BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA...

119

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ADP Nº 045-2012-GOB.REG.HVCA/CEP BASES INTEGRADAS Primera Convocatoria

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1

ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICANº 045-2012-GOB.REG.HVCA/CEP

PRIMERA CONVOCATORIA

BASES INTEGRADASCONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

HUANCAVELICA, NOVIEMBRE 2012

1 Estas Bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente definición:

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, demolición, renovación y habilitación de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS

DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”

118


SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

119


CAPÍTULO IETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstas en las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hasta un (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestas presentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de selección deberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción en el RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidos y Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social de la persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal; teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidad

http://www.rnp.gob.pe/

118


con lo establecido en los artículos 55 y 57 del Reglamento.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observaciones presentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE, de conformidad con lo establecido en los artículos 54 y 56 del Reglamento, en la fecha señalada en el cronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de tres (3) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliego absolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación de observaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presenten extemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE es de tres (3) días hábiles, computados desde el día siguiente de la notificación del pliego absolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión de pronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas o fueron acogidas parcialmente;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que tal acogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección; y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formulada por otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley, cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otras normas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección. En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta el vencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir la totalidad de la documentación requerida para tal fin por el TUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de observaciones.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

119


Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo que deberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas como consecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones de supervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía ni modificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del proceso por deficiencias en las Bases.

El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientes plazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo para que los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión de pronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.

Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas en el SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuar modificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisión de propuestas y factores de evaluación se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial o certificada efectuada por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primero contendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos o electrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmente mediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio, incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de su representante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea persona natural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica sus nombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderado debidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (Formato N° 1). Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado con

118


copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de su apoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representante legal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a la presentación de propuestas. (Formato Nº 1)

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante común del consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorcio presente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme a lo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas en el cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el orden en que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Si al momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá por desistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de la constancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformando otro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representante legal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y este exprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta el momento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentos presentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales como errores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentos que acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que se

119


trate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio de función pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para lo cual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de propuestas–, se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 del Reglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar la propuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y no se encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá la propuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá la propuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formula apelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez de Paz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. A su vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicas se realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobres cerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los que serán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial, en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de las propuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos de presentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ninguna naturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.2

2 Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario para acceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo con el artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible si la totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

118


1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y la evaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntosPropuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicos mínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichos requerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubiese otorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con la subsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con la subsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado para dicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas, asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignación de puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos, serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Si la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valor referencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, será devuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme lo establece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a la propuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará un puntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPE Oi

Donde: i = Propuesta Pi = Puntaje de la propuesta económica i Oi = Propuesta Económica i Om = Propuesta Económica de monto o precio más bajo PMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el Comité

119


Especial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvo el mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin de consignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha corrección debe figurar expresamente en el acta respectiva.

Sólo cuando se haya previsto (según el caso concreto) aceptar propuestas económicas que incluyan propuestas de financiamiento, la propuesta económica se evaluará utilizando el método del valor presente neto del flujo financiero que comprenda los costos financieros y el repago de la deuda. Se tomarán en cuenta todos los costos del financiamiento, tales como la tasa de interés, comisiones, seguros y otros, así como la contrapartida de la Entidad si fuere el caso, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 70 del Reglamento.

1.12. ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la fecha y hora señalada en las Bases, el Comité Especial se pronunciará sobre la admisión y la evaluación técnica de las propuestas, comunicando los resultados de esta última.

La evaluación de las propuestas económicas se realizará de conformidad con el procedimiento establecido en las presentes Bases.

La determinación del puntaje total se hará de conformidad con el artículo 71 del Reglamento.

El Comité Especial procederá a otorgar la Buena Pro a la propuesta ganadora, dando a conocer los resultados del proceso de selección a través de un cuadro comparativo en el que se consignará el orden de prelación en que han quedado calificados los postores, detallando los puntajes técnico, económico y total obtenidos por cada uno de ellos.

En el supuesto que dos (2) o más propuestas empaten, el otorgamiento de la Buena Pro se efectuará observando lo señalado en el artículo 73 del Reglamento.

Al terminar el acto público se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juez de Paz), por todos los miembros del Comité Especial y por los postores que deseen hacerlo.

El otorgamiento de la Buena Pro se presumirá notificado a todos los postores en la misma fecha, oportunidad en la que se entregará a los postores copia del acta de otorgamiento de la Buena Pro y el cuadro comparativo, detallando los resultados en cada factor de evaluación. Dicha presunción no admite prueba en contrario. Esta información se publicará el mismo día en el SEACE.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 76 del Reglamento, para otorgar la Buena Pro a propuestas que superen el valor referencial, hasta el límite del ciento diez por ciento (110%), deberá contarse con la asignación suficiente de créditos presupuestarios y la aprobación del Titular de la Entidad, salvo que el postor que haya obtenido el mejor puntaje total acepte reducir su oferta económica a un monto igual o menor al valor referencial.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más propuestas, el consentimiento de la Buena Pro se producirá a los cinco (5) días hábiles de la notificación de su otorgamiento en acto público, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de

118


apelación. En este caso, el consentimiento se publicará en el SEACE al día hábil siguiente de haberse producido.

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro se producirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá ser publicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

De acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haber quedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo previsto en el artículo 122 del Reglamento, hasta el décimo quinto día hábil de producido tal hecho, el postor ganador de la Buena Pro debe solicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.

El OSCE no expedirá constancias solicitadas fuera del plazo establecido.

119


CAPÍTULO IISOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo del proceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de la celebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelen el proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse otorgado la Buena Pro.

La apelación contra los actos distintos a los indicados en el párrafo anterior debe interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

118


CAPÍTULO IIIDEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, dentro de los siete (7) días hábiles siguientes, sin mediar citación alguna, el postor ganador deberá presentar a la Entidad la documentación para la suscripción del contrato prevista en las Bases. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

En el supuesto que el postor ganador no presente la documentación y/o no concurra a suscribir el contrato, según corresponda, en los plazos antes indicados, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 148 del Reglamento.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamente autorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de su apoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de su representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta técnica.

Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra3, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de la

3 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

119


liquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.

- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgará una garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo 164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA4

4 En las obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

118


El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido esta obligación.

5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específica de las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de este adelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales5 señalados en su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la suscripción del contrato.

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera el inicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico que formará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA6

Profesional7 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad8, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionario de la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultades suficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúna calificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmente propuesto.

5 Ingenieros o arquitectos.

6 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residente de obra.

7 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a la naturaleza de la obra a ser ejecutada.

8 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionales para el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a ser ejecutada.

119


El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitido y notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada la respectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento alguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR9 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en la especialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y del contrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales del residente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una persona natural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidad en la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, el que no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarle al contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día en que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno de obra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en el cuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta de este último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fecha de inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversias sobre el particular.

3.9. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en

9 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

118


la sección específica de las Bases10.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada el último día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases, por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector o supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último la realizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

3.11. REAJUSTES

Si el valor referencial es establecido en moneda nacional, las valorizaciones deberán ser ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI.

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de atraso, los reajustes deberán calcularse teniendo en consideración el coeficiente de reajuste “K” conocido a ese momento; posteriormente, cuando se conozcan los índices que se deben aplicar, se calculará el monto definitivo de los reajustes que corresponden, los que se pagarán con la valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses.

IMPORTANTE:

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

3.12. DE LAS PENALIDADES E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La penalidad por retraso injustificado en la ejecución de la obra y las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con los artículos 165 y 168 del Reglamento, respectivamente.

De acuerdo con los artículos 48 de la Ley y 166 del Reglamento, en las Bases o el contrato podrán establecerse penalidades distintas a la mencionada en el artículo 165 del

10 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

119


Reglamento, siempre y cuando sean objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. Estas penalidades se calcularán de forma independiente a la penalidad por mora.

3.13. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El procedimiento para la liquidación del contrato de obra que deberá observarse, es el que se encuentra descrito en el artículo 211 del Reglamento. No procederá la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la liquidación, culmina el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Las controversias sobre pagos podrán ser sometidas a conciliación y/o arbitraje, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto en la sección específica de las Bases para efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación.

3.14. VIGENCIA DEL CONTRATO

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 149 del Reglamento, el contrato tiene vigencia desde el día siguiente de la suscripción del documento que lo contiene, hasta que la liquidación quede consentida y se efectúe el pago correspondiente.

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

118


SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

119


CAPÍTULO IGENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

RUC Nº : 20486020882

Domicilio legal : JR. TORRE TAGLE N° 336 - HUANCAVELICA

Teléfono/Fax: : 067-452891 ANEXO 1119

Correo electrónico: : [email protected]

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente proceso de selección tiene por objeto la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

1.3. VALOR REFERENCIAL11

El valor referencial asciende a S/. 1’218,877.45 (UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 45/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE.

Elaboración de Expediente Técnico 18,686.24Ejecución de las Obras 1’200,191.21VALOR REFERENCIAL 1’218,877.45

Valor Referencial (VR)

LímitesInferior Superior

S/. 1’218,877.45

(UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL

OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 45/100 NUEVOS

SOLES)

1’096,989.71

(UN MILLON NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS

OCHENTA Y NUEVE CON 71/100 NUEVOS

SOLES)

1’340,765.19

(UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS

SESENTA Y CINCO CON 19/100 NUEVOS SOLES)

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en números y letras de cada ítem.

11 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las Bases aprobadas.

118


Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial de conformidad con el artículo 33 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Memorándum N° 2648-2012/GOB.REG.HVCA/GGR, el 14 de Noviembre del 2012.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de A SUMA ALZADA12, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

LLAVE EN MANO

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que forman parte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de 111 días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de 20 días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de 91 días calendario. Dichos plazos constituyen requerimientos técnicos mínimos que deben coincidir con lo establecido en el expediente de contratación.” 13

ETAPA PLAZO DE EJECUCION(Días calendarios)

Elaboración de Expediente Técnico 20 días calendariosEjecución de la Obra y montaje del equipamiento 91 días calendariosPlazo Total 111 días calendarios

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

12 De acuerdo al artículo 40 del Reglamento, la Entidad también puede establecer como sistema de contratación, el esquema mixto.

13 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

119


S/. 12.70 (DOCE CON 70/100 NUEVOS SOLES).14

(El costo no incluye la reproducción de planos)

1.11. BASE LEGAL Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2012. Ley Nº 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año

fiscal 2012. Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1016. Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 184-2008-EF, y sus modificatorias. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Pequeña y Microempresa.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

14 Salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

118


CAPÍTULO IIDEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 15

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 14/11/2012Registro de participantes : Del 15/11/2012

Al: 26/11/2012Formulación de Consultas y Observaciones

: Del: 15/11/2012Al: 19/11/2012

Absolución de Consultas y Observaciones

: 20/11/2012

Integración de las Bases : 23/11/2012 Presentación de Propuestas : 28/11/2012 A HORAS 14:30

* El acto público se realizará en : JR. TORRE TAGLE N° 336 – HUANCAVELICA - AREA DE PROCESOS – 5° PISO.

Calificación y Evaluación de Propuestas

: 28/11/2012 A HORAS 14:30

Otorgamiento de la Buena Pro16 : 28/11/2012 * El acto público se realizará en : JR. TORRE TAGLE N° 336 –

HUANCAVELICA - AREA DE PROCESOS – 5° PISO.

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que en una adjudicación directa pública, entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo diez (10) días hábiles, y entre la integración de Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo tres (3) días hábiles.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Área de Procesos - Oficina de Logística, sito en Jr. Torre Tagle Nº 336 - 5to. Piso,, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 17:30 horas. Según FORMATO A.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que se indicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó el registro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE: Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención

no podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases, las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidad de llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar el costo de reproducción

15 La información del cronograma indicado en las Bases no debe diferir de la información consignada en el cronograma de la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción en esta información, primará el cronograma indicado en la ficha del proceso en el SEACE.

16 De acuerdo con el artículo 76 del Reglamento, el plazo para otorgar la Buena Pro no excederá de diez (10) días hábiles contados desde la fecha prevista en el cronograma del proceso de selección para el otorgamiento de la Buena Pro, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.

119


de las mismas.

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas, ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad, sito en Jr. Torre Tagle Nº 336 Huancavelica, en las fechas señaladas en el cronograma, en el horario de 08:00 horas a 17:30 horas, debiendo estar dirigidos al Presidente del Comité Especial Permanente de la ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEP, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correo electrónico: [email protected] o [email protected]

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atención no podrá ser menor a ocho horas

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en acto público, en Área de Procesos - Oficina de Logística, sito en Jr. Torre Tagle Nº 336 - 5to. Piso, en la fecha y hora señalada en el cronograma. El acto público se realizará con la participación de NOTARIO PUBLICO.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia del mismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al Comité Especial Permanente de la ADJUDICACION DIRECTA PÚBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CE, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAJR. TORRE TAGLE N° 336 HUANCAVELICAAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045 -2012/GOB.REG.HVCA/CEPDenominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

SeñoresGOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAJR. TORRE TAGLE N° 336 HUANCAVELICAAtt.: Comité Especial

ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045 -2012/GOB.REG.HVCA/CEPDenominación de la convocatoria: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”SOBRE N° 1: PROPUESTA ECONOMICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

mailto:[email protected]

118


2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y dos copias 17.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos18, la siguiente documentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados (Anexo Nº 1).

b)Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos contenidos en el Capítulo III de la presente sección19 (Anexo Nº 2).-Sustentación del equipo mínimo para la Elaboración de expediente y Ejecución

de la obra. La tenencia y disponibilidad del equipo mínimo requerido se acreditara con la presentación de una declaración jurada en la que el postor se comprometa a contar con ellos indicando características y especificaciones de los mismos, lo cual será verificado por la Entidad como requisito para la firma de contrato. El equipo asignado no debe ser menor al equipo mínimo requerido. Formato B.

- Relación de personal y currículo vitae documentado del equipo de profesionales propuesto para la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra (Incluye entre otros documentos certificados y/o constancias de experiencia laboral y estudios o capacitación). Formato C.

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (Anexo Nº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d)Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de sus integrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f)Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra (Anexo Nº

17 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento, la propuesta técnica se presentará en original y en el número de copias requerido en las Bases, el que no podrá exceder de la cantidad de miembros que conforman el Comité Especial.

18 La omisión del índice no descalifica la propuesta, ya que su presentación no tiene incidencia en el objeto de la convocatoria.

19 El Comité Especial debe determinar al elaborar las Bases si solo bastará la presentación de una declaración jurada para acreditar el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos o, de lo contrario, si será necesario que lo declarado se encuentre respaldado con la presentación de algún otro documento, en cuyo caso, deberá precisar dicha información en el listado de documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases.

119


10).

g)Para la acreditación del factor “Cumplimiento de la ejecución de la obra por el postor”, deberá requerirse: Constancias, certificados o facturas canceladas o Voucher de depósitos, referidos a los contratos presentados para acreditar la experiencia del postor en los que la ejecución de la obra se haya efectuado sin que se haya incurrido en penalidades.20

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisión de la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Certificado de inscripción o reinscripción en el registro de la Micro y Pequeña Empresa – REMYPE, de ser el caso.21

b) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por éstas, deberá presentarse una constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.22

c) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referido a la experiencia en obras en general del postor.

d) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio, deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referido a la experiencia en obras similares del postor.

e) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, se presentará copia simple de: contratos de trabajo, constancias o certificados.

20 En caso se determine que adicionalmente a la Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, a que se refiere el literal b) de la documentación de presentación obligatoria del numeral 2.5.1 de la sección específica de las Bases, deba presentarse algún otro documento para acreditar los requerimientos técnicos mínimos, a continuación deberá consignarse tal exigencia, teniendo en consideración los requisitos establecidos por los reglamentos técnicos, normas metrológicas y/o sanitarias nacionales, reglamentos sectoriales y otros establecidos en el Capítulo III de la sección específica de las Bases.

21 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

22 Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 73 del Reglamento.

118


Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto se presentará copia simple de: CONSIGNAR TÍTULOS, GRADOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

f) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación.

g) Presentación de los documentos que acredite cada uno de los factores de evaluación.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de la contratación de la ejecución de obras bajo la modalidad llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, de equipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8).

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesa formal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder al beneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de manera independiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuesta técnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA23

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial y el detalle de precios unitarios cuando este sistema haya sido establecido en las Bases (Anexo Nº 9).

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán ser expresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más de dos decimales.

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependerá de si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 de la Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

23 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

119


En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de la información contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica será descalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTAL

Una vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntaje total de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor iPTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. = 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. = 0.30

Donde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos para suscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA.d) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA

FIANZA.e) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.f) Código de cuenta interbancario (CCI). g) Traducción oficial efectuada por traductor público juramentado de todos los documentos

de la propuesta presentados en idioma extranjero que fueron acompañados de traducción certificada, de ser el caso.

h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.i) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica.j) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

k) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra24, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obras

24 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

118


bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

l) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de contratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución, conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías, resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razón social de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el consorcio.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución.

Adicionalmente, puede considerarse otro tipo de documentación a ser presentada, tales como:

a) Copia de DNI del Representante Legal.b) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa.c) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.d) Copia de la FICHA RUC de la empresa.e) Certificado de habilidad de los profesionales propuestos antigüedad mínima de 6

meses.f) Diagramas GANTT y PERT–CPM, que deberán ser elaborados utilizando un Software

de Programación de Obras, en los que se indicará en forma clara y precisa las actividades, señalando la ruta crítica que deberá de concordar con la oferta económica del Postor, así como con las Adquisiciones de Materiales e Insumos.

g) Calendarios de Avance de Obra valorizado en concordancia con el cronograma de desembolsos establecidos y sustentado en la programación de obra PERT-CPM concordante con el plazo.

h) Relación de todo el personal en general en donde se indique: Nombre completo, Nº de DNI, y declaración jurada de domicilio.

i) Cualquier cambio de personal del postor favorecido, deberá ser previamente comunicado a la entidad, el cual se reserva el derecho de aprobar el cambio.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

El postor ganador de la Buena Pro, sin mediar citación alguna por parte de la Entidad, deberá presentar toda la documentación prevista para la suscripción del contrato dentro del plazo de siete (7) días hábiles, contados a partir del día siguiente de consentida la Buena Pro. Asimismo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación de dicha documentación, deberá concurrir ante la Entidad para suscribir el contrato.

La citada documentación deberá ser presentada en Oficina de Logística – Área de Procesos, Quinto Piso, sito en el Jr. Torre Tagle Nº 336-Cercado de Huancavelica.

119


IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS25

2.9.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará DOS ADELANTOS DIRECTOS:- Para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser

superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

- Asimismo, adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) días calendario siguiente:- Para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico

el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato.- Para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra el plazo se

computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra. adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos26 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue LOS ADELANTOS en la oportunidad prevista, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 40% del monto DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA27, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos.

Para dicho efecto, el contratista deberá entregar la garantía por adelantos28 mediante

25 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

26 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

27 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

28 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

118


CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente.

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será MENSUAL.

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo 197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda; a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de 15 días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

119


CAPÍTULO IIIREQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”

OBJETO DEL PROCESO:

El presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los servicios de comunicación en los distritos de Locroja y Anco, provincia de Churcampa - departamento de Huancavelica” y Expediente Técnico.

1. MONTO REFERENCIAL:

EJECUCION DE OBRA : S/. 1’200,191.21ELABORACION DE EXPEDIENTE : S/. 18,686.24

MONTO TOTAL : S/. 1’218,877.45

2. MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL : Llave en Mano

3. ALCANCES DE LA OBRA :

La zona del proyecto está localizada en la Provincia de Churcampa en los Distritos de Anco y Locroja

El proyecto consiste en la implementación de

Metas FísicasEl proyecto presenta las siguientes metas: Acondicionar dos áreas, la primera en el cerro Puyhuan, Distrito de Anco y la segunda en el cerro Huaracco, Distrito de Locroja, ambos en la Provincia de Churcampa, Departamento de Huanvelica, de Coordenadas LON - 74.587333°O , LAT - 12.682583°S y COTA 3,441 msnm y LON - 74.459194°O , LAT - 12.722722°S y COTA 3,852 msnm respectivamente, donde se construirán ambientes para equipos, torres de 30 mts autosoportadas para colocar las antenas de RF, un soporte metálico para antena satelital, y una acometida eléctrica de una longitud estimada de 2,000 mts, infraestructura necesaria para el funcionamiento de sistemas de telefonía móvil, que servirán para brindar servicios de Empresas Concesionarias de Telecomunicaciones en el área del Proyecto.

Se adjunta como anexos planos.

Las obras se encuentran localizadas en:

Distrito : AncoDistrito : LocrojaProvincia : ChurcampaDepartamento : HuancavelicaRegión : Huancavelica

4. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS:

118


DEL POSTOR

El postor deberá estar Inscrito en el Registro Nacional de Proveedores - Capítulo Ejecutor de Obra y Consultor de Obra.

Los postores deberán acreditar haber ejecutado un Mínimo de 05 Obra Pública o Privadas Similares*, cuyo monto contractual de obra sea igual o mayor a 1 vez el valor referencial del presente proceso. Se acreditará con copia de contrato y Acta de recepción de obra.

El postor está obligado a presentar, para la Ejecución de la Obra, la programación del tiempo total o parcial de participación de cada uno de sus profesionales propuestos. La sustentación será a través un diagrama de barras PERT/CPM.

El postor está obligado a presentar, para la Ejecución de la Obra, la programación del tiempo total o parcial de cada uno de los equipos ofertados. La sustentación será a través un diagrama de barras GANTT(PERT/CPM)

Equipo para la ejecución de la obra: Presentar, de acuerdo a la siguiente relación de equipo mínimo:

Cantidad Descripción1 TEODOLITO Y MIRA

1 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 4 HP

1 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40”

1 VIBRADOR DE GASOLINA 4HP 1 ¾”

1 PLUMA MECANICA DE MONTAJE

El equipo mínimo exigible propuesto por lo postores será de una antigüedad no mayor a diez años. Se acredita con declaración jurada de la tenencia de los equipos y/o adjuntar, facturas, contrato de alquiler o arrendamiento.

Equipo para la elaboración del expediente técnico:

Cantidad Descripción2 COMPUTADORAS DE DOBLE PROCESADOR

1 IMPRESORA LASER

1 PLOTTER DE PLANOS 1 CAMIONETA PICK UP

El equipo mínimo exigible propuesto por los postores se deberá acreditar con declaración jurada de la tenencia de los equipos y/o adjuntar, facturas, contrato de alquiler o arrendamiento.

5. PLAZO

ETAPA PLAZO DE EJECUCION(Días calendarios)

Expediente Técnico 20 días calendariosEjecución de la Obra y montaje del equipamiento 91 días calendariosPlazo Total 111 días calendarios

Para la Ejecución de las Obras Civiles que se contabilizarán desde el día siguiente en que se cumplan las condiciones enumeradas en el artículo 184º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El plazo constituye un requerimiento técnico de

119


cumplimiento obligatorio. La entrega del expediente técnico es a la pre liquidación del proyecto.

6. ADELANTOS

La Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las Bases29.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la sección específica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.

RECURSOS HUMANOS MINIMOS QUE DEBE PROPORCIONAR EL CONTRATISTA (REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO):

Para la elaboración del Expediente Técnico:

El consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la especialidad de Consultoría en obras menores y afines la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.”

1. Jefe del Proyecto Profesional con grado Académico en la Especialidad de Ingeniera Civil, (Experiencia profesional mínima de 2 año como jefe de estudios en estudios definitivos de obras de infraestructura)

2. Director de Estudios.- Profesional con grado Académico en la Especialidad de Ingeniera Civil. Experiencia profesional mínima de 1 año en la elaboración de estudios definitivos o expedientes de obras de infraestructura en los últimos tres años.

3. Especialista en diseño estructural.- Ingeniero Civil, con 1 año de experiencia en la elaboración de estudios como especialista en diseño estructural en obras de infraestructura. Se adjuntara copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente.

4. Especialista en Costos y Presupuestos.- Ingeniero Civil con 1 año de experiencia en elaboración de proyectos en el área de costos y presupuestos. Se adjuntara copia simple de los certificados o constancias, otorgados y suscritos por persona o autoridad competente.

5. Especialista en Telecomunicaciones.- Ingeniero Electrónico con colegiatura vigente no menor de 01 año, especializado sistemas BTS y enlace satelital con experiencia profesional no menor de 01 año en el sector telecomunicaciones contados a partir de la obtención de la colegiatura.

El consultor que se encargue de la elaboración del expediente técnico debe contar con la especialidad de Consultor de Obras en el RNP la misma que corresponde al objeto de la convocatoria.

Para la ejecución de la obra:

1. Residente de Obra.- Ingeniero Civil / Ingeniero Electrónico, con experiencia acreditada como Residente de Obras similares debiendo tener un acumulado de 01 año efectivo como residente de obras similares.*

29 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

118


2. Ingeniero Asistente.- Ingeniero Civil / Ingeniero Electrónico, que haya sido residente o asistente de residente, en una obra similar, de al menos la cuarta parte o mayor al valor referencial y ½ año de experiencia efectiva como residente de obras.

Todo el personal asignado al Proyecto, deberá ser por el tiempo y en la oportunidad que requiera la obra.

OBRAS SIMILARES:

Se considerará obras similares las siguientes:

Construcción de infraestructuras de estaciones base celulares o de telefonía fija inalámbrica.

Remodelación o refacción de estaciones base celulares o de telefonía fija inalámbrica.

7. Especificaciones Técnicas del Equipamiento a ser Montado y Puesto en Servicio: Equipo para ser Montado y Puesto en Servicio:

1. ESPECIFICACIONES TECNICAS ARQUITECTURA2. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS3. ESPECIFICACIONES TECNICAS INSTALACIONES ELECTRICAS4. ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTRUCTURAS METALICAS

Estructura para elaboración de expediente técnico.

FICHA DE RESUMEN DE EXPEDIENTE TECNICO

(Contenido mínimo)Proyecto:…………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… COD. SNIP:.............................................................................MODALIDAD DE EJECUCION :……………………………………………………MONTO EXP…………………………………………………………………..CONSULTOR / RESPONSABLE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………CORREO ELECTRONICO :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..PERSONA QUE PRESENTA :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..FECHA :…………………………………..TELEFONO………………………………………………………………………………………DIRECCION PARA DEVOLUCION DE EXP :………………………………………………………………………………………………………………………..1. RESUMEN DE EJECUTIVO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. INDICE GENERAL :……………………….………………………………………………………………………………………………………………………..

3. MEMORIA DESCRIPTIVA :…………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. INGENIERIA DEL PROYECTO :……………………………………………………………………………………………………………….……………………

4.1 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS :………………………………………………………………………………………………………

4.2 MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL :……………………………………………………………………………………………………….

4.3 OTROS ESTUDIOS (según tipo de proyecto por especialidad) :…………………………………………………………………………………

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. HOJA DE METRADOS :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

7. PRESUPUESTO DE OBRA / RESUMEN TOTAL:………………………………………………………………………………………………………………………

8. DESAGREGADOS DE COSTO INDIRECTOS :…………………………………………………………………………………………………….……………….

119

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ADP Nº 045-2012-GOB.REG.HVCA/CEP BASES INTEGRADAS Primera Convocatoria 9. PRESUPUESTO ANALITICO :……………………………………………………………………………………………………………………………….

10. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

11. RELACION DE INSUMO O MATERIALES:…………………………………………………………………………………………………………………………………

12. CUADROS DE COTIZACIONES DE MATERIAL / INSUMO:………………………………………………………………………………………………………..

13. CÁLCULO DE FLETE:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

14. FORMULAS POLINOMICAS:…………………………………………………………………………………………………………………………………………............

15. CRONOGRAMA PROGRAMADO DE AVANCE FISICO DE OBRA (RUTA CRÍTICA):………………………………………………..……………….

16. CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA:……………………………………………………………………………………………………………

17. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMO O MATERIALES:……………………………………………………………………………………………

18. PANEL FOTOGRAFICO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

19. PLANOS PÓR ESPECIALIDADES (según tipo de proyecto) :……………………………………………………………………………………………………..

20. ANEXO (*) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

20.1 MANUAL DE OPERACIÓN Y /O MANTENIMIENTO (según tipo de proyecto):……………………………………………………………….

20.2 ACTA DE DONACION DE TERRENO POR LA LOCALIDAD (*):…………………………………………………………………

20.3 DOCUMENTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE POR ENTIDAD RESPONSABLE SEGÚN CORRESPONDA (*)……………….

20.4 OTROS (*) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

21. CD CON LA INFORMACION DIGITAL DEL EXPEDIENTE COMPLETO: ………………………………………………………………………………………

22. FICHA SNIP(**) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

23. ADJUNTAR ESTUDIO DE PREINVERCION (***) :…………………………………………………………………………………………………………………..

24. COPIA DEL INFORME DE APROBACION DEL ESTUDIO DE PRE-INVERCION (****):…………………………………………………………………………...

(*) Se adjuntara la documentación necesaria según la solicitud del postor ganador a la Sub Dirección de Proyectos Concesiones y Autorizaciones de la Dirección de Comunicaciones de la Dirección Regional De Transportes Y Comunicaciones Del Gobierno Regional De Huancavelica.NOTA: la relación no tiene limitativo, pudiendo adjuntarse cualquier otro documento técnico, administrativo o legal que considere necesario el consultor o responsable para mejor consistencia del proyecto.(**)(***)(****) Se adjuntara la documentación necesaria según la solicitud del postor ganador a la Sub Dirección de Proyectos Concesiones y Autorizaciones de la Dirección de Comunicaciones de la Dirección Regional De Transportes Y Comunicaciones Del Gobierno Regional De Huancavelica.

El expediente técnico debe adecuarse a la DIRECTIVO N° 009-2009/GOB-REG-HVCA/GRPPyAT-SGDIIyE “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE LOS PREYECTOS DE INVERSIÓN, A EJECUTARSE BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y / O ENCARGO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA”. (www.regionhuancavelica.gob.pe)

.

LOS PLANOS Serán enrtegados a los partipantes al momento de registrarse en el proceso de selección PREVIO PAGO DEL COSTO DE LA REPRODUCCIÓN, por motivos del volumen del archivo.

[E

[E

118


PROYECTO ESTACIÓN BASE CELULAR

ANCO

ESPECIFICACIONES TECNICASARQUITECTURA

PROPIETARIO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

119


RESPONSABLE : ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTO : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

PROYECTISTA : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

DIRECCIÓN : CERRO PUYHUAN

DISTRITO : ANCO

PROVINCIA : CHURCAMPA

DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA1.- OBRAS PROVISIONALES

Se ejecutarán los trabajos provisionales necesarios para una buena organización y ejecución del proyecto como son:

Limpieza del terreno. Trazo y replanteo.

1.1. MaterialesLos materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera calidad y de conformidad con lo especificado en los planos del proyecto y/o el presente documento, los materiales que vinieran envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

En general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor de Obra.

2.- CERCO METALICO

El cerco Metálico tendrá una altura mínima de 2.40 m. además tendrá doble concertina en la parte superior.

Cada paño del cerco perimétrico estará conformado por módulos metálicos. El cerco deberá cumplir con lo siguiente:

2.1 Cerco Metálico

o Perfiles metálicos de refuerzo a base de canales “U” de 2” x 1” x 3mm.o Plancha Acanalada Galvanizada de 2.4mm de espesor, para cerramiento por

cada panel, según modulación en planos.o Las uniones de soldadura serán de punto azul, el acabado se dará con esmeril,

lijado y masillado.o En la carpintería de fierro los puntos de soldadura y empalmes deben ser

precisos, evitando juntas con defectos de corte tanto en ángulos de 45° como en ángulos de 90°.

o Todas las estructuras son modulares y van empernadas a la sobrecimentación armada de la estación.

118


o La concertina será soportada mediante estructuras metálicas.o Se instalará concertina doble de 18” galvanizada.o Todas las estructuras metálicas serán galvanizadas en caliente.

3. - PISO DE RIPIO:

Previo a la colocación del ripio o confitillo, se debe rellenar y compactar todas las zanjas (cimientos, zapatas y otros) ya sea con material propio o de préstamo en capas de 0.20 m. de espesor como máximo, hasta la obtención de un Proctor Modificado igual o superior al 95%, el cual se verificará con el ensayo respectivo.

La superficie final debe estar limpia y compactada de modo que no queden materiales sueltos que se puedan mezclar, sobre la superficie compactada se colocará una capa antivegetal de 3 mm. De espesor.

Después de la nivelación del área interior se deben marcar los niveles para la colocación del ripio.

El confitillo o grava triturada a colocar será de material de préstamo, el cual puede ser gravilla de río, piedra partida o rodada de 1/2”, en un espesor de 10 cm., nivelada y lavada.

4.- PUERTA METALICA:

La puerta metálica será de 1 hoja, como se indique en los planos. La puerta metálica acanalada será de 1.20 m. de ancho por 2.10 m. de alto, medido en

el vano, fijada al marco. Las puertas llevarán 4 bisagras de fierro de 4”x4” por hoja. Para facilitar la apertura y cierre de la puerta, se deberá de colocar un tirador de acero

liso de 4"x 1/2", colocada en parte externa e interna de forma vertical cerca al picaporte central de la puerta.

Se deberán de colocar un picaporte de fierro de ø 5/8” de diámetro en la parte exterior para la instalación del candado.

La hoja de la puerta está conformada por plancha de Fe. de e=2.50mm. Las uniones de soldadura serán de punto azul, el acabado se dará con esmeril, lijado y

masillado. Todas las superficies a pintar deben estar secas, limpias, resanadas, masilladas, libre

de grasa y lijados sin mostrar ningún tipo de imperfecciones, conformando una superficie plana.

En la carpintería de fierro los puntos de soldadura y empalmes deben ser precisos, evitando juntas con defectos de corte tanto en ángulos de 45° como en ángulos de 90°.

No se permitirán elementos deformados por golpes o deterioro en el transporte o colocación que afecten su apariencia, así mismo se esmerilará, pulirá y masillará en forma adecuada para el acabado.


5.- LLAVES:

119


El candado a colocar deberá ser original y deberá contar con 3 llaves de la(s) puerta(s) de ingreso a las áreas de trabajo.

El (los) tablero eléctrico (Integrado, TP, TS) deberán contar con 03 juegos de llaves universales (01 llave debe abrir las dos puertas del tablero).

Los 3 juegos de llaves de las puertas de ingreso, puertas del (los) tableros, puertas de los equipos; y llaves de los gabinetes (de ser el caso) serán entregadas al Operador mediante la carta respectiva.

6.- PINTURA:

Todos los materiales serán llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesiten ser mezclados, serán realizados en la misma obra; aquellos que se adquieran listos para ser usados se emplearan sin alteraciones y de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deberán estar secas y deberán dejarse el tiempo suficiente entre las manos o capas sucesivas de pintura a fin de permitir el secado conveniente de las mismas.

La inspección podrá solicitar el repintado de los paños que considere necesario por presentar estos defectos de aplicación.

118



ANCO

ESPECIFICACIONES TECNICASESTRUCTURAS



119





DISTRITO : ANCO



ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

Alcances del proyecto:

A. La presente estudio, tiene por objeto establecer los conceptos que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto en la parte estructural.

B. Es decir determinar el tipo de material, dimensiones y refuerzos necesarios para realizar todas las instalaciones requeridas para el funcionamiento del modulo.

1.- DESCRIPCIÓN

C. Obras Preliminares: éstas involucran todo los trabajos previos a la ejecución de las obras civiles requeridos para la correcta ejecución de las mismas tales como: Demoliciones, Trazo y Replanteo, Movimiento de tierras, etc.

D. Las Estructuras Metálicas a instalarse en esta estación tales como: 01 Torre Autosoportada Cuadrada de 30.00m de altura y un mástil de 6” SCH 40, para antena satelital. Dichos elementos han sido diseñados según las especificaciones del R.N.E. y las Normas ASTM correspondientes siendo la calidad del acero a emplear ASTM A-36.

E. Un cerco metálico de 2.40m de altura y de 22.00m de largo, siendo la calidad del acero ASTM A-36, acabado galvanizado en caliente.

F. Una plataforma metálica para soporte y anclaje de la torre, siendo la calidad del acero ASTM A-36, acabado galvanizado en caliente.

G. El presente proyecto contempla la construcción integral de una TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA, H=30.00mts. El montaje y desmontaje de la misma será realizada según se indicara en los planos de la Especialidad.

H. El cálculo estructural de la torre metálica, se basa fundamentalmente, para fuerzas producidas, por acción del viento, que es la condición mas desfavorable para este tipo de estructuras

I. Por requerimientos del lugar de instalación se ha considerado como velocidad del viento= 100 Km/h.

118


J. Las expresiones usadas para determinar la presión del viento tanto en estructuras metálicas como en escalerillas y en las antenas parabólicas corresponden a la NORMATIA/EIA 222F

K. Una estructura para soporte de Antena Satelital.

2. CONTROL

El Contratista y la Supervisión serán responsables de llevar el control de todos los procesos constructivos.

La Supervisión de ningún modo releva al Contratista de su obligación de cumplir con los Planos y las Especificaciones Técnicas y de proveer materiales de la calidad especificada, así como de una buena ejecución de la construcción en todas las etapas del trabajo.

3. OBRAS PRELIMINARES

3.1 Movilización y Desmovilización.

Durante el tiempo de ejecución de las obras, el Contratista proveerá y será responsable del transporte de materiales, equipos y herramientas y en general de todo lo que requiera y deba suministrar para la construcción.

3.2 Guardianía, Limpieza y Abastecimiento

Durante el tiempo que dure la construcción y hasta el término de la operación, el Contratista ejercerá la guardianía de la Obra y será responsable de los materiales, equipos, construcciones temporales y su contenido, así como de su mantenimiento y limpieza.

3.3 Almacenamiento de Materiales

Todos los materiales deberán almacenarse de manera de evitar su deterioro o contaminación por agentes exteriores:

- Cemento, Aditivos, Agregados, Madera, Agua, y otros.

3.4 Control Topográfico Antes de iniciar los trabajos, el Contratista procederá, de acuerdo con la Supervisión, a ubicar y verificar los puntos de referencia que sean necesarios para el debido control. El trazado general y la comprobación de los niveles serán efectuados por el Contratista.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1 Generalidades

El Contratista efectuará todos los trabajos de movimiento de tierras, nivelación y excavaciones para las zapatas de la torre así como los rellenos que sean necesarios para la construcción, proporcionando todos los equipos, mano de obra y materiales necesarios.

119


Las excavaciones y nivelaciones se efectuarán con las dimensiones y niveles mostrados en los planos.

4.2 Excavación para anclaje de plataforma metálica

Las excavaciones para el anclaje de la plataforma metálica, para el anclaje de la torre se harán de acuerdo a las dimensiones y niveles indicados en los planos, estas deberán apoyarse sobre el terreno natural, según lo indicado en el estudio de Suelos. En caso de terreno rocoso se hará el uso de explosivos por personas calificadas y autorizadas para este tipo de trabajos.

4.3 Eliminación del Material Excedente

El Contratista transportará fuera de las obras, a un lugar permitido y aprobado por la Supervisión. El material excedente deberá ser eliminado en forma periódica a fin de que la obra permanezca siempre limpia. El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las disposiciones y necesidades municipales del distrito de Anchonga.

5. CONCRETO SIMPLE

5.1 Solados de 4” para zapatas y dados (Concreto Simple)

El concreto simple (f’c=100 kg/cm2) para solados corrido donde indiquen los planos se producirá con una mezcla de cemento Portland Tipo I (ASTM C 150) y hormigón de río o cantera cercana a la obra, en proporciones 1: 12 en volumen. El hormigón es una mezcla natural de agregado grueso y fino. Deberá ser bien graduado entre las mallas de 2" y la Nº 100. Deberá estar libre de polvo, de substancias deletéreas y de materia orgánica.

6. CONCRETO ARMADO (f’c=175 kg/cm2)

6.1 Generalidades

Esta cláusula cubre el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la fabricación, transporte, colocación, acabado y curado del concreto armado para los pedestales y vientos de la torre. El Contratista construirá todas las estructuras de concreto indicadas en los Planos, o según instrucciones de la Supervisión.

El concreto armado consistirá de cementos Portland, varillas de acero, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. Estos últimos se emplearán cuando lo solicite la Supervisión. El concreto será mezclado, transportado y colocado según se indica en estas especificaciones. Este tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 y deberá obtenerse a los 28 días de vaciado el concreto.

6.2 Cemento

Se usará Cemento Portland, tipo I normal, según norma ASTM C 150.

En caso de utilizarse cemento en bolsa, no se aceptará que la envoltura esté

118


deteriorada o perforada. Se almacenará en lugar techado, fresco, libre de humedad, sin contacto con el suelo y en pilas de hasta 10 bolsas, cubriéndose con material plástico u otro medio de protección.

6.3 Agregados Finos (Arena) La arena para la mezcla del concreto será limpia, con un tamaño máximo de partículas de 3/16". La arena será obtenida de depósitos naturales, y cumplirá con lo especificado en la Norma ASTM C 33. La arena deberá consistir de fragmentos de roca duros, fuertes, densos y durables, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, materia orgánica, greda u otras substancias dañinas. Los porcentajes (por peso) de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes:

Porcentaje Máximo Permisible de Material Deletéreo

i) Material que pasa la malla N° 200 (designación ASTM C 177) 3%

ii) Carbón y lignito 0.5%

iii) Arcilla (designación ASTM C142) 1%

iv) Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas blandas o escamosas y turba) 1.5%

v) Total de todos los materiales deletéreos 3

La arena utilizada para el concreto armado será bien graduada y al probarse por medio de mallas estándar (ASTM C 136) deberá cumplir con los límites siguientes:

Porcentaje (por peso)Malla Que pasa la malla3/8" 100N° 4 95 a 100N° 8 80 a 100N° 16 50 a 85N° 30 25 a 60N° 50 10 a 30N°100 2 a 10

El módulo de fineza se mantendrá dentro de ±0.2 del valor supuesto en el diseño de la mezcla para el concreto.

6.4 Agregado Grueso

El agregado grueso para concreto será grava natural limpia o piedra triturada de 1/2" de tamaño nominal. El agregado grueso consistirá de fragmentos de roca, duros, fuertes, densos y durables sin estar cubiertos de otros materiales. Será preferentemente angular y de textura rugosa.

El porcentaje total de sustancias deletéreas no excederá de 2.5% en peso, debiendo estar dentro de los límites siguientes:


119


i) Material que pasa las mallas N° 200 (designación ASTM C 177) 1%

ii) Lutitas (designación ASTM C 123, Gravedad Específica de Líquido Denso, 1.95) 1%

iii) Arcilla (designación ASTM C 142) 0.5%

iv) Otros 1%

v) Total de todos los materiales deletéreos 2.5%

El agregado grueso deberá cumplir con la norma ASTM C 33 y con los requisitos de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.

6.5 Agua

El agua que se emplee para la mezcla y el curado del concreto deberá ser de preferencia potable. En cualquier caso deberá cumplir con lo indicado en el ítem 3.3 de la Norma E.060 de Concreto Armado.

El agua estará limpia y libre de cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos, álcalis, materia orgánica o mineral, u otras impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto, o afectar el acero de refuerzo o los elementos embebidos en el concreto.

La calidad del agua, determinada mediante análisis de laboratorio, será tal que no se excedan los límites siguientes:

- Cloruros 50 ppm

- Sulfatos 300 ppm

- Sales de Magnesio 150 ppm

- Total de sales solubles 1500 ppm

- Sólidos en suspensión 1500 ppm

- Materia orgánica 10 ppm

El pH del agua deberá ser mayor que 7.

Las fuentes de agua, previo análisis de laboratorio, será aprobada por la supervisión.

6.6 Aditivos

Por la necesidad de llegar a la resistencia requerida por el rápido montaje de las estructuras se hará uso de aditivos acelerante de fragua SIKA 3 u otro similar de otro fabricante de garantía.

Para unir el concreto fresco al antiguo se usara el aditivo epóxido Sikadur 32, previa limpieza de la superficie y la aplicación se realizara con brocha según indicación del fabricante en el envase.

6.7 Mezclado

Todo el concreto será mezclado en mezcladoras confiables y en perfecto estado de

118


funcionamiento, con capacidad adecuada para cumplir con el programa de construcción aprobado.

El agua será medida por peso o volumen, con una precisión de 1%. Si se emplea algún aditivo líquido, éste será incorporado y medido automáticamente, la solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado. Si se emplean dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente, a fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.

La relación agua-cemento no deberá variar durante las operaciones de mezcla por más de +0.02 de los valores considerados en el diseño. Se prohíbe la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump.

El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto, después que todos los materiales incluyendo el agua se encuentren en el tambor, será no menor de 1 1/2 minutos, a menos que se muestre que un tiempo menor es satisfactorio.

El tiempo de mezclado podrá prolongarse más allá del período mínimo especificado siempre y cuando el concreto no se convierta en una sustancia muy rígida para su colocación efectiva y consolidación, o no adquiera un exceso de finos debido a la acción moledora entre los materiales en la mezcladora.

La mezcladora girará a una velocidad uniforme, con por lo menos doce revoluciones completas después que todos los materiales, incluyendo el agua, se encuentren en el tambor. Las mezcladoras no serán cargadas en exceso de su capacidad indicada.

Cada tanda de concreto será completamente vaciada de la mezcladora antes de volver a cargar ésta. El interior del tambor será mantenido limpio y libre de la acumulación de concreto endurecido o de mortero.

La Supervisión podrá, en cualquier momento, reducir el tamaño de las tandas, ajustar la secuencia de mezclado, el tiempo de mezclado o la velocidad de mezclado y en general hacer todos los cambios que considere necesarios para obtener concreto de la calidad especificada.

No se permitirá el retemplado de concreto que ha perdido agua.

6.8 Transporte y Colocación del Concreto El concreto será transportado de la mezcladora al tercer nivel mediante winche eléctrico accionado por una polea móvil y de allí a los pedestales mediante carretilla o bughi adoptando medidas para mantener la uniformidad u homogeneidad de la masa de la mezcla, es decir evitar la segregación o separación de sus componentes.

El Winche eléctrico será de tamaño y diseño tales que aseguren el flujo continuo de concreto en el punto de entrega. Este equipo deberá ser aprobado por la Supervisión.

Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberán ser inspeccionados y aprobados por la Supervisión en cuanto a la posición, estabilidad y limpieza; y la preparación completa para la colocación. No podrá efectuarse ningún vaciado de concreto hasta que haya sido obtenida la aprobación de la Supervisión.

El concreto deberá ser protegido durante el transporte de la acción de lluvias, Sol, viento y variaciones en la humedad del medio ambiente. La temperatura del concreto al ser colocado no deberá estar por debajo de 13ºC, ni deberá ser mayor que 24ºC.

Todo el concreto deberá ser vaciado en presencia de la Supervisión. La Supervisión deberá registrar las condiciones de tiempo y temperatura ambiente al momento del mezclado, comprobar la temperatura de los materiales y del concreto y tomar las

119


precauciones para mantener la temperatura dentro de los límites especificados.

El concreto será colocado en forma continua, en capas de un espesor tal que ningún concreto sea depositado sobre otro que haya endurecido suficientemente como para causar la formación de vetas o planos de debilidad dentro de la sección.

6.9 Consolidación del concreto

Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar por medio de vibradores del tipo de inmersión aprobados, lo que será complementado por la distribución hecha por los operarios con herramientas a mano, tales como esparcimiento, enrasado y apisonado conforme sea necesario.

El vibrado deberá ser tal que se embeban en concreto todas las barras de refuerzo y todos los anclajes y sujetadores. El concreto deberá llegar a todas las esquinas, eliminándose los vacíos que puedan originar cangrejeras.

La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los encofrados.

Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 45 cm a 75 cm. En cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregación; generalmente la duración estará entre los 5 y 10 segundos.

Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de colocación de concreto.

6.10 Material Empotrado Todos los anclajes, tuberías y otros elementos empotrados que se requieren para fijar estructuras o materiales al concreto serán ubicados antes de iniciar la colocación de éste.

Todos los materiales empotrados serán ubicados con precisión y fijados para prevenir desplazamientos. El Contratista programará la colocación del concreto conforme sea necesario para acomodar la instalación de materiales empotrados.

6.11 Curado

El concreto recién colocado deberá ser protegido de un secado prematuro y de temperaturas excesivamente calientes o frías. El concreto deberá ser mantenido a una temperatura no menor que 13ºC por lo menos durante 3 días después de su colocación.

El curado inicial deberá seguir inmediatamente a las operaciones de acabado, teniéndose especial cuidado en las primeras 48 horas. Se empleará agua o coberturas que se mantengan continuamente húmedas o compuestos químicos para curado de concreto, previa aprobación de la Supervisión.

El curado se continuará durante 7 (siete) días. Después de este período deberá evitarse un secado excesivamente rápido del concreto.

118


Durante el período de curado, el concreto deberá protegerse de acciones mecánicas, en especial esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas que puedan dañar el concreto.

6.12 Ensayos La Supervisión efectuará las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de los diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el cumplimiento de las especificaciones. El Contratista suministrará la mano de obra necesaria para obtener y manipular las muestras en la Obra, o en las fuentes de abastecimiento de materiales. El Contratista indicará a la Supervisión con suficiente anticipación las operaciones que va a efectuar para permitir la ejecución de pruebas de calidad y para la asignación de personal.

Se obtendrán muestras de concreto de acuerdo con la norma ASTM C 172 "Método para hacer un Muestreo de Concreto Fresco". Para cada prueba se prepararán tres testigos de acuerdo con las especificaciones ASTM C 31, "Método para Preparar y Curar Testigos de Concreto para Pruebas a la Compresión y Flexión en el Campo", que serán curados en las condiciones normales de humedad y temperatura, de acuerdo con el método indicado en las especificaciones ASTM C 192. El Contratista proveerá y mantendrá facilidades adecuadas para el almacenamiento seguro y el curado correcto de los cilindros de pruebas de concreto en la obra.

Se efectuará por lo menos una prueba de la resistencia para cada diseño de mezcla y por cada 50 metros cúbicos o fracción de concreto colocado, pero no menos de una prueba por día de vaciado. En ningún caso el número de ensayos de un diseño de mezcla será menor de cinco pruebas.

Los ensayos deberán ser realizados en un laboratorio de reconocido prestigio.

Se probarán los tres testigos a los 28 días, de acuerdo con las especificaciones ASTM C 39, "Método para Ensayar Cilindros Moldeados de Concreto para Resistencia a la Compresión". El resultado de la prueba a los 28 días será el promedio de la resistencia de los tres testigos. Sin embargo, si uno de los testigos en la prueba manifiesta que han habido fallas en el muestreo, moldeo o en el propio ensayo, éste podrá ser rechazado, promediándose entonces los resultados de los dos testigos remanentes. Si hubiese más de un testigo que evidencie cualquiera de los defectos indicados, la prueba total será descartada.

Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión si se cumplen las dos condiciones siguientes:

− El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia de diseño.

− Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en más de 35 Kg/cm2.

La Supervisión podrá solicitar ensayos de resistencia en compresión de probetas curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y protección del concreto. El curado de las probetas deberá realizarse en condiciones similares a las del elemento estructural al cual ellas representan.

7. ENCOFRADOS

119


7.1 Generalidades Esta sección cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y dirección técnica necesarios para la fabricación, transporte, encofrado y desencofrado para los Pedestales de la Torre y Vientos indicadas en los Planos o según instrucciones de la Supervisión.

7.2 Diseño, Construcción y Tratamiento

Los encofrados serán de madera (tornillo o mohena de preferencia). El diseño e ingeniería de los encofrados, así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva del Contratista.

Los encofrados serán construidos precisamente, para producir concreto de la forma, dimensiones y elevaciones requeridas por los Planos.

Los encofrados deberán tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la durabilidad necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y para permitir todas las operaciones incidentales a la colocación y compactación del concreto, sin sufrir ninguna deformación visible, o daños que puedan afectar la calidad del trabajo del concreto.

El proyecto y ejecución de los encofrados deberán permitir que el montaje y el desencofrado se realicen en forma sencilla, sin recurrir a golpes o a sacudidas, ni requerir herramientas o elementos que puedan perjudicar la superficie de la estructura.

Los encofrados serán construidos de tal manera que aseguren que la superficie de concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI 347 "Práctica Recomendada para Encofrados de Concreto". Las superficies expuestas de concreto deberán tener textura uniforme y estar libres de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se consideran impropios para este tipo de trabajo.

Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto serán tratadas con materiales lubricantes aprobados por la Supervisión, que faciliten el desencofrado e impidan que el concreto se pegue a los encofrados, pero que no manchen o impidan el curado adecuado de la superficie de concreto.

El Contratista deberá obtener de la Supervisión la aprobación de los encofrados construidos, antes de comenzar la colocación del concreto.

7.3 Desencofrado Todos los encofrados serán retirados en el tiempo y manera que no pongan en peligro la seguridad del concreto o dañen su superficie. El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibidos los golpes o acciones que puedan causar trepidación. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado a satisfacción de la Supervisión.

Los encofrados deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas, así como para resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas.

En caso de concreto normal se consideran los siguientes tiempos mínimos para desencofrar:

− Pedestales 1 día

7.4 Acabado de la Superficie del Concreto

118


Las superficies expuestas de concreto serán uniformes y libres de vacíos, aletas y defectos similares. Los defectos menores serán reparados rellenando con mortero y enrasando según indique la Supervisión. Los defectos más serios serán picados a la profundidad indicada, rellenados con concreto o mortero compactado y luego enrasado para formar una superficie llana.

Las superficies que no estén expuestas al término de la obra serán niveladas y terminadas en forma que produzcan superficies uniformes con irregularidades que no excedan de 5 mm.

Los defectos excesivos que, en la opinión de la Supervisión, estén más allá de los límites de la práctica aceptada, serán causales de rechazo de la estructura.

8. ACERO DE REFUERZO

8.1 Suministro

El Contratista deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas de acero de refuerzo necesarias para completar las estructuras de concreto armado. Los planos de estructuras indican las cantidades y tipos de refuerzo que se requieren. Las verdaderas longitudes, formas y cantidades de varillas serán determinadas por el Contratista, basándose en las indicaciones de los planos.

El refuerzo deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. La oxidación superficial muy leve es aceptable, no requiriendo limpieza.

8.2 Habilitación Todos los detalles y habilitación serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI 315, "Manual de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de Concreto".

Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller o en el campo. El Contratista será única y totalmente responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el acero de refuerzo.

119



ANCO

ESPECIFICACIONES TECNICASINSTALACIONES ELECTRICAS




118




DISTRITO : ANCO



1.0 ALIMENTADORESSe distinguen los siguientes casos:

Cables TW; THW.-Serán conductores de cobre electrolítico negro, marca Ceper o Indeco no aceptándose otra marca. Sólido o cableado concéntrico: serán del tipo sólido hasta un calibre 10 AWG (6 mm2) salvo indicación y del tipo cableado a partir del calibre 8 AWG (10 mm2). Aislamiento de cloruro de polivinilo, de las siguientes características:

Tensión de servicio: 600 voltios. Normas de fabricación: ASTM B3 y B8 para el conductor, VDE 0250 para el aislamiento. Temperatura de operación: 60 grados centígrados (TW) y 75 grados centígrados (THW).Los colores permitidos para los cables 14 y 12 AWG serán: rojo, blanco y negro.

Los conductores de los alimentadores eléctricos deberán ser de una sola pieza (sin empalmes).

Los cables para sistemas de aterramiento serán de color amarillo o amarillo con verde, no

aceptándose color NEGRO, ni cintas adhesivas de color amarillo.

2.0 DUCTOS DE PVC- SAP

Las tuberías de derivación o de alimentación específica de equipos o alumbrado serán de PVC-SAP.

Deberán construir un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos. No se permitirá ningún cable que no esté debidamente protegido con su conducto, salvo el que conecta la salida con el artefacto de alumbrado en distancias menores de 1.80 mts. No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones. No son permisibles más de 2 curvas de 90º entre caja y caja, debiendo en caso contrario, colocarse una caja intermedia. Las curvas serán de la misma procedencia de los fabricantes de las tuberías y no se permitirá la elaboración de curvas en obra, si no es con máquina hidráulica curvadora. Todas las tuberías se instalarán con alambre galvanizado Nº 16, para facilitar el posterior cableado, tanto en las del sistema de energía eléctrica fuerza, como en las de comunicaciones. Las tuberías, uniones y curvas a usarse serán de un solo color (gris), no permitiéndose diferentes colores, serán de marca reconocida MATUSITA o similar.

119


Para unir las tuberías se empleará pegamento recomendado por el fabricante, de manera que las uniones queden perfectamente unidas. Para todos, una vez pasados los cables se sellarán las bocas de los tubos que dan a las canaletas y buzones con espuma expansiva.

3.0 CAJAS.- Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación, se harán con cajas metálicas de fierro galvanizado pesadas. Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centros, etc.) serán de fierro galvanizado de los tipos apropiados para cada salida. Tipo pesado americano. Las cajas de empalme o de traspaso donde lleguen las tuberías de un máximo de 25mm., serán del tipo normal octogonales de 100x40 mm., caja rectangular de 100x55x50mm, tipo pesado galvanizado americano.

4.0 SISTEMA DE TIERRA

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO:

Después de haber realizado la excavación de los pozos, proceder a humedecer las paredes y la parte del fondo para reactivar las sales naturales.

-Cernir o tamizar la tierra de cultivo en malla cocada ½”, mezclar con bentonita sódica 30kg (un saco de 30kg). por metro cúbico de tierra.

-En el fondo del pozo colocar una capa de esta tierra 0.25m de altura, al centro del mismo poner el electrodo de cobre de ø ¾” (19mm) x 2,40m de longitud, luego colocar un molde de pvc de 4” de diámetro y 0,50m de longitud, este debe de cubrir el electrodo de cobre, aplicar el cemento conductivo puro y en seco dentro de este molde en proporción 50 kg. (dos sacos de 25kg) de cemento conductivo por cada pozo, por el exterior del molde se deberá aplicar la tierra de cultivo con bentonita compactando en capas de 0,20 m y agregar agua en pequeñas cantidades, repetir el procedimiento hasta cubrir el 80% del electrodo.

-Cuando el pozo es horizontal y utilizamos este producto se puede utilizar reglas de madera como molde para poder aplicar el producto, tratando siempre de cubrir todo el electrodo de cobre, solo en la parte horizontal, cubrir con tierra de cultivo y bentonita las paredes del pozo y el molde, compactar en capas de 0,20 hasta cubrir el electrodo con la mezcla y retirar las reglas de madera, continuar el llenado en capas de 0,20 hasta cubrir todo el pozo.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN ZANJA:

En la zanja de interconexión de 0,40m x 0,60m humedecer tanto las paredes como la parte del fondo con abundante cantidad de agua, colocar una capa de 0,40m de ancho x 0,10m alto de tierra de cultivo mezclada con bentonita sádica en proporción 30kg (Un saco de 30kg) por m3 de tierra sobre esta colocar 3 cm de cemento conductivo en seco luego instalar el fleje o platina de cobre de 70x3mm, cubrir el fleje con otra capa de 3cm de cemento conductivo en seco aplicando un total 6cm de alto x 27cm de ancho como mínimo (un saco de 25kg por cada 1.8ml de zanja) verificar que el fleje quede cubierto totalmente por el cemento conductivo en toda su longitud.

118


Sobre esto culminar el relleno de 0.40m de ancho x 0.44m de alto colocando la misma tierra de cultivo utilizado en la primera capa, compactando en capas de 0.20m y agregando agua hasta llegar al nivel superior o nivel de piso terminado.

CARATECTISTICAS Y MODO DE APLICACION DE CEMENTO CONDUCTIVO:

GEO-GEM es un cemento conductivo 100% ecológico de muy alta conductividad eléctrica, diseñado para reducir la resistencia eléctrica de las puestas a tierra, puede ser utilizado en el relleno de zanjas, pozos verticales y en la construcción de mallas. Por su composición química libre de sales corrosivas, geo-gem protege al electrodo de los efectos de la corrosión sin dañar el medio ambiente. geo-gem, actúa incrementando la superficie de contacto del electrodo y de esta forma reduciendo drásticamente la resistencia de la puesta a tierra. las principales ventajas de GEO-GEM son:

Producto listo para usarse, reduce la resistencia de la puesta a tierra, disminuye la impedancia a las sobre tensiones, protege el medio ambiente, fácil de instalar, no requiere mano de obra especializada, protege a los conductores contra la corrosión, previene el hurto de los conductores.

GEO-GEM tiene el siguiente rendimiento: pozo vertical: 2 sacos por pozo, para un relleno con tubo de 4” de diámetro, zanja horizontal: 1 saco por cada 1.8m lineales para un relleno de 6cm de espesor GEO-GEM se vende en polvo y puede ser utilizado seco o combinado con agua en una proporción de 11lt de agua x saco de 25kg, para formar una mezcla con consistencia de lodo. GEO-GEM viene empaquetado en sacos de 25 kg. con doble pliego de papel y plástico que lo protege de la humedad.

5.0 TABLEROS ELECTRICOS

TABLERO INTEGRADO.- Ubicado cerca de los equipos de telecomunicaciones. Este tablero es del tipo para adosar clase IP 55 e ira adosado o empotrado según sea el caso. Para darle seguridad ante posibles daños deberá tener una puerta metálica de Protección confeccionada de perfiles metálicos de sección cuadrada de ½”.

119


6.0 SISTEMA DE PARARRAYOS:

• Con la finalidad de brindar mayor seguridad a los equipos y personal que realice labores en la estación, el cable desnudo del pararrayos que bajará desde el Pentapuntal por la montante más alejada de la torre con respecto a la ubicación de los equipos, el cual pasará en todo su recorrido a través de unos aisladores de porcelana ubicados cada 2 m. y sujetados correctamente con sus separadores metálicos galvanizados, que deberán estar alineados en todo su recorrido, el cable no deberá de cruzar ninguna estructura metálica de la torre ni chocar o cruzar con ningún soporte de antena y/o antena MW o de otro tipo que se instale en la torre.

• El sistema del pararrayos está conformado por:

-Pentapuntal tipo Franklin, compuesta por cuatro puntas perimetrales y una central.

-Aislador de baquelita de 3" o 3 aisladores de 1”, dependiendo del proveedor de torre.

118


-Cable de Acero de 70 mm2, conectado a tierra, soportado en aisladores de losa tipo carrete de 2" de diámetro.

• El Pararrayos debe instalarse en sentido opuesto a la ubicación de los equipos.

• El cable debe ser tensado a fin de evitar deformaciones, se colocarán Split bolt tipo perno partido en los extremos de la torre.

• Los soportes de los aisladores de porcelana deben ser galvanizados por inmersión en caliente, colocados @ 2.00 m., deben estar en buenas condiciones, fijados y alineados correctamente.

• En el sistema del pararrayos sólo se colocará tubería PVC SAP de 1”, en los 2 m. iniciales contados a partir del borde superior del pedestal de la torre, dicha tubería deberá ser un solo tramo y deberá estar sellada con espuma expansiva en el extremo superior a fin de evitar el ingreso de agua u otro objeto, así también no se permitirán tuberías cortadas.

• El Tetrapuntal tipo Franklin está fijado en un soporte tubular de acero galvanizado por inmersión en caliente, de acuerdo a Norma ASTM A-123.

• El soporte tubular de ø 1 1/2” y 1.00 m. de longitud del pararrayos ubicada en la parte superior de la torre debe ser galvanizado; y debe estar ubicado a una altura que cumpla con 45°, medido desde la punta del pararrayos Tetrapuntal o bipolo hasta el soporte de antenas más lejano, el soporte debe ser estable y seguro.

• El mástil del pararrayos donde se fija el soporte del pararrayos debe ser tubular de ø 2 1/2”, debe estar fijado 1.25 m. como mínimo por debajo de la plataforma de antenas o trabajo y su altura debe ser tal como se indica en el ítem anterior.

• El mástil del pararrayos debe tener pasos removibles para la realización del mantenimiento respectivo del sistema de pararrayos y balizaje.

• El cable del sistema del pararrayos se deberá de soldar con cadwell en la varilla del pozo de tierra ubicado en el extremo derecho con respecto a la ubicación de la losa de equipos.

7.0 SISTEMA DE BALIZAJE:• De acuerdo a Normas OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), el sistema de balizaje debe ser de la siguiente manera:

• Balizaje Diurno; en franjas horizontales en colores rojo y blanco o bien anaranjado y blanco, las franjas de los extremos deben ser del color más oscuro.

• Balizaje Nocturno; estará conformado por luces rojas de baja intensidad.

• Los equipos de luces de balizaje se deben de fijar en soportes conformados por perfiles de 1 ½”x1 ½” galvanizados por inmersión en caliente.

• Los equipos serán del tipo lámpara a prueba de vapor e intemperie incandescente.

• Los equipos para luces de balizaje están conformados por:

-Soportes de montaje a techo.

-Caja CVX.

119


-Portalámparas vaso de vidrio rojo; y 4 tapones.

-Tornillos de acero inoxidable.

-Empaque Accopac y Silicón.

-Portalámparas de porcelana.

-Lámpara incandescente tipo hongo de 100 w. E27 con filamento reforzado.

• Características básicas:

-Fanal rojo recto de alta transmisión lumínica y resistente al calor.

-Clasificación de flamabilidad superior a UL 94 V-0/1.2 mm ó UL 94.

-Alta resistencia física contra impacto, rayado o abrasión.

-Estabilidad y exactitud dimensional.

-Rejilla metálica de protección.

-Los equipos serán de material aluminio inyectado a presión.

• Sistema se instalará con cable vulcanizado 3x2.5 mm2 NLT, que se instalará desde el tablero de control.

• El sistema debe contar con control de alarma de lámpara apagada (total o parcial).

• Las luces que se colocarán en el extremo superior serán intermitentes; sólo deberá permanecer encendida una, la segunda se encenderá cuando la primera luz falle.

• En el tramo medio las luces serán de encendido permanente.

• El cable en toda a instalación debe ir protegido en tubería PVC SAP o Conduit reforzado de ø 1", fijado en cada paso de la escalerilla rack vertical con cintillos metálicos.

• Los empalmes a realizarse por la instalación de las luces de balizaje en los tramos medios deberán estar protegidas y hermetizadas con las correspondientes cajas de pase y accesorios respectivos.

• El recorrido de la tubería de protección del cable vulcanizado del sistema de balizaje debe ser por el mástil del soporte del pararrayos y en la escalerilla rack vertical; por un costado en sentido contrario al recorrido de los feeders; y a un costado de la tubería de protección del cable de aterramiento.

• Todos los empalmes deben realizarse por embone con pegamento para PVC (en caso de tubería PVC – P) o emplear los accesorios correctamente colocados en caso de tubería conduit.

• A los equipos de balizaje no se les debe aplicar silicona o espuma expansiva, por ser equipos herméticos y para uso en la intemperie.

• No se debe de emplear silicona para el sellado de las tuberías o espuma expansiva para los empalmes

.

118


• Todas las conexiones y/o empalmes deben tener un acabado limpio.

8.0 PRUEBAS

8.1Resistencia Mínima de Aislamiento.-

a) La resistencia de aislamiento de los tramos de la instalación eléctrica ubicados entre dos dispositivos de protección contra sobre corriente, o a partir del último dispositivo de protección, desconectado todos los artefactos que consuman corriente, deberá ser no menor de 1000 W/V (p.e.: 220 K W; es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor de 1 mA, a la tensión de 220 V). Si estos tramos tienen una longitud mayor a 100 m. la corriente de fuga se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicionales.b) En áreas que posean dispositivos y equipos a prueba de lluvia probados, no se requerirá cumplir con: Item a) anterior, pero la resistencia de aislamiento no deberá ser menor de 500 chms/V.

8.2 Pruebas a Efectuarse.-

Las pruebas de aislamiento a llevarse a cabo, son las siguientes:

-Entre cada uno de los conductores activos y tierra.

-Entre todos los conductores activos.

Estas pruebas se necesitan sólo para los conductores situados entre interruptores, dispositivos de protección y otros puntos de los cuales el circuito puede ser interrumpido.

a) Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio por la desconexión en el origen de todos los conductores activos y del neutro.

b) Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la tensión nominal. Para tensiones nominales menores de 500 V (300 V fase-neutro), la tensión de pruebas debe ser por lo menos de 500 V.

9.0 APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Para todo lo no especificado en el presente capítulo, es válido el Código Nacional de Electricidad en vigencia aprobado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

119



ANCO

ESPECIFICACIONES TECNICASESTRUCTURAS METALICAS



118





DISTRITO : ANCO



1. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, junto con los planos, indicarán los criterios y disposiciones que se tendrán en cuenta para el correcto proceso constructivo de las Estructuras Metálicas del proyecto. Es de responsabilidad del Contratista el proveer todos los materiales, equipos y realizar todos los trabajos necesarios para construir la referida Estación, en conformidad con los planos de Estructuras Metálicas y con las distintas secciones de estas especificaciones.

Forman parte en estas especificaciones todas las Normas indicadas en los diferentes Capítulos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

2. TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA DE 30M: Torre conformada por acero, perfiles y planchas que cumplan con la Norma ASTM A-

36 o similar; y homologadas por el Operador. Los ángulos de la torre no deben estar doblados, dañados, cortados ni perforados en

campo, todos los elementos deben estar perfectas condiciones. El tramo recto superior de la torre será mayor a 12 m. de longitud. La torre incluirá sistema de pararrayos, balizaje y aterramiento. Las torres auto-soportadas galvanizadas reticuladas incluyen los siguientes

accesorios:

o Escalerilla peatonal con línea de vida.o Escalerilla rack vertical para bajada de cables.o Plataforma circular para soporte multisectorial hasta 9 antenas.o Soporte para antena satelital.o Soporte para equipo de transmisión.o Soporte de AC / DC.

Escalerilla peatonal:

o Conformada por perfiles de acero L 2"x2"x3/16” de 6 m. de longitud, fijados a cada techo interior de la torre con las respectivas abrazaderas; y en el extremo inferior fijado en una base de concreto.

o Los pasos de la escalerilla serán de varillas lisas de ø 5/8", el ancho de la escalerilla peatonal será de 40 cm., el espaciamiento de los pasos es @ 30 cm.

o La escalerilla debe ser estable y rígida, en ninguno de los tramos debe haber oscilación. Los tramos de la escalerilla deben estar fijados en cada uno de los techos horizontales de la torre, en los primeros cuerpos de la torre, la escalerilla debe ser fijada en los techos horizontales, a fin de que la estructura

119


no oscile durante su ascenso. La escalerilla debe ser vertical y su recorrido debe ser continuo en toda la altura de la torre.

o El tramo superior de la escalerilla peatonal debe sobresalir del cierre de castillo 1.00m.

Plataforma de descanso

o La plataforma de descanso interna debe estar ubicada cada 20m.o Las bases para el tránsito de las plataformas deben estar conformadas por

planchas expandex.o Las parrillas de base de las plataformas de descanso sólo se colocarán en las

áreas laterales de las escalerillas.o Todas las parrillas de la base deben tener un mismo nivel, los mismos que

deben estar fijadas con las respectivas “J”.o En todo el perímetro de las plataformas de descanso se deben colocar

barandas de seguridad horizontales y verticales en su perímetro, de 1.20 m. de altura.

o Los ángulos de las barandas de seguridad deben ser de 2”x2”x3/16”, fijados con pernos y tuercas.

o Las barandas de seguridad deben ser fijas, estables y seguras.

Soporte multisectorial para antenas:

o Los soportes de antenas serán tubulares de 2 ½” de diámetro exterior y de 3m. de longitud.

o El soporte de antenas serán angulares, debe permitir la instalación de 3 antenas por sector, cada soporte tubular debe estar espaciada @ 1.00 m.; y la separación entre sectores debe ser mayor a 60°.

o Los soportes deben contar con los respectivos separadores angulares.o La instalación de los soportes tubulares será desde el nivel inferior de la

plataforma de antenas hacia arriba.o En el nivel inferior del soporte tubular se debe contar con 0.30 m. como

longitud mínima libre para la colocación de los morsetos de las antenas.o Los soportes de antenas deben estar niveladas y aplomadas.o No se permitirán soportes adosados a la torre.o Para el montaje se emplearán pernos, tuercas y abrazaderas de 1/2"

galvanizadas por inmersión en caliente.o La verticalidad de la torre se debe verificar con teodolito, el Certificado debe

ser firmado por un Topógrafo calificado o un Ingeniero.o Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias

establecidas en el Artículo N° 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Norma TIA/EIA-222-F “Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures.

o Ninguno de los elementos de la torre como escalerillas, montantes, ángulos, etc. pueden ser usados como elementos de apoyo para la ejecución de montaje, vaciados o ejecución de trabajos durante el proceso de la obra.

o Ningún elemento será cortado ni mucho menos perforado en la estación, éstos deben venir de fábrica.

o Para los trabajos de montaje se deben emplear equipos y herramientas en buenas condiciones; y todo el personal que realice trabajos en altura debe

118


contar con arnés de cuerpo entero con cordino para estrobarse y línea de vida para desplazamiento, por ningún motivo se permitirá el uso de cinturones.

o Todos los elementos, accesorios y soportes que se emplearán para el montaje de la torre deben ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123.

o Los pernos SAE J429 Grado 2 y Grado 5, con tuerca y contratuerca.

o Todos los pernos, U Bolst, abrazaderas y “J” deben de contar con un mínimo 3 hiladas libres después de la contratuerca.

Plataforma y Soporte de Antena Satelital.

o La plataforma metálica será de 6.00m x 4.80mo Se instalara estructuras metálicas de forma troncónica en la base de la plataforma

metálica (zapatas) para el anclaje y fijación de la estructura principalo Las zapatas de anclaje a instalar en total son 6, 4 de 1.20m x 1.20m x 0.60m y 2

de 0.80m x 0.80m x 0.60m.o La plataforma metálica esta fabricada a base de vigas tipo “H” de denominación

W16” x 36lb/ft y W10” x 22lb/ft.o Todos los perfiles metálicos serán galvanizados en caliente.o Todas las estructuras metálicas serán apernadas.

3. ESCALERILLAS HORIZONTALES PARA CABLES: Todas las escalerillas o bandejas porta cables horizontales de 30, 45 y 60 cm. de

ancho de acero galvanizado en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, conformadas por ángulos 1 ½”x 1 ½” y pernos, con pasos @ 30 o 45 cm., perfectamente montado, elementos fijados a muros y soportes de cualquier altura colocados @ 3m. y/o en cada cambio de dirección o sentido.

Las escalerillas rack horizontales deben estar correctamente niveladas, las escalerillas verticales y soportes deben de estar aplomados.

El empalme de las escalerillas rack se realiza sólo con pernos, tuercas y contratuercas galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, todos los pernos después de la contratuerca debe contar con 3 hiladas libres como mínimo.

La fijación de las escalerillas rack horizontales a los soportes verticales se realizará con “J” tuercas y contratuercas adecuadas, galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, después de la contratuerca las “J” deben contar con 3 hiladas libres como mínimo.

No se deberá de perforar ningún ángulo de las escalerillas en campo. A fin de evitar las perforaciones y oxidaciones de las piezas se debe considerar los

orificios en fábrica. No se permitirán cortar las escalerillas, en ningún caso se deben cortar o limar. Las escalerillas horizontales y soportes verticales deben estar correctamente

niveladas a escuadra. Los pernos se deben instalar con la cabeza por fuera y la tuerca y contratuerca por

dentro. Los soportes y escalerillas deben estar en buenas condiciones, se cambiará cualquier

elemento dañado. Se deben limpiar las manchas posibles por el transporte. Las uniones soldadas deben estar limpias y limpias de escorias. En caso se realicen empalmes de las escalerillas, éstas deben ser del mismo tamaño.

119


En las escalerillas rack horizontal se deben colocar fin de escalerillas al inicio y final. La escalerilla rack horizontal no debe apoyarse en ningún elemento de la torre. La separación mínima entre la escalerilla rack horizontal y la escalerilla rack vertical

de la torre debe ser de 2” a 4”. La separación mínima entre la escalerilla rack horizontal para feeders y cualquier

elemento de la torre será de 0.40 m., dicha altura debe permitir el libre pase de los feeders en todo su recorrido.

El extremo superior de los soportes verticales de las escalerillas rack horizontales deben estar selladas de fábrica.

En los soportes no se deben colocar U Bolts cortas o inadecuadas. Para la instalación de equipos Ericsson, las escalerillas rack horizontal en la losa de

equipos, deben hacer recorrido de forma paralela a los equipos y ubicados a 2.35 m. de altura.

4. LINEA DE VIDA: Conformada por cable acerado de ø 3/8" sin cortes ni empalmes. Accesorios para línea de vida: 1 Grillete de 1/2", 1 Templador de 1/2"(extremo

inferior), 2 guardacabos de 5/8", 3 grapas o candados por lado. En torres autosoportadas, no se permitirá la colocación de los soportes para la línea

de vida en posición vertical fijados a los pasos de la escalerilla peatonal, se deben colocar en posición horizontal fijados a las montantes de la escalerilla.

Los soportes a colocar serán del tipo aleta de tiburón, no se permitirán soportes angulares.

En tramos donde se ubican las plataformas de descanso, se deberán colocar separadores que sirvan de guía para la línea de vida, los cuales no deben estar completamente cerrados; deben permitir su retiro y reposición fácilmente durante el ascenso o descenso del personal.

En el tramo inferior de la escalerilla, el área ocupada por el soporte y los accesorios respectivos, no deberá tener una altura máxima de 1.20 m., contados desde el nivel de la losa de concreto.

En el extremo superior de la torre, sobre el nivel de la base de la plataforma de antenas o de trabajo, deberá de contarse con 1.20 m. de longitud libre para desengancharse, adicional a la altura ocupada por los accesorios de la línea de vida será máximo de 0.50 m.

El cable debe estar tensado, no debe oscilar con la fuerza del viento. El cable debe de estar limpio, libre de grasa y otros elementos que ocasionen

accidentes. Para fijar los soportes se emplearán abrazaderas de 1/2" con tuerca y contratuerca,

las abrazaderas deben contar con las 3 hiladas libres como mínimo después de la contratuerca.

5. NORMAS Y CODIGOS APLICABLES: Materiales: American Society for Testing and Material - ASTM. Acero: American Institute of Steel Construction - AISC. Todos los elementos y accesorios deben ser galvanizados por inmersión en caliente

de acuerdo a Norma ASTM A-123.

118



LOCROJA

ESPECIFICACIONES TECNICASARQUITECTURA





119


DIRECCIÓN : CERRO HUARACCO

DISTRITO : LOCROJAPROVINCIA : CHURCAMPA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA

1.- OBRAS PROVISIONALES

Se ejecutarán los trabajos provisionales necesarios para una buena organización y ejecución del proyecto como son:

Limpieza del terreno. Trazo y replanteo.

5.1. MaterialesLos materiales que se empleen en la construcción de la obra serán nuevos, de primera calidad y de conformidad con lo especificado en los planos del proyecto y/o el presente documento, los materiales que vinieran envasados deberán entrar a la obra en sus recipientes originales, intactos y debidamente sellados.

En general, todos los materiales estarán sujetos a la aprobación del Supervisor de Obra.

2.- CERCO METALICO

El cerco Metálico tendrá una altura mínima de 2.40 m. además tendrá doble concertina en la parte superior.

Cada paño del cerco perimétrico estará conformado por módulos metálicos. El cerco deberá cumplir con lo siguiente:

2.1 Cerco Metálico

o Perfiles metálicos de refuerzo a base de canales “U” de 2” x 1” x 3mm.o Plancha Acanalada Galvanizada de 2.4mm de espesor, para cerramiento por

cada panel, según modulación en planos.o Las uniones de soldadura serán de punto azul, el acabado se dará con esmeril,

lijado y masillado.o En la carpintería de fierro los puntos de soldadura y empalmes deben ser

precisos, evitando juntas con defectos de corte tanto en ángulos de 45° como en ángulos de 90°.

118


o Todas las estructuras son modulares y van empernadas a la sobrecimentación armada de la estación.

o La concertina será soportada mediante estructuras metálicas.o Se instalará concertina doble de 18” galvanizada.o Todas las estructuras metálicas serán galvanizadas en caliente.

3. - PISO DE RIPIO:

Previo a la colocación del ripio o confitillo, se debe rellenar y compactar todas las zanjas (cimientos, zapatas y otros) ya sea con material propio o de préstamo en capas de 0.20 m. de espesor como máximo, hasta la obtención de un Proctor Modificado igual o superior al 95%, el cual se verificará con el ensayo respectivo.

La superficie final debe estar limpia y compactada de modo que no queden materiales sueltos que se puedan mezclar, sobre la superficie compactada se colocará una capa antivegetal de 3 mm. De espesor.

Después de la nivelación del área interior se deben marcar los niveles para la colocación del ripio.

El confitillo o grava triturada a colocar será de material de préstamo, el cual puede ser gravilla de río, piedra partida o rodada de 1/2”, en un espesor de 10 cm., nivelada y lavada.

4.- PUERTA METALICA:

La puerta metálica será de 1 hoja, como se indique en los planos. La puerta metálica acanalada será de 1.20 m. de ancho por 2.10 m. de alto, medido en

el vano, fijada al marco. Las puertas llevarán 4 bisagras de fierro de 4”x4” por hoja. Para facilitar la apertura y cierre de la puerta, se deberá de colocar un tirador de acero

liso de 4"x 1/2", colocada en parte externa e interna de forma vertical cerca al picaporte central de la puerta.

Se deberán de colocar un picaporte de fierro de ø 5/8” de diámetro en la parte exterior para la instalación del candado.

La hoja de la puerta está conformada por plancha de Fe. de e=2.50mm. Las uniones de soldadura serán de punto azul, el acabado se dará con esmeril, lijado y

masillado. Todas las superficies a pintar deben estar secas, limpias, resanadas, masilladas, libre

de grasa y lijados sin mostrar ningún tipo de imperfecciones, conformando una superficie plana.

En la carpintería de fierro los puntos de soldadura y empalmes deben ser precisos, evitando juntas con defectos de corte tanto en ángulos de 45° como en ángulos de 90°.



119


5.- LLAVES:

El candado a colocar deberá ser original y deberá contar con 3 llaves de la(s) puerta(s) de ingreso a las áreas de trabajo.

El (los) tablero eléctrico (Integrado, TP, TS) deberán contar con 03 juegos de llaves universales (01 llave debe abrir las dos puertas del tablero).

Los 3 juegos de llaves de las puertas de ingreso, puertas del (los) tableros, puertas de los equipos; y llaves de los gabinetes (de ser el caso) serán entregadas al Operador mediante la carta respectiva.

6.- PINTURA:

Todos los materiales serán llevados a la obra en sus respectivos envases originales. Los materiales que necesiten ser mezclados, serán realizados en la misma obra; aquellos que se adquieran listos para ser usados se emplearan sin alteraciones y de conformidad con las instrucciones del fabricante.

Todas las superficies a las que se debe aplicar pintura, deberán estar secas y deberán dejarse el tiempo suficiente entre las manos o capas sucesivas de pintura a fin de permitir el secado conveniente de las mismas.

La inspección podrá solicitar el repintado de los paños que considere necesario por presentar estos defectos de aplicación.

118



LOCROJA

ESPECIFICACIONES TECNICASESTRUCTURAS METALICAS






DISTRITO : LOCROJAPROVINCIA : CHURCAMPA

119



1. GENERALIDADES

Las presentes especificaciones técnicas, junto con los planos, indicarán los criterios y disposiciones que se tendrán en cuenta para el correcto proceso constructivo de las Estructuras Metálicas del proyecto. Es de responsabilidad del Contratista el proveer todos los materiales, equipos y realizar todos los trabajos necesarios para construir la referida Estación, en conformidad con los planos de Estructuras Metálicas y con las distintas secciones de estas especificaciones.

Forman parte en estas especificaciones todas las Normas indicadas en los diferentes Capítulos del Reglamento Nacional de Edificaciones.

6. TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA DE 30M:

Torre conformada por acero, perfiles y planchas que cumplan con la Norma ASTM A-36 o similar; y homologadas por el Operador.

Los ángulos de la torre no deben estar doblados, dañados, cortados ni perforados en campo, todos los elementos deben estar perfectas condiciones.

El tramo recto superior de la torre será mayor a 12 m. de longitud. La torre incluirá sistema de pararrayos, balizaje y aterramiento. Las torres auto-soportadas galvanizadas reticuladas incluyen los siguientes

accesorios:

o Escalerilla peatonal con línea de vida.o Escalerilla rack vertical para bajada de cables.o Plataforma circular para soporte multisectorial hasta 9 antenas.o Soporte para antena satelital.o Soporte para equipo de transmisión.o Soporte de AC / DC.

Escalerilla peatonal:

o Conformada por perfiles de acero L 2"x2"x3/16” de 6 m. de longitud, fijados a cada techo interior de la torre con las respectivas abrazaderas; y en el extremo inferior fijado en una base de concreto.

o Los pasos de la escalerilla serán de varillas lisas de ø 5/8", el ancho de la escalerilla peatonal será de 40 cm., el espaciamiento de los pasos es @ 30 cm.

o La escalerilla debe ser estable y rígida, en ninguno de los tramos debe haber oscilación. Los tramos de la escalerilla deben estar fijados en cada uno de los techos horizontales de la torre, en los primeros cuerpos de la torre, la

118


escalerilla debe ser fijada en los techos horizontales, a fin de que la estructura no oscile durante su ascenso. La escalerilla debe ser vertical y su recorrido debe ser continuo en toda la altura de la torre.

o El tramo superior de la escalerilla peatonal debe sobresalir del cierre de castillo 1.00m.

Plataforma de descanso

o La plataforma de descanso interna debe estar ubicada cada 20m.o Las bases para el tránsito de las plataformas deben estar conformadas por

planchas expandex.o Las parrillas de base de las plataformas de descanso sólo se colocarán en las

áreas laterales de las escalerillas.o Todas las parrillas de la base deben tener un mismo nivel, los mismos que

deben estar fijadas con las respectivas “J”.o En todo el perímetro de las plataformas de descanso se deben colocar

barandas de seguridad horizontales y verticales en su perímetro, de 1.20 m. de altura.

o Los ángulos de las barandas de seguridad deben ser de 2”x2”x3/16”, fijados con pernos y tuercas.

o Las barandas de seguridad deben ser fijas, estables y seguras.

Soporte multisectorial para antenas:

o Los soportes de antenas serán tubulares de 2 ½” de diámetro exterior y de 3m. de longitud.

o El soporte de antenas serán angulares, debe permitir la instalación de 3 antenas por sector, cada soporte tubular debe estar espaciada @ 1.00 m.; y la separación entre sectores debe ser mayor a 60°.

o Los soportes deben contar con los respectivos separadores angulares.o La instalación de los soportes tubulares será desde el nivel inferior de la

plataforma de antenas hacia arriba.o En el nivel inferior del soporte tubular se debe contar con 0.30 m. como

longitud mínima libre para la colocación de los morsetos de las antenas.o Los soportes de antenas deben estar niveladas y aplomadas.o No se permitirán soportes adosados a la torre.o Para el montaje se emplearán pernos, tuercas y abrazaderas de 1/2"

galvanizadas por inmersión en caliente.o La verticalidad de la torre se debe verificar con teodolito, el Certificado debe

ser firmado por un Topógrafo calificado o un Ingeniero.o Los desplazamientos horizontales deben estar dentro de las tolerancias

establecidas en el Artículo N° 6.1.2.1 (Plumb Tolerance de la Norma TIA/EIA-222-F “Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna Supporting Structures.

o Ninguno de los elementos de la torre como escalerillas, montantes, ángulos, etc. pueden ser usados como elementos de apoyo para la ejecución de montaje, vaciados o ejecución de trabajos durante el proceso de la obra.

o Ningún elemento será cortado ni mucho menos perforado en la estación, éstos deben venir de fábrica.

o Para los trabajos de montaje se deben emplear equipos y herramientas en buenas condiciones; y todo el personal que realice trabajos en altura debe

119


contar con arnés de cuerpo entero con cordino para estrobarse y línea de vida para desplazamiento, por ningún motivo se permitirá el uso de cinturones.

o Todos los elementos, accesorios y soportes que se emplearán para el montaje de la torre deben ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123.

o Los pernos SAE J429 Grado 2 y Grado 5, con tuerca y contratuerca.

o Todos los pernos, U Bolst, abrazaderas y “J” deben de contar con un mínimo 3 hiladas libres después de la contratuerca.

Plataforma y Soporte de Antena Satelital.

o La plataforma metálica será de 6.00m x 4.80mo Se instalara estructuras metálicas de forma troncónica en la base de la plataforma

metálica (zapatas) para el anclaje y fijación de la estructura principalo Las zapatas de anclaje a instalar en total son 6, 4 de 1.20m x 1.20m x 0.60m y 2

de 0.80m x 0.80m x 0.60m.o La plataforma metálica esta fabricada a base de vigas tipo “H” de denominación

W16” x 36lb/ft y W10” x 22lb/ft.o Todos los perfiles metálicos serán galvanizados en caliente.o Todas las estructuras metálicas serán apernadas.

7. ESCALERILLAS HORIZONTALES PARA CABLES:

Todas las escalerillas o bandejas porta cables horizontales de 30, 45 y 60 cm. de ancho de acero galvanizado en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, conformadas por ángulos 1 ½”x 1 ½” y pernos, con pasos @ 30 o 45 cm., perfectamente montado, elementos fijados a muros y soportes de cualquier altura colocados @ 3m. y/o en cada cambio de dirección o sentido.

Las escalerillas rack horizontales deben estar correctamente niveladas, las escalerillas verticales y soportes deben de estar aplomados.

El empalme de las escalerillas rack se realiza sólo con pernos, tuercas y contratuercas galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, todos los pernos después de la contratuerca debe contar con 3 hiladas libres como mínimo.

La fijación de las escalerillas rack horizontales a los soportes verticales se realizará con “J” tuercas y contratuercas adecuadas, galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123, después de la contratuerca las “J” deben contar con 3 hiladas libres como mínimo.

No se deberá de perforar ningún ángulo de las escalerillas en campo. A fin de evitar las perforaciones y oxidaciones de las piezas se debe considerar los

orificios en fábrica. No se permitirán cortar las escalerillas, en ningún caso se deben cortar o limar. Las escalerillas horizontales y soportes verticales deben estar correctamente

niveladas a escuadra. Los pernos se deben instalar con la cabeza por fuera y la tuerca y contratuerca por

dentro. Los soportes y escalerillas deben estar en buenas condiciones, se cambiará cualquier

elemento dañado. Se deben limpiar las manchas posibles por el transporte.

118


Las uniones soldadas deben estar limpias y limpias de escorias. En caso se realicen empalmes de las escalerillas, éstas deben ser del mismo tamaño. En las escalerillas rack horizontal se deben colocar fin de escalerillas al inicio y final. La escalerilla rack horizontal no debe apoyarse en ningún elemento de la torre.

La separación mínima entre la escalerilla rack horizontal y la escalerilla rack vertical de la torre debe ser de 2” a 4”.

La separación mínima entre la escalerilla rack horizontal para feeders y cualquier elemento de la torre será de 0.40 m., dicha altura debe permitir el libre pase de los feeders en todo su recorrido.

El extremo superior de los soportes verticales de las escalerillas rack horizontales deben estar selladas de fábrica.

En los soportes no se deben colocar U Bolts cortas o inadecuadas. Para la instalación de equipos Ericsson, las escalerillas rack horizontal en la losa de

equipos, deben hacer recorrido de forma paralela a los equipos y ubicados a 2.35 m. de altura.

8. LINEA DE VIDA:

Conformada por cable acerado de ø 3/8" sin cortes ni empalmes. Accesorios para línea de vida: 1 Grillete de 1/2", 1 Templador de 1/2"(extremo

inferior), 2 guardacabos de 5/8", 3 grapas o candados por lado. En torres autosoportadas, no se permitirá la colocación de los soportes para la línea

de vida en posición vertical fijados a los pasos de la escalerilla peatonal, se deben colocar en posición horizontal fijados a las montantes de la escalerilla.

Los soportes a colocar serán del tipo aleta de tiburón, no se permitirán soportes angulares.

En tramos donde se ubican las plataformas de descanso, se deberán colocar separadores que sirvan de guía para la línea de vida, los cuales no deben estar completamente cerrados; deben permitir su retiro y reposición fácilmente durante el ascenso o descenso del personal.

En el tramo inferior de la escalerilla, el área ocupada por el soporte y los accesorios respectivos, no deberá tener una altura máxima de 1.20 m., contados desde el nivel de la losa de concreto.

En el extremo superior de la torre, sobre el nivel de la base de la plataforma de antenas o de trabajo, deberá de contarse con 1.20 m. de longitud libre para desengancharse, adicional a la altura ocupada por los accesorios de la línea de vida será máximo de 0.50 m.

El cable debe estar tensado, no debe oscilar con la fuerza del viento. El cable debe de estar limpio, libre de grasa y otros elementos que ocasionen

accidentes. Para fijar los soportes se emplearán abrazaderas de 1/2" con tuerca y contratuerca,

las abrazaderas deben contar con las 3 hiladas libres como mínimo después de la contratuerca.

9. NORMAS Y CODIGOS APLICABLES:

Materiales: American Society for Testing and Material - ASTM. Acero: American Institute of Steel Construction - AISC.

119


Todos los elementos y accesorios deben ser galvanizados por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-123.

118



LOCROJA

ESPECIFICACIONES TECNICASESTRUCTURAS






DISTRITO : LOCROJA

119




ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS

Alcances del proyecto:

L. La presente estudio, tiene por objeto establecer los conceptos que se tomaron en cuenta para el desarrollo del proyecto en la parte estructural.

M. Es decir determinar el tipo de material, dimensiones y refuerzos necesarios para realizar todas las instalaciones requeridas para el funcionamiento del modulo.

1.- DESCRIPCIÓN

N. Obras Preliminares: éstas involucran todo los trabajos previos a la ejecución de las obras civiles requeridos para la correcta ejecución de las mismas tales como: Demoliciones, Trazo y Replanteo, Movimiento de tierras, etc.

O. Las Estructuras Metálicas a instalarse en esta estación tales como: 01 Torre Autosoportada Cuadrada de 30.00m de altura y un mástil de 6” SCH 40, para antena satelital. Dichos elementos han sido diseñados según las especificaciones del R.N.E. y las Normas ASTM correspondientes siendo la calidad del acero a emplear ASTM A-36.

P. Un cerco metálico de 2.40m de altura y de 22.00m de largo, siendo la calidad del acero ASTM A-36, acabado galvanizado en caliente.

Q. Una plataforma metálica para soporte y anclaje de la torre, siendo la calidad del acero ASTM A-36, acabado galvanizado en caliente.

R. El presente proyecto contempla la construcción integral de una TORRE AUTOSOPORTADA CUADRADA, H=30.00mts. El montaje y desmontaje de la misma será realizada según se indicara en los planos de la Especialidad.

S. El cálculo estructural de la torre metálica, se basa fundamentalmente, para fuerzas producidas, por acción del viento, que es la condición mas desfavorable para este tipo de estructuras

T. Por requerimientos del lugar de instalación se ha considerado como velocidad del viento= 100 Km/h.

U. Las expresiones usadas para determinar la presión del viento tanto en estructuras metálicas como en escalerillas y en las antenas parabólicas corresponden a la NORMATIA/EIA 222F

V. Una estructura para soporte de Antena Satelital.

118


2. CONTROL

El Contratista y la Supervisión serán responsables de llevar el control de todos los procesos constructivos.

La Supervisión de ningún modo releva al Contratista de su obligación de cumplir con los Planos y las Especificaciones Técnicas y de proveer materiales de la calidad especificada, así como de una buena ejecución de la construcción en todas las etapas del trabajo.

3. OBRAS PRELIMINARES

3.1 Movilización y Desmovilización.

Durante el tiempo de ejecución de las obras, el Contratista proveerá y será responsable del transporte de materiales, equipos y herramientas y en general de todo lo que requiera y deba suministrar para la construcción.

3.2 Guardianía, Limpieza y Abastecimiento

Durante el tiempo que dure la construcción y hasta el término de la operación, el Contratista ejercerá la guardianía de la Obra y será responsable de los materiales, equipos, construcciones temporales y su contenido, así como de su mantenimiento y limpieza.

3.3 Almacenamiento de Materiales

Todos los materiales deberán almacenarse de manera de evitar su deterioro o contaminación por agentes exteriores:

- Cemento, Aditivos, Agregados, Madera, Agua, y otros.

3.4 Control Topográfico Antes de iniciar los trabajos, el Contratista procederá, de acuerdo con la Supervisión, a ubicar y verificar los puntos de referencia que sean necesarios para el debido control. El trazado general y la comprobación de los niveles serán efectuados por el Contratista.

4. MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.1 Generalidades

El Contratista efectuará todos los trabajos de movimiento de tierras, nivelación y excavaciones para las zapatas de la torre así como los rellenos que sean necesarios para la construcción, proporcionando todos los equipos, mano de obra y materiales necesarios.

Las excavaciones y nivelaciones se efectuarán con las dimensiones y niveles mostrados en los planos.

4.2 Excavación para anclaje de plataforma metálica

119


Las excavaciones para el anclaje de la plataforma metálica, para el anclaje de la torre se harán de acuerdo a las dimensiones y niveles indicados en los planos, estas deberán apoyarse sobre el terreno natural, según lo indicado en el estudio de Suelos. En caso de terreno rocoso se hará el uso de explosivos por personas calificadas y autorizadas para este tipo de trabajos.

4.3 Eliminación del Material Excedente

El Contratista transportará fuera de las obras, a un lugar permitido y aprobado por la Supervisión. El material excedente deberá ser eliminado en forma periódica a fin de que la obra permanezca siempre limpia. El destino final de los materiales excedentes será elegido de acuerdo con las disposiciones y necesidades municipales del distrito de Anchonga.

5. CONCRETO SIMPLE

5.1 Solados de 4” para zapatas y dados (Concreto Simple)

El concreto simple (f’c=100 kg/cm2) para solados corrido donde indiquen los planos se producirá con una mezcla de cemento Portland Tipo I (ASTM C 150) y hormigón de río o cantera cercana a la obra, en proporciones 1: 12 en volumen. El hormigón es una mezcla natural de agregado grueso y fino. Deberá ser bien graduado entre las mallas de 2" y la Nº 100. Deberá estar libre de polvo, de substancias deletéreas y de materia orgánica.

6. CONCRETO ARMADO (f’c=175 kg/cm2)

6.1 Generalidades

Esta cláusula cubre el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la fabricación, transporte, colocación, acabado y curado del concreto armado para los pedestales y vientos de la torre. El Contratista construirá todas las estructuras de concreto indicadas en los Planos, o según instrucciones de la Supervisión.

El concreto armado consistirá de cementos Portland, varillas de acero, agregados finos, agregados gruesos, agua y aditivos. Estos últimos se emplearán cuando lo solicite la Supervisión. El concreto será mezclado, transportado y colocado según se indica en estas especificaciones. Este tendrá una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 y deberá obtenerse a los 28 días de vaciado el concreto.

6.2 Cemento

Se usará Cemento Portland, tipo I normal, según norma ASTM C 150.

En caso de utilizarse cemento en bolsa, no se aceptará que la envoltura esté deteriorada o perforada. Se almacenará en lugar techado, fresco, libre de humedad, sin contacto con el suelo y en pilas de hasta 10 bolsas, cubriéndose con material plástico u otro medio de protección.

118


6.3 Agregados Finos (Arena) La arena para la mezcla del concreto será limpia, con un tamaño máximo de partículas de 3/16". La arena será obtenida de depósitos naturales, y cumplirá con lo especificado en la Norma ASTM C 33. La arena deberá consistir de fragmentos de roca duros, fuertes, densos y durables, libres de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, esquistos, álcalis, ácidos, materia orgánica, greda u otras substancias dañinas. Los porcentajes (por peso) de sustancias deletéreas en la arena no excederán los valores siguientes:


i) Material que pasa la malla N° 200 (designación ASTM C 177) 3%

ii) Carbón y lignito 0.5%

iii) Arcilla (designación ASTM C142) 1%

iv) Total de otras sustancias deletéreas (tales como álcalis, mica, granos cubiertos de otros materiales, partículas blandas o escamosas y turba) 1.5%

v) Total de todos los materiales deletéreos 3

La arena utilizada para el concreto armado será bien graduada y al probarse por medio de mallas estándar (ASTM C 136) deberá cumplir con los límites siguientes:

Porcentaje (por peso)Malla Que pasa la malla3/8" 100N° 4 95 a 100N° 8 80 a 100N° 16 50 a 85N° 30 25 a 60N° 50 10 a 30N°100 2 a 10

El módulo de fineza se mantendrá dentro de ±0.2 del valor supuesto en el diseño de la mezcla para el concreto.

6.4 Agregado Grueso

El agregado grueso para concreto será grava natural limpia o piedra triturada de 1/2" de tamaño nominal. El agregado grueso consistirá de fragmentos de roca, duros, fuertes, densos y durables sin estar cubiertos de otros materiales. Será preferentemente angular y de textura rugosa.

El porcentaje total de sustancias deletéreas no excederá de 2.5% en peso, debiendo estar dentro de los límites siguientes:


i) Material que pasa las mallas N° 200 (designación ASTM C 177) 1%

ii) Lutitas (designación ASTM C 123, Gravedad Específica de Líquido Denso, 1.95) 1%

119


iii) Arcilla (designación ASTM C 142) 0.5%

iv) Otros 1%

v) Total de todos los materiales deletéreos 2.5%

El agregado grueso deberá cumplir con la norma ASTM C 33 y con los requisitos de las normas ASTM C 88, ASTM C 127 y ASTM C 131.

6.5 Agua

El agua que se emplee para la mezcla y el curado del concreto deberá ser de preferencia potable. En cualquier caso deberá cumplir con lo indicado en el ítem 3.3 de la Norma E.060 de Concreto Armado.

El agua estará limpia y libre de cantidades dañinas de sales, aceites, ácidos, álcalis, materia orgánica o mineral, u otras impurezas que puedan reducir la resistencia, durabilidad o calidad del concreto, o afectar el acero de refuerzo o los elementos embebidos en el concreto.

La calidad del agua, determinada mediante análisis de laboratorio, será tal que no se excedan los límites siguientes:

- Cloruros 50 ppm - Sulfatos 300 ppm - Sales de Magnesio 150 ppm - Total de sales solubles 1500 ppm - Sólidos en suspensión 1500 ppm - Materia orgánica 10 ppm

El pH del agua deberá ser mayor que 7.

Las fuentes de agua, previo análisis de laboratorio, será aprobada por la supervisión.

6.6 Aditivos

Por la necesidad de llegar a la resistencia requerida por el rápido montaje de las estructuras se hará uso de aditivos acelerante de fragua SIKA 3 u otro similar de otro fabricante de garantía.

Para unir el concreto fresco al antiguo se usara el aditivo epóxido Sikadur 32, previa limpieza de la superficie y la aplicación se realizara con brocha según indicación del fabricante en el envase.

6.7 Mezclado

Todo el concreto será mezclado en mezcladoras confiables y en perfecto estado de funcionamiento, con capacidad adecuada para cumplir con el programa de construcción aprobado.

El agua será medida por peso o volumen, con una precisión de 1%. Si se emplea algún aditivo líquido, éste será incorporado y medido automáticamente, la solución deberá ser considerada como parte del agua de mezclado. Si se emplean dos o más aditivos deberán ser incorporados separadamente, a fin de evitar reacciones químicas que puedan afectar la eficiencia de cada una de ellos.

La relación agua-cemento no deberá variar durante las operaciones de mezcla por

118


más de +0.02 de los valores considerados en el diseño. Se prohíbe la adición indiscriminada de agua que aumente el Slump.

El tiempo de mezcla para cada tanda de concreto, después que todos los materiales incluyendo el agua se encuentren en el tambor, será no menor de 1 1/2 minutos, a menos que se muestre que un tiempo menor es satisfactorio.

El tiempo de mezclado podrá prolongarse más allá del período mínimo especificado siempre y cuando el concreto no se convierta en una sustancia muy rígida para su colocación efectiva y consolidación, o no adquiera un exceso de finos debido a la acción moledora entre los materiales en la mezcladora.

La mezcladora girará a una velocidad uniforme, con por lo menos doce revoluciones completas después que todos los materiales, incluyendo el agua, se encuentren en el tambor. Las mezcladoras no serán cargadas en exceso de su capacidad indicada.

Cada tanda de concreto será completamente vaciada de la mezcladora antes de volver a cargar ésta. El interior del tambor será mantenido limpio y libre de la acumulación de concreto endurecido o de mortero.

La Supervisión podrá, en cualquier momento, reducir el tamaño de las tandas, ajustar la secuencia de mezclado, el tiempo de mezclado o la velocidad de mezclado y en general hacer todos los cambios que considere necesarios para obtener concreto de la calidad especificada.

No se permitirá el retemplado de concreto que ha perdido agua.

6.8 Transporte y Colocación del Concreto El concreto será transportado de la mezcladora al tercer nivel mediante winche eléctrico accionado por una polea móvil y de allí a los pedestales mediante carretilla o bughi adoptando medidas para mantener la uniformidad u homogeneidad de la masa de la mezcla, es decir evitar la segregación o separación de sus componentes.

El Winche eléctrico será de tamaño y diseño tales que aseguren el flujo continuo de concreto en el punto de entrega. Este equipo deberá ser aprobado por la Supervisión.

Antes de vaciar concreto, los encofrados y el acero de refuerzo deberán ser inspeccionados y aprobados por la Supervisión en cuanto a la posición, estabilidad y limpieza; y la preparación completa para la colocación. No podrá efectuarse ningún vaciado de concreto hasta que haya sido obtenida la aprobación de la Supervisión.

El concreto deberá ser protegido durante el transporte de la acción de lluvias, Sol, viento y variaciones en la humedad del medio ambiente. La temperatura del concreto al ser colocado no deberá estar por debajo de 13ºC, ni deberá ser mayor que 24ºC.

Todo el concreto deberá ser vaciado en presencia de la Supervisión. La Supervisión deberá registrar las condiciones de tiempo y temperatura ambiente al momento del mezclado, comprobar la temperatura de los materiales y del concreto y tomar las precauciones para mantener la temperatura dentro de los límites especificados.

El concreto será colocado en forma continua, en capas de un espesor tal que ningún concreto sea depositado sobre otro que haya endurecido suficientemente como para causar la formación de vetas o planos de debilidad dentro de la sección.

6.9 Consolidación del concreto

119


Todos los vaciados de concreto serán plenamente compactados en su lugar por medio de vibradores del tipo de inmersión aprobados, lo que será complementado por la distribución hecha por los operarios con herramientas a mano, tales como esparcimiento, enrasado y apisonado conforme sea necesario.

El vibrado deberá ser tal que se embeban en concreto todas las barras de refuerzo y todos los anclajes y sujetadores. El concreto deberá llegar a todas las esquinas, eliminándose los vacíos que puedan originar cangrejeras.

La duración de la vibración estará limitada al mínimo necesario para producir la consolidación satisfactoria sin causar segregación. Los vibradores no serán empleados para lograr el desplazamiento horizontal del concreto dentro de los encofrados.

Los vibradores serán insertados y retirados en varios puntos, a distancias variables de 45 cm a 75 cm. En cada inmersión, la duración será suficiente para consolidar el concreto, pero no tan larga que cause la segregación; generalmente la duración estará entre los 5 y 10 segundos.

Se mantendrá un vibrador de repuesto en la obra durante todas las operaciones de colocación de concreto.

6.10 Material Empotrado Todos los anclajes, tuberías y otros elementos empotrados que se requieren para fijar estructuras o materiales al concreto serán ubicados antes de iniciar la colocación de éste.

Todos los materiales empotrados serán ubicados con precisión y fijados para prevenir desplazamientos. El Contratista programará la colocación del concreto conforme sea necesario para acomodar la instalación de materiales empotrados.

6.11 Curado

El concreto recién colocado deberá ser protegido de un secado prematuro y de temperaturas excesivamente calientes o frías. El concreto deberá ser mantenido a una temperatura no menor que 13ºC por lo menos durante 3 días después de su colocación.

El curado inicial deberá seguir inmediatamente a las operaciones de acabado, teniéndose especial cuidado en las primeras 48 horas. Se empleará agua o coberturas que se mantengan continuamente húmedas o compuestos químicos para curado de concreto, previa aprobación de la Supervisión.

El curado se continuará durante 7 (siete) días. Después de este período deberá evitarse un secado excesivamente rápido del concreto.

Durante el período de curado, el concreto deberá protegerse de acciones mecánicas, en especial esfuerzos por sobrecargas, impactos fuertes y vibraciones excesivas que puedan dañar el concreto.

6.12 Ensayos La Supervisión efectuará las pruebas necesarias de los materiales y agregados, de los

118


diseños propuestos de mezcla y del concreto resultante, para verificar el cumplimiento de las especificaciones. El Contratista suministrará la mano de obra necesaria para obtener y manipular las muestras en la Obra, o en las fuentes de abastecimiento de materiales. El Contratista indicará a la Supervisión con suficiente anticipación las operaciones que va a efectuar para permitir la ejecución de pruebas de calidad y para la asignación de personal.

Se obtendrán muestras de concreto de acuerdo con la norma ASTM C 172 "Método para hacer un Muestreo de Concreto Fresco". Para cada prueba se prepararán tres testigos de acuerdo con las especificaciones ASTM C 31, "Método para Preparar y Curar Testigos de Concreto para Pruebas a la Compresión y Flexión en el Campo", que serán curados en las condiciones normales de humedad y temperatura, de acuerdo con el método indicado en las especificaciones ASTM C 192. El Contratista proveerá y mantendrá facilidades adecuadas para el almacenamiento seguro y el curado correcto de los cilindros de pruebas de concreto en la obra.

Se efectuará por lo menos una prueba de la resistencia para cada diseño de mezcla y por cada 50 metros cúbicos o fracción de concreto colocado, pero no menos de una prueba por día de vaciado. En ningún caso el número de ensayos de un diseño de mezcla será menor de cinco pruebas.

Los ensayos deberán ser realizados en un laboratorio de reconocido prestigio.

Se probarán los tres testigos a los 28 días, de acuerdo con las especificaciones ASTM C 39, "Método para Ensayar Cilindros Moldeados de Concreto para Resistencia a la Compresión". El resultado de la prueba a los 28 días será el promedio de la resistencia de los tres testigos. Sin embargo, si uno de los testigos en la prueba manifiesta que han habido fallas en el muestreo, moldeo o en el propio ensayo, éste podrá ser rechazado, promediándose entonces los resultados de los dos testigos remanentes. Si hubiese más de un testigo que evidencie cualquiera de los defectos indicados, la prueba total será descartada.

Se considerarán satisfactorios los resultados de los ensayos de resistencia a la compresión si se cumplen las dos condiciones siguientes:

− El promedio de todas las series de tres ensayos consecutivos es igual o mayor que la resistencia de diseño.

− Ningún ensayo individual de resistencia está por debajo de la resistencia de diseño en más de 35 Kg/cm2.

La Supervisión podrá solicitar ensayos de resistencia en compresión de probetas curadas bajo condiciones de obra, con la finalidad de verificar la calidad de los procesos de curado y protección del concreto. El curado de las probetas deberá realizarse en condiciones similares a las del elemento estructural al cual ellas representan.

7. ENCOFRADOS

7.1 Generalidades Esta sección cubre el suministro de todos los materiales, herramientas, equipos, mano de obra y dirección técnica necesarios para la fabricación, transporte, encofrado y desencofrado para los Pedestales de la Torre y Vientos indicadas en

119


los Planos o según instrucciones de la Supervisión.

7.2 Diseño, Construcción y Tratamiento

Los encofrados serán de madera (tornillo o mohena de preferencia). El diseño e ingeniería de los encofrados, así como su construcción, serán de responsabilidad exclusiva del Contratista.

Los encofrados serán construidos precisamente, para producir concreto de la forma, dimensiones y elevaciones requeridas por los Planos.

Los encofrados deberán tener la resistencia, la estabilidad, la rigidez y la durabilidad necesarias para soportar todos los esfuerzos que se le impongan y para permitir todas las operaciones incidentales a la colocación y compactación del concreto, sin sufrir ninguna deformación visible, o daños que puedan afectar la calidad del trabajo del concreto.

El proyecto y ejecución de los encofrados deberán permitir que el montaje y el desencofrado se realicen en forma sencilla, sin recurrir a golpes o a sacudidas, ni requerir herramientas o elementos que puedan perjudicar la superficie de la estructura.

Los encofrados serán construidos de tal manera que aseguren que la superficie de concreto cumpla las tolerancias de las Especificaciones ACI 347 "Práctica Recomendada para Encofrados de Concreto". Las superficies expuestas de concreto deberán tener textura uniforme y estar libres de aletas, salientes u otras irregularidades y defectos que se consideran impropios para este tipo de trabajo.

Las superficies de los encofrados en contacto con el concreto serán tratadas con materiales lubricantes aprobados por la Supervisión, que faciliten el desencofrado e impidan que el concreto se pegue a los encofrados, pero que no manchen o impidan el curado adecuado de la superficie de concreto.

El Contratista deberá obtener de la Supervisión la aprobación de los encofrados construidos, antes de comenzar la colocación del concreto.

7.3 Desencofrado Todos los encofrados serán retirados en el tiempo y manera que no pongan en peligro la seguridad del concreto o dañen su superficie. El desencofrado deberá hacerse gradualmente, estando prohibidos los golpes o acciones que puedan causar trepidación. Cualquier daño causado al concreto en el desencofrado será reparado a satisfacción de la Supervisión.

Los encofrados deben permanecer hasta que el concreto adquiera la resistencia suficiente para soportar con seguridad las cargas, así como para resistir daños mecánicos tales como resquebrajaduras, fracturas, hendiduras o grietas.

En caso de concreto normal se consideran los siguientes tiempos mínimos para desencofrar:

− Pedestales 1 día

7.4 Acabado de la Superficie del Concreto Las superficies expuestas de concreto serán uniformes y libres de vacíos, aletas y defectos similares. Los defectos menores serán reparados rellenando con mortero y

118


enrasando según indique la Supervisión. Los defectos más serios serán picados a la profundidad indicada, rellenados con concreto o mortero compactado y luego enrasado para formar una superficie llana.

Las superficies que no estén expuestas al término de la obra serán niveladas y terminadas en forma que produzcan superficies uniformes con irregularidades que no excedan de 5 mm.

Los defectos excesivos que, en la opinión de la Supervisión, estén más allá de los límites de la práctica aceptada, serán causales de rechazo de la estructura.

8. ACERO DE REFUERZO

8.1 Suministro

El Contratista deberá suministrar, detallar, fabricar e instalar todas las varillas de acero de refuerzo necesarias para completar las estructuras de concreto armado. Los planos de estructuras indican las cantidades y tipos de refuerzo que se requieren. Las verdaderas longitudes, formas y cantidades de varillas serán determinadas por el Contratista, basándose en las indicaciones de los planos.

El refuerzo deberá estar libre de óxidos, aceites, pinturas y demás sustancias extrañas que puedan dañar el comportamiento. La oxidación superficial muy leve es aceptable, no requiriendo limpieza.

8.2 Habilitación Todos los detalles y habilitación serán efectuados de acuerdo a la Especificación ACI 315, "Manual de Prácticas Normales para Detallar Estructuras de Concreto".

Las varillas de acero de refuerzo serán habilitadas en taller o en el campo. El Contratista será única y totalmente responsable del detalle, suministro, doblado y colocación de todo el acero de refuerzo.

119



LOCROJA

ESPECIFICACIONES TECNICASINSTALACIONES ELECTRICAS






DISTRITO : LOCROJA

118




4.0 ALIMENTADORESSe distinguen los siguientes casos:

Cables TW; THW.-Serán conductores de cobre electrolítico negro, marca Ceper o Indeco no aceptándose otra marca. Sólido o cableado concéntrico: serán del tipo sólido hasta un calibre 10 AWG (6 mm2) salvo indicación y del tipo cableado a partir del calibre 8 AWG (10 mm2). Aislamiento de cloruro de polivinilo, de las siguientes características:

Tensión de servicio: 600 voltios. Normas de fabricación: ASTM B3 y B8 para el conductor, VDE 0250 para el aislamiento. Temperatura de operación: 60 grados centígrados (TW) y 75 grados centígrados (THW).Los colores permitidos para los cables 14 y 12 AWG serán: rojo, blanco y negro.

Los conductores de los alimentadores eléctricos deberán ser de una sola pieza (sin empalmes).

Los cables para sistemas de aterramiento serán de color amarillo o amarillo con verde, no

aceptándose color NEGRO, ni cintas adhesivas de color amarillo.

5.0 DUCTOS DE PVC- SAP

Las tuberías de derivación o de alimentación específica de equipos o alumbrado serán de PVC-SAP.

Deberán construir un sistema unido mecánicamente de caja a caja, o de accesorio a accesorio, estableciendo una adecuada continuidad en la red de conductos. No se permitirá ningún cable que no esté debidamente protegido con su conducto, salvo el que conecta la salida con el artefacto de alumbrado en distancias menores de 1.80 mts. No se permitirá la formación de trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. Los conductos deberán estar enteramente libres de contactos con otras tuberías de instalaciones. No son permisibles más de 2 curvas de 90º entre caja y caja, debiendo en caso contrario, colocarse una caja intermedia. Las curvas serán de la misma procedencia de los fabricantes de las tuberías y no se permitirá la elaboración de curvas en obra, si no es con máquina hidráulica curvadora. Todas las tuberías se instalarán con alambre galvanizado Nº 16, para facilitar el posterior cableado, tanto en las del sistema de energía eléctrica fuerza, como en las de comunicaciones. Las tuberías, uniones y curvas a usarse serán de un solo color (gris), no permitiéndose diferentes colores, serán de marca reconocida MATUSITA o similar. Para unir las tuberías se empleará pegamento recomendado por el fabricante, de manera que las uniones queden perfectamente unidas. Para todos, una vez pasados los cables se sellarán las bocas de los tubos que dan a las canaletas y buzones con espuma expansiva.

6.0 CAJAS.-

119


Todas las salidas para derivaciones o empalmes de la instalación, se harán con cajas metálicas de fierro galvanizado pesadas. Las cajas para derivaciones (tomacorrientes, centros, etc.) serán de fierro galvanizado de los tipos apropiados para cada salida. Tipo pesado americano. Las cajas de empalme o de traspaso donde lleguen las tuberías de un máximo de 25mm., serán del tipo normal octogonales de 100x40 mm., caja rectangular de 100x55x50mm, tipo pesado galvanizado americano.

4.0 SISTEMA DE TIERRA

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL POZO:

Después de haber realizado la excavación de los pozos, proceder a humedecer las paredes y la parte del fondo para reactivar las sales naturales.

-Cernir o tamizar la tierra de cultivo en malla cocada ½”, mezclar con bentonita sódica 30kg (un saco de 30kg). por metro cúbico de tierra.

-En el fondo del pozo colocar una capa de esta tierra 0.25m de altura, al centro del mismo poner el electrodo de cobre de ø ¾” (19mm) x 2,40m de longitud, luego colocar un molde de pvc de 4” de diámetro y 0,50m de longitud, este debe de cubrir el electrodo de cobre, aplicar el cemento conductivo puro y en seco dentro de este molde en proporción 50 kg. (dos sacos de 25kg) de cemento conductivo por cada pozo, por el exterior del molde se deberá aplicar la tierra de cultivo con bentonita compactando en capas de 0,20 m y agregar agua en pequeñas cantidades, repetir el procedimiento hasta cubrir el 80% del electrodo.

-Cuando el pozo es horizontal y utilizamos este producto se puede utilizar reglas de madera como molde para poder aplicar el producto, tratando siempre de cubrir todo el electrodo de cobre, solo en la parte horizontal, cubrir con tierra de cultivo y bentonita las paredes del pozo y el molde, compactar en capas de 0,20 hasta cubrir el electrodo con la mezcla y retirar las reglas de madera, continuar el llenado en capas de 0,20 hasta cubrir todo el pozo.

PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN ZANJA:

En la zanja de interconexión de 0,40m x 0,60m humedecer tanto las paredes como la parte del fondo con abundante cantidad de agua, colocar una capa de 0,40m de ancho x 0,10m alto de tierra de cultivo mezclada con bentonita sádica en proporción 30kg (Un saco de 30kg) por m3 de tierra sobre esta colocar 3 cm de cemento conductivo en seco luego instalar el fleje o platina de cobre de 70x3mm, cubrir el fleje con otra capa de 3cm de cemento conductivo en seco aplicando un total 6cm de alto x 27cm de ancho como mínimo (un saco de 25kg por cada 1.8ml de zanja) verificar que el fleje quede cubierto totalmente por el cemento conductivo en toda su longitud.

Sobre esto culminar el relleno de 0.40m de ancho x 0.44m de alto colocando la misma tierra de cultivo utilizado en la primera capa, compactando en capas de 0.20m y agregando agua hasta llegar al nivel superior o nivel de piso terminado.

CARATECTISTICAS Y MODO DE APLICACION DE CEMENTO CONDUCTIVO:

118


GEO-GEM es un cemento conductivo 100% ecológico de muy alta conductividad eléctrica, diseñado para reducir la resistencia eléctrica de las puestas a tierra, puede ser utilizado en el relleno de zanjas, pozos verticales y en la construcción de mallas. Por su composición química libre de sales corrosivas, geo-gem protege al electrodo de los efectos de la corrosión sin dañar el medio ambiente. geo-gem, actúa incrementando la superficie de contacto del electrodo y de esta forma reduciendo drásticamente la resistencia de la puesta a tierra. las principales ventajas de GEO-GEM son:

Producto listo para usarse, reduce la resistencia de la puesta a tierra, disminuye la impedancia a las sobre tensiones, protege el medio ambiente, fácil de instalar, no requiere mano de obra especializada, protege a los conductores contra la corrosión, previene el hurto de los conductores.

GEO-GEM tiene el siguiente rendimiento: pozo vertical: 2 sacos por pozo, para un relleno con tubo de 4” de diámetro, zanja horizontal: 1 saco por cada 1.8m lineales para un relleno de 6cm de espesor GEO-GEM se vende en polvo y puede ser utilizado seco o combinado con agua en una proporción de 11lt de agua x saco de 25kg, para formar una mezcla con consistencia de lodo. GEO-GEM viene empaquetado en sacos de 25 kg. con doble pliego de papel y plástico que lo protege de la humedad.

6.0 TABLEROS ELECTRICOS

TABLERO INTEGRADO.- Ubicado cerca de los equipos de telecomunicaciones. Este tablero es del tipo para adosar clase IP 55 e ira adosado o empotrado según sea el caso. Para darle seguridad ante posibles daños deberá tener una puerta metálica de Protección confeccionada de perfiles metálicos de sección cuadrada de ½”.

119


6.0 SISTEMA DE PARARRAYOS:

• Con la finalidad de brindar mayor seguridad a los equipos y personal que realice labores en la estación, el cable desnudo del pararrayos que bajará desde el Pentapuntal por la montante más alejada de la torre con respecto a la ubicación de los equipos, el cual pasará en todo su recorrido a través de unos aisladores de porcelana ubicados cada 2 m. y sujetados correctamente con sus separadores metálicos galvanizados, que deberán estar alineados en todo su recorrido, el cable no deberá de cruzar ninguna estructura metálica de la torre ni chocar o cruzar con ningún soporte de antena y/o antena MW o de otro tipo que se instale en la torre.

• El sistema del pararrayos está conformado por:

-Pentapuntal tipo Franklin, compuesta por cuatro puntas perimetrales y una central.

-Aislador de baquelita de 3" o 3 aisladores de 1”, dependiendo del proveedor de torre.

118


-Cable de Acero de 70 mm2, conectado a tierra, soportado en aisladores de losa tipo carrete de 2" de diámetro.

• El Pararrayos debe instalarse en sentido opuesto a la ubicación de los equipos.

• El cable debe ser tensado a fin de evitar deformaciones, se colocarán Split bolt tipo perno partido en los extremos de la torre.

• Los soportes de los aisladores de porcelana deben ser galvanizados por inmersión en caliente, colocados @ 2.00 m., deben estar en buenas condiciones, fijados y alineados correctamente.

• En el sistema del pararrayos sólo se colocará tubería PVC SAP de 1”, en los 2 m. iniciales contados a partir del borde superior del pedestal de la torre, dicha tubería deberá ser un solo tramo y deberá estar sellada con espuma expansiva en el extremo superior a fin de evitar el ingreso de agua u otro objeto, así también no se permitirán tuberías cortadas.

• El Tetrapuntal tipo Franklin está fijado en un soporte tubular de acero galvanizado por inmersión en caliente, de acuerdo a Norma ASTM A-123.

• El soporte tubular de ø 1 1/2” y 1.00 m. de longitud del pararrayos ubicada en la parte superior de la torre debe ser galvanizado; y debe estar ubicado a una altura que cumpla con 45°, medido desde la punta del pararrayos Tetrapuntal o bipolo hasta el soporte de antenas más lejano, el soporte debe ser estable y seguro.

• El mástil del pararrayos donde se fija el soporte del pararrayos debe ser tubular de ø 2 1/2”, debe estar fijado 1.25 m. como mínimo por debajo de la plataforma de antenas o trabajo y su altura debe ser tal como se indica en el ítem anterior.

• El mástil del pararrayos debe tener pasos removibles para la realización del mantenimiento respectivo del sistema de pararrayos y balizaje.

• El cable del sistema del pararrayos se deberá de soldar con cadwell en la varilla del pozo de tierra ubicado en el extremo derecho con respecto a la ubicación de la losa de equipos.

8.0 SISTEMA DE BALIZAJE:• De acuerdo a Normas OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), el sistema de balizaje debe ser de la siguiente manera:

• Balizaje Diurno; en franjas horizontales en colores rojo y blanco o bien anaranjado y blanco, las franjas de los extremos deben ser del color más oscuro.

• Balizaje Nocturno; estará conformado por luces rojas de baja intensidad.

• Los equipos de luces de balizaje se deben de fijar en soportes conformados por perfiles de 1 ½”x1 ½” galvanizados por inmersión en caliente.

• Los equipos serán del tipo lámpara a prueba de vapor e intemperie incandescente.

• Los equipos para luces de balizaje están conformados por:

119


-Soportes de montaje a techo.

-Caja CVX.

-Portalámparas vaso de vidrio rojo; y 4 tapones.

-Tornillos de acero inoxidable.

-Empaque Accopac y Silicón.

-Portalámparas de porcelana.

-Lámpara incandescente tipo hongo de 100 w. E27 con filamento reforzado.

• Características básicas:

-Fanal rojo recto de alta transmisión lumínica y resistente al calor.

-Clasificación de flamabilidad superior a UL 94 V-0/1.2 mm ó UL 94.

-Alta resistencia física contra impacto, rayado o abrasión.

-Estabilidad y exactitud dimensional.

-Rejilla metálica de protección.

-Los equipos serán de material aluminio inyectado a presión.

• Sistema se instalará con cable vulcanizado 3x2.5 mm2 NLT, que se instalará desde el tablero de control.

• El sistema debe contar con control de alarma de lámpara apagada (total o parcial).

• Las luces que se colocarán en el extremo superior serán intermitentes; sólo deberá permanecer encendida una, la segunda se encenderá cuando la primera luz falle.

• En el tramo medio las luces serán de encendido permanente.

• El cable en toda a instalación debe ir protegido en tubería PVC SAP o Conduit reforzado de ø 1", fijado en cada paso de la escalerilla rack vertical con cintillos metálicos.

• Los empalmes a realizarse por la instalación de las luces de balizaje en los tramos medios deberán estar protegidas y hermetizadas con las correspondientes cajas de pase y accesorios respectivos.

• El recorrido de la tubería de protección del cable vulcanizado del sistema de balizaje debe ser por el mástil del soporte del pararrayos y en la escalerilla rack vertical; por un costado en sentido contrario al recorrido de los feeders; y a un costado de la tubería de protección del cable de aterramiento.

• Todos los empalmes deben realizarse por embone con pegamento para PVC (en caso de tubería PVC – P) o emplear los accesorios correctamente colocados en caso de tubería conduit.

• A los equipos de balizaje no se les debe aplicar silicona o espuma expansiva, por ser equipos herméticos y para uso en la intemperie.

118


• No se debe de emplear silicona para el sellado de las tuberías o espuma expansiva para los empalmes

.

• Todas las conexiones y/o empalmes deben tener un acabado limpio.

8.0 PRUEBAS

8.1Resistencia Mínima de Aislamiento.-

c) La resistencia de aislamiento de los tramos de la instalación eléctrica ubicados entre dos dispositivos de protección contra sobre corriente, o a partir del último dispositivo de protección, desconectado todos los artefactos que consuman corriente, deberá ser no menor de 1000 W/V (p.e.: 220 K W; es decir, la corriente de fuga no deberá ser mayor de 1 mA, a la tensión de 220 V). Si estos tramos tienen una longitud mayor a 100 m. la corriente de fuga se podrá incrementar en 1 mA, por cada 100 m de longitud o fracción adicionales.d) En áreas que posean dispositivos y equipos a prueba de lluvia probados, no se requerirá cumplir con: Item a) anterior, pero la resistencia de aislamiento no deberá ser menor de 500 chms/V.

8.2 Pruebas a Efectuarse.-

Las pruebas de aislamiento a llevarse a cabo, son las siguientes:

-Entre cada uno de los conductores activos y tierra.

-Entre todos los conductores activos.

Estas pruebas se necesitan sólo para los conductores situados entre interruptores, dispositivos de protección y otros puntos de los cuales el circuito puede ser interrumpido.

c) Durante las pruebas, la instalación deberá ser puesta fuera de servicio por la desconexión en el origen de todos los conductores activos y del neutro.

d) Las pruebas deberán efectuarse con tensión directa por lo menos igual a la tensión nominal. Para tensiones nominales menores de 500 V (300 V fase-neutro), la tensión de pruebas debe ser por lo menos de 500 V.

9.0 APLICACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Para todo lo no especificado en el presente capítulo, es válido el Código Nacional de Electricidad en vigencia aprobado por la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

119


118


119


118


119


118


119


CAPÍTULO IVCRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)

Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de la mejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS BAJO LAS MODALIDADES DE CONCURSO OFERTA Y LLAVE EN MANO

En caso de la contratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano, de acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientes factores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN30

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (15 puntos)

30 De acuerdo con el artículo 47 de Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberá considerarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

118


FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN

Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras en general, durante un periodo de 05 AÑOS a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 3 VECES EL VALOR REFERENCIAL.

Se considerará obra en general a OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN GENERAL QUE INCLUYAN ESTRUCTURAS METALICAS.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos o facturas canceladas o Voucher de depósitos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida (factura cancelada o voucher de depósito), así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 6, referido a la Experiencia del Postor en obras en general.

La obra presentada para acreditar la experiencia en obras similares servirá para acreditar la experiencia en obras en general.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras en general

M >= 3 veces el valor referencial: 15 puntos

M >= 2 vez el valor referencial y < 3 veces el valor referencial:

10 puntos

M >= 1 vez el valor referencial y < 2 veces el valor referencial:

05 puntos31

B EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (35 puntos)Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado por el postor correspondiente a la ejecución de obras similares*, durante un periodo 05 años a la fecha de presentación de propuestas, hasta por un monto máximo acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL.

M = Monto facturado acumulado por el postor por la ejecución de obras iguales o similares

31 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

119



*Se considerará obra similar a:- INFRAESTRUCTURA DE ESTACIONES BASE CELULARES O DE TELEFONIA FIJA INALAMBRICA- REMODELACION O REFACCION DE ESTACIONES BASE CELULARES O DE TELEFONIA FIJA INALAMBRICA

Cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%) del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos o facturas canceladas o Voucher de depósitos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida (factura cancelada o voucher de depósito), así como su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en los que se participó en consorcio, deberá presentarse la promesa formal de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, se entenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa formal o del contrato de consorcio. En caso en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postor en obras similares.

M >= 1 vez el valor referencial: 35 puntos

M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial:

25 puntos

M >= 0.1 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial:

15 puntos32

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO (25 puntos)

32 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. Asimismo, podrá cambiar la metodología para la asignación de puntaje.

118



C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTOCriterio:

Se evaluará en función al tiempo de experiencia en la especialidad del personal propuesto para la ejecución de la obra similar* como RESIDENTE, en la especialidad INGENIERO CIVIL Y/O ELECTRONICO.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de contratos de trabajo, constancias o certificados.

Más de 2 años: 10 puntos

Más de 1 hasta 2 años: 5 puntos33

C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO34

C.2.1 FORMACIÓN ACADÉMICA: RESIDENTE DE OBRA

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como INGENIERO CIVIL Y/O ELECTRONICO, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1 : Titulado, colegiado con EspecializaciónNIVEL 2 : Magister , Titulado y colegiado

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

C.2.2 FORMACIÓN ACADÉMICA: JEFE DE PROYECTO

CriterioSe evaluará en función del nivel de formación académica del personal propuesto como INGENIERO CIVIL, considerándose los siguientes niveles:

NIVEL 1 : Titulado, colegiado con EspecializaciónNIVEL 2 : Magister , Titulado y colegiado

NIVEL 1 : 3 puntos

NIVEL 2: 5 puntos”

NIVEL 1 : 3 puntos

NIVEL 2: 5 puntos”

33 El Comité Especial define los rangos de evaluación e indica cuáles son los parámetros en cada rango. 34 De conformidad con el artículo 43 del Reglamento, los siguientes factores de evaluación deberán ser establecidos

observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en consideración la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ser ejecutada, el plazo de ejecución previsto y las condiciones de mercado.

119



AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS U OTROS DOCUMENTOS, SEGÚN CORRESPONDA.

C.2.3 CAPACITACIÓN: RESIDENTE DE OBRA

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como Ingeniero civil y/o electrónico, en construcción de infraestructura de telecomunicaciones y/o seguridad en obras.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de certificados y/o constancias de haber participado y/o aprobado cursos o seminarios sobre las materias relacionadas a la Obra.”

C.2.4 CAPACITACIÓN: JEFE DE PROYECTO

CriterioSe evaluará en función del tiempo de capacitación del personal propuesto como Ingeniero civil, en capacitaciones en Formulación y Evaluación de Proyectos.

AcreditaciónSe acreditarán con copia simple de certificados y/o constancias de haber participado y/o aprobado cursos o seminarios sobre las materias relacionadas a la Obra.”

Más de 60 horas 2.5 puntos

De 30 a 60 horas : 1.5 puntos

Menos de 30 horas: 0.5 puntos

Más de 100 horas 2.5 puntos

De 50 a 100 horas : 1.5 puntos

Menos de 50 horas: 0.5 puntos

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE OBRAS (15 puntos)Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto de las obras en general o similares presentadas para acreditar la experiencia del postor, en función al número de constancias de prestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de su denominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato, comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista

Se debe utilizar la siguiente fórmula de evaluación35:

PCP= PF x CBC NC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse al postor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contrataciones presentadas para acreditar la experiencia del postor.CBC = Número de constancias de prestación válidas.

35 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

http://www.osce.gob.pe/

118



durante la ejecución de dicho contrato.

E. OTROS FACTORES

Tres propuestas. 10 puntos

Dos propuestas. 5 puntos

1. Mejoramiento del sistema Constructivo.El postor propone mejorar el sistema constructivo mediante el uso de tecnologías adecuadas a la zona, que incidan en la mejora del proceso constructivo, para lo cual deberá describir la tecnología a utilizar, lugares de aplicación en el proyecto, especificaciones técnicas de la misma y detalle gráfico de la propuesta.

Estas mejoras del proceso constructivo estarán referidas a los siguientes insumos que serán utilizados en la ejecución de la obra:

Materiales Maquinaria y/o equipos

Acreditación:Mediante la presentación de propuestas donde El postor podrá plantear cualquiera de las alternativas de insumos para su propuesta.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos36

IMPORTANTE: Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

requerimientos técnicos mínimos. Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntaje

técnico mínimo de sesenta (60) puntos.

36 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

119


CAPÍTULO VPROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusión de cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra Conste por el presente documento, la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte [……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en [……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN] para la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a [CONSIGNAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN], conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNAR SI O NO] incluye IGV.37

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todo aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 38 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,

37 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

38 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

118


según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de [……..] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo siguiente, según corresponda:

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases.” 39

“El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, el que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 40

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora41 y los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato42: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL 39 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la

elaboración del expediente técnico.


41 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

42 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener

119


TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE]. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

IMPORTANTE:

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, las micro y pequeñas empresas pueden optar que, como garantía de fiel cumplimiento, la Entidad les retenga el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, siempre que:

- El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario.- El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas en

función al avance de obra.

La retención se efectuará durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias43: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA Y NUMERO DEL DOCUMENTO, EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que deberá mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumpliera con renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO44

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]45 del monto del contrato original.

vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigencia superior a un (1) año, las Entidades podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fiel cumplimiento, con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar su vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

43 En aplicación de lo dispuesto en el artículo 159 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en las contrataciones de obras que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias. La garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias se renovará periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentación en ningún caso.

44 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía, precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo en el cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

45 En el caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

118


EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días calendario siguientes [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]46, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos47

mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 48. La entrega del o los adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].49

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS50

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]51.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal

46 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directo que corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de la ejecución de la obra.

47 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

48 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directo para la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de la obra.

49 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

50 En caso de obras bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

51 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.

119


efecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos52 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de la obra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición de materiales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA : DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA : RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de El CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADESSi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigente que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contrato por incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

52 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

118


La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad por mora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones, etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipo de incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c), y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES Cuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir a la otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 53 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver las controversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señalado en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta como una sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

53 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y, según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitraje del OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc, deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

119


CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

118


FORMATOS Y ANEXOS

119


FORMATO A

REGISTRO DE PARTICIPANTES

TIPO DE PROCESO AL QUE SE PRESENTA DENOMINACION DEL PROCESO

Licitación Pública ( )Concurso Público ( )Adjudicación Directa Publica N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEP

(X) CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS DISTRITOS DE LOCROJA Y ANCO DE LA PROVINCIA DE CHURCAMPA – DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Adjudicación Directa Selectiva ( )Adjudicación de Menor Cuantía ( ) DATOS DEL PARTICIPANTE:

(1) Nombre o Razón Social:

(2) Domicilio Legal:

(3) R. U. C Nº (4) Nº Teléfono (s) (5) Nº Fax

(6) Correo(s) Electrónico(s):

El que suscribe, Sr(a): ______________________, identificado con DNI Nº_________________, representante Legal de la empresa ________________________________________________, que para efecto del presente proceso de selección, solicito ser notificado al correo electrónico consignado en el cuadro precedente, comprometiéndome a mantenerlo activo durante el período que dure dicho proceso.

Huancavelica, _______de de 2012

……………..…………….….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor

118


FORMATO B(De acuerdo al capítulo III de la sección específica)

DECLARACIÓN JURADA DE LAS MAQUINARIAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y/O INSTRUMENTOS A EMPLEARSE EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTE Y EJECUCION

DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALPERMANENTEADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEPPresente.-

Estimados Señores:

Por la presente declaramos bajo juramento que durante la elaboración del expediente técnico y ejecución de la Obra materia del presente proceso, dispondremos de las maquinarias, equipos, herramientas e instrumentos que el Gobierno Regional de Huancavelica ha establecido y que se indican a continuación:

N° CANTIDAD DESCRIPCION/PROPIO O ALQUILADO MODELO, TAMAÑO, SERIE, AÑO, RENDIMIENTO

Todos estos equipos, maquinarias, herramientas e instrumentos serán puestos a disposición de la obra en óptimas condiciones de operación. La lista arriba indicada, no es limitativa, comprometiéndonos por la presente a incrementarla y/o optimizarla, en caso de que el avance de la obra así lo requiera, sin que ello represente pago adicional alguno.

Se adjunta asimismo, copia simple de la documentación que acredita la propiedad o promesa fija de alquiler de la maquinaria, herramientas y/o instrumentos declarados.

Huancavelica,…………………………..

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

FORMATO N° 154

54 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el

119


MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Huancavelica, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Señores:COMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEPPresente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/O CONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su [CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA O DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRE COMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relación con la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [………], quien se encuentra en virtud a este documento, debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito.55

…..………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

representante común del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

55 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

118


ANEXO Nº 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEPPresente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

Huancavelica,…………………………..

……...........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los consorciados.

119


ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS


De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases y demás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, el postor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones que se indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

Huancavelica,……………………………………

…….………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar el cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenido del sobre técnico.

118


ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)


De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Huancavelica,……………………………………

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


119


ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)


De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO], EN EL MARCO DEL D.U. 016-2012, responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado proceso.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio bajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado), de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso de selección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. …………………………………..Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI del Representante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

118


ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA



Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende la elaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecución de la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.56

Huancavelica,……………………………..

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o



121

121


ANEXO Nº 6EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL


Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:Nº CLIENTE OBJETO DEL

CONTRATO N° CONTRATO FECHA57 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO VENTA58

MONTO FACTURADO ACUMULADO59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTALHuancavelica,…………………………………………..

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


57 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

58 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

59 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

120

120


ANEXO Nº 7EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEPPresente.-Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DEL CONTRATO N° CONTRATO FECHA60 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA61MONTO FACTURADO

ACUMULADO62

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10TOTALHuancavelica,…………………………………….

………..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


60 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

61 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

62 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

123

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ADP Nº 045-2012-GOB.REG.HVCA/CEP ASES INTEGRADAS Primera Convocatoria

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL PERMANENTEADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 045-2012/GOB.REG.HVCA/CEP

Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa63 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

Huancavelica,……………………………………..

………………………….………………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:


63 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta.”

124


ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)


Presente.-


Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del presente proceso de selección, y el expediente técnico de obra64, mi propuesta económica es la siguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL [CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la de aquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

Huancavelica,………………………………..

……………………………….…………………..Firma, Nombres y Apellidos del postor o


IMPORTANTE: En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de precios

unitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los precios unitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos en el expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecución real y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación; considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presenten a más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8), debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

64 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

123

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA ADP Nº 045-2012-GOB.REG.HVCA/CEP ASES INTEGRADAS Primera Convocatoria

ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA


Presente.-


Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para:

Elaboración de expediente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO

CARGO Y/O ESPECIALIDAD

Ejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONAL DE

IDENTIDAD U OTRO ANÁLOGO

CARGO Y/O ESPECIALIDAD

Huancavelica,………………………………………..

……..........................................................Firma, Nombres y Apellidos del postor o


BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA...

Documents

Transcript of BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA...