Bases Petroperú

OBRA: CONSTRUCCIN DE LOS EDIFICIOS DEL REA ADMINISTRATIVA DE REFINERA TALARA

BASES INTEGRADAS PROCESO COMPETENCIA MAYOR N. CMA-022-2014-OTL/PETROPERU (N. INTERNO CMA-10-1-0026-2014-OF-PMRT-CC) 2




PETRLEOS DEL PER - PETROPER S. A. BASES DEL PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR

CMA-10-1-0026-2014-OF-PMRT-CC CMA-022-2014-OTL/PETROPERU

CONTRATACION DE LA OBRA: CONSTRUCCIN DE LOS EDIFICIOS DEL REA ADMINISTRATIVA DE REFINERA TALARA

I N D I C E

Pgina BASES ADMINISTRATIVAS 1. GENERALIDADES 2 2. MARCO LEGAL 2 3. DE LOS POSTORES 2 4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL 2 5. RECURSOS FINANCIEROS 2 6. VALIDEZ DE LA OFERTA 2 7. PLAZO DE EJECUCION 2 8. GARANTAS 2 9. CONDICIONES DEL PROCESO 4 10. SISTEMA DE CONTRATACION 7 11. EVALUACION DE PROPUESTAS 7 12. METODOLOGIA DE EVALUACION 7 13. PUNTAJE PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA 8 14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 8 15. RECURSOS DE APELACION Y REVISION 8 16. CONTRATO 8 17. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION 10 18. FORMA DE PAGO 10 19. SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL 11 20. PERSONAL DE EL CONTRATISTA 11 21. PAGO AL PERSONAL DE EL CONTRATISTA 11 22. CUADERNO DE OBRA 11 23. PENALIDAD POR MORA 11 24. SEGUROS 12 25. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU 12 26. DISTINCION RESPECTO A LA INTERMEDIACION LABORAL 12 27. SOLUCIN DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIN CONTRACTUAL 12 28. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE AL OBRA Y EFECTOS 13 29. CAMBIO DOMICILIO LEGAL 13 30. CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 13

Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROPERU S.A. FORMATO N 1 MODELO DE DECLARACIN JURADA CON DATOS DEL POSTOR 14 ADJUNTO DEL FORMATO N 1 IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE 15 PETROPERU S.A. FORMATO N 2 DATOS DEL POSTOR SOBRE CONSTITUCION DE EMPRESA 16 FORMATO N 3 DECLARACIN JURADA DEL INGENIERO RESPONSABLE (RESIDENTE) 17 FORMATO N 3-A DECLARACIN JURADA DEL INGENIERO EN HSE 18 FORMATO N 4 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO 19 FORMATO N 5 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA 20 FORMATO N 5-A MODELO DE PRESUPUESTO DETALLADO 21 FORMATO N 5-B MODELO DE PRESUPUESTO DETALLADO: CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO 22 DE LABORATORIO EN REFINERA TALARA FORMATO N 5-C MODELO DE PRESUPUESTO DETALLADO: CONSTRUCCIN DEL EDIFICIO 25 ADMINISTRATIVO Y FACILIDADES EN REFINERA TALARA FORMATO N 6 CARTA DE ACREDITACION DE PRESENTACION DEL POSTOR 29 FORMATO N 7 FORMATO DE CONTROL DE HORAS HOMBRE TRABAJADAS POR CONTRATO 30 FORMATO N 8 CONSTANCIA DE INSCRIPCIN 31 FORMATO N 9 MODELO DE CARTA FIANZA BANCARIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 32 ANEXO N 1 CRITERIOS Y PARAMETROS DE EVALUACIN DE PROPUESTAS 33 ANEXO N 1-A DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA DEL POSTOR 36 ANEXO N 2 PROFORMA DE CONTRATO 38 ANEXO N 3 EXPEDIENTE TCNICO + CD 43 ADJUNTO N 1 POLITICA INTEGRADA DE GESTION DE LA CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD Y 99 SALUD OCUPACIONAL ADJUNTO N 2 CONDICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCIN 100

AMBIENTAL EN LA CONTRATACIN DE OBRAS, SERVICIOS Y ADQUISICIONES EN OPERACIONES TALARA.

ADJUNTO N 3 CDIGO DE INTEGRIDAD 104 ADJUNTO N 4 POLTICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIN DE PETROLEOS 108

DEL PER PETROPERU S. A ADJUNTO N 5 POLTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 109



BASES ADMINISTRATIVAS CONTRATACIN POR COMPETENCIA MAYOR N CMA-022-2014 -OTL/PETROPERU

PRIMERA CONVOCATORIA (N INTERNO CMA-10-1-0026-2014-OF-PMRT-CC)


1. GENERALIDADES Petrleos del Per - PETROPERU S.A., en adelante PETROPERU, con RUC 20100128218, domiciliado en Calle 400 acceso Portn N 5 del rea Industrial - Refinera Talara convoca la contratacin de la OBRA: CONSTRUCCIN DE LOS EDIFICIOS DEL REA ADMINISTRATIVA DE REFINERA TALARA, que se realizar en proceso por Competencia Mayor en los trminos y condiciones que se detallan en las presentes Bases Administrativas y Tcnicas (Anexo N 3) y en el Expediente Tcnico.

2. MARCO LEGAL Reglamento de Contrataciones de Petrleos del Per - PETROPERU S.A., aprobado por Resolucin N 523-

2009-OSCE/PRE, vigente desde el 12.12.2009, en adelante el Reglamento. Adjuntos Administrativos N 1, 2, 3, 4 y 5.

Los postores y las propuestas debern cumplir con todas las disposiciones de las Bases Administrativas y Tcnicas, as como con las disposiciones legales vigentes, aplicables a la presente Obra.

3. DE LOS POSTORES Las empresas que deseen participar en el presente Proceso de Contratacin debern contar con inscripcin VIGENTE en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, como Proveedor de Ejecutor de Obras, de acuerdo a lo establecido en la normativa que rige las contrataciones pblicas, asimismo debern registrarse (ver Formato N 8), en la oportunidad indicada en el cronograma del proceso y haber adquirido las presentes Bases. Para el caso de CONSORCIOS, todos los integrantes del consorcio, deben contar con inscripcin VIGENTE en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), de conformidad con lo establecido en el artculo 252 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y de acuerdo al numeral 6.2 y 6.3 de la Directiva N 016-2012-OSCE/PRE, Toda comunicacin referente al Proceso, deber ser remitida al correo electrnico: [email protected] El envo de consultas, o cualquier otra comunicacin referente al Proceso que sea remitida a correos electrnicos distintos al indicado en el prrafo anterior, sern no admitidos. La notificacin a travs del SEACE prevalece sobre cualquier medio que se haya utilizado adicionalmente, siendo responsabilidad del participante y postor el permanente seguimiento del proceso de contratacin a travs del SEACE, medio por el cual ser oficial y legalmente notificado, as como tambin es de su responsabilidad la revisin de la informacin que ser enviada a su correo electrnico que consign al momento de su inscripcin.

4. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL El Monto Estimado Referencial para la ejecucin de la Obra asciende a la suma de: US$ 39,486,449.49 (Treinta y nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 49/100 Dlares Americanos), incluido IGV. Las Propuestas Econmicas que excedan en ms del 10% del Monto Estimado Referencial (MER), sern devueltas a los Postores, tenindolas por no presentadas.

5. RECURSOS FINANCIEROS Recursos propios de PETROPER.

6. VALIDEZ DE LA OFERTA El Plazo mnimo de validez de oferta ser hasta la firma del contrato.

7. PLAZO DE EJECUCION Plazo mximo de ejecucin de la obra es de setecientos treinta (730) das calendario.

8. GARANTAS El Contratista ganador deber presentar las siguientes garantas: 8.1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (*).- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual,

incluido IGV y una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garanta de Fiel Cumplimiento deber tambin ser renovada por un trmino igual al sealado para el cumplimiento del mismo. La garanta se otorgar mediante Carta Fianza la que ser de carcter incondicional, solidaria, irrevocable, de realizacin automtica, y sin beneficio de excusin, al solo requerimiento de PETROPERU, bajo responsabilidad de las Entidades que las emiten. (Formato N 9).

La garanta slo se ejecutar en los siguientes casos: a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecucin, el

contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le ser devuelto a ste sin dar lugar al pago de intereses.

b) La garanta de fiel cumplimiento se ejecutar, en su totalidad, slo cuando la resolucin por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisin de resolver el contrato. El monto



de la garanta corresponder ntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificacin del dao efectivamente irrogado.

c) Igualmente, la garanta de fiel cumplimiento se ejecutar cuando transcurridos tres (3) das de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepcin de la prestacin a cargo del contratista., Esta ejecucin ser solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.

La mencionada garanta deber ser emitida por entidad sujeta al mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o estar considerada en la ltima lista de Bancos Extranjeros de Primera Categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva. Devolucin de Garanta: La garanta ser devuelta una vez que la recepcin de la prestacin a cargo del Contratista est aprobada por PETROPERU. 8.2 GARANTA DE ADELANTO DEL SERVICIO (*).- PETROPERU, a solicitud del CONTRATISTA ganador,

conforme a lo indicado en el numeral 8 de las Bases Tcnicas. El adelanto directo no exceder el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original. El CONTRATISTA deber presentar una Carta Fianza por idntico monto, con las mismas caractersticas sealadas en el Numeral 8.1 de las Bases.

8.3 GARANTA DE BUEN RENDIMIENTO (*).- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV, por un periodo de doce (12) meses posteriores a la firma del Acta de Recepcin Final del Servicio. Se presentar de acuerdo al numeral 10 de las Bases Tcnicas. La garanta se otorgar mediante Carta Fianza con las mismas caractersticas sealadas en el Numeral 8.1 de las Bases.

8.4 GARANTA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES (*).- Debe tener un importe equivalente al 10% del monto contractual, incluido IGV y una vigencia hasta el consentimiento de la liquidacin final. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la Garanta de Fiel Cumplimiento deber tambin ser renovada por un trmino igual al sealado para el cumplimiento del mismo. Cuando el contratista incumpla sus obligaciones laborales, PETROPERU S.A, le otorgar un plazo para que subsane el pago, conforme al numeral 10.13 del Reglamento de Contrataciones vigente. En caso de persistir el incumplimiento, independientemente de las acciones que correspondan, PETROPERU S.A ejecutar dicha Carta Fianza. En ese caso, el CONTRATISTA presentar en un plazo no mayor a diez (10) da hbiles una nueva Carta Fianza por el mismo concepto y monto, o ampliar la misma, segn corresponda, pudiendo el incumplimiento de su presentacin ser causal de resolucin del Contrato.

8.5 PLIZA DE SEGURO: PLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL COMPRENSIVA (*) El Contratista deber contratar una Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva (que

incluya Responsabilidad Civil Contractual y Responsabilidad Civil Extracontractual), que cubra los daos a terceros (bienes y personas), y daos al medio ambiente, hasta por la suma asegurada de US$ 1000,000.00.

La Pliza de Seguro deber incluir a PETROPERU como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su personal.

Con respecto a los intereses de PETROPERU y a su personal, la Pliza de Seguro deber tener el carcter de primaria. Cualquier otro seguro contratado por PETROPERU, es en exceso y no concurrente.

La aseguradora renuncia a su derecho de subrogacin contra PETROPERU, sus agentes, funcionarios y empleados.

El Contratista deber mantener vigente la Pliza de Seguro durante el plazo sealado en el contrato de la Obra. Asimismo, deber remitir a PETROPERU una copia de la pliza de seguro y el(los) comprobante(s) de pago que acrediten la cancelacin de la prima; y cualquier otro documento relacionado a lo anterior, para su revisin y conformidad.

La Pliza de Seguro de Responsabilidad Civil General deber contener una disposicin que obligue a la aseguradora a notificar por escrito a PETROPERU, en el plazo ms breve, de cualquier modificacin de los trminos y condiciones, anulacin de la Pliza de Seguro o del incumplimiento por parte del Contratista en el pago de la prima.

Si ante la eventualidad de un siniestro, la Pliza de Seguro resultase insuficiente o no pueda ejecutarse por cualquier motivo atribuible al Contratista, ste asumir directamente el pago de la indemnizacin a terceras personas, as como a PETROPERU y a su personal por los daos ocasionados como consecuencia del referido siniestro.

En caso de siniestro, el importe del deducible ser asumido por el Contratista. PETROPERU y su personal sern ntegramente indemnizados.

La pliza de seguro deber ser emitida por una Compaa de Seguro sujeta al mbito de supervisin de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

(*) PARA EL CASO DE CONSORCIOS: LA GARANTA (CARTAS FIANZA) Y POLIZA DE SEGURO, que presenten los Consorcios para la firma del contrato, durante la ejecucin contractual y para la interposicin de los recursos administrativos; adems de cumplir con las condiciones establecidas en el en el artculo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado, debern consignar expresamente el nombre completo o la denominacin o la razn social de cada uno de los consorciados integrantes del Consorcio, en calidad de garantizados; de lo contrario no podrn ser aceptadas por PETROPERU S.A.; de acuerdo al a lo dispuesto en el Numeral 6.5.3 de la



Directiva N 016-2012-OSCE/CD aprobada mediante Resolucin N 291-2012-OSCE/PRE del 19.09.2012. (No se cumple el requisito antes indicado, si se consigna nicamente la denominacin del Consorcio) El contratista deber considerar en sus gastos generales, los respectivos gastos financieros de la Carta Fianza y la Pliza de Seguro.

9. CONDICIONES DEL PROCESO 9.1 Las consultas a las Bases sern formuladas por escrito a la siguiente direccin:

- Petrleos del Per PETROPERU S.A. Refinera Talara - Oficina de Trmite Documentario - Calle 400 - Portn N 5 Talara-Piura-Per. Referencia: Competencia Mayor N CMA- -2014-OTL/PETROPER. Atencin: rgano Ad - Hoc.

- O al Telefax: (073) 28-4352. - O al E-mail: [email protected]

El plazo para la presentacin de consultas se indica en el aviso de convocatoria publicado en el SEACE. Las respuestas a las consultas se notificarn a travs del SEACE en la fecha indicada en el aviso de convocatoria.

9.2 Las respuestas a las consultas formarn parte de las presentes Bases y se integrarn a stas en la fecha indicada en aviso de convocatoria publicado en el SEACE.

9.3 El proceso de contratacin podr ser declarado desierto por las causales a que se contrae el numeral 12 del Reglamento. Asimismo, podr cancelarse el proceso de contratacin hasta antes del otorgamiento de la buena pro, segn las causales previstas en el numeral 13 del Reglamento. El proceso de contratacin podr ser declarado nulo por las causales a que se contrae el numeral 14 del Reglamento.

9.4 PETROPERU podr postergar las etapas del proceso, incluso hasta momentos previos a la realizacin del acto respectivo; las nuevas fechas sern dadas a conocer por los mismos medios en que se efectu la convocatoria. En caso de que el da sealado en el cronograma resulte no laborable para PETROPERU, e l acto se efectuar al da hbil siguiente, dejndose constancia de esta circunstancia en el acta.

9.5 El acto de presentacin de propuestas se realizar en el lugar, fecha y hora sealados en el aviso de convocatoria publicado en el SEACE.

Forma de Presentacin: En dos sobres cerrados: Sobre 1: Propuesta Tcnica y Sobre 2: Propuesta Econmica, indicando el nmero y objeto del proceso y el nombre del postor.

SOBRE N 01 Petrleos del Per PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA

COMPETENCIA MAYOR N CMA-0005-2014-OTL/PETROPERU PRIMERA CONVOCATORIA

OBRA DE PROPUESTA

TCNICA

SOBRE N 02 Petrleos del Per PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA COMPETENCIA MAYOR N CMA-0005-2014-OTL/PETROPERU

PRIMERA CONVOCATORIA OBRA DE

PROPUESTA ECONMICA

Acreditacin de Representante en Acto Pblico.- Para los actos pblicos de Presentacin de Propuestas (Sobres N 1 y N 2), Apertura Sobre N 1, Apertura Sobre N 2 y Otorgamiento de la Buena Pro, las personas naturales concurren personalmente o a travs de su apoderado debidamente acreditado ante el rgano Ad-Hoc mediante carta poder simple segn modelo Formato N 6. Las personas jurdicas lo hacen por medio de su representante legal o apoderado. El representante legal acreditar tal condicin con copia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo y, en el caso del apoderado, ser acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la que se adjuntar el documento registral vigente que acredite la condicin de ste, expedido con una antigedad no mayor de treinta (30) das a la presentacin de propuestas. En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante legal comn del consorcio, o por el apoderado designado por ste, o por el representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, conforme a lo siguiente: 1. En el caso que el representante legal comn del consorcio presente la propuesta, ste debe presentar copia simple de la promesa formal de consorcio. 2. En el caso que el apoderado designado por el representante legal comn del consorcio presente propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por el representante legal comn del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio. 3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado como participante, la acreditacin se realizar conforme a lo dispuesto por el primer y segundo prrafo del presente artculo, segn corresponda. En el caso que el rgano Ad-Hoc rechace la acreditacin del apoderado, representante legal, representante legal comn, segn corresponda, y este exprese su disconformidad, se anotar tal circunstancia en el acta y



el Notario mantendr la propuesta y los documentos de acreditacin en su poder hasta el momento en que el participante formule apelacin. * Una persona natural no podr representar a ms de un postor.

9.6 Contenido de las propuestas Las propuestas sern presentadas en original y una copia, y deben estar foliadas y firmadas por el postor o su representante legal o apoderado. CONTENIDO DEL SOBRE N 1 - PROPUESTA TCNICA La propuesta tcnica deber contener los siguientes documentos: a) De presentacin obligatoria:

- Declaracin Jurada de Datos del Postor segn modelo del Formato N 1. (*) (**). - Datos del Postor sobre Constitucin de Empresa segn Formato N 2. Para el caso de Personas

Naturales, debern presentar copia de Ficha RUC de la empresa (*)(**). - Declaracin Jurada del Ingeniero Residente.- Segn Formato N 3. El ingeniero propuesto debe ser

de la especialidad civil. Titulado, colegiado y estar habilitado por el CIP al inicio de la Obra. - Declaracin Jurada del Ingeniero en HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente).- Segn Formato

N 3-A. El ingeniero propuesto debe ser titulado, colegiado y estar habilitado por el CIP al inicio de la Obra.

Notas para caso de Ingenieros Extranjeros.- Para efectos de presentacin de propuestas, igual que un profesional nacional, deber presentar su

Declaracin Jurada segn Formato N 3 y 3-A, de las Bases del Proceso, el cual es un documento obligatorio. Para efectos de iniciar el servicio debern presentar el documento respectivo emitido por el CIP, que acredite que cuenta con la habilitacin para ejercer la profesin en nuestro pas (Colegiatura Temporal).

Si el postor que lo propuso, obtiene la Buena Pro, se exigir como parte de los documentos para la firma del contrato, Copia Legalizada del Ttulo y la Colegiatura del pas donde los obtuvo, la cual deber estar legalizada y refrendada por el Consulado Peruano o de lo contrario, certificada mediante una apostilla. Debiendo a partir de entonces iniciar los trmites para obtener la Colegiatura temporal en el CIP y poder iniciar los trabajos correspondientes al objeto del Contrato.

Mientras no obtenga la colegiatura temporal en el CIP, no se podr dar inicio al Servicio, siendo responsabilidad del ganador de la Buena Pro las demoras que se ocasionen en la gestin de dicho trmite, por ello reiteramos, que luego de haber obtenido la Buena, inmediatamente debern iniciar los trmites respectivos para la obtencin de dicha habilitacin.

- Requerimientos Tcnicos Mnimos.- Experiencia en la Actividad.- El Postor, debe acreditar como mnimo experiencia por un monto

facturado de US$. 157920,000.00 (Ciento cincuenta y siete millones novecientos veinte mil con 00/100 Dlares Americanos) incluido IGV en Obras en general (construccin civil en general). Considerando un mximo de diez (10) trabajos ejecutados en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas.

Dicha experiencia mnima solicitada deber ser acreditada de la siguiente forma: Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacin de la prestacin de la Obra (Acta de Recepcin), donde se especifique claramente el perodo de ejecucin y el monto ejecutado; en caso algn contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacin (Acta de Recepcin), no se considerar vlido. Las valorizaciones debidamente aprobadas podrn cumplir la funcin del Acta de Recepcin, debiendo estar acompaadas de los Contratos u Orden de Trabajo.

Experiencia en la Especialidad.- El Postor, debe acreditar como mnimo experiencia por un monto facturado de US$. 30000,000.00 (Treinta millones con 00/100 Dlares Americanos) incluido IGV en obras similares o relacionadas al objeto de la convocatoria: habilitaciones urbanas y/o edificaciones. Considerando un mximo de diez (10) trabajos ejecutados en los ltimos diez (10) aos a la fecha de presentacin de propuestas.

Asimismo, dentro de dicha experiencia debe demostrar la construccin y/o diseo de un (01) Laboratorio.

Dicha experiencia mnima solicitada deber ser acreditada de la siguiente forma: Copia del contrato y su respectiva conformidad de culminacin de la prestacin de la Obra (Acta de Recepcin), donde se especifique claramente el perodo de ejecucin y el monto ejecutado; en caso algn contrato no cuente con la respectiva conformidad de culminacin (Acta de Recepcin), no se considerar vlido. Las valorizaciones debidamente aprobadas podrn cumplir la funcin del Acta de Recepcin, debiendo estar acompaadas de los Contratos u Orden de Trabajo.

El Ingeniero Residente, debe ser Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado por el CIP. La colegiatura y su habilitacin se exigir para la ejecucin de la Obra, por lo que no ser evaluada.

Debe acreditar (mediante certificado y/o constancia de estudios) haber concluido un (01) Diplomado en Gestin de Proyectos bajo el enfoque PMI.

Con experiencia mnima acreditada de diez (10) aos de ejercicio profesional (continuo o acumulado) como Residente y/o Supervisor y/o Inspector y/o Director de Obras y/o Contratista de: Habilitaciones Urbanas y/o Edificaciones en el Sector Pblico y/o Privado. Dentro de dicho periodo debe acreditar experiencia en al menos dos (02) edificaciones culminadas y puestas en servicio.



El Ingeniero en HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), debe ser Ingeniero titulado, colegiado y habilitado por el CIP. La colegiatura y su habilitacin se exigir para la ejecucin de la Obra, por lo que no ser evaluada.

Con experiencia mnima acreditada de cinco (05) aos de ejercicio profesional (continuo o acumulado) en HSE (Salud, Seguridad y Medio Ambiente), en la ejecucin y/o supervisin de Habilitaciones Urbanas y/o Edificaciones; en el Sector Pblico y/o Privado. Dentro de dicho periodo debe acreditar experiencia en al menos dos (02) edificaciones culminadas y puestas en servicio.

La experiencia mnima solicitada del El Ingeniero Residente e Ingeniero en HSE, ser acreditada con cualquiera de los siguientes documentos: (i) Copia simple de Contrato y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacin que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto; expedidos por las empresas donde labor, que precisen el trabajo que realiz y el periodo correspondiente, consignando el nombre del ingeniero propuesto.

- En caso que los Certificados y/o Constancias de Trabajo sean otorgados por el mismo postor, adicionalmente, debern acreditar la experiencia del Ingeniero propuesto, con copia simple de sus Boletas de Pago o Recibos por Honorarios que acrediten su cancelacin. No se aceptarn Curriculums o Declaraciones Juradas para acreditar algn trabajo.

- En caso la experiencia mencionada en un Certificado sea general, el postor deber adjuntar a ste, constancias, contratos y/o actas de recepcin que acrediten la labor realizada por el profesional en el periodo de tiempo indicado en el Certificado.

- El postor es responsable de que la descripcin de los trabajos y/o partidas consignadas en los Certificados y/o Constancias de Trabajo presentados, sean lo suficientemente claras para que pueda ser calificada el tipo de experiencia que se pretende acreditar. Si PETROPERU lo estima conveniente podr solicitar aclaraciones a los postores segn lo estipula el numeral 18 del Anexo 1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU aprobado por Resolucin N 523-2009-OSCE/PRE.

- No se aceptarn otros documentos distintos a los solicitados, estos documentos deben cumplir con las siguientes caractersticas: ser legibles, indicar fecha, razn social del postor y descripcin detallada de la prestacin, caso contrario no se tomarn en cuenta para la evaluacin Tcnica.

MUY IMPORTANTE, la omisin de alguno de los documentos enunciados causar la descalificacin de la propuesta.

b) De ser el caso: - Promesa Formal de Consorcio, de acuerdo a la normativa en materia de Contrataciones del Estado,

cuando corresponda, segn Formato N 4. c) Para efectos de evaluacin:

- Documentacin que acredite los factores de evaluacin establecidos, con un mximo de diez (10) Obras, segn Anexos N 1 y 1-A.

(*) En caso de consorcio la documentacin ser presentada de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N 016-2012-OSCE/CD, sobre consorcios, cuando corresponda.

(**) Se debe tener en cuenta que, estos documentos deben ser presentados por cada integrante del consorcio.

CONTENIDO DEL SOBRE N 2 - PROPUESTA ECONMICA La propuesta econmica deber contener la oferta econmica y el detalle de Suma Alzada expresado en Dlares Americanos, de acuerdo al modelo de presentacin indicado en los Formatos N 5, 5-A, 5-B (5-B.1, 5-B.2, 5-B.3, 5-B.4, 5-B.5; 5-B.6) y 5-C (5-C.1, 5-C.2, 5-C.3, 5-C.4, 5-C.5; 5-C.6).

9.7 Todos los documentos que contengan informacin esencial sobre las propuestas se presentarn en idioma espaol o, en su defecto, acompaados de traduccin por un traductor pblico juramentado, salvo el caso de la informacin complementaria contenida en folletos, instructivos, catlogos o similares, que podr ser presentada en idioma de origen. El postor ser responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos. Toda informacin entregada por el postor en su propuesta tendr carcter de declaracin jurada.

9.8 En mrito al principio de presuncin de veracidad, PETROPERU admitir la informacin y documentacin presentada por los postores con sus propuestas en el proceso de contratacin, reservndose el derecho de verificar la validez y veracidad de las mismas. De advertirse informacin falsa o inexacta se descalificar al postor, sin que ello pueda dar derecho a los postores a demandar prdidas o intereses por los gastos en que hubieran podido incurrir, como consecuencia de la preparacin y presentacin de las ofertas, de la constitucin de garantas o de cualquier otro concepto; e informndose al OSCE para la iniciacin del procedimiento administrativo sancionador. Esta presuncin de veracidad tambin es aplicable en la etapa contractual o ejecucin del servicio. PRESUNCIN DE VERACIDAD.- Mediante este Principio, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presuncin admite prueba en contrario. De acuerdo con este principio, se establece un nivel de confianza entre PETROPERU (administracin pblica) con los postores (administrados) con quienes se relaciona durante su participacin en los procesos de contratacin. Este principio se basa en suponer que el postor (administrado) dice la verdad (en tanto no se descubra lo contrario), cuando presenta documentos e informacin para obtener un pronunciamiento pertinente.



La exigencia de presentacin de Declaraciones Juradas durante el proceso de contratacin, conforme lo dispone la Ley de la materia, sustituyen la fiscalizacin previa de los documentos e informacin declarados, pero la Administracin, por Ley, se encuentra obligada a realizar una FISCALIZACIN POSTERIOR; por lo que en virtud de este principio, PETROPERU se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la informacin presentada por los postores durante los procesos de contratacin y el cumplimiento de la normatividad sustantiva; estando facultado a aplicar las sanciones pertinentes en caso la informacin presentada no sea veraz. Esta facultad se extiende a la etapa de ejecucin del Servicio en la que el Contratista est obligada a presentar documentacin. *Verificada la ocurrencia de fraude o falsedad en la prueba documental o en la declaracin jurada, la exigencia respectiva ser considerada como no satisfecha y sin efecto alguno, y PETROPERU pondr en conocimiento del Tribunal del OSCE para la iniciacin del procedimiento administrativo sancionador y/o correspondiente proceso penal (Delitos contra la Fe Pblica) tipificado en el Cdigo Penal, as como para la adopcin de las medidas que conforme a Ley conduzcan a declarar la nulidad del acto o proceso administrativo de que se trate, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes que pudiera iniciar PETROPERU para las indemnizaciones a que hubiere lugar.

9.9 El acto pblico de presentacin de propuestas se inicia cuando el rgano Ad-Hoc llama a cada uno de los participantes para que hagan entrega de sus propuestas. En caso algn participante sea omitido podr acreditarse con la presentacin del comprobante de pago por derecho de participacin, en cuyo caso PETROPERU verificar si el postor se registr como participante dentro del plazo previsto. El rgano Ad-Hoc abrir los sobres que contienen la Propuesta Tcnica de cada postor y verificar que los documentos presentados sean los solicitados por las Bases, de no ser as, el rgano Ad-Hoc devolver la propuesta tenindola por no presentada, salvo que el postor exprese su disconformidad, en cuyo caso, tal circunstancia quedar anotada en el Acta del proceso en presencia del Notario Pblico, quien mantendr la propuesta en su poder hasta que el postor formule apelacin. Si se formula apelacin se estar a lo que finalmente se resuelva al respecto.

9.10 PETROPERU, podr solicitar a los postores documentos aclaratorios, siempre que ello no constituya modificacin de su propuesta tcnico econmica. Se entiende por modificacin, la variacin de precios, condiciones de pago, financiamiento, requerimientos tcnicos mnimos, plazo de entrega exigido en las bases u ofertado por los postores y otras condiciones que hubieran sido determinantes durante la evaluacin de propuestas. La facultad de solicitar aclaraciones respecto de la propuesta tcnica se podr ejercer durante la etapa de evaluacin tcnica y hasta antes de la apertura del sobre econmico. En el caso de la propuesta econmica se podr solicitar aclaracin durante la etapa de evaluacin econmica y hasta antes del otorgamiento de la Buena Pro. El postor tendr un plazo no mayor a dos (02) das hbiles para presentar las aclaraciones solicitadas, computado desde el da siguiente de la notificacin.

9.11 Los defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados, que no modifiquen el alcance de la propuesta sern subsanados por el postor en el plazo de dos (02) das, computados desde el da siguiente de la notificacin para que el postor lo subsane, en cuyo caso la propuesta continuar vigente para todo efecto, a condicin de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto, salvo que el defecto pueda corregirse en el mismo acto.

10. SISTEMA DE CONTRATACIN El sistema de contratacin es a Suma Alzada.

11. EVALUACIN DE PROPUESTAS El rgano Ad-Hoc evaluar las propuestas que cumplan con lo especificado en las Bases, considerando los criterios y parmetros de evaluacin detallados en los numerales subsiguientes. Las propuestas tcnicas sern descalificadas cuando: No cumplan los Requerimientos Tcnicos Mnimos. No incluyan la documentacin requerida como obligatoria indicada en el numeral 9.6 de estas Bases. Contengan informacin discrepante con los folletos, instructivos, catlogos o similares, que no permitan

determinar si la propuesta cumple los Requerimientos Tcnicos Mnimos. Contengan informacin falsa o inexacta. No alcancen el puntaje mnimo requerido para acceder a la evaluacin econmica, cuando corresponda. Las propuestas econmicas sern descalificadas cuando:

Presenten errores no subsanables, salvo que se configure el supuesto previsto en el numeral 29 del Anexo N 1 del Reglamento.

Cuando no sealen cualquiera de los datos referidos a cantidad, precio unitario, unidad de medida, subtotal, gastos generales y utilidad, de ser el caso, o modifiquen las cantidades u omitan alguna(s) de las partidas previstas en las Bases.

12. METODOLOGA DE EVALUACIN 12.1 Slo se evaluarn las propuestas que hayan cumplido con la TOTALIDAD de los Requerimientos Tcnicos

Mnimos (RTM), y de las especificaciones tcnicas requeridas. La propuesta que no cumpla con lo indicado ser desestimada.

12.2 La evaluacin de las propuestas se realizar en dos etapas. La primera es la evaluacin tcnica, cuya finalidad es identificar las propuestas que accedern a la etapa de la evaluacin econmica, conforme a los factores, criterios y puntajes establecidos en las Bases, y la segunda es la evaluacin econmica, cuyo objeto es calificar el monto de la propuesta.

12.3 Evaluacin tcnica. Los factores de evaluacin sern de acuerdo a Anexos N 1 y 1-A.



12.4 La evaluacin econmica consistir en asignar el puntaje mximo establecido a la propuesta econmica de menor monto. Al resto de propuestas se le asignar puntaje de forma inversamente proporcional.

12.5 Tanto la evaluacin tcnica como la evaluacin econmica se califican sobre cien (100) puntos. El puntaje total ser la suma ponderada de las evaluaciones tcnica y econmica, obtenido de la aplicacin de la siguiente frmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi Donde: PTPi = Puntaje total del postor i PTi = Puntaje de la evaluacin tcnica del postor i PEi = Puntaje de la evaluacin econmica del postor i c1 = 0.70 Coeficiente de ponderacin de la evaluacin tcnica c2 = 0.30 Coeficiente de ponderacin de la evaluacin econmica

La propuesta evaluada como la mejor ser la que obtenga mayor puntaje total.

13. PUNTAJE PARA ACCEDER A LA ETAPA DE EVALUACIN ECONMICA Para acceder a la evaluacin econmica, el postor deber obtener sesenta (60) puntos como mnimo en la evaluacin tcnica.

14. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 14.1. PETROPERU otorgar la Buena Pro a la propuesta que obtenga el mayor puntaje total, segn lo

establecido en las presentes Bases. 14.2. En el supuesto que dos o ms propuestas empaten, el otorgamiento de la buena se efectuar observando

estrictamente el siguiente orden: a) A favor del postor que haya obtenido el mejor puntaje Tcnico. b) A travs del sorteo, en el mismo acto.

14.3. El otorgamiento de la Buena Pro se presumir notificada a todos los postores en la misma fecha del acto pblico, sin admitirse prueba en contrario. Adicionalmente, se publicar en el SEACE y de ser el caso a travs de los otros medios en que se efectu la convocatoria.

14.4. El registro del otorgamiento de la Buena Pro incluir el acta y el cuadro comparativo detallado con los resultados de la evaluacin.

15. RECURSOS DE APELACIN Y REVISIN Los postores podrn interponer los recursos de apelacin y revisin, segn lo establecido en los Numerales 7.9 al 7.16 del Reglamento, de acuerdo a lo siguiente: 15.1 Los postores podrn presentar recursos de apelacin ante PETROPER despus de otorgada la Buena Pro.

El plazo para su interposicin es de ocho (08) das hbiles siguientes a la notificacin de la Buena Pro a travs del SEACE.

15.2 Al momento de la presentacin del recurso de apelacin los postores adjuntarn una Carta Fianza irrevocable, solidaria, incondicional y de realizacin automtica, por el 1% del Monto Estimado Referencial a favor del OSCE, y deber tener un plazo mnimo de vigencia de treinta (30) das calendario, debiendo ser renovada hasta el momento que se agote la Va Administrativa. Vencido el plazo mximo de diez (10) das hbiles sin que PETROPER registre en el SEACE su resolucin, el postor apelante tendr por denegado su recurso y podr interponer recurso de revisin contra la denegatoria ficta ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. PETROPER elevar todo lo actuado al Tribunal de Contrataciones del Estado, incluyendo la Carta Fianza, en un plazo no mayor de tres (3) das hbiles, luego de haber recibido el requerimiento del Tribunal. Dentro de los tres (03) das hbiles contados a partir del da siguiente de publicada en el SEACE la resolucin que resuelve el recurso de apelacin, podr interponerse recurso de revisin ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. Cuando se declare infundado o improcedente el recurso, se ejecutar la Carta Fianza.

16. CONTRATO 16.1. Para la suscripcin del Contrato (segn proforma del Anexo N 2) el Contratista ganador de la Buena Pro

deber entregar: Constancia vigente de No estar Inhabilitado para Contratar con el Estado, expedida por el OSCE (en el

caso de Consorcio, de cada uno de los integrantes) Fotocopia Simple de: (en el caso de Consorcio, de cada uno de los integrantes).

a) Registro nico de Contribuyente del Postor (RUC) VIGENTE a la fecha del proceso. b) Documento de identidad VIGENTE del Postor o de su Representante Legal, o del Apoderado del

Consorcio, segn corresponda. Documento Original de:

a) Constancia de Vigencia de Poder del Representante Legal que suscribir el Contrato; el mismo que deber tener una antigedad no mayor a tres (3) meses, contados desde la fecha de su expedicin por la correspondiente Zona Registral de SUNARP. En el poder otorgado al representante legal, deber indicarse literalmente, la facultad para suscribir Contratos y otros actos administrativos derivados de los procesos de contratacin en el que participa el postor. * Si durante la etapa de ejecucin contractual el poder del representante legal haya sido revocado, extinguido, o se haya cambiado al representante legal o apoderado comn (consorcio), se deber hacer de conocimiento a PETROPER.



b) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas ante Notario Pblico de los representantes legales de los postores que se consorcian, cuando corresponda, de acuerdo con los dispuesto en la Directiva N 016-2012-OSCE/CD.

Constancia de Inscripcin en el REMYPE (Registro Nacional de Micro y Pequea Empresa), cuando corresponda.

Constancia de Capacidad de libre Contratacin VIGENTE, expedida por el Registro Nacional de Proveedores (RNP) del OSCE.

El Calendario de Avance de Obra Valorizado, elaborado en concordancia con el cronograma de desembolsos econmicos establecido, con el plazo de ejecucin del contrato y sustentado en el Programa de Ejecucin de Obra (PERT-CPM).

El calendario de adquisicin de materiales e insumos necesarios para la ejecucin de la obra, en concordancia con el calendario de Avance de Obra Valorizado.

Garanta de Fiel Cumplimiento (De acuerdo al numeral 8.1 de las presentes Bases). De ser el caso, PETROPERU aplicar lo indicado en el Numeral 10.1 del Reglamento.

Garanta de Cumplimiento de Obligaciones Laborales (De acuerdo al numeral 8.4 de las presentes Bases).

Pliza de Seguro: Pliza de Responsabilidad Civil General Comprensiva (De acuerdo al numeral 8.5 de las presentes Bases).

16.2. Dentro de los Tres (3) das hbiles siguientes de consentida la Buena Pro, PETROPERU deber citar al contratista ganador de la Buena Pro otorgndole un plazo de diez (10) das hbiles para entregar la garantas y dems documentos indicados en el numeral precedente. Este plazo podr ser ampliado hasta en cinco (05) das hbiles a solicitud el CONTRATISTA y previa aprobacin de PETROPER, siempre que medie una causa justificada para otorgar dicha ampliacin. Por ningn motivo los plazos podrn ser mayores al de la validez de la oferta, de la propuesta ganadora.

16.3. El Incumplimiento de lo estipulado en el numeral anterior, en el plazo establecido, originar la prdida de la Buena Pro, y PETROPERU ejecutar y tramitar el honramiento de las garantas correspondientes, procedindose a consignar este hecho en la Base de Datos de Contratistas Calificados de PETROPERU, aplicndose la sancin que corresponda segn Reglamento de Gestin de Base de Datos de Contratistas Calificados de PETROPERU, informndose al Tribunal de Contrataciones de este hecho.

16.4. Una vez cumplido con lo indicado en el numeral 16.2 de las Bases, PETROPERU suscribir el Contrato respectivo; s dentro del plazo de cinco (05) das hbiles el contratista ganador de la Buena Pro no suscriba el contrato; de no presentarse perder la Buena Pro, procedindose seguidamente, segn lo indicado en el numeral anterior. PETROPERU podr ampliar el plazo, pero por ningn motivo ser mayor al de validez de la oferta, de la propuesta ganadora.

16.5. En los casos mencionados en los numerales 16.3 y 16.4 de las Bases, PETROPERU podr optar por adjudicar la buena pro al postor que ocup el siguiente lugar de acuerdo a lo previsto en el Reglamento y siguiendo el mismo procedimiento.

16.6. Antes de iniciar la Obra, el contratista ganador de la buena pro, deber presentar al Administrador del Contrato, los siguientes documentos: Cronograma detallado de todos los trabajos involucrados, considerando los plazos e hitos del proyecto. Diagrama de (Gantt) con su respectiva Ruta Crtica. Dossier con los currculums documentados del personal requerido para su evaluacin y aprobacin

respectiva. Certificado de Habilidad VIGENTE de los Ingenieros que ejecutarn la Obra, emitido por el CIP. La relacin de los trabajadores1 que estarn a cargo de la ejecucin de la Obra contratada, debidamente

identificados con DNI y con sus respectivas firmas; la misma que deber ser igual a la relacin de trabajadores para quienes se tramit/tramitar ante la Unidad Seguridad la autorizacin correspondiente para ingresar a Refinera Talara.

Copia del DNI y foto tamao carnet del personal propuesto por el contratista para la ejecucin de la Obra. DECLARACIN JURADA de Antecedentes Penales del personal propuesto por el contratista para la

ejecucin de la Obra. Original de CERTIFICADO de Antecedentes Policiales (vigente) del personal propuesto por el contratista

para la ejecucin de la Obra, expedido por la Comisara del Sector. Original de CERTIFICADO MDICO donde se indique la realizacin del examen mdico al personal

propuesto para la ejecucin de la Obra; y con el que se acredita el estado fsico y mental de cada trabajador. Este documento deber tener una antigedad no mayor a seis meses, contados a partir del inicio de la Obra. Para la realizacin de los exmenes mdicos, el Contratista es responsable del cumplimiento de la Ley N 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado por D.S. N 005-2012.

El Anlisis de Precios de cada partida y el Desagregado de Gastos Generales Fijos y Variables de su propuesta.

Copia del CONTRATO o PLIZA de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (*), suscrito con ESSALUD o con una COMPAA DE SEGUROS, acreditando la contratacin de las coberturas de salud de sus trabajadores a cargo de la ejecucin de la Obra; al que adjuntarn copia de/los comprobantes de pago de los aportes/prima, mensual, segn corresponda, acreditando la vigencia de las coberturas de salud de cada uno de sus trabajadores que ejecutarn la Obra, para la atencin en salud en caso de accidente de trabajo. Atencin Mdica: El contratista debe contar con las facilidades principales que le permitan evacuar a su personal que requiera tratamiento mdico de emergencia o especializada, en caso de presentarse la contingencia por accidente de trabajo.

Copia del CONTRATO o PLIZA de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo suscrito con la OFICINA DE NORMALIZACIN PREVISIONALONP o con una COMPAA DE SEGUROS, acreditando

1 El 70 % de la Mano de Obra No Calificada debe ser gente de la zona y de preferencia, el Personal Calificado en igualdad de condiciones.



la contratacin de la cobertura de invalidez y sepelio de cada uno de sus trabajadores a cargo de la ejecucin de la Obra, al que adjuntarn copia de/los comprobantes de pago de los aportes/prima, mensual, segn corresponda, acreditando la vigencia de las coberturas de pensiones de cada uno de sus trabajadores que ejecutarn la Obra, para gozar del derecho de pensin y otros, en caso de accidente de trabajo.

Asimismo, de ser el caso, deber presentar los documentos necesarios para el cumplimiento de las condiciones propias para el inicio de la Obra, las mismas que se encuentra detalladas en las Bases Tcnicas del Proceso.

SCTR(*) De conformidad con lo dispuesto por el Artculo 19 de la Ley 26790, el Anexo N 05 y los Artculos 82, 83 y 84 de su Reglamento, aprobado por D.S. No.009-97-SA y modificado por el D.S. No.003-98-SA, las refineras de petrleo estn consideradas como actividades de alto riesgo; por lo que, los contratistas y subcontratistas que destacan su personal a las instalaciones de Operaciones Talara, estn obligados a contratar para este personal, las plizas del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) con las correspondientes coberturas para las prestaciones de salud y para la de invalidez y sepelio. Vigencia: La vigencia para tener derecho a las coberturas de salud o pensiones del SCTR, lo da el pago mensual, obligatorio, que debe hacer el CONTRATISTA a ESSALUD o Compaa de seguros con quien celebr el contrato anual por este Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR.

17. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION El inicio del plazo de ejecucin de la obra comienza a regir desde la fecha en que se hayan cumplido las condiciones establecidas en las presentes bases.

18. FORMA DE PAGO: PLAZO PARA LOS PAGOS: El Contratista presentar valorizaciones mensuales, de acuerdo al Cronograma de Desembolsos del Expediente Tcnico de la Obra. Las valorizaciones se formularn en funcin de los metrados realmente ejecutados; agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, a este monto se agregar de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. PETROPERU efectuar el pago a los 10 das posteriores a la correcta presentacin de la factura y previa conformidad de los trabajos prestados. Dichos pagos tendrn el carcter de pagos a cuenta. Para tal efecto, los encargados de emitir la conformidad de recepcin de servicios, debern hacerlo en un plazo que no exceder de los diez (10) das de ser stos recibidos, a fin de permitir que el pago se realice puntualmente. El contratista consignar obligatoriamente en su factura el nmero y descripcin del contrato. La factura no ser tramitada si no cumple con estos requisitos. El contratista tendr derecho al pago de intereses conforme a lo establecido en los Artculos 1244, 1245 Y 1246 del Cdigo Civil en caso de retraso en el pago, contado desde la oportunidad en que ste debi efectuarse.

CONDICIONAMIENTO DEL PAGO DE LAS VALORIZACIONES El Contratista deber realizar el pago de todos los beneficios sociolaborales (establecidos por ley) de sus trabajadores a travs de una Entidad Financiera. El pago de las valorizaciones parciales y/o final estar supeditado a la acreditacin previa por parte del contratista del pago de los sueldos, salarios y dems beneficios sociales que de acuerdo a la legislacin laboral vigente les corresponden a sus trabajadores que intervienen en la Obra. Es obligacin de El Contratista, Provisionar fondos para realizar los pagos laborales mensuales, puntuales y sin dilacin, de sus trabajadores a cargo de la ejecucin de la Obra; eximiendo de esta responsabilidad a PETROPERU. A efectos de que sea posible la acreditacin del pago de los derechos laborales y dems beneficios sociales de los trabajadores, el contratista deber presentar adjunto a su valorizacin los siguientes documentos: a) Copia de la Planilla (Planilla Electrnica) de Remuneraciones de los Trabajadores, que acredite el cumplimiento

de las obligaciones contractuales respecto al pago de sus sueldos y dems beneficios laborales y previsionales (salud y pensiones), de su personal a cargo de la Obra.

b) Copia del cargo Las boletas de pago, que acredite el pago mensual efectuado a cada uno de su personal contratado para la ejecucin de la obra, con indicacin expresa del pago por concepto de sueldo o salario y dems beneficios y contribuciones sociales que seala la legislacin laboral vigente.

c) Las constancias de pago por concepto de aportaciones a ESSALUD, SPP o el Sistema Nacional de Pensiones, CTS y Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) u otra obligacin que exista o se cree, del personal que presta el servicio al contratista.

d) Copia de la CONSTANCIA del depsito bancario, mensual, realizado ante una Entidad Financiera bajo la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros; con cuyo documento el Contratista deber acreditar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, respecto al pago por concepto de sueldo o salario y de los beneficios sociales y previsionales de sus trabajadores que realizan la Obra contratada.

e) Copia del comprobante que acredite el cumplimiento de pago mensual de la prima correspondiente a la Pliza de Responsabilidad Civil, en caso el pago de dicha pliza haya sido fraccionado.

NOTA: En caso que el contratista no cumpla con adjuntar a su valorizacin la documentacin antes indicada, la valorizacin ser devuelta, y el plazo para la aprobacin de la misma, por la dependencia administradora del contrato, empezar a contabilizarse a partir de la fecha de subsanacin de las observaciones formuladas y su correcta presentacin en Trmite Documentario de PETROPERU, siendo de su responsabilidad el oportuno pago a su personal.

INFORMACIN PARA BENCHMARKING El contratista deber adjuntar a sus facturas la informacin respecto al nmero de horas trabajadas en la Obra. Esta informacin se presentar en el formato de control de horas hombre trabajadas por contrato, distribucin, costo, que se adjunta para tal efecto. Debe incluirse a supervisores, personal secretarial en las horas que corresponden al trabajo contratado y todo el personal que ejecuta directamente el trabajo. En este mismo formato deber reportarse el desagregado de los montos facturados es decir aquello que corresponden a mano de obra, materiales y otros incluyendo los gastos generales y utilidad (Ver Formato N 7).



19. SEGURIDAD Y PROTECCION AMBIENTAL.- El CONTRATISTA est obligado a cumplir y hacer cumplir a su personal las Normas Bsicas de Seguridad y Proteccin Ambiental para Contratistas de PETROPERU contenidas en el Manual 040 vigente, el cual forma parte de las Bases y que deber considerar para su estructura de costos. Sin embargo el hecho de que PETROPERU le imparta indicaciones al respecto, no lo libera de la obligacin de adoptar todas las medidas de seguridad y proteccin ambiental necesarias, que son de exclusiva responsabilidad y cargo. El CONTRATISTA se obliga a respetar todos los dispositivos y normas legales vigentes que norman la proteccin y conservacin del medio ambiente; por lo tanto, es responsable legal y econmicamente si al ejecutar la prestacin a su cargo afecte y contamine el medio ambiente y PETROPERU sea pasible de sancin con alguna multa. El pago de la multa en referencia ser trasladado a EL CONTRATISTA. El hecho que PETROPER le imparta instrucciones respecto a la Proteccin Ambiental, no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que se refiere a adoptar las medidas pertinentes para preservar el medio ambiente. Adicionalmente, de requerirse el uso de plsticos, papeles o cartones para la ejecucin del servicio, estos debern cumplir con lo indicado en el D.S. N 011-2010-MINAM artculo 4 numeral 4.1.5 a) y numeral 4.1.5 b), que establecen utilizar obligatoriamente plsticos, papeles, cartones con un porcentaje de material reciclado y bolsas de plstico biodegradables.

20. PERSONAL DE EL CONTRATISTA El contratista proporcionar para la ejecucin de los trabajos el personal, los equipos, las herramientas, etc., por su cuenta y responsabilidad, asumiendo todas las responsabilidades inherentes a su personal, el cual depender exclusivamente de l y respecto del cual PETROPERU no tiene relacin laboral alguna.

21. PAGO AL PERSONAL DE EL CONTRATISTA El Contratista es el nico responsable del pago ntegro de los sueldos, beneficios, vacaciones, gratificaciones, compensacin por tiempo de servicios (CTS), aportes al SNP SPP y dems beneficios sociales en general, sin excepcin alguna, correspondientes a cada uno de los trabajadores que sta decidi contratar, a efectos de cumplir con el objeto del contrato que suscribi el Contratista con PETROPERU, no responsabilizndose PETROPERU por ninguno de estos conceptos. Los pagos a su personal y dems obligaciones sociales, debern ser efectuados por el contratista dentro de los plazos establecidos en la legislacin laboral vigente. Dichos pagos sern de cargo del contratista, no siendo transferibles a PETROPERU; teniendo el contratista la obligacin de provisionar los montos de acuerdo a los costos y porcentajes de su propuesta econmica. PETROPERU cancelar las valorizaciones que corresponda, previa acreditacin de haber realizado el pago a su personal y obligaciones sociales. El Contratista tiene la obligacin de presentar a PETROPERU, todos los documentos que acrediten los pagos a sus trabajadores que laboren en forma fija o eventual en la prestacin del Servicio. Asimismo, en caso lo requiera PETROPERU, el contratista facilitar el acceso a las planillas de remuneraciones, boletas de pago y aportes sociales, a travs de uno ms Supervisores de PETROPERU, para verificar el cumplimiento de las obligaciones con su personal y la seguridad social. CONDICIN PARA RESOLUCIN DEL CONTRATO En caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales, PETROPERU requerir va notarial, el cumplimiento de la obligacin contractual a cargo de El contratista. De persistir el incumplimiento, PETROPER remitir carta notarial resolviendo el contrato, procediendo la ejecucin de las garantas otorgadas por el contratista. Tambin se considera como incumplimiento de las obligaciones contractuales, el retraso injustificado en el pago de las remuneraciones y dems beneficios sociales a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo a la estructura de costos presentada en su propuesta econmica.

22. CUADERNO DE OBRA Es obligatorio el uso del "Cuaderno de Obra", el cual ser proporcionado por el Contratista; y ser de libre acceso tanto para el Supervisor Administrador del Contrato de Petrleos del Per - PETROPERU S.A. como para el Contratista. Este documento, ser debidamente foliado enumerado, sellado y visado en todas sus pginas, por el Inspector o Supervisor, segn corresponda, y por el Residente. Debe contar con un original y tres copias desglosables, correspondiendo una para Petrleos del Per - PETROPERU S.A., otra al Contratista y la tercera para el Supervisor, debe ser abierto en la fecha de la entrega del terreno de la Obra. En dicho cuaderno, documento oficial de comunicacin entre el Contratista y el Supervisor de Petrleos del Per - PETROPERU S.A., el Contratista anotar y reportar diariamente el avance y las incidencias de la Obra y deber ser visado por el Supervisor Administrador de Petrleos del Per - PETROPERU S.A., con la misma frecuencia. Dicho cuaderno servir para efectuar la retroalimentacin Contratista Entidad de los procedimientos y desempeos de ambas. El Cuaderno de Obra deber permanecer en la Obra durante el plazo de ejecucin de la misma. La prdida del Cuaderno de Obra por descuido del Contratista, dar lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de Petrleos del Per - PETROPER S.A. El Cuaderno de Obra ser cerrado por el Inspector o Supervisor cuando la Obra haya sido recibida definitivamente por Petrleos del Per - PETROPER S.A. Concluida la ejecucin de la Obra, el cuaderno quedar en poder del Administrador del Servicio de Petrleos del Per - PETROPERU S.A.

23. PENALIDAD POR MORA En caso de retraso injustificado en la ejecucin de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicara al CONTRATISTA una penalidad por mora por cada da de atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del tem, tramo, etapa o lote que debi ejecutarse o de la prestacin parcial en el caso de ejecucin peridica. Esta penalidad ser deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacin final; o si fuese necesario se cobrar del monto resultante de la ejecucin de las garantas de fiel cumplimiento.



En todos los casos, la penalidad se aplicar automticamente y se calcular de acuerdo a la siguiente frmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 0.15 x Plazo en das

El plazo en das se aplicar al total de das calendario de la etapa. Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad (10% del monto contractual), PETROPERU podr resolver el contrato por incumplimiento.

24. SEGUROS El Contratista es responsable de cualquier dao que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecucin de la obra, para lo cual debe contar con los seguros pertinentes, que establecen las leyes y el contrato, quedando liberado PETROPERU de cualquier responsabilidad.

El personal del contratista deber estar inscrito obligatoriamente en el Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR), tanto en la cobertura de salud (ESSALUD o EPS) como en la cobertura de pensin por invalidez, sobrevivencia y sepelio (ONP y Empresas de Seguro debidamente acreditadas), para lo cual debern contar con las respectivas plizas de seguro. Estas plizas debern tener validez para todas las reas involucradas en el contrato. Es obligacin del contratista presentar, antes de iniciar la ejecucin del contrato, copia de la pliza del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) emitida por la ONP o una compaa de Seguros y copia de la Ficha de Afiliacin al Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Salud, emitida por ESSALUD o EPS.

25. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL CON PETROPERU Las partes contratantes dejan constancia expresa que el contrato suscrito es de naturaleza civil, y por tanto no existe relacin laboral entre PETROPERU y EL CONTRATISTA; tampoco existe relacin contractual ni laboral alguna, entre PETROPERU y el personal de El Contratista y/o subcontratista si lo hubiera; precisndose que, el personal de El Contratista depende exclusivamente de ste.

26. DISTINCIN RESPECTO A LA INTERMEDIACIN LABORAL El presente contrato NO constituye UN CONTRATO DE INTERMEDIACIN LABORAL, no siendo aplicable lo dispuesto en la Ley N 27626 (Ley que regula la act ividad de las Empresas Especiales de Servicios y de las Cooperativas de Trabajadores) y el Decreto Supremo N 003-2002-TR (Reglamento de Intermediacin Laboral ).

27. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCIN CONTRACTUAL. Las controversias que surjan entre las partes sobre la ejecucin, interpretacin, resolucin, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, se resuelven mediante conciliacin o arbitraje, segn el acuerdo de las partes. La conciliacin debe realizarse en un centro de conciliacin pblico o acreditado por el Ministerio de Justicia. CONCILIACIN: La conciliacin se desarrollar ante un Centro de Conciliacin con sede en la Ciudad de Talara o Piura, por su cercana con el lugar de ejecucin del Contrato (Refinera Talara). ARBITRAJE: El arbitraje ser de derecho e INSTITUCIONAL, bajo la organizacin y administracin de los rganos del Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, SNCA-OSCE; de acuerdo con su Reglamento SNCA-OSCE; y conducido por Tribunal Unipersonal. Si el contrato se trata de ejecucin de prestaciones tcnicas muy complejas y/o muy especializadas, podra acordarse la conduccin del arbitraje por un Tribunal Arbitral; para lo cual, las partes se cursarn previamente comunicacin escrita para tomar la decisin a fin de que el arbitraje no resulte oneroso. TODOS LOS PLAZOS PREVISTOS SON DE CADUCIDAD. Los procedimientos de conciliacin y/o arbitraje deben solicitarse en cualquier momento anterior a la fecha de

culminacin del contrato. Si la materia controvertida se refiera a: nulidad de contrato, resolucin de contrato, ampliacin de plazo

contractual, recepcin y conformidad de la prestacin, valorizaciones o metrados, liquidacin del contrato y pago, se debe iniciar el respectivo procedimiento dentro del plazo de quince (15) das hbiles (conforme a lo sealado en los artculos 214 y 215 del Reglamento de la Ley aprobado por Decreto Supremo N 138-2012-EF, sus modificatorias y ampliatorias).

La parte que solicita la conciliacin y/o el arbitraje debe ponerla en conocimiento del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Para los reclamos que formulen las Entidades, el plazo de caducidad es el que se fije en funcin del artculo 50 (Responsabilidad del contratista) establecido en la Ley. Se computa a partir de la conformidad otorgada por la Entidad.

El arbitraje ser de derecho conforme lo dispone Ley de Contrataciones del Estado y ser resuelto mediante la aplicacin de la Constitucin Poltica del Per, la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, as como las normas de derecho pblico y las de derecho privado; manteniendo obligatoriamente este orden de preferencia en la aplicacin del derecho. Esta disposicin es de orden pblico. El incumplimiento de lo dispuesto en este numeral es causal de anulacin del laudo.

Cuando exista un arbitraje en curso y surja una nueva controversia derivada del mismo contrato, slo proceder la acumulacin de las pretensiones a dicho arbitraje, cuando ambas partes estn de acuerdo a fin de no dilatar el proceso innecesariamente. Una vez iniciada la actuacin de pruebas, los rbitros podrn decidir sobre la acumulacin tomando en cuenta la naturaleza de las nuevas pretensiones, el estado de avance en que se encuentre el arbitraje y las dems circunstancias que sean pertinentes. (Art. 229 del Reglamento).

El laudo arbitral es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacin, debindose notificar a las partes en forma personal y a travs del Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE) para efecto de su validez. (). La notificacin se dar por efectuada desde ocurrido el ltimo acto. Contra dicho laudo solo cabe interponer recurso de anulacin de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y al Decreto Legislativo N 1071, Ley de Arbitraje.

El arbitraje a que se refiere la Ley de Contrataciones del Estado, se desarrolla en cumplimiento del Principio de Transparencia. El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) dispone la publicacin de los



laudos y actas de conciliacin, as como su utilizacin para el desarrollo de estudios especializados en materia de arbitraje administrativo.

El Sistema Nacional de Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (SNA-OSCE) constituye un rgimen institucional de arbitraje especializado para la resolucin de controversias en las contrataciones con el Estado. Es autnomo, especializado y se rige por su propio reglamento que es aprobado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) y supletoriamente por la Ley de Arbitraje. El reglamento establece su conformacin y atribuciones.

Los procedimientos de conciliacin y arbitraje se sujetan supletoriamente a lo dispuesto por las leyes de la materia, siempre que no se opongan a lo establecido en Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento (Ley 29873).

28. RECEPCION Y CONFORMIDAD DE LA OBRA Y EFECTOS La recepcin y conformidad de la Obra estar a cargo de la Unidad Proyectos Superintendencia Tcnica quien, conjuntamente con el contratista, suscribirn el Acta de Recepcin. Se regir por lo establecido en los Numerales 10 y 11 del Anexo N 6 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU.

29. CAMBIO DOMICILIO LEGAL De acuerdo a lo dispuesto por los artculos 39 y 4 0 del Cdigo Civil, el cambio de domicilio se real iza por el traslado de la residencia habitual a otro lugar. El deudor deber comunicar al acreedor el cambio de domicilio sealado para el cumplimiento de la prestacin obligacional, dentro de los treinta das de ocurrido el hecho, bajo responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar.

El deudor y los terceros ajenos a la relacion obligacional con el acreedor, estn facultados para oponer ante ste el cambio de su domicilio.

La oponibilidad al cambio de domicilio se efectuar mediante comunicacin indubitable; el cual deber ser una carta notarial; caso contrario, en caso de no poner en conocimiento de la otra parte este cambio domiciliario, se tendr por vlido para efectos del presente contrato, el domicilio consignado en la introduccin del mismo.

30. CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO DE LA POLITICA CORPORATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE PETROPERU S.A. El contratista deber cumplir con la Poltica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacin de PETROPERU, guardar confidencialidad y reserva de la informacin a la que acceda en virtud del presente contrato y reportar de inmediato cualquier irregularidad de seguridad de la informacin detectada. No mantener el riguroso cuidado de los activos de informacin de PETROPERU otorgados para su uso, ni avisar a tiempo de fallas en los mismos al rea de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones de la dependencia donde suministra servicios, es considerado un incumplimiento de la Poltica Corporativa, Reglamento y Procedimientos de Seguridad de la Informacin de PETROPERU.



FORMATO N 1

MODELO DE DECLARACION JURADA CON DATOS DEL POSTOR

Lugar, de del 2014

Seores Petrleos del Per - PETROPERU S.A. Talara. -

Ref.: COMPETENCIA MAYOR N CMA- -2014-OTL/PETROPERU OBRA .....

Estimados Seores:

(Indicar Razn Social), con RUC N . Y domicilio fiscal en., correo electrnico ., telfono y/o fax N ; representada por el Sr...., identificado con DNI. N..con domicilio en.,declaro bajo juramento lo siguiente:

a) No tengo impedimento para participar en el proceso de contratacin ni para contratar con el Estado

b) No he participado en la elaboracin (Expediente Tcnico/Trminos de Referencia/Especificaciones Tcnicas) previos que dan origen al proceso de (adquisicin o contratacin) y sirvieron de base para el objeto del contrato, salvo en el caso de los contratos de supervisin.

c) Conozco, acepto y me someto a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de contratacin,

d) Soy responsable de la veracidad de los documentos e informacin que presento para efecto del proceso de contratacin

e) Me comprometo a mantener mi oferta hasta (Firma del contrato/emisin de la Orden de Compra/Orden de Trabajo a Terceros, segn corresponda); y,

f) Conozco las sanciones que estipula el Reglamento de Gestin de Base de Datos de Contratistas de Petroper, la normativa en materia de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y la Ley N 27444.

g) Mi nmero de inscripcin vigente en el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, como proveedor es .

1 De acuerdo al numeral 7.7 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., estn impedidos de ser postores y/o contratistas, las personas (naturales o jurdicas) referidas en el artculo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2 El Reglamento de Gestin de Base de Datos de Proveedores de PETROPERU S.A., todava no se encuentra implementado. Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 16.1 del Reglamento de Contrataciones de PETROPERU S.A., la

inscripcin en la Base de Datos de Proveedores Calificados de PETROPERU S.A., no ser condicin para participar como postor en los procesos de contrataciones hasta su implementacin.

Asimismo, declaro bajo juramento ser una, cuando corresponda :

PEQUEA EMPRESA

MICROEMPRESA

3 En caso requiera acceder a los Beneficios de la Ley 28015 deber presentar su constancia de Inscripcin en REMYPE, previa a la firma de contrato.

__________________________________

(Nombre/ Razn Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal

NOTA: Reglamento de la Ley MYPE, Artculo 18.- Las MYPES para acceder al beneficio de acceso a las Compras Pblicas, debern tener Registro vigente en el REMYPE Ley N 30056, publicada el 02.07.2013.- Artculo 11 establece la existencia de: - MICROEMPRESA: ventas anuales hasta el monto mximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). - PEQUEA EMPRESA: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto mximo de 1700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) - MEDIANA EMPRESA: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto mximo de 2300 UIT



ADJUNTO DEL FORMATO N 1

IMPEDIMENTOS PARA SER POSTORES Y/O CONTRATISTAS DE PETROPERU S.A.: ARTCULO 10

Artculo 10.- Impedimentos para ser postor y/o contratista.- Cualquiera sea el rgimen legal de contratacin aplicable, estn impedidos de ser participantes como postores y/o contratistas en todo proceso de contratacin pblica:

Literales a), b), c),- Hasta doce (12) meses despus de haber dejado el cargo: El Presidente y los Vicepresidentes de la Repblica, los Congresistas de la Repblica, los Ministros y Viceministros de Estado, los Vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, los titulares y los miembros del rgano colegiado de los Organismos Constitucionales Autnomos; En el mbito regional: los Presidentes, Vicepresidentes y los Consejeros de los Gobiernos Regionales. En el mbito de su jurisdiccin: los Vocales de las Cortes Superiores de Justicia, los Alcaldes y Regidores;

Literales d).- En la Entidad a la que pertenecen, los titulares de instituciones o de organismos pblicos del Poder Ejecutivo, los directores, gerentes y trabajadores de las empresas del Estado, los funcionarios pblicos, empleados de confianza y servidores pblicos, segn la ley especial de la materia;

Literal e).- En el correspondiente proceso de contratacin, las personas naturales o jurdicas que tengan intervencin directa en la determinacin de las caractersticas tcnicas y valor referencial, elaboracin de Bases, seleccin y evaluacin de ofertas de un proceso de seleccin y en la autorizacin de pagos de los contratos derivados de dicho proceso, salvo en el caso de los contratos de supervisin;

Literal f).- En el mbito y tiempo establecidos para las personas sealadas en los literales precedentes, el cnyuge, conviviente o los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

Literal g).- En el mbito y tiempo establecidos para las personas sealadas en los literales precedentes, las personas jurdicas en las que aquellas tengan o hayan tenido una participacin superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social, dentro de los doce (12) meses anteriores a la convocatoria

Literal h), i), j).- ()

Literal K).- Las personas jurdicas cuyos socios, accionistas, participacionistas, titulares, integrantes de los rganos de administracin, apoderados o representantes legales formen o hayan formado parte, en los ltimos doce (12) meses de impuesta la sancin, de personas jurdicas que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitacin temporal o permanente para participar en procesos de seleccin y para contratar con el Estado; o que habiendo actuado como personas naturales hayan sido sancionadas por la misma infraccin; conforme a los criterios sealados en el presente Decreto Legislativo y su Reglamento. Para el caso de socios, accionistas, participacionistas o titulares, este impedimento se aplicar siempre y cuando la participacin sea superior al cinco por ciento (5%) del capital o patrimonio social y por el tiempo que la sancin se encuentre vigente;

Artculo 237. Impedimentos Adicionalmente a los impedimentos establecidos en el artculo 10 de la Ley, se encuentran impedidos de ser participantes, postores y/o contratistas aquellas personas naturales o jurdicas a travs de las cuales una autoridad, funcionario pblico, empleado de confianza, servidor pblico o proveedor pretenda eludir su condicin de impedido valindose de cualquier modalidad de reorganizacin societaria y/o la utilizacin de testaferros para participar en un proceso de seleccin.

NOTA.- Las propuestas que contravengan lo dispuesto en el presente artculo se tendrn por no presentadas. Los contratos celebrados en contravencin de lo dispuesto por el presente artculo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar de los funcionarios y servidores de la Entidad contratante y de los contratistas que celebraron dichos contratos.

GRADOS DE PARENTESCO DEL TRABAJADOR DE PETROPERU: CONSANGUINIDAD O AFINIDAD

Primer grado de consanguinidad PADRES HIJOS

Primer grado de afinidad SUEGROS HIJOS DEL CONYUGE YERNO/ NUERA

Segundo grado de consanguinidad ABUELOS HERMANOS NIETOS

Segundo grado de afinidad ABUELOS DEL CONYUGE CUADOS

Tercer grado de consanguinidad TIOS SOBRINOS

Cuarto grado de consanguinidad PRIMOS HERMANOS TIOS ABUELOS



FORMATO N 2

DATOS DEL POSTOR SOBRE CONSTITUCION DE EMPRESA

DENOMINACION O RAZN SOCIAL.

TIPO DE EMPRESA O SOCIEDAD1:

N RUC

DOMICILIO FISCAL2

INSCRITA EN LOS REGISTROS PBLICOS DE segn consta en la Ficha(electrnica)N..Asiento N desde(fecha).

INSCRITA EN EL REMYPE a) SI B) NO

Cdigo

OBJETO SOCIAL DE CONSTITUCIN 3..

.......

FECHA INICIO DE SUS ACTIVIDADES COMERCIALES...

DOMICILIO COMERCIAL..

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA (DNI).

Segn Poder Inscrito en la Ficha

_______________________

(Nombre/ Razn Social) POSTOR Ruc / DNI Firma del Representante Legal

1 Sealar si se trata de una Sociedad Annima, Sociedad Annima Cerrada, Sociedad Annima Abierta, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada o Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, u otra. 2 Lugar en que se har llegar cualquier notificacin y que se entiende es el domicilio contractual. 3 Referido a la contratacin que se est convocando. NOTA: La presente declaracin Jurada no es aplicable a las Personas Naturales que estn concursando,

quienes acreditarn su actividad comercial con documentos de validez tributaria.



FORMATO N 3

FORMATO DECLARACIN JURADA

INGENIERO RESIDENTE

PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR N CMA- -2014-OTL/PETROPERU

"OBRA .."

1.- Datos Personales:

APELLIDOS

NOMBRES

DOMICILIO

TELEFONO / CELULAR

E-MAIL

2.- Datos Acadmicos:

PROFESIN

ESPECIALIDAD

CENTRO DE ESTUDIOS

FECHA DE TITULACIN

FECHA DE COLEGIATURA

N COLEGIATURA

GRADO ALCANZADO TITULADO MAGISTER DOCTOR OTRO

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD N DE AOS: *

Declaro bajo juramento que lo sealado en el presente formato se ajusta fielmente a la verdad, asimismo, en caso que el postor obtenga la Buena Pro del presente proceso, me comprometo a prestar mis servicios, para ejecutar los trabajos de acuerdo a lo que establece las Bases.

La informacin contenida en el presente documento expresa la verdad. Conozco las sanciones contenidas en la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, as como las establecidas en el Reglamento de Contrataciones de PETROPER, aprobada pro Resolucin 523-2009-OSCE-PRE.

---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL INGENIERO POSTOR (RAZN SOCIAL, NOMBRE)

DNI N RUC/DNI

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

* Para que la propuesta sea admitida, el ingeniero propuesto debe cumplir con el Requerimiento Tcnico Mnimo indicado en el numeral 9.6 de las bases y que presentar en la Propuesta Tcnica (Sobre N1).



FORMATO N 3-A

FORMATO DECLARACIN JURADA

INGENIERO EN HSE

PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR N CMA- -2014-OTL/PETROPERU

"OBRA .."

1.- Datos Personales:

APELLIDOS

NOMBRES

DOMICILIO

TELEFONO / CELULAR

E-MAIL

2.- Datos Acadmicos:

PROFESIN

ESPECIALIDAD

CENTRO DE ESTUDIOS

FECHA DE TITULACIN

FECHA DE COLEGIATURA

N COLEGIATURA

GRADO ALCANZADO TITULADO MAGISTER DOCTOR OTRO

EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD N DE AOS: *

Declaro bajo juramento que lo sealado en el presente formato se ajusta fielmente a la verdad, asimismo, en caso que el postor obtenga la Buena Pro del presente proceso, me comprometo a prestar mis servicios, para ejecutar los trabajos de acuerdo a lo que establece las Bases.

La informacin contenida en el presente documento expresa la verdad. Conozco las sanciones contenidas en la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, as como las establecidas en el Reglamento de Contrataciones de PETROPER, aprobada pro Resolucin 523-2009-OSCE-PRE.

---------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------

FIRMA Y NOMBRE COMPLETO DEL INGENIERO POSTOR (RAZN SOCIAL, NOMBRE)

DNI N RUC/DNI

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

* Para que la propuesta sea admitida, el ingeniero propuesto debe cumplir con el Requerimiento Tcnico Mnimo indicado en el numeral 9.6 de las bases y que presentar en la Propuesta Tcnica (Sobre N1).



FORMATO N 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO (Esta Declaracin Jurada, slo se incluir cuando sea pertinente)

Lugar,..... de.................... del 2014

Seores PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA

Ciudad.-

Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR N CMA- -2014-OTL/PETROPERU OBRA ....

Estimados Seores:

Por la presente, nos dirigimos a ustedes para hacer de su conocimiento que las empresas que representamos hemos acordado constituir un Consorcio para intervenir en el proceso de la referencia, y nos comprometemos a cumplir con las disposiciones de la Directiva N 016-2012-OSCE/CD y el Reglamento de Contrataciones de Petrleos del Per PETROPERU S.A., bajo las siguientes condiciones:

Nombre del Consorcio Representante legal comn del Consorcio

Nombre DNI

Domicilio legal comn E-mail del Consorcio

El nombre de las empresas que forman el consorcio y su participacin porcentual en este acto es como sigue:

Nombre de la Empresa Representante Legal Participacin (%) Obligaciones Nombre DNI

TOTAL 100%

Representante Legal del Postor A Representante Legal del Postor B Nombre y Firma Nombre y Firma



FORMATO N 5 MODELO DE CARTA PROPUESTA ECONOMICA

Lugar, de del 2014.

Seores PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA Presente.-

Ref.: PROCESO POR COMPETENCIA MAYOR N CMA- -2014-OTL/PETROPERU OBRA ....

De nuestra consideracin:

El presente tiene por objeto presentarles nuestra propuesta, para proporcionar el servicio de la referencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases.

Nuestra propuesta a Suma Alzada incluye los costos y gastos directos e indirectos que debamos realizar para el debido cumplimiento del servicio, materia de esta contratacin.

El Monto Total de la propuesta es de US$ ....................... (En nmeros y letras) Incluye IGV.

Adicionalmente se adjunta el presupuesto detallado de acuerdo al modelo de los Formatos N 5-A, 5-B (5-B.1, 5-B.2, 5-B.3, 5-B.4, 5-B.5; 5-B.6) y 5-C (5-C.1, 5-C.2, 5-C.3, 5-C.4, 5-C.5; 5-C.6).

Atentamente

Nombre de la Empresa / Consorcio.

Nombre y firma del representante legal:

N Propuesta: ..

Nota- El monto total ofertado deber incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislacin vigente; as como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del servicio a contratar.

BASES INTEGRADAS PROCESO COMPETENCIA MAYOR N. CMA-022-2014-OTL/PETROPERU (N. INTERNO CMA-10-1-0026-2014-OF-PMRT-CC)

Bases Petroperú

Documents

Transcript of Bases Petroperú