BASES TEC. COMBINADA No. 2web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/18576/004/2005/121/... · Web...

Licitación Pública Nacional No. 18576004-121-2005

BASES DE LICITACIÓN PARA CELEBRAR CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS

PARA LA EJECUCIÓN DE:

“REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF: USIPA-457/05. (AREA; PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS).”

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

NÚM. 18576004-121-2005

BASES MOP OP PU ___- 1 -


BASES DE LICITACIÓN

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su reglamento, y demás disposiciones legales y administrativas vigentes en la materia, PEMEX REFINACION en adelante “LA CONVOCANTE” a través de la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, Departamento de Contratos de la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, emite las presentes bases de Licitación Pública Nacional Núm. 18576004-121-2005, misma que se regirá por los ordenamientos antes señalados, para la contratación de la obra pública sobre la base de precios unitarios referente a la: “REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF: USIPA-457/05. (AREA; PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS).”.

Los trabajos se desarrollarán en: REFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSA EN CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEON.

Domicilio de “LA CONVOCANTE”: CARRETERA MONTERREY REYNOSA KM 36.5, CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEON, C.P. 67450, TELEFONO 01-828-284-01-77 AL 80, FAX EXT.21733.

“LA CONVOCANTE” y el licitante ganador celebrarán un contrato de obra pública a precios unitarios, de acuerdo al modelo contenido en estas Bases de Licitación (el “contrato”).

Origen de los fondos.- La GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS, mediante oficio(s) No. GRF-038/2005 de fecha(s) 07 DE ENERO DEL 2005 autorizó a “LA CONVOCANTE” a comprometer recursos para llevar a cabo esta Licitación.

Áreas responsables de “LA CONVOCANTE”.- Para la presente licitación el área responsable de la ejecución de los trabajos, de las bases técnicas y de la evaluación de las proposiciones que se reciban será LA SUPERVISION Y RESIDENCIA DE OBRAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES, y el área responsable de la contratación será EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES.

De conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la LOPSRM. Asimismo, de acuerdo a lo estipulado en la fracción XXIII del artículo 33 de la LOPSRM por conducto de los licitantes no podrán participar, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la LOPSRM o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Experiencia y Capacidad Técnica.- La experiencia y capacidad técnica que se requiere para participar en la licitación será: Documentación que compruebe su capacidad y experiencia en trabajos similares a los que son motivo de esta convocatoria; incluyendo los nombres, números de teléfonos, direcciones y número de fax, de los propietarios a quienes el trabajo fue ejecutado o esté en ejecución, descripción de los trabajos realizados y la fecha de cuando dichos trabajos fueron terminados (anexar copia de carátula de contrato, acta de recepción, etc.).Relación de los contratos de Obra en vigor que tengan celebrados tanto con la Administración Pública así como con particulares, señalando el importe total contratado y el importe por ejercer desglosado por anualidades. (anexar copias de carátulas de Contrato).Los grupos empresariales o consorcio que deseen participar y ser registrados deberán presentar contrato simple de asociación en participación y en caso de resultar con asignación favorable, deberán



formalizarlo de acuerdo a la Ley Mexicana y ante Notario Público, en ambos casos demostrarán fehacientemente las obligaciones solidarias y mancomunadas para participación y ejecución de los trabajos. Las compañías de manera individual o grupos de empresas que integren asociaciones o consorcios, deberán establecer el alcance de sus obligaciones y participación, asimismo, cada uno de los participantes deberá acreditar la experiencia técnica en la parte que le corresponda, debiendo precisarse en el caso de grupos empresariales o consorcios que la compañía que encabece el grupo será la líder de la asociación y único medio de comunicación con PEMEX-REFINACION. En general, para los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán sujetarse a lo previsto en el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Capital Contable.- El capital contable mínimo requerido para participar en la licitación será de: $ 800,000.00Contenido Nacional.- El porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serán utilizados en la ejecución de los trabajos de esta licitación será de por lo menos 50%. En ningún caso el licitante ganador podrá disminuir el porcentaje de contenido nacional indicado en su proposición.

SECCIONES Y ANEXOS

SECCIÓN I: INSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN.Anexo 1: Formato de Preguntas para Junta de Aclaraciones

SECCIÓN II: PAQUETE DE BASES.Anexo A: Planos y su Relación.Anexo B: Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto Anexo B-1: Normas.Anexo B-2: Especificaciones de Seguridad.

Equipo de Protección Personal. Equipo de Seguridad. Programa de seguridad (desglosando conceptos y cantidades en periodo) Carta de índices de Frecuencia y de Gravedad de Accidentes(Año 2004) y lo que

corresponda al presente año. Personal de Seguridad. (Técnico y manual).

Anexo C-1: Catálogo de Alcances.Anexo C: Catálogo de Conceptos.Anexo D: Formato de Programa de Obra.Anexo D-1: Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, Calendarizado

y Cuantificado mensualmente con Montos Parciales y TotalesAnexo E: Equipo que proporciona Pemex-Refinación.Anexo E-1: Equipo Mínimo que deberá proporcionar el Licitante.Anexo E-2: Formato de Programa de Utilización de Equipo y Maquinaria de Construcción.Anexo E-3: Formato de Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.Anexo E-4: Listado de Maquinaria y Equipo de Construcción con cantidades e importesAnexo E-5: Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización semanal de Maquinaria y Equipo de Construcción (con importes parciales y totales). Anexo F: Materiales que proporciona Pemex-Refinación.Anexo F-1: Programa de Suministro de Materiales que proporciona Pemex-Refinación.Anexo F-2: Relación de Materiales a utilizar que proporciona el Licitante.Anexo F-3: Formato de Programa de Suministro de Materiales que proporciona el LicitanteAnexo F-4: Formato de Programa de Utilización de Materiales que proporciona el Licitante.Anexo F-5: Relación de Costos Básicos de Materiales a utilizar que proporciona el LicitanteAnexo F-6: Listado de Materiales y Equipo de Instalación Permanente con cantidades e

importes.



Anexo F-7: Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización semanal de Materiales y Equipo de Instalación Permanente (con importes parciales y totales).Anexo G: Formato de Estructura de Precios Unitarios.Anexo G-1: Formato de Análisis de Precios Unitarios.

Anexo H: Formato de Análisis del Factor de Salario Real. Anexo H-1: Formato de Relación de Mano de Obra (sin importes)

Anexo H-2: Formato de Programa de Personal Administrativo y Técnico en campo.Anexo H-3: Formato de Programa de Utilización de Mano de Obra.

Anexo H-4: Listado de Categorías de Mano de Obra (con importes)Anexo H-5: Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización semanal de Mano de obra (con importes parciales y totales). Anexo H-6: Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización semanal del Personal Técnico, Administrativo, de Control, Supervisión de Obra y Personal de Seguridad y de Vigilancia para llevar a cabo los trabajos (con montos parciales y totales).

Anexo I: Desglose del Porcentaje de Indirectos. Anexo I-1: Obtención del Factor de Financiamiento. Anexo I-2: Relación de Cargos Adicionales. Anexo J: Programa Calendarizado de Entrega de Estimaciones de Obra.

SECCIÓN III: REQUISITOS Y FORMATOS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA.Parte I: Documentación que acompaña a las propuestas.Parte II: Contenido de la Propuesta Técnica.

SECCIÓN IV: REQUISITOS Y FORMATOS DEL CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

SECCIÓN V: CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y ADJUDICACIÓN.Criterios de Evaluación TécnicaCriterios de Evaluación EconómicaCriterios de Adjudicación

SECCIÓN VI: MODELO DE CONTRATO Y FORMATOS.Modelo de ContratoFormatos para firma del contrato



SECCIÓN IINSTRUCCIONES PARA LA LICITACIÓN

CONTENIDO1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO.

3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.

5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

6 VISITAS AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN.

9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.

11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.

12 REVISIONES PRELIMINARES.

13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.

16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.

17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.

18 FIRMA DEL CONTRATO.

19 ANTICIPO.

20 FORMA DE PAGO.

21 AJUSTE DE COSTOS

22 GARANTÍAS Y SEGUROS.

23 SUBCONTRATACIÓN.

24 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS.

25 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

26 INCONFORMIDADES.

27 TESTIGO SOCIAL



1 PROGRAMA DE EVENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

EVENTO FECHA Y HORA LUGAR

Publicación de la Convocatoria 13/10/2005 DOF y www.compranet.gob.mx

Visita al Sitio 21/10/2005 09:00 SITIO DE REUNION DEPARTAMENTO DE CONTRATOS UBICADO EN LA PLANTA BAJA DE LA SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES

Junta de aclaraciones 21/10/2005 10:00 SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS UBICADO EN LA PLANTA ALTA DE LA SUPERINTENDENCIA DE REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES

Revisión preliminar13/10/2005 AL 26/10/2005 Y DE 09:00 A 16:00 HORAS]

DEPARTAMENTO DE PLANEACION DE REPARACIONES

Presentación y Apertura de las Proposiciones

27/10/2005 10:00 SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Fallo 31/10/2005 10:00 SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Firma del Contrato 07/11/2005 14:00 DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

2 PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO La fecha estimada de inicio para las obras será en NOVIEMBRE/2005, siendo el plazo total de ejecución de las obras de 24 (VEINTICUATRO) días naturales.

3 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas. Los licitantes no podrán condicionar en forma alguna las proposiciones.



Cada interesado que haya adquirido las bases de licitación y que desee participar en el procedimiento de licitación, será responsable de examinar todos los documentos contenidos en las bases de licitación. Los licitantes deberán tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de esta obra de acuerdo a las condiciones particulares del lugar donde se ejecutarán las obras, ya que no se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas, por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de las obras, a menos que constituyan un caso fortuito o fuerza mayor en términos del contrato. Deberá hacer además sus propias consideraciones de todo cuanto requiera para efectuar las obras.

El hecho de que el licitante no tome en cuenta todas las circunstancias previsibles a que se hace referencia en el párrafo que antecede, no lo relevará de asumir como contratista la responsabilidad de ejecutar y concluir las obras a entera satisfacción de “LA CONVOCANTE”, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción que se les proporcionaron y los precios contenidos en su proposición en caso de ser ganador de la licitación.

El contratista será el único responsable de la ejecución de las obras y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como las instrucciones que al efecto le señale “LA CONVOCANTE” en estas bases de licitación. Las responsabilidades y daños y perjuicios que resultaren serán a cargo del contratista.

4 FORMAS DE PARTICIPACIÓN.

Con fundamento en lo que establece el artículo 28 de la LOPSRM, a elección del licitante, podrá presentar su proposición por escrito en el acto de presentación y apertura de proposiciones o a través de medios remotos de comunicación electrónica, conforme al “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el 9 de agosto del año 2000.

Para el caso de participación por medios remotos de comunicación electrónica la venta de bases se realizará en el sistema de contrataciones gubernamentales: Compranet en la dirección: http://compranet.gob.mx, es importante aclarar que es requisito indispensable adquirir estas bases por medio de este sistema para todo aquel licitante interesado en participar a través de medios remotos de comunicación electrónica.

Los interesados que a su elección opten por participar en esta licitación, a través de medios remotos de comunicación electrónica, deberán acudir a las oficinas de la SFP con el propósito de que obtengan, la certificación del medio de identificación electrónica para lo cual exhibirán, entre otra documentación en su caso, lo que se indica en la disposición cuarta del Acuerdo mencionado en el primer párrafo de este numeral y que es la siguiente:

4.1 Personas físicas: acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía y cédula de registro federal de contribuyentes; en caso de que el trámite lo realice a través de algún apoderado, adicionalmente, el documento con el que se acredite el otorgamiento de dicha representación, así como la identificación oficial con fotografía y cedula del registro federal de contribuyentes del apoderado.

4.2 Personas morales: testimonios de las escrituras publicas con las que se acredite su existencia legal, incluidas sus reformas, así como las facultades de su apoderado; identificación oficial con fotografía de dicho representante, y cedula del registro federal de contribuyentes del apoderado y de la persona moral.

Cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación y absteniéndose de intervenir en cualquier forma en los mismos.


http://compranet.gob.mx/


Para efectos de la visita al sitio de la obra los licitantes deberán portar ropa de algodón color naranja, zapato industrial y casco, así como para cualquier asunto a tratar en el área administrativa de la Superintendencia de Rehabilitaciones y Modificaciones, de lo contrario el Depto. de Vigilancia de este centro de trabajo, no les permitirá el acceso y esto será bajo la estricta responsabilidad de cada compañía licitante.

5 MONEDA E IDIOMA DE LAS PROPOSICIONES.

La(s) moneda(s) en que se podrán presentar las proposiciones será(n) PESOS MEXICANO.

Las propuestas y todas las comunicaciones deberán presentarse en idioma español, excepto que se trate de catálogos, folletos e información técnica, mismos que podrán ser presentados en idioma inglés o español.

6 VISITA(S) AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.Los licitantes que hayan adquirido las bases de licitación, podrán visitar el sitio de realización de los trabajos durante la visita guiada por el servidor público designado por “LA CONVOCANTE” de manera que, por sí mismos y bajo su responsabilidad, los licitantes puedan obtener toda la información que pudiera ser necesaria para la preparación de sus proposiciones. A fin de estar en posibilidad de asistir a la visita, de acuerdo al programa de eventos del procedimiento de licitación, los licitantes deberán designar a la(s) persona(s) que en su representación, acudirán a la visita al sitio, considerando un máximo de DOS por licitante. Los licitantes que asistan a la visita al sitio no podrán hacer uso de cámaras fotográficas o de videograbación, teléfonos celulares, equipos portátiles de comunicación o radiolocalizadores.

Todos los representantes designados por los licitantes para asistir al sitio de realización de los trabajos, deberán reunirse con ING., representante de “LA CONVOCANTE”, en el lugar indicado en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Adicionalmente, las personas designadas por los licitantes que visiten el sitio deberán sujetarse a las reglas de seguridad de “LA CONVOCANTE” en vigor y deberán utilizar invariablemente camisa de manga larga y pantalón, ambos de algodón en color naranja, casco protector, zapatos tipo industrial, gafas de seguridad y protectores auditivos.

La visita al sitio será optativa para los licitantes, pero en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de las obras y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

Los representantes de “LA CONVOCANTE” prepararán un acta de la visita al sitio en la que no se asentará ninguna de las preguntas realizadas por los asistentes ya que éstas deberán de ser formuladas en la junta de aclaraciones. Copia de esta acta se pondrá a disposición de los licitantes, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, siendo responsabilidad de éstos conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

A quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita, podrá permitírseles el acceso al sitio, siempre que lo soliciten a “LA CONVOCANTE” con anticipación de por lo menos 24 horas a la conclusión del periodo de venta de las bases, aunque no será obligatorio para “LA CONVOCANTE” designar a un servidor público que guíe la visita.

Los licitantes deberán tomar en consideración que la transportación, hospedaje y gastos que sean erogados con motivo de la visita al sitio serán por su cuenta.

7 ACLARACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.Las personas que hayan cubierto el costo de las bases podrán presentar preguntas relativas a las bases, utilizando el formato contenido en el Anexo 1 de la sección I de estas bases. A efecto de cumplir con lo que establece el tercer párrafo del artículo 22 del RLOPSRM, deberán presentarlas por escrito y además de preferencia, para facilitar el proceso de revisión y respuesta de dichas preguntas, en archivos electrónicos utilizando el programa de procesador de textos MS Word para Windows, versión 2000 o anterior, con anticipación en el domicilio de “LA CONVOCANTE” o bien en el acto de la junta de aclaraciones. Los licitantes que cuenten con registro ante la SFP, podrán enviar sus preguntas a través del sistema Compranet.



No serán aceptadas preguntas telegráficas o servicio postal o mensajería.

La junta de aclaraciones será celebrada en el lugar, fecha y hora indicados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. La asistencia de los licitantes a la junta de aclaraciones será optativa. Personal de “LA CONVOCANTE” preparará el acta de la junta de aclaraciones, la que deberá ser firmada por los representantes de “LA CONVOCANTE” y por cada uno de los licitantes que estén presentes durante la celebración de la misma. “LA CONVOCANTE”, en sus oficinas y a través del sistema Compranet, pondrá a disposición de los licitantes copia del acta de la junta de aclaraciones, siendo responsabilidad de los licitantes conocer su contenido, ya que tal documentación formará parte integral de las bases de licitación.

En caso de que el licitante adquiera las bases de la licitación a través del sistema Compranet, para que sus preguntas sean tomadas en cuenta, deberán acudir personalmente a entregar copia de su recibo de pago o enviarlo digitalizado.

Para el caso de los licitantes que a su elección opten por su participación a través de medios remotos de comunicación electrónica, sus preguntas podrán ser presentadas utilizando el programa informático que la SFP les proporcione y hasta la hora prevista para llevar a cabo la junta de aclaraciones.

Asimismo se darán por notificados del acta que se levante en la junta de aclaraciones, cuando ésta se encuentre a su disposición en la página de Compranet independientemente de que pueda acudir al domicilio de “LA CONVOCANTE”.

8 MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA Y BASES DE LICITACIÓN. “LA CONVOCANTE” podrá modificar la convocatoria y/o las bases de licitación, por cualquier razón, sea a iniciativa propia o en respuesta a alguna aclaración efectuada por cualquiera de los licitantes, hasta inclusive el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones y de conformidad con el Artículo 35 de la LOPSRM.

9 PROPOSICIONES CONJUNTAS Y CONSTITUCIÓN DE NUEVAS SOCIEDADES.

De conformidad con lo estipulado en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, y en los artículos 24, 28 y 50 del RLOPSRM, para participar en esta licitación, dos o más personas podrán agruparse para presentar una sola proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que para tales efectos, en la propuesta se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona se obligará a ejecutar y se cumpla con los requisitos siguientes:

9.1 Bastará la adquisición de un sólo ejemplar de las bases de licitación.

9.2 Deberán celebrar entre sí un convenio privado (Documento DT-17), el que contendrá lo siguiente:

9.2.1 Nombre y domicilio de los integrantes, identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación;

9.2.2 Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación;

9.2.3 Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obligaría a cumplir;

9.2.4 Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones; preferentemente anotar telefono(s), Fax(es) y correo(s) electrónico(s).

9.2.5 Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y



9.2.6 Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

El convenio privado deberá ser firmado por todos y cada uno de los representantes legales de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.3 En el acto de presentación y apertura de propuestas el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta, debiendo presentar los documentos señalados en la fracción V de cada uno de los integrantes del grupo así como el convenio respectivo.

La copia del convenio citado anteriormente a que hace referencia el artículo 28 del RLOPSRM, deberá entregarse dentro del sobre que contenga la propuesta técnica.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 segundo párrafo de la LOPSRM, la proposición deberá ser firmada en todas sus fojas por el representante común que para ese acto haya sido designado en el convenio privado por las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.4 Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes del grupo que presenta la proposición conjunta.

9.5 Conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del RLOPSRM, las personas que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán presentar en forma individual lo señalado en los incisos a, b y c del Documento DA-1 y el Documento DA-3 de estas bases de licitación.

9.6 Conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del RLOPSRM, cuando la propuesta ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria, identificando con precisión la parte de la obra que ejecutará cada uno, o la participación que tiene en el grupo, el convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones formará parte integrante del contrato como uno más de sus anexos.

9.7 En ningún caso, podrá eliminarse o sustituirse alguno o algunos de los integrantes del grupo, ni se podrán variar los alcances de la propuesta original conjunta, ni se podrán modificar los términos y condiciones establecidos en el convenio. De ocurrir cualquiera de estas circunstancias, así como el incumplimiento de cualquiera de los integrantes en sus obligaciones fiscales, no se formalizará el contrato por causas imputables al licitante.

En caso de que una persona presente proposición por sí misma o como parte integrante de un grupo, no podrá presentar proposición como parte integrante de otro grupo. La presentación de proposiciones en contravención a lo anterior será causa de desechamiento de las proposiciones en que intervenga la misma persona.

Lo previsto en el párrafo anterior será aplicable también respecto de los licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, excepto en el caso de que su participación en las propuestas sea con carácter de subcontratista o proveedor.

La insolvencia o incapacidad para contratar de alguno de los integrantes del grupo en una propuesta conjunta, afectará la solvencia de la totalidad de la proposición conjunta en términos de las disposiciones legales aplicables.

Si el licitante ganador fuera un grupo, los miembros que lo formen podrán o no constituir una nueva sociedad a fin de que sea ésta la que celebre el contrato, pero en caso de que los miembros integrantes de un grupo deseen constituir una nueva sociedad, deberán manifestarlo así en su proposición, incluyendo la estructura de capital y participación de los socios o accionistas en la sociedad de que se trate. La nueva sociedad deberá constituirse de conformidad con lo siguiente: (i) cada uno de los miembros del grupo deberá responder conjunta y solidariamente por las obligaciones asumidas por la



sociedad en relación con el contrato, y (ii) los miembros del grupo serán los únicos integrantes de la nueva sociedad durante todo el tiempo de vigencia del contrato y sus modificaciones, en su caso.

En el caso de que el licitante ganador fuese un grupo y desee constituir una nueva sociedad, ésta deberá ser constituida previamente a la firma del contrato, debiendo presentar a “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 días naturales siguientes a la notificación del fallo, copia certificada del primer testimonio de la escritura pública que contenga la constitución de la nueva sociedad, en la que consten los datos de inscripción de dicho testimonio en el Registro Público de Comercio correspondiente.

Independientemente del número de integrantes del grupo que, en su caso, resulte ganador de la licitación, “LA CONVOCANTE”, entregará un solo ejemplar del contrato con firmas autógrafas, a la persona física o moral que haya sido designada como representante común en el convenio a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

10 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN.Cada proposición deberá estar integrada como se indica a continuación:

10.1 La documentación que acompaña a la proposición (Parte I de la sección III), la cual podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición.

10.2 La propuesta técnica y económica (Parte II de la sección III).

11 COSTO DE PREPARACIÓN Y ENTREGA DE LA PROPOSICIÓN.Los licitantes deberán cubrir todos los costos asociados con la preparación y entrega de sus proposiciones. “LA CONVOCANTE” en ningún caso será responsable por estos costos.

12 REVISIONES PRELIMINARES .

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LOPSRM y con la finalidad de facilitar el procedimiento de contratación, “LA CONVOCANTE” efectuará revisiones preliminares respecto a la especialidad, experiencia y capacidad, así como de la documentación distinta a la proposición, de los interesados que lo soliciten. Para tal efecto, deberán presentarse en el domicilio de “LA CONVOCANTE” en las fechas y horas señaladas en el programa de eventos del procedimiento de licitación.

13 PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONESEl licitante en la preparación de su proposición, deberá utilizar los formatos de la sección III, REQUISITOS DE LA PROPOSICIÓN, de estas bases de licitación, o bien, en sus formatos siempre y cuando éstos contengan todos los elementos requeridos, y preferentemente en el orden señalado.

Ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora indicada en la convocatoria y en el programa de eventos de la licitación, para la presentación de proposiciones.

Ninguna proposición podrá ser modificada después de su presentación.

Las proposiciones podrán presentarse a elección del licitante, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica, debiendo considerar lo siguiente:

13.1 Proposiciones por escrito.Todas las fojas de la proposición original deberán estar firmadas en forma autógrafa con tinta indeleble, por el representante legal del licitante o por el representante común en el caso de proposiciones conjuntas.

Cada proposición deberá presentarse en sobre cerrado (en caso necesario y para facilidad de manejo las proposiciones podrán presentarse en cajas cerradas). Se recomienda identificar el sobre de la proposición, como se muestra a continuación:



PROPOSICIÓN DEL LICITANTE: (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE)

LICITACIÓN No «Licitación»01 DE XX

En el caso de proposiciones conjuntas, en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta y el convenio a que se hace referencia en el apartado I.9 de la sección I de estas Bases de Licitación se incluirá en el sobre que contenga la proposición del grupo, como se establece en la sección III de las mismas bases.

Las proposiciones no deberán contener tachaduras, ni enmendaduras, ni textos entre líneas.

No serán aceptadas proposiciones telegráficas o enviadas por fax, servicio postal, mensajería o correo electrónico.

Para agilizar la conducción del procedimiento de licitación sin ser motivo de desechamiento, se recomienda a los licitantes presentar su proposición foliada en todas sus fojas.

13.2 Proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.Los licitantes que participen por medios remotos de comunicación electrónica, se deberán apegar a lo establecido en el “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el DOF el día 9 de agosto del año 2000.

Las proposiciones, que a elección del licitante sean enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, deberán elaborarse conforme a lo señalado en estas bases, en formato Word y/o Excel en versión Office 2000 o Acrobat Reader versión 5.0, o en su caso, utilizar archivos de imagen tipo *.jpg.

Por lo que respecta a la integración de elementos tales como catálogos, folletos y/o información obtenida de páginas en Internet el fabricante de los bienes o distribuidor directo del mismo, deberá integrar la información, convirtiéndola a formato Word o Acrobat Reader, o en su caso utilizar archivos en imagen tipo *.jpg.

Preferentemente, se identificará cada una de las páginas que integran las proposiciones, con los datos siguientes: registro federal de contribuyentes, número de licitación y número de página. Dicha identificación deberá reflejarse, en su caso, en la impresión que se realice de los documentos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Deberán concluir el envío de su proposición, incluyendo la documentación distinta a ésta, a más tardar una hora antes de la fecha y hora establecida en la convocatoria para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Adicionalmente, deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa, el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente por la SFP, conforme al procedimiento incluido en la disposición cuarta del Acuerdo antes citado.

El sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable, mediante el programa informático que la SFP les proporcione una vez concluido el proceso de certificación de su medio de identificación electrónica.

Admitirán que se tendrán por no presentada la proposición y demás documentación requerida, cuando el sobre en el que se contenga dicha información contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante.

14 ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES .



En el acto de presentación y apertura de proposiciones, se procederá a la apertura de los sobres que contienen las proposiciones de los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación, de conformidad con el procedimiento siguiente:

14.1 En presencia de los asistentes, el servidor público de “LA CONVOCANTE” facultado para tales efectos, presidirá el acto de presentación y apertura de proposiciones, el cual se llevará a cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. En ningún caso, se recibirán proposiciones de los licitantes, después de la hora y fecha señalada. No se permitirá a los licitantes, integrar documento alguno a sus proposiciones, ni modificar o retirar su proposición, una vez que ésta haya sido presentada en este acto. Los asistentes deberán mantener apagados los teléfonos celulares y cualquier aparato electrónico de comunicación o captura de imágenes, video y sonido.

Se sugiere que los licitantes se presenten en el lugar en dónde se efectuará el acto de presentación y apertura de proposiciones, cuando menos 30 (TREINTA) minutos antes de iniciar el acto. El tiempo oficial se encuentra sincronizado con el de Teléfonos de México (030) en CADEREYTA JIMÉNEZ NUEVO LEON.

14.2 En primer término, serán abiertas las proposiciones de los licitantes que consten por escrito, y posteriormente, las proposiciones recibidas por medios remotos de comunicación electrónica y en su caso se imprimirá el catálogo de conceptos.

En el supuesto caso de que algún licitante presente en el acto su proposición por escrito y también haya enviado su proposición por medios remotos de comunicación electrónica, “LA CONVOCANTE”, tomará como válida ésta última. La proposición por escrito podrá ser considerada como válida, siempre y cuando el representante que asista a entregar la proposición, al inicio del acto, manifieste y entregue una carta simple, firmada por el representante que firme la proposición, en la que se establezca claramente que el licitante elige entregar su proposición por escrito y que la proposición electrónica no deberá ser tomada en cuenta por “LA CONVOCANTE”.

El servidor público facultado por “LA CONVOCANTE” para presidir el acto, procederá a realizar una revisión cuantitativa de las proposiciones, y verificará que las mismas contengan los documentos requeridos en estas bases de licitación, y desechará aquellas proposiciones que no contengan dichos documentos. La determinación de “LA CONVOCANTE” sobre el cumplimiento de una proposición con los requisitos de las bases de licitación se basará sólo en los documentos presentados, sin considerar ningún otro tipo de evidencia externa. El servidor público que presida el acto será el único facultado para aceptar o desechar cualquier proposición presentada, y en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto.

No será necesaria la presencia de los representantes de los licitantes que hayan enviado su proposición por medios remotos de transmisión electrónica.

14.3 El servidor público facultado para presidir el acto, dará lectura en voz alta al importe total de la proposición de cada licitante que hubiere sido presentada, y por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público que preside el acto, rubricarán el ANEXO "D", ANEXO "E-1", ANEXO "E-2", ANEXO "E-4", ANEXO "F", ANEXO “F-1”, ANEXO "F-2", ANEXO "H-2", ANEXO "H-3", ANEXO "H-5", ANEXO "H-6", así como el catálogo de conceptos de obra en los que se consignen los precios y el importe total de la obra objeto de la licitación, de conformidad con el artículo 37 de la LOPSRM en su fracción II.

14.4 Se levantará acta que servirá de constancia de celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron. El acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha, a disposición de los que no hayan asistido, tanto en las oficinas de “LA CONVOCANTE” como en el sistema Compranet, para efecto de su notificación. En esta misma acta, se señalará el lugar, fecha y hora en que se dará a



conocer el fallo de la licitación, el cual podrá ser diferido en términos del artículo 37 de la LOPSRM.

No será motivo de desechamiento de la proposición, el que un licitante se ausente del acto, siempre y cuando hubiere presentado su proposición, conforme a lo indicado en estas bases de licitación.

En el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la voluntad de la SFP o de “LA CONVOCANTE”, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo en el caso en que el sobre de la proposición contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de cómputo del licitante, caso en que tomará por no presentada dicha proposición.

La SFP podrá verificar en cualquier momento que, durante el lapso de interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder de “LA CONVOCANTE”.

Si no se recibe proposición alguna o todas las proposiciones presentadas fueren desechadas, se declarará desierta la licitación, situación que quedará asentada en el acta respectiva.

15 CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES.Las proposiciones serán desechadas por cualquiera de las siguientes causas:

15.1 La presentación incompleta o la omisión de cualquier documento requerido en estas bases de licitación;

15.2 El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”;

15.3 El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en estas bases de licitación.

15.4 La consignación de datos sobre costos, precios o montos en alguno de los documentos de la propuesta técnica.

15.5 La ubicación del licitante en alguno de los supuestos señalados en el artículo 51 de la LOPSRM;

15.6 En caso de que el licitante hubiese acordado con otro u otros elevar los precios ofertados, desvirtuar en cualquiera otra forma los propósitos del procedimiento de licitación, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

16 EVALUACIÓN, ADJUDICACIÓN Y FALLO.16.1 “LA CONVOCANTE” hará la evaluación técnica y económica detallada de las proposiciones

aceptadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 de la LOPSRM, los aplicables del RLOPSRM, y en los criterios señalados en la sección IV de estas bases de licitación.

16.2 Al finalizar la evaluación de las proposiciones “LA CONVOCANTE” emitirá un resultado técnico y económico en el que se expondrán las razones por las que se aceptan o se desechan las proposiciones presentadas por los licitantes. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos solicitados se calificarán como “solventes”, desechándose las restantes.

16.3 “LA CONVOCANTE” emitirá un dictamen por escrito que servirá como fundamento para el fallo, de conformidad con los artículos 38 de la LOPSRM y 38 de su reglamento, en lo que aplique.

16.4 “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la LOPSRM y en los criterios señalados en la sección IV de estas bases de licitación.

16.5 En junta pública se dará a conocer el fallo de la licitación y se llevará a cabo en el lugar, fecha y hora señalados en el programa de eventos del procedimiento de licitación. Asimismo, el servidor público que preside el acto, proporcionará a cada licitante por escrito, las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.



El representante de “LA CONVOCANTE” levantará un acta donde conste la participación de los interesados y la información relativa al fallo, la que firmarán los asistentes a quienes se les entregará copia de la misma, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que noponiéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”,hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de “LA CONVOCANTE”, asimismo los licitantes que hubieren presentado sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tendrán por notificados del acta que se levante, cuando ésta se encuentre en el sistema Compranet, independientemente que puedan acudir a recogerla en el domicilio señalado.

En sustitución de esta junta, “LA CONVOCANTE” podrá optar por notificar el fallo de la licitación por escrito a cada uno de los participantes. En su caso, adjunto a la comunicación antes referida, “LA CONVOCANTE” proporcionará a cada licitante un escrito que indique las razones y fundamentos por las que su proposición fue desechada o no resultó ganadora.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad que se interponga por los licitantes, en los términos del artículo 83 de la LOPSRM.

17 CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN O NULIDAD Y LICITACIÓN DESIERTA.17.1 CANCELACIÓN“LA CONVOCANTE” podrá cancelar la licitación en cualquier tiempo debido a caso fortuito o fuerza mayor o cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de las obras y que, de continuarse con el procedimiento de contratación, se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la licitación, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión.

17.2 SUSPENSIÓN O NULIDADLa SFP, en ejercicio de sus facultades, podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en términos de los artículos 86 y 87 de la LOPSRM.

17.3 LICITACIÓN DESIERTA“LA CONVOCANTE” procederá a declarar desierta la licitación cuando:

17.3.1Las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios de insumos no fueren aceptables;

17.3.2Ninguna persona adquiera las bases de licitación, o

17.3.3No se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

17.3.4Los precios de las proposiciones presentadas por los licitantes no sean aceptables, debido a que se propongan importes que no puedan ser pagados por “LA CONVOCANTE”.

18 FIRMA DEL CONTRATOLa adjudicación del contrato obligará a “LA CONVOCANTE” y a la persona en que hubiere recaído, a formalizar el documento relativo en la fecha establecida en el programa de eventos del procedimiento de licitación.

A más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, y previo a la firma del contrato, el licitante que resulte adjudicado presentará los documentos siguientes:

18.1 Acta constitutiva de la empresa y modificaciones a la misma para personas morales, las cuales deberán estar inscritas en el Registro Público de Comercio correspondiente. Para personas físicas, acta de nacimiento o carta de naturalización en su caso, e identificación oficial vigente;

18.2 Registro Federal de Contribuyentes.



18.3 Poder notarial del representante para actos de administración o para suscribir contratos, el cual deberá estar inscrito en el Registro Público de Comercio correspondiente, e identificación oficial vigente del mismo;

18.4 Comprobante del domicilio fiscal

18.5 Escrito en el que se manifieste bajo protesta de decir verdad que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y demás disposiciones aplicables (el licitante podrá utilizar el formato DI-10.

18.6 En caso de no haberse presentado en la proposición, la manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración lo estipulado en la fracción XXIII del artículo 33 de la LOPSRM;

18.7 Manifestación bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento y al numeral relativo a Contratación de Extranjeros de las presentes bases;

18.8 Información sobre el país de procedencia de los bienes y/o servicios que se utilicen para dar cumplimiento al objeto del (de los) contrato(s) adjudicado(s), así como información sobre las personas físicas y/o morales que le suministren, directa o indirectamente, dichos bienes y/o, servicios, de acuerdo al numeral relativo a Fuentes de Financiamiento, y

Los documentos indicados en las fracciones 18.1, 18.2, 18.3 y 18.4 deberán ser presentados en copia simple y en original o copia certificada, misma que le será devuelta al licitante que resulte adjudicado una vez que se realice el cotejo correspondiente.

En el caso de propuestas conjuntas deberá entregarse la documentación de cada uno de los integrantes del grupo de personas, y el contrato deberá ser firmado por el representante de cada una de ellas, en forma conjunta y solidaria.

En caso que el licitante que resulte adjudicado omita presentar estos documentos, éste no podrá firmar el contrato. Para la presentación de las manifestaciones utilizará, preferentemente, los formatos que se adjuntan.

Además, el licitante ganador presentará manifestación, en caso de estar de acuerdo, en que se le apliquen retenciones del 2 (dos) al millar del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Si el licitante ganador no firma el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la LOPSRM.

En la formalización de los contratos, podrán utilizarse los medios de comunicación electrónica que al efecto autorice la SFP.

19 ANTICIPO.“LA CONVOCANTE” no otorgará anticipo alguno para la realización de las obras objeto de la licitación.

20 FORMA DE PAGO.Las estimaciones por trabajos ejecutados se pagarán conforme a lo dispuesto en la cláusula TERCERA del contrato.

21 AJUSTE DE COSTOS.



Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados conforme a los términos expresos de los artículos 56, 57 fracción I y 58 de la LOPSRM y 145, 146, 147,148,149 y 150 de su reglamento, de conformidad con la cláusula referente a “ajuste de costos” del modelo de contrato.

22 GARANTÍAS Y SEGUROS.22.1 Garantía de CumplimientoEl licitante ganador, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se formalizará, deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, garantía por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato a favor de “LA CONVOCANTE” a través de póliza de fianza expedida por institución afianzadora autorizada para operar en territorio nacional o carta de crédito standby irrevocable expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano.

En caso de que la propuesta contemple precios en diferentes monedas, deberá presentar la garantía en esas mismas monedas.

En caso de propuestas conjuntas la garantía de cumplimiento del contrato deberá ser presentada por el representante común del grupo de personas, otorgada a nombre de todas y cada una de las personas físicas o morales que lo integren.

22.2 SegurosEl licitante adjudicado se obliga a entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE” previo al inicio de los trabajos, las pólizas de seguros de conformidad con lo establecido en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.

22.3 Garantía por vicios ocultosConcluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, previo a la recepción de los trabajos, una garantía durante un plazo de doce meses. Deberán, a su elección, constituir por una fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos, presentar una carta de crédito standby irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello,

Concluidos los trabajos, o en caso de recepciones en los términos del artículo 138 del RLOPSRM, con fundamento en el artículo 66 de la LOPSRM, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en concordancia a lo señalado en el modelo de contrato que se incluye en la sección V de estas bases de licitación.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Para la presentación de las garantías y seguros el licitante, se deberá apegar a los textos de garantías y seguros que se encuentran en la sección V de estas bases de licitación.

En caso de incumplimiento a estas disposiciones se tendrá por no recibida las garantías y, se procederá de conformidad con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPSRM.



En caso de modificaciones al contrato, para efecto de la garantía de cumplimiento y los seguros otorgados, el contratista deberá presentar los endosos o documentos modificatorios de conformidad con los establecido en la cláusula de “Garantías y Seguros” del modelo de contrato. Dichos documentos deberán ser emitidos por la misma institución que expidió la garantía original.

“LA CONVOCANTE” no acepta la entrega de garantías enviadas por faxl o correo electrónico.

23 SUBCONTRATACIÓN.Las partes de la obra que podrán subcontratarse son:

NINGUNADe conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 31 de la LOPSRM en esta licitación no podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la LOPSRM.

24 CONTRATACIÓN DE EXTRANJEROS

El licitante ganador deberá manifestar bajo protesta de decir verdad ante “LA CONVOCANTE”, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por él o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen, a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de 15 días contados a partir de la fecha en que tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión del extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población.

25 PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Se hace de su conocimiento el acuerdo que Petróleos Mexicanos tiene concertado con Nacional Financiera, S. N. C. denominado “Programa de Cadenas Productivas”, el cual inició operaciones a partir del 06 de enero de 2003 y cuyo objetivo es apoyar a los proveedores, contratistas o prestadores de servicios de Pemex y/o de los Organismos Subsidiarios, a través de operaciones de factoraje y descuento electrónico de hasta el 100% del importe de los títulos de crédito y/o documentos en que se consignen derechos de crédito expedidos por Pemex o por los Organismos Subsidiarios, incluyendo los intereses correspondientes, siendo la misma Nacional Financiera, el canal para la recepción de los Poderes, Actas Constitutivas y Carta de Adhesión que firmen los proveedores y contratistas.

Para mayor información del programa mencionado, los interesados deberán dirigirse directamente a Nacional Financiera, S.N.C.

26 INCONFORMIDADES.



Los licitantes podrán inconformarse por escrito en los términos de lo dispuesto por el artículo 83 de la LOPSRM, ante el Órgano Interno de Control en PEMEX REFINACION, dependiente de la SFP, ubicado en BAHÍA DE BALLENAS Nº 5, COLONIA ANZURES, MEXICO DISTRITO FEDERAL y por medios remotos de comunicación electrónica, en los términos de la disposición décimo primera del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso de medios remotos de comunicación electrónica, en el envío de propuestas dentro de las licitaciones públicas que celebren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como en la presentación de las inconformidades por la misma vía”, publicado en el diario oficial de la federación el 9 de agosto del 2000.

De conformidad con el artículo 84 de la LOPSRM, cuando una inconformidad se resuelva como infundada por resultar notoriamente improcedente y se advierta que se hizo con el único propósito de retrasar y entorpecer la continuación del procedimiento de contratación; se impondrá al promoverte multa conforme lo establece el artículo 77 de la LOPSRM.

27 TESTIGO SOCIAL

Esta licitación contará con la intervención de un Testigo Social, de acuerdo con el Programa para la Transparencia y Combate a la Corrupción del Gobierno Federal y según el Acuerdo por el que se establecen los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el DOF el 16 de diciembre de 2004.

Atentamente

AUTORIZA Vo.Bo

ING. DIONICIO O. GONZALEZ ROJO ING. ARTURO RIVERA GONZALEZJEFE DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA

PRODUCCIONSUPERINTENDENTE DE REHABILITACIONES Y

MODIFICACIONES

APROBO ELABORO

ING. JESÚS EDUARDO GAYTAN MORENO ING. RICARDO OLIVARES DURANENC. DE DESPACHO DEL DEPARTAMENTO DE

CONTRATOSCONCURSOS Y CONTRATOS

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Cadereyta Jiménez, N. L. a 11 de octubre de 2005.



A N E X O " F "

MATERIALES_QUE_PROPORCIONARA_PEMEX-REFINACIONPARA ESTA OBRA PEMEX-REFINACION NO PROPORCIONARA MATERIAL

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PROGRAMA DE SUMINISTRO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6



REFINACION

PEMEX REFINACION

FORMATO DE PREGUNTAS

LICITANTE: [NOMBRE DEL LICITANTE]

PREGUNTAS QUE SE PRESENTAN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES N°__________ DE FECHA ____________________

N° REFERENCIA PREGUNTA RESPUESTA1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE _________________________

Nota: En la referencia se anotarán los datos que identifiquen el documento al que se solicita aclaración (sección, documento o anexo, fecha, página, párrafo, etc.)

- 21 -


SECCIÓN IIPAQUETE DE BASES

Anexo A: Planos y su Relación.Anexo B: Especificaciones Generales y Particulares del Proyecto Anexo B-1: Normas.Anexo B-2: Especificaciones de Seguridad.

Equipo de Protección Personal. Equipo de Seguridad. Programa de seguridad (desglosando conceptos y cantidades en periodo) Carta de índices de Frecuencia y de Gravedad de Accidentes(Año 2004) y lo que

corresponda al presente año. Personal de Seguridad. (Técnico y manual).

Anexo C-1: Catálogo de Alcances.Anexo C: Catálogo de Conceptos.Anexo D: Formato de Programa de Obra.Anexo D-1: Programa de Erogaciones de la Ejecución General de los Trabajos, Calendarizado

y Cuantificado mensualmente con Montos Parciales y TotalesAnexo E: Equipo que proporciona Pemex-Refinación.Anexo E-1: Equipo Mínimo que deberá proporcionar el Licitante.Anexo E-2: Formato de Programa de Utilización de Equipo y Maquinaria de Construcción.Anexo E-3: Formato de Análisis, Cálculo e Integración de los Costos Horarios de la Maquinaria y Equipo de Construcción.Anexo E-4: Listado de Maquinaria y Equipo de Construcción con cantidades e importesAnexo E-5: Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización semanal de Maquinaria y Equipo de Construcción (con importes parciales y totales). Anexo F: Materiales que proporciona Pemex-Refinación.Anexo F-1: Programa de Suministro de Materiales que proporciona Pemex-Refinación.Anexo F-2: Relación de Materiales a utilizar que proporciona el Licitante.Anexo F-3: Formato de Programa de Suministro de Materiales que proporciona el LicitanteAnexo F-4: Formato de Programa de Utilización de Materiales que proporciona el Licitante.Anexo F-5: Relación de Costos Básicos de Materiales a utilizar que proporciona el LicitanteAnexo F-6: Listado de Materiales y Equipo de Instalación Permanente con cantidades e

importes.Anexo F-7: Programa de Erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización semanal de Materiales y Equipo de Instalación Permanente (con importes parciales y totales).Anexo G: Formato de Estructura de Precios Unitarios.Anexo G-1: Formato de Análisis de Precios Unitarios.

Anexo H: Formato de Análisis del Factor de Salario Real. Anexo H-1: Formato de Relación de Mano de Obra (sin importes)

Anexo H-2: Formato de Programa de Personal Administrativo y Técnico en campo.Anexo H-3: Formato de Programa de Utilización de Mano de Obra.

Anexo H-4: Listado de Categorías de Mano de Obra (con importes)Anexo H-5: Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización semanal de Mano de obra (con importes parciales y totales). Anexo H-6: Programa de Erogaciones Calendarizado y Cuantificado de Utilización semanal del Personal Técnico, Administrativo, de Control, Supervisión de Obra y Personal de Seguridad y de Vigilancia para llevar a cabo los trabajos (con montos parciales y totales).

Anexo I: Desglose del Porcentaje de Indirectos. Anexo I-1: Obtención del Factor de Financiamiento. Anexo I-2: Relación de Cargos Adicionales. Anexo J: Programa Calendarizado de Entrega de Estimaciones de Obra.



A N E X O “ A “P L A N O S Y SU RELACION

NUMERO DE PLANO REV. DESCRIPCION

NOTA: LOS PLANOS Y DIBUJOS ESTARAN A DISPOSICION DEL INTERESADO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMON. DE CONTRATOS DE LA REF. “ING. HECTOR R. LARA SOSA”.

Se firma el presente Anexo en la Ciudad de Cadereyta Jim., N.L., a ____ de ______________________ del 2005.

- 23 -


A N E X O " B "

ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES DEL PROYECTO

EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LOS CONCEPTOS O PARTIDAS DEL ANEXO "C" DEBERÁ AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PEMEX, AL ALCANCE DE LAS MISMAS Y A LA CALIDAD DE LOS MATERIALES, SEÑALADAS A CONTINUACION QUE SERÁN PARTICULARES PARA ESTA OBRA.

TODOS LOS MATERIALES, REFACCIONES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS AMPARADOS EN ESTA OBRA SERAN PROPORCIONADOS POR LA COMPAÑÍA.

EQUIPO DE PROTECCION

LA COMPAÑÍA DEBE PROPORCIONAR A TODO SU PERSONAL QUE INTERVENGA EN ESTA OBRA EL SUMINISTRO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO.

NINGUN TRABAJADOR O PERSONA PODRA ENTRAR A LA INSTALACION DE LA PLANTA SIN EL EQUIPO DE PROTECCION NECESARIO.

SE REQUIERE UNA BODEGA DE SEGURIDAD EN LA PERIFERIA DE LA PLANTA DONDE SE PUEDAN DAR TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE CUIDADO QUE SE NECESITEN EN LOS EQUIPOS DE PROTECCION COMO SON: LAVADO, NEUTRALIZADO, SECADO, PRUEBAS, REQUERIMIENTOS PARA PROBAR Y/O COLOCAR LOS TRAJES, ETC.

EL CUIDADO ANTES Y DESPUES DE USAR ESTOS EQUIPOS SE DEBE REALIZAR CON PERSONAL CAPACITADO PARA EL CUIDADO OPTIMO DE ESTOS Y LA SEGURIDAD DEL PERSONAL QUE LO OCUPARA.

APLICACIÓN ESTRICTA DEL REGLAMENTO PARA PERMITIR EL ACCESO AL INTERIOR DE LA PLANTA.

TODO EL PERSONAL QUE INGRESE A LA PLANTA DEBE TENER LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS RIESGOS Y PELIGROS QUE IMPLICA.

PARA LAS JUNTAS METALICAS EL ANILLO INTERIOR DEBE SER DE MATERIAL QUE SE INDICA EN LA ESPECIFICACIÓN DEL CODIGO AISI-304.

EL AREA DE LAVADO QUE SE DESEIGNARA SE UBICA A 3 KILOMETROS DE DISTANCIA DEL AREA DE TRABAJO APROXIMADAMENTE.

IV. PROTECCIÓN AMBIENTAL.

1. LOS MATERIALES PRODUCTO DEL DESMANTELAMIENTO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO, DEBERÁN SER CONFINADOS POR EL CONTRATISTA EN TAMBORES Y CERRADOS HERMÉTICAMENTE, ADEMÁS DEBERÁ IDENTIFICARLOS CON LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DEL PRODUCTO, ÁREA DONDE SE GENERO EL RESIDUO, VOLUMEN O PESO DEL PRODUCTO, FECHA DE GENERACIÓN, NUMERACIÓN CONSECUTIVA, NOMBRE DEL GENERADOR Y CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A NORMA (ANÁLISIS CRETIB), POSTERIORMENTE DEBERÁ TRASLADARLOS Y DEPOSITARLOS PARA SU ALMACENAMIENTO TEMPORAL DENTRO DE LA REFINERÍA EN EL ÁREA INDICADA POR EL INGENIERO SUPERVISOR (EN EL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS PELIGROSOS); BARRERA Y LIMPIARA CADA VEZ QUE SE RECOLECTE.

2. EL PROVEEDOR ELABORARA LOS REPORTES NECESARIOS PARA EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS AL SITIO DONDE SERÁN ALMACENADOS TEMPORALMENTE Y ENTREGAR AL SUPERVISOR LA DOCUMENTACIÓN GENERADA.

3. EL PROVEEDOR REMOVERÁ DEL LUGAR LA BASURA QUE SE ACUMULE DURANTE LOS TRABAJOS, DEBIENDO HACER LA LIMPIEZA DIARIAMENTE.

- 24 -


4. EL SITIO ASIGNADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y AL FINALIZAR ESTOS, SE DEJARÁ LIBRE EL ÁREA DE CUALQUIER MATERIAL EMPLEADO (SEA ÚTIL O DESECHO) EN LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RETIRÁNDOLOS Y SIN DEJAR DE SER SU RESPONSABILIDAD, EL BUEN MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL.

OBJETIVO:

LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA Y DEL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA, DEL ÁREA DE TRABAJO Y DE ALMACENAMIENTO DE EQUIPO Y MATERIALES.

MANEJO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LLEVAR A CABO LAS LABORES DE LIMPIEZA Y ELIMINACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

ALCANCE:

RECOLECCIÓN DIARIA DE LOS DESECHOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS QUE SE GENEREN EN LA OBRA.

TRASLADO SEMANAL AL LUGAR DE CONCENTRACIÓN DE LOS DESECHOS RECOLECTADOS.

EL PROVEEDOR SERÁ RESPONSABLE DEL TRASLADO FUERA DE LA REFINERÍA DE LA BASURA DOMESTICA QUE AUTOGENERE DEBIENDO COMPROBAR QUE SE HAN DEPOSITADO EN UN SITIO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO. TAMBIÉN SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE MANTENER LIMPIA EL ÁREA DONDE SE UBICARA DENTRO DE LA REFINERÍA Y DEJAR LIMPIA EL ÁREA AL TERMINO DE SUS TRABAJOS.

EL ENCARGADO ADMINISTRATIVO VERIFICARA QUE LOS DESECHOS HAYAN SIDO SEPARADOS DEBIDAMENTE (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS / PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS) Y QUE SEAN TRASLADADOS EN CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

USO Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA ADECUADA EN EL ÁREA DE TRABAJOS EN EJECUCIÓN.

EQUIPO:

4 (CUATRO) TAMBORES DE 200 LTS. PARA BASURA (IDENTIFICADOS CON EL NOMBRE DE LA COMPAÑÍA Y EL USO A QUE SERÁN DESTINADOS, EJEMPLO: “BASURA ORGÁNICA” Ó “BASURA INORGÁNICA”).

(LOS NECESARIOS) TAMBOR DE 200 LTS. PARA DESECHOS PELIGROSOS.

1 (UN) VEHÍCULO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR LOS DESECHOS PELIGROSOS AL LUGAR INDICADO PARA SU CONCENTRACIÓN O ALMACENAMIENTO TEMPORAL DENTRO DE LA REFINERÍA Y PARA EL TRASLADO DE LA BASURA DOMESTICA ORGÁNICA E INORGÁNICA AL BASURERO MUNICIPAL, EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA TALES MANIOBRAS.

NOTA: VER NORMA Y PROCEDIMIENTO SOBRE RESIDUOS, QUE SE MENCIONAN EN EL ANEXO “B-1” DE ESTAS BASES.

- 25 -


ESPECIFICACIONES GENERALES

EL PROVEEDOR PARA EFECTUAR LOS CONCEPTOS O PARTIDAS DEL CATALOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ AJUSTARSE A LAS ESPECIFICACIONES DE PEMEX Y AL ALCANCE DE LAS MISMAS SEÑALADOS A CONTINUACIÓN QUE SERÁN GENERALES PARA ESTA OBRA.

AWS AMERICAN WELDING SOCIETY (ULTIMA EDICION)

ASTM AMERICAN SOCIETY TESTING MATERIALASTM-A-193 GR B7 (ESPARRAGOS)ASTM-A-194 GR 2H (TUERCAS)ASTM-A-283 GR C (PLACAS) PARA JUNTAS CIEGAS ESPESORES DE PLACA DE ACUERDO A DIÁMETRO ,

LIBRAJE DE LAS BRIDAS Y DE ACUERDO A NORMA GARLOCK ASBESTO COMPRIMIDO 1/8” DE ESPESOR O EQUIVALENTE

LUBRICANTE PARA ESPÁRRAGOS ANTIZIZE O EQUIVALENTE

ESTÁNDAR OF TUBULAR EXCHANGER MANUFACTURES ASOCIATIION T.E.M.A. “R”

API AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE PARA EMPAQUES QUE SE UTILIZAN EN PEMEX.

PARA EFECTO DE PAGO EN LAS PARTIDAS DE MANEJO E INSTALACION DE JUNTAS CIEGAS RETIRADAS, ASI COMO LIMPIEZA EN CARCAZAS, LIMPIEZA CON CHORRO DE ARENA, PINTURA Y REPARACION DE SOCAVACIONES CON SOLDADURA EN INTERIOR DE CARRETES SOLO SE PAGARA LOS M² EJECUTADOS, CON Vo.Bo. DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

AREA CIVIL

ASTM C-547-77: PARA EL PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO.

ASTM-B-209: PARA LA LAMINA DE ALUMINIO Y EL FLEJE.

ASTM-C-449-88: PARA EL CEMENTO TERMO AISLANTE.

AISI-304: PARA LA PIJA, LA GRAPA Y EL FLEJE.

NORMA PEMEX.

2.313.01: AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTA TEMPERATURA.

NORMA DE REFERENCIA.

NRF-034-PEMEX-2003: AISLAMIENTOS TÉRMICOS PARA ALTAS TEMPERATURAS EN EQUIPOS, RECIPIENTES Y TUBERÍA SUPERFICIAL (Rev. 0).

NORMA OFICIAL MEXICANA.

NOM-009-ENER-1995: EFICIENCIA ENERGÉTICA EN AISLAMIENTOS TÉRMICOS INDUSTRIALES.

NOM-009-STPS-1999: EQUIPO SUSPENDIDO DE ACCESO-INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD (31 DE MAYO DE 2000).

NORMA-052-ECOL-1993: QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y EL LISTADO DE LOS MISMOS Y LOS LIMITES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE.

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN.

312-40110-03-412: MANEJO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.


- 26 -


A N E X O “ B - 1 ”NORMAS

EL CONTRATISTA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DEBERA AJUSTARSE A LAS NORMAS SEÑALADAS A CONTINUACION QUE SERAN GENERALES PARA ESTA OBRA.

PLANTAS

1.- EN CUANTO A ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SERA CONFORME AL A.S.T.M. (AMERICAN1.- EN CUANTO A ESPECIFICACIONES DE MATERIALES, SERA CONFORME AL A.S.T.M. (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS).SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS).

1.1.- SECCION No.1.- PRODUCTOS DE HIERRO Y ACERO.VOLUMEN 01.01.- TUBERIA, TUBING Y CONEXIONES.VOLUMEN 01.03.- ACERO, PLACA, LAMINA, SOLERA Y ALAMBRE.VOLUMEN 01.04.- ACERO ESTRUCTURAL DE REFUERZO, RECIPIENTES A PRESION.

2.- EN CUANTO A FABRICACION Y CONSTRUCCION SERA DE ACUERDO AL ASME (AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS).

2.1- SECCION No.II.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES:PARTE "A" MATERIALES FERROSOS.PARTE "C" VARILLA SOLDADURA, ELECTRODOS Y METALES DE APORTE.

2.2-. SECCION V.- INSPECCION NO DESTRUCTIVA.2.3.- SECCION IX.- CALIFICACION DE SOLDADURA.2.4.- SECCION VIII.- RECIPIENTES A PRESION.

3.- EN CUANTO A ESTANDARES DE MATERIALES SERA CONFORME AL ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE).3.1.- ANSI / ASME B31.3- TUBERIAS PARA PLANTAS QUIMICAS Y REFINERIAS DE PETROLEO (FABRICACION, ENSAMBLE Y ERECCION).3.2.- ANSI / ASME B16.5- BRIDAS Y CONEXIONES BRIDADAS.3.3.- ANSI / ASME B16.9.- CONEXIONES CON EXTREMOS SOLDABLES DE ACERO.3.4.- STD B16.11.- CONEXIONES DE ACERO FORJADO.3.5.- STD B16.25.- EXTREMOS PARA SOLDAR A TOPE.3.6.- STD B18.21.- TORNILLOS DE CABEZA CUADRADA Y HEXAGONAL.3.7.- STD B18.2.2.- TUERCAS CUADRADAS Y HEXAGONALES.3.8.- STD B16 2.1.- ROSCA PARA TUBERIAS.3.9.- STD B16 30.- DIMENSIONES DE BRIDAS PARA RECIPIENTES A PRESION

4.- EN CUANTO A SOLDADURA, SERA CONFORME AL AWS. SOCIEDAD AMERICANA DE SOLDADURA (AMERICAN WENDING SOCIETY).

ESPECIFICACIONES:ESPECIFICACIONES: A.5.1-69 PARA ACEROS AL CARBON.A.5.1-69 PARA ACEROS AL CARBON.A5-4 - A5-9 PARA ACERO INOXIDABLE

NORMAS DE PEMEX

GR-B5000 .- GR-B5000 .- PROCEDIMIENTOS PARA SOLDAR MATERIALES DE ACERO AL CARBON (ARCO ELECTRICOPROCEDIMIENTOS PARA SOLDAR MATERIALES DE ACERO AL CARBON (ARCO ELECTRICO MANUAL CON ELECTRODO RECUBIERTO).MANUAL CON ELECTRODO RECUBIERTO).

3.123.01 CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE ACERO.3.153.03 APLICACIÓN DE PINTURAS.3.157.05 ESCALERAS MARINAS Y RECTAS.4.315.01 REQUISITOS GENERALES PARA TUBOS DE ACERO AL CARBON DE ALEACION.2.203.01 CLASIFICACION EN AREAS PELIGROSAS.2.411.01 SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTO.

NORMA GPASI-SI-8200.- MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX- REFINACION.

PLACA PARA MODULOS: ASTM-A-283 GR. “C”

ESTRUCTURA: ASTM-A-36

ANCLAS: ACERO INOX. TP-310

- 27 -


EMPAQUES PROVISIONALES: LAMINA DE ASBESTO GRAFITADO COMPRIMIDO DE 1/8"EMPAQUE DEFINITIVO: JUNTA CIRCULAR SEMIMETALICA DE CINTA DE ACERO

INOXIDABLE TP-304 RELLENA DE ASBESTO GRAFITADO, ENROLLADA EN ESPIRAL, CON ANILLO CENTRADOR DE 1/8” DE ESPESOR.

ESPARRAGOS. ASTM-A-193 GR.B7

TUERCAS: ASTM-A-194 GR.2H

TORNILLERIA: SA-193 GR.B6 (CABEZA HEXAGONAL)

ANTIAFERRANTE: ASTM-D-566

ANCLAS……………………… …….AC. INOX. T-310

CINTA EMPAQUETADURA………FIBRA DE VIDRIO, TRAMADA DE 1/8” DE ESP. POR 4” DE ANCHO

NORMA OFICIAL MEXICANA.

NOM-009-STPS-1999: EQUIPO SUSPENDIDO DE ACCESO-INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO-CONDICIONES DE SEGURIDAD (31 DE MAYO DE 2000).

NORMA-052-ECOL-1993: QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y EL LISTADO DE LOS MISMOS Y LOS LIMITES QUE HACEN A UN RESIDUO PELIGROSO POR SU TOXICIDAD AL AMBIENTE.

ASTM C-547-77: PARA EL PREFORMADO DE FIBRA DE VIDRIO

ASTM-B-209: PARA LA LAMINA DE ALUMINIO Y EL FLEJE

ASTM-C-449-88: PARA EL CEMENTO TERMO AISLANTE

AISI-304: PARA LA PIJA, LA GRAPA Y EL FLEJE

NORMAS PEMEX

3.153.03. APLICACIÓN DE PINTURA.

3.411.01. APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVO.

2.411.01. SISTEMA DE PROTECCIÓN ANTICORROSIVA A BASE DE RECUBRIMIENTO.

2.313.01. AISLAMIENTO TÉRMICO PARA ALTAS TEMPERATURAS.

3.313.01. APLICACIÓN DE AISLAMIENTOS TÉRMICOS.

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN.

312-40110-03-412: MANEJO, ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS.

- 28 -


A N E X O “ B - 2 “

"REGLAMENTO DE SEGURIDAD DG-GPASI-SI-8200 "MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLEN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX REFINACIÓN"

LA COMPAÑÍA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, DEBERA AJUSTARSE AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS, SEÑALADO A CONTINUACION, QUE SERAN PARTICULARES PARA ESTA OBRA.

I N D I C E

Tema.-

1.- OBJETIVO2.- ALCANCE3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN4.- DEFINICIONES5.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES5.1.- DEL CONTRATISTA5.2.- DE PEMEX-REFINACIÓN6.- SANCIONES7.- REFERENCIAS

1.- OBJETIVO.

1.1. ESTABLECER REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD QUE DEBEN SER OBSERVADAS POR EL PERSONAL DE LAS COMPAÑÍAS CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX- REFINACIÓN.

2.- ALCANCE.

ESTE REGLAMENTO SE REFIERE A:

2.1. LAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS QUE PROPORCIONAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, CONSTRUCCIÓN, DESMANTELAMIENTO, MODIFICACIÓN U OTROS TRABAJOS, EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX - REFINACIÓN.

2.2. LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL QUE DEBE CUMPLIR EL PERSONAL CONTRATISTA EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES, MECANISMOS DE CONTROL CORRESPONDIENTES Y LAS RESPONSABILIDADES QUE DEBE ASUMIR.

ESTE REGLAMENTO NO SE REFIERE A:

2.3. CONTRATISTAS QUE PROVEAN SERVICIOS QUE NO AFECTAN A LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES TALES COMO: SERVICIOS DE COMEDOR, LAVADO DE ROPA, INTENDENCIA EN GENERAL, VIGILANCIA, ETC.

3.- ÁMBITO DE APLICACIÓN .

3.1.- LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO SON DE APLICACIÓN GENERAL Y OBLIGATORIA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX – REFINACIÓN.

4.- DEFINICIONES .

4.1. PARA LOS FINES DE ESTE DOCUMENTO SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DEFINICIONES:

- 29 -


4.1.1.- CONTRATISTA. CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL QUE EJECUTA TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES DE PEMEX-REFINACIÓN YA SEA BAJO CONTRATO CON PEMEX-REFINACIÓN O COMO TERCEROS ( SUBCONTRATISTAS ).

4.1.2.- ÁREA DE RIESGO. LOS LUGARES DONDE PUEDEN EXISTIR LAS CONDICIONES SIGUIENTES:

4.1.2.A.- CONCENTRACIONES DE GASES O VAPORES INFLAMABLES CON POSIBILIDAD DE INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN.

4.1.2.B.- PROCESAMIENTO, ALMACÉN, MANEJO O USO DE GASES Y LÍQUIDOS VOLÁTILES INFLAMABLES.

4.1.2.C.- INSTALACIONES Y/O EQUIPOS QUE OPERAN A ALTAS PRESIONES Y/O TEMPERATURAS.

4.1.2.D.- INSTALACIONES Y/O EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN EN REPARACIÓN.

4.1.2.E.- INSTALACIONES Y/O EQUIPOS EN LOS QUE SE MANEJEN PRODUCTOS TÓXICOS O CORROSIVOS.

4.1.2.F.- QUE EL LUGAR DONDE DEBE REALIZARSE EL TRABAJO SEA EN INSTALACIONES Y/O EQUIPOS QUE SE ENCUENTREN A MÁS DE 5 METROS DE ALTURA DE UNA PLATAFORMA O EN UNA EXCAVACIÓN A MÁS DE 1.20 METROS DE PROFUNDIDAD, TÚNELES O POZOS.

4.1.2.G.- INSTALACIÓN Y/O EQUIPOS QUE OPEREN CON ALTA TENSIÓN ELÉCTRICA.

4.1.2.H.- OPERACIONES A BORDO DE EMBARCACIONES DE FLOTA MAYOR O MENOR.

4.1.3.- TRABAJO DE RIESGO. ES AQUEL QUE SE REALIZA EN UNA ÁREA DE RIESGO O CERCA DE ELLA,

CON:

4.1.3.A.- EQUIPO QUE PRODUZCA CALOR, FLAMA O CHISPA CON ENERGÍA SUFICIENTE PARA PROVOCAR LA IGNICIÓN DE GASES Y VAPORES O LÍQUIDOS INFLAMABLES.

4.1.3.B.- AQUELLOS TRABAJOS QUE POR SU NATURALEZA, LAS CONDICIONES DEL ÁREA DE TRABAJO Y SUS ALREDEDORES Y/O POR LAS SUSTANCIAS MANEJADAS, GENEREN UNA CONDICIÓN DE PELIGRO PARA QUIENES LOS EFECTÚEN.

4.1.4.- PERMISO DE TRABAJO. FORMATO QUE DEBE LLENARSE Y TRAMITARSE OBLIGATORIAMENTE PARA AUTORIZAR LA REALIZACIÓN DE UN TRABAJO POTENCIALMENTE PELIGROSO, YA SEA POR QUE INTERVIENEN VARIAS DEPENDENCIAS O POR QUE SE PREVÉN RIESGOS IMPORTANTES PARA Y DURANTE SU EJECUCIÓN.

4.1.5.- INCIDENTE. EVENTO INESPERADO QUE ALTERA EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS INSTALACIONES, ACOMPAÑADO O NO DE DAÑOS A LAS INSTALACIONES, AL MEDIO AMBIENTE O A LAS PERSONAS EN SU INTEGRIDAD FÍSICA.

5.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES.

5.1.- DEL CONTRATISTA.

5.1.1.- DEL ACCESO A LAS INSTALACIONES.

5.1.1.A.- EL ACCESO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA A LAS INSTALACIONES DEBE SER A TRAVÉS DE LAS ENTRADAS OFICIALES O POR LOS LUGARES SEÑALADOS POR EL CENTRO DE TRABAJO, PARA QUE LOS DEPARTAMENTOS DE VIGILANCIA RESPECTIVOS TENGAN UN CONTROL DE ESE PERSONAL.

5.1.1.B.- EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR A SU PERSONAL EL PASE QUE EL CENTRO DE TRABAJO LE PROPORCIONE PARA QUE PUEDA ACCESAR A LAS INSTALACIONES Y EXHIBIRLO CUANDO ASÍ LO SOLICITE.

5.1.1.C.- PROPORCIONAR A SU PERSONAL, DISTINTIVOS PARA FINES DE IDENTIFICACIÓN( OVEROL O ROPA DE TRABAJO DE COLOR PARTICULAR, GÁFETE, CREDENCIAL, BRAZALETE, CASCO, ETC. ) MISMOS QUE DEBE PORTAR EN FORMA OBLIGATORIA Y VISIBLE DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCA EN LAS INSTALACIONES.

5.1.1.D.- RESPETAR INVARIABLEMENTE EL HORARIO DE LABORES ESTABLECIDO PREVIAMENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL CENTRO DE TRABAJO DE PEMEX – REFINACIÓN.

5.1.1.E.- ESTÁ PROHIBIDO EL ACCESO DEL CONTRATISTA A LAS ÁREAS INDUSTRIALES Y DE ALMACENAMIENTO EN OPERACIÓN, SÓLO POR AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL PERSONAL ENCARGADO DE ESOS SITIOS.

5.1.2.- DE LA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL CONTRATISTA.

5.1.2.A.- EL SUPERVISOR DE LA CÍA. DEBE COMPROBAR A SATISFACCIÓN DE LA ENTIDAD DE SEGUIR-DAD INDUSTRIAL DEL CENTRO DE TRABAJO QUE CUENTA CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA SUFICIENTES SOBRE SEGURIDAD

- 30 -


INDUSTRIAL, DEBIENDO CAPACITAR Y/O ENTRENAR AL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD QUE DEBEN SER OBSERVADAS.

5.1.2.B.- LA CAPACITACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL PERSONAL CONTRATISTA DEBE COMPRENDER LOS SIGUIENTES PUNTOS:

TRABAJOS CON RIESGO, BÁSICAMENTE EN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA ( EN ÁREAS RIESGOSAS Y/O EN LÍNEAS Y RECIPIENTES QUE HAYAN CONTENIDO O CONTENGAN PRODUCTOS INFLAMABLES), RADIOGRAFIADO, TRANSPORTE DE SUSTANCIAS QUÍMICAS, TRABAJOS DE ALTURA, ETC.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN SUS RESPECTIVAS CATEGORÍAS QUE INCLUYA PLÁTICAS Y PRÁCTICAS DE CONTRAINCENDIO, PLÁTICAS DE SEGURIDAD , PRIMEROS AUXILIOS, USO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS, RUTAS DE EVACUACIÓN, ETC.

PARA LOS EFECTOS DE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR, EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN REGISTRO POR CADA UNO DE SUS TRABAJADORES, EN EL CUAL SE DEBE ANOTAR CURSOS, PLÁTICAS Y PRÁCTICAS RECIBIDAS POR EL TRABAJADOR CON LAS FECHAS EN LAS QUE SE DIERON DICHOS EVENTOS.

EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DEBE ASISTIR CUANDO SEA CONVOCADO A PRESENTACIONES, PLÁTICAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD QUE ORGANICE EL CENTRO DE TRABAJO.

5.1.3.- DE LOS VEHÍCULOS .

5.1.3.A.- LOS VEHÍCULOS QUE INGRESEN A LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX – REFINACIÓN, DEBEN ESTAR EN CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD ( FRENOS, LLANTAS, SISTEMA ELÉCTRICO, Y ESCAPE, ETC.), CONTAR CON UN PASE DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y ESTAR ASEGURADO CONTRA DAÑOS A TERCEROS.

5.1.3.B.- LOS CONTRATISTAS QUE LLEVEN A CABO EL MANEJO DE VEHÍCULOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES, ESTÁN OBLIGADOS A CONOCER Y APLICAR EL “ REGLAMENTO DE SEGURIDAD FÍSICA PARA LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX-REFINACIÓN ” DG-GPASI-SI-08400 REV.1, DEBIENDO OBSERVAR TAMBIÉN LAS PROHIBICIONES DE ACCESO A LAS ÁREAS QUE DETERMINE EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN.

5.1.3.C.- LOS VEHÍCULOS Y MÁQUINAS CON MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA DE LA COMPAÑÍA, DEBEN CONTAR CON UN DISPOSITIVO MATACHISPAS EN EL ESCAPE.

5.1.3.D.- QUEDA PROHIBIDO ESTACIONAR VEHÍCULOS FUERA DE LAS ÁREAS PERMITIDAS, ASÍ COMO OBSTACULIZAR HIDRANTES, CASETAS CONTRAINCENDIO, CISTERNAS O CONTENEDORES DE AGUA CONTRAINCENDIO Y SUBESTACIONES ELÉCTRICAS.

5.1.3.E.- LAS GRÚAS QUE UTILICE EL CONTRATISTA, DEBEN CUMPLIR CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS DE SEGURIDAD, COMO SON ENTRE OTRAS:

NO TRANSPORTAR PERSONAL.

MANEJAR CARGAS A LA CAPACIDAD DE DISEÑO.

QUE ESTÉN DEBIDAMENTE REVISADAS Y MANTENIDAS PARA SU SERVICIO.

5.1.3.F.- EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE INDISPENSABLE EFECTUAR ALGÚN BLOQUEO DE LAS CALLES PARA REALIZAR UN TRABAJO, DEBE SOLICITARLO CON TODA OPORTUNIDAD AL PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO PARA QUE TOME LAS MEDIDAS PERTINENTES.

5.1.4.- DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES .

5.1.4.A.- EL CONTRATISTA DEBE INSTRUIR A SU PERSONAL ACERCA DEL CONTENIDO Y CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DISPUESTAS EN ESTE DOCUMENTO.

5.1.4.B.- LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE CONTAR EN EL SITIO CON UN SUPERVISOR DE SEGURIDAD COMO MÍNIMO, POR CADA 50 TRABAJADORES, QUE SE RESPONSABILICE DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y LA CONDUCTA DEL PERSONAL DE LA COMPAÑÍA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE PEMEX – REFINACIÓN.

5.1.4.C.- ESTÁ RESTRINGIDO EL USO DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS, CINE O VÍDEO DENTRO DE LAS INSTALACIONES. PARA SU USO, SE REQUIERE LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO.

5.1.4.D.- ESTÁ RESTRINGIDO EL USO DE PARRILLAS ELÉCTRICAS, EXTENSIONES, RADIOS, TELEVISORES Y CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO O APARATO ELÉCTRICO QUE NO SEA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DEL RESPONSABLE DE LA MISMA.

- 31 -


5.1.4.E.- ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO HACER FOGATAS O CUALQUIER TIPO DE FUEGO QUE NO ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL PERSONAL DE PEMEX –REFINACIÓN ENCARGADO DEL ÁREA DEL TRABAJO.

5.1.4.F.- ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO PORTAR ARMAS DE CUALQUIER TIPO DENTRO DE LAS INSTALACIONES, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL CENTRO DE TRABAJO DE PEMEX –REFINACIÓN.

5.1.4.G.- ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO FUMAR E INTRODUCIR BEBIDAS EMBRIAGANTES O DROGAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE PEMEX –REFINACIÓN, ASÍ COMO ENTRAR BAJO EL EFECTO DE DICHAS SUSTANCIAS.

5.1.4.H.- EL CONTRATISTA DEBE OBSERVAR LAS DISPOSICIONES DE ORDEN Y LIMPIEZA, CON EL OBJETO DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL LUGAR DE TRABAJO. POR CONSIGUIENTE SE CONSIDERARÁ COMO NO TERMINADA LA OBRA HASTA EN TANTO EL CONTRATISTA ENTREGUE EL LUGAR LIMPIO DE ESCOMBROS, BASURA, CONTAMINACIÓN, ETC. EL TIEMPO QUE UTILICE LA COMPAÑÍA CONTRATISTA EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN CORRERÁ POR SU CUENTA.

5.1.4.I.- EL CONTRATISTA DEBE INFORMAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO CUANDO OBSERVE CONDICIONES ANÓMALAS DENTRO DEL ÁREA EN LA CUAL SE ENCUENTRE LABORANDO ( FUGAS, DERRAMES, AVERÍAS, ETC.)

5.1.4.J.- LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES ( FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES) EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

5.1.4.K.- LA COMPAÑÍA DEBE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ADICIONALES QUE EL CENTRO DE TRABAJO ESPECIFIQUE PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.

5.1.5.- DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

5.1.5.A.- EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE PROPORCIONAR Y VIGILAR EL USO POR PARTE DE SU PERSONAL, DE LA ROPA Y DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL ADECUADOS, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD DE PEMEX-REFINACIÓN PARA LLEVAR A CABO LAS DIFERENTES LABORES DENTRO DE LAS INSTALACIONES.

5.1.5.B.- EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE QUE SU PERSONAL UTILICE CORRECTAMENTE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN RESPIRATORIO NECESARIO, (ACCESO A RECIPIENTES, EN REGISTROS DE DRENAJE, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, ETC.)

5.1.5.C.- EL CONTRATISTA DEBE CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES TENDIENTES A PROTEGER DEBIDAMENTE A SU PERSONAL EN AQUELLOS TRABAJOS QUE SE EFECTÚEN EN ALTURA, PARA LO CUAL DEBE UTILIZAR EN FORMA SEGURA Y APROPIADA LOS ANDAMIOS, BARANDALES O ESCALERAS, REVISÁNDOLOS PARA CERTIFICAR SUS ADECUADAS CONDICIONES DE ARMADO O CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO SUPERVISAR QUE SU PERSONAL UTILICE LOS CINTURONES DE SEGURIDAD Y CABLES DE VIDA REQUERIDOS PARA ASEGURAR SU INTEGRIDAD FÍSICA.

5.1.6.- DE LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA.

5.1.6.A.- EL ÁREA ASIGNADA POR EL CENTRO DE TRABAJO DE PEMEX – REFINACIÓN A LA COMPAÑÍA PARA OFICINAS Y ALMACENES, SEGÚN EL CASO, Y LAS CONDICIONES PARTICULARES DEL LUGAR, DEBE ESTAR CERCADA E IDENTIFICADA, CONTAR CON SERVICIOS SANITARIOS PARA SU PERSONAL ( LETRINAS MÓVILES ), EXTINTORES CONTRA FUEGO Y MANTENERSE LIMPIA Y ORDENADA.

5.1.6.B.- EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL LUGAR DE TRABAJO, CON EL FIN DE TRATAR LESIONES LEVES QUE PUDIERAN OCURRIR A SU PERSONAL.

5.1.6.C.- LA COMPAÑÍA DEBE SUMINISTRAR AGUA POTABLE A SUS TRABAJADORES.

5.1.7.- DEL PERMISO DE TRABAJO.

5.1.7.A.- EL CONTRATISTA DEBE OBSERVAR LAS RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD QUE SE ESTABLEZCAN EN LOS PERMISOS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES, OBLIGÁNDOSE A CONOCER Y A CUMPLIR CON EL PROCEDIMIENTO Y REGLAMENTO RESPECTIVOS.

5.1.7.B.- LOS TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA O DE FUEGO ABIERTO DEBEN ESTAR AUTORIZADOS PREVIAMENTE POR EL PERSONAL CORRESPONDIENTE DEL CENTRO DE TRABAJO MEDIANTE UN PERMISO DE TRABAJO Y EL CONTRATISTA DEBE ACATAR TODAS LAS RECOMENDACIONES Y MEDIDAS ESTABLECIDAS.

5.1.8.- DE LA INTERVENCIÓN EN LOS EQUIPOS O INSTALACIONES.

5.1.8.A.- CUALQUIER INTERVENCIÓN EN LÍNEAS O EQUIPOS DE PROCESO QUE ESTÉN O HAYAN ESTADO

EN OPERACIÓN, DEBE SER APROBADA PREVIAMENTE POR EL PERSONAL RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN.

5.1.8.B.- ESTÁ ESTRICTAMENTE PROHIBIDO ACCIONAR, TOCAR, MOVER O MANIPULAR VÁLVULAS, CONEXIONES,

- 32 -


INSTRUMENTOS Y CONTROLES DE LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, SIN AUTORIZACIÓN PREVIA DEL PERSONAL RESPONSABLE DEL ÁREA EN EL CENTRO DE TRABAJO.

5.1.8.C.- ESTÁ PROHIBIDO EFECTUAR MANIOBRAS RETENIÉNDOSE O APOYÁNDOSE DE TUBERÍAS, SOPORTES, VÁLVULAS O EQUIPOS.

5.1.8.D.- TODO TRABAJO QUE SE EFECTÚE EN EL SISTEMA DE DRENAJES DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA, PREVIAS PRUEBAS QUE SEAN NECESARIAS A JUICIO DEL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN.

5.1.8.E.- LAS CONEXIONES QUE SE REQUIERAN PARA HACER USO DE AGUA, AIRE, ELECTRICIDAD, ETC., DEBEN APROBARSE PREVIAMENTE POR EL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN.

5.1.8.F.- CUALQUIER EXCAVACIÓN QUE TENGA QUE REALIZARSE POR LA COMPAÑÍA, DEBE SER PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO Y DEBE CONTAR CON LOS ADEMES NECESARIOS PARA EVITAR DERRUMBES DE LAS PAREDES DE LAS MISMAS, ASÍ COMO EL USO DE LÍNEAS DE VIDA Y CON SEÑALIZACIONES ADECUADAS PARA EVITAR ACCIDENTES AL PERSONAL.

5.1.9.- DE LA PROTECCIÓN DE CONTRAINCENDIO .

5.1.9.A.- EL CONTRATISTA DEBE CONOCER EL ÁREA DONDE VA A LLEVAR A CABO SUS TRABAJOS, INCLUYENDO LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO EXISTENTES EN LA MISMA, ASÍ COMO LOS DE SEGURIDAD.

5.1.9.B.- EN LOS TRABAJOS QUE REQUIERAN DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIO, EL CONTRATISTA, PREVIO ACUERDO CON EL CENTRO DE TRABAJO, DEBE CONTAR CON EL PERSONAL Y EQUIPO CONTRAINCENDIO PORTÁTIL PROPIOS PARA PROPORCIONAR DICHA PROTECCIÓN.

5.1.9.C.- ESTÁ PROHIBIDO QUE LA COMPAÑÍA HAGA USO DE LA RED DE AGUA DE CONTRAINCENDIO PARA SERVICIOS DIFERENTES A LOS AUTORIZADOS POR EL CENTRO DE TRABAJO.

5.1.10.- DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS .

5.1.10.A.- TODO TRABAJO EN EL CUAL SE REQUIERA INTERVENIR EQUIPOS ELÉCTRICOS (SUBESTACIONES, INTERRUPTORES, ALIMENTADORES, LÍNEAS ELÉCTRICAS, ETC.), DEBE CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL PARA TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES Y EVITAR ALGÚN INCIDENTE.

5.1.10.B.- LOS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE UTILICE LA COMPAÑÍA DEBEN ESTAR EN BUEN ESTADO ( EMPALMES Y CONEXIONES DEBIDAMENTE AISLADOS) Y NO ESTAR CERCA DE REGISTROS DE DRENAJES O MATERIALES INFLAMABLES O COMBUSTIBLES. EN LAS ÁREAS INDUSTRIALES SE UTILIZARÁN CABLES Y CONEXIONES A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

5.1.10.C.- LA CONEXIÓN A TIERRA DE EQUIPOS DE SOLDAR DEBE REALIZARSE A UN POZO DE TIERRAS Y NO DEBE SER A ESTRUCTURAS O TUBERÍAS CERCANAS A LOS TRABAJOS.

5.1.11.- DE LA SUSPENSIÓN DE TRABAJOS.

5.1.11.A.- EN EL CASO DE SUSCITARSE UNA EMERGENCIA EN EL ÁREA DE TRABAJO O EN SUS PROXIMIDADES, EL PERSONAL DEL CONTRATISTA DEBE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEL PERSONAL DEL CENTRO DE TRABAJO ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN, POR LO QUE DEBE CONOCER PREVIAMENTE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN PARA LOS CASOS DE EMERGENCIA.

5.1.11.B.- EL CONTRATISTA DEBE SUSPENDER SUS ACTIVIDADES CUANDO POR RAZONES DE SEGURIDAD EL PERSONAL ENCARGADO DE LA INSTALACIÓN INDUSTRIAL ASÍ LO SOLICITE, ASENTANDO EN LA BITÁCORA DE OBRA LO CONDUCENTE.

5.1.12.- DEL TRANSPORTE Y MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS.

5.1.12.A.- LOS CILINDROS DE ÓXIGENO Y ACETILENO UTILIZADOS PARA TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA, POR NINGÚN MOTIVO DEBEN PERMANECER EN EL INTERIOR DE TANQUES Y/O RECIPIENTES, Y DEBEN ESTAR SIEMPRE EN POSICIÓN VERTICAL Y SOPORTADOS ADECUADAMENTE PARA EVITAR QUE SE CAIGAN, ASÍ COMO MANEJADOS CON TODO CUIDADO SEGÚN LO INDICAN LA PROPIAS RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR.

5.1.13.- DE LOS SERVICIOS DE RAYOS X Y RADIOGRAFIADO.

5.1.13.A.- CUANDO EL CONTRATISTA REALICE SERVICIOS DE RADIOGRAFIADO CON RAYOS X, EL ÁREA SERÁ PREVIAMENTE DELIMITADA , ACORDONADA Y MARCADA CON LETREROS QUE INDIQUEN: “ ¡ PELIGRO ¡ ALTOS NIVELES DE RADIACIÓN

5.1.14.- DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO.

5.1.14.A.- AL LESIONARSE UN(OS) TRABAJADOR(ES), LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE TRASLADARLO(S)AL CENTRO DE ATENCIÓN DESIGNADOS POR ÉSTA.

- 33 -


5.1.14.B.- LA COMPAÑÍA CONTRATISTA DEBE COMUNICAR POR ESCRITO AL PERSONAL RESPONSABLE DEL CENTRO DE TRABAJO, SOBRE LOS ACCIDENTES OCURRIDOS A SU PERSONAL DENTRO DE LA INSTALACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN DE LOS INCIDENTES PROVOCADOS POR SU EQUIPOS O PERSONAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CENTRO DE TRABAJO.

5.1.14.C.- LA COMPAÑÍA CONTRATISTA ASUME TOTALMENTE LA RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIDENTES, LESIONES O DAÑOS QUE OCURRAN TANTO A SU PERSONAL, INSTALACIONES O EQUIPOS, COMO AL DE PEMEX REFINACIÓN, CUANDO ÉSTOS SE MOTIVEN A CONSECUENCIA DE LOS TRABAJOS QUE DIRECTAMENTE REALIZA LA COMPAÑÍA.

5.1.15.- DEL RESPONSABLE SUPERVISOR DE SEGURIDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA .

5.1.15.A.- INSTRUIR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR LOS REQUISITOS REFERENTES A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DISPUESTOS EN ESTE REGLAMENTO Y AQUELLOS QUE DETERMINE EL CENTRO DE TRABAJO Y/O LOS ENCARGADOS DEL ÁREA DE TRABAJO.

5.1.15.B.- PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADA LA COMPAÑÍA CONTRATISTA.

5.1.15.C.- REALIZAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LAS INDICACIONES DEL PERSONAL TÉCNICO ENCARGADO DEL ÁREA DE TRABAJO.

5.2.- DE PEMEX-REFINACIÓN.

5.2.1.- GENERALES.

5.2.1.A.- PEMEX – REFINACIÓN NO SE RESPONSABILIZA DE DAÑOS POR INCENDIO, ROBO O FENÓMENOS NATURALES QUE OCURRAN EN LAS INSTALACIONES O EQUIPOS DE LA COMPAÑÍA, PERO SI POR LAS AFECTACIONES A CONTRATISTAS COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE SUS OPERACIONES.

5.2.1.B.- PARA EL CONTROL DE ACCESO A LAS INSTALACIONES, LA AUTORIDAD MÁXIMA DEL CENTRO DE TRABAJO DEBE EXPEDIR PASES PERSONALES FIRMADOS CON VIGENCIA ESTABLECIDA, PARA CADA UNO DE LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA, ESPECIFICANDO CLARAMENTE EL ÁREA O LUGAR DONDE DEBE LABORAR.

5.2.1.C.- EL CENTRO DE TRABAJO DEBE PERMITIR EL ACCESO DE AMBULANCIA DE OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS, PARA TRASLADAR A LOS TRABAJADORES CONTRATISTAS QUE SE ACCIDENTEN DENTRO DE LA INSTALACIÓN.

5.2.2.- DEL RESPONSABLE DE SUPERVISAR POR PARTE DEL CENTRO DE TRABAJO.

5.2.2.A.- INSTRUIR, SUPERVISAR Y VERIFICAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA QUE LOS TRABAJOS SE DESARROLLEN SIN CONTRATIEMPO POR LA COMPAÑÍA, EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DESCRITAS ANTERIORMENTE.

5.2.2.B.- ELABORAR Y ANALIZAR EL PERMISO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE CON LOS ENCARGADOS DEL ÁREA INVOLUCRADA CUANDO EL CONTRATO DE OBRA LO REQUIERA.

5.2.2.C.- PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADA LA COMPAÑÍA CONTRATISTA.

5.2.3.- DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE DEL ÁREA DE TRABAJO.

5.2.3.A.- PERSONAL DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE PARTICIPAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONTRATISTA EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, DE TAL MANERA QUE ASEGUREN QUE DICHAS LABORES SE EFECTÚEN EN UN ÁMBITO DE SEGURIDAD, ORDEN Y LIMPIEZA.

5.2.3.B.- PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN DE LAS CAUSAS DE LOS INCIDENTES O ACCIDENTES DE TRABAJO EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADA LA COMPAÑÍA CONTRATISTA.

6.- SANCIONES.

6.1.- EL INCUMPLIMIENTO O VIOLACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA A LAS REGLAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS, SERÁ CAUSA PARA LA APLICACIÓN INMEDIATA DE SANCIONES Y/O MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARIAS POR PARTE DE PEMEX – REFINACIÓN.

7.- REFERENCIAS.

7.1.- REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PETRÓLEOS MEXICANOS. REFINACIÓN Y PETROQUÍMICA 1984.

- 34 -


7.2.- MANUAL DE SEGURIDAD PARA CONTRATISTAS QUE DESARROLLAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES INDUSTRIALES DE PEMEX-REFINACIÓN. DG-GPASI-SI-8200 REV.2

7.3.- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, PEMEX-S.T.P.R.M. 1997-1998.

7.4.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE. 1980.

7.5. REGLAMENTO FEDERAL DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.1997.

- 35 -


PROCEDIMIENTO DE EVACUACION

OBJETIVO.

CON ESTE PROCEDIMIENTO SE PRETENDE EVACUAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PETROLEOS MEXICANOS Y AL PERSONAL DE LAS COMPAÑIAS CONTRATISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS A LAS PLANTAS DE PROCESO O DE ALMACENAMIENTO DE LA REFINERIA, ASI COMO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y AL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS DE PROCESO AL PRESENTARSE CONTINGENCIA MAYOR.

I. ESTE PROCEDIMIENTO DEBE SER DE OBSERVANCIA PARA TODO EL PERSONAL QUE LABORA DENTRO DE LA REFINERIA.

II. EL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA PLANTA DE PROCESO INDICARA POR MEDIO DEL SISTEMA INTERNO DE COMUNICACIÓN AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PETROLEOS MEXICANOS Y DE LAS COMPAÑIAS CONTRATISTAS EL DESALOJO DEL AREA DE PROCESO.

III. EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO AL SER INFORMADO QUE TIENE QUE DESALOJAR EL AREA DE PROCESO, LO HARA EN FORMA ORDENADA Y CON RAPIDEZ, RESPETANDO LAS 3 SIGUIENTES INDICACIONES:

A. NO CORRER

B. NO GRITAR

C. NO EMPUJAR

COMO SE INDICA EN LOS PLANOS DE LAS RUTAS DE EVACUACION ( ANEXO 1 AL 6 ).

IV. AL ABANDONAR EL AREA DE PROCESO SE DIRIGIRA A SU TALLER O CASETA DE LA COMPAÑÍA A LA QUE PERTENECE, EL CUAL SE TRANSFORMA EN CENTRO DE CONTEO O REUNION, EN EL CASO QUE SE TRATE DE EMERGENCIAS MENORES.

V. EN LOS CENTROS DE CONTEO O REUNION EL PERSONAL DE PETROLEOS MEXICANOS SERA SELECCIONADO Y COMISIONADO A DESEMPEÑAR FUNCIONES EN LAS BRIGADAS DE APOYO A LA EMERGENCIA, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LAS COMPAÑIAS QUE PRESTAN SERVICIO A PEMEX, SERAN EVACUADOS DE LA REFINERIA EN LOS VEHICULOS DE LAS PROPIAS COMPAÑIAS O EN LAS RUTAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO No. 7.

VI. LOS CENTROS DE CONTEO O REUNION DEL PERSONAL DE OPERACIÓN DE PLANTAS, SERA EN LOS CUARTOS DE CONTROL DE CADA PLANTA DE PROCESO.

VII. CUANDO SE TRATE DE EMERGENCIAS MAYORES, EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE PETROLEOS MEXICANOS SE REUNIRA EN EL CENTRO DE CONTEO GENERAL UBICADO AL SUR DEL ALMACEN DE ROPA, DONDE SE FORMARAN LAS BRIGADAS DE APOYO Y EL PERSONAL QUE SE RETIRE, SERA EVACUADO POR LA PUERTA No. 3.

VIII. EL PERSONAL DE LAS COMPAÑIAS DE MANTENIMIENTO AL SERVICIO DE PETROLEOS MEXICANOS SERAN EVACUADAS EN SUS PROPIOS VEHICULOS HASTA EL EXTERIOR DE LA REFINERIA POR LAS RUTAS INDICADAS EN EL ANEXO No. 7, POR LAS PUERTAS No. 1 Y 3.

IX. EL PERSONAL ADMINISTRATIVO SERA DESALOJADO POR LA PUERTA DEL LADO NORTE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y TRASLADADA A LA CIUDAD EN VEHICULO DE TRANSPORTE DE PERSONAL.

X. EL PERSONAL DE OPERACIÓN DE PLANTAS SE CONCENTRARA EN SUS CUARTOS DE CONTROL EN EL CASO QUE SU PLANTA DE PROCESO SEA LA QUE SUFRE EL SINIESTRO, SE CONCENTRARA AL LADO ORIENTE DE ELLA, DONDE SE MONTARA EL CENTRO DE ATAQUE, ABASTECIMIENTO Y PRIMEROS AUXILIOS ( ANEXO No. 8 ).

XI. EN LOS PUESTOS DE REUNION O CENTROS DE CONTEO SE ESTABLECERAN LOS ENCARGADOS DE CADA ESPECIALIDAD PARA CONTABILIZAR AL PERSONAL, ORGANIZAR LAS BRIGADAS DE AYUDA, CENTRO DE ALIMENTOS Y PRIMEROS AUXILIOS.

XII. EL PERSONAL DE LABORATORIO CENTRAL SERA EVACUADO POR LA PUERTA No. 1.

XIII. EL PERSONAL DE VIGILANCIA SERA EL ENCARGADO DE CONTROLAR EL TRANSITO INTERNO Y OBSERVANCIA DE LAS VIAS DE EVACUACION DEL PERSONAL.

- 36 -


REGLAMENTO DE TRANSITO INTERNO PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL INTERIOR DE LA REFINERIA “ ING. HECTOR R. LARA SOSA “.

1.- Este reglamento es obligatorio para toda persona que conduzca un vehículo en el interior de la Refinería Ing. Hector R. Lara

Sosa.

2.- El conductor deberá contar con licencia de manejo vigente.

3.- Deberá respetar el limite máximo de velocidad ( 20 Km/Hr. ).

4.- Deberá respetar el sentido de circulación de las calles y los altos respectivos.

5.- No estacionarse en lugares prohibidos ( Ejemplo: tomas de contraincendio, entradas a plantas, etc. ).

6.- Dar paso a la unidad de contraincendio y ambulancia en casos de emergencia y simulacros.

7.- En casos de emergencias deberá alejar su vehículo del área, sin entorpecer a los vehículos de auxilio.

8.- No se permitirá el acceso de vehículos cuyo operador se encuentre en estado de embriaguez o bajo el influjo de alguna

droga o enervante.

9.- Los conductores deben abstenerse de pasar con vehículo sobre alguna manguera contraincendio o en servicio de

abastecimiento o vaciado de algún deposito.

10.- Todos los vehículos portaran el permiso correspondiente en lugar visible y lo mostraran al personal autorizado que lo

requiera.

11.- La negativa o intransigencia por parte de un conductor para obedecer el presente reglamento, será motivo de sanción, que

aplicaran las autoridades de la Refinería.

12.- Estas disposiciones son las mínimas a seguir para vehículos en la Refinería Ing. Héctor R. Lara Sosa, para casos

específicos quedaran sujetos a la Norma No. 03.0.04 de PEMEX, al Cap. XXII del Reglamento de Seguridad e Higiene y al

Instructivo No. 3 de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

LISTA DE VERIFICACION DE SEGURIDAD CONTRATISTA VISITANTE

1.-A TODO EL PERSONAL CONTRATISTA, PROVEEDORES, VENTAS Y VISITANTES, SE LES EXIGE QUE ATIENDAN LA ORIENTACION DE SEGURIDAD PROPORCIONADA POR LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIO DE ESTA REFINERIA Y DEBEN LEER ESTA LISTA DE VERIFICACION ANTES DE ENTRAR A LA REFINERIA.

2.-LOS CONTRATISTAS PROPORCIONARAN TODO EL EQUIPO DE SEGURIDAD NECESARIO PARA EFECTUAR SUS DEBERES, INCLUYENDO ROPA DE TRABAJO, GUANTES, CASCO DE SEGURIDAD, ZAPATOS DE TRABAJO DE CUERO ( PREFERIBLEMENTE CON CASQUILLO ), LENTES DE SEGURIDAD Y PROTECCION AUDITIVA.

3.-DEBEN OBEDECER EL REGLAMENTO DE TRANSITO PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS EN EL INTERIOR DE LA REFINERIA.

4.-ESTA PROHIBIDO FUMAR Y ENCENDER FOSFOROS, INTRODUCIR ARMAS DE FUEGO, BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CUALQUIER DROGA LEGAL O ILEGAL NO AUTORIZADA, INDEPENDIENTEMENTE QUE EXISTAN O NO LETREROS INDICANDO LA PROHIBICION.

5.-ESTA PROHIBIDO ENTRAR A AREAS OPERATIVAS EN LA REFINERIA, INCLUYENDO EL AREA DE TANQUES. SE REQUIERE DE AUTORIZACION Y FIRMAS.

- 37 -


6.-PARA REPORTAR EMERGENCIAS DESDE CUALQUIER TELEFONO DE LA REFINERIA MARQUE EL 777.

7.-TODOS LOS ACCIDENTES DEBEN SER REPORTADOS INMEDIATAMENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD, A LA EXTENSION 22355 O AL DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA A LA EXTENSION 22060.

8.-EL CINTURON DE SEGURIDAD CON CABLE DE VIDA DEBE SER USADO MIENTRAS SE TRABAJE EN AREAS ELEVADAS ARRIBA DE 1.50 METROS.

9.-NINGUN SERVICIO ( AIRE, VAPOR, AGUA, NITROGENO O ELECTRICO ) PUEDE SER USADO SIN AUTORIZACION DE SU REPRESENTANTE DE PEMEX.

10.- LAS EXCAVACIONES REQUIEREN DE UN PERMISO DE TRABAJO, YA QUE PUEDEN EXISTIR DUCTOS ELECTRICOS O LINEAS SUBTERRANEAS.

11.- UN PERMISO DE TRABAJO PELIGROSO SE REQUIERE PARA CUALQUIER TRABAJO QUE PUDIERA GENERAR UNA FUENTE DE IGNICION.

12.- SI LA ALARMA CONTRAINCENDIO SUENA EN CUALQUIER OTRO MOMENTO QUE NO SEA EN SIMULACROS, APAGUE TODOS LOS EQUIPOS Y EVACUE HACIA SU PUERTA ASIGNADA ( U OTRA AREA PREDETERMINADA).

SI USTED ESTA MANEJANDO UN VEHICULO O EQUIPO, DEBE ESTACIONAR EL VEHICULO Y APAGARLO, REVISE LA DIRECCION DEL VIENTO Y PROCEDA TRANSVERSALMENTE AL VIENTO O AL VIENTO ARRIBA HACIA SU PUERTA DESIGNADA. CAMINE, NO CORRA! ASEGÚRESE DE QUE SU CAPATAZ O CABO SEPA QUE ESTEN SEGUROS FUERA DEL AREA. NO SALGA DE SU AREA SEGURA DESIGNADA HASTA QUE ESCUCHE EL FIN DE LA EMERGENCIA POR SU REPRESENTANTE DE PEMEX.

13.- CONSULTE CON SU REPRESENTANTE DE PEMEX ANTES DE TRABAJAR CON CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO EN EL AREA DE PEMEX.

TODOS LOS PRODUCTOS QUIMICOS TRAIDOS A LA REFINERIA DEBEN SER ETIQUETADOS APROPIADAMENTE Y TENER SUS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD. TODAS LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DEBEN SER PRESENTADAS A EL REPRESENTANTE DE PEMEX AL MOMENTO DE ENTRAR.

14.- TODOS LOS CONTRATISTAS MANEJANDO, CARGANDO O DESCARGANDO MATERIALES PELIGROSOS DEBEN USAR ROPA DE TRABAJO Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL APROPIADO.

15.- LOS VEHICULOS QUE ENTREN A LA REFINERIA DEBEN EXHIBIR LA VERIFICACION ACTUALIZADA, POLIZA DE SEGURO VIGENTE Y BUENAS CONDICIONES MECANICAS.

16.- CUALQUIER PREGUNTA PERTENECIENTE A LA SEGURIDAD DE LA PLANTA DEBERA SER DIRIGIDA A SU CONTACTO DE PEMEX ANTES DE ENTRAR A LA REFINERIA.

YO HE LEIDO Y ENTENDIDO COMPLETAMENTE Y ACEPTO LA RESPONSABILIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS POLITICAS O PROCEDIMIENTOS BOSQUEJADOS ARRIBA.

NOMBRE: FECHA: FIRMA:

COMPAÑÍA: SEGURO SOCIAL No.

NORMAS DE ACCESO DE PERSONAS A INSTALACIONES DEPETROLEOS MEXICANOS

A. OBJETIVO

1. Esta norma tiene como objetivo establecer las medidas de seguridad y sistemas de control mínimos que deben aplicarse para el acceso a personas a las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

B. ALCANCE

1. Las disposiciones de esta norma son de observancia obligatoria para el personal de Petróleos Mexicanos, personal ajeno y en general cualquier visitante que tenga necesidad de penetrar a cualquier instalación de Petróleos Mexicanos.

C. DEFINICIONES1. Para los propósitos de esta norma se aplicaran las siguientes definiciones :

- 38 -


2. Instalaciones de petróleos mexicanos. es el conjunto de propiedades pertenecientes a Petróleos Mexicanos. incluye áreas de proceso, de servicios, almacenamiento, ventas, portuarias, marinas, de explotación, administrativas, hospitalarias, etc.3. Personal propio. este termino se refiere al personal técnico, administrativo, medico, de vigilancia, etc. que pertenece a Petróleos Mexicanos.4. Personal propio. se refiere al personal que no pertenece a Petróleos Mexicanos pero que por asuntos de trabajo se ve en la necesidad de realizar alguna actividad dentro de las instalaciones de petróleos mexicanos. en este término quedan incluidos contratistas y proveedores.5. Visitantes. quedan incluidas todas las personas no consideradas en los incisos 0.3.2 y 0.3.3 que tengan necesidad de visitar las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

CAPITULO 1

II MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN OBLIGATORIA A PERSONAL PROPIO, AJENO Y VISITANTES A PETRÓLEOS MEXICANOS.

A. MEDIDAS DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA PERSONAL PROPIO, AJENO Y VISITANTES EN GENERAL A PETRÓLEOS MEXICANOS.

1. Las disposiciones contenidas en esta norma, son de observancia general obligatoria para todo el personal perteneciente ajeno a petróleos mexicanos, cualquiera que sea su categoría, designación, adscripción o situación contractual, y para visitantes

2. La autoridad máxima de cada centro de trabajo debe implementar lo necesario para dar Cumplimiento a las medidas especificas que dicte la comisión local mixta de seguridad e higiene respecto al acceso de personas que no se encuentren contempladas en esta norma.

3. Es responsabilidad de la autoridad máxima de cada centro de trabajo, el establecer los mecanismos apropiados para dar a conocer y hacer cumplir lo dispuesto en esta norma, tanto al personal perteneciente a Petróleos Mexicanos, como al personal ajeno a esta empresa.

4. Todas las personas deberán acatar, además de las disposiciones contenidas en esta norma, las que específicamente sean reglamentadas localmente por el centro de trabajo respecto al acceso a sus instalaciones y a la forma de desenvolvimiento dentro de ellas.

5. Todas aquellas personas que manejan personal dentro de la institución quedan obligadas a procurar por todos los medios posibles que los trabajadores a sus ordenes cumplan con todas las disposiciones de esta norma, mediante el ejemplo, el consejo, la persuasión y cualquier otro medio de concientización.

6. Queda estrictamente prohibido el acceso a las instalaciones en estado de ebriedad o bajo el efecto de algún narcótico o droga enervante.

7. Queda estrictamente prohibido introducir e ingerir bebidas embriagantes o usar drogas o enervantes, dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

8. Queda estrictamente prohibido portar armas, de cualquier clase, dentro de las instalaciones de la empresa.

9. Las personas a las que se les permita el acceso a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, deberán mostrar el contenido de portafolios y maletas y demás pertenencias, cuando así sea requerido por el personal de vigilancia, al abandonar o entrar a las instalaciones.

10, Cualquier persona que tenga acceso con vehículo a las instalaciones, o que su trabajo consista en conducir vehículos dentro de las mismas, esta obligado a conocer, respetar y aplicar el “Reglamento interno de transito para las instalaciones de Petróleos Mexicanos”. Cualquier violación a dicho reglamento ameritara la cancelación del pase correspondiente.

11. Queda prohibido el acceso con vehículos que excedan el cupo de pasajeros máximo permitido para los mismos.

12. Cualquier persona a la que se le permita el acceso a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, queda obligada a usar el equipo de protección personal responsable, de acuerdo al tipo de riesgo existente en el área donde vaya a realizar actividad.

13. El usuario debe emplear el equipo de protección de conformidad con las instrucciones especificas previas que se le hayan dado y tiene la obligación de solicitar todas las explicaciones que considere necesarias para su mejor uso.

14. Es obligación de las personas que se encuentren dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos acatar las ordenes, instrucciones e indicaciones que se dicten para evitar un accidentes. 15. Con el propósito de evitar en lo posible algún accidente, las personas deben poner toda la atención en lo que están haciendo, mientras permanezcan dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

16. Todo el personal de Petróleos Mexicanos, el ajeno y visitante, están obligados a no maltratar equipos e instalaciones, dañar o alterar los avisos de seguridad, ni la propaganda alusiva que se haya fijado en los centros de trabajo o instalaciones de la institución, dado que toda persona que sea sorprendida realizando este tipo de acciones, se hará acreedora a las sanciones correspondientes.

- 39 -


17 Queda estrictamente prohibido fumar y encender fósforos dentro de las instalaciones industriales de distribución, almacenamiento, portuarias, unidades medicas o áreas de construcción y administrativas restringidas, independientemente de que existan o no letreros indicando la prohibición. Solamente se permitirá fumar en los lugares destinados específicamente tal fin.

18 Queda absolutamente prohibidas las bromas, maldades, retozo y acciones que alteren el orden en el interior de los centros de trabajo.

19. Es obligatorio portar en todo momento en un lugar visible el gáfete que se proporcione, para facilitar la identificación y el control dentro de las instalaciones.

20. Debe evitarse presenciarla ejecución de trabajos y maniobras en los que no se tenga participación, con objeto de no entorpecer las operaciones y para no propiciar la ocurrencia de accidentes.

21. Queda prohibido el transito de vehículos y personas no autorizadas por las áreas de obras en construcción o sitios en donde se realicen reparaciones, acatando los avisos preventivos que se encuentren colocados al respecto .

B. MEDIDAS GENERALES DE APLICACION OBLIGATORIA PARA EL PERSONAL PROPIO DE PETROLEOS MEXICANOS.

1. Para el acceso a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, todo su personal deberá cumplir con las medidas establecidas en el punto 1.1 de este capitulo y adicionalmente con las que se indican a continuación :

a) Los trabajadores deberán portar como gáfete, en un lugar visible, la credencial del servicio médico que se le proporcione en su centro de trabajo como identificación en el momento de acceso y durante todo el tiempo que permanezca en el interior de las instalaciones.

b) El trabajador que por cualquier motivo tenga que salir de su centro de trabajo durante su jornada laborable, deberá contar con su pase de salida debidamente autorizado de acuerdo al procedimiento establecido localmente.

c) Queda prohibido al personal el acceso en vehículos particulares que no cuenten con el pase local correspondiente.

d) Para tener acceso a las instalaciones por medio de un vehículo ya sea como, conductor o como pasajero, el personal deberá identificarse como trabajador de la empresa en el momento de su acceso.

C. MEDIDAS GENERALES DE APLICACION OBLIGATORIA PARA EL PERSONAL DE COMPAÑIAS CONTRATISTAS DE PETROLEOS MEXICANOS.

1. Para el acceso a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, el personal de la Compañía contratista deberá cumplir con las medidas establecidas en le punto 1.1 de este capitulo y adicionalmente con las que se indiquen a continuación.

a) El personal de compañía contratista deberás portar en un lugar visible el gáfete o credencial de identificación que les sea proporcionado localmente por Petróleos Mexicanos, en el momento de acceso y durante todo el tiempo que permanezca en el interior de las instalaciones.

b) La compañías contratista están obligadas a dar aviso por escrito a las autoridades locales de Petróleos Mexicanos, cuando efectúen la baja o alta de unos de sus trabajadores, para cancelar o tramitar el pase a sus instalaciones. Para tener acceso por medio de vehículos, estos deben contar con el pase local Correspondiente autorizado y vigente.

Para tener acceso a las instalaciones por medio de un vehículo, tanto el conductor como sus acompañantes deberán identificarse por los descritos en el inciso 1.3.1.1 de este punto 1.3.1.

Los responsables administrativos que tienen a su cargo el desarrollo de obras que realiza el personal de contratistas, previo al acceso de estos a las instalaciones de Petróleos mexicanos, deben instruirlos acerca de las disposiciones de seguridad que están obligados a acatar, incluyendo equipo de protección personal y tramite de permiso de trabajos peligrosos, según en el área en que se ejecuten estos. Por su parte el responsable de personal de contratistas tiene la obligación de solicitar toda la información que para el caso sea necesaria, proveerse de las herramientas y equipo de protección personal apropiados y recabar autorización escrita en los encargados del centro de trabajo antes de iniciar cualquier actividad.

Es responsabilidad de la compañía contratista dotar con el equipo de protección personal necesario a todos sus trabajadores, a fin de que se les permita laborar dentro de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.

MEDIDAS GENERALES DE APLICACION OBLIGATORIA PARA PERSONAL AJENO Y VISITANTES EN GENERAL A PETROLEOS MEXICANOS.

- 40 -


Para el acceso a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, el personal ajeno y los visitantes en general, deberán cumplir con las medidas establecidas en el punto 1.1 de este capitulo y adicionalmente con las que se indican a continuación:Queda prohibida la entrada a las instalaciones de PEMEX a los vendedores ambulantes y promotores de ventas.Los visitantes y personas ajenas a PEMEX deberán identificarse y registrarse en los módulos de vigilancia o control que para este fin se tengan en los centros de trabajo, indicando el motivo y nombre de la persona a quien visita y solicitando la orientación necesaria.Los visitantes y personas ajenas a PEMEX deberán portar en un lugar visible el gáfete o identificación que se les proporcione, durante todo el tiempo que permanezcan en el interior de las instalaciones.Los visitantes y personas ajenas a PEMEX que se les permita el acceso a las instalaciones, quedan obligados a aceptar que los riesgos o accidentes que puedan sufrir mientras permanezcan en el interior de las instalaciones, son de su exclusiva responsabilidad.El acceso a las instalaciones por medio de vehículos, queda supeditada a que se autorice localmente el pase correspondiente.Queda prohibido a todos los visitantes y personas ajenas, deambular por calles, andadores, pasillos, oficinas, instalaciones y áreas en general que no sea motivo especifico de su visita.Queda estrictamente prohibido a todos los visitantes y personas ajenas a PEMEX, el uso de cámaras fotográficas, de cine o de vídeo, salvo cuando se cuente con la previa autorización del responsable correspondiente del centro de trabajo. el uso de reflectores o flashes deberá limitarse a los lugares específicamente autorizados para ellos.Es obligación de los visitantes y personas ajenas a PEMEX, solicitar la orientación necesaria en el momento en el que se les autorice el acceso a las instalaciones.El acceso de visitantes a las instalaciones deberá llevarse a cabo siempre por las puertas indicadas para ello. Queda prohibido a los peatones hacer uso de los accesos para vehículos.Cuando las visitas a las instalaciones sean en grupo, el responsable de esto debe comunicar a los integrantes que esta prohibido que cualquiera de ellos se aparte del mismo.

CAPITULO 2

ACCESO DE PERSONAS A LAS AREAS DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.MEDIDAS DE APLICACION OBLIGATORIA PARA PERSONAL PROPIO, AJENO Y VISITANTES

EN GENERAL A PETROLEOS MEXICANOS.

Para el acceso a las instalaciones industriales se deberá cumplir con las medidas establecidas en el capitulo 1 que resulten aplicables y adicionalmente con las que se indican a continuación:Las personas que transiten a pie en las instalaciones, están obligadas a acatar las disposiciones y señalamientos peatonales, así como a caminar únicamente por las banquetas, andadores o caminos de acceso hechos a exprofeso. No deben transitar por áreas restringidas, entre los equipos, bajo la soportaría, y líneas aéreas, por calles cerradas debido a trabajos de mantenimiento o por simulacros, junto a fosas o trampas abiertas, por áreas delimitadas temporalmente durante fugas de productos o maniobras especiales, por pisos resbalosos debido a encharcamientos de agua o aceite, debiendo también evitar brincar sobre tuberías o diques de contención, escalar terraplenes, o saltar sobre zanjas, trincheras o fosas.Queda estrictamente prohibido el acceso y transito por las áreas de operación cuando ocurran emergencias o se encuentren en la etapa de prueba y arranque.Queda estrictamente prohibido el acceso a las áreas de operación, bombeo, almacenamiento, y descarga y carga de productos, a las personas que vistan cualquier prenda de nylon o de otra fibra sintética, que genere electricidad estática y a la fácil inflamabilidad de estos materiales. solo se les permitirá el acceso a las áreas mencionadas de personas que vistan prendas de algodón.Es obligación de la persona a la cual se le proporcione un equipo de protección personal, cuidar de el y no hacer mal uso del mismo.Queda estrictamente prohibido al personal propio, ajeno y visitantes, pasar por debajo de los autotanques o carros de ferrocarril, así como subir o bajar por ellos si no son integrantes de la tripulación de los mismos.Se deben acatar, respetar y seguir las indicaciones de los letreros y señales de advertencia correspondientes a la operación de seguridad del área a la que la persona interesada tenga necesidad de entrar

MEDIDAS DE APLICACION OBLIGATORIA PARA PERSONAL AJENO Y VISITANTES EN GENERAL A PETROLEOS MEXICANOS.

Para el acceso a las instalaciones industriales de Petróleos Mexicanos, el personal ajeno y los visitantes en general deberán cumplir con las medidas establecidas en el capitulo 1, en el punto 2.1 de este capitulo y adicionalmente con las que se indican a continuación:Es obligatorio para todos los visitantes, el uso adecuado del equipo de protección personal que le sea proporcionado, así como respetar los señalamientos e indicaciones dados por el personal encargado del centro de trabajo.Queda prohibido el acceso de visitantes a las áreas en operación o a las consideradas como riesgosas, a menos que el motivo de su visita lo amerite, en cuyo caso el responsable de esa área le dará las recomendaciones de seguridad pertinentes y cuidará de que se le proporcione e instruya sobre el uso del equipo de protección personal apropiado.Queda prohibido a los visitantes, intervenir en maniobras, abrir o cerrar válvulas. operar instrumentos, accionar interruptores, operar maquinas y en general efectuar cualquier operación de equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos.

Toda persona ajena a Petróleos Mexicanos deberá cumplir invariablemente con las indicaciones de los letreros que prohiben fumar y encender fósforos o fuegos abiertos, en aquellas áreas de las instalaciones donde estas practicas resulten riesgosas. solamente se permitirá fumar en los lugares destinados para tal fin.

- 41 -


CAPITULO 3

ACCESO DE PERSONAS A LAS AREAS ADMINISTRATIVAS.

MEDIDAS DE APLICACION OBLIGATORIA PARA PERSONAL PROPIO, AJENO Y VISITANTES EN GENERAL A PETROLEOS MEXICANOS.

Para el acceso a los edificios o áreas administrativas de Petróleos Mexicanos se deberá cumplir con las medidas establecidas en el capitulo 1, que resulten aplicables y adicionalmente con las que se indican a continuación :Queda prohibido introducir y hacer uso de cámaras fotográficas, de cine o de vídeo, “flashes”, reflectores, etc. sin la autorización correspondiente de las personas indicada del centro de trabajo.Es obligación del personal propio, ajeno y visitante en general, observar un comportamiento apropiado durante su estancia en las instalaciones administrativas, así como acatar las siguientes disposiciones :

- No fumar en los lugares prohibidos.

- No arrojar cigarros o cerillos encendidos en los cestos de basura.

- Familiarizarse con la ubicación y uso de los extintores.

- Depositar la basura o materiales de desperdicio en los lugares destinados para ello.

MEDIDAS DE APLICACION OBLIGATORIA PARA PERSONAL AJENO Y VISITANTES EN GENERAL A PETROLEOS MEXIACNOS.

Para el acceso a los edificios y áreas administrativas de Petróleos Mexicanos, el personal ajeno y los visitantes en general, deberán cumplir con las medidas establecidas en el capitulo 1, en el punto 3.1 de este capitulo y adicionalmente con las que se indican a continuación .El personal ajeno y los visitantes en general a Petróleos Mexicanos, deberán sujetarse al procedimiento de acceso establecido localmente en cada centro de trabajo, que básicamente consiste en presentar una identificación personal que será canjeada por un gáfete de visitante, mismo que deberá ser portado y visible mientras permanezca en las instalaciones administrativas, y que será entregado en el momento en que el visitante abandone las instalaciones para que le sea devuelta su identificación.Los visitantes que requieran orientación acerca de la ubicación de dependencias o de personas, deberá acudir preferentemente a los módulos de información que existen en las instalaciones administrativas.Es obligación del personal que atiende al público orientar a los visitantes, así como informarles acerca de las condiciones de seguridad adicionales a las mostradas en letreros o señalamientos, debido a trabajos de mantenimiento, simulacros etc.Es obligación de todos los visitantes, así como de aquellas personas que prestan algún servicio a Petróleos Mexicanos, respetar los señalamientos y recomendaciones dadas por el personal encargado de orientar y vigilar el orden.En el caso que durante la visita se lleve a cabo una práctica de evacuación del edificio o se presente una emergencia real, los visitantes y personas ajenas a Petróleos Mexicanos, deberá atender lasa indicaciones de las personas a las que fueron a visitar o a las de los encargados de realizar dicha práctica o de controlar la emergencia.

CAPITULO 4ACCESO DE PERSONAS A LAS AREAS RESTRINGIDAS DE LAS INSTALACIONES

MEDIDAS DE APLICACION OBLIGATORIA PARA PERSONAL PROPIO AJENO Y VISITANTES EN GENERAL A PETROLEOS MEXICANOS.

Se consideran como áreas restringidas aquellas que a juicio del responsable del centro de trabajo representan un alto riesgo para el personal que no esta debidamente informado, así como aquellas en que debe limitarse el acceso de personas ajenas de operación, tales como quirófanos, laboratorios, subestaciones eléctricas, plantas que manejan productos tóxicos, almacenes de sustancias radiactivas etc. para el acceso a dichas áreas restringidas, toda persona deberá cumplir con las medidas establecidas en los capítulos anteriores que resulten aplicables y adicionalmente con las que se indican a continuación:Queda estrictamente prohibida la entrada a menores de edad a las áreas restringidas.

El acceso de personas a cualquiera de las áreas restringidas estará sujeta a la autorización del responsable de la instalación.

Para poder tener acceso a las áreas restringidas, es necesario contar con el equipo de personal apropiado y con el conocimiento pleno para su uso.

El personal responsable del área deberá proporcionar a la persona que solicita el acceso, toda la información verbal o escrita que considere necesaria para evitar riesgos.Para efectuar trabajos de cualquier índole dentro de las áreas restringidas, se deberá contar con la autorización escrita en los formatos específicos por parte del personal encargado del lugar.

En el caso de presentarse una emergencia, todo el personal incluyendo los visitantes, deberá proceder de acuerdo a los indicado por los encargados del área.

- 42 -



- 43 -


A N E X O “ J “P R O G R A M A C A L E N D A R I Z A D O D E E N T R E G A D E

E S T I M A C I O N E S D E O B R A

PROGRAMA DE CORTE DE ESTIMACIONES Y EROGACIONES

El presente anexo forma parte del Contrato (No. CONTRATO), celebrado entre PEMEX-REFINACION y (EL CONTRATISTA), para realizar la obra denominada:

(DESCRIPCION DE LA OBRA)

Y se formula de común acuerdo entre las partes, para establecer el programa de corte de estimaciones, erogaciones y presentación de estimación por parte del contratista al RESIDENTE de conformidad con lo siguiente:

PROGRAMA DE CORTE DE ESTIMACIONES Y EROGACIONES 2005 y 2006 DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

MESPERIODO ESTIMACIONES FECHA DE ENTREGA

INICIO TERMINO FECHA DE CORTE DE ESTIMACIONES

ENERO 01-Ene 31-Ene 31-Ene 01 al 05 Feb del 05/06

FEBRERO 01-Feb 28-Feb 29-Feb 01 al 05-Mzo del 05/06

MARZO 01-Mzo 31-Mzo 31-Mzo 01 al 05-Abr del 05/06

ABRIL 01-Abr 30-Abr 30-Abr 01 al 05-May del 05/06

MAYO 01-May 31-May 31-May 01 al 05-Jun del 05/06

JUNIO 01-Jun 30-Jun 30-Jun 01 al 05-Jul del 05/06

JULIO 01-Jul 31-Jul 31-Jul 01 al 05-Ago del 05/06

AGOSTO 01-Ago 31-Ago 31-Ago 01 al 05-Sep del 05/06

SEPTIEMBRE 01-Sep 30-Sep 30-Sep 01 al 05-Oct del 05/06

OCTUBRE 01-Oct 31-Oct 31-Oct 01 al 05-Nov del 05/06

NOVIEMBRE 01-Nov 30-Nov 30-Nov 01 al 06-Dic del 05/06DICIEMBRE 01-Dic 31-Dic 31-Dic 01 al 06-Ene-2006Nota 1: Cuando la ejecución de los trabajos terminen antes del corte señalado en el PCE, se deberá solicitar por parte del Residente de la obra los recursos económicos correspondientes a la Unidad Contratante.

Nota 2: En caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el Art. 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, según último párrafo del Art. 103 del Reglamento de la L.O.P.y S.R.M, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte”, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista.

Nota 3: Los Residentes de Obra tendrán como mínimo 10 días posteriores a la presentación de la estimación, para su revisión, autorización y entrega a la Unidad Contratante, no deberá de exceder los 15 días que marca el Art. 54 de LOPSRM.


- 44 -


Parte I: Documentación distinta de las propuestas técnica y económicaEl licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición.

DA-1 a) Escrito en el que el licitante manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de licitación.

b) Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad estipulando que el licitante no está legalmente impedido por cualquier razón de celebrar el Contrato, incluyendo una manifestación de que el licitante no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en el Articulo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

c) Escrito mediante el cual el licitante manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:.

1..-De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, y

2.-Del representante: nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la propuesta, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó

Tratándose de personas físicas, en lugar de presentar el escrito indicado en el inciso “d” anterior, deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

DA-2 Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

DA-3 Escrito mediante el cual el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la LOPSRM, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A) Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B) Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C) Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

- 45 -


Para las personas que decidan agruparse para presentar proposición conjunta, deberán presentar en forma individual esta manifestación y deberán ser firmadas por el representante legal de cada una de las personas.

La omisión en la entrega de este escrito no será causa para desechar la proposición, pero si será requisito indispensable para la firma del contrato.

Tratándose de una proposición conjunta, la información y documentos solicitados en este punto, deberá ser proporcionada por cada una de las personas que presentan la proposición conjunta.

Esta documentación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta técnica.

- 46 -


DOCUMENTO DA-1

MANIFESTACIÓN INDICANDO: NOMBRE Y DOMICILIO DEL LICITANTE, TELÉFONO, TELEFAX Y CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE; BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ESTAR IMPEDIDO LEGALMENTE PARA CELEBRAR EL CONTRATO Y DE NO ENCONTRARSE EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; DATOS DEL LICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL.

- 47 -


DOCUMENTO DA-1

(Preferentemente en papel membretado del licitante)

Hoja 1 de 2

LICITACIÓN PÚBLICA ___________ NÚM. ______________________

PEMEX REFINACIONPRESENTE:

En referencia a las bases de licitación pública ________ N°. ____________, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: “REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF: USIPA-457/05. (AREA; PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS)”.

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

a) Manifestación de Domicilio.

Manifiesto que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones, aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto, es el siguiente:

Calle: No. Colonia:

Ciudad: Código Postal: Estado y País

Teléfono: Fax: E-Mail:

b) Declaración sobre el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Declaro bajo protesta de decir verdad que [NOMBRE DEL LICITANTE] no se encuentra en alguno de los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asimismo, manifiesto que tengo total conocimiento de las implicaciones legales y sanciones que podrían aplicarse en caso de declarar con falsedad.

- 48 -


DOCUMENTO DA-1Hoja 2 de 2

[Lo establecido en el inciso que se indica a continuación se deberá presentar en caso de que el licitante sea una persona moral. En caso de que el licitante sea una persona física, deberán acompañar a su propuesta una identificación oficial vigente con fotografía.]

c) Manifestación de que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada

Mediante el presente escrito manifestamos que el suscrito cuenta con facultades suficientes para comprometer y representar a [NOMBRE DEL LICITANTE] en la presente licitación e indicamos los datos relativos a la constitución del licitante y a la personalidad de nuestro representante y los datos requeridos en el párrafo antes indicado:

De la persona moral:

1. Clave del Registro Federal de Contribuyentes.2. Denominación o razón social.3. Descripción del objeto social de la empresa.4. Relación de los nombres de los accionistas o socios.5. Número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso, sus reformas o

modificaciones (señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó).6. Inscripción en el Registro Público de Comercio.

Del representante:

1. Nombre.2. Número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la Propuesta

(señalar nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó).

Fechado a los ______ días del mes de ______________ de _____.

Protesto lo necesario

__________________________[NOMBRE DEL LICITANTE]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL]

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA, DEBERÁN PRESENTAR EN FORMA INDIVIDUAL ESTA MANIFESTACIÓN Y DEBERÁN SER FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE CADA UNO DE LAS INTEGRANTES DEL GRUPO DE PERSONAS.

- 49 -


DOCUMENTO DA-2

DECLARACIÓN FISCAL O BALANCE GENERAL AUDITADO DEL LICITANTE

- 50 -


DOCUMENTO DA-2

Declaración fiscal o balance general auditado de la empresa (copia), correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido por la Convocante.

En caso de Proposiciones Conjuntas, para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas que presentan la Proposición Conjunta.

Texto de Documentación para acreditar el Capital Contable

Para acreditar el capital contable se presentará declaración fiscal 2004 o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido

Si dos o más personas deciden presentar una proposición conjunta, podrán sumar los capitales contables correspondientes a cada uno de ellos, a fin de cubrir el presente requisito.

Para el caso de demostrar el capital contable a través del balance general auditado deberá acompañarse de la documentación siguiente y cumplirse con los requisitos indicados a continuación:

1) Dictamen (Auditor’s Report) de la auditoria externa, en el que manifieste por lo menos: el nombre de la empresa auditada, fecha o periodo del ejercicio fiscal examinado por el auditor, opinión del auditor respecto a que la información examinada sí refleja razonablemente la situación financiera de la empresa, y que sea suscrito por el despacho de auditores y/o el auditor. En caso de que alguno de estos aspectos no se incluya en el texto del dictamen se considerará como no presentado. Para efectos de lo anterior el licitante podrá guiarse por lo establecido en las Normas y Procedimientos de Auditoria del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. o en los lineamientos establecidos por el International Federation of Accountants (IFAC) en lo correspondiente a “The Auditor’s Report On Financial Statements” (International Standard On Auditing 700).

2) En caso de que el acto de presentación y apertura de proposiciones se celebre dentro de los primeros cuatro meses posteriores a la fecha de cierre del ejercicio fiscal del licitante, se aceptará la documentación del penúltimo ejercicio fiscal anterior. Si el acto se celebra en fecha posterior al periodo indicado anteriormente, el licitante deberá proporcionar el balance general auditado del ejercicio fiscal inmediato anterior. Si algún licitante presenta ambos, “LA CONVOCANTE” tomará en cuenta la información del ejercicio fiscal más reciente.

FIN DE TEXTO

- 51 -


DOCUMENTO DA-3

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL LICITANTE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO, NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN LA LOPSRM, PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SFP, CON EL PROPÓSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN.

- 52 -


DOCUMENTO DA-3


PEMEX REFINACIONPresente:

En referencia a las bases de licitación pública ________ N°. ____________, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: “REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF. USIPA-457/05. (AREA;PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS).”

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto bajo protesta de decir verdad que por nuestro conducto no participan en los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del primer párrafo de la fracción XXIII del artículo 33 de la mencionada ley, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

La falsedad en esta manifestación será sancionada en términos de ley.




- 53 -


Parte II: Contenido de la propuesta técnicaEl licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición.

DT-1 Copia del recibo de pago de bases, con fecha de sello de pago comprendida en el periodo de venta de bases de licitación establecido en la convocatoria.

DT-2 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar la obra, incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

DT-3 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos, tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en caso de que resultare ganador (Sin montos).

DT-4 Curriculum de los profesionales técnicos al servicio del licitante, identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, los que deben tener experiencia en obras de características técnicas y magnitud similares.

DT-5 Identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, que acrediten la experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

DT-6 1. Manifestación escrita de conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que “LA CONVOCANTE” les hubiere proporcionado, las leyes y reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos. Asimismo aceptar todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.

2. Manifestación escrita en la que señale las partes de los trabajos que subcontratará.

3. Manifestación escrita de conocer y haber considerado en la integración de su propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que, en su caso, le proporcionará “LA CONVOCANTE”, así como el programa de suministro correspondiente. 4. Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como de haber considerado las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación.

5. Manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos.

6. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, manifestación escrita de que los precios consignados en su propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

DT-7 Declaración de integridad que se presentará en el documento denominado “Compromisos con la Transparencia”.

DT-8 Documentos que acrediten la capacidad financiera, de acuerdo a lo establecido en la guía anexa.

DT-9 Análisis de los conceptos de trabajo indicados en el formato DT-9, describiendo el concepto a desarrollar, su unidad de medida y cantidad, así como la relación de los materiales con sus

- 54 -


correspondientes consumos y de mano de obra y maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos, sin considerar costos e importes.

DT-10 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar y sus respectivas unidades de medición. (Sin montos). DT-10A:- Para materiales (Anexo F-2)DT-10B.- Para Mano de Obra (Anexo H-1)DT-10C.- Para Maquinaria y Equipo ( Anexo E-1)

DT-11 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

DT-12 Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, dividido en partidas y subpartidas, indicando por mes las cantidades de trabajo por realizar (Sin montos).

DT-13 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de la mano de obra que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, expresada en jornadas e identificando categorías (sin montos).

DT-14 Programa cuantificado y calendarizado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción, expresado en horas efectivas de trabajo, identificando tipo y características (sin montos).

DT-15 Programa cuantificado y calendarizado de suministro o utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos (sin montos).

DT-16 Programa cuantificado y calendarizado, dividido en partidas y subpartidas de utilización mensual del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión, administración y control de la obra para la ejecución de los trabajos (sin montos).

[NOTA: los documentos DT-17 y DT-18 los utilizará el licitante cuando proceda]

DT-17 En el caso de proposición conjunta, una copia del convenio privado referido en el Artículo 28 del RLOPSRM y en el apartado “Proposiciones Conjuntas” de la Sección I de las Bases de Licitación.

DT-18 En caso de contar con personal con discapacidad en su planta laboral, declaración por escrito del porcentaje dado de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social. (La omisión en la entrega de este documento no será motivo de desechamiento)

DT-19 Manifestación en escrito libre, bajo protesta de decir verdad, que los equipos, maquinaria y materiales de instalación permanente, que integren el contenido nacional del proyecto cumplen con lo dispuesto por la fracción I del artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Se podrá utilizar el formato DT-19.

- 55 -


DOCUMENTO DT-1

Se incluirá el recibo de pago de bases, con fecha de sello de pago comprendida en el periodo de venta de bases de licitación establecido en la convocatoria

- 56 -


DOCUMENTO DT-2En este formato, el licitante deberá describir la planeación integral para realizar la obra, incluyendo su procedimiento constructivo, considerando en su caso las restricciones técnicas que determine “LA CONVOCANTE”.

(PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO)

- 57 -


ANEXO C-1(CATALOGO DE ALCANCES)

PARTIDA DESCRIPCIÓN ALCANCES

1 1SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 2” DE DIÁMETRO CED. STD.

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás la tubería especificada en el mismo contrato. 2. - Selección de tubería por diámetro y cedula. 3. - Movimientos dentro del taller de prefabricación. 4. - Cortes y biselados. 5. - Nivelación, alineación y punteo de juntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo.

2 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 3” DE DIÁMETRO CED. STD




4 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 6” DE DIÁMETRO CED. STD.




6 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 12” DE DIÁMETRO CED. STD..


7 SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106, GR. B, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS DE 1” DE DIÁMETRO CED. 80

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás la tubería especificada en el mismo contrato. 2. - Selección de tubería por diámetro y cedula. 3. - Movimientos dentro del taller de prefabricación. 4. - Cortes y biselados. 5. - Nivelación, alineación y punteo de juntas soldables. 6.- Limpieza del area de trabajo.

8 SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indique

- 58 -


DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106, GR. B, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS DE 1” DE DIÁMETRO CED. 160

expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás la tubería especificada en el mismo contrato. 2. - Selección de tubería por diámetro y cedula. 3. - Movimientos dentro del taller de prefabricación. 4. - Cortes y biselados. 5. - Nivelación, alineación y punteo de juntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo.

9 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 2” DE DIÁMETRO CED. STD.

1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás la tubería especificada en el mismo contrato. 2. -Selección de tubería por di metro y cedula. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación sobre soportes de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. -Limpieza del área de trabajo.


1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás la tubería especificada en el mismo contrato. 2. -Selección de tubería por di metro y cedula. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación sobre soportes de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. - Limpieza del área de trabajo.


1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás la tubería especificada en el mismo contrato. 2. -Selección de tubería por di metro y cedula. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación sobre soportes de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. Limpieza del área de trabajo.

12 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA DE 2” DE DIÁMETRO CED. STD.,

1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. -Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación de puntas libres o puntas bridadas sobresoportes de tubería. 5. -Punteo de puntas libres de tubería prefabricadautilizando electrodos indicados en especificaciones. 6. -Fijación provisional de las puntas bridadas. 7. -Fijación a los soportes, colocación de calzas, fijacióna la base con puntos de soldadura (no incluye lafabricación de calzas y soportes). 8. -Limpieza del área de trabajo.


1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. -Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación de puntas libres o puntas bridadas sobresoportes de tubería. 5. -Punteo de puntas libres de tubería prefabricadautilizando electrodos indicados en especificaciones. 6. -Fijación provisional de las puntas bridadas. 7 - Fijación a los soportes, colocación de calzas, fijacióna la base con puntos de soldadura (no incluye lafabricación de calzas y soportes). 8. -Limpieza del área de trabajo.

14 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA DE 3” DE

1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. -Selección de tubería de acuerdo al letrero de

- 59 -


DIÁMETRO CED. 80., identificación. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación de puntas libres o puntas bridadas sobresoportes de tubería. 5. -Punteo de puntas libres de tubería prefabricadautilizando electrodos indicados en especificaciones. 6. -Fijación provisional de las puntas bridadas. 7. -Fijación a los soportes, colocación de calzas, fijacióna la base con puntos de soldadura (no incluye lafabricación de calzas y soportes). 8. -Limpieza del área de trabajo.

15 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA DE 4” DE DIÁMETRO CED. 80.

1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. -Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación de puntas libres o puntas bridadas sobresoportes de tubería. 5. -Punteo de puntas libres de tubería prefabricadautilizando electrodos indicados en especificaciones. 6. -Fijación provisional de las puntas bridadas. 7. -Fijación a los soportes, colocación de calzas, fijacióna la base con puntos de soldadura (no incluye lafabricación de calzas y soportes). 8. -Limpieza del área de trabajo.


1. -Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. - Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. -Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. -Alineación de puntas libres o puntas bridadas sobresoportes de tubería. 5. -Punteo de puntas libres de tubería prefabricadautilizando electrodos indicados en especificaciones. 6. -Fijación provisional de las puntas bridadas. 7. -Fijación a los soportes, colocación de calzas, fijacióna la base con puntos de soldadura (no incluye lafabricación de calzas y soportes). 8. -Limpieza del área de trabajo.

17 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-106, GR. B, SIN COSTURA DE 1” DE DIÁMETRO CED. 80

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. - Colocación de tubería sobre la estructura de apoyo enforma manual o con maquinaria hasta 8 m. de altura. 4. - Alineación de puntas libres o puntas bridadas sobresoportes de tubería. 5. - Punteo de puntas libres de tubería prefabricadautilizando electrodos indicados en especificaciones. 6. - Fijación provisional de las puntas bridadas. 7. - Fijación a los soportes, colocación de calzas, fijacióna la base con puntos de soldadura (no incluye lafabricación de calzas y soportes). 8. -Limpieza del área de trabajo.

18 MANEJO Y TENDIDO DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B, SIN COSTURA DE 4” DE DIÁMETRO CED. 40

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. - Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. - Manejo de la tubería y presentación sobre el ducto enforma manual o utilizando maquinaria, en su caso. 4. - Alineación de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. - Bajado de la tubería al ducto o zanja hasta 2 m. enforma manual o con maquinaria, en su caso. 7. -Limpieza del área de trabajo.


1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. - Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación.

- 60 -


3. - Manejo de la tubería y presentación sobre el ducto enforma manual o utilizando maquinaria, en su caso. 4. - Alineación de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. - Bajado de la tubería al ducto o zanja hasta 2 m. enforma manual o con maquinaria, en su caso. 7. - Limpieza del área de trabajo.

20 MANEJO Y TENDIDO DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B, SIN COSTURA DE 10” DE DIÁMETRO CED. STD.

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. - Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. - Manejo de la tubería y presentación sobre el ducto enforma manual o utilizando maquinaria, en su caso. 4. - Alineación de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. - Bajado de la tubería al ducto o zanja hasta 2 m. enforma manual o con maquinaria, en su caso. 7. - Limpieza del área de trabajo.

21 MANEJO Y TENDIDO DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B, SIN COSTURA DE 12” DE DIÁMETRO CED. STD

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles. 2. - Selección de tubería de acuerdo al letrero deidentificación. 3. - Manejo de la tubería y presentación sobre el ducto enforma manual o utilizando maquinaria, en su caso. 4. - Alineación de tubería. 5. - Punteo de tubería, utilizando electrodos indicados enespecificaciones. 6. - Bajado de la tubería al ducto o zanja hasta 2 m. enforma manual o con maquinaria, en su caso. 7. -Limpieza del área de trabajo.

22 DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53, GR.B, SIN COSTURA, SUBTERRANEA, ENTREGANDO ESTA A PEMEX REFINACION, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO Y EN EL LUGAR QUE ESTA INDIQUE, DE 2” DE DIÁMETRO CED. STD

1. - Trazo y corte de la tubería dentro de la zanja. 2. - Manejo de la tubería dentro de la zanja e izado de lamisma, en forma manual o con grúa, en su caso. Estibafuera de la zanja, incluye conexiones y accesorios. 3. - No incluye excavación. 4. - Limpieza del área de trabajo.

23 DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53, GR. B, SIN COSTURA, SUBTERRANEA, ENTREGANDO ESTA A PEMEX REFINACION, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO Y EN EL LUGAR QUE ESTA INDIQUE, DE 3” DE DIÁMETRO CED. STD








27 DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBON, ASTM A-53, GR. B, SIN COSTURA, SUBTERRANEA, ENTREGANDO ESTA A PEMEX REFINACION, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO Y EN EL LUGAR QUE ESTA INDIQUE, DE 12” DE DIÁMETRO CED. STD.


28 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234, GR. WPB, EXTREMOS BISELADOS,

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglos

- 61 -


CODO DE 4” DE DIÁMETRO, 90, RADIO LARGO EXTREMOS BISELADOS, CED. STD.

necesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo.

29 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234, GR. WPB, EXTREMOS BISELADOS, CODO DE 6” DE DIÁMETRO, 90, RADIO LARGO EXTREMOS BISELADOS, CED. STD.

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo.


1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo

31 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-234, GR. WPB, EXTREMOS BISELADOS, CODO DE 12” DE DIÁMETRO, 90, RADIO LARGO EXTREMOS BISELADOS, CED. STD.)

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. Limpieza del área de trabajo.

32 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 90, RADIO LARGO, S.W. DE 3/4” DIAM. 3000

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo

33 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 90, RADIO LARGO, S.W. DE 1” DIAM. 3000

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diametros interiores seanIdénticos.

- 62 -


2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo.

34 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 45, RADIO LARGO, S.W. DE 1” DIAM. 3000


35 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, SOCKOLET DE 1” DIAM. 3000 S.W.


36 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, NIPLE DE ¾” DIAM. X 4” DE LONG. CED 160 EP/ER.


37 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, NIPOLET, DE ¾” DIAM. 3000


38 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, BRIDA DE 2” DE DIAM., W:N. 150 R.F. BORE CED. STD

1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando as¡ se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentes

- 63 -


bancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables. 6. - Limpieza del área de trabajo.

39 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, BRIDA DE 3” DE DIAM., W:N. 150 R.F. BORE CED. STD


40 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, BRIDA DE 4” DE DIAM., W:N. 150 R.F. BORE CED. STD.







1. - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando asi se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las uniones de fabrica para la prefabricación depiezas de tubería, haciendo, en su caso, los arreglosnecesarios para que los diámetros interiores seanIdénticos. 2. - Selección de las uniones en el almacén. 3. - Movimientos de las uniones dentro del taller deprefabricado entre el sitio de estiba y los diferentesbancos de trabajo. 4. - Preparación de la unión. 5. - Nivelado, alineado y punteo de las puntas soldables.

- 64 -


6. - Limpieza del área de trabajo.44 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE

VÁLVULA DE MARIPOSA, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13 % Cr. ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELLITE, OPERADA CON MANERAL DE 10” DE DIÁMETRO 150 R.F.

1 - Suministrar en el sitio de los trabajos todos losmateriales consumibles y, cuando así se indiqueexpresamente en el anexo "C" del contrato, suministrarademás las válvulas especificadas en el mismo contrato.2. -Selección de válvula. 3. -Revisión de la operación correcta del mecanismo de laválvula y sus sellos. 4. -Erección de válvula al sitio de instalación en formamanual, o en su caso con maquinaria hasta 8 m. dealtura. 5. -Soportado provisional para poder alinear. 6. -Alineación a la tubería para proceder a su fijación.7. -Punteado en unión válvula con tubería utilizando elelectrodo indicado en la especificación, sí la válvulaes de tipo soldable. 8. -Fijación provisional a las bridas a las que se va aacoplar si la válvula es bridada. 9. -Limpieza del área de trabajo.

45 SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VÁLVULA DE MARIPOSA, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13 % Cr. ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELLITE, OPERADA CON MANERAL DE 12” DE DIÁMETRO 150 R.F.


46 SUMINISTRO MANEJO Y ERECCION DE VALVULAS DE COMPUERTA, DE 3/4 “ DE DIAMETRO, S.W. 800 # CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13 % Cr. CUÑA SÓLIDA, VASTAGO ASCENDENTE, ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, BONETE Y YUGO ATORNILLADO, OPERADA CON VOLANTE,


47 SUMINISTRO MANEJO Y ERRACCION DE VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADA, DE 4” DE DIAMETRO, 150#, R.F. CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13% Cr. CUÑA SÓLIDA, VASTAGO ASCENDENTE, ,ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, BONETE Y YUGO BRIDADO , OPERADA CON VOLANTE.


- 65 -


48 SUMINISTRO MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE MARIPOSA, DE 6” DE DIAMETRO, 150# R,F CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13% Cr. ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, OPERADA CON MANERAL.


49 SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

1 - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante.7. - Limpieza del área de trabajo

50 SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 3” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR.B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018..

1 - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante. 7. - Limpieza del área de trabajo.

51 SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR.B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

1 - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante.7. - Limpieza del área de trabajo


1 - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante. 7. - Limpieza del área de trabajo


1 - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante. 7. - Limpieza del área de trabajo.

54 SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018

1. - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante.

55 SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 3” DE

1. - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta.

- 66 -


DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante.

56 SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

1.- Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso.4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta;fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamentela prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante.

57 SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 6” DE DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.





1. - Limpieza de biseles. 2. - Alineación y punteo de la junta. 3. - Precalentamiento de la junta para soldarla, en su caso. 4. - Aplicación de cordones de soldadura de la junta; fondeo, paso caliente, relleno y soldadura de vista. 5. - Reparación de juntas que no pasen satisfactoriamente la prueba de inspección radiográfica. 6. - Limpieza y retiro de material sobrante.

60 SOLDADURA EN TUBERIA Y UNIONES SOCKET-WELD, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 3/4” DE DIAMETRO DE 3000 # PREFABRICADA, DE ACERO DE ALEACION ASTM A-335/182 GR. P11/F11. UTILIZANDO APORTE ER-805 B2, Y ELECTRODO E-8018 B2. Y ATMOSFERA DE PROTECCION DE GAS ARGON.


61 SOLDADURA EN TUBERIA Y UNIONES SOCKET-WELD, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO DE 3000 # PREFABRICADA, DE ACERO DE ALEACION ASTM A-335/182 GR. P11/F11. UTILIZANDO APORTE ER-805 B2, Y ELECTRODO E-8018 B2. Y ATMOSFERA DE PROTECCION DE GAS ARGON (PROCESO GTAW/SMAW),


62 SOLDADURA EN INSERCION SIMPLE A 90°, CON SOLAPA DE REFUERZO, DE TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 12” DE DIAM. CED STD. ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

1.- Equipo y accesorios necesarios hasta el sitio de la obra por parte de la compañía contratista.2.- Nivelación de juntas a soldar.3.- suministro y aplicación de soldadura de acuerdo a norma AWS A.5.1-69.4.- Limpieza entre cordones de soldadura utilizando pulidor.5.- Efectuar reparaciones derivadas de soldadura mal aplicada.6.- Instalación y retiro de andamio tipo tubular con charolas metálicas, escaleras de acceso y barandal.

63 SOLDADURA EN INSERCION SIMPLE A 90°, CON SOLAPA DE REFUERZO, DE TUBERIA DE 6” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 12” DE DIAM. CED STD. ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.


- 67 -


64 SOLDADURA DE INSERCCION SIMPLE A 90° , DE TUBERIA DE 3/4” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD, ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.


65 SOLDADURA DE INSERCCION SIMPLE A 90° , DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 3” DE DIAMETRO CED. STD, ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.


66 SOLDADURA DE INSERCCION SIMPLE A 90° , DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD, ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.


67 CORTE Y BISELADO TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO.

1. - Colocación de andamios. 2. - Preparación del equipo de corte en el sitio de trabajo. 3. - Trazo de la tubería a cortar. 4. - Corte de la tubería, utilizando equipo oxiacetileno. 5. - Limpieza de la boca del tubo eliminando rebabas y/o escoria. 6. - Limpieza final y retiro de material sobrante. 7. - Limpieza del área de trabajo







71 CORTE Y BISELADO TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 10” DE DIAMETRO CED. STD. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO


72 CORTE Y BISELADO TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12” DE DIAMETRO CED. STD. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO

1. - Colocación de andamios. 2. - Preparación del equipo de corte en el sitio de trabajo. 3. - Trazo de la tubería a cortar. 4. - Corte de la tubería, utilizando equipo oxiacetileno. 5. - Limpieza de la boca del tubo eliminando rebabas y/o escoria.

- 68 -


6. - Limpieza final y retiro de material sobrante. 7. - Limpieza del área de trabajo

73 CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR. B. DE 3/4” DE DIAMETRO CED. 80

1. - Preparación de equipo de corte en el sitio de trabajo. 2. - Movimiento de tubería. 3. - Fijación de la tubería para proceder al corte. 4. - Medición y trazo. 5. - Corte recto (extremo plano) con corta-tubo y hacer rosca. 6. - Limpieza del área de trabajo

74 CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR. B. DE 1” DE DIAMETRO CED. 80

1. - Preparación de equipo de corte en el sitio de trabajo. 2. - Movimiento de tubería. 3. - Fijación de la tubería para proceder al corte. 4. - Medición y trazo. 5. - Corte recto (extremo plano) con corta-tubo y hacer rosca. 6. - Limpieza del área de trabajo

75 CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA DE ACERO AL CARBON ASTM A- 106 GR. B. DE 1” DE DIAMETRO CED. 80.

1. - Preparación de equipo de corte en el sitio de trabajo. 2. - Movimiento de tubería. 3. - Fijación de la tubería para proceder al corte. 4.- Medición y trazo. 5. - Corte recto (extremo plano) con corta-tubo y hacer rosca. 6. - Limpieza del área de trabajo

76 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105. DE ¾” DE DIAM. 3000#.

1. – Suministrar en el sitio de los trabajos todos los materiales consumibles y, cuando así lo indique expresamente en el anexo “C” del contrato, suministrar además el tapón cachucha especificado en el mismo contrato. 2. – Limpieza de roscas para instalación de tapón cachucha. 3. – Colocar cinta o sellador para roscas. 4. – Instalación y apriete de tapón cachucha. 6. - Limpieza del área de trabajo

77 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE ASBESTO COMPRIMIDO (GARLOCK) DE 1/8” DE ESPESOR DE 2” DE DIAMETRO 150 # R.F.)

1. - Suministro en el sitio de los trabajos de todos los materiales consumibles y, cuando asi se indique expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrar además los tornillos o espárragos y empaques. 2. - Revisión de los tornillos o empaques. 3. - Colocación de empaques. 4. - Colocación de tornillos a las bridas. 5. - Ajuste inicial. 6. - Apretado final. 7. - Limpieza del área de trabajo

78 SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE ASBESTO COMPRIMIDO (GARLOCK) DE 1/8” DE ESPESOR DE 3” DE DIAMETRO 150 # R.F.







1. - Suministro en el sitio de los trabajos de todos los materiales consumibles y, cuando asi se indique expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrar además los tornillos o espárragos y empaques. 2. - Revisión de los tornillos o empaques.

- 69 -


3. - Colocación de empaques. 4. - Colocación de tornillos a las bridas. 5. - Ajuste inicial. 6. - Apretado final. 7. - Limpieza del área de trabajo


1. - Suministro en el sitio de los trabajos de todos los materiales consumibles y, cuando asi se indique expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrar además los tornillos o espárragos y empaques. 2. - Revisión de los tornillos o empaques. 3. - Colocación de empaques. 4. - Colocación de tornillos a las bridas. 5. - Ajuste inicial. 6. - Apretado final. 7. - Limpieza del área de trabajo.

83 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 5/8” DIAM. X 3 1/2” LONG. CON CUERDA CORRIDA DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GRADO B7. CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM A-194 GR. 2H.

1. - Suministro en el sitio de los trabajos de todos los materiales consumibles y, cuando asi se indique expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrar además los tornillos o espárragos y empaques. 2. - Revisión de los tornillos o empaques. 3. - Colocación de empaques. 4. - Colocación de tornillos a las bridas. 5. - Ajuste inicial. 6. - Apretado final. 7. - Limpieza del área de trabajo.

84 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 5/8” DIAM. X 3 1/2” LONG. CON CUERDA CORRIDA DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GRADO B7. CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM A-194 GR. 2H.

1. - Suministro en el sitio de los trabajos de todos los materiales consumibles y, cuando as¡ se indique expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrar además los tornillos o espárragos y empaques. 2. - Revisión de los tornillos o empaques. 3. - Colocación de empaques. 4. - Colocación de tornillos a las bridas. 5. - Ajuste inicial. 6. - Apretado final. 7. - Limpieza del área de trabajo.

85 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 7/8” DIAM. X 5” LONG. CON CUERDA CORRIDA DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GRADO B7. CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM A-194 GR. 2H.

1. - Suministro en el sitio de los trabajos de todos los materiales consumibles y, cuando as¡ se indique expresamente en el anexo "C" del contrato, suministrar además los tornillos o espárragos y empaques. 2. - Revisión de los tornillos o empaques. 3. - Colocación de empaques. 4. - Colocación de tornillos a las bridas. 5. - Ajuste inicial. 6. - Apretado final. 7. - Limpieza del área de trabajo.

86 PRUEBA HIDROSTATICA DE VALVULAS, DE COMPUERTA DE 4” DE DIAMETRO 150 # R.F. MANTENIENDO LA PRESION PROYECTADA DURANTE 24 HRS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASI COMO ELIMINAR FUGAS MENORES DURANTE LA PRUEBA, LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES, REALIZANDO LA MISMA OPERACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA DE CADA VALVULA.

1. - Preparación de la prueba. 2. - Bombeo para levantar presión. 3. - Sostener presión proyectada durante 24 hrs. 4. - Reparación de fallas detectadas durante la prueba. 5. - Retiro del equipo y accesorios utilizados. 6. - Limpieza general. 7. - Transporte de personal al lugar de la obra. 8. - Limpieza del área de trabajo

87 PRUEBA HIDROSTATICA DE VALVULAS, DE MARIPOSA DE 6” DE DIAMETRO 150 # R.F. MANTENIENDO LA PRESION PROYECTADA DURANTE 24 HRS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASI COMO ELIMINAR FUGAS MENORES DURANTE LA PRUEBA, LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES, REALIZANDO LA MISMA OPERACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA DE CADA VALVULA.

1. - Preparación de la prueba. 2. - Bombeo para levantar presión. 3. - Sostener presión proyectada durante 24 hrs. 4. - Reparación de fallas detectadas durante la prueba. 5. - Retiro del equipo y accesorios utilizados. 6. - Limpieza general. 7. - Transporte de personal al lugar de la obra. 8. - Limpieza del área de trabajo.

- 70 -



1. - Preparación de la prueba.2. - Bombeo para levantar presión.3. - Sostener presión proyectada durante 24 hrs.4. - Reparación de fallas detectadas durante la prueba.5. - Retiro del equipo y accesorios utilizados.6. - Limpieza general.7. - Transporte de personal al lugar de la obra.8. - Limpieza del área de trabajo.


1. - Preparación de la prueba.2. - Bombeo para levantar presión.3. - Sostener presión proyectada durante 24 hrs.4. - Reparación de fallas detectadas durante la prueba.5. - Retiro del equipo y accesorios utilizados.6. - Limpieza general.7. - Transporte de personal al lugar de la obra.8. - Limpieza del área de trabajo.

90 MEDICION ULTRASONICA DE ESPESORES EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON Y EQUIPOS DE PROCESO. INCLUYE REPORTES IMPRESOS Y ELECTRONICOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. LECTURA DE ESPESORES HASTA 20 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

1.-Con objeto de detectar y evaluar oportunamente las disminuciones de espesor abajo de los limites permisibles, (limite de retiro) que puedan afectar la integridad física de: tuberías y equipos en general, se deberán efectuar los trabajos de calibración ultrasónica de espesores según lo indica el procedimiento para el registro, análisis y de la programación de la medición preventiva de espesores dg-gpasi-it-00204 rev. 6, hoja 31 de 39 del anexo “a”.2.-Identificación en la tubería o equipo donde se efectuaran las calibraciones ultrasónicas de espesores hasta 20 m. de altura.3.-la contratista deberá suministrar en campo: equipo y material de consumo requerido para efectuar la medición puntual de las calibraciones de espesores, mismas que se ejecutaran en los niveles de medición, así como todo el equipo de seguridad necesario para el personal que laborara en altura.4.-la contratista deberá presentar ante Pemex-Refinación el documento que avale la certificación de la ultima calibración del equipo ultrasónico a emplearse en la determinación de la calibración de espesores, mismo que validara la calidad de los resultados obtenidos, esta debe de una fecha dentro de los seis meses.5.-la contratistas deberá suministrar todos los equipos, materiales, herramientas e insumos necesarios para la realización de las calibraciones ultrasónicas.6.-la contratista deberá elaborar los registros y/o formatos establecidos en el sistema de calidad de la subdirección de producción y llenarlos con los resultados obtenidos. En formato mecanizado7.-Todo registro y/o formato deberá venir acompañado con el dibujo que indique la localización de la calibración ultrasónica realizada, ya sea en tubería o equipo. 8.-La contratista debe de entregar el reporte de la calibración detallando localización de espesores de los componentes de la tubería, en tres tantos en formato original con firmas autógrafas del técnico responsable y un archivo electrónico en CD-R. 9.-Acordonamiento y limpieza del área.10.- Instalación y retiro de andamio tubular con plataformas metálicas, escalera de acceso y barandal.

91 INSPECCION RADIOGRAFICA CIRCUNFEREN- CIANTE AL 66% EN SOLDADURAS A TOPE DE TUBERIA DE ACERO, DE 4” DE DIAMETRO, CED. STD. LA CALIFICACION DE LA JUNTA ESTARA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA EDICION DE 1993 DEL CODIGO ASME B31.3 CAPITULO VI, PARRAFO 344.5.1 PARA CONDICIONES SEVERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE

1.- Unidad radiográfica completa hasta el sitio de la obra por parte de la compañía contratista.2.- Radiografiar al 66%, en uniones soldadas de tubería de 4” de diámetro y entrega de reporte de resultados al supervisor de Pemex.3.- Entregar película de toma radiográfica al supervisor de Pemex refinación.4.- En caso de resultar fallas en soldaduras se deberán marcar, reparar y volver a sacar toma radiográfica, hasta checar que este corregida la falla.

- 71 -


OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE INSPECCION, LABORATORIO, RELEVADO UNIDAD MOBIL ,ETC. PARA EFECTUAR LA INSPECCION EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS CON ESPESOR Y PORCENTAJE DE EXAMINACION INDICADO EN CADA DIBUJO O ISOMETRICO DE TUBERIA.

5.- Instalación y retiro de andamio tipo tubular con charolas metálicas, escaleras de acceso y barandal.6.- Las reparaciones son con cargo a la compañía contratista.

92 INSPECCION RADIOGRAFICA CIRCUNFEREN- CIANTE AL 66% EN SOLDADURAS A TOPE DE TUBERIA DE ACERO, DE 6” DE DIAMETRO, CED. STD. LA CALIFICACION DE LA JUNTA ESTARA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA EDICION DE 1993 DEL CODIGO ASME B31.3 CAPITULO VI, PARRAFO 344.5.1 PARA CONDICIONES SEVERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE INSPECCION, LABORATORIO, RELEVADO UNIDAD MOBIL ,ETC. PARA EFECTUAR LA INSPECCION EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS CON ESPESOR Y PORCENTAJE DE EXAMINACION INDICADO EN CADA DIBUJO O ISOMETRICO DE TUBERIA.

1.- Unidad radiográfica completa hasta el sitio de la obra por parte de la compañía contratista.2.- Radiografiar al 66%, en uniones soldadas de tubería de 6” de diámetro y entrega de reporte de resultados al supervisor de Pemex.3.- Entregar película de toma radiográfica al supervisor de Pemex refinación.4.- En caso de resultar fallas en soldaduras se deberán marcar, reparar y volver a sacar toma radiográfica, hasta checar que este corregida la falla.5.- Instalación y retiro de andamio tipo tubular con charolas metálicas, escaleras de acceso y barandal.6.- Las reparaciones son con cargo a la compañía contratista.





95 EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, TUBERIAS DE PROCESO, DRENAJES Y CANALES. EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) PROFUNDIDAD HASTA 2 METROS.

1. - Suministro de los materiales en el sitio de trabajo. 2. - Corte y preparación de piezas de madera o de acero. 3. - Colocación, ajuste y fijación de los ademes, incluyendoguías, cu¤as, clavos, tornillos y herrajes. 4. - Recuperación de la madera y piezas de acero después del uso. 5. - Limpieza del área de trabajo.

96 PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 4” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA,

1. - Suministro de los materiales anticorrosivos en el sitiode los trabajos. 2. - Movimientos de tubería. 3. - Picado del esmalte y fundido. 4. - Rasqueteo, cepillado y limpieza de la tubería, hastadejar la superficie con un tono gris mate. 5. - Aplicación de la protección. 6. - Detección eléctrica de fallas y reparación de las

- 72 -


ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE PEMEX REFINACION.

mismas (parcheo)7. - Limpieza del área de trabajo.

97 PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 6” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE PEMEX REFINACION.

1. - Suministro de los materiales anticorrosivos en el sitiode los trabajos. 2. - Movimientos de tubería. 3. - Picado del esmalte y fundido. 4. - Rasqueteo, cepillado y limpieza de la tubería, hastadejar la superficie con un tono gris mate. 5. - Aplicación de la protección. 6. - Detección eléctrica de fallas y reparación de lasmismas (parcheo) 7. - Limpieza del área de trabajo.

98 PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 10” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE PEMEX REFINACION.)

1. - Suministro de los materiales anticorrosivos en el sitiode los trabajos. 2. - Movimientos de tubería. 3. - Picado del esmalte y fundido. 4. - Rasqueteo, cepillado y limpieza de la tubería, hastadejar la superficie con un tono gris mate. 5. - Aplicación de la protección. 6. - Detección eléctrica de fallas y reparación de lasmismas (parcheo). 7. - Limpieza del área de trabajo.

99 PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 12” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCIÓN DE PEMEX REFINACION.

1. - Suministro de los materiales anticorrosivos en el sitiode los trabajos. 2. - Movimientos de tubería. 3. - Picado del esmalte y fundido. 4. - Rasqueteo, cepillado y limpieza de la tubería, hastadejar la superficie con un tono gris mate. 5. - Aplicación de la protección. 6. - Detección eléctrica de fallas y reparación de lasmismas (parcheo). 7. - Limpieza del área de trabajo.

100 TERRAPLENES, RELLENOS Y ADEMAS, RELLENOS CON HERRAMIENTAS MANUAL, COMPACTADO AL 85 %.

1. - Remoción del material usando preferentemente el de laexcavación ejecutada previamente, limpio de impurezas(troncos, ramas, basura , materias orgánicas). 2. - Acarreo libre de 4 m. horizontales y tendido en capasde 20 cm. 3. - Incorporación del agua empleada en la compactación. 4. - Compactación con equipo vibratorio de placa o derodillos al grado fijado y/o ordenado. 5. - Afinamiento de la sección. 6. - Se considerar el volumen que indique el proyecto para el material ya compactado, correspondiente al grado de compactación especificado. 7. - Limpieza del área de trabajo.

101 DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL, EN FIRMES Y BANQUETAS.

1.- Fracturar y desprender materiales en partes manejables.2.- Corte del acero de refuerzo del concreto.3.- Uso del equipo.4.- Retiro del material producto de la demolición y apilamiento del mismo.5.- Colocar en todos los casos señales indicando peligro para prevención de accidentes.

102 ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICOS AGREGADO MAXIMO 19 mm, CEMENTO NORMAL.

Para concreto hecho en obra. f'c= 50 kg/cm2, f'c=100 kg/cm2,f'c=150 kg/cm2, f'c=200 kg/cm2, f'c=250 kg/cm2. 1. - Adquisición y transporte a la obra de materiales parala elaboración del concreto, incluyendo el agua. 2. - Cargas, descargas, almacenamiento y manejo de dichosmateriales en la obra. 3. - Lavado de los agregados, cuando se requiera. 4. - Uso del equipo. 5. - Dosificación por peso y mezclado de los materiales,sujeto a control de calidad, para obtener concreto delas características exigidas por el proyecto. 6. - Limpieza del área de trabajo.

103 VACIADOS CON BOTES O CARRETILLA, ACARREO HASTA 50 M EN: BANQUETAS CON ESPESOR DE 150 mm.

1. - Limpieza, preparación y humedecimiento de lassuperficies de contacto con el concreto fresco. 2. - Acomodo y compactación de la revoltura. 3. - Mermas y desperdicios. 4. - Preparación de las juntas de construcción.

- 73 -


5. - Curado y acabado de las superficies segúnespecificaciones. 6. - Limpieza del área de trabajo.

104 SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 Kg/M.

1. - Suministro de materiales 2. - Plano de taller. 3. - Equipo y maquinaria. 4. - Trazo. 5. - Corte. 6. - Enderezado en frío del perfil (en su caso) 7. - Manejo, presentación, alineación, nivelación y punteodel perfil, hasta formar la estructura. 8. - Barrenado de los perfiles, cuando la estructura seacombinada con remaches, tornillos o pernos. 9. - Soldadura de los elementos que forman la estructura. 10. - Aplicación de pintura anticorrosivo de taller. 11. - Carga en el taller, acarreo, descarga y estiba en ellugar de la obra.12. - Limpieza del área de trabajo.

105 SUMINISTRO Y FEBRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYEN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES SEMIPESADOS DE 12.01 HASTA 60 Kg/M.

1. - Suministro de materiales 2. - Plano de taller. 3. - Equipo y maquinaria. 4. - Trazo. 5. - Corte. 6. - Enderezado en frío del perfil (en su caso) 7. - Manejo, presentación, alineación, nivelación y punteodel perfil, hasta formar la estructura. 8. - Barrenado de los perfiles, cuando la estructura seacombinada con remaches, tornillos o pernos. 9. - Soldadura de los elementos que forman la estructura. 10. - Aplicación de pintura anticorrosivo de taller. 11. - Carga en el taller, acarreo, descarga y estiba en el lugar de la obra. 12. - Limpieza del área de trabajo.

106 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYEN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 Kg/M.

1. - Suministro de materiales 2. - Plano de taller. 3. - Equipo y maquinaria. 4. - Trazo. 5. - Corte. 6. - Enderezado en frío del perfil (en su caso) 7. - Manejo, presentación, alineación, nivelación y punteo del perfil, hasta formar la estructura. 8. - Barrenado de los perfiles, cuando la estructura sea combinada con remaches, tornillos o pernos. 9. - Soldadura de los elementos que forman la estructura. 10. - Aplicación de pintura anticorrosivo de taller. 11. - Carga en el taller, acarreo, descarga y estiba en el lugar de la obra. 12. - Limpieza del área de trabajo.

107 MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES SEMIPESADOS DE 12.01 HASTA 60 Kg/M.

1. - Suministro de materiales. 2. - Plano de taller. 3. - Equipo y maquinaria. 4. - Trazo. 5. - Corte. 6. - Enderezado en frío del perfil (en su caso). 7. - Manejo, presentación, alineación, nivelación y punteo del perfil, hasta formar la estructura. 8. - Barrenado de los perfiles, cuando la estructura sea combinada con remaches, tornillos o pernos. 9. - Soldadura de los elementos que forman la estructura. 10. - Aplicación de pintura anticorrosivo de taller. 11. - Carga en el taller, acarreo, descarga y estiba en el lugar de la obra. 12. - Limpieza del área de trabajo.

108 REJILLA IRVING IS-05 RECTANGULAR. 1. - Suministro de materiales. 2. - Plano de taller. 3. - Equipo y maquinaria. 4. - Trazo. 5. - Corte. 6. - Enderezado en frío del perfil (en su caso). 7. - Manejo, presentación, alineación, nivelación y punteo del perfil, hasta formar la estructura. 8. - Barrenado de los perfiles, cuando la estructura sea combinada con remaches, tornillos o pernos.

- 74 -


9. - Soldadura de los elementos que forman la estructura. 10. - Aplicación de pintura anticorrosivo de taller. 11. - Carga en el taller, acarreo, descarga y estiba en el lugar de la obra. 12. - Limpieza del área de trabajo.

109 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES PARA AGUA, CUERPO DE BRONCE, ROSCA NPT, TIPO HEMBRA, DE 1” DE DIAMETRO (MARCA SPRAYING SISTEM O SIMILAR)

1.- Suministro en el sitio de la obra de boquillas aspersoras, materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo por parte de la compañía.2.- Selección de boquilla aspersora.3.- Revisión y limpieza de la operación correcta del mecanismo de la boquilla.4.- Erección de la boquilla al sitio de instalación en forma manual.5.- Soportado provisional para poder alinear en forma manual, colocando empaquetadura en cinta de teflón.6.- Alineación y roscado de la boquilla para proceder a su fijación.7.- Apriete de la boquilla hasta lograr que no se presenten fugas.8.- Revisión y reapriete para verificar funcionamiento de boquilla.9.- Limpieza general del área de trabajo.

110 DEMOLICION DE PROTECCION CONTRAINCENDIO EN COLUMNAS DE TANQUES ESFERICOS HASTA 20.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

1.- Suministro de materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo en el lugar de aplicación.2.- Instalación y retiro de andamio tubular con plataformas metálicas, escalera de acceso y barandal.3.- Demolición de protección contra incendio dañada en forma manual.4.- Transportar material producto de la demolición al sitio que indique el supervisor del contrato.5.- Limpieza general del área de trabajo.

111 SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIO EN COLUMNAS DE TANQUES ESFERICOS HASTA 20.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

1.- Suministro de materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo en el lugar de aplicación.2.- Instalación y retiro de andamio tubular con plataformas metálicas, escalera de acceso y barandal.3.- Tener un área de preparación del material fuera de las plantas de proceso o fuera del área de tanques esféricos.4.- Eliminar toda presencia de grumos en la preparación con la finalidad de mejor adherencia del material.5.- Toda la mezcla preparada deberá de ser aplicada en una sola aplicación para evitar que esta fragüe antes de tiempo.6.- Aplicación de la protección contra incendio.7.- Equipo completo de seguridad para los trabajadores como lo marca la normatividad aplicable.8.- Limpieza general del área de trabajo.

112 DESMONTAR Y VOLVER A INSTALAR, DESPUES DE EFECTUAR LIMPIEZA, HASTA DEJAR PASO LIBRE DE FLUJO, A SATISFACCION DE PEMEX, CIRCUITOS DE TUBERÍA Y ASPERSORES HEMBRA ROSCADOS DE 1” DE DIAMETRO. HASTA 20 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

1.- Suministro en el sitio de la obra de materiales, equipo y herramientas necesarias para la ejecución del trabajo por parte de la compañía. 2.- Instalación y retiro de andamio tubular con plataformas metálicas, escaleras de acceso y barandal.3.- Desenroscar y desmontar boquillas aspersoras para efectuar su limpieza.4.- Desembridar uniones de circuitos de tubería para efectuar su limpieza interior.5.- Limpieza de circuito de tubería mediante inyección y drenado de agua al interior del mismo.6.- Revisión y limpieza general de boquillas aspersoras.7.- Erección de la boquilla al sitio de instalación en forma manual.8.- Soportado provisional para poder alinear en forma manual, colocando empaquetadura en cinta de teflón.9.- Alineación y roscado de la boquilla para proceder a su fijación.10.-Apriete de la boquilla hasta lograr que no se presenten fugas.11.- Revisión y reapriete para verificar funcionamiento de boquilla.12.- Embridar circuito de tuberías, incluye suministro e instalación de empaques circulares para bridas.13.- Limpieza general al área de trabajo.


- 75 -


DOCUMENTO DT-3

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION QUE PROPORCIONARA EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS).

(ANEXO E-1)

- 76 -

REFINACION

LICITACION N°:18576004-121-2005

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:

NOMBRE DEL LICITANTE DOCUMENTODT-3

ANEXO E-1

FIRMA DEL LICITANTEHOJA: DE:

II. RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA OBRA (SIN MONTOS).

N° consecutivo

Maquinaria o Equipo Marca Modelo Usos actuales

Capacidad Tipo y potencia del

motor

PropioArrendado con opción a compraArrendado sin opción a compra

Fecha en que se dispondrá en el sitio

de los trabajos

Otras Especificaciones

En caso de maquinaria o equipo arrendado con o sin opción a compra deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganadorEn la columna “Otras Especificaciones” se anotarán las características de la maquinaria o equipo necesarias para cumplir con las especificaciones generales y particulares de construcción, así como las normas de seguridad estipuladas en las bases

- 77 -


DOCUMENTO DT-4En este formato, el licitante deberá incluir el curriculum de los profesionales técnicos a su servicio,

identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra

- 78 -


FORMATO DT-5En este formato, el licitante identificará los trabajos realizados por él y su personal, que acrediten la

experiencia y la capacidad técnica requerida, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer y

las fechas previstas de terminaciones, según el caso.

PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)DT-5

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

EL LICITANTE DEBERA ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

ENCABEZADO:

LICITACION NO.: EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.

OBJETO: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA.

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE O LICITANTES QUE PRESENTAN LA PROPUESTA.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE O EL REPRESENTANTE COMUN.

TEXTO:

CONTRATANTE SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y EL

LUGAR DONDE SE LLEVARON A CABO.

IMPORTES TOTAL: CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO Y POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS.

IMPORTES EJERCIDO: CON NÚMERO EL IMPORTE EJERCIDO EN PESOS MEXICANOS.

IMPORTES POR EJERCER CON NÚMERO EL IMPORTE POR EJERCER EN PESOS MEXICANOS.

FECHA DE INICIO: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIÓ (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

FECHA DE TERMINACION: SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).

OBSERVACIONES:NOTA.- LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ

SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, O EN CASO DEL PERSONAL, ALGÚN DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

- 79 -

REFINACION

REFINACION

LICITACION N°:18576004-121-2005

NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO

DT-5

FIRMA DEL LICITANTE

HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN

IMPORTES (INDICAR MONEDA) FECHA DE TRABAJOS REALIZADOS

POR (LICITANTE/PERSONAL)CONTRATANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS TOTAL EJERCIDO POR EJERCER INICIO TÉRMINACIÓN

NOTA: LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN DEBERÁ SER ACREDITADA MEDIANTE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, O EN CASO DEL PERSONAL, ALGÚN DOCUMENTO QUE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE SU EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN OBRAS SIMILARES. ESTA DOCUMENTACIÓN SE DEBERÁ ANEXAR A ESTE DOCUMENTO

- 80 -


DOCUMENTO DT-6

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE DE CONOCIMIENTO DE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA, LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE “PEMEX REFINACIÓN” LES HUBIERE PROPORCIONADO, LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LA OBRA QUE SUBCONTRATARÁ.

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE LE PROPORCIONARÁ “LA CONVOCANTE”, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE.

MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL LICITANTE DE CONOCIMIENTO DEL SITIO DE REALIZACIÓN DE LA OBRA Y DE SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

- 81 -


DOCUMENTO DT-6


PEMEX REFINACIONPresente:

En referencia a las bases de licitación pública _______ N°. ____________, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto

1 Que conozco los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que [NOMBRE DEL ORGANISMO] nos hubiere proporcionado, las leyes y reglamentos aplicables y mi conformidad de ajustarme a sus términos. Asimismo acepto todas las cláusulas y condiciones de la convocatoria y bases de licitación.

2. Que las partes de los trabajos que subcontrataré de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación son:

_____________________________________

_____________________________________

CONCEPTO SUBCONTRATISTA

3. Que conozco y he considerado en la integración de mi propuesta, los materiales y equipos de instalación permanente que proporcionará “LA CONVOCANTE”, así como el programa de suministro correspondiente.

4 Que conozco el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, y que he considerado las modificaciones que en su caso, se hayan efectuado a las bases de licitación, por lo que no podré invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

5 Que conozco el contenido del modelo de contrato y que estoy conforme de ajustarme a sus términos.

6 Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente de origen extranjero de los señalados por la Secretaría de Economía, que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.





- 82 -


DOCUMENTO DT-7

DECLARACION DE INTEGRIDAD

- 83 -


DOCUMENTO DT-7

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD PARA FORTALECER EL PROCESO DE CONTRATACIÓNCompromiso con la transparencia para fortalecer el proceso de contratación [N° de licitación y objeto], que acuerdan suscribir PEMEX REFINACION, representado en este acto por [Nombre del Presidente de la licitación], en su carácter de Presidente de la licitación, a quien en lo sucesivo se le denominará.”Pemex" y _____________, representada por ___________ en su carácter de _________________, a quien en lo sucesivo se le denominará el “licitante", de conformidad con el Art. 26 frac. XI del RLOPSRM al tenor de las siguientes consideraciones y compromisos:

CONSIDERACIONES

I. El gobierno federal se ha comprometido a impulsar acciones para que su actuación obedezca a una estrategia de ética y transparencia.

II. Que es de su interés contar con el apoyo, participación, vigilancia y compromiso de todos los integrantes de la sociedad.

III. Que la falta de transparencia es una situación que daña a todos y se puede constituir en fuente de conductas irregulares.

IV. Es objeto de este instrumento mantener el compromiso de las partes en no tratar de influir en el proceso de contratación mediante conductas irregulares.

V. Se requiere la participación de las partes involucradas, para fomentar la transparencia en el proceso de contratación.

VI. Este pacto representa un compromiso moral, el cual se deriva de la buena voluntad de las partes.Dentro de este marco los firmantes, asumen los siguientes:

COMPROMISOS

I.- Del “licitante”

1. Vigilar que sus empleados y subcontratistas que intervengan en el proceso de contratación cumplan con los compromisos aquí pactados.

2. Aceptar la responsabilidad de su actividad para con la sociedad y el gobierno federal. 3. Elaborar su propuesta a efecto de coadyuvar en la eficiente y eficaz utilización de los recursos

públicos destinados al proyecto. 4. Conocer y aceptar el proyecto para el cual está capacitado y considerar en su propuesta los

elementos necesarios para en su caso, realizar el proyecto con calidad, eficacia y eficiencia. 5. Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre la información que haya obtenido

en el proceso de contratación 6. Desempeñar con honestidad las actividades que conforman el proceso de contratación y en su

caso, la realización del proyecto. 7. Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de la sociedad o la

nación. 8. A que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas para

que los servidores públicos de la entidad convocante, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes, y evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a influenciar o asegurar la contratación para sí o para terceros.

9. Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación de las instituciones gubernamentales o de terceros.

II.- De Pemex

- 84 -


1. Exhortar que los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en el proceso de contratación, cumplan con los compromisos aquí pactados y difundir el presente pacto entre su personal, así como terceros que trabajen para Pemex, que por razones de sus actividades intervengan durante el proceso de contratación.

2. Desarrollar sus actividades en el proceso de contratación dentro de un código de ética y conducta.

3. Evitar arreglos compensatorios o contribuciones destinadas a favorecer la contratación del proyecto.

4. Rechazar cualquier tipo de compensación que pudiera predisponerle a otorgar ventajas en el proceso de contratación.

5. Actuar con honestidad y transparencia durante el proceso de contratación. 6. Actuar en todo momento con imparcialidad en beneficio de la institución y sin perjuicio de la

empresa. 7. Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional, sin perjudicar los intereses de la

sociedad y la nación.El presente compromiso con la transparencia y declaración de integridad se firma de común acuerdo en ______________, a los ______días del mes de ________________ de ____.

Por “Pemex”

Nombre y firma del Servidor Público (Presidente de la licitación)

Por el “licitante”

Nombre y firma del Representante Legal

Nota 1.- En caso de proposiciones conjuntas este documento deberá ser firmado por el representante común elegido por la agrupación, y deberá anotarse en el proemio de este documento la denominación social de todas y cada una de las empresas de la agrupación.

Nota 2.- Este documento deberá ser firmado por el servidor público designado para presidir la licitación.

- 85 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

COMPROMISOS CON LA TRANSPARENCIA

(1) Número de licitación y descripción de las Obras a realizar.

(2) Nombre del Servidor Público designado para llevar a cabo el proceso de contratación. (El licitante no deberá consignar ningún nombre, deberá dejar el espacio en blanco).

(3) Cargo del Servidor Público designado para llevar a cabo el proceso de contratación. (El licitante no deberá consignar ningún nombre, deberá dejar el espacio en blanco).

(4) Nombre(s) de el(los) licitante(s).

(5) Nombre del Representante Legal del licitante.

(6) Cargo del Representante Legal del licitante.

- 86 -

REFINACION


DOCUMENTO DT-8

DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA

- 87 -


DOCUMENTO DT-8DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR LA CAPACIDAD FINANCIERA

Para acreditar la CAPACIDAD FINANCIERA, los licitantes deberán presentar declaración fiscal 2004 o balance general auditado del licitante, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior, con el que se acredite el capital contable requerido, mismos que deberán estar integrados al menos por el balance general auditado.

Dichos estados financieros auditados deberán cumplir estrictamente con los términos y condiciones del balance general auditado requeridos para el acreditamiento del capital contable.

Los estados financieros auditados presentados por los licitantes deberán cumplir además, con los parámetros de las siguientes razones financieras:

Apalancamiento = Pasivo Total / Capital Contable; igual o menor a [VALOR DEL APALANCAMIENTO SOLICITADO].

{Liquidez = Activo Circulante / Pasivo a Corto Plazo; mayor a [VALOR DE LA LIQUIDEZ SOLICITADA]}

{Capital de Trabajo Neto = Activo Circulante - Pasivo Circulante; mayor o igual a: [VALOR DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO SOLICITADO]}1

Estos parámetros podrán acreditarse también mediante el balance general anexo a la declaración fiscal presentada a través del SIPRED (Sistema de Presentación del Dictamen Fiscal), el cual deberá cumplir con lo señalado en los términos y condiciones requeridos para el acreditamiento del capital contable, subincisos 1) al 2).

En el caso de proposiciones conjuntas, las personas que participen en el acreditamiento del capital contable mínimo requerido, deberán cumplir en lo individual con los parámetros de las razones financieras establecidos en este inciso. [Asimismo, las empresas a que se refiere el presente párrafo podrán sumar su capital de trabajo neto individual para cumplir con el parámetro aquí establecido.]1

Para efectos del presente inciso, no será válida la presentación de declaración fiscal simple (sin dictamen del auditor), en cuyo caso se tendrá como no presentada.

[En caso de que el licitante no pueda comprobar el monto total solicitado de capital de trabajo neto mediante las formas citadas anteriormente, deberá presentar complementariamente al balance general auditado una o varias cartas de líneas de crédito a nombre del licitante o de las personas que presenten proposición conjunta, cuyo monto total debe ser igual o superior al capital de trabajo neto requerido menos el capital de trabajo neto demostrado con su balance general auditado. Dichas cartas deberán contar al menos con la información requerida en el “Formato de Carta de Líneas de Crédito Disponibles”, deberán ser emitidas por entidades financieras autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar en el Sistema Financiero Mexicano dentro del sector bancario y deberán ser firmadas por funcionarios facultados por dicha Institución para suscribir este tipo de documentos. (Se adjunta formato).

La Carta que no cumpla con los requisitos establecidos en dicho formato, se considerará como no presentada.] 2

El incumplimiento en alguno de los parámetros establecidos en las razones financieras o la omisión en la presentación de algún documento requerido en ésta Sección, será causa suficiente para determinar que una oferta no acredita la capacidad financiera solicitada.

1 NOTA: El requisito de Capital Neto de Trabajo podrá omitirse en caso de que se otorgue anticipo. Si se incluye, podrá omitirse la solicitud de liquidez2 NOTA: Esta opción, podrá incluirse dependiendo de la magnitud del Capital de Trabajo Neto a ser solicitado.

- 88 -


FORMATO DE CARTA DE LÍNEAS DE CREDITO DISPONIBLES(Información Mínima que debe contener la carta)

(EN ORIGINAL Y EN IDIOMA ESPAÑOL)

PEMEX REFINACION

Atn.: [Persona que firmó la convocatoria]

Por medio de la presente y bajo protesta de decir verdad, les informamos que nuestro acreditado [ Nombre del Licitante ] cuenta con una línea de crédito autorizada y vigente con nuestra Institución, misma que presenta un saldo disponible, al día de hoy, de $[ Cantidad con número ] ([ Cantidad con letra ]) .

Sin más por el momento y para cualquier aclaración al respecto quedamos de ustedes,

(Firma de dos funcionarios facultados de la Institución o del Representante Legal de la entidad financiera del exterior de que se trate)

[Nombre del Funcionario] [Nombre del Funcionario][Cargo] [Cargo][Teléfono de contacto] [Teléfono de contacto][No. de Registro de Firma] [No. de Registro de Firma]

{NOTA: Esta carta deberá incluirse en el caso que se permita acreditar el capital de trabajo neto a través de líneas de crédito disponibles}

- 89 -

LUGAR Y FECHA

(Con una antigüedad no mayor a un mes respecto a la fecha programada de Presentación de la Propuesta)

MEMBRETE

(Entidad financiera autorizada para operar en el Sistema Financiero Mexicano)


DOCUMENTO DT-9ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADOS EN EL ANEXO “C”, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS, MANO DE OBRA Y MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. (SIN COSTOS)

(ANEXO G)

- 90 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DT-9

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

A).-ENCABEZADO

LICITACIÓN NO.: EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN LA CONVOCATORIA.


RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE O DE LOS MIEMBROS DE UN CONSORCIO QUE PRESENTAN LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL O REPRESENTANTE COMUN EN CASO DE UN CONSORCIO.

B).- TEXTO:

CONCEPTO N°.: SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

DESCRIPCIÓN: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

CANTIDAD SE ANOTARÁ LA CANTIDAD A EJECUTAR DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

MATERIALES:

N° NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE QUE SE TRATA

PEMEX REFINACIÓN- 91 -

REFINACION


DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS DE MATERIALES (CONCRETOS, MORTEROS, ETC.) EN EL ANÁLISIS DEL CONCEPTO, SE DEBERÁ PRESENTAR EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DEL MATERIAL.

CONSUMOS: EL CONSUMO DEL MATERIAL POR UNIDAD DE MEDIDA DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

MANO DE OBRA:N° NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DE LA CATEGORÍA DE LA MANO DE OBRA DE QUE SE TRATA.

CATEGORIA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE INTERVIENE EN EL CONCEPTO DE TRABAJO. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN CUADRILLAS DE MANO DE OBRA EN EL ANÁLISIS DEL CONCEPTO, SE DEBERÁ PRESENTAR EL DESGLOSE CORRESPONDIENTE.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (JORNADA).

RENDIMIENTOS: EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO, EN LA MISMA UNIDAD DE TIEMPO.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

N° NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE QUE SE TRATA

DESCRIPCIÓN EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (HORA).

RENDIMIENTOS: EL RENDIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO, EN LA MISMA UNIDAD DE TIEMPO.

- 92 -

REFINACION


REFINACION

LICITACION N°:18576004-121-2005

[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]:

DOCUMENTODT-9

ANEXO G

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE

HOJA :DE :

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

CONCEPTO N° __________ DESCRIPCIÓN:_________________________________________________

UNIDAD DE MEDIDA:______ CANTIDAD:_______

N°. MATERIALESDESCRIPCIÓN

UNIDAD CONSUMOS

N°. MANO DE OBRACATEGORIA

UNIDAD RENDIMIENTOS

Equipo de Seguridad (Ks) _______

Herramienta Menor (Kh) _______

N°. MAQUINARIA Y EQUIPODESCRIPCIÓN

UNIDAD RENDIMIENTOS

- 93 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)DT-10-A

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE MATERIALES DE LA PROPUESTA, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR EN LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN (SIN MONTOS);

A).-ENCABEZADO

LICITACION NO.: EL NUMERO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN LA CONVOCATORIA.




B).- TEXTO:

MATERIALES:

N° NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE QUE SE TRATA

DESCRIPCIÓN NOMBRE DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR LA OBRA, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

MARCA Y/O PROVEEDOR SE ANOTARÁ LA MARCA DEL MATERIAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EN SU CASO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR RESPECTIVO


CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

- 94 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)DT-10-B


EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE MANO DE OBRA DE LA PROPUESTA CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN (SIN MONTOS);

A).-ENCABEZADO





B).- TEXTO

MANO DE OBRA:N° NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN

DE LA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA DE QUE SE TRATA.

CATEGORIA: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA, REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (JORNADA)

CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA DEL PERSONAL, REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

- 95 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DT-10-C


EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE LA PROPUESTA, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR EN LA PARTE A PRECIOS UNITARIOS, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN (SIN MONTOS);

A).-ENCABEZADO





B).- TEXTO:

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

N° NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO DE QUE SE TRATA

DESCRIPCIÓN EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA EFECTUAR LA OBRA.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (HORA).

CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA EFECTUAR LA

DOCUMENTO DT-10

- 96 -

REFINACION


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005

[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:] FORMATO

DT-10AANEXO F-2


HOJA :DE :

LISTADO DE MATERIALES QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MARCA Y/O PROVEEDOR

UNIDAD CANTIDAD

- 97 -


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005

[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR:] FORMATO

DT-10B(ANEXO H-1)


HOJA :DE :

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°. CATEGORÍA UNIDAD (jornada) CANTIDAD

- 98 -


REFINACION

LICITACION NO.: 18576004-121-2005

OBJETO: FORMATO

DT-10C(ANEXO E-1)


HOJA :DE :

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°. DESCRIPCIÓN MARCA Y/O PROVEEDOR UNIDAD CANTIDAD

- 99 -


FORMATO DT-11

En este formato, el licitante deberá incluir el análisis de factor de salario real para cada categoría de mano de obra

- 100 -


REFINERIA: __________________________

DOCUMENTO DT-11 (ANEXO H)LICITACION N°: 18576004-121-2005DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

IV. 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

1. I. CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION

DIAS DE PERCEPCION PAGADOS AL AÑO

DC Días calendario

DA Días de aguinaldo

DPV Días por prima vacacional ( __ días x 25%)

DPA Días por prima de antigüedad ( __ días x __%)

DPD Días por prima dominical ( __ días x 25%)

Otros (especificar)

Tp Días de percepción pagados al año suma:

DIAS NO LABORABLES AL AÑO

DD Días de descanso (séptimo día)

DV Días de vacaciones

DFO Días festivos oficiales

M Día por celebración del 18 de marzo

DE Días por enfermedad

DCC Días por condiciones climatológicas

DCS Días por costumbre

DNL Días no laborables pagados al año Suma:

DIAS EFECTIVOS LABORABLES AL AÑO

TI DC-DNL=

FACTOR DEL SALARIO BASE DE COTIZACION

Tp/TI

- 101 -


REFINERIA: ______________________

DOCUMENTO DT-11 (ANEXO H)LICITACION N°: 18576004-121-2005DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

IV. 25 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DEL SALARIO REAL

2. (a) CALCULO DEL FACTOR POR SEGURO SOCIAL (b) NOTA: NO SE DEBERÁ CONSIGNAR PRECIO, COSTO O SALARIO ALGUNO EN ESTE FORMATO

2.1 Valores fijos

SALARIOCONCEPTO Igual al mínimo Mayor al mínimo

Patrón Trabajador Total Patrón

PE Prestaciones en especie (%) RT Riesgo de trabajo (%)

PD Prestaciones en dinero (%)

IV Invalidez y vida (%)

RT Retiro (S.A.R.) (%)

CEA Cesantía en edad avanzada y vejez (%)

G Guarderías (%)

INF Infonavit (%) O Otros (%) VF TOTAL PARCIAL S.S. (%)

FVF FVF FACTOR PARCIAL S.S. = (VF/100)2.2 Valores variables

VC Cuota fija (%C/100) (SMDF)

VA Aplicación IMSS al excedente (%E/100) (SBC-[3 x SMDF])

3.CALCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Fsr= Ps(Tp/TI) + (Tp/TI) Ps= FVF+FVC+FVAFVC=VC/SBC; FVA= VA/SBC

SBC=Sn(Tp/TI)

Fsr= FVF(Tp/TI)+(Tp/TI)+(VC+VA)/SnCON EL FIN DE SIMPLIFICAR LA ECUACION ANTERIOR SE DA EL SIGUIENTE VALOR: X = FVF(Tp/TI) + (Tp/TI)

Fsr= X + ((VC + VA) / Sn)

IGUAL AL MINIMO MAYOR AL MINIMOFVF(Tp/TI)=(Tp/TI)=X = FVF(Tp/TI) + (Tp/TI)

Fsr= X1 + ((VC+VA)/Sn) X2 + ((VC+VA)/Sn)

NOTA: EN LAS PROPUESTAS TÉCNICAS DEBERÁ QUEDAR ESTABLECIDO EL VALOR DE "X1" Y "X2".

NOMENCLATURA UTILIZADA SBC= SALARIO BASE DE COTIZACIÓN %C= PORCENTAJE INDICADO EN AL ARTICULO 106, FRACC. I DE LA L.S.S.

SM SMDF= SALARIO MINIMO EN AREA ZONA %E= PORCENTAJE INDICADO EN AL ARTICULO 106, FRACC. II DE LA L.S.S.

Sn= SALARIO TABULADO NOTA: SE HACE LA ACLARACION QUE LOS VALORES DE %C Y %E, VARIARAN CADA 1ro. DE JULIO HASTA EL

X= FACTOR CORRESPONDIENTE A VALORES FIJOS DEL S.S. MÁS EL FACTOR BASE DE COTIZACIÓN

AÑO 2007 DE ACUERDO A LA DISPOSICIÓN DEL TRANSITORIO DECIMO NOVENO DE LA L.S.S.

X1= VALOR DE X (PARA SALARIO MÍNIMO) X2= VALOR DE X (PARA SALARIO SUPERIOR AL MÍNIMO)

- 102 -


FORMATO DT-12

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR SEMANA LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR (SIN IMPORTES).

(ANEXO D)

PEMEX REFINACIÓN

- 103 -

REFINACION


(GUIA DE LLENADO)

DT-12PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, INDICANDO POR SEMANA LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).- ENCABEZADO:



FECHA DE INICIO: LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O EN LA NOTA ACLARATORIA ULTIMA.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O EN LA NOTA ACLARATORIA ÚLTIMA



B).- TEXTO:

ACT (ACTIVIDAD): SE ANOTARÁ EL NÚMERO QUE CORRESPONDA

CONCEPTO DE TRABAJO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

- 104 -

REFINACION


CANTIDAD: CANTIDAD TOTAL POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C)

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

AÑO/MES/SEMANA: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL AÑO/MES Y SEMANA, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA OBRA. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARA LA CANTIDAD EN CADA SEMANA.

- 105 -


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005

REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF: USIPA-457/05. (AREA; PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS).

FECHA DE INICIO: RAZON SOCIAL DEL LICITANTE DOCUMENTO

DT-12ANEXO D

1.PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:24 DIAS NATURALES FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS (SIN MONTOS)

SEMANAS

PartConcepto de Trabajo

Cantidad Unidad 1 2 3 4 5 6 7


MTS 1.00


MTS 2.40


MTS 25.00


MTS 8.00


MTS 39.15

6 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 12” DE DIÁMETRO CED. STD..

MTS 15.00

7 SUMINISTRO MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA MTS 100.00

- 106 -


RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106, GR. B, SIN COSTURA, EXTREMOS PLANOS DE 1” DE DIÁMETRO CED. 80


MTS 20.00


MTS 7.00


MTS 21.00


MTS 50.00


MTS 1.00


MTS 15.00

14 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA DE 3” DE DIÁMETRO CED. 80.,

MTS 40.00


MTS 26.00


MTS 24.00

17 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-106, GR. B, SIN COSTURA DE 1” DE DIÁMETRO CED. 80

MTS 100.00


MTS 2.50


MTS 9.00


MTS 66.15


MTS 37.00

- 107 -



MTS 8.00


MTS 20.00


MTS 155.00


MTS 4.00


MTS 27.00


MTS 20.00


PZA 8.00


PZA 2.00

30 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM

PZA 36.00

- 108 -


A-234, GR. WPB, EXTREMOS BISELADOS, CODO DE 10” DE DIÁMETRO, 90, RADIO LARGO EXTREMOS BISELADOS, CED. STD.


PZA 20.00

32

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 90, RADIO LARGO, S.W. DE 3/4” DIAM. 3000

PZA 20.00

33

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 90, RADIO LARGO, S.W. DE 1” DIAM. 3000

PZA 84.00

34


PZA 84.00

35

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, SOCKOLET DE 1” DIAM. 3000 S.W.

PZA 84.00

36

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, NIPLE DE ¾” DIAM. X 4” DE LONG. CED 160 EP/ER.

PZA 30.00

37

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, NIPOLET, DE ¾” DIAM. 3000

PZA 30.00

38

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, BRIDA DE 2” DE DIAM., W:N. 150 R.F. BORE CED. STD

PZA 8.00

39


PZA 32.00

40

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, BRIDA DE 4” DE DIAM., W:N. 150 R.F. BORE CED. STD.

PZA 26.00

- 109 -


41


PZA 2.00

42


PZA 18.00

43


PZA 10.00

44

SUMINISTRO, MANEJO Y ERECCION DE VÁLVULA DE MARIPOSA, CUERPO DE ACERO AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13 % Cr. ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELLITE, OPERADA CON MANERAL DE 10” DE DIÁMETRO 150 R.F.

PZA 9.00

45


PZA 5.00

46

SUMINISTRO MANEJO Y ERECCION DE VALVULAS DE COMPUERTA, DE 3/4 “ DE DIAMETRO, S.W. 800 # CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13 % Cr. CUÑA SÓLIDA, VASTAGO ASCENDENTE, ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, BONETE Y YUGO ATORNILLADO, OPERADA CON VOLANTE,

PZA 40.00

47

SUMINISTRO MANEJO Y ERRACCION DE VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADA, DE 4” DE DIAMETRO, 150#, R.F. CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13% Cr. CUÑA SÓLIDA, VASTAGO ASCENDENTE, ,ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, BONETE Y YUGO BRIDADO , OPERADA CON VOLANTE.

PZA 1.00

48

SUMINISTRO MANEJO Y ERECCION DE VALVULA DE MARIPOSA, DE 6” DE DIAMETRO, 150# R,F CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13% Cr. ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, OPERADA CON MANERAL.

PZA 1.00

49

SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 6.00

50 SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 3” DE DIAMETRO

JUNTA 28.00

- 110 -


CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR.B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018..

51

SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR.B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 30.00

52


JUNTA 18.00

53


JUNTA 14.00

54

SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018

JUNTA 14.00

55

SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 3” DE DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 20.00

56


JUNTA 25.00

57


JUNTA 4.00

58


JUNTA 54.00

59


JUNTA 30.00

60

SOLDADURA EN TUBERIA Y UNIONES SOCKET-WELD, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 3/4” DE DIAMETRO DE 3000 # PREFABRICADA, DE ACERO DE ALEACION ASTM A-335/182 GR. P11/F11. UTILIZANDO APORTE ER-805 B2, Y ELECTRODO E-8018 B2. Y ATMOSFERA DE PROTECCION DE GAS ARGON.

JUNTA 120

61 SOLDADURA EN TUBERIA Y UNIONES SOCKET-WELD, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO DE 3000 # PREFABRICADA, DE ACERO

JUNTA 420

- 111 -


DE ALEACION ASTM A-335/182 GR. P11/F11. UTILIZANDO APORTE ER-805 B2, Y ELECTRODO E-8018 B2. Y ATMOSFERA DE PROTECCION DE GAS ARGON (PROCESO GTAW/SMAW),

62

SOLDADURA EN INSERCION SIMPLE A 90°, CON SOLAPA DE REFUERZO, DE TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 12” DE DIAM. CED STD. ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 1.00

63


JUNTA 1.00

64

SOLDADURA DE INSERCCION SIMPLE A 90° , DE TUBERIA DE 3/4” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD, ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 30.00

65

SOLDADURA DE INSERCCION SIMPLE A 90° , DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE 3” DE DIAMETRO CED. STD, ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 33.00

66


JUNTA 84.00

67CORTE Y BISELADO TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO.

CORTE 14.00


CORTE 38.00


CORTE 25.00


CORTE 2.00

71CORTE Y BISELADO TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 10” DE DIAMETRO CED. STD. CON BISELADOR Y CORTADOR OXIACETILENO

CORTE 36.00


CORTE 14.00

73CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR. B. DE 3/4” DE DIAMETRO CED. 80

CORTE 20.0

74CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR. B. DE 1” DE DIAMETRO CED. 80

CORTE 115.00

75 CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA DE ACERO CORTE 150.00

- 112 -


AL CARBON ASTM A- 106 GR. B. DE 1” DE DIAMETRO CED. 80.

76SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105. DE ¾” DE DIAM. 3000#.

PZA 30.00

77SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE ASBESTO COMPRIMIDO (GARLOCK) DE 1/8” DE ESPESOR DE 2” DE DIAMETRO 150 # R.F.)

PZA 23.00

78SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE ASBESTO COMPRIMIDO (GARLOCK) DE 1/8” DE ESPESOR DE 3” DE DIAMETRO 150 # R.F.

PZA 20.00


PZA 24.00


PZA 2.00


PZA 18.00


PZA 10.00

83

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 5/8” DIAM. X 3 1/2” LONG. CON CUERDA CORRIDA DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GRADO B7. CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM A-194 GR. 2H.

PZA 364.00

84


PZA 16.00

85

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 7/8” DIAM. X 5” LONG. CON CUERDA CORRIDA DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GRADO B7. CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM A-194 GR. 2H.

PZA 336.00

86

PRUEBA HIDROSTATICA DE VALVULAS, DE COMPUERTA DE 4” DE DIAMETRO 150 # R.F. MANTENIENDO LA PRESION PROYECTADA DURANTE 24 HRS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASI COMO ELIMINAR FUGAS MENORES DURANTE LA PRUEBA, LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES, REALIZANDO LA MISMA OPERACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA DE CADA VALVULA.

PRUEBA 1.00

87 PRUEBA HIDROSTATICA DE VALVULAS, DE MARIPOSA DE 6” DE DIAMETRO 150 # R.F. MANTENIENDO LA PRESION PROYECTADA DURANTE 24 HRS. INCLUYE

PRUEBA 1.00

- 113 -


TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASI COMO ELIMINAR FUGAS MENORES DURANTE LA PRUEBA, LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES, REALIZANDO LA MISMA OPERACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA DE CADA VALVULA.

88


PRUEBA 9.00

89


PRUEBA 5.00

90

MEDICION ULTRASONICA DE ESPESORES EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON Y EQUIPOS DE PROCESO. INCLUYE REPORTES IMPRESOS Y ELECTRONICOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. LECTURA DE ESPESORES HASTA 20 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

PUNTO 1200.00

91

INSPECCION RADIOGRAFICA CIRCUNFEREN- CIANTE AL 66% EN SOLDADURAS A TOPE DE TUBERIA DE ACERO, DE 4” DE DIAMETRO, CED. STD. LA CALIFICACION DE LA JUNTA ESTARA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA EDICION DE 1993 DEL CODIGO ASME B31.3 CAPITULO VI, PARRAFO 344.5.1 PARA CONDICIONES SEVERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE INSPECCION, LABORATORIO, RELEVADO UNIDAD MOBIL ,ETC. PARA EFECTUAR LA INSPECCION EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS CON ESPESOR Y PORCENTAJE DE EXAMINACION INDICADO EN CADA DIBUJO O ISOMETRICO DE TUBERIA.

JUNTA 40.00

- 114 -


92


JUNTA 4.00

93


JUNTA 76.00

94


JUNTA 48.00

95

EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, TUBERIAS DE PROCESO, DRENAJES Y CANALES. EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) PROFUNDIDAD HASTA 2 METROS.

M3 180

96 PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 4” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y

METRO 4.00

- 115 -


TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION.

97

PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 6” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION.

METRO 7.00

98

PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 10” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION.)

METRO 45.00

99


METRO 32.00

100TERRAPLENES, RELLENOS Y ADEMAS, RELLENOS CON HERRAMIENTAS MANUAL, COMPACTADO AL 85 %.

M3 178.00

101DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL, EN FIRMES Y BANQUETAS.

M3 15.00

102ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICOS AGREGADO MAXIMO 19 mm, CEMENTO NORMAL.

M3 15.00

103VACIADOS CON BOTES O CARRETILLA, ACARREO HASTA 50 M EN: BANQUETAS CON ESPESOR DE 150 mm.

M3 15.00

104

SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 Kg/M.

TON 0.70

105 SUMINISTRO Y FEBRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYEN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES SEMIPESADOS DE 12.01 HASTA 60 Kg/M.

TON 0.62

- 116 -


106

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYEN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 Kg/M.

TON 0.70

107

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES SEMIPESADOS DE 12.01 HASTA 60 Kg/M.

TON 0.62

108 REJILLA IRVING IS-05 RECTANGULAR. M2 24.00

109

SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES PARA AGUA, CUERPO DE BRONCE, ROSCA NPT, TIPO HEMBRA, DE 1” DE DIAMETRO (MARCA SPRAYING SISTEM O SIMILAR)

PIEZA 128.00

110

DEMOLICION DE PROTECCION CONTRAINCENDIO EN COLUMNAS DE TANQUES ESFERICOS HASTA 20.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

M3 0.005

111

SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIO EN COLUMNAS DE TANQUES ESFERICOS HASTA 20.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

M3 0.005

112

DESMONTAR Y VOLVER A INSTALAR, DESPUES DE EFECTUAR LIMPIEZA, HASTA DEJAR PASO LIBRE DE FLUJO, A SATISFACCION DE PEMEX, CIRCUITOS DE TUBERÍA Y ASPERSORES HEMBRA ROSCADOS DE 1” DE DIAMETRO. HASTA 20 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

PIEZA 90.00

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de trabajo por realizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 117 -


FORMATO DT-13

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADA EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS (SIN MONTOS).

(ANEXO H-3)

- 118 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DT-13

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE MANODE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

EXPRESADA EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS (SIN MONTOS)

A).-ENCABEZADO:




PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O EN LA NOTA ACLARATORIA ÚLTIMA.



B).- COLUMNAS:

CATEGORIA: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA, REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA, DESGLOSADA POR CADA ÁREA DE TRABAJO

TOTAL JORNADAS LA CANTIDAD TOTAL DE JORNADAS DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA DEL PERSONAL, REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

PEMEX REFINACIÓN

- 119 -

REFINACION


(GUIA DE LLENADO)

AÑO/MES/SEMANA: SE PONDRÁ EL AÑO/MES QUE ABARCA EL PROGRAMA Y SE ANOTARÁN LAS SEMANAS QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS.SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MANO DE OBRA POR CATEGORÍA Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS EN CADA SEMANA, DESGLOSADA POR CADA ÁREA DE TRABAJO

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTA

- 120 -

REFINACION


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005

[NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]


DT-13ANEXO H-3

2.A

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:24 DIAS FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MANO DE OBRA QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

N° CATEGORIA TOTALJORNADAS

AÑO/ MES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 121 -


FORMATO DT-14

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO TIPO Y CARACTERÍSTICAS (SIN MONTOS).

(ANEXO E-2)

- 122 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)DT-14

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN SEMANAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO TIPO Y CARACTERÍSTICAS (SIN MONTOS)

A).-ENCABEZADO:







B).- COLUMNAS:

DESCRIPCIÓN: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

PEMEX REFINACIÓN

- 123 -

REFINACION


(GUIA DE LLENADO)

AÑO/MES/SEMANA: SE PONDRÁ EL AÑO/MES QUE ABARCA EL PROGRAMA Y SE ANOTARÁN LAS SEMANAS QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS.SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR SEMANA, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA O EQUIPO Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO LA CANTIDAD TOTAL REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS EN CADA SEMANA.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

- 124 -

REFINACION


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005



DT-14ANEXO F-2

3.PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:24 DIAS FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

N° DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN

TOTALHORAS

AÑO/ MES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de horas efectivas de trabajo.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 125 -


DOCUMENTO DT-15

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO, DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN SEMANAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES

CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS (SIN MONTOS).

(ANEXOS F-3)

- 126 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DT-15PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO, DE SUMINISTRO Y UTILIZACIÓN SEMANAL DE

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS (SIN MONTOS).

A).-ENCABEZADO:







B).- COLUMNAS:

DESCRIPCIÓN: NOMBRE DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA AL MATERIAL

CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

- 127 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

AÑO/MES/SEMANA: SE PONDRÁ EL AÑO/MES QUE ABARCA EL PROGRAMA Y SE ANOTARÁN LAS SEMANAS QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS.SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR SEMANA, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DEL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO LA CANTIDAD TOTAL SUMINISTRADA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS EN CADA SEMANA.


- 128 -

REFINACION


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005



DT-15(ANEXO F-3)

4.PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 24 DIAS FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN

PERMANENTE

N° DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

UNIDAD CANTIDAD AÑO/ MES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes los volúmenes requeridos.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 129 -


DOCUMENTO DT-16

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA, ASÍ COMO PERSONAL DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO (SIN MONTOS).

(ANEXO H-2)

- 130 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DT-16PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION SEMANAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,

SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CAMPO (SIN MONTOS)

A).-ENCABEZADO:




PLAZO DE EJECUCION DE LAOBRA LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O EN LA NOTA ACLARATORIA ÚLTIMA.



B).- COLUMNAS:

CATEGORIA: SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL PROFESIONAL QUE INTERVENDRÁ EN LOS TRABAJOS.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (JORNADA).

CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL POR CATEGORIA DEL PERSONAL, REQUERIDO QUE INTERVENDRÁ EN LOS TRABAJOS.

- 131 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

AÑO/MES/SEMANA: SE PONDRÁ EL AÑO/MES QUE ABARCA EL PROGRAMA Y SE ANOTARÁN LAS SEMANAS QUE DURARÁ LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS A PRECIOS UNITARIOS.SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR SEMANA, SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO LA CANTIDAD TOTAL QUE INTERVENDRÁ EN LOS TRABAJOS EN CADA SEMANA.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL

- 132 -

REFINACION


REFINACION

LICITACION N°: 18576004-121-2005



DT-16(ANEXO H-2)

5.PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:24 DIAS FIRMA DEL LICITANTE

HOJA:

DE:PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE UTILIZACION MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y

DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PARA LOS TRABAJOS

N° CATEGORIA TOTALJORNADAS

AÑO/ MES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Notas.- En la programación se indicarán por mes las cantidades de jornadas por utilizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 133 -


DOCUMENTO DT-17COPIA DE CONVENIO PRIVADO REFERIDO EN EL ARTICULO 28 DEL RLOPSRM Y EN EL APARTADO

DE PROPOSICIONES CONJUNTAS DE LA SECCION I DE LAS BASES DE LICITACION

- 134 -


CONVENIO PRIVADO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

CONVENIO PRIVADO DE PROPUESTA CONJUNTA QUE CELEBRAN ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODAS LAS PERSONAS), REPRESENTADAS POR ___________, ___________ Y _____________ (LISTAR A TODOS LOS REPRESENTANTES) RESPECTIVAMENTE, EN SUS CARÁCTERES DE REPRESENTANTE LEGAL DE LAS MISMAS, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PUBLICA ____________ N° [NUMERO DE LICITACIÓN], REFERENTE A: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR]. AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS MORALES)

I.1.- Que acredita la existencia de la empresa con el testimonio de la Escritura Pública Número. ____________, volumen Número. ________, de fecha ___ de _____ de ______, inscrita en forma definitiva en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de _____________, bajo el acta número ____________, tomo número_____________ volumen número ___________, de fecha __________, otorgada ante la Fe del Notario Público Número._____ de la Ciudad de ________., Lic. __________.

I.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha Sociedad, mediante el testimonio de la Escritura Pública Número______ de fecha _____ de _______ de ______ otorgada ante la fe del Notario Público Número. ______, de la Ciudad de _________., Lic. ______________.

I.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

II. Declara ______________________ (DECLARACIÓN PARA PERSONAS FÍSICAS)

II.1.- Que acredita la existencia y nacionalidad mediante _______________________.

II.2.- Que el Señor ______________________________, acredita su personalidad y facultades como Representante Legal de dicha persona, mediante ______________.

II.3.- Que su domicilio fiscal se encuentra ubicado en:________________________ número _______,Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ________,______________.

III.- las partes declaran:

III.1.- Que celebran el presente convenio con fundamento en el Artículo 36 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 28, fracción II de su Reglamento, y a la regla referente a participación Conjunta de las bases de la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

III.2.- Las partes de este Convenio Privado de propuesta conjunta, nos comprometemos y obligamos a participar en forma conjunta en la Licitación Pública _______número ______, referente a__________.

Al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS.

PRIMERA.- OBJETO.

Las partes convienen en agruparse con el objeto de presentar propuesta conjunta para participar en la licitación pública _________, número _________, referente a, _____________.

SEGUNDA.- PARTES DE LA OBRA QUE CADA AGRUPADO SE OBLIGA A CUMPLIR . Las partes en este convenio se obligan a aportar, en caso de resultar su propuesta conjuntada adjudicada en la licitación pública _________, número _________ lo siguiente:

I. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

- 135 -


_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

II. __________________________ se obliga a ejecutar:(indicar en un numeral por persona)

_____________________________(relacionar las partes de la obra que se obliga a ejecutar o la participación que tendrá en el grupo)

TERCERA.- DOMICILIO COMUN.

Las partes señalan como su domicilio común para oír y recibir notificaciones el ubicado en______________ número _______, Colonia __________, Código Postal ________, en la ciudad de ____________.

CUARTA REPRESENTANTE COMUN.

Las partes convienen que (nombre del representante común), a través de su Represente Legal, (nombre del representante legal del representante común), será el Representante Común, otorgándole poder amplio, suficiente y necesario para que actúe ante [NOMBRE DEL ORGANISMO] en nombre y representación de las partes en todos y cada uno de los actos de la licitación pública número _______________, y los que de ella se deriven.

QUINTA.- OBLIGACION CONJUNTA Y SOLIDARIA

Las partes, se obligan en forma conjunta y solidaria entre si y ante [NOMBRE DEL ORGANISMO], para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme producto de la licitación pública número _______________.

El presente Convenio Privado de Propuesta Conjunta, se firma por las partes en dos ejemplares originales, en la Ciudad de ________________, a los _____ días del mes de ________________ de _________________.

________________ __________________

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

[nombre de cada persona]

[representante legal de cada persona]

- 136 -


DOCUMENTO DT-18EN CASO DE CONTAR CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA LABORAL,

DECLARACION POR ESCRITO DEL PORCENTAJE DADO DE ALTA EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

- 137 -


DOCUMENTO DT-18


PEMEX REFINACIONREFINERIA ING. HECTOR R. LARA SOSAPresente:

En referencia a las bases de licitación pública _______ N°. ____________, que PEMEX REFINACION lleva a cabo para la adjudicación del contrato de obra pública a precios unitarios, para los trabajos consistentes en: [NOMBRE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR], y con relación a lo señalado en el último párrafo del artículo 38 de la LOPSRM, manifiesto lo siguiente:

[NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL] en mi carácter de representante legal de [NOMBRE DEL LICITANTE], manifiesto tener _______ (indicar el número) de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se dio con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación de referencia, que representan el ______% (indicar el porcentaje) de la planta laboral.

Para el efecto anexo al presente copia de las altas en el IMSS.





- 138 -


DOCUMENTO DT-19MANIFESTACIÓN EN ESCRITO LIBRE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EN LOS EQUIPOS,

MAQUINARIA, Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTE, QUE INTEGREN EL CONTENIDO NACIONAL DEL PROYECTO CUMPLEN CON LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 28 DE

LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO

- 139 -


DOCUMENTO DT-19(Preferentemente en papel membretado del licitante)

MANIFESTACIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

____ de _______________ de ______ (1)

________(2)____________

Presente.

Me refiero a la licitación pública _________ No. __(3)____ en el que mi representada, la empresa _______________(4)___________________ participa a través de la propuesta de la empresa ______________(5)_______________ que se contiene en el presente sobre.

1. Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que los equipos, maquinaria y materiales de instalación permanente que integran el contenido nacional del proyecto, cumplen con lo dispuesto por la fracción I de artículo 28 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

A t e n t a m e n t e

______________(9)______________

A t e n t a m e n t e

________________(10)_____________

INSTRUCTIVO

INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO PARA LA MANIFESTACIONES REQUERIDAS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA

NUMERO DESCRIPCIÓN

1 Señalar la fecha de suscripción del documento.

2 Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante.

3 Indicar el número respectivo.

4 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa prestadora del servicio.

5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa licitante.

6 Señalar el número de partida que corresponda.

7 Anotar el nombre del país de origen del proveedor de los servicios.

8 Indicar la denominación del tratado de libre comercio bajo cuya cobertura se realiza el procedimiento.

9 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa prestadora del servicio.

10 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.

NOTAS: a) Si el licitante y la empresa prestadora del servicio son la misma empresa, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

b) En el supuesto de que el licitante o la empresa prestadora del servicio se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

- 140 -


Parte III: Contenido de la propuesta económica. El licitante deberá firmar cada una de las fojas que integren su proposición.

DE-1 Análisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo indicados en la guía de llenado (con montos).

DE-2 Relación y análisis de los costos básicos de los materiales que se requieran para la ejecución de los trabajos. Cuando existan insumos de los señalados en la fracción X del artículo 26 de RLOPSRM, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante.

DE-3 Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de 8 (ocho) horas, e integración de los salarios.

DE-4 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos con costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos.

DE-5 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales.

DE-6 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento.

DE-7 Utilidad propuesta por el licitante.

DE-8 Integración de cargos adicionales.

DE-9 Listado de insumos que intervienen en la integración de la propuesta:

DE-9A De los materiales suministrados por el contratista, con la descripción de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes.

DE-9B De categorías de mano de obra del personal que intervendrá directamente en la ejecución de los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-9C De maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para llevar a cabo los trabajos, con sus respectivas unidades de medición y sus importes (con montos).

DE-10 ANEXO “C” - Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente.

DE-11 Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, calendarizado y cuantificado mensualmente con montos parciales y totales.

DE-12 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de la mano de obra que interviene directamente en la ejecución de los trabajos (con montos parciales y totales).

DE-13 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de maquinaria y equipo de construcción que proporcionará el contratista para la ejecución de los trabajos, identificando su tipo y características (con montos parciales y totales).

DE-14 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual de los materiales y equipos de instalación permanente que proporcionará el contratista para la ejecución de los trabajos (con montos parciales y totales).

- 141 -


DE-15 Programa de erogaciones calendarizado y cuantificado de utilización mensual del personal técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos (con montos parciales y totales).

- 142 -


DOCUMENTO DE-1ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO INDICADOS EN LA GUIA DE

LLENADO CON MONTOS

(ANEXO G-1)

- 143 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-1

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

DEBERÁN SER DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

A).-ENCABEZADO:

LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA. OBJETO: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE

INDICA EN LA CONVOCATORIARAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE: ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

NO.: EL NÚMERO PROGRESIVO QUE LE CORRESPONDA, SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

CONCEPTO: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

UNIDAD: SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C)..

CANTIDAD SE ANOTARÁ LA CANTIDAD A EJECUTAR DEL CONCEPTO CORRESPONDIENTE SEGÚN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

B).-TEXTO:MATERIALES: NOMBRE DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN EN

EL ANÁLISIS, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.


CANTIDAD: LA CUANTÍFICACIÓN DEL MATERIAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

- 144 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

COSTO UNITARIO: EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL SIN INCLUIR I.V.A., PUESTO EN EL SITIO DE SU COLOCACIÓN, CALCULADO DE ACUERDO AL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

SUMA: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE LOS MATERIALES.

MANO DE OBRA:CATEGORIA: SE ANOTARÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE

MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD: LA CUANTÍFICACIÓN DEL PERSONAL CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL SALARIO DEL PERSONAL POR UNIDAD DE MEDIDA (HORA, TURNO, ETC.) SEGÚN LA CATEGORÍA EMPLEADA.

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DEL PERSONAL.

EQUIPO:

EQUIPO: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE UTILIZA EN EL CONCEPTO DE TRABAJO.

- 145 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD: LA CUANTIFICACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO CONSIDERADO PARA EJECUTAR EL CONCEPTO DE TRABAJO.

COSTO UNITARIO: EL COSTO POR UNIDAD (HORA, TURNO, ETC.).

IMPORTE: SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD POR EL COSTO UNITARIO CORRESPONDIENTE.

HERRAMIENTA: EN EL CASO QUE SE UTILICE HERRAMIENTA MENOR EN EL CONCEPTO, SE PROCEDERÁ COMO SIGUE: EN EL ESPACIO DESTINADO PARA EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO, SE ANOTARÁ LA LEYENDA HERRAMIENTA MENOR; EN EL ESPACIO DE LA UNIDAD, EL SIGNO %, EN EL ESPACIO DE CANTIDAD, EL PORCIENTO QUE SE EMPLEARÁ CON RESPECTO A LA MANO DE OBRA, EN EL ESPACIO DE COSTO UNITARIO, EL IMPORTE DE LA SUMA DE LA MANO DE OBRA; EN EL ESPACIO DE IMPORTE, SE ANOTARÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCIENTO POR EL IMPORTE DE LA MANO DE OBRA.

SUMA: SERÁ EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES PARCIALES DE HERRAMIENTA Y EQUIPO.

COSTO DIRECTO: EL RESULTADO DE SUMAR LOS IMPORTES TOTALES DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO, UTILIDADY ADICIONALES LOS ESTABLECIDOS EN LOS DOCUMENTOS

ECONÓMICOS DE-5, DE-6, DE-7 Y DE-15 DE SU PROPUESTA.

COSTO DE FINANCIAMIENTO: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO ECONOMICO DE-6 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

- 146 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

IMPORTE POR CONCEPTO DE INDIRECTOS: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE OBTENIDO EN EL DOCUMENTO ECONOMICO DE-5 POR EL COSTO DIRECTO

IMPORTE DEL CARGO POR UTILIDAD: SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR EL PORCENTAJE DETERMINADO EN EL DOCUMENTO ECONOMICO DE-7 POR LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MÁS INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

IMPORTE POR CONCEPTO DE CARGOS DEBERÁ ADICIONARSE DE ACUERDO A LO ADICIONALES INDICADO EN EL DOCUMENTO. ECONOM. DE-8.

PRECIO UNITARIO: EL RESULTANTE DE SUMAR LOS IMPORTES DE COSTO DIRECTO, COSTO INDIRECTO, COSTO DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES.

NOTAS: EN CASO DE UTILIZARSE COSTOS BÁSICOS DE MATERIALES Y/O CUADRILLAS DE MANO DE OBRA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE

- 147 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-1

PEMEX REFINACIÓN LICITACION NO.: DOCUMENTODE-1

(ANEXO G-1)

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:FIRMA DEL LICITANTE

HOJA :DE :

OBJETO:

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

N° :CONCEPTO:

UNIDAD :CANTIDAD:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

SUMA $MANO DE OBRA

CATEGORIAUNIDAD CANTIDAD SALARIO IMPORTE

SUMA $RENDIMIENTO_________________________

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN UNIDAD CANTIDAD RENTA HORARIA IMPORTE

SUMA $RENDIMIENTO__________________________

COSTO DIRECTO = TOTAL $

FACTORES DE INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDADCOSTO INDIRECTO = % C. I. x ( C. D. )COSTO POR FINANCIAMIENTO = % C. F. x ( C. D. + C. I. )CARGO POR UTILIDAD = % C. U. x ( C. D. + C. I. + C. F. )CARGOS ADICIONALES C. A. UTILIZAR LOS RENGLONES NECESARIOS DE ACUERDO A LOS CARGOS ADICIONALES CONSIDERADOS POR EL LICITANTE.

PORCENTAJE IMPORTE

PRECIO UNITARIO = ( C. D. + C. I. + C. F. + C. U. + C. A. )

PRECIO UNITARIO (CON LETRA):

- 148 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-2RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE

REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

(ANEXO F-5)

- 149 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)DE-2

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

A).-ENCABEZADO

LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

PARA: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA

RAZON SOCIAL DEL LICITANTE: SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.


B).- TEXTO:

NO.: SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

DESCRIPCIÓN: NOMBRE DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PARA EFECTUAR LA OBRA, INDICANDO SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.

MARCA Y/O PROVEEDOR SE ANOTARÁ LA MARCA DEL MATERIAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y EN SU CASO EL NOMBRE DEL PROVEEDOR RESPECTIVO


CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

COSTO UNITARIO EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL A UTILIZAR, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS

- 150 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-2

LICITACION N°:18576004-121-2005 DOCUMENTO DE-2

(ANEXO F-5)


HOJA :DE :

OBJETO:

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Relación de costos básicos

No. DESCRIPCIÓN UNIDAD COSTO UNITARIO

Nota: Cuando existan insumos de los señalados en la fracción X del artículo 26 de RLOPSRM, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante, para el cual presentará el análisis correspondiente

- 151 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-3TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA E INTEGRACIÓN DE LOS

SALARIOS

(ANEXO H)

- 152 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-3

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADAS, E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

Tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios

A).-ENCABEZADO


PARA: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA



B).- TEXTO:

TABULADOR DE SALARIO BASE:

NO.: NÚMERO PROGRESIVO O CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE LA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA DE QUE SE TRATA.

CATEGORIAS: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA, REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

SALARIO TABULADO: EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIFERENTES CATEGORÍAS Y ESPECIALIDADES DE ACUERDO A LOS COSTOS REALES QUE PREVALEZCAN EN LA ZONA DONDE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS. (SALARIO BASE).

FACTOR DE SALARIO REAL: EL QUE RESULTE PARA CADA CATEGORIA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA PROPUESTA TÉCNICA.

SALARIO REAL: SE OBTIENE MULTIPLICANDO EL SALARIO TABULADO (SALARIO BASE) POR EL FACTOR DE SALARIO REAL.

DOCUMENTO DE-3- 153 -

REFINACION



(ANEXO H)


HOJA :DE :

OBJETO:

TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

No. CATEGORIAS SALARIO TABULADO

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO REAL

- 154 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

(ANEXO E-3)

- 155 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DOCUMENTO DE-4

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DEBERÁ CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE EQUIPOS NUEVOS.

A).-ENCABEZADO:LICITACION NO.: LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

OBJETO: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA, COMO SE INDICA EN LA CONVOCATORIA



B).-TEXTO:

EQUIPO NÚMERO: EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA, DE ACUERDO AL DETERMINADO EN SU PROPUESTA TÉCNICA.

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: NOMBRE, MARCA Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL EQUIPÓ, SU POTENCIA Y ELEMENTOS DE QUE CONSTE.

C).- DATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE: INDICAR EL TIPO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA MÁQUINA.

(Pm) PRECIO DEL EQUIPO: EL COSTO COMERCIAL DE ADQUISICIÓN DE LA MÁQUINA CONSIDERADA COMO NUEVA CON TODOS SUS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES; SIN INCLUIR I.V.A.

(Pn) VALOR DE LAS LLANTAS: EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LAS LLANTAS, CONSIDERANDO EL VALOR DE LLANTAS NUEVAS.

.

(Pa) VALOR DE EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP. EN SU CASO SE ANOTARÁ EL PRECIO DE ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES, CONSIDERANDO EL VALOR DE ESTOS COMO NUEVOS. (EN SU CASO)

(Vm) VALOR DEL EQUIPO: ES EL VALOR DEL EQUIPO, CONSIDERÁNDOSE COMO NUEVA DESCONTANDO EL PRECIO DE LAS LLANTAS, EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES EN SU CASO.

(Vr) VALOR DE RESCATE: REPRESENTA EL VALOR DE RESCATE DE LA MÁQUINA QUE EL CONTRATISTA CONSIDERE RECUPERAR POR SU VENTA, AL TÉRMINO DE SU VIDA ECONÓMICA.

- 156 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

(Ve) VIDA ECONÓMICA: SE ANOTARÁ LA VIDA ECONÓMICA DE LA MÁQUINA EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO.

(IC) INDICADOR ECONÓMICO: SE ANOTARÁ UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO.

(i) TASA DE INTERES ANUAL: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA DE INTERÉS ANUAL REFERIDA AL INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO ESTABLECIDO (IC), ANEXAR EVIDENCIA DOCUMENTAL.

(Hea) HORAS EFECTIVAS POR AÑO: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DEL EQUIPO, POR AÑO.

(IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS: SE ANOTARÁ INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO DEL MERCADO DE SEGUROS.

(s) PRIMA ANUAL PROMEDIO: SE ANOTARÁ EN FRACCIÓN DECIMAL LA TASA PROMEDIO DE SEGUROS REFERIDA AL INDICADOR ESPECIFICO DE SEGUROS (IES) ESTABLECIDA, ANEXAR EVIDENCIA DOCUMENTAL.

(Ko) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR: SE ANOTARÁ EL COEFICIENTE ADECUADO DE ACUERDO AL TIPO DE LA MÁQUINA Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO.

(HP) POTENCIA NOMINAL: SE ANOTARÁ LA POTENCIA NOMINAL EN HP DEL O LOS MOTORES ESPECIFICADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO.

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN: SE ANOTARÁ EL FACTOR DE OPERACIÓN ADECUADO PARA EL MOTOR DE LA MÁQUINA.

(HPop) POTENCIA DE OPERACIÓN (HP x Fo): SE ANOTARÁ LA POTENCIA DE OPERACIÓN, COMO PRODUCTO DE LA POTENCIA NOMINAL POR EL FACTOR DE OPERACIÓN.

(Gh) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS CONSUMOS DE COMBUSTIBLE, QUE DEBERAN CALCULARSE EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR, DE UN FACTOR DE OPERACIÓN DE LA MÁQUINA O EQUIPO Y DE UN COEFICIENTE DETERMINADO POR LA EXPERIENCIA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 170 DEL RLOPSRM

(Pc) PRECIO DEL COMBUSTIBLE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE PUESTO EN LA MÁQUINA, SIN IVA.

(C) CAPACIDAD DEL CARTER: SE ANOTARÁ LA CAPACIDAD DEL CÁRTER (RECIPIENTE DE LUBRICANTE) DE LA MÁQUINA.

(t) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL NÚMERO DE HORAS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE LUBRICANTE.

(Ga) COMSUMO ENTRE CAMBIOS DE LUB: ESTÁ DETERMINADA POR LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES.

- 157 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

(Ah) CANTIDAD DE LUBRICANTE: REPRESENTA LA CANTIDAD DE ACEITES LUBRICANTES CONSUMIDOS POR HORA EFECTIVA DE TRABAJO.

PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS CONSUMOS DE ACEITE QUE DEBERAN CALCULARSE CONSIDERANDO LA CAPACIDAD DEL RECIPIENTE DENTRO DE LA MÁQUINA O EQUIPO Y LOS TIEMPOS ENTRE CAMBIOS SUCESIVOS DE ACEITES DE ACUERDO CON EL ARTICULO 172 DEL RLOPSRM

(Pa) COSTO DEL LUBRICANTE: SE ANOTARÁ EL PRECIO DEL LUBRICANTE PUESTO EN EL EQUIPO, SIN IVA.

(Vn) VIDA DE LAS LLANTAS: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LAS LLANTAS TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Va) VIDA DEL EQUIP. ACC Y/O PZAS ESP: SE ANOTARÁN LAS HORAS DE VIDA ECONÓMICA DE LOS EQUIPAMIENTOS ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE TRABAJO IMPUESTAS A LAS MISMAS.

(Ht) HORAS EFECTIVAS POR TURNO: SE ANOTARÁN LAS HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO DE LA MÁQUINA DENTRO DEL TURNO.

(Sr) SALARIOS POR TURNO: SE ANOTARÁN LOS SALARIOS REALES POR TURNO DEL PERSONAL NECESARIO PARA OPERAR LA MÁQUINA.

- 158 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-4LICITACION N°:18576004-121-2005 DOCUMENTO DE-4

(ANEXO E-3)


HOJA :DE :

OBJETO: ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EQUIPO No. CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL EQUIPODATOS GENERALES:

TIPO DE COMBUSTIBLE : ___ GASOLINA ___ DIESEL ___ OTRO _____________________

( Pm ) PRECIO DE LA MÁQUINA O EQUIPO $ ( HP ) POTENCIA NOMINAL HP( Pn ) VALOR DE LAS LLANTAS $ ( Fo ) FACTOR DE OPERACIÓN( Pa) VALOR DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y/O PIEZAS ESPECIALES $ ( HPop ) POTENCIA DE OPERACIÓN ( HP x Fo ) HP

( Vm) VALOR DE LA MÁQUINA = Pm-Pn-Pa $ ( Gh ) CANTIDAD DE COMBUSTIBLE LITROS/ HR.

( Vr ) VALOR DE RESCATE __ % Vm $ ( Pc ) PRECIO DEL COMBUSTIBLE LITRO( Ve ) VIDA ECONÓMICA HORAS ( C ) CAPACIDAD DEL CARTER LITROS( IC ) INDICADOR ECONÓMICO ( t ) HORAS ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE HORAS( i ) TASA DE INTERES ANUAL ( Ah ) CANTIDAD DE LUBRICANTE LITROS/HR( Hea ) HORAS EFECTIVAS POR AÑO HORAS ( Pa ) COSTO DEL LUBRICANTE LITRO( IES) INDICADOR ESPECIFICO SEGUROS ( Vn ) VIDA DE LAS LLANTAS HORAS

( s ) PRIMA ANUAL PROMEDIO ( Va ) VIDA DEL EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. HORAS

( Ko ) MANTENIMIENTO MAYOR Y MENOR % ( Ht ) HORAS EFECTIVAS POR TURNO HORAS

( Ga ) CONSUMO ENTRE CAMBIO DE LUB. =C/t

LITROS/HR

( Sr ) SALARIOS POR TURNO TURNO

I.- CARGOS FIJOS : I.1.- DEPRECIACIÓN D = ( Vm - Vr ) / Ve = I.2.- INVERSIÓN Im = ( Vm + Vr ) i / 2 Hea = I.3.- SEGUROS Sm = ( Vm+ Vr ) s / 2 Hea = I.4.- MANTENIMIENTO Mn = Ko x D =

( 1 ) SUMA CARGOS FIJOS

II.- CONSUMOS : II.1.- COMBUSTIBLES Co = Gh x Pc = II.2.- OTRAS FUENTES DE ENERGIA = II.3.- LUBRICANTES Lb=(Ah+Ga) Pa = II.4.- LLANTAS N = Pn /Vn = = II.5.- EQUIP. ACC. Y/O PZAS. ESP. Ae = Pa /Va = =

( 2 ) SUMA CONSUMOS

III.- OPERACIÓN :CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

( Sr ) = $ III.1.- OPERACIÓN Po = Sr / Ht = =

( 3 ) SUMA OPERACION

COSTO DIRECTO POR HORA ( 1 ) + ( 2 ) + ( 3 ) = $

ANEXAR ELEMENTOS DOCUMENTALES QUE DEMUESTREN QUE LOS COSTOS Y RENDIMIENTOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO FUERON CONSIDERADOS COMO NUEVOS (MANUALES DE LOS FABRICANTES) ART. 27-A-IV Y 36-A-II-c DEL RLOPSRM.

- 159 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-5

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

(ANEXO I)

- 160 -


PEMEX REFINACIÓN


ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

A).-ENCABEZADO:





B).- TEXTO:EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS COSTOS INDIRECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS.

PARA ILUSTRAR LO CONCERNIENTE A LA OBLIGACIÓN DEL LICITANTE DE PRESENTAR EL DESGLOSE DE LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, NO INCLUIDOS EN LOS CARGOS DIRECTOS, MÁS FRECUENTES (NO LIMITATIVOS) QUE PODRÁN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA INTEGRAR LOS COSTOS INDIRECTOS Y QUE PUEDEN APLICARSE INDISTINTAMENTE A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, A LA ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, O A AMBAS SEGÚN EL CASO, LOS CUALES SE ENUNCIAN A CONTINUACIÓN:PARA SU DETERMINACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL COSTO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONTRATISTA, COMPRENDERÁ ÚNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA, ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OFICINAS DE CAMPO SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS CONCEPTOS QUE DE ÉL SE DERIVEN

HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES:A PERSONAL DIRECTIVOB PERSONAL TÉCNICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, DE SEGURIDAD E INSPECCION.C PERSONAL ADMINISTRATIVOD CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL PERSONAL ENUNCIADO

EN LOS INCISOS A, B Y C.E PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL

ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y CF PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.G LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO, PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.

DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA EDIFICIOS Y LOCALESB LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC BODEGASD INSTALACIONES GENERALES

PEMEX REFINACIÓN

- 161 -

REFINACION


(GUIA DE LLENADO)

E EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF DEPRECIACIÓN O RENTA, Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG CAMPAMENTOS

SERVICIOSA CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS.B ESTUDIOS E INVESTIGACIONES.

FLETES Y ACARREOSA DE CAMPAMENTOS.B DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.C DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.D DE MOBILIARIO.

GASTOS DE OFICINA

A PAPELERÍA Y UTILES DE ESCRITORIO.B CORREOS, FAX, TELÉFONOS, TELÉGRAFOS, RADIO.C EQUIPO DE COMPUTACIÓN.D SITUACIÓN DE FONDOS.E COPIAS Y DUPLICADOS.F LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS.G GASTOS DE LA LICITACIÓN.

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

SEGURIDAD E HIGIENEA MANGUERAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.B EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTONOMA, EXTINGUIDORES, ETC.C CASETAS SANITARIAS.D LONAS.E LETREROS TEMPORALES ALUSIVOS A LA SEGURIDAD.

SEGUROS Y FIANZASA PRIMAS POR SEGUROSB PRIMAS POR FIANZAS

TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS DE ACCESOB MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPOC CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES

1. CAMPAMENTOS2. EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN3. PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES.

LOS COSTOS INDIRECTOS SE EXPRESARÁN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO. DICHO PORCENTAJE SE CALCULARÁ SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y DE CAMPO QUE RESULTEN APLICABLES Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA PROPUESTA.

FORMATO DE-5

- 162 -

REFINACION



ANEXO I


HOJA :DE :

OBJETO:

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS

C O N C E P T OIMPORTES POR ADMINISTRACION

CENTRAL CAMPOI. HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONESA.- PERSONAL DIRECTIVOB.- PERSONAL TÉCNICOC.- PERSONAL ADMINISTRATIVOD.- CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL E INFONAVIT PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C. E.- PRESTACIONES QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL

PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C.F.- PASAJES Y VIÁTICOS PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS

A, B Y C.G.- LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO,

PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS A, B Y C( SUBTOTALES ) $ =

II. DEPRECIACIÓN, MANTENIMIENTO Y RENTASA.- EDIFICIOS Y LOCALESB.- LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDAC.- BODEGASD.- INSTALACIONES GENERALESE.- EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERESF.- DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHÍCULOSG.- CAMPAMENTOS

( SUBTOTALES ) $ =

III. SERVICIOSA.- CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOSB.- ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

IV. FLETES Y ACARREOS DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOSA.- CAMPAMENTOSB.- EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNC.- PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONESD.- MOBILIARIO

( SUBTOTALES ) $ =

V. GASTOS DE OFICINAA.- PAPELERIA Y ÚTILES DE ESCRITORIOB.- CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS, RADIOC.- EQUIPO DE COMPUTACIÓND.- SITUACIÓN DE FONDOSE.- COPIAS Y DUPLICADOSF.- LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOSG.- GASTOS DE LA LICITACIÓN

( SUBTOTALES ) $ =

VI. CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO

VII. SEGURIDAD E HIGIENE

- 163 -

REFINACION


VIII. SEGUROS Y FIANZAS

IX. TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARESA.- CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESOB.- MONTAJES Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPOC.- CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 1.- DE CAMPAMENTOS 2.- DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 3.- DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

( SUBTOTALES ) $ =

TOTALES DE INDIRECTOS $ =

COSTO TOTAL DE INDIRECTOS

TOTAL COSTO DIRECTO

PORCENTAJE DE INDIRECTOS CON RELACIÓN AL COSTO DIRECTO = %

- 164 -


DOCUMENTO DE-6

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO

(ANEXO I-1)

- 165 -


PEMEX REFINACIÓN



A).- ENCABEZADO:



FECHA DE INICIO: LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS EL INDICADO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y CONVOCATORIA.



B).- TEXTO:

PARA DETERMINAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA SU ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN QUE LOS INGRESOS SE INTEGREN POR LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES, DEDUCIENDO DE ÉSTAS LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS Y CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO; Y, QUE SE INTEGREN LOS EGRESOS POR LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. LOS ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN Y EN GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. ESTOS EGRESOS DEBEN SER ACORDES CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LAS BASES.

EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENDRÁ DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y LOS EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS, Y MULTIPLICADO POR 100.

DEBERÁ INDICAR EN EL ANÁLISIS DEL COSTO FINANCIERO LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA Y EL INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA, (ESTE INDICADOR NO PODRA SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO) Y EL COSTO POR FINANCIAMIENTO CALCULADO.

INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO SE DEBERÁN SEÑALAR LAS REFERENCIAS DEL INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICO EN QUE SE BASA LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, INDICANDO SU NOMBRE Y FECHA DE APLICACIÓN, ACOMPAÑANDO COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE LO SOPORTE.

PEMEX REFINACIÓN

- 166 -

REFINACION


(GUIA DE LLENADO)

TASA DE INTERÉS LA TASA DE INTERÉS QUE APLICA EN EL CÁLCULO DEL FINANCIAMIENTO.

INGRESOS:ANTICIPOS SE ANOTARÁ EL IMPORTE DEL O LOS ANTICIPOS

QUE SE OTORGARÁN, EN EL O LOS MESES QUE CORRESPONDA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN

ESTIMACIONES DE OBRA SE ANOTARÁ EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE GENERARÁN, EN EL MES CORRESPONDIENTE A SU COBRO, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE SU FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO SE ANOTARÁ EL MONTO DE LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN CADA ESTIMACIÓN QUE SE GENERE Y COBRE, EN EL MES CORRESPONDIENTE

ESTIMACIONES DE OBRA MENOS EL RESULTADO DE RESTAR AL IMPORTE DE LAAMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO ESTIMACIÓN GENERADA EL MONTO DE LA

AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, EN EL MES CORRESPONDIENTE.

(CD+C.I.+F+U+C.A.)

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES SUMA DE LOS INGRESOS DE CADA MES (ANTICIPO + ESTIMACIÓN DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO)

INGRESOS ACUMULADOS SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE INGRESOS MENSUALES

EGRESOSCOSTO DIRECTO EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO QUE EROGARÁ

CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO

COSTO INDIRECTO EL IMPORTE DEL COSTO DIRECTO QUE EROGARÁ CADA MES, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PROPUESTO

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS MAS INDIRECTOS EN CADA MES

OTROS SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL MONTO DE OTROS EGRESOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 185 FRACCIÓN IV INCISOS B Y C, Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN

TOTAL DE EGRESOS MENSUALES SERÁ LA SUMA DE LOS EGRESOS MENSUALESDETERMINADOS

EGRESOS ACUMULADOS SERÁ LA SUMA DE LOS TOTALES DE EGRESOS MENSUALES

- 167 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y SERÁ EL RESULTADO DE RESTAR AL MONTO DE EGRESOS ACUMULADOS LOS INGRESOS ACUMULADOS EL MONTO DE LOS

EGRESOS ACUMULADOS, EN CADA MES, OBTENIENDO EL RESULTADO CON EL SIGNO (+ ö -) QUE CORRESPONDA

COSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL SERÁ EL RESULTADO DE MULTIPLICAR LA DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOS EN CADA MES (TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA) POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO SERÁ LA SUMA DE LOS COSTOS DE FINANCIAMIENTO PARCIAL EN CADA MES, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó - QUE LE CORRESPONDA.

TOTAL (COLUMNA DE ) SER ANOTARÁN LOS TOTALES POR CADA RENGLÓN DE DATOS QUE SE UTILICE. EN EL CASO DE LOS RENGLONES DE ACUMULADOS, EL TOTAL SERÁ IGUAL AL MONTO EN EL ULTIMO MES CONSIDERADO.

FÓRMULA:

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SERÁ EL RESULTADO DE APLICAR LA FÓRMULA INDICADA, DIVIDIENDO EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO ENTRE EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO TOTAL, MULTIPLICADO POR 100 (CIEN) CON DOS DECIMALES Y CON EL SIGNO + ó – QUE LE CORRESPONDA.

COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO SERÁ EL MONTO DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA, CONSIDERANDO EL SIGNO + ó – QUE CORRESPONDA.

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO SERÁ EL MONTO DEL COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO ACUMULADO EN EL ÚLTIMO MES DE LA TABLA DE CÁLCULO APLICADA.

CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR NEGATIVO (-) SERÁ A FAVOR DEL LICITANTE.CUANDO EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CALCULO DEL FINANCIAMIENTO, SEA CON VALOR POSITIVO (+) SERÁ A FAVOR DE PEMEX REFINACIÓN; Y DEBERÁ DESCONTARSE DE IGUAL MANERA EN LOS PRECIOS UNITARIOS.

DOCUMENTO DE-6- 168 -

REFINACION


LICITACIÓN N°:18576004-121-2005

FECHA DE INICIO:

DOCUMENTO DE-6ANEXO PLAZO DE EJECUCIÓN DE

LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTEHOJA __ DE __

OBJETO:


INDICADOR ECONOMICO ESPECÍFICOTASA DE INTERÉS:

C O N C E P T O MES TOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

INGRESOSANTICIPOSESTIMACIONES DE OBRA MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPOTOTAL DE INGRESOS MENSUALES

INGRESOS ACUMULADOS

EGRESOSCOSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTOANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTEOTROS GASTOS REQUERIDOS SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓNTOTAL DE EGRESOS MENSUALES

EGRESOS ACUMULADOS

DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y EGRESOS ACUMULADOSCOSTO DEL FINANCIAMIENTO PARCIAL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO

PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO =TOTAL DEL COSTO DEL FINANCIAMIENTO ACUMULADO x 100 = %

COSTO DIRECTO + COSTO INDIRECTO

Nota: El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 169 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-7

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

- 170 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-7


A).- ENCABEZADO:





B).- TEXTO:

CARGO POR UTILIDAD EL PORCENTAJE SERÁ FIJADO POR EL LICITANTE Y SU IMPORTE SERÁ EL QUE RESULTE DE APLICAR ESTE PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO

NO ES NECESARIO SU DESGLOSE

- 171 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-7

LICITACION N°:18576004-121-2005

DOCUMENTO DE-7


HOJA :DE :

OBJETO:


EL CARGO POR UTILIDAD ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO.

ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS

NO SIENDO NECESARIO SU DESGLOSE

- 172 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-8

CARGOS ADICIONALES

(ANEXO I-2)

- 173 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-8CARGOS ADICIONALES

A).- ENCABEZADO:





B).- TEXTO:CARGOS ADICIONALES: LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS

EROGACIONES QUE DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA, POR ESTAR CONVENIDAS COMO OBLIGACIONES ADICIONALES O PORQUE DERIVAN DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD.UNICAMENTE DEBERAN INCLUIR, CARGOS QUE DERIVEN DE ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES O DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE EMITAN AUTORIDADES COMPETENTES EN LA MATERIA, COMO IMPUESTOS LOCALES, FEDERALES Y GASTOS DE INSPECCION Y SUPERVISIÓN.SE DEBERA DE INDICAR LA RAZON Y EL IMPORTE DE LOS CARGOS ADICIONALES QUE CONSIDERE EL LICITANTE.LOS CARGOS ADICIONALES DEBERAN CALCULARSE SOBRE EL PRECIO UNITARIO TOTAL Y ADICIONARSE (SUMARSE) AL MISMO, DESPUÉS DE LA UTILIDAD EN LA MATRIZ DEL PRECIO UNITARIO, DE ACUERDO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

- 174 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-8


(ANEXO I-2)


HOJA :DE :

OBJETO:

CARGOS ADICIONALES

CONCEPTO PORCENTAJE (%)

1. VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA SFP 5 AL MILLAR DEL MONTO CONTRATADO

%

2. IMPUESTOS LOCALES (CUANDO APLIQUE)

%

3. IMPUESTOS FEDERALES (CUANDO APLIQUE)

%

TOTALES %

Nota: en caso de que sean incluidos impuestos locales y federales, deberá anexar su desglose y la documentación mediante la cual se comprueba la obligatoriedad de su aplicación

- 175 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-9

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA:

A.- DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA, CON LA DESCRIPCIÓN DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. (ANEXO F-6)

B.- DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA DEL PERSONAL QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS). (ANEXO H-4)

C.- DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES (CON MONTOS). (ANEXO E-4)

PEMEX REFINACIÓN

- 176 -


(GUIA DE LLENADO)

DE-9 A

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

A).-ENCABEZADO





B).- TEXTO:




CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EFECTUAR LA PARTE DE LA OBRA.

COSTO UNITARIO EL COSTO UNITARIO DEL MATERIAL A UTILIZAR, PUESTO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, CALCULADO DE ACUERDO AL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

IMPORTE: EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD A UTILIZAR POR EL COSTO UNITARIO, SEGÚN CORRESPONDA PARA CADA MATERIAL.

TOTAL SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES DE CADA MATERIAL

DOCUMENTO DE-9

- 177 -

REFINACION


LICITACION N°:18576004-121-2005 DOCUMENTO DE-9A

ANEXO F-6


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE LOS MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO IMPORTE

T O T A L

- 178 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-9 B

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

A).-ENCABEZADO





B).- TEXTO:


CATEGORÍA: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE CATEGORÍAS, REQUERIDAS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

UNIDAD: LA QUE CORRESPONDA.

CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

SALARIO REAL EL SALARIO REAL DETERMINADO PARA CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA A UTILIZAR

IMPORTE: EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD A UTILIZAR POR EL SALARIO REAL, SEGÚN CORRESPONDA PARA CADA CATEGORÍA

TOTAL SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES DE CADA CATEGORIA

- 179 -

REFINACION


LICITACION N°:18576004-121-2005 DOCUMENTO DE-9B

ANEXO H-4


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA

N°. CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD SALARIO REAL IMPORTE

T O T A L

- 180 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-9 C

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A).-ENCABEZADO





B).- TEXTO:


DESCRIPCIÓN: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA EFECTUAR LA OBRA.

UNIDAD: LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD: LA CANTIDAD TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

COSTO HORARIO EL COSTO HORARIO DETERMINADO PARA CADA MAQUINARIA O EQUIPO A UTILIZAR

IMPORTE: EL QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LA CANTIDAD A UTILIZAR POR EL COSTO HORARIO, SEGÚN CORRESPONDA PARA CADA MAQUINA O EQUIPO.

TOTAL SUMA TOTAL DE LOS IMPORTES DE CADA MAQUINA O EQUIPO

- 181 -

REFINACION


LICITACION N°:18576004-121-2005 DOCUMENTO DE-9C

ANEXO E-4


HOJA :DE :

OBJETO:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

N°. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTO HORARIO IMPORTE

T O T A L

- 182 -

REFINACION


FORMATO DE-10“LA CONVOCANTE” incluirá el ANEXO “C” - Catálogo de conceptos conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la propuesta. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente

- 183 -


LICITACION N°: 18576004-121-2005OBJETO: REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF: USIPA-457/05. (AREA; PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS).

FECHA DE INICIO:

DOCUMENTO DE-10ANEXO CPLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

24 DIAS NATURALES

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE HOJA __ DE __

Part. DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad P. Unitario Con Números Precio Unitario con Letra Importe


MTS 1.00


MTS 2.40


MTS 25.00


MTS 8.00


MTS 39.15

6 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE TUBERÍA RECTA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA DE ACERO

MTS 15.00

- 184 -

REFINACION



AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR DE 12” DE DIÁMETRO CED. STD..


MTS 100.00


MTS 20.00


MTS 7.00


MTS 21.00


MTS 50.00


MTS 1.00


MTS 15.00

14 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA DE 3” DE DIÁMETRO CED. 80.,

MTS 40.00


MTS 26.00

16 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B., SIN COSTURA DE 4” DE DIÁMETRO

MTS 24.00

- 185 -



CED. STD., 17 MANEJO Y ERECCION DE PIEZAS DE TUBERÍA

PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON ASTM A-106, GR. B, SIN COSTURA DE 1” DE DIÁMETRO CED. 80

MTS 100.00


MTS 2.50


MTS 9.00


MTS 66.15


MTS 37.00


MTS 8.00


MTS 20.00


MTS 155.00


MTS 4.00

26 DESMANTELAMIENTO DE TUBERÍA DE ACERO MTS 27.00

- 186 -



AL CARBON, ASTM A-53, GR. B, SIN COSTURA, SUBTERRANEA, ENTREGANDO ESTA A PEMEX REFINACION, DE ACUERDO A PROCEDIMIENTO Y EN EL LUGAR QUE ESTA INDIQUE, DE 10” DE DIÁMETRO CED. STD


MTS 20.00


PZA 8.00


PZA 2.00


PZA 36.00


PZA 20.00

32

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 90, RADIO LARGO, S.W. DE 3/4” DIAM. 3000

PZA 20.00

33 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE PZA 84.00

- 187 -



UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, CODO DE 90, RADIO LARGO, S.W. DE 1” DIAM. 3000

34


PZA 84.00

35

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, SOCKOLET DE 1” DIAM. 3000 S.W.

PZA 84.00

36

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, NIPLE DE ¾” DIAM. X 4” DE LONG. CED 160 EP/ER.

PZA 30.00

37

SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, NIPOLET, DE ¾” DIAM. 3000

PZA 30.00

38


PZA 8.00

39


PZA 32.00

40


PZA 26.00

41 SUMINISTRO, MANEJO Y PRESENTACION DE PZA 2.00

- 188 -



UNIONES DE FABRICA, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERÍA PREFABRICADA, DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105, BRIDA DE 6” DE DIAM., W:N. 150 R.F. BORE CED. STD.

42


PZA 18.00

43


PZA 10.00

44


PZA 9.00

45


PZA 5.00

46

SUMINISTRO MANEJO Y ERECCION DE VALVULAS DE COMPUERTA, DE 3/4 “ DE DIAMETRO, S.W. 800 # CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13 % Cr. CUÑA SÓLIDA, VASTAGO ASCENDENTE, ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, BONETE Y YUGO ATORNILLADO, OPERADA CON VOLANTE,

PZA 40.00

47

SUMINISTRO MANEJO Y ERRACCION DE VALVULAS DE COMPUERTA BRIDADA, DE 4” DE DIAMETRO, 150#, R.F. CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13% Cr. CUÑA SÓLIDA, VASTAGO ASCENDENTE, ,ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, BONETE Y YUGO BRIDADO , OPERADA CON VOLANTE.

PZA 1.00

48 SUMINISTRO MANEJO Y ERECCION DE VALVULA PZA 1.00

- 189 -



DE MARIPOSA, DE 6” DE DIAMETRO, 150# R,F CUERPO DE AC. AL CARBON FORJADO ASTM A-105, INTERIORES 13% Cr. ASIENTO Y DISCO ENDURECIDO CON ESTELITE, OPERADA CON MANERAL.

49

SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 2” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

JUNTA 6.00

50

SOLDADURA A TOPE EN TUBERIA RECTA Y UNIONES DE IGUAL DIAMETRO DEL DE LA LINEA DE 3” DE DIAMETRO CED. STD. QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE. DE ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR.B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018..

JUNTA 28.00

51


JUNTA 30.00

52


JUNTA 18.00

53


JUNTA 14.00

54


JUNTA 14.00

55


JUNTA 20.00

56 SOLDADURA A TOPE PARA ARMADO EN TALLER JUNTA 25.00

- 190 -



DE PIEZAS DE TUBERIA DE 4” DE DIAMETRO CED. STD. PREFABRICADA DE ACERO AL CARBON ASTM A-53 GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

57


JUNTA 4.00

58


JUNTA 54.00

59


JUNTA 30.00

60

SOLDADURA EN TUBERIA Y UNIONES SOCKET-WELD, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 3/4” DE DIAMETRO DE 3000 # PREFABRICADA, DE ACERO DE ALEACION ASTM A-335/182 GR. P11/F11. UTILIZANDO APORTE ER-805 B2, Y ELECTRODO E-8018 B2. Y ATMOSFERA DE PROTECCION DE GAS ARGON.

JUNTA 120

61

SOLDADURA EN TUBERIA Y UNIONES SOCKET-WELD, PARA ARMADO EN TALLER DE PIEZAS DE TUBERIA DE 1” DE DIAMETRO DE 3000 # PREFABRICADA, DE ACERO DE ALEACION ASTM A-335/182 GR. P11/F11. UTILIZANDO APORTE ER-805 B2, Y ELECTRODO E-8018 B2. Y ATMOSFERA DE PROTECCION DE GAS ARGON (PROCESO GTAW/SMAW),

JUNTA 420

62


JUNTA 1.00

63


JUNTA 1.00

64 SOLDADURA DE INSERCCION SIMPLE A 90° , DE TUBERIA DE 3/4” DE DIAMETRO, EN TUBERIA DE

JUNTA 30.00

- 191 -



4” DE DIAMETRO CED. STD, ACERO AL CARBON ASTM A-53, GR. B. UTILIZANDO ELECTRODO E-6010 Y/O E-7018.

65


JUNTA 33.00

66


JUNTA 84.00


CORTE 14.00


CORTE 38.00


CORTE 25.00


CORTE 2.00


CORTE 36.00


CORTE 14.00

73CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR. B. DE 3/4” DE DIAMETRO CED. 80

CORTE 20.0

74CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA A TUBERIA DE ACERO AL CARBON ASTM A-106 GR. B. DE 1” DE DIAMETRO CED. 80

CORTE 115.00

75CORTE EXTREMO PLANO Y HACER ROSCA DE ACERO AL CARBON ASTM A- 106 GR. B. DE 1” DE DIAMETRO CED. 80.

CORTE 150.00

76SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON CACHUCHA ROSCADO DE ACERO AL CARBON, ASTM A-105. DE ¾” DE DIAM. 3000#.

PZA 30.00

77SUMINISTRO E INSTALACION DE EMPAQUES DE ASBESTO COMPRIMIDO (GARLOCK) DE 1/8” DE ESPESOR DE 2” DE DIAMETRO 150 # R.F.)

PZA 23.00

- 192 -




PZA 20.00


PZA 24.00


PZA 2.00


PZA 18.00


PZA 10.00

83


PZA 364.00

84


PZA 16.00

85

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPARRAGO DE 7/8” DIAM. X 5” LONG. CON CUERDA CORRIDA DE ACERO DE ALEACION ASTM A-193 GRADO B7. CON DOS TUERCAS HEXAGONALES DE ACERO ASTM A-194 GR. 2H.

PZA 336.00

86


PRUEBA 1.00

87 PRUEBA HIDROSTATICA DE VALVULAS, DE MARIPOSA DE 6” DE DIAMETRO 150 # R.F. MANTENIENDO LA PRESION PROYECTADA

PRUEBA 1.00

- 193 -



DURANTE 24 HRS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS NECESARIOS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO. ASI COMO ELIMINAR FUGAS MENORES DURANTE LA PRUEBA, LIMPIEZA DE TODAS SUS PARTES, REALIZANDO LA MISMA OPERACION LAS VECES QUE SEA NECESARIO HASTA SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA DE CADA VALVULA.

88


PRUEBA 9.00

89


PRUEBA 5.00

90

MEDICION ULTRASONICA DE ESPESORES EN TUBERIAS DE ACERO AL CARBON Y EQUIPOS DE PROCESO. INCLUYE REPORTES IMPRESOS Y ELECTRONICOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION. LECTURA DE ESPESORES HASTA 20 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

PUNTO 1200.00

91 INSPECCION RADIOGRAFICA CIRCUNFEREN- JUNTA 40.00

- 194 -



CIANTE AL 66% EN SOLDADURAS A TOPE DE TUBERIA DE ACERO, DE 4” DE DIAMETRO, CED. STD. LA CALIFICACION DE LA JUNTA ESTARA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA EDICION DE 1993 DEL CODIGO ASME B31.3 CAPITULO VI, PARRAFO 344.5.1 PARA CONDICIONES SEVERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE INSPECCION, LABORATORIO, RELEVADO UNIDAD MOBIL ,ETC. PARA EFECTUAR LA INSPECCION EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS CON ESPESOR Y PORCENTAJE DE EXAMINACION INDICADO EN CADA DIBUJO O ISOMETRICO DE TUBERIA.

92


JUNTA 4.00

93


JUNTA 76.00

94 INSPECCION RADIOGRAFICA CIRCUNFEREN- JUNTA 48.00

- 195 -



CIANTE AL 66% EN SOLDADURAS A TOPE DE TUBERIA DE ACERO, DE 12” DE DIAMETRO, CED. STD. LA CALIFICACION DE LA JUNTA ESTARA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN LA EDICION DE 1993 DEL CODIGO ASME B31.3 CAPITULO VI, PARRAFO 344.5.1 PARA CONDICIONES SEVERAS INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIALES Y MANO DE OBRA CALIFICADA, ACCESORIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO DE INSPECCION, LABORATORIO, RELEVADO UNIDAD MOBIL ,ETC. PARA EFECTUAR LA INSPECCION EN LOS SIGUIENTES DIAMETROS CON ESPESOR Y PORCENTAJE DE EXAMINACION INDICADO EN CADA DIBUJO O ISOMETRICO DE TUBERIA.

95

EXCAVACION PARA ESTRUCTURA, TUBERIAS DE PROCESO, DRENAJES Y CANALES. EXCAVACION EN ZANJA CON HERRAMIENTA MANUAL Y/O EQUIPO (VOLUMEN MEDIDO EN BANCO) PROFUNDIDAD HASTA 2 METROS.

M3 180

96


METRO 4.00

97


METRO 7.00

98 PROTECCION MECANICA DE TUBERIA SUBTERRANEA LINEA DE 10” DE DIAMETRO INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE Y APLICAR UNA MANO DE PRIMER CLAVE. 7630, FELPA KRAFALTICA CLAVE: 76263 Y COLOCAR UNA

METRO 45.00

- 196 -



CAPA DE CINTA POLIKEN CLAVE: 76063. (TODOS DE LA MARCA AMERCOAT) INCLEYE TAMBIEN PARCHEO Y PRUEBA ELECTRICA, ADEMAS DE LA ELABORACION Y TRAMITE DEL ACTA RESPECTIVA DE LOS TRABAJOS A SATISFACCION DE PEMEX REFINACION.)

99


METRO 32.00

100TERRAPLENES, RELLENOS Y ADEMAS, RELLENOS CON HERRAMIENTAS MANUAL, COMPACTADO AL 85 %.

M3 178.00

101 DEMOLICION CON HERRAMIENTA MANUAL, EN FIRMES Y BANQUETAS.

M3 15.00

102 ELABORACION DE CONCRETO HIDRAULICOS AGREGADO MAXIMO 19 mm, CEMENTO NORMAL.

M3 15.00

103VACIADOS CON BOTES O CARRETILLA, ACARREO HASTA 50 M EN: BANQUETAS CON ESPESOR DE 150 mm.

M3 15.00

104

SUMINISTRO Y FABRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 Kg/M.

TON 0.70

105

SUMINISTRO Y FEBRICACION DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYEN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES SEMIPESADOS DE 12.01 HASTA 60 Kg/M.

TON 0.62

106

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYEN TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES LIGEROS HASTA 12 Kg/M.

TON 0.70

107

MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS. INCLUYE TODOS LOS HERRAJES NECESARIOS Y SOLDADURA. CON PERFILES SEMIPESADOS DE 12.01 HASTA 60 Kg/M.

TON 0.62

109 SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES PARA AGUA, CUERPO DE BRONCE, ROSCA NPT, TIPO HEMBRA, DE 1” DE DIAMETRO (MARCA

PIEZA 128.00

- 197 -



SPRAYING SISTEM O SIMILAR)

110

DEMOLICION DE PROTECCION CONTRAINCENDIO EN COLUMNAS DE TANQUES ESFERICOS HASTA 20.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

M3 0.005

111

SUMINISTRO Y APLICACION DE PROTECCION CONTRAINCENDIO EN COLUMNAS DE TANQUES ESFERICOS HASTA 20.00 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

M3 0.005

112

DESMONTAR Y VOLVER A INSTALAR, DESPUES DE EFECTUAR LIMPIEZA, HASTA DEJAR PASO LIBRE DE FLUJO, A SATISFACCION DE PEMEX, CIRCUITOS DE TUBERÍA Y ASPERSORES HEMBRA ROSCADOS DE 1” DE DIAMETRO. HASTA 20 METROS DE ALTURA, INCLUYE INSTALACION Y RETIRO DE ANDAMIO TUBULAR CON PLATAFORMAS METALICAS, ESCALERA DE ACCESO Y BARANDAL.

PIEZA 90.00

PLAZO DE EJECUCIÓN: 24 DIAS NATURALES TOTAL:

- 198 -


DOCUMENTO DE-11

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTECON MONTOS PARCIALES Y

TOTALES

(ANEXO D-1)

- 199 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-11

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

A).-ENCABEZADO:







B).-TEXTO:

NO. DE ACTIVIDAD: SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA

CONCEPTO DE LOS TRABAJOS: SE ANOTARÁ LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO QUE CORRESPONDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

UNIDAD: UNIDAD DE MEDICIÓN DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C)..

- 200 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

CANTIDAD: CANTIDAD TOTAL POR EJECUTAR DEL CONCEPTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (ANEXO C).

AÑO/MES/SEMANA: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL AÑO/MES/SEMANA, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARA LA CANTIDAD E IMPORTE EN CADA SEMANA.

(GUIA DE LLENADO)

IMPORTE TOTAL SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL DE CADA CONCEPTO A EJECUTAR.

EROGACIÓN MENSUAL SERÁ LA SUMA DE LOS IMPORTE DE LOS CONCEPTOS A EJECUTAR EN CADA MES.

ACUMULADO MENSUAL SUMA ACUMULADA DE LOS IMPORTE PARCIALES MENSUALES, MES A MES.

- 201 -

REFINACION


LICITACIÓN N°:18576004-121-2005

OBJETO:

FECHA DE INICIO:

DOCUMENTO DE-11ANEXO D-1PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

PARTIDA SUBPARTIDA CONCEPTO DE TRABAJOS UNIDAD CANTIDAD

MESES IMPORTETOTAL1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PARCIAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes de los trabajos por realizar.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 202 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-12

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES)

(ANEXO H-5)

- 203 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-12PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN

SEMANAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES)

A).-ENCABEZADO:







B).- COLUMNAS:


CATEGORIA: SE ANOTARÁ EL LISTADO DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA, REQUERIDO PARA EFECTUAR LA OBRA.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (HORA, TURNO, ETC.).

CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL DE MANO DE OBRA, POR CATEGORIA DEL PERSONAL, REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

- 204 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

AÑO/MES/SEMANA: SE PONDRÁ EL AÑO/MES QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LAS SEMANAS QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES DEL MES Y NÚMERO CONSECUTIVO DE SEMANAS A PARTIR DEL INICIO DE LA OBRA.

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR MES/SEMANA SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL Y LA EROGACIÓN POR CATEGORÍA EN CADA MES/SEMANA.

IMPORTE TOTAL SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL DE CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA A UTILIZAR.

PARCIAL SEMANAL SERÁ LA SUMA DE LOS IMPORTE DE LAS CATEGORÍAS A UTILIZAR EN CADA MES/SEMANA.

TOTAL ACUMULADO SUMA ACUMULADA DE LOS IMPORTES PARCIALES SEMANALES, SEMANA A SEMANA.


- 205 -

REFINACION


LICITACIÓN N°:18576004-121-2005

OBJETO:

FECHA DE INICIO:

DOCUMENTODE-12

ANEXO H-5PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTEHOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDADAÑO IMPORTE

TOTALMES

PARCIAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de mano de obra.El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 206 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-13

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARÁCTERÍSTICAS (CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES)

(ANEXO E-5)

- 207 -


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

DE-13

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA

PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

A).-ENCABEZADO:







B).- COLUMNAS:


DESCRIPCIÓN: EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO QUE SE REQUIERE PARA EFECTUAR LA OBRA.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA A LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO (HORA).

PEMEX REFINACIÓN

- 208 -

REFINACION

REFINACION


CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

AÑO/MES/SEMANA: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL AÑO/MES, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN EN CADA SEMANA A UTILIZAR DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, CANTIDAD DE HORAS E IMPORTE EN PESOS.

IMPORTE TOTAL SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL DE CADA MAQUINA O EQUIPO A UTILIZAR.

PARCIAL SEMANAL: SERÁ LA SUMA DE LOS IMPORTE DE LAS MAQUINAS Y EQUIPOS A UTILIZAR EN CADA SEMANA.

TOTAL ACUMULADO SUMA ACUMULADA DE LOS IMPORTES PARCIALES SEMANALES, SEMANA A SEMANA.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL

- 209 -


LICITACIÓN N°:18576004-121-2005

OBJETO:

FECHA DE INICIO:

DOCUMENTODE-13

ANEXO E-5PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE FIRMA DEL LICITANTE (i)H

HOJA __ DE __

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADAÑO IMPORTE

TOTALMES

PARCIAL MENSUALIMPORTE ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de maquinaria y equipo de construcciónEl licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 210 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-14

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTRO SEMANAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

- 211 -


PEMEX REFINACIÓN


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE SUMINISTRO SEMANAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS


A).-ENCABEZADO:




PLAZO DE EJECUCION LA INDICADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN Y

DE LA OBRA: CONVOCATORIA.



B).- COLUMNAS:



UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA QUE CORRESPONDA AL MATERIAL

CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL DEL MATERIAL REQUERIDO PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

AÑO/MES/SEMANA: SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL AÑO/MES, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN EN CADA

- 212 -

REFINACION


SEMANA DEL SUMINISTRO DE MATERIALES, CANTIDADES E IMPORTE EN PESOS.

IMPORTE TOTAL SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL DE CADA MATERIAL POR SUMINISTRAR.

PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

PARCIAL SEMANAL: SERÁ LA SUMA DE LOS IMPORTE DE LOS MATERIALES A SUMINISTRAR EN CADA SEMANA.

TOTAL ACUMULADO SUMA ACUMULADA DE LOS IMPORTE PARCIALES SEMANALES, SEMANA A SEMANA.


- 213 -

REFINACION


LICITACIÓN N°:18576004-121-2005

OBJETO:

FECHA DE INICIO:DOCUMENTO

DE-14ANEXO F-7PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS MATERIALES QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA PARA LOS TRABAJOS, CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADAÑO IMPORTE

TOTALMES

PARCIAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes los importes por utilización de los materiales y equipos de instalación permanente .El licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 214 -

REFINACION


DOCUMENTO DE-15

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN DE OBRA Y

PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS (CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES)

(ANEXO H-6)

- 215 -


PEMEX REFINACIÓN


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN SEMANAL DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN DE

OBRA Y PERSONAL DE SEGURIDAD Y DE VIGILANCIA PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS (CON MONTOS PARCIALES Y TOTALES)

A).-ENCABEZADO:







B).- COLUMNAS:


CATEGORIA: SE ANOTARÁ EL LISTADO DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LA OBRA.

UNIDAD LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL (JORNADA).

CANTIDAD LA CANTIDAD TOTAL POR CATEGORIA DEL PERSONAL, REQUERIDO PARA LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS TRABAJOS.

AÑO/MES/SEMANA: SE PONDRÁ EL AÑO/MES QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LAS SEMANAS QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO PONIENDO SUS INICIALES Y NÚMERO CONSECUTIVO DE SEMANA A PARTIR DEL INICIO DE OBRA.

- 216 -

REFINACION


PEMEX REFINACIÓN

(GUIA DE LLENADO)

SE EMPLEARA UNA COLUMNA POR SEMANA SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL Y LA EROGACIÓN POR CATEGORÍA EN CADA SEMANA.

IMPORTE TOTAL SE ANOTARÁ EL IMPORTE TOTAL DE CADA CATEGORÍA DE PERSONAL A UTILIZAR.

PARCIAL SEMANAL: SERÁ LA SUMA DE LOS IMPORTE DE LAS CATEGORÍAS A UTILIZAR EN CADA SEMANA.

TOTAL ACUMULADO SUMA ACUMULADA DE LOS IMPORTE PARCIALES SEMANALES, SEMANA A SEMANA.


- 217 -

REFINACION


LICITACIÓN N°:18576004-121-2005

OBJETO:

FECHA DE INICIO:DOCUMENTO

DE-15ANEXO H-6PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS


N° CATEGORIA UNIDAD CANTIDADAÑO IMPORTE

TOTALMES

PARCIAL MENSUAL

TOTAL ACUMULADO

Notas.- En la programación se indicarán por mes importes por utilización de personal profesional, técnico, administrativo de servicioEl licitante adecuará el número de columnas de meses que se requiera de acuerdo al plazo de ejecución

- 218 -

REFINACION


SECCIÓN IV

CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE ADJUDICACIÓN.

- 219 -


CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

En general para la evaluación técnica de las propuestas se considerarán, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su propuesta, y

VI. De los estados financieros, las dependencias y entidades de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de los trabajos, determinarán en la bases de licitación, aquellos aspectos que se verificarán, entre otros:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la

empresa.

Además se verificará lo siguiente:

I. De los programas:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por la convocante;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

- 220 -


II. De la maquinaria y equipo:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando la dependencia o entidad fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

III. De los materiales:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales y equipos de instalación permanente, sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las bases, y

IV. De la mano de obra:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

- 221 -


CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

En general para la evaluación económica de las propuestas se considerarán, entre otros, los siguientes aspectos:

I. Que cada documento de la propuesta contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la propuesta total.

Además se verificará lo siguiente:

I. Del presupuesto de obra:

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

II. Se verificará que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el RLOPSRM, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el RLOPSRM;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

- 222 -


III. Se verificará que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las bases de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IV. Se verificará que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el RLOPSRM, debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las bases de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

V. Se verificará que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las bases de la licitación;

- 223 -


VI. Se verificará que el cálculo e integración del cargo por utilidad, se haya estructurado y determinado considerando que dentro de su monto, queden incluidas la ganancia que el contratista estima que debe percibir por la ejecución de los trabajos, así como las deducciones e impuestos correspondientes, no siendo necesario su desglose;

VII. Se verificará que el importe total de la propuesta sea congruente con todos los documentos que la integran, y

VIII. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos, así como con los programas presentados en la propuesta técnica.

- 224 -


CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN

“LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato, de entre los licitantes, a aquél cuya propuesta resulte solvente, porque reúne, conforme a estos criterios, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado.

En caso de empate técnico entre los licitantes, “LA CONVOCANTE” adjudicará el contrato, en igualdad de condiciones, al licitante que tenga en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública.

- 225 -


SECCIÓN V

MODELO DE CONTRATO

ÍNDICE

DECLARACIONESCLÁUSULASPRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATOTERCERA. FORMA DE PAGOCUARTA. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBROQUINTA. RETENCIONES Y COMPENSACIÓNSEXTA. GASTOS FINANCIEROSSÉPTIMA. PAGOS EN EXCESOOCTAVA. AJUSTE DE COSTOSNOVENA. PENALIZACIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALESDÉCIMA. PLAZO DE EJECUCIÓNDÉCIMA PRIMERA. VIGENCIADÉCIMA SEGUNDA. PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN

DÉCIMA TERCERA. TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONTRATODÉCIMA QUINTA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR

DÉCIMA SEXTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE CALIDADDÉCIMA SÉPTIMA PÓLIZAS DE SEGURODÉCIMA OCTAVA. REPRESENTANTES AUTORIZADOSDÉCIMA NOVENA. SUBCONTRATACIÓNVIGÉSIMA. RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORESVIGÉSIMA PRIMERA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTAVIGÉSIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOSVIGÉSIMA TERCERA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATOVIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATOVIGÉSIMA QUINTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATOVIGÉSIMA SEXTA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATOVIGÉSIMA SÉPTIMA. PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓNVIGÉSIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓNVIGÉSIMA NOVENA. RECLAMOS Y CONTROVERSIAS TÉCNICASTRIGÉSIMA. CONCILIACIÓNTRIGÉSIMA PRIMERA. CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOSTRIGÉSIMA SEGUNDA. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓNTRIGÉSIMA SEGUNDA. LEY APLICABLE Y ARBITRAJETRIGÉSIMA TERCERA. CLÁUSULA FISCALTRIGÉSIMA CUARTA. NOTIFICACIONESTRIGÉSIMA QUINTA. PRIORIDAD DE DOCUMENTOSTRIGÉSIMA SEXTA. ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO

- 226 -


CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO:

CLÁUSULA. ANTICIPOSCLÁUSULA. OTRAS ESTIPULACIONESCLÁUSULA. FUENTES DE FINANCIAMIENTOCLÁUSULA. OBLIGACIÓN SOLIDARIACLÁUSULA. PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL

CLÁUSULA. DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS

- 227 -


Contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios que celebran por una parte [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], a quien se le denominará [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], representado por el [Nombre del representante de Pemex], en su carácter de [Puesto del representante de Pemex], y por la otra [Nombre del contratista], a quien se le denominará el CONTRATISTA, representado por [Nombre del representante del contratista], en su carácter de [Puesto del representante del contratista], de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

D E C L A R A C I O N E S

I.- I.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante][Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] declara que: declara que:

.1.-

Es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y conEs un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, y con capacidad legal para celebrar el presente contrato de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismoscapacidad legal para celebrar el presente contrato de conformidad con la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992;Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 1992;

En caso de ser una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria:En caso de ser una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria:

Es una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Administración Pública Federal, constituida como Sociedad Anónima deEs una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria de la Administración Pública Federal, constituida como Sociedad Anónima de Capital Variable conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. _______ de fechaCapital Variable conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según consta en la Escritura Pública No. _______ de fecha ___ de _____ de _____, otorgada ante la fe del Lic. __________, Titular de la Notaría Pública Número _____, de la Ciudad de___ de _____ de _____, otorgada ante la fe del Lic. __________, Titular de la Notaría Pública Número _____, de la Ciudad de ___________,y tiene por objeto ____________ y dentro de sus facultades esta la de celebrar contratos.___________,y tiene por objeto ____________ y dentro de sus facultades esta la de celebrar contratos.

I.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, mismas que acredita mediante la escritura pública [Datos de la escritura de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], las cuales no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

I.3.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de este contrato mediante oficio número [Número de oficio de SHCP], correspondiente a [Incluir información partida presupuestal, proyecto, autorización pidiregas, etc.].

1.4.- Los trabajos objeto del presente contrato se adjudicaron mediante [Forma de adjudicación y datos del procedimiento], con fundamento en los artículos [Número de artículo] de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.5.- Su domicilio para efectos del presente contrato es [Ubicación en oficinas de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

II.- El CONTRATISTA declara que:

II.1.- En caso de ser persona moral:Es una sociedad mercantil legalmente constituida y con existencia jurídica de conformidad con las disposiciones legales de los Estados Unidos Mexicanos, según se acredita mediante la Escritura Pública [Datos de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad], Licenciado [Nombre del notario], cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de [Lugar, folio mercantil o partida y fecha].

[NOTA: EN CASO DE SER UNA SOCIEDAD EXTRANJERA, SE DEBERÁ ADECUAR LA REDACCIÓN E INCORPORAR LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD]

En caso de ser persona física:Es una persona física de nacionalidad [indicar nacionalidad], lo que acredita mediante [acta de nacimiento o carta de naturalización e identificación oficial vigente: cartilla, pasaporte, credencial para votar, cédula profesional] y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato.

II.2.- Su representante cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato, según se acredita mediante la Escritura Pública No. [Número de la escritura], de fecha [Fecha de la escritura], [en caso de que sea un poder general deberá agregarse: cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de Comercio de (Lugar, folio mercantil o partida y fecha)]. otorgada ante la fe del Notario Público [No. del notario], de [Localidad] Licenciado [Nombre del notario, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente contrato.

- 228 -


[NOTA:LA ESCRITURA PUBLICA EN LA QUE CONSTEN LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, DEBERA SER INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE DICHO PODER SEA GENERAL]

II.3.- Ser mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este contrato.

En caso de ser de nacionalidad extranjera:En caso de ser de nacionalidad extranjera:

Es una persona de nacionalidad _____________ y conviene en considerarse como mexicana por cuanto a este contrato se refiere y no invocar la protección de gobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este contrato

II.4.- Su domicilio para los efectos del presente contrato es [Domicilio legal del contratista], y que su número de Registro Federal de Contribuyentes es [RFC del contratista].

II.5.- Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, y que cuenta con la experiencia necesaria para la eficiente ejecución de los mismos.

II.6.- Conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen: (i) la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; (ii) las leyes, reglamentos y demás disposiciones administrativas expedidas en materia de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas; (iii) el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y lo aplicable del Marco Normativo de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional, Protección Ambiental y Ahorro de Energía de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; (iv) los procedimientos de trabajo, las especificaciones de construcción vigentes en [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y las especificaciones particulares de los trabajos, el proyecto, el programa de ejecución, los montos [mensuales / quincenales] de los trabajos derivados del mismo; y (v) el catálogo de conceptos, que como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

II.7.- Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se llevarán a cabo los trabajos objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución, y que son concordantes con las especificaciones técnicas que le proporcionó [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y todos los documentos que forman parte de las mismas.

II.8.- Cumple con todos los requerimientos legales necesarios para la celebración del presente contrato, y que no se encuentra dentro de supuesto alguno de los previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

II.9.- Al momento de la celebración del presente contrato se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

[EN CASO DE QUE EL CONTRATISTA MANIFIESTE QUE NO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE PERO SUSCRIBIÓ CONVENIO CON LAS AUTORIDADES FISCALES, SE DEBERÁ INCLUIR EL SIGUIENTE TEXTO:]

Ha suscrito convenio con las autoridades fiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación.

[NOTA:LA DECLARACION II.9 SOLO APLICA EN CONTRATOS CUYO MONTO EXCEDA A $110,000.00 M.N., SIN INCLUIR EL IVA]

C L A U S U L A S

1.PRIMERA

OBJETO DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] requiere y el CONTRATISTA se obliga a realizar de conformidad con el presente contrato y sus anexos, los trabajos consistentes en: [Descripción del objeto del contrato]

EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS SE DEBERÁ ESTABLECER CON PRECISIÓN EN ESTA CLÁUSULA LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE CADA UNA DE LAS PERSONAS SE OBLIGA A EJECUTAR.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto total del presente contrato es de: [Importe del contrato] más el Impuesto al Valor Agregado.

La asignación para el presente ejercicio es de: $ [Monto con número] ([Monto con letra]), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). EL PÁRRAFO ANTERIOR NO APLICA PARA PROYECTOS PIDIREGAS.

- 229 -


TERCERA FORMA DE PAGO.- El CONTRATISTA recibirá de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de trabajos realizados como pago total por unidad de concepto de trabajo terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

El monto a pagar por los trabajos objeto del presente contrato se calculará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán periodos [semanales / quincenales / mensuales] y serán presentadas por el CONTRATISTA a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que será [indicar los días de corte]; si las estimaciones no son presentadas en el término antes señalado, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos y/o costos financieros por parte del CONTRATISTA.

En el análisis y cálculo de los importes de pago se deberán considerar los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El CONTRATISTA será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o tardía, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA PRESENTADO UNA PROPUESTA CONJUNTA Y LOS CONTRATISTAS HAYAN MANIFESTADO EN SU PROPUESTA SU INTENCIÓN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN:

Las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de contratistas, acuerdan que [nombre de la persona que actúa como asociante de la asociación en participación], en su carácter de asociante del contrato de asociación en participación celebrado entre las mismas para los efectos del presente contrato, será quien presente las facturas de todos y cada uno de los pagos derivados de este contrato; en el entendido de que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] no será responsable por la forma en que [nombre de la persona que actúa como asociante de la asociación en participación], distribuya las cantidades que reciba con motivo del presente contrato.

La fecha de presentación de las estimaciones a la residencia de obra deberá registrarse en la bitácora.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], bajo su responsabilidad, a los 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, fecha que se hará constar en la bitácora de los trabajos y en las propias estimaciones.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICARÁ, EN SU CASO, PARA TRABAJOS QUE SE EJECUTEN EN EL ORGANISMO PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN, DADO QUE LOS SITIOS DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL PAÍS Y DEL EXTRANJERO, EN CUYO CASO, DEBERÁ ELIMINARSE EL PÁRRAFO INMEDIATO ANTERIOR:El pago correspondiente se efectuará en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la fecha en que la(s) estimación(es), hayan sido autorizada(s) por la residencia de la obra. En el plazo para el pago, no se considerará el tiempo transcurrido entre la fecha en que el residente de obra devuelva al CONTRATISTA la(s) estimación(es) autorizada(s) y la fecha en que éstas sean presentadas por el CONTRATISTA en la Ventanilla Única de PEP, en términos de lo establecido en el punto inmediato anterior.

Los pagos al CONTRATISTA se efectuarán invariablemente mediante depósito bancario automático en la cuenta de la institución de crédito autorizada para operar en [establecer lugar de pago], seleccionada por el CONTRATISTA, quien deberá comunicarlo a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] por escrito directamente en la ventanilla única ubicada en [ubicación de la ventanilla única] con antelación al primero de los pagos que se den al amparo de este contrato.

Las estimaciones y la liquidación aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], se reserva expresamente el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados por las Mismas. A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

Recibido el pago por el CONTRATISTA, éste tendrá 15 (quince) días naturales para inconformarse sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plazo sin que se presente reclamación alguna, el pago se considerará definitivamente aceptado y el CONTRATISTA liberará a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] de cualquier obligación relacionada a dicho pago.

- 230 -


PARA LOS CASOS DE CONTRATACIONES EN MONEDA EXTRANJERA PAGADERAS EN MÉXICO EN MONEDA NACIONAL SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:

Los pagos se efectuarán en moneda nacional al tipo de cambio de la fecha en que se hagan dichos pagos.

CUARTA CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- El CONTRATISTA no podrá ceder los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato en forma parcial o total en favor de cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] su consentimiento, quien resolverá lo procedente, en un término de 15 (quince) días naturales contados a partir de su presentación. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] haya dado respuesta por escrito a la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el CONTRATISTA se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

QUINTA RETENCIONES.- El CONTRATISTA acepta que de las estimaciones que se le cubran, se haga en cada una las siguientes retenciones :

a).- EL CINCO AL MILLAR del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará a la Secretaría de la Función Pública por concepto de derechos por el servicio de inspección, vigilancia y control de los trabajos y que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] entregará a la Tesorería de la Federación, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos.

b).- EL DOS AL MILLAR, del monto de los trabajos ejecutados, que se destinará al Instituto de Capacitación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] entregará a la institución antes mencionada.

[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO “b”, SOLO PROCEDE CUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE POR ESCRITO EN[NOTA: LA RETENCIÓN INDICADA EN ESTE INCISO “b”, SOLO PROCEDE CUANDO LA COMPAÑÍA MANIFIESTE POR ESCRITO EN SU PROPUESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE DICHA RETENCIÓN].SU PROPUESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO EN QUE SE LE APLIQUE DICHA RETENCIÓN].

SEXTA GASTOS FINANCIEROS.- En el caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y de ajuste de costos, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];a solicitud del CONTRATISTA, deberá pagar gastos financieros a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del CONTRATISTA, de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

SÉPTIMA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el CONTRATISTA, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en la cláusula número [número de cláusula de GASTOS FINANCIEROS]. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del CONTRATISTA sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

OCTAVA AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios del presente contrato, pactados en moneda nacional, de conformidad con los artículos 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 105, 106 y 144 de su reglamento. Por lo que ambas partes convienen en tomar como base para la realización de los ajustes de costos, los costos desglosados que se señalan en los anexos [indicar números de anexos] que adjuntó el CONTRATISTA en su propuesta. Conforme al artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, el CONTRATISTA deberá solicitar por escrito a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] el ajuste de costos correspondiente. Transcurrido el plazo anterior, precluye el derecho del CONTRATISTA para reclamar el pago por este concepto.

El ajuste de costos de los insumos pactados en moneda nacional que intervienen en el total del costo directo, se realizará conforme a los términos expresos de los artículos 56, 57 fracción [Fracción de ajuste de costos] y 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 145, 146, 147 [Señalar los demás artículos aplicables del reglamento, de acuerdo a la fracción del artículo 57 elegida] de su reglamento.

EN CASO DE QUE EL CONTRATO SE PACTE EN MONEDA EXTRANJERA, SE DEBERÁ INCLUIR EL MECANISMO DE AJUSTE DE COSTOS (ARTÍCULO 33 FRACCIÓN VI DE LA LOPSRM)

NOVENA PENALIZACIONES ECONÓMICAS Y PENAS CONVENCIONALES.-

- 231 -

PEMEX, 03/01/-1,

Reforma a la Ley


1. PENALIZACIÓN ECONÓMICA POR ATRASO. Se establecen penalizaciones económicas a cargo del CONTRATISTA por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los trabajos, para lo cual [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];comprobará en las estimaciones correspondientes al día último del mes, el avance de los mismos. Si como resultado de esta comprobación existen retrasos imputables al CONTRATISTA, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; procederá a aplicar al CONTRATISTA penalizaciones económicas equivalentes al [Penalización con número] % ( [penalización con letra] por ciento), sobre la diferencia mensual acumulada de los importes de los trabajos programados contra los trabajos ejecutados.

Las penalizaciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán como una retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso.

Si en el mes posterior a cualquiera en que se retuvo una penalización, se calcula la penalización correspondiente y resulta lo siguiente:

a.) Ser mayor que la anteriormente retenida, se retendrá adicionalmente el diferencial de las penalizaciones entre los dos meses,

b.) Si es menor que la anteriormente retenida, se devolverá al CONTRATISTA el diferencial de penalizaciones entre los dos meses

c.) Y si resulta ser la misma, la retención acumulada al mes anterior permanecerá en poder de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];

En el caso que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; reintegre montos retenidos al CONTRATISTA por haber recuperado atrasos, éstos no generarán ningún gasto financiero.

En el caso de rescisión del presente contrato por causas imputables al CONTRATISTA, las retenciones a que se refiere este punto 1 tendrán el carácter de definitivas y se aplicarán en beneficio de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; por el simple retraso en el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

EN CASO DE QUE SE REQUIERA ESTABLECER FECHAS DE EVENTOS CRÍTICOS, SE INCLUIRÁN LOS SIGUIENTES TRES PÁRRAFOS. EN ESTE CASO SE DEBERÁ ELIMINAR EL NUMERAL ANTERIOR, CORRESPONDIENTE A PENALIZACIÓN ECONÓMICA POR ATRASO1. PENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN LA CONCLUSIÓN DE LOS EVENTOS CRÍTICOS. Ambas partes

acuerdan que en caso de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no concluya las partidas consideradas como eventos críticos establecidas en el anexo [anexo en el que se establecen las fechas de eventos críticos] del presente contrato, en las fechas señaladas para tal efecto en dicho anexo, el CONTRATISTA deberá pagar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; como pena convencional, una cantidad equivalente al [porcentaje con número y letra] del monto correspondiente a la partida considerada como evento crítico no concluido, por cada día natural de atraso y hasta que el CONTRATISTA concluya los trabajos de la partida de que se trate.

El atraso se determinará a partir del día natural siguiente al de la fecha establecida para la culminación de la partida considerada como evento crítico, incluyendo las modificaciones que se hubieren acordado formalmente por las partes mediante los convenios correspondientes e incluyendo el importe de los ajustes de costos que, en su caso, se hubieren otorgado

2. PENA CONVENCIONAL POR INCUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. Adicionalmente, si el CONTRATISTA no concluye los trabajos en la fecha señalada en el programa de ejecución, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], tendrá la facultad de exigir el cumplimiento del presente contrato y el CONTRATISTA deberá pagar como pena convencional a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], el [Pena convencional con número] % ([pena convencional con letra] por ciento) sobre el importe de los trabajos pendientes de ejecutar a la fecha de terminación, por cada día de atraso, hasta la fecha en que efectivamente se concluyan los trabajos. Dicha pena se hará efectiva en la estimación que corresponda.

La aplicación de las penas convencionales establecidas en este numeral son independientes de la aplicación de la pena convencional por atraso en la terminación de los trabajos indicada en el numeral 1 de esta cláusula y la suma de estas ascenderá a un máximo del 10% del monto del contrato.

Ambas penas serán aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA; si en ninguno de los dos casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; mediante cheque certificado el monto correspondiente a dichas penas, de lo contrario se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

Si [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; opta por exigir el cumplimiento del presente

- 232 -


contrato de conformidad con el artículo 1846 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria, el CONTRATISTA deberá de presentar el consentimiento expreso de la institución afianzadora respecto a las garantías del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el cumplimiento de la obligación.

Las penas convencionales establecidas en esta cláusula, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

En caso de rescisión por causas imputables al CONTRATISTA, se harán valer las penas convencionales pactadas en esta cláusula, sin perjuicio de otras responsabilidades que resulten aplicables.

No procederá la aplicación de tales penas, cuando el retraso en el programa de ejecución sea por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al CONTRATISTA, ya que en tal situación de común acuerdo, se harán a dicho programa las modificaciones que procedan.

DÉCIMA PLAZO DE EJECUCIÓN.- El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este contrato en [Plazo de ejecución] días naturales a partir del día [Fecha de inicio] y a concluirlos a más tardar el día [Fecha de terminación], de conformidad con el programa de ejecución.

DÉCIMA PRIMERA

VIGENCIA.- El presente contrato tendrá vigencia a partir de la fecha de su firma y hasta que se formalice el acto jurídico mediante el cual se extingan en su totalidad los derechos y obligaciones del mismo.

DÉCIMA SEGUNDA

PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN.- La fecha de terminación señalada en la cláusula anterior, podrá ser prorrogada, sin que por ello se modifique el plazo de ejecución del contrato, adecuando el programa de ejecución, únicamente cuando ocurran los siguientes eventos:

(a) Si ocurre algún acontecimiento de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditado, la fecha de terminación del plazo de ejecución, será prorrogada por un período de tiempo igual al de la suspensión producida por el mismo, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, dentro del plazo de ejecución [en caso de que el área responsable de la ejecución de los trabajos lo requiera, se podrá indicar adicionalmente el número de días siguientes al acontecimiento del caso fortuito o fuerza mayor de que se trate, para presentar dicha solicitud]. Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] deberá emitir su resolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendrá por no aceptada. En caso de que proceda la prórroga, deberá formalizarse un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado;

(b) Si los trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasadas debido a cualquier acto u omisión de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; o de otro contratista que trabaje en el sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de sus subcontratistas, la fecha de terminación del plazo de ejecución será prorrogada, por el período de tiempo por el que los trabajos, o parte de éstos, sean así suspendidos, siempre y cuando se realice una anotación en la bitácora y el CONTRATISTA presente a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; su solicitud por escrito de prórroga junto con la documentación soporte correspondiente, dentro del plazo de ejecución [en caso de que el área responsable de la ejecución de los trabajos lo requiera, se podrá indicar adicionalmente el número de días siguientes a dicho acto u omisión, para presentar dicha solicitud] . Si dicha solicitud no es presentada por el CONTRATISTA y no se realiza dicha anotación no se concederá prórroga alguna. En caso de que se acredite que el evento es imputable a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];la residencia de obra deberá emitir su resolución respecto de la solicitud de prórroga, dentro de los treinta días naturales siguientes a la presentación de la solicitud, de no hacerlo la solicitud se tendrá por no aceptada. En caso de que proceda la prórroga, se deberá elaborar el acta circunstanciada correspondiente y la prórroga deberá formalizarse mediante un convenio por escrito y quedar establecido el programa de ejecución actualizado; y

(c) En caso de que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; ordene la suspensión de los trabajos, se procederá de conformidad con la cláusula [número de la cláusula de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO].

- 233 -

PEMEX, 03/01/-1,

Consultar con el físico


DÉCIMA TERCERA

TRABAJOS POR CANTIDADES ADICIONALES O POR CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.- Si durante la vigencia del contrato, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] requiere de la ejecución de cantidades adicionales de trabajos o trabajos por conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, o bien el CONTRATISTA se percata de la necesidad de ejecutarlos, éste sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o mediante anotación en la bitácora, por parte del residente de obra.

En caso de que ocurran los supuestos establecidos en esta Cláusula, el CONTRATISTA, una vez ejecutados los trabajos, podrá elaborar sus estimaciones y presentarlas al residente de obra en la siguiente estimación. [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente en este contrato, tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados previamente a su pago, conforme a lo previsto en los artículos 76, 77, 78 y demás aplicables del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMACUARTA

MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Por razones fundadas y mediante convenio por escrito se podrá modificar el monto y/o el plazo del contrato en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 69 al 80 de su reglamento.

DÉCIMA QUINTA

CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor aquellos fenómenos de la naturaleza o hechos de personas, ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes y que se producen sin que haya falta o negligencia por parte de las mismas, que son insuperables, imprevisibles, o que previéndose no se pueden evitar, que impiden a la parte afectada llevar a cabo sus obligaciones de conformidad con el presente contrato. Entre otros, se considera caso fortuito o fuerza mayor, acontecimientos tales como huelgas y disturbios laborales (siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos), motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no), bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones, incendios (cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos) y tormentas.

En caso de suspensión de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en las cláusulas [número de las cláusulas de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO y de PRÓRROGA A LA FECHA DE TERMINACIÓN] de este contrato.

En caso de terminación anticipada de los trabajos derivada de caso fortuito o fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en la cláusula [número de la cláusula de TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO] de este contrato.

CUANDO LOS TRABAJOS SE REALIZAN COSTA AFUERA, Y CUANDO EL ASÍ LO CONSIDERE EL ÁREA TÉCNICA QUE ESTA REQUIRIENDO LOS TRABAJOS, SE INCLUIRÁ EN ESTE PUNTO LA SIGUIENTE REDACCIÓN:Cuando se trate de mal tiempo por condiciones climatológicas adversas costa fuera se deberá aplicar lo establecido en [numeral y anexo en el que se establece esta información].

DÉCIMASEXTA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE CALIDAD.-

INDICAR EL ENCABEZADO DE LA CLÁUSULA QUE APLIQUE AL CASO CONCRETO, SELECCIONANDO LA OPCIÓNQUE CORRESPONDA.

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

CUANDO SE TRATE DE FIANZA.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];previo a la firma del contrato, póliza de fianza por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida por institución afianzadora autorizada, a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];

EL CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];].

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(C) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

- 234 -

PEMEX, 03/01/-1,

VER CON NETEL


(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad, se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];

(F) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; el 50% del importe garantizado en la fianza en caso de que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

(G) Su conformidad en que la reclamación que se presente ante la afianzadora por incumplimiento de contrato, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia del documento de notificación al fiado de su incumplimiento.5.- Cuantificación del incumplimiento.

LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES SE INCLUIRÁN EN CASO DE QUE LOS TRABAJOS SOLO SEAN APROVECHABLES SI ESTÁN TOTALMENTE TERMINADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES Y EL PRODUCTO OBTENIDO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD Y CANTIDAD (GARANTÍAS DE PROCESO):(H) Su conformidad para que la afianzadora liquide a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad

contratante];el límite máximo garantizado en caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean útiles o aprovechables por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de avance, en la inteligencia de que cualquier excepción derivada de la inversión y/o aplicación parcial o total del anticipo y/o pago de estimaciones carecerá de validez para efecto de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo el objeto de este contrato, la obligación de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de estimaciones es indivisible puesto que tiene por objeto una prestación que únicamente siendo satisfecha por entero puede ser útil o aprovechable para [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];en consecuencia, toda aquella aplicación y/o inversión parcial o total del anticipo y/o del pago de estimaciones recibido por el CONTRATISTA que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del presente contrato, un trabajo útil aprovechable para [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];] será ineficaz para fundar cualquier excepción que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado.

(I) Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, en caso de no ser útiles o aprovechables, cuando así se lo requiera [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];

CUANDO SE TRATE DE CARTA DE CRÉDITO STANDBY.

El CONTRATISTA, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, entregó a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];previo a la firma del contrato, carta de crédito standby irrevocable por el 10% (diez por ciento) del monto del contrato expedida o confirmada por institución bancaria autorizada para operar en territorio mexicano, a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];

El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];, de renunciar al derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante];.

(B) Que reconoce que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se hará efectiva

- 235 -


parcial o totalmente, la carta de crédito standby otorgada.

(C) Que reconoce que la carta de crédito standby expedida para garantizar el cumplimiento del contrato, será pagada ante el incumplimiento de las obligaciones contractuales, con entera desvinculación de cualquier circunstancia que pudiera generar una excepción de pago distinta a aquélla que se origine en inconsistencias o deficiencias del propio documento que se hace efectivo, por lo que cualquier excepción que pudiese eventualmente señalarse como conexa, carecería de eficacia para desvirtuar la legitimidad de la gestión de cobro.

(D) Su conformidad para que se ejerza el 50% del importe garantizado en la carta de crédito standby en caso de que no entregue la garantía de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en términos de lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el presente contrato.

TÉRMINOS APLICABLES PARA CUALQUIER SUPUESTO.

La garantía de cumplimiento de ninguna manera será considerada como una limitación de la responsabilidad del CONTRATISTA derivada de sus obligaciones contenidas en este contrato y de ninguna manera impedirá que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]; reclame la indemnización o el reembolso por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.

En el caso de cualquier modificación al monto o al plazo pactado en el contrato y/o sus anexos, el CONTRATISTA se obliga a entregar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] previo a la fecha de la formalización del convenio modificatorio respectivo; el endoso o documento modificatorio de la garantía otorgada originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio correspondiente. En el caso de que el CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. Tratándose de póliza de fianza el documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA.

CUANDO APLIQUE TRATÁNDOSE DE CONTRATOS MULTIANUALES (CUANDO ESTÉ SUJETO A LA PROPORCIONALIDAD).

Cuando la ejecución de los trabajos conforme a lo estipulado en este contrato rebase un ejercicio presupuestal, el otorgamiento de la garantía se sujetará, en lo conducente, a los siguientes términos:

Siempre y cuando el contrato se este cumpliendo en los términos pactados, la garantía deberá sustituirse por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos aún no ejecutados, incluyendo en dicho importe los montos relativos a los ajustes de costos y convenios, si los hubiere, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 61 del Reglamento de la ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la que se presentará dentro de los 15 (quince) días naturales a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito al CONTRATISTA.

EXENCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.CONFIGURACIÓN BÁSICA PARA EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EN CUYO CASO ÚNICAMENTE DEBERÁ INCORPORARSE

EL SIGUIENTE TEXTO: En términos del último párrafo del artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] exceptúa al CONTRATISTA de la presentación de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio del derecho de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] de reclamar por la vía judicial, los daños y perjuicios que pudiera ocasionar el incumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato y que resulten a cargo del CONTRATISTA.

Concluidos los trabajos o en su caso los recepcionados en los términos del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el CONTRATISTA quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el CONTRATISTA, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de los trabajos; presentar una carta de crédito stand-by irrevocable por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello. Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista, salvo lo señalado en el siguiente párrafo.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante póliza de fianza, deberá ser emitida por institución afianzadora autorizada, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad] del presente contrato.

Cuando la garantía de calidad se constituya mediante carta de crédito stand-by irrevocable deberá ser confirmada o emitida por institución bancaria autorizada para operar en México, y deberá emitirse en estricto apego al formato presentado en el Anexo [incluir número de anexo correspondiente al formato de garantía de calidad] del presente contrato.

- 236 -


Cuando la garantía se constituya mediante aportación de recursos líquidos en Fideicomiso deberá ser operado por Institución Fiduciaria autorizada para operar en la República Mexicana. El Fideicomiso deberá contemplar los siguientes aspectos: Deberá ser irrevocable; deberá nombrarse a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] como Fideicomisario; y los recursos fideicomitidos deberán invertirse en instrumentos de renta fija.

Si la garantía por defectos y vicios ocultos de los trabajos y por cualquier otra responsabilidad fue constituida mediante fianza, su liberación estará a lo previsto en la póliza de fianza que se otorgue en los términos del artículo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA, en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. En igual plazo quedará automáticamente cancelada la fianza o carta de crédito irrevocable, según sea el caso. En caso de haberse expedido carta de crédito irrevocable, el CONTRATISTA procederá a su cancelación inmediata.

Quedarán a salvo los derechos de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas conforme a esta cláusula

DÉCIMASÉPTIMA

PÓLIZAS DE SEGURO.- El CONTRATISTA se obliga a obtener y presentar previo al inicio de los trabajos, acompañadas del documento que evidencie el pago correspondiente, las pólizas de seguro que se indican a continuación:

[Según sea el caso y de conformidad con lo establecido en el apartado de garantías y seguros de las POBALINES vigentes]

1.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL con límite de responsabilidad único y combinado por la cantidad de [Importe de la póliza de responsabilidad civil] contando con las coberturas siguientes:

[Según sea el caso y de conformidad con lo establecido en el apartado de garantías y seguros de las POBALINES vigentes]

a).- Cobertura básica de actividades e inmuebles.b).- Instalaciones subterráneas, trabajos de soldadura, carga y descarga, demolición, explosivos, máquinas de

trabajo, apuntalamiento y otros trabajos especiales.c).- Responsabilidad civil asumida (en su caso).d).- Productos y trabajos terminados.e).- Responsabilidad civil por contaminación del ambiente.

La póliza deberá de contener en su caso, un endoso en el que se haga constar que operará en exceso de cualquier otra cobertura individual de responsabilidad civil no mencionada en los puntos anteriores.

En caso de resultar insuficiente la cantidad antes señalada, el CONTRATISTA se compromete a cubrir la totalidad de los daños causados.

En este seguro se deberá considerar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]como un tercero invariablemente.

2.- SEGURO DE OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION O TODO RIESGO DEL CONTRATISTA con límite de responsabilidad igual al monto del contrato apareciendo como asegurados el CONTRATISTA principal y/o subcontratistas y/o [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]_, hasta por el interés que a cada uno corresponda conteniendo las siguientes coberturas:

a).- Cobertura principal (todo riesgo de daños materiales).b).- Terremoto, temblor, maremoto y erupción volcánica.c).- Ciclón, huracán e inundación.d).- Cláusula de mantenimiento del contrato de construcción (12 meses).e).- Remoción de escombros, con un límite de responsabilidad del 10% (diez por ciento) del monto del contrato.f).- Cobertura para estructuras existentes y/o propiedad adyacente, con límite de responsabilidad equivalente

[Según sea el caso y de conformidad con lo establecido en el apartado de garantías y seguros de las POBALINES vigentes].

3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE VEHICULOS con límite único y combinado de por lo menos [Según sea el caso y de conformidad con lo establecido en el apartado de garantías y seguros de las POBALINES vigentes] la cual deberá amparar las responsabilidades derivadas del uso de todos los vehículos propios, rentados o bajo cualquier otra

- 237 -


forma, para daños a terceros en sus personas o en sus bienes.

Tratándose de camiones, deberá incluirse la cobertura de daños por la carga hasta por el mismo límite arriba señalado.

En este seguro se deberá considerar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], como un tercero invariablemente.

LAS CONDICIONES GENERALES Y REQUISITOS QUE DEBEN ENGLOBAR LAS POLIZAS SON:

A).- Todas las pólizas de seguros requeridos en este contrato tendrán una vigencia a partir de un día antes de la iniciación de los trabajos y hasta la recepción de los mismos, siempre y cuando ésta se realice antes de las doce del día, de lo contrario la vigencia será un día después a dicha recepción.

B).- Es obligación del CONTRATISTA proporcionar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] los documentos que evidencian el pago de las primas vigentes y la documentación que certifique la cobertura y valor de las pólizas. Por falta de cumplimiento de las obligaciones de este inciso o del anterior por causas imputables al CONTRATISTA, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] tendrá la facultad de rescindir este contrato o no permitirle al CONTRATISTA la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato y ello no relevará al CONTRATISTA de su total responsabilidad en cuanto al cumplimiento del programa de ejecución pactado para la realización de los trabajos y no será causa de reclamación alguna por parte del CONTRATISTA.

C).- Las compañías de seguros no tendrán recurso en contra de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]por concepto del pago de primas o por contribuciones bajo cualquier forma mutual de póliza. Todos los seguros referidos, deberán incluir la renuncia de los aseguradores a todos sus derechos de subrogación contra [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

D).- Las pólizas deberán contener un endoso de no cancelación que garantice la cobertura por toda la vigencia que se contrate.

E).- Cualquier y todo deducible aplicable en los seguros antes descritos, serán asumidos invariablemente por el CONTRATISA.

F).- Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas deberá informarse previamente a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días de la notificación por escrito en las oficinas de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] previa aceptación de los nuevos términos por parte de la misma.

G).- Las pólizas de seguros establecidas en el presente contrato, no relevan al CONTRATISTA parcial o totalmente del cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades bajo el presente contrato.

H).- No se implicará que las pólizas de seguros establecidas en este contrato son adecuadas para indemnizar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]contra cualquier riesgo y el CONTRATISTA por lo tanto será responsable, por cuenta y riesgo propios, de la emisión de otras pólizas que considere necesarias o prudentes para la protección de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

DÉCIMA OCTAVA

REPRESENTANTES AUTORIZADOS.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] con anterioridad al inicio de los trabajos, designará por escrito al residente de obra quien desempeñará las funciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 84 de su Reglamento y a través de éste se dará al CONTRATISTA por escrito, las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución en la forma convenida y con las modificaciones que en su caso ordene [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

La supervisión es el auxilio técnico de la residencia de obra, con las funciones que para tal efecto se señalan en el artículo 86 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con independencia de los que, en su caso, se pacten en el contrato de supervisión. Cuando la supervisión se realice por terceras personas, el residente de obra podrá instalarla con posterioridad al inicio de los trabajos.

Por su parte, el CONTRATISTA se obliga a tener en el lugar de los trabajos por todo el tiempo que dure la ejecución de los mismos, a un superintendente de construcción, el que deberá conocer el proyecto, las normas y especificaciones y estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultadas suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato, en los términos establecidos en el artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes del inicio de los trabajos y a mantener durante la vigencia del contrato, un responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental, así como un coordinador mismos que

- 238 -


deberán conocer el proyecto, así como las normas y procedimientos de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental establecidos por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]así como las disposiciones en esas materias contenidas en el Anexo [Indicar el nombre del documento en el que se establece esta información].

El superintendente de construcción del CONTRATISTA a quien se refiere esta cláusula, no podrá fungir como responsable de seguridad industrial, salud ocupacional y protección ambiental del CONTRATISTA.

En cualquier momento, por causas justificadas, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá solicitar el cambio de cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y éste se obliga a designar a otra persona que reúna los requisitos correspondientes.

DÉCIMA NOVENA

SUBCONTRATACIÓN.- En caso de que el CONTRATISTA requiera subcontratar cualquier parte de los trabajos que no haya incluido en su propuesta como trabajos a subcontratar, deberá solicitar la autorización a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] con [indicar número de días] días naturales de anticipación al inicio programado de los trabajos que pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista en cuestión; (ii) la parte de los trabajos a ser subcontratada; y (iii) la información suficiente para que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] esté en condiciones de evaluar la capacidad técnica del posible subcontratista. Asimismo, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] tendrá el derecho de solicitar al CONTRATISTA cualquier información adicional a la entregada por éste, a fin de autorizar la subcontratación en cuestión. [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] tendrá un período de [indicar número de días] días naturales a partir de la fecha de recepción de la notificación, o a partir de la fecha de recepción de la información adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la celebración de dicho contrato. En caso de que transcurra el plazo antes referido sin que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud del CONTRATISTA, ésta se tendrá por no aceptada.

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un subcontratista, deberá solicitar la autorización a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] en los términos señalados en la presente cláusula, no siendo esto motivo de incremento en los precios pactados ni en el plazo de ejecución.

Las partes convienen en que quedará estrictamente prohibido al CONTRATISTA subcontratar los trabajos objeto de este contrato en su totalidad.

No obstante cualquier subcontratación, el CONTRATISTA es y será el único responsable de la calidad y de la ejecución adecuada y oportuna de los trabajos de conformidad con el presente contrato. Los subcontratistas no tendrán acción o derecho alguno que hacer valer en contra de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

VIGÉSIMA RELACIONES DEL CONTRATISTA CON SUS TRABAJADORES.- El CONTRATISTA como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de la ejecución de los trabajos materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, para con sus trabajadores. El CONTRATISTA conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores o terceros incluyendo personal de sus subcontratistas autorizados, y que intervengan en trabajos contratados con o para [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], presenten en su contra o en contra de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y en caso de que se involucre a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], estará obligado a sacarlo en paz y a salvo de cualquier juicio o responsabilidad derivada de la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato; asimismo, le resarcirá a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] en cuanto éste así se lo solicite por escrito cualquier cantidad que llegare a erogar por dicho concepto incluyendo el pago de honorarios de abogados.

VIGÉSIMAPRIMERA

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.- El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el presente contrato o conforme a las órdenes de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] dadas por escrito, éste ordenará su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello.

En este caso [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo señalado en el presente contrato para su terminación.

Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

El CONTRATISTA deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal y a las disposiciones de seguridad e higiene de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] para la ejecución de los trabajos establecidos en el Anexo [Indicar el nombre del documento en el que se establece la información de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental] del presente contrato, para lo cual se obliga a conocer la norma y reglamentos respectivos, que apliquen de acuerdo a los trabajos objeto del presente contrato.

- 239 -


El CONTRATISTA será responsable de los daños y perjuicios que cause a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]o a terceras personas con motivo de la ejecución de los trabajos por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]o por violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega serán responsabilidad del CONTRATISTA, así como cumplir con lo señalado en los artículos 90 y 91 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos ejecutados o bienes que se provean para la ejecución del objeto del presente contrato dentro del año siguiente a la fecha de terminación establecida en el acta de recepción, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]solicitará su reparación o reposición inmediata que hará por su cuenta el CONTRATISTA sin que tenga derecho a retribución. Si el CONTRATISTA no atendiere los requerimientos de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]en el plazo estipulado, éste podrá encomendar a terceros o hacer directamente la reparación o reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo al CONTRATISTA.

Si el CONTRATISTA no atendiese los defectos y los vicios ocultos en los trabajos ejecutados o en los bienes que se provean para la ejecución objeto del presente contrato a requerimiento de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]en el plazo solicitado, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]hará efectiva la garantía que otorgue el CONTRATISTA, por el plazo de 12 (doce) meses una vez concluidos los trabajos, a que se refiere el párrafo correspondiente de la cláusula [número de la cláusula de GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y GARANTÍA DE CALIDAD] de este contrato.

De resultar derechos de autor u otros derechos exclusivos del presente contrato, invariablemente se constituirán a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

VIGÉSIMA SEGUNDA

RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los trabajos se realizará de conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 135, 136, 137 y 138 de su reglamento. Dicha recepción se hará constar en el acta correspondiente.

EN CASO DE QUE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PUEDAN LLEVARSE A CABO RECEPCIONES PARCIALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá recibir parte de los trabajos objeto del contrato, siempre que a su juicio existan trabajos terminados, identificables, susceptibles de utilizarse y conservarse. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a la residencia de obra, por escrito o a través de la bitácora, los trabajos que serán objeto de recepción parcial. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha en la que se haya comunicado la terminación de los trabajos, la residencia de obra, verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos debiéndose levantar el acta circunstanciada correspondiente y exhibir la garantía prevista en el artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Concluidos los trabajos objeto de este contrato, se procederá a la recepción total de los mismos. A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA comunicará a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] por escrito o mediante registro que se haga en la bitácora, la terminación total de los trabajos, indicando que la totalidad de los trabajos están terminados en concordancia con las especificaciones del presente contrato. Dentro de los [días para llevar a cabo la verificación, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha de recepción de la comunicación referida, el residente de obra verificará que los trabajos se encuentren debidamente concluidos, emitiendo al CONTRATISTA la aceptación de entrega, por escrito o mediante anotación que se registre en bitácora.

Si durante la verificación de los trabajos, la residencia de obra, observa deficiencias en la ejecución y terminación de los mismos o determina que los trabajos objeto de la recepción parcial o de la recepción total, no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o especificaciones del contrato, solicitará por escrito al CONTRATISTA, su reparación o corrección a efecto de que éstos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el presente contrato. En este supuesto, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato se podrá prorrogar por el período que acuerden las partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] opte por la rescisión del contrato. Concluido el plazo de la verificación o realizadas las correcciones, en un plazo de 3 (tres) días naturales [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] comunicará al CONTRATISTA, por escrito o a través de la bitácora, la aceptación de entrega parcial o total, según sea el caso.

VIGÉSIMA TERCERA

FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- Recibidos físicamente los trabajos, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] a través de la residencia de obra, y el CONTRATISTA deberán elaborar dentro del término de 60 (sesenta) días naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, en términos del artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y del 139 al 143 de su Reglamento. El documento donde conste el finiquito de los trabajos, formará parte del presente contrato y deberá contener como mínimo, lo estipulado en el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

- 240 -

PEMEX, 03/01/-1,

Reforma a la Ley

PEMEX, 03/01/-1,

Verificar con la redacción que entregará el físico.


VIGÉSIMA CUARTA

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]tiene la facultad de suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados en cualquier estado en que éstos se encuentren, por causas justificadas o de interés general, y determinar en su caso la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida, sin que ello implique la terminación del contrato, para lo cual [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] notificará al CONTRATISTA, señalándole las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción. En todos los casos de suspensión, la residencia de obra levantará un acta circunstanciada en la que hará constar como mínimo lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del CONTRATISTA.

Cuando se determine la suspensión de los trabajos por causas imputables a[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] el CONTRATISTA a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión, podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se generen durante la suspensión, los cuales se limitarán a lo establecido en el artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada.

Cuando las suspensiones se deriven de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá responsabilidad alguna para las partes, debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato, para lo cual únicamente procederá el pago de los gastos no recuperables señalados en el segundo párrafo del artículo 119 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el CONTRATISTA podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, se estará a lo dispuesto por la Cláusula [número de la cláusula de TERMINACIÓN ANTICIPADA] del presente contrato.

VIGÉSIMAQUINTA

TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, mediante notificación escrita que al efecto haga el

CONTRATISTA conforme a los términos de los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, 120, 121, 122 y 123 de su reglamento.

VIGÉSIMASEXTA

RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá rescindir administrativamente el presente contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, en los siguientes casos:

1).- Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento;

2).- Si el CONTRATISTA interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

3).- Si el CONTRATISTA no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el presente contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

4).- Si el CONTRATISTA no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del presente contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] así como cuando [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

- 241 -


5).- Si el CONTRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

6).- Si el CONTRATISTA subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

7).- Si el CONTRATISTA cede los derechos de cobro derivados del presente contrato, sin contar con la autorización por escrito de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

8).- Si el CONTRATISTA no da a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

9).- En general, por incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos, a las leyes, tratados, reglamentos y demás aplicables

INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO COMO REQUISITO, TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD:10).- Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra;

INCLUIR EL SIGUIENTE SUPUESTO, EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA SEA EXTRANJERO:11).- Si el CONTRATISTA siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato; y

ATENDIENDO A LAS CARACTERÍSTICAS, MAGNITUD Y COMPLEJIDAD DE LOS TRABAJOS SE PODRÁN INCLUIR OTRAS CAUSAS DE RESCISIÓN DEL CONTRATO.

Cuando sea [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] quien determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en esta cláusula; en tanto que si es el CONTRATISTA quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante la instancia correspondiente y obtenga la declaración respectiva.

En caso de rescisión del contrato por causas imputables al CONTRATISTA, una vez emitida la determinación respectiva, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Una vez comunicado por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante ] el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y a suspender los trabajos. El residente de obra con o sin la comparecencia del CONTRATISTA, levantará un acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, la cual deberá contener, como mínimo, lo establecido en el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, esta acta servirá de base para el finiquito correspondiente. El acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá, junto con el CONTRATISTA, dentro del finiquito, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de preservar los intereses de las partes. [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que haya realizado el CONTRATISTA hasta la rescisión del presente contrato, así como de los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o servicio o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de realizar, debiendo en todo caso ajustarse a lo estipulado en las fracciones I, II, III y IV del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] éste pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El sobrecosto es la diferencia entre el importe que le representaría a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] concluir con otro contratista los trabajos pendientes y el costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el presente contrato. Para la determinación del sobrecosto y su importe, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] procederá conforme a lo señalado en el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El CONTRATISTA estará obligado a devolver a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que

- 242 -


éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

VIGÉSIMA SÉPTIMA

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- Si [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] considera que el CONTRATISTA ha incurrido en algunas de las causas de rescisión que se consignan en este contrato, se procederá conforme a lo siguiente:

1. Se iniciará el procedimiento de rescisión a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 15 (quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

2. Transcurrido el término a que se refiere el punto anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer, y

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que haya presentado su contestación.

En caso de que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] resuelva rescindir el contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la fecha de notificación de la determinación respectiva, para que, sin necesidad de una sentencia judicial, se proceda conforme a la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA OCTAVA

CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.- Todos los dibujos, planos, especificaciones, diseños, datos, reportes, estudios u otros documentos o información de cualquier naturaleza, en cualquier forma, desarrollada por el CONTRATISTA o por cualquier subcontratista del mismo, o proporcionados al CONTRATISTA por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] en relación con la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato, será propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

INCLUIR LOS DOS SIGUIENTES PÁRRAFOS, EN EL CASO DE QUE ESTÉN INCLUIDOS DERECHOS INTELECTUALES:El CONTRATISTA le otorga a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] una licencia permanente, asignable, no exclusiva y libre de derechos para usar todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) e información propiedad del CONTRATISTA, una vez iniciada la ejecución de los trabajos establecidos en este contrato y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] por el CONTRATISTA durante la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

Todo concepto, producto, proceso (patentable o no), material susceptible de protección o protegido por derechos de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, cálculos, mapas, borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, planos, diseños y software) o información propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] que hubiere sido desarrollada, producida o llevada a la práctica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo de la ejecución de los trabajos objeto de este contrato será propiedad de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] una vez creado, tanto si fue entregada o no a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] en el momento de la creación, debiendo, en su caso, ser entregada a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] cuando éste lo requiera.

Si [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] así lo solicita por escrito, el CONTRATISTA deberá hacer todo aquello que sea necesario, a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y en la forma en que éste le indique, para obtener patentes o derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del trabajo, siempre que la misma sea patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor.

El CONTRATISTA deberá considerar y mantener como confidencial la información propiedad exclusiva de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], y no podrá usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de los estipulados en el presente contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

El CONTRATISTA garantiza que dicha información será revelada a sus empleados únicamente en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografía alguna o proveer información alguna a cualquier miembro del público, la prensa, entidad comercial o cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento por escrito de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRATISTA conviene en tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha información en la más estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el establecimiento de procedimientos, en consulta con [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] para asegurar la confidencialidad de dicha información y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelación a cualquier parte no autorizada, así como remediar cualquier revelación no autorizada, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebración de contratos de confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad.

No obstante lo anterior, esta obligación de confidencialidad no se aplicará a la información que haya sido conocida

- 243 -


previamente por el CONTRATISTA sin ese carácter o haya estado a disposición del mismo sobre bases no restringidas ni confidenciales, sea o llegue a estar a disposición general del público de una manera diferente a la diseminación errónea de cualquier persona del CONTRATISTA.

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda aquella información (técnica, legal, administrativa, contable, financiera, etc.) documentada en cualquier soporte material que se haya desarrollado y esté relacionado directa o indirectamente con el procedimiento de adjudicación o durante el desarrollo de los trabajos, así como aquella información o documentación que origine cualquier reclamo o controversia técnica.

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta cláusula continuarán en efecto por un periodo de [número de años] años contados a partir de la fecha de terminación o rescisión del mismo.

VIGÉSIMA NOVENA

RECLAMOS Y CONTROVERSIAS TÉCNICAS.- Cuando surja alguna diferencia técnica o administrativa relacionada con la interpretación o ejecución del contrato, el CONTRATISTA podrá efectuar, dentro de los [número de días, con número y letra] días naturales de haber surgido la diferencia, su reclamo por escrito ante el residente de obra, a fin de que éste resuelva la diferencia existente entre las partes. En caso de no efectuar su reclamo en el plazo indicado en este párrafo, el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la diferencia de que se trate.

El CONTRATISTA, por cada diferencia, sólo podrá interponer un reclamo ante el residente de obra y, por el desacuerdo con la resolución al reclamo, una controversia técnica en los términos de esta cláusula.

Para resolver el reclamo, el residente de obra efectuará las consultas pertinentes y reunirá los elementos y/o documentos necesarios. El residente de obra tendrá [número de días, con número y letra] días naturales siguientes a la recepción de la solicitud efectuada por el CONTRATISTA para emitir su determinación por escrito y comunicársela, estableciendo las bases contractuales de su decisión.

Una vez recibida la determinación de la residencia de obra, el CONTRATISTA contará con un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales para que éste comunique su rechazo, en caso contrario se tendrá por aceptada.

Si el CONTRATISTA acepta la determinación final, el residente de obra procederá a la emisión de la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente.

Si la determinación del residente de obra no es aceptada por el CONTRATISTA, éste podrá pedir que el reclamo se revise como controversia técnica.

Si el CONTRATISTA opta por iniciar el procedimiento de controversia técnica ésta versará sobre los mismos aspectos que dieron origen a su reclamo, por lo que no podrá agregar peticiones adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones o sustituciones al reclamo original.

El procedimiento de controversia técnica se llevará a cabo de la siguiente manera:

El CONTRATISTA deberá presentarla por escrito ante [área correspondiente de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], con copia al residente de obra, indicando los temas en controversia, dentro de los [número de días, con número y letra] días naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA hubiere recibido la determinación final del residente de obra, respecto de la resolución del reclamo.

La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA deberá indicar que se trata de una controversia técnica sujeta a resolución y contendrá como mínimo:

a) Descripción pormenorizada de los hechos en controversia, relacionándolos en forma específica con la documentación que los compruebe;

b) Indicación clara y precisa de sus pretensiones, expresando los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo;

c) Documentación comprobatoria de los hechos sobre los que verse la controversia, debidamente ordenada e identificada con número de anexo.

Cuando un mismo hecho en controversia implique a juicio del CONTRATISTA, ampliación de plazo y reconocimiento de montos a su favor, el escrito en que haga formal la controversia, deberá invariablemente contemplar y sustentar ambos conceptos, ya que para todos los efectos legales el hecho de que el CONTRATISTA haga formal la controversia sin incluir alguno de los dos conceptos, será una aceptación tácita de que el hecho en controversia no afecta el concepto no incluido en su escrito, por lo que no será procedente el reclamo o controversia posterior.

[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá resolver por sí misma la controversia técnica que haya sido hecha valer por el CONTRATISTA, o delegar dicha facultad al área que considere pertinente, en cuyo caso comunicará al CONTRATISTA el nombre del área designada, marcando copia al residente de obra.

[Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] o en su caso, el área

- 244 -


designada, verificará que la controversia haya sido presentada en tiempo y forma; en caso contrario la desechará. Si la controversia no es desechada, [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] o en su caso, el área designada, comunicará por escrito al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de controversia, quien tendrá un plazo de 10 (diez) días hábiles para presentar todo documento o alegato que considere necesario y que no hubiera presentado junto con su solicitud. [Área correspondiente de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] o en su caso, el área designada procederá a analizar y estudiar el tema de controversia y citará por escrito al CONTRATISTA dentro de un plazo de [número de días, con número y letra] días naturales contados a partir de la presentación de la controversia técnica, para iniciar la conciliación. Durante la conciliación las partes se reunirán tantas veces como sea necesario y el área asignada deberá comunicar su resolución a la CONTRATISTA dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a su inicio.

Si el CONTRATISTA acepta la resolución de la controversia técnica, el residente de obra emitirá la orden de cambio y, en su caso, se procederá a la formalización del convenio correspondiente, concluyendo así el procedimiento de controversias técnicas con efectos jurídicos concernientes a las partes.

TRIGÉSIMA CONCILIACIÓN.- Una vez agotado el procedimiento establecido en la cláusula [Número de cláusula de RECLAMOS Y CONTROVERSIAS] para la resolución de controversias técnicas, o bien, respecto de asuntos que no constituyan una controversia técnica conforme lo establecido en dicha cláusula, el CONTRATISTA, tendrá el derecho de presentar queja ante la Secretaría de la Función Pública, si considera que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] ha incumplido los términos y condiciones pactados en el contrato. El procedimiento de conciliación se substanciará en términos de lo dispuesto en los artículos 89 a 91 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el supuesto de que las partes lleguen a una conciliación, el convenio respectivo obligará a las mismas y su cumplimiento podrá ser demandado por la vía correspondiente. En caso contrario, quedarán a salvo sus derechos, para que los hagan valer ante la instancia respectiva.

TRIGÉSIMA PRIMERA

CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS.- Salvo disposición en contrario contenida en este contrato u orden escrita emitida por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], el CONTRATISTA deberá continuar con los trabajos y dar cumplimiento a sus obligaciones conforme a este contrato, no obstante que se hubiesen iniciado cualesquiera procedimientos de solución de reclamos y/o controversias.

TRIGÉSIMA SEGUNDA

EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES FEDERALES, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los Tribunales Federales de [indicar la ciudad], por lo tanto, el CONTRATISTA renuncia irrevocablemente a cualquier fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier causa.

EN CASO DE QUE SE DECIDA PACTAR EN EL CONTRATO ARBITRAJE, SE INCLUIRÁ EL SIGUIENTE PÁRRAFO:LEY APLICABLE Y ARBITRAJE.- El presente contrato se regirá por las Leyes Federales de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones que de ellas emanen, en vigor. En caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a arbitraje conducido en [indicar la ciudad], de acuerdo con las Reglas de [Señalar reglas aplicables al procedimiento] que estén en vigor en ese momento. El número de árbitros será de tres y el idioma para conducir el arbitraje será el español.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA PARA LOS DOS SUPUESTOS DE ESTA CLÁUSULA:No obstante lo anterior, en caso de una controversia técnica, el CONTRATISTA deberá previamente agotar el procedimiento previsto en la cláusula [Número de cláusula de RECLAMOS Y CONTROVERSIAS] y sólo en el caso de que las partes no consigan llegar a un acuerdo mediante dicho procedimiento, o mediante la conciliación referida en la cláusula [Número de cláusula de CONCILIACIÓN] (si el CONTRATISTA hubiere optado por ella), el CONTRATISTA tendrá el derecho de acudir a la instancia prevista en esta cláusula.

TRIGÉSIMA TERCERA

CLÁUSULA FISCAL.- Cada una de las partes pagará todas y cada una de las contribuciones, y demás cargas fiscales que conforme a las leyes federales, estatales y municipales de los Estados Unidos Mexicanos [y de país de residencia del CONTRATISTA], tengan obligación de cubrir durante la vigencia, ejecución y cumplimiento del presente contrato y sus anexos.

TRIGÉSIMA CUARTA

NOTIFICACIONES.- Las partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo del cumplimiento y ejecución del presente contrato, conforme a lo siguiente:

Comunicaciones a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas deberán ser entregadas en forma personal al residente de obra o a la persona que este designe, en forma personal o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción en el domicilio siguiente: [Indicar domicilio].

Las comunicaciones de índole administrativo deberán ser entregadas en forma personal, o por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, al representante autorizado de [área correspondiente] de [Petróleos Mexicanos,

- 245 -


organismo subsidiario, filial o entidad contratante], en el domicilio que a continuación se indica, marcando copia al residente de obra y/o al supervisor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] [Indicar domicilio].

Comunicaciones al CONTRATISTA:

Las comunicaciones relativas a cuestiones técnicas podrán ser entregadas en forma personal al superintendente de construcción, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción a la dirección señalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de declaraciones de este contrato.

Las comunicaciones de índole legal o administrativo podrán ser entregadas en forma personal al representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro medio de mensajería que asegure su recepción, a la dirección señalada en el numeral [indicar numeral] del apartado de declaraciones de este contrato.

TRIGÉSIMA QUINTA

PRIORIDAD DE DOCUMENTOS.- Para efectos de interpretación del presente contrato y en caso de que existan contradicciones entre los diversos documentos que forman parte del mismo, prevalecerán las disposiciones contenidas en el contrato sobre aquellas contenidas en sus anexos. En caso de que existan contradicciones entre los anexos, prevalecerán los anexos que se integren por documentos que forman parte de las bases de licitación sobre los anexos que se integren por documentos que formen parte de la propuesta del CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA SEXTA

ANEXOS DEL PRESENTE CONTRATO.- Acompañan y forman parte integrante de este contrato, los anexos que a continuación se indican, firmados de conformidad por ambas partes:

[NOTA: LOS ANEXOS PUEDEN VARIAR DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS TRABAJOS Y A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN HOMOLOGADAS.]

ANEXO "A" RELACIÓN DE PLANOS.ANEXO "B" NORMAS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARESANEXO "C" CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE TRABAJO, QUE COTIZA EL CONTRATISTA.ANEXO "D" PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

CLÁUSULAS QUE APLICARÁN EN CASO DE UBICARSE EN EL SUPUESTO ESTABLECIDO

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA SE INCLUIRÁ EN CASO DE SE OTORGUE ANTICIPO, COMO UNA SUBCLÁUSULA EN LA CLÁUSULA DE MONTO DEL CONTRATOANTICIPOS.- [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] otorgará al CONTRATISTA un anticipo por el [Anticipo con número] % ([Anticipo con letra] por ciento) de la asignación presupuestal aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el CONTRATISTA realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán proporcionar, correspondiéndole por este concepto para el presente ejercicio, un importe de: [Importe del anticipo], más el Impuesto al Valor Agregado.

Para garantizar la debida, correcta y total inversión, aplicación, amortización y devolución del anticipo, el CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación [deberá presentar / presentó] a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], fianza que se [constituirá/ha constituido] por la totalidad del anticipo entregado, en la misma moneda en la que se otorgue, de acuerdo con las disposiciones aplicables y vigencia del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I. V. A.), la cual [será/ha sido] otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada por el Gobierno Federal y a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]

El CONTRATISTA manifiesta expresamente:

(A) Su voluntad en caso de que existan créditos a su favor contra [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]de desistirse del derecho a compensar que le concede la legislación sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones que deriven del contrato, se haga efectiva la garantía otorgada, así como cualquier otro saldo a favor de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

(B) Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrativo o no judicial.

(C) Su conformidad para que la fianza que garantice el anticipo del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente.

(D) Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamación, y con fundamento en la facultad que le concede el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que la excepción de subjudicidad,

- 246 -


se tendrá por justificada únicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el ejercicio de la acción principal, el fiado señala como documento fundatorio de dicha acción, este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra acepción que se pudiera dar a la excepción de subjudicidad o exigibilidad de la póliza de fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este contrato; así como a que en este supuesto, la institución de fianzas entere el pago de la cantidad procedente en el día hábil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de treinta días naturales que le concede el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para resolver sobre la procedencia del reclamo.

(E) Su aceptación para que la fianza de anticipo permanezca vigente hasta que el anticipo otorgado haya sido invertido correctamente, aplicado, amortizado, deducido y/o devuelto a satisfacción de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], en la inteligencia que la conformidad para la liberación deberá ser otorgada mediante escrito suscrito por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante].

(F) Su conformidad expresa que la reclamación que se presente ante su afianzadora por la falta de amortización, inversión, aplicación, deducción y/o devolución del anticipo otorgado, quedará debidamente integrada con la siguiente documentación:

1.- Reclamación por escrito a la institución de fianzas.2.- Copia de la póliza de fianza y sus documentos modificatorios, en su caso.3.- Copia del contrato garantizado y sus anexos, en su caso.4.- Copia de los documentos que haya firmado a la recepción del anticipo o cualquier otro documento que acredite fehacientemente la recepción del mismo.5.- Copia de los documentos pagados donde se hagan constar las amortizaciones realizadas. 6.- Copia del documento donde se requiera la devolución del anticipo no amortizado. 7.- Cuantificación del anticipo no amortizado y de los intereses respectivos.

El diferimiento del programa de ejecución de los trabajos, por el atraso en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la fracción I del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sólo es aplicable en el primer ejercicio.

EN CASO DE MULTIANUALIDADES EN LAS QUE SE ENTREGUE ANTICIPO INCLUIR EL SIGUIENTE PÁRRAFO:La entrega del anticipo para los ejercicios subsecuentes se hará dentro de los tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio. El CONTRATISTA dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] notifique por escrito, el monto del anticipo que se otorgará, conforme a la inversión autorizada al contrato para el ejercicio de que se trate, deberá presentar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] y a favor de éste, fianza por el importe del mismo, en los términos de esta cláusula. El atraso en la entrega de los anticipos será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el presente contrato.

Para la amortización del o los anticipos otorgados, se procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de rescisión del contrato ó terminación anticipada, el saldo por amortizar se reintegrará a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada al CONTRATISTA la determinación de dar por rescindido el contrato o se convenga con él la terminación anticipada. Si el CONTRATISTA no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado, se procederá a hacer efectiva la garantía correspondiente y cubrirá los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento establecido en el párrafo primero del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Se podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del anticipo podrá liberarse cuando el CONTRATISTA haya amortizado el importe total del mismo.

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA NO APLICA CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS SE LLEVEN A CABO EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.OTRAS ESTIPULACIONES.- Cuando los trabajos objeto del presente contrato se efectúen en el interior de las instalaciones de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], el CONTRATISTA, para la realización de los mismos, se compromete a preferir en igualdad de condiciones y sin perjudicar los derechos que conforme a la ley tengan terceros, al personal que proponga el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana o como en el futuro se le denomine.

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA SE UTILIZARÁ EN LOS CONTRATOS DE PEMEX-EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y EN LOS DEMÁS ORGANISMOS, CUANDO EL MONTO DE LOS CONTRATOS SEA SUPERIOR A LO ESTABLECIDO POR LA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE FINANZAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS, COMO UNA SUBCLÁUSULA EN LA CLÁUSULA DE FORMA DE PAGO:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO.- El CONTRATISTA reconoce que Petróleos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o cualquier entidad financiera y/o filial, que éste designe para tal efecto podrán hacer uso de recursos provenientes de

- 247 -

PEMEX, 03/01/-1,

Reforma a la Ley


financiamiento, con el objeto de financiar los pagos que deriven del presente contrato, el CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores y/o subcontratistas, sobre los requisitos relacionados con la documentación requerida por las fuentes de financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta cláusula.

La “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presentada con anterioridad a la firma del presente contrato, se integra al presente contrato como Anexo ___________, en la inteligencia de que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaración o información adicional relativa a la cédula a que se refiere esta cláusula durante la vigencia del contrato. Asimismo, en caso de que la información contemplada en dicha cédula llegara a modificarse durante la vigencia de este contrato, el CONTRATISTA se obliga a hacerla del conocimiento de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], inmediatamente después de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificación, lo que no implicará realizar una modificación al presente contrato.

El CONTRATISTA se obliga a entregar la documentación requerida por las fuentes de financiamiento, la cual se deberá presentar de conformidad con los requisitos establecidos en el Anexo ____ denominado “Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento”, siguiendo para tal efecto las instrucciones y formatos específicos vigentes que se contienen en el “Instructivo de Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios para la Entrega de Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento” que le fue entregado previo a la firma de este contrato. El instructivo vigente, a que se refiere esta cláusula, también se encuentra disponible en la siguiente página de Internet de PEMEX: (www.pemex.com/proveedores/documentación).

El CONTRATISTA deberá presentarse, antes de cada evento de pago, en el área responsable (“Módulo de Financiamiento”) de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], con el fin de proporcionar la documentación requerida por las fuentes de financiamiento, que en su caso corresponda. El área responsable (“Módulo de Financiamiento”) emitirá el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o estampará el sello correspondiente, el cual formará parte de la documentación soporte que el CONTRATISTA debe anexar a cada solicitud de pago que presente al amparo de este contrato.

[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] no estará obligado a emitir o entregar el “Comprobante de Seguimiento de Documentación” y/o el sello correspondiente cuando el CONTRATISTA injustificadamente no entregue la documentación requerida por las fuentes de financiamiento que corresponda.

[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] podrá solicitar al CONTRATISTA cualquier modificación, aclaración o información adicional relativa a la documentación requerida por las fuentes de financiamiento.

De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la documentación requerida por las fuentes de financiamiento deberá ser entregada a la persona (banco agente, agencia de crédito a la exportación, Dirección Corporativa de Finanzas, etc.) que [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] le indique oportunamente.

CLÁUSULA EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS Y NO SE HAYA CONSTITUIDO UNA NUEVA SOCIEDAD, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de CONTRATISTAS, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones de las otras partes firmantes en dicho carácter y asimismo manifiestan que en el convenio que se adjunta al presente contrato como anexo [indicar número de anexo], se identifican con precisión las partes de los trabajos que cada una de ellas ejecutará y/o la participación de las mismas en la asociación.

EL SIGUIENTE PÁRRAFO APLICA EN CASO DE QUE SE HAYA CONSTITUIDO UNA NUEVA SOCIEDAD, YA SEA POR PROPUESTA CONJUNTA O POR UN LICITANTE EN LO INDIVIDUAL, Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA:OBLIGACIÓN SOLIDARIA.- Cada una de las partes que suscriben el presente contrato en su carácter de obligados solidarios, asumen en forma conjunta y solidaria las obligaciones del CONTRATISTA.

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA APLICARÁ CUANDO APLIQUE, DE ACUERDO A LOS CAPÍTULOS DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO Y LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES EMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.PORCENTAJE DE CONTENIDO NACIONAL.- El CONTRATISTA se obliga a cumplir con un porcentaje de contenido nacional del [porcentaje de contenido nacional de la propuesta del licitante ganador] del monto del contrato, determinado de acuerdo con lo indicado en el anexo [número de anexo]. En ningún caso el CONTRATISTA podrá disminuir dicho porcentaje de contenido nacional, sin el consentimiento previo y por escrito de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], el cual sólo se otorgará para el caso de que dicho porcentaje no resulte inferior al [porcentaje de contenido nacional establecido en la convocatoria].

Cualquier sustitución de equipos, materiales y/o proveedores de los originalmente propuestos por el CONTRATISTA para fines del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional, de conformidad con la presente Cláusula, deberá ser autorizada por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], siempre que tal sustitución no implique variar el monto ni plazo del contrato y se cumplan las especificaciones del mismo y el programa de ejecución.

[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] llevará a cabo la verificación del cumplimiento del porcentaje de contenido nacional establecido en esta cláusula, una vez que el CONTRATISTA le haya proporcionado la

- 248 -

http://www.pemex.com/proveedores/documentaci%C3%B3n


totalidad de las órdenes de compra de los equipos y materiales de instalación permanente relacionados en el anexo [número de anexo]. Adicionalmente el CONTRATISTA deberá presentar a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], la manifestación de origen de tales equipos y materiales de instalación permanente. Dicho documento deberá cumplir con el formato y términos de llenado indicados en el Anexo [número de anexo].

Si como resultado de la verificación, se determina que el porcentaje de contenido nacional de las obras alcanzado por el CONTRATISTA es menor al [porcentaje de contenido nacional de la propuesta del licitante ganador], el CONTRATISTA pagará a [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] una pena que será determinada de acuerdo con lo establecido en el Anexo [número de anexo].

La cantidad que el CONTRATISTA deba pagar por motivo de dicha pena, podrá ser deducida por [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] de cualquier cantidad debida o pagadera al CONTRATISTA conforme al presente contrato o podrá cobrarse con cargo a la garantía de cumplimiento.

CLÁUSULA ESTA CLÁUSULA NO APLICA CUANDO LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS SE LLEVEN A CABO EN INSTALACIONES DEL CONTRATISTA Y SE INCLUIRÁ AL FINAL DEL CLAUSULADO CON EL NÚMERO QUE LE CORRESPONDA.DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en la cláusula PLAZO DE EJECUCIÓN y para tal efecto, [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]_ oportunamente pondrá a disposición del CONTRATISTA el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante], prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito.

[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que deberán ejecutarse los trabajos materia de este contrato.

El presente contrato se firma de conformidad en [Ciudad en donde se firma del contrato], en [número] ejemplares, el día [Fecha de firma del contrato].

[Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante] ________

[Puesto del representante de [Petróleos Mexicanos, organismo subsidiario, filial o entidad contratante]] REVISION JURIDICA

________________________________________[Nombre del representante de [Petróleos Mexicanos,

organismo subsidiario, filial o entidad contratante]][Nombre de quien hizo la revisión jurídica]

EL CONTRATISTA

[Nombre del contratista]

_______________________________________________[Nombre del representante del contratista]

- 249 -


FORMATO DI-1

DIRECCION CORPORATIVA DE FINANZAS

GERENCIA DE RIESGOS Y SEGUROS

HOJA 17 DE 69CAPITULO 14

ENERO DE 2002

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOS

TEXTO 1. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA GARANTIZAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA AFIANZADORA

SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ _(MONTO DE LA FIANZA) _ ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE

_ (PEMEX –ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL) PARA GARANTIZAR POR

__________________________________ EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS EN EL

CONTRATO NÚMERO ____________________ Y DE LOS ANEXOS DEL MISMO CELEBRADO ENTRE

___________________________________________ Y NUESTRO FIADO.

EL CONTRATO CITADO TIENE POR OBJETO _________________________________________________ Y SU MONTO

ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ __________________________.

ESTA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS Y

GARANTIZA LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y SUS

ANEXOS, POR PARTE DE NUESTRO FIADO, LAS CUALES DEBERÁN SER REALIZADAS EN LOS PLAZOS QUE PARA TAL

EFECTO SE ESTABLECIERON EN EL MISMO.

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO PRORROGAR EL PLAZO SEÑALADO O CONCEDER ESPERAS PARA LA EJECUCIÓN

TOTAL DE LAS OBRAS O LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SUS

ANEXOS DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN

DEL CONTRATO, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS CONSIENTE QUE LA VIGENCIA DE LA FIANZA QUEDARÁ

AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS O ESPERAS OTORGADAS HASTA

EN UN 25 % DE LA VIGENCIA ORIGINAL DEL CONTRATO.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA TOTAL EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLAS SE SUBCONTRATEN, ASIMISMO GARANTIZA LOS PAGOS EN EXCESO

SIEMPRE Y CUANDO NO EXCEDA DE UN 30% DEL MONTO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA, MÁS SUS INTERESES

CORRESPONDIENTES QUE SUPONE QUE EL BENEFICIARIO EFECTÚE UN PAGO POR ERROR, SIN EXISTIR

OBLIGACIÓN ALGUNA PARA HACERLO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA LIQUIDAR A EL BENEFICIARIO EL 50% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN

ESTA FIANZA EN EL CASO DE QUE EL CONTRATISTA Y/O PRESTADOR DE SERVICIO, NO ENTREGUE LA GARANTÍA

DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN LA LEY

DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL CONTRATO GARANTIZADO.

- 250 -





ENERO DE 2002


EL PAGO ES INDEPENDIENTE DEL QUE SE RECLAME AL FIADO POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES

ESTIPULADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO. ESTA FIANZA NO ES EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL

BENEFICIARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO FIADO POR CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DERIVADO DEL

CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR CONSIGNADO EN ESTA PÓLIZA.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AÚN PARA EL CASO DE QUE

PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORÁNEO DEL IMPORTE DE LA PÓLIZA DE

FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA

LA EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN TOTAL DE LAS OBRAS Y/O PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OBJETO DEL CONTRATO

GARANTIZADO Y DE SUS PRÓRROGAS Y ESPERAS O A PARTIR DE QUE SE DÉ POR RESCINDIDO EL CONTRATO. LA

AFIANZADORA SE COMPROMETE A PAGAR EL 100% DEL IMPORTE GARANTIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO

DEL CONTRATO, SIEMPRE Y CUANDO EN EL CONTRATO GARANTIZADO, NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA

PROPORCIONALIDAD.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN -

SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER

TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE

ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO

EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA - - POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS - SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO

DE ÉSTA FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO

CUAL HACE EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL,

EN LA INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL

BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL

2192 FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.

- 251 -





ENERO DE 2002


ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE OBLIGA A ATENDER LAS RECLAMACIONES FIRMADAS POR EL BENEFICIARIO,

MISMAS QUE DEBERÁN CONTENER LOS SIGUIENTES DATOS: FECHA DE LA RECLAMACIÓN; NÚMERO DE PÓLIZA DE

FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTE (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL

INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA QUE MOTIVA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN,

ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL

IMPORTE DE LO RECLAMADO QUE NUNCA PODRÁ SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA.

FIN DEL TEXTO.

- 252 -


FORMATO DI-2




ENERO DE 2002


TEXTO 2. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSION, APLICACION, AMORTIZACION O DEVOLUCION DEL ANTICIPO OTORGADO


SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (MONTO DEL ANTICIPO ) ANTE, A FAVOR Y A DISPOSICIÓN DE

_ (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA -FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS

ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR

_______________________________________ LA DEBIDA, CORRECTA Y TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN,

AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO QUE POR LA MISMA SUMA RECIBE DE:

_________________________________, LO CUAL DEBERÁ HACER EN EL PLAZO PACTADO PARA LA EJECUCIÓN Y

PRESTACIÓN DE LAS OBRAS O PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO NO._________, , QUE TIENE

POR OBJETO _________________________EN CASO DE QUE SE CONVENGAN PRÓRROGAS O SE OTORGUEN

ESPERAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LO GARANTIZADO DERIVADAS DE LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO , ESTA INSTITUCIÓN CONSIENTE QUE LA

VIGENCIA DE ESTA FIANZA QUEDE AUTOMÁTICAMENTE PRORROGADA, EN CONCORDANCIA CON LAS PRÓRROGAS

O ESPERAS CONVENIDAS U OTORGADAS.

ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO RECIBIDO INCLUYENDO LOS GASTOS

FINANCIEROS QUE SE CAUSEN, A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SI EL PROPIO FIADO NO LO INVIERTE, APLICA O AMORTIZA CORRECTAMENTE,

TOTAL O PARCIALMENTE, EN EL PLAZO Y PARA EL OBJETO ESTABLECIDO EN EL PROPIO CONTRATO, O SI NO LO

DEDUCE CORRECTAMENTE DE LAS ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE PRESENTE PARA SER

ACEPTADAS Y APROBADAS POR EL BENEFICIARIO.

ESTA FIANZA TAMBIÉN GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ANTICIPO, INCLUYENDO LOS GASTOS

FINANCIEROS, EN AQUELLOS CASOS EN QUE, NO OBSTANTE QUE EL BENEFICIARIO HUBIERA ACEPTADO LAS

ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS DE REFERENCIA, NO SE HUBIERA DEDUCIDO Y AMORTIZADO DICHO

ANTICIPO EN TODO O EN PARTE.

EL ANTICIPO GARANTIZADO DEBERÁ SER REINTEGRADO A EL BENEFICIARIO CON CARGO A CADA UNA DE LAS

ESTIMACIONES DE PAGO Y/O FACTURAS QUE SE EMITAN POR TRABAJOS O SERVICIOS EJECUTADOS DE ACUERDO

AL CONTRATO PRECISADO. ESTA FIANZA GARANTIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA CANTIDAD NO AMORTIZADA DEL

ANTICIPO Y SUS GASTOS FINANCIEROS, INDEPENDIENTEMENTE DEL MOTIVO POR EL CUAL DICHO ANTICIPO NO

HUBIERA SIDO AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD. ESTA PÓLIZA SE PODRÁ HACER EFECTIVA SIN QUE PREVIAMENTE

EXISTA COMPENSACIÓN. ESTA FIANZA DEBERÁ LIQUIDARSE AL BENEFICIARIO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE

NUESTRO FIADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE LE HAYAN APLICADO LAS PENAS CONVENCIONALES

- 253 -


ESTIPULADAS EN EL CONTRATO.




ENERO DE 2002


LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN LA

LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA, AUN PARA EL CASO DE QUE


FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE DIEZ MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO PACTADO PARA LA

TOTAL INVERSIÓN, APLICACIÓN, AMORTIZACIÓN, DEDUCCIÓN Y DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO O A PARTIR DE QUE SE DÉ

POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

ADICIONALMENTE, ESTA PÓLIZA SE HARÁ EFECTIVA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN ELLA EN CASO DE

QUE EL CONTRATISTA O PRESTADOR DE SERVICIOS ABANDONE LA OBRA Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO O

SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA MISMA Y EN AQUELLOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA

EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR POR ESCRITO

A EL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS- SE

OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA CUALQUIER TIPO DE

RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL PAGO NO SE ENCONTRARÁ

SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA ACEPTADO EXPRESAMENTE EN

EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE

INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA – POR AUTORIDAD

COMPETENTE.

LA AFIANZADORA SE OBLIGA A ABSTENERSE DE OPONER COMO EXCEPCIÓN PARA EFECTOS DE PAGO DE ÉSTA

FIANZA, LA DE COMPENSACIÓN DEL CRÉDITO QUE TENGA SU FIADO CONTRA EL BENEFICIARIO, PARA LO CUAL HACE

EXPRESA RENUNCIA DE LA OPCIÓN QUE LE OTORGA EL ARTÍCULO 2813 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN LA

INTELIGENCIA DE QUE SU FIADO HA REALIZADO EN EL CONTRATO GARANTIZADO LA RENUNCIA EXPRESA AL

BENEFICIO DE COMPENSACIÓN EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 2197, EN RELACIÓN CON EL 2192

FRACCIÓN I DEL CITADO CÓDIGO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA HASTA QUE EL ANTICIPO

GARANTIZADO QUEDE TOTALMENTE INVERTIDO, APLICADO, AMORTIZADO, DEDUCIDO Y DEVUELTO, SIEMPRE Y

CUANDO EL BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.



FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA FIANZA;

NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL BENEFICIARIO

- 254 -


PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;




ENERO DE 2002


REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL


ACOMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL


FIN DEL TEXTO.

- 255 -


TEXTO NO. 10 ( LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS)

MODELO DE TEXTO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS DE PETRÓLEOS MEXICANOS

Póliza de Responsabilidad Civil

Los Proveedores y/o Contratistas deberán solicitar una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil contra terceros, que cuando menos ampare lo siguiente:

Materia del Seguro

La Compañía Aseguradora se obliga a pagar los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral; que el Proveedor y/o Contratista cause a terceros en sus bienes y/o en sus personas y por los que éste deba responder, conforme a la legislación aplicable en materia de Responsabilidad Civil vigente en los Estados Unidos Mexicanos, por hechos u omisiones no dolosos, causados con motivo de la ejecución de la obra, trabajo, o servicio ___(Descripción de la Obra, Trabajo o Servicio)_____, según contrato___(Número de Contrato)___que se llevará a cabo en___(Lugar de los trabajos)___; según las cláusulas y especificaciones pactadas en esta póliza.

Se aclara y conviene que los perjuicios y daños morales a que hubiere lugar, sólo estarán amparados si primeramente existe un daño físico directo a un tercero en sus bienes y/o persona, en consecuencia sin daño físico directo, los perjuicios y daño moral no están amparados.

Suma Asegurada

El límite máximo de responsabilidad (suma asegurada), que la Compañía Aseguradora asume al amparo de la presente póliza, es de $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), que operará por evento y con reinstalación automática durante toda la vigencia.

En los casos en que el riesgo a juicio del área técnica pueda ser mayor a la cobertura aquí asignada, deberá solicitar la suma asegurada que la misma área técnica determine, la cual no podrá ser mayor en ningún caso a la cantidad de 500,000 U.S.D., o su equivalente en moneda nacional.

Alcance del Seguro

La obligación de la Compañía Aseguradora comprende el pago de los daños y consecuencialmente los perjuicios y el daño moral, siempre que el Proveedor y/o Contratista sea responsable y que la reclamación se refiera a daños ocurridos después de la fecha de inicio de vigencia de la presente póliza.

Responsabilidades Amparadas por el Contrato

A) COBERTURA BASICA

- 256 -


Actividades e Inmuebles:

Se encuentra asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Proveedor y/o Contratista, por daños causados a terceros, derivada de las actividades atribuibles a la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) que se mencionan en la carátula y/o cédula de la póliza. Queda asegurada, por ejemplo, su responsabilidad:

1. Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga.

2. Derivada de la tenencia y uso de máquinas y equipos de trabajo.

3. Derivada de la posesión, uso y mantenimiento de instalaciones sanitarias.

4. Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.

5. Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles u otras), dentro de sus inmuebles.

6. Derivada de la operación de maquinaria propiedad del Proveedor y/o Contratista que se encuentre bajo su control o manejo y que ocasionen daños a bienes o personas, siempre y cuando los daños se causen con motivo de la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

7. Derivada de la caída accidental de materiales y/o herramientas utilizadas en la(s) obra(s), trabajo(s) o servicio(s) mencionados en la carátula y/o cédula de la póliza.

8. Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal, de sus empleados y trabajadores, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el Proveedor y/o Contratista.

Cabe señalar, que los empleados y trabajadores del Proveedor y/o Contratista, en ningún caso, podrán ser considerados como terceros, para los efectos del seguro.

Beneficiario.

Para los efectos de este seguro se considerará a Petróleos Mexicanos como tercero.

Vigencia del Contrato

La póliza permanecerá vigente durante todo el periodo de duración del contrato, incluyendo cláusula de no cancelación (La póliza no podrá cancelarse durante la vigencia del contrato).

Deducible

- 257 -


De acuerdo con lo señalado en la cédula de la presente póliza, siempre quedará a cargo del Proveedor y/o Contratista, en cada siniestro, una cantidad denominada deducible.

B) COBERTURAS ADICIONALES

Cuando en la cédula de la presente póliza se especifique, estarán amparadas las siguientes coberturas:

a) Responsabilidad Civil Contaminación

I. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Proveedor y/o Contratista a consecuencia de lesiones corporales a terceros o daños materiales a bienes de estos, ocasionados por contaminación que ocurra en forma accidental, súbita o imprevista, como consecuencia de la descarga, dispersión, filtración o escape de contaminantes, siempre que la contaminación y la causa que la provocó se presente de manera simultanea.

Así mismo, se cubre el costo o gasto resultante de evaluar, monitorear, limpiar, remover, controlar, eliminar o neutralizar contaminantes a consecuencia de la contaminación.

II. Es condición básica para que esta cobertura opere, que se pueda determinar claramente, el día que inició la emisión de contaminantes y que dicha emisión sea controlada dentro de los 7 días posteriores.

III. El Proveedor y/o Contratista deberá informar a la Compañía Aseguradora del comienzo de la emisión dentro de las 24 hrs siguientes al conocimiento del mismo.

IV. Queda entendido y convenido que esta cobertura en ningún caso ampara ni se refiere a daños, reclamaciones o responsabilidades derivadas u ocasionadas de o por:

Daños que resulten directamente del manejo, proceso, tratamiento, almacenamiento, eliminación, vaciadura, descarga, liberación o escape de cualquier desperdicio.

Emisiones que se originen en o dentro de tanques de almacenamiento, contenedores, ductos o tuberías, las(os) cuales se encuentren o en cualquier momento hayan estado abajo de la superficie de la tierra o agua y por lo tanto se encuentren expuestas a erosión, excavación o cualquier otra causa y que no sean imputables al asegurado.

Daños por contaminación gradual que se presente en forma gradual, lenta, progresiva o crónica

Daños genéticos a personas o animales. Daños ocasionados por aguas negras, basura, substancias residuales o residuos

industriales.

V. Para efectos de este seguro se entenderá por:

Contaminación: Variación perjudicial de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien, por ruido

Contaminantes: Cualquier substancia o irritante sólido, líquido o gaseoso, incluyendo pero no limitado a humo, vapor, hollín, vaho, ácidos o álcalis, productos

- 258 -


químicos y desperdicios. El término desperdicios como se usa en esta definición incluye materiales que se vuelven a consumir, reciclar, reacondicionar o recuperar.

Emisión: Descarga, dispersión, liberación o escape de contaminantes.

b) Responsabilidad Civil Explosivos.

Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas, en el desarrollo de la obra, trabajo o servicio materia del seguro.

Se excluyen los daños derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio de 150 metros con respecto al lugar de la explosión.

c) Responsabilidad Civil Carga y Descarga.

Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas, contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión.

d) Instalaciones Subterráneas.

Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, sólo cuando el asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las instalaciones.

e) Trabajos de Soldadura.

Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión, cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y capacitado en técnicas de soldadura.

f) Demolición.

Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles.

Se excluyen los daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo o demolición, que se produzcan en un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar.

g) Máquinas de Trabajo.

Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática.

h) Apuntalamiento.

Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados.

No se amparan los daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a apuntalar, socalzar o recalzar; así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas actividades debieran hacerse.

- 259 -


LAS ÁREAS QUE ADMINISTREN LOS CONTRATOS, DEBERÁN ANALIZAR LA NATURALEZA DE LA OBRA, TRABAJO O SERVICIO Y DETERMINAR SI REQUIEREN DE ALGUNA DE LAS COBERTURAS ADICIONALES ANTES MENCIONADAS, Y ASÍ SOLICITARLO AL PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA.

Asimismo, deberán observarse las siguientes recomendaciones generales:

1. Se entiende por Petróleos Mexicanos a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica.

2. En caso de que los Proveedores y/o Contratistas cuenten con Póliza de Seguro Corporativo, a su libre elección, podrán presentar la póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, o en su caso, el endoso a su Póliza Corporativa, debiendo las áreas que administran los contratos verificar que tal documentación cumple satisfactoriamente con lo establecido en los presentes lineamientos.

3. La Suma Asegurada del seguro de responsabilidad civil a presentar por parte de los Proveedores y/o Contratistas y cualquier exclusión o limitaciones en su cobertura, en ningún caso significarán liberación de responsabilidad por pérdidas ocasionadas a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica o a terceros en exceso del importe asegurado, si no que estará obligado hasta por la totalidad de las responsabilidades que le pudieran surgir, siempre y cuando los daños sean causados por el Proveedor y/o Contratista, o sus subcontratistas o afiliados.

4. En el caso de que el límite de el (los) seguro(s) sea(n) insuficiente(s), las recuperaciones que resulten deberán ser asignadas prioritariamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica, en caso de resultar insuficiente esta cantidad el Proveedor y/o Contratista deberá cubrir la totalidad de los daños causados.

5. El hecho de que la póliza de seguro aquí referida sea adquirida no releva a el Proveedor y/o Contratista, parcial o totalmente del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones y responsabilidades del contrato o las enmarcadas por las Leyes aplicables; tampoco se debe suponer que la mencionada póliza es adecuada para indemnizar a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica contra cualquier riesgo, por lo que será responsabilidad del Proveedor y/o Contratista a su propio costo contratar todas las pólizas de seguros adicionales que considere necesarias o prudentes para cubrir adecuadamente sus riesgos.

6. El Proveedor y/o Contratista será responsable de colocar cualquier reclamación ante sus aseguradores, totalmente documentados.

7. Todo seguro a presentar por parte del Proveedor y/o Contratista deberá incluir la renuncia de los aseguradores a todos sus derechos de subrogación contra Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica y también una cláusula especificando que bajo cualquier circunstancia la aseguradora no presentará reclamación alguna contra Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX Petroquímica. Adicionalmente, todo seguro presentado por el Proveedor y/o Contratista será primario, sin derecho a contribución de cualquier otro seguro.

- 260 -


8. En caso de modificaciones al plazo del contrato el Proveedor y/o Contratista deberá entregar el endoso correspondiente a la fecha de firma del convenio de modificación, de presentarse el incumplimiento de esta obligación, Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX podrá rescindir el contrato.

9. Cualquier modificación en los términos y condiciones de las pólizas, deberá informarse previamente a Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y/o Empresas Filiales de PEMEX y deberá ser efectiva después de 30 (treinta) días de la notificación por escrito en las oficinas de (área que fincó el contrato), previa aceptación de los nuevos términos por parte de la misma.

10. Para los contratos que se celebren bajo el amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se les deberá eximir a los Proveedores o a los Prestadores de Servicio la presentación de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General expedida por Institución de Seguros autorizada para operar en Territorio Mexicano; la anterior observación quedará sin efectos cuando se celebren contratos de perforación, mantenimiento de pozos y/o contratos de arrendamientos de equipos de perforación, debiéndoseles requerir los términos y condiciones contenidos en el modelo de seguros anteriormente descrito.

11. Para los contratos que celebren y cuyo objetivo sea la realización de operaciones marinas, se estará a lo que establece el Artículo 131 de la Ley de Navegación.

12. La no presentación de la póliza de seguro de responsabilidad civil en los términos y condiciones a que se refiere este apartado, podrá ser causa de la rescisión del contrato.

- 261 -


FORMATO DI-4




ENERO DE 2002

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL DE GERENCIA DE RIESGOSTEXTO 3. OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.


SE CONSTITUYE FIADORA HASTA POR LA SUMA DE $ (10 % DEL MONTO EJERCIDO DE LA OBRA) ANTE, A FAVOR Y A

DISPOSICIÓN DE _ (PEMEX -ORGANISMO SUBSIDIARIO O EMPRESA-FILIAL) Y SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS

LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS PARA GARANTIZAR POR

__________________________ LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NÚMERO

__________________________ Y DE SUS ANEXOS, CELEBRADO ENTRE ________________________________________

Y NUESTRO FIADO INDICADO, REFERENTE A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS

TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO

NUESTRO FIADO.

ESTA FIANZA GARANTIZA TAMBIÉN LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DE LA MANO DE OBRA UTILIZADOS PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y/O SERVICIOS, AÚN CUANDO SE HUBIEREN SUBCONTRATADO, ACORDE CON LOS

TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO GARANTIZADO Y RESPONDE DE

LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA

RESPONSABILIDAD DENTRO DE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE REALICE LA RECEPCIÓN

FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO UNA RESPONSABILIDAD A

CARGO DE NUESTRO FIADO. LA VIGENCIA DE LA FIANZA SERÁ POR LOS DOCE MESES ANTES INDICADOS.

LA FIANZA GARANTIZA ASÍ MISMO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA Y/O SERVICIOS OBJETO DEL

CONTRATO GARANTIZADO, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HUBIERAN SUBCONTRATADO Y SE EXPIDE DE

CONFORMIDAD CON DICHO CONTRATO Y SUS ANEXOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE NUESTRO FIADO NO REPARE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE LE SEAN

REPORTADOS POR EL BENEFICIARIO, ESTA AFIANZADORA SE OBLIGA A PAGAR LOS GASTOS EN LOS QUE INCURRA

EL BENEFICIARIO POR DICHAS REPARACIONES HASTA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO AFIANZADO.

EN LOS CASOS EN QUE EL MONTO DE LA REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN SEA SUPERIOR AL AFIANZADO, LA

INSTITUCIÓN DE FIANZAS ÚNICAMENTE RESPONDERÁ HASTA POR EL 100% DEL MONTO GARANTIZADO.

LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS SE SOMETE EXPRESAMENTE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PREVISTOS EN

LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA EFECTIVIDAD DE LA FIANZA AUN PARA EL CASO DE QUE


FIANZA REQUERIDA. EL BENEFICIARIO DISPONDRÁ DE UN TÉRMINO DE SEIS MESES PARA FORMULAR LA

RECLAMACIÓN DE ESTA PÓLIZA, EL QUE SE COMPUTARÁ A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE 30

DÍAS NATURALES QUE EL BENEFICIARIO OTORGUE A NUESTRO FIADO PARA EFECTUAR LAS CORRECCIONES O

- 262 -





ENERO DE 2002


REPOSICIONES DERIVADAS DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERA

INCURRIDO.

EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL BENEFICIARIO Y NUESTRO FIADO CONVENGAN UN PLAZO MAYOR PARA LAS

CORRECCIONES O REPOSICIONES, ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBERÁ OTORGAR SU ANUENCIA POR ESCRITO.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS TENDRÁ UN PLAZO HASTA DE 30 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA

FECHA EN QUE SE INTEGRE LA RECLAMACIÓN PARA PROCEDER A SU PAGO, O EN SU CASO, PARA COMUNICAR

POR ESCRITO AL BENEFICIARIO LAS RAZONES, CAUSAS O MOTIVOS DE SU IMPROCEDENCIA. ESTA INSTITUCIÓN DE

FIANZAS - SE OBLIGA A PAGAR LA PRESENTE FIANZA INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SU FIADO INTERPONGA

CUALQUIER TIPO DE RECURSO ANTE INSTANCIAS DEL ORDEN ADMINISTRATIVO O NO JUDICIAL, POR LO QUE EL

PAGO NO SE ENCONTRARÁ SUPEDITADO A LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, SIEMPRE Y CUANDO EL FIADO LO HAYA

ACEPTADO EXPRESAMENTE EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

ESTA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS

QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN FIRME QUE HAYA CAUSADO EJECUTORIA – POR

AUTORIDAD COMPETENTE.

ESTA INSTITUCIÓN DE FIANZAS QUEDARÁ LIBERADA DE SU OBLIGACIÓN FIADORA, SIEMPRE Y CUANDO EL

BENEFICIARIO SOLICITE EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO LA CANCELACIÓN DE LA PRESENTE GARANTÍA.



FIANZA RELACIONADO CON LA RECLAMACIÓN RECIBIDA; FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA FIANZA; MONTO DE LA

FIANZA; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL FIADO; NOMBRE O DENOMINACIÓN DEL BENEFICIARIO; DOMICILIO DEL

BENEFICIARIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES; DESCRIPCIÓN DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA;

REFERENCIA DEL CONTRATO FUENTES (FECHAS, NÚMERO DEL CONTRATO, ETC.); DESCRIPCIÓN DEL


COMPAÑANDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SIRVA COMO SOPORTE PARA COMPROBAR LO DECLARADO Y EL


FIN DEL TEXTO.

- 263 -


BASES TECNICAS

“REPARACION Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTRA INCENDIO REF: USIPA-457/05. (AREA; PTA. OXIMER 1, HIDROS 1, REDUCTORA DE VISCOSIDAD, COMBINADAS 1 Y 2, TORRE DE ENFRIAMIENTO 201-T, TANQUES ESFERICOS).”

ING. ARTURO RIVERA GONZALEZSUPERINTENDENTE DE

REHABILITACIONES Y MODIFICACIONES

ING. JOSE ORTIZ CALDERONJEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRIA.

BASICA Y DE DETALLE

ING. GERARDO GARCIA CHAIDEZELABORO BASES TÉCNICAS

ESPECIALISTA INGENIERIA BASICA Y DE DETALLE

CADEREYTA JIMENEZ, N.L. A 11 DE OCTUBRE DE 2005.

- 264 -

BASES TEC. COMBINADA No. 2web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/18576/004/2005/121/... · Web...

Documents

Transcript of BASES TEC. COMBINADA No. 2web.compranet.gob.mx:8000/HSM/UNICOM/18576/004/2005/121/... · Web...