Boletín Oficial Municipal N° 2300 N° 442 · 2018. 6. 20. · PAG. 2 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL...

PAG. 2 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº Nº 2300 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Boletín Oficial Municipal N° 2300Corrientes, 05 de Marzo de 2015

Resoluciones DEM:N° 442: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo TARAGUI LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 443: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo MORENA LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 444: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo YACYRETA LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 445: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo PARANÁ LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 446: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo LADRINORTE TARAGUI LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 447: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo EL PUCARÁ LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 448: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo GUÁCARAS LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.N° 449: Aprueba el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», Adjudica a la Cooperativa de Trabajo MESOPOTAMIA LIMITADA, la ejecución de la obra consignada.

Resoluciones Abreviadas DEM:N° 375: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de MACAMAR de Leyes Juan Carlos.N° 376: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de MACAMAR de Leyes Juan Carlos.N° 377: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de COTELMEDIA S.A.N° 378: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de PATAGONIA S.H.N° 379: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y

PAG. 4 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº Nº 2300 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Resolución N° 442Corrientes, 03 de Marzo de 2015

VISTO: El Expediente N° 0328-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Taragui Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Taragui Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes. Que, a fojas 2/20 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Taragui Limitada. Que, a fojas 21/26 obra copia del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La

Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes».

Que, a fojas 27/97 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Di rec ta , con des t ino a la obra precedentemente referenciada.

Que, a fojas 83 obra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos).

Que, a fojas 95 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del t rámite correspondiente.

Que, a fojas 98 obra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 100 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunutaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes –

(seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto. SEGUNDA: «LA COOPERATIVA» en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/107 del Expediente Nº 0337-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA», la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..CUARTA: «LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de sus asociados.

SEXTA: Art . 11° : Mul tas por incumplimientos. Se aplicarán las multas

establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA: «LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra.OCTAVA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada

PAG. 42 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº Nº 2300 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL orden de pago a favor de H.O. Realizaciones de Hugo Orlando Corradini.N° 380: Aprueba y repone la caja chica de la Direccion Secretaria Privada a favor de Soraya Valeria Martin.N° 382: Autoriza a la Direccion General de Tesorería a emitir orden de pago en concepto de reposición del Fondo Permanente para Intendencia.N° 383: Autoriza a la Direccion General de Tesorería a efectuar el pago a favor de GABRIEL FERNANDO RODRIGUEZ.N° 384: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de GUSTAVO NAVARRO ALEJANDRO.N° 385: Autoriza a la Secretaria de Economía y Finanzas a emitir libramiento y orden de pago a favor de la firma «M Y M» de LEONARDO MARCELO CORREA.N° 386: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de ARCE MIRNA GRISELDA.N° 387: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de TKACZUK EDELWEISS JESSICA.N° 388: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de BRESSAN LILIANA IRIS.N° 389: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de DEL PUERTO JUANA PATRICIA.N° 390: Por la Secretaria de Economía y Finanzas se emite libramiento y orden de pago a favor de LARREA ROCIO NOELIA.

del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la

obra.DECIMA PRIMERA: La inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a tal efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa adminis t ra t iva con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes a los……… días del mes de………………2015.

Roberto Fabián RíosINTENDENTE

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

Irma del Rosario PacayutSecretaria de Coordinación

General

Municipalidad de la Ciudad de Corrientes

Rodrigo Martín MorillaSecretario de Economía

y FinanzasMunicipalidad de la Ciudad de

Corrientes

Arq. Daniel Aníbal FloresSecretario de Infraestructura


PAG. 6 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº Nº 2300 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL

gasto en las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014.

Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas.

Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras.

Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.

ANEXO ICONTRATO DE LOCACION

DE OBRA

Entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo TARAGUI LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto.

tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes». Que, a fojas 40/107 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Direc ta , con des t ino a la obra precedentemente referenciada.

Que, a fojas 96 obra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos). Que, a fo jas 108 e l Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente. Que, a fojas 111 obra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 113 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria

de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.

POR ELLO:EL SEÑOR INTENDENTE

MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo MESOPOTAMIA LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos e informe de la Comisión de Preadjudicación y demás documentaciones obrantes a fojas 2/107. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración


Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014.

Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo TARAGUI LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Part iculares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios d e P r e s e n t a c i ó n , P l a n o s

y Presupuestos e informe de la Comisión de Preadjudicación y demás documentaciones obrantes a fojas 2/94. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunutaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo TARAGUI LIMITADA, CUIT N° 30-71404422-9 por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el

Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo MESOPOTAMIA LIMITADA, CUIT N° 30-71400753-6, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal, de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de

Octubre de 2014. Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas. Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.

ANEXO ICONTRATO DE LOCACION DE

OBRAEntre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo MESOPOTAMIA LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………Nº…………….la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, en adelante l lamada «LA COOPERATIVA» , CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pliego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6


OCTAVA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto.

NOVENA: Se de ja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.

DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.D E C I M A P R I M E R A : L a inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a ta l efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.

D E C I M A S E G U N D A : L a s partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.

En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes a los……… días del mes de ………………2015.




GeneralMunicipalidad de la Ciudad de

CorrientesRodrigo Martín MorillaSecretario de Economía


CorrientesArq. Daniel Aníbal Flores

Secretario de InfraestructuraMunicipalidad de la Ciudad de

Corrientes

Resolución N° 443

del Expediente Nº 0335-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públicas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA», la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Mil lones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..

CUARTA: «LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de sus asociados.SEXTA: Art . 11° : Mul tas por incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la

Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA: «LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra.OCTAVA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se deja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha


SEGUNDA:«LA COOPERATIVA» en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/94 del Expediente Nº 0328-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.

TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públ icas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA» , la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..

CUARTA: «LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las

necesidades habitacionales de sus asociados.

SEXTA: Art. 11°: Multas por incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA: «LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra.

documentación para la ejecución de la obra.DECIMA PRIMERA: La inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a tal efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.

DECIMA SEGUNDA: Las partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa adminis t ra t iva con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.








Corrientes



Resolución N° 449Corrientes, 03 de Marzo de 2015VISTO: El Expediente N° 0337-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Mesopotamia Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Mesopotamia Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomuniatria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes. Que, a fo jas 2 /17 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Mesopotamia Limitada.Que, a fojas 18/39 obra copia del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La Municipalidad»


Que, a fojas 99 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunutaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía

Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo MORENA LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especif icaciones Técnicas Par t iculares , Formular ios de Presentación, Planos y Presupuestos e i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n de Preadjudicac ión y demás documentaciones obrantes a fojas 2/93. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunutaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014.

Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del

«Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo GUÁCARAS LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Part iculares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios

d e P r e s e n t a c i ó n , P l a n o s y Presupuestos e informe de la Comisión de Preadjudicación y demás documentaciones obrantes a fojas 2/92. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo GUÁCARAS LIMITADA, CUIT N° 30-71402763-4, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 7°: Facultar a la


Corrientes, 03 de Marzo de 2015

VISTO: El Expediente N° 0329-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Morena Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Morena Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomuniatr ia» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes.

Que, a fojas 2/19 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Morena Limitada. Que, a fojas 20/25 obra copia del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes». Que, a fojas 26/93 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Directa, con destino a la obra precedentemente referenciada. Que , a fo j a s 82 ob ra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos).

Que, a fojas 94 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente. Que , a fo j a s 97 ob ra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda.

Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, confo rme Unidad E jecu to ra Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014.

Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas. Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.


DE OBRAEntre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad

Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo GUÁCARAS LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto.SEGUNDA:«LA COOPERATIVA» en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/92


Pliegos de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto.SEGUNDA:«LA COOPERATIVA» en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/93 del Expediente Nº 0329-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.

TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públ icas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA» , la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..CUARTA:«LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar

incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de sus asociados.SEXTA: Art. 11°: Multas por incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA:«LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente

b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se de ja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.D E C I M A P R I M E R A : L a inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a ta l efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.D E C I M A S E G U N D A : L a s partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero

o jurisdicción, que les pudiere corresponder.






Corrientes



Corrientes



Resolución N° 448Corrientes, 03 de Marzo de 2015VISTO: El Expediente N° 0335-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de

PAG. 34 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL Nº Nº 2300 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo MORENA LIMITADA, CUIT N° 30-71400741-2, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas. Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de

Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.


DE OBRAEntre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo MORENA LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los

Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Guácaras Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Guácaras Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomuniatr ia» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes. Que, a fojas 2/18 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Guácaras Limitada. Que, a fojas 19/24 obra copia del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La

Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes». Que, a fojas 25/92 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Directa, con destino a la obra precedentemente referenciada. Que , a fo j a s 81 ob ra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos). Que, a fojas 93 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente. Que , a fo j a s 96 ob ra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 98 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico


de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Yacyretá Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Yacyretá Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomuniatr ia» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes.

Que, a fojas 2/17 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Yacyretá Limitada. Que, a fojas 18/26 obra copia del referido Convenio, el que en su

Clausula Quinta, establece que: «La Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes». Que, a fojas 27/94 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Directa, con destino a la obra precedentemente referenciada. Que , a fo j a s 83 ob ra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos). Que, a fojas 95 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente. Que , a fo j a s 98 ob ra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 100 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus

Cuatrocientos), pagaderos según certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas. Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.


DE OBRAEntre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo EL PUCARÁ LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto.SEGUNDA:«LA COOPERATIVA»


obra.OCTAVA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se de ja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.D E C I M A P R I M E R A : L a inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a ta l efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.D E C I M A S E G U N D A : L a s

partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes a los……… días del mes de………………2015.









Corrientes

Resolución N° 444Corrientes, 03 de Marzo de 2015

VISTO: El Expediente N° 0330-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria

en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/109 del Expediente Nº 0334-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públ icas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA» , la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..CUARTA: «LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de sus asociados.SEXTA: Art. 11°: Multas por

incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA:«LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra.OCTAVA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares,


expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas. Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.


DE OBRA

Entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo YACYRETA LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto. SEGUNDA:«LA COOPERATIVA»

2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo El Pucará Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que , po r l a s m i smas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo El Pucará Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomuniatr ia» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes. Que, a fojas 2/19 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo El Pucará Limitada. Que, a fojas 20/41 obra copia

del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes». Que, a fojas 42/109 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Directa, con destino a la obra precedentemente referenciada. Que , a fo j a s 98 ob ra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos). Que, a fojas 110 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente. Que, a fojas 113 obra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 115 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el trámite en los términos de la Ordenanza


modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo YACYRETA LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Part iculares,

de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios d e P r e s e n t a c i ó n , P l a n o s y Presupuestos e informe de la Comisión de Preadjudicación y demás documentaciones obrantes a fojas 2/94. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunutaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria d e E c o n o m í a y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo YACYRETA LIMITADA, CUIT N° 30-71402752-9, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según certificación, por el concepto

de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo EL PUCARÁ LIMITADA, la ejecución

de la obra consignada en el Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios d e P r e s e n t a c i ó n , P l a n o s y Presupuestos e informe de la Comisión de Preadjudicación y demás documentaciones obrantes a fojas 2/109. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014.

Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo EL PUCARÁ LIMITADA, CUIT N° 33-71400720-9, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil


integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se de ja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.

D E C I M A P R I M E R A : L a inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a ta l efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.

D E C I M A S E G U N D A : L a s partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.En prueba de conformidad se firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes a los……… días del mes de………………2015.





Corrientes



Corrientes



Resolución N° 445

Presentación, Planos y Presupuesto.

SEGUNDA:«LA COOPERATIVA» en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/93 del Expediente Nº 0332-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públ icas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA» , la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..CUARTA:«LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las

necesidades habitacionales de sus asociados.SEXTA: Art. 11°: Multas por incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA:«LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra.OCTAVA: La documentación que


en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/94 del Expediente Nº 0330-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.

TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públ icas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA» , la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..

CUARTA: «LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.

QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria, estarán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de sus

asociados.

SEXTA: Art. 11°: Multas por incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA: «LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente obra.

OCTAVA: La documentación que

integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se de ja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.D E C I M A P R I M E R A : L a inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a ta l efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.D E C I M A S E G U N D A : L a s partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa

administrativa con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.






Corrientes





Corrientes

Resolución N° 447Corrientes, 03 de Marzo de 2015VISTO: El Expediente N° 0334-S-


trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperativa de Trabajo PARANÁ LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el Artículo 1°

de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas Generales, de Especif icaciones Técnicas Par t iculares , Formular ios de Presentación, Planos y Presupuestos e i n f o r m e d e l a C o m i s i ó n de Preadjudicac ión y demás documentaciones obrantes a fojas 2/93. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunutaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo PARANÁ LIMITADA, CUIT N° 30-71400747-1, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según

trámite en los términos de la Ordenanza de Obras Publicas N° 3581, Art. 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Que, las normativas antes citadas, autorizan el dictado de la presente.


MUNICIPAL

RESUELVE: Artículo 1°: Aprobar el Pliego de Contratación Directa, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital». Artículo 2°: Aprobar el Modelo de Contrato de Locación de Obra, que como ANEXO I, forma parte de la presente Resolución, el que se formalizará por Escribanía Municipal. Artículo 3°: Adjudicar a la Cooperat iva de Trabajo LADRINORTE LIMITADA, la ejecución de la obra consignada en el

Artículo 1° de esta Resolución, según Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios d e P r e s e n t a c i ó n , P l a n o s y Presupuestos e informe de la Comisión de Preadjudicación y demás documentaciones obrantes a fojas 2/93. Artículo 4°: Encuadrar la presente erogación en la Ordenanza N° 3581: «Régimen Legal de las Obras Publicas Municipales», Articulo 7°, Resolución DEM N° 718/00 y sus modificatorias y Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 5°: Autorizar a la Secretaria de Economía y Finanzas, a emitir libramiento, orden de pago y a efectuar el pago, previa verificación del cumplimiento de los recaudos legales, a favor de la Cooperativa de Trabajo LADRINORTE LIMITADA, CUIT N° 30-71358230-8, por la suma total de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), pagaderos según


Corrientes, 03 de Marzo de 2015

VISTO: El Expediente N° 0331-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Paraná Limitada»; y

CONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Paraná Limitada, para la ejecución de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes. Que, a fojas 2/19 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Paraná Limitada.

Que, a fojas 20/25 obra copia del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes».

Que, a fojas 26/93 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Directa, con destino a la obra precedentemente referenciada. Que , a fo j a s 82 ob ra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos). Que, a fojas 94 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente. Que , a fo j a s 97 ob ra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 99 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el

certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes. Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas. Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal forma, Cúmplase y Archívese.


DE OBRAEntre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y C o o p e r a t i v a d e Tr a b a j o L A D R I N O RT E L I M I TA D A , representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de


Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuesto.SEGUNDA:«LA COOPERATIVA» en su carácter de adjudicataria de la obra, individualizada en la cláusula primera se compromete a ejecutarla en el plazo convenido y conforme las reglas del buen arte, en un todo de acuerdo a lo establecido en el presente y a lo dispuesto en la documentación obrante a fojas 2/93 del Expediente Nº 0331-S-2015 y demás documentaciones técnicas incorporadas al mismo.TERCERA: La presente obra se contrata por sistema de «Ajuste Alzado», previsto en el Artículo 17º, Inciso a) de la Ordenanza de Obras Públ icas Nº 3581, estableciéndose como retribución a: «LA COOPERATIVA» , la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos), aprobada por Resolución Nº…………/…………..CUARTA: «LA COOPERATIVA» deberá dar inicio a la obra dentro de los 7 (siete) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo, momento a partir del cual comenzara a computarse el plazo establecido en las bases y condiciones legales del pliego.

QUINTA: Las Viviendas objeto del presente Convenio, por estar incluidas en el Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria,

estarán destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de sus asociados.

SEXTA: Art. 11°: Multas por incumplimientos. Se aplicarán las multas establecidas en la Ordenanza N° 3.581 Art. 72 y concordantes. En el Capítulo X de la Resolución 718: Art. 90 al 96. Capitulo XI Art. 97 al 99 y concordantes. Si la Cooperativa cometiere fallas o infracciones a este Pliego de Condiciones o a las ordenes escritas de la Inspección y resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas que podrán variar del medio por mil al uno por mil (1/2% al 1%) del monto de su contrato según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición. Estas Multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción, en caso de persistencia o de abierto desacato del contratista, las multas impuestas podrán tener penalidades de carácter más graves, pudiendo llegar hasta la rescisión del contrato.SEPTIMA:«LA COOPERATIVA» percibirá hasta un 10% (diez por ciento), en concepto de anticipo financiero, que serán descontados mensualmente durante el plazo de ejecución, en forma proporcional al avance físico programado en el plan de trabajos, conforme lo determina el Artículo 8° del Pliego de Condiciones Particulares, que rige la presente

obra.OCTAVA: La documentación que integra el presente contrato, que las partes declaran expresamente conocer y consentir, está compuesta por: a) Condiciones Particulares, b) especificaciones técnicas generales, c) especificaciones técnicas, particulares, d) formulario de presentación, e) planos y f) presupuesto. NOVENA: Se de ja expresa constancia que la recepción, definitiva de la obra, objeto del presente contrato, no libera a la contratista de la responsabilidad derivada del Artículo 1.646 y concordantes del Código Civil.DECIMA: A partir de la firma del presente, el proyecto y toda otra documentación, complementaria del mismo que ante requerimiento de «EL MUNICIPIO», deba ser presentada por «LA COOPERATIVA», pasara a ser propiedad de «EL MUNICIPIO» haciéndose «LA COOPERATIVA», responsable por los derechos de terceros derivados de la utilización de dicha documentación para la ejecución de la obra.D E C I M A P R I M E R A : L a inspección y el contralor de los trabajos, será ejercida por el «EL MUNICIPIO», a través de la Unidad Ejecutora Municipal, por intermedio de su representante técnico designado a ta l efecto, aceptando «LA COOPERATIVA» su jurisdicción.

D E C I M A S E G U N D A : L a s partes convienen en someterse a la jurisdicción contenciosa administrativa con asiento en la Ciudad de Corrientes, Capital, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, que les pudiere corresponder.










Corrientes

Resolución N° 446Corrientes, 03 de Marzo de 2015


certificación, por el concepto expresado en los Artículos 1° y 2°, de la presente Resolución. Artículo 6°: La Secretaria de Economía y Finanzas, imputará el gasto en las partidas presupuestarias correspondientes.

Artículo 7°: Facultar a la Secretaria de Infraestructuras, para que mediante Disposición Interna, conforme Unidad Ejecutora Municipal , de acuerdo a los establecido en el Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomunitaria» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, en fecha 30 de Octubre de 2014. Artículo 8°: La presente Resolución será refrendad por la Señora Secretaria de Coordinación General y los Señores Secretarios: de Infraestructuras y de Economía y Finanzas.

Artículo 9°: Girar copia de la presente a la Secretaria de Infraestructuras. Artículo 10°: Regístrese, Comuníquese, Notifíquese en legal

forma, Cúmplase y Archívese.


DE OBRA

Entre la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, representada en este acto por el Señor Intendente Municipal. Ing. Roberto Fabián Ríos. Documento Nacional de Identidad Nº………, él que fija domicilio legal en calle 25 de Mayo Nº 1178 de esta Ciudad, en adelante llamada «LA MUNICIPALIDAD» y Cooperativa de Trabajo PARANÁ LIMITADA, representada en este acto por el Señor………………, acreditando domicilio en calle……………………N º … … … … … . l a C i u d a d d e Corrientes, Provincia de Corrientes, e n a d e l a n t e l l a m a d a « L A COOPERATIVA», CONVIENEN en celebrar el presente contrato de obra pública en el marco de la Ordenanza de Obras Públicas Municipal Nº 3581 y Pl iego Reglamentario de la Resolución Nº 718/00 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:PRIMERA: El presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», de conformidad con los Pliegos de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales, de Especificaciones

VISTO: El Expediente N° 0332-S-2015, Caratulado: «Subsecretaria de Tierra y Hábitat E/Pliego de Contratación Directa – Obra Construcción de 06 Viviendas Ubicadas en la Ciudad Capital – Cooperativa de Trabajo Ladrinorte Limitada»; yCONSIDERANDO: Que, por las mismas el Sr. Subsecretario de Tierra y Hábitat, tramita la Aprobación del Pliego, Computo y Presupuesto, para la ejecución de la Obra: «Construcción de 6 (seis) Viviendas Ubicadas en la Ciudad – Capital», por un monto de $ 2.111.400,00; solicitando la Contratación Directa de la Cooperativa de Trabajo Ladrinorte Limi tada , para la e jecuc ión de la obra precedentemente referenciada, la que será ejecutada en el marco del Convenio Específico «Programa Federal de Integración Sociocomuniatr ia» Viviendas Nuevas Provincia de Corrientes – Ciudad de Corrientes, suscripto entre la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente de la Secretaria de Obras Publicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Municipalidad de la de la Ciudad de Corrientes. Que, a fojas 2/19 obran documentaciones de la Cooperativa de Trabajo Ladrinorte Limitada.

Que, a fojas 20/25 obra copia del referido Convenio, el que en su Clausula Quinta, establece que: «La Municipalidad» tendrá a su cargo:…punto f) Celebrar los respectivos contratos con las Cooperativas de Trabajo participantes». Que, a fojas 26/93 obran Pliego de Condiciones Particulares, de Especif icaciones Técnicas Generales de Especificaciones Técnicas Particulares, Formularios de Presentación, Planos y Presupuestos, para la Contratación Directa, con destino a la obra precedentemente referenciada. Que , a fo j a s 82 ob ra Formulario de Presentación, suscripto por los apoderados de la referida Cooperativa de Trabajo, por medio de la cual se comprometen a ejecutar la obra, de acuerdo a la documentación obrante y por la suma de $ 2.111.400,00 (Pesos Dos Millones Ciento Once Mil Cuatrocientos). Que, a fojas 94 el Sr. Secretario de Infraestructuras, dispone lo pertinente para la prosecución del trámite correspondiente.

Que , a fo j a s 97 ob ra Minuta de Afectación Preventiva, confeccionada por la Dirección General de Contabilidad, de la Secretaria de Economía y Hacienda. Que, a fojas 99 y vta. obra dictamen de la Dirección de Asesoría Legal, de la Secretaria de Infraestructuras, encuadrando el

Boletín Oficial Municipal N° 2300 N° 442 · 2018. 6. 20. · PAG. 2 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL...

Documents

Transcript of Boletín Oficial Municipal N° 2300 N° 442 · 2018. 6. 20. · PAG. 2 BOLETIN OFICIAL MUNICIPAL...