Contrato Adp Pistas y Veredas

8/18/2019 Contrato Adp Pistas y Veredas

1/14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DECHINCHO

Creada Por Ley No 13264 de 31 de octubre de 1!"

PRO#INCIA AN$ARAES % RE$IONHUANCA#ELICA

&A'O DE LA DI#ERSI(ICACION PRODUCTI#A ) DEL (ORTALECIMIENTO DE LAEDUCACION*

CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA: “CREACION DEPISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE 9 DE DICIEMBREDE LLAMOCCTACHI, DISTRITO DE CHINCHO, PROVINCIA DEANGARAES REGION HUANCAVELICA”

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra: “ CREACIN

DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI,DISTRITO DE CHINCHO ! ANGARAES ! HUANCAVELICA”, que celebra de una parte la

Municipalidad Distrital de Chincho, en adelante “LA ENTIDAD”, con RUC Nº 20154442660, condomicilio legal en LA LA!A RINCIAL "#N, debidamente representada por su ALCALDEIN$%&UAN 'IR$ILI( T(RRE" )ACC*A, identificado con DNI Nº 41301419, y de otra parteCHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S"A"C" debidamente representado por elING"HUGO CARLOS HINOSTRO#A HUACACHI, Identificado con DNI N° 8012118 !"N#$!% ° 20&'28&0', con domicilio le(al en )asaje las *e(onia N° ++' $rb% -ariscal!.ceres /yacuco, inscrita en la ica N° 110+'&8, /siento N° /00001 del #e(istro de)ersonas 3ur4dicas de la ciudad de /5/!$!6", a quien en adelante se le denominar. 7

!"N9#/9I9/ en los t;rminos y condiciones si(uientes:

CL$USULA PRIMERA: ANTECEDENTES!on feca de 28 de septiembre del 201', el !omit; 7special adjudicó la *uena )ro de laADJUDICACIN DIRECTA P%BLICA N& ''()*'(+)MDCHCEP, para la contratación dela ejecución de la obra: “!#7/!I


2/14




+% ASISTENTE DE OBRA : IN=% #$DD5 #I!6/#D !"#D7#" >/-"#/%&% ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD: IN=% )7D#" 5*7# $!/

="N>/7%+" ESPECIALISTA EN DRENAJE VIAL : IN=% 97"D"#" -/N$7 6$/-/N!$I ?$I)7% ESPECIALISTA EN MONITOREO AR-UEOLOGICO: /#?$7"="% >/!/#I/ I-/7

)7#7> !/D7#"N%." TOPOGRA/O: IN=% !7/# #"N/D 6IN"9#">/ 6$/!/!6I%

E-UIPOS Y MA-UINARIAS" 9odos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos areali@ar, deber.n lleAarse a obra en forma oportuna y no podr.n retirarse de la misma salAoautori@ación escrita del superAisor, que no podr. ne(arla sin justa ra@ón%

as p;rdidas o daBos causados a los equipos y maquinarias durante la ejecución de las obras,corren por cuenta del contratista%i el superAisor demuestra que los equipos, maquinarias erramientas y andamiajes soninsuficientes o inapropiados para ase(urar la calidad de la obra y el cumplimiento de lospla@os, el contratista est. obli(ado a efectuar enmiendas yCo adiciones necesarias, por sucuenta y costo%

E-UIPO MINIMOa relación de equipo m4nimo ser. conforme al si(uiente detalle%

RELACION DE E-UIPOS MINIMO

ITEM E-UIPO CANTIDAD01 !/-I"N "?$797 E& D7 1'-+ 0+02 #"DI" I*#/9"#I" 109N 010+ !/#=/D"# #"N9/ 1&0 6) 010& 9#/!9"# "*#7 "#$=/ 1F0 6) 010' -"9"NI7/D"#/ D7 1+0 6) 010 79/!I"N 9"9/ !"N )#I-/ 010 #79#"7E!//D"#/ C/N9/ D7 '8 6) 1 5D+ 0108 /$9"6"#-I="N7#/ D7 2%' -+ 020F 7E!//D"#/ "*#7 "#$=/ 180 6) 01

9odos estos equipos, maquinarias, erramientas e instrumentos ser.n puestos a disposición dela obra en óptimas condiciones de operación% a lista arriba indicada, no es limitatiAa,comprometi;ndose por la presente a incrementarla yCo optimi@arla, en caso de que el aAancede la obra as4 lo requiera, sin que ello represente pa(o adicional al(uno%os equipos tendr.n una anti(Gedad no mayor de cinco H0' aBos, con rendimiento al 100J

SEGURIDAD

7l contratista est. obli(ado a tomar todas las medidas de se(uridad necesaria para eAitar


3/14




peli(ros contra la inte(ridad, la Aida y la propiedad de las personas, instituciones o firmasdurante la reali@ación del proyecto% 7n este sentido deber. dotar a su personal, de los equiposy erramientas pertinentes para la reali@ación de todos los trabajos, quedandoterminantemente proibido la reali@ación de trabajos en circuitos ener(i@ados, para ello sedeber. presentar una declaración jurada donde el postor contara con implementos dese(uridad se(Kn Norma =L0'0%

7l incidente o accidente resultante de la inobserAancia de esta obli(ación, correr. Knicamentepor cuenta del contratista%7l contratista est. obli(ado a acer notar a la 7N9ID/D, por escrito e inmediatamente, cuandose aya dado una orden que Aa contra las medidas de se(uridad a fin de tomar conocimiento,lo cual no lo eMime de asumir la responsabilidad eMclusiAa por cualquier resultado daBoso%

MATERIALES Y E-UIPOS9odos los materiales y equipos destinados a la obra, deber.n cumplir con las caracter4sticast;cnicas eMi(idas en las *ases y se deber.n someter a los ensayos necesarios para Aerificar sus caracter4sticas%e podr. aceptar propiedades o calidades especificadas yCo normas indicadas en las *asesque sean similares o equiAalente mientras que se ajusten a especificaciones yCo normasreconocidas, que ase(uren una calidad i(ual superior a la indicada y siempre que el contratistaaporte la documentación y de m.s elementos de juicio que permitan eAaluar el cumplimiento delas eMi(encias establecidas en las *ases y que los cambios propuestos no alteren lasespecificaciones t;cnicas de la obra, siempre que este represente una Aentaja t;cnica yeconómica que lo justifique%L0 ENTIDAD se reserAa el dereco de reca@ar la lista de materiales propuesta por elcontratista, si estos no concuerdan con lo estipulado en las *ases%!orrer.n por cuenta del contratista las muestras de materiales requeridos por el superAisor,asimismo correr.n por cuenta del contratista los ensayos necesarios para Aerificar la calidad delos materiales y las pruebas de los equipos%a aprobación de los materiales yCo de los equipos por el superAisor no libera al contratista desu responsabilidad sobre la calidad de los materiales yCo equipos%

ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES7l contratista deber., contemplar a su costo cualquier alquiler yCo acondicionamiento temporalque pudiera necesitar para la ejecución de la obra, asimismo ser. responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta obli(ación%

TAREAS EN HORAS E1TRAORDINARIAS"!uando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normaldel trabajo o en d4as feriados, el contratista deber. solicitar autori@ación al superAisor con

cuarenta y oco H&8 oras de anticipación a la iniciación de las mismas, tiempo del cualdispondr. el superAisor lo necesario para su control%7n los casos en que estas situaciones sean impreAistas o que eMista peli(ro, el contratistapodr. reali@ar las tareas imprescindibles en oras eMtraordinarias, pero deber. comunicarlo alsuperAisor inmediatamente antes de su iniciación%7n cada caso el superAisor proceder. a dejar constancia en el cuaderno de obra de la situacióny de su autori@ación o dene(ación se(Kn corresponda, para la ejecución de las eMtraordinarias%7n todos los casos, salAo los que tuAieran ri(en en orden eMpresa de la 7N9ID/D, correr.n por cuenta del contratista los recar(os de jornales por oras eMtraordinarias de su personal%


4/14




LETREROS IN/ORMATIVOS7l contratista proAeer., montara y mantendr. letreros informales se(Kn el modelo queentre(ara la 7N9ID/D% 7l letrero a ser colocado ser. el indicado en el presupuesto contratado%Dentro del letrero en la parte correspondiente, deber. destacarse claramente que la 23esenteobra es financiada con los recursos que se mencionan en el contrato detall.ndolos%7l contratista deber. tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince H1' d4as de laorden de iniciación de los trabajos%

ACCIDENTES ! NOTI/ICACIONES"7l contratista proAeer., en el lu(ar de la obra, de todo el equipo y serAicio que fuera necesariopara proporcionar primeros auMilios al personal accidentado como consecuencia de laejecución de la obra% Dentro de los Aeinte cuatro H2& oras, despu;s de ocurrido un accidente

o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar daBos a persona opropiedades de terceros y que fuera consecuencia de al(una acción u omisión del contratista o

cualquiera de sus empleados, durante la ejecución del trabajo bajo el contratado, el contratistadeber. enAiar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la 7N9ID/D por medio delsuperAisor describiendo los ecos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual noeMime al contratista de ser eMclusiAo responsable de los daBos personales o materiales que seocasiones%

/simismo, el contratista deber. remitir inmediatamente a la 7N9ID/D por medio del superAisor,copias e cualquier comparendo, citación, notificación y otro documento oficial recibida por elcontratista en relación con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de laejecución de la obra contratada para conocimiento, lo cual no eMime al contratista de ser eMclusiAo responsable de las sanciones que se pudieran deriAar de su incumplimiento%Nada de lo aqu4 incluido, eMimir. al contratista de la formulación de los informes oficiales sobrelos accidentes, que sean requeridos por la 7N9ID/D o por cualquier otra /utoridadcompetente%

RESPOSABILIDAD POR MATERIALES"a 7N9ID/D no asume nin(una responsabilidad por perdida de materiales o erramientas delcontratista%

RETIRO DE E-UIPOS O MATERIALES!uando sea requerido por la 7N9ID/D, el contratista deber. retirar de la obra, el equipo omaterial eMcedente que no aya ser utili@ado en el trabajo, todo costo que se (enere a la7ntidad por incumplir esta obli(ación ser. de car(o del contratista%!on el objetiAo de eAitar interferencias en la ejecución de la construcción total% i ubieseal(una interferencia deber. comunicarla por escrito a la 7N9ID/D, en caso de comen@ar el

trabajo sin aber esta comunicación y de sur(ir complicaciones al reali@ar los trabajoscorrespondientes a los diferentes proyectos, su costo ser. asumida por el contratista%i el contratista durante la construcción

CL$USULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL7l monto total del presente contrato asciende a la suma de C% (4'(.,*'5"55 6UN MILLONDIECISIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 55('' NUEVOS SOLES7, a todo costo queincluye I=% y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra%7ste monto comprende el costo de la ejecución de la obra, se(uros e impuestos, as4 como todo


5/14




aquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presentecontrato%

CL$USULA CUARTA: DEL PAGO(

LA ENTIDAD se obli(a a pa(ar la contraprestación a 7 !"N9#/9I9/ en n8eos soes, enperiodos de Aalori@ación al Kltimo d4a pro(ramado del mes, conforme a lo preAisto en la sección7spec4fica de las *ases% /simismo, / 7N9ID/D o 7 !"N9#/9I9/, se(Kn corresponda, seobli(an a pa(ar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en elpla@o de quince H1' d4as calendario, computados desde el d4a si(uiente del consentimiento dela liquidación%7n caso de retraso en el pa(o de las Aalori@aciones, por ra@ones imputables a / 7N9ID/D,EL CONTRATISTA tendr. dereco al pa(o de intereses, de conformidad con el art4culo &8 de

la ey de !ontrataciones del 7stado y los art4culos 12&&, 12&' y 12& del !ódi(o !iAil% )ara talefecto, se formular. una Aalori@ación de intereses y el pa(o se efectuar. en las Aalori@acionessi(uientes%

a 7N9ID/D deber. reali@ar el pa(o de la contraprestación pactada a faAor del contratista enAalori@aciones -ensual%

L alori@ación mensual, que debe ser presentada al inspector o superAisor, para que(estione su aprobación por parte de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHO, unaAe@ aprobada, el contratista (enerara la factura para proceder al tr.mite de pa(o% )ara talefecto presentara la factura, copia del contrato, entre otros%

L #ecepción y conformidad del inspector o superAisor%L Informe del funcionario responsable del .rea usuaria emitiendo su conformidad de la

prestación efectuada%

VALORI#ACIONES

/ORMA DE VALORI#ACIONES Y /ACTURASa forma de Aalori@aciones y facturas de pa(o, ser. la preparada por el contratista encoordinación con el superAisor%7l contratista consi(nara en sus Aalori@aciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a lascantidades establecidas en las mediciones%

VALORI#ACIONES MENSUALESas Aalori@aciones mensuales se presentaran, durante los cinco H0' primeros d4as contados apartir del primer d4a .bil del mes si(uiente a la ejecución de los trabajos, en tres H0+ejemplares, acompaBadas se(Kn el caso por los cómputos m;tricos resultantes de lasmediciones de los trabajos ejecutados asta la feca y Aerificados por el superAisor%

VALORI#ACION /INAL"ue(o de la recepción de la obra, el contratista presentara la Aalori@ación final, la cual ser.sometida a la aceptación u obserAación del superAisor o de la 7N9ID/D en forma escrita%

1 7n cada caso concreto, dependiendo de la naturale@a del contrato, podr. adicionarse la información que resultepertinente a efectos de (enerar el pa(o%


6/14




7sta Aalori@ación final, debe estar respaldada por:" 7Aidencia de que los trabajos comprendidos en el contrato est.n libres de todo reclamo le(al,deudas y prebendas%" -onto actuali@ado del contrato de acuerdo a las modificaciones autori@adas y reali@adasdurante el periodo de ejecución%" !antidades de obra ejecutada de acuerdo a la Aalori@ación final de medición%" !osto total de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos reali@ados%" Declaración jurada de no tener reclamos laborales del -5)7 y pa(os pendientes a lostrabajadores%

" -onto total percibido por el contratista asta la Aalori@ación anterior%" Deducciones en faAor de la 7N9ID/D por incumplimiento de pla@o y otros conceptos, si los

ubiera%" aldo a faAor o en contra del contratista%

ORDENES DE PAGO"

ORDEN DE PAGO PARA VALORI#ACIONES MENSUALES"7l Aalor del pa(o mensual del contratado ejecutado durante el mes en cuestión ser.:L 7l monto acumulado por los trabajos ejecutados asta la feca%L -enos el total facturado por trabajos ejecutados asta el mes anterior%

L -enos la amorti@ación de los adelantos otor(ados, si los ubiera, de acuerdo a losporcentajes establecidos%

L -enos cualquier otra retención o penalidad que sea necesario aplicar se(Kn lo preAisto en7stos t;rminos de referencia o en el contrato%9omando en cuenta el Aalor resultante se eMtender. la orden de pa(o mensual, lasestimaciones del pro(reso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectKen lasestimaciones finales% a inclusión de cualquier trabajo o material en las estimaciones depa(os mensuales no deber. ser interpretada como aceptación de tal trabajo o material y enconsecuencia no impedir. el reca@o de aquel trabajo, as4 tuAiera cancelado parcialmente,si se descubre que el mismo no est. en estricto acuerdo con las especificaciones%7ste reca@o incluir. tambi;n el trabajo posteriormente ejecutado, si ay secuencia dedependencia% 7ste reca@o incluir. tambi;n el trabajo posteriormente ejecutado, si aysecuencia de dependencia, 9odos los equipos instalados, materiales y trabajoscomprendidos en los pa(os mensuales ejecutados, ser.n considerados como propiedad dela 7N9ID/D, pero esta disposición no libera al contratista de la responsabilidad total delmantenimiento asta la conclusión del contrato%

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORI#ACION DE LA LI-UIDACION /INAL!on la preAia autori@ación del superAisor, la Aalori@ación de la liquidación final del pa(oconfeccionado, conforme lo indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, se(uir. eltr.mite de aprobación final y pa(o por la 7N9ID/D%os pa(os se reali@aran a nombre de CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALESS"A"C, CON RUC N; *'5+*


7/14




/simismo manifiestan que conforme lo dispone la #esolución de uperintendencia N° 2F+L2010C$N/9 de feca +1C10C2010, mediante la cual se an incorporado a los contratos deobra al (rupo de operaciones sujetas al istema de pa(o de obli(aciones 9ributarias H)"9con la tasa del &%00J sobre el importe total a pa(ar, comunica a la 7N9ID/D que la cuentacorriente de detracciones es la si(uiente%

L CUENTA CORRIENTE DETRACCION : N° &01L0'011 H*/N!" D7 / N/!I"NL TITULAR : !6 IN=7NI7#" !"N9#/9I9/

=7N7#/7 /!%L RUC : N° 20&'28&0'

UBICACIN DE LA PRESTACION

a ubicación del proyecto y el terreno donde se ejecutara la obra: “CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE 9 DE DICIEMBRE DE LLAMOCCTACHI, DISTRITODE CHINCHO ! ANGARAES ! HUANCAVELCA”, est. situado en:

REGION : 6$/N!/7I!/PROVINCIA : /N=/#/7%DISTRITO : !6IN!6"%LOCALIDAD : F D7 DI!I7-*#7 D7 /-"!9/!6I%

CL$USULA -UINTA: DEL PLA#O DE EJECUCIN DE LA OBRA7l pla@o de ejecución del presente contrato es de CIENTO VEINTE 6(*'7 0s calendario, elmismo que se computa desde el d4a si(uiente de cumplidas las condiciones preAistas en elnumeral +%' de la sección (eneral de las *ases%

CL$USULA SE1TA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO7l presente contrato est. conformado por las *ases inte(radas, la oferta (anadora 2 y losdocumentos deriAados del proceso de selección que estable@can obli(aciones para las partes%

CL$USULA SFTIMA: GARANTASEL CONTRATISTA entre(ó a la suscripción del contrato la respectiAa (arant4a solidaria,irreAocable, incondicional y de reali@ación autom.tica a sólo requerimiento, 0 0o3 e LAENTIDAD, por los conceptos, importes y Ai(encias si(uientes:

GARANTIA DE /IEL CUMPLIMIENTOL EL CONTRATISTA, mediante CARTA N; *(')*'(+CHV INGENIEROS de feca 28 de

septiembre del 201' , solicita la firma del contrato efectuando =arant4a del fielcumplimiento del contrato+: que consiste en la CARTA /IAN#A N; ''(()'*'*)9


8/14




finali@ación del mismo, de conformidad con el /rt4culo +F° de la ey de !ontrataciones del7stado, concorde con el /rt4culo 1''° de 7 #7=/-7N9"%

CL$USULA OCTAVA: EJECUCIN DE GARANTAS POR /ALTA DE RENOVACIN/ 7N9ID/D est. facultada para ejecutar las (arant4as cuando 7 !"N9#/9I9/ nocumpliera con renoAarlas, conforme a lo dispuesto por el art4culo 1& del #e(lamento de la eyde !ontrataciones del 7stado%

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO

(") ADELANTO DIRECTOL0 ENTIDAD entre(ara al contratista, dentro de los siete H d4as naturales de presentada

formalmente la solicitud por escrito, adjuntando la correspondiente (arant4a y elcomprobante de pa(o correspondiente, el adelanto por el Aeinte por ciento H20J del montodel contrato, siempre que aya sido solicitado por el contratista dentro de los oco H8 d4assi(uientes de la suscripción del contrato%

a primera solicitud de E CONTRATISTA solo proceder. una Ae@ iniciada la ejecución dela obra% No proceder. la entre(a de los adelantos cuando las solicitudes sean reali@adascon posterioridad a la feca preAista para cada adquisición en el calendario de adquisiciónde materiales o insumos%En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, ELCONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliacin del pla!o de e"ecucin de la

#restacin por el n$mero de d%as equivalente a la demora, con&orme al art%culo '() del Reglamento de la Le* de Contrataciones del Estado+

*") ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS"e otor(ara para la adquisición de materiales o insumos por un cuarenta por ciento H&0Jdel monto del contrato, en concordancia con el calendario de adquisición de materiales einsumos presentado por el contratista, preAia presentación de la =arant4a respectiAa%

CL$USULA UNDFCIMA: CON/ORMIDAD DE LA OBRAL0 conformidad de la obra ser. dada con la suscripción del /cta de #ecepción de la "bra,dica conformidad ser. dada por el Jee e In30est38=t830 P3oe=tos e 0 M8n>=>20>0D>st3>t0 e CK>n=Ko y se efectuara en concordancia con lo establecido en el /rt4culo 210° del#e(lamento de la ey de !ontrataciones del 7stado aprobado mediante Decreto upremo N°1+8L2012L7%

3 7n aplicación de lo dispuesto en el art4culo 1'8 del #e(lamento de la ey de !ontrataciones del 7stado, la (arant4ade fiel cumplimiento deber. ser emitida por una suma equiAalente al die@ por ciento H10J del monto del contratoori(inal y tener Ai(encia asta el consentimiento de la liquidación final%De manera eMcepcional, respecto de aquelloscontratos que ten(an una Ai(encia superior a un H1 aBo, las 7ntidades podr.n aceptar que el (anador de la *uena )ropresente la (arant4a de fiel cumplimiento, con una Ai(encia de un H1 aBo, con el compromiso de renoAar su Ai(enciaasta el consentimiento de la liquidación final%


9/14




CL$USULA DUODFCIMA: DECLARACIN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obli(acionesderiAadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inabilitado para contratar con el7stado en caso de incumplimiento%

CL$USULA DFCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del /cta de #ecepción de "bra, ni el consentimiento de la liquidación delcontrato de obra, enerAan el dereco de / 7N9ID/D a reclamar, posteriormente, por defectoso Aicios ocultos, conforme a lo dispuesto por el art4culo '0° de la ey de !ontrataciones del7stado%

E 20?o >o e 3es2ons0@>>0 e E CONTRATISTA es e (' 0os"

CL$USULA DFCIMO CUARTA: PENALIDADESi EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objetodel contrato, LA ENTIDAD le aplicar. una penalidad por cada d4a de atraso, asta por unmonto m.Mimo equiAalente al die@ por ciento H10J del monto del contrato Ai(ente o del montodel 4tem Ai(ente que debió ejecutarse, en concordancia con el art4culo 1'° del #e(lamento dela ey de !ontrataciones del 7stado% 7n todos los casos, la penalidad se aplicar.autom.ticamente y se calcular. de acuerdo a la si(uiente fórmula:

)enalidad Diaria 0%10 M -onto M )la@o en d4as

Donde:

/ '"(+ 2030 20?os 0o3es 0 sesent0 6'7 0s oQ

/ '"5' 2030 20?os eno3es o >80es 0 sesent0 6'7 0s"

!uando se lle(ue a cubrir el monto m.Mimo de la penalidad, / 7N9ID/D podr. resolAer elcontrato por incumplimiento%

7sta penalidad ser. deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrar. del montoresultante de la ejecución de la (arant4a de fiel cumplimiento%

a justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la ey de !ontrataciones del 7stado ysu #e(lamento, el !ódi(o !iAil y dem.s normas aplicables, se(Kn corresponda%

OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

/simismo, / 7N9ID/D, a considerado la aplicación de otras penalidades se(Kn lo estableceel /rt4culo 1 del #e(lamento de la ey de !ontrataciones del 7stado% as penalidades entanto por mil del monto de contrato, se describen en la si(uiente tabla%


10/14




N; PENALIDAD SOBRE EL CONTRACTUAL MULTA

'(

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCIONPERSONAL!uando el contratista no cumpla con dotar a su personal oparte del personal de los elementos de se(uridad% a multa espor cada d4a%

(*''

'*

CALIDAD DE LOS MATERIALES!uando el contratista in(rese materiales a la obra sin laautori@ación del superAisor o utilice para la ejecución de laobra materiales de menos calidad que los especificados en eleMpediente t;cnico% a multa es por cada material noautori@ado o no adecuado%

(*''

'

ENTREGA DE IN/ORMACION INCOMPLETA YO CONERRORES YO E1TEMPORANEO!uando el contratista entre(ue documentación incompletaHfaltante o con errores o fuera del pla@o normatiAo,perjudicando el tr.mite normal de los mismos Hsolicitud de deadelantos, Aalori@aciones, prestaciones adicionales, resultadosde los controles de calidad, certificados de abilidad de losprofesional inte(rantes de su plantel t;cnico, etc%% a multaser. por tramite documentario%

(*''

'5CRONOGRAMA VALORI#ADO AL INICIO DEL PLA#OCONTRACTUAL!uando el contratista no cumpla con entre(ar el calendarioAalori@ado adecuado a la feca de inicio del pla@o contractual,

en un pla@o de 2& oras, o en el caso de demoras0'injustificadas los crono(ramas pre pro(ramados oacelerados de trabajo, dentro del pla@o indicado en la ey de!ontrataciones y su #e(lamento%

(*''

'+

PRUEBAS Y ENSAYOS!uando el contratista no reali@a las pruebas o ensayosoportunamente para Aerificar la calidad de, los materiales y lostrabajos ejecutados% a multa es por cada incumplimiento

(*''

'RESIDENTE DE OBRA!uando el In(eniero #esidente no se encuentra en formapermanente en la obra% a multa es por cada d4a%

(*''

'.E-UIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA!uando el contratista no presenta los equipos declarados en

la propuesta t;cnica% a multa es por cada equipo%

(*''

'<

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONESPENDIENTES!uando el contratista de manera injustificada, no presente lasubsanación y leAantamiento de obserAaciones seBaladas enel acta correspondiente de forma final de manera completa,eMi(idos en el eMpediente t;cnico% a multa es por cada d4a deretraso a partir de Aencido del pla@o indicado en las *ases%

(*''


11/14




'9

POR INASISTENCIA DE LOS ESPECIALISTAS DELCONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LAENTIDAD CONTRATANTE!uando el contratista de manera injustificada, no asista consus especialistas a reuniones conAocadas por la 7N9ID/Dcontratante, eMi(idos en el eMpediente t;cnico% a multa es por cada d4a de inasistencia%

(*''

('

POR NO DISPONOBILIDAD DEL CUADERNO DE OBRA OLA NO ENTRGA DEL MISMO A SOLICITUD DE LAENTIDAD!uando el contratista de manera injustificada, no dispon(a delcuaderno de obra durante la ejecución, o la no entrada delmismo cuando lo solicite la entidad%

(*''

((

POR NO ESTAR AL DIA CON LAS ANOTACIONES EN ELCUADERNO DE OBRA!uando el contratista de manera injustificada, no presente elcuaderno de obra con las anotaciones al d4a si(uiente de suejecución%

(*''

(*

POR NO ENTREGAR CUADERNO DE OBRA A LAENTIDAD EN CASO DE RESOLUCION CONTRACTUAL OCONJUNTAMENTE CON LA LI-UIDACION DELCONTRATO DE OBRA, EL -UE CORRESPONDA"!uando el contratista no presente a la 7N9ID/D cuaderno deobra por la #esolución contractual de cualquier de las partesconjuntamente de la notificación de #esolución de contrato deobra Hen caso de #esolución por parte del contratista o lue(o

de tres d4as calendarios de notificación de la #esolución delcontrato de obra por parte de la 7N9ID/D%!uando el contratista no presente el cuaderno de obraconjuntamente con la liquidación del contrato% e aplicara unapenalidad por cada d4a de demora en la entre(a del cuadernode obra%

(*''

(

CAMBIO DEL PERSONAL PRO/ESIONAL ESPECI/ICADOEN LAS PROPUESTAS TECNICAS, SALVO POR CAUSASDE /UER#A MAYOR)ara la ejecución de la obra, el contratista al personalprofesional especificado en su propuesta t;cnica, no estandopermitido cambio salAo por ra@ones de fuer@a mayor Hpronunciamiento N° 1&FL 2010CD9N y con aprobación de la

ub =erencia de "bras HSGO%7n caso de residente de obra el cambio deber. aprobar el3efe de Infraestructura y )royectos de la -unicipalidadDistrital de !inco% )ara este efecto, el contratista deber.proponer a las instancias respectiAas se(Kn sea el caso concinco d4as .biles de anticipación a fin de obtener laaprobación correspondiente%

(*''

CL$USULA DFCIMO -UINTA: RESOLUCIN DEL CONTRATO1!ualquiera de las partes podr. resolAer el contrato, de conformidad con los art4culos &0,


12/14




inciso c, y && de la ey de !ontrataciones del 7stado, y los art4culos 1 y 18 del#e(lamento de la ey de !ontrataciones del 7stado% De darse el caso, / 7N9ID/D proceder.de acuerdo a lo establecido en los art4culos 1F y 20F del #e(lamento de la ey de!ontrataciones del 7stado%

CL$USULA DFCIMO SE1TA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES!uando una de las partes no ejecute injustificadamente las obli(aciones asumidas, deberesarcir a la otra parte por los daBos y perjuicios ocasionados, a traA;s de la indemni@acióncorrespondiente% 7llo no obsta la aplicación de las sanciones administratiAas, penales ypecuniarias a que dico incumplimiento diere lu(ar, en el caso que ;stas correspondan%o seBalado precedentemente no eMime a nin(una de las partes del cumplimiento de lasdem.s obli(aciones preAistas en el presente contrato%

CL$USULA DFCIMO SFTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOólo en lo no preAisto en este contrato, en la ey de !ontrataciones del 7stado y su#e(lamento, en las directiAas que emita el OSCE y dem.s normatiAa especial que resulteaplicable, ser.n de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del !ódi(o !iAil Ai(ente,cuando corresponda, y dem.s normas de dereco priAado%

CL$USULA DFCIMO OCTAVA: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS 5 !ualquiera de las partes tiene el dereco a iniciar el arbitraje administratiAo a fin de resolAer lascontroAersias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del pla@o de

caducidad preAisto en los art4culos 18&, 1FF, 201, 20F, 210 y 212 del #e(lamento de la ey de

!ontrataciones del estado o, en su defecto, en el art4culo '2 de la ey de !ontrataciones del7stado%

acultatiAamente, cualquiera de las partes podr. someter a conciliación la referidacontroAersia, sin perjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se lle(ue a un acuerdo entreambas, se(Kn lo seBalado en el art4culo 21& del #e(lamento de la ey de !ontrataciones del7stado%

7l laudo arbitral emitido es definitiAo e inapelable, tiene el Aalor de cosa ju@(ada y se ejecutacomo una sentencia%

CL$USULA DFCIMO NOVENA: /ACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA P%BLICA

!ualquiera de las partes podr. eleAar el presente contrato a 7scritura )Kblica corriendo contodos los (astos que demande esta formalidad%

4 De conformidad con los art4culos 21 y 21 del #e(lamento, podr. adicionarse la información que resulte necesariapara resolAer las controAersias que se susciten durante la ejecución contractual% )or ejemplo, para la suscripción delcontrato y, se(Kn el acuerdo de las partes podr. establecerse que el arbitraje ser. institucional o ante el istemaNacional de /rbitraje del "!7 HN/L"!7, debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se optapor un arbitraje adLoc, deber. indicarse si la controAersia se someter. ante un tribunal arbitral o ante un .rbitro Knico%


13/14




CL$USULA VIGFSIMA: DOMICILIO PARA E/ECTOS DE LA EJECUCINCONTRACTUALas partes declaran el si(uiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicendurante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD : )/>/ )#IN!I)/ CNO PDOMICILIO DEL CONTRATISTA : )37 / *7="NI/ N° ++' $#*% -/#I!/!/!7#7 /5/!$!6"%

a Aariación del domicilio aqu4 declarado de al(una de las partes debe ser comunicada a laotra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince H1' d4ascalendario%

De acuerdo con las *ases, las propuestas t;cnicas y económica y las disposiciones delpresente contrato, las partes lo firman por duplicado en seBal de conformidad en el Distrito de!inco a los +0 d4as del mes de septiembre del 201'%

Q/ 7N9ID/DR Q7 !"N9#/9I9/R


14/14




Contrato Adp Pistas y Veredas

Documents

Transcript of Contrato Adp Pistas y Veredas