INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALtesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/242/1/USO DE... · de computo...

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

“UNIDAD ZACATENCO“

MÉXICO, D. F. JUNIO 2008

“USO DE SOFTWARE DE PRECIOS UNITARIOS EN LA ELABORACIÓN DE PAQUETES DE CONCURSO E

INSPECCIÓN DE OBRAS”

T E S I N A

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

I N G E N I E R O C I V I L

P R E S E N T A N :

L O S I N T E G R A N T E S D E L

SEMINARIO DE TITULACIÓN

ASESORES: ING. FAVIOLA MORA ESCOBAR. ING. MARIO CASTRO USLA

USO DE SOFTWARE DE PRECIOS UNITARIOS EN LA ELABORACIÓN DE PAQUETES DE CONCURSO E INSPECCIÓN DE OBRAS


INTEGRANTES DEL SEMINARIO

NOMBRE BOLETA 1. AMADOR MIRANDA NABOR 8232332

2. CASTILLO VILLAVICENCIO SANDRA PRISCILA 2004310157

3. CHÁVEZ GONZÁLEZ JUAN CARLOS 2000310572

4. CRUZ PADILLA SAMUEL 97100944

5. ELIZALDE ELIZALDE JAHACIEL 2003310449

6. GALEANA ROSALES MIGUEL ANGEL 2003310380

7. GUADARRAMA OLIVEROS CRISTHIAN AGUSTIN 2003310074

8. GUZMÁN PIÑA JONATHAN DAVID 2004310039

9. HERNÁNDEZ VÁZQUEZ OSCAR 2004310273

10. LORENZO LOZANO FERNANDO 2004310299

11. LUCAS RESENDIZ JOAQUIN 87071550

12. MALDONADO CARRANZA ANOBI 2003310091

13. MATEO MARTÍNEZ ELVIA 2004310322

14. MIGUEL SALAZAR ALFONSO 2004310335

15. MOGUEL COUTIÑO ROGER 86311451

16. MORQUECHO CRUZ ROGELIO 2004310346

17. NÚÑEZ GARCÍA RAÚL RUBÉN 2003310658

18. PEREZ NIEVES ISRAEL 2004310083

19. PEREZ PALACIOS IRIS MARGARITA 2002310587

20. RAMÍREZ CHÁVEZ YEIMI GISELA 99311117

21. RAMOS HERNÁNDEZ MAURICIO 2001310275

22. RAMOS RAMOS PABLO 2000310424

23. RODRÍGUEZ CRUZ BENITO 94310378

24. RODRÍGUEZ PARRILLA ESTEBAN 97860268

25. RUIZ CAMPA RAQUEL 7904862

26. VÁZQUEZ HERNÁNDEZ ARMANDO 2003310683


AGRADECIMIENTOS

A DIOS…

Que nos permitió la osadía y el agasajo de haber estudiado la carrera de Ingeniero Civil en la ESIA Zacatenco del Glorioso Instituto Politécnico Nacional. AL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL…

Por habernos brindado la posibilidad de trascender y desarrollar la carrera profesional de Ingeniero Civil, que es la plataforma de nuestra formación como individuos y profesionistas. A NUESTROS MAESTROS…

Que con paciencia y dedicación superior transmitieron la amistad, el conocimiento y la ciencia que aplicáramos en un futuro próximo; a ellos nuestro mayor agradecimiento. A NUESTROS PADRES…

Que nos dieron vida y aliento, depositando su confianza en nosotros para seguir adelante en las circunstancias difíciles, a ellos con amor y cariño nuestros mas sinceros agradecimientos. A NUESTROS HERMANOS Y FAMILIARES…

Nuestro agradecimiento por el apoyo que nos brindaron para la realización de nuestros objetivos. A LOS INGENIEROS: FAVIOLA MORA ESCOBAR. MARIO CASTRO USLA.

Por hacer posible el seminario de titulación, pero más aun por enseñarnos que a pesar de la adversidad nunca hay que darse por vencido, por darnos una lección de vida. ¡Siempre adelante!. Por sus asesorías y consejos bien encaminados, con conocimientos técnicos, profesionales y humanos para lograr la ejecución de este proyecto.


ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ANTECEDENTES

JUSTIFICACIÓN

OBJETIVOS

I. LA EMPRESA CONSTRUCTORA

I.1 Empresa, Concepto 1

I.2 Persona Física y Persona Moral 5

I.3 Consejo de Administración y Administrador Único 10

II. LA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

II.1 Conformación. 16

III.- DOCUMENTOS LEYES.

III.1 De Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma. 33

III.2 Federal del trabajo. 39

III.3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público, INFONAVIT, SAR e IMSS.

47

IV.- FORMATO DE CONTRATO.

IV.1 Normatividad. 54

IV.2 Licitación Pública, Invitación restringida a cuando menos 3 participantes y/ó adjudicación directa.

72

IV.3 Montos máximos. 96

IV.4 Visita al lugar de los trabajos. 97

IV.5 Junta de Aclaraciones. 103


V.- PROPUESTA TÉCNICA.

V.1 Relación de maquinaria y equipo. 134

V.2 Relación de materiales a utilizar. 135

V.3 Relación de costos horarios de maquinaria sin montos. 137

V.4 Relación del personal Técnico administrativo de servicios. 138

V.5 Programa Físico calendarizado en porcentajes, sin montos. 139

V.6 Programa calendarizado de utilización del equipo, en horas. 140

V.7 Programa calendarizado de adquisición de materiales y equipo permanente de instalación, en porcentajes.

141

V.8 Programa de personal técnico administrativo y obrero encargado de la obra en jornadas.

144

V.9 Programa del personal técnico, administrativo y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración de los trabajos expresados en jornadas.

145

V.10 Análisis de los precios unitarios sin montos. 146

V.11 Descripción de la ejecución de los trabajos y organigrama de los mismos.

158

VI.- PROPUESTA ECONÓMICA.

VI.1 Análisis desglosado del Factor de Salario Real. 159

VI.2 Integración del Salario Real ó Total por categorías. 161

VI.3 Análisis de los Costos Horarios. 162

VI.4 Programa de ejecución de los trabajos con expresión económica por período diario, quincenal y mensual.

171

VI.5 Programa de adquisición de materiales y equipo permanente con expresión económica, por períodos.

173

VI.6 Programa del personal Técnico, administrativo y obrero encargado de la Obra, con expresión económica y por período.

178


CONCLUSIÓN.

RECOMENDACIONES.

GLOSARIO.

BIBLIOGRAFÍA.

VI.7 Programa del personal Técnico, administrativo y de servicios, encargado de la dirección, supervisión y administración.

180

VI.8 Programa de maquinaria y equipo con expresión económica por períodos.

182

VI.9 Análisis desglosado del costo directo en sus tres partes. 183

VI.10 Análisis de cada uno de los precios unitarios de los conceptos solicitados con montos.

183

VI.11 Análisis de los costos auxiliares a los Precios Unitarios. 183

VI.12 Catálogo de Conceptos, anotando los Precios Unitarios con letra.

195

VI.13 Análisis de Indirectos, gastos de Oficina Central y de Obra; análisis del Factor de Financiamiento y Cargos por Utilidad.

198

VI.14 Gráfica de Gantt. 206

VI.15 Estimaciones. 211

VI.16 Escalatorias. 220

VI.17 Explosión de Insumos. 233


INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de obviar tiempos y ofrecer un documento que sirva cómo herramienta de consulta, especialmente para los estudiantes de Ingeniería Civil, Arquitectura e Ingenieros Civiles primordialmente y todas las personas implicadas directamente en el área de la construcción, interesadas y dedicadas a la elaboración de presupuestos de obras, que pretendan realizarlos de una manera eficiente y actual haciendo uso de la tecnología como lo son los programas de computación y para nuestro caso en específico el apoyarnos de un paquete de cómputo.

Con el desarrollo de la informática, contamos con modernos software el

cual es una gran ayuda para los que nos desarrollamos en el ramo de la construcción, ya que nos facilita la tarea de elaboración de presupuestos, programación de los recursos, la explosión de insumos, control de contratos y subcontratos, control de las entradas y salidas del almacén, control en las estimaciones, informes gráficos de los avances físicos y financieros, formatos de presentación de las propuestas técnica y económica para dependencias públicas, etc.

La elaboración del presupuesto y el control de una obra de construcción

ejecutados de manera eficiente, son medios que permiten aumentar la productividad de las empresas, al tener un mejor aprovechamiento de los recursos, y como consecuencia el incremento de las ganancias económicas.

Esta tesina es un trabajo que se realizó de una manera práctica, apoyada en investigación documentada y de campo, realizando un catálogo de conceptos, para poder obtener un presupuesto, por medio del programa de computo Neodata 2008.

Para ello se realizaron visitas simultáneamente a la obra que nos sirve

de ejemplo con el objeto de conocer los diferentes procesos constructivos y los avances físicos del proyecto y de esta manera estar familiarizado con la obra.


ANTECEDENTES

En los albores de la construcción, los logros del experto frecuentemente dependían de su habilidad para manejar guiado casi exclusivamente por su intuición y experiencias personales, los materiales, el personal y el equipo, con el fin de ejecutar la obra en el menor tiempo posible y al más bajo costo.

Hoy en día este sistema ha cambiado casi en su totalidad por la planificación minuciosa de cada paso en la obra, desde antes que esta se inicie, escogiendo los recursos idóneos para realizar un proyecto definido, previo el análisis detallado del mismo, determinando de este modo los métodos de construcción para su correcta ejecución, y manteniendo controles adecuados mediante reportes periódicos del avance, de los costos presupuestados y en general de parámetros que puedan ayudar a corregir desviaciones (como la mala ejecución de trabajos o la mala programación de los mismos) y a perfeccionar el proyecto original.

Si un proyecto se puede ejecutar mediante dos métodos distintos o

usando dos equipos diferentes, el procedimiento y el equipo más económicos serán los adecuados, lo cual nos lleva a incrementar el número de análisis de costos para determinar que método y que recursos debemos emplear.

Dentro de los múltiples problemas que se presentan en el ramo de la

construcción, el establecimiento de los precios unitarios equitativos con que debe pagarse un trabajo, ha sido tradicionalmente un punto de divergencia de opiniones entre las empresas contratistas y los órganos oficiales o particulares encargados de la realización de edificaciones, lo cual ha constituido motivo de discusiones, creando en muchos casos, fricciones entre el personal encargado de los trabajos, originando pérdidas de tiempo y dinero, entorpeciendo el buen desarrollo de las construcciones.

Cuando con anticipación se establecen en forma perfectamente

definidas las especificaciones, normas y criterios generales que sirvan de base para el cálculo de los precios unitarios, los puntos de divergencia pueden reducirse al mínimo. La elaboración de los precios unitarios no es más que una etapa dentro del proceso constructivo general, que inicia con la investigación o estudio de la factibilidad para realizar una obra y termina con la construcción de la misma.


JUSTIFICACIÓN

Cada Ingeniero Civil debe tener la capacidad de afrontar y resolver problemas que se le presenten dentro del campo de la Ingeniería Civil, es por eso que actualmente es de vital importancia que el Ingeniero Civil tenga la iniciativa de actualizarse, esto a través de cursos que le ayuden a obtener un nivel competitivo con homólogos de otras instituciones, para poder obtener un empleo digno y seguro en el ámbito profesional y así trascender y desarrollarse correctamente como profesionista.

En el Seminario correspondiente se considero que era de suma

importancia el conocimiento del manejo del Software Neodata 2008, ya que en el terreno de la Ingeniería Civil es uno de los programas más utilizados y más eficientes para la realización de concursos de Obra Pública, además de ser compatible con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y se Reglamento.


OBJETIVOS

1. Que el ingeniero civil dirija los aspectos técnicos, prácticos y éticos de la ingeniería civil dentro del tema de la planeación urbana regional, como promotora y transformadora del medio; tratando de conservar en la mayoría de lo posible la ecología y medio ambiente e impulsando la actividad económica.

2. Que el ingeniero civil determine los alcances y el compromiso innegable

que adquiere con la sociedad a través de sus programas englobados en un proceso sistemático, que proporcionan y desarrollan la conciencia y gran visión que se requiere para apreciar y presentar alternativas factibles y viables como resultado de actividades, éticas profesionales, eficientes y eficaces.

3. Que el ingeniero civil se sienta motivado e impulsado en sus actividades

personales, académicas y profesionales para que se adecue su conducta a través de una actitud positiva, renovadora, y de calidad.

4. Que el ingeniero civil impulse las actividades hacia la planeación,

promoción, diseño, ejecución y operación de la obra de infraestructura que contribuyen a construir los propósitos de la planeación urbano-regional en acciones concretas que ayuden a nuestro bienestar.

5. Que el ingeniero civil conozca los conceptos e instrumentos que utiliza el

gobierno en el ejercicio de la planeación urbana. 6. Que los profesores, estudiantes, pasantes y titulados en el área de

ingeniería civil se ubiquen a nivel macro y manejen la profesión a nivel micro, utilizando técnicas y estadísticas, evaluaciones cuantitativas y estimaciones cualitativas, para prever el futuro en función de objetivos, metas y estrategias; todo ello a través de programas académicos enfocados a proyectos de inversión pública, social o privada con objeto de contribuir a la productividad, calidad y desarrollo social.

El ingeniero civil es el profesional que aplica la planeación como

instrumento racional, analítico, preventivo, flexible y real en cada una de sus actividades personales y profesionales, como resultado de un programa académico que actualmente implementa la escuela superior de ingeniería y arquitectura el cual es práctico y profesional.


México requiere de un Ingeniero Profesional que planee, proyecte, construya y conserve la infraestructura económica y social en el marco de la planeación urbano-regional como instrumento legal que utiliza los proyectos de inversión como transformadores de sus estrategias en acciones para lograr el bienestar de la sociedad.

1


CAPITULO I

EMPRESA CONSTRUCTORA

I.1 EMPRESA, CONCEPTO1.

Introducción.

Para conocer que significa Empresa comenzaremos por definirla según Diversos Autores:

• Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", se la define cómo "el organismo formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su clientela".

• Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión Empresarial", la definen como una "entidad que mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos determinados".

• Para Simón Andrade, autor del libro "Diccionario de Economía", es "aquella entidad formada con un capital social, y que aparte del propio trabajo de su promotor puede contratar a un cierto número de trabajadores. Su propósito lucrativo se traduce en actividades industriales y mercantiles, o la prestación de servicios".

• El Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., la especifica como: "unidad económica de producción, transformación o prestación de servicios, cuya razón de ser es satisfacer una necesidad existente en la sociedad".

• El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona que la empresa es: "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos".

• 1 “Ley General de Sociedades Mercantiles” México 2000. Toda.

2


En síntesis, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteamos la siguiente enunciación:

"La Empresa es una entidad conformada básicamente por personas, aspiraciones, realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras; todo lo cual, le permite dedicarse a la producción y transformación de productos y/o la prestación de servicios para satisfacer necesidades y deseos existentes en la sociedad, con la finalidad de obtener una utilidad o beneficio".

Finalidad.

- Fin económico: Busca crear bienes y servicios para la sociedad.

- Fin Mercantil: Busca producir para el desarrollo del país.

- Tener cierta responsabilidad con la sociedad.

- Asumir riesgos: Está sujeta a los factores que determinan el comportamiento y estado de la empresa.

Objetivo.

a) Promover el desarrollo nacional y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de la construcción.

b) Reconocer a la persona humana como el elemento más importante en toda empresa.

c) Procurar el desarrollo técnico, económico y ético de sus asociados y del personal de trabajo

d) Promover el desarrollo de la infraestructura del país.

e) Contribuir al bienestar de la sociedad atendiendo los intereses más concretos de sus clientes, del equipo humano que compone el Grupo y de los inversores.

En conclusión definición de empresa permite "visualizar" a toda empresa como una entidad conformada por elementos tangibles (elementos humanos, bienes materiales, capacidad financiera y de producción, transformación y/o prestación de servicios) e intangibles (aspiraciones, realizaciones y capacidad

3


técnica); cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos de su mercado meta para la obtención de una utilidad o beneficio.

Para constituir una empresa constructora se deben llevar a cabo los siguientes pasos: 1.- Los interesados en integrar ó constituir una empresa constructora, deberán dialogar acerca del objetivo social de la empresa y/o a las actividades a las que se quieran dedicar, definiéndoles un perfil claro y en la forma de no limitar el giro de la empresa. 2.- Deberán ponerse de acuerdo en el número de integrantes y la participación económica por cada integrante, tomado en consideración los preceptos que la Ley General de Sociedades Mercantiles indiquen sobre el particular; es decir el tipo de sociedad que se pretende constituir. Pero para el fin que se persigue en la celebración de futuros contratos lo más recomendable es la SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

3.- En el entendimiento de la ley mencionada se procede a entrevistarse con un notario público para solicitarle el anteproyecto de la sociedad que se pretende constituir dentro de los rubros que el notario debe saber en cuanto a la empresa que nosotros queremos constituir son los siguientes pasos:

a) Objetivo de la empresa: este rubro corresponderá al objeto social al que se va a dedicar la empresa, que puede ser:

Elaboración de proyectos,

Estudios,

Supervisión,

Construcción de obras de infraestructura,

Proyectos de Ingeniería y Arquitectura,

Esto no limita el objeto social que pueda crecer, por ejemplo:

En adquisición, venta y renta de maquinaria etc.

4


También debemos proporcionar un listado que contenga cuando menos 10 nombres de entre los cuales, la Secretaria de Relaciones Exteriores (S. R. E.) nos autorizara uno de ellos. b) Por que la Secretaria de Relaciones Exteriores va autorizar este

nombre:

1er.- Instancia por que no puede existir varias sociedades con el mismo nombre.

2da.-Instancia por que la Secretaria de Relaciones Exteriores, es quien regula la inversión extranjera en nuestro país.

c) Una vez contando con la anuencia de nuestra parte el anteproyecto de escritura pública que nos muestra el notario publico y en su caso las modificaciones que deseemos hacer a su anteproyecto, queden solventadas el notario publico procederá enviar el oficio correspondiente a la Secretaria de Relaciones Exteriores para la autorización del nombre y proseguir con el tramite de la protocolización de la empresa.

d) Contando ya con la escritura constitutiva, debidamente protocolizada e inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio se procede hacer el siguiente trámite.

e) Se acude a la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico para efectuar el tramite de Alta y el R. F. C de la empresa, otorgando copia de la Acta Constitutiva y mostrando el original para su cotejo, deberá presentarse también un comprobante de domicilio para que sea enterada Hacienda del domicilio fiscal de la empresa; el Alta ante la Secretaria de Hacienda y el RFC que nos designe la propia Hacienda nos llegara al domicilio que indicamos a la Secretaria.

f) Contando con la Escritura Constitutiva, el Alta y el RFC ante la Secretaria de Hacienda se procede a efectuar el tramite ante el IMSS para darnos de Alta en dicha Institución; en la actualidad con este tramite que se realice ante el IMSS en automático o por default también esta llevando acabo nuestro registro ante el INFONAVIT.

g) Con estos tramites que ya se efectuaron, nuestra empresa esta en situación de poder operar como empresa.

5


I.2 PERSONA FÍSICA Y PERSONA MORAL2

Persona Física con Actividad Empresarial.

La persona física (ó persona natural) es un concepto jurídico, cuya

elaboración fundamental correspondió a los juristas romanos. Cada ordenamiento jurídico tiene su propia definición de persona, aunque en todos los casos es muy similar. En términos generales, es todo miembro de la especie humana susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. En algunos casos se puede hacer referencia a estas como personas de existencia visible, de existencia real, física o natural.

Su origen etimológico viene de persona-ae, que era aquella máscara (per sonare, es decir, para hacerse oír) que llevaban los actores en la Antigüedad y que ocultaba su rostro al tiempo que hacía sonar su voz. Esto es, una ficción que se sobrepone al ser que la porta. Ello es así porque no todos los seres humanos -especialmente en otros tiempos- podían ser considerados personas.

Hoy, las personas físicas tienen, por el solo hecho de existir, atributos dados por el Derecho. La personalidad abre la puerta de la titularidad de derechos, de modo que sólo siendo considerado tal se podía contratar o contraer matrimonio, por poner un par de ejemplos.

Tipos de personas físicas: 1. Empresario Individual. 2. Comunidad de Bienes. 3. Sociedad Civil. 1. EMPRESARIO INDIVIDUAL Persona física que realiza en nombre propio y por medio de una empresa, una actividad comercial, industrial o profesional. Características:

• 2 Münch Galindo Lourdes, “Fundamentos de Administración” Trillas,

México 2005, Pág. 320 - 348

6


• Control total de la empresa por parte del titular. • Responsabilidad total frente a terceros. • No existe capital mínimo establecido para constituirla. • Los bienes propios de los cónyuges empresarios quedan obligados a los resultados de la actividad empresarial. Libros: Dependerá del régimen fiscal a que esté sometido el empresario. • Si está en régimen de estimación directa y se dedica a una actividad industrial, comercial o de servicios debe llevar los libros oficiales del Código de Comercio que debe legalizar en el Registro Mercantil: Libro Diario Libro de Inventarios y Cuentas Anuales • Si está en régimen de estimación objetiva por coeficientes, deberá llevar libros fiscales: Ventas e Ingresos. Compras y Gastos. Registro de bienes de inversión. Legislación: • Código de comercio en materia mercantil • Código civil en materia de derechos y obligaciones. Trámites para ejercer la actividad: • Registro Mercantil: • Inscripción de la empresa (de carácter voluntario). • Hacienda: • Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. • Declaración Censal. • Seguridad Social: • Tesorería: Solicitud y alta de trabajadores por cuenta propia (Régimen especial autónomos). Afiliación y alta de trabajadores al Régimen General de la Seguridad Social (sólo si se contratan trabajadores). • Dirección Provincial de Trabajo: Comunicación de apertura del centro de trabajo. Obtención y Legalización del Libro de Visitas. Obtención del Calendario Laboral. • Ayuntamiento: • Licencia de obras. • Licencia de Apertura.

7


2. COMUNIDAD DE BIENES. Es un contrato por el cual la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece a varias personas. Características: • Se rigen por el Código Civil. • No se exige un mínimo de socios. • No se exige aportación mínima. • Pueden aportarse solamente bienes, pero no puede aportarse sólo dinero o trabajo. • La responsabilidad frente a terceros es ilimitada. • Se constituirá mediante escritura cuando se aporten bienes inmuebles. • No tiene personalidad propia. Legislación: • Código de Comercio en materia mercantil. • Código Civil en materia de derechos y obligaciones. Trámites para ejercer la actividad: • Notario: • Escritura pública (sólo en el caso de que se hayan aportado a la sociedad, bienes inmuebles o derechos reales, en cualquier caso es válido el documento privado). • Hacienda: • Código de identificación fiscal. • Impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. • Declaración censal. • Ayuntamiento: • Licencia de obras. • Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. • Impuesto sobre bienes inmuebles. • Licencia de apertura. • Seguridad Social: • Tesorería Territorial: Alta en el régimen correspondiente. Suscripción de la empresa. Alta en cobertura de riesgos de accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Alta de los trabajadores. • Dirección Provincial: Comunicación de apertura del centro de trabajo. Obtención y legalización del libro de visitas.

8


Obtención y legalización del libro de matrícula. Obtención del calendario laboral. 3. SOCIEDAD CIVIL. Es un contrato por el que dos o más personas ponen en común capital, con el propósito de repartir entre sí las ganancias. Características: • Puede haber dos tipos de socios: socios y socios industriales. • El capital está formado por las aportaciones de los socios, tanto en dinero como en bienes o industria. • No existe capital mínimo legal para su constitución. • El número mínimo de socios será de dos. • La responsabilidad de los socios es ilimitada. • Podrá tener o no personalidad jurídica propia en función de que sus pactos sean públicos o secretos. • Cuando los pactos sean secretos se regirán por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes. • Pueden revestir todas las formas reconocidas por el código de comercio, según el objeto a que se destinen. Trámites para ejercer la actividad: • Igual que la Comunidad de Bienes. Persona Moral.

La Persona Moral (persona jurídica) es una agrupación de personas que se asocian con un fin determinado, por ejemplo, una en sociedad mercantil o en una asociación civil y que constituyen su sociedad legalmente. La persona moral es una entidad creada por conveniencia en el campo jurídico para resolver el problema de otorgar personalidad legal a las organizaciones o corporaciones, y darles la capacidad para ser titulares de derechos y de contraer obligaciones.

Se le llama moral pues es captada por medio del entendimiento y no de los sentidos ya que es una entidad reconocida bajo las reglas de una ficción jurídica, creada por una o varias voluntades, sean de personas físicas o morales, para determinado fin (objeto social). La persona moral que se

9


crea es distinta de sus creadores y por lo tanto tiene personalidad y atributos propios, siendo un sujeto de derechos, deberes y obligaciones.

El Estado es el máximo exponente de las personas morales, como todas es intangible, inmaterial y abstracto, pero realiza múltiples actos por medio de sus representantes.

Puede haber personas morales con fines civiles, mercantiles, administrativos y algunas legislaciones contemplan su creación con una sola voluntad, lo que permite separar patrimonios.

Algunas legislaciones y doctrinarios le llaman de diversas maneras, jurídica (si bien las físicas también lo son), colectiva (pero es unitaria, aunque sea creada por dos o más voluntades), ideal (si saber si se refiere a perfección o a idea), o etérea (origen griego que perdura hasta nuestros días).

Las razones prácticas para su creación son

1. Obtener fuerza colectiva, por la reunión de capital y trabajo;

2. Obtener disposición con la reunión de un patrimonio en una nueva voluntad legal;

3. Lograr la diferenciación entre el o los creadores y el creado. Personas Morales. Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se consideran Personas Morales: • Las Sociedades Mercantiles. • Los Organismos Descentralizados que realicen preponderantemente actividades empresariales. • Las Instituciones de Crédito. • Las Sociedades y Asociaciones. De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, están obligados a su pago las Personas Morales en los siguientes casos: • Personas Morales residentes en México respecto de todos sus ingresos cualquiera que sea la ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. • Personas Morales residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, respecto de los ingresos atribuibles a

10


dicho establecimiento permanente o base fija. Esto significa que únicamente los ingresos obtenidos del establecimiento en México, serán gravables para el Impuesto sobre la Renta. • Los residentes en el extranjero, respecto a los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en el territorio nacional, cuando no tengan establecimiento permanente o base fija en el país, o cuando teniéndolo, estos ingresos no sean atribuibles a éstos. Significa que serán gravados por el Impuesto sobre la Renta los ingresos procedentes de fuentes de riqueza situadas en México, aunque no tengan establecimiento permanente en él o base fija.

I.3 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRADOR UNICO

Antecedentes.

Desde que el hombre apareció ha trabajado, tratando de lograr en sus actividades la mayor efectividad posible; para ello ha utilizado en cierto grado a la administración.

El s. XX se caracterizó por un gran desarrollo tecnológico e industrial y por la consolidación de la administración. A principios de este surge la administración científica, siendo Winslow Taylor su iniciador.

La administración se torna indispensable en el manejo de cualquier tipo de empresa, ya que a través de aquella se logra la obtención de eficiencia, la optimización de los recursos y la simplificación del trabajo. La práctica de la administración ha existido desde los tiempos más remotos.

Consejo de administración.

Un consejo de administración es un conjunto de personas que tiene como misión dirigir, guiar o administrar una empresa, quienes se ocupan de la planeación y control estratégico de la misma.

Objetivo.

El consejo de administración maneja y dirige los negocios de la sociedad y representa a la empresa ante toda clase de autoridades judiciales, laborales o administrativas, con el más amplio poder para pleitos, cobranzas

11


y actos de administración. Los actos de dominio deben tener autorización expresa de la asamblea de accionistas.

El consejo de administración se integra por un mínimo de tres consejeros que pueden ser accionistas o no y que duran en su cargo el tiempo que decidan los accionistas. El consejo se reúne las veces que juzgue necesario el presidente, el secretario o una mayoría de los consejeros propietarios y suplentes en funciones.

Los miembros del consejo de administración representan y protegen los intereses de los accionistas. Intervienen en las decisiones importantes para la empresa relacionadas con cuestiones financieras, aumentos de sueldos y prestaciones para los ejecutivos y cuando se necesita tener relaciones de alto nivel con funcionarios del gobierno, accionistas o directores de empresas importantes. Sesionan periódicamente y deciden por votación. En los estatutos del acta constitutiva se establecen las formas de convocatoria y votación. En el consejo de administración, pueden participar expertos en administración de empresas o científicos con conocimientos tecnológicos que tal vez, interesen a la empresa.

La asamblea de accionistas o el consejo de administración pueden designar entre sus miembros, los funcionarios y los puestos que ocuparán en la estructura de la empresa cada uno de los integrantes.

El consejo de administración está conformado por:

Presidente. Secretario general. Tesorero. Vocales. Consejeros especialistas.

Justificación.

Las funciones y los poderes de cada miembro del consejo de administración se establecen en los estatutos.

Para la toma de decisiones es importante definir si el presidente tiene o no voto de calidad en caso de empate en alguna votación de los miembros del consejo.

En los estatutos, puede establecerse que las convocatorias para las sesiones del Consejo deben ser enviadas por escrito a cada uno de los

12


consejeros propietarios y suplentes, así como a todos los comisarios, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de la sesión y se debe mencionar la fecha, hora, lugar y orden del día.

Al igual que en la asamblea de accionistas, debe levantarse un acta en la que se detalle la intervención de cada uno de los asistentes y asentarla en el libro de actas. El secretario del consejo tiene la función de redactar los términos en que se desarrollan las sesiones.

Un ejemplo de los asuntos a tratar, que pueden ser incluidos en la orden del día de la convocatoria para celebrar la sesión del consejo de administración, son los siguientes:

Lista de asistencia. Declaratoria de quórum y constitución legal de la sesión. Designación de presidente, secretario y escrutadores para la asamblea. Lectura del balance general correspondiente al ejercicio anterior. Informe del consejo de administración. Informe del comisario o consejo de vigilancia. Informe del gerente general. Planes y programas de trabajo para el siguiente ejercicio. Asuntos generales. Clausura de la asamblea.

La convocatoria también debe incluir lugar, fecha y hora en que se efectuará, así como la firma del presidente y secretario o de quien tenga facultades para convocar.

CONCEPTOS BÁSICOS3.

La administración aparece desde tiempos muy remotos, desde el momento en que aparece el hombre. Las primeras manifestaciones reciben el nombre de acto administrativo.

• 3 Francisco Tavera Escobar y Mario Fortino Morales Gutiérrez “Reflexiones para la Dirección y Planeación de Empresas” Talleres gráficos del IPN.

13


A las empresas se les define como unidades productoras de bienes o servicios, se les puede clasificar basándose en diferentes criterios: -DE ACUERDO A SUS OBJETIVOS: Se clasifican en publicas (no lucran) y privadas (tienen como objetivo lucrar). -DE ACUERDO A SU FUNCIÓN: Industriales (las que llevan a cabo cualquier cambio o alteración a la materia prima) y Comerciales (Las que distribuyen productos que otros fabrican. -EL QUE UTILIZA PROMYP: El Programa de ayuda para la pequeña y mediana empresa y que clasifica a las empresas en micro, pequeña, mediana y grande empresa. Cualquiera que sea el tipo de empresa cuenta con tres recursos: HUMANOS: Personas que laboran en la empresa. MATERIALES: Los recursos monetarios de la empresa. TÉCNICOS: Es la maquinaria y la tecnología.

Toda organización, para lograr un adecuado funcionamiento deberá llevar a cabo una administración adecuada en la empresa pues es la encargada de darle buen uso de los recursos. Definición de administración:

Administración es la ciencia, técnica o arte que por medio de los recursos humanos, materiales, y técnicos, pretende el logro optimo de los objetivos mediante el menor esfuerzo para lograr una mayor utilidad.

Pero la verdadera definición es que la administración es una ciencia social que persigue la satisfacción de los objetivos institucionales por medio de un mecanismo de operación y a través de un proceso administrativo.

LA ADMINISTRACIÓN: ENFOQUE INTERDICIPLINARIO

La administración está muy relacionada con todas las áreas funcionales de la empresa. Esto se debe a que todas ellas cuentan con recursos que deben de administrarse. Con las dos áreas funcionales que está más relacionada son:

14


La contabilidad: Que está encargada de analizar y registrar todas las operaciones monetarias. La informática: Que se encarga de la unión de los datos y de la clasificación de los mismos.

Las dos son fuentes efectivas de información, de las que se auxilia la administración para poder llevar a cabo sus actividades; pero también se relaciona con finanzas, producción, mercadotecnia, recursos humanos, etc. Y no sólo de las áreas funcionales, también con las actividades que en ella se desempeñe. APLICACIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN. En la empresa se fijan objetivos y metas; y es por medio de la administración que se facilita el logro de ellos. Otro de los objetivos principales de la administración es el de lograr que las empresas sean altamente productivas, logrando las máximas utilidades con el menor número de recursos

COMISARIO

La vigilancia de la sociedad se confía a uno o varios comisarios que son designados por la asamblea de accionistas.

El comisario no puede ser un accionista y tiene que ser una persona ajena a la empresa.

La función principal del comisario es vigilar el cumplimiento cabal de los acuerdos que se toman en las asambleas y los registros contables de la empresa.

ADMINISTRADOR ÚNICO.

El "Administrador Único" (lo cual es una denominación legal) es el responsable ante las instancias superiores y ante las autoridades por los actos de la empresa, por tal motivo debe notificarse oficialmente su nombramiento; con frecuencia los socios mayoritarios, los dueños de las empresas, los empresarios mismos, ocupan esa posición.

Cuando los socios así lo decidan, pueden nombrar un administrador único, quien será el responsable de la administración y operación del negocio

15


y podrá tomar las decisiones que considere correctas sin necesidad de consultar a la otra parte.

Los socios pueden firmar un contrato privado en el cual han de ser establecidas las obligaciones, la forma de tomar decisiones y el tipo, el contenido y la periodicidad de los informes que debe presentar el administrador.

16


CAPITULO II

LA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

SOCIEDAD ANÓNIMA4.

Sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. La denominación se formará libremente, pero será distinta a la de cualquiera otra sociedad y al emplearse irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima" o de su abreviatura "S.A.".

Corresponde al grupo de las sociedades capitalistas (interesa fundamentalmente la aportación que se hace para la formación de capital social). Ha llegado a divulgarse universalmente en la actualidad es sinónimo de empresa organizada para acometer importantes aspectos de la banca, del comercio en general y de la industria.

II. 1 CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD.

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere:

I. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una acción por lo menos;

II. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos en moneda nacional y que esté íntegramente suscrito;

III. Que se exhiba dinero en efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor de cada acción pagadera en numerario, y

IV. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.

• 4 “Ley General de Sociedades Mercantiles” México 2000. Toda.

17


La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, los siguientes datos:

1. La parte exhibida del capital social; 2. El número, valor nominal y naturaleza de las acciones en que se divide

el capital social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 125.

3. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones;

4. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores; 5. El nombramiento de uno o varios comisarios; 6. Las facultades de la asamblea general y las condiciones para la validez

de sus deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios.

Constitución por suscripción pública.

La sociedad anónima puede constituirse por la comparecencia ante notario de las personas que otorguen la escritura social, o por suscripción pública.

Cuando la sociedad anónima haya de constituirse por suscripción pública, los fundadores redactarán y depositarán en el Registro Público de Comercio, un programa que deberá contener el proyecto de los estatutos, con los requisitos del artículo 6º, excepción hecha de los establecidos por las fracciones I y VI, primer párrafo, y con los del artículo 91, exceptuando el prevenido por la fracción V.

Cada suscripción se recogerá por duplicado en ejemplares del programa, y contendrá:

1. El nombre, nacionalidad y domicilio del suscriptor; 2. El número, expresado con letras, de las acciones suscritas; su

naturaleza y valor; 3. La forma y términos en que el suscriptor se obligue a pagar la primera

exhibición; 4. Cuando las acciones hayan de pagarse con bienes distintos del

numerario, la determinación de éstos; 5. La forma de hacer la convocatoria para la Asamblea General

Constitutiva y las reglas conforme a las cuales deba celebrarse; 6. La fecha de la suscripción, y

18


7. La declaración de que el suscriptor conoce y acepta el proyecto de los estatutos.

Los fundadores conservarán en su poder un ejemplar de la suscripción y entregarán el duplicado al suscriptor. Los suscriptores depositarán en la institución de crédito designada al efecto por los fundadores, las cantidades que se hubieren obligado a exhibir en numerario, para que sean recogidas por los representantes de la sociedad una vez constituida.

Fundadores.

Son fundadores de una sociedad anónima:

1. Los mencionados en el artículo 92 (redactan y depositan en el Registro Público de Comercio, el programa que contiene los estatutos)

2. Los otorgantes del contrato constitutivo social.

Toda operación hecha por los fundadores de una sociedad anónima, con excepción de las necesarias para constituirla, será nula con respecto a la misma, si no fuere aprobada por la Asamblea General.

Los fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni en el acto de la constitución ni para lo porvenir. Todo pacto en contrario es nulo.

La administración de la Sociedad.

La administración de la sociedad anónima estará a cargo de uno o varios mandatarios temporales y revocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. Cuando los administradores sean dos o más, constituirán el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración es un órgano obligatorio, de ejecución que tiene las más amplias facultades de administración; por lo tanto, es quien debe lograr el fin social y representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente. Salvo pacto en contrario, será Presidente del Consejo el Consejero primeramente nombrado, y a falta de éste el que le siga en el orden de la designación. Para que el Consejo de Administración funcione legalmente deberá asistir, por lo menos, la mitad de sus miembros, y sus resoluciones serán válidas cuando sean tomadas por la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo decidirá con voto de calidad. En los estatutos se podrá prever que las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos

19


los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se confirmen por escrito.

Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero en todo caso la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la Bolsa de Valores.

La Asamblea General de Accionistas, el Consejo de Administración o el Administrador podrán:

• Nombrar uno o varios Gerentes Generales o Especiales, sean o no accionistas. Los nombramientos de los Gerentes serán revocables en cualquier tiempo por el Administrador o Consejo de Administración o por la Asamblea General de Accionistas.

Los Gerentes tendrán las facultades que expresamente se les confieran; no necesitarán de autorización especial del Administrador o Consejo de Administración para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las atribuciones que se les hayan asignado, de las más amplias facultades de representación y ejecución. Los cargos de Administrador o Consejero y de Gerente son personales y no podrán desempeñarse por medio de representante.

• Nombrar de entre sus miembros un delegado para la ejecución de actos concretos. A falta de designación especial, la representación corresponderá al Presidente del Consejo.

• Dentro de sus respectivas facultades, conferir poderes en nombre de la sociedad, los cuales serán revocables en cualquier tiempo.

Las delegaciones y los poderes otorgados por el Administrador o Consejo de Administración y por los Gerentes no restringen sus facultades. La terminación de las funciones de Administrador o Consejo de Administración o de los Gerentes, no extingue las delegaciones ni los poderes otorgados durante su ejercicio. No pueden ser Administradores ni Gerentes los que conforme a la ley estén inhabilitados para ejercer el comercio (quebrados no rehabilitados, corredores, los extranjeros). Los estatutos o la asamblea general de accionistas, podrán establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos. No podrán inscribirse en el Registro Público de Comercio los nombramientos

20


de los administradores y gerentes sin que se compruebe que han prestado la garantía, en caso de que los estatutos o la asamblea establezcan dicha obligación. Los Administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión de sus cargos.

21


FORMA PARA SOCIEDAD ANONIMA ó SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE5

I.- TIPO DE SOCIEDAD:

Sociedad Anónima [ ]

Sociedad Anónima de Capital Variable [ ]

II.- DENOMINACION (favor de anotar siete opciones en orden de preferencia para solicitar el permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores:

1.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

III.- CAPITAL SOCIAL (mínimo $50,000.00): $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(Si es S.A. de C. V.) ¿Desea que desde la constitución la sociedad cuente con capital en la parte variable? sí[ ] no[ ]

Monto del Capital en su parte variable: $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Se hará constar que el capital suscrito fue pagado en su totalidad sí[ ], ó se pagará parte del capital y se señalará la obligación de pagar en lo futuro el capital suscrito y no pagado sí[ ]. (En éste último caso)-> ¿Qué cantidad del capital será suscrito y pagado? $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , qué cantidad del capital será suscrito y pagado con posterioridad?: $_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

⇒ 5 www.cddhcu.gob.mx/leyinfo,

www.sociedadanonima.cbj.net

22


IV.- DOMICILIO SOCIAL (señalar Estado y Municipio, no es necesaria una dirección): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V.- OBJETO SOCIAL (señalar a grandes rasgos el objeto, nosotros lo desarrollaremos):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IV.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD: ¿Cómo se administrará la Sociedad?

a. [ ] Administrador único: nombre_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; ó

b. [ ] Consejo de Administración:

Nombre del Presidente: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre del Secretario: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nombre del Tesorero: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Algún otro? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ cargo?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

¿Si se optó por un consejo de administración, algún o alguno de los miembros del consejo de administración tendrá facultades individuales? sí[ ] no[ ]

(en caso afirmativo->) 1. ¿Cuál de ellos? Presidente [ ] Secretario [ ] Tesorero [ ]

Otro: _ _ _ _ _ _ _ _ _ [ ]

2. ¿Qué facultades individuales tendrán?

a. Pleitos y cobranzas: [ ] b. Poder laboral:[ ] c. Actos de administración:[ ] d. Actos de Dominio: [ ]

23


e. Suscribir títulos de crédito:[ ] f. Otorgar a su vez poderes:[ ]

3. ¿Sólo si se eligió a más de uno, podrá actuar en forma individual [ ] ó en forma mancomunada con otro miembro del consejo [ ]?

a) Nombre de los consejeros que deberán ejercer sus facultades en forma mancomunada:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

b.) ¿Qué facultades deberá ejercer en forma mancomunada?

g. a.1. Todas[ ] h. b.2. Pleitos y cobranzas: [ ]

c.3. Poder laboral:[ ]

i. d.4. Actos de administración:[ ] j. e.5. Actos de Dominio:[ ] k. f.6. Suscribir títulos de crédito:[ ] l. g.7. Otorgar a su vez poderes:[ ]

V.- COMISARIO: Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VI.- CLAUSULA DE EXTRANJERIA: ¿La sociedad admitirá extranjeros como accionistas?

cláusula de admisión de extranjeros [ ] cláusula de exclusión de extranjeros [ ]

VII.- APODERADOS: ¿La sociedad tendrá apoderados?

Nombres del o de los apoderados: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Facultades que tendrán el o los apoderados:

a. Pleitos y cobranzas: [ ] b. Poder laboral:[ ] c. Actos de administración:[ ] d. Actos de Dominio:[ ] e. Suscribir títulos de crédito:[ ] f. Otorgar a su vez poderes:[ ] g. (sólo si hay más de un apoderado) ¿Podrán actuar en forma individual[ ] ó

en forma mancomunada con otro apoderado[ ]?

24


g.1. Nombre de los apoderados que deberán ejercer sus facultades en forma mancomunada: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

g.2. ¿Qué facultades deberán ejercer en forma mancomunada?

g. g.a.1. Todas [ ] h. g.b.2. Pleitos y cobranzas: [ ]

g.b.3. Poder laboral: [ ]

i. g.b.4. Actos de administración:[ ] j. g.b.5. Actos de Dominio:[ ] k. g.b.6. Suscribir títulos de crédito:[ ] l. g.b.7. Otorgar a su vez poderes:[ ]

VIII.- ACCIONISTAS:

Nombre de los accionistas (mínimo dos) y porcentaje accionario:

1.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

IX.- GENERALES de los accionistas:

Accionista (1)

Nacionalidad del padre del accionista mexicana [ ] extranjera [ ]

25


En caso de ser nacionalidad extranjera, especificar qué nacionalidad _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nacionalidad de la madre del accionista: mexicana [ ] extranjera [ ]


Nacionalidad del accionista: mexicana [ ] extranjera [ ]

- Nota: "En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de presentar copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento junto con la presente forma, y el original el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar calidad migratoria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y presentar junto con la presente forma, copia del documento que acredite su legal estancia en el país, y el original el día de la lectura y firma de la escritura.

Lugar de nacimiento (Municipio y Estado):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fecha de nacimiento (día, mes y año): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estado civil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ocupación: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Domicilio:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Teléfonos: Casa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oficina: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Horario: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Registro federal de contribuyentes ("favor de llevar copia del registro y del alta previo al día de la firma de la escritura"): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Accionista (2)


26






- Nota: "En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de presentar copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento junto con la presente forma, y el original el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar calidad migratoria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y presentar junto con la presente forma, copia del documento que acredite su legal estancia en el país, y el original el día de la lectura y firma de la escritura.


Fecha de nacimiento (día, mes y año):_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Estado civil:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ocupación:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Domicilio:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Teléfonos: Casa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oficina: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Horario: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Accionista (3)


27






- Nota: "En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de presentar copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento junto con la presente forma, y el original el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar calidad migratoria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y presentar junto con la presente forma, copia del documento que acredite su legal estancia en el país, y el original el día de la lectura y firma de la escritura.






Accionista (4)


28






- Nota: "En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de presentar copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento junto con la presente forma, y el original el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar calidad migratoria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y presentar junto con la presente forma, copia del documento que acredite su legal estancia en el país, y el original el día de la lectura y firma de la escritura.




Teléfonos: Casa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Oficina: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Horario: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Fax: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e-mail:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Accionista (5)


29






- Nota: "En caso de ser el accionista mexicano por nacimiento pero hijo de padre o madre extranjero, favor de presentar copia del certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento junto con la presente forma, y el original el día de la lectura y firma de la escritura; ahora bien, si el accionista es extranjero(a), especificar calidad migratoria: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ y presentar junto con la presente forma, copia del documento que acredite su legal estancia en el país, y el original el día de la lectura y firma de la escritura.






- Nota, si algún accionista es una persona moral, por favor señalar apoderado y generales de éste, y presentar documentos que acrediten la legal existencia de la sociedad, sus reformas, así como el instrumento en el cual consten las facultades del apoderado.

30


Algunos señalamientos del contenido del formato.

Le recordamos que este formato es para facilitar la elaboración de su sociedad, no obstante, lo atenderemos con gusto en forma personal para cualquier orientación,

aclaración o duda.

- No olvide llevar el día de la firma:

a. Identificación oficial con fotografía. b. certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento ó documento que acredite su

legal estancia en el país (sólo si es extranjero o hijo de padres extranjeros según se señaló).

c. Copia de su R. F. C. y del alta de cada accionista.

- Capital suscrito y no pagado:

- Comisario: El comisario no puede ser pariente de los administradores.

- Cláusula de admisión de extranjeros: La Ley de Inversiones Extranjeras señala que:

- Nombre: "el nombre debe asentarse tal y como viene en el acta de nacimiento"

- Lugar de nacimiento: "favor de señalar Estado y Municipio"

Cualquier duda nos la puede hacer saber por correo electrónico o vía telefónica y con gusto le atenderemos.

31


Sociedad Anónima o Compañías por Acciones6.

Una sociedad anónima es una entidad legal que tiene una existencia separada y distinta de la de su propietario, "es una persona artificial" que tiene derecho y obligaciones como una persona natural. Una sociedad anónima, por ser una persona jurídica, puede poseer propiedades a su nombre. Los activos de una sociedad anónima pertenecen a la empresa y no a los accionistas. Una sociedad anónima tiene el estatus legal ante la ley, es decir puede tener demanda o demandar a otra persona.

Ventajas de esta sociedad.

Los accionistas no tienen responsabilidad personal. Los acreedores de una sociedad anónima tienen derecho sobre los activos de la corporación, no sobre los bienes de los accionistas. El dinero que los accionistas arriesgan al invertir en una sociedad anónima se limita al valor de su inversión. Facilidad de acumulación de capital. La propiedad de una sociedad anónima está garantizada por la transferencia de acciones. La venta de capital de una sociedad anónima en unidad de una o más acciones permite a los grandes y pequeños inversionistas participar en la propiedad de la empresa. Negociabilidad de las acciones. Las acciones pueden ser vendidas de un accionista a otro sin disolver la organización empresarial, las grandes sociedades anónimas pueden ser compradas o vendidas por inversionistas en mercados, tales como la bolsa de valores de Nueva York. Experiencia continúa. Una sociedad anónima es una persona jurídica con experiencia ilimitada. Administración profesional. Los accionistas, eligen una junta directiva que se encarga de administrar todos los negocios de la compañía. Desventajas de esta sociedad Altos impuestos. El ingreso de una sociedad de personas o de una empresa de un solo propietario es variable solamente con ingreso personal de los propietarios de la empresa.

⇒ 6 Harold Koontz, Heinz Weihrich, “Administración, una

perspectiva global” McGraw Hill, 11° Edición México, Pág. 235 - 276

32


Mayor regulación. Cuando se organiza una sociedad anónima bajo los términos de las leyes estatales, estas mismas leyes proveen reglamentación considerable a las actividades de la compañía. Separación entre el derecho de propiedad y control. La separación de funciones entre propiedad y la administración pueden ser ventajas en algunos casos pero en otro una desventaja. Impuesto sobre la renta en los estados financieros de esta sociedad. Como una sociedad anónima es una persona jurídica separada sujeta a impuestos sobre sus ingresos, el mayor de una sociedad debe incluir cuentas para registrar los impuestos sobre la renta. Los impuestos sobre la renta se basan en las utilidades de las compañías y al final del año antes de preparar los estados financieros, se registran los impuestos sobre la renta mediante un asiento de ajuste.

Formación Sociedad Anónima o Compañía por acciones.

Una sociedad anónima se crea bajo la constitución de un documento emitido por el estado. Una vez el documento constitucional ha sido aprobado por la entidad encargada, los accionistas de la nueva compañía se reúnen a su turno y eligen los directivos y demás empleados de la compañía.

33


CAPITULO III

DOCUMENTOS LEYES

III.1 LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS7. Título Primero: Disposiciones Generales. Su objetivo principal es la de normar las acciones referentes a la planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios relacionados con esta, que realicen las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del D. F. Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas. Obras públicas: Los trabajos que tengan por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles. . El gasto para las obras públicas y servicios relacionados con las mismas se sujetará, en su caso, a las disposiciones específicas del Presupuesto de Egresos de la Federación. Corresponde a las dependencias y entidades llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

⇒ 7 “Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas” ultima Reforma 2007. Toda.

34


Titulo Segundo: Planeación programación y presupuesto. Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el titular del área responsable de los trabajos. Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. En la planeación de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades deberán ajustarse a: Ley General de Asentamientos Humanos Plan Nacional de Desarrollo Presupuestos de Egresos de la Federación o de Entidades Titulo Tercero: Procedimientos de contratación. Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan: Licitación pública Invitación a cuando menos tres personas Adjudicación directa En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución. Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por lo general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. En los distintos casos, el proceso inicia con la publicación de la convocatoria o entrega de la invitación y concluye con la firma de contrato.

35


Licitación Pública. Las licitaciones públicas podrán ser: Nacionales Internacionales Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos. Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas, y contendrán:

a) El nombre, denominación o razón social; b) Los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia y

capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación;

c) Indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas;

d) La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos;

e) La indicación de si la licitación es nacional o internacional; f) La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se

llevarán a cabo los trabajos; g) Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales; h) Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían; i) La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los diferentes

actos de la licitación en calidad de observador registrando previamente su participación;

j) Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación; k) Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las

proposiciones; l) Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento

de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación; m) Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la

adjudicación de los contratos; n) Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los de

obras y los de servicios; En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, de quince días naturales contados a

36


partir de la fecha de publicación de la convocatoria, y en caso de veinte días naturales. La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado. La documentación distinta a la propuesta técnica y económica podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera de dicho sobre. Proposiciones. Se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos. Un licitante y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas. Se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida. Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, las dependencias y entidades adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. Las dependencias y entidades podrán cancelar una licitación por caso fortuito o fuerza mayor. Invitación o Adjudicación Directa. Se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, recursos técnicos, financieros y demás que sean necesarios, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos a ejecutar.

37


a) Se realicen con fines exclusivamente militares; b) Existan circunstancias que puedan provocar perdidas o costos

adicionales; c) Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos,

la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país;

d) El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

e) Se hubiera rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación;

f) La suma de los montos de los contratos que se realicen no podrá exceder del 20% del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario;

g) Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta; h) Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y

demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance;

i) Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada;

j) Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico;

k) Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, relacionados con obras públicas;

Titulo Cuarto: Contratos. Los contratos de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas podrán ser de tres tipos: I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. III. Mixtos, cuando contengan una parte de los trabajos sobre la base de precios unitarios y otra, a precio alzado.

38


Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán como mínimo, lo siguiente: I. La autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos; II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; III. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato. En el caso de contratos mixtos, la parte y su monto que será sobre la base de precios unitarios y la que corresponda a precio alzado; IV. El plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha de inicio y conclusión de los mismos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y la elaboración del finiquito referido, que no exceda 60 días naturales; V. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; VI. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento del contrato; VII. Plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados y, cuando corresponda, a los ajustes de costos; VIII. Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a los contratistas, determinadas únicamente en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, las que en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento; IX. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos; X. Procedimiento de ajuste de costos que deberá ser el determinado desde las bases de la licitación por la dependencia o entidad, el cual deberá regir durante la vigencia del contrato;

39


XI. Causales y procedimiento mediante los cuales la dependencia o entidad podrá dar por rescindido el contrato en los términos del artículo 61 de esta Ley; XII. La descripción pormenorizada de los trabajos que se deban ejecutar, debiendo acompañar como parte integrante del contrato, en el caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; tratándose de servicios, los términos de referencia, y XIII. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles, exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y administrativo que, de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación. III. 2 LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

Introducción.

La lucha de los capitalistas por la obtención de más riqueza, y la de los trabajadores por tener un trabajo y un salario con el que se pueda vivir ha sido un conflicto de clases permanente desde los inicios del capital, así mismo ha sido fundamental en el desarrollo de este, y que si no existieran estas relaciones de producción y el antagonismo que implican, el capital no se hubiera podido desarrollar. Incluso la lucha de contrarios que se desarrolla dentro del capitalismo se puede reducir a última instancia como lo decía Marx, a la lucha por la apropiación del excedente del trabajo, es decir, la plusvalía.

Así el capital ha buscado históricamente la manera de incrementar esta plusvalía como Marx explicó; por medio de la plusvalía absoluta (alargamiento de la jornada de trabajo) y la plusvalía relativa (aumento en los ritmos de trabajo en el mismo lapso de tiempo). Junto con la modernización de los medios de producción, el desarrollo de las técnicas de productividad del trabajo, etc., han ayudado a la burguesía para lograr su avaricioso fin.

Las formulas que Carlos Marx expuso desde hace más de un siglo en el libro de "El Capital", son las mismas que utilizan hoy los capitalistas para la extracción de plusvalía. La aplicación de métodos para extraer más plusvalía a costa de la vida de los trabajadores es lo que hoy llaman la llaman " la Nueva Cultura Laboral", "la Nueva Reforma Laboral", etc., las cuales no tiene

40


otro objetivo más que la de explotar mas a los trabajadores y con esto incrementar sus ganancias.

Bajo esta lógica los capitalistas buscan todas las posibilidades para arrebatarnos triunfos logrados a partir de batallas históricas, como lo fue la jornada laboral de 8 horas, derecho a jubilación, vacaciones, etc. Esta no es una ofensiva coyuntural por parte de la burguesía en contra de los trabajadores, es más bien una política permanente que intentan imponer una y otra vez. Todos los ataques que logremos rechazar dentro del capitalismo, así como las victorias que obtengamos sólo serán temporales, nuestra lucha además de incluir demandas inmediatas debe tener presente que a la larga mejorar nuestra vida y la de sus hijos, es una lucha a muerte contra el capital.

En el marco de este conflicto surge la Ley Federal del Trabajo (LFT) (28 de agosto de 1931), que se desprende del artículo 123 de la Constitución de 1917 y de la sangre derramada por los trabajadores para defender sus intereses. No obstante la LFT no es una panacea, contiene la cantidad de restricciones a la defensa del trabajador que en un primer momento los trabajadores organizados realizaron grandes movilizaciones rechazándola. En aquel momento la correlación de fuerzas era mucho mas favorable para los trabajadores y la LFT de aquella época marcaba un paso atrás al desarrollo del movimiento obrero mexicano. Si bien hoy el movimiento obrero trata de evitar su reforma, esta lucha debe transformarse en una lucha por modificarla a favor totalmente para los trabajadores. Pero esto no se puede lograr con negociaciones cupulares sin luchando.

El objetivo de la burguesía al pretender modificarla es eliminar todo elemento pudiera se útil al trabajador en la defensa legal de sus intereses. En suma pretenden sustituir una ley muy limitada en una ley totalmente patronal.

Antecedentes.

A finales de 1914 y principios de 1915 se desarrolla una de las páginas más trágicas del movimiento obrero. En1914 Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron a la capital con todos sus ejércitos obligando a Venustiano Carranza a huir rumbo a Veracruz, Las fuerzas de Zapata y Villa habían tomado el poder, sin embargo ante la falta de una alternativa a este sistema y un programa que englobara todas las reivindicaciones de la clase obrera se disipó esta oportunidad. Obregón y Carranza no tardaron en entrar nuevamente a la ciudad y recuperara el poder. Todo esto costo la muerte de muchísimos campesinos y trabajadores, los cuales, fueron usados como

41


carne de cañón por parte del ejército constitucionalista gracias a la política traidora de los dirigentes de la Casa del Obrero Mundial. Los batallones rojos no fueron más que eso, milicias obreras que a base de engaños por parte del gobierno y sus dirigentes ayudaron a la represión del movimiento campesino.

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO8

Objeto de ataques recientes (1985-2002).

En la década de los 80´s en todo el mundo comienza un proceso de apertura de mercados nacionales, especialmente para los países dependientes, esta apertura representa el saqueo de las materias primas, sobreexplotación para la mano de obra barata, destrucción de las pequeñas empresas nacionales, etc.

El capital extranjero se incorpora de manera descarada al saqueo de las economías nacionales, lo que implica un golpe mortal a la industria nacional. El proceso de privatizaciones que arranca, en México, con el periodo presidencial de Miguel de la Madrid, marca una de las condiciones fundamentales para que los ataques a la Ley Federal del Trabajo se intensifiquen, con una peculiaridad, que además de la burguesía local, son el capital internacional y sus organismos internacionales los más impacientes impulsores de cambios.

Con la promoción del imperialismo los ataques se intensifican, principalmente en el periodo de gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el cual a la burguesía se le garantiza la impunidad para violar toda la legislación laboral que desee...

A inicios de 1986, la Confederación Patronal de la República Mexicano (COPARMEX), plantea la modificación a la legislación laboral. Argumentando que su objetivo fundamental era el "impulsar la recuperación de la economía y la confianza de la inversión". Si bien en su momento no tuvo un eco importante, sirvió de base para la discusión del anteproyecto de una Nueva Ley Federal del Trabajo presentada en junio de 1989 a una comisión para la reforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari. Estas reformas iban encaminadas exclusivamente al sector productivo, y se proponía que se pudiese llegar a un acuerdo a partir de la coordinación del gobierno (lo

⇒ 8 www.leyes.com.mx

42


mismo propone Vicente Fox). Las tesis fundamentales de esta propuesta son las siguientes:

1 Flexibilizar la normatividad de las relaciones individúales de trabajo.

2 Modernizar las relaciones de trabajo y sus formas de terminación.

3 Responder a la generación de empleos en el ámbito de la pequeña y mediana empresa

4 Incorporar la importancia de la "calidad" y "productividad" en las relaciones de trabajo.

5 Establecer bases que eleven productivamente el nivel de vida de los trabajadores.

6 Descentralizar la aplicación de la legislación laboral.

7 Simplificar la procuración e impartición de la justicia laboral.

8 Redimensionar el régimen de las relaciones colectivas de trabajo hacia la modernidad, productividad y competitividad.

9 Establecer las relaciones laborales en base al dialogo y cooperación en todos los niveles.

Como se puede observar en el texto, esta propuesta era una receta acabada para que en lo práctico y en lo jurídico los trabajadores estén bajo el control total del empresario, como la actual propuesta no tiene diferencias sustanciales.

Para Salinas de Gortari, no era preciso, como no lo es para ningún burgués, que estas leyes se aprobaran por el parlamento, él comenzó a impulsarlas en los hechos concretos. El ejemplo más claro lo tenemos en Teléfonos de México, empresa vendida a Carlos Slim. En esta empresa se comenzaron a implantar las relaciones laborales del tipo de las reformas mencionadas mas arriba, como por ejemplo el pago por productividad, y, se comenzó a impulsar un "nuevo y moderno sindicalismo" que implica la cooperación estrecha con los patrones.

En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Evaluación de la Productividad y la Calidad, este acuerdo fue aceptado por la cúpula charra de la CTM. En este acuerdo se daban las líneas generales que seguirían las empresas en los años posteriores con respecto a "modernización" laboral

43


como las relaciones laborales para aumentar la productividad y la calidad, bonos adicionales al salario, etc.

Desde 1993 ya se mostraba una seria amenaza de crisis, a finales de 1994 y principios de 1995 el desempleo se disparó al 6.8%, estallando una de las mayores crisis que ha sufrido nuestro país, sin embargo el Partido Acción Nacional (PAN) lanza una propuesta de reforma laboral que significaba un franco ataque a los sindicatos, argumentando que el poder de los sindicatos era mucho, y que se les tenia que recortar, esta propuesta se presentó ante el Senado en septiembre de 1995, aunque antes se habían realizado diálogos entre la COPARMEX y la CTM. En esta propuesta podemos encontrar las siguientes características:

Proyecto de reformas a la Ley Federal de Trabajo presentadas por el PAN 1995

1 Renuncia del carácter titular y protector de la ley.

2 Renuncia de derechos adquiridos.

3 Libre acuerdo de voluntades, con la idea de que tanto el trabajador como el capital son iguales, por lo tanto merecen el mismo trato.

4 Pérdida de principio jurídico de la estabilidad en el empleo.

5 La productividad como principio y meta de la ley

6 Supresión del principio jurídico de que la interpretación de la ley deba ser en lo que más favorezca al trabajador.

7 Mayores causales de despido justificado.

8 Ninguna oportunidad para demandar la reinstalación por despido injustificado, o bien por padecer una incapacidad parcial (que implica el reacomodo).

9 Individualización de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones (de común acuerdo) acorde a la productividad de la empresa.

10 Trabajo polivalente y libre movilidad del trabajador.

11 Liquidación de los escalafones.

12 Fijación de 30 días como máximo, para la duración de la huelga.

44


13 Se fomenta la libre afiliación o desafiliación a los sindicatos, a través de la creación de comités de empresas que fungen como representantes de los trabajadores estén o no estén sindicalizados así como el libre registro sindical.

14 Creación de los tribunales unitarios presididos por jueces de lo social (desaparición del trisectorialismo).

Como podemos observar no dista mucho esta propuesta de 1995 con la de 1989, sin embargo esta propuesta hecha por el PAN, sienta las bases para todo el proceso que viene con respecto a la producción, principalmente el papel del obrero en esta.

Se impulsó "La Nueva Cultura Laboral", que se puede numerar en siete puntos.

1 Ética laboral: "preservar los bienes de la empresa, capacitarse para elevar la productividad, guardar lealtad respecto a los procesos productivos, no retrasar los procedimientos jurídicos laborales, y no incurrir en tortuguismos para evitar que la empresa produzca".

2 Empleo: "El lugar de trabajo es la empresa, es imperativo la solidaridad entre sus integrantes obreros y patrones no son enemigos, unidos elevaran la productividad".

3 Remuneraciones: "Se hará y elevarán en función de la productividad”.

4 Capacitación y formación: "Los obreros deberán capacitarse para elevar la productividad.

5 Productividad, calidad y competitividad: "Para alcanzarla se propone: incrementar el empleo mejorar la capacitación e impulsar la investigación.

6 La empresa y su papel en la sociedad: " Tiene dos funciones la empresa, una externa que es bienes y servicios socialmente necesarios, la otra interna que es generar valor y distribuirlo equitativamente a sus importantes y garantizarlo mediante la obtención de utilidades.

7 Derechos y obligaciones de los trabajadores: " Derecho al trabajo, estable, justo y remunerado así como organizarse y capacitarse...obligación de trabajar con intensidad, no divulgar secretos de la empresas, e informar al patrón con veracidad. El

45


derecho para los patrones es, proponer criterios de contratación y de trabajo que permita más productividad, y remunerar según la productividad, tratar con respeto a sus empleados, etc.

Como podemos observar toda esta nueva cultura laboral fue elaborada para la expoliación con mayor intensidad de plusvalía. Hoy en día podemos visitar cualquier fábrica y hay un sin fin de actividades para impulsar esta cultura laboral proempresarial.

Dichos principios se han convertido en norma en centros de capacitación, escuelas técnicas y distintas universidades. Con esto la burguesía, buscan matar dos pájaros de un tiro, por un lado promueven la formación de mano de obra barata y sumisa y por el otro preparan condiciones para volver la Nueva Cultura laboral en ley, con el pretexto de solamente poner por escrito lo que en los hechos ya se hace.

Las reformas que se vienen proponiendo desde 1986 hasta la actualidad, tienen como modelo las leyes laborales de los Estados Unidos. En este país la Ley de Jurisdicción Federal, es totalmente favorable a los empresarios, permiten el despido libre, y sin derechos sociales, la contratación por horas, la inexistencia del derecho de huelga, el impulso de sindicatos blancos, etc.

Las reformas de la era Fox.

El gobierno de Fox sigue esta misma lógica con respecto a los cambios a la LFT. La línea fundamental con la que impulsa la nueva es la eliminación de las juntas de conciliación para dejar a la relación obrero patronal como un asunto mercantil entre particulares.

Así pues la idea es acabar con las pequeñas victorias de los trabajadores que se plasman en esta ley y darle toda la libertad a la burguesía para poner y quitar cláusulas en los contratos, que serían fundamentalmente individuales, dejando a los sindicatos como simples espectadores.

El gobierno de Fox tiene todas las intenciones de aprobar estas reformas bajo su periodo. La velocidad con que se pueda dar esto va a depender de las presiones que ejerzan del exterior y las luchas que se desarrollen aquí en México.

46


Fox y Carlos Abascal han mencionado que ellos solo dialogarán con los dirigentes, tanto de los trabajadores como de los empresarios. Es decir con los charros, que están en total coalición con los empresarios.

Sólo que hay un problema, la situación en las condiciones de vida de los trabajadores es mucho peor que las que había en los años anteriores, las contradicciones se hacen mucho mas ríspidas, y la respuesta que se pueden esperar no es de una dócil acotación de la gran masa de los trabajadores hacía las disposiciones del Gobierno y patronales, sin de una lucha intensa por la defensa de las conquistas obreras.

El imperialismo tiene urgencia en la reforma, un documento del Banco Mundial Para México llamado "Una agenda integral del desarrollo para la nueva era" dice:

"Se debe eliminar el sistema actual de pago por despidos; la negociación colectiva y contratos obligatorios para la industria (contratos ley); el ingreso obligatorio a sindicatos (cláusula de exclusión); la repartición obligatoria de utilidades; las restricciones a los contratos temporales de plaza, fijos y de aprendizaje; los requisitos de compromisos basados en antigüedad; los programas de capacitación programados por la empresa y las obligaciones por los empleados de subcontratistas (patrón directo)" se sostiene que esta "flexibilidad unilateral" se ajusta mas a una "economía protegida con una elevada inflexión y sindicatos fuertes" y no al "México integrado, más estable y participativo de hoy" (La Jornada 25 de mayo de 2001).

Una confirmación de que estas propuestas son una continuación de las que se intentaron en años pasados la da Carlos Abascal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, " las reformas arrancaran a partir de las ya establecidas en 1995 ", es decir que la "Nueva Cultura Laboral" no esta a discusión, ni ninguno de los cambios que ya se han puesto en práctica, como los siguientes:

Establecer 4 nuevos contratos de trabajo, de carácter eventual: uno a prueba de treinta días; otro por capacitación de noventa días para trabajadores de base y de 180 días para empleados de confianza; otro por jornada discontinua, y uno mas por estudiantes "becados" hasta por 400 horas de trabajo. El ultimo: "con el objeto de desarrollar en el ámbito real las competencias laborales. (Artículo 123-y del proyecto)"

47


III. 3 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO9. INFONAVIT, SAR E IMSS

TÍTULO SEGUNDO DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO CAPÍTULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES

[Artículo 41] [Artículo 42] [Artículo 43] [Artículo 44] [Artículo 45] [Artículo 46] [Artículo 47] [Artículo 48] [Artículo 49] [Artículo 50] [Artículo 51] [Artículo 52] [Artículo 53] [Artículo 54] [Artículo 55].

En estos artículos se describen únicamente las generalidades que se toman encuentra en los riesgos de trabajo y acerca de cuando se pueden considerar.

DEFINICIÓN DE RIESGO DE TRABAJO: Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. (Según el artículo 41 de la ley del IMSS).

TÍTULO SEGUNDO DEL RÉGIMEN OBLIGATORIO CAPÍTULO III DEL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO SECCIÓN QUINTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO [Artículo 70] [Artículo 71] [Artículo 72] [Artículo 73] [Artículo 74] [Artículo 75] [Artículo 76][Artículo 77] [Artículo 78] [Artículo 79]

Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas, multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima, y al producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente:

Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M

⇒ 9 www.shcp.gob.mx

48


Donde:

V = 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad permanente total.

F = 2.3, que es el factor de prima.

N = Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.

S = Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.

I = Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100.

D = Número de defunciones.

M = 0.005, que es la prima mínima de riesgo.

CAPÍTULO V DEL SEGURO DE INVÁLIDEZ Y VÍDA SECCIÓN PRIMERA GENERALIDADES

Artículos. 112-118

SECCIÓN SEGUNDA DEL RAMO DE INVALIDEZ Artículos. 119-126

Existe invalidez cuando el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo igual, una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual percibida durante el último año de trabajo y que esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales.

SECCIÓN TERCERA DEL RAMO DE VÍDA

Artículos. 127-137

Cuando ocurra la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, el Instituto otorgará a sus beneficiarios, las siguientes prestaciones:

I. Pensión de viudez;

49


II. Pensión de orfandad;

III. Pensión a ascendientes;

IV. Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en los casos en que lo requiera, de acuerdo con el dictamen médico que al efecto se formule, y

V. Asistencia médica.

Son requisitos para que se otorguen a los beneficiarios las prestaciones contenidas en el artículo anterior, las siguientes:

Que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al Instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales, o bien que se encontrará disfrutando de una pensión de invalidez, y

Que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo.

SECCIÓN SEXTA DEL REGIMEN FINANCIERO

Artículos. 146-149

A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para el seguro de invalidez y vida el 1.75 % y el 0.625 % sobre el salario base de cotización respectivamente.

CAPÍTULO VI DEL SEGURO DE RETIRO, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ. SECCIÓN SEGUNDA DEL RAMO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA

ARTÍCULOS. 154-160

Existe cesantía en edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Para gozar de las prestaciones de este ramo se requiere que el asegurado tenga reconocidas ante el Instituto un mínimo de 1,250 cotizaciones semanales.

Este a su vez el Instituto le otorgará de las prestaciones siguientes:

I. Pensión;

50


II. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV de este Título;

III. Asignaciones familiares, y

IV. Ayuda asistencial.

CESANTÍA EN EDAD AVANZADA.

ARTÍCULO. 157

Los asegurados que reúnan los requisitos anteriores podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada. Para tal propósito podrá optar por alguna de las alternativas siguientes:

I. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia, que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, y

II. Mantener el saldo de su cuenta individual en una Administradora de Fondos para el Retiro y efectuar con cargo a éste, retiros programados.

Ambos supuestos se sujetarán a lo establecido en esta Ley y de conformidad con las reglas de carácter general que expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

El asegurado que opte por la alternativa prevista en la fracción II podrá, en cualquier momento, contratar una renta vitalicia de acuerdo a lo dispuesto en la fracción I.

INFONAVIT EN LA LEY DEL IMSS10

En la ley del IMSS, se habla en el artículo. 159 acerca de la prima utilizada, y de algunas generalidades.

ARTÍCULO 159.

Para efectos de esta Ley, se entenderá por:

La cuenta individual se integrará por las subcuentas: de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias.

⇒ 10 www.imss.gob.mx

51


Respecto de la subcuenta de vivienda las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán hacer entrega de los recursos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en los términos de su propia Ley.

Se deberá utilizar una prima del 5% del salario base de cotización

SECCIÓN QUINTA DEL RÉGIMEN FINANCIERO

ARTÍCULOS. 167, 168 Y 169

Las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán:

I. En el ramo de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2 % del salario base de cotización del trabajador.

II. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del 3.150% y 1.125% sobre el salario base de cotización, respectivamente.

III. En los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez la contribución del Estado será igual al 7.143% del total de las cuotas patronales de estos ramos, y

IV. Además, el Gobierno Federal aportará mensualmente, por concepto de cuota social, una cantidad inicial equivalente al 5.5% del salario mínimo general para el Distrito Federal, por cada día de salario cotizado, que se depositará en la cuenta individual de cada trabajador asegurado.

El valor del mencionado importe inicial de la cuota social, se actualizará trimestralmente de conformidad con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año.

SECCIÓN SEPTIMA DE LA CUENTA INDIVIDUAL Y DE LAS SOCIEDADES DE INVERSION ESPECIALIZADAS DE FONDOS PARA EL RETIRO (SAR)

ARTÍCULOS. 174, 175, 176, 177, 178, 179 Y 200

52


El trabajador asegurado tendrá, en los términos de las leyes respectivas, el derecho de elegir a la Administradora de Fondos para el Retiro que operará su cuenta individual.

La Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro determinará los mecanismos, procedimientos y términos aplicables a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no elijan la Administradora de Fondos para el Retiro que deba operar sus respectivas cuentas.

Los patrones estarán obligados siempre que contraten un nuevo trabajador a solicitar su número de seguridad social y el nombre de la Administradora que opere su cuenta individual.

Las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán contar, para su constitución y funcionamiento, con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sujetándose en cuanto a su contabilidad, información, sistemas de comercialización y publicidad a los términos de la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

TÍTULO SEGUNDO DEL REGIMEN OBLIGATORIO CAPÍTULO VII DEL SEGURO DE GUARDERÍAS Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES SECCIÓN PRIMERA DEL RAMO DE GUARDERÍAS

GENERALIDADES

[Artículo 201] [Artículo 202] [Artículo 203] [Artículo 204] [Artículo 205] [Artículo 206] [Artículo 207]

En estos artículos se describen únicamente las generalidades que se toman en cuenta en el ramo de guarderías y acerca de cuando se pueden considerar y del tipo de servicio que se presta con estas guarderías.

SECCIÓN TERCERA

RÉGIMEN FINANCIERO

ARTÍCULOS 211, 212 Y 213.

53


En estos artículos describen acerca del régimen financiero, pero lo que más nos importa esta escrito en negritas en el artículo 211, trata de la prima que utilizamos para sacar el factor de salario real.

Artículo 211. El monto de la prima para este seguro será del uno por ciento sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el veinte por ciento de dicho monto.

Artículo 212. Los patrones cubrirán íntegramente la prima para el financiamiento de las prestaciones de este capítulo, esto independientemente que tengan o no trabajadores de los señalados en el artículo 201 a su servicio.

Artículo 213. El Instituto podrá celebrar convenios de reversión de cuotas o subrogación de servicios, con los patrones que tengan instaladas guarderías en sus empresas o establecimientos, cuando reúnan los requisitos señalados en las disposiciones relativas.

54


CAPITULO IV

FORMATO DE CONTRATO

IV. 1 NORMATIVIDAD11.

El contrato de construcción de obras, es el documento que firman el Contratista y el Constructor. Mediante el cual, el Constructor se obliga a ejecutar las obras y al Contratista a pagarla. El contrato debe describir qué trabajos hay que realizar y cómo ha de efectuarse el pago de los mismos.

Existen muchas maneras de contratar el pago de unas obras de construcción. Estas difieren básicamente en la forma de abonar la construcción que se realiza. Cada una de ellas determina en el Constructor una estrategia distinta a la hora de programar el proceso constructivo y sobre todo a la hora de establecer prioridades en la ejecución de las distintas unidades de obra. Los tipos más corrientes de contratos de construcción son:

Contrato de Proyecto y Construcción.

Es una modalidad, que en los últimos tiempos se está haciendo habitual en los grandes proyectos de construcción. En este tipo de contrato el Constructor o Contratista toma a su cargo tanto el proyecto como la construcción de las obras y en su oferta valora la ejecución de los trabajos descritos en un proyecto, que el mismo equipo o alguien por cuenta del Constructor ha redactado. En este tipo de contratos el Contratista realiza la licitación sobre un Pliego de Bases, que define de manera sucinta el objetivo o intención que desea conseguir con la construcción, y deja en libertad al licitador para definir la manera de lograrlo, debiendo el mismo licitador valorar con posterioridad su propio proyecto. El Contratista realiza la adjudicación a aquella oferta que le resulta más aceptable para satisfacer los objetivos perseguidos con la construcción o simplemente a aquella que le

• 11 “Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas” ultima Reforma 2007. Toda.

• “Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas” ultima Reforma 2007. Todo.

55


gusta más. Algunos contratistas se inclinan claramente por este tipo de contrato, sobre todo cuando en él se incluye la financiación de toda la operación. Es decir el constructor no sólo aporta el proyecto completo y su construcción, sino que lo financia y el Contratista se compromete a abonar a lo largo de una serie de años, normalmente muchos más de lo que dura la construcción, el importe total de su promoción.

En la actualidad, en ciertos casos, se incluyen entre los trabajos comprendidos en el contrato incluso el mantenimiento de la construcción o instalación construida durante una cantidad considerable de años. En algunos países, se contratan en la actualidad tramos de carretera incluyendo en el contrato el paquete completo: Proyecto, Construcción y Mantenimiento durante diez o quince años. El Contratista (habitualmente la Administración en estos últimos casos) pacta con el Constructor el pago dilatado en el tiempo de toda la operación, incluyendo, como es lógico, en el importe los intereses generados por el pago diferido.

Ventajas. • Coordinación de especialistas en diseño y en construcción de un

determinado tipo de obras, lo que repercute favorablemente en la calidad final de la construcción.

• Proyecto concebido en todo momento para ser construido de una manera racional y económica. En muchas ocasiones el diseño ha sido condicionado por la propia ejecución de los trabajos.

• Posibilidad de conseguir ofertas económicamente ventajosas al amoldar el constructor el Proyecto a sus disponibilidades.

Desventajas. • Cada constructor ofrece soluciones diferentes, adecuadas a su propia

conveniencia, que pueden no coincidir con la conveniencia del proyecto o idea del contratista.

• Encarecimiento de la fase de diseño, al concurrir por ejemplo diez proyectos y ofertas distintas y sólo aprovecharse una sola.

• Falta de control por parte del contratista, al no disponer de persona independiente que pueda velar por sus intereses en los posibles cambios de diseño al construir.

• Difícil garantía de que, en caso de dificultades, el coste ofertado no varíe sustancialmente y siempre hacia arriba.

Contrato a Precio Cerrado.

En este tipo de Contrato denominado con frecuencia llave en mano el Constructor se compromete a entregar una construcción completamente terminada y en estado de funcionamiento contra la entrega de una cantidad

56


fija, repartida en plazos pactados previamente, de acuerdo con el avance de la obra. La oferta del Constructor se basa en un estudio del proyecto suministrado por el Contratista, pero los riesgos de errores en dicho Proyecto se entienden asumidos por el Constructor que debe por tanto realizar un estudio completo y exhaustivo del proyecto que le entrega el Contratista y añadir en él todo aquello que considera que falte ya que la cifra de su oferta se considera "cerrada" una vez firmado el Contrato. El constructor se compromete a recibir exclusivamente la cantidad ofertada, incluyendo en ella todas aquellas cosas que en su opinión son necesarias para la correcta terminación y funcionamiento de la instalación aunque no estuvieran incluidas en el Proyecto recibido para el estudio de la oferta.

Ventajas.

• Todas las ofertas tienen la misma base, es decir, se oferta lo mismo por cada uno de los licitadores, por tanto son comparables.

• El contratista se asegura un costo más o menos cierto o al menos con muy pequeño porcentaje de variación, ya que los riesgos de posibles variaciones son asumidos por el constructor e incluidos en el precio ofertado.

• El constructor asume la responsabilidad de la medición; por lo tanto puede valorar algo que el mismo ha medido, lo que le exime de posibles errores ajenos a la hora de evaluar sus propios costes.

• Evita una gran parte del trabajo de medición y valoración del trabajo

realizado, pues la cifra final de cada unidad es conocida y por lo tanto se puede CERTIFICAR, o sea pagar cada relación mensual de obra realizada, a base de calcular el porcentaje realizado de cada unidad.

• El Contratista obtiene una serie de ofertas, que le comprueban la fiabilidad económica del Proyecto que encargó y al compararlas le dan una idea muy clara de cual puede ser el precio real de la construcción de su proyecto.

Desventajas. • El establecimiento de un precio cerrado obliga al Contratista a no poder

variar prácticamente nada una vez realizada la adjudicación, ya que si lo hace el constructor puede aprovechar la coyuntura para mejorar su posición contractual y ya no tiene competencia posible, que permita comprobar lo procedente de su postura.

• Requiere un proyecto bien definido y exacto con pocas posibilidades de error, pues cualquier variación supone dificultades seguras entre Contratista y Constructor.

57


Son recomendables para.

• Obras de poca cuantía económica. • Obras que pueden ser definidas con precisión. Debe evitarse su uso, por

ejemplo, en obras subterráneas, o con alto grado de incertidumbre. • Obras de poca duración o poco riesgo de variación de precios.

Contrato por unidades de obra y cuadro de precios.

Se contrata el precio de una serie de unidades de obra, de tal manera que no se asegura el volumen de cada unidad, ni siquiera la ejecución de todas las unidades del contrato. El constructor debe realizar sus cálculos de coste de cada unidad independientemente y evaluar aproximadamente el valor global de las obras, para repartir gastos no proporcionales al volumen de obra. El Contratista no queda comprometido de ninguna forma a asegurar un volumen determinado de obra. Es un tipo de contrato típico de obras con un gran margen de inseguridad en su ejecución, e incluso se suele utilizar para contratos de trabajos de investigación o prospección en los cuales existe una cantidad determinada y fija a gastar, que se consume con arreglo a un cuadro de precios contratados, en los que se suele añadir los porcentajes necesarios para cubrir los gastos de impuestos, beneficio industrial del constructor etc. Es un contrato a firmar con un constructor de confianza, cuando no es posible prever ni siquiera aproximadamente los volúmenes de obra a realizar, y por lo tanto tampoco se puede garantizar el importe total de las obras que se ejecuten.

Contrato de presupuesto parcial y general.

Es el contrato habitual y más frecuente; utilizando los cuadros de precios del proyecto y la medición de los planos del mismo se obtiene una valoración reflejada en unos presupuestos parciales y un presupuesto general, como suma de los diferentes presupuestos parciales incluidos en el proyecto recibido y que formará parte del Contrato. Este presupuesto general, afectado de un coeficiente mayor que la unidad, para cubrir impuestos, gastos generales, beneficio industrial y cualquier otro costo proporcional al volumen de obra realizado, es el presupuesto final del proyecto sobre el cual el Constructor se compromete a hacer una baja o un alza. Para obtener la cifra de su oferta, el Constructor obtiene sus propios precios de coste de las distintas unidades de obra que figuran en el proyecto. Aplica estos precios a las mediciones que figuran en el proyecto recibido y obtiene unos presupuestos parciales y un presupuesto general llamado

58


presupuesto por administración. A continuación obtiene el factor por el cual debe multiplicar todos sus costes directos para cubrir gastos generales, impuestos, permisos, imprevistos y beneficio industrial. Este factor en la actualidad puede variar en la actualidad entre el 1.35 y el 1.70. Al aplicarlo al presupuesto general por administración, se obtiene la cifra que en realidad debería ser la ofertada por el Constructor. Esta cifra no coincide casi nunca con la cifra del Proyecto estudiado y al compararla con aquella nos da la baja o alza que el Constructor necesita hacer para hacerse cargo del Contrato con un justo beneficio por su actividad. Esta baja o alza se aplica a todos los precios del Contrato para facturar mensualmente al Contratista, las unidades de obra realizadas por el Constructor. En este tipo de contrato se pacta que sólo se abonarán aquellas unidades de obra realmente ejecutadas por el Constructor. Una vez construida la obra las mediciones reales multiplicadas por los precios unitarios afectados por la baja o alza pactada, dan el importe total definitivo a cobrar por el Constructor. En el Pliego de Condiciones del Proyecto, que es uno de los documentos del Proyecto que se incorpora al Contrato, se suele especificar el porcentaje de variación aceptado en el volumen total de cada unidad de obra, para respetar el precio de la unidad contratado.

Las ventajas de este tipo de contrato, sobre todo si el Proyecto está bien realizado, son evidentes pues participa de las ventajas de los otros sistemas ya descritos y por ello es el tipo de contrato más común en las obras de ingeniería. Asegura en cierta medida el coste total y al mismo tiempo deja abierta la posibilidad de introducir variaciones sin perjuicio para ninguna de las dos partes contratantes: Contratista y Constructor. Por otra parte fija una base concreta y determinada sobre la que realizar la licitación de las obras, permitiendo una competitividad justa entre los concursantes a una obra.

Contrato por administración.

Aunque suele ser el sueño de algunos constructores, no es en absoluto recomendable para los intereses del Contratista. Si profundizamos un poco en la filosofía de todo buen Constructor, tampoco lo es para éste. Este contrato por Administración se basa en la fijación de unos precios de mano de obra y materiales por parte del Constructor y con arreglo a ellos se facturan al Contratista los trabajos realizados encargados por la propiedad. El compromiso del Constructor se limita a fijar la cantidad a facturar por cada hora de operario o peón, y por cada unidad de material empleado, pero sin asegurar en ningún caso el número de horas ni las cantidades a emplear en cada unidad de obra. Sobre el total de facturación de mano de obra y materiales consumidos el constructor carga un porcentaje fijo para cubrir sus

59


gastos fijos y beneficio industrial. Por tanto la cantidad total a cobrar por estos conceptos se incrementa a medida que aumenta el volumen total de mano de obra y materiales, independientemente del volumen total de obra realizado.

Este tipo de contrato exige, para ser razonablemente aceptable para el Contratista, una estrecha vigilancia del Constructor por parte del Contratista y supone habitualmente un coste superior en la obra ejecutada que el que se conseguiría con otro tipo de contrato. En este Contrato se elimina todo interés por el rendimiento y la productividad no sólo en el constructor, sino en el propio personal u organización de éste. Por otra parte el constructor se encuentra totalmente coaccionado en su trabajo, no pudiendo tomar decisión alguna, sin el previo permiso del Director Técnico o de la persona que represente al Contratista, lo cual dificulta gravemente su propia programación de trabajo. Además la tramitación administrativa de los pagos suele resultar complicada debido a la multitud de comprobaciones y papeleo que requiere su autorización. No es aconsejable por lo tanto este tipo de contrato, más que en casos de emergencia y siempre de manera provisional y parcial hasta conseguir la firma de otro contrato más conveniente. Como es lógico, existen además multitud de tipos de contratos que contemplan diferentes variantes a las mencionadas más arriba. Entre ellos los contratos al coste más un beneficio fijo, los contratos con beneficio en función del coste alcanzado, etc. El Contrato es básicamente un acuerdo entre las dos partes contratantes en el cual se establecen los compromisos y obligaciones de cada parte, así como el reparto asunción de los riesgos que se puedan presentar. Todo ello en un plano de igualdad que supone además implícita la buena fe de ambas partes en el momento de la firma del contrato.

• Se prevé y a titulo excepcional la posibilidad de retribución a precio alzado, sin existencia de precios unitarios;

• Se regula con detalle la aplicación de la revisión de precios;

• Se regula con precisión la adjudicación de un contrato en supuesto de baja temeraria;

• Se regula la constitución y posibilidades de las fianzas o garantías exigidas para los contratos.

El contrato de construcción de una determinada obra obliga al Constructor a realizar la obra y al Contratista o Propietario a pagarla. El contrato debe por tanto describir detalladamente qué es lo que hay que construir, y cómo se va a pagar lo construido. Para esto el contrato debe incluir los siguientes documentos:

60


a).- Proyecto.

Es conveniente que forme parte del contrato el Proyecto completo, pues si es un buen Proyecto, incluye en él no sólo la descripción gráfica y pormenorizada de todos y cada uno de los trabajos a realizar, sino también condiciones, calidades de ejecución, y formas de abono de cada una de las unidades.

b).- Pliego de Condiciones Generales.

En las condiciones generales del Contrato se especifican responsabilidades, obligaciones y poderes de cada una de las partes contratantes y sus competencias en los campos de actuación respectivos.

c).- Oferta.

Es el documento de compromiso, firmado por el Constructor y aceptado por escrito por el Contratista, donde se fija el precio ofertado y el plazo ofrecido para la terminación de los trabajos, respetando las condiciones fijadas en el Contrato.

d).- Documentos aclaratorios.

De algún posible punto difícil o importante del contrato, como puede ser el de la fianza, premios o sanciones por retrasos, forma de actuar en caso de aparición de emergencias imprevisibles, reparto de riesgos, etc.

e).- Contrato propiamente dicho.

Es el documento, firmado por ambas partes obligándose en los términos fijados en los documentos antes descritos, que se resumen en el compromiso del Constructor a construir y el del Contratista a pagar lo construido.

RIESGOS E IMPREVISTOS.

Ninguna actividad humana que se haya previsto de antemano tiene la garantía absoluta de que su realización se verifique exactamente según se proyectó. Existen una serie de factores de imposible calificación ni cuantificación a priori, que pueden alterar las previsiones iniciales y hacer variar por tanto los resultados obtenidos respecto a los inicialmente previstos.

61


FIANZAS.

En los contratos de construcción es corriente estipular que el constructor tenga que depositar una fianza. Se llama fianza a una determinada cantidad de dinero que el constructor deposita por adelantado ó permite que se le deduzca de los pagos periódicos para responder ante el Contratista de posibles reparaciones, defectos o incumplimientos de contrato que pueda padecer la obra realizada.

Esta cantidad normalmente es devuelta al constructor, una vez transcurrido el período de garantía de la obra. Durante este período el Constructor asume la responsabilidad de reparar y dejar la obra en las mismas condiciones que el día en que se terminó. En muchos casos, para no tener que depositar en metálico la fianza, se recurre a un aval bancario, es decir a un documento mediante el cual una entidad bancaria responde ante el Contratista hasta una cantidad determinada, la fianza, de las obligaciones del Constructor.

Naturalmente este aval o fianza supone un costo adicional para el Constructor, costo que ha de repercutir en sus precios.

62


EJEMPLO CONTRATO12 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, EL PÚBLICO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO “____________________” A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE MENCIONARÁ COMO “EL CONVOCANTE ”, REPRESENTADO POR SU DIRECTOR GENERAL “______________”; Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA JURÍDICA COLECTIVA DENOMINADA “____________”, S.A. DE C. V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE MENCIONARÁ COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL ____________________; HACIENDO AL EFECTO LAS PARTES LAS SIGUIENTES: DECLARACIONES: L.“DE” L.1 QUE ES UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL, CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, CREADO A TRAVÉS DEL DECRETO NÚMERO 245 DE LA HONORABLE XLVII LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL “GACETA DEL GOBIERNO” DE FECHA 5 DE JULIO DE 1980. L.2.- QUE SU DIRECTOR GENERAL, INGENIERO ARTURO RICARDO MORALES HERNÁNDEZ CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES NECESARIAS PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 33 DE LA LEY DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO; 17 Y 18 FRACCIÓN X DEL DECRETO DE CREACIÓN DESCRITO EN LA DECLARACIÓN QUE ANTECEDE, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE. L.3.- QUE CONFORME AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY QUE CREA A EL PÚBLICO DESCENTRALIZADO POR SERVICIO DE CARÁCTER MUNICIPAL, DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, EL MISMO TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO NÚMERO MIL SETECIENTOS SIETE, ZONA INDUSTRIAL TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO AST800705HH2. II- DE “EL CONTRATISTA”: II.1.- QUE ES UNA SOCIEDAD MEXICANA CONSTITUIDA LEGALMENTE DE ACUERDO CON LAS LEYES DE NUESTRO PAÍS, QUE CON LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLE CON UNO DE LOS FINES ESTABLECIDOS DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL, SEGÚN LO ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _______, VOLUMEN ______, OTORGADA EL DÍA ____DE _____DE _____, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO, LICENCIADO ________, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD ( O DEL COMERCIO) DEL DISTRITO JUDICIAL DE ___________, ESTADO DE ____, EN EL LIBRO PRIMERO, PARTIDA _______, VOLUMEN ______, A FOJAS ____, DE FECHA ____ DE AGOSTO DE _______, DOCUMENTO QUE SE ENCUENTRA AGREGADO AL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO. II.2.- QUE EL ___________________________________EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ES SU REPRESENTANTE LEGAL, COMO SE ACREDITA CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____________, VOLUMEN _____, OTORGADA EL DÍA ____ DE ______ DE ______, PASADO ANTE LA FE DEL NOTARIO PÚBLICO _____ DEL DISTRITO JUDICIAL DE _________, ESTADO DE_______, LICENCIADO _________, E INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD ( O DEL COMERCIO) DEL DISTRITO JUDICIAL DE _________, ESTADO DE__________, EN EL LIBRO PRIMERO, PARTIDA ______________, VOLUMEN ______, A FOJAS _______, DE FECHA _____ DE AGOSTO DE _______. QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, MISMAS QUE A LA FECHA NO LE HAN SIDO LIMITADAS, MODIFICADAS O REVOCADAS, Y EN CASO CONTRARIO ESTÁ ANUENTE EN QUEDAR OBLIGADO A TÍTULO PERSONAL DE LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS POR SU REPRESENTADA. II.3.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES ______________, Y QUE SU REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON NÚMERO DE REGISTRO PATRONAL ES__________. II.4.- QUE CONOCE EL PROYECTO EJECUTIVO, PLANOS, ESPECIFICACIONES, MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO, Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN INTEGRADOS AL EXPEDIENTE QUE SE FORMÓ CON MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO REFERIDO Y QUE LE OBLIGAN COMO SI A LA LETRA ESTUVIEREN INSERTOS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO.

• 12 www.compranet.gob.mx

63


II.5.- QUE TIENE LA SUFICIENTE CAPACIDAD TÉCNICA, QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, Y QUE CONOCE EL CONTENIDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DENOMINADO “DE LA OBRA PÚBLICA” DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SU REGLAMENTO. II.6.- QUE NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LO QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y SABEDOR DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS FALSOS DECLARANTES. II.7.- QUE TIENE SU DOMICILIO LEGAL ESTABLECIDO ______________ NÚMERO _______, COLONIA ___________, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO; INDEPENDIENTEMENTE DE ESTE DOMICILIO SEÑALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, EL UBICADO EN __________ NÚMERO ________, COLONIA ________, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO. Y SEÑALA COMO SU NÚMERO DE TELEFÓNICO EL SIGUIENTE ____________________. III.- DE “LAS PARTES”: III.1.- QUE PARA TODOS LOS EFECTOS CONTEMPLADOS EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, “EL CONVOCANTE” SERÁ EL ÓRGANO EJECUTOR, QUIEN A TRAVÉS DE SUS SERVIDORES PÚBLICOS FACULTADOS LEGALMENTE EXTERIORIZARÁ Y VALIDARÁN TODOS LOS ACTOS RELACIONADOS CON “EL CONTRATISTA”. III.2.- QUE EN VIRTUD DE LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, Y UNA VEZ QUE SE HAN RECONOCIDO SU CAPACIDAD Y PERSONALIDAD, CONVIENEN EXPRESAMENTE EN SUJETARSE A LAS SIGUIENTES: CLÁUSULAS: PRIMERA.- DEFINICIONES. “LAS PARTES” CONVIENEN QUE PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO, SE ENTENDERÁ POR: LIBRO: LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DENOMINADO “DE LA OBRA PÚBLICA” DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, PUBLICADO EN LA GACETA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE DE 2003. REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE. TESORERÍA: LA TESORERÍA MUNICIPAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. CONTRALORÍA: EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. ÁREA EJECUTORA: EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA. SUPERVISOR: EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR EL ÁREA EJECUTORA, QUE TENDRÁ EL CARÁCTER DE RESIDENTE DE SUPERVISIÓN, CON LAS FUNCIONES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 217, 218 Y 219 DEL REGLAMENTO. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: LA PERSONA FÍSICA DESIGNADA POR “EL CONTRATISTA” QUE LO REPRESENTARÁ PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE CONOCE LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y DEMÁS ESPECIFICACIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. OBRA PÚBLICA: EJECUCIÓN DE TRABAJOS ENCOMENDADOS A “EL CONTRATISTA”. EXPEDIENTE: CÚMULO DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO Y QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO. EJERCICIO PRESUPUESTAL: ES EL PERÍODO DENTRO DEL CUAL SE HAN DE EJECUTAR O REALIZAR LOS INGRESOS O GASTOS PRESUPUESTADOS, GENERALMENTE COINCIDE CON EL AÑO NATURAL. LEY DE FIANZAS: LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS. SECRETARÍA DEL RAMO: LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA.

64


SOBRECOSTO: ES LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARÍA A “EL” CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE LA OBRA PÚBLICA, QUE NO SE CONCLUYAN POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” Y EL COSTO DE LA MISMA NO EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO. BITÁCORA. DOCUMENTO O DOCUMENTOS QUE SE LLEVARÁN EN EL SITIO DONDE SE REALICE LA OBRA PÚBLICA, EN EL CUAL SE REGISTRARÁN TODOS LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA MISMA, Y EN EL CUAL SE ESTABLECERÁ LA COMUNICACIÓN OFICIAL ENTRE “LAS PARTES”. SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DENOMINADA _________________________________________ CON BASE EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, PLANOS, PROYECTOS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMA DE OBRA, PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS, PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO Y PERSONAL, MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO, ASÍ COMO LAS BASES QUE SIRVIERON PARA EL PROCEDIMIENTO ADJUDICATORIO QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDOS EN EL EXPEDIENTE. EL MANUAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO, SERÁ CONSIDERADO COMO OBLIGATORIO Y TENDRÁ CARÁCTER BILATERAL, YA QUE “EL CONTRATISTA” LO CONOCE Y OBLIGA A LAS PARTES DE FORMA CONTRACTUAL COMO SI A LA LETRA ESTUVIERA INSERTADO EN ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES. TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO Y ORIGEN DE LOS RECURSOS. EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $___________________ (_________________________ PESOS ___/100 M. N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y DE $_______________(_______________________ PESOS ____/100 M. N.) INCLUYENDO DICHO IMPUESTO, SOBRE LA BASE DE LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS APROBADOS PARA EL EJERCICIO _______ MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA NÚMERO ________________________________ Y QUE SERÁN CUBIERTOS CON RECURSOS PROPIOS. CUARTA.-ANTICIPO. “EL” SE OBLIGA A OTORGAR A “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE ANTICIPO, LA CANTIDAD DE $____________________ (NOVENTA _______________________ PESOS ____/100 M. N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CANTIDAD QUE REPRESENTA EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: EL VEINTE POR CIENTO PARA LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL DIEZ POR CIENTO PARA FINANCIAMIENTO Y LA COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 12.44 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO Y 175 DE SU REGLAMENTO. A PARTIR DE LA FECHA EN QUE ALGUNA DE “LAS PARTES” LE COMUNIQUE A LA OTRA, QUE EL CONTRATO SÉ DE POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA, POR CUALQUIER CAUSA, EL SALDO QUE AÚN EXISTA POR AMORTIZAR SERÁ RESTITUIDO EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN. SI “EL CONTRATISTA” NO RESTITUYE EL SALDO POR AMORTIZAR EN EL PLAZO SEÑALADO CUBRIRÁ, SIN PERJUICIO DE QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTÍAS, LOS INTERESES MORATORIOS A RAZÓN DE LA TASA LÍDER INTERBANCARIA VIGENTE AL DÍA EN QUE DEBIÓ VERIFICARSE LA DEVOLUCIÓN; DEBIENDO RESTITUIR EL SALDO DEL ANTICIPO QUE CORRESPONDA, EN LAS CAJAS AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, UBICADAS EN LA PLANTA BAJA DE “EL ” UBICADO EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO NÚMERO 1707, ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SOLICITAR EL PAGO DE LA OBRA MEDIANTE LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES A “EL”, Y UNA VEZ RECIBIDAS Y APROBADAS ESTAS, “EL CONTRATISTA” DEBERÁN PRESENTAR LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES DEBIDAMENTE REQUISITADAS PARA SU LIQUIDACIÓN; TODO LO CUAL SE REALIZARÁ DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE: A).- “EL”, REVISARÁ Y EN SU CASO AUTORIZARÁ CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES EN EL DOMICILIO DE ÉSTE Y QUE A SATISFACCIÓN DEL MISMO, PRESENTE “EL CONTRATISTA”. B).- “EL CONTRATISTA” CONVIENE QUE EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE ESTIMACIONES SE REALICE EN UN PLAZO DE HASTA TREINTA DÍAS HÁBILES. C).- EN CASO DE AUTORIZAR UNA ESTIMACIÓN, “EL ” DEBERÁ ASENTAR TANTO EN ELLA MISMA COMO EN LA BITÁCORA DE OBRA, LA FECHA DE ACEPTACIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y SU FIRMA. D).- LA FORMULACIÓN DE LAS ESTIMACIONES SE REALIZARÁ CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE UN MES, Y EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 241. 242, 243, 244 Y 245 DEL REGLAMENTO, ADEMÁS SE CONVIENE QUE ESTARÁN A CARGO DEL SUPERVISOR Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN; DEBERÁN SER FIRMADAS POR AMBAS PARTES, SU APROBACIÓN LE CORRESPONDERÁ AL SUPERVISOR Y SU VALIDACIÓN AL ÁREA EJECUTORA. EN EL CASO DE QUE EXISTAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, AL MOMENTO DE FORMULAR LAS ESTIMACIONES EL SUPERVISOR Y EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN LAS CONCILIARÁN, EN CASO DE NO SER POSIBLE CONCILIARLAS TOTALMENTE, LAS PENDIENTES DEBERÁN RESOLVERSE E INCORPORARSE EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. E) POR TODOS LOS PAGOS QUE RECIBA “EL CONTRATISTA” CON MOTIVO DE LA OBRA PÚBLICA, ENTREGARÁ A “EL” LAS FACTURAS EN ORIGINAL Y DOS COPIAS, EN PAPEL MEMBRETADO Y CON LOS REQUISITOS FISCALES VIGENTES, DESGLOSANDO EL 15% DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EMITIÉNDOSE A NOMBRE DE “EL”, CUYO REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES ________________ Y DOMICILIO LEGAL EL SEÑALADO EN LA DECLARACIÓN DE ”EL”. F).- “EL ” CUBRIRÁ A “EL CONTRATISTA”, LOS PAGOS REFERIDOS EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, PREVIA LA PRESENTACIÓN DE LAS FIANZAS SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE LA FORMULACIÓN DE

65


ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DEL PAGO DE CANTIDADES QUE SE CONTEMPLEN EN LOS CONVENIOS QUE SE LLEGAREN A CELEBRAR EN TÉRMINOS DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL PRESENTE CONTRATO, DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE CORRESPONDAN, Y DEL PAGO DERIVADO DEL AJUSTE DE COSTOS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 247, 248 Y 249 DEL REGLAMENTO. G) “EL CONTRATISTA” EXPRESA SU CONFORMIDAD PARA QUE “ÉL”, DE ACUERDO CON LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS CON QUE CUENTE, EFECTÚE EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES, Y ESTO NO SERÁ MOTIVO PARA QUE “EL CONTRATISTA” SUSPENDA LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA. EL LUGAR EN EL CUAL SE EFECTUARÁN LOS PAGOS, SERÁ EN EL DOMICILIO DE “EL”, UBICADO EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO, NÚMERO 1707, ZONA INDUSTRIAL, EN TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO. SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EMPEZARÁ A PARTIR DEL SIGUIENTE DÍA NATURAL A LA ENTREGA DEL ANTICIPO Y FENECERÁ EN UN PLAZO DE _____ DÍAS NATURALES. EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA POR PARTE DE “ÉL”, LA FECHA SEÑALADA PARA QUE “EL CONTRATISTA” CONCLUYA LA OBRA PÚBLICA, DESCRITA EN LA PRESENTE CLÁUSULA, SE PRORROGARÁ EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERÍODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO, LA FORMALIZACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SE REALIZARÁ MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA, QUE DEBERÁN SUSCRIBIR “LAS PARTES”. “EL”, DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO, ESTE CASO, A LA SECRETARÍA DEL RAMO. SÉPTIMA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO. EN LOS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR, O POR CAUSAS NO IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” POR LOS QUE LE FUERA IMPOSIBLE CONCLUIR LA OBRA PÚBLICA, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL PRESENTE CONTRATO, PODRÁ SOLICITAR OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO LA PRÓRROGA QUE CONSIDERE NECESARIA, EXPRESANDO LOS MOTIVOS, ASÍ COMO ACOMPAÑANDO LAS PRUEBAS EN QUE APOYE SU SOLICITUD. “EL” RESOLVERÁ SOBRE LA JUSTIFICACIÓN Y PROCEDENCIA DE LA PRÓRROGA, EN UN PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”. DE ACUERDO CON LA RESOLUCIÓN QUE SEA TOMADA, SE HARÁN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES RESPECTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, PROCEDIÉNDOSE A LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO ADICIONAL, CUYO NUEVO PLAZO NO PODRÁ SER MAYOR AL 25% DEL PLAZO ORIGINAL, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12.46 PÁRRAFO PRIMERO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. PARA EL CASO DE QUE EL PLAZO REBASE EL PORCENTAJE SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, “LAS PARTES” SE SUJETARÁN A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 12.46 PÁRRAFO TERCERO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. EN EL CASO DE PRÓRROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, POR UN PERÍODO DE TIEMPO IGUAL AL DE LA PRÓRROGA CITADA. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE Y QUE NO ESTUVIERAN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS POR “EL CONTRATISTA”, SE PROCEDERÁ A APLICAR LAS SANCIONES DEBIDAMENTE SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS. ACUERDAN “LAS PARTES” QUE CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO, NO PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO, QUE DETERMINE UN INCREMENTO O DECREMENTO SUPERIOR AL CINCO POR CIENTO DE LOS COSTOS ORIGINALMENTE PACTADOS Y QUE AÚN NO HAYAN SIDO EJECUTADOS, LA PARTE INTERESADA DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO Y EN EL DOMICILIO DE LA OTRA, A EFECTO DE QUE SE REVISEN Y EN SU CASO, SE AJUSTEN LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS CONVENIDOS A ESTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 Y 259 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. LOS AJUSTES DE COSTOS A LA ALZA SERÁN SOLICITADOS POR “EL CONTRATISTA” Y EN LOS CASOS A LA BAJA, SERÁ “EL” QUIEN LOS SOLICITE. CUANDO SEA “EL CONTRATISTA” QUIÉN SOLICITE EL AJUSTE DE COSTOS, DEBERÁ HACERLO POR ESCRITO DIRIGIDO A “EL”, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE “EL CONTRATISTA” INDIQUE; TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, PRECLUYE EL DERECHO DE “EL CONTRATISTA” PARA RECLAMAR EL PAGO. EN ESE MISMO ORDEN DE IDEAS, SI “EL” NO EMITE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, LA SOLICITUD SE TENDRÁ POR NO APROBADA. EN EL CASO DE QUE LOS AJUSTES DE COSTOS SE REALICEN A PETICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, Y ÉSTOS INCREMENTEN LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ AMPLIAR LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, EN LA MISMA PROPORCIÓN, SOBRE EL MONTO DE LA CANTIDAD QUE “EL” AUTORICE EN VIRTUD DEL AJUSTE MENCIONADO. EL PAGO DE LOS AJUSTES DE COSTOS SE EFECTUARÁ EN LAS ESTIMACIONES SIGUIENTES AL MES EN QUE SE HAYA AUTORIZADO EL AJUSTE CONCEDIDO, APLICANDO AL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES EL INCREMENTO DESGLOSADO CORRESPONDIENTE A DICHOS FACTORES A CADA TIPO DE AJUSTE; DEBIÉNDOSE APLICAR LOS ÚLTIMOS QUE SE TENGAN AUTORIZADOS. TODOS LOS FACTORES DE AJUSTE DEBERÁN ACUMULARSE.

66


NOVENA. MODIFICACIONES AL PRECIO. EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS, MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% DE LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, Y “EL” CUENTE CON LOS RECURSOS DISPONIBLES Y SUFICIENTES DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO. EN LOS SIGUIENTES CASOS: A) CUANDO SÉ DE ALGÚN INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS. B) CUANDO SURJAN INCREMENTOS EN LOS VOLÚMENES DE LA OBRA PÚBLICA. C) CUANDO EXISTAN MODIFICACIONES TÉCNICAS NECESARIAS AL PROYECTO INICIAL DE LA OBRA PÚBLICA, QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE. D).- CUANDO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, SE REQUIERA LA REALIZACIÓN DE CANTIDADES O CONCEPTOS DE TRABAJOS ADICIONALES A LOS PREVISTOS ORIGINALMENTE, EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE SE ENCUENTRA CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE. SI “EL CONTRATISTA” UNILATERALMENTE REALIZA TRABAJOS POR MAYOR VALOR AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, NO TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR PAGO POR ALGUNO DE ÉSTOS. SI LAS MODIFICACIONES CONSIGNADAS, EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES ENTRE “LAS PARTES” RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. EN LA ELABORACIÓN DE DICHOS CONVENIOS “EL” DEBERÁ SUJETARSE A LAS REGLAS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 187, 188, 189, 190, 191 Y 192 DEL REGLAMENTO. “EL CONTRATISTA” GARANTIZARÁ A TRAVÉS DE FIANZA A FAVOR DE EL AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, LA CUAL DEBERÁ SER OTORGADA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO ADICIONAL QUE EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA SE LLEGARÉ A SUSCRIBIR, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, QUE SE CONSIGNEN DENTRO DE DICHO DOCUMENTO. LA FIANZA SE DEBERÁ CONSTITUIR POR UN DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DEL CONVENIO. DICHA GARANTÍA SE LIBERARÁ UNA VEZ QUE SE HAYA OTORGADO LA FIANZA DESCRITA EN LA FRACCIÓN III DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. PODRÁN OTORGARSE ANTICIPOS EN LOS CONVENIOS QUE SE CELEBREN PARA MODIFICAR LA CANTIDAD DESCRITA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO, SIN QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO PUEDA EXCEDER DEL PORCENTAJE ORIGINALMENTE PACTADO. LOS ANTICIPOS SE AMORTIZARÁN EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.44 FRACCIÓN VI DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. EL MONTO TOTAL DE LOS ANTICIPOS REFERIDOS, QUE SE LE OTORGUEN A “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ QUEDAR GARANTIZADOS MEDIANTE LA CONSTITUCIÓN DE UNA FIANZA A FAVOR DE “EL”, LA CUAL DEBERÁ CONSTITUIRSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONVENIO O CONVENIOS QUE CORRESPONDAN. LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO, “EL” LO NOTIFICARÁ A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN. LAS MODIFICACIONES CONSIGNADAS EN ÉL O LOS CONVENIOS QUE SE SUSCRIBAN, NO DEBERÁN IMPLICAR VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBRARÁN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. O DE SU REGLAMENTO. “EL” DEBERÁ HACER DEL CONOCIMIENTO, LAS MODIFICACIONES QUE EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA SE AUTORICEN, A LA SECRETARÍA DEL RAMO. DÉCIMA. PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR O TRANSMITIR. “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ ENAJENAR, CEDER, SUBCONTRATAR O EN GENERAL TRANSMITIR BAJO TÍTULO ALGUNO A UN TERCERO, LA TOTALIDAD O PARTE DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LE CORRESPONDEN EN TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE CUALQUIER OPERACIÓN QUE CONTRAVENGA LO DISPUESTO EN ESTA CLÁUSULA SERÁ NULA Y DESDE LUEGO, NO PODRÁ OBLIGAR EN FORMA ALGUNA A “EL” DÉCIMA PRIMERA.- DE LAS GARANTÍAS. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ GARANTIZAR A TRAVÉS DE FIANZAS, LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: I.- FIANZA DE ANTICIPO. PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN Y EXACTA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, DEBERÁ EXHIBIR A “EL” Y EN EL DOMICILIO DE ÉSTE, LA FIANZA RESPECTIVA POR LA TOTALIDAD DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO, MISMA QUE DEBERÁ SER EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE ESTABLECIDA AL EFECTO, A SATISFACCIÓN Y A FAVOR DE “EL” Y CON VIGENCIA POR TODO EL PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO EN LA CLÁUSULA CUARTA DEL PRESENTE CONTRATO. II.- FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EXHIBIR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO Y EN EL DOMICILIO DE “EL”, UNA FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN MEXICANA LEGALMENTE ESTABLECIDA AL EFECTO, A SATISFACCIÓN DE “EL” POR EL DIEZ POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA SEÑALADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE ACUERDO DE VOLUNTADES, MISMA FIANZA QUE SERÁ OTORGADA PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” Y QUE TENDRÁ COMO VIGENCIA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, ES DECIR, DESDE EL INICIO DE LA OBRA HASTA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA MISMA; LA CUAL DEBERÁ OTORGARSE A FAVOR DE “EL”.

67


PARA LOS CASOS EN QUE “EL CONTRATISTA” NO EFECTÚE LA ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA PÚBLICA A “EL”, NI ELABORE LA ESTIMACIÓN DE FINIQUITO, “EL” UNA VEZ VERIFICADA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, PREVIA LA ELABORACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA, ELABORARÁ DE FORMA UNILATERAL EL ACTA ENTREGA- RECEPCIÓN. A PARTIR DE ESA FECHA COMENZARÁ LA VIGENCIA DE LA FIANZA DESCRITA EN LA FRACCIÓN III DE LA PRESENTE CLÁUSULA. III.- FIANZA POR VICIOS OCULTOS. A TRAVÉS DE DICHA FIANZA SE RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA OBRA PÚBLICA, DERIVADOS POR LA MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS O MATERIALES UTILIZADOS, O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. LA FIANZA SE EXPEDIRÁ POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE HUBIERE CUBIERTO, “EL” A “EL CONTRATISTA”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. LA PRESENTE FIANZA GARANTIZARÁ LA OBRA PÚBLICA, POR UN LAPSO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ÉSTA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. EN EL CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE GARANTIZA ESTA FIANZA, REBASE EL IMPORTE DE LA CANTIDAD POR LA CUAL SE EXPIDIÓ, “EL”, ADEMÁS DE HACERLA EFECTIVA, PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE A FAVOR, UNA VEZ QUE HAYA SIDO APLICADO EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, LAS CANTIDADES A FAVOR DE “EL” TENDRÁN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES, LAS CUALES DEBERÁ PAGAR “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL ”, LE DE A CONOCER POR ESCRITO, QUE ADEUDA DICHAS CANTIDADES. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ RESTITUIR LAS CITADAS CANTIDADES. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO REALICE EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL CITADO, DENTRO DEL PERÍODO ESTABLECIDO, “EL” PODRÁ HACERLO EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS. DISPOSICIONES APLICABLES PARA LAS TRES FIANZAS: A) LAS PÓLIZAS QUE SE EXPIDAN DEBERÁN SEÑALAR COMO BENEFICIARIO A “EL”. B) LAS PÓLIZAS CITADAS DEBERÁN INDICAR DENTRO DE SU TEXTO, QUE ÚNICAMENTE SE CANCELARÁN LAS FIANZAS OTORGADAS EN TÉRMINOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, UNA VEZ QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LAS EXPIDA, RECIBA UN COMUNICADO POR ESCRITO DE “EL”, EN EL CUAL LE INSTRUYA A ELLO. C) LAS FIANZAS DEBERÁN SER EXPEDIDAS POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE CONSTITUIDAS EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 5° DE LA LEY DE FIANZAS. D) “EL CONTRATISTA” DEBERÁ DE CONVENIR CON LA AFIANZADORA QUE CORRESPONDA, QUE CUANDO ÉSTA, EMITA LAS PÓLIZAS DE LAS FIANZAS SEÑALADAS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, DICHA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTE EXPRESAMENTE SUJETARSE A LOS PROCEDIMIENTOS SEÑALADOS LOS ARTÍCULOS 93, 94, 95 Y 118 BIS DE LA LEY DE FIANZAS, EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO DE “EL CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME EN EL PRESENTE CONTRATO. SE HARÁN EFECTIVAS LAS FIANZAS, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES QUE ASUME “EL CONTRATISTA” EN EL PRESENTE CONTRATO; SIN PERJUICIO DEL EJERCICIO DE LA CORRESPONDIENTE ACCIÓN CIVIL O PENAL EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA”. DÉCIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ORIGINADA POR LA NO-PRESENTACIÓN DE LAS FIANZAS. PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS FIANZAS DESCRITAS EN LAS FRACCIONES I Y II DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO, SE RESCINDIRÁ EL MISMO, DEBIENDO PAGAR ÉSTE A “EL” LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE ELLO LE OCASIONE, ASÍ COMO LAS DEMÁS SANCIONES QUE EL PRESENTE CONTRATO ESTABLECE. LO ANTERIOR CON INDEPENDENCIA DE QUE “EL” PROCEDA A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE PROPOSICIÓN OTORGADA POR “EL CONTRATISTA” A FAVOR DE “EL”, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECEN LAS BASES DEL CONCURSO QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE CONTRATO, INTEGRADAS EN EL EXPEDIENTE. DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN, TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO. “EL” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LA OBRA PÚBLICA, POR CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE NO SEAN POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”. PARA LO CUAL EL ÁREA EJECUTORA NOTIFICARÁ TAL CIRCUNSTANCIA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DE LA DECISIÓN QUE EN ESE SENTIDO TOMÓ “EL”, SEÑALANDO LAS CAUSAS QUE MOTIVAN DICHA DETERMINACIÓN, FECHA DE SU INICIO Y DE LA PROBABLE REANUDACIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO LAS ACCIONES QUE “EL CONTRATISTA”, DEBE DE CONSIDERAR EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EN SU CASO “EL CONTRATISTA” DEBERÁ ELABORAR EL NUEVO PROGRAMA DE EJECUCIÓN; DE IGUAL FORMA “LAS PARTES”, REALIZARÁN UN ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS RECURSOS QUE DEBAN PERMANECER EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, DURANTE EL PERÍODO DE SUSPENSIÓN, ELABORANDO UN INFORME DEL ESTADO DE LA OBRA PÚBLICA, AL MOMENTO DE LA SUSPENSIÓN. CIRCUNSTANCIA QUE SE DEBERÁ HACER CONSTAR EN UNA ACTA QUE AL EFECTO SE REALICE. CUANDO LA O LAS SUSPENSIONES DEL PRESENTE CONTRATO SE DERIVEN DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, NO SE GENERARÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD PARA “LAS PARTES”, DEBIENDO ÚNICAMENTE FORMALIZAR DICHA SITUACIÓN MEDIANTE ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE RECONOZCA EL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN Y LAS FECHAS DE REINICIO DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO SEÑALADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA DEL PRESENTE CONTRATO. NO SE CONSIDERAN CASOS FORTUITOS NI DE FUERZA MAYOR LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS DE LA ZONA POR SER DEL CONOCIMIENTO PREVIO DE “EL CONTRATISTA”.

68


ASÍ MISMO “EL”, PODRÁ DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL; EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, Y SE DEMUESTRE QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE A “EL”, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DEBIENDO ELABORAR EL ACTA QUE CORRESPONDA. “LAS PARTES” EN ESTE CASO, APLICARÁN LAS REGLAS QUE CORRESPONDAN, QUE PARA EL CASO DE SUSPENSIÓN SE ESTABLECIERON, EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN. EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DÉ POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN POR “EL”, OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO, QUE “EL”, A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA LE OTORGUE A “EL CONTRATISTA” GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO; EN TANTO QUE SI ES “ EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDA DAR POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, POR ALGUNA CAUSA QUE SE DERIVE DE UN CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, QUE LE IMPIDA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, DEBERÁ OBTENER DE “ÉL” LA APROBACIÓN DE SU SOLICITUD, EN CASO DE QUE ÉSTE NO LA AUTORICE, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. EN ESTE CASO “EL CONTRATISTA” NO TENDRÁ DERECHO ALGUNO DE COBRO POR GASTOS NO RECUPERABLES. EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA” UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN POR “EL”, DEBERÁ NOTIFICAR A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA EMISIÓN DE LA DECISIÓN QUE EN ESE SENTIDO TOMÓ “EL ”; LA RESCISIÓN EN ESTE CASO OPERARÁ DE PLENO DERECHO Y SIN NECESIDAD DE DECLARACIÓN JUDICIAL BASTANDO PARA ELLO, QUE “EL ”, A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA LE OTORGUE A “EL CONTRATISTA” GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA EN TÉRMINOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO, DEBIENDO ELABORAR EL ACTA QUE CORRESPONDA; EN TANTO QUE SI ES “EL CONTRATISTA” QUIEN DECIDE RESCINDIRLO, SERÁ NECESARIO QUE ACUDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y OBTENGA LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. “EL”, DE FORMA PRECAUTORIA Y DESDE EL INICIO DE LA FECHA EN QUE LE NOTIFIQUE A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACIÓN DE RESCINDIR EL PRESENTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS. UNA VEZ COMUNICADA POR “EL” A “EL CONTRATISTA” LA DECISIÓN DE ÉSTE, DE DAR POR TERMINADA DE FORMA ANTICIPADA EL PRESENTE CONTRATO, O EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL MISMO, “EL” PROCEDERÁ A TOMAR INMEDIATA POSESIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS, LEVANTADO, CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL CONTRATISTA”, ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA PÚBLICA. EL ACTA CIRCUNSTANCIADA SE LEVANTARÁ ANTE LA PRESENCIA DE FEDATARIO PÚBLICO. LOS HONORARIOS PROFESIONALES QUE SE GENEREN POR ESTE CONCEPTO, LOS CUBRIRÁ “EL CONTRATISTA”. EN EL CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE DÉ POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA, O BIEN RESCINDIDO, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA PRESENTE CLÁUSULA, “EL CONTRATISTA”, ESTÁ OBLIGADO A DEVOLVER A “EL”, EN UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE “EL” LE HUBIERE ENTREGADO. A “EL”, LE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN, EN EL CASO DE OCURRIR CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CLÁUSULA, HACER DEL CONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DEL RAMO DICHAS SITUACIONES. DÉCIMA CUARTA.- CAUSAS DE RESCISIÓN. “EL”, PODRÁ INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA ÉL, POR LAS SIGUIENTES CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”: NO ENTREGUE LAS FIANZAS ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA EN LOS PLAZOS ESTIPULADOS; INICIE LOS TRABAJOS FUERA DE LA FECHA PACTADA EN EL PRESENTE CONTRATO; EJECUTE LOS TRABAJOS SIN AJUSTARSE A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO O NO ACATE LAS ÓRDENES DESCRITAS DE “EL”, DADAS A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA Y DE SU SUPERVISOR, INCUMPLA EL PROGRAMA DE TRABAJO Y A JUICIO DE “EL” EL ATRASO IMPIDA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS EN LA FECHA PACTADA; SUSPENDA LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN AUTORIZADO, CONTENIDO EN EL EXPEDIENTE, POR CONFLICTOS LABORALES, O POR FALTA DE MATERIALES, PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, O POR CUALQUIER OTRA CAUSA INJUSTIFICADA IMPUTABLE AL MISMO; SE NIEGUE A REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA QUE HUBIEREN SIDO RECHAZADOS POR DEFECTUOSOS; SI ES DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES; SI SUBCONTRATA TOTAL O PARCIALMENTE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SI CEDE A TERCEROS EN FORMA PARCIAL O TOTAL LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES, Y LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. CAMBIE SU NACIONALIDAD MEXICANA POR OTRA; SIENDO EXTRANJERO INVOQUE LA PROTECCIÓN DE SU GOBIERNO CON RELACIÓN AL PRESENTE CONTRATO;

69


EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, LOS TRATADOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES; Y POR CUALQUIER OTRA CAUSA IMPUTABLE A ÉL, SIMILAR A LAS ANTES MENCIONADAS. EN CASO DE QUE “EL” OPTE POR LA RESCISIÓN DEL CONTRATO; EL “CONTRATISTA” ESTARÁ OBLIGADO A PAGAR DAÑOS Y PERJUICIOS, OCASIONADOS A “EL”. DÉCIMA QUINTA.- DEL SOBRECOSTO. EN CASO DE QUE EL PRESENTE CONTRATO SE RESCINDA ADMINISTRATIVAMENTE POR “EL”, POR CAUSAS IMPUTABLES AL “CONTRATISTA”, COMO PENA CONVENCIONAL, EL “CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR A “EL” UN SOBRECOSTO, QUE SERÁ INDEPENDIENTE DE LAS FIANZAS, DEMÁS PENAS CONVENCIONALES Y CARGOS QUE DEBAN CONSIDERARSE EN ESTE CASO. EL FACTOR QUE SE UTILIZARÁ PARA ACTUALIZAR EL SOBRECOSTO QUE SE DETERMINE AL ELABORAR EL FINIQUITO, SERÁN LOS PRECIOS UNITARIOS, SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EN EL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE CONTIENE EL EXPEDIENTE. DICHO FACTOR SERÁ ACTUALIZADO DE ACUERDO CON EL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR QUE ESTUVIERE VIGENTE DURANTE LA FECHA EN QUE LOS TRABAJOS DEBIERON REALIZARSE. DÉCIMA SEXTA.- TERMINACIÓN, RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y FINIQUITO. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO A “EL ” A TRAVÉS DEL ÁREA EJECUTORA, LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, LOS CUALES PODRÁN RECIBIRSE DE FORMA PARCIAL, LAS PARTES DE LOS TRABAJOS YA TERMINADOS, DEFINIDOS E IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE AUTORIZARSE A JUICIO DE “EL ”, PARA QUE ÉSTE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DEL “CONTRATISTA”, A TRAVÉS DEL SUPERVISOR, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN TOTAL, O PARCIAL EN TÉRMINOS DE LO QUE SE ESTABLECIÓ, DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO. “EL” UNA VEZ VERIFICADOS LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN FÍSICA EN TÉRMINOS DE LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO, A LA CUAL DEBERÁ COMPARECER EL “CONTRATISTA”, PREVIA NOTIFICACIÓN QUE RECIBA DEL SUPERVISOR; LA CITADA RECEPCIÓN SE HARÁ BAJO LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE “EL”, HACIÉNDOLA CONSTAR EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. EN LA FECHA SEÑALADA PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA LAS “PARTES” SUSCRIBIRÁN EL FINIQUITO. SI AL RECIBIRSE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA PÚBLICA, EN LOS TÉRMINOS QUE SE INDICA EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, EXISTIERAN RECLAMACIONES DEL “CONTRATISTA”, PENDIENTES DE RESOLVER, SE DECIDIRÁ DE INMEDIATO SOBRE LAS MISMAS, DE SER POSIBLE, Y EN CASO DE QUE NO PUEDA SER ASÍ, EL “CONTRATISTA” DISPONDRÁ DE UN PLAZO DE 60 DÍAS CALENDARIO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN, PARA HACER PRECISAMENTE POR ESCRITO LA RECLAMACIÓN CORRESPONDIENTE. TRANSCURRIDO ESE LAPSO SIN QUE “EL” HUBIESE RECIBIDO RECLAMACIÓN DEL “CONTRATISTA”, SE CONSIDERARÁ DEFINITIVAMENTE ACEPTADA POR ÉL LA LIQUIDACIÓN INDICADA EN EL ACTA DE RECEPCIÓN Y PERDIDO TODO DERECHO A ULTERIOR RECLAMACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTIMACIÓN DE FINIQUITO. EN LA FECHA SEÑALADA SE LEVANTARÁ EL ACTA CON O SIN LA COMPARECENCIA DEL “CONTRATISTA”. DETERMINADO EL SALDO TOTAL A TRAVÉS DEL FINIQUITO, SI ÉSTE FUERE A FAVOR DEL “CONTRATISTA”, SERÁ PUESTO A SU DISPOSICIÓN, MEDIANTE OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA; EN EL CASO DE QUE EL SALDO SEA A FAVOR DE “EL ” SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES, UNA VEZ QUE HAYA SIDO APLICADO EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN ESTE CASO EL O LOS SALDOS, TENDRÁN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES, LOS CUALES DEBERÁ PAGAR “EL CONTRATISTA”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE “EL ”, LE DÉ A CONOCER POR ESCRITO, QUE ADEUDA DICHAS CANTIDADES. “EL CONTRATISTA” DEBERÁ RESTITUIR LAS CITADAS CANTIDADES, EN LAS CAJAS DE “EL”, UBICADA EN AVENIDA PRIMERO DE MAYO NÚMERO 1707, ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. EN CASO DE QUE EL “CONTRATISTA” NO REALICE EL PAGO DEL CRÉDITO FISCAL CITADO, DENTRO DEL PERÍODO ESTABLECIDO A “EL ”, ÉSTE PODRÁ HACERLO EXIGIBLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECE EL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO, APLICÁNDOSE LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO. PARA LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA QUE CORRESPONDA, YA SEA QUE SE RECIBAN LOS TRABAJOS PORQUE EL PRESENTE CONTRATO SE DE POR TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA, O BIEN RESCINDIDO, ASÍ COMO PARA LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO QUE CORRESPONDA SE APLICARÁ, LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12.57 Y 12.58 LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y 199, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 DEL REGLAMENTO. A “EL”, LE CORRESPONDE LA OBLIGACIÓN DE AVISAR LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, HACIENDO ESTE CASO DEL CONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DEL RAMO. POR OTRA PARTE, SI “EL ”, DETECTA QUE EL MONTO DE OBRA REALMENTE EJECUTADO RESULTA MENOR QUE EL QUE DEBIÓ REALIZARSE EN EL CASO RESPECTIVO, “EL ”, RETENDRÁ EL 10% DEL IMPORTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE EL MONTO EJECUTADO Y EL QUE DEBIÓ REALIZARSE, MULTIPLICADO POR EL NÚMERO DE MESES DE ATRASO QUE HAYAN TRASCURRIDO HASTA LA FECHA DE LA COMPARACIÓN, TANTO LA RETENCIÓN DE IMPORTES POR MONTOS DE OBRA NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA, COMO LA DEVOLUCIÓN DE IMPORTES POR REGULARIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE TALES MONTOS, SE EFECTUARÁ MENSUALMENTE CON LA FINALIDAD DE QUE LA RETENCIÓN SEA SIEMPRE LA QUE EFECTIVAMENTE CORRESPONDA.

70


DÉCIMA SÉPTIMA.- DEL SUPERVISOR Y DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÒN. “EL CONTRATISTA” DESDE EL INICIO HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DEBERÁ DESIGNAR Y TENER A SU CARGO A UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DE FORMA PERMANENTE EN EL LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EL CUAL DE MANERA COORDINADA CON EL SUPERVISOR, TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA. “EL” POR SU PARTE DARÁ SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DESIGNANDO A UN SUPERVISOR, EL CUAL SUPERVISARÁ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, DICHA DESIGNACIÓN SERÁ DADA A CONOCER AL “CONTRATISTA” A TRAVÉS DE OFICIO. “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y DEBERÁ SUJETARSE A TODOS LOS PLANES, POLÍTICAS, NORMAS OFICIALES Y TÉCNICAS EN MATERIA DE POBLACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DEL DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN, Y DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ESTADO DE MÉXICO, O BIEN EN EL MUNICIPIO DE TOLUCA, ASÍ COMO LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEÑALE “EL”. ENTRE OTRAS SITUACIONES DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR LA SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA NECESARIA EN EL LUGAR DONDE SE EJECUTE LA OBRA PÚBLICA, ASÍ MISMO COLOCARÁ UN LETRERO QUE DESCRIBA LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA PÚBLICA CONFORME AL FORMATO QUE PARA ESOS EFECTOS LE HAYA SIDO PROPORCIONADO POR “EL”. LAS RESPONSABILIDADES, LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTAREN POR SU INOBSERVANCIA DE DICHAS OBLIGACIONES SERÁN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. DÉCIMA OCTAVA.- DE LAS LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. “EL CONTRATISTA” ACEPTA Y SE OBLIGA A REALIZAR LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. DÉCIMA NOVENA.- RELACIÓN LABORAL DEL “CONTRATISTA” CON SU PERSONAL. TODA VEZ QUE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE A “EL CONTRATISTA” ES ÉSTE EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL QUE INTERVENGA EN SU REALIZACIÓN, POR LO QUE SÓLO A EL CONTRATISTA ASISTE EL CARÁCTER DE PATRÓN EN LAS RELACIONES LABORALES, TANTO INDIVIDUALES COMO COLECTIVAS, QUE SE ESTABLEZCAN CON DICHO PERSONAL. EN TAL VIRTUD, “EL CONTRATISTA” SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SE GENEREN INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE A FAVOR DEL PERSONAL QUE INTERVENGA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA QUE SE CONTRATA; CONSECUENTEMENTE, NO PODRÁ OPERAR EN PERJUICIO DE “EL ” LA FIGURA DE PATRÓN SUSTITUTO Y DESDE ESTE MOMENTO EL CONTRATISTA SE OBLIGA A SUBROGAR A “EL ” ANTE CUALQUIER ACCIÓN LABORAL O DERIVADA DE LAS LEYES DE SEGURIDAD SOCIAL QUE SE INTENTE EN CONTRA DE ESTOS POR EL REFERIDO PERSONAL. “EL CONTRATISTA”, ES EL ÚNICO PATRÓN DEL PERSONAL QUE REALIZA LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CONSECUENTEMENTE SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS QUE SE ORIGINEN POR TAL VÍNCULO LABORAL, POR LO QUE “EL” ES TOTALMENTE AJENO A TAL RELACIÓN DE TRABAJO. VIGÉSIMA.- PENA CONVENCIONAL. CUANDO POR CAUSAS INJUSTIFICADAS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO NO SE ENTREGUEN POR “EL CONTRATISTA” EN EL PLAZO CONVENIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE TRABAJO QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE, TODO GASTO QUE “EL” EFECTÚE POR SUPERVISIÓN EXCEDENTE, SERÁ A CARGO DE “EL CONTRATISTA”. PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REALICE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA CLÁUSULA SÉPTIMA, O DENTRO DE LA PRÓRROGA DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR ESCRITO POR “EL ”, SE ESTIPULA COMO PENA CONVENCIONAL, EL PAGO DE LA CANTIDAD DE DINERO QUE RESULTE DE APLICAR UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A 5 (CINCO) AL MILLAR, DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO REALIZADOS, POR CADA DÍA NATURAL QUE TRASCURRA DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PARCIAL DEL AVANCE O TERMINACIÓN TOTAL, HASTA QUE “EL CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE, DICHA PENA NO PODRÁ SER MAYOR AL 10% DE LA CANTIDAD SEÑALADA EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO. EL IMPORTE DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTABLECIDAS EN LOS PÁRRAFOS QUE ANTECEDEN, SERÁ DEDUCIDO DE LOS PAGOS QUE “EL” DEBA HACER A “EL CONTRATISTA”, EN TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, EN TAL CASO “EL” DETERMINARÁ APLICAR O NO LAS SANCIONES MENCIONADAS. ASÍ COMO REALIZAR LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO CONSIDERE PROCEDENTES, AL PROGRAMA DE TRABAJO QUE FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE, EN TÉRMINOS DE LO QUE ESTABLECE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES ESPECIFICADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, “EL” PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO O RESCINDIRLO. VIGÉSIMA PRIMERA.- PROCEDIMIENTO DE PENALIZACIÓN. LAS PENALIZACIONES QUE SE REFIEREN A LA CLÁUSULA ANTERIOR, SE APLICARÁN PRIMERO COMO UNA RETENCIÓN ECONÓMICA APLICADA A LA ESTIMACIÓN QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, MISMA QUE “EL CONTRATISTA” PODRÁ RECUPERAR, EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES, SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL EXPEDIENTE. LA APLICACIÓN DE LAS RETENCIONES TENDRÁ EL CARÁCTER DEFINITIVO, SI A LA

71


FECHA PACTADA O EN SUS PRÓRROGAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, ÉSTOS NO SE HAN CONCLUIDO. VIGÉSIMA SEGUNDA.- LIMPIEZA DE LA OBRA. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A RETIRAR DEL LUGAR DONDE SE UBIQUE LA OBRA PÚBLICA, A LA TERMINACIÓN DE ÉSTA, TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES, CASCAJO, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS Y DEMÁS IMPLEMENTOS QUE HAYA UTILIZADO DURANTE SU EJECUCIÓN. UNA VEZ QUE EL SUPERVISOR LE REQUIERA A “EL CONTRATISTA” DÉ CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, Y ÉSTE, HAGA CASO OMISO, SE OBLIGA A CUBRIR EL COSTO DE LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE “EL” EROGUE AL CONTRATAR PERSONA DISTINTA QUE EFECTUÉ LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA QUE CORRESPONDAN. COMO PENA CONVENCIONAL POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE ASUME “EL CONTRATISTA” EN LA PRESENTE CLÁUSULA, ÉSTE OTORGA SU CONSENTIMIENTO PARA QUE “EL ” COBRE LOS GASTOS QUE HAYA EROGADO, DE LA ÚLTIMA ESTIMACIÓN QUE LE TENGA QUE PAGAR ÉSTE, O DEL SALDO QUE RESULTE DESPUÉS DE REALIZAR EL FINIQUITO DE LA OBRA PÚBLICA A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, UNA VEZ HECHA DICHA OPERACIÓN ARITMÉTICA, “EL ” LE ENTREGARÁ A “EL CONTRATISTA” LA DIFERENCIA QUE RESULTE A FAVOR DE ÉSTE, UNA VEZ APLICADA DICHA RETENCIÓN, A LOS CONCEPTOS MENCIONADOS, Y EJECUTADOS QUE SEAN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA POR EL TERCERO QUE CONTRATE “EL ”. VIGÉSIMA TERCERA.- AUSENCIA DE VICIOS EN EL CONSENTIMIENTO. LAS “PARTES” MANIFIESTAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE ERROR, LESIÓN, DOLO, VIOLENCIA, NI CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUDIESE IMPLICAR SU NULIDAD Y QUE LAS DEMÁS PRESTACIONES QUE SE RECIBEN SON DE IGUAL VALOR, POR LO TANTO, RENUNCIAN A CUALQUIER ACCIÓN QUE LA LEY PUDIERA OTORGARLES A SU FAVOR, POR ESTE CONCEPTO. VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN. ESTE CONTRATO SE RIGE POR LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO. VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN. LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE LAS “PARTES” CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, SERÁN RESULTAS POR LOS TRIBUNALES ESTATALES UBICADOS DENTRO DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, RENUNCIANDO POR TANTO A CUALQUIER OTRO FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLES POR RAZÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. LEÍDO QUE FUE A LAS PARTES EL PRESENTE CONTRATO Y CONFORMES CON SU CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL LO RATIFICAN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, FIRMÁNDOLO POR TRIPLICADO, AL CALCE Y AL MARGEN PARA DEBIDA CONSTANCIA LEGAL EN LA CIUDAD DE TOLUCA DE LERDO, MÉXICO, A LOS _____ DÍAS DEL MES DE ______ DEL AÑO DOS MIL SEIS.

POR EL “CONVOCANTE”

___________________________________________

DIRECTOR GENERAL

POR “EL CONTRATISTA”

________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL

ESTE CONTRATO DE OBRA CONTEMPLARÁ DE MODO GENÉRICO AL MENOS LAS OBLIGACIONES QUE EN ESTE SE PLASMAN, PUDIENDO, ADICIONAR O MODIFICAR LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

72


IV.2 LICITACIÓN PÚBLICA, INVITACIÓN RESTRINGIDA Y ADJUDICACIÓN DIRECTA.

LICITACIÓN PÚBLICA.

Con referencia a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Titulo III, Art. 28. Los contratos de obras públicas se adjudican por regla general a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

La finalidad del procedimiento licitatorio es la determinación del proponente que formula la oferta más ventajosa para el Estado. De ahí que la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, hayan establecido algunos "requisitos", "principios" o "propios" que hacen a la esencia y la existencia de la licitación y a los cuales deben recurrirse para resolver los problemas concretos de interpretación que la practica administrativa promueve.

Los principios jurídicos esenciales, son:

a. la libre concurrencia; b. la igualdad entre los ofertantes.

a) Libre concurrencia.

El principio jurídico de la libre concurrencia tiende a afianzar la posibilidad de oposición entre todos los ofertantes, como contrapartida de la prohibición para el Estado de imponer condiciones restrictivas para el acceso al concurso.

Como afirmaciones complementarias del principio, la legislación impone a la Administración el deber de adjudicar imparcialmente la mejor oferta, sobre la base de una decisión discrecional.

La administración no puede elegir individualmente a sus proponentes; si así fuere, la concurrencia no sería libre. Por tanto, la publicidad del llamado a licitación es una consecuencia obligada del principio jurídico de la libre concurrencia. La norma positiva exige siempre que los anuncios de licitación se publiquen en boletines oficiales y en otros periódicos de mayor circulación, pero cumplimentado esto la Administración puede elegir

73


discrecionalmente cualquier otro modo técnico de publicación que asegure la mayor difusión entre los eventuales interesados y el respecto al principio de igualdad entre ellos, anuncios por radiotelefonía, televisión, afiches, carteles, volantes, invitaciones personales o comunicaciones directas, etc.

b) Igualdad entre los ofertantes.

Otros de los fundamentos del procedimientos de contratación, es que los sujetos concurrentes a una licitación tengan igualdad de posibilidades en la adjudicación de la obra, suministro u objeto del contrato de que se trate.

Así en primer lugar, el trato igualitario se traduce en una serie de derechos a favor de los ofertantes:

1. Consideración de su oferta en competencia con la de los demás concurrentes;

2. Respecto de los plazos establecidos para el desarrollo del procedimiento;

3. Cumplimiento por parte del estado de las normas positivas que rigen el procedimiento de elección del contratante;

4. Inalterabilidad de los pliegos de condiciones; 5. Respeto de los secretos de su oferta hasta el acto de apertura de los

sobres; 6. Acceso a las actuaciones administrativas en las que se tramita la

licitación 7. Tomar conocimiento de las demás ofertas luego del acto de apertura; 8. Que se le indiquen las deficiencias formales subsanables que pueda

contener su oferta; 9. Que se invite a participar en la licitación que se promueve ante el

fracaso de otra anterior.

Como vemos , la referida igualdad exige que, desde el principio del procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la formalización de este, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas.

Los pliegos de condiciones, en suma, deben establecer reglas generales e impersonales que mantengan fielmente el principio de igualdad, lo que excluye que se establezcan ciertas preferencias a favor de determinadas categorías de ofertantes, por ejemplo preferencias por las firmas nacionales, o por productos nacionales, o por empresas radicadas en el país, etc.

Consecuentemente, la adjudicación o la formalización del contrato respectivo debe hacerse exacta y precisamente sobre las bases que determinaron la adjudicación, no pudendo después de esta, modificar

74


condiciones sobre el que se efectúo la licitación, en oportunidad de formalizarse el contrato. Si ello se hiciere es ilegal y quiebra el principio de igualdad, haciendo ilusoria la garantía de la licitación.

Procedimiento de Contratación.

Articulo 27 (LOPSRM).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, mediante los procedimientos de contratación que a continuación se señalan:

I. Licitación pública; II. Invitación a cuando menos tres personas, o

III. Adjudicación directa.

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normalización aplicable en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías; debiendo las dependencias y entidades proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún participante.

La licitación pública se inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a cuando menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la firma del contrato.

La Secretaría de Economía, mediante reglas de carácter general y tomando en cuenta la opinión de la Secretaría de la Función Pública, determinará los criterios para la aplicación de las reservas, mecanismos de transición u otros supuestos establecidos en los tratados.

La Secretaría de la Función Pública pondrá a disposición pública, a través de los medios de difusión electrónica que establezca, la información que obre en su base de datos correspondiente a las convocatorias y bases de las licitaciones y, en su caso, sus modificaciones; las actas de las juntas de aclaraciones y de visita a instalaciones, los fallos de dichas licitaciones o las cancelaciones de éstas, y los datos relevantes de los contratos adjudicados; así como otra información relativa a las materias que regula esta Ley, con

75


excepción de aquella que, de conformidad con las disposiciones aplicables, sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Artículo 28 (LOPSRM).- Los contratos de obras públicas y los de servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, de acuerdo con lo que establece la presente Ley.

El sobre a que hace referencia este artículo podrá entregarse, a elección del licitante, en el lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; o bien, si así lo establece la convocante, enviarlo a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica, conforme a las disposiciones administrativas que establezca la Secretaría de la Función Pública.

Las unidades administrativas de las dependencias y entidades que se encuentren autorizadas por la Secretaría de la Función Pública para realizar licitaciones públicas mediante el uso de medios remotos de comunicación electrónica, estarán obligadas a realizar todos sus procedimientos de licitación mediante dicha vía, salvo en los casos justificados que autorice la Secretaría de la Función Pública. Lo anterior, sin perjuicio de que los licitantes puedan optar por presentar sus propuestas por escrito durante el acto de presentación y apertura de propuestas.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios remotos de comunicación electrónica el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información de tal forma que sea inviolable, conforme a las disposiciones técnicas que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados; en el caso de que éstas sean enviadas a través de medios remotos de comunicación electrónica, en sustitución de la firma autógrafa, se emplearán medios de identificación electrónica, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

La Secretaría de la Función Pública operará y se encargará del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las

76


dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

La Secretaría de la Función Pública deberá aceptar la certificación de medios de identificación electrónica que realicen las dependencias y entidades, las entidades federativas y el Distrito Federal, así como terceros facultados por autoridad competente en la materia, cuando los sistemas de certificación empleados se ajusten a las disposiciones que emita la Secretaría de la Función Pública.

Artículo 29 (LOPSRM).- En los procedimientos de contratación de obras públicas y de servicios relacionados con las mismas, las dependencias y entidades optarán, en igualdad de condiciones, por el empleo de los recursos humanos del país y por la utilización de bienes o servicios de procedencia nacional y los propios de la región, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados.

Tipos de Licitaciones.

Artículo 30 (LOPSRM).- Las licitaciones públicas podrán ser:

I. Nacionales, cuando únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, o

II. Internacionales, cuando puedan participar tanto personas de nacionalidad mexicana como extranjera.

Solamente se deberán llevar a cabo licitaciones internacionales en los siguientes casos:

a. Cuando resulte obligatorio conforme a lo establecido en los tratados;

b. Cuando, previa investigación que realice la dependencia o entidad convocante, los contratistas nacionales no cuenten con la capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio;

c. Cuando habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten propuestas, y

d. Cuando así se estipule para las contrataciones financiadas con créditos externos otorgados al Gobierno Federal o con su aval.

77


Podrá negarse la participación a extranjeros en licitaciones internacionales, cuando con el país del cual sean nacionales no se tenga celebrado un tratado y ese país no conceda un trato recíproco a los licitantes, contratistas, bienes o servicios mexicanos.

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, de fabricación nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la convocante.

- Convocatoria (Art. 31 LOPSRM)

- Bases (Art. 33 LOPSRM)

- Junta de aclaraciones (Art. 31 LOPSRM)

- Acto de presentación y apertura

Licitación Pública (Art. 37 LOPSRM y Art. 29-32, 35 ROPSRM)

- Evaluación de proposiciones (Art. 38 LOPSRM)

- Evaluación técnica (Art. 36 ROPSRM)

- Evaluación económica (Art. 37 ROPSRM)

- Fallo de licitación y adjudicación del contrato

(Art. 37A, 38 y 39 ROPSRM)

CONVOCATORIA.

Artículo 31 (LOPSRM).- Las convocatorias podrán referirse a una o más obras públicas o servicios relacionados con las mismas, y contendrán:

I. El nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal, la experiencia y capacidad técnica y financiera que se

78


requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

III. La indicación de los lugares, fechas y horarios en que los interesados podrán obtener las bases de la licitación y, en su caso, el costo y forma de pago de las mismas. Cuando las bases impliquen un costo, éste será fijado sólo en razón de la recuperación de las erogaciones por publicación de la convocatoria y de la reproducción de los documentos que se entreguen; los interesados podrán revisarlas previamente a su pago, el cual será requisito para participar en la licitación. Igualmente, los interesados podrán consultar y adquirir las bases de las licitaciones por los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría;

IV. La fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones y de la visita al sitio de realización de los trabajos así como la indicación, en su caso, de las propuestas que podrán presentarse a través de medios remotos de comunicación electrónica;

V. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, si se realizará o no bajo la cobertura del capítulo de compras del sector público de algún tratado, y el idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;

VI. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas;

VII. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos, así como, en su caso, la indicación de que podrán subcontratarse partes de los mismos;

VIII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

IX. Los porcentajes de los anticipos que, en su caso, se otorgarían; X. La indicación de que no podrán participar las personas que se

encuentren en los supuestos del artículo 51 de esta Ley; XI. La indicación de que cualquier persona podrá asistir a los

diferentes actos de la licitación en calidad de observador, sin necesidad de adquirir las bases, registrando previamente su participación;

XII. Determinación, en su caso, del porcentaje de contenido nacional, y

XIII. Los demás requisitos generales que deberán cumplir los interesados, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos.

79


Artículo 32 (LOPSRM).- Las convocatorias se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.

EJEMPLO DE CONVOCATORIA13

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, MÉXICO

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS Convocatoria: 001

En observancia a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se convoca a los interesados en participar en la(s) licitación(es) para la contratación de Construcción de Nave de Almacenamiento para Presas de Gavión en la Cuenca del Arroyo Cano, Toluca. de conformidad con lo siguiente:

Licitación Pública Nacional

No. de licitación Costo de las bases Fecha límite para adquirir las bases

Junta de aclaraciones Visita al lugar de los trabajos

Presentación y apertura de proposiciones técnica -

económica

44919002-001-08 $ 2,000.00 Costo en compranet:

$ 1,800.00

28/II/2008 21/III/2008 13:00horas

14/III/2008 09:00 horas

28/III/2008 10:00 horas

Clave FSC (CCAOP)

Descripción general de la obra Fecha de inicio Plazo de ejecución

Capital contable requerido

0 Construcción de Nave de Almacenamiento de Presas de Gavión en la Cuenca del Arroyo Cano. 10/IV/2008 120 $ 500,000.00

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en Internet: http://compranet.gob.mx o bien en: Av. 1° de Mayo Número 1707, Colonia Zona Industrial, C. P. 50071, Toluca, México, teléfono: 01 72 22 75 57 00 EXT 306, los días de Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 9:00 horas a 16:00 horas. La forma de pago es: en cheque certificado o de caja a favor de Agua y Saneamiento de Toluca o en efectivo. En compranet mediante los recibos que genera el sistema.

• La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 21 de Marzo del 2008 a las 13:00 horas en: la Sala de concursos de la Dirección de Planeación, ubicado en: Av. 1° de Mayo Número 1707, Colonia Zona Industrial, C. P. 50071, Toluca, México.

• El acto de presentación de proposiciones y apertura de la(s) propuesta(s) técnica(s) y económicas se efectuará en un solo evento el día 28 de Marzo del 2008 a las 10:00 horas, en: la Sala de concursos de la Dirección de Planeación, Av. 1° de Mayo Número 1707, Colonia Zona Industrial, C. P. 50071, Toluca, México.

• La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo el día 14 de Marzo del 2008 a las 09:00 horas en: el Departamento de Normas y Precios Unitarios, C. P. 50071, Toluca, México. • Ubicación de la obra: Toluca.

⇒ 13 www.compranet.gob.mx

80


• El(los) idioma(s) en que deberá(n) presentar (se) la(s) proposición(es) será(n): Español. • La(s) moneda(s) en que deberá(n) cotizarse la(s) proposición(es) será(n): Peso mexicano. • No se podrán subcontratar partes de la obra. • Se otorgará un anticipo para compra de materiales del: 30% del Importe total contratado. • Se otorgará un anticipo por inicio de trabajos del: 10% del importe total contratado. • La experiencia y capacidad técnica y financiera que deberán acreditar los interesados consiste en: Presentar copia de las actas de Entrega-recepción de obras correspondientes a la

Construcción de Naves Industriales similares a los del objeto de esta licitación. Agua y Saneamiento de Toluca se reserva el derecho de verificar y confirmar la información proporcionada por cada licitante. La Capacidad Financiera se acreditará, para las Personas Físicas mediante la presentación de la declaración fiscal anual 2006, el pago provisional correspondiente al mes de enero del 2008 y los estados financieros dictaminados por contador público certificado, dictamen debidamente firmado y formalizado por el auditor, oficio de autorización actualizado al ejercicio inmediato anterior en el que se refrenda la facultad como auditor emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, anexando copia de cédula profesional y oficio de acreditación. Las Personas Jurídico Colectivas acreditarán su capacidad financiera, mediante la presentación de la declaración fiscal anual 2006 y el pago provisional de impuestos del mes de enero del 2008. con estos documentos se acreditará el cumplimiento del capital contable mínimo requerido. Debiendo anexarse el acuse de recibo que genera el sistema vía electrónica

• La procedencia de los recursos es: Programa Normal de Inversión 2008 • El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas técnicas y económicas serán presididos por el Ing. Arturo Ricardo Morales Hernández, Director General de Agua y

Saneamiento de Toluca • Garantía: Un cheque cruzado por el 5% del importe total de la propuesta sin I. V. A. a favor de Agua y Saneamiento de Toluca. • Los requisitos generales que deberán acreditar los interesados son: 1.- Solicitud de inscripción dirigida al C. Director General de Agua y Saneamiento de Toluca. 2.- Declaración escrita y bajo

protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del estado de México. 3.- Tratándose de personas jurídico colectivas, testimonio notarial de la constitución de la sociedad, modificaciones y poderes, en su caso, debidamente inscritos en el Registro Público de Sociedades de la Entidad Federativa que corresponda; tratándose de personas físicas, inscripción en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ambos casos los interesados deberán presentar identificación oficial vigente que los acredite. 4.- Relación de contratos de obra en vigor celebrados tanto con la Administración Pública, como con la iniciativa privada, señalando el período de ejecución, el importe total contratado y el importe por ejercer, desglosado por anualidades, debiendo precisar avances físicos y carátula de los contratos. 5.- Currículum del licitante y cuando menos de tres técnicos que sean sus responsables para la Dirección y Supervisión de los trabajos, acreditando la experiencia necesaria en trabajos similares a los del objeto de esta licitación.

• Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: a la empresa que reuniendo las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, garantice satisfactoriamente el cumplimiento del contrato y la ejecución de la obra y que presente la proposición solvente cuyo precio sea el más bajo y aceptable para Agua y Saneamiento de Toluca.

• Por el momento no se aceptará envío de propuestas por medios electrónicos. Las Empresas que opten por adquirir las bases de licitación en CompraNet se les solicita hacer llegar su recibo de pago vía Fax, previo a la visita de obra al Teléfono/Fax: 01 72 22 75 57 00 Ext. 306.

• Las condiciones de pago son: mediante estimaciones las que deberán realizarse por períodos máximos mensuales por concepto de trabajos terminados, asimismo, el plazo de pago de dichas estimaciones, será dentro de un término de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que las hubiera autorizado Agua y Saneamiento de Toluca para su pago.

• No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del Artículo 12.48 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. • Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. • No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

81


BASES.

Artículo 33 (LOPSRM).- Las bases que emitan las dependencias y entidades para las licitaciones públicas se pondrán a disposición de los interesados, tanto en el domicilio señalado por la convocante como en los medios de difusión electrónica que establezca la Contraloría, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta, inclusive, el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, siendo responsabilidad exclusiva de los interesados adquirirlas oportunamente durante este periodo, y contendrán en lo aplicable como mínimo, lo siguiente:

I. Nombre, denominación o razón social de la dependencia o entidad convocante;

II. Forma en que deberá acreditar la existencia y personalidad jurídica el licitante;

III. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitación, siendo optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; fecha, hora y lugar de celebración de las dos etapas del acto de la presentación y apertura de proposiciones; comunicación del fallo y firma del contrato;

IV. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases de la licitación, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

V. Idioma o idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones;

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago que se realice en el territorio nacional se hará en moneda nacional y al tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo, periodos de revisión y los porcentajes máximos de ajuste de costos a que se sujetará el contrato;

VII. La indicación de que ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes podrán ser negociadas;

VIII. Criterios claros y detallados para la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 de esta Ley;

82


IX. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto;

X. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, y la forma de presentación, así como los tabuladores de las cámaras industriales y colegios de profesionales que deberán servir de referencia para determinar los sueldos y honorarios profesionales del personal técnico;

XI. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la convocante, debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes;

XII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos;

XIII. Experiencia, capacidad técnica y financiera necesaria de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

XIV. Datos sobre las garantías; porcentajes, forma y términos de los anticipos que se concedan;

XV. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, la que deberá llevarse a cabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones;

XVI. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse;

XVII. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio de los mismos;

XVIII. Modelo de contrato al que se sujetarán las partes, diferenciando los de obras y los de servicios;

XIX. Tratándose de contratos a precio alzado o mixtos en su parte correspondiente, a las condiciones de pago;

XX. Tratándose de contratos a precios unitarios o mixtos en su parte correspondiente, el procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, así como el catálogo de conceptos, cantidades y unidades de medición, debe ser firmado por el responsable del proyecto; y la relación de conceptos de trabajo más significativos, de los cuales deberán presentar análisis y relación de los costos básicos de materiales, mano de obra, maquinaria y

83


equipo de construcción que intervienen en dichos análisis. En todos los casos se deberá prever que cada concepto de trabajo esté debidamente integrado y soportado, preferentemente, en las especificaciones de construcción y normas de calidad solicitadas, procurando que estos conceptos sean congruentes con las cantidades de trabajo requeridos por el proyecto;

XXI. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de esta Ley;

XXII. En su caso, términos y condiciones a que deberá ajustarse la participación de los licitantes cuando las proposiciones sean enviadas a través del servicio postal o de mensajería, o por medios remotos de comunicación electrónica. El que los licitantes opten por utilizar alguno de estos medios para enviar sus proposiciones no limita, en ningún caso, que asistan a los diferentes actos derivados de una licitación;

XXIII. La indicación de que no podrán participar las personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos de este ordenamiento o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Asimismo, la indicación de que los participantes deberán presentar manifestación bajo protesta de decir verdad de que por su conducto, no participan en los procedimientos de contratación establecidos en esta Ley, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos siguientes:

A. Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción;

B. Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo de esta fracción, y

C. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

La participación social deberá tomarse en cuenta al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

84


La falsedad en la manifestación a que se refiere esta fracción será sancionada en los términos de Ley.

En caso de omisión en la entrega del escrito a que se refiere esta fracción, o si de la información y documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, las dependencias y entidades se abstendrán de firmar los contratos correspondientes, y

XXIV. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, deberán cumplir los interesados, precisando como serán utilizados en la evaluación.

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y libre concurrencia. La dependencia o entidad convocante tomará en cuenta las recomendaciones que, en su caso, emita la Comisión Federal de Competencia en materia de competencia entre los participantes dentro de los procesos de contratación y libre concurrencia a los mismos, conforme a las bases para licitaciones públicas. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir.

Previo a la emisión de la convocatoria, las bases de licitación cuyo presupuesto estimado de contratación sea superior a diez mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, así como aquellas de monto inferior que las dependencias y entidades consideren convenientes, deberán ser difundidas a través de su página en Internet o en los medios de difusión electrónica que establezca la Secretaría de la Función Pública, al menos durante cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su difusión, lapso durante el cual se recibirán los comentarios pertinentes en la dirección electrónica que para tal fin se señale, o bien, invitarán a los interesados, profesionales, cámaras o asociaciones empresariales del ramo para participar en la revisión y opinión de las mismas.

85


EJEMPLO BASES14

DE ACUERDO CON LA CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL No 001 DE FECHA 01 DE MARZO DEL 2008, PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 44919002-001-08, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO, Y CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA INSTRUYE A LOS CONTRATISTAS INTERESADOS PARA LA FORMULACIÓN DE LAS PROPUESTAS CONFORME A LAS SIGUIENTES :

B A S E S D E L I C I T A C I Ó N :

DEFINICIONES:

1. ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO.- EL ANÁLISIS DEL PRECIO UNITARIO ESTARÁ COMPUESTO POR LOS COSTOS DIRECTOS CONSIDERANDO MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO Y HERRAMIENTA, DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO A LOS CUALES SE LES DEBERÁ APLICAR LOS PORCENTAJES CORRESPONDIENTES A LOS COSTOS INDIRECTOS, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR LA UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y LOS CARGOS ADICIONALES.

2. ÁREA RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN: LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

TOLUCA.

3. BASES DE LICITACIÓN: DOCUMENTO QUE PRECISA LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS LICITANTES PARTICIPANTES; LA INFORMACIÓN SUFICIENTE, COMPLETA Y ORDENADA DE LA OBRA PÚBLICA O SERVICIO; DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y LOS ELEMENTOS PARA LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU PROPUESTA.

4. BITÁCORA: INSTRUMENTO LEGAL PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA O SERVICIO, VIGENTE DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO; FUNCIONARA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN Y ACUERDO ENTRE EL CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA E INSCRIPCIÓN DE ASUNTOS RELEVANTES, CON LOS LINEAMIENTOS SEÑALADOS EN LOS ARTÍCULOS 222, 223,224, 225 Y 226 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

5. CONTRATANTE: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, ATRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL.

6. CONTRATISTA: LA PERSONA QUE FORMALICE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA O DE SERVICIOS

7. CONVOCANTE: EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DE CARÁCTER MUNICIPAL AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

8. CONVOCATORÍA: DOCUMENTO POR EL CUAL SE HACE PÚBLICO UN PROCESO DE LICITACIÓN AL SER DIFUNDIDO EN LA PRENSA ESCRITA Y LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS QUE DISPONGA LA CONTRALORÍA.

9. EJERCICIO PRESUPUESTAL: ES EL PERÍODO DENTRO DEL CUAL SE HAN DE EJECUTAR O REALIZAR LOS INGRESOS O GASTOS PRESUPUESTADOS, GENERALMENTE COINCIDE CON EL AÑO NATURAL. PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CONSECUENTE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, EL EJERCICIO PRESUPUESTAL ES EL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008.

10. ESTIMACIONES.- CUANTIFICACIÓN Y VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PERÍODO DETERMINADO, APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LAS CANTIDADES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJOS REALIZADOS.

11. LEY DE FIANZAS: LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.

12. LIBRO: LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

13. NORMAS DE CALIDAD: LOS ESTÁNDARES QUE, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, INDICA PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA SEAN LOS ADECUADOS.


86


14. NORMAS TÉCNICAS: SON DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, CONSISTENTES EN REGULACIONES TÉCNICAS, DIRECTRICES, CARACTERÍSTICAS Y PRESCRIPCIONES APLICABLES A LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

15. OBRA PÚBLICA: TRABAJOS CONTENIDOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, QUE SERÁN EJECUTADOS POR EL LICITANTE SELECCIONADO COMO GANADOR.

16. PRECIO UNITARIO: EL IMPORTE POR UNIDAD DE MEDIDA PARA CADA CONCEPTO DE TRABAJO. POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

17. PROPUESTA SOLVENTE: ES LA PRESENTADA EN UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA CUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU REGLAMENTO Y CON LAS BASES DE LICITACIÓN, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

18. REGLAMENTO: EL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

19. RESIDENTE DE OBRA: EL SERVIDOR PÚBLICO QUE SERÁ DESIGNADO POR EL ÁREA EJECUTORA RESPONSABLE DE VERIFICAR, QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE EFECTÚE CONFORME AL CONTRATO, CON LAS FUNCIONES SEÑALADAS POR EL ARTÍCULO 217 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

20. REGISTRO DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO: EL SISTEMA MEDIANTE EL CUAL LA SECRETARÍA DEL RAMO MANTIENE INTEGRADA Y ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS.

21. SECRETARÍA DEL RAMO: LA SECRETARÍA DEL AGUA Y OBRA PÚBLICA.

22. SUPERVISOR DE OBRA: SERVIDOR PÚBLICO O PERSONA QUE AUXILIA AL RESIDENTE DE OBRA PARA VERIFICAR QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE REALICE CONFORME AL CONTRATO, CON LAS FUNCIONES SEÑALADAS POR EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

23. SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN: EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN DEBERÁ TENER UN CONOCIMIENTO AMPLIO DE LOS PROYECTOS, NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; CATÁLOGO DE CONCEPTOS O ACTIVIDADES DE OBRA; PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y DE SUMINISTROS, INCLUYENDO LOS PLANOS CON SUS MODIFICACIONES; BITÁCORA; CONVENIOS Y DEMÁS DOCUMENTOS RELATIVOS QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DEBE ESTAR FACULTADO POR EL CONTRATISTA, PARA TOMAR DECISIONES EN LO INHERENTE AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, ASÍ COMO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON LOS TRABAJOS. (ARTÍCULO 220 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO).

II.- RECOMENDACIONES GENERALES. 1. LOS LICITANTES DEBERÁN LEER CUIDADOSAMENTE LAS PRESENTES BASES, LAS CUALES CONTIENEN LA

NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO:

2. CONFORME A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PODRÁN PARTICIPAR LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE ESTÉN EN

CONDICIONES DE PRESENTAR OFERTAS CON RESPECTO A LA OBRA PÚBLICA MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN. 3. PARA EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y CONSECUENTEMENTE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

EL EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008. 4. SERÁ RECHAZADA LA PROPUESTA QUE NO CUMPLA U OMITA CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS

BASES DE LA LICITACIÓN. (ARTÍCULO 52 PARRAFO III DEL REGLAMENTO DEL LIBO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO)

5. LA DOCUMENTACIÓN QUE CONFORME LA PROPUESTA DE LOS LICITANTES DEBERÁ ESTAR FIRMADA Y FOLIADA DE

FORMA CONSECUTIVA (ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO) Y CON EL SELLO DEL LICITANTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, INDEPENDIENTEMENTE LA FORMA EN QUE SEA EXHIBIDA, EN LA FORMA Y TÉRMINOS SEÑALADOS EN LAS PRESENTES

87


BASES DE LICITACIÓN. ASÍ MISMO SE ANEXARA A LOS SOBRES LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL LEGAL Y ADMINISTRATIVA LA CUAL SERÁ DEVUELTA DESPUÉS DE SU COTEJO.

6. NO SE PERMITIRÁ EL ACCESO AL RECINTO DESPUÉS DE INICIADO EL ACTO DE APERTURA DE PROPOSICIONES. EL

REGISTRO DE PARTICIPANTES DARÁ INICIO CON MEDIA HORA DE ANTICIPACIÓN Y EL CIERRE SERÁ A LAS 09:55 HORAS. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.

7. LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA SERÁ INAPLAZABLE Y EL LICITANTE GANADOR SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE

DEL INCUMPLIMIENTO DEL CALENDARIO DE OBRA Y SE HARÁ ACREEDOR A LAS SANCIONES QUE SE ESPECIFIQUE DENTRO DEL CONTRATO Y ADEMÁS DE UNA SANCIÓN ADICIONAL AL 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO REALIZADOS, POR CADA DÍA NATURAL QUE TRANSCURRA DESDE LA FECHA EN QUE SE VENCIÓ EL PLAZO PARCIAL DEL AVANCE, HASTA QUE EL “CONTRATISTA” REGULARICE LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, DICHA PENA NO PODRÁ SER MAYOR AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DE LA CANTIDAD CONTRATADA, Y CON RESPECTO A LAS LIQUIDACIONES QUE SE FORMULEN.

8. PARA LOS CASOS EN QUE SE DÉ INCUMPLIMIENTO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, SE APLICARÁ

UNA SANCIÓN CORRESPONDIENTE AL 0.5 % DEL MONTO TOTAL CONTRATADO POR CADA DÍA NATURAL DE RETRASO A PARTIR DE LA FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL.

9. SE OTORGARA UN 40% DE ANTICIPO, CORRESPONDIENDO UN 10% DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA AL

CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y, EN SU CASO, PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE LA MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; Y EL 30% PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.

10. SE DEBERÁN COTIZAR TODOS LOS MATERIALES QUE CONFORMAN EL CATALOGO DE LA OBRA CON PRECIOS DE

ADQUISICIÓN VIGENTES AL DÍA DE LA APERTURA DE PROPUESTAS, NO SE ACEPTARA LA PROPUESTA QUE CONTENGA PRECIOS SUPERIORES A LOS VIGENTES A LA FECHA MENCIONADA, UTILIZANDO EL CATALOGO QUE FORMA PARTE DE ESTAS BASES DE LICITACIÓN.(ARTÍCULO 58 PARRAFO B FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO)

11. LOS PROGRAMAS SE REALIZARÁN POR CONCEPTO, PUDIENDO UTILIZAR PARA TAL EFECTO OTROS FORMATOS,

SIEMPRE Y CUANDO CONTENGAN LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN LOS FORMATOS QUE SE PROPORCIONAN. 12. LOS OFICIOS QUE FORMAN PARTE DE LA PROPUESTA DE LOS PARTICIPANTES DEBERÁN SER DIRIGIDOS AL ING.

ARTURO RICARDO MORALES HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA ORIGEN DE LOS RECURSOS LA CONTRATANTE CUENTA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA NORMAL DE INVERSIÓN 2008 AUTORIZADOS EN LA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE LA ADMINISTRACIÓN 2006-2009 DEL CONSEJO DIRECTIVO DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA CELEBRADA EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2007. CON OFICO DE AUTORIZACIÓN DAF/335/08 AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA EFECTUARA PAGOS A SOLICITUD DEL LICITANTE GANADOR CON LAS ESTIPULACIONES Y CONDICIONES DEL CONTRATO RESPECTIVO.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE ALMACENAMIENTO PARA PRESAS DE GAVIÓN EN LA CUENCA DEL ARROYO CANO. UBICACIÓN: TOLUCA, MÉX. MUNICIPIO: TOLUCA. PLAZOS LOS PLAZOS PARA INICIO Y TERMINO DE LA OBRA SERÁ AL DÍA NATURAL SIGUIENTE DE LA ENTREGA DEL ANTICIPO: FECHA DE INICIO PROBABLE DE LA OBRA: 19 DE MAYO DEL 2008. TIEMPO DE EJECUCIÓN: 120 DÍAS CALENDARIO. PROCESO DE LICITACIÓN.

88


ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ES PARA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICO COLECTIVAS QUE ESTEN EN CONDICIONES DE PARTICIPAR. AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, SE ABSTENDRÁ DE RECIBIR PROPUESTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE SE ENCUENTREN EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS QUE SERÁN PROPORCIONADOS BAJO EL CONTRATO QUE SE DERIVE DE ESTA LICITACIÓN DEBERÁN SER NACIONALES. LOS LICITANTES DEBERÁN PRESENTAR EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES. PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN LOS INTERESADOS DEBEN MOSTRAR EVIDENCIA DE CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EN ESTAS BASES DE LICITACIÓN Y DEMAS DISPOSICIONES RELATIVAS Y APLICABLES, COMPROBANDO SU SOLVENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER VALIDO Y EFECTIVO EL CONTRATO. PARA ELLO AL PRESENTAR LA OFERTA. LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR EN IDIOMA ESPAÑOL LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA REQUERIDA EN ESTE DOCUMENTO CONSULTA Y VENTA DE BASES PARA QUEDAR INSCRITOS EN ESTA LICITACIÓN, LOS INTERESADOS DEBERÁN PRESENTAR OFICIO DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DIRIGIDO AL ING. ARTURO RICARDO MORALES HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL. NO SERÁN REGISTRADOS LOS LICITANTES SI: PRESENTAN INCOMPLETA LA DOCUMENTACIÓN QUE NO CUENTE CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO CUANDO LA DOCUMENTACIÓN PRESENTE ALGUNA INCONSISTENCIA LAS BASES DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA CONSULTA Y VENTA DESDE LA FECHA DE LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA Y HASTA INCLUSIVE EL QUINTO DÍA NATURAL PREVIO AL ACTO PARA LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EN: EL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES “COMPRANET” A UN COSTO DE $ 1,800.00 ( UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 MN) Y EN LAS OFICINAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA EN: LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN UBICADA EN LA AV. PRIMERO DE MAYO NO. 1707, ZONA INDUSTRIAL. TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, TELÉFONO 2-75-57-00 EXT. 306, DE LUNES A VIERNES, EN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HRS., Y SE PODRÁN ADQUIRIR A UN COSTO DE $ 2,000.00 ( DOS MIL PESOS 00/100 MN) EN EFECTIVO O MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O DE CAJA A FAVOR DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA. LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O JURÍDICO COLECTIVAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DEBERÁN CUBRIR EL COSTO DE LAS PRESENTES BASES, ADEMÁS DE SUFRAGAR EL COSTO RELACIONADO CON LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SUS OFERTAS. LA CONVOCANTE NO SERÁ RESPONSABLE DE DICHOS COSTOS, CUALQUIERA QUE SEA LA FORMA EN QUE SE REALICE LA LICITACIÓN Y SU RESULTADO.

ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS SE LLEVARA A CABO EN UN SOLO ACTO EN LA SALA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA,. EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2008 A PARTIR DE LAS 10:00 HRS.

ACTO FALLO DE LICITACIÓN EL ACTO DE FALLO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 63 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA SALA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN. EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2008 A LAS 13:30 HRS.

89


ACTO DE PRESENTACIÒN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

Artículo 37 (LOPSRM).- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará, conforme a lo siguiente:

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura y se desecharán las que hubieren omitido alguno de los requisitos exigidos;

II. Por lo menos un licitante, si asistiere alguno, y el servidor público facultado para presidir el acto rubricarán el catálogo de conceptos o el presupuesto de obra de las propuestas presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente; debiendo enseguida dar lectura al importe total de cada una de las propuestas;

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se deberá asentar las propuestas aceptadas para su posterior evaluación y el importe total de cada una de ellas, así como las que hubieren sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, y

IV. En el acta a que se refiere la fracción anterior se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación; esta fecha deberá quedar comprendida dentro de los treinta días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo.

Artículo 29 (RLOPSRM).- Las proposiciones deberán evaluarse en dos formas: una cuantitativa, donde para la recepción de las mismas sólo bastará verificar la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido; y otra cualitativa, donde se realizará el estudio detallado de las proposiciones rentadas, a efecto de que las dependencias y entidades tengan los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas. Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de

90


proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar durante el desarrollo del acto con el carácter de oyente. Artículo 30 (RLOPSRM).- El acto de presentación y apertura de proposiciones deberá ser presidido por el servidor público designado por la convocante, quien será la única persona facultada para aceptarlas o desecharlas y, en general, para tomar todas las decisiones durante la realización del acto, debiendo estar represente durante su desarrollo. Artículo 31 (RLOPSRM).- En el acto de presentación y apertura de proposiciones se procederá, en primer término, a dar apertura a las proposiciones enviadas por medios remotos de comunicación electrónica y, posteriormente, a las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y de los que la enviaron por servicio postal o de mensajería. Para los efectos de la fracción II del artículo 37 de la Ley, tratándose de contratos a precios unitarios se rubricará el catálogo de conceptos y, para precio alzado, el presupuesto de obra; por lo que hace a contratos mixtos, deberá rubricarse tanto el catálogo de conceptos de la parte a precios unitarios, como el presupuesto de obra de la parte del precio alzado. Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir cualquier proposición que se presente después de la fecha y hora establecidas en las bases. Artículo 32 (RLOPSRM).- Al concluir el acto de presentación y apertura de proposiciones se levantará un acta en la que se hará constar como mínimo lo siguiente:

I. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo dicho acto; II. Nombre del servidor público encargado de presidir el acto; III. Nombre de los licitantes e importes totales de las

proposiciones que fueron aceptadas para su evaluación cualitativa por las áreas designadas por la convocante para ello;

IV. Nombre de los licitantes cuyas proposiciones fueron desechadas, así como las causas que lo motivaron, y

V. Lugar, fecha y hora de la junta pública donde se dará a conocer el fallo de la licitación.

91


En caso de que la dependencia o entidad convocante opte por no realizar la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, dará a conocer el resultado de éste conforme a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley.

La convocante podrá anticipar o diferir por escrito la fecha de celebración del fallo prevista en las bases, sin que exceda el plazo a que hace referencia la fracción IV del artículo 37 de la Ley; en este caso no será necesario hacer la publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 35 (RLOPSRM).- A los actos de carácter público de las licitaciones podrán asistir los licitantes cuyas proposiciones hayan sido desechadas durante el procedimiento de contratación, así como cualquier persona que, sin haber adquirido las bases, manifieste su interés de estar presente en dichos actos como observador, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

INVITACIÓN A CUANDO MENOS 3 PARTICIPANTES Y ADJUDICACIÓN DIRECTA.

Artículo 42 (LOPSRM).- Las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando:

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos;

II. Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor;

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente justificados;

IV. Se realicen con fines exclusivamente militares o para la armada, sean necesarios para garantizar la seguridad

92


nacional, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental;

V. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en este supuesto deberán limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla;

VI. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado ganador en una licitación. En estos casos la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la propuesta que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador;

VII. Se realice una licitación pública que haya sido declarada desierta, siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en las bases de licitación;

VIII. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución;

IX. Se trate de trabajos que requieran fundamentalmente de mano de obra campesina o urbana marginada, y que la dependencia o entidad contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o del lugar donde deban realizarse los trabajos, ya sea como personas físicas o morales;

X. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico, o

XI. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación, relacionados con obras públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se incluirán a las

93


instituciones de educación superior y centros de investigación. Si la materia de los trabajos se refiere a información reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, y

XII. Se acepte la ejecución de los trabajos a título de dación en pago, en los términos de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación.

Artículo 43 (LOPSRM).- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo anterior, las dependencias y entidades, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere este artículo. La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del veinte por ciento del presupuesto autorizado a las dependencias y entidades para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. En casos excepcionales, el titular de la dependencia o el órgano de gobierno de la entidad, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje mayor al indicado en este artículo, debiéndolo hacer del conocimiento del órgano interno de control. Esta facultad podrá delegarse en el oficial mayor o su equivalente en las dependencias o entidades. En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido declarados desiertos, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos en la dependencia o entidad podrá adjudicar directamente el contrato. Artículo 44 (LOPSRM).- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

I. El acto presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante del órgano interno de control en la dependencia o entidad;

II. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres propuestas susceptibles de análisis;

94


III. En las bases se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, aquellos aspectos que correspondan al artículo 33 de esta Ley;

IV. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos;

V. Difundir la invitación en lugar visible de las oficinas de la convocante o en su página de Internet y en los medios de difusión que establezca la Secretaría de la Función Pública a título informativo, incluyendo quienes fueron invitados;

VI. El carácter nacional o internacional en los términos del artículo 30 de esta Ley, y

VII. A las demás disposiciones de esta Ley que resulten aplicables.

95


EJEMPLO INVITACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD AREA O DEPARTAMENTO

SUBDIRECCION

MEXICO, D. F. , A ____ DE _________________________ DE 200__. CONTRATISTA P R E S E N T E ME ES GRATO INVITARLO A PARTICIPAR EN EL CONCURSO PARA ASIGNAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INTEGRAL DEL EDIFICIO DENOMINADO “_____________________________” UBICADO EN “__________________________________________________________________”. EL INMUEBLE DE USO DE OFICINAS CUENTA CON “_____________________” M2, EN 19 NIVELES, 2 NUCLEOS DE ELEVADORES, CUARTO DE MAQUINAS, 2 TRANSFORMADORES DE 750 KVA. , SISTEMA CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA HIDRONEUMATICO, ETC. EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INVOLUCRA LA INSTALACION ELECTRICA, AIRE ACONDICIONADO, SISTEMA HIDRAULICO Y SANITARIO Y ARQUITECTURA PRINCIPALMENTE. EL PROCESO SE REALIZARA BAJO EL SIGUIENTE CALENDARIO:

FECHA ACTIVIDAD MIERCOLES 25 DE JULIO ENTREGA DE INVITACIONES VIERNES 27 DE JULIO, ANTES DE LAS 18:00 HRS. CONFIRMACION DE LA PARTICIPACION LUNES 30 DE JULIO, DE LAS 14:00 A 17:00HRS. RECORRIDO DE INMUEBLE JUEVES 2 DE AGOSTO, A LAS 17:30 HRS. JUNTA DE ACLARACIONES JUEVES 9 DE AGOSTO, ANTES DE LAS 18:00 HRS. ENTREGA DE PROPUESTAS VIERNES 17 DE AGOSTO, ANTES DE LAS 18:00 HRS. VIA CORREO ELECTRONICO

COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACION

ENTRE EL 18 Y EL 31 DE AGOSTO SE REALIZARAN LAS LABORES DE PREPARACION: FIRMA DEL CONTRATO, ENTREGA DE FIANZAS, PRESENTACION DEL PERSONAL, ETC. Y LAS ACTIVIDADES INICIARAN EL 1 DE SEPTIEMBRE. LE REITERAMOS QUE, EN CASO DE NO PODER PARTICIPAR LE AGRADECEMOS COMUNICARLO POR ESCRITO EN UN PLAZO NO MAYOR DE 24 HORAS, CONTADAS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA PRESENTE. SE HACE ENTREGA DE LAS BASES Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS. SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, RECIBA UN CORDIAL SALUDO. A T E N T A M E N T E LA ADMINISTRACION GENERAL __________________________________________________ “____________________“ (ESTE DOCUMENTO SE IMPRIME EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

96


IV.3 MONTOS MÁXIMOS.

Los montos máximos que podrá contratar una empresa constructora ó persona física, estarán regidos por su capacidad financiera, la cuál se acreditará: mediante la presentación de la declaración fiscal anualizada, con un plazo como mínimo de 2 años, así como con la presentación del pago provisional correspondiente a los meses transcurridos del ejercicio fiscal vigente y los estados financieros dictaminados por contador público certificado, dictamen debidamente firmado y formalizado por un auditor, oficio de autorización actualizado al ejercicio inmediato anterior en el que se refrenda la facultad como auditor emitido por la secretaría de hacienda y crédito público, anexando copia de cédula profesional y oficio de acreditación, con estos documentos se acreditará el cumplimiento del capital contable mínimo requerido, el cual es requisito indispensable para la inscripción en toda Licitación de Obra Pública. Los estados financieros son los documentos en los cuales se reflejan todas las actividades económicas desarrolladas por la empresa. Los más comunes son:

a).- Balance general: el cual se determina a una fecha en específico y

se conoce como un Informe Financiero Estático; en él se dictaminan los siguientes Capitales:

ACTIVOS: Disponibilidad de los recursos con los que cuenta la Empresa. Se subdivide en: Activo Circulante, en el cual se dictamina la disponibilidad inmediata de liquidez (Caja, bancos, Clientes e Inventarios). Activo Fijo, que comprenden los Bienes propiedad de la Empresa. Activo Diferido, el cual corresponde al Patrimonio por el desarrollo de Productos, Marcas ó Patentes que le dan un valor agregado a la Empresa.

PASIVOS: Son las obligaciones adquiridas por la Empresa, si son con un plazo menor a 90 días se conoce como “pasivo a corto plazo”, si rebasa este plazo se le conoce como “pasivo a largo plazo”.

CAPITAL: Es el patrimonio derivado de las aportaciones de los Socios y de las Utilidades ó Pérdidas generados en el desarrollo de las Operaciones.

b).- Estado de resultados: Es un Estado Financiero Dinámico que

puede comprender un período mensual, bimestral ó anual, acorde a las necesidades de la Empresa.

En él se reflejan los ingresos, el costo de venta, gastos de operación y gastos de comercialización.

97


Las operaciones algebraicas de estos rubros, nos dan como resultado las Utilidades ó Pérdidas de la Empresa.

c).- Estado de cambios en la situación financiera en base al flujo de efectivo: Es un Estado Financiero Dinámico que puede comprender un período mensual, bimestral ó anual, acorde a las necesidades de la Empresa.

En este Estado Financiero se dictaminan los orígenes de los recursos y las aplicaciones de los mismos.

d).- Estado de movimientos de capital contable: Conocido como un

Estado Financiero Estático dictaminado a una fecha determinada y en él se reflejan las aportaciones y/ó disminuciones del Capital de los Socios; así como el aumento a la Reserva Legal (10% de la Utilidad como reinversión determinado por Ley).

Finalmente, en este Estado Financiero se reflejan las utilidades ó Pérdidas de la Empresa.

IV. 4 VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos, será optativa para los interesados y en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos, y las siguientes condiciones: 1.- Ambientales; 2.- Climatológicas; 3.- Topográficas; 4.- Físicas; 5.- Geológicas; 6.- Sociales; 7.- Culturales; y 8.- Económicas del lugar

98


Por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por algún motivo. Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los interesados y sus auxiliares que hayan adquirido las bases de licitación, así como aquellos que autorice la convocante. Quienes adquieran las bases con posterioridad a la realización de la visita , podrá permitírseles el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo soliciten con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del periodo de venta, aunque no será obligatorio para la convocante designar un técnico que guíe la visita. Dicho plazo podrá ser hasta de setenta y dos horas, cuando por razones de seguridad o acceso al sitio de los trabajos resulte necesario. La convocante realizará la visitar el lugar de los trabajos para los licitantes que deseen, el día, la fecha, hora y en el punto de reunión que se indica en la convocatoria. A los licitantes que asistan, se les entregará la correspondiente constancia de visita al lugar. En el artículo 33 de la ley de obras publicas, inciso XV nos especifica que la visita al sitio de realización de los trabajos en cualquier licitación deberá llevarse acabo dentro del periodo comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones.

99


VISITA AL SITIO DE LA OBRA. (ESTA VISITA ES OBLIGATORIA)15

LOS LICITANTES DEBERÁN VISITAR EL LUGAR DE LA OBRA, LA CONTRATANTE LA LLEVARÁ A CABO EL DÍA 14 DE ABRIL DEL 2008 A LAS 09:00 HORAS, SIENDO EL SITIO DE REUNIÓN, EL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA. LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS ES OBLIGATORIA PARA LOS INTERESADOS (ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO) Y SE LLEVARA A CABO EL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DEL TERMINO DE VENTA DE BASES. LA CUAL TIENE EL PROPÓSITO DE QUE LOS INTERESADOS CONOZCAN LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA; EL ACCESO, LOS SERVICIOS DE QUE DISPONE, LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y AMBIENTALES Y EN GENERAL LOS ASPECTOS RELEVANTES PARA LA FORMULACIÓN DE SU PROPUESTA. AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA ORGANIZARA Y GUIARA LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y FACILITARA EL ACCESO. DEBIENDO ACUDIR LOS INTERESADOS QUE CUENTEN CON LAS BASES DE LA LICITACION, ACOMPAÑADAS SI LO DESEAN DE SU PERSONAL. PARA QUE, CONSIDEREN LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIONEN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS U OTRAS CONDICIONES QUE AFECTEN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EXPONGA LAS DUDAS Y PREGUNTAS QUE CONSIDEREN NECESARIAS EN EL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES, AL TERMINO DE LA JUNTA SE LEVANTARA EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DONDE SE ASENTARA EL DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y LOS COMENTARIOS QUE PUDIERAN SER MATERIA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN TODOS LOS CASOS, EL CONVOCANTE EXPEDIRÁ UNA CONSTANCIA A LOS LICITANTES QUE HAYAN VISITADO EL SITIO DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE DEBERÁ INTEGRARSE EN LA PROPUESTA. LOS LICITANTES QUE NO REALICEN LA VISITA DE OBRA PROGRAMADA POR AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA NO SERÁ ACEPTADA SU PROPUESTA. LOS ASISTENTES A LA VISITA DE OBRA Y A LA JUNTA DE ACLARACIONES DEBERÁN PRESENTAR IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA (ORIGINAL Y COPIA), ASÍ COMO DOCUMENTO EXPEDIDO POR LOS LICITANTES EN DONDE ACREDITE LA REPRESENTACIÓN DE LA MISMA EN ESTA VISITA (CON SU ACUSE DE RECIBO) Y COPIA DEL RECIBO DE LA COMPRA DE BASES. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 42 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. EN NINGÚN CASO LA CONVOCANTE, ASUMIRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA POR LAS CONCLUSIONES QUE LOS LICITANTES OBTENGAN AL EXAMINAR LOS LUGARES Y CIRCUNSTANCIAS ANTES SEÑALADAS Y QUE NO SEAN EXPUESTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. EN EL CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO A CUALQUIERA DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, EL HECHO DE QUE NO SE FAMILIARICE CON LAS CONDICIONES IMPERANTES, NO LE RELEVA DE SU OBLIGACIÓN PARA EJECUTAR LA OBRA EN LA FORMA Y TÉRMINOS CONVENIDOS.


100


FECHA______________

“ING. ________________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“_____________________________________________________”

PRESENTE

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL “No. _____________________”, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA “__________________________________________________________________________________________________” Y CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 41 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO ESTADO DE MÉXICO, Y CONFORME CON LO SEÑALADO EN EL PLIEGO DE REQUISITOS (BASES DE LICITACIÓN), MANIFIESTO A USTEDES QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO CONOCE EL SITIO EN EL CUAL SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS DE LA OBRA EN MENCIÓN, ASI COMO LAS CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES DE LA ZONA. SIN OTRO PARTICULAR ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.

A T E N T A M E N T E

REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE (ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE).

101


Visita al sitio de realización de los trabajos.

102


Acceso a la obra, vías de comunicación

103


IV.5 JUNTA DE ACLARACIÓN DE DUDAS.

Acorde a lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo No. 134 y de conformidad a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en su Artículo No. 33 inciso III; como parte integral para la conformación de una Licitación Pública y una vez realizados los trámites de inscripción a dicha Licitación, se deberá realizar una Junta de Aclaración de Dudas, entre todos los Licitantes y la Dependencia Titular de la Licitación en cuestión.

Dicha Junta tendrá como Objetivo que los Licitantes manifiesten sus

dudas y planteen sus requerimientos de información en forma escrita y dirigida al titular de la Dependencia; para tal efecto, La Dependencia Convocante dará respuesta puntual y precisa en el momento y/ó por escrito hasta 2 días antes de la fecha programada para el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.

Para lo anterior, en las bases del Concurso se deberán establecer en

forma clara y precisa la fecha, hora y lugar de dicha Reunión. Así mismo, en las bases del Concurso, se deberá especificar si la Junta

en cuestión será obligatoria y/ó optativa; tomando en consideración que la inasistencia de los Licitantes será bajo su estricta responsabilidad y en el entendido de que dan por aceptado que los acuerdos tomados en la Junta de Aclaraciones son parte integral de las Bases de Concurso; sin embargo, todos y cada uno de los Licitantes deberán acudir a las oficinas de la Dependencia Convocante a recoger copia del Acta de la Junta de Aclaraciones, para efecto de Notificación y en el supuesto de no hacerlo, será bajo estricta responsabilidad de cada Licitante.

Las modificaciones acordadas en la Junta de Aclaraciones deberán ser

consideradas por todos los participantes en la Elaboración de sus Propuestas Técnicas y Económicas y el NO hacerlo, será motivo suficiente para desechar sus Propuestas.

Ejemplos típicos de Dudas para la Elaboración de la Propuesta:

1. Que la Unidad (m, m2, kg, etc.) de un Concepto para la elaboración de P. U. respectivo NO sea congruente con los alcances solicitados; ejemplo: se solicita una excavación y no se define la profundidad y la unidad de medición es por m2.

104


2. Si en las Bases del concurso y en los alcances de los P. U. respectivos, no se define quién suministra el Agua para riego, la energía eléctrica si se requiere de equipos para soldadura, etc.

3. Si en los alcances de los P. U.’s se referencia a determinado Plano del proyecto y éste NO se encuentra dentro del paquete de las bases.

4. Si se dispondrá de un área específica para la instalación de bodegas. y oficinas y campo y su ubicación con respecto al sitio de la Obra.

JUNTA DE ACLARACIONES

LA JUNTA DE ACLARACIONES TENDRÁ POR OBJETO QUE LOS LICITANTES MANIFIESTEN SUS DUDAS Y PLANTEEN SUS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE PREFERENCIA EN FORMA ESCRITA. LA CONVOCANTE DARÁ RESPUESTA PUNTUAL Y PRECISA EN EL MOMENTO O POR ESCRITO HASTA CUATRO DÍAS ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA PARA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS. LA JUNTA DE ACLARACIONES SE LLEVARA A CABO EL DÍA 27 DE ABRIL DEL 2008 A LAS 13:00 HORAS, SIENDO EL SITIO DE REUNIÓN, EL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS. LOS LICITANTES QUE NO ASISTAN AL ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DARÁN POR ACEPTADOS LOS ACUERDOS O MODIFICACIONES QUE EN ELLA SE DETERMINEN. AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, PONDRÁ EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS, COPIA DEL ACTA A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HUBIESEN ASISTIDO.

105


EJEMPLO PRESENTACION DE OFERTAS

PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS. IDIOMA. TODOS LOS DOCUMENTOS Y CORRESPONDENCIA RELACIONADOS CON LA OFERTA DEBERÁN ESTAR ESCRITOS EN IDIOMA ESPAÑOL. PREPARACIÓN DE LA PROPOSICIÓN LA DOCUMENTACIÓN QUE EL LICITANTE DEBERÁ ENTREGAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TECNICO-ECONOMICAS SE HARA MEDIANTE UN SOBRE CERRADO LACRADO Y DEBIDAMENTE IDENTIFICADO LA DOCUMENTACIÓN DISTINTA A LAS PROPUESTAS PODRÁ INTEGRARSE, A ELECCIÓN DEL LICITANTE, DENTRO O FUERA DE DICHO SOBRE. EL CUAL DEBERÁ DEBERA PRESENTARSE DEBIDAMENTE LACRADO, E IDENTIFICADO DE LA SIGUIENTE FORMA: SOBRE No 1 DOCUMENTACION ORIGINAL TÉCNICO-ECÓNOMICA. (RESPALDADA ESTA INFORMACION EN CD) EL CUAL

FORMARA PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA SOBRE No 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL LICITANTE EN ORIGINAL: ACTA CONSTITUTIVA, PODER NOTARIAL, ESTADOS

FINANCIEROS, REGISTROS, COMPROBANTES DOMICILIARIOS, RECIBO DE PAGO, IDENTIFICACIÓN DE QUIEN ASISTE AL ACTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN QUE CONSIDERE NECESARIA EL LICITANTE, ESTA DOCUMENTACIÓN SERÁ PARA FINES DE COTEJO Y SERÁ DEVUELTA A LOS LICITANTES AL TÉRMINO DEL ACTO.

PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. SELLADO Y ROTULACIÓN DE OFERTAS. LOS SOBRES ESTARÁN DIRIGIDOS A AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA CON LOS SIGUIENTES DATOS EN EL EXTERIOR DE LOS PAQUETES: A CONVOCANTE: AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA. B DOMICILIO: AV. 1° DE MAYO NO. 1707, ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA, MÉXICO, C. P. 50071 C LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL: No 44919002-002-08 D NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE NAVE DE ALMACENAMIENTO PARA PRESAS DE GAVIÓN EN LA CUENCA

DEL ARROYO CANO. E LA LEYENDA: NO ABRIR ANTES DEL 04 DE ABRIL DEL 2008 A LAS 13:30 HRS. F PROPUESTA TÉCNICO-ECONÓMICA ORIGINAL O DOCUMENTACION LEGAL DE EL LICITANTE SEGÚN CORRESPONDA. G NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL LICITANTE. LOS SOBRES DE LA PROPOSICIÓN DEBERÁN PRESENTARSE EN LA SALA DE CONCURSOS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, UBICADA EN AV. PRIMERO DE MAYO NO. 1707, ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA, MÉXICO. EL DÍA Y FECHA SEÑALADO EN LAS BASES DE LICITACION, POR EL MOMENTO NO SE ADMITIRÁN PROPUESTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, HASTA QUE SE CUENTE CON LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE REGULEN LOS MISMOS. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS. LA OFERTA DEBERÁ SER RECIBIDA POR LA CONTRATANTE EN LA SALA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA UBICADA EN AV. 1° DE MAYO NO. 1707 SEGUNDO PISO, ZONA INDUSTRIAL, EN LA CIUDAD DE TOLUCA A MAS TARDAR A LAS 16:00 HORAS DEL 09 DE MAYO DEL 2008 CONDICIONES DE LICITACIÓN AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA SE RESERVA EL DERECHO DE RECHAZAR LAS OFERTAS QUE NO CUMPLAN SUSTANCIALMENTE CON TALES REQUISITOS. SI LOS LICITANTES DESEA PRESENTAR OFERTAS ALTERNATIVAS VARIANDO LAS CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN, PODRÁ HACERLO EN FORMA DE COTIZACIÓN ALTERNATIVA, DANDO AMPLIA JUSTIFICACIÓN PARA TALES ALTERNATIVAS. FORMATO Y FIRMA DE LAS OFERTAS.

106


LOS LICITANTES DEBERÁN PREPARAR EL PAQUETE CON LOS DOCUMENTOS INDICADOS ESTAS BASES DE LICITACIÓN MARCANDO CON CLARIDAD SI ES LA PROPUESTA ORIGINAL Y/O DOCUMENTACIÓN LEGAL LA OFERTA SERÁ MECANOGRAFIADA O ESCRITA EN TINTA INDELEBLE, FOLIADOS Y FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE DEL LICITANTE POR UNA O MÁS PERSONAS DEBIDAMENTE AUTORIZADAS PARA CONTRAER OBLIGACIONES CONTRACTUALES. LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTAR ADJUNTO A LA OFERTA PODER NOTARIAL QUE LO FACULTE PARA CONTRAER ESTAS OBLIGACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LOS LICITANTES Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. LA OFERTA NO DEBERÁ CONTENER ALTERACIONES, RASPADURAS NI TACHADURAS, A EXCEPCIÓN DE AQUELLAS QUE SEAN NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN O LAS QUE SEAN NECESARIAS PARA CORREGIR ERRORES DE LOS LICITANTES, EN CUYO CASO LAS CORRECCIONES DEBERÁ LLEVAR LAS INICIALES DE LA PERSONA O PERSONAS QUE FIRMEN LA OFERTA.

DOCUMENTOS DE LICITACIÓN ACLARACIÓN SOBRE LAS BASES QUE SE ENTREGAN A LOS LICITANTES. REVISIÓN DE DOCUMENTOS.- LOS LICITANTES DEBERÁN EXAMINAR TODAS LAS INSTRUCCIONES, FORMULARIOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE FIGURAN EN LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DE LICITACIÓN. SI LOS LICITANTES OMITEN PRESENTAR CUALQUIER INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN O PRESENTA UNA OFERTA QUE NO SE AJUSTE SUSTANCIALMENTE EN TODOS SUS ASPECTOS A ESTOS DOCUMENTOS, EL RIESGO SERÁ A SU CARGO Y EL RESULTADO PUEDE SER EL RECHAZO DE SU OFERTA. POR LO QUE EL PRESENTE PLIEGO Y TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER FIRMADOS, FOLIADOS Y CON EL SELLO DE LOS LICITANTES EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS DE FORMA CONSECUTIVA Y DEVUELTOS COMO CONSTANCIA DE QUE LOS LICITANTES ESTÁN ENTERADOS DE SU CONTENIDO. APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DE OBRA.- EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA OBRA, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y/O LOS PLANOS. EL ORDEN DE PRIORIDAD ES EL SIGUIENTE: LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES RIGEN SOBRE LOS PLANOS. ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN.- LOS LICITANTES PUEDEN SOLICITAR ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN POR ESCRITO ACOMPAÑADAS DE UN MEDIO MAGNÉTICO (DISKETTE O CD), A MAS TARDAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES. LOS LICITANTES DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU PROPUESTA, TODAS LAS PRUEBAS DE CAMPO O LABORATORIO QUE LE REQUIERA EL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE ACUERDO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA SOPORTAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y LOS MATERIALES EMPLEADOS POR LOS LICITANTES EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; LAS PRUEBAS DEBERÁN SER REALIZADAS POR EL LABORATORIO QUE ÉL INDIQUE CON CARGO AL CONTRATISTA. EL NO CONSIDERAR ESTAS PRUEBAS EN LOS ANÁLISIS QUE SE REQUIERAN SERÁN MOTIVO DE DESECHAR LA PROPUESTA. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN INTEGRAR LA OFERTA. LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA DEBERÁN SER COLOCADOS EN FOLDERS PROPORCIONADOS POR LOS LICITANTES DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS. EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBE SER LACRADO CON CINTA TRANSPARENTE ADHERENTE PARA SU ENTREGA (PRECIO UNITARIO CON NÚMERO Y LETRA, ASÍ COMO EL IMPORTE PARCIAL Y TOTAL)

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN IDIOMA ESPAÑOL LA SIGUIENTE INFORMACIÓN EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA (LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN MEDIOS MAGNÉTICOS (CD-R) LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS QUE CONFORMAN LA PROPUESTA, EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBIDAMENTE REQUISITADO Y LOS PROGRAMAS DE TRABAJO CON CANTIDADES E IMPORTES)

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA DOCUMENTO No 1. PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE Y ACTA CONSTITUTIVA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE QUE ASISTA AL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS DEBERÁ ACREDITAR SU

ASISTENCIA CON COPIA DE L OS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1.1 ACTA CONSTITUTIVA DE LA PERSONA JURÍDICO COLECTIVA, (COPIA) DEBIDAMENTE LEGALIZADA CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS, DEBIENDO ANEXAR LAS MODIFICACIONES JURÍDICAS INCLUYENDO LA ULTIMA MODIFICACIÓN PARA COTEJO DEL CAPITAL SOCIAL CON LA DOCUMENTACIÓN FISCAL

1.2 PODER NOTARIAL O CARTA PODER SIMPE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE

1.3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFIA DE LA PERSONA QUE FIRMA LA PROPOSICION

(CREDENCIAL DE ELECTOR, PASAPORTE, CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR, CEDULA PROFESIONAL).

107


1.4 COMPROBANTE DE DOMICILIO, EL CUAL SE ACREDITARÁ CON COPIA DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

(COPIA) DEL INMUEBLE DONDE SE ENCUENTRA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DADA DE ALTA EN LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y COPIA DEL RECIBO DE PAGO DEL ULTIMO MESES DEL TELÉFONO (COPIA) QUE CORRESPONDAN A LA OFICINA DEL LICITANTE.

1.5 ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LAS PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS MANIFIESTEN QUE SU REPRESENTANTE

CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA, MISMO QUE CONTENDRÁ LOS DATOS SIGUIENTES:

DE LAS JURIDICO COLECTIVAS: CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL, DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL DE EL LICITANTE, RELACIÓN DE LOS NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS, NUMERO Y FECHA DE LAS ESCRITURAS PUBLICAS EN LA QUE CONSTE EL ACTA CONSTITUTIVA, EN SU CASO, SUS REFORMAS O MODIFICACIONES, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO, ASÍ MISMO LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO.

DEL REPRESENTANTE: NOMBRE DEL APODERADO, NUMERO Y FECHA DE LOS INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LOS QUE DESPRENDAN LAS FACULTADES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA, SEÑALANDO NOMBRE, NUMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN DEL NOTARIO O FEDATARIO PUBLICO QUE LAS PROTOCOLIZO.

DOCUMENTO NO. 2

PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN POR AGRUPACIÓN DE EMPRESAS PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN DOS O MÁS INTERESADOS PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

a) PARA PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN DOS O MÁS INTERESADOS PODRÁN AGRUPARSE PARA PRESENTAR UNA SOLA PROPOSICIÓN CUMPLIENDO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

b) BASTARÁ LA ADQUISICIÓN DE UN SÓLO EJEMPLAR DE LAS BASES; c) DEBERÁN CELEBRAR ENTRE SÍ UN CONVENIO PRIVADO, EL QUE CONTENDRÁ LO SIGUIENTE:

• NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS INTEGRANTES, IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA LA EXISTENCIA LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES DE LA AGRUPACIÓN.

• NOMBRE DE LOS REPRESENTANTES DE CADA UNA DE LAS PERSONAS IDENTIFICANDO, EN SU CASO, LOS DATOS DE LOS TESTIMONIOS PÚBLICOS CON LOS QUE SE ACREDITA SU REPRESENTACIÓN.

• DEFINICIÓN DE LAS PARTES DEL OBJETO DEL CONTRATO QUE CADA PERSONA SE OBLIGARÍA A CUMPLIR.

• DETERMINACIÓN DE UN DOMICILIO COMÚN PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES;

• DESIGNACIÓN DE UN REPRESENTANTE COMÚN, OTORGÁNDOLE PODER AMPLIO Y SUFICIENTE, PARA TODO LO RELACIONADO CON LA PROPUESTA, FACULTAD QUE NO PODRÁ SER DELEGADA POR PODER A PERSONA DISTINTA.

• ESTIPULACIÓN EXPRESA QUE CADA UNO DE LOS FIRMANTES QUEDARÁ OBLIGADO EN FORMA CONJUNTA Y SOLIDARIA PARA COMPROMETERSE POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DEL CONTRATO QUE SE FIRME.

• EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN ANTERIOR SE INCLUIRÁ EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPUESTA TÉCNICA. LA CONVOCANTE DEBERÁ REVISAR QUE EL CONVENIO CUMPLE CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

• PARA CUMPLIR CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO POR LA CONVOCANTE, SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES.

LA DOCUMENTACIÓN (ORIGINAL Y COPIA) QUE SE PRESENTARA EN ESTE DOCUMENTO SERÁ:

a) LA INDIVIDUAL DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES;

b) LA CARTA EN QUE CADA PARTICIPANTE SE COMPROMETE A EJECUTAR SU PARTE EN LA OBRA O SERVICIO

c) LA ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE COMÚN;

108


d) LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE LAS PERSONAS O EMPRESAS INTEGRANTES. LAS CUALES PARA ACREDITAR LA SOLVENCIA Y CAPACIDAD FINANCIERA PARA RESPALDAR LA CAPACIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES EL REPRESENTANTE COMÚN DEBERÁ SEÑALAR QUE LA PROPOSICIÓN SE PRESENTA EN FORMA CONJUNTA. EL CONVENIO A QUE HACE REFERENCIA LA FRACCIÓN ANTERIOR SE INCLUIRÁ EN EL SOBRE QUE CONTENGA LA PROPOSICIÓN. LA CONVOCANTE DEBERÁ REVISAR QUE EL CONVENIO CUMPLA CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS . PARA CUMPLIR CON EL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO POR AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, SE PODRÁN SUMAR LOS CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS PERSONAS INTEGRANTES. DOCUMENTO NO . 3 PARA EL CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

a. ACTA DE NACIMIENTO,

b. PARA EL CASO DE SER REPRESENTANTE LEGAL: PODER NOTARIAL EN ORIGINAL O COPIA DEBIDAMENTE CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO (EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE) Y DE LA CUAL SE DESPRENDA QUE TIENE LAS FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN;

EN ESTE CASO SE DEBERÁ ANEXAR LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA FÍSICA Y DEL REPRESENTANTE QUE ASISTE A LA ENTREGA DE PROPUESTAS.

DOCUMENTO No 4 MANIFESTACIONES POR ESCRITO 4.1 ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE SU DOMICILIO EN EL ESTADO DE MÉXICO PARA OIR, RECIBIR NOTIFICACIONES Y

DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. EN EL DOMICILIO SEÑALADO SE PODRÁN REALIZAR NOTIFICACIONES INCLUSIVE DE CARÁCTER PERSONAL QUE SURTIRAN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE SEÑALE OTRO DISTINTO EN EL ESTADO DE MÉXICO. ANEXAR COPIA DEL RECIBO DEL PAGO PREDIAL O COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, ASÍ COMO RECIBO DE PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y/O LUZ Y FUERZA DEL ULTIMO MES EN ORIGINAL Y COPIA A NOMBRE DEL LICITANTE, LOS ORIGINALES SON PARA FINES DE COTEJO Y SERÁN DEVUELTOS AL TÉRMINO DEL ACTO DE APETURA.

4.2 DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL

ARTÍCULO 12.48 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO 4.3 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE

CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN CONTENIDAS EN LA LICITACION Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES.

4.3 MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SE SEÑALE QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNO DE LOS TRABAJOS QUE CONFORMAN ESTA OBRA.

4.4 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES Y ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES, ANEXAR CONSTANCIA ORIGINAL DE LA VISITA DE OBRA, COPIA DEL ACTA DE VISITA DE OBRA, ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES Y CARTA COMPROMISO DEL PROFESIONAL QUE ESTARA AL FRENTE DE LOS TRABAJOS.

4.5 MANIFESTACIÓN ESCRITA HACIENDO REFERENCIA AL NÚMERO DE LICITACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA OBJETO DE LA

MISMA EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y POR TIEMPO DETERMINADO ANEXO A LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS. EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁ ANEXAR EL MODELO DE. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO DEBIDAMENTE FIRMADO, FOLIADO Y CON SELLO DEL LICITANTE

EL CONTRATO DE OBRA CONTEMPLARA DE MODO GENÉRICO AL MENOS LAS OBLIGACIONES QUE EN ESTE SE PLASMAN, PUDIENDO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, ADICIONAR O MODIFICAR LAS OBLIGACIONES DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA OBRA.

109


4.6 MANIFESTACIÓN DE CONOCER LAS BASES DE LICITACIÓN QUE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA PROPORCIONÓ Y

SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS, SUS ANEXOS Y MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES, QUE EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO ANEXAR LAS BASES DEBIDAMENTE FIRMADAS.

4.7 DECLARACIÓN POR ESCRITO DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES MANIFIESTEN DE QUE POR SI

MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN A LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUE CONDICIONES MAS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES

4.8 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN

LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXCIO, CON EL PROPÓSITO DE EVADIR LOS EFECTOS DE LA INHABILITACIÓN, TOMANDO ENTRE OTROS LOS SUPUESTOS SIGUIENTES:

• PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS EN CUYO CAPITAL SOCIAL PARTICIPEN PERSONAS FÍSICAS O PERSONAS JURÍDICO

COLECTIVAS QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN LOS TÉRMINOS DE ESTE ORDENAMIENTO..

• PERSONAS FÍSICAS QUE PARTICIPEN EN EL CAPITAL SOCIAL DE PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS QUE SE

ENCUENTREN INHABILITADAS.

• LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA AL MOMENTO DE LA INFRACCIÓN QUE HUBIERE MOTIVADO LA INHABILITACIÓN.

4.9 REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (REGISTRO PATRONAL) DOCUMENTO No 5 COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN. SE PRESENTARA EN ORIGINAL Y COPIA LA CUAL SERÁ DEVUELTA EN EL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS DESPUÉS DE SU COTEJO CORRESPONDIENTE. DOCUMENTO No 6 GARANTÍA DE SERIEDAD. DEBERÁ CONSISTIR EN CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA POR EL EQUIVALENTE AL 5% DEL IMPORTE TOTAL DE SU OFERTA SIN INCLUIR EL I. V. A. Y EL CUAL SERÁ EXPEDIDO POR EL LICITANTE EN MONEDA NACIONAL, CON CARGO A CUALQUIER INSTITUCIÓN Y QUE SEA ACEPTADA POR AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA EL CUAL SERÁ PRESENTADO CONFORME AL FORMATO QUE SE ANEXA A LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN. DOCUMENTO No. 7 CAPACIDAD FINANCIERA LA CAPACIDAD FINANCIERA SE ACREDITARÁ, PARA LAS PERSONAS FÍSICAS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2006, EL PAGO PROVISIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008 Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS POR CONTADOR PÚBLICO CERTIFICADO, DICTAMEN DEBIDAMENTE FIRMADO Y FORMALIZADO POR EL AUDITOR, OFICIO DE AUTORIZACIÓN ACTUALIZADO AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR EN EL QUE SE REFRENDA LA FACULTAD COMO AUDITOR EMITIDO POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, ANEXANDO COPIA DE CEDULA PROFESIONAL Y OFICIO DE ACREDITACIÓN. LAS PERSONAS JURÍDICO COLECTIVAS ACREDITARÁN SU CAPACIDAD FINANCIERA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN FISCAL ANUAL 2006 Y EL PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DEL 2008. CON ESTOS DOCUMENTOS SE ACREDITARÁ EL CUMPLIMIENTO DEL CAPITAL CONTABLE MÍNIMO REQUERIDO. DEBIENDO ANEXARSE EL ACUSE DE RECIBO QUE GENERA EL SISTEMA VÍA ELECTRÓNICA.. DOCUMENTO No.8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y ESCRITO DE PROPOSICIÓN. CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBIENDO SER PRESENTADO EN LOS FORMATOS QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA EN LAS BASES DE LICITACIÓN EL CUAL DEBERÁ CONTENER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL CONCEPTO, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES, POR

110


PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPORCIÓN, DETERMINANDO LOS IMPORTES DEL PRODUCTO QUE RESULTE DE MULTIPLICAR LAS CANTIDADES O UNIDADES POR LOS PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS POR EL LICITANTE ESTE DOCUMENTO FORMA EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. INCLUIR EN ESTE DOCUMENTO EL ESCRITO DE PROPOSICIÓN. LOS PRECIOS UNITARIOS QUE SEAN REGISTRADOS (TANTO CON LETRA Y NUMERO) EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁN SER LACRADOS EN SU TOTALIDAD CON DIUREX. LAS PROPUESTAS PRESENTADAS EN OTRO TIPO DE FORMATOS DEBIENDO SER EL QUE PARA TAL EFECTO PROPORCIONO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA EN LAS BASES DE LICITACIÓN, ASÍ COMO LAS QUE PRESENTEN ENMENDADURAS, TACHADURAS O SEAN ILEGIBLES NO SERÁN ACEPTADAS. DOCUMENTO No 9 CAPACIDAD TÉCNICA CURRICULUM DEL LICITANTE EL CUAL ADEMÁS DE LOS DATOS GENERALES CONTENDRÁ: RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRA EN VIGOR: REGISTRANDO EL NOMBRE DEL CONTRATANTE; LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, LOS IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS Y POR EJERCER Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN PREVISTAS. INCLUIR: COPIA DE CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN CONSISTE EN: OBRA CIVIL RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS QUE HAYAN SIDO EJECUTADAS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, CON LA QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA SOLICITADA, CON EL NOMBRE DEL CONTRATANTE; LA DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y SU PARTICIPACIÓN EN ELLAS; LOS IMPORTES TOTALES, EJERCIDOS Y POR EJERCER Y LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN. INCLUIR: COPIA DE ACTAS DE ENTREGA–RECEPCIÓN DE TRABAJOS SIMILARES AL DEL OBJETO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. CURRICULUM DE PERSONAL TÉCNICO CURRÍCULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, LOS CUALES SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA CON EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES A LA DEL OBJETO DE ESTA LICITACION (ANEXAR COPIA DE SU CÉDULA PROFESIONAL); IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LA QUE DEBERÁ TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES; UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL LICITANTE Y SU PERSONAL DIRECTIVO CLAVE, SEÑALANDO LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN LOS TRABAJOS SIMILARES AL OBJETO DE LOS TRABAJOS DE ESTA LICITACIÓN, LA INFORMACIÓN QUE SUMINISTRE SOBRE CADA UNO DE DICHOS TRABAJOS DEBE INCLUIR, ENTRE OTROS, EL PERFIL DEL PERSONAL EMPLEADO, LA DURACIÓN, EL MONTO DEL CONTRATO Y EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES. DOCUMENTO No 10 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO. 9.1.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, DEBIENDO ANEXAR

RELACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO QUE SE ENCARGARA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 9.2.- EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN FORMA CRONOLÓGICA CONSIDERANDO

TODOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE CONFORMAN LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA, TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DESDE SU INICIO HASTA SU TERMINACIÓN, ATENDIENDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN ANEXAS A ESTAS BASES, ASÍ MISMO A LA EXPERIENCIA PROPIA QUE COMO CONSTRUCTOR HAYA DESARROLLADO EN OBRAS DE OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES. CONSIDERANDO EL EQUIPO POR UTILIZAR, LA FUERZA DE TRABAJO Y EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO Y DE CAMPO, LA METODOLOGÍA POR IMPLEMENTAR NO SERÁ LIMITATIVA EN CUANTO A LOS ALCANCES DE CADA CONCEPTO.

DOCUMENTO No 11 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD DEBIENDO ACREDITARLO CON LAS FACTURAS DE SU COMPRA EN ORIGINAL Y COPIA SIMPLE TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO EN ARRENDAMIENTO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA; DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO, HACIENDO REFERENCIA AL NÚMERO DE LICITACIÓN Y NOMBRE DE LA OBRA Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR. DEBIENDO REGISTRAR PARA LOS DOS CASOS: EL MODELO, USOS ACTUALES, SU UBICACIÓN FÍSICA, LA FECHA EN QUE DISPONDRÁ DE

111


ELLOS EN EL SITIO DE LA OBRA. AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA SE RESERVA EL DERECHO DE COMPROBAR LOS DATOS PRESENTADOS POR EL POSTOR Y PARA DICHO EFECTO, ESTE ÚLTIMO SE OBLIGA A PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN ADICIONAL QUE LE SEA SOLICITADA. LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE PROPONGAN LOS LICITANTES SERÁN LOS QUE SE EMPLEARAN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DOCUMENTO No.12 ANÁLISIS DE BÁSICOS, AUXILIARES Y LISTADO DE INSUMOS ANALISIS DE BÁSICOS.- SE DEBIERAN INCLUIR LOS BÁSICOS DE MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PERSONAL, ANÁLISIS DE BÁSICOS Y AUXILIARES ASÍ COMO EL LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES UTILIZAR, PORCENTAJES DE INCIDENCIA Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES. DOCUMENTO No.13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN SU REGLAMENTO, CONSIDERANDO PORCENTAJES Y/O VALORES DE CADA RUBRO QUE COMPONEN ESTE ANÁLISIS. SE DEBERÁ ENTENDER AL FACTOR DE SALARIO REAL COMO LA RELACIÓN DE LOS DÍAS REALMENTE PAGADOS EN UN PERÍODO ANUAL, DE ENERO A DICIEMBRE, DIVIDIDOS ENTRE LOS DÍAS EFECTIVAMENTE LABORADOS DURANTE EL MISMO PERÍODO Y PARA SU DETERMINACIÓN, ÚNICAMENTE SE DEBERÁN CONSIDERAR AQUELLOS DÍAS QUE ESTÉN DENTRO DEL PERÍODO ANUAL REFERIDO Y QUE, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LOS CONTRATOS COLECTIVOS, RESULTEN PAGOS OBLIGATORIOS, AUNQUE NO SEAN LABORABLES. EL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ INCLUIR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES O DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO EN VIGOR. DOCUMENTO No.14 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS ANÁLISIS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS , DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS RENDIMIENTOS SE DEBERÁN ANALIZAR LOS PRECIOS UNITARIOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE CONFORMAN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. EN CADA UNO DE ESTOS ANÁLISIS, SE ANOTARA, DESPUÉS DE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO EL PORCENTAJE Y LA CANTIDAD TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO, UTILIDAD Y LOS CARGOS ADICIONALES ESTE PORECENTAJE SE OBTENDRA DIRECTAMENTE DEL COSTO DIRECTO PARA OBTENER EL PRECIO UNITARIO. DOCUMENTO No.15 TABULADOR DE SALARIOS TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR CATEGORÍAS CONSIDERANDO JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS, ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS. EL COSTO DIRECTO POR MANO DE OBRA ES EL QUE SE DERIVA DE LAS EROGACIONES QUE HACE EL CONTRATISTA POR EL PAGO DE SALARIOS REALES AL PERSONAL QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO DE QUE SE TRATE, INCLUYENDO AL PRIMER MANDO, ENTENDIÉNDOSE COMO TAL HASTA LA CATEGORÍA DE CABO O JEFE DE UNA CUADRILLA DE TRABAJADORES. NO SE CONSIDERARÁN DENTRO DE ESTE COSTO, LAS PERCEPCIONES DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, DE CONTROL, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA QUE CORRESPONDEN A LOS COSTOS INDIRECTOS. DOCUMENTO No.16

112


ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ESTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, CON COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS NUEVOS. DOCUMENTO No.16 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS EL COSTO INDIRECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS QUE REALIZA EL CONTRATISTA, TANTO EN SUS OFICINAS CENTRALES COMO EN LA OBRA, Y COMPRENDE ENTRE OTROS: LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES GENERALES NECESARIAS PARA REALIZAR CONCEPTOS DE TRABAJO, EL TRANSPORTE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IMPREVISTOS Y, EN SU CASO, PRESTACIONES LABORALES Y SOCIALES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO. PARA SU DETERMINACIÓN, SE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL COSTO CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS CENTRALES DEL CONTRATISTA, COMPRENDERÁ ÚNICAMENTE LOS GASTOS NECESARIOS PARA DAR APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO A LA SUPERINTENDENCIA DEL CONTRATISTA, ENCARGADA DIRECTAMENTE DE LOS TRABAJOS. EN EL CASO DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE OFICINAS DE CAMPO SE DEBERÁN CONSIDERAR TODOS LOS CONCEPTOS QUE DE ÉL SE DERIVEN. LOS COSTOS INDIRECTOS SE EXPRESARÁN COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO DE CADA CONCEPTO DE TRABAJO. DICHO PORCENTAJE SE CALCULARÁ SUMANDO LOS IMPORTES DE LOS GASTOS GENERALES QUE RESULTEN APLICABLES Y DIVIDIENDO ESTA SUMA ENTRE EL COSTO DIRECTO TOTAL DE LA OBRA DE QUE SE TRATE. EN ESTE ANÁLISIS DE INDIRECTOS LOS LICITANTES DEBERÁN CONSIDERAR LO SIGUIENTE: FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LONAS CONFORME A DISEÑO DE 10.00 M X 2.50 MTS. INCLUYE: LONA DE POLIVINILO OJILLADA, (ROTULADA CONFORME A DISEÑO), INCLUYE: FRANJAS CONFORME A MEDIDAS, DISEÑO, CÓDIGOS Y COLORES APLICABLES, LEYENDA (AUTORIZADA), FIJADA CON LAZO PLASTIFICADO), MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (PROPIEDAD DEL CONTRATISTA) 6.00 PIEZAS SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (EN MEDIDAS Y DISEÑO CONFORME A PROYECTO): 12 PIEZAS CONOS : 24 PIEZAS TRAFITAMBOS: 8:00 PIEZAS DOCUMENTO No.17 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO EL ANÁLISIS DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO DEBERÁ ESTAR REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y CORRESPONDERÁ A LOS GASTOS DERIVADOS POR LA INVERSIÓN DE RECURSOS PROPIOS O CONTRATADOS, QUE REALICE EL CONTRATISTA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CALENDARIZADOS Y VALORIZADOS POR PERIODOS. EL LICITANTE DEBERÁ FIJAR LA TASA DE INTERÉS CON BASE A UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECIFICO LA CUAL PERMANECERÁ CONSTANTE EN LA INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS. (ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO) PARA EL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE DEBERÁ CONSIDERAR LO SIGUIENTE: QUE LA CALENDARIZACIÓN DE EGRESOS ESTÉ ACORDE CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL PLAZO INDICADO EN LA PROPOSICIÓN DEL CONTRATISTA; QUE EL PORCENTAJE DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO SE OBTENGA DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS, AFECTADO POR LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA POR EL CONTRATISTA, Y DIVIDIDA ENTRE EL COSTO DIRECTO MÁS LOS COSTOS INDIRECTOS; QUE SE INTEGRE POR LOS SIGUIENTES INGRESOS: LOS ANTICIPOS QUE SE OTORGARÁN AL CONTRATISTA DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

113


EL IMPORTE DE LAS ESTIMACIONES A PRESENTAR, CONSIDERANDO LOS PLAZOS DE FORMULACIÓN, APROBACIÓN, TRÁMITE Y PAGO; DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS. QUE SE INTEGRE POR LOS SIGUIENTES EGRESOS: LOS GASTOS QUE IMPLIQUEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS Y LOS ANTICIPOS PARA COMPRA DE MAQUINARIA O EQUIPO E INSTRUMENTOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE EN SU CASO SE REQUIERAN EN GENERAL, CUALQUIER OTRO GASTO REQUERIDO SEGÚN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN. DOCUMENTO No.18 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD EL CARGO POR UTILIDAD, ES LA GANANCIA QUE RECIBE EL CONTRATISTA POR LA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO DE TRABAJO; SERÁ FIJADO POR EL PROPIO CONTRATISTA Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO. ESTE CARGO, DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LOS LICITANTES. DOCUMENTO No.19 CARGOS ADICONALES LOS CARGOS ADICIONALES SON LAS EROGACIONES QUE EL CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR DE UN IMPUESTO O DERECHO QUE SE CAUSE CON MOTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y QUE NO FORMAN PARTE DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y POR FINANCIAMIENTO, NI DEL CARGO POR UTILIDAD, NI SE AFECTARAN POR LOS PORCENTAJES DE LOS COSTOS DE ESTOS CONCEPTOS. LOS CARGOS ADICIONALES NO SE AFECTARÁN POR LOS PORCENTAJES DETERMINADOS PARA LOS COSTOS INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO Y DEL CARGO POR UTILIDAD. PARA DETERMINAR EL PRECIO UNITARIO, LOS CARGOS ADICIONALES DEBERÁN SUMARSE A LOS COSTOS DESPUÉS DEL CARGO POR UTILIDAD. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 141 DEL CÓDIGO FISCAL FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO SE RETENDRA EL EQUIVALENTE AL (2%)) DOS POR CIENTO DOCUMENTO No.20 PROGRAMA CALENDARIZADOSY CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR Y SUS IMPORTES; DEBIENDO REPRESENTARLO EN UN DIAGRAMA POR CONCEPTO Y CONTEMPLANDO EL PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN. DOCUMENTO No.21 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: MANO DE OBRA (PERSONAL EXCLUSIVAMENTE DE CAMPO) EXPRESADA EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS. CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS. MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESANDO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS. MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, EXPRESANDO EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS. LOS MATERIALES QUE SE USEN PODRÁN SER PERMANENTES O TEMPORALES, LOS PERMANENTES SON LOS QUE SE INCORPORAN Y FORMAN PARTE DE LA OBRA; LOS TEMPORALES SON LOS QUE SE UTILIZAN EN FORMA AUXILIAR Y NO PASAN A FORMAR PARTE INTEGRANTE DE LA OBRA.

114


UTILIZACIÓN DE PERSONAL, PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADO EN JORNADAS. DEBIENDO SER ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EJECUTAR LOS TRABAJOS. DOCUMENTO No.22 LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO CON CANTIDADES E IMPORTES EN MEDIOS MAGNETICOS (CD-R). APERTURA DE OFERTAS. AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA ABRIRÁ LA OFERTA EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS LICITANTES QUE DESEEN ASISTIR A LA APERTURA DE LA PROPUESTA DEBERÁ PRESENTARSE EL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2008 A LAS 12:00 HRS, EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: EL ACTO SE DESARROLLARÁ EN LA SALA DE CONCURSOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA UBICADO EN AV. 1° DE MAYO NO. 1707, ZONA INDUSTRIAL. SEGUNDO PISO PREVIO A LA APERTURA DE LAS OFERTAS SE TOMARÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

LAS PROPUESTAS QUE SEAN ACEPTADAS EN EL ACTO DE APERTURA SERÁN EVALUADAS CUYA FORMA DE ANÁLISIS Y REVISIÓN SERÁ DE DOS FORMAS:

• UNA CUANTITATIVA, DONDE PARA LA RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS SOLO BASTARÁ CON LA PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS, SIN ENTRAR A LA REVISIÓN DE SU CONTENIDO, SALVO EN AQUELLOS CASOS EN QUE DE FORMA NOTORIA EL DOCUMENTO PRESENTADO NO CUMPLA CON LO SOLICITADO EN LAS PRESENTES BASES, EN ESTE CASO EN EL ACTO SE PROCEDERÁ A LA DESCALIFICACIÓN DE LOS LICITANTES DE QUE SE TRATE, DESECHANDO SU PROPUESTA.

• OTRA CUALITATIVA, DONDE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, LA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Y EL

DEPARTAMENTO DE NORMAS Y PRECIOS UNITARIOS REALIZARÁN EL ESTUDIO DETALLADO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, A EFECTO DE QUE SE TENGAN LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.

EL ACTO DE APERTURA DE OFERTAS SERÁ PRESIDIDO POR EL ING. ARTURO RICARDO MORALES HERNÁNDEZ, DIRECTOR GENERAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, EL CUAL LEERÁ EN VOZ ALTA LOS NOMBRES DE LOS LICITANTES LA EXISTENCIA O FALTA DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, LOS MONTOS TOTALES DE LAS OFERTAS COMPLETAS Y CUALQUIER ALTERNATIVA PRESENTADA.

NO SE DARÁ LECTURA A LA POSTURA ECONÓMICA DE AQUELLAS PROPOSICIONES QUE NO CONTENGAN TODOS LOS DOCUMENTOS O HAYAN OMITIDO ALGÚN REQUISITO LAS CUALES SERÁN DESECHADAS. EL SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE PARA PRESIDIR LOS ACTOS SERÁ LA ÚNICA PERSONA FACULTADA PARA ACEPTAR O DESECHAR LAS PROPUESTAS Y, EN GENERAL, PARA TOMAR LAS DECISIONES DURANTE LA REALIZACIÓN DEL ACTO, PRIVANDO EN TODO MOMENTO EL CRITERIO DE EFICACIA Y HONRADEZ, DEBIENDO ADEMÁS PERMANECER EN EL LUGAR DURANTE EL DESARROLLO DEL ACTO. ADEMÁS TENDRÁ LA FACULTAD DE DECLARAR DESIERTO LA LICITACIÓN SI NO SE RECIBE PROPUESTA ALGUNA O SI LAS PRESENTADAS FUEREN DESECHADAS, LO QUE SE ASENTARA EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 12.31 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EN EL ARTÍCULO 53 DE SU REGLAMENTO. SE LEVANTARÁ EL ACTA CORRESPONDIENTE CONFORME A LE ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 54 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO EN LA QUE SE HARÁ CONSTAR LAS OFERTAS RECIBIDAS Y SUS IMPORTES ASÍ COMO LAS QUE HUBIEREN SIDO RECHAZADAS Y LAS CAUSAS QUE MOTIVARON EL RECHAZO. EL ACTA SERÁ FIRMADA POR TODOS LOS PARTICIPANTES Y SE ENTREGARÁ COPIA A CADA UNO DE LOS LICITANTES. LOS LICITANTES UNA VEZ EFECTUADA LA APERTURA DE SUS OFERTAS, NO PODRÁ RETIRARLAS, EN CASO CONTRARIO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE SOSTENIMIENTO OTORGADA POR LOS LICITANTES, DURANTE LA LICITACIÓN. FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS EL LICITANTE A QUIEN SE LE ADJUDIQUE EL CONTRATO PROCEDERÁ A FIRMARLO EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS EN EL ACTA DE FALLO. EL CONTRATO DEBE CORRESPONDER AL MODELO PROPORCIONADO EN LOS DOCUMENTOS DE LICITACIÓN A LA QUE SE LE INCORPORARAN TODOS LOS ACUERDOS ENTRE LAS DOS PARTES. CUANDO LA PROPUESTA GANADORA DE LA LICITACIÓN HAYA SIDO PRESENTADA POR VARIAS PERSONAS, EL CONTRATO SERÁ FIRMADO DE MANERA CONJUNTA Y SOLIDARIA POR EL REPRESENTANTE DE CADA UNA DE ELLAS, IDENTIFICANDO CON

115


PRECISIÓN LA PARTE DE LA OBRA QUE EJECUTARÁ CADA UNA O LA PARTICIPACIÓN QUE TIENE EN EL GRUPO. EL CONVENIO EXHIBIDO EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS FORMARÁ PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO COMO UNO DE SUS ANEXOS CUANDO EL CONTRATO NO FUERA FIRMADO POR EL LICITANTE GANADOR, AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA PODRÁ ADJUDICAR EL CONTRATO AL LICITANTE QUE HAYA PRESENTADO LA PROPUESTA SOLVENTE MÁS CERCANA A LA GANADORA Y, SUCESIVAMENTE, A LAS DEMÁS PROPOSICIONES; EN TODO CASO, LA DIFERENCIA DE PRECIO NO DEBERÁ SER SUPERIOR AL DIEZ POR CIENTO RESPECTO DE LA PROPUESTA GANADORA. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 106 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. ACORDE A LO ANTERIOR EL LICITANTE QUE NO COMPAREZCA PARA FIRMAR EL CONTRATO, SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN. EL LICITANTE AL QUE SE ADJUDIQUE EL CONTRATO DEBE PRESENTAR UN ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LO SIGUIENTE: QUE HA PRESENTADO EN TIEMPO Y FORMA LAS DECLARACIONES DEL EJERCICIO POR IMPUESTOS FEDERALES, EXCEPTO LAS DEL ISAN E ISTUV, CORRESPONDIENTES A SUS TRES ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, ASÍ COMO QUE HA PRESENTADO LAS DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES CORRESPONDIENTES A 2005 Y 2006 POR LOS MISMOS IMPUESTOS. QUE NO TIENE ADEUDOS FISCALES, EXCEPTO ISAN E ISTUV, EN CASO DE CONTAR CON AUTORIZACIÓN PARA PAGO A PLAZO, MANIFIESTA QUE NO HA INCURRIDO DURANTE EL 2007 EN LAS CASUALES DE REVOCACIÓN A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 66, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. INICIO DE LOS TRABAJOS LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE EN EL ORDEN Y TIEMPO PREVISTOS EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL CONTRATO. PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA NOMBRARA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESIDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA Y EL CONTRATISTA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA QUE LO REPRESENTARA. POR LO QUE SE REFIERE AL NOMBRAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL RESIDENTE, SUPERINTENDENTE Y SUPERVISOR DE OBRA, SE TOMARA EN CUENTA LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 216, 217, 218, 219, 220 Y 221 DEL REGLAMENTO.. PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS EL CONTRATISTA INFORMARA POR ESCRITO AL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.. FIANZAS POR OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS Y DE VICIOS OCULTOS PARA QUE PROCEDA CUALQUIER PAGO RESPECTO A LA OBRA PÚBLICA, EL LICITANTE CONTRATADO, DEBERÁ EXHIBIR CON TODA OPORTUNIDAD LAS GARANTÍAS A FAVOR DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN: I.- UNA FIANZA POR EL IMPORTE TOTAL DEL ANTICIPO QUE LE SEA OTORGADO Y QUE GARANTICE LA INVERSIÓN DEL MISMO EN LA OBRA PÚBLICA, O LA DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL DE DICHO ANTICIPO. DICHA FIANZA DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO Y ESTARÁ VIGENTE HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO. II.- UNA FIANZA POR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, DICHA GARANTÍA SE CONSTITUIRÁ POR EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO DE LA CANTIDAD ADJUDICADA (MONTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA DEL LICITANTE GANADOR) Y CON LA CUAL GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS OBLIGACIONES QUE DERIVEN DE LA “OBRA PUBLICA”. DICHA FIANZA DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, AL DE LA FIRMA DEL CONTRATO. III.- UNA FIANZA POR LOS VICIOS OCULTOS, UNA VEZ QUE LA OBRA PÚBLICA SEA CONCLUIDA; EL CONTRATISTA OTORGARÁ UNA FIANZA POR VICIOS OCULTOS A TRAVÉS DE LA CUAL RESPONDERÁ DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE ESTÁ, POR LA MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS O MATERIALES UTILIZADOS, O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. LA FIANZA SE EXPEDIRÁ POR EL EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE HUBIERE CUBIERTO EL “CONTRATANTE” AL “CONTRATISTA”, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA. LA FIANZA GARANTIZARÁ A LA OBRA PÚBLICA, POR UN LAPSO DE DOCE MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE ÉSTA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE

116


TODOS LOS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. EN EL CASO DE QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE GARANTIZA ESTA FIANZA, REBASE EL IMPORTE DE LA CANTIDAD POR LA CUAL SE EXPIDIÓ, EL “LICITANTE”, ADEMÁS DE HACERLA EFECTIVA, PODRÁ EXIGIR EL PAGO DE LA DIFERENCIA QUE RESULTE A SU FAVOR, UNA VEZ QUE HAYA SIDO APLICADO EL PROCEDIMIENTO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 12.58 DEL CÓDIGO; LAS CANTIDADES A FAVOR DE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA TENDRÁN EL CARÁCTER DE CRÉDITOS FISCALES, LAS CUALES DEBERÁ PAGAR EL “LICITANTE”, DENTRO DE UN TÉRMINO DE CINCO DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, LE DÉ A CONOCER POR ESCRITO, QUE ADEUDA DICHAS CANTIDADES. EL LICITANTE DEBERÁ RESTITUIR LAS CITADAS CANTIDADES, EN LA CAJA DE COBRO AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, UBICADAS EN LA AVENIDA PRIMERO DE MAYO No 1707, ZONA INDUSTRIAL, TOLUCA ESTADO DE MÉXICO. DEVOLUCIÓN DE LAS FIANZAS LAS FIANZAS SERÁN DEVUELTAS; UNA VEZ QUE SEA FINIQUITADA LA OBRA PUBLICA.

117


EJEMPLO CARTA COMPROMISO CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALNo. AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA (LUGAR Y FECHA) ____________________________________________________ EL SUSCRITO _________________________________________________________ EN REPRESENTACIÓN DE __________________________________________________________._______________________________, EN ATENCIÓN A LA CONVOCATORÍA PÚBLICA PUBLICA No ____________ QUE FUE PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No _________________ RELATIVA A LA OBRA DENOMINADA ________________________ CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ___________________________. MANIFIESTA A USTED QUE A NOMBRE DE SU REPRESENTADA. DECLARA: QUE ESTE POSTOR CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES EMITIDAS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________________. QUE OPORTUNAMENTE SE RECOGIÓ EL PLIEGO DE REQUISITOS Y DOCUMENTOS RELATIVOS A ESTA LICITACIÓN, QUE HEMOS TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS BASES A QUE SE SUJETARÁ LA LICITACIÓN Y CONFORME A LOS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA, QUE ACEPTAMOS ÍNTEGRAMENTE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN EL CITADO PLIEGO Y SUS APÉNDICES, LOS QUE SE DEVUELVEN DEBIDAMENTE FIRMADOSDE CONFORMIDAD POR EL SUSCRITO. QUE CONOCE EL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, QUE NORMAN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, ASÍ COMO, LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA, Y QUE ACEPTAMOS QUE TALES DOCUMENTOS RIJAN, EN LO APLICABLE PARA ESTA LICITACIÓN Y LOS ACTOS QUE ESTE SE DERIVEN. QUE CONOCEMOS LOS PLANOS DEL PROYECTO QUE NOS FUERON PROPORCIONADOS, CONFORME A LOS CUALES SE REALIZARÁ LA OBRA. QUE CONOCEMOS EL SITIO EN QUE SE CONSTRUIRÁ LA OBRA Y HEMOS CONSIDERADO AL FORMULAR NUESTRA OFERTA, LA MEDIDA EN QUE ESTE FACTOR PUDIERA AFECTAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL TIEMPO Y COSTO. QUE PARA EL CASO DE QUE NOS SEA ADJUDICADO EL CONTRATO, NOMBRAMOS COMO REPRESENTANTE EN LA OBRA Y RESPONSABLE DIRECTO DE LA EJECUCIÓN CORRECTA DE LA MISMA, AL SR._______________________________________________ PROPONE: CONSTRUIR, MEDIANTE EL CONTRATO RESPECTIVO LA OBRA DENOMINADA________________________________________________ CON UN IMPORTE DE $_____________________ (__________________________________________________________________________). SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON NÚMERO Y LETRA EN PESOS CON APROXIMACION A DOS DECIMALES Y CON UN IMPORTE DE $_____________________ (_____________________________________________________________________). CONSIDERANDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CON NÚMERO Y LETRA EN PESOS CON APROXIMACION A DOS DECIMALES DE ACUERDO CON LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y DENTRO DEL PLAZO QUE ME DIO A CONOCER AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA Y CONFORME A LOS CONCEPTOS, CANTIDADES DE TRABAJO APROXIMADAS Y CON LOS PRECIOS UNITARIOS CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO QUE, DEBIDAMENTE FIRMADO, SE ANEXA A ESTA OFERTA. SE COMPROMETE: A FIRMAR EN SU CASO, EL CONTRATO QUE SE FORMULARÁ DE ACUERDO CON EL MODELO QUE SE NOS DIO A CONOCER Y CON PRECIOS UNITARIOS QUE SE DETALLAN EN EL CATÁLOGO ANEXO, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE EL MISMO NOS SEA ADJUDICADO. A PRESENTAR ANTE AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO A LA FECHA EN QUE RECIBA LA COMUNICACIÓN DEL FALLO, LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 12.45 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO. CONVIENE: QUE EN CASO DE QUE LE SEA ADJUDICADO EL CONTRATO Y LO FIRME O NO, PRESENTE LA FIANZA DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO LEGALMENTE ESTIPULADO, AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA TENDRÁ DERECHO DE HACER EFECTIVA, A SU FAVOR EL DOCUMENTO QUE SE ENTREGA COMO GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PRESENTE OFERTA, COMO COMPENSACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE DICHAS FALTAS LE OCASIONEN. QUE LA COMPENSACIÓN TOTAL POR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE QUE SE TRATA ESTARÁ INTEGRADA CON LA SUMA DE LOS IMPORTES QUE RESULTEN DE APLICAR LOS PRECIOS UNITARIOS ASENTADOS EN EL CATÁLOGO ANEXO, A LAS CANTIDADES DE TRABAJO REALMENTE EJECUTADOS DE CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DEL MISMO.

118


EJEMPLO RELACION DE DOCUMENTOS

INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

DOCUMENTO No 1. PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE Y ACTA CONSTITUTIVA; DOCUMENTO NO. 2 PARTICIPACIÓN EN ESTA LICITACIÓN POR AGRUPACIÓN DE EMPRESAS; DOCUMENTO NO . 3 PARA EL CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ PRESENTAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: DOCUMENTO No 4 MANIFESTACIONES POR ESCRITO; DOCUMENTO No 5 COMPROBANTE DE PAGO DE BASES DE LICITACIÓN; DOCUMENTO No 6 GARANTÍA DE SERIEDAD; DOCUMENTO No. 7 CAPACIDAD FINANCIERA; DOCUMENTO No.8 CATALOGO DE CONCEPTOS Y ESCRITO DE PROPOSICIÓN; DOCUMENTO No 9 CAPACIDAD TÉCNICA; DOCUMENTO No 10 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO; DOCUMENTO No 11 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN; DOCUMENTO No.12 ANÁLISIS DE BÁSICOS, AUXILIARES Y LISTADO DE INSUMOS; DOCUMENTO No.13 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO; DOCUMENTO No.14 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS; DOCUMENTO No.15 TABULADOR DE SALARIOS; DOCUMENTO No.16 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCIÓN; DOCUMENTO No.16 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS; DOCUMENTO No.17 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DE FINANCIAMIENTO; DOCUMENTO No.18 ANÁLISIS, CALCULO E INTEGRACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD; DOCUMENTO No.19 CARGOS ADICONALES; DOCUMENTO No.20 PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS; DOCUMENTO No.21 PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA PARA LOS SIGUIENTES RUBROS;

DOCUMENTO No.22 LA INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA CORRESPONDIENTE A LOS ANÁLISIS DE PRECIOS

UNITARIOS, CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBIDAMENTE REQUISITADO Y A LOS PROGRAMAS DE TRABAJO CON CANTIDADES E IMPORTES EN MEDIOS MAGNETICOS (CD-R).APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

119


FECHA ___________________.

“ING. __________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“_______________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE ________________________________________ Y CON RELACIÓN AL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ______________________, RELATIVO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ________________________________________________________________________________________. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO A USTEDES QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO TIENE COMO DOMICILIO FISCAL EL UBICADO EN _________________________________________________________________, EL CUAL SE SEÑALA PARA OÍR NOTIFICACIONES Y RECIBIR TODA CLASE DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO DE AQUELLOS QUE SE GENEREN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE RESULTE DE DICHA LICITACIÓN PÚBLICA, ASÍ MISMO SE SEÑALA COMO DOMICILIO CONVENCIONAL EL UBICADO EN _______________________________________________.

SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.


______________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE

(ESTE DOCUMENTO SE PRESENTARA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

120


FECHA: ____________________.

“ING. _________________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“______________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE __APODERADO LEGAL DE EL LICITANTE______________________________________ _________________________, CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _______________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ___________________________________________________________________ _____________________________ Y EN CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN REFERENTE A LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE QUE ASISTE A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, HAGO REFERENCIA DE LOS SIGUIENTES DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE EL LICITANTE: DATOS DE EL LICITANTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE EL LICITANTE: ________________________________________________ __________________________. CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _________________________________________. NOMBRE DEL NOTARIO PÚBLICO QUE PROTOCOLIZO EL ACTA CONSTITUTIVA: ________________________________________. NÚMERO Y CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL DEL NOTARIO PÚBLICO: _______________________________ NUMERO DEL ACTA CONSTITUTIVA Y FECHA DE SU EMISIÓN: ___________________________________ REFORMAS O MODIFICACIONES AL ACTA CONSTITUTIVA ( NUMERO Y FECHAS)._______________________ DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL: ____________________________________________________ NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS:______________________________________________________ CAPITAL SOCIAL:________________________________________________________________ DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD NUMERO DEL LIBRO EN EL CUAL SE INSCRIBIÓ EL ACTA CONSTITUTIVA ____________________________ VOLUMEN ____________________________________________________________________ PARTIDA ______________________________________________________________________ FOJAS________________________________________________________________________ FECHA DE INSCRIPCIÓN____________________________________________________________ ASÍ MISMO MANIFIESTO EL C._________________ COMO APODERADO LEGAL CUENTA CON LAS FACULTADES SUFICIENTES Y NECESARIAS PARA COMPROMETER A EL LICITANTE, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.


_____________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE

(ESTE DOCUEMENTO SE ENTREGA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE).

121


FECHA________________

“ING. ___________________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE________________________ _____________________________Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 44919002-002-08, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA RENIVELACIÓN DE REJILLAS, BROCALES Y TAPAS DE CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS EN LA ZONA URBANA. MANIFIESTO A USTEDES QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO CONOCE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN CONTENIDAS EN LA LICITACIÓN Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES EN EL ESTADO DE MÉXICO. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.


REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE


122


FECHA________________

“ING. ______________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“___________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE ______________________________________ ___________________. Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ___________________________________________________________________________________________ _____________________________________ ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DEL PROYECTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ANEXO A ESTE OFICIO SE EXHIBE LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS CONDICIONANTES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS (ANEXAR AL PRESENTE EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO). SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




123


FECHA________________

“ING. ____________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“_________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE_________________________Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ____________________________ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA _________________________________________________________________________________. SE EXHIBE EL CURRICULUM VITAE DE EL LICITANTE EL CUAL CONTIENE LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE EL LICITANTE; ASÍ COMO UNA RELACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN VIGOR Y AQUELLOS QUE EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS HAN SIDO REALIZADOS POR EL LICITANTE, LAS CUALES SON IGUALES O SIMILARES CON LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, CON LO CUAL SE ACREDITA LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA. LA RELACIÓN DE CONTRATOS ANTES REFERIDA CONTIENE EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS DE TERMINACIÓN O PREVISTAS DE TERMINACIONES SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




124


FECHA________________

“ING. _______________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“____________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE____________________________Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA _______________________________________________________________________________. SE EXHIBE EL CURRÍCULUM VITAE DEL O LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, MISMOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS CUÁLES TIENEN LA EXPERIENCIA REQUERIDA DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUDES DE LA OBRA OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. LA RELACIÓN DE CONTRATOS ANTES REFERIDA CONTIENE EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS DE TERMINACIÓN O PREVISTAS DE TERMINACIONES SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




125


FECHA_________________

“ING. ___________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE___________________________Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL __________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA _________________________________________________________________________________________, POR ESTE MEDIO ME PERMITO MANIFESTAR A USTED QUE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, HAN QUEDADO CONSIDERADOS LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTES, Y QUE SE UTILIZARAN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




126


FECHA________________

“ING. ___________________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“_______________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE_______________ Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _____________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ________________ ____________________________________________________________________________. MANIFIESTO QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, EN EL CASO DE QUE SE REQUIRIESEN MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




127


FECHA: ____________________________.


“____________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE_______________________________________ _______________________________. Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ___________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA _________________________________________________________________ _________________________________________. MANIFIESTO QUE DERIVADO DE LOS ACTOS DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y JUNTA DE ACLARACIONES, EL LICITANTE QUE REPRESENTO, CONOCE LAS MODIFICACIONES AL CATALOGO DE CONCEPTOS, PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DEMÁS ESPECIFICACIONES DE LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y QUE EN SU CASO FUERON PROCEDENTES. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




128


FECHA________________

“ING. ___________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE___________________________________Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL __________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ______________________________________________________________________________________. MANIFIESTO QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO CONOCE Y APLICARÁ EN CASO LAS DISTINTAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y ECOLÓGICA, ASÍ COMO LAS DE PROTECCIÓN CIVIL. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




129


FECHA________________


“_____________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE_____________________________________ ____________________________________________________________.__ Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ____________________________________ ___________________________________________________________________. MANIFESTO A USTEDES QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTE CONOCE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES; LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN CONTENIDAS EN LA LICITACIÓN Y LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES EN EL ESTADO DE MÉXICO. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




130


EJEMPLO

CARTA COMPROMISO DEL PERSONAL TÉCNICO QUE ESTARÁ AL FRENTE DE LOS TRABAJOS

FECHA___________________. “ING. ______________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“___________________________________________________”

PRESENTE

PARA EL CASO DE QUE EL LICITANTE ___________________ SEA FAVORECIDA CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL __________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ___________________________________________________________________________________________________. EL SUSCRITO ING.___________________________________ ESTARÉ AL FRENTE DE LOS TRABAJOS ASÍ MISMO MANIFIESTO, QUE CONOZCO LAS NORMAS DE OBRA PÚBLICA DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES, GENERALES Y PARTICULARES, CONTANDO CON UN A EXPERIENCIA DE ____________________________________________ AÑOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTA ÍNDOLE Y CUENTA CON CEDULA PROFESIONAL NÚMERO___________________________.




131


FECHA_____________________ “ING. __________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“_______________________________________________”

PRESENTE POR ESTE MEDIO ME PERMITO COMUNICAR A USTEDES QUE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO, NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL ___________________________________ ___________________________________________________________, POR LO CUAL NO ESTA IMPEDIDO PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ______________________________, REFERENTE A LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________. POR OTRA PARTE MANIFIESTO DE IGUAL FORMA QUE EL LICITANTE QUE REPRESENTO NO SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE MORA RESPECTO A OBRAS PÚBLICAS CONTRATADOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO O PRIVADO. SIN MAS POR EL MOMENTO, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.




132


FECHA_________________ “ING. _____________________________________________________” DIRECTOR GENERAL DE

“___________________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE _______________________________, Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL _____________________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA ___________________________________________________________________________________________. REMITO LAS BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, ASÍ COMO SUS ANEXOS, EN FORMA IMPRESA, FOLIADAS Y RUBRICADAS, CON LO CUAL SE TIENEN POR ACEPTADAS EN TODAS Y CADA DE SUS PARTES. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.


REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE (ESTE DOCUMENTO SE ENTREGARA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

133


FECHA_________________


“_____________________________________________________”

PRESENTE EL QUE SUSCRIBE, REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE _______________________________, Y CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. _______________________, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA _______________ ________________________________________________________________________, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CONOZCO EL MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO, ANEXO A LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN Y DEL CUAL DE IGUAL FORMA MANIFIESTO MI CONFORMIDAD PARA QUE EN EL CASO DE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA MATERIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE PROCEDA A LA SUSCRIPCIÓN EN LOS MISMOS TÉRMINOS. SIN OTRO PARTICULAR, ME REITERO A SUS APRECIABLES ORDENES.


________________________________________________ REPRESENTANTE LEGAL DE EL LICITANTE

(ESTE DOCUMENTO SE ENTREGARA EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE)

134


CAPITULO V PROPUESTA TÉCNICA

V.1 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C. V. Dependencia:

Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión

Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: Fin Obra:

Ciudad: 19-May-2008 15-Sep-2008 RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

Clasificación Nombre de la Maquinaria o Equipo Marca Modelo Fecha Utilización Disponibilidad Codificación Propio Por Comprar Arrendada

CF001 Equipo de topografía T-Build 2002 19-May-2008 P CF002 Retroexcavadora CAT-455 Caterpillar 2002 22-May-2008 A CF003 Vibrador a gasolina Dynapac S-2 25-May-2008 P CF005 Olla revolvedora de 1 saco 22-Jun-2008 A CF006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps Miller Rx450 25-May-2008 P CF007 Equipo de corte semiautomático 01-Jun-2008 A CF008 Planta de soldar eléctrica para microa Lincoln RM-

400X 01-Jun-2008 P

CF009 Compresor horizontal de 1 HP completo 01-Jun-2008 A CF011 Grúa hidráulica 20 tons 01-Jun-2008 A

135


V.2 RELACIÓN DE MATERIALES A UTILIZAR

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión 120 días naturales Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: Fin Obra: Ciudad: 19-May-2008 15-Sep-2008

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad

MATERIALES AC001 Aceite de motor a diesel # 40 lto 08-May-2008 493.62 DIE001 Diesel lto 09-May-2008 2833.10 GAS001 Gasolina lto 08-May-2008 1841.59 MA001 Barrote de pino de 3a. pza 08-May-2008 350.71 MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 08-May-2008 110.46 MA003 Pintura de esmalte rojo lto 08-May-2008 1.54 MA004 Acero de refuerzo Fy = 4,200 kg/cm2 kg 08-May-2008 16623.43 MA005 Alambre de amarre kg 08-May-2008 493.40 MA006 Tabla de pino de 3a. pza 08-May-2008 11.80 MA007 Diesel lto 08-May-2008 245.95 MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 m3 08-May-2008 129.84 MA009 Curafest rojo lto 08-May-2008 102.22 MA010 Cemento gris tipo I Ton 08-May-2008 8.47 MA011 Triplay de pino de 3a. x 5/8" e. hja 08-May-2008 90.51 MA012 Polín de madera de pino de 3a. pza 08-May-2008 78.94 MA013 Alambrón de 1/4". kg 08-May-2008 173.50 MA015 Grava triturada de 3/4" m3 08-May-2008 12.79 MA016 Arena de mina de 1a. m3 08-May-2008 17.09 MA017 Agua de pipa para concreto m3 08-May-2008 5.16 MA018 Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cms pza 08-May-2008 5137.48 MA020 Mortero Ton 08-May-2008 3.56 MA021 Escalerilla cal. 12 x 13 cms m 08-May-2008 452.10 MA022 Acero redondo liso ASTM A-36 x 1" diám. kg 08-May-2008 542.08 MA023 Maquila de roscado de ancla, cuerda está pza 08-May-2008 112.00 MA024 Tuerca hexagonal 1" diam. °5 pza 08-May-2008 224.00 MA025 Roldana de presión 1" diam. pza 08-May-2008 112.00 MA026 Placa a.c. ASTM A-36 x 1/4" e. kg 08-May-2008 79.62 MA027 Soldadura de electrodo revestido E60XX kg 08-May-2008 10.75 MA028 Placa a.c. ASTM A-36 de 5/16" e a 5/8" e kg 08-May-2008 22157.19 MA029 Oxígeno industrial m3 08-May-2008 179.88 MA030 Soldadura de microalambre tubular kg 08-May-2008 422.04 MA031 Acetileno kg 08-May-2008 44.97 MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto 08-May-2008 139.52 MA033 Thinner estándar lto 08-May-2008 66.73 MA034 Mezcla de CO2-Argón 85-15 m3 08-May-2008 75.97 MA035 Perfil Monten de 8" y 10" cal. 14 kg 08-May-2008 15395.27 MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte 08-May-2008 3.60 MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg 08-May-2008 262.41

136


MA039 Acero redondo liso ASTM A-36 de 19 y 13 kg 08-May-2008 2062.61 MA040 Barra roscada 19 mm diam x 1.00 mts de l pza 08-May-2008 35.71 MA041 Tuerca hexagonal 3/4" diam °5 pza 08-May-2008 357.16

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión 120 días naturales Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: Fin Obra: Ciudad: 19-May-2008 15-Sep-2008

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA Código Descripción del Insumo Unidad Fecha Cantidad

MATERIALES MA042 Lámina pintro R-101 de Hylsa cal. 24 m2 08-May-2008 2344.28 MA043 Pija autotaladrante de 1/4" x 1" c/rolda pza 08-May-2008 754.25 MA044 Flete lámina y accesorios fte 08-May-2008 1.00 MA045 Lámina lisa pintro cal. 22 en 3' x 10' hja 08-May-2008 46.76 MA046 Maquila de doblez de lámina gpe 08-May-2008 280.60 MA047 Remache pop # 50 pza 08-May-2008 1403.00 MA048 Silicón de poliuretano mca. Sika Tubo 08-May-2008 16.84

137


V.3 RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE MAQUINARIA SIN MONTOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia:

Concurso No. 44919002-001-08

Fecha: 2008/05/09

Duración: 120 días naturales

Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión

Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: 19-May-2008

Ciudad: Fin Obra: 15-Sep-2008

RELACION DE COSTOS HORARIOS

Código Descripcion de la máquina Unidad

CF001 Equipo de topografía HRS

CF002 Retroexcavadora CAT-455 HRS

CF003 Vibrador a gasolina HRS

CF005 Olla revolvedora de 1 saco HRS

CF006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps HRS

CF007 Equipo de corte semiautomático HRS

CF008 Planta de soldar eléctrica para microa HRS

CF009 Compresor horizontal de 1 HP completo HRS

CF011 Grúa hidráulica 20 tons HRS

138


V.4 RELACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS.

PLANTILLA DE OFICINA CENTRAL Y CAMPO

Duracion de la Obra (en

dias) 120

PERSONAL DE OFICINA DE CAMPO GASTOS

TECNICOS Monto TotaL Porcentaje Y 8.1458%

ADMINISTRATIVOS CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Técnico SUPERINTENDENTE 0.00 Incluye Prestaciones RESIDENTE GENERAL AUXILIAR DE RESIDENTE ING. SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00

AUXILIAR SEGURIDAD INDUSTRIAL

Personal Administrativo ADMINISTRADOR DE OBRA Incluye Prestaciones AUXILIAR ADMINISTRATIVO ALMACENISTA GENERAL AUXILIAR ALMACENISTA BODEGUERO VELADOR CHOFER SECRETARIA AUXILIAR DE LIMPIEZA

GASTOS DIRECTIVOS PERSONAL DE OFICINA CENTRAL TECNICOS Y MONTO TOTAL PORCENTAJE

ADMINISTRATIVOS 2.1109%

CATEGORIAS CANTIDAD SALARIO MENSUAL IMPORTE

Personal Directivo DIRECTOR GENERAL Incluye Prestaciones GERENTE GENERAL

GERENTE DE CONTROL GERENTE DE CONSTRUCCION

Personal Técnico JEFE DPTO. DE COSTOS Incluye Prestaciones ANALISTA DE COSTOS

JEFE DEPTO. PLANEACION AUXILIAR DEPTO. PLANEACION CAPTURISTA DE DATOS

Personal Administrativo CONTADOR

Incluye Prestaciones AUXILIAR DE CONTADOR JEFE DEPTO. FACTURACION ALMACENISTA GENERAL AUXILIAR ALMACENISTA SECRETARIA CHOFER

139


V.5 PROGRAMA FÍSICO CALENDARIZADO EN % SIN MONTOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: Fin Obra: Ciudad: 19-May-2008 15-Sep-2008

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS Código Descripción

Unidad 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

101 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA 101.01 Trazo y Nivelación del terreno m2 100.00% 100.00%

1,540.00 1,540.00

101.02 Excavación por medios mecánicos m3 58.82% 41.18% 100.00%

222.1690 155.5410 377.7100

101.03 Construcción de zapatas Z-1 pza 25.00% 53.57% 21.43% 100.00%

4.0000 8.5712 3.4288 16.0000

101.04 Construcción de zapatas Z-3 y muro MC-1 m 25.00% 53.57% 21.43% 100.00%

43.3750 92.9440 37.1811 173.5000

101.05 Castillos K-1 de sección 20 x 20 cms m 25.71% 42.86% 31.43% 100.00%

35.4027 59.0182 43.2791 137.7000

101.06 Muro de block hueco de concreto de m2 25.71% 42.86% 31.43% 100.00%

116.2349 193.7701 142.0950 452.1000

102 ESTRUCTURA METÁLICA

102.01 Fabricación y montaje de estructura kg 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% 5,653.25 5,653.25 5,653.25 4,142.34 21,102.09

102.02 Fabricación y montaje de perfil Monten kg 28.57% 45.71% 25.72% 100.00%

4,249.69 6,799.21 3,825.76 14,874.66

102.03 Fabricación y montaje de contraflambeos kg 61.90% 38.10% 100.00%

1,215.96 748.4326 1,964.39

103 LAMINACIÓN

103.01 Suministro e instalación de lámina m2 50.00% 50.00% 100.00% 1,132.50 1,132.50 2,265.00

103.02 Fabricación y montaje de canalón metálic m 100.00% 100.00%

140.3000 140.3000

140


V.6 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO EN HORAS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Ciudad: 15-Sep-2008

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Código Descripción Unidad 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

CF011 Grúa hidráulica 20 tons Hr. 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

CF001 Equipo de topografía Hr. 21.81% 46.72% 21.98% 5.48% 4.01% 100.00%

19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

CF002 Retroexcavadora CAT-455 Hr. 1.04% 2.23% 25.53% 41.08% 30.12% 100.00%

0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

CF003 Vibrador a gasolina Hr. 21.50% 46.07% 22.03% 6.00% 4.40% 100.00%

52.8812 113.3139 54.1805 14.7546 10.8198 245.9500

CF005 Olla revolvedora de 1 saco Hr. 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99%

234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

CF006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps Hr. 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99%

247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

CF007 Equipo de corte semiautomático Hr. 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99%

0.5653 0.5653 0.9903 1.0942 0.3826 3.5977

CF008 Planta de soldar eléctrica para microa Hr. 19.04% 19.04% 25.00% 23.49% 10.35% 3.07% 99.99%

26.5702 26.5703 34.8827 32.7682 14.4470 4.2863 139.5247

CF009 Compresor horizontal de 1 HP completo Hr. 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99%

7.0665 7.0666 12.3787 13.6769 4.7822 44.9709

141


V.7 PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PERMANENTE DE INSTALACIÓN EN %.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No.

44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales

Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: 19-May-

2008 Fin Obra: 15-Sep-2008

Ciudad:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE Código Descripción

Unidad 16-May-2008 01-Jun-2008

16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-

2008 01-Ago-

2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

MA009 Curafest rojo lto 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 25.5550 54.7593 21.9057 102.2200

MA001 Barrote de pino de 3a. pza 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

MA021 Escalerilla cal. 12 x 13 cms m 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% 116.2349 193.7701 142.0950 452.1000

MA020 Mortero Ton 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% 0.9154 1.5259 1.1190 3.5603

MA018 Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cms pza 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% 1,320.85 2,201.93 1,614.71 5,137.48

MA017 Agua de pipa para concreto m3 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% 1.3261 2.2109 1.6213 5.1583

MA016 Arena de mina de 1a. m3 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% 4.3941 7.3251 5.3716 17.0908

MA015 Grava triturada de 3/4" m3 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% 3.2883 5.4819 4.0200 12.7902

MA013 Alambrón de 1/4". kg 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 43.3750 92.9440 37.1810 173.5000

MA012 Polín de madera de pino de 3a. pza 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 19.7356 42.2895 16.9174 78.9425

MA011 Triplay de pino de 3a. x 5/8" e. hja 21.81% 46.72% 21.98% 5.48% 4.01% 100.00% 19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

MA023 Maquila de roscado de ancla, cuerda está pza 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 28.0000 59.9984 24.0016 112.0000

142


MA010 Cemento gris tipo I Ton 1.04% 2.23% 25.53% 41.08% 30.12% 100.00% 0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

MA024 Tuerca hexagonal 1" diam. °5 pza 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 56.0000 119.9968 48.0032 224.0000

MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 m3 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 32.4588 69.5527 27.8237 129.8352

MA007 Diesel lto 21.50% 46.07% 22.03% 6.00% 4.40% 100.00% 52.8812 113.3139 54.1805 14.7546 10.8198 245.9500

MA006 Tabla de pino de 3a. pza 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 2.9508 6.3230 2.5294 11.8032

MA005 Alambre de amarre kg 23.93% 51.27% 21.61% 1.84% 1.35% 100.00% 118.0489 252.9551 106.6435 9.0888 6.6650 493.4013

MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 kg 23.67% 50.72% 21.66% 2.28% 1.67% 100.00% 3,935.14 8,432.21 3,600.19 378.4031 277.4897 16,623.43

AC001 Aceite de motor a diesel # 40 lto 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99% 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

DIE001 Diesel lto 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99% 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

MALL001 Llantas para retroexcavadora CAT-455 JGO 58.56% 41.28% 99.84% 0.0165 0.0116 0.0281

MA003 Pintura de esmalte rojo lto 100.00% 100.00% 1.5400 1.5400

MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

GAS001 Gasolina lto 23.26% 49.85% 21.73% 2.98% 2.18% 100.00% 428.4000 917.9755 400.1309 54.8568 40.2275 1,841.59

MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% 0.5653 0.5653 0.9903 1.0942 0.3826 3.5977

MA047 Remache pop # 50 pza 100.00% 100.00% 1,403.00 1,403.00

MA046 Maquila de doblez de lámina gpe 100.00% 100.00% 280.6000 280.6000

143


MA045 Lámina lisa pintro cal. 22 en 3' x 10' hja 100.00% 100.00% 46.7620 46.7620

MA044 Flete lámina y accesorios fte 50.00% 50.00% 100.00% 0.5017 0.5017 1.0034

MA043 Pija autotaladrante de 1/4" x 1" c/rolda pza 50.00% 50.00% 100.00% 377.1225 377.1225 754.2450

MA042 Lámina pintro R-101 de Hylsa cal. 24 m2 50.00% 50.00% 100.00% 1,172.14 1,172.14 2,344.28

MA041 Tuerca hexagonal 3/4" diam °5 pza 61.90% 38.10% 100.00% 221.0830 136.0785 357.1615

MA040 Barra roscada 19 mm diam x 1.00 mts de l pza 61.90% 38.10% 100.00% 22.1061 13.6065 35.7126

MA039 Acero redondo liso ASTM A-36 de 19 y 13 kg 61.90% 38.10% 100.00% 1,276.76 785.8542 2,062.61

MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg 24.29% 38.87% 31.14% 5.70% 100.00% 63.7453 101.9881 81.7056 14.9687 262.4077

MA022 Acero redondo liso ASTM A-36 x 1" diám. kg 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% 135.5200 290.3923 116.1677 542.0800

MALL002 Neumáticos para grúa hidráulica JGO 26.85% 26.74% 26.74% 19.65% 99.98% 0.0216 0.0215 0.0215 0.0158 0.0804

MA034 Mezcla de CO2-Argón 85-15 m3 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% 20.3517 20.3517 20.3517 14.9124 75.9675

MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto 19.04% 19.04% 25.00% 23.49% 10.35% 3.07% 99.99% 26.5702 26.5703 34.8827 32.7682 14.4470 4.2863 139.5247

MA031 Acetileno kg 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% 7.0665 7.0666 12.3787 13.6769 4.7822 44.9709

MA030 Soldadura de microalambre tubular kg 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% 113.0650 113.0650 113.0650 82.8468 422.0418

MA029 Oxígeno industrial m3 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% 28.2664 28.2662 49.5147 54.7077 19.1288 179.8838

MA028 Placa a.c. ASTM A-36 de 5/16" e a 5/8" e kg 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% 5,935.91 5,935.91 5,935.91 4,349.46 22,157.19

144


V.8 PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA OBRA EN JORNADAS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Ciudad: Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO,ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Código Descripción Unidad 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total MO001 Técnico Topógrafo jor. 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

MO002 Ayudante de topógrafo jor. 21.81% 46.72% 21.98% 5.48% 4.01% 100.00% 19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

MO004 Ayudante general jor. 1.04% 2.23% 25.53% 41.08% 30.12% 100.00% 0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

MO005 Oficial albañil de obra negra jor. 21.50% 46.07% 22.03% 6.00% 4.40% 100.00% 52.8812 113.3139 54.1805 14.7546 10.8198 245.9500

MO006 Oficial carpintero de obra negra jor. 23.93% 51.27% 21.61% 1.84% 1.35% 100.00% 118.0489 252.9551 106.6435 9.0888 6.6650 493.4013

MO008 Oficial soldador jor. 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99% 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

MO009 Oficial pailero (trazo y corte) jor. 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99% 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) jor. 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

MO012 Sobrestante estructurista jor. 23.26% 49.85% 21.73% 2.98% 2.18% 100.00% 428.4000 917.9755 400.1309 54.8568 40.2275 1,841.59

MO013 Oficial armador jor. 17.37% 17.37% 25.01% 24.95% 12.10% 3.21% 100.01% 11.5892 11.5892 16.6888 16.6508 8.0734 2.1435 66.7349

MO014 Oficial maquilador de lámina jor. 19.04% 19.04% 25.00% 23.49% 10.35% 3.07% 99.99% 26.5702 26.5703 34.8827 32.7682 14.4470 4.2863 139.5247

MO015 Oficial laminador 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% 7.0665 7.0666 12.3787 13.6769 4.7822 44.9709

145


V.9 PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADOS EN JORNADAS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V.

Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Ciudad: Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008

PROGRAMA DE PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS, EXPRESADOS EN JORNADAS.

Código Descripción Unidad 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total RESIDENTE GENERAl jor. 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

AUXILIAR DE RESIDENTE jor. 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

ADMINISTRADOR DE OBRA jor. 21.81% 46.72% 21.98% 5.48% 4.01% 100.00% 19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

AUXILIAR ADMINISTRATIVO jor. 19.04% 19.04% 25.00% 23.49% 10.35% 3.07% 99.99% 26.5702 26.5703 34.8827 32.7682 14.4470 4.2863 139.5247

SECRETARIA jor. 21.50% 46.07% 22.03% 6.00% 4.40% 100.00% 52.8812 113.3139 54.1805 14.7546 10.8198 245.9500

GERENTE GENERAL jor. 23.93% 51.27% 21.61% 1.84% 1.35% 100.00% 118.0489 252.9551 106.6435 9.0888 6.6650 493.4013

AUXILIAR DE LIMPIEZA jor. 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99% 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

JEFE DEPTO. PLANEACION jor. 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99% 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

CAPTURISTA DE DATOS jor. 23.26% 49.85% 21.73% 2.98% 2.18% 100.00% 428.4000 917.9755 400.1309 54.8568 40.2275 1,841.59

JEFE DPTO. DE COSTOS jor. 19.04% 19.04% 25.00% 23.49% 10.35% 3.07% 99.99% 26.5702 26.5703 34.8827 32.7682 14.4470 4.2863 139.5247

CONTADOR 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% 7.0665 7.0666 12.3787 13.6769 4.7822 44.9709

146


V.10 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SIN MONTOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión DOCUMENTO ART. 26 A.I Fecha: 2008/05/09 Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Toluca México Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008

ANALISIS DE CONCEPTOS DE TRABAJO Código Concepto Unidad Cantidad

Partida: 101 Análisis No.: 10

Análisis: 101.01 m2 1,540.00Trazo y nivelación del terreno con aparatos topográficos; incluye: bancos de nivel, referencias y localización de ejes de proyecto. MATERIALES MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza 0.012125MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 0.001300MA003 Pintura de esmalte rojo lto 0.001000MANO DE OBRA MO001 Técnico Topógrafo jor 0.003247MO002 Ayudante de topógrafo jor 0.006494MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.000325EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000EQ001 Equipo de topografía electrónico mca. Build hr 0.025974

147





Análisis: 101.02 m3 377.71

Excavación por medios mecánicos de material tipo II, hasta 2.00 mts de profundidad ; incluye: traspaleo del material, afine de taludes y fondo de excavación. MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.001429MO004 Ayudante general jor 0.042857EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000EQ002 Retroexcavadora de 1/3 yd3 CAT-455 con cargador frontal hr 0.148561

148





Análisis: 101.03 pza 16.00Construcción de zapatas Z-1 y dado D-1; incluye: suministro de todos los materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo ( traslapes, desperdicios, silletas, alambre de amarre, etc.), cimbra común, concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 con revenimiento normal 10 +/- 2, descimbrado, curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3 y # 4 kg 126.000000MA005 Alambre recocido cal. 18 kg 3.780000MA006 Tabla de pino de 3a. de 8" x 3/4" x 8' pza 0.737700MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza 1.259600MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 0.225000MA007 Diesel lto 0.750000MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 clase I con TMA 3/4"

y m3 0.966500

revenimiento norma 10 +/- 2 MA009 Curafest rojo de Fester lto 0.750000MA010 Cemento gris tipo I Cruz Azul Ton 0.022000MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.075000MO007 Oficial fierrero jor 0.500000MO005 Oficial albañil de obra negra jor 0.500000MO006 Oficial carpintero de obra negra jor 0.500000MO004 Ayudante general jor 2.000000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000EQ003 Vibrador a gasolina mca. Dynapac con chicote de 5.00 mts hr 1.000000

149





Análisis: 101.04 m 173.50Construcción de zapatas Z-3 y muro MC-1; incluye: suministro de todos los materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 ( traslapes, desperdicios, silletas, alambre de amarre, etc.), cimbra aparente, concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 con revenimiento normal 10 +/- 2, descimbrado, curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3 y # 4 kg 79.104000MA005 Alambre recocido cal. 18 kg 2.373000MA011 Triplay de pino de 3a de 5/8" e., en hoja de 4' x 8' hja 0.455000MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza 1.665300MA012 Pol{in de madera de pino de 3a. de 3 1/2" x 3 1/2" x 8' pza 0.455000MA013 Alambrón de 1/4" diam. Fy=5,230 kg/cm2, en rollo kg 1.000000MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 clase I con TMA 3/4" m3 0.659200MA007 Diesel lto 1.150000MA009 Curafest rojo de Fester lto 0.520000MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 0.525000MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.060000MO004 Ayudante general jor 1.600000MO005 Oficial albañil de obra negra jor 0.400000MO006 Oficial carpintero de obra negra jor 0.400000MO007 Oficial fierrero jor 0.400000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000EQ003 Vibrador a gasolina mca. Dynapac con chicote de 5.00 mts hr 3.200000

150





Análisis: 101.05 m 137.70Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra, con tma 3/4" y revenimiento normal 10 +/- 2; incluye: vaciado

MATERIALES MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3 y # 4 kg 4.400000MA005 Alambre recocido cal. 18 kg 0.154000MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza 0.166670MA011 Triplay de pino de 3a de 5/8" e., en hoja de 4' x 8' hja 0.084000MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 0.100000MA007 Diesel lto 0.250000MA010 Cemento gris tipo I Cruz Azul Ton 0.003000MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.010000MO004 Ayudante general jor 0.100000MO005 Oficial albañil de obra negra jor 0.100000MO004 Ayudante general jor 0.100000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000%MO01 Anadmios tubulares % 0.050000BASICOS MA014 Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra, con tma 3/4" y

revenimiento m3 0.041200

normal 10 +/- 2; incluye: vaciado

151


Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión DOCUMENTO ART. 26 A.I Fecha: 2008/05/09 Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Toluca México Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008



Análisis: 101.06 m2 452.10

Muro de block hueco de concreto de sección 15 x 20 x 40 cms, junteado con mortero cemento-arena 1:4; incluye: suministro de todos los materiales, acabado aparente a dos caras, castillos ahogados con 1 var # 3 @ 1.00 mts , escalerilla del # 12 @ 3 hiladas y todo lo necesario para su correcta ejecución.

MATERIALES MA018 Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cms pza 11.363600MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3 y # 4 kg 0.612700MA021 Escalerilla cal. 12 x 13 cms m 1.000000MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.012500MO004 Ayudante general jor 0.125000MO005 Oficial albañil de obra negra jor 0.125000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000%MO01 Anadmios tubulares % 0.050000BASICOS MA019 Mortero cemento-arena en proporción 1:4; incluye:

elaboración y m3 0.018000

acarreo hasta el sitio de instalación MA014 Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra, con tma 3/4" y

revenimiento m3 0.026500

normal 10 +/- 2; incluye: vaciado

152





Análisis: 101.07 pza 112.00

Anclas AN-1, a base de redondo liso de a.c. ASTM A-36 de 1" diam x 1.20 mts de desarrollo; incluye: suministro de todos los materiales, cuerda estándar de 15 cms, tuerca hexagonal y contra de nivelación °5 , doblez en frío , plantilla metálica para su correcta instalación, fijación

MATERIALES MA022 Acero redondo liso ASTM A-36 x 1" diám. kg 4.840000MA023 Maquila de roscado de ancla, cuerda estándar de 1" diam. pza 1.000000MA024 Tuerca hexagonal 1" diam. °5 pza 2.000000MA025 Roldana de presión 1" diam. pza 1.000000MA026 Placa a.c. ASTM A-36 x 1/4" e. kg 0.710900MA027 Soldadura de electrodo revestido E60XX kg 0.096000MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.004167MO008 Oficial soldador jor 0.041667MO004 Ayudante general jor 0.041667EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000EQ006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps hr 0.333333

153





Análisis: 102.01 kg 21,102.09

Fabricación y montaje de estructura metálica para Marco Rígido de sección "I" variable, para salvar un claro de 22.00 mts y 8.10 mts de altura al centro de la cumbrera, compuesto por columnas, trabe cartela, trabe intermedia y trabe cumbrera en placa de a.c. ASTM A-36 de 5/16" a 5/8" e.; incluye: suministro de todos los amteriales, trazos, cortes, armado, soldadura a cordón corrido por el proceso semiautomático MIG con microalambre tubular 70T-1 y atmósfera protegida con mezcla de CO2-Argón en proporción 85-15, limpieza, primariado, acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izaje, nivelación y plomeo de la pieza y todo lo necesario para su correcta eecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

MATERIALES MA028 Placa a.c. ASTM A-36 de 5/16" e a 5/8" e kg 1.050000MA029 Oxígeno industrial m3 0.005000MA030 Soldadura de microalambre tubular en 0.45 mils. mca. Essab kg 0.020000MA031 Acetileno kg 0.001250MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto 0.004700MA034 Mezcla de CO2-Argón 85-15 m3 0.003600MA033 Thinner estándar lto 0.002050MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte 0.000100MANO DE OBRA MO012 Sobrestante estructurista jor 0.000429MO008 Oficial soldador jor 0.002857MO009 Oficial pailero (trazo y corte) jor 0.001429MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr 0.002857MO013 Oficial armador jor 0.002857MO004 Ayudante general jor 0.007143EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000%MO01 Anadmios tubulares % 0.050000EQ007 Equipo de corte semiautomático hr 0.011430EQ008 Planta de soldar eléctrica para microalambre de 400 amps. hr 0.030476EQ009 Compresor horizontal de 1 HP completo hr 0.015238EQ011 Grúa hidráulica 20 tons hr 0.007619

154


INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión DOCUMENTO ART. 26 A.I Fecha: 2008/05/09

Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Toluca México

Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008



Análisis: 102.02 kg 14,874.66Fabricación y montaje de perfil Monten de 10" y 8" cal. 14 para largueros de cubierta, faldones y postes PT-1; incluye: suministro de materiales, trazos, cortes, barrenado, limpieza, primariado, acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izaje, fijación con soldadura E70XX y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA035 Perfil Monten de 8" y 10" cal. 14 kg 1.035000MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto 0.001956MA033 Thinner estándar lto 0.001200MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg 0.015000MA031 Acetileno kg 0.001250MA029 Oxígeno industrial m3 0.005000MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte 0.000100MANO DE OBRA MO012 Sobrestante estructurista jor 0.000500MO008 Oficial soldador jor 0.004000MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr 0.004000MO004 Ayudante general jor 0.008000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000%MO01 Anadmios tubulares % 0.050000EQ009 Compresor horizontal de 1 HP completo hr 0.016000

155





Análisis: 102.03 kg 1,964.39

Fabricación y montaje de Contraventeos y Contraflambeos a base de redondo liso de a.c. ASTM A-36 x 3/4" y 1/2" de diámetro respectivamente; incluye: suministro de todos los materiales, trazos, cortes, roscado en extremos, soldadura E70XX, limpieza, primariado, maniobras de izaje, fijación con tuerca hexagonal °5 conforme a planos y especificaciones de proyecto.

MATERIALES MA039 Acero redondo liso ASTM A-36 de 19 y 13 mm de diámetro. kg 1.050000MA040 Barra roscada 19 mm diam x 1.00 mts de l pza 0.018180MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg 0.020000MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto 0.005727MA033 Thinner estándar lto 0.002864MA041 Tuerca hexagonal 3/4" diam °5 pza 0.181818MANO DE OBRA MO012 Sobrestante estructurista jor 0.000852MO008 Oficial soldador jor 0.003333MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr 0.004000MO004 Ayudante general jor 0.004000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000EQ006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps hr 0.045455EQ009 Compresor horizontal de 1 HP completo hr 0.045455

156





Análisis: 103.01 m2 2,265.00Suministro e instalación de lámina acanalada R-101 pintro cal. 24 de Galvack ó similar, en color blanco-arena; incluye: acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izae, trazos, escuadre, traslapes, fijación con pija autotaladrante de 1/4" x 1" con roldana metálica y capuchón de neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA042 Lámina pintro R-101 de Hylsa cal. 24 m2 1.035000MA043 Pija autotaladrante de 1/4" x 1" c/rolda pza 0.333000MA044 Flete lámina y accesorios fte 0.000443MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.002000MO015 Oficial laminador JOR 0.012000MO004 Ayudante general jor 0.024000EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000

157





Análisis: 103.02 m 140.30

fabricación y montaje de canalón metálico de 0.91 mts de desarrollo, en lámina lisa pintro cal. 22; incluye: suministro de materiales, trazo, doblez, acarreos hasta el sitio de instalación, traslapes, remachado y sellado con silicón de poliuretano mca. Sikaflex ó similar, maniobras de izaje y fijación a estructura metálica.

MATERIALES MA045 Lámina lisa pintro cal. 22 en 3' x 10' hja 0.333300MA046 Maquila de doblez de lámina gpe 2.000000MA047 Remache pop # 50 pza 10.000000MA048 Silicón de poliuretano mca. Sika Tubo 0.120000MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 0.004286MO004 Ayudante general jor 0.085714MO014 Oficial maquilador de lámina JOR 0.085714EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % 0.030000

158


V.11 DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y ORGANIGRAMA DE LOS MISMOS.

ORGANIGRAMA:

159


CAPITULO VI PROPUESTA ECONÓMICA.

VI.1 ANÁLISIS DESGLOSADO DEL FACTOR DE SALARIO REAL.

LICITACION No: 44919002-001-08 Fecha: 09-May-08 OBRA: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión LUGAR; Cuenca del Arroyo Cano INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C. V. Nombre del Licitante Gerente de Proyectos

DATOS BASICOS PARA EL ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

Inicio: 19-May-08 Terminación: 15-Sep-08 Duración : 120 días

DICAL DIAS CALENDARIO 365.00DIAGI DIAS DE AGUINALDO 15.00PIVAC DIAS POR PRIMA VACACIONAL 1.50 Prima dominical Horas extras gravables en el SBC 19.50

Horas extras no gravables en el SBC

117.00

Tp TOTAL DE DIAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA: 518.00

DIDOM DIAS DOMINGO 52.00DIVAC DIAS DE VACACIONES 6.00DILUN DIAS LUNES 3.00DIFEO DIAS FESTIVOS POR LEY 3.00

DIPEC DIAS PERDIDOS POR CONDICIONES DE CLIMA (LLUVIA Y OTROS) 5.00

DIPCO DIAS POR COSTUMBRE 2.00

DIPEN DIAS POR PERMISOS Y ENFERMEDAD NO PROFESIONAL

DISIN DIAS POR SINDICATO (CONTRATO COLECTIVO) 1.00

Días no Trabajados por Guardia DINLA DIAS NO LABORADOS AL AÑO SUMA: 72.00

Tl TOTAL DE DIAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL)-(DINLA) 293.00

Tp / Tl DIAS PAGADOS / DIAS LABORADOS 1.767900

(Tp -Te) / Tl (DIAS PAGADOS - TIEMPO EXTRA NO GRAVABLE) 1.368600

FSBC FACTOR DE SALARIO BASE DE COTIZACION ( Tp-Te) / DICAL para cálculo de IMSS 1.098600

160


TABLA DE SALARIOS REALES

SALARIO MINIMO D. F. $ : 52.57

Otros

cargos

CLAVE CATEGORIAS Salario Nominal $ Tp / Tl

Obligación Obrero

Patronal Ps= IMSS e

INFONAVIT

Ps x (Tp-Te)/Tl

Otros cargos

Fsr=[ Ps (Tp-Te) / Tl ] + (Tp/Tl)+G

A B C D E F = E x D G = 0 % H = D + F + G

MO001 Técnico Topógrafo 348.84 1.767900 0.276800 0.378800 2.146700MO002 Ayudante de topógrafo 200.00 1.767900 0.294300 0.402800 2.170700MO003 Cabo de oficios (mando medio) 400.00 1.767900 0.273800 0.374700 2.142600MO004 Ayudante general 158.33 1.767900 0.305100 0.417600 2.185500MO005 Oficial albañil de obra negra 266.67 1.767900 0.284100 0.388800 2.156700MO006 Oficial carpintero de obra negra 333.33 1.767900 0.277900 0.380300 2.148200MO007 Oficial fierrero 300.00 1.767900 0.280700 0.384200 2.152100MO008 Oficial soldador 316.67 1.767900 0.279200 0.382100 2.150000MO009 Oficial pailero (trazo y corte) 366.67 1.767900 0.275700 0.377300 2.145200MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) 416.67 1.767900 0.273100 0.373800 2.141700MO011 Peón 128.57 1.767900 0.318300 0.435600 2.203500MO012 Sobrestante estructurista 500.00 1.767900 0.269800 0.369200 2.137100MO013 Oficial armador 333.33 1.767900 0.277900 0.380300 2.148200MO014 Oficial maquilador de lámina 416.67 1.767900 0.273100 0.373800 2.141700MO015 Oficial laminador 416.67 1.767900 0.273100 0.373800 2.141700

161


VI.2 INTEGRACIÓN DEL SALARIO REAL Ó TOTAL POR CATEGORÍAS.

LICITACION

No: 44919002-001-08 Fecha:09-May-

08 Duración: 120 Días Obra : Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 Ubicación: Cuenca del Arroyo Cano,

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C. V. Inicio: 19/05/2008 Terminació

n: 15/09/2008

SALARIO

MINIMO D. F. $: 52.57

3 veces salario

mínimo D. F. 157.71

25 veces salario mínimo

D. F. 1314.25

25 veces salario mínimo

D. F. 1,314.25

Categoría Salario I. Riesgos II. Enfermedad Y Maternidad III IV V TOTAL PS

Clave de Categoría Salario Nominal $

Factor Salario Base

de Cotización

Salario Base de Cotización

DE TRABAJO Cuota Fija

Excedente de tres salarios mínimos

DF

Aplicación IMSS al

excedente

Prestaciones en dinero

Gastos médicos

pensionados INVALIDEZ Y VIDA

Retiro (SAR)

Cesantía en edad

avanzada y vejez

Guarderías y Prestaciones

sociales INFONAVIT

Impuesto Sobre

Nómina

Suma prestaciones

Obligación Obrero-Patronal

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R BxC ExD FxSMDF D-3SMDF HxG IxD JxD KxD LxD MxD NxD OxD PxD SUMA(F:O) P / D

Sn FSBC SBC 7.58880% 20.4000% 1.1000% 0.7000% 1.0500% 1.7500% 2.00% 3.1500% 1.00% 5.00% 2.00% SP SP/SBC MO001 348.84 1.0986 383.24 29.08 10.72 225.53 2.48 2.68 4.02 6.71 7.66 12.07 3.83 19.16 7.66 106.07 0.276800MO002 200.00 1.0986 219.72 16.67 10.72 62.01 0.68 1.54 2.31 3.85 4.39 6.92 2.20 10.99 4.39 64.66 0.294300MO003 400.00 1.0986 439.44 33.35 10.72 281.73 3.10 3.08 4.61 7.69 8.79 13.84 4.39 21.97 8.79 120.33 0.273800MO004 158.33 1.0986 173.94 13.20 10.72 16.23 0.18 1.22 1.83 3.04 3.48 5.48 1.74 8.70 3.48 53.07 0.305100MO005 266.67 1.0986 292.96 22.23 10.72 135.25 1.49 2.05 3.08 5.13 5.86 9.23 2.93 14.65 5.86 83.23 0.284100MO006 333.33 1.0986 366.20 27.79 10.72 208.49 2.29 2.56 3.85 6.41 7.32 11.54 3.66 18.31 7.32 101.77 0.277900MO007 300.00 1.0986 329.58 25.01 10.72 171.87 1.89 2.31 3.46 5.77 6.59 10.38 3.30 16.48 6.59 92.50 0.280700MO008 316.67 1.0986 347.89 26.40 10.72 190.18 2.09 2.44 3.65 6.09 6.96 10.96 3.48 17.39 6.96 97.14 0.279200MO009 366.67 1.0986 402.82 30.57 10.72 245.11 2.70 2.82 4.23 7.05 8.06 12.69 4.03 20.14 8.06 111.07 0.275700MO010 416.67 1.0986 457.75 34.74 10.72 300.04 3.30 3.20 4.81 8.01 9.16 14.42 4.58 22.89 9.16 124.99 0.273100MO011 128.57 1.0986 141.25 10.72 10.72 0.99 1.48 2.47 2.83 4.45 1.41 7.06 2.83 44.96 0.318300MO012 500.00 1.0986 549.30 41.69 10.72 391.59 4.31 3.85 5.77 9.61 10.99 17.30 5.49 27.47 10.99 148.19 0.269800MO013 333.33 1.0986 366.20 27.79 10.72 208.49 2.29 2.56 3.85 6.41 7.32 11.54 3.66 18.31 7.32 101.77 0.277900MO014 416.67 1.0986 457.75 34.74 10.72 300.04 3.30 3.20 4.81 8.01 9.16 14.42 4.58 22.89 9.16 124.99 0.273100MO015 416.67 1.0986 457.75 34.74 10.72 300.04 3.30 3.20 4.81 8.01 9.16 14.42 4.58 22.89 9.16 124.99 0.273100

162


VI.3 ANÁLISIS DE LOS COSTOS HORARIOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Obra: Nave de Almacenamiento de

1,540.00 m2 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales

ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ001 MAQUINA: Equipo de topografía electrónico mca. Build

MODELO: 2002 INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:

CAPACIDAD: Cetes

PRECIO DE ADQUISICION: $32,500.00 VIDA ECONOMICA EN AÑOS: 6.25

PRECIO JUEGO LLANTAS: HORAS POR AÑO (Hea): 1200 Hrs

EQUIPO ADICIONAL: VIDA ECONOMICA (Ve): 7500 Hrs

VIDA ECONOMICA DE LLANTAS: 0 Hrs POTENCIA NOMINAL 0 HP

PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): COSTO COMBUSTIBLE(Pc): 0 /Lts

VIDA ECONOMICA PZAS ESPEC.(Va): 0 Hrs COSTO LUBRICANTE(Pa): ACEITE

0 /Lts

VALOR DE LA MAQUINA (Vm): $32,500.00 FACTOR DE OPERACION (Fo): 80.00%

VALOR DE RESCATE (Vr): 15% $4,875.00 TASA DE INTERES (i): 32% POTENCIA DE OPERACION (Po):

PRIMA DE SEGUROS (s): 5% FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

SALARIO REAL DEL OPERADOR(Sr): COEFICIENTE COMBUSTIBLE(Fc):

SALARIO POR OPERACION(So): COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa):

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO POR TURNO (Ht):

CAPACIDAD DEL CARTER (CC):

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1

CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 32,500.00 - 4,875.00 / 7,500.00 = 3.68 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (32,500.00 + 4,875.00) * 0.32 / 2 * 4.98 1,200.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (32,500.00 + 4,875.00) * 0.05 / 2 0.78 * 1,200.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.00 * 3.68 = SUMA CARGOS FIJOS 9.44 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0 * .00 * 0 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0000 * .00) + 0 / ] * $0/Lt. = d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 = e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = SUMA DE CONSUMOS COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $9.44

163




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ002 MAQUINA: Retroexcavadora de 1/3 yd3 CAT-455 con cargador frontal

MODELO: 2002 INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:

CAPACIDAD: 1/3 yd3 Cetes


PRECIO JUEGO LLANTAS: $14,335.00 HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs



PRECIO PZAS ESPECIALES. (Pe): COSTO COMBUSTIBLE(Pc): 5.8 /Lts


35 /Lts


VALOR DE RESCATE (Vr): 35% $213,732.75 TASA DE INTERES (i): 40% POTENCIA DE OPERACION (Po): 3.19


0.08


2.3548

SALARIO POR OPERACION(So): COEFICIENTE LUBRICANTE(Fa): 2.0000


CAPACIDAD DEL CARTER (CC): 20.00

TIEMPO ENTRE CAMBIO DE LUBRICANTE(Ca): 200 FACTOR DE RENDIMIENTO (Fr): 1

CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 610,665.00 - 213,732.75 / 12,000.00 = 33.08 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (610,665.00 + 213,732.75) * 0.40 / 82.44 2 * 2,000.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (610,665.00 + 213,732.75) * 6.18 0.03 / 2 * 2,000.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.08 * 33.08 = 2.65 SUMA CARGOS FIJOS 124.35 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 2.35479 * 3.19 * 5.8 = 43.57 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(2.0000 * 3.19) + 20 / 200] * 226.80 $35/Lt. = d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $14,335.00 / 2,000.00 =

7.17

e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = SUMA DE CONSUMOS $277.54 COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $401.89

164




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ003 MAQUINA: Vibrador a gasolina mca. Dynapac con chicote de 5.00 mts

MODELO: S-2 INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:

CAPACIDAD: 2 HP Cetes







35 /Lts



PRIMA DE SEGUROS (s): FACTOR DE MANTENIMIENTO (Ko):

5.00


2.5000





CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 6,000.00 - 2,100.00 / 4,000.00 = 0.98 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (6,000.00 + 2,100.00) * 0.24 / 2 * 0.65 1,500.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (6,000.00 + 2,100.00) * 0.00 / 2 * 1,500.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 5.00 * 0.98 = 4.90 SUMA CARGOS FIJOS 6.53 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 2.5 * 1.20 * 7.05 = 21.15 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.1000 * 1.20) + 1 / 40] * 5.08 $35/Lt. = d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 = e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = SUMA DE CONSUMOS $26.23 COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $32.76

165




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ005 MAQUINA: Olla revolvedora de 1 saco mca. CYPSA

MODELO: INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:

CAPACIDAD: Cetes







0 /Lts





62.5000





CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 18,000.00 - 4,500.00 / 3,600.00 = 3.75 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (18,000.00 + 4,500.00) * 0.40 / 2 * 3.75 1,200.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (18,000.00 + 4,500.00) * 0.00 / 2 * 1,200.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.00 * 3.75 = SUMA CARGOS FIJOS 7.50 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 62.5 * .08 * 7.05 = 35.25 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0000 * .08) + 0 / ] * $0/Lt. = d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 2,000.00 = e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = SUMA DE CONSUMOS $35.25 COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $42.75

166




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ006 MAQUINA: Planta de soldar eléctrica a 300 amps

MODELO: Rx450 INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:

CAPACIDAD: 400 A Cetes







0 /Lts









CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 22,000.00 - 4,400.00 / 6,000.00 = 2.93 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (22,000.00 + 4,400.00) * 0.40 / 2 * 4.40 1,200.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (22,000.00 + 4,400.00) * 0.00 / 2 * 1,200.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.00 * 2.93 = SUMA CARGOS FIJOS 7.33 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0 * .00 * 0 =


167




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ007 MAQUINA: Equipo de corte semiautomático


CAPACIDAD: Cetes







0 /Lts









CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 20,000.00 - 4,000.00 / 4,000.00 = 4.00 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (20,000.00 + 4,000.00) * 0.40 / 2 * 4.00 1,200.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (20,000.00 + 4,000.00) * 0.00 / 2 * 1,200.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.00 * 4.00 = SUMA CARGOS FIJOS 8.00 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0 * .00 * 0 =


168




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ008 MAQUINA: Planta de soldar eléctrica para microalambre de 400 amps.

MODELO: RM-400X INDICADOR ECONOMICO DE REFERENCIA:

CAPACIDAD: 400 Amps. Cetes







0 /Lts









CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 44,000.00 - 13,200.00 / 4,800.00 = 6.42 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (44,000.00 + 13,200.00) * 0.40 / 2 9.53 * 1,200.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (44,000.00 + 13,200.00) * 0.00 / 2 * 1,200.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 0.00 * 6.42 = SUMA CARGOS FIJOS 15.95 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0 * .00 * 0 =


169




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ009 MAQUINA: Compresor horizontal de 1 HP completo


CAPACIDAD: Cetes







35 /Lts


VALOR DE RESCATE (Vr): 20% $700.00 TASA DE INTERES (i): 20% POTENCIA DE OPERACION (Po):


2.00






CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 3,500.00 - 700.00 / 2,000.00 = 1.40 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (3,500.00 + 700.00) * 0.20 / 2 * 0.53 800.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (3,500.00 + 700.00) * 0.00 / 2 * 800.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 2.00 * 1.40 = 2.80 SUMA CARGOS FIJOS 4.73 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0 * .00 * 0 =

b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0035 * .00) + 1 / 50] * $35/Lt. 0.70 = d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $0.00 / 0.00 = e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = SUMA DE CONSUMOS $0.70 COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $5.43

170




ANALISIS DEL COSTO DIRECTO: HORA-MAQUINA DATOS GENERALES CODIGO: EQ011 MAQUINA: Grúa hidráulica 20 tons


CAPACIDAD: Cetes


PRECIO JUEGO LLANTAS: $25,000.00 HORAS POR AÑO (Hea): 2000 Hrs





35 /Lts




3.00


0.0536





CARGOS FIJOS ACTIVA a).- DEPRECIACION.......D = (Vm-Vr)/Ve = 725,000.00 - 362,500.00 / 12,000.00 = 30.21 b).- INVERSION.................Im = (Vm+Vr)* i/2Hea = (725,000.00 + 362,500.00) * 0.40 / 108.75 2 * 2,000.00 = c).- SEGUROS...................Sm = (Vm+Vr) * S/2Hea = (725,000.00 + 362,500.00) * 13.59 0.05 / 2 * 2,000.00 = d).- MANTENIMIENTO....M = Ko * D = 3.00 * 30.21 = 90.63 SUMA CARGOS FIJOS 243.18 CONSUMOS a).- COMBUSTIBLE...... Co = Fc * Po * Pc = 0.05357 * 280.00 * 5.8 = 87.00 b).- OTRAS FUENTES DE ENERGIA:....: = 0 * 0 = $0 c).- LUBRICANTE:.....Lb = [(Fa * Po) + CC/Ca] * Pa = [(0.0004 * 280.00) + 40 / 400] * 7.03 $35/Lt. = d).- LLANTAS:.....N = Pn/Vn = $25,000.00 / 2,000.00 =

12.50

e).- PIEZAS ESPECIALES:.....Ae = Pe/Va = $0.00 / 0 = SUMA DE CONSUMOS $106.53 COSTO DIRECTO HORA-MAQUINA $349.71

171


VI.4 PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON EXPRESIÓN ECONÓMICA POR PERÍODO DIARIO, QUINCENAL Ó MENSUAL.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08

Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales

Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Ciudad: Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008

PROGRAMA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CON EXPRESION ECONOMICA Código Descripción

Unidad 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

1 101 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA 100.00% 100.00%

101.01 Trazo y Nivelación del terreno m2 $12,427.80 $12,427.80 1,540.00 1,540.00

58.82% 41.18% 100.00%101.02 Excavación por medios mecánicos m3 $21,030.52 $14,723.51 $35,754.03

222.1690 155.5410 377.7100

25.00% 53.57% 21.43% 100.00%101.03 Construcción de zapatas Z-1 pza $24,642.80 $52,804.59 $21,123.81 $98,571.20

4.0000 8.5712 3.4288 16.0000

25.00% 53.57% 21.43% 100.00%101.04 Construcción de zapatas Z-3 y muro MC-1 m $201,506.80 $431,788.78 $172,731.64 $806,027.22

43.3750 92.9440 37.1811 173.5000

25.71% 42.86% 31.43% 100.00%101.05 Castillos K-1 de sección 20 x 20 cms m $14,014.15 $23,362.36 $17,132.04 $54,508.55

35.4027 59.0182 43.2791 137.7000

25.71% 42.86% 31.43% 100.00%101.06 Muro de block hueco de concreto de m2 $40,479.97 $67,482.36 $49,486.02 $157,448.35

116.2349 193.7701 142.0950 452.1000

25.00% 53.57% 21.43% 100.00%101.07 Anclas AN-1 pza $6,651.96 $14,253.82 $5,702.06 $26,607.84

28.0000 59.9984 24.0016 112.0000

TOTAL CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA $266,259.88 $513,570.70 $254,051.63 $90,844.72 $66,618.06

ACUMULADO $266,259.88 $779,830.58 $1,033,882.21 $1,124,726.93 $1,191,344.99 $1,191,344.99 $1,191,344.99 $1,191,344.99

172


PORCENTAJE PERIODO

22.35% 43.11% 21.32% 7.63% 5.59%

PORCENTAJE ACUMULADO

22.35% 65.46% 86.78% 94.41% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

102 ESTRUCTURA METÁLICA 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00%

102.01 Fabricación y montaje de estructura kg $229,352.35 $229,352.35 $229,352.35 $168,054.74 $856,111.79 5,653.25 5,653.25 5,653.25 4,142.34 21,102.09

28.57% 45.71% 25.72% 100.00%102.02 Fabricación y montaje de perfil Monten kg $143,682.03 $229,881.19 $129,349.03 $502,912.25

4,249.69 6,799.21 3,825.76 14,874.66

61.90% 38.10% 100.00%102.03 Fabricación y montaje de contraflambeos kg $40,077.96 $24,668.33 $64,746.29

1,215.96 748.4326 1,964.39

TOTAL ESTRUCTURA METÁLICA $229,352.35 $229,352.35 $373,034.38 $397,935.93 $169,426.99 $24,668.33

ACUMULADO $229,352.35 $458,704.70 $831,739.08 $1,229,675.01 $1,399,102.00 $1,423,770.33 $1,423,770.33 PORCENTAJE

PERIODO

16.11% 16.11% 26.20% 27.95% 11.90% 1.73%

PORCENTAJE ACUMULADO

16.11% 32.22% 58.42% 86.37% 98.27% 100.00% 100.00%

103 LAMINACIÓN 50.00% 50.00% 100.00%

103.01 Suministro e instalación de lámina m2 $230,271.23 $230,271.22 $460,542.45 1,132.50 1,132.50 2,265.00

100.00% 100.00%103.02 Fabricación y montaje de canalón metálic m $45,938.43 $45,938.43

140.3000 140.3000

TOTAL LAMINACIÓN $276,209.66 $230,271.22 ACUMULADO $276,209.66 $506,480.88 PORCENTAJE PERIODO 54.54% 45.46% PORCENTAJE ACUMULADO 54.54% 100.00% TOTAL $266,259.88 $742,923.05 $483,403.98 $463,879.10 $464,553.99 $169,426.99 $300,877.99 $230,271.22 ACUMULADO $266,259.88 $1,009,182.93 $1,492,586.91 $1,956,466.01 $2,421,020.00 $2,590,446.99 $2,891,324.98 $3,121,596.20 PORCENTAJE PERIODO 8.53% 23.80% 15.49% 14.86% 14.88% 5.43% 9.64% 7.38% PORCENTAJE ACUMULADO 8.53% 32.33% 47.81% 62.68% 77.56% 82.98% 92.62% 100.00%

173


VI.5 PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO PERMANENTE CON EXPRESIÓN ECONÓMICA, POR PERÍODOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008 Ciudad:

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION MENSUAL DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE Código Descripción

Unidad Costo 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

MA009 Curafest rojo lto $25.60 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $654.21 $1,401.84 $560.78 $2,616.83 25.5550 54.7593 21.9057 102.2200

MA001 Barrote de pino de 3a. pza $37.50 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% $3,597.87 $6,209.09 $2,705.14 $368.87 $270.50 $13,151.47 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

MA021 Escalerilla cal. 12 x 13 cms m $5.30 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% $616.04 $1,026.98 $753.11 $2,396.13 116.2349 193.7701 142.0950 452.1000

MA020 Mortero Ton $1,250.00 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% $1,144.24 $1,907.38 $1,398.75 $4,450.37 0.9154 1.5259 1.1190 3.5603

MA018 Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cms pza $5.80 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% $7,660.91 $12,771.17 $9,365.32 $29,797.40 1,320.85 2,201.93 1,614.71 5,137.48

MA017 Agua de pipa para concreto m3 $45.00 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% $59.68 $99.49 $72.96 $232.13 1.3261 2.2109 1.6213 5.1583

MA016 Arena de mina de 1a. m3 $120.00 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% $527.29 $879.01 $644.59 $2,050.89 4.3941 7.3251 5.3716 17.0908

MA015 Grava triturada de 3/4" m3 $180.00 25.71% 42.86% 31.43% 100.00% $591.90 $986.74 $723.60 $2,302.24 3.2883 5.4819 4.0200 12.7902

MA013 Alambrón de 1/4". kg $18.15 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $787.26 $1,686.93 $674.84 $3,149.03 43.3750 92.9440 37.1810 173.5000

MA012 Polín de madera de pino de 3a. pza $74.50 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $1,470.30 $3,150.57 $1,260.35 $5,881.22

174


19.7356 42.2895 16.9174 78.9425

MA011 Triplay de pino de 3a. x 5/8" e. hja $290.00 21.81% 46.72% 21.98% 5.48% 4.01% 100.00% $5,723.35 $12,263.96 $5,768.45 $1,437.68 $1,054.26 $26,247.70 19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

MA023 Maquila de roscado de ancla, cuerda está pza $44.00 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $1,232.00 $2,639.93 $1,056.07 $4,928.00 28.0000 59.9984 24.0016 112.0000

MA010 Cemento gris tipo I Ton $1,650.00 1.04% 2.23% 25.53% 41.08% 30.12% 100.00% $145.20 $311.19 $3,568.13 $5,740.85 $4,209.81 $13,975.18 0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

MA024 Tuerca hexagonal 1" diam. °5 pza $7.50 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $420.00 $899.98 $360.02 $1,680.00 56.0000 119.9968 48.0032 224.0000

MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 m3 $950.00 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $30,835.86 $66,075.07 $26,432.51 $123,343.44 32.4588 69.5527 27.8237 129.8352

MA007 Diesel lto $6.60 21.50% 46.07% 22.03% 6.00% 4.40% 100.00% $349.02 $747.87 $357.59 $97.38 $71.41 $1,623.27 52.8812 113.3139 54.1805 14.7546 10.8198 245.9500

MA006 Tabla de pino de 3a. pza $45.00 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $132.79 $284.54 $113.81 $531.14 2.9508 6.3230 2.5294 11.8032

MA005 Alambre de amarre kg $22.50 23.93% 51.27% 21.61% 1.84% 1.35% 100.00% $2,656.10 $5,691.49 $2,399.48 $204.50 $149.96 $11,101.53 118.0489 252.9551 106.6435 9.0888 6.6650 493.4013

MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 kg $15.90 23.67% 50.72% 21.66% 2.28% 1.67% 100.00% $62,568.66 $134,072.13 $57,242.98 $6,016.61 $4,412.09 $264,312.47 3,935.14 8,432.21 3,600.19 378.4031 277.4897 16,623.43

AC001 Aceite de motor a diesel # 40 lto $35.00 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99% $8,210.40 $7,156.66 $1,001.51 $439.41 $363.26 $81.54 $23.81 $17,276.59 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

DIE001 Diesel lto $5.80 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99% $1,438.01 $4,753.92 $3,747.17 $3,747.17 $2,745.69 $16,431.96 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

MALL001 Llantas para retroexcavadora CAT-455 JGO $14,335.00 58.56% 41.28% 99.84% $235.90 $166.29 $402.19 0.0165 0.0116 0.0281

175


MA003 Pintura de esmalte rojo lto $73.22 100.00% 100.00% $112.76 $112.76 1.5400 1.5400

MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg $19.90 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% $510.91 $1,009.41 $474.25 $117.45 $86.12 $2,198.14 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

GAS001 Gasolina lto $7.05 23.26% 49.85% 21.73% 2.98% 2.18% 100.00% $3,020.22 $6,471.73 $2,820.92 $386.74 $283.60 $12,983.21 428.4000 917.9755 400.1309 54.8568 40.2275 1,841.59

MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte $4,500.00 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $2,543.74 $2,543.85 $4,456.35 $4,923.90 $1,721.70 $16,189.54 0.5653 0.5653 0.9903 1.0942 0.3826 3.5977

MA047 Remache pop # 50 pza $0.25 100.00% 100.00% $350.75 $350.75 1,403.00 1,403.00

MA046 Maquila de doblez de lámina gpe $6.00 100.00% 100.00% $1,683.60 $1,683.60 280.6000 280.6000

MA045 Lámina lisa pintro cal. 22 en 3' x 10' hja $390.00 100.00% 100.00% $18,237.18 $18,237.18 46.7620 46.7620

MA044 Flete lámina y accesorios fte $3,500.00 50.00% 50.00% 100.00% $1,755.93 $1,755.95 $3,511.88 0.5017 0.5017 1.0034

MA043 Pija autotaladrante de 1/4" x 1" c/rolda pza $0.55 50.00% 50.00% 100.00% $207.42 $207.41 $414.83 377.1225 377.1225 754.2450

MA042 Lámina pintro R-101 de Hylsa cal. 24 m2 $135.90 50.00% 50.00% 100.00% $159,293.49 $159,293.48 $318,586.97 1,172.14 1,172.14 2,344.28

MA041 Tuerca hexagonal 3/4" diam °5 pza $4.40 61.90% 38.10% 100.00% $972.77 $598.75 $1,571.52 221.0830 136.0785 357.1615

MA040 Barra roscada 19 mm diam x 1.00 mts de l pza $68.00 61.90% 38.10% 100.00% $1,503.22 $925.24 $2,428.46 22.1061 13.6065 35.7126

176


MA039 Acero redondo liso ASTM A-36 de 19 y 13 kg $13.90 61.90% 38.10% 100.00% $17,746.90 $10,923.37 $28,670.27 1,276.76 785.8542 2,062.61

MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg $33.50 24.29% 38.87% 31.14% 5.70% 100.00% $2,135.47 $3,416.60 $2,737.14 $501.45 $8,790.66 63.7453 101.9881 81.7056 14.9687 262.4077

MA022 Acero redondo liso ASTM A-36 x 1" diám. kg $13.50 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $1,829.52 $3,920.30 $1,568.26 $7,318.08 135.5200 290.3923 116.1677 542.0800

MALL002 Neumáticos para grúa hidráulica JGO $25,000.00 26.85% 26.74% 26.74% 19.65% 99.98% $539.70 $537.50 $537.50 $395.00 $2,009.70 0.0216 0.0215 0.0215 0.0158 0.0804

MA048 Silicón de poliuretano mca. Sika Tubo $50.00 100.00% 100.00% $841.80 $841.80 16.8360 16.8360

MA034 Mezcla de CO2-Argón 85-15 m3 $82.12 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% $1,671.28 $1,671.28 $1,671.28 $1,224.61 $6,238.45 20.3517 20.3517 20.3517 14.9124 75.9675

MA033 Thinner estándar lto $14.78 17.37% 17.37% 25.01% 24.95% 12.10% 3.21% 100.01% $171.29 $171.29 $246.66 $246.10 $119.32 $31.68 $986.34 11.5892 11.5892 16.6888 16.6508 8.0734 2.1435 66.7349

MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto $43.02 19.04% 19.04% 25.00% 23.49% 10.35% 3.07% 99.99% $1,143.05 $1,143.05 $1,500.65 $1,409.69 $621.51 $184.40 $6,002.35 26.5702 26.5703 34.8827 32.7682 14.4470 4.2863 139.5247

MA031 Acetileno kg $160.39 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $1,133.40 $1,133.41 $1,985.42 $2,193.64 $767.02 $7,212.89 7.0665 7.0666 12.3787 13.6769 4.7822 44.9709

MA030 Soldadura de microalambre tubular kg $49.50 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% $5,596.72 $5,596.72 $5,596.72 $4,100.91 $20,891.07 113.0650 113.0650 113.0650 82.8468 422.0418

MA029 Oxígeno industrial m3 $48.55 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $1,372.33 $1,372.32 $2,403.94 $2,656.06 $928.70 $8,733.35 28.2664 28.2662 49.5147 54.7077 19.1288 179.8838

MA028 Placa a.c. ASTM A-36 de 5/16" e a 5/8" e kg $14.75 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% $87,554.71 $87,554.71 $87,554.71 $64,154.49 $326,818.62 5,935.91 5,935.91 5,935.91 4,349.46 22,157.19

MA027 Soldadura de electrodo revestido E60XX kg $33.50 25.00% 53.57% 21.43% 100.00%

177


$90.05 $192.95 $77.19 $360.19 2.6880 5.7598 2.3042 10.7520

MA026 Placa a.c. ASTM A-36 x 1/4" e. kg $14.50 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $288.63 $618.47 $247.40 $1,154.50 19.9052 42.6529 17.0627 79.6208

MA025 Roldana de presión 1" diam. pza $3.25 25.00% 53.57% 21.43% 100.00% $91.00 $194.99 $78.01 $364.00 28.0000 59.9984 24.0016 112.0000

MA035 Perfil Monten de 8" y 10" cal. 14 kg $14.75 28.57% 45.71% 25.72% 100.00% $64,876.84 $103,798.39 $58,405.05 $227,080.28 4,398.43 7,037.18 3,959.66 15,395.27

TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES $126,400.02 $361,645.53 $224,839.05 $209,192.97 $215,124.42 $85,604.87 $195,558.87 $161,256.84 ACUMULADO $126,400.02 $488,045.55 $712,884.60 $922,077.57 $1,137,201.99 $1,222,806.86 $1,418,365.73 $1,579,622.57 PORCENTAJE PERIODO 8.00 22.89 14.23 13.24 13.62 5.42 12.38 10.21 PORCENTAJE ACUMULADO 8.00 30.90 45.13 58.37 71.99 77.41 89.79 100.00

178


VI.6 PROGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO DE LA OBRA, CON EXPRESIÓN ECONÓMICA Y POR PERÍODO.


Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008 Ciudad:

PROGRAMA DE EROGACION DE UTILIZACION DE LA MANO DE OBRA Código Descripción Unidad Salario Real 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

MO001 Técnico Topógrafo jor. $37.50 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% $3,597.87 $6,209.09 $2,705.14 $368.87 $270.50 $13,151.47 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

MO002 Ayudante de topógrafo jor. $290.00 21.81% 46.72% 21.98% 5.48% 4.01% 100.00% $5,723.35 $12,263.96 $5,768.45 $1,437.68 $1,054.26 $26,247.70 19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

MO004 Ayudante general jor. $1,650.00 1.04% 2.23% 25.53% 41.08% 30.12% 100.00% $145.20 $311.19 $3,568.13 $5,740.85 $4,209.81 $13,975.18 0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

MO005 Oficial albañil de obra negra jor. $35.00 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99% $8,210.40 $7,156.66 $1,001.51 $439.41 $363.26 $81.54 $23.81 $17,276.59 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

MO006 Oficial carpintero de obra negra jor. $5.80 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99% $1,438.01 $4,753.92 $3,747.17 $3,747.17 $2,745.69 $16,431.96 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

MO007 Oficial fierrero jor. $19.90 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% $510.91 $1,009.41 $474.25 $117.45 $86.12 $2,198.14 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

MO008 Oficial soldador jor. $7.05 23.26% 49.85% 21.73% 2.98% 2.18% 100.00% $3,020.22 $6,471.73 $2,820.92 $386.74 $283.60 $12,983.21 428.4000 917.9755 400.1309 54.8568 40.2275 1,841.59

MO009 Oficial pailero (trazo y corte) jor. $4,500.00 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $2,543.74 $2,543.85 $4,456.35 $4,923.90 $1,721.70 $16,189.54 0.5653 0.5653 0.9903 1.0942 0.3826 3.5977

MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) jor. $33.50 24.29% 38.87% 31.14% 5.70% 100.00% $2,135.47 $3,416.60 $2,737.14 $501.45 $8,790.66 63.7453 101.9881 81.7056 14.9687 262.4077

MO012 Sobrestante estructurista jor. $14.78 17.37% 17.37% 25.01% 24.95% 12.10% 3.21% 100.01% $171.29 $171.29 $246.66 $246.10 $119.32 $31.68 $986.34

179


11.5892 11.5892 16.6888 16.6508 8.0734 2.1435 66.7349

MO013 Oficial armador jor. $160.39 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $1,133.40 $1,133.41 $1,985.42 $2,193.64 $767.02 $7,212.89 7.0665 7.0666 12.3787 13.6769 4.7822 44.9709

MO014 Oficial maquilador de lámina jor. $48.55 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $1,372.33 $1,372.32 $2,403.94 $2,656.06 $928.70 $8,733.35 28.2664 28.2662 49.5147 54.7077 19.1288 179.8838

MO015 Oficial laminador jor. $14.75 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% $87,554.71 $87,554.71 $87,554.71 $64,154.49 $326,818.62 5,935.91 5,935.91 5,935.91 4,349.46 22,157.19


180


VI.7 PROGRAMA DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano 19-May-2008 Fin Obra: 15-Sep-2008 Ciudad:

PROGRAMA DE EROGACION DE PERSONAL TECNICO Y DE SERVICIOS Código Descripción Unidad Salario Real 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

RESIDENTE GENERAl jor. $5.80 8.75% 28.93% 22.80% 22.80% 16.71% 99.99% $1,438.01 $4,753.92 $3,747.17 $3,747.17 $2,745.69 $16,431.96 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

AUXILIAR DE RESIDENTE jor. $35.00 47.52% 41.42% 5.80% 2.54% 2.10% 0.47% 0.14% 99.99% $8,210.40 $7,156.66 $1,001.51 $439.41 $363.26 $81.54 $23.81 $17,276.59 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

ADMINISTRADOR DE OBRA jor. $19.90 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% $510.91 $1,009.41 $474.25 $117.45 $86.12 $2,198.14 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

AUXILIAR ADMINISTRATIVO jor. $19.90 23.24% 45.92% 21.58% 5.34% 3.92% 100.00% $510.91 $1,009.41 $474.25 $117.45 $86.12 $2,198.14 25.6739 50.7241 23.8318 5.9018 4.3279 110.4595

AUXILIAR ALMACENISTA jor. $37.50 27.36% 47.21% 20.57% 2.80% 2.06% 100.00% $3,597.87 $6,209.09 $2,705.14 $368.87 $270.50 $13,151.47 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

SECRETARIA jor. $4,500.00 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $2,543.74 $2,543.85 $4,456.35 $4,923.90 $1,721.70 $16,189.54 0.5653 0.5653 0.9903 1.0942 0.3826 3.5977

GERENTE GENERAL jor. $33.50 24.29% 38.87% 31.14% 5.70% 100.00% $2,135.47 $3,416.60 $2,737.14 $501.45 $8,790.66 63.7453 101.9881 81.7056 14.9687 262.4077

AUXILIAR DE LIMPIEZA jor. $1,650.00 1.04% 2.23% 25.53% 41.08% 30.12% 100.00% $145.20 $311.19 $3,568.13 $5,740.85 $4,209.81 $13,975.18 0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

JEFE DEPTO. PLANEACION jor. $4,500.00 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $2,543.74 $2,543.85 $4,456.35 $4,923.90 $1,721.70 $16,189.54 0.5653 0.5653 0.9903 1.0942 0.3826 3.5977

181


CAPTURISTA DE DATOS jor. $14.78 17.37% 17.37% 25.01% 24.95% 12.10% 3.21% 100.01% $171.29 $171.29 $246.66 $246.10 $119.32 $31.68 $986.34 11.5892 11.5892 16.6888 16.6508 8.0734 2.1435 66.7349

CONTADOR jor. $48.55 15.71% 15.71% 27.53% 30.41% 10.63% 99.99% $1,372.33 $1,372.32 $2,403.94 $2,656.06 $928.70 $8,733.35 28.2664 28.2662 49.5147 54.7077 19.1288 179.8838

JEFE DPTO. DE COSTOS jor. $14.75 26.79% 26.79% 26.79% 19.63% 100.00% $87,554.71 $87,554.71 $87,554.71 $64,154.49 $326,818.62 5,935.91 5,935.91 5,935.91 4,349.46 22,157.19


182


VI.8 PROGRAMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON EXPRESIÓN ECONÓMICA POR PERÍODOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Concurso No.

44919002-001-08 120 días naturales

Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano 15-Sep-2008

PROGRAMA DE UTILIZACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Código Descripción

Unidad Costo Por Hora 16-May-2008 01-Jun-2008 16-Jun-2008 01-Jul-2008 16-Jul-2008 01-Ago-2008 16-Ago-2008 01-Sep-2008 Total

CF011 Grúa hidráulica 20 tons Hr. $37.50 27.36 47.21 20.57 2.80 2.06 100.00 $3,597.87 $6,209.09 $2,705.14 $368.87 $270.50 $13,151.47 95.9433 165.5758 72.1371 9.8366 7.2133 350.7061

CF001 Equipo de topografía Hr. $290.00 21.81 46.72 21.98 5.48 4.01 100.00

$5,723.35 $12,263.96 $5,768.45 $1,437.68 $1,054.26 $26,247.70 19.7357 42.2895 19.8912 4.9575 3.6354 90.5093

CF002 Retroexcavadora CAT-455 Hr. $1,650.00 1.04 2.23 25.53 41.08 30.12 100.00

$145.20 $311.19 $3,568.13 $5,740.85 $4,209.81 $13,975.18 0.0880 0.1886 2.1625 3.4793 2.5514 8.4698

CF003 Vibrador a gasolina Hr. $6.60 21.50 46.07 22.03 6.00 4.40 100.00

$349.02 $747.87 $357.59 $97.38 $71.41 $1,623.27 52.8812 113.3139 54.1805 14.7546 10.8198 245.9500

CF005 Olla revolvedora de 1 saco Hr. $22.50 23.93 51.27 21.61 1.84 1.35 100.00

$2,656.10 $5,691.49 $2,399.48 $204.50 $149.96 $11,101.53 118.0489 252.9551 106.6435 9.0888 6.6650 493.4013

CF006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps Hr. $15.90 23.67 50.72 21.66 2.28 1.67 100.00

$62,568.66 $134,072.13 $57,242.98 $6,016.61 $4,412.09 $264,312.47 3,935.14 8,432.21 3,600.19 378.4031 277.4897 16,623.43

CF007 Equipo de corte semiautomático Hr. $35.00 47.52 41.42 5.80 2.54 2.10 0.47 0.14 99.99

$8,210.40 $7,156.66 $1,001.51 $439.41 $363.26 $81.54 $23.81 $17,276.59 234.5827 204.4760 28.6145 12.5545 10.3789 2.3297 0.6804 493.6167

CF008 Planta de soldar eléctrica para microa Hr. $5.80 8.75 28.93 22.80 22.80 16.71 99.99

$1,438.01 $4,753.92 $3,747.17 $3,747.17 $2,745.69 $16,431.96 247.9320 819.6420 646.0644 646.0644 473.3947 2,833.10

CF009 Compresor horizontal de 1 HP completo Hr. $14.78 17.37 17.37 25.01 24.95 12.10 3.21 100.01

$171.29 $171.29 $246.66 $246.10 $119.32 $31.68 $986.34 11.5892 11.5892 16.6888 16.6508 8.0734 2.1435 66.7349

TOTAL DEL PERIODO EN IMPORTES $126,400.02 $361,645.53 $224,839.05 $209,192.97 $215,124.42 $85,604.87 $195,558.87 $161,256.84 ACUMULADO $126,400.02 $488,045.55 $712,884.60 $922,077.57 $1,137,201.99 $1,222,806.86 $1,418,365.73 $1,579,622.57 PORCENTAJE PERIODO 8.00% 22.89% 14.23% 13.24% 13.62% 5.42% 12.38% 10.21% PORCENTAJE ACUMULADO 8.00% 30.90% 45.13% 58.37% 71.99% 77.41% 89.79% 100.00%

183


VI.9 ANÁLISIS DESGLOSADO DEL COSTO DIRECTO EN SUS TRES PARTES. VI.10 ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS CON MONTOS. VI.11 ANÁLISIS DE LOS COSTOS AUXILIARES A LOS PRECIOS UNITARIOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C.V. Dependencia: Concurso No. 44919002-001-08 Fecha: 2008/05/09 Duración: 120 días naturales Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: 19-May-2008

Fin Obra: 15-Sep-2008

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe %

Partida: 101 Análisis No.: 10 Análisis: 101.01 m2 1,540 Trazo y nivelación del terreno con aparatos topográficos; incluye: bancos de nivel, referencias y localización de ejes de proyecto. MATERIALES MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza $37.50 0.012125 $0.45 6.92%MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg $19.90 0.001300 $0.03 0.46%MA003 Pintura de esmalte rojo lto $73.22 0.001000 $0.07 1.08%SUBTOTAL: MATERIALES $0.55 8.46%MANO DE OBRA MO001 Técnico Topógrafo jor $749.83 0.003247 $2.43 37.38%MO002 Ayudante de topógrafo jor $434.08 0.006494 $2.82 43.38%MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.000325 $0.28 4.31%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $5.53 85.07%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $5.53 0.030000 $0.17 2.62%EQ001 Equipo de topografía electrónico mca. Build hr $9.44 0.025974 $0.25 3.85%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.42 6.47%Costo Directo: $6.50 Indirectos 0.143259 $0.93 Subtotal $7.43 Utilidad 0.080645 $0.60 Subtotal $8.03 Cargos adicionales 0.005025 $0.04 PRECIO UNITARIO $8.07 (* OCHO PESOS 07/100 M.N. *)

184



Fin Obra: 15-Sep-2008 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 101 Análisis No.: 20 Análisis: 101.02 m3 377.71 Excavación por medios mecánicos de material tipo II, hasta 2.00 mts de profundidad ; incluye: traspaleo del material, afine de taludes y fondo de excavación. MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.001429 $1.23 1.61%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.042857 $14.82 19.44%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $16.05 21.05%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $16.05 0.030000 $0.48 0.63%EQ002 Retroexcavadora de 1/3 yd3 CAT-455 con hr $401.89 0.148561 $59.71 78.32%

cargador frontal SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $60.19 78.95%Costo Directo: $76.24 Indirectos 0.143259 $10.92 Subtotal $87.16 Utilidad 0.080645 $7.03 Subtotal $94.19 Cargos adicionales 0.005025 $0.47 PRECIO UNITARIO $94.66 (* NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. *)

185




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 101 Análisis No.: 30 Análisis: 101.03 pza 16 Construcción de zapatas Z-1 y dado D-1; incluye: suministro de todos los materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo ( traslapes, desperdicios, silletas, alambre de amarre, etc.), cimbra común, concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 con revenimiento normal 10 +/- 2, descimbrado, curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3

y # kg $15.90 126.000000 $2,003.40 40.38%

4 MA005 Alambre recocido cal. 18 kg $22.50 3.780000 $85.05 1.71%MA006 Tabla de pino de 3a. de 8" x 3/4" x 8' pza $45.00 0.737700 $33.20 0.67%MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza $37.50 1.259600 $47.24 0.95%MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg $19.90 0.225000 $4.48 0.09%MA007 Diesel lto $6.60 0.750000 $4.95 0.10%MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2

clase I m3 $950.00 0.966500 $918.18 18.51%

con TMA 3/4" y revenimiento norma 10 +/- 2 MA009 Curafest rojo de Fester lto $25.60 0.750000 $19.20 0.39%MA010 Cemento gris tipo I Cruz Azul Ton $1,650.00 0.022000 $36.30 0.73%SUBTOTAL: MATERIALES $3,152.00 63.53%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.075000 $64.38 1.30%MO007 Oficial fierrero jor $646.23 0.500000 $323.12 6.51%MO005 Oficial albañil de obra negra jor $575.53 0.500000 $287.77 5.80%MO006 Oficial carpintero de obra negra jor $716.93 0.500000 $358.47 7.22%MO004 Ayudante general jor $345.70 2.000000 $691.40 13.93%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1,725.14 34.76%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $1,725.14 0.030000 $51.75 1.04%EQ003 Vibrador a gasolina mca. Dynapac con

chicote hr $32.76 1.000000 $32.76 0.66%

de 5.00 mts SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $84.51 1.70%Costo Directo: $4,961.65 Indirectos 0.143259 $710.80 Subtotal $5,672.45 Utilidad 0.080645 $457.45 Subtotal $6,129.90 Cargos adicionales 0.005025 $30.80 PRECIO UNITARIO $6,160.70 (* SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 70/100 M.N. *)

186




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 101 Análisis No.: 40 Análisis: 101.04 m 173.5 Construcción de zapatas Z-3 y muro MC-1; incluye: suministro de todos los materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 MATERIALES MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3

y # 4 kg $15.90 79.104000 $1,257.75 33.62%

MA005 Alambre recocido cal. 18 kg $22.50 2.373000 $53.39 1.43%MA011 Triplay de pino de 3a de 5/8" e., en hoja de

4' x 8’ hja $290.00 0.455000 $131.95 3.53%

MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza $37.50 1.665300 $62.45 1.67%MA012 Pol{in de madera de pino de 3a. de 3 1/2" x

3 pza $74.50 0.455000 $33.90 0.91%

1/2" x 8' MA013 Alambrón de 1/4" diam. Fy=5,230 kg/cm2,

en kg $18.15 1.000000 $18.15 0.49%

rollo MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2

clase I m3 $950.00 0.659200 $626.24 16.74%

con TMA 3/4" y revenimiento norma 10 +/- 2 MA007 Diesel lto $6.60 1.150000 $7.59 0.20%MA009 Curafest rojo de Fester lto $25.60 0.520000 $13.31 0.36%MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg $19.90 0.525000 $10.45 0.28%SUBTOTAL: MATERIALES $2,215.18 59.23%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.060000 $51.50 1.38%MO004 Ayudante general jor $345.70 1.600000 $553.12 14.78%MO005 Oficial albañil de obra negra jor $575.53 0.400000 $230.21 6.15%MO006 Oficial carpintero de obra negra jor $716.93 0.400000 $286.77 7.66%MO007 Oficial fierrero jor $646.23 0.400000 $258.49 6.91%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $1,380.09 36.88%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $1,380.09 0.030000 $41.40 1.11%EQ003 Vibrador a gasolina mca. Dynapac con

chicote hr $32.76 3.200000 $104.83 2.80%

de 5.00 mts SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $146.23 3.91%Costo Directo: $3,741.50 Indirectos 0.143259 $536.00 Subtotal $4,277.50 Utilidad 0.080645 $344.96 Subtotal $4,622.46 Cargos adicionales 0.005025 $23.23 PRECIO UNITARIO $4,645.69 (* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N.)

187




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 101 Análisis No.: 50 Análisis: 101.05 m 137.7 Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra, con tma 3/4" y revenimiento normal 10 +/- 2; incluye: vaciado MATERIALES MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3

y # kg $15.90 4.400000 $69.96 21.94%

4 MA005 Alambre recocido cal. 18 kg $22.50 0.154000 $3.47 1.09%MA001 Barrote de pino de 3a. de 1 /2" x 3 1/2" x 8'. pza $37.50 0.166670 $6.25 1.96%MA011 Triplay de pino de 3a de 5/8" e., en hoja de

4' x hja $290.00 0.084000 $24.36 7.64%

8' MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg $19.90 0.100000 $1.99 0.62%MA007 Diesel lto $6.60 0.250000 $1.65 0.52%MA010 Cemento gris tipo I Cruz Azul Ton $1,650.00 0.003000 $4.95 1.55%SUBTOTAL: MATERIALES $112.63 35.32%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.010000 $8.58 2.69%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.100000 $34.57 10.84%MO005 Oficial albañil de obra negra jor $575.53 0.100000 $57.55 18.05%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.100000 $34.57 10.84%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $135.27 42.42%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $135.27 0.030000 $4.06 1.27%%MO01 Anadmios tubulares % $135.27 0.050000 $6.76 2.12%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.82 3.39%BASICOS MA014 Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra,

con m3 $1,458.51 0.041200 $60.09 18.85%

tma 3/4" y revenimiento normal 10 +/- 2; incluye:

vaciado SUBTOTAL: BASICOS $60.09 18.85%Costo Directo: $318.81 Indirectos 0.143259 $45.67 Subtotal $364.48 Utilidad 0.080645 $29.39 Subtotal $393.87 Cargos adicionales 0.005025 $1.98 PRECIO UNITARIO $395.85 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. *)

188




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 101 Análisis No.: 60 Análisis: 101.06 m2 452.1 Muro de block hueco de concreto de sección 15 x 20 x 40 cms, junteado con mortero cemento-arena 1:4; incluye: suministro de todos los materiales, acabado aparente a dos caras, castillos ahogados con 1 var # 3 @ 1.00 mts , escalerilla del # 12 @ 3 hiladas y todo lo necesario para su correcta ejecución. MATERIALES MA018 Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cms pza $5.80 11.363600 $65.91 23.50%MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 del # 3

y # kg $15.90 0.612700 $9.74 3.47%

4 MA021 Escalerilla cal. 12 x 13 cms m $5.30 1.000000 $5.30 1.89%SUBTOTAL: MATERIALES $80.95 28.86%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.012500 $10.73 3.83%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.125000 $43.21 15.41%MO005 Oficial albañil de obra negra jor $575.53 0.125000 $71.94 25.65%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $125.88 44.89%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $125.88 0.030000 $3.78 1.35%%MO01 Anadmios tubulares % $125.88 0.050000 $6.29 2.24%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $10.07 3.59%BASICOS MA019 Mortero cemento-arena en proporción 1:4; m3 $1,384.75 0.018000 $24.93 8.89%

incluye: elaboración y acarreo hasta el sitio de

instalación MA014 Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra,

con m3 $1,458.51 0.026500 $38.65 13.78%

tma 3/4" y revenimiento normal 10 +/- 2; incluye:

vaciado SUBTOTAL: BASICOS $63.58 22.67%Costo Directo: $280.48 Indirectos 0.143259 $40.18 Subtotal $320.66 Utilidad 0.080645 $25.86 Subtotal $346.52 Cargos adicionales 0.005025 $1.74 PRECIO UNITARIO $348.26 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. *)

189




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 101 Análisis No.: 70 Análisis: 101.07 pza 112 Anclas AN-1, a base de redondo liso de a.c. ASTM A-36 de 1" diam x 1.20 mts de desarrollo; incluye: suministro de todos los materiales, cuerda estándar de 15 cms, tuerca hexagonal y contra de nivelación °5 , doblez en frío , plantilla metálica para su correcta instalación, fijación al acero de refuerzo con soldadura E70XX, y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA022 Acero redondo liso ASTM A-36 x 1" diám. kg $13.50 4.840000 $65.34 34.15%MA023 Maquila de roscado de ancla, cuerda

estándar pza $44.00 1.000000 $44.00 23.00%

de 1" diam. MA024 Tuerca hexagonal 1" diam. °5 pza $7.50 2.000000 $15.00 7.84%MA025 Roldana de presión 1" diam. pza $3.25 1.000000 $3.25 1.70%MA026 Placa a.c. ASTM A-36 x 1/4" e. kg $14.50 0.710900 $10.31 5.39%MA027 Soldadura de electrodo revestido E60XX kg $33.50 0.096000 $3.22 1.68%SUBTOTAL: MATERIALES $141.12 73.76%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.004167 $3.58 1.87%MO008 Oficial soldador jor $681.57 0.041667 $28.40 14.84%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.041667 $14.40 7.53%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $46.38 24.24%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $46.38 0.030000 $1.39 0.73%EQ006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps hr $7.33 0.333333 $2.44 1.28%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.83 2.01%Costo Directo: $191.33 Indirectos 0.143259 $27.41 Subtotal $218.74 Utilidad 0.080645 $17.64 Subtotal $236.38 Cargos adicionales 0.005025 $1.19 PRECIO UNITARIO $237.57 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. *)

190




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 102 Análisis No.: 110 Análisis: 102.01 kg 21,102.09 Fabricación y montaje de estructura metálica para Marco Rígido de sección "I" variable, para salvar un claro de 22.00 mts y 8.10 mts de altura al centro de la cumbrera, compuesto por columnas, trabe cartela, trabe intermedia y trabe cumbrera en placa de a.c. ASTM A-36 de 5/16" a 5/8" e.; incluye: suministro de todos los amteriales, trazos, cortes, armado, soldadura a cordón corrido por el proceso semiautomático MIG con microalambre tubular 70T-1 y atmósfera protegida con mezcla de CO2-Argón en proporción 85-15, limpieza, primariado, acarreos hasta el sitio de instalación, MATERIALES MA028 Placa a.c. ASTM A-36 de 5/16" e a 5/8" e kg $14.75 1.050000 $15.49 47.40%MA029 Oxígeno industrial m3 $48.55 0.005000 $0.24 0.73%MA030 Soldadura de microalambre tubular en 0.45 kg $49.50 0.020000 $0.99 3.03%MA031 Acetileno kg $160.39 0.001250 $0.20 0.61%MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto $43.02 0.004700 $0.20 0.61%MA034 Mezcla de CO2-Argón 85-15 m3 $82.12 0.003600 $0.30 0.92%MA033 Thinner estándar lto $14.78 0.002050 $0.03 0.09%MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte $4,500.00 0.000100 $0.45 1.38%SUBTOTAL: MATERIALES $17.90 54.77%MANO DE OBRA MO012 Sobrestante estructurista jor $1,070.55 0.000429 $0.46 1.41%MO008 Oficial soldador jor $681.57 0.002857 $1.95 5.97%MO009 Oficial pailero (trazo y corte) jor $787.68 0.001429 $1.13 3.46%MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr $893.72 0.002857 $2.55 7.80%MO013 Oficial armador jor $716.93 0.002857 $2.05 6.27%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.007143 $2.47 7.56%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $10.61 32.47%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $10.61 0.030000 $0.32 0.98%%MO01 Anadmios tubulares % $10.61 0.050000 $0.53 1.62%EQ007 Equipo de corte semiautomático hr $8.00 0.011430 $0.09 0.28%EQ008 Planta de soldar eléctrica para

microalambre de hr $15.95 0.030476 $0.49 1.50%

EQ009 Compresor horizontal de 1 HP completo hr $5.43 0.015238 $0.08 0.24%EQ011 Grúa hidráulica 20 tons hr $349.71 0.007619 $2.66 8.14%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.17 12.76%Costo Directo: $32.68 Indirectos 0.143259 $4.68 Subtotal $37.36 Utilidad 0.080645 $3.01 Subtotal $40.37 Cargos adicionales 0.005025 $0.20 PRECIO UNITARIO $40.57 (* CUARENTA PESOS 57/100 M.N. *)

191




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 102 Análisis No.: 120 Análisis: 102.02 kg 14,874.66 Fabricación y montaje de perfil Monten de 10" y 8" cal. 14 para largueros de cubierta, faldones y postes PT-1; incluye: suministro de materiales, trazos, cortes, barrenado, limpieza, primariado, acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izaje, fijación con soldadura E70XX y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA035 Perfil Monten de 8" y 10" cal. 14 kg $14.75 1.035000 $15.27 56.08%MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto $43.02 0.001956 $0.08 0.29%MA033 Thinner estándar lto $14.78 0.001200 $0.02 0.07%MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg $33.50 0.015000 $0.50 1.84%MA031 Acetileno kg $160.39 0.001250 $0.20 0.73%MA029 Oxígeno industrial m3 $48.55 0.005000 $0.24 0.88%MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte $4,500.00 0.000100 $0.45 1.65%SUBTOTAL: MATERIALES $16.76 61.54%MANO DE OBRA MO012 Sobrestante estructurista jor $1,070.55 0.000500 $0.54 1.98%MO008 Oficial soldador jor $681.57 0.004000 $2.73 10.03%MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr $893.72 0.004000 $3.57 13.11%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.008000 $2.77 10.17%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $9.61 35.29%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $9.61 0.030000 $0.29 1.07%%MO01 Anadmios tubulares % $9.61 0.050000 $0.48 1.76%EQ009 Compresor horizontal de 1 HP completo hr $5.43 0.016000 $0.09 0.33%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.86 3.16%Costo Directo: $27.23 Indirectos 0.143259 $3.90 Subtotal $31.13 Utilidad 0.080645 $2.51 Subtotal $33.64 Cargos adicionales 0.005025 $0.17 PRECIO UNITARIO $33.81 (* TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *)

192




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 102 Análisis No.: 130 Análisis: 102.03 kg 1,964.39 Fabricación y montaje de Contraventeos y Contraflambeos a base de redondo liso de a.c. ASTM A-36 x 3/4" y 1/2" de diámetro respectivamente; incluye: suministro de todos los materiales, trazos, cortes, roscado en extremos, soldadura E70XX, limpieza, primariado, maniobras de izaje, fijación con tuerca hexagonal °5 conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA039 Acero redondo liso ASTM A-36 de 19 y 13

mm kg $13.90 1.050000 $14.60 54.99%

de diámetro. MA040 Barra roscada 19 mm diam x 1.00 mts de l pza $68.00 0.018180 $1.24 4.67%MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg $33.50 0.020000 $0.67 2.52%MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto $43.02 0.005727 $0.25 0.94%MA033 Thinner estándar lto $14.78 0.002864 $0.04 0.15%MA041 Tuerca hexagonal 3/4" diam °5 pza $4.40 0.181818 $0.80 3.01%SUBTOTAL: MATERIALES $17.60 66.28%MANO DE OBRA MO012 Sobrestante estructurista jor $1,070.55 0.000852 $0.91 3.43%MO008 Oficial soldador jor $681.57 0.003333 $2.27 8.55%MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr $893.72 0.004000 $3.57 13.45%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.004000 $1.38 5.20%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $8.13 30.63%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $8.13 0.030000 $0.24 0.90%EQ006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps hr $7.33 0.045455 $0.33 1.24%EQ009 Compresor horizontal de 1 HP completo hr $5.43 0.045455 $0.25 0.94%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.82 3.08%Costo Directo: $26.55 Indirectos 0.143259 $3.80 Subtotal $30.35 Utilidad 0.080645 $2.45 Subtotal $32.80 Cargos adicionales 0.005025 $0.16 PRECIO UNITARIO $32.96 (* TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. *)

193




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 103 Análisis No.: 210 Análisis: 103.01 m2 2,265 Suministro e instalación de lámina acanalada R-101 pintro cal. 24 de Galvack ó similar, en color blanco-arena; incluye: acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izae, trazos, escuadre, traslapes, fijación con pija autotaladrante de 1/4" x 1" con roldana metálica y capuchón de neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación, conforme a planos y especificaciones de proyecto. MATERIALES MA042 Lámina pintro R-101 de Hylsa cal. 24 m2 $135.90 1.035000 $140.66 85.90%MA043 Pija autotaladrante de 1/4" x 1" c/rolda pza $0.55 0.333000 $0.18 0.11%MA044 Flete lámina y accesorios fte $3,500.00 0.000443 $1.55 0.95%SUBTOTAL: MATERIALES $142.39 86.96%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.002000 $1.72 1.05%MO015 Oficial laminador JOR $893.72 0.012000 $10.72 6.55%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.024000 $8.30 5.07%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $20.74 12.67%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $20.74 0.030000 $0.62 0.38%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $0.62 0.38%Costo Directo: $163.75 Indirectos 0.143259 $23.46 Subtotal $187.21 Utilidad 0.080645 $15.10 Subtotal $202.31 Cargos adicionales 0.005025 $1.02 PRECIO UNITARIO $203.33 (* DOSCIENTOS TRES PESOS 33/100 M.N. *)

194




Código Concepto Unidad Costo Cantidad Importe % Partida: 103 Análisis No.: 220 Análisis: 103.02 m 140.3 fabricación y montaje de canalón metálico de 0.91 mts de desarrollo, en lámina lisa pintro cal. 22; incluye: suministro de materiales, trazo, doblez, acarreos hasta el sitio de instalación, traslapes, remachado y sellado con silicón de poliuretano mca. Sikaflex ó similar, maniobras de izaje y fijación a estructura metálica. MATERIALES MA045 Lámina lisa pintro cal. 22 en 3' x 10' hja $390.00 0.333300 $129.99 49.29%MA046 Maquila de doblez de lámina gpe $6.00 2.000000 $12.00 4.55%MA047 Remache pop # 50 pza $0.25 10.000000 $2.50 0.95%MA048 Silicón de poliuretano mca. Sika Tubo $50.00 0.120000 $6.00 2.28%SUBTOTAL: MATERIALES $150.49 57.07%MANO DE OBRA MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor $858.36 0.004286 $3.68 1.40%MO004 Ayudante general jor $345.70 0.085714 $29.63 11.24%MO014 Oficial maquilador de lámina JOR $893.72 0.085714 $76.60 29.05%SUBTOTAL: MANO DE OBRA $109.91 41.69%EQUIPO Y HERRAMIENTA %MO Herramienta manual % $109.91 0.030000 $3.30 1.25%SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.30 1.25%Costo Directo: $263.70 Indirectos 0.143259 $37.78 Subtotal $301.48 Utilidad 0.080645 $24.31 Subtotal $325.79 Cargos adicionales 0.005025 $1.64 PRECIO UNITARIO $327.43 (* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)

195


VI.12 CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ANOTANDO LOS PRECIOS UNITARIOS CON LETRA.


Dependencia: Concurso No.

44919002-001-08

Fecha: 2008/05/09

Duración: 120 días Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Fin Obra: 15-Sep-2008 Ciudad: Inicio Obra: 19-May-2008

CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

Código Concepto Unidad

Cantidad

Precio Unitario Precio con Letra Importe

101 CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA 101.01

Trazo y nivelación del terreno con aparatos topográficos; incluye: bancos de nivel, referencias y localización de ejes de proyecto.

m2 1,540.00 $8.07 (* OCHO PESOS 07/100 M.N. *) $12,427.80

101.02 Excavación por medios mecánicos de material tipo II, hasta 2.00 mts de profundidad ; incluye: traspaleo del material, afine de taludes y fondo de excavación.

m3 377.71 $94.66 (* NOVENTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. *) $35,754.03

101.03 Construcción de zapatas Z-1 y dado D-1; incluye: suministro de todos los materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo ( traslapes, desperdicios, silletas, alambre de amarre, etc.), cimbra común, concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 con revenimiento normal 10 +/- 2, descimbrado, curado, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

pza 16.00 $6,160.70 (* SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS 70/100 M.N. *)

$98,571.20

101.04 Construcción de zapatas Z-3 y muro MC-1; incluye: suministro de todos los materiales, habilitado y colocación de acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 ( traslapes, desperdicios, silletas, alambre de amarre, etc.), cimbra aparente, concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 con necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

m 173.50 $4,645.69 (* CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. *)

$806,027.22

101.05 Concreto f'c= 200 kg/cm2 hecho en obra, con tma 3/4" y revenimiento normal 10 +/- 2; incluye: vaciado

m 137.70 $395.85 (* TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N. *)

$54,508.55

196


101.06 Muro de block hueco de concreto de sección 15 x 20 x 40 cms, junteado con mortero cemento-arena 1:4; incluye: suministro de todos los # 3 @ 1.00 mts , escalerilla del # 12 @ 3 hiladas y todo lo necesario para materiales, acabado aparente a dos caras, castillos ahogados con 1 var su correcta ejecución.

m2 452.10 $348.26 (* TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 26/100 M.N. *)

$157,448.35

Parcial: $1,164,737.15

Acumulado: $1,164,737.15 101.07 Anclas AN-1, a base de redondo liso de a.c. ASTM A-36 de 1" diam

x 1.20 mts de desarrollo; incluye: suministro de todos los materiales, cuerda estándar de 15 cms, tuerca hexagonal y contra de nivelación °5 , doblez en frío , plantilla metálica para su correcta instalación, fijación al acero de refuerzo con soldadura E70XX, y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

pza 112.00 $237.57 (* DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 57/100 M.N. *)

$26,607.84

Total: CIMENTACIÓN Y ALBAÑILERÍA $1,191,344.99 102 ESTRUCTURA METÁLICA

102.01 Fabricación y montaje de estructura metálica para Marco Rígido de sección "I" variable, para salvar un claro de 22.00 mts y 8.10 mts de altura al centro de la cumbrera, compuesto por columnas, trabe cartela, trabe intermedia y trabe cumbrera en placa de a.c. ASTM A-36 de 5/16" armado, soldadura a cordón corrido por el proceso semiautomático MIG con microalambre tubular 70T-1 y atmósfera protegida con mezcla de CO2-Argón en proporción 85-15, limpieza, primariado, acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izaje, nivelación y plomeo de la pieza y todo lo necesario para su correcta eecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

kg 21,102.09 $40.57 (* CUARENTA PESOS 57/100 M.N. *) $856,111.79

102.02 Fabricación y montaje de perfil Monten de 10" y 8" cal. 14 para largueros de cubierta, faldones y postes PT-1; incluye: suministro de materiales, trazos, cortes, barrenado, limpieza, primariado, acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izaje, fijación con soldadura E70XX y todo lo necesario para su correcta ejecución, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

kg 14,874.66 $33.81 (* TREINTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. *) $502,912.25

Parcial: $1,385,631.88

Acumulado: $2,550,369.03 102.03 Fabricación y montaje de Contraventeos y Contraflambeos a base

de redondo liso de a.c. ASTM A-36 x 3/4" y 1/2" de diámetro respectivamente; incluye: suministro de todos los materiales, trazos, cortes, roscado en extremos, soldadura E70XX, limpieza, primariado, maniobras de izaje, fijación con tuerca hexagonal °5 conforme a planos y especificaciones de proyecto.

kg 1,964.39 $32.96 (* TREINTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. *) $64,746.29

Total: ESTRUCTURA METÁLICA $1,423,770.33

197


103 LAMINACIÓN 103.01 Suministro e instalación de lámina acanalada R-101 pintro cal. 24

de Galvack ó similar, en color blanco-arena; incluye: acarreos hasta el sitio de instalación, maniobras de izae, trazos, escuadre, traslapes, fijación con pija autotaladrante de 1/4" x 1" con roldana metálica y capuchón de neopreno y todo lo necesario para su correcta instalación, conforme a planos y especificaciones de proyecto.

m2 2,265.00 $203.33 (* DOSCIENTOS TRES PESOS 33/100 M.N. *) $460,542.45

103.02 fabricación y montaje de canalón metálico de 0.91 mts de desarrollo, en lámina lisa pintro cal. 22; incluye: suministro de materiales, trazo, doblez, acarreos hasta el sitio de instalación, traslapes, remachado y sellado con silicón de poliuretano mca. Sikaflex ó similar, maniobras de izaje y fijación a estructura metálica.

m 140.30 $327.43 (* TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100 M.N. *)

$45,938.43

Total: LAMINACIÓN $506,480.88

Parcial: $571,227.17

Acumulado: $3,121,596.20 Total: NUEVA PARTIDA $3,121,596.20

Total del Presupuesto sin IVA: $3,121,596.20

198


VI.13 ANÁLISIS DE INDIRECTOS, GASTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA; ANÁLISIS DEL FACTOR DE

FINANCIAMIENTO Y CARGOS POR UTILIDAD. ANÁLISIS DE INDIRECTOS.

Costo indirecto: Es la suma de gastos técnicos-administrativos necesarios para la correcta realización de cualquier proceso productivo.

Costo indirecto de operación: Es la suma de gastos que, por su

naturaleza intrínseca, son de aplicación a todas las obras efectuadas en un tiempo determinado (año fiscal, año calendario, ejercicio, etc.)

Costo indirecto de obra: Es la suma de todos los gastos que, por su

naturaleza intrínseca, son aplicables a todos los conceptos de una obra en especial

1. Cargos técnicos y/o administrativos 2. Alquileres y/o depreciaciones OPERACIÓN 3. Obligaciones y seguros 4. Materiales de consumo 5. Capacitación y promoción

1. Técnicos y/o administrativos

2. Traslado de personal COSTOS TECNICO 3. Comunicaciones y fletes INDIRECTOS 4. Construcciones provisionales

5. Consumos y varios 1. Cargos de campo

2. Financiamiento OBRA 3. Utilidad

4. Cargos adicionales

199


Costos Indirectos de Operación. 1. Gastos Técnicos y Administrativos: Son aquellos que representan

la estructura ejecutiva, técnica, administrativa y de staff de una empresa, tales como: Honorarios o sueldos de ejecutivos, consultores, auditores, contadores, técnicos, secretarias, recepcionistas, jefes de compras, almacenistas, chóferes, mecánicos, veladores, dibujantes, ayudantes, mozos para limpieza y envíos, fiscales, etc.

2. Alquileres y/o Depreciaciones: Son aquellos gastos por concepto de bienes, inmuebles, muebles y servicios necesarios para el buen desempeño de las funciones ejecutivas, técnicas, administrativas y de staff de una empresa tales como: Renta de oficinas y almacenes, servicios de teléfono, luz eléctrica, correos y telégrafos, gastos de mantenimiento, depreciaciones

3. Obligaciones y Seguros: Son aquellos gastos obligatorios para la

operación de la empresa y convenientes para la dilución de riesgos a través de seguros que impidan una súbita descapitalización por siniestros.

4. Materiales de consumo: Son aquellos gastos en artículos de

consumo, necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales como: Combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al servicio de la oficina central, gastos de papelería impresa, artículos de oficina, copias heliográficas y xerográficas, artículos de limpieza.

5. Capacitación y Promoción: Creemos insoslayable el derecho de

todo colaborador a capacitarse y pensamos que en tanto éste lo haga, en esa misma medida o mayor aún, la empresa mejorará su productividad. Cursos a obreros y empleados, cursos y gastos de congreso a funcionarios, gastos de actividades deportivas, de celebraciones de oficinas, de honorarios extraordinarios con base a la productividad, regalos anuales a clientes y empleados, atenciones a clientes, gastos de concursos no obtenidos y gastos de proyectos no realizados.

200


Costo de la Oficina de Obra. 1.-Gastos Técnicos y/o administrativos 2.-Traslado de personal 3.-Comunicaciones y fletes 4.-Construcciones provisionales 5.-Consumos y varios Gastos Técnicos y Administrativos. Son aquellos que representan la estructura ejecutiva, técnica, administrativa tales como: Honorarios, sueldos y viáticos (en su caso), de jefes de obra, residentes, ayudantes, tipógrafos, cadeneros, estadaleros, laboratoristas, jefes administrativos, contadores, almacenistas, mecánicos, electricistas, veladores, secretarias, personal de limpieza, chóferes, etc. TRASLADO DE PERSONAL Son aquellos gastos para obra foránea por concepto de traslados de personal técnico y administrativo, de su lugar de residencia permanente a la obra y viceversa, (a más de los realizados en forma periódica o en fechas conmemorativas) como: Pasajes de transportes aéreos, terrestres o marítimos, pago de mudanzas, etc. COMUNICACIONES Y FLETES Son aquellos gastos que tienen por objeto, establecer un vínculo constante entre la oficina central y la obra, así como también el abasto de equipo idóneo de la bodega central a la obra y viceversa incluyendo mantenimientos y depreciaciones de vehículos de uso exclusivo de la obra tales como: Gastos de teléfonos, correos, situaciones bancarias, transporte de equipo mayor y menor, camionetas y camiones, etc. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Para proteger los intereses del cliente y de la empresa constructora, así como también para mejorar la productividad, se hacen gastos de instalaciones provisionales, tales como:

201


Cerca perimetral y puertas, caseta de veladores, oficinas, bodegas cubiertas y descubiertas, dormitorios, sanitarios, comedores, cocinas, instalaciones hidráulico-sanitarias eléctricas, aminos de acceso. REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. COSTO INDIRECTO. Artículo 180.- El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para la ejecución de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el contratista, tanto en sus oficinas centrales como en la obra, y comprende entre otros: los gastos de administración, organización, dirección técnica, vigilancia, supervisión, construcción de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construcción, imprevistos y, en su caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y administrativo. Para su determinación, se deberá considerar que el costo correspondiente a las oficinas centrales del contratista, comprenderá únicamente los gastos necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista, encargada directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de campo se deberán considerar todos los conceptos que de él se deriven. Artículo 181.- Los costos indirectos se expresarán como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculará sumando los importes de los gastos generales que resulten aplicables y dividiendo esta suma entre el costo directo total de la obra de que se trate. Artículo 182.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales o a la administración de oficinas de campo o ambas, según el caso, son los siguientes: I. Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos: a. Personal directivo; b. Personal técnico; c. Personal administrativo; d. Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

202


e. Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.; f. Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a., b. y c., y g. Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo, para el personal enunciado en los incisos a., b. y c.; II. Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos: a. Edificios y locales; b. Locales de mantenimiento y guarda; c. Bodegas; d. Instalaciones generales; e. Equipos, muebles y enseres; f. Depreciación o renta, y operación de vehículos, y g. Campamentos; III. Servicios de los siguientes conceptos: a. Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y b. Estudios e investigaciones; IV. Fletes y acarreos de los siguientes conceptos: a. Campamentos; b. Equipo de construcción; c. Plantas y elementos para instalaciones, y d. Mobiliario; V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos: a. Papelería y útiles de escritorio; b. Correos, fax, teléfonos, telégrafos, radio; c. Equipo de computación; d. Situación de fondos; e. Copias y duplicados; f. Luz, gas y otros consumos, y g. Gastos de la licitación; VI. Capacitación y adiestramiento; VII. Seguridad e higiene; VIII. Seguros y fianzas, y IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos: a. Construcción y conservación de caminos de acceso; b. Montajes y desmantelamientos de equipo, y c. Construcción de instalaciones generales:

203


1. De campamentos; 2. De equipo de construcción, y 3. De plantas y elementos para instalaciones. FINANCIAMIENTO. Articulo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, deberán considerarse. Artículo 184.- El costo por financiamiento permanecerá constante durante la ejecución de los Trabajos, y únicamente se ajustará en los siguientes casos: I. Cuando varíe la tasa de interés, y II. Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos. Artículo 185.- Para el análisis, cálculo e integración del porcentaje del costo por financiamiento se deberá considerar lo siguiente: I. Que la calendarización de egresos esté acorde con el programa de ejecución de los trabajos y el plazo indicado en la proposición del contratista; II. Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés propuesta por el contratista, y dividida entre el costo directo más los costos indirectos; III. Que se integre por los siguientes ingresos: a. Los anticipos que se otorgarán al contratista durante el ejercicio del contrato, y b. El importe de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago; deduciendo la amortización de los anticipos concedidos, y IV. Que se integre por los siguientes egresos: a. Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos; b. Los anticipos para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente que en su caso se requieran, y c. En general, cualquier otro gasto requerido según el programa de ejecución.

204


Artículo 186.- Las dependencias y entidades para reconocer en el costo por financiamiento las Variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, deberán considerar lo siguiente: I. El contratista deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los puntos que como sobre costo por el crédito le requiera una Institución crediticia, la cual permanecerá constante en la integración de los precios; la variación de la tasa, a la alza o a la baja, dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición del contratista, con respecto al mes que se efectúe su revisión; II. Las dependencias y entidades reconocerán la variación en la tasa de interés propuesta por el contratista, de acuerdo con las variaciones del indicador económico específico a que esté sujeta; III. El contratista presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variación resulte a la baja, la dependencia o entidad deberá realizar los ajustes correspondientes, y IV. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento, se realizará conforme al análisis original presentado por el contratista, actualizando la tasa de interés; la diferencia en porcentaje que resulte, dará el nuevo costo por financiamiento. Artículo 187.- Las dependencias y entidades para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o más ejercicios, en los términos del segundo párrafo de la fracción V del artículo 50 de la Ley, deberán considerar lo siguiente: I. Únicamente procederá el ajuste de costos en aquellos contratos que abarquen dos o más ejercicios; II. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por el contratista, se deberá reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste, y III. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

205


Se requiere para el cálculo:

Programa de egresos (C. D. + C. I.) calendarizado mensualmente, acorde al programa de ejecución y montos que se utilizó para el cálculo del indirecto y si hubo anticipo para compra de maquinaria o equipo e instrumentos de instalación permanente, también se deben considerar como egresos.

Programa de ingresos calendarizado mensualmente integrado por

anticipos y deduciendo su amortización y estimaciones, considerando plazos de formulación, aprobación, trámite y pago.

El costo por financiamiento mensual se obtiene de calcular la diferencia que existe entre los egresos acumulados a este mes, menos los ingresos también acumulados, y a esta diferencia se le aplica la tasa de interés con base en un indicador económico específico, propuesta por el contratista.

La suma de los financiamientos mensuales, representa el financiamiento total.

Para expresarlo en el P. U.

)%(_. CICDCICD

TOTALENTOFINANCIAMIFC +=Σ+Σ

=

UTILIDAD. Artículo 188.- Es la ganancia que recibe el contratista por la ejecución del concepto de trabajo; será fijado por el propio contratista y estará representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento. Deberá considerar las deducciones correspondientes al impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. U = Lo que se quiere ganar + ISR + Reparto utilidades = % (CD + CI CF) ∑ (CD + CI + CF)

206


CARGOS ADICIONALES Artículo 189.-Los cargos adicionales son las erogaciones que debe realizar el contratista, por estar convenidas como obligaciones adicionales que se aplican después de la utilidad de precio unitario por que derivan de un impuesto o derecho que se cause con motivo de la ejecución de los trabajos y que no forman parte de los costos directos e indirectos y por financiamiento, ni del cargo por utilidad. Únicamente quedarán incluidos, aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales aplicables o de disposiciones administrativas que emitan autoridades competentes en la materia, como impuestos locales y federales y gastos de inspección y supervisión. CA = Obligaciones + Impuestos + Derechos = % PU ∑ PU

VI.14 GRÁFICA DE GANTT.

MÉTODO DE LA RUTA CRÍTICA Introducción. En una sociedad que cada día se vuelve más variable y compleja, la ejecución de un proyecto es una tarea en la cual deben participar diferentes individuos, agencias, entidades y factores ya que en los diseños modernos se multiplica tremendamente el número de elementos que hay que coordinar y relacionar. Justificación. Para resolver este problema se ha desarrollado una gran variedad de sistemas o procedimientos formales, ideados con la finalidad de ayudar al administrador de un proyecto a realizar eficientemente su tarea, entre estas técnicas ha destacado una que utiliza diagramas de flechas conocida como ruta crítica. Este método tuvo su origen entre 1956 y 1958 en dos problemas paralelos pero muy diferentes.

Marina de USA. Industrias Du Pont.

207


Estados Unidos de América en 1957, para controlar los tiempos de ejecución de las diversas actividades integrantes de los proyectos espaciales, por la necesidad de terminar cada una de ellas dentro de los intervalos de tiempo disponibles. Fue utilizado originalmente por el control de tiempos del proyecto Polaris. El Método CPM (Critical Path Method), el segundo origen del método actual fue desarrollado también en 1957 en los Estados Unidos de América, por un centro de investigación de operaciones para las firmas Dupont y Remington Rand, buscando el control y la optimización los costos mediante la planeación y programación adecuadas de las actividades componentes del proyecto. Ambos métodos aportaron los elementos administrativos necesarios para formar el método de ruta crítica actual, utilizando el control de los tiempos de ejecución y los costos de operación, para buscar que el proyecto total sea ejecutado en el menor tiempo y al menor costo posible.

Definición. Es un proceso administrativo (planeación, organización, dirección y control) de todas y cada una de las actividades componentes de un proyecto que debe desarrollarse durante un tiempo crítico y al costo óptimo. La aplicación potencial del método de la ruta crítica, debido a su gran flexibilidad y adaptación, abarca desde los estudios iniciales para un proyecto determinado, hasta la planeación y operación de sus instalaciones. Debe advertirse, que este método no es un “remedio milagroso” que resuelva problemas administrativos de un proyecto. Cualquier aplicación incorrecta producirá resultados adversos. Si el método es utilizado correctamente, determinará un proyecto más ordenado y mejor balanceado que podrá ser ejecutado de manera más eficiente y normalmente, en menor tiempo. Un beneficio primordial que nos brinda este método, es que resume en un sólo documento la imagen general de todo el proyecto, lo que nos ayuda a evitar omisiones, identificar rápidamente contradicciones en la planeación de actividades, facilitando abastecimientos ordenados y oportunos. Además proporciona el medio ideal para identificar y analizar la necesidad de replantear o reprogramar el proyecto, reduciendo al mínimo el resultado adverso de dichas contingencias.

208


A esto se puede añadir una lista indeterminable de posibles aplicaciones de tipo específico. Así, podemos afirmar que el método de la ruta crítica es aplicable y útil en cualquier situación en la que se tenga que llevar a cabo una serie de actividades relacionadas entre sí para alcanzar un objetivo determinado. El método es aplicable en tareas tales como: construcción, estudios económicos, planeación de carreras universitarias, censos de población, estudios técnicos, etc. Los beneficios derivados de la aplicación del método de la ruta crítica se presentarán en relación directa a la habilidad con que se haya aplicado. El problema Tiempo-Costo. Este problema tiene un número infinito de soluciones. Si el tiempo careciera de importancia, cada operación se realizaría de forma tal que el costo directo fuese el más bajo. Si el costo no tuviese importancia, cada proceso podría acelerarse con el fin de terminarlo en menor tiempo. Entre estos dos límites se encuentra la mejor respuesta. Por lo tanto es necesario encontrar la combinación correcta de operaciones que deberán acelerarse, para producir la reducción más económica del proyecto y tener presentes tanto los costos directos como indirectos. DETERMINACIÓN DE LA RUTA CRÍTICA

Descomponer el proyecto en actividades viables únicas.

Enumerar todas las actividades del proyecto.

Especificar todas las restricciones.

Trazar el diagrama de red con todos los eventos enumerados.

Preparar los datos de tiempo-costo de cada actividad.

Asignar un tiempo a cada actividad de la red.

209


¿CÓMO SE FORMA LA RED? La red esta formada por flechas que representan actividades y nodos o uniones que simbolizan eventos. RED DE ACTIVIDADES Para determinar la red de actividades se construye un arreglo lógico (Figura 1), se asignan duraciones y se estiman los tiempos próximos de iniciación, y se calculan los tiempos remotos de terminación.

ARREGLO LÓGICO

Figura 1

CÁLCULO DE LOS TIEMPOS. La etapa final consiste en calcular el tiempo remoto de iniciación y el tiempo próximo de terminación de acuerdo a las siguientes relaciones: Tiempo próximo de terminación = tiempo próximo de iniciación + duración Tiempo remoto de iniciación = tiempo remoto de terminación - duración Ejemplo

210


Primer paso: Descomponerlo en las operaciones individuales o procesos necesarios para su terminación. Segundo paso: Determinar la relación esencial entre dichas actividades, y las restricciones aplicables a las actividades y surgen después de las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué actividades deben preceder a esta actividad? 2.- ¿Qué actividades pueden realizarse al mismo tiempo que esta actividad? 3.- ¿Qué actividades deben seguir a esta actividad? Tercer paso: Es importante tomar en cuenta todas las restricciones posibles, que pueden ser del tipo:

• físicas. • de seguridad. • en recursos. • de mano de obra. • administrativas.

Cuarto paso: Se traza el diagrama de red y se enumeran todos los eventos. Quinto paso: Se preparan los datos de tiempo costo correspondientes a cada actividad. Sexto paso: Consiste en asignar un tiempo a cada actividad, para ello se utilizan los datos del quinto paso. Junto a cada flecha se escribe el tiempo necesario para completar el trabajo a esto se le denomina duración. A continuación, a partir del inicio una simple suma dará el tiempo más próximo posible en que las actividades puedan terminar, este es, entonces,

211


el tiempo más próximo de terminación (TPT). Se anota al lado izquierdo del óvalo de cada hecho. El paso siguiente Consiste en retroceder desde el evento final, restando la duración de cada actividad, para encontrar el tiempo más remoto de terminación (TRT). Si el evento no se logra antes de su TRT el proyecto se retrasará. El valor del TRT se coloca al lado derecho del óvalo adyacente. Hay ahora dos cifras en cada óvalo que dan el TPT y el TRT de cada evento; la diferencia entre ambos es la holgura para retrasos y se denomina tiempo flotante. Para algunos eventos aparece la misma cifra en ambos lados de la casilla. Lo que indica que no existe tiempo flotante y estos son los hechos críticos que deben realizarse de acuerdo con la programación si ha de acabarse el proyecto en el tiempo mínimo. La ruta que une a estos eventos es por lo tanto la ruta crítica para esta red. Las actividades a lo lago de la ruta crítica se denominan actividades críticas. VI.15 ESTIMACIONES16.

LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

• 16 “Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas” ultima Reforma 2007. Toda.

212


Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Las dependencias y entidades podrán establecer en sus políticas, bases y lineamientos, preferentemente, el pago a contratistas a través de medios de comunicación electrónica.

En los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, la forma de estimar los trabajos y los plazos para su pago deberán establecerse en las bases de licitación y en el contrato correspondiente.

Artículo 55.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la dependencia o entidad, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

213


REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Artículo 98.- Las cantidades de trabajos presentadas en las estimaciones deberán corresponder a la secuencia y tiempo previsto en los programas pactados en el contrato.

Las dependencias y entidades deberán establecer en el contrato, el lugar en que se realizará el pago y las fechas de corte, las que podrán referirse a fechas fijas, o bien, a un acontecimiento que deba cumplirse. No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora. Artículo 99.- Los importes una vez analizados y calculados deberán considerar para su pago los derechos e impuestos que les sean aplicables, en los términos de las leyes fiscales. El contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley. Artículo 99 A.- Las dependencias y entidades que no estén en posibilidad de dar al contratista la opción de efectuar los pagos a través de medios de comunicación electrónica, deberán justificarlo ante el órgano interno de control. Artículo 100.- En los contratos de obras y servicios únicamente se reconocerán los siguientes tipos de estimaciones:

I. De trabajos ejecutados; II. De pago de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, y III. De gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley.

Las estimaciones autorizadas por la residencia de obra, se considerarán como instrumento autónomo que podrá ser negociado para efectos de su pago.

214


Artículo 101.- El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que la dependencia o entidad tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. Artículo 102.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores; II. Notas de bitácora; III. Croquis; IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías; V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a

cada estimación, y VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado.

Artículo 103.- En los contratos a base de precios unitarios se tendrán por autorizadas las estimaciones que las dependencias y entidades omitan resolver respecto de su procedencia, dentro del término que para tal efecto dispone el artículo 54 de la Ley. En todos los casos, el residente de obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se presentan las estimaciones. En el caso de que el contratista no presente las estimaciones en el plazo establecido en el artículo 54 de la Ley, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte del contratista. Artículo 104.- En los contratos celebrados a precio alzado las dependencias y entidades podrán optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total terminación o cuando se finalice cada actividad principal de obra, conforme a las fechas pactadas. Cuando las características, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a realizar lo requieran, las dependencias y entidades podrán solicitar en las bases de licitación que los licitantes establezcan fechas claves o hitos a que se ajustarán sus programas de ejecución, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su oportuna terminación. En todos los casos, las fechas claves o hitos deben corresponder a porcentajes

215


parciales de ejecución de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el licitante y ser claramente medibles. Las fechas claves o hitos, deberán ser congruentes con la red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y en general con los programas de ejecución pactados. Artículo 105.- El pago de los ajustes de costos en los contratos sólo procederá para los contratos a base de precios unitarios o la parte de los mixtos de esta naturaleza. Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen; si es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo realice en igual plazo. Cuando los contratistas promuevan el ajuste de costos, deberán presentar por escrito la solicitud respectiva a la dependencia o entidad en términos de lo dispuesto por los artículos 148 y 152 de este Reglamento. En el contrato se estipulará que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate; para estos casos se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente, el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. La dependencia o entidad dentro de los sesenta días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, deberá emitir por escrito la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. Artículo 106.- El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuará en las estimaciones siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los últimos que se tengan autorizados. Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse. Artículo 107.- La autorización del pago de los gastos no recuperables deberá constar por escrito, acompañado de la documentación que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno. El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados se realizará conforme a los términos y condiciones del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley.

216


A los importes que resulten no les será aplicable costo adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad.

REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Artículo 148.- Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el cálculo de los ajustes de costos conforme a los procedimientos señalados en las fracciones I y II del artículo 57 de la Ley, los contratistas deberán acompañar a su solicitud la siguiente documentación:

I. La relación de los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México o, en su caso, los índices investigados por las dependencias y entidades los que deberán ser proporcionados al contratista;

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato;

III. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato, ajustados conforme a lo señalado en la fracción III del artículo 58 de la Ley;

IV. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos;

V. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y VI. Las matrices de precios unitarios actualizados que determinen

conjuntamente el contratista y la dependencia o entidad, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste. Artículo 152.- Las dependencias y entidades podrán utilizar el procedimiento establecido en la fracción III del artículo 57 de la Ley, en aquellos trabajos donde el proceso constructivo sea uniforme o repetitivo en todo el desarrollo de los trabajos, debiendo contar con proyectos, especificaciones de construcción y normas de calidad típicas, inamovibles y aplicables a todos los trabajos que se vayan a ejecutar.

217


En este supuesto, las dependencias y entidades podrán optar por agrupar aquellos contratos cuyos trabajos que, por su similitud y características, les sea aplicable el procedimiento mencionado. Los ajustes de costos se determinarán para cada tipo de obra y no se requerirá que el contratista presente documentación justificatoria; debiendo únicamente presentar su solicitud dentro del plazo señalado en el artículo 105 de este Reglamento. Las dependencias y entidades deberán notificar por escrito a los contratistas, la aplicación de los factores que procedan, en el periodo correspondiente, en respuesta a su solicitud.

LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

Artículo 57.- El ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:

I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y

III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

Artículo 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido.

218


Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productores con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.

Artículo 62.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

219


Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia o entidad pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Una vez comunicada por la dependencia o entidad la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público.

El contratista estará obligado a devolver a la dependencia o entidad, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO

FISCAL. Artículo 8o. En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales se causarán recargos:

I. Al 0.75 % mensual sobre los saldos insolutos. II. Cuando de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, se

autorice el pago a plazos, se aplicará la tasa de recargos que a

220


continuación se establece, sobre los saldos y durante el periodo de que se trate: a). Tratándose de pagos a plazos en parcialidades hasta 12 meses, la

tasa de recargos será del 1 % mensual. b). Tratándose de pagos a plazos en parcialidades de más de 12

meses y hasta de 24 meses, la tasa de recargos será de 1.25 % mensual.

c). Tratándose de pagos a plazos en parcialidades superiores a 24 meses, así como tratándose de pagos a plazo diferido, la tasa de recargos será de 1.50 % mensual.

Las tasas de recargos establecidas en la fracción II de este artículo incluyen la actualización.

VI.16 ESCALATORIAS.

En la ciudad de Panamá, en el 8º congreso internacional de la industria de la construcción en el año de 1972, las empresas del centro y Sudamérica otorgaban las formulas de reajuste. En esa época cuando en la republica mexicana, la variación de los salarios mínimos era bianual y ocurrían únicamente pequeños aumentos en los materiales, el concepto de inflación y sus consecuencias las considerábamos ajenas a nuestro país.

Durante el año de 1973, el fenómeno inflacionario provocó en muestro país, la necesidad de un salario de emergencia, cuyos reflejos indujeron inestabilidad en los valores de adquisición de los insumos de las empresas constructoras y ocasionaron polémica en la interpretación de los conceptos, “causas de fuerzas mayor” “imprevistos” y “contrato a precio alzado”

Soluciones parciales.

Cláusulas contractuales

En el ámbito privado, aceptaron un aumento sustancial del (3 a 5 % según la obra) en materiales y mano de obra, los precios unitarios deberían reanalizarse.

Esto provocó un trabajo de gabinete adicional a la constructora, y cuando el cliente no contaba con el personal técnico para dicho análisis, los resultados eras injustos para la contratante.

221


Bonificaciones posteriores

En otro caso de empresas tanto públicas como privadas el reconocimiento del aumento de costos fue otorgado después de una negociación, que en la mayoría no contemplaron el impacto inflacionario, esto ocasiona mismo incremento de tiempo en ambas partes para evaluar dicha bonificación, honorarios a terceras personas que su momento se usaron para deslindar responsabilidades, terminando en la anulación del contrato a precio alzado y las consecuentes demandas de ambas partes.

Concurso sobre factor de sobrecosto

En 1973 el departamento de construcciones, del banco nacional de México, organizó el primer concurso sobre factores de sobrecosió, el cual dicho programa protegió el patrimonio de las empresas constructoras.

Este programa permite la selección de ofertas justas y económicas y convierte a la contratante y al contratista en un gabinete de costos en permanente actualización

Actualización de tabuladores

Para empresas de procesos productivos repetitivos y semejantes, la

solución se encaminó a la actualización periódica de tabuladores, que reflejan los aumentos de costos, haciendo notar que, con este sistema el concepto de concurso no es aplicable.

Sistema propuesto

En el 9º congreso de la industria de la construcción en la ciudad de Caracas, en octubre de 1975, se muestra indiferencia a las formulas de reajuste. Tratamos de recopilar la máxima información tanto reglamentaria, como de aplicación de las mismas, investigamos los resultados reales de dichas formulas de reajuste, en países en los cuales ha sobrevivido la empresa constructora, con índices inflacionarios en algunos casos del 10% mensual, era muy valiosa y fácil de adecuar a la República Mexicana. Bases de la tabla de reajustes

1. debe ser específica para cada obra. 2. debe contener los insumos más representativos de la contracción en

estudio.

222


3. debe incluir separadamente las prestaciones sobre mano de obra que probablemente sufran modificaciones.

4. debe incluir los elementos detallados del factor de sobrecosto 5. debe incluirse en algún parámetro el ajuste, de los insumos

tabulados. 6. debe ser fácil de actualizar y probar. 7. debe de incluir la política constructiva del contratista. 8. debe de aplicarse al programa técnico de avance para sancionar

automáticamente retrasos y bonificar adelantos de obra.

Integración de la tabla de ajustes.

Consideramos que los concursos, deban realizarse siguiendo las bases y normas generales para la construcción y ejecución de obras publicas adicionando, una tabla de reajustes propuesta para el contratista que contemple como mínimo: Ejemplo:

Materiales

1. un material aglutinante 2. un material pétreo 3. un concreto premezclado (en su caso) 4. un concepto de acero de refuerzo 5. un material integrante de cimbra en contacto 6. un material integrante de infraestructura de cimbra (en su caso) 7. un material prefabricado de muro 8. un material prefabricado de piso 9. un material de recubrimiento 10. un material de azotea 11. un material dominante de herrería y aluminio 12. un material dominante de carpintería 13. un material dominante de instalación eléctrica 14. un material dominante de instalación hidráulica 15. un material dominante de instalaciones especiales.

Equipo

1. un equipo dominante 2. un combustible 3. un lubricante

223


Mano de obra

1. impuesto sobre renumeraciones pagadas 2. Infonavit (en su caso) 3. I.M.S.S. 4. guarderías 5. jornal de salario mínimo 6. jornal de salario especializado

Indirectos

1. cargo indirecto de operación 2. cargo indirecto de obra 3. cargo de financiamiento 4. cargo por utilidad 5. cargo por impuestos adicionales 6. cargo por finanzas

Todos los conceptos se mencionan en forma enunciativa y no

limitativa, y su número dependerá de la amplitud estadística de la contratista. Características de la tabla de reajustes Es indudable que ante la libre competencia, la tecnificación de las constructoras sea necesaria, ante un fenómeno inflacionario, para su estabilidad y permanencia, dado que ante costos de insumos semi- constantes supera con mucho a su capital, la aceleración adicional provocada por la inflación, anula los controles de costos, usados anteriormente, y obligan a investigar otros que consideren dicha inflación. Al incluir en los concursos la formula de reajuste, permitirá al contratante juzgar “a priori” los reflejos que pueda ocasionar una propuesta artificiosamente baja, esta herramienta nos permitirá designar al contratista idóneo que permita la certeza de la estabilidad y permanencia.

Aplicación de la tabla de reajuste. La tabla de reajuste debe de actualizarse cada cuatro meses en tanto la tendencia inflacionaria no se incremente, con valides de bonificación para las estimaciones realizadas en un lapso de dos meses antes y después de la fecha de reajuste.

224


Estas bonificaciones deben de hacerse en una forma adicional y lo más pronto posible. Se propone que la bonificación incluya incremento del porcentaje a la utilidad e indirectos, considerando:

• el efectivo circulante también se lesiona en su poder adquisitivo • los indirectos son consecuencia de los gastos directos • se propone que la bonificación se vive a cabo sobre el programa

teórico de obra. Ejemplo.

Tabla de reajuste del mes se septiembre a junio.

TABLA DE REAJUSTE

No. PARÁMETRO UNIDAD COSTO BASE

COSTO ACTUAL

INCREMENTO ACTUAL

% BASE

% ACTUAL.

1 MATERIALES

1 CEMENTO NORMAL TON. 450.00 470.00 1.0444 0.0160 0.0167

2 PREMEZCLADO 300 3/4 “ RR, M3 355.68 397.95 1.1188 0.1310 0.1466

2 MANO DE OBRA

1 INFONAVIT % 5.00 5.00 1.000 0.0160 0.0160

2 OFICIAL DE ALBAÑIL JOR 65.00 75.80 1.162 0.1300 0.1516

3 INDIRECTOS 1 UTILIDAD % 8.00 8.00 1.000 0.0720 0.072 2 IND. CAMPO % 1.99 3.88 1.9497 0.037 0.072

FACTOR DE REAJUSTE 1.000 0.4749 Sistema de ajuste El 3 de septiembre de 1975, la secretaria del patrimonio nacional, aprobó la cláusula de ajuste para todas las dependencias de obra pública, aplicable el día 1° de septiembre de 1975.

225


MODELO DE CONVENIO A continuación transcribiremos el modelo de reajuste. CONVENIO ADICIONAL. CONVENIO ADICIONAL DE CONTRATO DE OBRA NUM.________________, QUE CON FECHA_________CELEBRARON, POR PARTE, ____________________ _________________________.Y POR LA OTRA, _________________________ PARA____________________________________________________________. MISMAS QUE SUSCRIBEN EL PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES. DECLARACIONES 1.- LAS PARTES DECLARAN: 1.1 CON FECHA______________________________________________LA DEPENDENCIA Y EL CONTRATISTA SELEBRARON EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO. NUM.______EN VIRTUD DEL CUL EL CONYTRATISTA SE OBLIGO A REALIZAR PARA LA DEPENDENCIA ________________________________________________________________________________________________________________________________POR UN IMPORTE DE $ _______________________________________(_________________________________________________________________________________________) 1.2. Con posteridad ala firma del citado contrato, las partes que lo suscribieron advierten la posibilidad de que excepcionalmente se presente una variación en los costos que suscribieron de base para la integración de los precios unitarios y que tal variación amerite un estudio especial a fin de determinar si los precios unitarios deben ser objeto de algún ajuste. 1.3. Con base alo anterior las partes han estimado conveniente precisar en que circunstancias y con forme a que requisitos puedan llegar a ajustarse los precios unitarios cuando exista una variación considerable a los costos respectivos.

226


Expuesto alo anterior las partes otorgan lo que se consigna alo siguientes.

C L Á U S U L A S.

Primera. cuando los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato, hayan sufrido variaciones originadas en incrementos en los precios de materiales, salarios, equipos y demás factores que integren esos costos, que impliquen un aumento superior al 5% del valor total de la obra aun no ejecutada y amparada por este contrato, el contratista podrá solicitar por escrito ala dependencia el ajuste de los precios unitarios proporcionando los elementos justificativos de su dicho.

De considerar procedente la petición del contratista después de haber evaluado los razonamientos y elementos probatorios que este allá presentado, la dependencia ajustara los precios unitarios los aplicara los conceptos de obra que conforme a programa se ejecuten apartar de la fecha de presentación de la solicitud del contratista he informara ala secretaria del patrimonio nacional los términos de dicho ajuste.

Si los costos que sirvieron de base para calcular los precios unitarios del presente contrato han sufrido variaciones originadas en disminución de los precios de materiales, salarios, equipos y demás factores que integran dichos costos que apliquen una reducción superior al 5% del valor de la obra aun no ejecutada, el contratista acepta que la dependencia, oyéndolo, para lo cual lo considera un plazo de 30 días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, ajuste los precios unitarios como corresponda.

Los nuevos precios de aplicaran a la obra que se ejecute apartar de la fecha de la notificación. La dependencia informara en su oportunidad a la secretaria del patrimonio nacional los términos del ajuste.

La secretaria del patrimonio nacional en relación con los ajustes tendrá la intervención que las leyes le señalen. Queda expresamente convenio que esta cláusula dejara de tener aplicación cuando el gobierno federal determine otros criterios o condiciones que deban operar en este tipo de revisiones. Segunda.- salvo que la que resulte modificada por este convenio, continuara vigentes todas las estipulaciones del contrato personal.

227


Tercera.-para la interpretación y cumplimiento de este convenio, así como para todo aquello que no este expresamente estipulando en el mismo, las partes se someten a la justificación de los tribunales federales de la ciudad de México; por lo tanto, el contratista renuncia al güero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio o por cualquier otra causa. El presente convenio se firma en_______________________________________ ejemplares, en ___________________________________________________ a los _____________________________ deas del mes de ___________ del año de ________ (F I R M A S) FORMATO GENERAL (Interpretada según la cámara nacional de la industria). La formula diseñada para el ajuste de los precios unitarios, en función de las modificaciones que sufran los costos por incremento o decremento en los cargos que los integran es: Pa = Σ Pc Cn Ci En que: Pa = porcentaje aplicable del ajuste. Pc = expresa los porcentajes en el que intervienen cada uno de los cargos

integrantes, de los costos directos de los precios unitarios. Cn = corresponde a los índices de costos correspondiente a cada uno de esos

cargos integrantes, en la fecha del ajuste. Ci = corresponde a los mismos índices, en la fecha de celebración del

contrato.

Esta formula expresa que el porcentaje de ajuste esta formado por la suma de los porcentajes de las variaciones de costos directos de cada uno de los cargos integrantes, midiendo esta variación por la relación de los índices ( Cn/ Ci) y ponderándola por la expresión de la participación

228


porcentual (Pc) de cada uno de los integrantes. Por facilidad de operación, estos integrantes se han reducido a la mano de obra, los materiales la maquinaria, de donde se considera que:

Pc = Pmo + Pm + Pma = 100%

Pmo= por ciento en el que interviene el costo directo de mano de obra

en los costos directos. Pm = procedimiento en que interviene el costo de materiales Pma= el costo de materiales. Los índices Cn y Ci, correspondientes a los costos directos seleccionados serán entonces: Cnmo y Cimo = correspondientes a mano de obra. Cnm y Cim = correspondientes a los materiales. Cnma y Cima = correspondientes a la maquinaria. Estos, se calcularan a juicio de la dependencia contratante, ya sea tomado como base indicadores oficiales proporcionados por instituciones oficiales, como el banco de México o la dirección general de estadística, o elaborando formulas partiendo de los elementos contenidos de los datos básicos del presupuesto correspondiente de la obra o del acervo estadístico propio de la dependencia. La CNIC, publica desde hace años el índice de costos de construcción en México, D.F. cuyos valores correspondientes a mano de obra y a los cinco materiales básicos considerados, pueden tener aplicación: así mismo se tiene planeada la publicación periódica de información complementaria aplicable a algunos tipos de obra. Como expresión final, queda entonces la formula expresada como sigue: Pa = Pmo + Pm Cnm + Pma Cnma Cimo Cim Cima El factor de ajuste calculado con esta formula, se aplicara tanto a los costos directos como a los indirectos de los precios unitarios, que se supone varían en la misma relación, y el importe de la utilidad se conserva invariables durante los primeros doce meses de ejecución de la obra, de excederse el plazo de doce meses, la utilidad podrá ajustarse a juicio de a dependencia; pero sin que el factor de ajuste exceda al calculado con la formula para el costo directo.

229


La aplicación de la formula queda sujeta a las siguientes bases: a) los ajustes por motivo de incremento se estudiaran a solicitud del

constructor; los de decremento, se estudiaran a juicio de la dependencia y oyendo al constructor.

b) Para que proceda el ajuste, además de que las razones aducidas para solicitarlo hayan ocurrido al formularse la solicitud, los conceptos de obra fundamentales deberán estar realizándose conforme al programa de trabajo vigente y aplicar la formula al importe de todos los conceptos de obra pendientes, resulte una variación superior al 5% del valor total de la obra por ejecutar.

ARTICULOS CORRESPONDIENTES AL AJUSTE DE COSTOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL D. F.

Artículo 57.- EL ajuste de costos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos: I. La revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste; II. La revisión por grupo de precios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del contrato, y III. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este artículo.

Fracción reformada DOF 07-07-2005 Artículo 58.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior se sujetará a lo siguiente: I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa imputable al contratista, procederá el ajuste de costos exclusivamente

230


para los trabajos pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere convenido. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones; II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices nacionales de precios productor con servicios que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera el contratista y la dependencia o entidad no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México; III. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, y V. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Contraloría.

Artículo 59.- Las dependencias y entidades podrán, dentro de su

presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios y mixtos en la parte correspondiente, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados. Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad de titular del área responsable de la contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados. Los contratos a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes de costos. Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado o la parte de los mixtos de esta naturaleza, se presenten circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la propuesta que sirvió de base para la

231


adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa originalmente pactado; las dependencias y entidades deberán reconocer incrementos o requerir reducciones. Lo dispuesto en el párrafo anterior, se regirá por los lineamientos que expida la Contraloría; los cuales deberán considerar, entre otros aspectos, los mecanismos con que cuentan las partes para hacer frente a estas situaciones. Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la celebración oportuna de los convenios será responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate. De las autorizaciones a que se refiere este artículo, el titular del área responsable de la contratación de los trabajos informará al órgano interno de control en la dependencia o entidad que se trate. Al efecto, a más tardar el último día hábil de cada mes, deberá presentarse un informe que se referirá a las autorizaciones otorgadas en el mes calendario inmediato anterior. Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago. No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones correspondientes o el programa de ejecución.

ARTICULO CORRESPONDIENTES AL AJUSTE DE COSTOS DEL REGLAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DEL D. F.

Artículo 65.- El ajuste de los costos por variaciones económicas en la

inflación o deflación, se hará según el caso, mediante cualquiera de los procedimientos que se señalan en las fracciones I, II o III de este artículo, tomando para el ajuste de los costos los relativos publicados por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo o en su defecto por el

232


Banco de México señalados como índices nacionales de precios de productor con servicios, o realizando mercadeo directo según la metodología establecida en las políticas administrativas, bases y lineamientos. I. Revisar el efecto del incremento o decremento de los costos en la matriz de cada uno de los conceptos de cada contrato por separado, para obtener el ajuste; II. Revisar un grupo de costos, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del monto total faltante del contrato. En este caso se tomarán los importes de mayor a menor hasta acumular cuando menos ese ochenta por ciento mencionado; En los procedimientos anteriores, la revisión será promovida por la Administración Pública o a solicitud escrita del contratista, la que se deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria que acredite el incremento o reducción, misma que se deberá presentar dentro de un plazo que no excederá de cuarenta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; la Administración Pública dentro de los veinte días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, con base a la documentación aportada por el contratista, resolverá por escrito lo que corresponda, y III. En el caso de las obras, agrupadas por tipo, en las que se tenga establecida la proporción en que intervienen los insumos por rubro, en el total del costo directo de las mismas, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones, oyendo a la Cámara Nacional de la Industria que corresponda, según el tipo de obras por ajustar en sus costos. En este supuesto, la Administración Pública podrá optar por el procedimiento anterior cuando así convenga, para lo cual, deberá agrupar aquellas obras que por sus características contengan conceptos de trabajos Similares y consecuentemente sea aplicable el procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de obras y se aplicarán exclusivamente para los contratos cuyas obras estén dentro de dichos grupos, y no se requerirá que el contratista presente la documentación justificatoria. El contratista solicitará el ajuste de costos en un lapso no mayor a cuarenta días hábiles posteriores a la publicación de los índices de relativos mencionados, y de no cumplir con ello, perderá el derecho de cobro del ajuste respectivo a la obra ejecutada en el período correspondiente

233


VI.17 EXPLOSIÓN DE INSUMOS.

INNOVACIÓN Y PROYECTO DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. S.A. de C. V. Dependencia: Concurso No.

44919002-001-08 Fecha:

2008/05/09

Duración: 120 días naturales

Obra: Nave de Almacenamiento de 1,540.00 m2 para Presas de Gavión Lugar: Cuenca del Arroyo Cano Inicio Obra: 19-May-2008 Ciudad: Fin Obra: 15-Sep-2008

DOCUMENTO

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA Código Concepto

Unidad Fecha Cantidad Precio Importe

1 MATERIALES AC001 Aceite de motor a diesel # 40 lto 08-May-2008 493.6167 $35.00 $17,276.58DIE001 Diesel lto 09-May-2008 2,833.10 $5.80 $16,431.97GAS001 Gasolina lto 08-May-2008 1,841.59 $7.05 $12,983.21MA001 Barrote de pino de 3a. pza 08-May-2008 350.7061 $37.50 $13,151.48MA002 Clavo de 4" y/ó 2 1/2" kg 08-May-2008 110.4595 $19.90 $2,198.14MA003 Pintura de esmalte rojo lto 08-May-2008 1.5400 $73.22 $112.76MA004 Acero de refuerzo Fy= 4,200 kg/cm2 kg 08-May-2008 16,623.43 $15.90 $264,312.47MA005 Alambre de amarre kg 08-May-2008 493.4013 $22.50 $11,101.53MA006 Tabla de pino de 3a. pza 08-May-2008 11.8032 $45.00 $531.14MA007 Diesel lto 08-May-2008 245.9500 $6.60 $1,623.27MA008 Concreto premezclado f'c= 250 kg/cm2 m3 08-May-2008 129.8352 $950.00 $123,343.44MA009 Curafest rojo lto 08-May-2008 102.2200 $25.60 $2,616.83MA010 Cemento gris tipo I Ton 08-May-2008 8.4698 $1,650.00 $13,975.17MA011 Triplay de pino de 3a. x 5/8" e. hja 08-May-2008 90.5093 $290.00 $26,247.70MA012 Polín de madera de pino de 3a. pza 08-May-2008 78.9425 $74.50 $5,881.22MA013 Alambrón de 1/4". kg 08-May-2008 173.5000 $18.15 $3,149.03MA015 Grava triturada de 3/4" m3 08-May-2008 12.7902 $180.00 $2,302.24MA016 Arena de mina de 1a. m3 08-May-2008 17.0908 $120.00 $2,050.90MA017 Agua de pipa para concreto m3 08-May-2008 5.1583 $45.00 $232.12MA018 Block hueco de concreto 15 x 20 x 40 cms pza 08-May-2008 5,137.48 $5.80 $29,797.40MA020 Mortero Ton 08-May-2008 3.5603 $1,250.00 $4,450.38MA021 Escalerilla cal. 12 x 13 cms m 08-May-2008 452.1000 $5.30 $2,396.13MA022 Acero redondo liso ASTM A-36 x 1" diám. kg 08-May-2008 542.0800 $13.50 $7,318.08MA023 Maquila de roscado de ancla, cuerda está pza 08-May-2008 112.0000 $44.00 $4,928.00MA024 Tuerca hexagonal 1" diam. °5 pza 08-May-2008 224.0000 $7.50 $1,680.00MA025 Roldana de presión 1" diam. pza 08-May-2008 112.0000 $3.25 $364.00MA026 Placa a.c. ASTM A-36 x 1/4" e. kg 08-May-2008 79.6208 $14.50 $1,154.50MA027 Soldadura de electrodo revestido E60XX kg 08-May-2008 10.7520 $33.50 $360.19MA028 Placa a.c. ASTM A-36 de 5/16" e a 5/8" e kg 08-May-2008 22,157.19 $14.75 $326,818.62MA029 Oxígeno industrial m3 08-May-2008 179.8838 $48.55 $8,733.36MA030 Soldadura de microalambre tubular kg 08-May-2008 422.0418 $49.50 $20,891.07MA031 Acetileno kg 08-May-2008 44.9709 $160.39 $7,212.88MA032 Primario estructural gris No. 2 de Comex lto 08-May-2008 139.5247 $43.02 $6,002.35MA033 Thinner estándar lto 08-May-2008 66.7349 $14.78 $986.34MA034 Mezcla de CO2-Argón 85-15 m3 08-May-2008 75.9675 $82.12 $6,238.45MA035 Perfil Monten de 8" y 10" cal. 14 kg 08-May-2008 15,395.27 $14.75 $227,080.28

234


1 MATERIALES MA036 Flete estructura Tula-Toluca fte 08-May-2008 3.5977 $4,500.00 $16,189.65MA038 Soldadura de electrodo revestido E70XX kg 08-May-2008 262.4077 $33.50 $8,790.66MA039 Acero redondo liso ASTM A-36 de 19 y 13 kg 08-May-2008 2,062.61 $13.90 $28,670.27MA040 Barra roscada 19 mm diam x 1.00 mts de l pza 08-May-2008 35.7126 $68.00 $2,428.46MA041 Tuerca hexagonal 3/4" diam °5 pza 08-May-2008 357.1615 $4.40 $1,571.51MA042 Lámina pintro R-101 de Hylsa cal. 24 m2 08-May-2008 2,344.28 $135.90 $318,586.97MA043 Pija autotaladrante de 1/4" x 1" c/rolda pza 08-May-2008 754.2450 $0.55 $414.83MA044 Flete lámina y accesorios fte 08-May-2008 1.0034 $3,500.00 $3,511.90MA045 Lámina lisa pintro cal. 22 en 3' x 10' hja 08-May-2008 46.7620 $390.00 $18,237.18MA046 Maquila de doblez de lámina gpe 08-May-2008 280.6000 $6.00 $1,683.60MA047 Remache pop # 50 pza 08-May-2008 1,403.00 $0.25 $350.75MA048 Silicón de poliuretano mca. Sika Tubo 08-May-2008 16.8360 $50.00 $841.80

MALL001 Llantas para retroexcavadora CAT-455 JGO 08-May-2008 0.0281 $14,335.00 $402.81MALL002 Neumáticos para grúa hidráulica JGO 08-May-2008 0.0804 $25,000.00 $2,010.00

Total: MATERIALES $1,579,623.62

2 MANO DE OBRA

MO001 Técnico Topógrafo jor 04-Jun-2008 5.0004 $749.83 $3,749.45MO002 Ayudante de topógrafo jor 04-Jun-2008 10.0008 $434.08 $4,341.15MO003 Cabo de oficios (mando medio) jor 04-Jun-2008 27.8557 $858.36 $23,910.22MO004 Ayudante general jor 04-Jun-2008 784.2712 $345.70 $271,122.55MO005 Oficial albañil de obra negra jor 04-Jun-2008 152.0960 $575.53 $87,535.81MO006 Oficial carpintero de obra negra jor 04-Jun-2008 77.4000 $716.93 $55,490.38MO007 Oficial fierrero jor 04-Jun-2008 77.4000 $646.23 $50,018.20MO008 Oficial soldador jor 04-Jun-2008 131.0013 $681.57 $89,286.56MO009 Oficial pailero (trazo y corte) jor 04-Jun-2008 30.1549 $787.68 $23,752.41MO010 Oficial Maniobrista ( montaje ) hr 04-Jun-2008 127.6449 $893.72 $114,078.80MO012 Sobrestante estructurista jor 04-Jun-2008 18.1638 $1,070.55 $19,445.26MO013 Oficial armador jor 04-Jun-2008 60.2887 $716.93 $43,222.78MO014 Oficial maquilador de lámina JOR 04-Jun-2008 12.0257 $893.72 $10,747.61MO015 Oficial laminador JOR 04-Jun-2008 27.1800 $893.72 $24,291.31Total: MANO DE OBRA $820,992.49

3 EQUIPO Y HERRAMIENTA

%MO Herramienta manual % 08-May-2008 $24,755.44%MO01 Anadmios tubulares % 08-May-2008 $22,218.46CF001 Equipo de topografía HRS 16-Jun-2008 40.0000 $9.44 $377.60CF002 Retroexcavadora CAT-455 HRS 16-Jun-2008 56.1130 $124.35 $6,977.65CF003 Vibrador a gasolina HRS 16-Jun-2008 584.4404 $6.53 $3,816.40CF005 Olla revolvedora de 1 saco HRS 16-Jun-2008 17.6539 $7.50 $132.40CF006 Planta de soldar eléctrica a 300 amps HRS 16-Jun-2008 126.6246 $7.33 $928.16CF007 Equipo de corte semiautomático HRS 16-Jun-2008 241.1969 $8.00 $1,929.58CF008 Planta de soldar eléctrica para microa HRS 16-Jun-2008 643.1073 $15.95 $10,257.56CF009 Compresor horizontal de 1 HP completo HRS 16-Jun-2008 648.8396 $4.73 $3,069.01CF011 Grúa hidráulica 20 tons HRS 16-Jun-2008 160.7768 $243.18 $39,097.70

Total: EQUIPO Y HERRAMIENTA $113,559.96


CONCLUSIONES

En la actualidad existe un gran crecimiento en la densidad de población y en nuestro país se necesita cada día de un mejor desarrollo de la infraestructura, por lo tanto nuestro objetivo principal como ingenieros civiles es diseñar, planear y construir con calidad, seguridad y economía en un tiempo razonable para beneficio y comodidad de la sociedad. Esto lo estamos logrando a través del uso de nuevas tecnologías como son los paquetes de cómputo (software), herramienta de gran utilidad, que nos da la oportunidad de acortar tiempos en los trabajos de acciones repetitivas. Es así como surgió el interés por desarrollar el Seminario de Titulación llamado “Software de Precios Unitarios en la Elaboración de Paquetes de Concurso e Inspección de Obras”. El contenido está basado en los ordenamientos actuales de las leyes y reglamentos que rigen todos los proyectos de construcción, desarrollamos temas como la empresa constructora y las formas para constituirlas, así como los elementos que la integran concluyendo que tenemos que fijarnos la meta como ingenieros, no solo de trabajar en una, sino de crear la propia, donde podamos ser capaces de administrarla y con ello crear nuevas fuentes de empleo. Otros temas importantes fueron el conocimiento de: la Ley De Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas, Ley Federal del Trabajo entre otras, así como las dependencias que se involucran como la Secretaria de Hacienda y crédito público (SHCP), INFONAVIT, SAR, IMSS; ya que es muy necesario analizar los derechos y obligaciones tanto del contratista como la dependencia, porque tenemos el compromiso de cumplir con todos los lineamientos, para estar dentro de los estándares internacionales. Finalmente analizamos los datos que intervienen en la convocatoria y las bases de un concurso de obra, tomando como ejemplo la construcción de una Nave Industrial, del cual consideramos y revisamos los conceptos más sobresalientes del catálogo, como lo son: el suministro y montaje de las estructuras (columnas y trabes) de acero, las que analizamos desde los básico hasta la obtención del importe total de los trabajos en mención, aplicando el Paquete de Neodata 2008 (Precios Unitarios), tal vez una de las herramientas de mayor uso en nuestro país, toda vez que empresas como ICA; BUFETE INDUSTRIAL, GMD, LA JUDICATURA DEL DF, PEMEX, CFE, DDF, dan crédito de su poder.


GLOSARIO DE TERMINOS

Administración de obra: Es el resultado de los recursos técnicos y de organización necesaria para construir una obra. Administración pública: Las dependencias, unidades administrativas, órganos desconcentrados y entidades paraestatales del DF. Ajuste de Costos: Determinación de variación del costo que se representa en los montos totales de la ejecución de los trabajos que se encuentran en los programas durante la ejecución de un contrato y se aplica a las estimaciones efectuadas por el incremento o decremento en el costo de insumos. Amortizar: Recuperar la forma invertida en un negocio o en el costo de una inversión, en muebles, maquinaría etc. Análisis económico de Obra Pública: Es el estudio técnico financiero que muestra la viabilidad de la obra, o bien, el estudio costo/beneficio a la evaluación de propuestas en licitaciones de proyectos integrales. Básicos: son los insumos que se pueden utilizar en varios conceptos de obra, tal es el caso de morteros, concretos, cuadrillas, etc. Se estructura un precio básico a costo directo en el cual se integran los insumos necesarios que lo componen y posteriormente utilizar este precio básico en la integración de los precios unitarios compuestos de los conceptos que son necesarios. Cargo por utilidad: la empresa determina el porcentaje de utilidad de acuerdo a sus propios intereses y a la fuerza de mercado. Cargos adicionales: Gastos que realizan los contratistas como obligaciones adicionales que no se encuentran establecidas en el contrato o en las disposiciones oficiales, como son los descuentos previstos en el código financiero del DF. Corto Plazo: Intervalo de tiempo menor a un año. Costo de financiamiento: Es cuando el contratista debe aportar de sus propios recursos económicos para ejecutar la obra.


Costo Directo: suma de materiales, mano de obra y herramienta o equipo necesario para la realización de un trabajo. Costo Indirecto: Es la suma de los gastos que se erogan en lo técnico y administrativo para la realización de cualquier trabajo que se pretenda desarrollar. Escalatoria o Ajuste de Precios Unitarios: En la actualidad en México esto llego a constituirse en una autentica necesidad del sector de la construcción, ya que en el contexto de su problemática el efecto financiero pasó a ser uno de los principales factores de adversidad y puede definir como un fenómeno económico que se caracteriza por el alza sostenida e irreversible del precio, generados por una demanda en exceso sobre la capacidad de oferta. Fianza: Es una garantía o prenda que se otorga como seguridad del buen cumplimiento del contrato. Financiamiento: Es un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos. Garantía: tiene por objeto que el contratante pueda contar con un recurso para compensar los días y perjuicios que lo origine el incumplimiento del contratista; las formas pueden ser:

a) Cheque cruzado con cargo a una cuenta expedida por la institución bancaria nacional.,

b) Fianza expedida por la institución de fianzas legalmente autorizada. c) Garantía bancaria mediante depósitos que se integrara a través de una

retención por un tanto que se cuantificaran con un porcentaje de las estimaciones a precio original y su IVA.

Insumo: Materia prima ni elaborada o transformada. Largo Plazo: Intervalo de tiempo mayor a cinco años. Liquidación: Acto que consiste en cerrar importes de pago por trabajos realizados a precio alzado. Mediano Plazo: Intervalo de tiempo entre uno y cinco años. Norma Técnica: Conjunto de reglas científicas o tecnológicas de carácter obligatorio en las que se establezcan los requisitos, especificaciones,


parámetros y límites permisibles que deberán observarse en el desarrollo de actividades o en el uso y destino de bienes. Norma: Regla que establece el criterio y lineamientos a través de parámetros cuantitativos y cualitativos y que regula las acciones de las personas e instituciones en el desempeño de su función. Opus: Del latín trabajo. Precio Alzado: Remuneración o pago total fijo pactado inicialmente que debe cubrirse al contratista por el trabajo totalmente terminado. Precio Compuesto: Son los precios unitarios donde aparece la totalidad de los insumos mas los porcentajes calculados de indirectos, financiamiento, utilidad y en su caso cargos adicionales, en ellos pueden aparecer uno o más costos básicos formando parte del mismo. Precio Unitario: pago total que debe cubrirse al contratista por unidad de concepto de trabajo terminado, este implica la composición de costos directos, indirectos, costos por financiamiento, cargos por utilidad y cargos adicionales. Proyecto ejecutivo de obra: Conjunto de planos, memorias descriptivas y de cálculo, catálogos de conceptos, normas y especificaciones que contengan la información y definan los aspectos para construcción de una obra. Salario nominal: Es aquel con que se paga a un trabajador por parte de un patrón sin incluir las prestaciones que por ley le comprende. Utilidad: Cantidad de dinero que comprende la percepción bruta acumulada considerada en el precio unitario dentro de la cual se incluyen los impuestos, participación de los trabajadores en la utilidad, aportaciones a instituciones y otras relativas así como la utilidad neta del contratista. LOPSRM: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. RLOPSRM: Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. LFT: Ley Federal del Trabajo.


BIBLIOGRAFíA

• Münch Galindo Lourdes, “Fundamentos de Administración” Trillas, México 2005, Pág. 320 - 348

• Koontz Harold, “Administración Contemporánea” Mcgraw Hill, México 1998, Pág. 208 - 230

• Agustín Ponce, “Administración Moderna” Limusa, México 2005 Pág. 34 – 124

• Francisco Tavera Escobar y Mario Fortino Morales Gutiérrez “Reflexiones para la Dirección y Planeación de Empresas” Talleres gráficos del IPN.

• George R. Terry, Stephen G. Franklin, “Principios de Administración” Continental, México 1998, Pág. 123 - 143

• Harold Koontz, Heinz Weihrich, “Administración, una perspectiva global” McGraw Hill, 11° Edición México, Pág. 235 - 276

• Hernández y Rodríguez Sergio,"Introducción a la Administración" Mc. Graw Hill, México 1994, Pág. 124 - 213

• “Ley General de Sociedades Mercantiles” México 2000. Toda.

• “Leyes de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas” ultima Reforma 2007. Toda.

• “Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas” ultima Reforma 2007. Todo.

• Asesores C. P. José de Jesús Ruiz Sánchez, Georgia Ivonne Ramírez Esquivel, “Prontuario Fiscal” México, sexta edición 2003, Pág. 161 - 267.


Fuentes de información Internet.

⇒ www.shcp.gob.mx ⇒ www.imss.gob.mx ⇒ www.leyes.com.mx ⇒ www.unamusapuntes.com/ (Tienda virtual) ⇒ www.cddhcu.gob.mx/leyinfo ⇒ www.sociedadanonima.cbj.net. ⇒ www2.uaem.mx/fca/leyes/leygsm.html#cap%205

⇒ www.compranet.gob.mx

⇒ www.salariosminimos.org.mx

⇒ www.elprisma.com/portal para investigadores y

profesionales

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALtesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/242/1/USO DE... · de computo...

Documents

Transcript of INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONALtesis.ipn.mx/jspui/bitstream/123456789/242/1/USO DE... · de computo...