LICITACION PUBLICA Nº

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe

LICITACION PUBLICA Nº

OBRA: ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.


0001

LICITACION PÚBLICA Nº

OBRA: ESTACIONES DE CARGA PARA VEHICULOS ELÉCTRICOS

I N D I C E G E N E R A L

Nº Descripción Página

1 DATOS DE LA APERTURA 0002 2 MEMORIA DESCRIPTIVA 0004 3 PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES (P.U.B. Y C.) 0006 4 PLIEGO COMPLEMENTARIO AL P.U.B. Y C 0018 5 ANEXOS 0032 6 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 0047 7 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 0054 8 PLANOS 0063 9 CRONOGRAMA DE INVERSIONES 0072 10 CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA 0074 11 PLANILLA DE PROPUESTA 0076 12 PLANILLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS 0078 13 PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL 0081 14 CIRCULAR 0083 15 ANEXO ESTRUCTURA DE COSTOS 0085


0002

DATOS DE LA APERTURA


0003

DATOS DE LA APERTURA

OBRA: ESTACIONES DE CARGA DE VEHICULOS ELECTRICOS

LICITACION PUBLICA Nº

PRESUPUESTO OFICIAL: $5.033.000,00.- (Pesos cinco millones treinta y tres mil ) I.V.A. INCLUIDO

.

APERTURA:

Fecha: ....../....../......

Hora:

Lugar:

Garantía de oferta: $50.330,00 IVA incluido(Pesos: cincuenta mil trescientos treinta

IVA incluido)


0004

MEMORIA DESCRIPTIVA


0005

LICITACION PÚBLICA Nº

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOSEl presente Pliego Licitatorio t iene por obj eto cont ratar la pr ovisión de m ateriales, m ano de obr a, equipos y herramientas para r ealizar dos puest os de car ga par a v ehículos eléct ricos sobr e la Autopista Rosario – Santa Fe, en espacios contiguos a los predios de las estaciones de servicio YPF La Ribera e YPF Arocena.

Las dos estaciones sobre la autopista se van a construir en simultáneo en dos etapas. Unaprimer etapa que consista, una vez realizado el estudio de suelo y los cálculos cor respondientes, enla realización de la plat ea y bases, asfalto, la delimitación con pintura epoxi del espacio f ísico donde se estaciona el vehículo, el suministro eléct rico par a car gadores y su est ructura de t abiques de mampostería de ladr illos com unes, r evestidos con pl acas de alum inio liso, cir cuito eléct rico para iluminación y auxiliares, instalación de car gadores y cartelería vial general y monocolumnas de 8m de altura.Luego de concluida la primer etapa se continuará con los pendientes para dar fin a la obra, como ser tabiques de hormigón armado a la v ista, revestidos con placas de alum inio perforadas, iluminados y con su correspondiente cartelería y la provisión y colocación de la cubierta metálica.

Los trabajos se realizarán en forma programada, de manera que las tareas se desarrollen sin afectar el funcionamiento de otros sectores del predio.

Se procederá en un t odo de acuer do con planos adj untos, Especif icaciones t écnicas par ticulares, Planilla de Propuesta, Especificaciones Técnicas G enerales par a O bras Civ iles ( ETN N° 40/ 00) y demás pliegos que conforman el presente legajo.

Todas las tramitaciones ante las Reparticiones públicas y/o privadas de la ciudad de Rosario y Santa Fe, necesarias para la correcta ejecución de la obra, estarán a cargo del Contratista.

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe_________________________________________________________________________________________

006

PLIEGO UNICO DE BASESY CONDICIONES


007

PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I CONCEPTOS GENERALES

ARTÍCULO 1 – Objeto del Pliego. El p resente pl iego establece las bases y condiciones a que se a justará la li citación, adjudicación, contratación, e jecución y rece pción d e la s obras públicas, sin perjuicio de la s ba ses y con diciones complementarias y especificaciones técnicas para cada obra.

ARTÍCULO 2 – Denominaciones – Significado. A lo s ef ectos de l a apl icación de e ste Plieg o y todo otro d ocumento contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:

EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe.

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y vigilancia de los trabajos. PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta.--

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se adjudica la obra. CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra.

SUB-CONTRATISTA: Persona física o jurídica auxiliar, con quien el Contratista contrata determinados trabajos de la obra.

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA: Representante del Contratista encargado de la conducción de la obra.

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa.

ARTÍCULO 3 - Conocimiento de Antecedentes. Quien concurre a la li citación de una Obra Pública no po drá alegar en caso alguno, falta o deficiencia de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego y el solo hecho de concurrir implica el perf ecto conocimiento y comprensión de las c láusulas, como asimismo de lo s lugares donde la o bra debe ejecutarse, de s us condiciones de lo s precios de lo s materiales, fletes, medios de transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de l os terrenos, régimen de los cursos de agu a, agua de c onstrucción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se admitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas.

Tampoco s e p odrá ale gar en n ingún caso, desconocimiento o mala in terpretación de la s bases y condiciones complementarias y especificaciones adicionales para cada obra, de lo s planos y demás elementos de la do cumentación aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherente a O bras Públicas o que con ellas tengan atingencia.

ARTÍCULO 4 - Adquisición de las Bases de Licitaciones - Documentaciones. Todo int eresado e n co ncurrir a un a Licitación podrá acceder gratuitamente al legajo de Obra publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la sección a consignarse en cada caso.

Los legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la EPESF, serán públicos y estarán disponibles en todo momento.

ARTÍCULO 5 - Capacidad y Habilitación. La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de

Obras Públicas, están regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas.

ARTÍCULO 6 - Bases y Condiciones Complementarias. Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes:1) Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de contratación adoptada.2) Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto.

3) Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación.4) Plazo para la ejecución de los trabajos.5) Régimen para el reconocimiento de las variaciones de Costos.6) Detalle de los Ítems del Presupuesto de la Licitación con las especificaciones pertinentes.7) Régimen de acopio.8) Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa y el Representante Técnico de la Obra.

9) Equipo mínimo exigido para la Obra.10) Porcentaje de retenciones en garantía a constituir para la obra.11) Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice.12) Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las condiciones previstas en la Ley.13) Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente.

14) Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de contratación.


008

ARTÍCULO 7 - Orden de Prelación. En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente:1) Planos de la obra licitada incluidos en el Legajo.a) De detalle.b) De conjunto.

2) Pliegos.a) Bases y Condiciones Complementarias.b) Especificaciones Técnicas Particulares.c) Único de Bases y Condiciones.d) Especificaciones Técnicas Generales.

3) Presupuesto Oficial.

Si la dis crepancia apareciera en un mi smo plano entre la di mensión apreciada a es cala y la expresada en c ifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente.

ARTÍCULO 8 - Informaciones Suplementarias. Las dud as que p udieran or iginarse e n los p lanos, c ómputos métr icos, pliegos y demás elementos del legajo, por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito a la EPESF, solicitando concretamente la aclaración que estimen necesarias, lo que podrán hacer hasta (7) días hábiles antes de la fecha fi jada para abrir la propuesta, debiendo la EPESF ex pedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) horas de anticipación a la mencionada fecha.El corr eo e lectrónico pu ede ser uti lizado para lo s f ines m encionados anteriormente, pe ro de forma c omplementaria, no formal.Las respuestas a las consultas serán publicadas en el Portal Web Oficial de la EPESF, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su acceso a la totalidad de eventuales oferentes.Asimismo, la EPESF indicará la oficina administrativa en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, quedando debidamente notificados, aunque no concurrieren.Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, será de aplicación lo establecido en el Decreto N° 4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas.La EPESF indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las publicaciones del artículo22°de la Ley de Obras Públicas.

ARTÍCULO 9 - Cómputo de los Plazos. Todos l os plazos e stablecidos en el presente pl iego s e computarán en días hábiles administrativos excepto que se disponga expresamente su cómputo en días corridos.

CAPITULO II

LICITACIONYADJUDICACION

ARTÍCULO 10 – Lugar y Fecha de Presentación de las Ofertas. Deberán ser presentadas en el lugar que se indique en el aviso de Licitación, en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora fijado para la apertura del acto.

Cuando sin expresa habilitación de día y hora, se hubiere fijado para el acto un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitación se declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora.

No serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio con posterioridad al acto de apertura, aún cuando se justifique con el matasellos u otro elemento haberse despachado a tiempo.

ARTÍCULO 11 - Domicilio del Proponente. Los proponentes deb erán con stituir do micilio en la ciu dad que Indi que el Pliego Complementario. Se considerará como domicilio del oferente, adjudicatario o contratista el constituido en su oferta.

Los d omicilios a sí c onstituidos se considerarán su bsistentes y será n v álidas las notificaciones que en e llos se r ealicen mientras no medie notificación fehaciente de su cambio. Los oferentes deberán constituir en su ofert a una d irección de correo electrónico en las que serán válidas las notificaciones o c omunicaciones en los términos que establezca el Pliego Complementario.

ARTÍCULO 12 - Presentación. Para presentarse a una L icitación y para que sea válida su concurrencia, el Proponente debe depositar por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecido parael respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier o tro medio sin responsabilidad alguna para la EPESF por dem ora o ex travío de cualquier origen.

En ningún caso el sobr e de prese ntación tendrá m embrete, ni ins cripción alguna que i dentifique al Propon ente y llevará como única leyenda la siguiente:


009

Licitación de......................... (Nombre de la obra) ............................ a verificarse el día.................................................... alas................ en calle………................................... Nº Santa Fe.

ARTÍCULO 13 - Documentos para la Presentación. Los documentos que deben incluirse en el sobre de presentación son los siguientes:

1º) Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más presupuestos oficiales, por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser constituida por algunas de las siguientes formas:a) Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe.b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial.c) Créditos no afectados que el Proponente tenga a su favor con la provincia.d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Superioridad.

e) Fianza mediante póliza de seguro.2º) La documentación a que se refiere el Artículo 4), visada por el Proponente y Director Técnico. Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital acompañando al efecto Declaración Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en el legajo de Obra.

3º) Certificado de habilitación para la licitación de la obra, objeto del l lamado, expedido por el Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia.

4º) C ertificados fi scal par a c ontratar em itido por AFIP /DGI y C onstancia de c umplimiento Fi scal e mitida po r API o lo s documentos que en el futuro los reemplacen.

5º) La d eclaración de que para cualquier cuestión que se suscite, se acepta la jurisdicción de la j usticia ordinaria de l a capital de la Provincia.

6º) Sobre-Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de precio de los ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra, y llevará por leyenda:

Propuesta de............................................... (Nombre de la Empresa)......................................

7º) El Pl an de T rabajo y l os p lanes de inversiones y d e ac opio cuando se lo so licite en el Pli ego C omplementario proyectados para llevar a cabo las obras

8º) D etalle del eq uipo qu e d ispone, o e l q ue arrendará p ara re alizar la O bra conforme al pl an de trabajos pr evisto d e acuerdo con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.

9º) Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la Obra.

10º) Las ac laraciones, m odificaciones o c omplementaciones de lo s doc umentos d e Li citación que la EPESF hub iere publicado a través del Portal Web oficial de la EPESF.

11º) Sellado de Ley de la Propuesta.

12º) Otras formalidades que determinan los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias.

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 7, será causa de rechazo de la o ferta en el mismo acto de apertura por las Aut oridades que lo pre sidan. La om isión de los requisitos ex igidos por los resta ntes inc isos podr á se r suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cualsin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.

ARTÍCULO 14 - Propuesta. La pro puesta se pr esentará por du plicado, red actado en i dioma c astellano, sin r aspadura, enmienda, entre linea o te stado que no se hub ieren salv ado for malmente al fin al, e ineludiblemente en la s pla nillas entregadas a tal fin por la EPESF.

Será colocado en el Sobre Propuesta conjuntamente con el análisis del precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa en todas sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.

En caso de licitarse la obra por el s istema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total correspondiente a la propuesta.

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que determina el

Pliego de Ba ses y C ondiciones C omplementarias y e star hab ilitado por el C olegio P rofesional correspondiente d e l a Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 15 - Mantenimiento de la Oferta. El proponente debe mantener su oferta durante el plazo fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias.


0010

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la EPESF qu edan automáticamente prorrogadas. A ta l fin la EPESF lo c omunicará oportunamente a lo s oferentes seleccionados. La obl igación de mantener y garant izar la ofert a se renovará automáticamente por períodos de treinta

(30) d ías c orridos, h asta un m áximo d e p lazo i gual al p lazo o riginal d e mantenimiento es tablecido en e l P liego Complementario, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de la misma con -por l o menos- cinco (5) días corridos de a ntelación al día del v encimiento de un p eríodo determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de la garantía de la oferta.".

ARTÍCULO 16 - Acto de licitación. El Acto de Licitación se verificará en la sede que se habilite especialmente al efecto en el día y hora estab lecido, con asistencia del fu ncionario que lo presi da, demás autoridades y de todas la s personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en elartículo 22 de la Ley de Obras Públicas N° 5188, la EPESF publicará en el Portal Web de la EPESF Lugar, Fecha y Hora del Acto de Apertura de la Licitación.

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la for ma que establece el Artículo 11) del Decreto 4174/15, o el que lo sustituya.

ARTÍCULO 17 - Apertura de los Sobres de Presentación. El día de la Li citación y a la hora fij ada, bajo la presencia del funcionario designado al efe cto en su c aso, s e a nunciará el n úmero d e la s propuestas reci bidas e i nmediatamente se procederá a a brir, en presencia de los i nteresados que concurran al a cto, los sobres de presentación mencionando los documentos que se acompañan.

Terminado el examen de las prese ntaciones, se oirán las obs ervaciones que teng an que formular los proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes.

ARTÍCULO 18 - Apertura de los Sobres de Propuesta. Los “Sobre–Propuesta” correspondientes a las pr esentaciones que llenen los requisitos establecidos, quedan de he cho incluidos en la licitación y serán abiertos, dándose lectura de las propuestas en presencia de l os concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o representantes au torizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que crean necesarias.

ARTÍCULO 19 - Observaciones. Las observaciones que se formulen durante el acto de Apertura de la Licitación deberán ser con cretas y conc isas, en forma v erbal, s in ad mitirse discusión s obre el las, aju stadas estr ictamente a lo s hech os o documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan.

ARTÍCULO 20 -Acta. De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará acta la que previa lectura, será firmada por los fu ncionarios actuantes y los asist entes que q uieran hacerlo, en l a que s e dejará constancia de las o bservaciones que se formulen y de las decisiones que pudiere tomar el funcionario actuante.

Los proponentes tendrán derecho a de jar sentado en acta las observaciones que a su cr iterio sean procedentes y podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de las cuarenta y ocho (48) hora s de su cl ausura. La impugnación debe ser fundada.

ARTÍCULO 21 – Aprobación de la Licitación y Adjudicación de los Trabajos. Cumplido los trámites administrativos que correspondan, la EPESF j uzgará en def initiva l a ap robación de la licitación y ad judicará los trab ajos a l pr oponente q ue hubiera formulado la oferta más conveniente.

La EPESF p uede, s i no las estima convenientes, rechazar todas las propuestas, sin que es to dé derecho a r eclamo de ninguna naturaleza a los proponentes. Igualmente, si el Acto de Licitación hubiere tenido vicios o si hubieran violado por parte de los funcionarios, las disposiciones establecidas en es te Pl iego, la EPESF estará facultada para declarar nu la la Licitación.

CAPITULO III

CONTRATACION

ARTÍCULO 22 - Contrato. Resuelta la adjudicación y notificada al adjudicatario, éste debe presentarse dentro de los treinta (30) días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato.

ARTÍCULO 23 - Depósito en Garantía del Contrato. Dentro de los veinte (20) días de la notificación de la adjudicación y previo a la firma del contrato, el adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al cinco (5)por ciento del importe contractual.

ARTÍCULO 24 - Documentos del Contrato. Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de las obras, los siguientes documentos:1º) El presente Pliego.2º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 3º) El Pliego Complementario.4º) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.


0011

5º) La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.6º) Los pl anos de c onjunto y de deta lle de la o bra, planillas y demás elementos i lustrativos integrantes del Legajo de la Licitación.7º) Las ac laraciones, n ormas o i nstrucciones complementarias de lo s d ocumentos de lic itación q ue l a Ad ministración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de apertura.ARTÍCULO 25 - Documentos Complementarios del Contrato. Se co nsidera do cumentación complementaria a l a siguiente:1º) Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del contrato. 2º) Las Ordenes de Servicio.3º) Las Notas de Pedido.

4º) El Plan de Trabajos y los Planes de Inversión y de Acopios cuando fueren requeridos, todos debidamente aprobados.5º) Los planos complementarios que la EPESF entregue durante la ejecución de la obra y los preparados por el Contratista.6º) Las alteraciones de las condiciones de contrato debidamente autorizadas.ARTÍCULO 26 - Firma del Contrato. El contrato será suscripto por el adjudicatario y por aquellos funcionarios que tengan la facultad de adjudicar.

Toda la documentación agregada al expediente de obra que integre el contrato, deberá ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo.El adjudicatario firmará el número de ejemplares que le exija la EPESF.ARTÍCULO 27 - Documentación para el Contratista. Una vez firmado e l contrato se entregará al contratista, sin cargo una copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta documentación, se le proveerá al precio que establezca la EPESF teniendo en cuenta el gasto producido.

ARTÍCULO 28 - Transferencia del Contrato. Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos plenamente justificados, si empre qu e e l nu evo C ontratista r eúna por lo menos igu ales con diciones y solvencia té cnica, financiera y moral.

ARTÍCULO 29 - Sub-Contrato. El C ontratista no podrá sub contratar la t otalidad de las obras y so lo p odrá hacerlo parcialmente, previa autorización escrita de la EPESF. A e se efecto el Contratista pedirá por escrito dicha autorización, en cuya solicitud dará el nombre del Sub-Contratista, la forma de subcontratación y las referencias de aquél, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la EPESF, de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

La autor ización de la EPESF para s ubcontratar obr as no exime al Contrati sta de ni nguna de las o bligaciones y de las responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la EPESF obl igación alguna para con el S ub-Contratista, quién sin e mbargo e stará so metido al rég imen de la In spección. La res ponsabilidad derivada de la s obr as subcontratadas le corresponderá al Contratista, como sí las hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al R egistro de Licitadores por el comportamiento del Sub-Contratista en la obra.

CAPITULO IV

INSPECCIONDEOBRAS

ARTÍCULO 30 - Inspección de los Trabajos. La EPESF ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal que designe al efecto y que dentro de l a jerarquía que se establezca constituirá la Inspección de Obras.

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, las inspecciones podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado al efecto por parte de dichos entes."

ARTÍCULO 31 - Inspector de Obra. El Jefe de la Inspección será representante de la EPESF en las obras. Estará a su cargo el control y supervisión de la s mismas y ante él deberá reclamar el C ontratista por las i ndicaciones y órd enes del personal auxiliar de la Inspección.

ARTÍCULO 32 - Atribuciones de la Inspección. La Inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del Contratista, para revisar la documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento delas c ondiciones del c ontrato, caso c ontrario, ef ectuará la s obse rvaciones e i mpartirá i nstrucciones, la s que d eben ser acatadas por el Contratista.

ARTÍCULO 33 - Dirección de los Trabajos. La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieren modificar el Plan de Trabajos presentado por el Contratista.


0012

ARTÍCULO 34 - Registro de Actas. Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, del cumplimiento sucesivo del Contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que se concierten entre la Inspección y el Contratista.

ARTÍCULO 35 - Libro de Órdenes de Servicio. Las relaciones entre la Inspección y el C ontratista se mantendrán por medio de O rdenes de Serv icio, que e mitirá la In spección y que se ex tenderán en el l ibro de Ó rdenes de Serv icio, el que provisto por el Contratista, se llevará encuadernado por qu intuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá ser debidamente salvada.

El C ontratista e stá obligado a rec ibir y fir mar en o bra las O rdenes d e Serv icio q ue l e em itan, pud iendo e n s u c aso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los términos del contrato.

ARTÍCULO 36 - Acatamiento. Es obl igación de l C ontratista a catar de in mediato las Ordenes d e Serv icio qu e se l e impartan, así co mo las instrucciones y obs ervaciones qu e le for mule la In spección, quedando a salvo su d erecho de reclamar ante la EPESF en los casos que corresponda.

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos.

ARTÍCULO 37 - Divergencia Durante la Ejecución de los Trabajos. En caso de existir divergencia con relación a una Orden de Servicio, el Contratista podrá obtener la revocación de la misma, exponiendo ante la EPESF, por escrito y dentro de los diez (10) días subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenten su disconformidad.

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedará firme e indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de cumplir con alguna orden de la Inspección y no man ifestara ex presamente su div ergencia con l a mi sma, el Inspector p odrá pro ceder a la par alización d e la obra comunicándolo de inmediato a la EPESF , a los fines que hubiere lugar. El t iempo de paralización no se descontará del plazo previsto para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 38 - Libro de Pedidos. El Contratista proveerá el Libr o de Ped idos, mediante el c ual se comunicará con la Inspección cuando deba realizar cualquier tipo de consulta relativa a las obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho librodeberá reunir las mismas formalidades que el libro de Órdenes de Servicio.

CAPITULO V

EL CONTRATISTA, SU SREPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTÍCULO 39 - Presencia del Contratista en las Obras. El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en l as o bras d urante to das las h oras de tra bajo, pa ra rec ibir, aten der, y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.

ARTÍCULO 40 - Representante del Contratista. El C ontratista pre sentará p or es crito a la In spección el no mbre de la persona o personas que lo representen en distintos sitios o secciones en que se subdividirá el trabajo.

Una v ez reco nocidos estos Representantes T écnicos, q uedarán au torizados para rec ibir l as Ó rdenes d e Serv icio que extienda la In spección y fir mar r ecibo de las m ismas, est ando e l C ontratista por ese s olo he cho, o bligado a s u cumplimiento.

La pr esencia y e l re conocimiento oficial d e e stos re presentantes no eliminan ni d isminuye las re sponsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego Complementario de las obras podrá exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un profesional con título habilitante.

ARTÍCULO 41 - Personal del Contratista. El C ontratista sólo e mpleará o perarios com petentes en su res pectiva especialidad y en suficiente número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato.

Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a és te el retiro de la obra, de todo el personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos.

Estas órdenes serán apelables ante la EPESF, cuya resolución debe acatarse inmediatamente.

ARTÍCULO 42 - Seguridad, Higiene y Accidentes de Trabajos. El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Acc identes de Trabajo y de Seguridad e H igiene y su Reglamentación y todas aquellas disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro.

Así mismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, debiendo cumplir las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada.

Es rigur osamente o bligatorio para el C ontratista ten er en la s obra s u n bot iquín, s uficientemente pr ovisto co n los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.


0013

ARTÍCULO 43 - Salarios de los Obreros. El C ontratista no podrá ab onar a s us obreros sal arios infer iores a losestablecidos oficialmente, debiendo entenderse que los mismos se liquidarán por la jornada legal de trabajo.

En el obrador, en un lugar bien destacado, se colocará una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos.

El C ontratista de be dar es pecial cu mplimiento a to das l as ley es tan to Prov inciales c omo N acionales, que le gislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan están incluidas en su oferta.

ARTÍCULO 44 - Jornales y Comprobantes de Pagos de Leyes Sociales. El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposicionesque determinen la jornada legal de trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento de dichas obligaciones.

El c umplimiento de lo establecido será co mprobado y d ocumentado en ca da caso por la In spección, al ex tender e l correspondiente certificado de obra. E l Contratista deberá presentar a r equerimiento de la Inspección, el comprobante de pago de las leyes sociales, cada vez que le sea solicitado.

ARTÍCULO 45 - Parte de los Trabajos. El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista remitirá a la EPES F, con la fir ma del sobrestante o Ins pector de O bra, un par te en el que s e hará c onstar los trabajos realizados en la semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde se trabaje y cantidades de obras ejecutadas clasificadas por Ítems del Contrato.

La EPESF establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de esta disposición podrá ser penada con multa según lo establece el Artículo 80 de este Pliego.

ARTÍCULO 46 - Documentación en Obra. El Contratista conservará en la obra c opia ordenada de todos los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten.

CAPITULO VI

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 47 - Plazo Para la Ejecución de las Obras. El C ontratista rea lizará tota lmente lo s traba jos m ateria de l contrato, dentro del plazo estipulado en el Pliego Complementario. Todo plazo de ejecución se entiende contado a partir de la fecha de la pri mera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciación de los trabajos según sea pert inente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTÍCULO 48 - Interpretación de Planos y Especificaciones. El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los p lanos para la rea lización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los planos, debe comunicarlo a la EPESF antes de iniciar los trabajos.

ARTÍCULO 49 - Replanteo de las Obras. El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la EPESF y el Contratista. Debe ser realizado dentro de los diez (10) días de firmado el Contrato y el Contratista tendrá que formalizar sus observaciones en igual término a partir del acto de replanteo.Es obligación del Contratista por sí o por sus representantes en obra, participar en las operaciones de replanteo y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de la Inspección, no admitiéndose sobre el particular recl amo alguno de ningun a natur aleza, qu e int erpusiera po steriormente. La s opera ciones d e repla nteo serán efectuadas pro lijamente, estableciendo m arcas, m ojones o punt os de r eferencias, que el C ontratista, e stá o bligado a conservar a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad.Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará acta, en la q ue se hará constar: 1º) Lugar y fecha del acto.2º) Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 3º) Nombre de los actuantes.4º) Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis).

5º) Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del replanteo.6º) El acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente autorizado y el Director Técnico de obra.Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será por exclusiva cuenta del Contratista.

Si ocurriera el ex travío de señale s o esta cas y fuera mene ster repetir las operaciones de replan teo, el C ontratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los ga stos de movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la EPESF que tengan que intervenir.


0014

ARTÍCULO 50 - Iniciación de los Trabajos. Extendida el primer Acta de replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los diez (10) días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este pliego establece. En caso de no ser necesario el replanteo, el plazo será de veinte (20) días desde la fecha de la firma del Contrato.

ARTÍCULO 51 - Obrador. En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de Iniciación de los Trabajos, se fijará el lugar de ubicación del obrador, el que estará cercado; todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos.

El obrad or de be e star p ermanentemente custodiado; fuera de hor ario de tra bajo pe rmanecerá cerrado y de n oche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al mismo.

ARTÍCULO 52 - Calidad y Control de los Materiales. En todas las obras se utilizarán materiales de primera calidad y en buen e stado, que d eberán ajus tarse estr ictamente a la s ex igencias que sobre l os mis mos se det erminen e n la s especificaciones técnicas.

La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para i nspeccionarlos o en sayarlos en cualquier momento y lugar durant e la prep aración, almacenamiento y utilización.

No se permitirá la utilización de los materiales, que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para su uso en la obra.

El C ontratista a pe dido de l a Insp ección, fa cilitará lo s m edios ne cesarios pa ra la toma de muestras de materiales y entregará sin cargo alguno la de los materiales a emplear en obra.

ARTÍCULO 53 - Abastecimiento de Materiales y Útiles - Métodos de Trabajo. El Contratista tendrá siempre en la obra la cantidad de materiales que a juicio de la EPESF se necesite para l a buena marcha de aquella. No p odrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos abastecimientos sin autorización de la Inspección.

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato.

Si en cual quier mom ento, an tes de in iciarse l os trab ajos, o durante e l cur so de los mismos, lo s méto dos, mater iales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficaces.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no exime al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la obra ejecutada o la demora en terminarla.

ARTÍCULO 54 - Sistemas Patentados. Si en la ej ecución de la obra e l Contratista adoptara sistemas o p rocedimientos patentados, debe presentar anticipadamente a l a Inspección, los p ermisos que l o autoricen a emp lear dichos sistemas o procedimientos.

El contratista será el único responsable de los reclamos o juicios que se promoviere a la Administración por uso indebido de patentes.

Si el uso de un el emento de cualquier naturaleza le fuer a prohibido, deberá de inm ediato reemplazarlo por otr o de ig ual eficacia y calidad. Si la EPES F lo c onsiderase conveniente, podrá ex igir el mantenimiento del e lemento patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las gestiones y gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista.

ARTÍCULO 55 - Obras Ocultas. El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno, la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos.

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva acta.

ARTÍCULO 56 - Vicios de los Materiales y Obras. Ante la so specha de v icios n o v isibles de materiales u obras l a Inspección podrá, ordenar la demolición, desarme o de smontaje y las recon strucciones necesarias, para cerc iorarse de l fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la EPESF.

Si los v icios s e m anifiestan en el tr anscurso d el p lazo d e garan tía e l C ontratista d eberá rep arar o cambiar las ob ras defectuosas, e n e l plazo que le s eñale l a EPESF. T ranscurrido el m ismo, di chos trabajos podr án s er ej ecutados por l a EPESF a c osta de aquél, formulándole el cargo correspondiente. En ambos casos los importes se tomarán del fondo de reparo o de los certificados pendientes.

ARTÍCULO 57 - Trabajos Rechazados. La In spección r echazará tod os lo s tra bajos en c uya ej ecución n o se h ayan empleado los m ateriales es pecificados y aprob ados, cuy a mano de obr a sea de fectuosa o que no te ngan l as for mas, dimensiones o cantidades especificadas en los pliegos respectivos y en los planos del proyecto.

Es obli gación d el C ontratista demol er todo tr abajo rec hazado y recon struirlo de a cuerdo a lo que contractualmente s e obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables.


0015

ARTÍCULO 58 - Trabajos Nocturnos. Las obras podrán ser ejecutadas tanto de día co mo de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo conocimiento de la Inspección.

En caso de ef ectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe ser suf icientemente iluminado para la seguridad del personal y bu ena ej ecución de l os trab ajos. E n cualquier ca so, se c onsidera q ue lo s gastos inherentes a los tr abajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.

Toda ex cepción al r égimen c omún d e trab ajo (pr olongación de jorn ada n ormal, trab ajos noct urnos, en d ías d omingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por la Inspección.

ARTÍCULO 59 - Señalamiento y Protección. Es obl igación del contr atista seña lar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con l uces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tr ánsito de la obra donde exista peligr o, y en las ex cavaciones c olocar pro tecciones ade cuadas. Adem ás to mará las medidas de prot ección necesarias e n tod as aq uellas parte s de l a obra donde pueda n pr oducirse a ccidentes. El C ontratista s erá el ú nico responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por causa de señalamiento o protección deficiente.

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dura la ejecución de las obras.

ARTÍCULO 60 - Daños a Personas y Propiedades. El Contratista tom ará oportunamente tod as las di sposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terc eros, ya sea por maniobra en el obrador, por ac ción de la s máqu inas herra mientas u otr as ca usas rela cionadas c on la ejec ución de l os tra bajos. El resarcimiento de lo s per juicios qu e no obstante s e pro dujeran, correrá por ex clusiva cuent a de l C ontratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.

ARTÍCULO 61 - Marcha de los Trabajos. El Contratista ajustará sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su cumplimiento, la Inspección ordenará su intensificación, el C ontratista debe acatar si n discusión las órd enes que se le impartan.

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este pliego establece.

ARTÍCULO 62 - Relaciones con otros Contratistas. El contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los trabajos.

Además está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los planos y especificaciones.

Permitirá además a los otros contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u otros elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la obra, previo los convenios que a tales efectos se realicen.

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la EPESF. Si e l Contratista experimenta demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, o negligencia, o atraso de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones que hubiere lugar.

En principio, la vigilancia general de las obras estará a cargo del Contratista.

ARTÍCULO 63 - Permisos Previos. El C ontratista te ndrá a su ex clusivo c argo y cos to la realiz ación de lo s trám ites y obtención de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la EPESF que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la Obra.

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el plan de trabajos.

ARTÍCULO 64 - Suspensión de los Trabajos. Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra ca usa, la In spección juzgase ne cesario suspender temporalmente tod a o part e de la rea lización d e la s o bras contratadas, comunicará por escrito la or den correspondiente a l C ontratista, procediéndose a l a m edición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose acta del resultado.

Si la suspensión de la obra e xcede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se l ibrarán los certificados por el trab ajo realizado a satisfacción, sin perjuicio de l der echo de l C ontratista al reclamo por daños y perjuicios que la sus pensión ocasione.

Previa c onformidad de la I nspección, e l C ontratista po drá su spender la marcha de lo s traba jos dur ante el per iodo de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliación del plazo contractual.

ARTÍCULO 65 - Prórroga para la Ejecución de la Obra. El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta diez (10) días antes d el vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas que no le son imputables.

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomarán en consideración especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos importantes, que demanden mayor tiempo para la ejecución de la Obra.


0016

b) Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la EPESF.

c) Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas, de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario.

d) Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan.

e) Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por los pliegos, a juicio de la EPESF.

ARTÍCULO 66 - Finalización de Obra. El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los términos del contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la obra, en el Libro de Actas.

CAPITULO VII

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTÍCULO 67 - Medición de la Obra. En el libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra.

El Representante Técnico de la obra está obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. Su inasistencia será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección

No se com putarán la s estr ucturas que por c ualquier mo tivo modif iquen el proy ecto, si ésta s no han s ido prev ia y debidamente au torizadas en cuyo cas o se har á con star l os ante cedentes que a sí lo demue stren. En cas o de qu e el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, respecto a los trabajos o mediciones de la obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el término improrrogable de diez (10) días.

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho término, deberá entenderse que desiste de su divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta.

A los efec tos de l a cert ificación mensual, se pro cederá a la med ición de la s obras real izadas en el mes, dentro d e los primeros ocho (8) días del mes siguiente.

ARTÍCULO 68 - Medición de Estructuras Ocultas. En el l ibro de ac tas se detallarán las mediciones de los tra bajos que deban quedar ocultos a medida que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañarán con los croquis que se crean necesarios para su perfecta interpretación, serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la liquidaciónde dichos trabajos, los valores consignados en el libro de actas serán los únicos a considerar.

ARTÍCULO 69 - Certificados de las Obras. Las obras serán certificadas mensualmente por la EPESF. Si d urante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, o cuando lo solicitare el Contratista, la EPESF podrá postergar la certificación de los trabajos.

Los cer tificados s erán a cumulativos y tendrán el c arácter de docu mentos prov isorios, de pago a cu enta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final.

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los certificados.

ARTÍCULO 70 - Fondo de Reparo. De cada certi ficado mensual, ex cluido los aco pios, se dedu cirá el im porte del cinco por ciento ( 5 % ) del v alor del mismo, salvo que el Pliego Complementario establezca un porcentaje mayor. Estasdeducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser sustituido, a pedido del Contratista según lo establece la reglamentación de la Ley.

ARTÍCULO 71 - Garantías (Intereses). Las garantías constituidas en cua lquiera de la s formas previstas en el presente Pliego de propuesta, de contrato, y Fondo de Reparo, no devengarán intereses.

CAPITULO VIII

RECEPCION DE OBRA

ARTÍCULO 72 - Plano Conforme a Obra. Cuando el Pliego Complementario de la obra lo exija, el Contratista presentará al terminar l os tra bajos y ant es de la R ecepción Prov isoria, los p lanos completos conforme a l a obr a real izada, para s u aprobación.

ARTÍCULO 73 - Prueba de las Obras. Terminadas la s obra s y a ntes d e re cibirlas prov isionalmente, l a In spección efectuará las pruebas que establezca el pliego correspondiente.


0017

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para efectuar estas pruebas.

Si de spués d e di ez (10) d ías de re cibida la or den res pectiva, el C ontratista no tuviera preparados lo s e lementos p ara hacerlas, se hará pasible de la aplicación de las multas establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la EPESF las haga ejecutar por su cuenta, afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere.

ARTÍCULO 74 - Recepción. Finalizadas l as obras de acuerdo al contrato y s iempre que no hubiere observaciones por parte de la Inspección, la EPESF extenderá dentro de los treinta (30) días de ser solicitada por el C ontratista, el Acta de Recepción Provisional de la obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o su representante autorizado.

La recepción parcial de la obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyen una unidad, que en sí llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso.

Si las o bras no e stuvieren ej ecutadas corr ecta y es trictamente de a cuerdo a lo s pl anos, es pecificaciones t écnicas, y órdenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta que se corrijan los defectos que presenten. Si elContratista n o proc ediera a ello en e l plaz o que a l efe cto s e le fi je; la EPESF podr á hac erlo por c uenta de aq uél,afectándose el gasto a las sumas que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le dé derecho a reclamo alguno.

En el acta de recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y será a referéndum de la EPESF.

ARTÍCULO 75 - Plazo de Conservación y Garantía. Entre la re cepción prov isional y la defi nitiva, correrá el plaz o de conservación y garantía, durante el cual el Contratista es responsable de la conservación de las obras y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos.

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la obra.

ARTÍCULO 76 - Recepción Definitiva. Transcurrido el plazo d e c onservación y g arantía est ablecido, ten drá lugar l a recepción definitiva que se efectuará con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de la obra y v erificación de s u c orrecto fu ncionamiento, a c uyo efec to s e realiz arán la s prueba s que l a EPESF es tima necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las Actas de recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada.

CAPITULO IX

MULTAS

ARTÍCULO 77 - Multas. Además d e l as pen alidades de otro orde n e stablecidas por est e Pl iego, o por l os demás documentos del contrato, se impondrán multas por la s causas especificadas en l os artículos siguientes. La i mposición de las pe nalidades e stablecidas en este ca pítulo, no i mpide la apli cación de otr as qu e e stuvieran en el mi smo o en otro documento del contrato.

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las obras contratadas más su actualización, conforme a su régimen de variaciones de costo.ARTÍCULO 78 - Mora en la Iniciación de los Trabajos. Si el Contratista no iniciare los trabajos dentro de los diez (10) días de la fecha del acta de Replanteo Inicial, o de los veinte (20) días de la firma del contrato, si aquella no fuere necesaria, incurrirá en una multa equivalente en el medio por mil (1/2/00) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar las obras, considerándose que éstas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia respectiva en el libro de actas.

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza a l Contratista a tener por prorrogado e l plazo de la obra por el número de días correspondientes a aquélla. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas.

ARTÍCULO 79 - Mora en la Terminación de los Trabajos. Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, incurrirá en una multa equivalente al 1/2 % o medio por mil del importe del contrato por cada día de atraso en la terminación de obra.

ARTÍCULO 80 - Faltas e Infracciones. Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego o a los demás pliegos o a las órdenes escritas de l a Ins pección y Res oluciones de la EPESF, s e hará pasible a la im posición de multas que podrán variar del 1/2 al 10 por mi l de l monto del contrato, según la importancia de la infracción a exclusivo juicio de la EPESF y s iempre que n o s e trate de c asos ex plícitamente c ontemplados e n otro s artí culos. Es tas multas p odrán s er reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción.

ARTÍCULO 81 - Procedimiento para la Aplicación de Multas. Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la EPESF, proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La EPESF previo estudio, resolverá lo pertinente.

Toda multa i mpuesta será hecha efectiva del primer certificado de pago que s e extienda al C ontratista, y si el i mporte de éste no alcanzara a cubrirla, deberá ser completado de los sucesivos certificados, u otros créditos pendientes.

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe______________________________________________________________________________________

0018

PLIEGO COMPLEMENTARIO AL UNICODE BASES Y CONDICIONES


0019

PLIEGO COMPLEMENTARIO AL UNICO DE BASES Y CONDICIONES

CAPITULO I

CONCEPTOS GENERALES

ARTICULO N° 1: OBJETO DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO: El presente pliego establece las bases y condicionescomplementarias a que se ajustará la licitación, adjudicación, contratación, ejecución, inspección, recepción y todo otro procedimiento a sociado dire cta o in directamente par a el suministro y /o pr ovisión de la obra p ública y to dos los requerimientos propios a la misma, cuyas especificaciones se detallan por separado.

ARTICULO N°2: DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: A los efe ctos d e la apl icación de este Pl iego y todo otr o documento contractual de la obra, se emplearán las siguientes denominaciones:MINISTERIO: Ministerio de Obras Públicas – MOP.EPESF: Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe – LEY ORGANICA N°10014/87 INSPECCION: Funcionario de la E.P.E. encargado de la supervisión contractual de la Obra. OFERENTE: Persona física o jurídica que formula la Oferta.REPRESENTANTE TECNICO DE LA OBRA: Representante del Contratista encargado de la conducción de la obra.

ARTICULO N° 3: PRORROGA DE APERTURA : Se podrá prorrogar e l día y hora de l Acto de Aper tura a ex clusivo juicio de la EPE según lo establecido en el Art. N° 10 del Pliego Único de Bases y Condiciones (PUBC), por razones de huelga, otras causas de fuerza mayor o razones de servicio. En todos los casos citados el Acto se efectuará el primer día hábil siguiente, a la misma hora.Si el ce se de la cau sa que origina la pos tergación, no pudiera con ocerse con certeza, se dispondrá por act o administrativo del li citante la suspensión del Act o, y poster iormente se comunicará la fecha de la n ueva apertura en forma pública y a cada adquirente del Pliego Licitatorio.A pedido e scrito de uno o v arios p osibles O ferentes, se podrá po stergar el Acto de A pertura a ex clusivo ju icio de l licitante por no más de treinta (30) días corridos. A los efectos de considerar el pedido el o los Oferentes que soliciten laprorroga deberán estar inscriptos en el Registro de Licitadores de la Provincia y en el Registro Único de Proveedores de la EPESF.

ARTICULO N° 4: PEDIDOS DE ACLARACION: Se efectuarán de acuerdo a lo establecido en el Ar t. 8 de l PUByC, planteándose por escrito a través del Portal Web de la EPESF.Se deb erán c onsiderar c omo doc umentación pr opia d e l a pres ente l icitación ade más d e la in cluida y /o citada en la misma; a la Ley de Contabilidad de la Provincia, Ley de Obras Públicas y Reglamentación del Registro de Licitadores de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.Las consultas no implicarán bajo ningún concepto postergar los plazos estipulados para cada instancia o los propuestos en la oferta.

ARTICULO N° 5: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA: La prese ntación de un a propu esta, l leva i mplícita la obligación de mantenerla válida por un plazo mínimo de sesenta (60) días, contados a partir del día de apertura de la Licitación.Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la EPESF qu edarán automáticamente prorrogadas según los términos del Art. 15 del PUByC.

ARTICULO N°6: SECCIÓN DEL REGISTRO DE LICITADORES: Los proponentes deberán acreditar su inscripción en el Registro de Licitadores de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, habilitados y con ca pacidad de eje cución de obr a en la especialidad fij ada en e l Plie go de Base s y C ondiciones Particulares; como así también haber ejecutado Obras de características similares a la que es objeto este Legajo.

ARTICULO N° 7: INTERPRETACION DE LAS BASES DE LICI TACION: Aun cuando en la descripción d e l os suministros y trabajos que serán a cargo del Contratista se hubieran omitido detalles necesarios para la terminación de las tareas licitadas, las obras deberán entregarse completamente terminadas de acuerdo con las reglas de la técnica y conforme con los fines a que estén destinadas. El costo de estos elementos no detallados, el de trabajos secundarios, o de aquellos propios de la obr a cotizada, así como el de lo s bienes o s ervicios cuya provisión no e stén expresamente solicitadas en este Pliego, se considerarán incluidos en el precio cotizado.Se considerará al Oferente no sólo como comerciante, industrial o intermediario sino como profesional experimentado en la í ndole de los trabajos y suministros que se licitan, y por lo tanto responsable to tal de la O bra y de s u correcta ejecución y fun cionamiento. Tendrá la ob ligación d e ind icar toda o bservación qu e a s u jui cio comprometa el fi n u objetivos pretendidos por esta EPESF.

CAPITULO II

LICITACION Y ADJUDICACION

ARTICULO Nº 8: FORMA, ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN: Por sobre lo esta blecido en el Arti culo N°13 del P UByC, se observará lo siguiente:


0020

I) FORMALIDADES GENERALES:I.1) Las ofertas deberán ser presentadas en original y una copia en el lugar indicado para la Apertura, hasta el día y hora que se fije en el portal web de la EPE y demás medios de publicación según Art. 16 del PUBC.I.2) La documentación presentada en formato papel deberá realizarse en Tamaño IRAM A4 o A3 según corresponda; conformándose en ca so de ser nec esario en tom os de hast a 200 hojas útil es foliadas, utilizándose separadores interiores indicando el contenido que lo sucede.I.3) Cada tomo estará broquelado y/o reunido mediante sistema que permita la manipulación de las hojas sin necesidad de desarmado. Se ro tulará " ORIGINAL", "COPIA", etc. según corresponda en la tapa, con el número identificatorio de cada tomo.1.4) El pri mer tomo llevará como encabezamiento un ín dice general de Tomos y Fol ios. 1.5) L a copia deberán tener exacta e igual foliación respecto del original.1.6) Todas las hojas del original de la documentación presentada deberán estar firmadas por el Proponente y el Director Técnico de la Empresa que cotiza, quien deberá poseer título profesional, estar inscripto y habilitado por el Consejo de Ingenieros de la Provincia de Santa Fe o el Colegio Profesional que corresponda, para proyectar y/o conducir obras del tipo que se licitan.II) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PRESENTACION: La documentación e información a incluir dentro del SOBRE PRESENTACION es la que se detalla seguidamente, la que se deberá presentar siguiendo el mismo orden con que se expone el detalle de su contenido:II.1) Información general del proponenteII.1.a) Nombre o razón social, domicilio, teléfono, email, etc., debiéndose constituir domicilio legal en la ciudad de Santa Fe.II.1.b) Nombre del representante legal e instrumento que lo acredite como tal con poderes suficientes para obligar a la firma.II.1.c) Contrato de Sociedad de la Firma; que en caso de Unión Transitoria de Empresas se incluirá además el proyecto

de contr ato de a sociación, donde consten l os por centajes de part icipación de ca da una de la s firma s que la conformarán.II.1.d) Esquema de organización de la Firma. Para el caso de UTE se presentará el esquema de organización de c/u de las empresas que la constituyen, debiendo estar expresamente indicado el Director Técnico de la proponente.II.2) Garantía de Oferta: Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones, los proponentes presentarán una garantía por un valor equivalente al uno por ciento (1 %) del importe del Pr esupuesto Oficial de la Obra IVA i ncluido según los términos del Art. 13 PUByC.La Garantía podrá constituirse por algunas de las siguientes formas:II.2.a) E n di nero e fectivo: ún ica y ex clusivamente m ediante una operación d e “D epósito en G arantía” que deberá realizarse en el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. , para constancia de lo cual dicha institución emitirá el correspondiente certificado.II.2.b) Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. II.2.c) Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia.II.2.d) Fianza o aval bancario a satisfacción de la Comitente.-II.2.e) M ediante pól iza de seguro de caución, qu e s e enc uadre en l a R eglamentación que e stablezca l a Superintendencia de Seguros de la Nación.Las garantías que se acompañen, deberán ser presentadas en ORIGINAL.Las Garantías de Oferta, deberán mantener su vigencia hasta la fecha de vencimiento del plazo de mantenimiento de la oferta, a la cual se adicionará el período de prorroga según lo establecido en el Art. 15 del PUByC.Las G arantías de C ontrato, deberán ex tender su v igencia, has ta la f echa de v encimiento de las obligaciones del contrato.No serán rechazadas las ofertas, cuando por error el monto de la garantía presentada fuere inferior al que corresponda por una diferencia que no supere el cero coma cinco por ciento (0,5 %) del importe correcto.II.3) Certificado Habilitante expedido por el Registro de Licitadores de la Provincia para la licitación de la obra objeto del llamado (PUBC Art.13-3).II.4) Certificados Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI o el documento que en el futuro lo reemplacen (PUBC Art.13-4).II.5) Constancia de cumplimiento Fiscal emitida por API o el documento que en el futuro lo reemplacen (PUBC Art.13-4).II.6) Certificado Registro de Deudores Alimentarios: certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas” o “Personas Jurídicas”. Para el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los órganos de administración; para Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), de los miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a.1 y 2, y Decreto 1005/2006).II.7) Declaración de conocimiento del lugar y condiciones en las que se ejecutará la obra (PUBC art.13-9)II.8) Aceptación de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe (PUBC art.13-5)II.9) Sellado de Ley de la Propuesta.II.10) Copia del legajo de la obra adquirido (PUBC Art. 4) en formato digital (CD o DVD), acompañado por Declaración Jurada, suscripta por el Proponente y Director Técnico, de conocer los términos, condiciones y alcance exigido en el Legajo de la ObraII.11) Las aclaraciones, modificaciones o complementos de los documentos de la Licitación que la EPESF hubiere publicado a través del Portal Web oficial de la EPESF.II.12) El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales de acuerdo con el Cronograma de Inversiones previsto en el Pliego.


0021

II.13) Detalle de equipo a afectar en obra (PUBC art.13-8): El O ferente p resentará con su pr opuesta la l ista de equipos que pondrá a di sposición de la obra , ind icando expresamente s i dicho equipamiento es propio o arre ndado. Este equipamiento, de acuerdo a la prev isión del Art. 13 A partado 8 del PU BC, deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de re alización de trab ajos prev istos en el P lan de tr abajos y tendrá co mo mín imo la dotación qu e s e detalla en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.En obra se e mplearán so lamente equi pos y herrami entas en bu enas co ndiciones d e uso y apto s para e l trab ajo requerido, debiendo ser aprobados por la Inspección de Obras. La permanencia del equipo en obra estará regulada por el Art. 47 de la Ley N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario.Se podrá ordenar a la Contratista que acelere el ritmo de ejecución de los trabajos mediante refuerzos y/o sustitución de los equipos afectados a la ob ra, cuando el ori ginalmente previsto resulte insuficiente para dar total ter minación a l as obras dentro del plazo convenido, a solo juicio de la Inspección de Obras.II.14) Antecedentes empresariales completos o en su defecto, nómina del equipo humano a afectar en las Obras, indicando antecedentes profesionales y técnicos (con aclaración de títulos, especialidades y experiencia en la ejecución de Obras del mismo tipo a la Licitada) que permita deducir que el Oferente podrá construirla.II.15) Materiales, elementos y equipos ofrecidos: Sólo p odrán ser n uevos, si n u so y de pr imera c alidad, exigiéndose que sean reconocidos en el momento de su aprovisionamiento como los que, la tecnología actual califica de mejores o más adecuados para los fines y usos a los que se destinarán.Deberán responder estrictamente a los Materiales Normalizados por la EPESF, a las normas vigentes en la materia y a las que se requieran en esta Licitación Pública. No se admitirán prototipos ni modelos experimentales de producción no continuada y/o no libr ados a la libr e com ercialización. La oferta debe rá marc as, características, es pecificaciones técnicas, folletos descriptivos y todo otro detalle o información relevante de lo cotizado.Ante la falta total o parcial de los Datos Técnicos Garantizados que, obligatoriamente se deben presentar en las ofertas, la EPESF fijará a su exclusivo criterio las características que deberán cumplimentar los Materiales, elementos y equipos, pudiendo incluso fijar dos (2) marcas entre las que tendrá que optar el Contratista. No se admitirá la presentación de los Datos luego de finalizado el Acto de Apertura.Si para un m ismo elemento o equipo, el prop onente ofreciera dos (2) o m ás marcas, queda entendido que la EPESF tiene el derecho a elegir una de ellas, a su exclusivo criterio. Ello no otorgará derecho a la Contratista a percibir mayores costos o d iferencias de precios i mputable a la diferencia de v alores que pud ieran te ner lo s e lementos o eq uipos ofrecidos de una y otra marca, como tampoco a solicitar ampliación del plazo de ejecución derivado de este hecho.Durante la etapa de estudio de las ofertas y cuando se lo solicite, los oferentes deberán proveer protocolos de ensayo efectuados únicamente en laboratorios reconocidos en el ámbito nacional o internacional, y quedará a exclusivo criterio de la EPESF él aceptarlos. No s e aceptarán par a e ste c aso, protocolos de e nsayo que e stén real izados c on posterioridad a la fecha de apertura de la presente licitación, ni aquellos que posean una antigüedad mayor a DIEZ (10) años. En caso de existir modificaciones constructivas en el modelo del equipamiento ofrecido o a ctualizaciones de las normas que regulan su fabricación la EPESF podrá solicitar la repetición de los ensayos según su exclusivo criterio una vez que la O ferta s ea a djudicada. Lo s ga stos qu e orig inen dichos en sayos y su inspección estarán a cargo del adjudicatario.Se podrá solicitar l istado de usuarios de los equipos o m ateriales ofrecidos, debiendo ser posible la consulta de los mismos en cuanto a obtener información ampliatoria sobre dichos elementos. Se podrá requerir garantía del fabricante de la prov isión re specto a l abast ecimiento de re puestos p or un plaz o no in ferior a d iez (10) años, y /o garan tía d e funcionamiento por no menos de un (1) año, y/o asistencia técnica por un plazo no menor a seis (6) meses; ajustables a criterio exclusivo del licitante.III) ORDEN y CONTENIDO DEL SOBRE PROPUESTA: La documentación e i nformación a incl uir dentro del SOBRE PROPUESTA deberá responder a lo establecido en el PUBC Art. 12.6 y Art. 14 y resulta la que se detalla seguidamente siguiendo el mismo orden con que se expone el detalle de su contenido:III.1) Carta Presentación de la Propuesta. III.2) Planilla de Propuesta.III.3) Análisis de Precios Unitarios de cada Ítem que integran la Planilla Propuesta (según modelo de análisis de precios adjunto en Anexo I)El incumplimiento de los requisitos exigidos por los puntos II.2; III.1 III.2 y III.3, será causa de rechazo de la Oferta en el mismo Acto de Apertura por parte de las autoridades que la presiden. La omisión de los requisitos exigidos por los restantes puntos, excepto el II.15, podrá ser suplida dentro del término de dos (2) días hábiles de clausurado el acto, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será rechazada la Oferta.

ARTICULO N° 9: COTIZACION: Las cotizaciones se efectuarán sobre l a Plan illa de Propue sta que form a parte d el legajo suministrado por la Empresa, siendo las formalidades a tener en cuenta, las siguientes:1) La cotización de los precios deberá realizarse en pesos.2) En razón de que esta Empresa Provincial de Energía se encuentra inscripta ante la AFIP como Responsable Inscripto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), bajo el número de CUIT 30-54578816- 7 las cotizaciones deberán discriminar el precitado gravamen. El no cumplimiento con lo dispuesto en este inciso, dará lugar a interpretar que las cotizaciones ya incluyen el Impuesto al Valor Agregado.3) El pre cio co tizado incluye la prov isión, en sayo d e ma teriales, tra nsporte, mo ntaje, o bras y en sayos finales c omo asimismo cualquier otro gas to o inv ersión necesarios para la entreg a de la obra en condiciones de buen e stado de funcionamiento.4) El Oferente cotizará obligatoriamente en el "Planilla de Propuesta" que a tal efecto se entrega. debiendo confeccionar y presentar de manera obligatoria el Anexo I para la determinación del “FACTOR DE INCREMENTO” sobre sus costos y una planilla con la estructura de costos para cada ítem cotizado, conforme formato de Anexo II, consignando los costos de Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas y Transporte considerado para la ejecución de los mismos.


0022

5) El cam bio de l a Planilla de Propuesta incluida en l as bases de la li citación, con o si n membrete, distinta a la ofi cial entregada por la EPESF o la omisión de en trega de lo s Anexo I y Anexo II s erán causa de rechazo de l a oferta en e l mismo Acto de Apertura.6) La formulación de un único DESCUENTO ESPECIAL, se considerará válida únicamente si ha sido formulada al dorso de la úl tima hoja de l a Plan illa de Propu esta. El tex to que informe este descuento deberá ser ru bricado por la o l os responsables de la firma Oferente.Deberá expresarse como porcentaje global de disminución respecto de los precios de la Oferta Básica.

Los descuentos ofrecidos que se condicionen a alternativas de equipos y/o materiales, quedan a consideración y juicio exclusivo del licitante. Los de scuentos condicionados a alternativas de obra, de forma de pago u otras situaciones no explícitamente contempladas en la presente Licitación no serán tenidos en cuenta.7) En el caso que el sistema de contratación adoptado sea por "Ajuste Alzado", el monto de la ofer ta será el precio Único y Total que se especifique en la "Planilla de Propuesta".8) En el caso que el sistema de contratación sea por “Unidad de Medida y Precios Unitarios”; la unidad de medida está debidamente detallada en la “Planilla de Propuesta" y el oferente deberá cotizar precio unitario por cada ítem de dicha Planilla; tales precios constituirán su oferta básica y serán aplicados al cómputo métrico de aquella, lo que permitirá obtener el precio total. Los valores consignados en la Planilla de Presupuesto Oficial tienen carácter de referencia comparativa.Cuando en la oferta s e v erificasen err ores en la s o peraciones ari tméticas, la EPE efe ctuará l as correcciones correspondientes tomando como válido el prec io unitario propuesto. Si como consecuencia de esta s correcciones se modificara el monto total de la oferta, el valor corregido será el considerado a todos los efectos.

ARTICULO N° 10: IMPUGNACIÓN : Todos los Oferentes tienen derecho a impugnar cualquiera de las Ofertas dentro del término de las cuarenta y ocho (48) horas contados a partir de la hora de cierre del acto de apertura. La impugnación debe ser fundada y por escrito y será resuelta juntamente con la Adjudicación.Para que la impugnación sea tenida en cuenta, se deberá realizar un depósito en pesos igual al 2 %o (Dos por mil) del presupuesto ofi cial de la li citación, en la C uenta Corriente Nº 443/06- Suc. 599 de l Nuevo Banco de Santa Fe S.A., presentándose la constancia del pago en forma conjunta con el escrito de impugnación.El depósito será reintegrado al oferente impugnante, dentro de los 30 (treinta) días de dictado el Acto Administrativo que lo resuelva, solo en el caso que la Empresa haga lugar a la impugnación.No se aceptarán ningún otro tipo de presentaciones que no se ajusten a lo especificado anteriormente.

ARTICULO N° 11: ESTUDIO DE LAS OFERTAS : Respecto a to das las ofertas recibidas, incluyendo las propuestas alternativas, la EPESF efectuará los estudios y análisis comparativos que crea convenientes, utilizando él o los métodos que e stime ne cesarios p ara identificar l a ofert a m ás v entajosa, o a quella q ue a su e xclusivo crit erio j ustifique su adjudicación en base a c onveniencias de or den t écnico, de s ervicio o ec onómicas que l a EPESF c onsidere determinantes, aunque la oferta adjudicada no sea necesariamente la de menor precio.Se podrá requerir la ampliación de la información suministrada por el Proponente, o cualquier otra que necesite para el mejor estudio de la propuesta dentro del plazo que se señale al efecto. Vencido el mismo, sin que el Proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retracción tácita del Pro ponente y en consecuencia facultará al licitante a disponer la pérdida del depósito de garantía de la Propuesta o a tramitar la ejecución de la fianza correspondiente.

ARTICULO N° 12: MEJORA DE OFERTAS: Si entre la s Ofertas admitidas hu biere d os o má s cotizaciones qu e, a criterio de la EPESF, fueran consideradas igualmente convenientes, que las diferencias comparativas de precios entre esas ofertas no fuesen mayores al tres por ciento (3 %) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, se llamará a mejora de precios entre esos Oferentes exclusivamente.Idéntico criterio se empleará cuando se presente la condición de que la empresa que haya realizado la mejor oferta no sea de origen prov incial y corresponda la aplicación de los Ar tículos 5° y 6° de l aLey Provincial N° 13505/2015 y su modificatoria, Le y Prov incial N ° 13619/20 17 (C ompre Santafe sino), pro cediéndose d e la sig uiente ma nera de l a siguiente manera:Aquellos prov eedores q ue cu mplan con lo s r equisitos ex igidos en el Artí culo 4° de la c itada Ley 13505/15 y hay an cumplimentados con lo s r equisitos necesarios para regi strar s u ad hesión a la ci tada L ey, en el R egistro Ú nico de Proveedores de la EPESF, te ndrán preferencia cuando su oferta original no supere a la de los demás oferentes en las proporciones que a continuación se establecen:a) De cinco por ciento (5%) cuando los Bienes y/u Obras y/o Servicios sean originarios, fabricados o prestados en la Provincia, resultando adjudicataria del objeto en cuestión.b) Si en una c ontratación a plicando el rang o de pref erencia ante dicho ni nguna em presa o pr oveedor re sultare favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho por ciento (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio conjuntamente con el oferente de menor precio a presentar en un término de 15 días una “mejora de ofertas”. Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia del inciso a) anteriormente descripto.La respuesta al pedido de mejora de precios se concretará mediante una nueva presentación. A tal efecto se fijará plazo para la presentación de la mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora de apertura, lo que se comunicará formalmente a dichos Oferentes.

ARTICULO N° 13: INTERPRETACION DEL PRECIO COTIZADO: A todos los efectos que hubiere lugar se reconocerá como pr ecio cotizado para c ada ítem, e l tr anscripto por e l O ferente en la Pla nilla de P ropuesta, Anexo I (F actor de Incremento) y Anexo II de conformación de costos de cada ítem cotizado. El mismo incluye además de lo expresamente detallado, toda actividad o provisión menor necesaria para la correcta terminación de las tareas o provisión indicadas.


0023

ARTICULO N° 14: ERRORES: El Oferente será responsable por los errores formales que pudieran existir en las cifras volcadas en l os “Planilla de Propuesta”. Sin perjuicio de ello se ten drá en cuenta que cuando se indiquen valores en números y letras, y en caso de que existan discrepancias se tomará como correcto el indicado en letras.

CAPITULO III

CONTRATACION

ARTICULO N° 15: SISTEMA DE CONTRATACION: Se establece en e l Pliego de Bases y Condiciones Part iculares, observándose en un tod o lo establecido por la Ley de O bras Públ icas de la Prov incia de Santa Fe N °5188/60 y sus modificatorias.

ARTICULO N° 16: GARANTIA CONTRACTUAL : El adju dicatario deberá co nstituir dentro de l os v einte (20) dí as contados a p artir de la fe cha de c omunicación d e la adj udicación, u na g arantía qu e a vale el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por un valor equivalente al cinco por ciento (5%) del importe adjudicado. Esta garantía podrá formalizarse mediante las formas consideradas por el Artículo N° 8 de este Pliego en sus incisos II.2 .d) o II.2.e).

ARTICULO N°17: FIRMA DEL CONTRATO: La firma del contrato, se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en los artículos 22, 23, 24, 25, 26 y 27 del PU ByC. El contrato respectivo se firmará dentro de los 30 (treinta) días a partir de ser notificada la adjudicación en el lugar que fi jará La EPE SF Sin e mbargo el adjudicatario deberá concurrir en forma inmediata a la sede de la EPESF para informarse y presentar en término los recaudos necesarios para la confección del mismo bajo pena de que si su falta de diligencia causare retardo en la celebración del contrato se hará pasible de las medidas dispuestas en el Art. N°38 de la Ley de Obras Públicas y su Decreto Reglamentario.Cada Oferente tomará los recaudos necesarios a los efectos de conservar una copia del Pliego objeto de la presente Licitación a los fines de su utilización en el caso de resultar Adjudicatario.

CAPITULO IV

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

ARTICULO N°18: PERSONAL EMPLEADO: Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de la Obra, presentar la nómina del personal empleado, discriminando en dicha nómina el personal estable y el transitorio. Será su obligación además comunicar a la In spección toda alta y /o baja de pe rsonal que s e produzca. El p ersonal empleado en la Obra deberá reunir condiciones de idoneidad y competencia, conforme lo establece el P.U.B.C. en su Art. N°41.Los jornales abonados por la Contratista a su personal en la presente Obra, no podrán ser inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral de aplicación. Corresponderá comunicar a la Inspección con la suficiente antelación, la fecha de pago de los jornales. Será asimismo obligación del Contratista presentar a la Inspección una copia de las planillas de pago del personal empleado en la Obra, debidamente conformadas por dicho personal. Se entregarán mensualmente y con anterioridad a la emisión del certificado correspondiente.

ARTICULO N° 19: SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO: Se deja e xpresa constancia de la o bligatoriedad del cumplimiento de la siguientes reglamentaciones:• Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79.• Ley Nacional de Riesgos de Trabajo (L. R. T.) Nº 24557/95 y su Decreto Reglamentario Nº 170/96.• Decreto Nacional Nº 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).• Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) Nº 231/96 (regl amentaria de los artículos 9, 17 y 20 del Decreto Nº 911/96), N° 51/97, N° 35/98 y N° 319/99, N°550/11 y N°503/14.• Resolución Nº 020/04: de fecha 13/02/2004 de la Intervención de esta EPE.• Resolución Nº 494/09: de fecha 30/12/2009 del Directorio de esta EPE.

El/los Contratistas presentarán un Plan de Seguridad, Programa de Acción y Memoria Descriptiva donde se establezcan los riesgos pote nciales y las medidas de prevención a adoptar, siguiendo en todo momento lo est ablecido en l a Legislación v igente y /o la que sustituya, incluyendo datos del profesional que brindará las pres taciones de Higiene y Seguridad en el Trabajo requeridas en el Capítulo 3 del Decreto 911/96.El/los C ontratistas serán los únicos responsables por tod os los da ños que pu diera ocurrir a los m ateriales, equ ipos, instrumentos, accesorios etc., durante la ejecución de la obra, causados por robos, incendios, negligencia del personal, etc. Además el/los Contratistas estarán obligados a señalar y proteger convenientemente el lugar de los trabajos a fin de evitar daños o accidentes a personas u objetos. Todos los seguros de material de la obra durante el montaje hasta su recepción provisional, estarán a cargo del Contratista.El personal del Contratista está obligado a usar en todo momento los elementos de protección adecuados. La ropa de trabajo tendr á grab ado l a d enominación de la E mpresa C ontratista. L a in scripción debe s er v isible y de ta maño adecuado para ser leída a una distancia de 3 metros.Todo el per sonal del Contratista debe disponer en forma permanente de carnet p lastificado que identifique, Nombre, Apellido, Em presa C ontratista, D irección y T eléfono de la Misma, cargo qu e dese mpeña el portad or, foto co lor d el portador, Grupo Sanguíneo y detalle de remedios y/o elementos que originan alergias al portador.No se admitirá ningún tipo de justificaciones por la falta de los elementos requeridos.


0024

ARTICULO N° 20: SEGUROS: El Contratista deberá presentar antes del inicio de Obra la siguiente documentación:1) Certificado de no-acción, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo del Contratista.2) Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que se constituye en el único personal que p odrá trabajar con mo tivo del co ntrato. D eberá incluirse e n la m isma l a to talidad del p ersonal em pleado en la misma, sea este administrativo u obrero, o rev ista en c arácter permanente, eventual o tempor ario. Es obl igación de l Contratista mantener debidamente actualizada la presente documentación.3) Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora.4) Copia del Legajo Técnico de la O bra, firmado en original por e l responsable de seguridad del Contratista. Para el caso del personal de empresas Subcontratistas, deberán cumplimentarse los mismos requisitos, previo al inicio de sus tareas, s iendo responsabilidad del C ontratista el cumplimiento de este cometido. El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos autorizará a la Empresa, previo apercibimiento, a p aralizar la ejecución de las obras o su inicio, hasta tanto no se cumplan e n s u tota lidad los requ isitos, c orriéndole efe ctivamente e l plazo fi jado en el artí culo correspondiente al "Plazo de Ejecución”.El C ontratista es tará ob ligado a c ontratar con c ompañías a seguradoras que a ctúen bajo e l control de l a Superintendencia de Seguros de la Nación.Se deberá asegurar la t otalidad del personal obrero empleado en las obras, inclusive el de los Subcontratistas, contra todo riesgo que corresponda a siniestros por accidentes de trabajo, incluyendo cobertura total para asistencia médica y farmacéutica. Será obligación del Contratista presentar dentro de los treinta (30) días de iniciada la Obra, una Póliza de Seguro Contra Accidentes de Trabajo completa, que cu bra la totali dad del personal empleado en la mi sma, sea e ste administrativo u obrero, o revista en carácter de permanente, eventual o temporario.El C ontratista deberá t ener asegurados durante t odo el tiempo de ejecución de l a obra, la totalidad de los rodados afectados a la misma, con póliza específica del automotor que contemple como mínimo, responsabilidad civil sin límites por daños a terceros con sus bienes y/o en las personas o pasajeros transportados.Por todos los riesgos que genere la obra, el Contratista tomará en todos los casos un Seguro de Responsabilidad Civil Por Daños a Terceros –personas o bienes–, incluyéndose los p osibles daños a la EPE SF, por un monto mínimo de pesos tre scientos m il ($ 3 00.000.-) o de m ayor mont o q ue se d etermine en e l Plie go de Bas es y C ondiciones Particulares (PByCP).Cuando el Pli ego de Bas es y C ondiciones Part iculares lo exija, el C ontratista d eberá c ontar adicionalmente, con un Seguro de “Construcción y Montaje” –todo riesgo–, en forma tal que la EPESF resulte con absoluta indemnidad respecto de cualquier s iniestro que p ueda ocurrir como consecuencia de l a ejecución de los trabajos, como así también de l a realización de las pruebas de confiabilidad, hasta la Recepción Provisoria.Los g astos que originen la contratación d e lo s seguros mencionados, ser á a cargo de l C ontratista, qu ien acreditará fehacientemente el cu mplimiento d e s us obl igaciones en este se ntido, d entro de lo s d iez (10) días de la fe cha d esuscripción del Acta de Replanteo, debiendo presentar constancia del pago de las respectivas pólizas. Si las pólizas se abonan e n cuotas, est o d ebe ser co municado formalmente, inf ormando ade más e l Pl an de P agos, d e l a p óliza que corresponda, en o portunidad de la pre sentación d e la mi sma. Se d eberán ad emás pr esentar l os comprobantes de cancelación de cada una de ellas, en las fechas previstas en el mencionado Plan.No podrá modificarse y/o cancelarse ninguna póliza de seguro sin previa autorización escrita del licitante, cláusula que deberá i ncorporarse en el seguro c ontratado. T odas las póliz as qu e corre spondan, deberá n ser entr egadas a l a Inspección con anterioridad a la iniciación de la tarea o cobertura amparada por la misma.El Contratista deberá tomar a su cargo las franquicias de los seguros que contrate, y deberán ser tomados con una cláusula de ajuste a satisfacción del tomador. El incumplimiento en tiempo y forma de las obligaciones de contratar los seguros que correspondan y que deberá tomar a su cargo el Contratista, autoriza al licitante a la contratación directa del seguro en las condiciones requeridas en e l presente Pliego. El import e de la co ntratación será de scontado en for ma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista.

ARTICULO N° 21: TITULO HABILITANTE DEL DIRECTOR TEC NICO EN OBRA: El/los Director/es Técnico/s de la/s empresa/s contratista/s de Obra, tomarán a su cargo las funciones y responsabilidades a que refiere el artículo 13º del Pliego Único de Bases y Condiciones, para lo cual deberá poseer título habilitante según las Leyes de Incumbencias Profesionales vigentes y estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o C olegio Prof esional qu e corre sponda, es tando d ebidamente a creditado med iante co nstancia d e matriculación y el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional propuesto.El/los profesional/es que sea/n propuesto/s, deberá/n acreditar suficiente experiencia en el tipo d e obra qu e se t rata, mediante la presentación de sus antecedentes profesionales, los que tendrán el carácter de declaración jurada.Todo reempl azo de/lo s D irector/es T écnico/s deb erá ser efectivamente not ificado/s a la Insp ección de la O bra y designado/s su/s reemplazante/s, para lo cual se deberá dar cumplimiento con lo establecido en este artículo.

ARTICULO N° 22: DESIGNACION DEL REPRESENTANTE TECNI CO EN OBRA: Previo a la iniciación del replanteo de la O bra, el/l os co ntratista/s deberá /n des ignar los pro fesionales de la s dis tintas es pecialidades int egrantes de l a misma, los que ejercerán las funciones de Representantes Técnicos de la Obra, según lo especificado en el artículo 40º del Pliego Único de Bases y Condiciones.Dichos representantes deberán poseer título habilitante según las Leyes de incumbencia Profesionales vigentes y estar autorizados para el ejercicio profesional en la Provincia de Santa Fe por el Consejo de Ingenieros o Colegio Profesional que corresponda, lo cual deberá ser debidamente acreditado mediante la constancia de matriculación y el certificado de incumbencias del título habilitante del profesional propuesto.

ARTICULO N° 23: PERMANENCIA EN OBRA DEL/LOS REPRESE NTANTE/S TECNICO/S: Es obligación d el/los representante/s técnico/s permanecer en la obra durante las horas de trabajo en las que sé estén ejecutando tareas de


0025

su especialidad. Solamente podrá/n ausentarse por causas debidamente justificadas e informadas a la Inspección de la Obra, quien tomará debida constancia y obrará en consecuencia.En casos en que se prevean ausencias prolongadas, la Contratista deberá designar el/os reemplazante/s para cubrir las funciones que quedarán acéfalas, trámite que se formalizará con por lo menos dos (2) días de anticipación a la fecha del efectivo abandono de la Obra; tiempo en el cual la Inspección de la O bra deberá informar su aceptación o producir las observaciones que considere pertinentes.

ARTICULO N° 24: CUMPLIMIENTO DE LEYES Nº. 2429 y 41 14: Previo al inicio del replanteo de la obra y e l t iempo de la designación del/los Directores Técnicos de la/s Contratista/s, como de su/s Representante/s Técnico/s, se deberán elevar a la I nspección de O bras, las Ordenes de Trabajo o los C omprobantes Legales establecidos por e l Consejo de Ingenieros o el Colegio Profesional que corresponda y mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales p ertinentes; to do e llo de conformidad c on las Ley es Prov inciales N ° 2429 y 4114 y de tod as otra disposiciones legales modificatorias o complementarias de las mismas.Si dentro d e las c uarenta y ocho (4 8) hora s de prod ucido el R eplanteo d e la O bra, el C ontratista no pre senta la constancia de c umplimiento que s e ha ce refe rencia e n e l párraf o ant erior, el O rganismo a ctuante i nformará a los Colegios Profesionales que correspondan tal incumplimiento.-El inc umplimiento p or part e del C ontratista d e lo antes citado, será causal del n o o torgamiento de la R ecepción Provisoria de la Obra, pudiendo la EPESF aplicar lo establecido en el Art. 80 del PUBC.

CAPITULO V

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTICULO N° 25: PLAZO DE OBRA: Según lo e stablecido por l os artículos 47º y 49º del Pl iego Único de Ba ses y Condiciones, el Contratista entregará las obras objeto de la presente licitación, completamente terminadas y listas para su habilitación en el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha del Acta de Ini cio de la O bra. En caso de s er necesarias tareas preliminares al in icio efectivo de los traba jos, las mimas estarán contempladas en el plazo de obra.Si del análisis de los pliegos surge que la obra no posee impedimentos para su inicio, se convocará a la Contratista para la ejecución del Replanteo de Obra (en caso de ser necesario) dentro de los diez(10) días contados a partir de la fecha de notificación del Pedido de Compra. En caso de no requerirse replanteo, se dará inicio a través del Acta correspondiente dentro de los veinte (20) días posteriores a dicha fecha. Si el Contratista no firmara el Acta de Inicio, lo inspección tendrá la facultad de real izará de of icio, dejando constancia de la negativa del Contratista.Si la obra posee impedimentos que imposibilitan su inicio, siempre que estos sean responsabilidad de la EPESF y por lo tanto la C ontratista no pu eda avanzar en la confec ción de l Pro yecto, ni de la ej ecución física , se ela borará un acta donde queden asentados los motivos por los cuales no se pueda iniciar la obra. Este Acta no exime al Contratista de iniciar los trámites correspondientes a permisos según lo establecido en el Art. 33 del presente pliego y en lo solicitado en el PbyCP, seguros, habilitación de HyS y toda tramitación requerida para la ejecución de la obra, a efectos de poder iniciar la obra en forma inmediata una vez que se soluciones los impedimentos.

ARTICULO N° 26: EQUIPO MINIMO: El Contratista presentará obligatoriamente a la Inspección la lista de equipos que pondrá a disposición de la obra, indicando expresamente si dicho equipamiento es propio o arrendado. La Inspección de Obras aprobará o rechazará el Equipo a su solo juicio.Este eq uipamiento mínimo, de ac uerdo a la pr evisión d el Art. 13º - Apartado 8º d el Plie go Ú nico d e Bas es y Condiciones, deberá sat isfacer las ne cesidades de s imultaneidad de realización de tr abajos en e l Plan d e Trabajos y tendrá como mínimo la dotación que se determina en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares:Este equipamiento mínimo no es ex cluyente y deberá satisfacer las necesidades de simultaneidad de re alización de trabajos previstas en el plan de avances de obras.

ARTICULO N°27: NORMAS: Los mater iales, equipos, instalaciones y mét odos c onstructivos est arán sujetos estrictamente al cumplimiento de las siguientes normas y de acuerdo con el orden de prelación que se anuncian:1) Especificaciones Técnicas Particulares del Pliego.2) Especificaciones Técnicas Normales de esta EPESF.3) Reglamentaciones AEA.4) CIRSOC 201.5) Normas IRAM.6) Normas NIME.7) Normas VDE.8) Normas IEC.9) Normas del país de origen en el caso de equipos y/o materiales importado

ARTICULO N° 28: PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJOS: Una v ez notific ado el C ontratista, d el Pe dido d e Compra, deberá confeccionar el P lan de Trabajos y de Acopio de M ateriales a la fecha de dicha notificación y meses calendario d el añ o, d ebiendo ser pr esentado e l mi smo para s u apr obación de ntro d e los diez (1 0) día s há biles administrativos de esa fecha. Si dentr o de l plazo de q uince (15) días administrativos no se le formulara observación alguna, el plan quedará consentido y en caso de ser observado, el Contratista presentará nuevamente el Plan corregido en el mismo plazo establecido originalmente, sin que ello implique una dilación en la iniciación de la Obra.


0026

El Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales deberá elaborarse respetando el Cronograma de Inversiones que forma parte de l presente Pl iego. En caso de re querirse una modificación, la misma i ndefectiblemente deberá ser p uesta a consideración de la Superioridad.El pl an a sí ela borado se utilizará p ara controlar y efe ctuar e l s eguimiento de la ej ecución c ompleta de la ob ra incorporándose al contrato con carácter de documento oficial. Será utilizado como instrumento legal para determinar el cumplimiento de ejecución de los trabajos. En caso de requerirse el reajuste del Plan, éste deberá ser presentado por el Contratista en el término que se le fije.En la c onfección de l Pl an, s e ten drá en cu enta qu e las Obras deberán r ealizarse en jorn adas diurnas de dur ación acorde con la leg islación vigente. Si debieran ejecutarse trabajos insalubres, los mismos podrán efectuarse en dos (2) turnos diarios de labor.

ARTICULO N° 29: PRORROGA EN EL PLAZO DE EJECUCION: Con relación al inc. c) del Art. N ° 65 del PU BC, las variaciones climáticas y sus consecuencias adversas darán lugar a prórrogas en el plazo de ejecución de los trabajos. Las lluvias acaecidas durante el p lazo de ejecución darán derecho al Contratista a solicitar dicha prórroga, siempre y cuando las precipitaciones superen el promedio mensual de los últimos cinco (5) años por cada mes, tratados en forma independiente uno de otros. Tal información podrá requerirse de algún ente oficial de la zona que designe la inspección.Se confeccionará un Acta suscrita por la inspección de Obra y el re presentante Técnico del C ontratista en donde se establecerá claramente el m es q ue corresponda, qu e dí as se superaron la me dia mensual, c uales son lo s d ías posteriores en l os cuales l lovió y no se pudi eron ejecutar trabajos y cuantos días de prórroga en e l plazo contractual correspondería otorgar.

ARTICULO N° 30: TRABAJOS Y PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: El Contratista tendrá a su cargo la provisión, tr ansporte y c olocación en O bra d e t odos l os materiales, como así ta mbién la ma no de O bra y tod o e l personal necesario para la r ealización correcta y completa de la O bra contratada, el empleo a s u costa de todos los implementos, p lanteles y eq uipos par a la ejecución de los tr abajos, el a lejamiento del m aterial sobrante de l as excavaciones o re llenos, y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o q ue sin estar expresamente indicado en la m isma, sea necesario efectuar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con todas las reglas del arte del buen construir.El Contratista proveerá la movilidad y los elementos para la Inspección que se requieran y estén descriptas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO N° 31: CARTEL DE OBRA: Dentro de los trei nta (30) día s de la not ificación del Pedi do de C ompras el Contratista colocará en lo s l ugares que indique l a Ins pección, c arteles d e obra con las c aracterísticas, can tidad, dimensiones y leyendas que se indican en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.La conservación del cartel es responsabilidad de la Contratista por lo que en caso de producirse deterioros, o cualquier accidente, de berá rep ararlo, repintar lo o rei mprimirlo. Produc ida la R ecepción Prov isoria, será de smantelado y entregado en los depósitos de la EPESF que indique la Inspección de Obras.Los gastos inherentes al cumplimiento de este artículo deberán ser considerados en Gastos Generales.

ARTICULO N° 32: COORDINACION DE OBRAS EJECUTADAS EN LA VIA PUBLICA: Una v ez notificado el Contratista de la orden de i niciación de las O bras, de berá co ordinar la re alización d e la misma c on la Au toridad Municipal o C omunal que co rresponda, a los ef ectos de coordinar su avance c on obras o tare as proyectadas o e n ejecución por otros Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales o Comunales. El objetivo de esta coordinación es el de reducir al mínimo posible los inconvenientes a causar a la población que utilice la vía pública en la que se efectúen los trabajos.Asimismo, y como consecuencia de la mencionada coordinación, introducirá en el Plan de Trabajos las modificaciones que se impongan, lo que deberá ser r ealizado juntamente con la adaptación de dicho Plan a la fecha de la O rden de Iniciación y a los meses calendarios, tal como lo estipula el Articulo N°28 del presente pliego.Durante el zanjeo, tendido de cables, posterior tapado de zanjas, restitución de veredas y calzadas, apertura de fosas para fundaciones y ejecución de fundaciones, cruce de vías férreas, de cables de telecomunicaciones, caños de gas, instalaciones de sanitarias, cruce de rutas, cruce de canales o v ías fluviales, etc. y limpieza de lo s lugares de tr abajo; según corr esponda, el C ontratista deb erá ob servar rig urosamente toda s la s ord enanzas pol iciales, m unicipales, provinciales y nacionales relacionadas con la seguridad y orden de los trabajos.El C ontratista ser á el único r esponsable por to dos los accidentes, da ños y per juicios causados por la i nadecuada seguridad de los trabajos o por la inobservancia de las ordenanzas citadas, siendo su obligación estar bien enterado de las exigencias de las mismas.Así entonces, el Contratista responderá civil y penalmente por cualquier daño que pudieran provocarse a las cosas o a las p ersonas em ergentes del incu mplimiento de la ob ligación precedente o r eclamos de orde n Púb lico (C omunal, Municipal, Provincial o Nacional) o Privado.Si pe se a e sto la EPESF fue ra obl igada a re conocer dañ os y perj uicios e n ju icio contra ell a por in cumplimiento de l Contratista, le cargará a éste los gastos, descontándolos de acreencias que tenga a percibir el Contratista o ejecutará garantías o le reproducirá a él las acciones legales.

ARTICULO N° 33: TRAMITES Y PERMISOS: Estarán a cargo del Contratista las gestiones necesarias que le permitan la ejecución de las obras, en tiempo y forma tal que se cumpla el Plan de Trabajos propuesto.Todos los trámites a efectuar y derechos a pagar ante autoridades locales con motivo de la ejecución de las obras y su habilitación serán por cuenta del Contratista, el que además los efectuará oportunamente, de modo de no afectar la normal marcha de los trabajos.


0027

Al finalizar los mismos, la Contratista entregará a la EPESF el certificado final de obra comunal - municipal y los planos aprobados por lo s di stintos organismos si c orrespondiere (VIALIDAD,- FERROCARRILES-TELEFONO-AGUA-GAS-ETC)Durante la ejecución de las obras se levantará un Acta de Daños a terceros como consecuencia de la ejecución de los trabajos, la que será registrada y tramitada por la Inspección de la Obra en caso de ser necesario el reconocimiento.

ARTICULO N° 34: INSTALACIONES AFECTADAS POR LAS OBR AS: El Contratista gestionará ante las Empresas y Organismos correspondientes, la re moción de aquellas instalaciones que imposibiliten u obstaculicen e l trabajo. Para ello solicitará la remoción de las mismas con una anticipación adecuada para no alterar el Plan de Trabajo aprobado. En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalaciones sin autorización del comitente.Cuando tales instalaciones puedan permanecer en su s itio, el Contratista tomará t odas las precauciones necesarias para no dañarlas dur ante la ejecución de los tra bajos. El Contratista se rá re sponsable de to do desperfecto qu e l es causare, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar y abonar el importe del daño causado. No se abonar á sup lemento alguno s obre lo s pre cios c ontratados a cau sa de la s preca uciones de lo s traba jos provisionales a que obligue la presencia de tales impedimentos.

ARTICULO N°35: TRABAJOS CERCA O SOBRE INSTALACIONE S EN SERVICIO: El Contratista a los f ines de la cotización y posterior ejecución de los trabajos, deberá tener en cuenta cuando la naturaleza de las obras objeto de esta licitación, exijan trabajar sobre o próximo a instalaciones en servicio, por lo que deberá programar y coordinar el ritmo y secuencia d e los tr abajos a l os efe ctos de en torpecer l o míni mo po sible l a norm al y efic az presta ción del Serv icio Eléctrico tanto en cantidad como en calidad.En consecuencia y, a los efectos de evitar cortes innecesarios, el Contratista deberá arbitrar los medios apropiados para disponer equipos ap tos y pe rsonal c apacitado para tr abajar en lug ares próx imos a i nstalaciones en ergizadas y /o directamente tra bajar b ajo t ensión. Lo s cortes que in defectiblemente se deban efe ctuar, se deberán programar previamente con la Inspección y estar autorizados por ésta.El Contratista no podrá efectuar cortes por su cuenta y si pese a esta prohibición los hiciera en forma intencional o no, la EPESF derivará a é l todo rec lamo que le formulen los c lientes, sean pérd idas o l ucros cesantes, s in per juicio de l as sanciones que pudieran corresponderle.El Contratista responderá directamente por los daños causados a la EPESF y /o clientes, por su impericia o negligencia en la ejecución de la Obra.

ARTICULO N° 36: DEPOSITO DE LOS MATERIALES EN OBRA: El C ontratista proveerá l os depósitos necesarios para el acopio de los materiales que a juicio de la Inspección requieran estar al abrigo de los agentes climáticos. Los traslados qu e pue dan sufrir dichos d epósitos, por ex igirlos el pr oceso constructivo d e la obr a, cor rerán por cuenta exclusiva del Contratista.La Contratista será la única responsable del resguardo y mantenimiento en correcta forma de los materiales acopiados en el d epósito as ignado hasta su u so definitivo en obra. En caso de v erificarse daños o deter ioro en los materiales acopiados, la In spección de la O bra podrá ex igir la reparaci ón y /o el reem plazo de los mater iales da ñados y /o deteriorados por nuevos, si que ello signifique reconocimiento alguno de mayores costos a la Contratista.

ARTICULO N° 37: ENERGIA ELECTRICA Y AGUA: En el ca so q ue el C ontratista prev ea uti lizar eq uipos de construcción a ccionados e léctricamente, d eberán v erificar sobre la posibilidad d e o btener la energía e léctrica e n l os lugares d onde se re quiera, ya que si ello no r esultara posible, deb erán cont ar con los equipos prop ios para s u generación.Aún en el ca so de ser fa ctible su obte nción, e l C ontratista deberá prev er lo s equ ipos neces arios para a segurar la continuidad de la provisión de la energía eléctrica, siendo de su absoluta responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de la obra, no pudiendo aducirse como causal de interrupción de las ta reas o de prórroga del plazo contractual los cortes de energía eléctrica, bajas de tensión, etc. Las instalaciones, conexiones y gastos del consumo de energía eléctrica, correrán por cuenta y cargo exclusivo del Contratista. El agua será provista y costeada también por el Contratista.La e nergía e léctrica n ecesaria par a e l c onsumo e n e l o brador estará a c argo de l C ontratista, debiendo e ste últ imo solicitar formalmente el s uministro en la of icina comercial de la EPESF que c orresponda a la juri sdicción en la que se emplaza el obrador, cumplimentando todas las reglamentaciones vigentes de la EPESF.Las i nstalaciones y c onexiones qu e deb an construirse p ara obt ener e stos s ervicios correrán por cuenta y car go exclusivo del Contratista, como así también los consumos que ambos servicios demanden.Todos los costos que demanden estos servicios serán incluidos en los Gastos Generales del Contrato.

ARTICULO N° 38: ENSAYOS DE MATERIALES Y/O EQUIPOS: La EPESF tendrá derecho a inspeccionar y ensayar en fábrica y/o laboratorios propios o independientes, a su exclusivo criterio, los materiales y equipos a proveer por el Contratista tendientes a v erificar que c umplan con las Especificaciones Técnicas indicadas en est e Pliego y los D atos Técnicos Garantizados en la Oferta y comprobar la calidad de la materia prima empleada.Cuando e l res ultado d el pri mer en sayo s ea ne gativo y por con siguiente l os materiales y /o equ ipos res ultaren rechazados, o aquel no s e hubiese concretado por c ausas no imputables a la EPESF, el Contratista se hará cargo de todos los gastos que insuma la Inspección para repetir los ensayos e inspecciones a realizar en fábrica o en laboratoriosindependientes, tales como viáticos, pasajes completos, estadías, etc.Será obl igación del C ontratista conv enir co n la In spección el progr ama d e en sayos d e los m ateriales y /o equ ipos a efectuar en f ábrica o en laboratorios independientes, comunicando con una antelación no menor de doce (12) d ías la fecha de realización.


0028

En c aso de inspección y /o ensayos en f ábrica l a EPES F podrá contrastar el instrumental de medición a uti lizar, exigiendo la sustitución o complementación que estime adecuadas, en caso de comprobarse deficiencias en el mismo.El rechazo de los materiales y/o equipos no dará derecho a la Contratista en ningún caso, a prórrogas en los períodos de acopio y/o ejecución. En caso de que la EPESF no ejerciera el derecho de inspeccionar y ensayar los materiales y/o equipos, igualmente está obligado el Contratista a ensayarlos, comunicando los resultados y entregando los protocolos respectivos, teniendo la EPESF diez (10) días de plazo para aceptar los materiales o rechazarlos.Excepto los gastos que origine la Inspección inicial únicamente en territorio de la República Argentina (sueldos, viáticos, pasajes, h onorarios, e tc.), to dos los otr os co stos que in suman lo s ensayos de materiales o equ ipos e n f ábrica y /o laboratorios independientes correrán por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista, debiendo suministrar el personal y los elementos auxiliares que sean necesarios para todas las pruebas que indique la Inspección.En caso de proveer materiales y/o equipos de origen extranjero la Contratista deberá comunica el programa de ensayos a efectuar en fábrica o en laboratorios independientes, comunicando con una antelación no menor de treinta (30) días la fecha de realización.Todos los gastos que origine la Inspección fuera del territorio de la República Argentina (viáticos, pasajes completos,estadías, etc.) correrán por exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.

ARTICULO N° 39: TERMINACION DE LOS TRABAJOS: Para poder considerar terminados los trabajos, la Contratista deberá d emostrar la a ptitud de pues ta en serv icio de l a O bra media nte la e jecución de los En sayos de Pue sta e n Servicio. A l res pecto la a utoridad competente de la EPES F des ignará una Co misión de Rec epción para v erificar la correcta e jecución de los trabajos y desarrollar las pruebas de pue sta en servicio, efectuando las observaciones que estime c orresponder. D e n o surgir inconvenientes se labrará el a cta d e en sayo de o bra entr e la C ontratista y l a mencionada C omisión. En c aso de q ue l a C omisión de R ecepción c onsidere qu e no s e en cuentran dad as las condiciones para habilitar al servicio las instalaciones, la Contratista deberá realizar las modificaciones y/o ajustes de laobra necesarios a l os efe ctos de salvar la s observaciones detectadas, dentro d e l os plazos e stablecidos por l a Inspección de Obra.Posteriormente la C omisión d e R ecepción d eberá v erificar la c orrecta e jecución d e lo s trabaj os por l a C ontratista y verificará que las observaciones h ayan si do s alvadas, di sponiendo la ha bilitación al s ervicio e n ca so d e que e stén dadas las condiciones, mediante la firma de acta anteriormente mencionada.La Contratista deberá efectuará a su carg o la repar ación de veredas, pavimentos, construcciones e instalaciones que hubieran sido afectadas por los Ensayos de Puesta en Servicio, a satisfacción de la Inspección.Así también, dentro del plazo contractual, la Contratista deberá efectuar, a su exclusivo cargo, la limpieza de la Obra y el retiro de las z onas ady acentes d e todo s lo s so brantes y desec hos d e ma teriales de cua lquier es pecie. Ig ual procedimiento se seguirá con aquéllas construcciones provisorias, a excepción de aquellas que sean consideradas por la Inspección como necesarias durante cierto lapso del período de Garantía, cumplido el cual la C ontratista procederá en la forma ya indicada.Los materiales prov enientes de de moliciones y /o de smontaje de instalaciones ex istentes q ue la C ontratista de be recuperar y/o remover conforme lo determinen las Especificaciones Técnicas Particulares, deberán ser acondicionados, clasificados, inventariados y t ransportados por cuenta y cargo de la Contratista hasta e l depósito más próximo de l a EPESF, trabajos que se harán con la intervención de la Inspección.En todos los casos, estos trabajos se considerarán incluidos en el plazo de ejecución.La Contratista será responsable por la pérdida, extravío, hurto, deterioro, etc. de dichos materiales.En las remociones de materiales que afecten bienes de terceros (paredes, veredas, alambrados, etc.), el Contratista extremará cuidados a efectos de no producir daños, y si éstos se produjeran, deberán ser reparados al estado original del bien afectado.

CAPITULO VI

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

ARTICULO N° 40: CERTIFICACION DE ACOPIO DE MATERIAL ES Y MONTAJE: La r emisión de materiales y equipos a la obra deberá posibilitar el cumplimiento normal del Plan de Trabajos y de Acopio de Materiales aprobado. Para la certificación se seguirá el siguiente criterio:A) Ítem que comprende prov isión de materiales exclusivamente: el C ontratista tendrá derecho a la certificación de l atotalidad los materiales acopiados en la obra, hasta cubrir el total que surja de a plicar los porcentajes de a copio para cada Ítem respecto al precio global cotizado, que se indica en la hoja de Presupuesto Oficial, con su respectiva división por Ítems.Será cond ición prev ia a la c ertificación d e los m ateriales acopia dos: que lo s mi smos respo ndan estri ctamente a l a Especificaciones Técnicas, que hayan superado satisfactoriamente los ensayos que correspondan y que se encuentren depositados en obr a, ex cepto aquellos que la In spección cons idere en fu nción de sus cara cterísticas, qu e pue den entregarse bajo otras condiciones.Extendidos los cer tificados d e ac opio, l os materiales pa san a ser propiedad d e la EPE SF y la C ontratista a sume e l carácter de depositaria de dichos bienes, tomando a su cargo la custodia y conservación de los mismos hasta la fecha de Rec epción Pr ovisoria de l a O bra., a excepción de aquéllos qu e s ean re queridos po r la EPESF. En este c aso la Contratista entregará el material solicitado mediante suscripción del correspondiente Acta. Si se comprobase que algún material acopiado y certificado no puede incorporarse a la obra por acusar defectos, o se hubiera tornado inadecuado una vez incorporado a la misma, la Contratista queda obligada a reponerlo a su exclusivo cargo.B) Montaje: Los montajes se certificarán conforme a la obra ejecutada y en base al valor que surja de la aplicación de los porcentajes estipulados para cada Ítem, que componen el 10 0 % del Presupuesto Oficial, sobre la base del precio global contratado.


0029

C) Ítems que comprenden Provisión y Montaje de Material: El acopio de los materiales correspondientes a estos Items no serán objeto de certificación; ésta se concretará cuando se produzca su incorporación en el proceso de ejecución deobra correspondiente. Los materiales deberán responder estrictamente a las Especificaciones Técnicas.

ARTICULO N° 41: MEDICION: La medición se efectuará dentro del plazo y en la forma establecida en los Artículos 67º, 68º y 69º del Pliego Único de Bases y Condiciones, y el Art. 66º de la Ley 5188/60.Para que la obra e jecutada durante el m es sea objeto de certificación, deberá tener un v alor no inferi or al 20 % de l a relación entre el monto de contrato y el plazo de ejecución, según:MONTO MINIMO A CERTIFICAR = 0,2 x (MONTO CONTRATO / PLAZO EJECUCION)La medición de obra se efectuará tomando como unidad de medida la que para cada ítem se especifica en la Planilla de Cómputo Oficial y como pre cio del mi smo el que res ulte de aplicar los porcentajes de d istribución por Ít ems sobre el monto c ontratado por el tota l de la O bra. Par a l os ítems que hayan sido e jecutados parcialmente, l a m edición se efectuará mediante el prorrateo porcentual de los mismos.A los efectos de certificar la obra ejecutada se cerrará el último día de cada mes la medición de los trabajos realizados. Al efectuarse la medición se dejará constancia de la fecha y ubicación, como así también de las divergencias producidas y todo otro hecho digno de mención.

ARTICULO N° 42: CERTIFICADO DE OBRA: La EPESF expedirá los certificados de obra correspondientes, dentro de los treinta (30) días posteriores al último día del mes de ejecutados los trabajos o de la fecha de fina lización de los mismos.Las planillas de cómputos deben ser suministradas por el Contratista, como así también las planillas que la I nspección crea necesario para el mejor ordenamiento y control técnico - contable. Estas deberán ser aprobadas por la Inspección y se realizarán de acuerdo al modelo que indique la misma.

ARTICULO N° 43: CERTIFICACION CONFORME AL CRONOGRAM A DE INVERSIONES: La certificación se emitirá en base al Cronograma de Inversiones definido por la EPESF para la Obra, no pudiendo certificarse de manera que los porcentajes acumulados de ejecución de obra sean superiores en más de un diez por ciento (10 %) a los previstos en dicho Cronograma. En caso de que la obr a certificada en un mes, acumulada a las certificaciones anteriores, superara el porcentaje de exceso admitido anteriormente, el excedente no será certificado en ese mes y podrá ser considerado en los certificados que se emitan en el mes siguiente.

ARTICULO N° 44: VARIACIONES DE COSTOS: Los precios de la O ferta estarán sujetos a l os términos de la Le y Provincial N° 12046, sus Decreto s Reglamentarios y Resoluciones que complementen, modifiquen o perfeccionen las citadas normas. A t odos lo s efect os, se considerarán exclusivamente los índices pu blicados por l a D irección d e Variación de Costos dependiente del MINISTERIO, tomando como base para su aplicación, las Disposiciones obrantes en la Legislación citada precedentemente.Para la aplicación de los procedimientos de re determinación de precios de la oferta, previsto en las normas citadas en el párrafo anterior, se tomarán en cuenta la desagregación de los componentes de los costos aprobados por la EPESF.Toda mora aplicable a los procedimientos para la aplicación de las normas citadas en el párrafo anterior, será imputable a lo s C ontratistas, n o da ndo dere cho a re sarcimiento a lguno por ellas, sa lvo la s q ue c orrespondiesen una v ez aprobados los pedidos formulados según los procedimientos establecidos por la EPESF.

ARTICULO Nº 45: FORMA DE PAGO: El pago de la o bra, se ef ectuará mediante cer tificados mensuales que serán cancelados a los 60 días, contados a partir del último día del mes al que correspondan los trabajos certificados.De acu erdo a lo dispuesto en lo s D ecretos N º 3277/ 90 y N ° 3419/ 95 y la R esolución N ° 574/1 5 de l M inisterio d e Economía de la Provincia, todos los pagos a terceros ajenos al Estado Provincial, cuyos importes superen los Cien mil pesos ($ 10 0.000), se realizarán mediante cheque cruzado especial, designando en e l cruzamiento: "Nuevo Banco de Santa Fe S.A.- para ser acreditado únicamente en la cuenta del/los titulares a cuya orden está extendido.En los casos que el PByCP lo prevea, la EPESF podrá abonar pagos anticipados de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de la obra adjudicada, el cual permanecerá fijo e inamovible a valores básico de oferta de la Licitación. Dicho anticipo se efectivizará a l os treinta (30) días corridos contados a p artir de la fecha de emisión de la correspondiente Pedido de Compra a favor del Adjudicatario a l solo efecto de la adquisición por parte de este último de los materiales para el inicio de los trabajos.El anticipo se harán efectivos previa constatación y aprobación por parte de la EPESF de la constitución por parte del Adjudicatario de una garantía real izada mediante: a) Fianza solidaria de una institución bancaria a sat isfacción de la Comitente o b) M ediante póliza o segur o de ca ución, q ue se en cuadre en l a R eglamentación qu e est ablezca l a Superintendencia de Seguros de la N ación, que c ubran e l to tal d el monto anticipado h asta la fe cha de R ecepción Provisoria de las Obras.El anticipo deberán ser usados exclusivamente por el Contratista para pagar toda o parcialmente las provisiones que se requieran específicamente para el inicio de la ejecución de la obra objeto del Contrato.Dentro d e lo s tr einta (30) día s po steriores a la f echa de l pago del anticipo, la contratista deb erá demostrar qu e h a utilizado dicho anticipo para los fines anteriormente mencionados mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos formales a la Insp ección de O bras. El incu mplimiento por parte de l Contratista de l o antes citado, facultará a la Inspección de la Obra requerir la aplicación de lo establecido en el Art. 80 del PUBC.Para poder c obrar su s acr eencias, cu alquiera q ue sea , la Contratista deb erá pres entar prev iamente C onstancia d e Cumplimiento Fiscal vigente a la fecha de pago.

ARTICULO Nº 46: MORA EN EL PAGO - LIQUIDACION DE INTERESES: La mora en el pag o dará derecho al proveedor o contratista a percibir hasta el momento de efectivo pago, por la cantidad de días en mora, intereses que se


0030

calcularán en base al promedio simple de la Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos Informantes que publica el Banco Central de la República Argentina durante el período incurrido en mora. Esta tasa promedio será aplicada mediante un sistema de interés simple al monto de la obligación caída en mora y multiplicada por el período de tiempo en mora, conforme la siguiente fórmula:

Interés Moratorio = 365

** 1 dn

TM

n

ii

M: Monto de la obligación caída en mora.Ti: Tasa BADLAR por Depósitos a Plazo Fijo en Pesos para el Total de Bancos informantes, en % nominal anual para el día “i”.n: Cantidad de Tasas BADLAR publicadas por el Banco Central para el período en que la obligación cayó en mora.d: Cantidad de días en mora, desde el día del vencimiento de la obligación hasta el día de su pago.En el rec ibo del capital por p arte del a creedor, el mismo deberá efectuar la re serva por el reclamo de in tereses, de l o contrario quedará extinguida la obligación por parte de esta Empresa.Efectuada la res erva, l a g estión d e l iquidación y pa go d e los intereses deb erá iniciarse ex presamente y por escrito dentro del plazo máximo de treinta (3 0) días siguientes a l a fecha de q ue el c obro bajo reserva se h ubiera efectuado, vencido el cual quedará extinguido todo derecho de cobro por parte del acreedor.Los intereses moratorios que prevé este Artículo deberán liquidarse y abonarse dentro de los treinta(30) días de solicitados, caso contrario serán de aplicación sobre las sumas reclamadas, las mismas normas que se establecen en el presente.

ARTICULO N° 47: FONDO DE REPARO: Se formará de acuerdo a lo previsto en el Art. N° 70 del PUByC. El importe a descontar será el c inco por cien to (5 %) del mo nto de t odo cert ificado de obra ex cluidos l os mo ntos de los Ítemscorrespondientes a pr ovisiones exclusivamente, el que se reintegrará una vez aprobada la Recepción Definitiva de la Obra.Estas retenciones podrán ser sustituidas según lo previsto en el Artículo 8, inciso II.2.e) del presente Pliego.

ARTICULO N° 48: AUMENTOS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES: A los efec tos de ju stipreciar lo s au mentos, supresiones o modificaciones de la Obra que hubiere que convenir se tendrá en cuenta lo establecido en el Art. N° 61 de la Ley N° 5188/6 0 de Obras Públicas. Para el caso que alguno de los Ítems de la Obra cuya cotización sea superior al margen de admisibilidad de los precios de referencia establecidos en la Planilla de Presupuesto Oficial actualizado, y durante la e jecución d ela obra se pr odujeran aumentos en su s c antidades m ayores al 20% , se t omarán p ara l as cantidades en exceso, los precios establecidos en la Planilla de Presupuesto Oficial actualizada.Cuando por motivo de la aplicación de los artículos N° 61 y 62 de la Ley 5188/60 resulte necesario crear nuevos ítems ofijar n uevos precios, y no se ll egare a un acuerdo sobre lo s m ismos, lo s tra bajos de berán ser ejecutados obligatoriamente por el Contratista, a quien se le reconocerá lo que se determine de acuerdo a los siguientes criterios:a) Materiales: Se fijará de acuerdo al precio de plaza tomando el promedio de tres (3) cotizaciones como mínimo, salvo el caso de fabricantes exclusivos en cuyo caso se tomará el precio por él suministrado.b) M ano de obra: Se est ablecerá te niendo en cuenta el t iempo d e ej ecución y cuadri llas tip o a ex clusivo ju icio de l licitante.c) Equipos y Herramientas: Se establecerá teniendo en cuenta la necesidad según el trabajo a e jecutar y el tiempo de ejecución a exclusivo juicio del licitante.d) T ransporte: Se e stablecerá ten iendo e n c uenta e l or igen y de stino d e l os materiales pr ovistos se gún ítem a) a exclusivo juicio del licitantee) Gastos Generales: A la suma de costos que surja de considerar los puntos a), b) y c) precedentes, se les aplicará el diez por ciento (10 %).f) Beneficios: A la suma d e costos que sur ja de considerar los puntos a), b), c), d) y e) precedentes, se les ap licará el diez por ciento (10 %).Respecto a la conformación de las fórmulas de desglose de precios para la aplicación del Art. 44 del presente pliego, se considera lo siguiente:Para los ítems existentes en el pliego se mantendrá los desgloses aprobados en las bases de la licitación según Planilla de Cotización existentes.Para el caso de ítems nuevos la EPESF fijará a su criterio los las fórmulas de desglose de precios para la aplicación del Art. 44.

ARTICULO N° 49: SUMAS ABONADAS EN EXCESO O EN DEFECTO: En caso de que se hu biese extendido Certificado de Obra por importes superiores a los que realmente correspondían, el l icitante tendrá derecho a ex igir del Contratista los intereses correspondientes a las sumas abonadas en exceso, desde la fecha en que s e hizo efectivo el pago hasta la fecha de descuento.Los int ereses s erán c alculados con e l mi smo pr ocedimiento deter minado e n el pres ente Pli ego, y se ded uciránconjuntamente con el capital de los primeros créditos que tenga a percibir el Contratista. De ocurrir la situación contraria,monto de certificado inferior al que correspondiera, se aplicará en forma inversa el mecanismo anterior.


0031

ARTICULO N° 50: MEDICION TOTAL: Para efectuar la medición total y el cómputo y presupuesto correspondiente, se considerará un plazo que como máximo se extenderá hasta treinta (30) días corridos siguientes a la firma del Acta de Recepción Provisional, en un todo de acu erdo al límite impuesto por el D ecreto Reglamentario de l a Ley N° 5188/60 para el Art. N°76.

ARTICULO N° 51: LIBRO DE ACTAS: El registro de actas a que se refiere el artículo N° 34 del P.U.B. y C. se hará por duplicado, en un libro provisto por el Contratista.

ARTICULO N° 52: FOTOGRAFIAS: Mensualmente al ejecutarse la medición de la obra y durante todo el transcurso de la obra, el Contratista presentará fotografías digitales de los principales aspectos de la construcción a fin de mostrar el avance de los trabajos. Se presentarán en cantidad suficiente y dispondrán de fecha y títulos de los acontecimientos. Las fotografías se entregarán a la Inspección de Obras en archivos digitales en soporte CD O DVD.

CAPITULO VII

RECEPCION DE OBRA

ARTICULO N° 53: PLANOS CONFORME A OBRA: Dentro de los diez (10) días posteriores al cumplimiento del plazo contractual de Obra, incluidas sus prórrogas, la/s contratista/s de obra presentará/n a la Inspección (2) copias de los planos conforme a las obras ejecutadas.Dichos planos deberán ser aprobados dentro de los treinta (30) días corridos posteriores a su presentación y así deberá ser notificado por la Inspección de Obra. Cumplido dicho plazo la/s Contratista/s podrá considerar aprobados sus planos y dentro de los nov enta (90) días pos teriores a lo s alud idos, de berá pre sentar todo s los Pla nos C onforme a O bra mediante archivos magnéticos grabados en CD o DVD, compatibles y editables mediante AUTOCAD 2000 y/o versión actualizada de Autodesk. Se entregarán dos (2) copias en los referidos soportes.Conjuntamente con los archivos magnéticos se entregarán cuatro (4) copias de todos los planos conforme a obras y de la documentación técnica (catálogos, folletos, manuales, etc.) de los materiales instalados, todo debidamente firmados por el/los Director/es Técnico/s de la Contratista/s y convenientemente encarpetados.Los planos a presentar refieren a todas las instalaciones construidas a través de la presente Obra y aquellas existentes vinculadas directamente con la Obra ejecutada. Esto último será determinado por la Inspección de Obra.El incumplimiento de estos requerimientos será penalizado según lo establecido en el Art. N° 80 delP.U.B. y C.

ARTICULO N° 54: PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: El plazo a que refiere el Art. N° 75 del PUBC será el establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, contado a partir de la fecha de Recepción Provisoria, más el tiempo que durante este período sea necesario para efectuar reparaciones por causas imputables al Contratista. Las reparaciones a efectuar por el Contratista dura nte el período d e gar antía c omprenderán la prov isión de materiales, transporte y/o montaje por deterioros o destrucciones causadas por vicios constructivos, de fabricación o de montaje, las que serán a su exclusivo cargo.La fal ta de cumplimiento de l Contratista de las obligaciones que les imponen los a rtículos 51º y 53º , autoriza a es ta EPEsf para adoptar las medidas previstas por el artículo 77º de la Ley de Obras Públicas.

ARTICULO N°55: PRUEBA DE LAS OBRAS: Los proce dimientos a a plicar pa ra dar cumplimiento a l as pr uebas y ensayos de las obras, tanto las que correspondan a aquellas a llevarse a cabo durante el plazo de ejecución como las que se realicen una vez concluidos los trabajos, están determinados en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares como así también en las Especificaciones Técnicas Particulares que forman parte del pliego de licitación de esta Obra.

ARTICULO N° 56: RECEPCION DE LA OBRA: Cumplido el plazo contractual y satisfechas las pruebas y ensayos, la EPESF designará una Comisión a los efectos de recibir la Obra, la que lo hará en forma provisoria y luego definitiva, al cumplirse el plazo de conservación y garantía.

CAPITULO VIII

INSPECCION DE OBRA

ARTICULO N°57: ELEMENTOS PARA LA INSPECCION DE LA OBRA: Cuando el Pl iego de Ba ses y Condiciones Particulares así lo exija, el Contratista deberá entregar los elementos necesarios para la Inspección de la Obra, para su uso durante el lapso de ejecución de la misma.Las obligaciones emergentes del presente artículo no estarán sujetas a pago directo alguno, y su costo deberá incluirse dentro de los Gastos Generales de la Propuesta.


0032

ANEXOS


0033

ANEXO I

REQUISITOS A CUMPLIR POR LAS EMPRESAS OFERENTES EN FORMA OBLIGATORIA CONJUNTAMENTE CON LA PROPUESTA. SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 128

DEL 10/04/00 DEL M.O.S.P. Y V.

1) Capacidad de Producción Mensual:La Capacidad de Producción mensual dada por el promedio del periodo de doce meses consecutivos de mejor producción dentro de los últimos 8 años deberá ser igual o mayor al cociente entre el monto del presupuesto oficial y el plazo de la obraen meses.

Capacidad de Producción Mensual = Monto Presupuesto OficialPlazo de Obra (meses)

Para determinar la capacidad de producción se deberá completar la planilla que como cuadro N° 1 se adjunta al presente.Deberá acampañar a este cuadro los comprobantes que acrediten lo dec larado (copias fiel de certificados o fa cturas de obras).

En caso de que el Licitante sea una UTE, si las obras que denuncia como antecedentes los hubiera contratado como tal, con la misma i ntegración, p odrá acr editar la i nformación com o perte neciente a el la para est a Li citación. Para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido ejecutados por otra A sociación en la que él fue miembro, se computará el valor de contrato ponderado por el % de participación del miembro en la UTE constructora de la obra declarada.A los ef ectos d e su a plicación, la capacidad d e prod ucción mensual re sultante d e una U TE, será la suma de la s capacidades de producción mensual de cada una de las Empresas.

2) Capacidad Económico Financiera: (a ) Patrimonio neto:El patrimonio neto correspondiente a la empresa o grupo de empresas en caso de conformación de UTE, determinado en función del último estado contable debidamente certificado, no de berá ser inferior a l 25 % del Pr esupuesto Oficial de la Obra anualizado.En el caso d e UTE el patrimonio net o se co mputará como la suma de lo s patr imonios netos de cada e mpresa. Ninguna empresa podrá tener una par tición porcentual en la U TE superio r a la qu e le p ermita su patrimonio neto en re lación a l patrimonio neto total exigido para el oferente por cien.(b) Disponibilidad financiera:El licitante deberá demostrar que posee o tiene acceso a activos líquidos; activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros suficientes para hacer frente al flujo de fondos necesarios para ejecutar la obra.El oferente deberá garantizar activos líquidos que cumplan con lo siguiente

AL > a x M.O.P.O.

Donde:A.L. Activo Líquido.M.O. Monto de Obra.P.O. Plazo de Obra.a Coeficiente variable de 0,70 a 1,50 de acuerdo a la importancia de la Obra.

3) Concepto de la oferente:La R epartición req uerirá al Registro de L icitadores d e O bras Púb licas el c oncepto d e las e mpresas ofer entes s iendo condición indispensable que el mismo merezca como mínimo la calificación de bueno, tanto en el concepto general como en el de cumplimiento de los plazos contractuales.

4) Experiencia del contratista o subcontratista reconocido:Si la magnitud o características especiales del t ipo de obra de que se trate lo justifica, se deberán incorporar a los pliegos aquellos requisitos específicos a cumplimentar por los oferentes en lo que se refiere a:

antecedentes de obras de la empresaantecedentes de su personal directores, representantes, etc,disponibilidad de equipos especiales, etc.Otro


0034


0035

ANEXO II

1.Se comunica que la Ad ministración Provincial de Impuestos (API), a trav és de la Res olución General n° 19/2011, de fecha 20/10/11, ha creado la “CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO FISCAL”, que deberán presentar los contribuyentes y/o resp onsables que participen en C ompras, Li citaciones, C ontrataciones y /o cu alquier otra gestión c on e l Es tado Provincial. Por tal m otivo, la mi sma se deb erá ad juntar con l os de más requ isitos que deb e con tener e l Sob re Presentación - Art. 10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.-

Por consu ltas o acl araciones el serv icio se en cuentra d isponible en la p ágina web www.santafe.gov.ar ingresando a impuestos - Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Constancia de Cumplimiento Fiscal.

2.En cu anto a l a D eclaración Jurada de Ley 17250, la misma s erá cumplimentada m ediante l a pr esentación de l formulario 522/A y su correspondiente acuse de recibo por parte de la AFIP.-

3. Exclusivo para Obras Públicas: Se establece el Decreto Provincial N° 195/2006, como requisito de admisibilidad para las firmas que pretendan presentarse como oferentes en Licitaciones Pública y Privadas, Concursos de Precios y contrataciones Directas de O bras Públicas, la inexistencia de antecedentes de re scisión de contr atos de O bra Pública por culpa de la firma, por el lapso de dos años anteriores a la fecha de publicación del llamado.-

4. Certificado Registro deudores alimentarios: Certificado nega tivo ex pedido por el REGISTRO D E D EUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS (R.D.A.M.) de la Jur isdicción que corresponda al oferente (en original o copia certificada por Tribunales o Escribano Público), tanto para “Personas Físicas”, o “Personas Jurídicas”. Para e l caso de “Personas Jurídicas”, deb erá pre sentarse certif icado de lo s mie mbros que inte gren l os órga nos de admi nistración; p ara “U nión Transitoria de Empresas” (U.T.E.), de lo s miembros de los órganos de administración de las personas jurídicas que lo componen. (Ley 11.945, art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006)


0036

ANEXO AUNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGUIDAD

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1. EMPRESAS SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOS AFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

Listado c on c arácter de D eclaración J urada de no poseer empl eados af ectados a la E PE y el número d e C UIL de l contratista.Original y fotocopia de la Pó liza de Seguro d e responsabilidad civil comprensivo hacia terceros, de $ 5 0.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de t odo el período de contratación. En caso de pagos parciales, deberán entregarse los m ismos a m edida que s ea obligatorio su pago para ex tender la c obertura al perí odo de c ontratación. La EPE s e guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.Detalle de los vehículos afectados a la contratación indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple, como mínimo, responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o par cial comprensivo de todo el p eríodo de co ntratación. En caso de pag os parciales se d eberán entregar los m ismos a m edida que s ea obligatorio su pago para ex tender la c obertura al perí odo de c ontratación. La EPE s e guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

2. EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHICULOSAFECTADOS AL SERVICIO

CON 5 DIAS DE ANTELACION A LA INICIACION DE LOS TRABAJOS Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION

Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados a la EPE, con los datos personales completos y Nº de CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos.Fotocopia autenticada por la Secretaría de Trabajo de la Planilla de Horarios y Descansos (Art. 197º, Ley 20.744) donde consten los empleados afectados a la EPE.Original y fotocopia de las Inscripciones pert inentes ante la DGI y demás Reparticiones correspondientes. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y foto copia de la L ibreta d e T rabajo de cada e mpleado incluido e n la nómina. La EPE se guardará l as fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia del Contrato con la ART. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y foto copia del certificado de cobertura de la AR T emitid o por la misma c on la nó mina d e lo s e mpleados incluidos en el mismo, donde deberán constar los empleados afectados a la EPE. La E PE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia de la Póli za de Seguro de resp onsabilidad civ il comprensivo hacia terceros, de $5 0.000,00 como mínimo. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o par cial comprensivo de todo el p eríodo de co ntratación. En caso de pag os parciales se d eberán entregar los mismos a m edia q ue sea obl igatorio s u pag o p ara extender la cobertura al per íodo de contratación. L a EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.Detalle de los vehículos afectados a la contratación, indicando marca, modelo, tipo, Nº de patente, Nº de chasis, Nº de motor, fotocopia de la documentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple como mínimo responsabilidad civil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados. La EPE se guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o par cial comprensivo de todo el p eríodo de co ntratación. En caso de pag os parciales se d eberán entregar


0037

los m ismos a m edida que s ea obligatorio su pago para ex tender la c obertura al perí odo de c ontratación. La EPE s e guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.Original y fotocopia del certificado de cobertura del seguro de vida obligatorio.

3. EMPRESAS CON LAS CONDICIONES 1 y 2

CON 5 DIAS DE ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y EN FORMA MENSUAL

Recibos de sueldos de los agentes afectados a prestar servicios en la EPE, debidamente firmados por los beneficiarios.F.900, 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el em pleador se enc uentra inc luido en el SIJP, nóm ina del personal (Opción listado de l em pleador), o lo s c omprobantes que la regl amentación opor tunamente de termine para av alar e l pago de aportes y contribuciones patronales para el SIJP.Talón de pago ( ticket) de l a contribuciones Seguridad Social, Aportes seguridad social y contr ibución O bra Soc ial; o F.107 por cada concepto del mes inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.Talón de pago (ti cket) o F.107, según corresponda, del m es inm ediato anterior de la AR T, o los comprob antes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

Si el contratista dejare de cumplir con lo estipulado en los puntos anteriores, la Empresa se reserva la potestadde rescindir el contrato por causa imputable al mismo y procederá a realizar los trámites tendientes a aplicar las sanciones previstas en el Registro Único de Proveedores de la EPE. y de la Provincia, y a cargarle los costos que resultaren por causa del incumplimiento.


0038

ANEXO BUNIDAD MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD

GERENCIA RECURSOS HUMANOS

NORMAS REGLAMENTARIAS MINIMAS DE MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO PARA LAS EMPRESAS QUE COMO CONTRATISTAS O SUB-CONTRATISTAS REALICEN OBRAS O PRESTEN SERVICIOS EN EL

AMBITO DE LA EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIAA. OBJETIVOS Y ALCANCES DE ESTA NORMA

La presente Norma tiene como objetivo establecer pautas generales para que las distintas etapas de realización de nuevas obras, amp liaciones, refa cciones o mantenimientos tant o civ iles co mo el ectromecánicas, s e eje cuten co n la m áxima seguridad en un medio ambiente propicio, de manera tal de prevenir accidentes y enfermedades profesionales al personal de obra. Su cumplimiento es de carácter obligatorio para todas las empresas y su personal que se encuentren realizando tareas en obras de la EPE

B. LEGISLACION APLICABLE

Legislación de aplicación

Con fine s inf ormativos, señ alamos que la le gislación de aplicación de la p resente n orma, la cual es de cu mplimiento obligatorio para las empresas comprendidas en la misma, es la siguiente:

-Ley Nacional de Riesgos del Trabajo (L.R.T.) Nº 24557/95 – Dcto. 170/96-Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19587/72 – Dcto. 351/79-Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo Nº 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99-Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la construcción.-Reglamento para trabajos y maniobras sobre instalaciones eléctricas -Toda reglamentación vigente en el momento de realizarse los trabajos contratados.

C. NORMAS GENERALES

1. Toda empresa contratista o sub-contratista, deberá estar afiliada a una ART (Aseguradora de riesgos del trabajo) o, en su c aso d e la ex istencia d e autoseguro, qu e deb erá c omunicar a la EPE. Ad emás de berá in formar: a) el listado nominativo del personal que estará afectado a la obra o prestación del servicio, como así también las altas y bajas que se produzcan durant e su ejecución a la Unid ad Higiene y Seguridad de la EPE; b) los sanatorios o c línicas en la s cercanías de la localidad en donde se desarrollan las obras, que tiene la ART contratados, y su correspondiente Nº de teléfono, al Responsable de la conducción de la obra de la EPE, antes de comenzar los trabajos.

2. Toda empresa contratista o sub-contratista que opere con su personal, o personal contratado, en las instalaciones de la EPE realizando obras, prestando servicios o cualquier tarea o actividad encomendada o no, será responsable directo de todo accidente, inclusive incendios o siniestros provocados por errores o incumplimiento de las normas, y que serán causa de lesiones, enfermedades y/o daños materiales dentro del área de la obra, contaminación del medio ambiente y su eventual extensión, que pudiera inclusive perjudicar a terceros.

3. La Empresa contratista o sub-contratista deberá denunciar dentro de las 24 horas, o el primer día hábil siguiente, a la Unidad H igiene y Seg uridad de la EPE, tod o accidente o incidente ocurrido durante el de sarrollo del trab ajo, o enfermedad ocupacional sufrida por su personal o p or el contratado, indicando por escrito datos personales, motivos del mismo, tipo de le sión, primeros auxilios, tratamiento medico y toda otra in formación que le ser á requerida por el personal d e la EPE (da ños a pers onas, equ ipos, c ontaminación, e tc.). E ste re quisito d eberá c umplimentarse indefectiblemente en toda ocasión se trate o no de casos con tiempo perdido.

Todo accidente o incidente será investigado por la EPE, con la colaboración del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa.

4. La Empresa contratista o sub-contratista deberá contar con un Responsable de Higiene y Seguridad de la obra, y tiene la obl igación de c onocer e stas nor mas y los pro cedimientos de trab ajo q ue s e le espe cifiquen así como de comprometerse a capacitar en forma permanente a su personal

Además, el Responsable de Higiene y Seguridad; deberá hacerse presente en la obra con la carga horaria según lo reglamentado en la Resolución Nº 231/96, de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que se detalla:

Nº de Operarios Horas Profesionales Semanales1-15 de 3 a 5

16-50 de 5 a 1051-100 de 10 a 15101-150 de 15 a 20

151 o más 30 o más


0039

La Empresa contratista o sub-contratista entregara a la EPE, la planilla que como anexo I, forma parte de la presentenorma, en donde consta los datos del Responsable de Higiene y Seguridad quien deberá presentarse, antes del inicio de la contratación, personalmente en la Unidad Higiene y Seguridad Gerencia Recursos Humanos a f in de coordinar con esta las acciones a realizar.

Además, el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, deberá asentar en una planilla que estará habilitada en la obra, sus visitas periódicas a la obra, con la fecha y hora de entrada y salida, según anexo IINota: Se amplia el requerimiento de horas en la obra del Responsable de Higiene y Seguridad, en anexo III, además de lo solicitado en Anexo IV donde se aclara toda la documentación a presentar.

5. En todo mome nto, el per sonal de la empre sa contratista o sub-contratista estará a cargo de un D irector de obra, quien será declarado ante el Responsable de conducir la obra de la EPE, antes del comienzo de la misma.

6. Queda ter minantemente prohibido, l a c irculación y per manencia d el personal de la s e mpresas co ntratistas o s ub-contratistas fuera del radio de la obra en el ámbito de la EPE.

El no cumplimiento de esta condición, será sancionada con el retiro de dicho personal en forma definitiva de la obra.

7. La empresa contratista o sub-contratista conservara y respetara las indicaciones de seguridad, referente a prevención de accidentes, uso de elementos de protección personal y normas sanitarias particulares de cada sector.

8. La empresa contratista o sub-contratista usara su instalación eléctrica, incluso elementos o herramientas eléctricas fijas o portátiles, siempre que posea llaves o interceptores, fusibles, puesta a tierra, etc. necesario para evitar electrocución, chispas, cortocircuitos, recalentamientos, etc. Utilizara una tensión de 220V, o 380 V con su correspondiente disyuntor diferencial.

Además l os conductores, c aja de contactos et c., deberán est ar fi jadas fu era d e po sibles tro piezos o m anoseo indebidos.

9. Todas la s herr amientas manuales d e obra , ma quinas herramientas etc., deb erán contar co n su s pr otecciones (barreras, resguardos, etc.) para evitar riesgo mecánico y tener conexión de puesta a tierra.

10. No se realizaran trabajos en artefactos de iluminación o instalaciones eléctricas de fuerza electro motriz en general, sin haber efectuado antes el corte de corriente mediante el accionamiento del interruptor, el retiro de todos los fusibles del ramal afectado, y haber colocado la señalización correspondiente, para ev itar que se vuelva a conectar por error e l circuito y provocar accidentes.

Si es nec esario efectuar tareas con t ensión, antes deberá existir una autor ización del R esponsable de supervisar la obra de la EPE. La persona que lo realice deberá estar fehacientemente capacitada y habilitada por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa, utilizara métodos de trabajos específicos y respectivas normas técnicas, usara materiales, herramientas y elementos de protección personal adecuados al trabajo. Este tipo de trabajo de alto riesgo, será supervisado permanentemente por el Responsable de Higiene y Seguridad de la empresa.

11. El ord en y l a l impieza en l a zona de rea lización de los tr abajos son i mprescindibles p ara l imitar la posibilidad de accidentes.

12. La zona de tra bajos deberá cercarse convenientemente, con vallas, cintas, conos y todo otro tip o de el emento que sirva para tal fin.

13. En todo momento se cuidara de no af ectar el medio ambiente, evitando la generación de contaminantes nocivos, no utilización de los sistemas de desagües industriales o pluviales para eliminar los residuos de la obra.

14. Todos los materiales n ecesarios para l a obra d eberán disponerse ord enadamente, t ratando de no p erturbar la circulación vehicular o de peatones.

Las empresas contratistas o sub-contratista deberán proveer a los trabajadores a su cargo, con la correspondiente capacitación y compromiso de uso, de los siguientes elementos de protección personal:

Ropa adecuada para el trabajo, consistente en pantalón y camisas, preferentemente del mismo color, debiendo ser este uniforme para todo el personal de la empresa.

Será aconsejable llevar identificación con el nombre de la empresa.

Para trabajos en altura, más de 2 m. cota de altura plano de trabajo, se deberán usar, según corresponda, los siguientes elementos:

Arneses anticaída de seguridad Cinturones de sujeciónElementos de amarre de sujeción y anticaídasSalva caídasDispositivos retractilesLíneas de vidaSilletasDescensores


0040

Además la empresa contratista o sub-contratista deberá tomar todas las previsiones de seguridad para los trabajos en altura, mediante escaleras, andamios, pasarelas, redes, protección de huecos y vanos, etc., construidos con materiales de buena calidad, y con condiciones de máxima seguridad.

Protección ocular y facial, para los trabajadores expuestos a proyección de partículas o r adiaciones (infrarrojas o ultravioletas)

Cascos de seguridad tipo 1, clase B, con sello de calidad IRAM

Calzado de seguridad

Guantes de seguridad de acuerdo a las tareas.

Para tra bajos e n l a v ía p ública o c ercanías a la misma todo el personal inv olucrado deb erá u sar ch alecos reflectivos.

15. Cuando la tarea a realizar implique riesgo potencial de incendio, la empresa deberá disponer en cada frente de obra de extintores de polvo químico seco, aptos para fuegos clase ABC, de 10 kg., además el personal deberá estar capacitado para su uso.

16. Además de lo solicitado en el Anexo A se deberá presentar la siguiente documentación tanto del personal como de los vehículos:

DNILicencia de conductor, acorde al tipo de vehículo.Cédula verde en vigencia o tarjeta azul.RTO “Revisión Técnica obligatoria en vigencia, acorde al tipo de vehículo”.Habilitación Técnica para el tipo de tarea, por Ej: Conductor de equipos pesados, etc. Emitida por autoridad competente.Original y Fotocopia de la capacitación recibida.

Todo personal que ingresa a la obra deberá contar con:

Cobertura de ART, en caso de no contar con la misma deberá contar con seguro de accidentes personales para una cifra de $ 2 50.000. E n a mbos c asos s e de berá agre gar la c láusula de no re petición a favor de l a Emp resa Prov incial de l a Energía de Santa Fe. Cuit 3054578816-7, actualizada.

Seguro de vida obligatorio: Por el período de prestación del servicio.

Para aquellos casos que la Empresa adjudicada en la orden de compra deba por alguna razón subcontratar los trabajos a realizar, deberá ex igir toda la docu mentación descripta e nto en los a nexos A y B, sien do la pr imera l a res ponsable de presentar junto a la suya.

ADEMAS DEBERAN PRESENTAR:

1- Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART.2- Listado de personal designado que realiza tareas en altura (Nombre, Apellido, Categoría y el Certificado de aptitud

para tareas en altura s/Res SRT 043/1997, Anexo I). Conformación de cada cuadrilla de tareas de montajes en altura en la que se incluirá un puntero o capataz de la misma. Contar con instructivo de tarea segura para todos los trabajos críticos (con riesgo inminente o en proximidades de instalaciones eléctricas) de montajes en altura.

3- Constancia de la capacitación específica del referido instructivo, con la participación del responsable, Jefe de obra, Supervisor, Capataz, Puntero y Personal de cuadrilla operativa.

4- Plan de contingencia para Trabajos en Altura. (E j: equipos de comunicación, equ ipo de izajes de apoyo: grúa / hidrogrúa – guindola / barquilla / plataforma elevadora, personal entrenado en emergencias, roles definidos, entre otros).

5- Elaboración de DDS (diálogo diario de seguridad) por parte de cada cuadrilla.6- Elaboración de ATS (análisis de tarea segura), descomponiendo las tareas a desarrollar por pasos, elaborado por

cada cuadrilla.7- Indicación y provisión de los EPP específicos para los trabajos en altura (arnés de seguridad, con: alternativa 1°

línea de v ida vertical individual, a lternativa 2° con doble cola de amarre elastizada con amort iguador de caída, alternativa 3° equipo anticaída retráctil, incluir casco de seguridad con mentonera de sujeción). Más los normales acordes a la tarea que correspondan.

8- Habilitación de equipos de izajes: grúa / hidrog úa, gu indola o ca nasto de e levación de personas por un en te independiente (TUV, IRAM, BUREAU VERITAS) o autoridad competente.

9- Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros)

10- Habilitación de operador de grúa / hidrogúa por un ente independiente (TUV, IRAM y BUREAU VERITAS).


0041

17. La EPE se reserva el derecho de suspender la obra, ordenar el retiro del personal, o aplicar sanciones consistentes en multas, cuando o bserve anor malidades d urante la obra q ue a s u ju icio pue dan ser causas de a ccidentes, rie sgos potenciales, da ños ma teriales, c ontaminación del ambiente y ocu ltamiento d e in formación ref erente a accidente, incidentes o enfermedad ocupacional, por no apl icar las normas de MEDIO AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO establecidas, no mantener el personal una actividad que demuestre concientización en la materia, para lo que la Empresa deberá observar una clara y especifica política de seguridad.

18. La EPE se reserva el derecho de rechazar aquellos programas de seguridad que:

No contemplen a criterio de esta Unidad las medidas preventivas antes del inicio de las actividades.

Aquellos donde el profesional que los confecciona y firma delega su responsabilidad en personal operativo u otro que no posea matrícula habilitante para ser Responsable de H y S.

Aquellos confeccionados por profesionales con causas pendientes en cuanto a su accionar dentro de la profesión.

Aquellos programas que no se encuentren visados por el Colegio de Ingenieros respectivos y aprobados por la ART.

Protocolo de Presentación:Toda d ocumentación deberá ser presen tada en orig inal y copia debidamente anillad a u ordenada, con car átula q ue i ndique E mpresa, ti po d e Obr a, l ocalidad, r esponsable de Higiene y Seg uridad, aux iliares técnicos ha bilitados y f otocopia c ertificada, constancia de pago matrícula al día y cobertura ART o seguro de accidentes personales por un monto de $250.000 como mínimo.

Nota: la doc umentación a presen tar (cert ificado de no acc ión y otros) deb e con star e xpresamente s in abrev iaturas “Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe” cuit 30545788167.El programa de seguridad en obra y/o servicio aprobado por la AR

Para aq uellos ca sos do nde la ta rea no conlleve ri esgos (pr oximidades d e lí neas con tensión, tra bajos en a ltura, manipulación de prod uctos químicos, etc.) o se eroguen montos menores (por fondos fijos), el jefe del sector donde se llevará a cabo la tarea e levará una nota a esta Unidad en donde se detalle las tareas a realizar y previa coordinación yautorización (re quisito in dispensable para el pa go d el servicio o trab ajo) de es ta U nidad, la c ual determinará si con l a presentación de l as siguientes c onstancias, ad emás d e l o ind icado en el An exo A, se po drá da r ini cio a la s tar eas mencionadas:Cobertura de ART y certificado de no acción (actualizada mensualmente)Seguro de vida ObligatorioConstancia de Entrega de EPPConstancia de Capacitación específica


0042

ANEXO I

------------------------, -----/-----/-----------

De:A: Unidad Higiene y Seguridad____________________________________

Ref.: Servicio de Higiene y Seguridad

Por la presente me dir ijo a Uds., para informarles que el Profesional Responsable de Higiene y Seguridad c ontratado p or m i e mpresa, es el :………………………………………………………… ………………………………., el cual actuara de acuerdo con el Decreto 351/79 Reglamentario de la l ey 19.587, Decreto 9 11/96, y Res oluciones de l a Su perintendencia d e Ri esgo de l T rabajo, para l a o bra: ……… ……………………………………………………………………………………….., a ejecutarse en: ……… …………………………………………………………………………………., de la localidad de: ……………………………………………………………………..-

El pr ofesional ll evará un r egistro, e n el s e as entará las no vedades de s us v isitas, y to do l o realizado por el Servicio. Este registro quedara en la obra, a vuestra disposición.

Sin otro particular, saludamos atentamente.

---------------------------------------------- ------------------------------------------------

Firma del Representante Firma del Profesional de la Empresa de Higiene y Seguridad


0043

ANEXO II

CONSTANCIA DE VISITA DEL RESPONSABLE DEHIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EMPRESA:

OBRA:

NºDe

VisitaFecha

Hora Entrada en

Obra

HoraSalida en

ObraFirma Aclaración


0044

ANEXO III

RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDADDE LA EMPRESA

- SITUACIONES ESPECIALES –

Toda obra, que por su r iesgo y duración sea de una semana o m ás, deberá ajustarse a lo requerido por Resolución Nº 231/96 de la SRT.-

En aquellos casos, en que la duración de la obra, sea menor a una semana, será condición, la pr esencia de l Res ponsable d e Hig iene y S eguridad en la m isma, par a or denar todo l o requerido sobre, em pleo de E.P. P., capacitación, y formulación de r ecomendaciones a l personal de la Empresa, por lo menos una vez.-

Para aquellos trabajos de c orta duración, pero repetitivos (Ejemplo: T rabajos en plom ería, Gasista, Colocación de vidrios, etc.), se deberán ajustar a Resolución Nº 319/99 de la SRT.; vale decir, deberá el Responsable de Higiene y Seguridad, elaborar un “Plan de Seguridad”, que tendrá un periodo de validez semestral y renovable.

En toda otra s ituación no contemplada, en los casos anter iores, las horas de per manencia en obra del Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa, lo de terminara la Un idad de Higiene y Seguridad de la EPE.-


0045

ANEXO IV

Documentación a presentar:Estadísticas de accidentes del último año confeccionado y aprobado por la ART.Programa de seguridad aprobado por la ART.Certificado de no acción actualizado en forma mensual por la ART.Aviso e inicio de obraListado con carácter de declaración jurada de no poseer empleados afectados a la EPE y el número de CUIL del contratista.Seguro de responsabilidad civil comprensivo hacia terceros.Detalle de vehículos afectados a la contrataciónPóliza de s eguros par a vehículos, qu e c ontemple c omo mínimo, r esponsabilidad c ivil por daños a bienes y responsabilidad civil a personas y pasajeros transportados.DNI y Licencia de conductor vigente, acorde al tipo de vehículo.Certificados de póliza de accidentes P ersonales o c obertura de ART c on c láusula de n o repetición.Seguro de vida obligatorio.Carta indemne (se solicitará en Medio Ambiente, Higiene y Seguridad EPE)Exámenes médicos (de acuerdo a la actividad con una antigüedad no mayor a un año)Cédula verde en vigencia o tarjeta azul.RTO “Revisión Técnica Obligatoria”Copia de los certificados de los elementos utilizados para el izado (eslingas)Listado de personal designado que realiza tareas en altura.Constancia de capacitación específicaPlan de contingencia para Trabajos en Altura.Constancia de entrega de los EPP y EPCHabilitación de equipos d e i zajes: gr úa / higrogrúa, gu indola o c anasto de elevación de personas por u n ent e in dependiente ( TUV, IRAM y BUREAU VE RITAS) o autor idad competente.Certificación de calidad de auxiliares de izajes (grilletes, fajas, eslingas y otros).Habilitación de operador de grúa / hidrogrúa por autoridad competente.


0046

PLIEGO PARTICULAR(LEY 13505 Y SU MODIFICATORIA LEY 13619/17

COMPRE SANTAFESINO)

ARTICULO 1°.- En lo referente a MEJORA DE PRECIOS obrante en los Pliegos de Bases y Condiciones Generales, vale lo siguiente:MEJORA DE PRECIOS: Si ent re las pr opuestas admitidas hubiere dos o m ás cot izaciones que, a criterio de la Em presa, fueran consider adas ig ualmente conv enientes, que las di ferencias comparativas de pr ecios ent re esas o fertas no fuesen mayores al tres por ciento (3%) y que sean evaluadas como más ventajosas que las restantes, SE LLAMARA a mejora de precios entre esos proponentes exclusivamente.

La respuesta al pedido de m ejora de pr ecios se concretará mediante una nueva presentación con iguales requisitos a los exigidos para la con fección del Sobr e Propuesta. A tal efecto se fijará plazo para la presentación de las nuevas propuestas de mejora de precios, estableciéndose además fecha y hora para la apertura de las mismas, lo que se comunicará formalmente a los proponentes.

Cuando se presente la condición de que la empresa que haya realizado la mejor oferta no sea de origen provincial y corresponda la aplicación de lo establecido en los Artículos 5, y 6 de la Ley Provincial Nº 13505/2015 y su modificatoria, Ley Provincial N° 13619/2017 (Compre Santafesino) se procederá de la siguiente manera: Aquellos proveedores que cumplan con los requisitos exigidos en el Art. 4° de la citada Ley 13505/2015, tendrán preferencia cuando su oferta original no supere a la de los demás oferentes en las proporciones que a continuación se establecen: a) Del cinco por ciento (5%) cuando los bienes y/u Obras y/o Servicios sean

originarios, fabricados o prestados en la Provincia, resultando adjudicataria del objeto en cuestión.

b) Si en una contratación aplicando el rango de preferencia antedicho ninguna empresa o proveedor local resultare favorecido, deberá otorgarse a la mejor oferta local cuyo precio no supere el ocho (8%) respecto a la mejor cotización del resto de los oferentes, la posibilidad de mejorar su oferta. A tal fin se convocará a la empresa o proveedor local de mejor precio conjuntamente con el oferente de menor precio a presentar en un término de 15 días una "mejora de oferta". Esta compulsa será evaluada conforme a los criterios de preferencia enunciados en el inciso a).


0047

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES


0048

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTICULO Nº 1: OBJETO DEL PLIEGO PARTICULAR:El presente pliego establece las bases y condiciones particulares a que s e ajustará la c ontratación de la obr a: “ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS” y cuyo obj eto s e es tablece en la Mem oria Descriptiva.

ARTICULO Nº 2: PEDIDOS DE ACLARACION:Los r eferidos a Las Nor mas, Es pecificaciones y /u otr as c aracterísticas téc nicas r equeridas podr án ser solicitadas, ampliadas y/o consultadas directamente en:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAAREA OBRAS

INGENIERIA ROSARIOBv. Oroño 1260 Piso Nro. 2 (2000) Rosario

Teléfono fax (0341) 420-7702 / 03

ARTICULO Nº 3: SECCION DEL REGISTRO DE LICITADORES:Los proponentes deberán estar habilitados para la especialidad: 100 – ARQUITECTURA.

ARTICULO Nº 4: SISTEMA DE CONTRATACION:Esta Obra se contratará por el Sistema de Unidad de Medidas y Precios Unitarios

ARTICULO Nº 5: PLAZO DE EJECUCION:El Contratista entregará la las dos estaciones completas en el plazo total de 4 (cuatro) meses.Estableciendo 2 (dos) meses para concluir la 1° etapa y 2 (dos) meses la 2° etapa. Los plazos son por la entrega de cada etapa en simultáneo.El plazo se contará a partir de la f echa del pr imer Acta de Replanteo T otal o Parcial o del Acta de Iniciación de los trabajos si no fuera necesario el replanteo.El Contratista será responsable de toda demora en la inic iación, ej ecución o f inalización de la obr a, s alvo prueba en contrario a cargo del mismo.

ARTICULO Nº 6: REPLANTEO DE LA OBRA:El r eplanteo deber á ver ificarse dentr o de los 30 ( treinta) días de la notif icación f ehaciente de la Cédula de Adjudicación por parte del adjudicatario o de la r ecepción f ehaciente de la O rden de Com pra por par te del Contratista, lo que ocurra primero, y debe ser realizado en forma conjunta.Es obligación del Contr atista par ticipar en las oper aciones de Replanteo, y en c aso que no lo hic iera, s e lo tendrá por expresamente conforme con las actuaciones de la Ins pección, no adm itiéndose sobre el par ticular, reclamo alguno que interpusiera posteriormente.Las operaciones de replanteo se ef ectuarán es tableciendo m arcas y m ojones o puntos de r eferencia que el Contratista está obligado a c onservar a s u c argo y bajo s u ex clusiva r esponsabilidad. Al ter minar las operaciones de replanteo total o parcial se labrará Acta.Todos los gas tos que or igine el Replanteo, tanto de per sonal c omo de de materiales, útiles u otros será por exclusiva cuenta del Contratista.

ARTICULO Nº 7: PLAN DE TRABAJO:El Inspector de obra conjuntamente con el Contratista definirán el PLAN DE T RABAJO conforme al Replanteo, el que deberá ser cumplimentado con el Plazo de Ejecución de la O bra estipulado en le Ar t. N° 5 del pr esente Pliego. Además los montos mensuales que surjan de las cantidades de los ítems seleccionados para dicho Plan de T rabajo, deber án tener c oncordancia c on los m ontos m ensuales a er ogarse según el Cronograma de Inversiones de esta Obra.

ARTICULO Nº 8: INICIO DE LA OBRA:El inicio de los trabajos deberá verificarse dentro de los 10 (diez) días de efectuado el Replanteo Total o primer Replanteo Parcial. Cuando no sea necesario el replanteo de la obra, los trabajos deberán iniciarse dentro de los treinta días de la notif icación f ehaciente de la Cédula de Adj udicación por par te del Adj udicatario o de la recepción f ehaciente de la O rden de Com pra por par te del Contr atista, lo que ocurra primero, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece.


0049

ARTICULO Nº 9: INTERPRETACION DE LAS BASES DE LA LICITACION:El Contratista en ningún m omento podrá desconocer lo es tablecido en las ESPECIFICACIONES TECNICAS, donde se realiza una descripción detallada de los distintos suministros y trabajos a cargo del mismo.La pr esentación de la Pr opuesta im plica por par te del Pr oponente el conocimiento de toda la información necesaria relacionada con la ejecución de los trabajos, aún cuando no estén consignados individualmente en la planilla de valores porcentuales.La pr esentación c omo Pr oponente, c ompromete al per fecto c onocimiento de las obligaciones que se van a contraer y a la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la apertura de las ofertas. EL DESCO NOCIMIENTO T OTAL O PARCIAL DE LAS ESPECIF ICACIONES T ECNICAS NO IMPLICARECLAMO ALGUNO POR PARTE DEL CONTRATISTA, DEBIÉNDOSE AJUSTAR A LO ALLI ESPECIFICADO SIN QUE ELLO PROVOQUE INCREMENT O AL GUNO DEL PRECIO COTIZADO O DEL DESENTENDIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS CON ANTERIORIDAD.

ARTICULO Nº 10: INTERPRETACION DE LA PROPUESTA Y SU APLICACION:Los precios de la oferta estarán sujetos a los tér minos de la Ley 12046 de la Pr ovincia de Santa F e y s us Decretos Reglam entarios y Res oluciones que as í c omplementen, modifiquen o perfeccionen las Normas citadas. A todos los ef ectos, s e c onsiderarán ex clusivamente los Indic es que public a el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda a tr avés de la Dir ección de Var iaciones de Cos tos, tomando como base para su aplicación las Disposiciones obrantes en la Legislación citada precedentemente.Para la aplicación de los pr ocedimientos a los PRECIO S DE O FERTA, pr evistos en las nor mas c itadas, s e tomará en cuenta la desagregación de c omponentes de c ostos. No s e c onsiderarán pr ocedimientos que no hubiesen sido iniciados y solicitados expresamente por el Contratista.Toda m ora aplic able a los pr ocedimientos par a la aplic ación de las nor mas c itadas, s erá imputable al Contratista, no dando derecho a resarcimiento alguno por ellas , s alvo las que c orrespondiesen una vez aprobados los pedidos formulados según los procedimientos establecidos por la EPESF.

ARTICULO Nº 11: PRESENTACION DE LA PROPUESTA:Conjuntamente c on la CART A DE PRESENT ACION DE LA PROPUESTA deber á inc luir y c ompletar las PLANILLAS DE PROPUESTA y/o COTIZACION.NO será necesario completar la PLANILLA DE REDET ERMINACION DE PRECIO S, s olamente debe presentarse rubricada.

La no cumplimentación de lo antes mencionado, dará lugar a des estimar la pr opuesta en el Ac to de Aper tura, según lo dispone el Pliego de Bases y Condiciones.

ARTICULO Nº 12: CUMPLIMIENTO DE LEYES N° 2429 Y 4114:Para la presente obra s e tendr án en c uenta las tar eas de Pr oyecto Com pleto y Conduc ción T écnica a que refiere el artículo correspondiente al Representante Técnico en Obra del Pliego complementario.

ARTICULO Nº 13: EQUIPO MINIMO:El equipam iento m ínimo pues to a dis posición de la O bra s erá el s uficiente y nec esario par a la correcta ejecución de los trabajos.- Camiones para transporte de materiales en cantidad y capacidad suficientes.- Equipo de albañilería en cantidad suficiente.- Equipo de seguridad (cascos, cinturones, guantes, zapatos, carteles indicadores, etc.) según reglamentación

vigente para todo el personal afectado.- Taller de herrería y electromecánica aptos para los montajes a realizar.

ARTICULO Nº 14: CALCULOS Y PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO:Los planos que c onforman el Pliego de Lic itación se consideran orientativos, por lo que el Contr atista deberá elaborar la doc umentación téc nica que s e detalla en el ar ticulo c orrespondiente, de conformidad a los lineamientos del pr oyecto que def ine la obr a, y a lo que s e determine de c omún acuerdo con la Inspección de Obra.Toda documentación escrita de cualquier índole que deba pr esentar el Contr atista deberá estar redactada en idioma castellano, incluidos los catálogos y folletos ilustrativos.Los planos deber án r esponder a las c aracterísticas de los elem entos y equipos que en definitiva resulten adjudicados, los que deber án ser aprobados por la EPE pr evio a la ej ecución de los trabajos y recepción de materiales.Para la ejecución de los planos y las memorias descriptivas, se usará el formato A4 correspondiente a la Norma IRAM 4504.


0050

Para pr oceder a ej ecutar los ens ayos de r ecepción de f ábrica, el m ontaje en obr a y las obr as c iviles, el Contratista deberá tener ineludiblemente toda la doc umentación téc nica apr obada, c aso c ontrario no s e le certificarán los trabajos y/o provisiones hasta tanto no se cumpla dicho requisito.La documentación técnica que el Contr atista debe pr esentar será analizada por la EPE y como conclusión del estudio, se calificará en una de las siguientes formas:

Código 1 : AprobadaCódigo 2: Aprobada con observacionesCódigo 3: Rechazada.

Las entregas de cálculos y/o planos serán presentados por triplicado.Una copia de c ada documento calificado será devuelto al Contr atista, pudiendo consultar éste a la EPE sobre aspectos y directivas generales tendientes a facilitar la aprobación de aquellos que hubiesen sido rechazados.La EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERG IA se reserva un pl azo de diez (10) días corridos para el es tudio, calificación y devolución al Contratista de la documentación técnica presentada.A su vez la Contratista dispone de diez (10) días corridos para presentar la documentación corregida.Los plazos deberán medirse entre la fecha de presentación y la fecha de devolución de la documentación.Para la doc umentación apr obada c on obs ervaciones, no s erá nec esario una nueva presentación hasta la entrega del proyecto ejecutivo.Ante la nueva pr esentación la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERG IA, s e r eserva un plaz o par a dar respuesta, de diez (10) días corridos; entendiéndose que de s ubsistir las observaciones, el Contratista se hará pasible de una multa a fijar según Pliego Unico de Bases y Condiciones

ARTICULO Nº 15: DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA:El Contratista presentará dentro de los diez (10) de la f irma del contrato/s, un Cronograma de presentación de cálculos y planos, debiendo tener presente para su elaboración, que previo a la ejecución de cualquier trabajo,deben estar aprobados por esta E.P.E. los cálculos y planos.Se completará la totalidad de la documentación mencionada, dentr o de los 60 días de la f irma del Ac ta de Replanteo

ARTICULO Nº 16: CRONOGRAMA DE PRESENTACION DE CALCULOS Y PLANOS;Dentro de los diez (10) días corridos contados a par tir de la f echa de f irma del c ontrato, la Contratista deberá presentar a la Inspección, por duplicado, un Cronograma de las entregas de cálculos y planos.Al vencimiento de dic ho plaz o el Pr oyecto Ej ecutivo debe quedar c ompletamente deter minado a j uicio de la E.P.E., con lo cual se define totalmente las provisiones y montajes a ejecutar.Las entregas que se programen deberán constituir a juicio de la Inspección, conjuntos coherentes, metódicos y progresivos de la m archa del pr oyecto. La Ins pección apr obará, obs ervará o r echazará el Cr onograma de entrega de la documentación a que refiere el presente artículo, en un plazo no mayor de diez (10) días corridos contados a partir de la fecha de presentación. El no cumplimiento del Cronograma hará pasible a la Contratista de una multa que se fijará de acuerdo a lo dispuesto en el P.U.B.C.

ARTICULO Nº 17 - PLANOS CONFORME A OBRA:Los planos que integr an es te Pliego serán considerados rectores, debiendo el Contr atista r ealizar los planos ejecutivos. La aprobación de los planos por parte de la EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA de Santa Fe no libera al Contratista de la responsabilidad que le cabe como proyectista ejecutivo de la obra en cuestión. Los planos de conexionado deberán ser ejecutados por el Contratista, respetando las normas correspondientes.

El Contr atista pr esentará al ter minar los tr abajos y dentr o de los treinta (30) días, los planos completos conforme a la obra realizada, par a s u apr obación. Los gas tos iinher entes al c umplimiento de es te ar tículo estarán a cargo del Contratista.

ARTICULO Nº 18: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD:Debido a la vigenc ia de la Res olución N° 020 del 13/02/04 de la EPE, será condición obligatoria que toda Contratista o Subc ontratista, pr evio al inic io de la obr a, deba dir igirse a la Unidad Higiene y Segur idad dependiente de la Gerencia de Recursos Humanos, con el f in de cumplimentar con los requisitos establecidos en las Normas Reglamentarias de Higiene y Segur idad en el T rabajo par a Em presas Contratistas o Subcontratistas que realicen obras o servicios dentro del ámbito de la EPE.

ARTICULO Nº 19: EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL:Será obligación del Contratista, previo a la iniciación de los trabajos, presentar ante el Inspector de Obra de esta E.P.E., y de acuerdo a su s ituación par ticular la totalidad de la doc umentación s olicitada en tiem po y f orma, detallada a continuación:


0051

ITEM I: CON ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION:

Certificado de no-acción, emitido y firmado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo del contratista.

Certificado de aseguramiento nominativo, emitido por la misma Aseguradora, y que se constituye en el único personal que podrá trabajar con motivo del contrato.

Inicio de Obra, firmado por la misma Aseguradora.

Copia del Legajo Técnico de la Obra, firmado en original por el responsable de Seguridad de la Contratista.

ITEM II: CON ANTELACION AL INICIO DE LA CONTRATACION Y CADA VEZ QUE SE PRODUZCA ALGUNA MODIFICACION:

II-A: EMPRESA SIN PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO

1. Listado con carácter de Declaración Jurada de no poseer em pleados afectados a la obr a y el núm ero de CUIL del contratista.

2. Original y f otocopia de la Póliz a de Segur o de r esponsabilidad c ivil c omprensivo hac ia ter ceros, de $ 150.000,00, como mínimo. La EPE se guardará las f otocopias c ertificadas de los or iginales que s erán devueltos a la empresa contratista.

3. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de c ontratación. La EPE guar dará las f otocopias c ertificadas de los or iginales, que s erán devueltos a la empresa contratista.

4. Detalle de los vehículos afectados a la c ontratación detallando marca, modelo, tipo, nro. de patente, nro. de chasis, nro. de m otor, f otocopia de la doc umentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

5. Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple c omo m ínimo r esponsabilidad c ivil por daños a bienes y r esponsabilidad c ivil a per sonas y pasajeros transportados. La EPE guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

6. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

II-B: EMPRESA CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA Y VEHÍCULOS AFECTADOS AL SERVICIO

1. Listado con carácter de Declaración Jurada de los empleados afectados a la obra, con los datos personales completos y nro. de CUIL, anexando al mismo certificado de buena conducta de cada uno de ellos.

2. Fotocopia autentic ada por la Sec retaría de T rabajo de la Planilla de Hor arios y Des cansos ( art.197 ley 20744) donde consten los empleados afectados a la obra.

3. Original y fotocopia de las Inscripciones pertinentes ante la DGI y demás Reparticiones correspondientes. La EPE guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

4. Original y fotocopia de la Libreta de T rabajo de cada empleado incluido en la nóm ina. La EPE guar dará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

5. Original y fotocopia del Contrato con la A.R.T.. La EPE guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

6. Original y f otocopia del c ertificado de c obertura de la A.R.T . em itido por la m isma con la nómina de los empleados incluidos en el mismo, donde deberán constar los em pleados af ectados a la obr a. La EPE guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.


0052

7. Original y f otocopia de la Póliz a de Segur o de r esponsabilidad c ivil c omprensivo hac ia ter ceros, de $ 150.000,00.- como mínimo. La EPE guar dará las f otocopias c ertificadas de los or iginales que s erán devueltos a la empresa contratista.

8. Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía As eguradora citada en el punto anter ior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a m edia que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE s e guardará las fotocopias certificadas de los originales, que s erán devueltos a la empresa contratista.

9. Detalle de los vehículos afectados a la contratación, detallando marca, modelo, tipo, nro. de patente, nro. de chasis, nro. de m otor, f otocopia de la doc umentación respaldatoria de la titularidad a favor de la empresa contratista.

10.Original y fotocopia de la Póliza de Seguro para vehículos, con póliza especificada de cada uno de ellos que contemple c omo m ínimo r esponsabilidad c ivil por daños a bienes y r esponsabilidad c ivil a per sonas y pasajeros transportados. La EPE guardará las fotocopias certificadas de los originales que serán devueltos a la empresa contratista.

11.Original y fotocopia del certificado de cobertura emitido por la Cía. Aseguradora citada en el punto anterior y el recibo de pago total o parcial comprensivo de todo el período de contratación. En caso de pagos parciales se deberán entregar los mismos a medida que sea obligatorio su pago para extender la cobertura al período de contratación. La EPE guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

II-C: PARA AMBOS CASOS (II-A y II-B):

Originales y fotocopias de la siguiente documentación, la EPE guardará la fotocopia certificada de los originales, que serán devueltos a la empresa contratista.

1. Recibos de sueldos de los agentes afectados a pr estar servicios en la EPE, debidam ente f irmados por los beneficiarios.

2. 901 ó 902 del mes inmediato anterior, si el empleador se encuentra incluido en el SIJP, nómina del personal (Opción listado del empleador), o los comprobantes que la r eglamentación opor tunamente determine para avalar el pago de aportes y contribuciones patronales para el SIJP.

3. Talón de pago ( ticket) de la c ontribuciones Segur idad Social, Aportes seguridad social y contribución Obra Social ; o F .107 por c ada c oncepto del m es inmediato anterior, o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

4. Talón de pago ( ticket) o F .107 s egún c orresponda del m es inmediato anterior de la A.R.T., o los comprobantes que oportunamente determine la legislación en vigencia.

II-D: SUBCONTRATACION AUTORIZADA:

En caso de subcontratación autorizada regirán los mismos requisitos que para la Empresa Contratista

Si el contratista no cumpliera con los ítems anteriores, la Repartición rescindirá el contrato por culpa del mismo, procederá a realizar los trámites tendientes a eliminarlo del Registro de Proveedores de la E.P.E. y de la Provincia y a cargarle los costos que resultaren por causa del incumplimiento.

ARTICULO Nº 20: CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y NORMAS QUE REGULAN EL EJERCICIO PROFESIONAL: Según lo es tablecido en la Res olución N° 366 del 10/12/03 del Minis terio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda de la pr ovincia de Santa F e, s erá ob ligación del Contr atista c umplir c on los siguientes requisistos:

No se formalizará el Ac ta de Inic iación de los trabajos ni s e permitirá comenzar el r eplanteo de las obras, hasta tanto la Contratista cumpla con la presentación, ante la Ins pección de O bra, de la s iguiente documentación:a) Los instrumentos legales exigidos por los Colegios Profesionales competentes en cada caso, mediante

los cuales se formaliza la encomienda de las tareas de Dirección de Obra, Representación Técnica de


0053

la Empresa Contratista y Control del Plan de Higiene y Seguridad de la O bra, debidamente suscriptos por las partes y visados por los respectivos Colegios.

b) Los planos y demás documentación técnica de las obras a inic iar, con firma y sello aclaratorio de los Profesionales r esponsables, debidam ente vis ados por los Colegios per tinentes, en los casos que el presente pliego hubiere puesto a cargo de la Empresa Contratista la ejecución de los proyectos de las citadas obras.

Será requisito indispensable par a que la Em presa Contr atista pueda s olicitar el pago del ítem del presupuesto r epresentativo de los apor tes Colegiales y Previsionales de Ley por las tareas profesionales que el presente Pliego pone a s u cargo, la presentación de los comprobantes de depósito (pago) de dichos aportes. Solo se formalizará la recepción definitiva de las obras, cuando la Contratista haya cumplimentado en forma total con los aportes correspondientes.

El incumplimiento de la Contr atista dará lugar, en cualquiera de los casos, a la aplicación de sanciones, según lo establece el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

ARTICULO Nº 21: CARTEL DE OBRA:La Contratista proveerá e ins talará 1 (uno) cartel indicador de obra. El m ismo será del TIPO 5 según se indica en la ETN N° 39

ARTICULO Nº 22: ENERGIA ELECTRICA:Los gastos de s olicitud de s ervicio de ener gía eléctrica, conexión e ins talación de palo y cajón, instalaciones y conexiones que deban construirse para obtener el servicio y la energía consumida correrán por cuenta y cargo exclusivo del Contratrista.

ARTICULO Nº 23: PRUEBA DE LAS OBRAS:La Contratista efectuará los ensayos de prueba de obra cuando sean solicitados por la Inspección, para lo cual suministrará personal idóneo y equipos adecuados.Tanto el personal como los aparatos y elementos necesarios para las pruebas, deberán reunir las condiciones de cantidad exigibles para estos casos, a juicio de la Inspección.La cantidad y descripción de las pruebas está prevista en las Especificaciones Técnicas Particulares.

ARTICULO Nº 24: HORARIO DE TRABAJO:Cuando los tr abajos s e r ealicen en Sec tores en los que por razones de servicio y espacio no puedan ser desocupados para continuar con el des arrollo de s us actividades, el hor ario de tr abajo será a par tir de las 14 horas y sábados, domingos y feriados en jornada completa. Además estará a c argo del Contr atista y bajo su responsabilidad el c orrimiento y protección del m obiliario y equipamiento existente en el lugar de ejecución de las tareas.

ARTICULO Nº 25: PLAZO DE CONSERVACIÓN DE GARANTÍA:Se fija en doce (12) meses.


0054

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES


0055

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBRA: ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS.

1 – OBJETO DE LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES Tienen por objeto describir los trabajos y dar los lineamientos particulares necesarios para la correcta ejecución de las tareas a realizar, de forma tal que queden aclarados todos los aspectos técnicos relacionados con la obra “Estaciones de carga para vehículos eléctricos”. 2 - UBICACIÓN Los trabajos se realizarán sobre la Autopista Rosario – Santa Fe, en espacios contiguos a los predios de las estaciones de servicio: YPF La Ribera 32°39’15.4”S 60°49’18.9”W e YPF Arocena 32°01’51.2”S 60°59’27.8”W. 3 – DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS El objeto de la presente Licitación tiene por finalidad la provisión de materiales, mano de obra, equipos y herramientas para la ejecución de dos estaciones de carga sobre la autopista que se construirán y entregaran en simultáneo en dos etapas. Una primer etapa que consistirá, una vez realizado el estudio de suelo y los cálculos correspondientes, en la realización de la platea y bases, asfalto, la delimitación con pintura epoxi del espacio físico donde se estaciona el vehículo, el suministro eléctrico para cargadores y su estructura de tabiques de mampostería de ladrillos comunes, revestidos con placas de aluminio liso, circuito eléctrico para iluminación y auxiliares, instalación de cargadores y cartelería vial general y monocolumnas de 8m de altura. Luego una segunda etapa que continuará con los pendientes para dar fin a la obra, como ser tabiques de hormigón armado a la vista, revestidos con placas de aluminio perforadas, iluminados y con su correspondiente cartelería y la provisión y colocación de la cubierta metálica. Una vez finalizados todos los trabajos se realizará una limpieza final general. Los trabajos se realizarán en forma programada, de manera que las tareas se desarrollen sin afectar el funcionamiento de otros sectores del predio. Se procederá en un todo de acuerdo con Plano Adjunto, Planilla de propuesta, Especificaciones Técnicas Generales (ETN n° 40/00) y demás pliegos que conforman el presente legajo. Los trabajos deberán ejecutarse observando las normas de seguridad que corresponden a este tipo de tareas, siendo responsabilidad el Contratista el control del cumplimiento de las mismas por parte del personal a su cargo. El oferente deberá contar con aquellos equipos y herramientas de uso normal que garanticen la correcta ejecución de los trabajos. El Contratista deberá ejecutar las tareas de acuerdo a las reglas de la Técnica y el Buen Arte y entregar en perfectas condiciones de uso para el desarrollo de las actividades normales del sector afectado a los trabajos. 3.1- TRABAJOS PRELIMINARES a) Obrador y depósito: En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los trabajos; se fijará el lugar de ubicación del obrador. Una vez finalizadas las tareas de limpieza se procederá a la instalación del obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos, debiendo ubicarse en el mismo galpones, casillas, oficinas, depósitos


0056

(materiales y enseres), planta de doblado de hierro, de encofrados, primeros auxilios y además todo lo necesario para el correcto funcionamiento en tiempo y forma de la obra. Las instalaciones deberán sr construidas de manera tal que garanticen la buena conservación de los materiales. El obrador debe permanecer permanentemente custodiado, fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado y de noche convenientemente iluminado. En el mismo se debe encontrar copia de toda documentación de obra como ser: pliego, planos, libro de órdenes de servicio, etc. Los trabajos responderán en un todo de acuerdo a la especificación 01.01.0600 de las ETN40/00. Este sub ítem se cotizará globalmente. b) Replanteo: Comprende la provisión de herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la correcta terminación de los trabajos, siendo todas estas tareas de su exclusiva responsabilidad pese a que deben efectuarse en presencia de un representante destacado por la Inspección de Obra, que podrá exigir la reiteración y verificación de las mediciones en caso de duda y/o anomalías las veces que sean necesarias, a sólo juicio del mismo. Incluirá todas las tareas de replanteo de bases, plateas, tabiques, correcta ubicación de todo elemento que compone la obra al iniciar su construcción y en su prosecución hasta la finalización de la misma. Los trabajos responderán en un todo de acuerdo a la especificación 01.01.0300 de las ETN40/00. Este ítem se cotizará por metro cuadrado y se tendrá en cuenta la provisión de materiales y mano de obra para la correcta terminación de los trabajos. c) Estudios de suelo: Comprende la provisión de herramientas, equipos y mano de obra necesaria para realizar el correcto estudio del suelo a intervenir, para obtener de esta manera datos importantes para el cálculo de los niveles de fundación necesarios para los tabiques de hormigón y la capacidad portante del suelo. La misma responderá a la especificación 01.03.0100 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará globalmente. 3.2- DEMOLICIÓN (INCLUIDO EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE) La misma responderá a la especificación 01.01.0400 de las ETN 40/00. Incluye el retiro de los materiales sobrantes y se ejecutarán todas las tareas necesarias para dejar las áreas limpias para poder construir. Responderá a la especificación en planos adjuntos. Picado de pavimento: Comprende la provisión de mano de obra, herramientas y equipos para realizar el picado de pavimento en la superficie correspondiente a todo el sector destinado para el estacionamiento de vehículos eléctricos, incluyendo las bases y la isla de hormigón armado. El picado del mismo deberá ser de 20cm de profundidad. Este ítem se cotizará por metro cúbico. 3.3- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA El objeto del presente ítem es enumerar los trabajos necesarios para brindar el suministro de energía eléctrica a las Estaciones de Carga para vehículos eléctricos ubicadas sobre la Autopista Rosario – Santa Fe a la altura de La Ribera y Arocena respectivamente. Para el suministro de Energía Eléctrica deberá construirse un Pilar a Nivel de Suelo donde se ubicarán la caja de fusible de entrada de alimentación EPE y el Tablero Principal de Alimentación a la estación de carga y a los Carteles, con libre acceso al personal de la E.P.E


0057

u otro organismo interviniente. Dicho pilar, en la estación de La Ribera, deberá contar con caño y pipeta para poder ser alimentado mediante acometida aérea con conductor Preensamblado S=95mm2 Al (se adjunta croquis) mientras que en la estación Sauce Viejo deberá contar con acometida para cable subterráneo. Los tendidos de alimentación a los cargadores se realizarán desde el tablero Principal de Baja Tensión hasta los mismos mediante caños de PVC de 4” de diámetro enterrados con una profundidad de 0,70m con manta de seguridad con 2 conductores tetrapolares de Cu S=10mm2 aislación PVC 400V clase 5, cada uno en circuitos y cañeros independientes. Tanto la iluminación de los carteles con el Logo EPE (monocolumnas de 8m) como así también la iluminación Cu S=6mm2 aislación PVC dentro de caños de PVC de 4” de diámetros enterrados con una profundidad de 0,70m con manta de seguridad, todos los circuitos serán automatizados con fotocélulas y también con la posibilidad de accionamiento manual. Se deberá dejar un caño de reserva para la futura alimentación con Celdas Solares como se indica en croquis adjunto y un caño desde el techo hasta cámara de inspección en base de cargadores. En total desde el Tablero principal hasta la estación de carga se instalaran 4 caños (1- cargador A, 1-cargador B, 1- iluminación estación, 1- celdas solares) mientas que a cada Cartel colocado en ambos extremos de la Estación se llevara un caño a cada uno. No se podrán utilizar curvas, codos o desniveles en el recorrido de los cañeros y en el caso de los 4 cañeros desde el Tablero Principal hasta la estación de carga, los mismos se colocarán de manera coplanar horizontal. Para los cambios de dirección o cuando la longitud de los mismos dificulte el normal tendido de los de cables de baja tensión, se colocarán cámaras de paso con tapa hermética y extraíbles desde su parte superior con un sistema de apertura de fácil operatividad y un sistema de drenaje para evitar la acumulación de agua. En cada cañero se deberá dejar instalado un fiador con cable de acero MN100 para posibilitar el tendido de los conductores. No se admiten empalmes de cables en todo el recorrido. En todos los casos, sin excepción, las instalaciones proyectadas serán supervisadas y aprobadas por la E.P.E.- Listado de Materiales para cada estación: Caja para fusibles h/3x150A: Cantidad: 1 Base portafusibles p/NH Tamaño 00 – 100A – Cantidad: 1 Fusibles NH Tamaño 00 – 100A – Cantidad: 3 Tablero metálico para alojar equipo de medición según plano D-395 – Grado de seguridad IP65 según IEC 60529 – Cantidad 1 Interruptor termomagnético 4x100A Curva C – Cantidad: 1 Planchuela de Cu semiduro 3x10mm2 + N - Cantidad: 1m Medidor de Energía Trifásico (Ver PDTG) – Cantidad: 2 Interruptor Termomagnético 2x10A Curva C – Cantidad: 3 Interruptor Diferencial 2x16A 30mA – Cantidad: 3 Cable Tetrapolar Cu S=10mm2 PVC 400V Clase 5 – Cantidad: 40m Cable Bipolar Cu S=6mm2 PVC 400V Clase 5 – Cantidad: 200m Jabalina para P.A.T. de Ac recubierta de Cu D=14,6mm L=1500mm – Cantidad: 2 Unión a compresión en Grasa para P.A.T. – Cantidad 2 Cable Unipolar Cu Color Verde/Amarillo s=10mm2 para P.A.T. – Cantidad: 15m Fotocélula Fotocontrol 220v 5A – Cantidad: 3 Cable fiador de Ac - MN100 – Cantidad:210 Caño de PVC de 4" de diámetro – Cantidad: 198 Materiales varios (Soldadura cuproaluminotérmica – terminales – cinta aisladora– bulones y tuercas, uniones, precintos, etc.) Se incluyen además todos los trabajos necesarios para la ejecución de zanjas en tierra con el posterior relleno y compactado, los cruces de calles con tunelera, pozos de entrada y


0058

salida con relleno y compactado de tierra, el tendido de cable, la colocación de cámaras de paso y la instalación del tablero principal. 3.4- ASFALTO Comprende todas las tereas necesarias para la realización de una carpeta asfáltica en caliente, con un espesor de 5cm aprox. La misma se ejecutará en el sector donde se realizó el zanjeo para la instalación eléctrica desde el tablero de alimentación hasta los cargadores de autos eléctricos y sobre la platea a realizar. Este ítem incluye además a todos los trabajos que sin estar taxativamente expresados en estas especificaciones sean necesarios para la correcta terminación y puesta en servicio del mismo. Las mismas responderán en un todo de acuerdo a la especificación 01.27.0000 de las ETN40/00. Este ítem se cotizará por metro cuadrado y comprende la provisión de materiales y mano de obra necesaria para la correcta terminación de los trabajos. 3.5- FUNDACIONES Excavación para bases: Este ítem incluye toda la extracción de suelo u otro material que sea necesario para la ejecución de las bases de los tabiques de hormigón a la vista, se considera la provisión de herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la correcta terminación de los trabajos. Está incluido el retiro de los materiales sobrantes, así como también el relleno y compactación de los huecos y zanjas que quedaren después de la ejecución de las bases. La misma responderá a la especificación 01.03.0000 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará por metro cúbico. 3.6- MAMPOSTERIA Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para realizar tabiquería para colocar los cargadores, será de mampostería de ladrillos comunes de 15cm de espesor, de 1,60m de alto y 0,60m de ancho, a realizar sobre platea de hormigón armado. Posteriormente deberán ser revestidos y se colocarán defensas tipo pilonas de 1,00m, todo según se indica en planos adjuntos. En los mismos irán colocados los caños de PVC desde la cámara de inspección hasta las cajas que irán embutidas. La misma responderá a la especificación 01.04.0100 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará por metro cúbico. 3.7- HORMIGON ARMADO Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la ejecución de todos los elementos estructurales de H°A° tales como: plateas, bases y tabiques. La Contratista deberá presentar memoria de cálculo, diámetro de armaduras, espesores, resistencias, planos, planillas, resistencia del suelo, etc, los cuales deberán estar visados y sellados por los colegios correspondientes, para proceder a su aprobación antes del inicio de los trabajos, además de los planos y planillas correspondientes. Responderán en un todo de acuerdo a la especificación 01.08.0000 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará por metro cúbico. a) Platea: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la ejecución de la platea de hormigón armado donde irán ubicados los tabiques de mampostería revestidos para colocar los cargadores eléctricos. Se ejecutarán según se indican en los planos adjuntos.


0059

La calidad del hormigón, diámetros de armaduras, espesor y resistencia de la losa, dependerá del cálculo que presentará la Contratista, firmado y visado por el colegio correspondiente. Se deberán considerar las cargas y esfuerzos a los cuales van a trabajar para cubrir los requisitos mínimos de durabilidad y continuidad en el servicio. Se le realizará juntas de dilatación. Deberá tener una pendiente mínima del 1% hacia uno de sus laterales. Se considera un nivel de piso terminado de +0.15m, respecto al nivel de piso del estacionamiento, en el área de surtidores comprendida entre tabiques, según planos adjuntos. El mismo responderá a la especificación 01.03.0600 de las ETN 40/00. Este sub ítem se cotizará por metro cúbico.

b) Bases: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la ejecución de las bases hormigón armado para los tabiques de hormigón armado a la vista. La misma responderá a la especificación 01.03.0400 de las ETN 40/00. Este sub ítem se cotizará por metro cúbico.

c) Tabiques vistos: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la ejecución de los tabiques de hormigón armado a la vista de 30 cm de espesor, y de altura según planos adjuntos. Ambas caras de los tabiques tendrán terminación a la vista y el encofrado se ejecutará con fenólicos. La disposición de los fenólicos deberá ser lo suficientemente rígida y hermética para evitar deformaciones debido a las cargas derivadas de la presión del hormigón. Los espesores de tabiques y las armaduras internas se ejecutarán según los datos arrojados por cálculos, debiendo la Contratista presentar memoria de cálculo, diámetros de armaduras, etc, los cuales tendrán que estar visados, sellados y firmados por los colegios correspondientes. Los tabiques deberán ser llenados y vibrados en una única operación. La misma responderá a la especificación 01.08.0400 de las ETN 40/00. Este sub ítem se cotizará por metro cúbico. 3.8- CUBIERTA Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la ejecución de una cubierta metálica conformada según cálculos a presentar, en perfiles C, de chapa galvanizada conformados en frío. La terminación superior será de chapa ondulada galvanizada N°25 y la terminación inferior será de chapa galvanizada lisa. Incluye todas las cenefas perimetrales de chapa galvanizada lisa. Toda la cubierta deberá ser pre pintada en color gris oscuro. Todo acorde a planos adjuntos. La misma responderá a la especificación 01.10.0500 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará en metros cuadrados. 3.9- REVESTIMIENTO La misma responderá a la especificación 01.16.0000 de las ETN 40/00. a) Placas de aluminio perforadas color Silver: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la instalación del revestimiento de los tabiques de hormigón visto. El mismo será de placas de aluminio perforadas estándar en color Silver tipo Skinwall Screendot, donde irán montados los carteles con el logo de la institución. La colocación deberá ser posterior a la instalación de la iluminación Led. Se incluyen todos los elementos necesarios para el montaje de los paneles. La misma responderá a la especificación 01.16.0500 de las ETN 40/00. Este sub ítem se cotizará globalmente.


0060

b) Placas de aluminio lisas pintadas: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para el revestimiento de los tabiques de ladrillos comunes de 15cm donde irán alojados los cargadores para autos eléctricos, con placas de aluminio lisas pre pintadas color verde símil logo institucional, a definir por la Inspección de Obras Civiles. La misma responderá a la especificación 01.16.0500 de las ETN 40/00. Este sub ítem se cotizará globalmente. 3.10- CARTELERIA a) General de seguridad: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para realizar la colocación de cartelería de seguridad. En todos los casos se proveerá de cartelería con material y dimensiones normalizadas por las reglamentaciones vigentes. La cartelería a proveer será: De emergencia: dirección y teléfono bomberos, hospitales y policía. Instructivo de uso. Indicación de extintores. Número de cargador.

Los carteles estarán provistos de sostenes móviles o fijos según el uso que deba darse a los mismos, deberán mantenerse visibles, limpios, reflectantes y emplazarlos en los lugares previstos en un esquema presentado y aprobado, oportunamente por la Inspección de Obras. Este sub ítem se cotizará por unidad.

b) Cartel back light calado con logo institucional “EPE Sustentable” para aplicar

sobre revestimiento en tabiques de hormigón: Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la provisión y colocación de dos (2) carteles por estación de carga tipo letrero frontal de 1,40m de ancho x 0,70m de alto y 0,15m de espesor, colocado a 3m de altura sobre revestimiento de aluminio de tabique (ver medidas en planos adjuntos). En su frente se vaciará el logotipo institucional “EPE Sustentable” con acrílico de 3,2mm de espesor. En la superficie plena sin vaciar irá vinilo impreso en el formato requerido según planos. Los bordes del letrero serán fabricados en ambas caras en chapa galvanizada tratada y pintada con esmalte sintético únicamente del lado que queda al exterior. La iluminación estará conformada con tubos Led en su interior, sólo en la parte del vaciado. Se deberá dejar provisto un chicote para la alimentación eléctrica del mismo. Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad. Este sub ítem se cotizará por unidad. c) Cartelería vial de circulación con poste. Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la provisión y colocación de cuatro (4) carteles de 60cm de diámetro por estación de carga de chapa galvanizada de 2mm de espesor con fondo reflectivo, rotulado con vinilo impreso con poste de caño redondo de Ø63 mm, pintado con pintura epoxi termoconvertible de 3m de largo. El cartel tendrá la indicación informativa de circulación permitida hacia el lugar de carga eléctrica. Este sub ítem se cotizará por unidad.


0061

d) Monocolumna de 8m de alto con cartel back light con logo institucional de carga de vehículos eléctricos.

Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la provisión y colocación de dos (2) monocolumnas con cartelería back light con logo institucional por estación de carga. Dicho cartel será doble faz de 2,80m de alto por 1,80m de ancho, de estructura totalmente metálica en su interior, con tubos estructurales de Ho 30mm x 20mm x 1,6mm hierro ángulo de 2 x ¼. El revestimiento será con chapa galvanizada N° 20 en todo el perímetro. El tratamiento será por desoxidación y fosfatizado sobre metales y su base posterior con anti óxido al cromato de zinc. El acabado será en esmalte sintético, interior en blanco puro y exterior en color a definir por la Inspección de Obras Civiles. El frente será con lona vinílica impresa a 1200 dpi barnizada tipo Clear Shield o similar, de acuerdo a normativas e isologos convalidados. La iluminación de cada cartel será con al menos 30 tubos Led de 1,20m de largo con una potencia de 18w cada uno, instalados a una distancia entre sí de 0,25m cubriendo la totalidad de la superficie. Se deberán emplear equipos y cableado con aprobación según normas IRAM. La columna será de hierro redondo de 7” x 6,35mm de espesor con base de hormigón. El cartel quedará con un despegue de 8m de altura con respecto al nivel 0,00m del piso. El lugar de colocación de los mismos estará indicado en planos y sujeto a modificaciones según Inspección de Obras Civiles. Este sub ítem se cotizará por unidad. 3.11- ELEMENTOS CONTRA INCENDIO Extintores de polvo químico. Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para la instalación de matafuegos de polvo químico ABC de 10kg con sello IRAM con soporte y chapa baliza, deberán ser colocados con placa identificadora y gabinete. Se debe asegurar que los elementos contra incendio se encuentren colocados en lugares visibles, de fácil acceso y libres de obstáculos; se deben fijar a una altura no menor de 10 cm. del nivel de piso terminado a la parte más baja del extintor y no mayor de 1.50 metros a la parte más alta del extintor; deben estar protegidos de la intemperie y se debe señalar su ubicación. Responderán en un todo de acuerdo a la especificación 01.18.0200 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará por unidad. 3.12- PINTURAS Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para realizar la ejecución de los trabajos de pintura, como así también todos los trabajos de preparación de las superficies a recibir tratamiento, lo indicado en las siguientes especificaciones y todos los trabajos que específicamente no estén detallados pero que sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. Se utilizará pintura epoxi exclusivamente de la mejor calidad y de marca reconocida para pisos de alto tránsito, color verde según logo institucional, y la correspondiente simbología de estación de carga de vehículos eléctricos para la demarcación y determinación de los lugares designados para estacionamiento de los mismos, todo según planos adjuntos. Cualquier modificación deberá ser consultada con la inspección de Obras Civiles. La cantidad de manos de pintura nunca será menor a dos. Responderán en un todo de acuerdo a la especificación 01.26.0000 de las ETN 40/00. Este ítem se cotizará por metro cuadrado.


0062

3.13- ELEMENTOS PREFABRICADOS Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para provisión y colocación de topes para estacionamiento de media caña pre fabricados de 68x16x14cm, como así también todos los trabajos de preparación de superficies donde irán colocados según planos adjuntos y todos los trabajos que específicamente no estén detallados pero que sean necesarios para la correcta ejecución del mismo. Este ítem se cotizará por unidad. 3.14- ARTEFACTOS DE ILUMINACION a) Iluminación revestimiento Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para provisión y colocación rollos de Led SMD IP65 protección intemperie blanco frío para iluminar el revestimiento de aluminio perforado de los tabiques de hormigón. Los mismos llevarán las fuentes necesarias y todos los elementos que demande su correcta instalación, como así también todos los trabajos que específicamente no estén detallados pero que sean necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de los mismos. La iluminación deberá ser uniforme y completa en toda la superficie, cualquier modificación quedará sujeta a la inspección de Obras Civiles. Este ítem se cotizará de manera global. b) Reflectores Led Comprende la provisión de materiales, mano de obra, herramientas y equipos para provisión y colocación de dos (2) reflectores para exterior por estación de carga de 150W de potencia, como así también todos los trabajos que específicamente no estén detallados pero que sean necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de los mismos. Irán colocados debajo de la cubierta de cada estación. Este ítem se cotizará por unidad. 3.15- LIMPIEZA DE OBRA Una vez ejecutadas todas las tareas descriptas en los ítems precedentes, se procederá a realizar una limpieza general, eliminando por cuenta y cargo del contratista todo elemento sobrante en el lugar. Luego de concluida la primer etapa se procederá a dar una limpieza general del predio. Este ítem se cotizará en forma global y comprende todas las tareas para la correcta ejecución de los trabajos. 3.16- PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD Previo al inicio de las tareas de ejecución y con la antelación suficiente, se procederá a realizar el Programa de Seguridad correspondiente el cual deberá estar aprobado por la EPE. LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN PERTINENTE EXIGIDA POR EL INSPECTOR DE OBRA DE LA EPE SERA CAUSAL DE APLICACIÓN DE MULTAS. Este ítem se cotizará en forma global y comprende todas las tareas para la correcta ejecución de los trabajos. Todas las tareas a realizar que no estén aclaradas en el presente Pliego, serán ejecutadas en un todo de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas para la ejecución de Obras Civiles – ETN 40/00. Decreto 911/96 de Higiene y Seguridad. SE DEBERÁ REALIZAR VISITA DE OBRA OBLIGATORIA

0063


PLANOS

5,02

10,32

Topes estacionamiento media cañade hormigón premoldeados.

Tabique de HormigónArmado a la vista e: 30cm.


Platea de Hormigón Armado

1,00 2,501,50

0,52

0,52

8,70

PLANTA PUESTO DE CARGA

3,35

0,60

0,80

3,35

0,60

Tabiques de ladrillos comunes de0,15cm de 0,60m x 1,60m de alto,revestidos en su totalidad con placasde aluminio lisas, color según pliego yespecificaciones técnicas.

Cartel corporeo con logo de "EPESustentable" tipo cajón de chapay frente vaciado en acrílico.


Realización de nuevo asfalto ensector estacionamiento y pintura

Epoxi alto tránsito con señalización.

A A

B

B

Revestimiento tabiques con placas dealuminio perforadas prepintadas color

silver con iluminación Led.



Defensa tipo "pilona" matálica deØ16cm y 1m de alto.

Cubierta metálica de perfiles en chapagalvanizada N°25 en ambas caras. Incluye

cenefas perimetrales.

PLANTA DE TECHOS

A A

B

B5,00

10,30

Futura colocación de paneles solaresfotovoltaicos.

N

AUTOPISTA ROSARIO-SANTA FE

OBRA N°

FECHA:17/01/19 N°

ESCALA:1:100

CAD PROYECTO JEFE OBRAS CIVILES JEFE AREA ING. ROSARIO

SUSTENTABLE

OBRAS CIVILES ARQ. M. BALSEIROARQ. C. COZZONIARQ. V. MUIA ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO

GCIA. INFRAESTRUCTURA

ESTACIONES DE CARGA PARAVEHICULOS ELECTRICOS

5,77

5,15

3,94



Futura colocación de panelessolares fotovoltaicos.

Revestimiento tabiques con placasde aluminio perforadasprepintadas color silver coniluminación Led.

2,50

2,50

5,65

VISTA ESTE1,00

SUSTENTABLE


1,40

0,70

2,90




Topes estacionamiento media cañade hormigón premoldeados.Platea de Hormigón Armado.

CORTE A-A





Cargador para auto eléctrico.

2,50

5,65

10,30

8,70

VISTA NORTE


Platea de Hormigón Armado.1,60

0,60Revestimiento tabiques con placasde aluminio perforadasprepintadas color silver coniluminación Led.




1,00

Defensa tipo "pilona" matálica deØ16cm y 1m de alto.

1,80

8,00

10,56

2.80

MONOCOLUNA

SUSTENTABLE AUTOPISTA ROSARIO-SANTA FE

OBRA N°

FECHA:17/01/19 N°

ESCALA:1:100

CAD PROYECTO JEFE OBRAS CIVILES JEFE AREA ING. ROSARIOOBRAS CIVILES ARQ. M. BALSEIRO

ARQ. C. COZZONIARQ. V. MUIA ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO



Cubierta metálica de perfiles enchapa galvanizada N°25 en ambas

caras. Incluye cenefasperimetrales.Tabique de Hormigón

Armado a la vista e: 30cm.


Tabiques de ladrillos comunes de0,15cm de 0,60m x 1,60m de alto,revestidos en su totalidad con placasde aluminio lisas, color según pliego yespecificaciones técnicas. Cargador para auto eléctrico.

CORTE B-B

Platea de Hormigón Armado.

Revestimiento tabiques con placas dealuminio perforadas prepintadas colorsilver con iluminación Led.








VISTA SUR

Platea de Hormigón Armado.

Revestimiento tabiques con placas dealuminio perforadas prepintadas colorsilver con iluminación Led. Revestimiento tabiques con placas de

aluminio perforadas prepintadas colorsilver con iluminación Led.

1 1

20

70

20

100

60

PLANTA CAMARA PASO

Manija forma "U"embutida

2 Caños ø0.15mPVC reforzado

Tapa cámara H°A°

Base tapa H°A°

NIVEL PISO

80

CORTE 1-1

2 Caños ø0.15PVC reforzado

Alisado int.cemento-arena

Mampostería ladrilloscomunes

4 FE ø8mm EstribosFE 04mm c/20cm

Armadura cruzadaFE ø8mm c/15cm

Encadenado inferiorhormigón simple

Contrapiso hormigón pobre

Drenaje caño PVC ø0.15

SUSTENTABLE AUTOPISTA ROSARIO-SANTA FE

OBRA N°

FECHA:17/01/19 N°

ESCALA:1:100


ARQ. C. COZZONIARQ. V. MUIA ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO



1.

1.

2.

TRABAJOS A REALIZAR:1. CAMARA DE PASO IN SITU SEGUN PLIEGO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.2. EXCAVACION Y ZANJEO PARA EL PASO DE CAÑOS DE PVC PARA INSTALACION ELECTRICA DESDE

TABLERO DE ALIMENTACION HASTA CARGADORES DE VEHICULOS ELECTRICOS SEGUN PLIEGO YESPECIFICACIONES TECNICAS.

3. PILAR CON ACOMETIDA AEREA Y CAJA DE FUSIBLES H/3x150A - NH TAMAÑO 00 SEGUN PLANO ADJUNTO.4. MONOCOLUMNA DE 8m DE ALTO CON CARTEL "EPE SUSTABLE" SEGUN PLANO.

4035 2.

2.

2.

1.1.

1.

12

25

1.

1.2.

4 Caños PVC de 4" dediámetroAncho zanja: 0,60mProfundidad: 0,70m conmanta de seguridad

1 Caño PVC de 4" de diámetroAncho de zanja: 0,20Profundidad: 0,70m con manta de seguridad

2.

3.

1 Caño PVC de 4" de diámetroAncho de zanja: 0,20Profundidad: 0,70m con mantade seguridad N

1.4.

4.

DependenciasYPF

Suministro a nuevo tablero desde SETA

SETA

Tablero YPF

Tablero a instalar

OBRA N°

FECHA:N°

ESCALA:


SUSTENTABLE

OBRAS CIVILES ARQ. M. BALSEIROTCO. G. DA ROCHAPICARDO ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO


S/N

17/01/19 TABLERO GENERAL ALIMENTACION - ESTACION "LA RIBERA"


1.2.

TRABAJOS A REALIZAR:1. CAMARA DE PASO IN SITU SEGUN PLIEGO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.2. EXCAVACION Y ZANJEO PARA EL PASO DE CAÑOS DE PVC PARA INSTALACION

ELECTRICA DESDE TABLERO DE ALIMENTACION HASTA CARGADORES DEVEHICULOS ELECTRICOS SEGUN PLIEGO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

3. PILAR CON ACOMETIDA AEREA O SUBTERRÁNEA SEGUN CORRESPONDA Y CAJADE FUSIBLES H/3x150A - NH TAMAÑO 00 SEGUN PLANO ADJUNTO.

4. MONOCOLUMNA DE 8m DE ALTO CON CARTEL "EPE SUSTABLE" SEGUN PLANO.

4035 2.

2.

1.1.

1.

12

30

1.

4 Caños PVC de 4"de diámetroAncho zanja: 0,60mProfundidad: 0,70mcon manta deseguridad

1 Caño PVC de 4" de diámetroAncho de zanja: 0,20Profundidad: 0,70m con manta de seguridad

2.

3.

1 Caño PVC de 4" de diámetroAncho de zanja: 0,20Profundidad: 0,70m con mantade seguridad

1.

441.

1.

30

N

4.

4.

DependenciasYPF

SurtidoresYPF Suministro a nuevo tablero desde SETA,

con nuevo tendido subterráneo.

120

m

60 m

Tablero YPF

SETA

Tableroa instalar

OBRA N°

FECHA:N°

ESCALA:


TCO. G. DA ROCHAPICARDO ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO


S/N

17/01/19 TABLERO GENERAL ALIMENTACION - ESTACION "AROCENA"SUSTENTABLE


ID 4x63A

ITM 4x63A

CC

CargadorTrifásico

(39A)

ID 4x63A

ITM 4x63A

CC

ID2x16A

ITM2x10A

CartelLuminico

Norte(2A)

ID2x16A

CartelLuminico

Sur(2A)

ID2x16A

IluminacionEstacion de

carga(2A)

ITM 4x100ARSTN

M. Trif. M. Trif.

FCFCFC

CargadorTrifásico

(39A)

Proteccionesprovistas con los

cargadores

TABLEROPRINCIPAL

Caja de Fusibles + BasePortafusibles + 3FNHTamaño 00 - 100A

Alimentación EPEPreens. 3x95+1x50mm2 Al 1,1kV

ITM2x10A

ITM2x10A

OBRA N°

FECHA:N°

ESCALA:

CAD PROYECTO JEFE OBRAS CIVILES JEFE AREA ING. ROSARIOOBRAS CIVILES ARQ. M. BALSEIRO ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO


TABLERO GENERAL ALIMENTACION

TCO. G. DA ROCHAPICARDO


17/01/19

1:100

Caño de hierro Ø 7/8"c/cable de Cu de 10 mm

Metálico para Equipoón s/ plano D-395/A

x 880 x 260 mm

ho de pasode cables a tablero

el cliente)

Caja de conexiónpara fusiblesAPR 75-300A

Nivel de Suelo

Nicho de paso Caño galvanizado 3"

ACOMETIDA AEREA75-300Amp

Caño de hierro Ø 7/8"c/cable de Cu de 10 mm

Gabinete Metálico para Equipode Medición s/ plano D-395/A

880 x 880 x 260 mm

Nicho de paso(Con salida de cables a tablero

del cliente)

Caja de conexiónpara fusiblesAPR 75-300A

Nivel de Suelo

Caño PVC 4"(Acceso cable subterráneo)

Nicho de paso

ACOMETIDA SUBTERRANEA75-300Amp

SUSTENTABLE

OBRA N°

FECHA:N°

ESCALA:

CAD PROYECTO JEFE OBRAS CIVILES JEFE AREA ING. ROSARIOOBRAS CIVILES ARQ. M. BALSEIRO ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO


EQUIPO DE MEDICION CON ACOMETIDA AEREA 75-300Amp



17/01/19

1:100

OBRA N°

FECHA:N°

ESCALA:


SUSTENTABLE

OBRAS CIVILES ARQ. M. BALSEIRO ING. J. TARCHINITEC. G. FABELLO


1:100

17/01/19GABINETE METALICO PARA EQUIPO DE MEDICION




0072

CRONOGRAMA DE INVERSIONES


0073

OBRA: “Estaciones de carga para vehículos eléctricos”

EXPEDIENTE: 1-2018-910247

PRESUPUESTO OFICIAL: $4.159.504,13 (Sin IVA)

PROYECTO N°: 19-34-0-0-0118

CODIGO PLANIFICACIÓN:

PLAZO TOTAL DE OBRAS (DIAS): 150

EventoCronograma de Ejecución

Programación inversión a partir emisión pedido [días corridos]

Avance de inversión [%]

Inversión acumulada

[%]

Anticipo Financiero Mes 0 30 0 0Certificado de Obra 1 Mes 1 60 40 40Certificado de Obra 2 Mes 2 90 25 65Certificado de Obra 3 Mes 3 120 25 90Certificado de Obra 4 Mes 4 150 10 100


0074

CARTA PRESENTACIONDE PROPUESTA


0075

CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA

La firma ..................................................................................................................... ......... c on dom iciliolegal en calle ....................................................................................... Nº................... de la c iudad de ................................................................. Pv cia. de ...................................... .... m anifiesta que, habiendo examinado los Pliegos de Bas es y Condic iones, Es pecificaciones Técnicas y Presupuesto Oficial de la Obra: “Estaciones para carga de Vehículos Eléctricos”, y r ecabado en el lugar de ej ecución de los trabajos los datos necesarios, se c ompromete a ej ecutar la O bra obj eto de la pr esente lic itación, de acuerdo a los tér minos es tablecidos en la doc umentación antes c itada, con la siguiente COTIZACION,según la discriminación efectuada en el artículo Nº 9 del pliego Complementario al P.U..B. y C.

* Son Pes os:($............….................) …………….………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………

Más: Veintiún por c iento (21%) en c oncepto de Im puesto al Valor Agregado, que importa la suma de Pesos ($.........……….................) …………………………………………………………………………………….. lo que hace un total de Pesos ($...............................) …..…………………………………………………………

Declara además que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para dirimir cualquier c uestión j udicial los T ribunales O rdinarios de la c iudad de Santa F e, c omo que as í tam bién declara c onocer la Ley de O bras Públic as de la Pr ovincia de Santa F e, la Ley de Contabilidad de esta Provincia y demás normas legales que regulan la presente licitación.-

SANTA FE, de de 20…..-

__________________________ __________________________Firma Director Técnico Firma del Proponente

de la Empresa

DUPLICADO


0075

CARTA PRESENTACION DE PROPUESTA

La firma ................................................................................................................... ........... c on dom icilio legal en c alle .................................................... ................................... Nº................... de la c iudad de ................................................................. Pv cia. de .......................................... m anifiesta que, habiendo examinado los Pliegos de Bas es y Condic iones, Es pecificaciones Técnicas y Presupuesto Oficial de la Obra: “Estaciones de carga para Vehículos Eléctricos” y r ecabado en el lugar de ej ecución de los trabajos los datos necesarios, se c ompromete a ej ecutar la O bra obj eto de la pr esente lic itación, deacuerdo a los tér minos es tablecidos en la doc umentación antes c itada, con la siguiente COTIZACION,según la discriminación efectuada en el artículo Nº 9 del pliego Complementario al P.U..B. y C.

* Son Pes os:($............….................) ……………. ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………

Más: Veintiún por c iento (21%) en c oncepto de Im puesto al Valor Agregado, que importa la suma de Pesos ($.........……….................) …………………………………………………………………………………….. lo que hace un total de Pesos ($...............................) …..…………………………………………………………

Declara además que renuncia a cualquier otro Fuero que pudiera corresponderle, aceptando para dirimir cualquier c uestión j udicial los T ribunales O rdinarios de la c iudad de Sa nta F e, c omo que as í tam bién declara c onocer la Ley de O bras Públic as de la Pr ovincia de Santa F e, la Ley de Contabilidad de esta Provincia y demás normas legales que regulan la presente licitación.-

SANTA FE, de de 20…..-

__________________________ __________________________Firma Director Técnico Firma del Proponente

de la Empresa

0076Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe

PLANILLA DE PROPUESTA

ITEM UD CANT PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1gl 1,00

m2 100,00

gl 1,00

2

m3 16,00

3 gl 1,00

4 m2 55,00

5m3 16,00

6m3 1,00

7m3 16,00

m3 16,00

m3 12,00

8

m2 120,00

9

gl 1,00

gl 1,00

10c/u 12,00

c/u 4,00

c/u 8,00

c/u 4,00

11c/u 4,00

12m2 60,00

13c/u 8,00

14gl 1,00

c/u 4,00

15 gl 1,00

16 gl 1,00

17 gl 1,00


ESTACIONES DE CARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS


DESCRIPCION

Trabajos Preliminares.a) Obrador, depósito y sanitarios.

b) Replanteo.

c) Estudio de suelos.

Demolición (incluído retiro de materiales sobrantes).

Picado de pavimento.Suministro de Energía EléctricaAsfalto.Fundaciones.Excavación para bases.Mampostería.Mampostería de ladrillos comunes de 15 cm.Hormigon Armado.a) Platea.

b) Bases.

c) Tabiques vistos e:30cm.Cubierta.Cubierta metálica de perfiles en chapa galvanizada N°25 en ambas caras. Incluye cenefas perimetrales, según planos y especificaciones técnicas.Revestimiento.a) Placas de aluminio perforadas prepintadas color s/pliego y especificaciones técnicas.b) Placas de aluminio lisas color s/pliego y especificaciones técnicas.Cartelería.a) General de seguridad (0,45x0,45m).b) Cartel con logo "EPE Sustentable" para aplicar sobre revestimiento en tabiques de hormigón.c) Vial de circulación con poste

d) Cartel Monocolumna de 8mElementos contra incendio.Extintor clase ABC de 10kg.Pinturas.Pintura epoxi para alto tránsito.Elementos prefabricados.Tope de estacionamiento media caña (68x16x14cm).Artefactos de iluminación.a) Iluminación led revestimiento tabiques

b) Reflectores 150w para exterior.

TOTAL

Limpieza de obraPrograma de Higiene y Seguridad.Aportes previsionales.

SUB TOTAL

IVA 21 %


PRECIO TOTAL

1gl 1,00

m2 100,00

gl 1,00

2

m3 16,00

3 gl 1,00

4 m2 55,00

5m3 16,00

6m3 1,00

7m3 16,00

m3 16,00

m3 12,00

8

m2 120,00

9

gl 1,00

gl 1,00

10c/u 12,00

c/u 4,00

c/u 8,00

c/u 4,00

11c/u 4,00

12m2 60,00

13c/u 8,00

14gl 1,00

c/u 4,00

15 gl 1,00

16 gl 1,00

17 gl 1,00




DESCRIPCION

Trabajos Preliminares.a) Obrador, depósito y sanitarios.

b) Replanteo.



Picado de pavimento.Suministro de Energía EléctricaAsfalto.Fundaciones.Excavación para bases.Mampostería.Mampostería de ladrillos comunes de 15 cm.Hormigon Armado.a) Platea.

b) Bases.

c) Tabiques vistos e:30cm.Cubierta.Cubierta metálica de perfiles en chapa galvanizada N°25 en ambas caras. Incluye cenefas perimetrales, según planos y especificaciones técnicas.Revestimiento.a) Placas de aluminio perforadas prepintadas color s/pliego y especificaciones técnicas.b) Placas de aluminio lisas color s/pliego y especificaciones técnicas.Cartelería.a) General de seguridad (0,45x0,45m).b) Cartel con logo "EPE Sustentable" para aplicar sobre revestimiento en tabiques de hormigón.c) Vial de circulación con poste

d) Cartel Monocolumna de 8mElementos contra incendio.Extintor clase ABC de 10kg.Pinturas.Pintura epoxi para alto tránsito.Elementos prefabricados.Tope de estacionamiento media caña (68x16x14cm).Artefactos de iluminación.a) Iluminación led revestimiento tabiques


TOTAL

DUPLICADO

Limpieza de obraPrograma de Higiene y Seguridad.Aportes previsionales.

SUB TOTAL

IVA 21 %


PLANILLA DEREDETRMINACION

DE PRECIOS


DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

0079


PLANILLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Item Descripción Ud CantidadPrecio Unitario

de la oferta [+IVA]

Precio Total de la oferta [+IVA] Rubro

%Incidencia por Rubro

Desglose de formación de costos por rubros

Control de Fórmula

FR por Rubros

FR del Items

Precio Actualizado

[+IVA]

% Amortización Equipos EPE

Redes Eléctricas

%Gas oil

%Lubricantes

%M.Obra EPE

% CementoPortland

% Arena % Hormigón elaborado

% ICC Costo Construcción - Carp. metálica

y herreria

% Ladrillocomún % Hierro % Asfalto

% Lingotes y perfiles de

aluminio y sus aleaciones

% ICC Costo Construcción -Inst. Sanit. y

contra incendio

% ICC Costo

Construcción -Instalación eléctrica

Fuente MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC INDEC MOPyV -

DGVCMOPyV -

DGVC INDEC INDEC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC INDEC INDEC INDEC

Código 1023007 101010 2320-33380-1 9000014 0801052 C.1.5 3751011 C. 1.5 3735021 2710-41242-1 DNV - 80 2720-41532-1 C.1.5 C. 1.5

Indice Base: MES DE APERTURA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Indices de Actualización : MES DE CERTIFICACION 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Variación relativa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00a2 78,60% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 21,40% 40,04% 43,23% 14,41% 2,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00a2 68,21% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 31,79% 51,37% 34,46% 11,49% 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00a2 87,79% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 12,21% 51,37% 34,47% 11,49% 2,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00a2 65,25% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 34,76% 30,37% 39,33% 13,11% 17,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00a1 54,60% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 100,00% Fr - a1 1,00

39 09% 0 00% 0 00% 0 00% 100 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 100 00% 1 00

1

a) Obrador, depósito y sanitarios. gl 1,00

b) Replanteo. m2 100,00 1,00

gl 1,00 1,00

1,00

2 Picado de pavimento. m3 16,00 1,00


a2 39,09% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 4,94% 30,35% 50,80% 16,93% 1,91% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,37% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 44,62% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 39,35% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 14,91% 35,03% 47,14% 15,71% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,12% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00a2 54,94% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 45,06% 35,03% 47,14% 15,71% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00a1 58,84% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 22,84% 6,92% 0,00% 0,00% 63,74% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 28,78% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 10,91% 35,03% 47,14% 15,71% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,47% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 66,31% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 23,23% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 8,80% 35,03% 47,14% 15,71% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,66% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 92,66% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 52,17% 0,00% 0,00% 41,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 3,90% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 1,13% 42,63% 41,21% 13,74% 2,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 2,32% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 45,79% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 38,83% 0,00% 0,00% 54,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 41,89% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00

3 Suministro de Energía Eléctrica gl 1,00 1,00

4 Asfalto. m2 55,00 1,00

5 Excavación para bases. m3 16,00 1,00

6 Mampostería de ladrillos comunes de 15 cm. m3 1,00 1,00

7

a) Platea. m3 16,00

c) Tabiques vistos e:30cm m3 12 00

1,00

b) Bases. m3 16,00 1,00

1 00a3 11,17% 35,22% 36,39% 12,13% 16,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,15% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 80,15% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 14,18% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 3,67% 35,03% 47,14% 15,71% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 2,00% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 35,98% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 58,16% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 4,96% 42,63% 41,21% 13,74% 2,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,90% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 27,51% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 63,24% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 8,57% 44,76% 39,55% 13,18% 2,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,69% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 56,37% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 26,71% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 15,52% 42,40% 41,49% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,41% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 71,98% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 20,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 5,55% 42,41% 41,48% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,80% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 81,46% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 13,01% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 3,49% 42,42% 41,48% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00

c) Tabiques vistos e:30cm. m3 12,00

8Cubierta metálica de perfiles en chapa galvanizada N°25 en ambas caras. Incluye cenefas perimetrales, según planos y especificaciones técnicas.

m2 120,00

1,00

1,00

1,00

9

a) Placas de aluminio perforadas prepintadas color s/pliego y especificaciones técnicas. gl 1,00 1,00

b) Placas de aluminio lisas color s/pliego y especificaciones técnicas.

c/u 8,00

gl 1,00

1,0010

a) General de seguridad (0,45x0,45m). c/u 12,00

c) Vial de circulación con poste 1,00

1,00

b) Cartel con logo "EPE Sustentable" para aplicar sobre revestimiento en tabiques de hormigón. c/u 4,00

3a4 2,04% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00


DESGLOSE DE FORMACION DE PRECIOS - Desarrollo sobre la base de la Ley 12046 y Decreto Reglamentario Nº 3599/02 y 3873/02

0080

PLANILLA DE REDETERMINACION DE PRECIOS

Item Descripción Ud CantidadPrecio Unitario

de la oferta [+IVA]

Precio Total de la oferta [+IVA]

Control de Fórmula

FR por Rubros

FR del Items% Hierro % Asfalto

% Lingotes y perfiles de

aluminio y sus aleaciones

% ICC Costo Construcción -Inst. Sanit. y

contra incendio

% ICC Costo

Construcción -Instalación eléctrica

Precio Actualizado

[+IVA]

% Amortización Equipos EPE

Redes Eléctricas

%Gas oil

%Lubricantes

%M.Obra EPE

% CementoPortland

% Arena % Hormigón elaborado

% ICC Costo Construcción - Carp. metálica

y herreria

% Ladrillocomún

Rubro%

Incidencia por Rubro

Desglose de formación de costos por rubros


Fuente MOPyV - DGVC MOPyV - DGVC

INDEC MOPyV - DGVC

MOPyV - DGVC

INDEC INDEC INDEC INDEC INDEC MOPyV - DGVC

INDEC INDEC INDEC

Código 1023007 101010 2320-33380-1 9000014 0801052 C.1.5 3751011 C. 1.5 3735021 2710-41242-1 DNV - 80 2720-41532-1 C.1.5 C. 1.5

Indice Base: MES DE APERTURA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00Indices de Actualización : MES DE CERTIFICACION 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Variación relativa 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00a1 71,81% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 15,07% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 11,32% 17,64% 50,23% 16,74% 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,80% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 95,25% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 1,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 0,87% 42,41% 41,49% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 2,38% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 40,11% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 37,25% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 21,64% 42,41% 41,49% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,00% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 48,82% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 93,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a1 1,00a2 27,45% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 22,51% 35,03% 47,14% 15,71% 2,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,22% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 76,28% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 100,00% Fr - a1 1,00a2 17 20% 0 00% 0 00% 0 00% 100 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 0 00% 100 00% Fr - a2 1 00

10 d) Cartel Monocolumna de 8m c/u 4,00 1,00

11 Extintor clase ABC de 10kg. c/u 4,00 1,00

12 Pintura epoxi para alto tránsito. m2 60,00 1,00

13 Tope de estacionamiento media caña (68x16x14cm). c/u 8,00 1,00

)a2 17,20% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 4,62% 42,41% 41,48% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 1,91% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 89,30% 2,50% 1,50% 0,50% 2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 93,50% 100,00% Fr - a1 1,00a2 6,68% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 1,79% 42,42% 41,48% 13,83% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 2,23% 44,60% 24,00% 8,00% 23,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a4 1,00a1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a1 0,00a2 59,02% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a2 1,00a3 40,99% 28,89% 40,22% 13,41% 17,47% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% Fr - a3 1,00a4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Fr - a4 0,00

14

a) Iluminación led revestimiento tabiques gl 1,00 1,00

b) Reflectores 150w para exterior. c/u 4,00 1,00

15 Limpieza de obra gl 1,00 1,00


PRESUPUESTO OFICIAL


PRECIO TOTAL

1gl 1,00 $64.653,89 $64.653,89

m2 100,00 $95,20 $9.519,60

gl 1,00 $20.658,61 $20.658,61

2

m3 16,00 $7.326,54 $117.224,64

3 gl 1,00 $1.053.454,36 $1.053.454,36

4 m2 55,00 $714,51 $39.297,89

5m3 16,00 $337,70 $5.403,26

6m3 1,00 $7.711,61 $7.711,61

7m3 16,00 $8.442,78 $135.084,48

m3 16,00 $10.826,36 $173.221,82

m3 12,00 $29.437,67 $353.252,02

8

m2 120,00 $4.349,60 $521.951,62

9

gl 1,00 $472.159,60 $472.159,60

gl 1,00 $59.547,73 $59.547,73

10c/u 12,00 $208,40 $2.500,85

c/u 4,00 $15.224,39 $60.897,55

c/u 8,00 $3.240,94 $25.927,49

c/u 4,00 $200.520,10 $802.080,38

11c/u 4,00 $6.491,83 $25.967,33

12m2 60,00 $227,39 $13.643,28

13c/u 8,00 $354,83 $2.838,62

14gl 1,00 $68.123,18 $68.123,18

c/u 4,00 $6.315,94 $25.263,74

15 gl 1,00 $11.581,58 $11.581,58

16 gl 1,00 $25.000,00 $25.000,00

17 gl 1,00 $62.539,00 $62.539,00

$4.159.504,13

$873.495,87

$5.033.000,00

SUB TOTAL

PLANILLA DE PRESUPUESTO OFICIAL

Trabajos Preliminares.

Extintor clase ABC de 10kg.

0082

Picado de pavimento.

Fundaciones.Asfalto.


Limpieza de obra

DESCRIPCION


a) Obrador, depósito y sanitarios.

a) Placas de aluminio perforadas prepintadas color s/pliego y especificaciones técnicas.

IVA 21 %

b) Replanteo.


Suministro de Energía Eléctrica

Hormigon Armado.

TOTAL

b) Bases.

c) Tabiques vistos e:30cm.Cubierta.Cubierta metálica de perfiles en chapa galvanizada N°25 en ambas caras. Incluye cenefas perimetrales, según planos y especificaciones técnicas.

Cartelería.a) General de seguridad (0,45x0,45m).b) Cartel con logo "EPE Sustentable" para aplicar sobre revestimiento en tabiques de hormigón.

Programa de Higiene y Seguridad.


Pintura epoxi para alto tránsito.Elementos prefabricados.

b) Placas de aluminio lisas color s/pliego y especificaciones técnicas.

Revestimiento.

Excavación para bases.Mampostería.Mampostería de ladrillos comunes de 15 cm.

Elementos contra incendio.

a) Platea.

Aportes previsionales.

c) Vial de circulación con poste

d) Cartel Monocolumna de 8m


a) Iluminación led revestimiento tabiques

Artefactos de iluminación.Tope de estacionamiento media caña (68x16x14cm).

Pinturas.


EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE GERENCIA INFRAESTRUCTURA

Av. Francisco Miguens N° 260-Piso 12 (3000) Santa Fe. Tel: 0342-4505829-Internos 1290-91-92-93

0083

LICITACIÓN PÚBLICA N°

OBRA: “ESTACIONES DE CARGA PARA VEHICULOS ELÉCTRICOS”

CIRCULAR Nº 1

Mediante la pr esente s e inf orma las sig uientes m odificaciones sob re e l Pliego Único de Bases y Condic iones y el Pl iego Com plementario al Único de Bases y Condiciones para el presente Pliego:

MODIFICACIONES DEL PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO 13 - DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACIÓN.

a) El ultimo párrafo de este artículo quedará redactado de la siguiente forma:

“El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6, será causa de rechazode la oferta en el mismo acto de apertura por las Autoridades que lo presidan. La omisiónde los requisitos exigidos por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término decuarenta y ocho (48) horas a computarse desde la notificación al oferente, transcurrido elcual sin que haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.”

MODIFICACIONES DEL PLIEGO COMPLEMENTARIO AL UNICO DE BASES Y CONDICIONES

ARTICULO Nº 8: FORMA, ORDEN Y CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN:

a) Las g arantías qu e s e ac ompañen, de berán ser pr esentadas e n O RIGINAL DEBIDAMENTE CERTIFICADAS ANTE ESCRIBANO PÚBLICO.

b) No corresponde la presentación del C ertificado F iscal p ara C ontratar em itido por AFIP/DGI o e l documento que en el futuro lo reemplacen solicitado en el punto II.4).

c) En el punto III .1) Car ta Pr esentación d e la Pr opuesta, c orresponde c onsiderar Formulario de Presentación de la Propuesta

d) En el punto III. Orden y contenido del sobre de propuesta, donde dice artículo 12.6 debe decir 13.6.

Gerencia de InfraestructuraEmpresa Provincial de la Energía de Santa Fe


EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE GERENCIA INFRAESTRUCTURA

Av. Francisco Miguens N° 260-Piso 12 (3000) Santa Fe. Tel: 0342-4505829-Internos 1290-91-92-93

0084

..............................Se ruega devolver debidamente conformado a: EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA DE SANTA FE – Compras Rosario – 1° Piso Bv. Oroño 1260 – Rosario

..........................Por la presente dejamos constancia de haber nos impuesto de lo ex presado en vu estra CIRCULAR Nº 1 de la OBRA: “ESTACIONES DE CARGA PARA VEHÍCLOS ELÉCTRICOS”

Pliego Nº

Empresa

Domicilio

Tel.:

Fax :

0085

Obra:

Licitación Nº: Expediente Nº:

Oferente:

Mes base del cálculo:

Costo Neto 1,000 (I)

Gastos Generales e Indirectos (…....... % de I) …………........

Beneficios (….......% de I) …………........

Subtotal …………........ (a)

Reconocimiento por erogaciones - API - IBB 0,00 % de (a) …………........ (b)*

AFIP – IVA …....... % de (a) …………........ (c)

FACTOR DE INCREMENTO (a+b+c) …………........

* Alícuota 0,00% según artículo 7 inc. a) de la Ley Impositiva Anual (Ley Nº 3650)

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

ANEXO I

CÁLCULO DEL FACTOR DE INCREMENTO

0086

Obra: Licitación Nº: Expediente Nº: Oferente:Mes Base de cálculo:Nº ítem:Descripción del ítem:Unidad de medida del ítem:

a1 - MATERIALES

Matrícula Unidad Precio Unitario (s/IVA) Cantidad Precio

Total (s/IVA)

Rendimiento unidades/dia:

a2 - MANO DE OBRA

Nº Unidad Precio Unitario (s/IVA) Cantidad Precio

Total (s/IVA)

a3 - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Nº Unidad Precio Unitario (s/IVA) Cantidad Precio

Total (s/IVA)

a4 - TRANSPORTE

Valor Porcentual Unidad

%

I

II

III

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA DE SANTA FE

ANEXO II

Descripción

TOTAL RUBRO MATERIALES (a1)

Descripción

TOTAL RUBRO MANO DE OBRA (a2)

Descripción

TOTAL RUBRO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (a3)

Descripción PrecioTotal (s/IVA)

Transporte (% a1)

TOTAL RUBRO TRANSPORTE (a4)

TOTAL COSTO NETO (a1+a2+a3+a4)

FACTOR DE INCREMENTO (ANEXO I)

TOTAL IVA INCLUIDO (TOTAL COSTO NETO * FACTOR DE INCREMENTO)

LICITACION PUBLICA Nº

Documents

Transcript of LICITACION PUBLICA Nº