OBRA: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN ...

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. AC/LPN/020/2019

RELATIVO A: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA Y/O COMITÉ CIUDADANO DOCTORES II 15-046, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página 1 de 103

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

No. AC/LPN/020/2019 OBRA: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA Y/O COMITÉ CIUDADANO DOCTORES II 15-046, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO

2 0 1 9

REGIDAS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL



Página 2 de 103

BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA OBRA PÚBLICA EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

La Administración Pública de La Ciudad de México en Cuauhtémoc, que en lo sucesivo se denominará “LA ALCALDÍA”, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 53 apartado A inciso 12 fracción II de la Constitución Política de la Ciudad de México; 20 fracción XII, 29 fracción II y 30 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México; 3 apartado A fracción I, 23, 24 inciso A, 25 inciso A fracción I, 26, 29 y 30 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, emite las siguientes Bases de Licitación Pública Nacional, con el fin de realizar los trabajos de REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA Y/O COMITÉ CIUDADANO DOCTORES II 15-046, EN LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DE LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el concurso No. AC/LPN/020/2019, con el fin de adjudicar un contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado y tiempo determinado, con cargo al presupuesto de “LA ALCALDÍA”, según oficio de autorización No. SAF/SE/0060/2019 de fecha 10 DE ENERO DE 2019. El procedimiento para el concurso de Licitación Pública Nacional, se llevará a cabo de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, de acuerdo con lo establecido con los artículos 29, 30; y 33 que establece “en las Licitaciones Públicas, las propuestas completas se harán por escrito y se entregarán en un sobre único firmado de manera que demuestren que no ha sido violado antes de su apertura, el que contendrá por separado, la propuesta técnica y la propuesta económica”, los cuales se presentarán de acuerdo a las bases del concurso. GENERALIDADES Quienes estén interesados podrán revisar las bases y obtener información adicional previamente a la compra de las bases, en la oficina de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en el edificio de la Alcaldía en la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista, C.P. 06350, de La Ciudad de México. Los días de venta de las bases serán 24, 25 Y 26 DE JULIO DE 2019, de 10:00 a 14:00 horas. Requisitos para participar: Los interesados que deseen adquirir las bases para participar en la Licitación Pública Nacional, deberán acreditar su personalidad y capacidad técnica y financiera, presentando la siguiente documentación al momento de su inscripción: A.1 Solicitud, manifestando su interés por participar en la presente licitación, escrito dirigido a la Dirección General de obras y Desarrollo Urbano, en papel membretado de la empresa. A.2 Copia de actualización del Registro de Concursantes ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Administración Pública de La Ciudad de México, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, (presentar el original para su cotejo). A.3 Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos que establece el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal.



Página 3 de 103

A.4 Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de que ha cumplido en tiempo y debida forma con las obligaciones fiscales a su cargo, que se refieren a los artículos 58 y 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el artículo 51 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. A.5 Comprobantes para justificar la capacidad financiera y el capital contable requerido en las bases; mediante declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal del año 2018; las declaraciones parciales del I.S.R. 2019 a la fecha y estado financiero al 31 de diciembre de 2018, auditado y firmado por contador público externo a la empresa, anexando copia de la cédula profesional del contador; así como el alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de Identificación Fiscal del Licitante. A.6 En el caso de personas morales, se presentará la escritura constitutiva con sello o boleta del registro público de la propiedad y comercio, en el caso de personas físicas el acta de nacimiento; en ambos casos poder legal (si así fuera), e identificación oficial del representante legal. A.7 Comprobante de domicilio Fiscal, actual. “LA ALCALDÍA” se reserva el derecho de verificar la documentación entregada y será motivo de descalificación el entregar información falsa. El capital contable requerido es de $2´300,000.00 (DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.). Para adquirir las bases del concurso el costo será de $2,300.00 (DOS MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), el pago deberá de efectuarse mediante cheque certificado o de caja, expedido a favor del GCDMX/Secretaría de Finanzas/Tesorería del GCDMX con cargo a una institución de crédito autorizada para operar en la Ciudad de México. Al formular la cotización, la empresa proponente tomará en cuenta lo siguiente: B.1 La Obra se llevará a cabo con sujeción a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, así como las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México, Normas Técnicas Complementarias, Términos de Referencia, Alcances, así como las especificaciones particulares de la obra, al presupuesto que proponga el concursante, a lo que se establezca en la junta de aclaraciones y a las presentes bases de concurso. B.2 La entrega y apertura de las propuestas Técnicas y Económicas (Sobre Único), se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista, C.P. 06350, el día 9 DE AGOSTO DE 2019 a las 10:00 horas. B.3 El acto de fallo se llevará a cabo el día 15 DE AGOSTO DE 2019 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista, C.P. 06350. B.4 La fecha prevista para el inicio de la obra será el día 28 DE AGOSTO DE 2019 y la fecha estimada de terminación de la obra será el día 21 DE DICIEMBRE DE 2019, el plazo estimado de ejecución de la obra será de 116 días naturales.



Página 4 de 103

B.5 Se presentarán en forma individual los análisis de precios unitarios de todos los conceptos contenidos en el catálogo de conceptos. B.6 Está licitación es por la modalidad de Licitación Pública Nacional y será en idioma español. B.7 Para la presente licitación, “LA ALCALDÍA” NO otorgará anticipos. B.8 “LA ALCALDÍA” No proporcionará materiales ni equipo de instalación permanente. B.9 El pago de la obra se hará mediante la formulación de estimaciones que abarcarán las unidades de concepto de trabajo terminado, por períodos no mayores a 30 días naturales, con fechas de corte los días 15 y 30 de cada mes, las que serán presentadas por el contratista a la residencia de supervisión dentro de los 4 días hábiles siguientes a la fecha de corte; el pago se efectuará por transferencia electrónica, “LA ALCALDÍA” pagará las estimaciones a el contratista dentro de un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la fecha en que se hubieren autorizado por la residencia de supervisión de la dependencia. Estos pagos podrán ser efectuados de conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA del modelo de contrato que forma parte integral de estas bases, y con fundamento en los artículos 52 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 57 fracción II y 59 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. B.10 Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados de conformidad al programa de obra pactado, al momento de ocurrir dicha contingencia se revisará un grupo de costos, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar, representen cuando menos el 80% (ochenta por ciento) del monto total faltante del contrato. En este caso se tomarán los importes de mayor a menor hasta acumular cuando menos ese 80% (ochenta por ciento) mencionado. Estos costos podrán ser revisados según sea el caso, de conformidad con la CLÁUSULA DÉCIMA del modelo de contrato que forma parte integral de estas bases, y con fundamento en los artículos 53 y 54 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 65 de su Reglamento y la sección 26 de las Políticas Administrativas Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. B.11 Los concursantes deberán de considerar dentro del costo de sus indirectos, el suministro y colocación en el área de la ejecución de la obra, una vinilona, de 2.44 mts. de largo x 1.22 mts. de ancho, por cada frente de trabajo abierto, las cuales deberán de contener aparte del nombre de la obra y los datos particulares de las misma, los logotipos del Gobierno de la Ciudad de México y de la Alcaldía, con las mismas características. Así mismo y en cumplimiento al aviso por el que se establecen plazos e información a reportar en materia de obras públicas ante la plataforma de recopilación y administración de información para labores de control y fiscalización de la Contraloría General, publicado el 13 de diciembre de 2017 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberán considerar el costo por la colocación del Código de Respuesta Rápida (CÓDIGO QR), con las siguientes características: • Imprimirse en tamaño de 70 cm. de largo x 60 cm. de ancho, en un material resistente a la intemperie. • Acompañar la impresión con la frase: “PARA INFORMACIÓN DE ESTA OBRA PÚBLICA, LEA EL CÓDIGO QR CON LA CÁMARA Y APLICACIÓN DE SU TELÉFONO INTELIGENTE”, (se incrementara a los 70 cm. del punto anterior, en la parte superior, con un espacio de 20 cm. de largo x 60 cm. de ancho).



Página 5 de 103

Los interesados en participar en la presente licitación se ajustarán en los siguientes LINEAMIENTOS: Primero: Para efectos de garantizar la seriedad de su proposición, los concursantes entregaran, a su elección: I.- Cheque cruzado, con cargo a su cuenta, expedido por institución bancaria nacional, a favor del GCDMX/Secretaría de Finanzas/Tesorería del GCDMX, en caso de que un concursante este integrado por varios proponentes, el cheque deberá ser firmado por la persona autorizada de aquella empresa que hayan designado en conjunto como su representante, que será la de mayor capital contable. II.- Fianza, expedida por institución de fianzas legalmente autorizada y de conformidad con la Ley de la materia. El importe de la garantía será según la magnitud de la propuesta y se regirá por la siguiente tabulación: (Sección 21 Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública; artículos 35 fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 33 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal):

Importe de la Propuesta Monto de la garantía en % respecto al monto de la propuesta proporcional entre extremos

DE HASTA 0 1’210,000 10

1’210,001 200´000,000 6 200´000,001 en adelante 5

El cheque o fianza de referencia lo incluirá el concursante en su propuesta económica y en todos los casos, se les entregará un recibo por el cheque o fianza de garantía entregado. Esta garantía tendrá vigencia desde: a.- El momento de la apertura de propuestas técnicas, hasta el momento del fallo para los concursantes a los que se les aceptó técnicamente y a quienes en el fallo no resulten favorecidos; momento en que se les devolverá y se les hará firmar un documento para hacer constar la devolución a la vez que regresarán el recibo que se les entrego en la apertura correspondiente. b.- El momento de la apertura de propuestas técnicas, hasta la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato para el concursante ganador, a quien se le devolverá el cheque o la fianza en cuestión a cambio de la entrega de la garantía de cumplimiento del contrato; en ese momento se le hará firmar un documento comprobante. En este caso, el documento que hace constar la devolución formará parte del expediente del finiquito. c.- El momento de la apertura de propuestas técnicas, hasta quince días después del fallo para los concursantes a los que no se les aceptó técnicamente. Si opta por la Fianza, esta deberá contener entre otros aspectos, su relación con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el objeto de la misma, del importe que ampara y que se otorga con las siguientes consideraciones:



Página 6 de 103

1.- Que la fianza se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como a las disposiciones administrativas expedidas en esta materia y a los términos de las bases de la Licitación. 2.- Que la fianza para el cumplimiento de las obligaciones que se garantizan, continuara vigente en el caso de que se otorguen prórrogas. Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “LA ALCALDÍA”, que la producirá solo cuando el concursante haya cumplido con todas y cada una de las obligaciones que se deriven de la Licitación o bien que le sea devuelto el original del documento. La garantía por la que el concursante opte, será a favor del GCDMX/Secretaría de Finanzas/Tesorería del GCDMX. Segundo: El concursante visitará el sitio donde se ejecutarán los trabajos objeto de este concurso el día 29 DE JULIO DE 2019 a las 10:00 horas, para así considerar las características generales y particulares que existan en el desarrollo de la obra, y adicionará escrito en papel membretado de la empresa de conocer el sitio de la obra. El sitio de reunión para la visita de obra, será en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista, C.P. 06350, de La Ciudad de México, siendo obligatoria la asistencia. Es obligatoria la asistencia de personal calificado en la materia, a la visita de obra, acreditando tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante (original y copia). Así mismo deberá presentar oficio de acreditación, donde se le asigne como representante de la empresa para asistir a dicho evento. La Junta de aclaraciones se celebrará el día 2 DE AGOSTO DE 2019 a las 12:00 horas, en la sala de juntas de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en la calle Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista, C.P. 06350, de La Ciudad de México; la reunión tendrá como finalidad aclarar y contestar preguntas acerca de las bases del concurso. Se levantará acta de la reunión, en donde se dejarán registradas las preguntas y respuestas, siendo obligatoria la asistencia, como se establece en el artículo 29 Fracción II de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal. Es obligatoria la asistencia de personal calificado en la materia, a la junta de aclaraciones, acreditando tal calidad con cédula profesional, (original y copia). Así mismo deberá presentar oficio de acreditación, donde se le asigne como representante de la empresa para asistir a dicho evento. Los concursantes inscritos y que hubieren adquirido las bases de concurso, podrán plantear personalmente por escrito, en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas de la Alcaldía en Cuauhtémoc, ubicadas en Aldama y Mina s/n, colonia Buenavista, C.P. 06350, de La Ciudad de México; a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta, sus dudas o cuestionamientos sobre la Licitación Pública Nacional respecto de las bases de concurso, sus anexos, las cláusulas del modelo de contrato y/o sobre cualquier otro asunto referente a la licitación que consideren relevante. Las solicitudes de aclaración que, en su caso, deseen formular los concursantes deberán plantearse de manera concisa y estar directamente relacionadas con los puntos contenidos en las bases de la licitación. Cada solicitud de aclaración deberá indicar el numeral o punto específico con el cual se relaciona la pregunta o aspecto que se solicita aclarar; aquellas solicitudes de aclaración que no se presenten en la forma señalada podrán ser desechadas por la convocante. No serán aceptadas preguntas telegráficas, enviadas por fax y/o servicio postal. El acto de presentación y apertura de proposiciones, en el que podrán participar los licitantes que hayan cubierto el costo de las bases de licitación, será presidido por el servidor público que designe “LA ALCALDÍA”, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar cualquier proposición de las que se hubieren presentado para este objeto, se iniciara el acto en la fecha, lugar y hora señalados en estas bases de licitación, para lo cual se tomara como referencia la hora del Observatorio Nacional Astronómico y servirá para fijar la entrada de los concursantes a quienes se les darán cinco minutos de tolerancia, después de lo cual se prohibirá la entrada a cualquiera de ellos, como lo establece el artículo 44 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, el procedimiento



Página 7 de 103

se llevará a cabo en dos sesiones públicas, conforme a lo siguiente: (artículos 39 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 43 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal).

I. Se realizará una sesión pública de presentación y apertura del sobre único, en el que cada concursante entregará un sobre cerrado que deberá contener la documentación legal, administrativa, técnica y económica, mostrando que no ha sido violado; una vez que todos los concursantes hayan entregado sus sobres, éstos se abrirán en el orden en que fueron presentados, procediendo a revisar cuantitativa y sucesivamente la documentación legal, administrativa, técnica y económica. Al término de la revisión se desecharán las que hubieren omitido algún documento o requisito solicitado en las bases. El servidor público designado por la convocante como responsable de la licitación o su suplente, conjuntamente con cualquier concursante distinto del que presentó la propuesta, rubricarán la documentación legal, administrativa, técnica y el catálogo de conceptos o actividades en que se consignen los precios, importes parciales y totales propuestos en la documentación económica, las que quedarán en custodia de la convocante, la que deberá salvaguardar su confidencialidad e integridad. Acto seguido, se levantará el acta correspondiente de dicha sesión, en la que se harán constar las propuestas recibidas y las que cumplen con los requisitos fijados en las bases, así como las que se hubiesen desechado, incluyendo las causas que lo motivaron, debiendo señalarse la fecha de celebración de la sesión de emisión del fallo; dicha acta se firmará por los concursantes que así deseen hacerlo, debiendo entregarse copia de la misma a cada uno de los concursantes. Una vez finalizada la sesión pública antes mencionada, la convocante procederá a realizar el análisis cualitativo de la documentación presentada por los concursantes, para determinar las que reúnan las condiciones legales, técnicas, económicas y administrativas fijadas en las bases de licitación, que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del contratista, procediendo a seleccionar la que resulte más conveniente, lo que deberá quedar asentado en el dictamen que se dará a conocer hasta la sesión de emisión del fallo. II. En la segunda sesión pública, la convocante comunicará el resultado del dictamen citado en la fracción anterior, en el que se señalarán detalladamente las propuestas aceptadas y las que resultaron rechazadas derivado del análisis cualitativo de las mismas; acto seguido, la convocante dará a conocer el importe total de las que cubran los requisitos exigidos, señalando al final el nombre del concursante ganador y el importe respectivo, procediendo entonces a exponer a los no ganadores las razones por las cuales no fue seleccionada su propuesta.

A la sesión de fallo podrán asistir como observadores aquellos concursantes que hayan sido descalificados en la primera sesión pública, así como representantes de las cámaras y colegios correspondientes. El acta de la sesión del fallo, será firmada por los concursantes presentes que no hubieren sido descalificados en la primera sesión pública que así lo deseen, a quienes se les entregara copias de la misma, debiendo notificar personalmente a los que no hubiesen asistido. La convocante deberá fundar y motivar cada una de sus determinaciones, señalando los argumentos en que éstas se sustenten. La documentación de carácter devolutivo y las propuestas desechadas, así como las garantías de sostenimiento, serán devueltas a los concursantes una vez transcurridos quince días hábiles contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, previa solicitud por escrito y entrega del recibo correspondiente, debiendo conservar las áreas copia certificada de dicha documentación. No procederá la devolución de la documentación cuando se tenga conocimiento de la interposición de un recurso de inconformidad u otro medio de impugnación ante un órgano administrativo o jurisdiccional.



Página 8 de 103

“LA ALCALDÍA” declarará desierto el concurso cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las bases del concurso, o sean violatorias a La Ley o, aunque exista congruencia entre la propuesta técnica y la propuesta económica en el caso de obra, que los precios de los conceptos más importantes no correspondan a los del mercado, (artículo 43 fracción I de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal.) Tercero: Con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, “LA ALCALDÍA” para hacer la evaluación de las propuestas deberá tomar en consideración los informes presentados por los concursantes de acuerdo con lo señalado en el artículo 29 fracción Vlll inciso a), las aportaciones en trabajos anteriores y la estrategia propuesta para cumplir el compromiso de la obra solicitada, además tanto en la parte técnica como en la económica, deberán verificar: Para el caso de obra pública: Para llevar a cabo la selección de un concursante, una vez hecha la evaluación de las propuestas técnicas y económicas que existan; se podrá continuar con el procedimiento, siempre y cuando exista una que sea económicamente conveniente y asegure el cumplimiento del objetivo del concurso; lo que se realizará bajo la responsabilidad del titular de la “LA ALCALDÍA” que lleve a cabo el concurso, salvo en el caso de procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres concursantes, en cuyo caso se requerirá de la existencia de tres propuestas económicas para llevar a cabo la selección. No serán objeto de evaluación por parte de la convocante, aquellas condiciones establecidas que tengan por objeto facilitar la presentación de las propuestas, así como agilizar los actos de la licitación; tampoco lo será cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo no afecte la condición legal, técnica, económica, administrativa y financiera de las propuestas. La inobservancia por parte de los concursantes respecto de dichas condiciones o requisitos, no será motivo para desechar las propuestas para la selección del contratista. Invariablemente debe llevarse a cabo el procedimiento y la evaluación señalados en los artículos 40 y 41 de la Ley; tomando en cuenta lo siguiente: tratándose de obras, haber cumplido las condiciones de la parte técnica, además que sus costos indirectos correspondan a las erogaciones por administración central según la magnitud de su erogación y que los de obra sean acordes a la administración específica requerida por la magnitud de la obra en el sitio de los trabajos; que el financiamiento corresponda a los diferentes grados de liquidez o necesidad de dinero por periodo durante la ejecución de la obra y que la utilidad planteada le permita lograr una retribución de acuerdo a la magnitud de inversión, riesgo por las desviaciones que pudieran surgir en la ejecución de los trabajos imputables a él respecto de lo planeado en la propuesta y por el nivel de conocimientos y experiencia adquiridos y que deberán ser puestos a disposición en la ejecución del trabajo solicitado, así como que su capacidad financiera como empresa le permita asumir el compromiso y llegar a un buen término con el compromiso de ejecución de la obra; de no encontrar la Administración Pública conveniente el resultado por estar las propuestas demasiado altas en sus precios respecto de los del mercado, se procederá de acuerdo a lo que señala el artículo 43 de la Ley; tal como se establece en el artículo 47 fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. En el caso de la obra pública, se incluya la información, documentos y demás requisitos solicitados en las bases del concurso, en la que se tomarán fundamentalmente en cuenta la presentación técnica de su propuesta y su experiencia. Verificarán que el programa de realización de la obra sea factible de realizar con los recursos considerados por el concursante, que la propuesta de la obra garantice el cumplimiento de los términos de referencia, leyes, normas y reglamentos aplicables, programas, limitantes establecidas y de desarrollo del trabajo, usos del suelo, y demás referencias establecidas por “LA ALCALDÍA”. También verificarán que la integración, análisis y cálculo de los precios unitarios de los conceptos de la obra, o de las actividades principales de su propuesta, se encuentren conforme las disposiciones que expida la Secretaría. Se analizará especialmente el costo del servicio con los salarios del personal propuesto, y se revisará que esté acorde con la obra que se vaya a prestar.



Página 9 de 103

Para estos casos será factible, si se considera necesario, la introducción de un mecanismo de precalificación, así como el cambio de procedimiento señalado en el artículo 39 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, lo cual se llevará a cabo de acuerdo con lo que específicamente sea requerido por “LA ALCALDÍA”, y lo establecerá desde las bases, como lo establece el artículo 40 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal. Cuarto: Criterios que se tomaran en cuenta para la adjudicación del contrato de obra pública de acuerdo al artículo 41 fracción I de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y el artículo 48 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, “LA ALCALDÍA” también verificará los análisis, cálculos e integración de los precios unitarios, conforme a las disposiciones que señale la normatividad de la Administración Pública de la Ciudad de México. Hecha la evaluación de las propuestas, se elegirá cómo ganadora aquélla que reúna las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas requeridas y que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Si resultara que dos o más propuestas reúnen las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras y administrativas y, por tanto, satisfacen la totalidad del requerimiento de “LA ALCALDÍA”, se elegirá cómo ganadora aquella que presente el precio más bajo. “LA ALCALDÍA” emitirá un dictamen que servirá como fundamento para el fallo, en el que se hará constar el análisis de las propuestas admitidas y se hará mención de las desechadas. La firma del contrato deberá realizarse de conformidad con el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, para este caso, será dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del fallo a la licitante ganadora. Si el interesado no firmara el contrato, perderá en favor de “LA ALCALDÍA” la garantía que hubiere otorgado y “LA ALCALDÍA” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al concursante que haya resultado en segundo lugar y así sucesivamente en caso de no aceptación, siempre que la diferencia en precio respecto a la postura que hubiera resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. “LA ALCALDÍA” solo podrá dejar de firmar el contrato en el plazo señalado por causas justificadas. El concursante, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra pública si “LA ALCALDÍA” no firmase en el plazo señalado por causas imputables a estos. En este supuesto, “LA ALCALDÍA” liberara la garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el concursante para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estén debidamente comprobados, se justifiquen y se relacionen directamente con el concurso de que se trate. El contratista no podrá hacer ejecutar los trabajos por otro, excepto con autorización previa de “LA ALCALDÍA”, entonces podrá hacerlo en cuanto a partes de la obra pública. Esta autorización previa no se requerirá cuando “LA ALCALDÍA” señale específicamente en las bases del concurso, las partes de la obra pública que podrán ser objeto de subcontratación o asociación. En estos casos, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante “LA ALCALDÍA”. Las personas físicas y/o morales que deseen participar como asociación, deberán cumplir con los requisitos que prevén los artículos 33 apartado A fracción V y 47 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y 49 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Por lo que dos o más personas podrán presentar conjuntamente una propuesta sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que, para tales efectos, en su propuesta técnica, entreguen un convenio celebrado entre los integrantes del grupo que deberá cumplir con los requisitos mínimos que establece el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y con la declaración expresa de



Página 10 de 103

obligarse solidariamente, nombramiento de un representante en común delimitando los compromisos de cada una, nombrando como representante al de mayor capacidad financiera, quien deberá ser el proponente; el representante de la asociación, deberá ser quien firme el contrato ante el Gobierno de la Ciudad de México, en los plazos establecidos en los artículos 47 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal y 49 de su Reglamento, para el caso de que su propuesta resultare ganadora; no será necesario formar una nueva empresa para estos efectos, y las estimaciones se formularán por parte de la persona física o moral representante de la asociación y será a nombre de ella que los pagos los genere el Gobierno de la Ciudad de México. El día, hora y lugar para la firma del contrato serán señalados en el acto de fallo. Quinto: Las garantías que deban otorgarse se constituirán a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México (art. 36 de La Ley de Obras Publicas del Distrito Federal). Quienes participen en las licitaciones o celebren contratos de obra pública deberán garantizar: l. La seriedad de sus propuestas en los procedimientos de licitación; de acuerdo a lo indicado en el Lineamiento Primero de estas bases. II. El cumplimiento de los contratos, así como los defectos o vicios ocultos que llegaren a resultar y por cualquier otra responsabilidad que surja en la ejecución de la obra. La garantía de cumplimiento del contrato, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que el concursante ganador reciba copia del fallo de adjudicación (artículo 35 de La Ley de Obras Publicas del Distrito Federal). Además, deberá considerar lo siguiente: Garantías de cumplimiento de contrato. Para garantizar el cumplimiento del contrato, se establecerá una garantía del 10% (diez por ciento) del importe del mismo, incluyendo el I.V.A., y la forma de esta será mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con el artículo 35 fracción III último párrafo de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, está garantía se presentará dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de notificación del fallo. La vigencia de esta garantía será desde el momento de presentación y sustitución de la garantía de seriedad de su propuesta hasta el momento en que sea ésta sustituida por la garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad. Póliza de seguro de responsabilidad civil. Se presentara dentro de los cinco días hábiles siguientes a la firma del contrato una Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil, para garantizar la reparación total de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a terceros en sus bienes o persona, derivado de las actividades inherentes a los trabajos que realicen, de acuerdo al artículo 47 último párrafo de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, comprometiéndose a refrendarla tantas veces como sea necesario. El monto de la suma asegurada de la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros, debe ser por el 20% (veinte por ciento) del monto total contratado, con una vigencia igual al plazo de ejecución de los trabajos hasta la recepción formal de los mismos.



Página 11 de 103

Garantía para responder por defectos, vicios ocultos u otra responsabilidad resultante. Para los efectos de esta garantía, los contratistas sin excepción deberán constituir fianza, equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, el cual incluirá el monto original del contrato, los montos de convenios modificatorios y/o especiales, los ajustes de costos y el impuesto al valor agregado pagado en las estimaciones y en su caso, cantidades estimadas que puedan resultar de la liquidación, con fundamento en el artículo 36 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Se podrá dar continuación a la garantía de cumplimiento de contrato como de vicios ocultos, defectos y otras responsabilidades, si así se estipuló en el contrato de dicha fianza; la que deberá ajustarse al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido. En todos los casos el procedimiento de ejecución de fianzas, estará sujeto a lo que determine la Ley en la materia. Sexto: Los precios unitarios propuestos serán fijos hasta el porcentaje indicado por la sección 10 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y en su caso estarán sujetos a revisión durante la realización de la obra. Solo se reconocerán incrementos o decrementos según lo establecido por los artículos correspondientes en el contrato (cláusula “AJUSTE DE COSTOS”). En caso de haber precios unitarios extraordinarios, estos se sujetarán a lo establecido en las fracciones 9.1. y 9.1.1. de la Sección 9 (Trabajos extraordinarios) y para volúmenes excedentes a la sección 10 (Tratamiento a modificaciones) de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. Séptimo: El contratista comunicará por escrito a “LA ALCALDÍA” la terminación de los trabajos que le fueron encomendados, y ésta verificará que los trabajos estén debidamente concluidos dentro del plazo que se pacte expresamente en el contrato. Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, “LA ALCALDÍA” procederá a su recepción dentro del plazo que para tal efecto se haya establecido en el propio contrato. Al concluir dicho plazo, sin que “LA ALCALDÍA” haya recibido los trabajos, éstos se tendrán por recibidos. “LA ALCALDÍA” invariablemente comunicará a la Contraloría la terminación de los trabajos e informará la fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan al acto. En la fecha señalada, “LA ALCALDÍA”, recibirá bajo su responsabilidad los trabajos y levantará el acta correspondiente, sin perjuicio de proceder con posterioridad a la liquidación y finiquito del contrato. La liquidación de los trabajos deberá efectuarse en un período que no excederá de 100 días hábiles posteriores a la fecha de recepción de los trabajos, para lo cual “LA ALCALDÍA” notificará con la debida anticipación al contratista para los efectos procedentes. De no llegar a una liquidación acordada entre las partes, “LA ALCALDÍA” procederá a realizarla unilateralmente. El finiquito de la obra pública se realizará a más tardar a los veinte días hábiles posteriores a la fecha de la liquidación; si para este término no se ha presentado a finiquitar el contratista, “LA ALCALDÍA” deberá requerir por escrito al contratista que se presente a finiquitar. Una vez notificado debidamente el contratista, se tendrán veinte días hábiles para que se presente y finiquite; transcurrido el plazo, “LA ALCALDÍA” finiquitará la obra unilateralmente.



Página 12 de 103

En caso de ser necesario variar el plazo para finiquitar la obra pública, “LA ALCALDÍA” podrá establecerlo en el contrato de acuerdo con las características particulares de la obra a realizar; de no ser especificado en el mismo, se sujetará al plazo señalado anteriormente (artículo 57 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, 64 y 74 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas del Distrito Federal). Octavo: Para la presentación del DOCUMENTO BII dentro del sobre de la Propuesta Económica, donde se solicitan los análisis para la integración de precios unitarios, se deberá considerar lo establecido en los artículos 39, 40 y 42 del Reglamento de La Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, en las Secciones 13 a la 19 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. 1) Relación de salarios a utilizar por cada categoría, con el análisis del factor de salario real por categoría o promedio pesado anexando dicho análisis, costos horarios de equipos especializados. 2) Relación de costos horarios a utilizar de cada equipo especializado, anexando cada uno de los análisis de costos horarios. 3) Análisis para la determinación del cargo indirecto. 4) Integración del factor de indirectos el cual se presentará como un porcentaje para aplicarse al costo directo. 5) Análisis del factor de financiamiento. 6) Factor de utilidad. 7) Factor integrado (indirecto, financiamiento y utilidad). 8) Cargos adicionales. 9) Análisis de precios unitarios de todos los conceptos señalados en el catálogo. La relación de salarios, deberá estar conforme a las últimas modificaciones del I.M.S.S. y el concursante, deberá anexar copia del factor de riesgo de trabajo vigente. Los análisis de precios unitarios deberán calcularse sin incluir el I.V.A., ni en la mano de obra ni en el equipo especializado. Se desglosarán los costos indirectos, así como cualquier otro factor que intervenga en la estructura del precio unitario. Los costos indirectos serán representados por un porcentaje del costo directo, dichos costos se desglosarán en los gastos correspondientes a la administración de oficinas centrales y a los de obra, debiendo considerar entre otros los gastos por seguros, garantías y laboratorios, adjuntar el análisis de estos costos. La integración del costo de financiamiento de los trabajos estará determinada por los gastos que realizara el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por estimaciones que recibirá y la tasa de interés que aplicara para el cobro o pago de intereses sobre capital disponible o prestado. En el análisis deberá presentarse el indicador económico que sirvió de base para definir la tasa de interés, el cual servirá de referencia para llevar a cabo los ajustes de costos de financiamiento. El costo estará representado por un porcentaje de los



Página 13 de 103

costos directos; así como señalar específicamente el indicador económico (tasa de intereses, anexar copia del indicador) que le sirvió de base para el análisis detallado del financiamiento, anexando el análisis correspondiente. Cargo por utilidad.- la utilidad quedará representada por un porcentaje sobre la suma de los costos directos del concepto de obra, no requerirá de análisis y deberá considerarse que se integra con la utilidad neta, todos los impuestos que procedan, participación de las utilidades a los trabajadores el pago del impuesto sobre la renta, los impuestos sobre nómina y demás impuestos que los contratistas deben enterar, según las disposiciones legales que correspondan. Cargos adicionales.- son las erogaciones que realizan los contratistas por estipularse expresamente en el contrato de trabajos como obligaciones adicionales o que no precisados en el contrato se encuentran establecidos en las disposiciones oficiales, como son los descuentos que se establecen en el Código Financiero de la ciudad de México o en el Manual de Normas y Procedimientos para la Administración del ejercicio Presupuestal de la Subsecretaría de Egresos. El porcentaje de indirectos, financiamiento, la utilidad y cargos adicionales que se aplicarán será el propuesto y el calculado por el contratista y permanecerá constante durante el ejercicio del contrato y sus convenios en su caso. Para la integración de los precios unitarios deberá tomarse en cuenta lo siguiente: La conformación del costo indirecto, el costo financiero y la utilidad, se integrará en un solo porcentaje sobre el costo directo al que se denominará indirecto integrado, de tal manera que este sea el que se presente en la matriz del precio unitario. Para el costo directo y el resultante de aplicar el indirecto integrado se le agregarán los cargos adicionales, y en la suma de los tres se obtendrá el precio unitario. a) Se deberán enlistar todos los insumos, mano de obra y equipo especializado necesarios para llevar a cabo la integración de los análisis de precios unitarios con sus respectivos costos sin incluir I.V.A. b) Los rendimientos incluirán todo lo necesario para su colocación. Así como para solventar las circunstancia s de los programas de la obra, las condiciones climatológicas, y cualquiera que incida en la obra por acciones, horarios de trabajos, instalaciones en operación, estado actual del lugar y vía pública, entre otros. c) En caso de presentarse omisiones no detectadas en el proceso de revisión de las propuestas, no libera al contratista de cumplir con las actividades necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, conforme a las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Noveno: Consideraciones para la presentación del catálogo de conceptos y cantidades de la obra. 1. Se llenará a máquina o computadora y de ser en forma manuscrita se usará tinta negra; escribiendo con letra fácilmente legible, en ambos casos, dicho catálogo deberá presentarse sin correcciones, raspaduras ni enmendaduras. 2. Se anotarán los precios unitarios con número y letra, expresándolos en moneda nacional. Si hubiera discrepancia entre los precios anotados con número y los anotados con letra, serán estos últimos los que se tomarán en cuenta al establecer el monto corregido de la proposición; para efectos de la adjudicación que en su caso se haga.



Página 14 de 103

3. En caso de encontrarse errores en las operaciones aritméticas, se reconocerá como correcto el producto que resulte de multiplicar las cantidades de obra anotadas por “LA ALCALDÍA”, por los precios unitarios anotados “con letra” por el licitante. 4. En caso de encontrarse errores en los precios, se tomará como correcto el precio resultante del análisis del precio unitario. 5. En la columna del extremo derecho de las formas del catálogo de conceptos, se anotarán con número los importes de cada uno de los conceptos de trabajo. 6. Se anotará con número el importe parcial o subtotal de cada una de las partidas contenidas en el catálogo de conceptos, inmediatamente después del último concepto de las mismas; este importe parcial o subtotal, deberá ser la suma de los importes de todos los conceptos que intervienen en la partida correspondiente. 7. Se anotará el monto total de la proposición en la última hoja del catálogo, al monto total de la proposición se le incluirá el I.V.A. De acuerdo con las correcciones que en su caso se hagan, se modificarán los importes de los conceptos y el monto total de la proposición que resulte, será el monto corregido para efectos de la adjudicación. Décimo: Para dar formalidad a este concurso el representante legal de la empresa firmara y sellara todos los documentos que presente. En caso de existir alguna(s) hoja(s) con información por ambos lados, será(n) firmada(s), sellada(s) y foliada(s) por ambos lados. Las propuestas deberán ser presentadas correctamente foliadas y en orden progresivo, así mismo toda la información que genere el proponente, contendrá los datos referentes a la licitación en mención, tales como número de concurso y nombre de la obra. Décimo primero: Con fundamento en el artículo 29 fracción III de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, el incumplimiento de alguno de los requisitos solicitados en las bases que afecte las condiciones legales, técnicas, económicas, financieras o administrativas de la propuesta, será causa de descalificación y que el incumplimiento de requisitos que no afecten dichas condiciones, se deberá sujetar a lo que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las propuestas presentadas por los concursantes podrán ser negociadas (artículo 29 fracción V de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal). En la evaluación y dictamen que sirva para dar el fallo, no se utilizarán mecanismos de puntos o porcentajes [artículo 29 fracción XVll inciso a) de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal]. La evaluación se realizará con fundamento en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal. Décimo segundo: Para la selección de un participante se procederá con fundamento en el artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, donde se establece que no serán objeto de la evaluación por parte de la convocante, aquellas condiciones establecidas que tengan por objeto facilitar la presentación de las propuestas, así como agilizar los actos de la licitación; tampoco lo será cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo no afecte la condición legal, técnica, económica, administrativa y financiera de las propuestas. La inobservancia por parte de los concursantes respectos de dichas condiciones o requisitos, no será motivo para desechar las propuestas para la selección del contratista. Invariablemente deberá llevarse a cabo el procedimiento y la evaluación señalados en los artículos 40 y 41 de la Ley.



Página 15 de 103

Décimo tercero: Serán motivo de descalificación en el acto de apertura y durante la evaluación de las mismas, aquellas propuestas que con base en el artículo 39 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, no cumplan con los requisitos en ella establecidos. A) MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN EN EL ACTO DE APERTURAS TÉCNICAS Y REVISIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 1. Cuando los sobres fuesen entregados sin las indicaciones requeridas, por lo que “LA ALCALDÍA” no será responsable de apertura prematura. 2. Cuando no presenten las propuestas técnicas y las propuestas económicas en forma separada. 3. Cuando los sobres en que se presentan las ofertas, no estén cerrados de manera que demuestren que no han sido violados. 4. Cuando se detecte que existen falsedades o alteraciones en la documentación presentada por las empresas. 5. Cuando no presenten su registro de concursante debidamente actualizado, de acuerdo al artículo 24 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 6. Cuando propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por “LA ALCALDÍA” en estas bases, conforme a las cuales se desarrollará el concurso y la obra. 7. Cuando hayan cometido hecho (s) ilícito (s) en perjuicio del Gobierno de la Ciudad de México. 8. Cuando se encuentren sujetos a suspensión o mora de pagos, o declarados en estado de quiebra con posterioridad a la apertura del concurso. 9. Cuando “LA ALCALDÍA” encuentre que algún concursante se ha puesto de acuerdo con otros concursantes, para concertar la propuesta para el concurso, cualquiera que sea el fin. 10. Cuando algún representante Legal del postor, no se identifique plenamente acreditando su representación de acuerdo a lo solicitado en las bases de concurso. 11. Cuando algún concursante presente varias propuestas bajo el mismo o diferentes nombres, ya sea por si solo o formando parte de cualquier firma, compañía o asociación. 12. Cuando se omita la relación de contratos que las empresas tengan celebrados con la Administración Pública o con particulares. 13. Cuando se omitan documentos que acrediten la experiencia o capacidad técnica requeridas. 14. Cuando las propuestas presentadas no sean elaboradas de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Normas Técnicas Complementarias, Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública; vigentes a la fecha de elaboración de las propuestas.



Página 16 de 103

15. Cuando, de acuerdo a la documentación presentada no demuestren la capacidad legal, administrativa, técnica, económica y financiera para realizar los trabajos. 16. Cuando los programas presentados no sean factibles de realizar en el plazo solicitado o exista incongruencia entre ellos. 17. Cuando incluyan importes o montos en los programas de la obra, equipo especializado, personal administrativo o técnico, correspondientes a las propuestas técnicas. 18. Cuando omitan la documentación requerida conforme a lo dispuesto en estas bases y no declaren que conocen y aceptan todas las condiciones en las que se realizará la obra. 19. Cuando los documentos presentados no contengan completa la Información solicitada en los formatos de las bases de concurso y no reflejen los datos en forma clara de tal manera que se requiera mínima aclaración para su interpretación. 20. Cuando no incluyan los datos básicos de costos de mano de obra y equipo especializado. 21. Cuando los programas no se presenten, con el estudio de la estrategia a seguir, de acuerdo a lo solicitado en estas bases concúrsales y, no presentando el orden en las actividades preponderantes. 22. Cuando se incluyan datos o documentos de las propuestas económicas en las propuestas técnicas, por ejemplo: factor de salario real, costos horarios, salarios integrados, etc. 23. Cuando los concursantes se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. B) MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN EN EL ACTO DE APERTURAS ECONÓMICAS Y REVISIÓN DETALLADA DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA. 1. Cuando se omita la documentación requerida conforme a lo dispuesto en estas bases de concurso. 2. Cuando los documentos presentados no contengan completa la información solicitada en los formatos de las bases de concurso y no reflejen los datos en forma clara, de tal manera que se requiera mínima aclaración para su interpretación. 3. Cuando los montos escritos con número y letra en los análisis de precios unitarios (DOCUMENTO BII), no coincidan con los montos que corresponda a cada concepto del catálogo (DOCUMENTO BV). 4. Cuando no coincidan los costos básicos presentados en el DOCUMENTO Alll de las propuestas técnicas, con los contemplados en cada uno de los análisis de precios unitarios. 5. Cuando los precios unitarios no manifiesten explícitamente los insumos necesarios para el cumplimiento del alcance de los mismos, así como de las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias.



Página 17 de 103

6. Cuando se omitan las relaciones de mano de obra y de equipo especializado, de la misma manera deberán de incluir la unidad e importe para la ejecución de toda la obra, deberán considerar las diversas especialidades de mano de obra, así como la relación del material y personal que intervenga directamente en los trabajos de las propuestas. 7. Cuando se omitan los programa de ejecución de los trabajos desglosados por conceptos o partidas con erogaciones semanales, que deberán presentarse con las características del formato proporcionado por “LA ALCALDÍA”. 8. Cuando se omitan los programas de utilización de equipo especializado, indicando fecha de inicio y término que deberán coincidir con los conceptos enumerados en él. 9. Cuando se omitan los programa de participación del personal profesional, administrativo, técnico y del servicio responsable de la dirección, supervisión, administración de los trabajos y mano de obra, indicando categorías, costo unitario y tiempo de utilización (inicio-término). 10. Los catálogos de conceptos para la presentación de las propuestas sólo serán aceptados con el formato emitido por “LA ALCALDÍA” y de ninguna manera se aceptarán proposiciones que sean presentadas de manera distinta a lo solicitado en este punto. 11. Cuando contengan precios unitarios fuera de mercado. 12. Cuando no presenten el análisis para la determinación del costo directo, costo del indirecto, el análisis de cargo por financiamiento y cargos adicionales que establecen los artículos 39, 40 y 42 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del Distrito Federal, y que no presenten el cálculo o desglose de acuerdo a lo establecido en las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. El cargo por utilidad será propuesto por los licitantes. 13. Cuando en los catálogos de conceptos no se anote con número y letra el precio unitario de cada uno de los conceptos con valores en pesos. 14. Cuando haya incongruencia entre los programas presentados. 15. Cuando las propuestas presentadas no sean elaboradas de acuerdo a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, Normas Técnicas Complementarias, Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y a las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública, vigentes a la fecha de elaboración de las propuestas. Para la presentación de las propuestas técnicas y económicas, los contratistas deberán integrar cada una con los siguientes documentos, podrán llenar para el efecto los formatos anexos o bien los correspondientes de los contratistas, siempre y cuando se proporcionen todos los datos solicitados. A. DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA: El sobre relativo a la propuesta técnica, con etiqueta que indique el tipo de sobre, nombre de la persona física o moral que lo presenta, número de concurso, nombre de la obra pública; y en su contenido todos los documentos que la integran firmados por el representante legal, y foliados a partir del número 1; contendrá:



Página 18 de 103

AI De la constitución del Licitante:

AI.1 Acreditar la personalidad del representante que asiste al concurso a través de carta poder simple o escrito en papel membretado de la empresa, firmada por el representante legal, en donde se designe a la persona que representará a la empresa en el acto de presentación y apertura de las proposiciones. En cualquier caso, presentar original y copia legible de documento de identificación oficial vigente con fotografía y firma, de las personas que firman la carta poder simple o escrito. La persona que recibe el poder simple, se deberá identificar con documento oficial original y copia vigente con fotografía y firma. (Los originales no necesariamente dentro del sobre). AI.2 Copia de actualización del Registro de Concursantes ante la Secretaría de Obras y Servicios de la Administración Pública de La Ciudad de México, de acuerdo al artículo 22 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, (se deberá presentar el original para cotejar, no necesariamente dentro del sobre). AI.3 Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. AI.4 Comprobantes para justificar la capacidad financiera y el capital contable requerido en las bases de esta licitación, mediante la declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal del año 2018, declaraciones parciales del año 2019 a la fecha de presentación de la propuesta, y estado financiero al 31 de diciembre del año 2018, auditado y firmado por contador público externo a la compañía, se deberá anexar copia de la cédula profesional del contador; así como alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Cédula de Identificación Fiscal del Licitante. AI.5 Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de que ha cumplido en tiempo y debida forma con las obligaciones fiscales a su cargo, que se refieren a los artículos 58 y 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el artículo 51 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México. (Anexar constancia de Obligaciones Fiscales de NO ADEUDO o la que le corresponda de acuerdo a su Domicilio Fiscal y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales del Artículo 32D. La falta de las constancias, será motivo de descalificación). AI.6 En el caso de personas morales, se presentará la escritura constitutiva y modificaciones si existieran (todas las actas con sello o boleta del registro público de la propiedad y comercio), en el caso de personas físicas el acta de nacimiento; en ambos casos poderes del representante legal e identificación oficial, (se deberán presentar los originales para cotejar, no necesariamente dentro del sobre).

AII Manifestación por escrito de:

AII.1 Haber asistido a las juntas de aclaraciones que se hayan celebrado, y estar enterado de las modificaciones que en su caso se hubiesen hecho a las bases de licitación. Presentar minuta de junta de aclaraciones y anexos proporcionados, (obligatoria). AII.2 Conocer el sitio de los trabajos. Presentar constancia de visita de obra proporcionada por “LA ALCALDÍA” debidamente firmada, (obligatoria). AII.3 Conocer y obligarse a cumplir con las Leyes, Normas y Reglamentos relacionados con la obra pública, vigentes.



Página 19 de 103

AII.4 Conocer y obligarse a cumplir con las Leyes, Normas y Reglamentos Ambientales, vigentes.

AIII Datos básicos sobre los costos de:

AIII.1 Los materiales puestos en el sitio de los trabajos. AIII.2 La maquinaria y equipo de construcción (valor de adquisición) puestos en el sitio de los trabajos. AIII.3 La mano de obra a utilizarse del personal obrero. AIII.4 La relación del personal profesional, técnico y administrativo; AIII.5 La relación de maquinaria y equipo de construcción, los que son de su propiedad, de alguna filial o rentados, acreditando la circunstancia correspondiente, su ubicación física y vida útil.

AIV Programas físicos semanales calendarizados sin montos, de:

AIV.1 En el caso de obra, la ejecución de los trabajos (deberá presentarse un programa general de la ejecución de todos los conceptos de trabajo y un programa de resumen por inmuebles o partidas), expresión en cantidad de obra y porcentajes. AIV.2 La utilización de la maquinaria y equipo de construcción (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.2). AIV.3 La adquisición de materiales (se podrán considerar los que representen el 80% del importe de la ejecución y el 20 % restante se podrá manejar como "demás materiales", cuando por la cantidad sea difícil considerar el total) (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.1). AIV.4 La participación de personal obrero expresado en jornadas (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.3). AIV.5 La participación de personal profesional, técnico y administrativo expresado en jornadas (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.4).

AV Presentación de propuestas conjuntas:

AV.1 Para el caso de presentación de propuestas conjuntas: manifestación de las partes de la obra que cada persona física o moral ejecutara y la manera en que cumplirá sus obligaciones, así como la participación financiera y la declaración de obligarse solidariamente respecto de las obligaciones que se deriven por cumplimiento del contrato respectivo. AV.2 Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, de que NO SUBCONTRATARA ninguna de las partes de la Obra.

AVI De la capacidad Técnica del licitante:



Página 20 de 103

AVI.1 Currículum Vitae de los trabajos realizados por la organización del concursante, destacando aquellos similares a los del objeto de licitación (anexando carátulas de contratos, actas de entrega recepción, etc.). AVI.2 Currículum Vitae del personal directivo, profesional, administrativo y técnico que participará en los trabajos, destacando la experiencia en actividades similares a los del objeto de licitación; AVI.3 Relación de contratos relacionados con la obra, que tengan celebrados con la administración pública o con particulares, y su estado de avance de ejecución a la fecha de la presente licitación, y cualquier otro documento que acredite la experiencia técnica requerida; AVI.4 Descripción de la planeación estratégica, de la forma en que el concursante va a realizar los trabajos, en donde incluya los procedimientos de construcción enfocado a asegurar la calidad de los trabajos.

AVII Otros datos:

AVII.1 Un informe según lo previsto en el artículo 29 fracción VIII. inciso a) de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal, “En el caso de obra, se elaborará un informe, destacando los casos en que han contribuido con cambios en procedimientos de construcción con enfoque a reducción en tiempos de ejecución, y economías en los costos estimados”, (tratándose de personas morales recientemente constituidas, o en el caso de que hayan modificado o ampliado su objeto social, el informe será preparado destacando la trayectoria profesional de sus integrantes en relación con los aspectos mencionados en el párrafo anterior). AVII.2 Manifestación por escrito del domicilio en la Ciudad de México, para oír y recibir notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señalen otros; deberá manifestar también: teléfono, correo electrónico y/o cualquier otro medio de localización del personal responsable de la ejecución de los trabajos, (anexar copia del comprobante de domicilio).

AVIII Manifestación por escrito del manejo y uso que dará a los materiales producto tanto de demolición como de excavación, el cual contendrá los siguientes puntos: Nombre y ubicación del sitio donde se recibirán los residuos de la obra presentando carta compromiso de la recepción y

tipo de materiales que recibe el sitio de disposición final, el cual debe contar con autorización de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) (el sitio de tiro manifestado por el Licitante, NO será sujeto a cambio por ningún motivo). La falta de presentación de la carta compromiso será motivo de descalificación.

Cuotas a pagar por recepción de materiales (producto de demolición, excavación y/o de fresado). Distancias de rutas del acarreo seleccionado, (incluir croquis). El sitio de disposición final deberá estar a una distancia NO

mayor de 34 kilómetros, por lo cual deberá de considerar un tiro dentro de este perímetro. Tipo de material que recibe el sitio de disposición final seleccionado. Las áreas para selección y almacenaje de materiales que pueden emplearse en la misma obra.



Página 21 de 103

AIX Manifestación de No conflicto de intereses:

AIX.1 Manifestación por escrito de No conflicto de intereses, en formato libre, (debiendo respetar su contenido, así como manifestar los nombres de los servidores públicos indicados).

La admisión de las propuestas técnicas por haber cumplido con los requisitos de las bases, no implicará su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez que la dependencia lleve a cabo la revisión detallada de las propuestas admitidas. B. DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA: El sobre relativo a la propuesta económica, con etiqueta que indique el tipo de sobre, nombre de la persona física o moral que lo presenta, número de concurso, nombre de la obra pública; y en su contenido todos los documentos que la integran firmados por el representante legal, (foliados a partir del número consecutivo en el que se haya quedado la propuesta técnica), la cual contendrá:

BI Garantía de seriedad:

BI.1 Garantía de seriedad y carta compromiso de la propuesta completa, (deberá tener el IVA). • La garantía de seriedad debe estar firmada por el representante legal de la empresa. • La garantía debe ser expedida a favor del GCDMX/Secretaría de Finanzas/Tesorería del GCDMX. • La Garantía podrá constituirse mediante cheque cruzado con cargo a su cuenta, expedido por institución bancaria nacional o fianza expedida por institución legalmente autorizada.

BII Análisis de todos los precios unitarios de los conceptos solicitados:

BII.1 Análisis de precios unitarios, en el caso de obra pública, de los conceptos solicitados, estructurados en costo directo, factor de prestaciones, Indirecto Integrado (costo indirecto, financiamiento, utilidad) y cargos adicionales, considerado el procedimiento de rendimientos. BII.2 Relación y cantidades de todos los recursos a utilizar tales como: materiales, mano de obra y equipo especializado, incluyendo importes parciales y totales, de preferencia por orden alfabético (explosión de insumos).

BIII En este caso de contratos a base de precios unitarios contendrá:

BIII.1 Relación de salarios a utilizar por cada categoría, con el análisis del factor de salario real por categoría o por promedio pesado, anexando su análisis y copia de factor de riesgo de trabajo emitido por el I.M.S.S. BIII.2 Relación de costos horarios a utilizar de cada equipo y maquinaria, anexando el análisis de costo horario de cada equipo.



Página 22 de 103

BIII.3 Todos los análisis de conceptos básicos necesarios para la integración del precio unitario. BIII.4 Análisis para la determinación del costo indirecto representado en porcentaje del costo directo. BIII.5 Análisis del factor de financiamiento. BIII.6 Factor de utilidad, (propuesta por el concursante, artículo 40 fracción IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Distrito Federal). BIII.7 Factor integrado, (indirecto, financiamiento y utilidad). BIII.8 Cargos adicionales.

BIV Programas semanales calendarizados con montos, de:

BIV.1 La ejecución de los trabajos (deberá presentarse un programa general de la ejecución de todos los conceptos de trabajo y un programa de resumen por inmuebles o partidas). BIV.2 La utilización de la maquinaria y equipo de construcción (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.2), en el caso de obra, la maquinaria y equipo de construcción a que se refiera, serán los que se utilizarán en la ejecución de la obra, y los de instalación permanente. BIV.3 La adquisición de materiales (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.1). BIV.4 La participación del personal obrero en la forma y términos solicitados (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.3). BIV.5 La participación del personal profesional, administrativo de servicios, responsable de la dirección, técnico, supervisión, administración de los trabajos; en forma y términos solicitados (de acuerdo al listado del DOCUMENTO AIII.4).

BV Catálogo de conceptos:

BV.1 Catálogo de conceptos por partidas, con unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios, importes parciales y monto del PRESUPUESTO; el catálogo de conceptos deberá presentarse precisamente en el formato proporcionado en las bases por “LA ALCALDÍA” sin modificación alguna con la excepción de que todas sus hojas deberán contener la razón social del concursante, firma del representante legal y, en su caso, logotipo de la empresa.

BVI CD. de información:

BVI.1 Anexar la unidad CD. que contenga los formatos, documentación y archivos en formato “Excel”, que coincidan con la información impresa a partir del DOCUMENTO BII al DOCUMENTO BV.

BVII Bases de concurso, términos de referencia, catálogo de conceptos, croquis y modelo de contrato, proporcionados por la Alcaldía:



Página 23 de 103

BVII.1 Carta de conocimiento de haber tomado en cuenta los requisitos de las bases, términos de referencia y de aceptación de catálogo de conceptos, croquis y modelo del contrato. Se deberán presentar las bases de concurso, términos de referencia, catálogo de conceptos, croquis y modelo de contrato, impresos y firmados.

La admisión de las propuestas económicas por haber cumplido con los requisitos de las bases, no implica su aceptación definitiva, la cual deberá otorgarse una vez que la dependencia lleve a cabo la revisión detallada de las propuestas admitidas.



Página 24 de 103

DOCUMENTO AI

PROPUESTA TÉCNICA

AI DE LA CONSTITUCIÓN DEL LICITANTE: AI.1 ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL REPRESENTANTE QUE ASISTE AL CONCURSO A TRAVÉS DE CARTA PODER SIMPLE O

ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN DONDE SE DESIGNE A LA PERSONA QUE REPRESENTARÁ A LA EMPRESA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS PROPOSICIONES. EN CUALQUIER CASO, PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA LEGIBLE DE DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA, DE LAS PERSONAS QUE FIRMAN LA CARTA PODER SIMPLE, O ESCRITO. LA PERSONA QUE RECIBE EL PODER SIMPLE, SE DEBERÁ IDENTIFICAR CON DOCUMENTO OFICIAL ORIGINAL Y COPIA VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA. (LOS ORIGINALES NO NECESARIAMENTE DENTRO DEL SOBRE).

AI.2 COPIA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE CONCURSANTES ANTE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, (SE DEBERÁ PRESENTAR EL ORIGINAL PARA COTEJAR, NO NECESARIAMENTE DENTRO DEL SOBRE).

AI.3 DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL.

AI.4 COMPROBANTES PARA JUSTIFICAR LA CAPACIDAD FINANCIERA Y EL CAPITAL CONTABLE REQUERIDO EN LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN, MEDIANTE LA DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2018, DECLARACIONES PARCIALES DEL AÑO 2019 A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ESTADO FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, AUDITADO Y FIRMADO POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO A LA COMPAÑÍA, SE DEBERÁ ANEXAR COPIA DE LA CÉDULA PROFESIONAL DEL CONTADOR; ASÍ COMO ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEL LICITANTE.

AI.5 DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE HA CUMPLIDO EN TIEMPO Y DEBIDA FORMA CON LAS OBLIGACIONES FISCALES A SU CARGO, QUE SE REFIEREN A LOS ARTÍCULOS 58 Y 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 51 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (ANEXAR CONSTANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES DE NO ADEUDO O LA QUE LE CORRESPONDA DE ACUERDO A SU DOMICILIO FISCAL Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL ARTÍCULO 32D. LA FALTA DE LAS CONSTANCIAS, SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN).

AI.6 EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, SE PRESENTARÁ LA ESCRITURA CONSTITUTIVA Y MODIFICACIONES SI EXISTIERAN (TODAS LAS ACTAS CON SELLO O BOLETA DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y COMERCIO), EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS EL ACTA DE NACIMIENTO; EN AMBOS CASOS PODERES DEL REPRESENTANTE LEGAL E IDENTIFICACIÓN OFICIAL, (SE DEBERÁN PRESENTAR LOS ORIGINALES PARA COTEJAR, NO NECESARIAMENTE DENTRO DEL SOBRE).



Página 25 de 103

ESTE ESCRITO DEBERÁ PRESENTARSE AL PRINCIPIO DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA. (Hoja membretada de la empresa)

Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Acreditación de personalidad para suscripción de propuesta.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación Pública Nacional del concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra de (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía; a nombre y representación de la empresa (RAZÓN SOCIAL). Registro G.D.F. Registro Federal de Contribuyentes: Domicilio Fiscal: Calle y número: Colonia: Alcaldía: Código Postal: Entidad Federativa: Teléfonos: Correo electrónico:

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: Datos de inscripción en el Registro Público de Comercio:

Descripción del objeto social:

Reformas del acta constitutiva: Nombre del apoderado o representante: No. de la escritura pública en la que acredita su personalidad y facultades: Fecha: Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgo

A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 26 de 103

ESTE ESCRITO DEBERÁ PRESENTARSE AL PRINCIPIO DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA TÉCNICA.

(Hoja membretada de la empresa)

Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Constancia de entrega de la Propuesta Técnica.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E La empresa (RAZÓN SOCIAL), “hace entrega de un sobre que contiene, la propuesta técnica en forma inviolable, para la revisión correspondiente”, del concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 27 de 103

DOCUMENTO AI.3


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Declaración del artículo 37 de la Ley

de Obras Públicas del Distrito Federal. (REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifestó que ninguna de las personas que forman parte de la empresa (RAZÓN SOCIAL), se encuentran en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. (Transcribir artículos) Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 28 de 103

DOCUMENTO AI.5


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Declaración de los artículos 58 y 69 del Código Fiscal y 51

último párrafo de la Ley de Presupuesto de Gasto Eficiente. (REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que a nombre de la empresa (RAZÓN SOCIAL) he cumplido en tiempo y debida forma con las obligaciones fiscales a mi cargo, que se refieren a los artículos 58 y 69 del Código Fiscal de la Ciudad de México, y 51 último párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México, como son: A. Impuesto Predial. B. Impuesto sobre adquisición de inmuebles. C. Impuesto sobre nóminas. D. Impuesto sobre tenencia o uso de vehículo. E. Impuesto sobre la adquisición de vehículo automotores usados. F. Impuesto por la presentación de servicios de hospedaje y G. Derechos por el suministro de agua. Anexo constancia de obligaciones fiscales de NO ADEUDO correspondiente a mi domicilio fiscal y la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales del artículo 32D. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 29 de 103

DOCUMENTO AII

PROPUESTA TÉCNICA

AII MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE: AII.1 HABER ASISTIDO A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES QUE SE HAYAN CELEBRADO, Y

ESTAR ENTERADO DE LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HUBIESEN HECHO A LAS BASES DE LICITACIÓN. PRESENTAR MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES Y ANEXOS PROPORCIONADOS, (OBLIGATORIA).

AII.2 CONOCER EL SITIO DE LOS TRABAJOS. PRESENTAR CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA PROPORCIONADA POR “LA ALCALDÍA” DEBIDAMENTE FIRMADA, (OBLIGATORIA).

AII.3 CONOCER Y OBLIGARSE A CUMPLIR CON LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, VIGENTES.

AII.4 CONOCER Y OBLIGARSE A CUMPLIR CON LAS LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS AMBIENTALES, VIGENTES.



Página 30 de 103

DOCUMENTO AII.1


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Manifestación de haber asistido a la junta de aclaraciones.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto haber acudido y participado en la(s) junta(s) de aclaraciones celebrada(s) en la(s) siguiente(s) fecha (s): ___________________________. Por lo anterior estoy perfectamente enterado de las modificaciones, las aclaraciones de detalles y dudas planteadas, así como sus respuestas y soluciones. Se anexa copia del acta de junta de aclaraciones y documentos entregados por la Alcaldía (si fuera el caso). Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 31 de 103

DOCUMENTO AII.2


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Manifestación de haber asistido a la visita de obra.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto conocer y haber recorrido el(los) sitio(s) donde se desarrollarán los trabajos de la presente licitación, ya que se efectuó la visita el día _________________ a las ______ horas. Se anexa constancia de visita de obra, otorgada por la Alcaldía. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 32 de 103

DOCUMENTO AII.3


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Manifestación de conocer la normatividad relativa a la obra pública.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco y me obligo a cumplir con: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución Política de la Ciudad de México. La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. El Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. Las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Las Especificaciones de Construcción del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para el caso de las obras relacionadas con el agua potable y

alcantarillado, o que tengan alguna interrelación. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y sus Normas Técnicas Complementarias. Las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública. La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, y Programas de Desarrollo Urbano, aplicables. La Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal. La Ley Federal del Trabajo. La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las Reglas para la ejecución de Fianzas. La Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. El Manual de Señalamiento de la Secretaría de Transportes y Vialidad. El Reglamento de Tránsito Metropolitano. Las Disposiciones Administrativas Conducentes del Instituto Nacional de Bellas Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las Especificaciones particulares del proyecto, (en su caso).

Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 33 de 103

DOCUMENTO AII.4


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Manifestación de conocer la normatividad Ambiental.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto bajo protesta de decir verdad que conozco y me obligo a cumplir con: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. La Ley General de Cambio Climático. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal. La Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. La Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal. El Código Penal para la Ciudad de México. El Código Fiscal para la Ciudad de México. El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. El Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. El Reglamento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para el Distrito Federal. El Reglamento de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. El Reglamento de Transporte del Distrito Federal. La Norma Oficial Mexicana NADF-007-RNAT-2013.




Página 34 de 103

DOCUMENTO AIII

PROPUESTA TÉCNICA

AIII DATOS BÁSICOS SOBRE LOS COSTOS DE: AIII.1 LOS MATERIALES PUESTOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AIII.2 LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (VALOR DE ADQUISICIÓN) PUESTOS EN

EL SITIO DE LOS TRABAJOS. AIII.3 LA MANO DE OBRA A UTILIZARSE DEL PERSONAL OBRERO. AIII.4 LA RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO; AIII.5 LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, LOS QUE SON DE SU

PROPIEDAD, DE ALGUNA FILIAL O RENTADOS, ACREDITANDO LA CIRCUNSTANCIA CORRESPONDIENTE, SU UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL.



Página 35 de 103

DOCUMENTO AIII.1


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Datos básicos sobre costos de materiales.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto lo siguiente:

DATOS BÁSICOS DE MATERIALES

No. CONCURSO: OBRA: DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO PUESTO EN OBRA

NOMBRE DE LA EMPRESA FIRMA



Página 36 de 103

DOCUMENTO AIII.2


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Datos básicos sobre costos de maquinaria y equipo de construcción.


DATOS BÁSICOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

No. CONCURSO: OBRA: NOMBRE CAPACIDAD COSTO DE ADQUISICIÓN




Página 37 de 103

DOCUMENTO AIII.3


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Datos básicos sobre costos de mano de Obra.


RELACIÓN DE MANO DE OBRA DE PERSONAL OBRERO

No. CONCURSO: OBRA: CATEGORÍA UNIDAD SALARIO NOMINAL




Página 38 de 103

DOCUMENTO AIII.4


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Datos básicos sobre personal

profesional, técnico y administrativo. (REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto lo siguiente:

RELACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

No. CONCURSO: OBRA: CATEGORÍA UNIDAD SALARIO NOMINAL




Página 39 de 103

DOCUMENTO AIII.5


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Datos básicos sobre costos de maquinaria.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto lo siguiente:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

No. CONCURSO: OBRA:

DESCRIPCIÓN PROPIA, FILIAL O RENTA UBICACIÓN VIDA ÚTIL

(AÑOS)




Página 40 de 103

DOCUMENTO AIV

PROPUESTA TÉCNICA

AIV PROGRAMAS FÍSICOS SEMANALES CALENDARIZADOS SIN MONTOS, DE:

AIV.1 EN EL CASO DE OBRA, LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DEBERÁ PRESENTARSE UN

PROGRAMA GENERAL DE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y UN PROGRAMA DE RESUMEN POR INMUEBLES O PARTIDAS), EXPRESIÓN EN CANTIDAD DE OBRA Y PORCENTAJES.

AIV.2 LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.2).

AIV.3 LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (SE PODRÁN CONSIDERAR LOS QUE REPRESENTEN EL 80% DEL IMPORTE DE LA EJECUCIÓN Y EL 20 % RESTANTE SE PODRÁ MANEJAR COMO "DEMÁS MATERIALES", CUANDO POR LA CANTIDAD SEA DIFÍCIL CONSIDERAR EL TOTAL) (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.1).

AIV.4 LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL OBRERO EXPRESADO EN JORNADAS (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.3).

AIV.5 LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL, TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EXPRESADO EN JORNADAS (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.4).



Página 41 de 103

DOCUMENTO AIV.1


PROGRAMA SEMANAL POR CONCEPTO DE TRABAJO CON CANTIDADES Y SIN IMPORTES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

OBRA: INICIO: No. CONCURSO UBICACIÓN: TERMINO:

CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA …(N) % (PORCENTAJE)

00.0000 (CANTIDAD) (REPRESENTACIÓN

GRAFICA)

% (PORCENTAJE)


GRAFICA)

% (PORCENTAJE)


GRAFICA)

______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)

NOTA: SE DEBERÁ ANOTAR LOS PORCENTAJES, LAS CANTIDADES Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO QUE LE CORRESPONDE A LA

EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO, SEMANALMENTE.



Página 42 de 103


PROGRAMA SEMANAL RESUMEN DE INMUEBLES O PARTIDAS


CLAVE CONCEPTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA …(N) % (PORCENTAJE)

(REPRESENTACIÓN GRAFICA)

% (PORCENTAJE) (REPRESENTACIÓN

GRAFICA)


GRAFICA)


NOTA: SE DEBERÁ ANOTAR LOS PORCENTAJES Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO QUE LE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE CADA

CONCEPTO, SEMANALMENTE.



Página 43 de 103

DOCUMENTO AIV.2


PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO PARA LA UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (HORAS ACTIVAS)





GRAFICA)


GRAFICA)






Página 44 de 103

DOCUMENTO AIV.3


PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO PARA LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES




GRAFICA)

% (PORCENTAJE)


GRAFICA)

% (PORCENTAJE)


GRAFICA)


NOTA: SE DEBERÁ ANOTAR LOS PORCENTAJES, LAS CANTIDADES Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO QUE LE CORRESPONDE A LA

EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO, SEMANALMENTE.



Página 45 de 103

DOCUMENTO AIV.4


PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL OBRERO EXPRESADO EN JORNADAS





GRAFICA)


GRAFICA)






Página 46 de 103

DOCUMENTO AIV.5


PROGRAMA SEMANAL CALENDARIZADO DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EXPRESADO EN JORNADAS





GRAFICA)


GRAFICA)






Página 47 de 103

DOCUMENTO AV

PROPUESTA TÉCNICA

AV PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS: AV.1 PARA EL CASO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS CONJUNTAS: MANIFESTACIÓN DE

LAS PARTES DE LA OBRA QUE CADA PERSONA FÍSICA O MORAL EJECUTARA Y LA MANERA EN QUE CUMPLIRÁ SUS OBLIGACIONES, ASÍ COMO LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA Y LA DECLARACIÓN DE OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO.

AV.2 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE NO SUBCONTRATARA NINGUNA DE LAS PARTES DE LA OBRA.



Página 48 de 103

DOCUMENTO AV.1

(PARA EL CASO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA CONJUNTA)

Para efectos del penúltimo párrafo del artículo 47 de la Ley, la formalización de las asociaciones de personas físicas o morales para fines financieros o para fines de complementación técnica en la ejecución de los trabajos que se comprometan, debe realizarse mediante acta notarial en la que se establezcan los compromisos de cada participante en la asociación, tanto financiera como técnica, delimitando los compromisos de cada una, nombrando como representante al de mayor capacidad financiera, quien debe haber sido el proponente. El representante de la asociación, conforme al acta notarial, debe ser quien firme el contrato con la Administración Pública, en los plazos establecidos en el artículo 47 de la Ley. En lo sucesivo, no será necesario formar una nueva empresa para estos efectos.

(PARA EL CASO DE NO ASOCIACIÓN)


Ciudad de México a __ de ______ de ____

Asunto: Manifestación de NO ASOCIACIÓN. (REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la empresa que represento (RAZÓN SOCIAL) no se asociará con persona física o moral alguna, para la ejecución de la presente Obra Pública. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 49 de 103

DOCUMENTO AV.2


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Manifestación de NO SUBCONTRATACIÓN.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que NO SUBCONTRATARÉ total o parcialmente los trabajos que se ejecutarán, para el cumplimiento del contrato de Obra Pública. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 50 de 103

DOCUMENTO AVI

PROPUESTA TÉCNICA

AVI DE LA CAPACIDAD TÉCNICA DEL LICITANTE: AVI.1 CURRÍCULUM VITAE DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA ORGANIZACIÓN DEL

CONCURSANTE, DESTACANDO AQUELLOS SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LICITACIÓN (ANEXANDO CARÁTULAS DE CONTRATOS, ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ETC.).

AVI.2 CURRÍCULUM VITAE DEL PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO QUE PARTICIPARÁ EN LOS TRABAJOS, DESTACANDO LA EXPERIENCIA EN ACTIVIDADES SIMILARES A LOS DEL OBJETO DE LICITACIÓN;

AVI.3 RELACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA OBRA, QUE TENGAN CELEBRADOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O CON PARTICULARES, Y SU ESTADO DE AVANCE DE EJECUCIÓN A LA FECHA DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA TÉCNICA REQUERIDA;

AVI.4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, DE LA FORMA EN QUE EL CONCURSANTE VA A REALIZAR LOS TRABAJOS, EN DONDE INCLUYA LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN ENFOCADO A ASEGURAR LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS.



Página 51 de 103

DOCUMENTO AVI.3


RELACIÓN DE CONTRATOS EN VIGOR

DEPENDENCIA No. DE CONTRATO

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

MONTO CONTRATADO

AVANCE %

DIRECCIÓN DEL CONTRATANTE

NOMBRE, CARGO Y TEL. DE QUIEN DÉ INFORMACIÓN A

ESTE RESPECTO




Página 52 de 103

DOCUMENTO AVII

PROPUESTA TÉCNICA

AVII OTROS DATOS: AVII.1 UN INFORME SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN VIII. INCISO A) DE LA

LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, “EN EL CASO DE OBRA, SE ELABORARÁ UN INFORME, DESTACANDO LOS CASOS EN QUE HAN CONTRIBUIDO CON CAMBIOS EN PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE A REDUCCIÓN EN TIEMPOS DE EJECUCIÓN, Y ECONOMÍAS EN LOS COSTOS ESTIMADOS”, (TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES RECIENTEMENTE CONSTITUIDAS, O EN EL CASO DE QUE HAYAN MODIFICADO O AMPLIADO SU OBJETO SOCIAL, EL INFORME SERÁ PREPARADO DESTACANDO LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE SUS INTEGRANTES EN RELACIÓN CON LOS ASPECTOS MENCIONADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR).

AVII.2 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL DOMICILIO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y, EN SU CASO, DEL CONTRATO RESPECTIVO, MISMO QUE SERVIRÁ PARA PRACTICAR LAS NOTIFICACIONES AUN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, LAS QUE SURTIRÁN TODOS SUS EFECTOS LEGALES MIENTRAS NO SE SEÑALEN OTROS; DEBERÁ MANIFESTAR TAMBIÉN: TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y/O CUALQUIER OTRO MEDIO DE LOCALIZACIÓN DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, (ANEXAR COPIA DEL COMPROBANTE DE DOMICILIO).



Página 53 de 103

DOCUMENTO AVII.2


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Notificación de Domicilio.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que el domicilio dentro de La Ciudad de México, para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo; mismo que servirá para practicar las notificaciones aun las de carácter personal, las que surtirán todos sus efectos legales mientras no se señale otro; es el siguiente: ______________________________________________________________________________________. Anexo comprobante de domicilio de (CFE, SACMEX, RECIBO TELEFÓNICO, ETC.), actualizado. Números telefónicos: ______________________________. Correo electrónico: _______________________________. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 54 de 103

DOCUMENTO AVIII

PROPUESTA TÉCNICA

AVIII MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DEL MANEJO Y USO QUE DARÁ A LOS MATERIALES PRODUCTO TANTO DE DEMOLICIÓN COMO DE EXCAVACIÓN, EL CUAL CONTENDRÁ LOS SIGUIENTES PUNTOS:

NOMBRE Y UBICACIÓN DEL SITIO DONDE SE RECIBIRÁN LOS RESIDUOS DE LA OBRA

PRESENTANDO CARTA COMPROMISO DE LA RECEPCIÓN Y TIPO DE MATERIALES QUE RECIBE EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL, EL CUAL DEBE CONTAR CON AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SEDEMA) (EL SITIO DE TIRO MANIFESTADO POR EL LICITANTE, NO SERÁ SUJETO A CAMBIO POR NINGÚN MOTIVO). LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

CUOTAS A PAGAR POR RECEPCIÓN DE MATERIALES. (PRODUCTO DE DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y/O DE FRESADO).

DISTANCIAS DE RUTAS DEL ACARREO SELECCIONADO, (INCLUIR CROQUIS). EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DEBERÁ ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 34 KILÓMETROS, POR LO CUAL DEBERÁ DE CONSIDERAR UN TIRO DENTRO DE ESTE PERÍMETRO.

TIPO DE MATERIAL QUE RECIBE EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL SELECCIONADO. LAS ÁREAS PARA SELECCIÓN Y ALMACENAJE DE MATERIALES QUE PUEDEN

EMPLEARSE EN LA MISMA OBRA.



Página 55 de 103

DOCUMENTO AIX

PROPUESTA TÉCNICA

AIX MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES: AIX.1 MANIFESTACIÓN POR ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERESES, EN FORMATO LIBRE,

(DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, ASÍ COMO MANIFESTAR LOS NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS INDICADOS).



Página 56 de 103

DOCUMENTO AIX.1


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Manifestación de NO CONFLICTO DE INTERESES.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra de (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía, y en términos de lo dispuesto en las Políticas de actuación para cumplir los valores y principios que rigen al servidor público y para prevenir la existencia de conflicto de intereses, manifiesto bajo protesta de decir verdad que ni su servidor ni el personal de la empresa que represento (RAZÓN SOCIAL), se encuentran en los supuestos de impedimentos legales correspondientes, ni inhabilitados o sancionados por la Contraloría General de la ciudad de México, por la Secretaria de la Función Pública de la Administración Pública Federal o autoridades competentes de los Gobiernos de las entidades federativas o municipios. Y que para prevenir y evitar la configuración de conflicto de intereses, manifiesto bajo protesta de decir verdad que los socios, directivos, accionistas, administradores, comisarios y demás personal de procesos de ventas, comercialización, relaciones públicas o similares, no tienen ni han tenido en el último año, relación personal, profesional, laboral, familiar o de negocios con las personas servidoras públicas que a continuación se relacionan, incluyendo a sus superiores jerárquicos que tengan atribuciones aun y cuando no participen:

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CARGO C. Néstor Núñez López Alcalde en Cuauhtémoc Ing. Arq. Blanca Estela Cuevas Manjarrez Directora General de Obras y Desarrollo Urbano Ing. Arq. Juana Celaya Castillo Directora de Obras Públicas Arq. Ignacio Baltazar Samayoa Subdirector de Contratos Arq. José Oscar Álvarez Palmerin Subdirector de Obras Públicas C. Dulce Airyd Márquez Pedroza J.U.D. de Concursos, Contratos y Estimaciones Ing. Arq. Arturo Ceballos Morales J.U.D. de Control de Avance Físico y Financiero C. Cesar Luis Ruíz Gómez J.U.D. de Catálogos de Conceptos y Precios Unitarios Ing. Isaac Israel Aguilar Molina J.U.D. de Supervisión Interna de Obras por Contrato




Página 57 de 103

DOCUMENTO BI

PROPUESTA ECONÓMICA

BI GARANTÍA DE SERIEDAD: BI.1 GARANTÍA DE SERIEDAD Y CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA COMPLETA,

(DEBERÁ TENER EL IVA).

• LA GARANTÍA DE SERIEDAD DEBE ESTAR FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.

• LA GARANTÍA DEBE SER EXPEDIDA A FAVOR DEL GCDMX/SECRETARÍA DE FINANZAS/TESORERÍA DEL GCDMX.

• LA GARANTÍA PODRÁ CONSTITUIRSE MEDIANTE CHEQUE CRUZADO CON CARGO A SU CUENTA, EXPEDIDO POR INSTITUCIÓN BANCARIA NACIONAL O FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA.



Página 58 de 103

ESTE ESCRITO DEBERÁ PRESENTARSE AL PRINCIPIO DENTRO DEL SOBRE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Constancia de entrega de la Propuesta Económica.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO ALCALDÍA CUAUHTÉMOC P R E S E N T E La empresa (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA LICITANTE), “hace entrega de un sobre que contiene, la propuesta económica en forma inviolable, para la revisión correspondiente”, del concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 59 de 103

DOCUMENTO BI.1


CHEQUE DE GARANTÍA Razón social _______________________________________________________________________________ Concurso No.: ______________________________________________________________________________ Relativo a: (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO) _________________________________________________________________________________ Para garantizar la seriedad en el Concurso, se presenta el Cheque No. ____________, del Banco ______________________, con un importe de $ __________, que corresponde al ___% de la propuesta, (de acuerdo al Lineamiento Primero de estas Bases de Licitación).

ENGRAPAR CHEQUE CRUZADO, O ANEXAR DOCUMENTO




Página 60 de 103


Ciudad de México a __ de ______ de ____

CARTA COMPROMISO

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN CUAUHTÉMOC. P R E S E N T E

Con relación al concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO). Sobre el particular, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), por mi propio derecho, a nombre y representación de la empresa (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA LICITANTE).

Manifiesto que, oportunamente se recogió el pliego de requisitos, relativo al presente concurso, y que en base a estos se ha tomado debida nota de los lineamientos, especificaciones genéricas y particulares del proyecto descritos en las bases, términos de referencia y catálogo de conceptos, apegándonos a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal y su Reglamento, así como a las Normas de Construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México y las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos en materia de Obra Pública.

Por lo que, se acepta íntegramente que los requisitos contenidos en el citado pliego rigen en lo conducente al concurso indicado y demás actos que de él se deriven; y tomando en cuenta lo antes manifestado, se presenta la propuesta de obra respectiva, por un importe de:

IMPORTE: $ (cantidad con letra) 16% I.V.A.: $ (cantidad con letra)

TOTAL: $ (cantidad con letra)

Sin otro particular por el momento, lo saludo.

A T E N T A M E N T E




Página 61 de 103

DOCUMENTO BII


BII ANÁLISIS DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS:

BII.1 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN EL CASO DE OBRA PÚBLICA, DE LOS

CONCEPTOS SOLICITADOS, ESTRUCTURADOS EN COSTO DIRECTO, FACTOR DE PRESTACIONES, INDIRECTO INTEGRADO (COSTO INDIRECTO, FINANCIAMIENTO, UTILIDAD) Y CARGOS ADICIONALES, CONSIDERADO EL PROCEDIMIENTO DE RENDIMIENTOS.

BII.2 RELACIÓN Y CANTIDADES DE TODOS LOS RECURSOS A UTILIZAR TALES COMO: MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, INCLUYENDO IMPORTES PARCIALES Y TOTALES, DE PREFERENCIA POR ORDEN ALFABÉTICO (EXPLOSIÓN DE INSUMOS).



Página 62 de 103

DOCUMENTO BII.1



HOJA:

FECHA:

CLAVE :

UNIDAD:

P.U.

FORMULO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO

SUBTOTALCLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO

SUBTOTAL

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO

SUBTOTAL

-$ INDIRECTO INTEGRADO % -$

-$ CARGOS ADICIONALES % -$

-$

SUBTOTAL

PRECIO UNITARIO

B.II.1 ANALISIS DE PRECIO UNITARIOCONCEPTO DE TRABAJO:

IMPORTE

IMPORTE

OBSERVACIONES:

IMPORTE

COSTO DIRECTO



Página 63 de 103

DOCUMENTO BIII


BIII EN ESTE CASO DE CONTRATOS A BASE DE PRECIOS UNITARIOS CONTENDRÁ:

BIII.1 RELACIÓN DE SALARIOS A UTILIZAR POR CADA CATEGORÍA, CON EL ANÁLISIS DEL

FACTOR DE SALARIO REAL POR CATEGORÍA O POR PROMEDIO PESADO, ANEXANDO SU ANÁLISIS Y COPIA DE FACTOR DE RIESGO DE TRABAJO EMITIDO POR EL I.M.S.S.

BIII.2 RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS A UTILIZAR DE CADA EQUIPO Y MAQUINARIA, ANEXANDO EL ANÁLISIS DE COSTO HORARIO DE CADA EQUIPO.

BIII.3 TODOS LOS ANÁLISIS DE CONCEPTOS BÁSICOS NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PRECIO UNITARIO.

BIII.4 ANÁLISIS PARA LA DETERMINACIÓN DEL COSTO INDIRECTO REPRESENTADO EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO.

BIII.5 ANÁLISIS DEL FACTOR DE FINANCIAMIENTO. BIII.6 FACTOR DE UTILIDAD, (PROPUESTA POR EL CONCURSANTE, ARTÍCULO 40 FRACCIÓN

IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL). BIII.7 FACTOR INTEGRADO, (INDIRECTO, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD). BIII.8 CARGOS ADICIONALES.



Página 64 de 103

DOCUMENTO BIII.1


RELACIÓN DE SALARIOS A UTILIZAR POR CADA CATEGORÍA CON EL FACTOR DE SALARIO REAL

MANO DE OBRA PRESENTACIONES

CATEGORÍA SALARIO NOMINAL $ FACTOR DE SALARIO SALARIO REAL $




Página 65 de 103


SOPORTES SSM SM P r e s t a c i o n e s Art. Ley Días Part en t x u Días Part en t x u

Cálculo de días pagados realmente al año Salario mínimo en el D.F. Cotización diaria = Salario Nominal (SN) Incluye prestaciones de LFT (1) Días pagados según disposiciones de la LFT (2) Para obtener Salario integrado (SI) = Base de Cotización (SB) Al que se le agregan: Días pagados según disposiciones de LSS (1) (SB) (SSM) (SM) Días pagados por otras razones Obligaciones Para obtener Días totales pagados con prestaciones LFT (2) LSS (1)

Resolución CNSM

82

80 87

84

27

106, fracc. I 106, fracc. II

19 tansit

25

107, fracc I y II

147 168, fracc. I 168, fracc. II

73,74 211,212

136

179

LFT LFT LFT ALFT LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LSS LFT CF

P r o d u c t i v i d a d Cálculo de días laborados realmente al año Días no laborados según disposición de la LFT (1) Días laborados realmente sin prestaciones LFT (1)

69 74

76,78 79,81

LFT LFT LFT LFT

FACTOR DE SALARIO REAL = Fact. Prest. X Fact. Product. LSS: Ley del Seguro Social SSM: Salario Superior al Mínimo LFT: Ley Federal del Trabajo SB: Salario Base CF: Código Financiero del D.F. ISN: Impuesto sobre Nóminas

Prima Vacacional 0.25 x 6 días Aguinaldo 15 días

Enfermedades y Maternidad Prestaciones en especie

Enfermedades y Maternidad Prestaciones en especie para pensionados y sus beneficiarios

Enfermedades y Maternidad Prestaciones en dinero

Invalidez y vida Retiro (SAR ò FAR) Cesantía en edad avanzada y vejez Riesgos de trabajo, clase V Guarderías y prestaciones sociales

INFONAVIT 5%

ISN (Debe considerarse de la utilidad del contratista)

Séptimos días 3657 ò 3667 No laborados por la ley (6 días) Vacaciones (6 días)

Días calendario



Página 66 de 103

DOCUMENTO BIII.2


RELACIÓN DE COSTO HORARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

COSTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONCURSO: _______________________ OBRA: ________________________________________ NOMBRE Y CAPACIDAD COSTO HORARIO




Página 67 de 103




Página 68 de 103




Página 69 de 103

DOCUMENTO BIII.4





Página 70 de 103

DOCUMENTO BIII.5


La matriz del cálculo de financiamiento sobre el precio de venta será la representada en el siguiente cuadro que contendrá los renglones y columnas señalados a continuación:

MATRIZ DE CÁLCULO DE FINANCIAMIENTO

DATOS PRECIO DE VENTA = $ (EN MILES) TASA INTERÉS %

CONCEPTO MESES

INGRESOS 1 2 (N…) ESTIMACIONES TOTAL DE INGRESOS EGRESOS INDIRECTOS FIANZAS GASTOS CONTRACTUALES GASTOS DE OFICINA DE CAMPO GASTOS DE OFICINA CENTRAL SALARIOS GASTOS VARIOS DIRECTOS GASTOS DIRECTOS TOTAL DE EGRESOS INGRESOS - EGRESOS INGRESOS – EGRESOS ACUMULADOS GASTO ( - ) o PRODUCTO ( + ) FINANCIERO




Página 71 de 103

DOCUMENTO BIII.7


COSTOS INDIRECTOS GASTOS DE OFICINA CENTRAL Y DE OBRA

INTEGRACIÓN

1. GASTOS DE OFICINA CENTRAL / P.V. (%) A

2. GASTOS DE OBRA / P.V. (%) B

3. FIANZAS Y SEGUROS / P.V. (%) 0.338 APROX.

COSTO INDIRECTO / P.V. (%) A + B + 0.338 = C

FINANCIAMIENTO / (%) P.V. D

UTILIDAD / (%) P.V. E

COSTOS (IND. + FIN. + UTIL.) (%) C + D + E = F

PRECIO DE VENTA (%) 100

COSTO DIRECTO (%) ( 100 – F )

FACTOR IND. / DIR. (%) 1 + [ C / ( 100 – F ) ]




Página 72 de 103

DOCUMENTO BIII.8


EXPRESIÓN PARA EL CÁLCULO DE CARGOS ADICIONALES

en donde: C’AD es el porcentaje de cargos adicionales totales

CAD es la suma de cargos adicionales sobre el precio de venta que se establezca con el Código Financiero u otros ordenamientos.


100-ΣCAD

ΣCAD C’AD



Página 73 de 103

DOCUMENTO BIV


BIV PROGRAMAS SEMANALES CALENDARIZADOS CON MONTOS, DE:

BIV.1 LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (DEBERÁ PRESENTARSE UN PROGRAMA GENERAL

DE LA EJECUCIÓN DE TODOS LOS CONCEPTOS DE TRABAJO Y UN PROGRAMA DE RESUMEN POR INMUEBLES O PARTIDAS).

BIV.2 LA UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.2), EN EL CASO DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A QUE SE REFIERA, SERÁN LOS QUE SE UTILIZARÁN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, Y LOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

BIV.3 LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.1). BIV.4 LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL OBRERO EN LA FORMA Y TÉRMINOS SOLICITADOS

(DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.3). BIV.5 LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL, ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS,

RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN, TÉCNICO, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS; EN FORMA Y TÉRMINOS SOLICITADOS (DE ACUERDO AL LISTADO DEL DOCUMENTO AIII.4).



Página 74 de 103

DOCUMENTO BIV.1


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS


CLAVE CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD IMPORTE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA …(N) % (PORCENTAJE)

00.000(CANTIDAD)

$ (IMPORTE) (REPRESENTACIÓN

GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)

00.000(CANTIDAD)


GRÁFICA)

MONTO PARCIAL

MONTO ACUMULADO


NOTA: SE DEBERÁ ANOTAR LOS PORCENTAJES, LAS CANTIDADES, EL MONTO Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO QUE LE

CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO, SEMANALMENTE.



Página 75 de 103


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES RESUMEN DE INMUEBLES O PARTIDAS


CLAVE CONCEPTO SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA …(N) % (PORCENTAJE)


GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)

MONTO PARCIAL MONTO ACUMULADO


NOTA: SE DEBERÁ ANOTAR LOS PORCENTAJES, EL MONTO Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO QUE LE CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN

DE CADA CONCEPTO, SEMANALMENTE.



Página 76 de 103

DOCUMENTO BIV.2


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE LA UTILIZACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PERMANENTE




GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)







Página 77 de 103

DOCUMENTO BIV.3


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES



00.000(CANTIDAD) $ (IMPORTE)

(REPRESENTACIÓN GRÁFICA)

% (PORCENTAJE) 00.000(CANTIDAD)


GRÁFICA) MONTO PARCIAL

MONTO ACUMULADO


NOTA: SE DEBERÁ ANOTAR LOS PORCENTAJES, LAS CANTIDADES, EL MONTO Y LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PLAZO QUE LE

CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE CADA CONCEPTO, SEMANALMENTE.



Página 78 de 103

DOCUMENTO BIV.4


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALMENTE DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL OBRERO


CATEGORÍA No. DE PERSONAS UNIDAD IMPORTE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA …(N)

% (PORCENTAJE) $ (IMPORTE)












Página 79 de 103

DOCUMENTO BIV.5


PROGRAMA DE MONTOS SEMANALES DE LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO


CATEGORÍA No. DE PERSONAS UNIDAD IMPORTE SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA …(N)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)

% (PORCENTAJE)


GRÁFICA)







Página 80 de 103

DOCUMENTO BV


BV CATÁLOGO DE CONCEPTOS: BV.1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR PARTIDAS, CON UNIDADES DE MEDICIÓN,

CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS, IMPORTES PARCIALES Y MONTO DEL PRESUPUESTO; EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS DEBERÁ PRESENTARSE PRECISAMENTE EN EL FORMATO PROPORCIONADO EN LAS BASES POR “LA ALCALDÍA” SIN MODIFICACIÓN ALGUNA CON LA EXCEPCIÓN DE QUE TODAS SUS HOJAS DEBERÁN CONTENER LA RAZÓN SOCIAL DEL CONCURSANTE, FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y, EN SU CASO, LOGOTIPO DE LA EMPRESA.



Página 81 de 103

DOCUMENTO BVI


BVI CD. DE INFORMACIÓN: BVI.1 ANEXAR LA UNIDAD CD. QUE CONTENGA LOS FORMATOS, DOCUMENTACIÓN Y

ARCHIVOS QUE COINCIDAN CON LA INFORMACIÓN IMPRESA A PARTIR DEL DOCUMENTO BII AL DOCUMENTO BV.



Página 82 de 103

DOCUMENTO BVII


BVII BASES DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CROQUIS Y MODELO DE CONTRATO, PROPORCIONADOS POR LA ALCALDÍA:

BVII.1 CARTA DE CONOCIMIENTO DE HABER TOMADO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LAS

BASES, TÉRMINOS DE REFERENCIA Y DE ACEPTACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CROQUIS Y MODELO DEL CONTRATO. SE DEBERÁN PRESENTAR LAS BASES DE CONCURSO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CROQUIS Y MODELO DE CONTRATO, IMPRESOS Y FIRMADOS.



Página 83 de 103

DOCUMENTO BVII.1


Ciudad de México a __ de ______ de ____ Asunto: Carta de Conocimiento.

(REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA) DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, EN CUAUHTÉMOC. P R E S E N T E La empresa (NOMBRE DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA LICITANTE), manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ha tomado en cuenta los requisitos de las bases, términos de referencia y de aceptación de catálogo de conceptos, croquis y modelo del contrato, del concurso No. (No. DE LICITACIÓN), referente a la obra (TRANSCRIBIR LA DESCRIPCIÓN DE OBRA DE LAS BASES DE CONCURSO), ubicada dentro del perímetro de la Alcaldía. Sin otro particular por el momento, lo saludo. A T E N T A M E N T E ______________________________________ (REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA)



Página 84 de 103

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECCIÓN DE CONTRATOS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y

TIEMPO DETERMINADO, REGIDO POR LA “LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL”

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

NUMERO DE CONTRATO:

FECHA DE CONTRATACIÓN:

R. F. C. DE LA EMPRESA:

NUMERO DE CONCURSO:

FECHA DE FALLO:

DOMICILIO FISCAL:

MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN (LOCAL): LICITACIÓN PÚBLICA (XX) INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONCURSANTES ( ) ADJUDICACIÓN DIRECTA ( )

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: UBICACIÓN:

CLAVE PRESUPUESTARIA

A S SB UR FI F SF AI FF FG FE AD OR PTDA TG DI DG PY

No. DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:

IMPORTE DEL CONTRATO: $

IMPORTE DE ANTICIPO PARA INICIO: $

I. V. A. (16%): $

IMPORTE DE ANTICIPO P/MATERIAL Y EQUIPO: $

IMPORTE TOTAL: $

IMPORTE TOTAL DE ANTICIPO: $

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:



Página 85 de 103

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR CONDUCTO DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, REPRESENTADA POR EL «ALCALDE_CUAUHTÉMOC» A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ALCALDÍA” Y POR LA OTRA PARTE «EMPRESA_GANADORA» REPRESENTADA POR EL «REPRESENTANTE», EN SU CARÁCTER DE «CARGO», A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”. LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

D E C L A R A C I O N E S : I.- “LA ALCALDÍA” POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: I.1.- QUE ES UN ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 122 APARTADO A) FRACCIÓN VI INCISO a) DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ARTÍCULOS 52 Y 53 APARTADO A) INCISO 12 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y LOS ARTÍCULOS 1, 3, 16, 20 FRACCIÓN XII, 29 FRACCIÓN II, 30, 40 Y 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; REPRESENTADO POR EL «ALCALDE_CUAUHTÉMOC», QUIEN OCUPA EL CARGO DE ALCALDE EN CUAUHTÉMOC EN LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SE DESPRENDE DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ DE LA ELECCIÓN PARA LA ALCALDÍA, EXPEDIDA POR EL CONSEJERO PRESIDENTE DE CABECERA DE DEMARCACIÓN DEL INSTITUTO ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN TOMADA EN SESIÓN DE FECHA «FECHA_SESION». I.2.- QUE EL PROCEDIMIENTO PARA EL CONCURSO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, SE LLEVÓ A CABO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 29, 30 Y 33 QUE ESTABLECE “EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS, LAS PROPUESTAS COMPLETAS SE HARÁN POR ESCRITO Y SE ENTREGARÁN EN UN SOBRE ÚNICO CERRADO Y FIRMADO DE MANERA QUE DEMUESTREN QUE NO HA SIDO VIOLADO ANTES DE SU APERTURA, EL QUE CONTENDRÁ POR SEPARADO LA PROPUESTA TÉCNICA Y LA PROPUESTA ECONÓMICA”, LOS CUALES SE PRESENTARÁN DE ACUERDO A LAS BASES DEL CONCURSO. I.3.- QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, LA SUBSECRETARÍA DE EGRESOS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AUTORIZÓ LOS RECURSOS DE INVERSIÓN CORRESPONDIENTES CON EL OFICIO NÚMERO «No_OFICIO_INVERSION» DE FECHA «FECHA_OFICIO_INVERSION» Y POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE ESTA ALCALDÍA SE REMITE LAS SUFICIENCIAS CON OFICIO NÚMERO «No_OFICIO_AUTORIZACIÓN_SUFICIENCIA» DE FECHA «FECHA_OFICIO_AUTORIZACIÓN_SUFICIENCIA». CON NÚMERO DE ACTIVIDAD INSTITUCIONAL «AI» Y AFECTACIÓN A LA PARTIDA PRESUPUESTAL CLAVE «PDA». I.4.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN LAS CALLES DE ALDAMA Y MINA S/N, COLONIA BUENAVISTA, ALCALDÍA CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, C.P. 06350, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. I.5.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE ASIGNA A “EL CONTRATISTA” «EMPRESA_GANADORA», A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS «FUNDAMENTO_LEGAL», CON CLAVE DE CONCURSO «No_CONCURSO»; CON FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA (SOBRE ÚNICO) «FECHA_APERTURA» Y FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA «FECHA_FALLO», DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 39, 40 Y 41 DE LA LEY EN COMENTO. I.6.- QUE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO “EN EL ACUERDO POR EL QUE SE FIJAN POLÍTICAS DE ACTUACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE SE SEÑALAN, PARA CUMPLIR LOS VALORES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL SERVICIO PÚBLICO Y PARA PREVENIR LA EXISTENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES”, PUBLICADAS EN LA GACETA OFICIAL DEL ENTONCES DISTRITO FEDERAL DE FECHA 23 DE JULIO DE 2015. SE HIZO DEL CONOCIMIENTO DE LOS



Página 86 de 103

LICITANTES, EL NOMBRE Y CARGO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE CUENTAN CON ATRIBUCIONES PARA LA ATENCIÓN O RESOLUCIÓN DEL TEMA, MATERIA, ACTOS O PROCEDIMIENTO DE ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, INCLUYENDO A SUS SUPERIORES JERÁRQUICOS QUE TENGAN ATRIBUCIONES AUN Y CUANDO NO PARTICIPEN:

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO CARGO ALCALDE EN CUAUHTÉMOC DIRECTORA GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS SUBDIRECTOR DE CONTRATOS SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS J.U.D. DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES J.U.D. DE CONTROL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO J.U.D. DE CATÁLOGOS DE CONCEPTOS Y PRECIOS UNITARIOS J.U.D. DE SUPERVISIÓN INTERNA DE OBRAS POR CONTRATO

II.- “EL CONTRATISTA” POR MEDIO DE SU REPRESENTANTE, DECLARA: II.1.- QUE ACREDITA LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MEXICANA «EMPRESA_GANADORA» CON «ACTA_CONSTITUTIVA», INSCRITA «FOLIO_MERCANTIL», CUYO OBJETO SOCIAL ES: «OBJETO_SOCIAL», ENTRE OTROS. II.2.- QUE EL «REPRESENTANTE», ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO «CARGO» DE LA EMPRESA «EMPRESA_GANADORA» Y QUE CUENTA CON PODERES AMPLIOS Y SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO Y OBLIGAR A SU REPRESENTADA EN LOS TÉRMINOS DE LOS MISMOS, CON EL TESTIMONIO DE «ACTA_REPRESENTANTE», INSCRITA «FOLIO_MERCANTIL»; MANIFESTANDO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DICHA PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, LIMITADA, NI MODIFICADA EN FORMA ALGUNA. II.3.- HABERSE CONSTITUIDO CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LA NACIÓN MEXICANA TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO, FORMALIZADO A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS «FUNDAMENTO_LEGAL». II.4.- QUE ESTA DADO DE ALTA EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO CON CLAVE: «RFC_EMPRESA». II.5.- QUE ESTA LEGITIMADO PARA CONTRATAR Y REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, COMO SE ACREDITA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: ALTA ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SU CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL, ASÍ COMO EL REGISTRO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL E INFONAVIT, CURRÍCULUM DE LA EMPRESA Y DE SUS PRINCIPALES EJECUTIVOS Y DIRECTIVOS, ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CON BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018, AUDITADO Y AVALADO POR CONTADOR PÚBLICO EXTERNO, ANEXANDO COPIA DE CÉDULA PROFESIONAL, DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2018, Y LAS DECLARACIONES PARCIALES QUE CORRESPONDEN A LA FECHA DEL CONTRATO, DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO FISCAL 2019, RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO PROPIO Y RENTADO EN SU CASO Y CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE REGISTRO DE CONCURSANTE No. «No_REGISTRO_GDF», EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.



Página 87 de 103

II.6.- QUE LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SE LE ASIGNA A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS «FUNDAMENTO_LEGAL», CON CLAVE DE CONCURSO «No_CONCURSO»; CON FECHA DE APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA (SOBRE ÚNICO) «FECHA_APERTURA» Y FALLO DE ADJUDICACIÓN DE FECHA «FECHA_FALLO», DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 39, 40 Y 41 DE LA LEY EN COMENTO. II.7.- QUE DECLARA COMO DOMICILIO DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL ESTABLECIDO EN: «DOMICILIO_NOT_CDMX», MISMO QUE ACREDITA CON UN RECIBO RECIENTE DE «COMPROBANTE_DOMICILIO», EL CUAL SEÑALA PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS QUE SE DERIVEN DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN, Y EN SU CASO NOTIFICACIONES DE CARÁCTER PERSONAL EN GENERAL, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. II.8.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y SE OBLIGA A ACATAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO; LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS; LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA; EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LO QUE HACE A LA OBRA PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019 Y TODA LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ COMO LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE CONCURSO, LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SIRVIERON DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE CORRESPONDEN AL PRESENTE CONTRATO. II.9.- QUE HA INSPECCIONADO EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS Y CADA UNO DE LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, ACEPTANDO LAS CONDICIONES Y LIMITACIONES EXISTENTES, ASÍ COMO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. II.10.- QUE CONOCE EL CONTENIDO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS, QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO Y SE OBLIGA A CUMPLIRLOS CONFORME A LOS MISMOS. II.11.- QUE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NINGUNA DE LAS PERSONAS FÍSICAS QUE INTEGRAN LA EMPRESA DESEMPEÑA CARGO, EMPLEO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO Y QUE NO SE ENCUENTRAN INHABILITADOS POR DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES ANTERIORES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; EN CASO CONTRARIO, EL CONTRATO RESULTA INEFICAZ Y NO SERÁ SUSCEPTIBLE DE SER CONVALIDADO POR PRESCRIPCIÓN NI POR RATIFICACIÓN Y SE DARÁ AVISO A LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. II.12.- QUE EN RELACIÓN A LA DECLARACIÓN I.6. DE ESTE CONTRATO PRESENTÓ, DURANTE EL PROCESO DE LA APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA (SOBRE ÚNICO), MANIFESTACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES. II.13.- QUE MANIFIESTA, QUE ESTA AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TAL COMO LO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 58 Y 69 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 51 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO. III.- LAS PARTES, DECLARAN: “ÚNICO”.- QUE AMBAS PARTES SE OBLIGAN Y ACEPTAN QUE, LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO, SUS ANEXOS Y, EN EL CASO DE OBRA, LA BITÁCORA DE LOS TRABAJOS, SON INSTRUMENTOS QUE VINCULAN A LAS PARTES EN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y DEMÁS PRECEPTOS APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA EXPEDIDAS POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO



Página 88 de 103

Y TODA LA NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE APLICABLE; FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO; SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

C L Á U S U L A S : PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA ALCALDÍA” PACTA CON “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTES EN «OBRA», Y ÉSTE ULTIMO SE OBLIGA A EJECUTARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN. EL ALCANCE DE LA BITÁCORA RELATORA Y DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SU CONTENIDO, SERÁ CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, AL PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y A SUS PROGRAMAS, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS LEGALES Y NORMAS VIGENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS. SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. EL MONTO DEL CONTRATO ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $«MONTO_SIN_IVA» («MONTO_SIN_IVA_CON_LETRA») MÁS LA CANTIDAD DE $«MONTO_IVA» («MONTO_IVA_CON_LETRA») CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, HACIENDO UN MONTO TOTAL DE $«MONTO__TOTAL» («MONTO_TOTAL_CON_LETRA»). EL IMPORTE ANTERIOR DEBERÁ ESTIMARSE DE ACUERDO AL MONTO QUE CORRESPONDA A CADA UNA DE LAS CLAVES PRESUPUESTALES Y/O FRENTES DE OBRA, COMO CORRESPONDE A CONTINUACIÓN:

CLAVE PRESUPUESTAL FRENTE DE OBRA IMPORTE CON IVA

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO TENDRÁN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE «PLAZO_EN_DIAS» DÍAS CALENDARIO Y “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIARLOS EL DÍA «FECHA_DE_INICIO» Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA «FECHA_DE_TERMINO», DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA SEÑALADO EN SU PROPUESTA Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “LA ALCALDÍA” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”, LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. QUINTA.- ANTICIPOS. PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, “LA ALCALDÍA” NO OTORGARÁ ANTICIPOS. SEXTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES EN LA OBRA.



Página 89 de 103

“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ASIGNAR ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE (SUPERINTENDENTE QUE FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA) CON CÉDULA PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD COMO ARQUITECTO, INGENIERO O SIMILAR; ENVIANDO UN ESCRITO DE DESIGNACIÓN A “LA ALCALDÍA” DENTRO DE LOS 3 DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO, PERO INVARIABLEMENTE ANTES DE LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS; EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO, ASUMIENDO “EL CONTRATISTA” LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE TODOS LOS ACTOS QUE REALICE DICHA PERSONA. PARA CUALQUIER CAMBIO EN LA DESIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE “EL CONTRATISTA” CON ANTICIPACIÓN DEBERÁ COMUNICARLO POR ESCRITO A “LA ALCALDÍA” Y CONTARÁ CON UN PLAZO DE 10 DÍAS HÁBILES PREVIOS AL CAMBIO PARA INFORMAR Y PRESENTAR POR ESCRITO LA PROPUESTA QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. “LA ALCALDÍA” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO. “LA ALCALDÍA” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN CON ANTERIORIDAD AL INICIO DE LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 62 DE SU REGLAMENTO. SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO. LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN LAS UNIDADES DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, POR PERÍODOS NO MAYORES A 30 DÍAS NATURALES, CON FECHAS DE CORTE LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS 4 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE; DICHA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES DEBERÁ REVISAR, Y EN SU CASO, APROBAR LA ESTIMACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 50 Y 52 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 59 FRACCIÓN I Y 62 FRACCIÓN IX DE SU REGLAMENTO. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS, LAS PARTES TENDRÁN DOS DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISIÓN, EL QUE SERVIRÁ PARA CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS Y EN SU CASO, FIRMAR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE Y PASARLA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN INTERNA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA SU AUTORIZACIÓN E INCORPORACIÓN AL PROCESO DE PAGO. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. DE NO SER POSIBLE CONCILIAR TODAS LAS DIFERENCIAS EN DICHO PLAZO, LAS NO CONCILIADAS SERÁN ELIMINADAS DE LA ESTIMACIÓN PRESENTADA, DEBERÁ, CORREGIRSE ÉSTA, APROBARSE Y AUTORIZARSE, PARA QUE CORRA EL PROCESO DE PAGO DE LA PARTE ACEPTADA Y SE PROCEDA SIMULTÁNEAMENTE A RESOLVER LAS DIFERENCIAS Y DE LO QUE RESULTE, SE PUEDAN CONSIDERAR E INCORPORAR SUS IMPORTES CORRESPONDIENTES EN LA SIGUIENTE O SIGUIENTES ESTIMACIONES. ESTA ÚLTIMA FECHA SERÁ LA QUE SE TOME DE REFERENCIA PARA EL PAGO DE LA ESTIMACIÓN. ESTAS FECHAS SERÁN ANOTADAS EN LA BITÁCORA POR LA RESIDENCIA, ADEMÁS DE LLEVAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL PAGO SE EFECTUARÁ POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, “LA ALCALDÍA” PAGARÁ LAS ESTIMACIONES A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HUBIEREN AUTORIZADO POR LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN DE LA DEPENDENCIA. EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES NO SE CONSIDERARÁ COMO LA ACEPTACIÓN PLENA DE LOS TRABAJOS, YA QUE “LA ALCALDÍA” TENDRÁ DERECHO A RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS Y EN SU CASO, EL PAGO EN EXCESO QUE SE HAYA EFECTUADO.



Página 90 de 103

“EL CONTRATISTA” EN LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA DEBERÁ ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN INHERENTE AL MISMO, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS CORRESPONDIENTES SEÑALADAS EN LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO, CUANDO LA ESTIMACIÓN O LIQUIDACIÓN DE OBRA SE DEVUELVA A “EL CONTRATISTA” PARA SU CORRECCIÓN EL TIEMPO QUE TARDE PARA EL EFECTO, INTERRUMPIRÁ EL TÉRMINO CON EL QUE CUENTA “LA ALCALDÍA” PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE, MISMO QUE HA SIDO ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD EN EL TERCER PÁRRAFO DE ESTA CLÁUSULA. OCTAVA.- GARANTÍAS. TODAS LAS GARANTÍAS QUE DEBAN OTORGARSE SE CONSTITUIRÁN A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. “PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DE ESTE CONTRATO UNA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN TOTAL DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE PUDIERAN OCASIONAR A TERCEROS EN SUS BIENES O PERSONA, DERIVADO DE LAS ACTIVIDADES INHERENTES A LOS TRABAJOS QUE REALICEN, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 47 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, COMPROMETIÉNDOSE A REFRENDARLA TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO. EL MONTO DE LA SUMA ASEGURADA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS, DEBE SER POR EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL CONTRATADO, Y DEBERÁ CONTEMPLAR UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS HASTA LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS POR “LA ALCALDÍA”. POR LO QUE EL PERIODO DE VIGENCIA SERÁ DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL MÁS 50 DÍAS HÁBILES, QUE ES EL TIEMPO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO PARA LLEVAR A CABO LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS TRABAJOS. (DERIVADO DE LOS TIEMPOS DE TRÁMITE DE LA PÓLIZA, SE DEBERÁ PRESENTAR A ESTA DEPENDENCIA EL COMPROBANTE DE INICIO DE DICHO TRÁMITE Y/O UNA CONSTANCIA DE LA MISMA, EMITIDA POR UNA INSTITUCIÓN LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL FIN DE ACREDITAR Y/O JUSTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO POR LA LEY). “EL CONTRATISTA” DEBE CUBRIR EL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL DEDUCIBLE EN CASO DE CUALQUIER EVENTO DE DAÑOS A TERCEROS. “GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO”. PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR ANTE “LA ALCALDÍA” DENTRO DE LOS 10 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, UNA PÓLIZA DE FIANZA POR EL VALOR DEL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE A $«MONTO_GARANTIA» («MONTO_GARANTIA_LETRA»), A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, OTORGADA POR UNA INSTITUCIÓN DE FIANZAS LEGALMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DESDE EL MOMENTO DE INICIO DE LOS TRABAJOS HASTA QUE ESTA SEA SUSTITUIDA POR LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR LOS VICIOS OCULTOS, DEFECTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO “EL CONTRATISTA” NO HUBIESE OTORGADO LA FIANZA RESPECTIVA, “LA ALCALDÍA” PODRÁ DECLARAR RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. PARA EL CASO DE CONVENIO(S) AUTORIZADO(S) POR MONTO Y/O PLAZO PARA EL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE COMPROMETE A PRESENTAR DENTRO DE LOS TIEMPOS Y TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN ESTA CLAUSULA, EL REFRENDO DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y/O GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEGÚN SEA EL CASO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA FECHA DE FIRMA DEL CONVENIO CELEBRADO. “GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS” CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN III Y 58 DE LA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. “EL CONTRATISTA”,



Página 91 de 103

CONCLUIDOS LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, A TRAVÉS DE UNA FIANZA QUE DEBERÁ ENTREGAR DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES PREVIOS A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DEBIENDO ENTREGARSE CON LA SOLICITUD PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. ÉSTA SUSTITUIRÁ A LA O A LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y SERÁ POR UN MONTO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, EL CUAL INCLUIRÁ EL MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO, LOS MONTOS DE CONVENIOS MODIFICATORIOS Y/O ESPECIALES, LOS AJUSTES DE COSTOS Y EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO EN LAS ESTIMACIONES Y EN SU CASO, CANTIDADES ESTIMADAS QUE PUEDAN RESULTAR DE LA LIQUIDACIÓN. SE PODRÁ DAR CONTINUACIÓN A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO COMO DE VICIOS OCULTOS, DEFECTOS Y OTRAS RESPONSABILIDADES, SI ASÍ SE ESTIPULÓ EN EL CONTRATO DE DICHA FIANZA; ESTÁ DEBERÁ AJUSTARSE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO. EN CASO DE NO ENTREGAR ESTA FIANZA EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS, Y LA ENTREGA-RECEPCIÓN NO SE PUEDA LLEVAR A CABO POR ESTE MOTIVO, SE CONSIDERARÁ A LOS TRABAJOS TERMINADOS COMO NO ENTREGADOS Y SE PENALIZARÁ LA PROLONGACIÓN DE LA ENTREGA EN LA MISMA FORMA QUE SE ESTABLECIÓ EN EL CONTRATO PARA LOS RETRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA. LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS PARA EL CASO DE OBRAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SERÁ DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE OFICIALMENTE SE DÉ LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, LO QUE SE HARÁ CONSTAR EN EL ACTA DE RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS. EN CASO DE PRESENTARSE DEFICIENCIAS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD, “LA ALCALDÍA” DEBE COMUNICARLO DE INMEDIATO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”, PARA QUE SE PROCEDA A LO CONDUCENTE. UNA VEZ HECHAS LAS DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE SANCIONES O DERIVADO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, SI LAS GARANTÍAS NO FUERAN SUFICIENTES, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PAGAR LA CANTIDAD QUE ÉSTAS NO CUBRAN; “LA ALCALDÍA” LE COMUNICARA TAL SUCESO Y LA CANTIDAD ADEUDADA, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE QUE RECIBA EL COMUNICADO; EN CASO DE NO EFECTUAR DICHO PAGO, DEBERÁ CUBRIR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. PARA LA CANCELACIÓN DE LAS FIANZAS A QUE SE HACE MENCIÓN EN ESTA CLÁUSULA, DE NO HABER INCONFORMIDAD POR PARTE DE “LA ALCALDÍA”, LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN, PREVIA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE “LA ALCALDÍA” Y A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”. NOVENA.- MODIFICACIÓN EN EL MONTO O PLAZO DEL CONTRATO. “LA ALCALDÍA” PODRÁ, DENTRO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES APROBADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y MOTIVADAS (CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL), MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS, CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, MEDIANTE LOS SIGUIENTES CONVENIOS: MODIFICATORIO DE PLAZO: CUANDO “LA ALCALDÍA” AUTORICE UN NUEVO PROGRAMA QUE MODIFIQUE LA DURACIÓN TOTAL DEL PERÍODO CONTRATADO DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS EN UN PORCENTAJE QUE NO DISMINUYA O REBASE EL VEINTICINCO POR CIENTO DE SU DURACIÓN;



Página 92 de 103

MODIFICATORIO DE IMPORTE: CUANDO “LA ALCALDÍA” AUTORICE LA MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES DE SERVICIO POR EJECUTAR O LA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, SIN VARIAR SUSTANCIALMENTE EL OBJETO Y EL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO Y ESTAS MODIFICACIONES CAUSEN UNA VARIACIÓN EN EL IMPORTE DEL CONTRATO HASTA POR EL VEINTICINCO POR CIENTO; ADICIONAL: CUANDO “LA ALCALDÍA” AUTORICE LA VARIACIÓN DE LA DURACIÓN TOTAL DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O CAMBIOS AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE VARÍEN EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EN UN PORCENTAJE SUPERIOR AL VEINTICINCO POR CIENTO RESPECTIVAMENTE; ESTE CONVENIO SE CELEBRARÁ POR ÚNICA VEZ; ESPECIAL: CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE IMPIDAN A “EL CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL CONVENIO ADICIONAL, “LA ALCALDÍA” PRESENTARÁ EL CASO AL COMITÉ O SUBCOMITÉ DE OBRAS CORRESPONDIENTE, QUIEN RESOLVERÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE REALIZAR ESTE CONVENIO ESPECIAL Y SUS CONDICIONES; DE CONCILIACIÓN: CUANDO SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN INDICADO EN LOS ARTÍCULOS 80, 81 Y 82 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS TÉRMINOS QUE RESUELVA EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DE “LA ALCALDÍA”. CONVENIO DE LIQUIDACIÓN: EN CASOS NECESARIOS DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS SE ELABORARÁ UN CONVENIO DE LIQUIDACIÓN PARA CUBRIR HASTA UN CINCO POR CIENTO ADICIONAL DEL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. ESTE CONVENIO NO SERÁ NECESARIO CUANDO SE TRATE DE IMPORTES REMANENTES DEL CONTRATO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR LO QUE, EN LA ESTIMACIÓN DE LIQUIDACIÓN SE INDICARÁ EL SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR; CUANDO EXISTAN CIRCUNSTANCIAS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE IMPIDAN A “EL CONTRATISTA” CUMPLIR CON EL CONVENIO ADICIONAL, “LA ALCALDÍA” PRESENTARÁ EL CASO AL COMITÉ O SUBCOMITÉ DE OBRAS CORRESPONDIENTE, QUIEN DICTAMINARÁ O INDICARÁ SOBRE LA PROCEDENCIA DE REALIZAR UN CONVENIO ESPECIAL Y SUS CONDICIONES RESPECTIVAMENTE. EN CUALQUIERA DE LOS CASOS MENCIONADOS EN ESTE ARTÍCULO, SE DEBERÁ ATENDER LOS ASPECTOS DE REGULACIÓN DE COSTOS QUE SE INDIQUEN EN LAS POLÍTICAS. CUANDO OCURRAN EVENTOS QUE MOTIVEN LA NECESIDAD DE MODIFICAR LOS CONTRATOS, “LA ALCALDÍA” DEBERÁ ELABORAR EL DICTAMEN QUE JUSTIFIQUE LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO. DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS. EN CASO DE QUE OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, DE CONFORMIDAD AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, ESTOS COSTOS PODRÁN SER REVISADOS SEGÚN SEA EL CASO, CONFORME LO INDICAN LOS ARTÍCULOS 53 Y 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, 65 DE SU REGLAMENTO Y LA SECCIÓN 26 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: A) LA REVISIÓN SERÁ PROMOVIDA POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O A SOLICITUD ESCRITA DE “EL CONTRATISTA”, LA QUE SE DEBERÁ ACOMPAÑAR DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NECESARIA QUE ACREDITE EL INCREMENTO O REDUCCIÓN, MISMA QUE SE DEBERÁ PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE CUARENTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE PUBLICACIÓN DE LOS RELATIVOS DE PRECIOS APLICABLES AL AJUSTE DE COSTOS QUE SOLICITE; LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



Página 93 de 103

DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, CON BASE A LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR “EL CONTRATISTA”, RESOLVERÁ POR ESCRITO LO QUE CORRESPONDA. B) “EL CONTRATISTA” SOLICITARÁ EL AJUSTE DE COSTOS EN UN LAPSO NO MAYOR A CUARENTA DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES DE RELATIVOS MENCIONADOS, Y DE NO CUMPLIR CON ELLO, PERDERÁ EL DERECHO DE COBRO DEL AJUSTE RESPECTIVO A LA OBRA EJECUTADA EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE. C) REVISAR UN GRUPO DE COSTOS, QUE MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL 80% (OCHENTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO. EN ESTE CASO SE TOMARÁN LOS IMPORTES DE MAYOR A MENOR HASTA ACUMULAR CUANDO MENOS ESE 80% (OCHENTA POR CIENTO) MENCIONADO, CONFORME LO INDICADO EN EL ARTÍCULO 65 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. D) LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LA OBRA FALTANTE DE REALIZAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O EN SU CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE ENCUENTRE VIGENTE. E) LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS QUE DEBERÁN CONSIDERARSE PARA EL EFECTO DE LOS AJUSTES DE COSTOS, SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA DE LA PROPUESTA TÉCNICA. F) CUANDO EL ATRASO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA” SE PROCEDERÁ CON EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERA DE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA ORIGINAL PACTADO. G) SI EL CONTRATO ES POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PARTICIPANTES O POR LICITACIÓN PÚBLICA, EL USUARIO EN EL CÁLCULO DEBERÁ TOMAR DIRECTAMENTE DE LOS BOLETINES QUE EMITE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LOS PUBLICADOS EN LOS BOLETINES DEL BANCO DE MÉXICO O DE LOS QUE HAYAN RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO DE LA PROPIA ALCALDÍA, LOS ÍNDICES DE RELATIVOS APLICABLES AL EFECTO PARA LLEVAR A CABO EL AJUSTE EN CUESTIÓN, COMO SE INDICA EN LA SECCIÓN 26.1. DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. H) LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS SEGÚN LAS VARIACIONES AUTORIZADAS EN LOS ÍNDICES QUE DETERMINE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, O EN SU DEFECTO CON BASE EN LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, CONSIDERANDO LAS RESTRICCIONES ESTABLECIDAS EN LOS PACTOS ECONÓMICOS QUE EL GOBIERNO FEDERAL FORMALICE CON LOS SECTORES SOCIALES. CUANDO NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS, “LA ALCALDÍA” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CON BASE EN LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. I) LOS PRECIOS ORIGINALES DE ESTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS; EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DE ESTE CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS PROPUESTA, CONFORME A LOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. J) LA FORMALIZACIÓN DEL AJUSTE DE COSTOS DEBERÁ EFECTUARSE MEDIANTE OFICIO DE RESOLUCIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTE, EN CONSECUENCIA, NO SE REQUERIRÁ DE CONVENIO ALGUNO, NI SÉ ADMITIRÁ RECURSO EN SU CONTRA.



Página 94 de 103

K) EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, DEBERÁ CUBRIRSE POR PARTE DE “LA ALCALDÍA” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 30 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE “LA ALCALDÍA” RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN RESPECTIVA, EN EL CASO DE AJUSTE POR DECREMENTO EL DESCUENTO SE HARÁ DIRECTAMENTE EN LA ESTIMACIÓN INMEDIATA SIGUIENTE. UNA VEZ TOMADAS EN CUENTA LAS CONDICIONES GENERALES CITADAS ANTERIORMENTE, SE ACATARÁ A LO SIGUIENTE, POR LO QUE HACE AL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO, COMO SE ESTABLECE EN LA SECCIÓN 26 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. 1.1 POR LO QUE HACE A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE CONVENIOS DE PLAZO.

a) SIN ATRASO; SE TOMARÁN PARA EFECTO DE AJUSTE DE COSTOS, LOS VOLÚMENES FALTANTES DE EJECUTAR SEGÚN PROGRAMA, CONSIDERADOS ESTOS A PARTIR DE LA FECHA PARA LA CUAL SE DESEA SEAN APLICADOS. b) CON ATRASO IMPUTABLE A “LA ALCALDÍA”; SE TOMARÁN PARA EFECTOS DEL AJUSTE DE COSTOS, LOS VOLÚMENES FALTANTES DE EJECUTAR SEGÚN PROGRAMA VIGENTE, ADICIONANDO LOS VOLÚMENES CON ATRASO, CONSIDERADOS ÉSTOS A PARTIR DE LA FECHA PARA LA CUAL SE DESEA SEAN APLICADOS LOS AJUSTES DE COSTOS. c) CON ATRASO IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”; SE TOMARÁN PARA EFECTOS DE AJUSTE DE COSTO, LOS VOLÚMENES FALTANTES DE EJECUTAR SEGÚN PROGRAMA, SIN ADICIONAR LOS VOLÚMENES ATRASADOS, CONSIDERANDO ÉSTOS A PARTIR DE LA FECHA PARA LA CUAL SE DESEAN APLICAR LOS AJUSTES DE COSTOS. d) CON ATRASO, IMPUTABLE A “LA ALCALDÍA” Y PARTE A “EL CONTRATISTA”; SE TOMARÁN PARA EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS, LOS VOLÚMENES ATRASADOS POR CAUSA IMPUTABLE A “LA ALCALDÍA”, NO ASÍ LOS ATRASADOS POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, CONSIDERANDO ÉSTOS A PARTIR DE LA FECHA PARA LA CUAL SE DESEAN APLICAR LOS AJUSTES DE COSTOS.

1.2 POR LO QUE HACE A LA MODIFICACIÓN DE LOS IMPORTES POR VARIACIÓN EN VOLÚMENES O PRECIOS EXTRAORDINARIOS (CONVENIOS DE MONTO) CON RESPECTO A LOS ORIGINALES CONTRATADOS.

a) VARIACIÓN EN MENOS; SE TOMARÁN PARA EFECTOS DEL AJUSTE DE COSTOS, LOS VOLÚMENES FALTANTES DE EJECUTAR, DISMINUIDOS, CONSIDERADOS ÉSTOS A PARTIR DE LA FECHA PARA LO CUAL SE DESEA SEAN APLICADOS LOS AJUSTES, DEBIÉNDOSE RECALCULAR LOS FACTORES ANTERIORES A LA ADMINISTRACIÓN SI LOS HUBIERA Y HACER LOS AJUSTES NECESARIOS. b) VARIACIÓN EN MÁS; SE TOMARÁN PARA EFECTOS DE AJUSTE DE COSTOS, LOS VOLÚMENES ADICIONALES FALTANTES DE EJECUTAR EN UNIÓN CON LOS FALTANTES ORIGINALES Y EN CONJUNTO SE DETERMINARÁ UN FACTOR DE AJUSTE QUE SE APLICARÁ A LAS ESTIMACIONES POSTERIORES DE CONCEPTOS TANTO ORIGINALES COMO ADICIONALES; SE RESPETARÁN LOS FACTORES ANTES CALCULADOS SI LOS HUBIERE. c) VARIACIÓN EN MENOS Y EN MÁS; SE TOMARÁN PARA EFECTOS DEL AJUSTE DE COSTOS, LOS VOLÚMENES FALTANTES DE EJECUTAR DISMINUIDOS ADICIONALES, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO SEÑALADO EN EL INCISO a) PARA LOS CASOS DE DISMINUCIÓN E INCISO b) PARA LOS CASOS DE ADICIÓN.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”.



Página 95 de 103

a) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A INGRESAR EN LA PÁGINA WEB DEL SAT Y A TRAMITAR ANTE EL ÁREA DE RECURSOS FINANCIEROS DE “LA ALCALDÍA” LOS DATOS RELATIVOS A LA CUENTA BANCARIA, EN DONDE SE LE HARÁN LOS RESPECTIVOS DEPÓSITOS DE PAGO, TENIENDO CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO PARA ELLO. b) “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA, MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LO SOLICITADO EN LAS BASES DE CONCURSO Y JUNTA DE ACLARACIONES. c) A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA, SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON “LA ALCALDÍA”, MEDIANTE LA APROBACIÓN DE LOS TRABAJOS EN EL LIBRO DE BITÁCORA. d) A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA ALCALDÍA” O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA, SI EL MONTO DE LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS NO FUERA SUFICIENTE PARA CUBRIR LOS DAÑOS “EL CONTRATISTA” CUBRIRÁ LA DIFERENCIA POR FUERA DE LA FIANZA. e) LLEVAR UNA BITÁCORA EN DONDE REGISTRARÁN LOS AVANCES DE LOS TRABAJOS, MISMA QUE CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE PERMITE A LOS ÓRGANOS DE CONTROL, VERIFICAR LOS AVANCES Y MODIFICACIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, MOTIVO POR EL CUAL, SE DEBE CONSIDERAR QUE DICHA BITÁCORA FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. f) SOLICITAR MEDIANTE NOTAS DE BITÁCORA A LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN LA AUTORIZACIÓN Y CANTIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA, ASÍ COMO CUANTIFICAR PREVIO A LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS. g) CONCLUIR A SATISFACCIÓN DE “LA ALCALDÍA” LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO; DENTRO DEL PLAZO FIJADO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL MISMO. h) DAR CUMPLIMIENTO Y ACATAR LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y SUS NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS, LEY DE DESARROLLO URBANO Y LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO, LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, LEY AMBIENTAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL, LEY FEDERAL DEL TRABAJO, LEY DEL SEGURO SOCIAL, CÓDIGO FISCAL Y EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. i) CUMPLIR CON EL CONTENIDO DEL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, QUE CORRESPONDEN AL PRESENTE CONTRATO. j) ENTREGAR SUS ESTIMACIONES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS 4 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE QUE SERÁN LOS DÍAS 15 Y 30 DE CADA MES. k) ENTREGAR CADA UNA DE SUS ESTIMACIONES EN UN TANTO ORIGINAL Y TRES COPIAS, CON LOS RESPECTIVOS GENERADORES Y/O SOPORTES, MISMOS QUE INCLUIRÁN: NOTAS DE BITÁCORA, CONTROLES DE CALIDAD, PRUEBAS DE LABORATORIO, BOLETAS DE TIRO, GARANTÍAS, FICHAS TÉCNICAS, REPORTES FOTOGRÁFICOS, CROQUIS, ENTRE OTROS; SEGÚN CORRESPONDA.



Página 96 de 103

l) A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE CUALQUIER SITUACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SEGURIDAD, USO DE LA VÍA PÚBLICA Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. m) “LA ALCALDÍA” NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR LA OBRA, POR ACTOS VANDÁLICOS Y ACCIDENTES VIALES QUE SE LLEGAREN A OCASIONAR DURANTE LOS TRABAJOS DE LA MISMA. n) “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A COLOCAR EN UN LUGAR VISIBLE DE LA OBRA OBJETO DE LOS TRABAJOS, UN LETRERO INFORMATIVO CONFORME A MODELO ENTREGADO DE VINILONA, DE 2.44 MTS. DE LARGO X 1.22 MTS. DE ANCHO, INCLUYENDO LOS LOGOTIPOS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA ALCALDÍA, CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS. o) EN CUMPLIMIENTO AL AVISO POR EL QUE SE ESTABLECEN PLAZOS E INFORMACIÓN A REPORTAR EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS ANTE LA PLATAFORMA DE RECOPILACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LABORES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL, PUBLICADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2017 EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DEBERÁ COLOCARSE LA INFORMACIÓN GENERADA POR LA PLATAFORMA DENOMINADA CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA (CÓDIGO QR), CON LA FINALIDAD DE QUE VECINOS Y CIUDADANÍA ACCEDAN A LOS DATOS DE CADA OBRA; CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • EL CÓDIGO QR DEBERÁ COLOCARSE EN UN LUGAR VISIBLE Y ACCESIBLE PARA TODA PERSONA. • IMPRIMIRSE EN TAMAÑO DE 70 CM. DE LARGO X 60 CM. DE ANCHO, EN UN MATERIAL RESISTENTE A LA INTEMPERIE. • ACOMPAÑAR LA IMPRESIÓN CON LA FRASE: “PARA INFORMACIÓN DE ESTA OBRA PÚBLICA, LEA EL CÓDIGO QR CON LA CÁMARA Y APLICACIÓN DE SU TELÉFONO INTELIGENTE”, (SE INCREMENTARA A LOS 70 CM. DEL PUNTO ANTERIOR, EN LA PARTE SUPERIOR, CON UN ESPACIO DE 20 CM. DE LARGO X 60 CM. DE ANCHO). • SER LEGIBLE Y CONSERVARSE EN BUEN ESTADO DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

p) “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA CON CARGO A SU REPRESENTADA A REALIZAR TODAS LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DE LOS MATERIALES UTILIZADOS Y TRABAJOS EJECUTADOS PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. DÉCIMA SEGUNDA.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO A “LA ALCALDÍA” LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES ANTERIORES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, Y ÉSTA VERIFICARÁ DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES, QUE LOS TRABAJOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS. UNA VEZ QUE SE HAYA CONSTATADO LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS, “LA ALCALDÍA” PROCEDERÁ A SU RECEPCIÓN DENTRO DE UN TÉRMINO DE 30 DÍAS HÁBILES MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 57 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y 64 DE SU REGLAMENTO. NO SE RECIBIRÁ OBRA ALGUNA SIN CUMPLIR PLENAMENTE CON EL REQUISITO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA ENTREGADO LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 36 Y 64 INCISO a) ULTIMO PÁRRAFO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DEBERÁ EFECTUARSE EN UN PERÍODO QUE NO EXCEDERÁ DE CIEN DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA LO CUAL “LA ALCALDÍA” NOTIFICARÁ CON LA DEBIDA



Página 97 de 103

ANTICIPACIÓN A “EL CONTRATISTA” PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES. DE NO LLEGAR A UNA LIQUIDACIÓN ACORDADA ENTRE LAS PARTES, “LA ALCALDÍA” PROCEDERÁ A REALIZARLA UNILATERALMENTE, EN CASO DE EXISTIR UN SALDO A FAVOR DE “EL CONTRATISTA”, EL PAGO SERÁ CONSIGNADO ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE. EL FINIQUITO DE LA OBRA PÚBLICA SE REALIZARÁ A MÁS TARDAR A LOS VEINTE DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA DE LA LIQUIDACIÓN; SI PARA ESTE TÉRMINO NO SE HA PRESENTADO A FINIQUITAR “EL CONTRATISTA”, “LA ALCALDÍA” DEBERÁ REQUERIR POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” QUE SE PRESENTE A FINIQUITAR. UNA VEZ NOTIFICADO DEBIDAMENTE “EL CONTRATISTA”, SE TENDRÁN VEINTE DÍAS HÁBILES PARA QUE SE PRESENTE Y FINIQUITE; TRANSCURRIDO EL PLAZO, “LA ALCALDÍA” FINIQUITARÁ LA OBRA PÚBLICA UNILATERALMENTE. DÉCIMA TERCERA.- RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA” SE CONSTITUYE COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE VAYA A OCUPAR CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, Y SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTEN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “LA ALCALDÍA” EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO, YA QUE NO EXISTE RELACIÓN LABORAL Y/O SUSTITUCIÓN PATRONAL POR PARTE DE “LA ALCALDÍA”. DÉCIMA CUARTA.- OBLIGACIONES SOLIDARIAS. PARA EL CASO DE QUE HAYA ASOCIACIÓN ENTRE PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y ASÍ SE HAYA MANIFESTADO DESDE LA PROPUESTA TÉCNICA, SE DESIGNARA COMO REPRESENTANTE CONTRATISTA ANTE “LA ALCALDÍA”, AL DE MAYOR CAPACIDAD FINANCIERA, LO QUE NO EXIME A LOS DEMÁS ASOCIADOS DE ESTAR OBLIGADOS SOLIDARIAMENTE EN CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y LAS QUE SE DERIVEN DE DICHO CONTRATO, SIN PERJUICIO DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA Y DE SU PROYECTO DE EJECUCIÓN. DÉCIMA QUINTA.-“CESIÓN DE DERECHOS”. “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO, EN FORMA PARCIAL O TOTAL EN FAVOR DE CUALQUIER PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA EL CONTRATO, EN CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON LA APROBACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO DE “LA ALCALDÍA”. DÉCIMA SEXTA.- SUBCONTRATACIÓN. “EL CONTRATISTA” NO PODRÁ HACER EJECUTAR LOS TRABAJOS POR OTRO, EXCEPTO CON AUTORIZACIÓN PREVIA DE “LA ALCALDÍA”, ENTONCES PODRÁ HACERLO EN CUANTO A PARTES DE LA OBRA PÚBLICA, O CUANDO ADQUIERA MATERIALES O EQUIPOS QUE INCLUYAN SU INSTALACIÓN PARA EL CASO DE OBRA O DE PROYECTO INTEGRAL. ESTA AUTORIZACIÓN PREVIA, NO SE REQUERIRÁ CUANDO “LA ALCALDÍA” SEÑALE ESPECÍFICAMENTE EN LAS BASES DE CONCURSO, LAS PARTES DEL TRABAJO QUE PODRÁN SER OBJETO DE SUBCONTRATACIÓN O ASOCIACIÓN. EN ESTOS CASOS, “EL CONTRATISTA” SEGUIRÁ SIENDO EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ANTE “LA ALCALDÍA”, COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES. LAS PARTES ESTABLECEN DE COMÚN ACUERDO LAS SIGUIENTES PENAS CONVENCIONALES:



Página 98 de 103

SI “EL CONTRATISTA” NO INICIA LA OBRA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA TERCERA DE ESTE CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL MISMO, SE LE APLICARÁ UNA SANCIÓN DEL DOS AL MILLAR POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO, CALCULÁNDOSE SOBRE EL MONTO TOTAL DE ESTE CONTRATO, LA CUAL SE LE APLICARÁ EN LA PRIMERA ESTIMACIÓN. SI “EL CONTRATISTA” SE NEGARA INJUSTIFICADAMENTE A EJECUTAR UNA O VARIAS ORDENES DE TRABAJO RELACIONADAS CON EL ALCANCE TÉCNICO DE SU CONTRATO, LA SANCIÓN SERÁ POR EL IMPORTE TOTAL DE LA GARANTÍA CONSTITUIDA, CORRESPONDIENTE A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO. ASÍ MISMO, “LA ALCALDÍA” TENDRÁ FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SE ESTÁN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA” DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, PARA LO CUAL “LA ALCALDÍA” COMPARARÁ MES A MES LOS AVANCES DE LA OBRA. SI COMO CONSECUENCIA DE LA VERIFICACIÓN SE OBSERVA QUE EL IMPORTE DE LOS TRABAJOS REALMENTE REALIZADOS ES MENOR QUE EL IMPORTE DE LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, “LA ALCALDÍA” RETENDRÁ EL 2% (DOS POR CIENTO) DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPORTES EN LAS ESTIMACIONES DEL PERÍODO DE LA EVALUACIÓN. “EL CONTRATISTA”, PODRÁ RECUPERAR ESTA RETENCIÓN EN LAS PRÓXIMAS ESTIMACIONES SI REGULARIZA LOS TIEMPOS DE ATRASO SEÑALADOS EN LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, ESTE PROCEDIMIENTO SE APLICARÁ HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SEÑALADO EN ESTE CONTRATO. AL ELABORAR EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, TODAS LAS RETENCIONES SE LE ABONARÁN A “EL CONTRATISTA” HACIÉNDOLE LOS CARGOS QUE PROCEDAN POR LA NO CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS. PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO PACTADO, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, LA PENA QUE SE APLICARÁ SERÁ EL DOS AL MILLAR POR CADA DÍA NATURAL DE ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS TRABAJOS, CALCULÁNDOSE SOBRE EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. SE ENTIENDE QUE EL INCUMPLIMIENTO ES TOTAL CUANDO EL MONTO DE LA PENA CONVENCIONAL, SIN INCLUIR RETENCIONES, A CARGO DE “EL CONTRATISTA”, IGUALA AL DE LA GARANTÍA DEL CONTRATO. EN ESTE CASO, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEBE PROCEDER BAJO SU CRITERIO Y SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE ENCUENTRE EL AVANCE DE LOS TRABAJOS, A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO Y A LA EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 4 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA. SI POR LA MAGNITUD DEL ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA ALCALDÍA” DETERMINA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO “EL CONTRATISTA” SE SUJETARÁ A LO SEÑALADO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN III Y 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. CUANDO “EL CONTRATISTA” INCURRA EN EJECUCIÓN DEFICIENTE POR LO QUE HACE A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, SE LE IMPONDRÁN SANCIONES QUE CONSISTIRÁN: PARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DEFICIENTEMENTE CON RELACIÓN A LA CALIDAD ESTABLECIDA, “LA ALCALDÍA” DETERMINARÁ POR ESCRITO SI ES FACTIBLE LA PERMANENCIA DE DICHOS TRABAJOS SIN QUE AFECTE EL COMPORTAMIENTO DEL BIEN, NI PONGA EN RIESGO PERSONAL, NI LOGRO DE OBJETIVOS PARA LO QUE FUE CONTRATADO, EN CUYO CASO SE LE HARÁN LAS DEDUCTIVAS CORRESPONDIENTES POR LA DIFERENCIA DE CALIDAD ENTRE LO COMPROMETIDO Y LO PROPORCIONADO, MULTIPLICADO POR DOS. PARA ELEMENTOS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DEFICIENTEMENTE, EN LOS QUE SE DICTAMINE POR ESCRITO POR PARTE DE “LA ALCALDÍA” QUE NO ES FACTIBLE SU PERMANENCIA EN LOS TRABAJOS, “EL CONTRATISTA” TENDRÁ QUE REEDIFICAR POR SU CUENTA Y RIESGO LOS ELEMENTOS MAL EJECUTADOS, Y REPONER LO NECESARIO DE ACUERDO A LOS TRABAJOS Y TÉRMINOS DE



Página 99 de 103

REFERENCIA. EN CASO DE NO REALIZARLO Y “LA ALCALDÍA” TENGA QUE HACERLO, SE LE APLICARÁ A “EL CONTRATISTA” UN CARGO DE LO QUE ÉSTA CUESTE MÁS EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO). CUANDO “EL CONTRATISTA” NO PRESENTE LAS ESTIMACIONES CORRECTAS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA INCISO (J) DE ESTE CONTRATO, SE APLICARÁ UNA PENA DE UNO AL MILLAR DEL MONTO DE LA ESTIMACIÓN POR CADA DÍA DE ATRASO DE SU ENTREGA, DICHA PENA NO SE REINTEGRARÁ. SI “EL CONTRATISTA” NO LEVANTASE Y RETIRARA LOS ESCOMBROS DE MATERIAL SOBRANTE DIARIAMENTE DURANTE EL PROCESO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LO CUAL SE VERIFICARÁ, SE LE RETENDRÁ UN IMPORTE DEL 0.60% (CERO PUNTO SESENTA POR CIENTO) DE LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES O MESES EN QUE NO SE HAYA REALIZADO LA LIMPIEZA, IMPORTE QUE SE REINTEGRARÁ EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, SIEMPRE Y CUANDO EN ESE PERÍODO SE HAYA HECHO LA LIMPIEZA CORRESPONDIENTE UNA VEZ VERIFICADO. SI AL TÉRMINO DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” NO RETIRA ESCOMBROS Y EQUIPO NO UTILIZABLE, ANTES DE LA ENTREGA RECEPCIÓN, SE LE DESCONTARÁ UN IMPORTE EQUIVALENTE DEL 0.6% (CERO PUNTO SEIS POR CIENTO) DEL MONTO CONTRATADO Y SI “LA ALCALDÍA” TUVIERA QUE RETIRARLO, SE DESCONTARÁ A “EL CONTRATISTA” LA CANTIDAD QUE “LA ALCALDÍA” TUVIERA QUE EROGAR, MÁS EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO). SI LA PERMANENCIA DE LOS ESCOMBROS, FALTA DE SEÑALAMIENTOS O CUALQUIER DEFICIENCIA DE LA OBRA OCASIONARÁ ACCIDENTES A TERCEROS Y ESTO FUERA CAUSA DE RECLAMACIONES CON COSTO, ESTE SE TRASLADARÁ A “EL CONTRATISTA”. EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO PRESENTARE CON OPORTUNIDAD LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS NO SE PUEDA LLEVAR A CABO POR ESTE MOTIVO, SE CONSIDERARÁ A LOS TRABAJOS TERMINADOS COMO NO ENTREGADOS Y SE PENALIZARÁ LA PROLONGACIÓN DE LA ENTREGA, EN LA MISMA FORMA QUE SE ESTABLECIÓ EN EL CONTRATO PARA LOS RETRASOS EN LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS, COMO SE ESTABLECE EN EL ARTÍCULO 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. SI DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO SE DAÑARÁN LAS INSTALACIONES INDUCIDAS, TALES COMO LAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PETRÓLEOS MEXICANOS, TELÉFONOS DE MÉXICO Y OTRAS INSTITUCIONES OFICIALES O PRIVADAS, LAS REPARACIONES SE HARÁN POR CUENTA DE “EL CONTRATISTA” O POR CUENTA DE LAS INSTITUCIONES CON CARGO A “EL CONTRATISTA”. DÉCIMA OCTAVA.- INTERÉS POR DEMORA O REINTEGRO DE PAGOS. EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS “LA ALCALDÍA” A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A LA ESTABLECIDA EN LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”. TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA” O ANTICIPOS EXCEDENTES, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRARLOS, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO O ANTICIPOS EXCEDENTES, Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “LA ALCALDÍA”.



Página 100 de 103

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN LA LIQUIDACIÓN SI DICHO PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. DÉCIMA NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. “LA ALCALDÍA” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, CASO FORTUITO Y/O FUERZA MAYOR, DEBIÉNDOSE EMITIR UN DICTAMEN QUE LO SUSTENTE Y COMUNICÁNDOLO POR ESCRITO CON 10 DIEZ DÍAS DE ANTICIPACIÓN A “EL CONTRATISTA”, DEBIENDO LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS EN ESE MOMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN, TAMBIÉN SE SUSPENDERÁN LOS EFECTOS DEL CONTRATO, POR EL TIEMPO QUE DURE LA MISMA. “EL CONTRATISTA” PODRÁ POR LAS MISMAS CAUSAS SUSPENDER LOS TRABAJOS, DEBIENDO DAR AVISO POR ESCRITO DE INMEDIATO A “LA ALCALDÍA”, A FIN DE QUE ÉSTA EN UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS HÁBILES RESUELVA RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN, AVISANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” Y EN SU CASO TRATAR DE SOLUCIONAR LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN. UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE LA MOTIVARON, LAS PARTES PODRÁN CELEBRAR CONVENIO A FIN DE REPROGRAMAR LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE PROCEDA CONFORME A LA LEY, DEBIENDO LEVANTARSE ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LA QUE SE HAGA CONSTAR EL ESTADO QUE GUARDAN LOS TRABAJOS HASTA ESA FECHA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN PRIMERA Y 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “LA ALCALDÍA” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO DECRETAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO DE LA OBRA, SOLO PROCEDERÁ POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR Y CUANDO “LA ALCALDÍA” LO CONSIDERE CONVENIENTE A SUS INTERESES, DEBIENDO COMUNICARLO A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO, A FIN DE QUE INTERRUMPA LOS TRABAJOS Y ACUDA A FINIQUITAR EL CONTRATO RESPECTIVO. “EL CONTRATISTA” ÚNICAMENTE PODRÁ SOLICITAR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO CUANDO PREVIAMENTE HUBIERE EXISTIDO UNA SUSPENSIÓN DEBIDAMENTE JUSTIFICADA. DICHA SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEBERÁ EFECTUARSE POR ESCRITO A “LA ALCALDÍA”, LA CUAL EN UN PLAZO DE 20 DÍAS HÁBILES DEBERÁ MANIFESTARSE AL RESPECTO, COMUNICANDO POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA” SU DETERMINACIÓN. EN LOS CASOS EN QUE SEA “LA ALCALDÍA” LA QUE DETERMINE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL, PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EFECTUADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS EN BODEGA O EN PROCESO DE FABRICACIÓN Y DEMÁS CONCEPTOS QUE DEBAN CONSIDERARSE, SIEMPRE QUE ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; EN CASO DE EXISTIR ANTICIPOS PENDIENTES DE AMORTIZAR, DEBERÁ REINTEGRARLOS A “LA ALCALDÍA”, COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 71 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.



Página 101 de 103

“LA ALCALDÍA” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 71 FRACCIÓN III Y 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL. EN CASO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, “LA ALCALDÍA” LE NOTIFICARÁ A ÉSTE DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES PARA QUE MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, ADEMÁS, PODRÁ INTERRUMPIR LOS TRABAJOS INSTRUMENTANDO PARA TAL EFECTO UN ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA, CON O SIN PRESENCIA DEL CONTRATISTA, Y PODRÁ TOMAR POSESIÓN DE LA OBRA PARA HACERSE CARGO DEL INMUEBLE Y DE LAS INSTALACIONES RESPECTIVAS. EN CASO DE DECRETARSE EN DEFINITIVA LA RESCISIÓN, SE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS Y SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO PAGADOS, HASTA QUE SE INTEGRE LA LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA RESCISIÓN. EN DICHA LIQUIDACIÓN DEBERÁN TOMARSE EN CUENTA LOS MATERIALES Y EQUIPOS ADQUIRIDOS O EN PROCESO DE FABRICACIÓN, LOS FALTANTES DE AMORTIZAR DE ANTICIPOS, EL SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS, QUE EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS. SERÁN CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA: I. EL INCUMPLIMIENTO EN LAS ESPECIFICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, POSTERIOR A LAS EVALUACIONES DE LA SUPERVISIÓN, QUE ASÍ LO DETERMINEN. II. LA NEGLIGENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA PORQUE SE EJECUTEN ACTOS CONTRARIOS O DIVERSOS. III. LA SUBCONTRATACIÓN QUE NO HAYA SIDO AUTORIZADA PREVIAMENTE POR “LA ALCALDÍA”. IV. EL OCASIONAR DAÑOS GRAVES E IRREPARABLES A LAS INSTALACIONES O LUGARES DONDE SE ESTÉN EJECUTANDO. V. LA CESIÓN DE DERECHOS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS. VI. PORQUE SE SUSPENDA O PRORROGUÉ INDEFINIDAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. VII. SI DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE DETECTA FALSEDAD, O EN ESE LAPSO SE PRESENTARÁ LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, SE FACULTA A “LA ALCALDÍA” A COMUNICAR DE TAL HECHO A LA CONTRALORÍA PARA QUE ÉSTA PROCEDA A LO CONDUCENTE. VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS QUE LE SEAN APLICABLES. VIGÉSIMA TERCERA.- SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO.



Página 102 de 103

PARA RESOLVER POSIBLES CONTROVERSIAS ENTRE “LA ALCALDÍA” Y “EL CONTRATISTA”, POR PROBLEMAS QUE SURJAN DE CARÁCTER TÉCNICO O ADMINISTRATIVO SE PROCEDERÁ DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA SECCIÓN 8 DE LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES. VIGÉSIMA CUARTA.- DEDUCCIONES ESPECÍFICAS. “EL CONTRATISTA” ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LAS POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES: 1.5% (UNO PUNTO CINCO POR CIENTO) POR CONCEPTO DE DERECHOS POR LA REVISIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (S.R.C.O.P.-D.F.), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 2% (DOS POR CIENTO) POR SERVICIOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA, POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (S.I.C.V.-C.O.P.), DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 184 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. VIGÉSIMA QUINTA.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA” CONVIENE EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O CUALQUIER OTRA FORMA LOS DATOS Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA ALCALDÍA”. VIGÉSIMA SEXTA.- DE LA NULIDAD. DE RESULTAR FALSAS LAS MANIFESTACIONES A QUE SE REFIERE LA DECLARACIÓN SEGUNDA INCISO II.11, O QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO SE INCURRA EN ALGUNAS DE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LA MISMA, EL CONTRATO SERÁ NULO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL; ASÍ COMO EN LOS ARTÍCULOS 2225 Y 2238 DEL CÓDIGO CIVIL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA ACCIÓN QUE CORRESPONDA EJECUTAR A “LA ALCALDÍA” POR EL DELITO DE FALSEDAD DE DECLARACIONES ANTE UNA AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 311 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. VIGÉSIMA SÉPTIMA.- DE LA EJECUCIÓN. LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL DISTRITO FEDERAL, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS, DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS Y JURÍDICAS QUE LE SEAN APLICABLES. VIGÉSIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO TANTO “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZONES DE SU DOMICILIO PRESENTE, FUTURO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.



Página 103 de 103

EL PRESENTE CONTRATO SE RUBRICA AL MARGEN Y FIRMA AL CALCE EN CUATRO TANTOS; EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A LOS «FECHA_FIR_CONTRATO».

POR “LA ALCALDÍA”

POR “EL CONTRATISTA”

ALCALDE EN CUAUHTÉMOC EMPRESA

“REVISIÓN JURÍDICA”

“REVISIÓN ADMINISTRATIVA”

DIRECTOR JURÍDICO DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. «No_CONTRATO», POR UN MONTO TOTAL DE $«MONTO__TOTAL» («MONTO_TOTAL_CON_LETRA»), FORMALIZADO ENTRE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y LA EMPRESA DENOMINADA «EMPRESA_GANADORA».

OBRA: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN ...

Documents

Transcript of OBRA: REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN ...