PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARTE I...

1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARTE I PARA EL

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA:

“CONSTRUCCIÓN DE PASARELAS DE EMBARQUE y MANGAS

MÓVILES (FASE II-ETAPA 1)”

PUERTO DE COLONIA

2

INDICE

SECCIÓN I. MARCO GENERAL .....................................................................7

Artículo 1º Objeto ....................................................................................................7

Artículo 2º Marco Jurídico de Referencia. Jurisdicción.............................................7

Artículo 3º Cumplimiento de la normativa vigente ...................................................7

Artículo 4º Recaudos y normas constructivas ...........................................................7

Artículo 5º Normas de seguridad ..............................................................................7

SECCIÓN II. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS......9

Artículo 6º Alcance de los trabajos ...........................................................................9

Artículo 7º Actividades a cargo del Contratista.........................................................9

Artículo 8º Acceso a dependencias del Puerto......................................................... 10

Artículo 9º Responsabilidades del Contratista......................................................... 10

9º.1 Condiciones generales ..........................................................................10

9º.2 Cuidado de la obra................................................................................11

9º.3 Preservación de propiedades.................................................................11

Artículo 10º Plazo de ejecución de las obras............................................................. 11

Artículo 11º Trabajos adicionales ............................................................................. 12

Artículo 12º Registro de la Obra............................................................................... 12

Artículo 13º Pago de aportes al BPS ......................................................................... 12

Artículo 14º Uso y conservación del equipamiento ................................................... 13

Artículo 15º Obrador y consumos............................................................................. 13

Artículo 16º Local y equipamiento de control para uso de ANP................................ 13

Artículo 17º Fuerza mayor........................................................................................ 14

SECCIÓN III. PROCESO LICITATORIO ........................................................ 16

Artículo 18º Adquisición, valor del pliego y domicilio ............................................. 16

Artículo 19º Aclaraciones de los documentos de licitación ....................................... 16

Artículo 20º Modificación de los documentos de licitación....................................... 16

Artículo 21º Plazo de mantenimiento de oferta ......................................................... 16

Artículo 22º Garantía de mantenimiento de oferta .................................................... 17

22º.1 Garantía en efectivo..............................................................................17

22º.2 Garantía en valores públicos .................................................................17

22º.3 Póliza de seguro de fianza.....................................................................17

22º.4 Fianza o aval bancario ..........................................................................17

Artículo 23º Modelos de presentación de las ofertas ................................................. 18

Artículo 24º Presentación de las ofertas .................................................................... 18

Artículo 25º Garantía por pedido de prórroga ........................................................... 18

Artículo 26º Admisibilidad de oferentes ................................................................... 19

Artículo 27º Condiciones generales para las ofertas.................................................. 19

27º.1 Idioma ..................................................................................................19

27º.2 Formato y firma de la oferta .................................................................20

27º.3 Costo de la oferta..................................................................................20

27º.4 Aceptación de las condiciones de estas Bases .......................................20

Artículo 28º Contenido de la oferta........................................................................... 20

28º.1 Comprobantes ......................................................................................20

28º.2 Del oferente..........................................................................................21

3

Artículo 29º Antecedentes del oferente. .................................................................... 22

29º.1 Experiencia en la actividad objeto del contrato. ....................................22

29º.2 Situación económica financiera ............................................................22

Artículo 30º Propuesta Técnica................................................................................. 23

30º.1 Plan de Trabajo.....................................................................................23

30º.2 Capacidad para la prestación de los Servicios .......................................23

30º.3 Personal Profesional y Equipamiento....................................................24

30º.4 Equipamiento .......................................................................................24

30º.5 Cronograma de obra. ............................................................................24

30º.6 Metodología de ejecución de la obra.....................................................24

Artículo 31º Propuesta Económica ........................................................................... 24

31º.1 Precio de la obra ...................................................................................24

31º.2 Ajuste de precios ..................................................................................25

Artículo 32º Representante técnico ........................................................................... 26

Artículo 33º Aportes al Banco de Previsión Social ................................................... 27

Artículo 34º Recepción y análisis de las ofertas ........................................................ 27

34º.1 Recepción y apertura ............................................................................27

34º.2 Estudio de las ofertas............................................................................27

34º.3 Discrepancias .......................................................................................28

Artículo 35º Análisis de las ofertas ........................................................................... 28

Artículo 36º Reserva de Derecho y Criterio de Adjudicación.................................... 28

Artículo 37º Notificación.......................................................................................... 29

SECCIÓN IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO .................................... 30

Artículo 38º Garantía de fiel cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales 30

38º.1 Garantía por Ley de Tercerizaciones N°18.099.....................................30

38º.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.........................................30

Artículo 39º Seguros................................................................................................. 31

39º.1 Seguros de Obras..................................................................................31

39º.2 Seguro contra Accidentes de Trabajo....................................................31

Artículo 40º Contrato ............................................................................................... 32

Artículo 41º Documentos contractuales .................................................................... 32

Artículo 42º Cesión del contrato ............................................................................... 32

SECCIÓN V. CONTROL DE EJECUCIÓN Y PAGOS................................... 34

Artículo 43º Dirección de Obra................................................................................. 34

Artículo 44º Inicio de los trabajos............................................................................. 34

Artículo 45º Inspecciones ......................................................................................... 34

Artículo 46º Partes diarios, informes mensuales y planos de seguimiento ................. 35

Artículo 47º Planilla de declaración de personal y actividad ..................................... 35

Artículo 48º Forma de liquidación y pago................................................................. 36

Artículo 49º Discrepancias ....................................................................................... 36

Artículo 50º Recepción Provisoria de las obras......................................................... 36

Artículo 51º Recepción Definitiva de las obras ......................................................... 37

SECCIÓN VI. FINAL DEL CONTRATO. SANCIONES.................................. 38

Artículo 52º Extinción de la contratación.................................................................. 38

Artículo 53º Rescisión por incumplimiento............................................................... 38

4

Artículo 54º Liquidación del contrato por rescisión .................................................. 38

Artículo 55º Mora..................................................................................................... 39

Artículo 56º Multas por atraso .................................................................................. 39

ANEXO A ESPECIFICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO40

1 Objetivo y características generales de los proyectos ................................ 40

2 Antecedentes ............................................................................................ 40

3 Características de las instalaciones............................................................ 41

3.a “Pasarelas fijas en muelle de Cabotaje y Unión”. .................................. 42

3.b “Mangas Móviles”: ............................................................................... 42

3.c Demolición de las edificaciones existentes ............................................ 43

3.d Plan de manejo de actuales pasarelas..................................................... 43

4 Hipótesis exigidas de diseño ..................................................................... 43

4.a Funcional .............................................................................................. 43

4.b Estructural............................................................................................. 44

4.c Confort Ambiental ................................................................................ 44

4.d Confort de marcha................................................................................. 45

5 Instalación de escaleras evacuación de emergencia. .................................. 45

6 Proyecto y ejecución de las instalación. .................................................... 45

7 PROYECTO EJECUTIVO....................................................................... 45

ANEXO B MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 48

1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO E IMPLANTACIÓN............. 48

1.a Implantación y Replanteo de las obras................................................... 48

1.b Obrador................................................................................................. 48

1.c Cerco de Obra ....................................................................................... 48

1.d Materiales ............................................................................................. 48

1.e Movimientos de tierra, excavaciones y nivelaciones.............................. 49

2 DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES ...................... 49

3 CIMENTACIÓN ...................................................................................... 51

3.a Precauciones generales.......................................................................... 51

3.b Precauciones específicas edificio – Pasarelas Fijas en muelle de Cabotaje y Unión............................................................................................................. 51

4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO.......................................... 51

4.a Calidad del hormigón ............................................................................ 52

4.b Ensayos del hormigón ........................................................................... 52

4.c Hormigón visto ..................................................................................... 52

4.d Calidad del acero................................................................................... 53

5 ESTRUCTURAS METÁLICAS............................................................... 53

5.a Generalidades........................................................................................ 53

5.b Accesorios y demás............................................................................... 53

5.c Soldaduras. ........................................................................................... 54

5.d Preparación de las superficies metálicas. ............................................... 54

5.e Protección de zinc ................................................................................. 55

5.f Almacenamiento y manipulación. ............................................................. 55

5.g Montaje................................................................................................. 55

6 CONTRAPISOS Y RELLENOS .............................................................. 56

6.a Rellenos ................................................................................................ 56

6.b Contrapiso............................................................................................. 56

5

7 REVESTIMIENTO DE MUROS ............................................................. 56

7.a Revestimiento exterior: Panel de aluminio (tipo Alucobond o similar) .. 56

8 CIELORRASOS....................................................................................... 56

8.a Cielorraso interior ................................................................................. 57

8.b Cielorrasos exteriores............................................................................ 57

9 PAVIMENTOS ........................................................................................ 57

9.a Pisos interiores...................................................................................... 58

9.b Pavimentos Exteriores........................................................................... 58

10 PINTURAS .............................................................................................. 58

10.a Elección de pintura................................................................................ 59

10.b Preparación de superficies ..................................................................... 59

10.c Pintura general ...................................................................................... 60

11 ABERTURAS .......................................................................................... 60

11.a Aluminio............................................................................................... 60

12 DESAGÜES PLUVIALES ....................................................................... 62

13 CONDUCTOS Y CÁMARAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN. 63

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA y COMUNICACIONES .......................... 63

14.a Objeto de las instalaciones .................................................................... 63

14.b Reglamentos. ........................................................................................ 64

14.c Personal. ............................................................................................... 64

14.d Condiciones generales........................................................................... 64

14.e Instalación eléctrica............................................................................... 65

14.f Instalación eléctrica Caja de Tomas (CT). ............................................. 67

14.g Iluminación........................................................................................... 68

14.h Instalación CCTV y Audio.................................................................... 69

14.i Pararrayos ............................................................................................. 70

14.j Iluminación y Señalización de emergencia ............................................ 70

14.k Pruebas en recepción provisoria. ........................................................... 70

15 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.......................................... 70

15.a Equipos de Aire acondicionado ............................................................. 70

15.b Pruebas, puesta en marcha y recepción de las obras............................... 73

15.c Garantía ................................................................................................ 73

16 INSTALACION MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO . 74

17 VIDRIOS ................................................................................................. 74

17.a Vidrio de control solar de alto desempeño............................................. 75

18 CUBIERTA.............................................................................................. 75

18.a Descripción general............................................................................... 75

18.b Materiales ............................................................................................. 75

19 MISCELÁNEA ........................................................................................ 76

19.a Limpieza de obra................................................................................... 76

19.b Pruebas, puesta en marcha y recepción de equipos. ............................... 76

19.c Garantías de equipos e instalaciones...................................................... 77

19.d Maquinaria............................................................................................ 77

19.e Andamios.............................................................................................. 77

19.f Pasamanos ............................................................................................ 77

19.g Análisis de maniobras: .......................................................................... 77

19.h Plan de Ejecución de los trabajos........................................................... 77

19.i Plan de Ensayos y pruebas .................................................................... 78

19.j Defensas Metálicas de protección de Pilares de Pasarelas...................... 78

20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS MÓVILES.................. 80

6

21 LISTADO DE RUBROS, METRAJES, PRECIOS Y PAGOS DE LOS RUBROS.................................................................................................. 80

22 DEFINICIÓN DE COEFICIENTES Y PARÁMETROS DE LOS GRUPOS PARAMÉTRICOS ................................................................................... 83

23 MATERIALES REPRESENTATIVOS.................................................... 85

24 OBSERVACIONES ................................................................................. 85

ANEXO C PLANOS 87

ANEXO D MODELOS DE PRESENTACIÓN 88

D1: De la propuesta del oferente.................................................................................. 88

D2: Del aval bancario o fianza..................................................................................... 89

D3: Modelo de presentación de antecedentes. ............................................................... 90

7

SECCIÓN I. MARCO GENERAL Artículo 1º Objeto El objeto del presente llamado, es la realización del proyecto ejecutivo y la construcción de nuevas pasarelas fijas en los Muelles de Cabotaje y Unión, incluidas las mangas móviles en el Puerto de Colonia, según la memoria descriptiva y constructiva y planos de los Anexos A, B y C, que integran este Pliego. Artículo 2º Marco Jurídico de Referencia. Jurisdicción Este llamado está regido por las Leyes y Normas vigentes, en particular por el Artículo 14° de la Ley 17.897, y por las leyes 18.083, y sus decretos reglamentarios, Ley 17.957 y su Decreto reglamentario Nº 60/007, el Decreto Nº 150/012 – TOCAF 2012 adaptación del Decreto del P.E Nº 500/991 de fecha 1/12/991 aprobada por Resolución del Directorio N° 1788/2688, Decreto N° 155/013 del 21 de mayo de 2013, el presente Pliego de Condiciones Particulares (Parte I), “Pliego de Bases y Condiciones Particulares para Contratación de Suministros y Servicios no Personales de la Administración Nacional de Puertos" (Parte II) y "Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales" (Parte III), ", Para todas las cuestiones relativas al cumplimiento o interpretación del contrato será aplicable la legislación y jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Artículo 3º Cumplimiento de la normativa vigente El Contratista deberá cumplir con todas las normas legales y reglamentarias dictadas o a dictarse en materia portuaria, laboral, fiscal, aduanera, de seguridad en el trabajo, preservación del medio ambiente, de seguridad social y de policía. Artículo 4º Recaudos y normas constructivas Las obras serán realizadas de acuerdo al anteproyecto, el cual es integrado por la Memoria Descriptiva y Constructiva que se agrega, Memoria Constructiva General para Edificios de la Dirección Nacional de Arquitectura para la construcción de Obras públicas, Ministerio de Transporte y Obras Públicas (edición 2004) así como los planos y láminas que figuran en el ANEXO C - PLANOS. Regirán además las Normas UNIT, en lo que pueda corresponder. Artículo 5º Normas de seguridad Se exigirá el estricto cumplimiento de todas las normas de seguridad vigentes, establecidas por la Ley y por las reglamentaciones del Banco de Seguros del Estado y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En particular, se exigirá del Contratista un Plan de Seguridad Laboral, previo al inicio de la obra. También al momento de inicio de la obra se deberá contar en el lugar con todos los elementos de seguridad requeridos para la utilización obligatoria del personal y de

8

seguridad de obra así como uno o varios carteles indicadores de la Empresa actuante (con referencias del contrato).

9

SECCIÓN II. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Artículo 6º Alcance de los trabajos Los trabajos a contratar constan de las siguientes etapas y tareas: Etapa 1: Preparación del proyecto ejecutivo (diseño arquitectónico, de las estructuras e

instalaciones) de las pasarelas fijas de embarque para los puestos de atraque en los Muelles de Cabotaje y Muelle de Unión con el suficiente detalle como para su construcción. Diseño de las mangas móviles (para Cabotaje y Unión), de los mecanismos de posicionamiento y de los acoples con las pasarelas fijas de embarque y con los portalones de embarque, con el detalle suficiente para su construcción y montaje. Determinación de los procesos constructivos y de montaje, que contemplen la ejecución de las obras en forma conjunta con la operación habitual de tráfico de pasajeros.

Etapa 2: Demolición de construcciones existentes en la traza de las pasarelas fijas (edificio de Ferrylíneas y edificio ex oficinas de ANP). Construcción y montaje de las obras contratadas, comenzando con la pasarela de Cabotaje y luego la del Muelle de Unión. Adecuación de las pasarelas provisorias existentes a las nuevas obras construidas.

Para la preparación del proyecto de los diferentes tramos de pasarelas fijas se deberá respetar el diseño entregado por la ANP y la prefiguración estructural de separación entre pilares no menor a 15m. La demolición de las construcciones existentes podrá ser realizada por cuenta de la ANP en el lapso que lleve este proceso licitatorio, pudiendo por tanto no integrar la lista de trabajos adjudicados. Para la adecuación de las pasarelas provisorias existentes a las nuevas obras se prevé el uso de aquellos tramos existentes que sean retirados durante el proceso de construcción. Las especificaciones técnicas, documentación gráfica y listados confeccionados por ANP servirán para determinar las condiciones técnicas de las obras y asimismo para determinar rubros y metrajes sobre la que se realizará la presupuestación de las obras. Artículo 7º Actividades a cargo del Contratista El contratista estará obligado a realizar a su cargo todas las tareas previas necesarias para la elaboración del proyecto ejecutivo; entre otras:

• Relevamientos altimétricos y planimétricos de las instalaciones existentes afectados a la obra, como así también, los espacios determinados para la instalación de la nueva obra, incluido el espacio para el obrador en ambos muelles.

• Estudio del suelo y de la estructura de ambos muelles en puntos significativos con un informe de la empresa que se anexará como insumo de la oferta a presentar.

10

• Estudio de la operativa portuaria existente y como se afectaría la misma con la obra, mediante un diagrama diseñado en MS Proyect, que manejaremos ambas partes, que servirá como insumo para todo el transcurso de la obra.

• En el mismo diagrama anteriormente citado, se anexará el cronograma de obra y su interrelación con la operativa portuaria.

• Proyectos y estudios ambientales si así fuese necesario. • Plan de seguridad de toda la obra firmado por Técnico Prevencionista y /o

Arquitecto (incluidas las memorias de andamios, cálculos, etc.). Una vez obtenida la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la Dirección de Obra, el Contratista procederá a las obras con arreglo a lo establecido en el proyecto aprobado, las presentes bases y en su propia oferta. Artículo 8º Acceso a dependencias del Puerto Los técnicos y personas autorizadas debidamente por los representantes de las empresas interesadas, deberán gestionar ante el Departamento Proyectos y Obras (Oficina 518, Tel. 1901 Int. 2855) de la Administración Nacional de Puertos (ANP), a más tardar diez (10) días hábiles antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas, las autorizaciones pertinentes a efectos de realizar las visitas al lugar de la obra y tener acceso a las informaciones que correspondan a los fines de la propuesta. Artículo 9º Responsabilidades del Contratista 9º.1 Condiciones generales

Una vez adjudicada la licitación, el Contratista deberá tramitar las correspondientes autorizaciones para el personal que deba ingresar al recinto portuario, expedidas por la Prefectura Nacional Naval. También deberán obtenerse los permisos de la Dirección Nacional de Aduanas para el ingreso o egreso de herramientas, equipos o partes de ellos y materiales o suministros que sean necesarios tanto para la ejecución de los trabajos como para su reparación o mantenimiento. Siendo la zona de las obras un área operativa –en particular tránsito de pasajeros-, salvo casos de real emergencia, las operaciones portuarias tienen prioridad y prevalecen respecto a las tareas propias de las obras. En consecuencia el oferente tendrá en cuenta en su propuesta que la zona de trabajo no permitirá siempre el desarrollo normal de las tareas, con el grado de eficiencia deseado viéndose obligado, en ocasiones a interrumpir los trabajos o a postergarlos en horarios o días no habituales, a los efectos de compatibilizar con las operaciones portuarias. La ANP coordinará con el operador portuario, el avance de las obras, sin interrumpir la operativa. El Contratista deberá señalizar la zona de trabajo con barreras de colores llamativos y señales luminosas nocturnas. Su personal deberá identificarse igualmente con colores que permitan su fácil visualización y la maquinaria a utilizar estará dotada de alarmas acústicas y luminosas.

11

Ni el Contratista ni la ANP serán responsables entre sí por ninguna falla, demora o interrupción en la ejecución de sus obligaciones individuales, debido a causas fuera de su control, incluyendo sin limitación, casos fortuitos o de fuerza mayor, acto o estado de guerra o emergencia pública.

9º.2 Cuidado de la obra Hasta la recepción provisoria, el Contratista será responsable del cuidado de la obra y de todos los materiales y equipos destinados a la misma. Será también responsable por daños, pérdidas o averías a cualquier material o parte de la obra por cualquier causa.

9º.3 Preservación de propiedades El Contratista pondrá la mayor diligencia en no dañar la propiedad ajena durante los trabajos. Deberá asimismo mantener un nivel de limpieza adecuado compatible con el desarrollo de los trabajos. El Contratista será responsable de los daños y perjuicios que, por sus actos, pudiera causar a personas o bienes de la ANP o de terceros, se encuentren en la zona de las obras o no. En el caso de dañar obras de infraestructura o superestructura de la ANP, el Contratista estará obligado a su reparación total e inmediata a su entero cargo. De no subsanar el desperfecto causado tal como se lo indicare la Dirección de Obra, la ANP procederá a su reparación y el importe de las obras será descontado del primer certificado de obra realizada posterior a la reparación. La ANP en ningún caso será responsable de las obligaciones contraídas por el Contratista, ni de los daños y perjuicios causados por éste a terceros.

Artículo 10º Plazo de ejecución de las obras El plazo se dividirá en dos:

• Etapa 1: Un plazo de 90 días calendario, contados a partir de la fecha de la firma del contrato, para la entrega del proyecto ejecutivo a la Dirección de Obra designada por la ANP.

• Etapa 2: Un plazo de 15 meses, contados a partir de la fecha de la aprobación del proyecto ejecutivo, para la ejecución de la obra en su totalidad. Serán descontados del plazo aquellos días en que por razones climáticas, o por razones de fuerza mayor (Artículo 17º), o por decisiones de la ANP, u otras debidamente justificadas, al Contratista le sea imposible trabajar, a juicio de la Dirección de la Obra.

En ambos plazos se deberán tomar en cuenta las etapas establecidas en el Artículo 6º así como lo indicado en el Artículo 44º. La empresa podrá trabajar los siete días de la semana si así lo estima conveniente.

12

Artículo 11º Trabajos adicionales El Contratista estará obligado a realizar: a) A su cargo, todos los trabajos necesarios, que aunque no figuren explícitamente en

los recaudos, sean indispensables para la correcta ejecución de la obra. b) Aquellas obras adicionales que no estén comprendidas en el literal a), pero que la

Dirección de Obra entienda necesario ejecutar, serán consideradas como trabajos imprevistos y obligatoriamente deben ser realizadas por el Contratista. Para establecer su precio se aplicarán los precios unitarios de la propuesta. Si se tratara de rubros no incluidos en la propuesta, se deberán establecer, previo al inicio de cualquier tarea, los precios de las obras adicionales, los que deberán ser aprobados previamente por la Dirección de Obra para su consideración por parte del Directorio de ANP. De no entenderse razonables los precios cotizados, el contratista estará liberado de ejecutar dichos trabajos y la ANP estará en condiciones de contratar los trabajos por terceros.

A estos efectos, la ANP y el Contratista, deberán atenerse a lo establecido por el Artículo 74º del TOCAF en lo que respecta a ampliaciones o reducciones del volumen de la contratación cuando corresponda. Artículo 12º Registro de la Obra Previamente al inicio de las obras, el Contratista deberá realizar las gestiones necesarias para registrar la obra en el Registro Nacional de la Construcción, de acuerdo a la Ley 14.411, para lo cual presentará al Director de Obra, la Denuncia de Obras de acuerdo al Art. 1° del Decreto Nº 283/996 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, N° de Contribuyente y N° de Empresa. Asimismo, previamente al inicio de los trabajos de ampliación de obras que eventualmente la ANP resuelva, el Contratista deberá efectuar la declaración que corresponda ante el BPS. Artículo 13º Pago de aportes al BPS Los aportes correspondientes a la mano de obra de acuerdo a la Ley N° 14.411, serán abonados al BPS por la ANP, hasta la suma que se derive de aplicar el porcentaje vigente por leyes sociales al monto imponible establecido en la oferta. Todo exceso por encima de dicho valor será de cargo del Contratista. A estos efectos la ANP descontará los importes resultantes del siguiente certificado de obra. El Contratista deberá elaborar y proporcionar los formularios necesarios para el pago conjuntamente con las planillas de contralor de personal y actividad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47º.

13

Artículo 14º Uso y conservación del equipamiento El Contratista deberá utilizar el equipamiento propio o arrendado propuesto en su oferta, durante todo el plazo del contrato, salvo autorización expresa de ANP para su reposición o sustitución. En este caso, el equipo sustitutivo deberá ser de similares características y rendimiento igual o superior al equipo desafectado. El Contratista estará obligado a conservar en buen estado los equipos propios o arrendados a terceros que disponga para el cumplimiento de los fines del contrato, así como velar porque los mismos se mantengan debidamente identificados, en adecuadas condiciones de higiene, seguridad operacional, seguridad ambiental. En caso de no hacerlo, la ANP, previa intimación, podrá ordenar la realización de cualesquiera acciones o tareas de prevención y conservación necesarias, con cargo al Contratista. Si el Contratista no atendiese las observaciones de ANP tomando las medidas correctivas en el plazo prudencial que ésta estableciera, se configurará en infracción que, de acuerdo a la entidad de las mismas, pueden derivar en la aplicación de la multa diaria establecida en el Artículo 56º. La sanción podrá ser reiterada en caso de incumplimiento del nuevo plazo señalado. Artículo 15º Obrador y consumos La ANP destinará como obrador un área tan cercana a la obra como sea posible, con espacio suficiente para las construcciones provisorias, acopio de materiales y herramientas. Serán de cargo del Contratista los costos asociados a la vigilancia de esta área. El Contratista deberá realizar a su costo las conexiones de agua y energía eléctrica. Deberá asimismo construir los locales necesarios para depósito de materiales y herramientas, y vestuarios y servicios higiénicos para los operarios. Será responsabilidad del Contratista el pago de los consumos de luz eléctrica y/o agua corriente a suministrar por ANP de acuerdo con el régimen tarifario vigente. Los importes de dichos consumos serán facturados mensualmente disponiendo el Contratista de un plazo de diez (10) días para su pago. La ANP tendrá la potestad de descontar los importes de los consumos que el Contratista no abone en fecha, de los créditos que pudiere tener a su favor. Artículo 16º Local y equipamiento de control para uso de ANP El Contratista deberá proveer las instalaciones para oficina de control de obra. Para ello deberá disponer de construcciones o prefabricados aptos para ello. Dichas instalaciones deberán contar con la superficie y comodidad suficiente para albergar dos funcionarios de la Dirección de Obra de ANP. Deberá contar con el

14

mobiliario adecuado (escritorios, sillas, mesa para planos, armarios, etc) y el acondicionamiento térmico y lumínico apropiado. Se deberá suministrar por parte del contratista, un notebook de última generación, con una pantalla de 15” como mínimo, con el software correspondiente para la lectura y realización de planos (Autocad o Intellicad), MS Proyect para el seguimiento de la obra y el paquete de office último. Las instalaciones y el equipamiento de la oficina de Dirección de Obra (con excepción de la notebook) serán devueltos al Contratista una vez realizada la recepción provisoria de las obras. El Contratista, a la fecha de firma del acta de inicio y hasta el día de la firma del acta de recepción provisoria de la obra, deberá poner a disposición de la Dirección de Obra de ANP un vehículo sin chofer sin limitación de horario para el traslado desde Montevideo con destino exclusivo al contralor de la obra. El Contratista tendrá derecho a verificar el cumplimiento de lo indicado precedentemente. Dicho vehículo será de 4 puertas, con motor de potencia mínima 80 HP y no menor de 1600 cc, 2 airbag y ABS y tendrá capacidad para 4 personas además del chofer, con una antigüedad no mayor a tres años, que será utilizado EXCLUSIVAMENTE en el contralor de la obra a que se refiere este pliego. El vehículo contará con GPS que permita la lectura por parte de ANP con WINDOW XP o WINDOW 7, contará con calefacción / aire acondicionado y dispondrá además de capacidad para transportar elementos y equipos de contralor, debiendo encontrase en buenas condiciones en cuanto a su mecánica, mantenimiento y demás. En caso contrario podrá ser rechazado por la Dirección de Obra, que en tal caso deberá dejar constancia por escrito de las razones que ameritan el rechazo. Los gastos generados por la puesta a disposición del citado vehículo incluyendo además el seguro, peajes y combustible, serán de cargo del contratista y se considerarán incluidos en el precio ofertado y no serán objeto de ningún pago especial. Por cada día que el Contratista no ponga a disposición de la Dirección de Obra el citado transporte, se le aplicará una multa equivalente a 6 UR (seis Unidades Reajustables), la que se descontará del primer certificado mensual que deba pagar ANP con posterioridad al incumplimiento. Artículo 17º Fuerza mayor Se entenderá por fuerza mayor causas tales como perturbaciones atmosféricas fuera de lo común o previsto, crecientes superiores a las máximas conocidas, terremotos, epidemias, guerras, revoluciones, bloqueos, u otros sucesos equivalentes a éstos fuera del control y voluntad de las partes y que no puedan ser previstos. El Contratista no tendrá derecho a indemnización por pérdidas, averías y demás perjuicios ocasionados en las instalaciones, materiales y útiles de trabajo, sean cuales fueren esos perjuicios y las causas de los mismos, aún en el caso de ser producidos por fuerza mayor

15

perfectamente justificada y aun cuando no resulten de imprevisión, de negligencia, de deficiencia en los medios empleados o de maniobras equivocadas.

16

SECCIÓN III. PROCESO LICITATORIO Artículo 18º Adquisición, valor del pliego y domicilio Las firmas interesadas deberán adquirir un juego completo del pliego de presente licitación pagando la suma de dólares estadounidenses un mil (U$S 1.000) en la Unidad Tesorería, y exhibiendo dicho recibo las retirarán de la Unidad Licitaciones, 3er Piso del edificio sede de la ANP – Oficina 305 -, fax (598-2) 1901 – 2841. Cada oferente deberá constituir un domicilio en la ciudad de Montevideo a los efectos de la licitación y actos posteriores de la misma, debiendo comunicarlo formalmente a la ANP en el momento de retirar este pliego. Artículo 19º Aclaraciones de los documentos de licitación Cualquier posible licitante que haya adquirido el pliego puede solicitar aclaraciones sobre los documentos de la licitación, mediante comunicación por carta a la ANP o fax dirigido a la Unidad Licitaciones (Of.305 fax 19012841) a más tardar 10 (diez) días hábiles antes del vencimiento del plazo para la presentación de las ofertas dentro del horario laboral en el cual atiende la oficina (de 09:00 a 17:00 horas). La ANP dará respuesta por escrito a las solicitudes que reciba hasta 5 (cinco) días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura. Se enviará copia escrita de las respuestas por carta o fax (incluida la consulta pero sin identificar su origen) a todos los que hayan adquirido los documentos de licitación. Artículo 20º Modificación de los documentos de licitación La Administración podrá, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo de presentación de ofertas, modificar los documentos de la licitación mediante enmiendas, ya sea por iniciativa propia o en atención a aclaraciones solicitadas por los eventuales oferentes. Todos los que adquieran pliegos serán notificados por nota o fax, de las enmiendas que refieran a la modificación de los documentos de la licitación, las que tendrán el mismo valor que los términos de esta licitación y será obligatoria para todos los oferentes. Estas comunicaciones serán canalizadas únicamente a través de la Unidad Licitaciones de la ANP. Todos los interesados que adquieran Bases Técnicas y Administrativas serán notificados por carta o fax, de las enmiendas o comunicados, los que serán obligatorios para ellos. La simple constancia de recepción de la carta por parte del interesado o envío del fax por parte de la ANP constituirá plena prueba de la notificación. Artículo 21º Plazo de mantenimiento de oferta Los oferentes establecerán un plazo de mantenimiento de la oferta en todos sus términos, que no podrá ser inferior a 180 (ciento ochenta) días calendario, contados a partir del inmediato siguiente al de la apertura de las ofertas. De no establecerse expresamente, se entenderá que el oferente se compromete a mantener su oferta durante el plazo mínimo exigido.

17

Dicho plazo se considerará tácitamente prorrogado mientras el oferente no solicite por escrito el retiro de la oferta y la devolución de la garantía de mantenimiento. Artículo 22º Garantía de mantenimiento de oferta Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de su oferta mediante depósito en efectivo, valores públicos, fianza o aval bancario o póliza de seguro de fianza por un monto de US$ 35.000 (dólares estadounidenses treinta y cinco mil). Se aceptará la garantía exclusivamente en dólares estadounidenses. El procedimiento de constitución de garantía será el siguiente: 22º.1 Garantía en efectivo

La garantía en efectivo se depositará en la Unidad Tesorería de ANP, previa apertura de cuenta en el Departamento Financiero Contable. El recibo que expida la Unidad Tesorería, deberá contener el nombre del /los oferente/s y el número y objeto de la licitación y se presentará en la Unidad Control Contable de ANP que lo sellará antes de la hora de apertura de las ofertas.

22º.2 Garantía en valores públicos Se depositará en la Sección Custodia de Valores del Banco de la República Oriental del Uruguay, a nombre del oferente y a la orden de la ANP, antes de la hora de apertura de las ofertas. El recibo en el que constará el nombre del oferente así como el número de la licitación deberá ser depositado en la Unidad Control Contable de ANP, quien extenderá la respectiva constancia.

22º.3 Póliza de seguro de fianza El documento en caso de ser expedido por el Banco de Seguros del Estado será entregado directamente y previo a la apertura de ofertas, en el Unidad Control Contable de ANP, la que extenderá la respectiva constancia. Si se expidiera por Instituciones Aseguradoras privadas, el documento deberá presentarse con certificación notarial de firmas con por lo menos dos (2) días hábiles de antelación a la apertura de la licitación ante la División Notarial de ANP la que dispondrá de un (1) día hábil para su aprobación o rechazo. Una vez aprobado el documento por la División Notarial, el oferente lo depositará antes de la hora de apertura de las ofertas en la Unidad Control Contable de la ANP, la que le expedirá recibo.

22º.4 Fianza o aval bancario Esta garantía deberá establecer que el avalista renuncia al beneficio de excusión y deberá ser presentada con certificación notarial de firma. Si fuera expedida por Instituciones Bancarias Estatales, se entregará el documento directamente en la Unidad Control Contable de ANP. Si se tratara de documentos expedidos por Instituciones Bancarias Privadas, se presentará ante la División Notarial de la ANP con una antelación de tres (3) días hábiles al del día fijado para la apertura de ofertas, a fin de subsanar cualquier defecto que pudiera contener, la que dispondrá de un (1) día hábil para su aprobación o rechazo. Una vez aprobado el documento

18

por la División Notarial, el oferente lo depositará antes de la hora de apertura de las ofertas en la oficina Unidad Control Contable de la ANP, la que extenderá la respectiva constancia. Las fianzas o avales bancarios expedidos tanto por Instituciones Bancarias Estatales como Privadas, deberán ajustarse al modelo del ANEXO D - D2: Del aval bancario o fianza. La garantía de mantenimiento de la oferta, será cancelada una vez que el adjudicatario haya firmado el contrato y suministrado la garantía de fiel cumplimiento de contrato. Las garantías de mantenimiento de oferta para las ofertas no adjudicadas serán devueltas, en todos los casos a solicitud del oferente, transcurrido el plazo de mantenimiento o la adjudicación a otro oferente. La garantía de mantenimiento de oferta podrá ser ejecutada, cuando:

1. El oferente retire o desista de su oferta durante el plazo de mantenimiento.

2. En caso de que la oferta sea aceptada, si el adjudicatario no constituye en tiempo y forma la garantía de fiel cumplimiento de contrato de acuerdo a lo dispuesto en estas Bases.

3. Cuando el adjudicatario se niegue o no concurra a firmar el contrato, habiendo sido notificado para ello, en un plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente al de la notificación

Artículo 23º Modelos de presentación de las ofertas La propuesta será redactada de acuerdo al modelo que se adjunta en el ANEXO D– D1: De la propuesta del oferente. El detalle de los componentes del precio ofertado, con sus metrajes y precios unitarios, deberá efectuarse de acuerdo al (ANEXO B, Numeral 21) sin omitirse ni agregarse rubros; solamente es posible realizar apertura en sub-rubros. Artículo 24º Presentación de las ofertas Las ofertas serán recibidas por ANP en el lugar, día y hora establecidos en la carátula de este Pliego. La ANP podrá prorrogarla, en cuyo caso comunicará la nueva fecha y hora debidamente a todos los adquirentes del pliego. Artículo 25º Garantía por pedido de prórroga El /los interesados que hubiera/n adquirido el pliego podrá/n solicitar la prórroga de la fecha de apertura, por escrito dirigido a la ANP el que será presentado por lo menos 10 (diez) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura, indicando los fundamentos que motiva la referida petición. Dicha nota deberá estar acompañada de la copia del recibo de compra del pliego más el recibo expedido por la Unidad Tesorería que acredite haber efectuado un depósito de garantía por una suma idéntica a la establecida en el Artículo 22º, en efectivo, cheque certificado o valores públicos, que garantice la presentación de la oferta.

19

Dicha garantía será ejecutada por ANP si el peticionante no formula oferta en condiciones de aceptabilidad formal, de acuerdo al presente pliego. Artículo 26º Admisibilidad de oferentes Las empresas que deseen presentar una oferta en este llamado sólo podrán ser aquellas legalmente constituidas, con antecedentes en tareas similares durante los últimos 5 años y siempre que demuestren su capacidad para efectuar los trabajos requeridos. Para ello, la oferta incluirá el certificado habilitante, expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas exigido por el Decreto N° 243/986. El oferente deberá acreditar un valor anual de contratación (VECA) superior a $ 100.000.000 (pesos uruguayos cien millones), en las siguientes categorías y especialidades (Decreto N° 208/009):

Cat I ARQUITECTURA, especialidades: A, C, D, H, J, L y O. Cat II INGENIERIA, especialidades: C y E

Las empresas podrán presentarse en forma individual o en grupo. En este último caso deberá informarse la participación porcentual de cada una de ellas en el grupo. En caso de presentarse como grupo, las firmas integrantes del oferente deberán indicar su compromiso, en caso de ser adjudicatario, de formar un consorcio para la prestación objeto del contrato. El referido consorcio deberá contar con domicilio en Montevideo a todos los efectos. Adicionalmente, las empresas que integren o que, a los efectos de presentar ofertas, se comprometan a integrar un consorcio, deberán responder solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones contraídas por el mismo. Las firmas o grupo de firmas oferentes deberán estar inscriptas previamente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). Cada oferente puede presentar sólo una oferta de conformidad con lo establecido en este Pliego. Ningún oferente podrá participar directa o indirectamente en la oferta de otro. De comprobarse estos hechos las ofertas involucradas serán rechazadas. Serán descalificadas aquellas empresas que no cumplan alguno de estos requisitos. Artículo 27º Condiciones generales para las ofertas 27º.1 Idioma

La oferta y toda la correspondencia y documentos relativos a ella deberán redactarse en idioma español. Cualquier material impreso que refiera a información específica de la oferta podrá estar en otro idioma a condición de que vaya acompañado de una traducción en español firmada por el oferente, la cual prevalecerá a los efectos de la interpretación de la oferta. Los folletos u otro

20

material preimpreso de información general de la empresa podrán presentarse en idioma inglés.

27º.2 Formato y firma de la oferta El oferente preparará CUATRO (4) ejemplares de la oferta, marcando con claridad UN (1) "original" y TRES (3) "copias" del documento. En caso de discrepancia, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias. El original y todas las copias de la oferta serán escritos en tinta indeleble y firmados por el oferente o por una o más personas debidamente autorizados para obligarlo. Esta autorización deberá constar en un poder debidamente certificado adjunto a la oferta. Todas las páginas de la oferta, excepto las que contengan material impreso no modificado, llevarán las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. Sus hojas serán numeradas correlativamente. La oferta no deberá contener textos entre líneas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir errores del oferente, en cuyo caso, las correcciones deberán salvarse con la firma del oferente. El oferente presentará una oferta única para cada uno de los ítems, sin variantes o alternativas.

27º.3 Costo de la oferta El oferente sufragará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de sus ofertas, no siendo la ANP responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera sea el resultado de la licitación.

27º.4 Aceptación de las condiciones de estas Bases La mera presentación de la oferta significará la aceptación por parte del oferente de la totalidad de los términos, cautelas, plazos y condiciones de la licitación.

Artículo 28º Contenido de la oferta 28º.1 Comprobantes

Los comprobantes originales que se enumera a continuación, deben presentarse fuera del sobre de la oferta respectiva; dentro del mismo se agregará una copia de cada una de ellos en cada ejemplar de la oferta: - Recibo expedido por la ANP que acredite la adquisición de las bases de la

licitación extendido a nombre del oferente, o de alguno de sus integrantes en caso de que el mismo esté integrado por varias personas físicas o jurídicas y el número y objeto de esta licitación.

- Recibo expedido por la ANP que acredite haber presentado la garantía de mantenimiento de oferta extendido a nombre del oferente, o de TODOS sus integrantes en caso de que el mismo esté integrado por varias personas físicas o jurídicas y el número y objeto de esta licitación.

- Constancia expedida por el Banco de Seguros del Estado respecto al Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales Artículo 61º de la Ley 16.074, extendido a nombre del oferente, o de cada empresa integrante del oferente. No será requerido este documento para las personas físicas ni para las empresas extranjeras que no se encuentren actualmente desarrollando

21

actividades en el país y así lo declaren expresamente. Si el oferente está integrado por varias personas físicas y/o jurídicas, el documento se presentará por cada una de ellas.

- Documentación que acredite la representación de la o las personas que firman la oferta.

- Constancia de estar inscriptos en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).

28º.2 Del oferente

Carta de presentación de la oferta con nombre, domicilio, fax y teléfono del oferente en la ciudad de Montevideo, a los efectos de la licitación y actos posteriores a la misma. El oferente deberá designar un representante otorgándole poder especial, con facultades para actuar, obligarse y asumir responsabilidades, durante todo el procedimiento de contratación hasta que terminen todas las obligaciones contractuales derivadas de las presentes bases. Este representante deberá firmar la propuesta conjuntamente con el oferente. Certificado notarial que acredite, que la sociedad oferente es persona jurídica hábil y vigente, trámite de constitución, objeto y razón social, forma en que se ejerce la representación, facultades de los representantes legales, designación de los respectivos cargos y vigencia de los mismos, domicilio, lugar de constitución. En caso de que el oferente sea persona física, el certificado deberá contener sus datos identificatorios completos, domicilio, nacionalidad y, además, inscripción en DGI y BPS en caso de ser empresa unipersonal. Si el oferente estuviera integrado por varias personas físicas o jurídicas, se presentará un certificado notarial que contenga la antedicha información por todos sus integrantes, o uno individual por cada una de ellas. En caso de que el oferente esté integrado por varias personas físicas o jurídicas, se deberá presentar una declaración jurada de intención de constituir un consorcio, en cuyo caso responderán solidaria e ilimitadamente por la totalidad de las obligaciones contraídas con la ANP la que contendrá además: � Identificación de las empresas que conformarán el consorcio � Porcentaje de participación de cada integrante. � Áreas específicas del objeto licitado que serán desarrolladas bajo la

responsabilidad de cada integrante. � Compromiso de no modificar los términos del documento de consorcio hasta la

finalización del objeto de la licitación, en caso de adjudicársele. Este documento deberá estar formulado de acuerdo y conformidad a las disposiciones legales vigentes en la República Oriental del Uruguay, cualquiera sea la nacionalidad de las empresas. La responsabilidad legal es solidaria e indivisible. De ser adjudicatario, para la etapa contractual deberá constituir el consorcio en cumplimiento de los artículos 501, 502, 503 y 17 de la Ley 16.060 del 4/9/1989 (suscripción del contrato, inscripción del mismo en el Registro Público de Comercio y publicación de un extracto en el Diario Oficial).

22

Certificado de Capacidad de Contratación Suficiente expedido por el Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas (MTOP) del oferente, o en caso de consorcio, para al menos uno de sus integrantes, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 26º.

- Antecedentes del oferente, según se indica en el Artículo 29º. - Propuesta técnica, según se indica en el Artículo 30º. - Propuesta económica según se indica en el Artículo 31º. - Certificación vigente en calidad en la Norma ISO 9001:2000, si la poseyera.

Artículo 29º Antecedentes del oferente. 29º.1 Experiencia en la actividad objeto del contrato.

Obras y servicios efectuados. Se deberá detallar la nómina de trabajos análogos al licitado realizados por el Oferente o los integrantes del mismo en los últimos 5 (cinco) años, con indicación de las características generales de cada contrato con la apertura solicitada (ANEXO D, D3: Modelo de presentación de antecedentes.). Estructura técnica del Oferente o sus integrantes. Se deberá presentar una descripción de las capacidades en ejecución, investigación y desarrollo de tecnología, seguimiento de obras, etc., más la nómina de directores y personal técnico profesional responsable en cada rubro; con sus correspondientes Currículum Vitae.

29º.2 Situación económica financiera Se presentará información de la situación económico-financiera del Oferente o de cada una de las empresas que integran el Oferente, que deberá contener como mínimo:

- Estados contables (estado de situación patrimonial, estado de resultados, con sus correspondientes notas, cuadros y anexos) de los TRES (3) últimos ejercicios auditados. Las empresas deberán ajustarse a lo dispuesto en el Decreto N° 103/991 de 27/2/991 y las Normas Internacionales de Contabilidad (N.I.C), normas que regulan la emisión de los estados contables, sus notas y anexos.

- Dictamen firmado por Contador Público que justifique la capacidad económico-financiera del Oferente. - Información que acredite capacidad de financiación para las obras, mediante la obtención de fianzas, avales o garantías bancarias, así como demás referencias bancarias y comerciales.

23

Declaración Jurada concerniente a litigios en curso en los cuales el oferente esté implicado y que la misma afecte la capacidad financiera que dificulte la prestación de las actividades objeto de la presente licitación Situación económica financiera Artículo 30º Propuesta Técnica El oferente deberá incluir en su Propuesta Técnica los siguientes elementos: Además, se solicitará al oferente que en su propuesta, esté detallado la nómina del personal técnico afectado a la obra (por temáticas y con las experiencias mínimas en cada tarea expresadas seguidamente. 30º.1 Plan de Trabajo

Propuesta de la programación de actividades que el Oferente deberá llevar a cabo para la elaboración de los proyectos, incluyendo el detalle de duración de las diferentes tareas, relación de dependencia entre las mismas y la asignación de personal y otros recursos. El objetivo del plan es permitir la evaluación de la metodología utilizada en la elaboración del proyecto.

30º.2 Capacidad para la prestación de los Servicios

Nómina y experiencia del personal profesional que será asignado, por temática, al proyecto, adjuntando el Curriculum Vitae respectivo en el que se detalle el mes y año de cada función desempeñada, así como una breve descripción de los trabajos realizados. Se recomienda en especial que la información solicitada referente a experiencia sea completa, indicando mes y año de inicio y finalización de servicios en cada actividad desempeñada. En caso de no presentar la información completa, el respectivo Curriculum Vitae no podrá ser evaluado. El Oferente asumirá el compromiso formal por escrito de asignar al proyecto el personal profesional que consigna en su propuesta durante el tiempo requerido de sus servicios, excepto en casos de fuerza mayor debidamente justificados. En estos casos de excepción, el Adjudicatario deberá obtener necesariamente la aprobación escrita de la ANP a cuyo fin presentará el Curriculum Vitae del profesional reemplazante cuya formación académica y experiencia deberá ser igual o mayor que la del profesional reemplazado. Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo técnico para la etapa de proyecto:

� Un arquitecto proyectista Senior que deberá actuar, además, como Gerente del proyecto e interlocutor con la Dirección de Obra, con no menos de 15 (quince) años de experiencia, con probados antecedentes en el diseño y dirección de obras de uso público masivo.

� Un ingeniero civil estructural Senior quien deberá actuar como proyectista de las estructuras y sus fundaciones, con no menos de quince (15) años de experiencia y antecedentes en el proyecto y cálculo de grandes estructuras.

� Un ingeniero o arquitecto, con especialización en acondicionamiento térmico, con actuación en proyectos de instalaciones similares.

� Un ingeniero industrial eléctrico, con especialización en instalaciones de baja

24

tensión y luminotecnia y no menos de diez (10) años de experiencia. 30º.3 Personal Profesional y Equipamiento

Se indicará el profesional ingeniero civil o arquitecto que el Oferente prevé asignar a las obras en cuestión. Como mínimo, se deberá indicar en la oferta un ingeniero civil o arquitecto que actuará como Profesional Técnico Residente en obra. El Residente deberá tener dedicación exclusiva a la obra y deberá contar indefectiblemente con todas las habilitaciones que correspondan para ejercer la actividad profesional en nuestro país. Además, deberá tener más de 10 años de ejercicio profesional y contará con experiencia en obras de característica similar a las licitadas. Se incluirá el compromiso escrito de participar en la ejecución de los trabajos especificados durante todo el período de obra. El Oferente preverá en su oferta, que los profesionales asignados a la etapa de proyecto asistirán durante todo el transcurso de la obra, cada uno en su materia, al Profesional Residente de obra.

30º.4 Equipamiento

Se detallará la nómina de los equipos, sean propios y/o arrendados de terceros, que el Oferente prevé utilizar para el cumplimiento del contrato, indicando sus características. El Oferente tendrá en cuenta que las características particulares de los equipos que proponga, deberán mostrar la factibilidad de una correcta ejecución de las obras en acuerdo con las especificaciones que se establecen en estas bases.

30º.5 Cronograma de obra. El Oferente establecerá los plazos, en días calendario, para la realización de las actividades de cada uno de los rubros involucrados. El plazo total para la realización de las obras objeto del contrato no podrá exceder el establecido Artículo 10º. Este cronograma surgirá como consecuencia del plan de trabajo establecido en su oferta y del diagrama de etapabilidad incluido en el ANEXO C, en el que se detallará para cada rubro el plazo y la secuencia de ejecución.

30º.6 Metodología de ejecución de la obra El Oferente deberá incluir una descripción del procedimiento constructivo que empleará para la ejecución de la obra, haciendo referencia a cada uno de los componentes que la misma involucra y dentro de los lineamientos especificados en estas bases.

Artículo 31º Propuesta Económica La Propuesta Económica contendrá los diferentes precios por los trabajos a realizar en cada uno de los rubros definidos que deberá presentarse según el modelo de planilla del ANEXO B– Numeral 21. 31º.1 Precio de la obra

Las obras serán cotizadas, contratadas y pagadas en pesos uruguayos en todos los rubros a excepción de los suministros de equipamiento importado (mangas móviles) que se pagarán en la moneda de origen.

25

Por tratarse de una obra dentro del Recinto Portuario, se encuentra amparada en lo dispuesto por el Art. 26° del Decreto 220/998 publicado en el Diario Oficial el 20 de agosto de 1998, razón por la cual no deberá ofertarse ni facturarse el monto correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Se cotizará por precio global, por lo cual los metrajes y/o cantidades de cada rubro serán de exclusiva responsabilidad del oferente, con excepción de los que en la “Planilla de Metrajes y Precios” ya se encuentren fijados por la Administración. El oferente deberá tener presente que:

a) el precio del Rubro “Proyecto Ejecutivo”, no podrá superar el 5% del precio total y se abonará una vez aprobado el proyecto por la Dirección de Obra;

b) el precio del Rubro “Implantación”, no se abonará hasta el comienzo de las obras y el monto de este concepto en el primer certificado de obra no podrá superar el 5% del monto total de la oferta;

c) si el precio del Rubro “Limpieza Final” fuera inferior al 3% del monto total de la oferta, en el penúltimo certificado de avance de obra se realizará una retención de un monto tal que sumado al monto del mencionado rubro se alcance el porcentaje aludido.

El precio global de la oferta comprende el importe de todos los trabajos, suministros y gastos por cualquier concepto, requeridos para la completa realización de la obra licitada y solamente tendrá los ajustes motivados por las variaciones que resultaren por aumento o disminución de obra, que mediante órdenes por escrito solicitare la ANP.

31º.2 Ajuste de precios El pago en Moneda Extranjera no estará sujeto a ajustes paramétricos. Los pagos en moneda nacional serán ajustados mensualmente en función de la siguiente fórmula paramétrica:

×+×+×+××=

00000

D

Dd

M

Mc

IPC

IPCb

J

JaPP

Siendo: P = precio actualizado de los trabajos realizados en el mes Pο = precio según oferta, de los trabajos realizados en el mes J = jornal del Medio Oficial Albañil según Consejo de Salarios del Grupo 9

Industria de la Construcción y Actividades Complementarias Sub-Grupo 01 Planilla de Laudos Vigentes Personal Incluidos en el Decreto LEY 14411 Obrero Jornalero Categoría V (medio oficial albañil) vigente al mes de ejecución de los trabajos.

Jο = Ídem anterior vigente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

26

IPC= Índice de aumento de Precios al Consumo para Montevideo según el INE correspondiente al mes de la ejecución de los trabajos.

IPCο = Ídem anterior correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación.

M = Índice de precios de los materiales representativos de cada grupo de rubros correspondiente al mes de la ejecución de los trabajos.

Mο = Ídem anterior correspondiente al mes anterior a la fecha de apertura de la licitación.

D = Cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día hábil del mes de la ejecución de los trabajos.

Dο = Cotización del dólar americano interbancario tipo vendedor que fije la Mesa de Cambios del Banco Central del Uruguay correspondiente al último día hábil del mes anterior al de la fecha de apertura de la licitación.

Los precios de los materiales que se toman como base para el cálculo de M/Mο serán los publicados en la “Lista Oficial de Precios de Materiales de Construcción” preparada mensualmente por la Dirección de Arquitectura del MTOP sobre muestreo del costo en Montevideo de los materiales de construcción. Si para alguno de los materiales referidos, la lista del MTOP no indicara precio se deberá tomar el que fije el boletín de la Cámara de la Construcción. En el ANEXO B Numeral 21 de este Pliego se establecen, para cada grupo de rubros, los valores de los parámetros a, b, c, d y se establece la participación de cada elemento de la canasta de materiales para la determinación del “índice de precio de los materiales” Mi, referido antes.

Artículo 32º Representante técnico El oferente deberá ser representado por un Arquitecto o Ingeniero Civil con título expedido o revalidado por las Autoridades Competentes, con una experiencia mínima de 10 (diez) años, para tratar con la Dirección de la Obra los problemas técnicos que puedan suscitarse desde la presentación de la oferta hasta la recepción final de la obra. Este representante deberá firmar la propuesta conjuntamente con el oferente. El representante técnico deberá controlar la calidad de los trabajos realizados y de los suministros, aportar la ingeniería de detalle necesaria para la correcta y completa terminación y puesta en marcha de la obra y asistir a las reuniones de coordinación y de obra cada vez que la ANP lo solicite. La propuesta deberá incluir nota de compromiso de dicho profesional de participar en esta licitación realizando las tareas ya descritas en su calidad de representantes técnicos. Los funcionarios o los colaboradores de la ANP por vía de contratos de arrendamiento de servicios u obra, no podrán ser representantes técnicos del oferente, ni contratar con la ANP de acuerdo a lo previsto por el Artículo 524 de la Ley Nº 16.736 del 5 de enero de 1996.

27

Artículo 33º Aportes al Banco de Previsión Social El monto de mano de obra imponible a efectos de los aportes al Banco de Previsión Social, que de acuerdo a la Ley N° 14.411 estará a cargo de la ANP, deberá ser declarado explícitamente por el oferente en pesos uruguayos por cada rubro. La no presentación de ésta declaración en las condiciones establecidas será causal de descalificación de la propuesta. Artículo 34º Recepción y análisis de las ofertas 34º.1 Recepción y apertura

En el lugar, día y hora fijados con los funcionarios actuantes que la ANP designe, se procederá a la apertura de los sobres cerrados que contengan las ofertas, en presencia de los oferentes o sus representantes que deseen asistir. Previamente a la apertura se verificará la correcta presentación de los comprobantes exigidos en el Artículo 28º.1. Abierto el acto, no podrá introducirse modificación alguna en las ofertas, pudiendo los representantes de los oferentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen, previa presentación al funcionario actuante, de una carta poder con firma certificada notarialmente o primera copia de escritura de mandato, en ambos casos con facultades suficientes. Estos documentos pueden presentarse en testimonio por exhibición. En dicho acto se controlará si las ofertas contienen defectos o carencias formales, si han adjuntado la documentación exigida en el presente, así como la constitución o no de garantía de mantenimiento de oferta. Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, la que será firmada por los funcionarios que haya designado ANP y por los representantes de los oferentes que lo deseen.

34º.2 Estudio de las ofertas Luego del acto de apertura de ofertas, la Comisión Asesora de Adjudicaciones, analizará en primer lugar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos formales exigidos en el Pliego. Si se observaren defectos formales en la documentación presentada, cuyo análisis no correspondía ser efectuado en el acto de apertura, o que fue controlado en dicha instancia pero el defecto no fue advertido, se notificará a los oferentes de los mismos y podrán subsanarlos dentro de las 48 horas siguientes al acto de notificación. Los demás oferentes podrán comprobar que esos defectos han sido subsanados. Luego de esta instancia no se brindará a los oferentes ni a persona alguna que no esté vinculada con el proceso de estudio y evaluación, ninguna información concerniente a dicho proceso. Se considerará que una oferta se ajusta esencialmente a los documentos de la licitación cuando concuerde con las estipulaciones y condiciones de dichos documentos. Si la ANP determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los documentos de la licitación, la rechazará y el defecto no podrá ser subsanado con posterioridad por el oferente.

28

34º.3 Discrepancias

Cuando exista discrepancia entre la cantidad escrita en números y en letras, valdrá la escrita en letras. Toda cláusula imprecisa, ambigua y contradictoria, se interpretará en el sentido más favorable para la ANP.

Artículo 35º Análisis de las ofertas Verificación de la presentación de documentos. La Comisión Asesora analizará las ofertas de aquellas empresas que hayan cumplido con:

El requisito de admisibilidad expuesto en el Artículo 26º. SI/NO Todo lo dispuesto en el Artículo 28º. SI/NO (La ausencia de alguno de estos documentos invalidará la oferta)

Evaluación del oferente y su propuesta.

Experiencia del oferente-(Artículo 29º). SI/NO Propuesta técnica- ( Artículo 30º ). SI/NO

Solo las ofertas que sean valoradas positivamente ("SI") en todos los conceptos evaluados se considerarán aptas para su adjudicación. Artículo 36º Reserva de Derecho y Criterio de Adjudicación La ANP se reserva el derecho de rechazar todas las ofertas, si entiende que los precios ofertados son claramente inconvenientes para la Administración o por cualquier otra causa, al amparo de resolución fundada que así lo establezca. Los trabajos licitados se adjudicarán a una sola empresa. A efectos de comparar las ofertas desde el punto de vista económico, se considerará como monto comparativo la suma del precio global de la oferta y el total de aportes sociales que surja del monto imponible declarado.

Monto comparativo = A + Coef. x B, Siendo

A: Precio Global (Sumatoria de Precios totales de los rubros); B: Sumatoria de los Montos Imponibles totales de los rubros; Coef: Alícuota vigente por concepto de aportes correspondientes a la Ley N° 14.411.

La Comisión Asesora recomendará la adjudicación a la oferta de menor monto comparativo. Si la oferta de una empresa que cuenta con la certificación de calidad ISO 9001 es la de menor monto comparativo, o si este precio no fuera 2 % mayor respecto la de menor monto comparativo que no posea certificación de calidad, la Comisión Asesora recomendará la adjudicación a la oferta de menor comparativo de entre aquéllas que posean la referida certificación.

29

La referida certificación de Calidad deberá estar vigente al momento de la presentación de la oferta y a la firma del contrato, debiendo abarcar los procesos de evaluación de proveedores y de control de ejecución de obra. El oferente que resulte seleccionado, deberá haber adquirido el estado de “ACTIVO” en el RUPE. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado “ACTIVO” en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración, otorgará un plazo de 10 días calendario a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. La Unidad Clientes y Proveedores, cumplido el plazo deberá remitir la documentación pertinente a la Comisión Asesora de Adjudicaciones dando cuenta del estado del oferente en el RUPE. Artículo 37º Notificación El acto administrativo que disponga la adjudicación o el rechazo de las ofertas, será notificado personalmente a todos los oferentes.

30

SECCIÓN IV. FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO Artículo 38º Garantía de fiel cumplimiento de contrato y de obligaciones laborales 38º.1 Garantía por Ley de Tercerizaciones N°18.099 El adjudicatario deberá garantizar las obligaciones emergentes de reclamos laborales, mediante la constitución de una garantía por el monto equivalente al 20% del monto total de mano de obra imponible declarado en la oferta La vigencia de la garantía depositada deberá ser por el período de la contratación. Esta garantía se constituirá una vez que Unidad Licitaciones comunique dicho monto mediante nota enviada por fax o correo electrónico en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la comunicación. El depósito se efectuará en cualquiera de las modalidades y siguiendo los procedimientos indicados para la garantía de mantenimiento de oferta. 38º.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato El adjudicatario deberá garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato que se celebre mediante la constitución de una garantía por el 5% del monto total de la oferta. Esta garantía se constituirá una vez que Unidad Licitaciones comunique dicho monto mediante nota enviada por fax o correo electrónico en un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la comunicación. El depósito se efectuará en cualquiera de las modalidades y siguiendo los procedimientos indicados para la garantía de mantenimiento de oferta. Si el oferente que resulte adjudicatario, no depositara la garantía de fiel cumplimiento de contrato dentro del término establecido, perderá la garantía de mantenimiento de oferta, quedando la ANP en libertad de aceptar otra propuesta o disponer la realización de un nuevo llamado a licitación. La garantía de fiel cumplimiento del contrato, será devuelta al adjudicatario una vez realizados y aprobados la totalidad de los trabajos y efectuada la recepción definitiva de los mismos por la ANP Recepción Definitiva de las obras (Artículo 51º). Si las garantías se emitieran con fecha determinada de vencimiento, previa a la finalización de las obligaciones contractuales, el adjudicatario deberá proceder a su renovación o sustitución con una antelación mínima de treinta (30) días previos a su vencimiento. El incumplimiento de la precitada obligación dará lugar a la ejecución de la garantía vigente.

31

Artículo 39º Seguros Previo al inicio de las obras, el Adjudicatario deberá contratar las coberturas de seguros que seguidamente se detallan, ajustándose a los procedimientos y condiciones que se deben seguir para la contratación de los mismos: Seguro de Obra, Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Responsabilidad Civil Cruzada, Seguro de Equipamiento y Maquinaria, y Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 39º.1 Seguros de Obras Todo Riesgo de Construcción y Montaje El capital asegurado será por el monto del 100% de la inversión prevista y se deberá mantener la cobertura hasta la finalización de las obras. Seguro de Responsabilidad Civil El adjudicatario estará obligado a contratar antes de la suscripción del contrato en la modalidad de previo pago, un seguro que cubra el riesgo de Responsabilidad Civil a fin de cubrir daños y/o perjuicios que eventualmente se produjeran a la ANP o a terceras partes, en ocasión o como consecuencia de los trabajos a realizar de conformidad con el presente llamado por un monto no inferior a U$S 1:000.000,00 (dólares americanos un millón), con un sub-límite por daños al medio ambiente por un monto de U$S 500.000,00 (dólares americanos quinientos mil). El proponente del seguro será el adjudicatario, debiendo incluir la póliza como asegurados a éste, a la ANP y a contratistas y sub-contratistas si los hubiere. Su vigencia deberá abarcar el período comprendido entre la firma del contrato y la última recepción provisoria. Seguro de Responsabilidad Civil Cruzada El adjudicatario deberá incluir en las coberturas antes mencionadas el riesgo de Responsabilidad Civil Cruzada, por un capital de U$S 500.000,00 (dólares americanos quinientos mil). Seguro de Equipamiento y Maquinaria El equipamiento y maquinaria del adjudicatario será cubierto hasta el límite de su valor de reposición, durante todo el plazo de ejecución de las obras. 39º.2 Seguro contra Accidentes de Trabajo El adjudicatario deberá asegurar a su personal contra Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales manteniéndolo vigente mientras haya personal empleado por el o sus sub- contratistas para el cumplimiento del contrato. La contratación de las coberturas, excepto Accidentes de Trabajo, se deberán realizar en la modalidad de previo pago de premio y serán evaluadas por la Unidad Asesoría Técnica (4to. piso Of. 411) de la ANP. El adjudicatario deberá concurrir a dicha Unidad a los efectos de verificar la modalidad de cobertura a solicitar para los seguros descritos.

32

Posteriormente, deberá acreditar dicha contratación, entregando la solicitud de cobertura, la póliza contratada emitida por la empresa Aseguradora, (con las Condiciones Adjuntas) que avale la contratación de los seguros requeridos, así como los recibos de pagos de los premios para su aprobación. La no entrega de dicha documentación será motivo suficiente para que se le considere incurso en mora y pierda la garantía depositada, caducando todos sus derechos. En ningún caso la ANP deberá responder por actos o hechos del concesionario y, si se lo obligara a hacerlo judicial o extrajudicialmente, en cualquier circunstancia podrá repetirlos. Artículo 40º Contrato La ANP notificará al adjudicatario, el día y hora para suscribir el contrato, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la constitución de las garantías (Artículo 38º) y de la contratación de los seguros indicados en el Artículo 39º. La no concurrencia, será motivo suficiente para que se le considere incurso en mora y pierda la garantía depositada, caducando todos sus derechos. En caso de no suscribir el contrato o no mantener su oferta, la ANP podrá proponer la adjudicación a favor del oferente que siguiera en el orden correlativo que haya resultado del estudio previo o disponer la realización de un nuevo llamado a licitación. Si éste no mantuviera su oferta, seguirá el mismo procedimiento con los restantes oferentes o declarará frustrada la licitación. Artículo 41º Documentos contractuales Serán documentos contractuales y normativos, todos los documentos de esta licitación contenidos en el expediente administrativo licitatorio, entre los que se destacan:

− Los Pliegos de Condiciones con las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere.

− La oferta y propuesta aceptada. − La resolución de la ANP, disponiendo la adjudicación y el Contrato. − Las comunicaciones escritas de la ANP.

Artículo 42º Cesión del contrato De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75° del del Decreto 150/012 –TOCAF, celebrado el contrato o encontrándose en ejecución, solo podrá aceptarse su cesión a otra firma a solicitud fundada del adjudicatario y siempre que la ANP lo consienta en forma escrita previa demostración de que el nuevo adjudicatario reúne o da las mismas seguridades de cumplimiento, registrándose el hecho en el Registro Único de Proveedores del Estado.

33

En todos los casos el cesionario deberá probar que tiene capacidad para contratar con el Estado y que reúne los requisitos exigidos por ésta u otras leyes para contratar con el mismo.

34

SECCIÓN V. CONTROL DE EJECUCIÓN Y PAGOS Artículo 43º Dirección de Obra La Dirección de Obra será designada por la Administración y estará a cargo del control de la realización de los trabajos y de la documentación que se produzca como consecuencia del desarrollo de la obra, así como del cumplimiento de las cláusulas contenidas en los documentos contractuales (Artículo 41º). Artículo 44º Inicio de los trabajos Una vez firmado el contrato respectivo, el Contratista dispondrá de 90 días calendario para la presentación del proyecto ejecutivo, así como de toda otra documentación que deba ser sometida a la aprobación de la ANP, de acuerdo a lo que se indique en estos recaudos. El plazo para el inicio de las actividades de proyecto comenzará dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, lo que se documentará en un acta. La ANP dispondrá de 15 días calendario, contados a partir de la recepción del proyecto, para la revisión de toda la documentación presentada y la aprobación o la realización de observaciones. En el caso de realizarse observaciones al proyecto presentado o cualquier otra parte de la documentación presentada, éstas deberán ser levantadas por el Contratista en un plazo máximo de 15 días calendario contados a partir de la notificación. Vencido dicho plazo se dispondrá de 15 días calendario para realizar el replanteo y suscribir el acta correspondiente. En ese momento se dará comienzo al cómputo del plazo establecido para la ejecución del total de las obras. La Dirección de Obra podrá prorrogar la suscripción del acta de replanteo, si existieran dificultades operativas portuarias que impidieran la disposición de los espacios necesarios para desarrollar los trabajos. El plazo de inicio de la ejecución de las obras será dentro de los 10 días hábiles y perentorios contados a partir del momento en que hayan sido aprobados los proyectos ejecutivos de las obras y obtenida las autorizaciones correspondientes, labrándose el acta correspondiente. Artículo 45º Inspecciones Durante la ejecución de los trabajos la Dirección de Obra podrá realizar las visitas e inspecciones a las obras y a los talleres donde se estén elaborando componentes para la obra asignados cuantas veces estime pertinente. Asimismo podrá realizar todas las tareas de comprobación de los avances de obra que crea convenientes. El Contratista deberá proporcionar todas las facilidades y ayuda que correspondan a tales fines. El Representante Técnico del Contratista acompañará al Director de Obra en las inspecciones que se hagan a las obras, siempre que éste lo solicite.

35

Artículo 46º Partes diarios, informes mensuales y planos de seguimiento Durante el desarrollo de los trabajos el Contratista entregará los siguientes documentos según corresponda: • Partes diarios: A partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y hasta la Recepción

Provisoria se entregará diariamente a la Dirección de Obra un Parte Diario de Obra. En dicho documento, numerado correlativamente, constará la fecha del día, el estado del tiempo, la cantidad de personal empleado ese día, el listado de las tareas que se ejecutaron, el ingreso de suministros, observaciones importantes (siniestros, accidentes, visitas, etc.). Dicho documento será suscrito por el responsable del Contratista en la obra y recibido por la Dirección de Obra.

• Informes Mensuales: En forma mensual presentará ante la Dirección de Obra un informe sobre el avance y el estado de los trabajos. Estos informes se presentarán desde la firma del Contrato y hasta la Recepción Provisoria. Incluirán una breve reseña de los trabajos encomendados con sus principales indicadores, un resumen del Estado de Avance de Obra por rubros (incluyendo cómputo, montos totales, incidencias y acumulados), un croquis del sector de trabajo, fotografías significativas de los trabajos realizados y un análisis de evaluación. El formato tipo será establecido por la Dirección de Obra.

• Planos de seguimiento: El Contratista debe entregar un juego completo de planos para seguimiento en obra. Este juego será renovado cada vez que existan modificaciones de proyecto y obra con dos copias que serán entregadas a la Dirección de Obra. No se admitirán modificaciones en obra que no hayan sido aprobadas por la Dirección de Obra.

Artículo 47º Planilla de declaración de personal y actividad Las planillas de “Declaración de personal y actividad” que deben ser presentadas al Banco de Previsión Social (Artículo 13º), serán confeccionadas por el Contratista y entregadas a la Dirección de Obra antes del día 10 (diez) del mes siguiente al declarado o diez días corridos antes del vencimiento del plazo para el pago de aportes, establecido por ATYR de acuerdo al último dígito del número de inscripción de la obra; de estos dos plazos el que venza primero. Este plazo se establece para permitir el control de la planilla por la Dirección de Obra, para lo cual dispondrá de un plazo de 2 (dos) días hábiles. La planilla será presentada en el BPS por el Contratista y remitirá luego una copia a la Dirección de Obra. En caso de incumplimiento o adulteración de planillas el Contratista será responsable de las multas y recargos que correspondan y podrá eventualmente ocasionar la rescisión del contrato (Artículo 53º). El monto de mano de obra imponible presentado en cada planilla por el Contratista, a los efectos de controlar lo estipulado en el Artículo 13º, se ajustará en función de la siguiente fórmula:

MOIi = ∑ MOI0 x (Ji/ J0); donde:

36

MOI0 = Importe de la mano de obra imponible declarado por el Contratista en su oferta.

MOIi = Importe de la mano de obra imponible correspondiente al mes de cargo de la planilla de declaración de personal y actividad del mes i.

J0 = Valor del jornal definido en el Artículo 31º.2 correspondiente al mes anterior al de la fecha de apertura de la oferta, publicado por el MTSS.

Ji = Idem al anterior correspondiente al mes de ejecución de los trabajos, publicado por el MTSS.

Artículo 48º Forma de liquidación y pago Los pagos de las obras se harán en pesos uruguayos contra certificados mensuales de avance de obra. El pago de los suministros provenientes del exterior (mangas móviles) se realizará mediante Carta de Crédito y el montaje de dichos elementos se hará en Moneda Nacional mediante certificados mensuales de avance de obra. Las solicitudes de pago serán presentadas por el Contratista ante la Dirección de la Obra dentro de los diez (10) días calendario del mes siguiente al de los trabajos que se certifican. La Dirección de Obra dispondrá de diez (10) días calendario contados a partir de la presentación de la solicitud para la conformación de la factura. El pago se realizará dentro de los treinta días calendario contados a partir de la fecha de la conformación de la factura. Las solicitudes de pagos de obras adicionales deberán ser presentadas por separado de las solicitudes de pago de las obras básicas y se efectuarán en las mismas condiciones indicadas anteriormente. Artículo 49º Discrepancias En caso de discrepancia del Contratista con el monto certificado por la Dirección de Obra, podrá recurrir por escrito ante la misma. Si la Dirección de Obra no lograra un acuerdo con el Contratista, elevará la discrepancia a resolución del Directorio de la ANP dentro de los quince días hábiles de recibido el recurso. Si el Directorio acoge la petición del Contratista, la suma que se ordene pagar se ajustará de acuerdo a la paramétrica establecida en estas bases. Artículo 50º Recepción Provisoria de las obras La recepción provisoria será otorgada por la Administración a solicitud del Contratista, una vez terminados los trabajos y aceptados los mismos por la Dirección de Obra. En el caso que se comprobaran defectos menores, la Dirección de Obra podrá aconsejar igualmente la recepción provisoria, estableciéndose en el acta de recepción la constancia de los mismos y el plazo otorgado al Contratista para subsanarlos.

37

El costo total de las obras de reparación, incluyendo los aportes respectivos por leyes sociales, estará a cargo del Contratista. Artículo 51º Recepción Definitiva de las obras El Contratista deberá gestionar el “Cierre de Obra” ante el BPS una vez finalizados todos los trabajos mencionados en el artículo anterior cuando corresponda, siempre que la Dirección de Obra certifique el buen comportamiento y conservación de la obra y la ausencia de vicios de construcción. La recepción definitiva será otorgada por la Administración a solicitud del Contratista, una vez transcurrido un año de la recepción provisoria, siempre que el Contratista presente la solicitud de “Cierre de obra” detallado en el inciso anterior.

38

SECCIÓN VI. FINAL DEL CONTRATO. SANCIONES Artículo 52º Extinción de la contratación La contratación se extinguirá por alguna de las causas siguientes:

− El cumplimiento del objeto señalado. − La rescisión por incumplimiento de alguna de sus obligaciones. − Liquidación judicial o disolución de la persona jurídica adjudicataria. − Mutuo acuerdo entre la ANP y el Contratista

Artículo 53º Rescisión por incumplimiento El contrato podrá ser rescindido por incumplimiento del adjudicatario en los siguientes supuestos:

i. Si se produce un atraso, debidamente constatado, en las etapas intermedias de los trabajos respecto al cronograma propuesto por el adjudicatario en su oferta.

ii. Si se considera que el adjudicatario ha incurrido en actitudes negligentes, con la consecuente reducción de la calidad de los trabajos ejecutados, en tanto no se correspondan con lo estipulado contractualmente de acuerdo con la oferta presentada.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato, determinará la rescisión del mismo. Esta podrá ser adoptada unilateralmente por la ANP, sin que el adjudicatario tenga derecho a indemnización alguna. Se citan solamente a efectos enunciativos algunos de los casos de rescisión:

a) Por mala conservación de las áreas e instalaciones objeto de la licitación. b) Por cesión o transmisión de la licitación, sin haberse obtenido la autorización

previa y por escrito de ANP. c) Por la realización de actividades que afecten el área, sin el consentimiento escrito

de la ANP, así como por su ocupación o uso contrarios a los términos del contrato. d) Si el adjudicatario cae en quiebra o estado de disolución societaria. e) Si el adjudicatario por si o a través de algunos de sus empleados, aprovechando el

libre acceso a la zona portuaria, se involucra en la comisión de actividades ilícitas contrarias a la legislación aduanera y / o tributaria.

Producida la rescisión, la ANP realizará un inventario del estado en que se encuentran las obras reservándose el derecho de disponer la ejecución de los trabajos por parte de un tercero a cargo de la parte incumplidora, sin perjuicio de la acción por daños y perjuicios a que hubiere lugar. Artículo 54º Liquidación del contrato por rescisión La rescisión del contrato, derivada del incumplimiento del adjudicatario comporta la ejecución inmediata, a favor de la ANP de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. Sin embargo, la ejecución de esta garantía no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte del adjudicatario.

39

Seguidamente se liquidarán todas las obligaciones pendientes, derivadas del contrato. En la liquidación se incluirán, entre otros, los siguientes conceptos:

− El valor de los desperfectos y deterioros que le sean imputables, que presentan las obras e instalaciones, según tasación de Perito Idóneo.

− El importe de todos los créditos que tuviese la ANP contra el Contratista. Practicada la liquidación y una vez notificado al Contratista, deberá satisfacer su importe en el plazo de tres (3) días hábiles. Transcurrido dicho plazo la ANP podrá hacer efectivo su crédito por la vía judicial, sin perjuicio de la afectación de los seguros a su favor sobre los bienes concedidos. Artículo 55º Mora La mora se producirá de pleno derecho para el Contratista por el solo vencimiento del plazo para cumplir con las obligaciones a su cargo sin que ese cumplimiento se haga efectivo o por hacer algo contrario a lo estipulado o por no hacer algo a lo que esté obligado, luego que haya sido intimado por telegrama colacionado, con plazo de TRES (3) días. Artículo 56º Multas por atraso En caso de incumplimiento del plazo de entrega de los trabajos, la ANP podrá aplicar una multa, por cada día de atraso, que tendrá el valor siguiente:

Multa = (Precio actualizado del total del contrato x 0,20) / plazo en días calendario El precio actualizado surge del monto total del contrato ajustado por la fórmula paramétrica correspondiente (Artículo 31º.2); y el plazo de ejecución de las obras de lo estipulado en el Artículo 10º.

40

ANEXO A ESPECIFICACIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL PROYECTO 1 Objetivo y características generales de los proyectos Los trabajos se ajustarán (fase II – etapa 1) al diseño del proyecto ejecutivo de las pasarelas fijas de embarque de pasajeros y la instalación de mangas móviles, en la totalidad del muelle de cabotaje y en el tramo del muelle de Unión que abarca hasta sus dos puntos de embarque, del Puerto de Colonia. Esta Memoria regirá para realizar el proyecto ejecutivo y la construcción de las instalaciones de nuevas pasarelas y las mangas móviles de Puerto Colonia. El contratista deberá elaborar el proyecto ejecutivo de las obras a realizar que comprenden lo siguientes ítems: - demolición del Ex edificio de FERRYLINEAS y adecuación de pasarelas provisorias

en el Muelle de Cabotaje. - construcción de pasarelas fijas, - suministro e instalación de mangas móviles, - adecuación de las pasarelas provisorias existentes en el Muelle de Unión a las nuevas

obras construidas. Para ello deberá seguir las pautas indicadas en el pliego en cuanto a funcionalidad, dimensiones, tipos y calidades de los materiales, respetando el lenguaje formal que surge de la memoria descriptiva como del anteproyecto. De acuerdo al LAY OUT del anteproyecto del pliego, el ex edificio de FERRYLINEAS, ubicado en el extremo oste del Muelle de Unión, interfiere con las obras a ejecutar. En tal sentido se incluye en la presente licitación la demolición del citado edificio. A pesar de ello, el contratista deberá planificar el momento en el que concretará la demolición ya que deberá asegurar a los pasajeros que circulan por el interior del mismo haciendo el trayecto entre el muelle de Cabotaje y el edificio distribuidor, se les garantice en todo momento la protección frente a las inclemencias atmosféricas. Esta tarea podrá ser efectuada por la ANP previo a la adjudicación del presente llamado El Proyecto Ejecutivo, deberá definir a priori los detalles cumpliendo las normas de cada disciplina exigidas; definiendo las dimensiones necesarias y el diseño específico de las piezas y materiales para su efectiva construcción. Además deberá suministrar e instalar las mangas móviles, las cuales deberán seguir el mismo lenguaje arquitectónico de las pasarelas fijas. 2 Antecedentes Se debe subrayar que el Proyecto Ejecutivo deberá aspirar a que estas instalaciones sean el complemento de la Terminal de pasajeros existente TPC, el puente y el edificio

41

distribuidor recientemente finalizados; resguardando su coherencia funcional, formal y estructural. La tipología estructural será metálica abulonada, con cimentaciones, pilares y pilotes de de hormigón armado. Es intención de la Administración utilizar, tanto como sea posible, esta solución. No obstante ello, el proyectista deberá verificar mediante cateos de suelos, ensayos o lo que estime conveniente de todos los elementos de modo de asegurar su aplicabilidad y permanencia. Para una cabal comprensión de este anteproyecto arquitectónico, las hipótesis generales de diseño se pueden resumir en:

• Ceñir el proyecto a comunicar pasajeros que ya se encuentran en el edificio distribuidor hacia los distintos muelles y llegar a los diferentes puntos de atraque.

• Nuevas pasarelas ciñéndose al diseño del puente ya ejecutado y la inclusión de mangas móviles (opcionales) para el arribo y partida de los pasajeros a los barcos.

• La estructura de las pasarelas fijas, en sus tramos de pasaje, deberán contemplar a futura, la instalación de cintas transportadoras de pasajeros.

• Plazo de ejecución. • Este diseño exige comprender un modelo integral al puerto, donde ésta etapa

viabilice su fase final de desarrollo. • Lineamientos funcionales, gestión, estilísticos, etc. deberán ser armónicos con lo

actualmente finalizado, el puente y el edificio distribuidor. • Unificar en el Muelle de Cabotaje el servicio de embarque a vehículos especiales de

máxima altura; es decir a transportes de contenedores y Buses de doble piso, de gálibo carretero de 4.30m libres.

• El Layout funcional es: Pasarelas fijas + mangas móviles. La lógica de prever: sucesivas instalaciones en el tiempo, el independizar flujos, operar simultaneidad de naves y concretar cambios de nivel: justifica dicho planteo para que oriente y canalice varios flujos, en cada etapa.

Por último dejar constancia que para la realización del proyecto ejecutivo, los antecedentes estarán disponibles en el archivo gráfico de ANP. 3 Características de las instalaciones El objetivo es la preparación completa del Proyecto Ejecutivo, completo e integral, necesario para su efectiva ejecución, en lo que refiera a la instalación de las edificaciones solicitadas en este pliego que den la unión física entre el edificio distribuidor con todos los muelles, que conformarán la fase final del proyecto. Las instalaciones exigidas (hoy Fase Final – etapa 1) se circunscriben a: la pasarela fija de pasajeros + manga móvil del muelle de Cabotaje (opcional), la demolición del ex edificio de Ferrylineas y tramos de 15m de pasarelas fijas de pasajeros en el muelle de Unión hasta llegar a los dos puntos de atraque + las mangas móviles (opcionales).

42

Complementariamente, se exigirán otras tareas: (i) demolición de las instalaciones hoy en desuso en el área de trabajo, (ii) acondicionamiento del sustrato base en el área junto al muelle.(iii) conexión provisoria a manga existente en Muelle de Cabotaje y (iv) una vez finalizada la obra, remoción de las pasarelas provisorias del Muelle de Cabotaje. El proyecto ejecutivo a elaborar en cada caso deberá tener en cuenta los siguientes objetivos funcionales: 3.a “Pasarelas fijas en muelle de Cabotaje y Unión”.

• conducir el flujo de pasajeros en los muelles de -o hacia- la terminal de pasajeros; utilizando como punto de ingreso al edificio los vanos previstos a tales efectos.

• Las pasarelas deberán acordar los niveles del edificio distribuidor y los requeridos por las mangas de acceso a los buques.

• A los efectos de permitir la circulación de vehículos para avituallamiento de los buques bajo la pasarela, los pilares que la soportan deberán estar distanciados al menos 15m y la altura libre bajo la misma deberá ser de al menos 4.05m NPT. En particular en el sector de pasarela a construirse en el muelle de Unión, en el tramo ubicado al Oeste del edificio Distribuidor, se deberá garantizar el giro de 80º de camiones de carga que circulen en dirección Este-Oeste, para ingresar a la rampa contigua al edificio distribuidor y viceversa.

• La empresa será la responsable de alcanzar todas las coordinaciones necesarias con la ANP, la Capitanía Colonia y los Operadores Portuarios y de proveer o tramitar las condiciones acordadas, aún cuando implique interrupciones de tareas u horarios excepcionales.

3.b “Mangas Móviles”: El diseño de las Mangas móviles deberá satisfacer, por una parte, a las características tan diferentes de los barcos en servicio, con gran amplitud en las alturas de los portalones de acceso, y por otra, a los condicionantes de los muelles en los que se mueve (ancho reducido, limitada capacidad de carga, etc.) Los parámetros más relevantes para la elección y proyecto, son las cotas de las mareas y características del muelle. Teniendo en cuenta las pendientes máximas establecidas por la normativa vigente, las dimensiones disponibles y alcances necesarios, se seleccionará la geometría básica de la pasarela y se realizará un estudio para la elección de los modelos más adecuados. En todos los casos las mangas móviles propuestas deben estar diseñadas de acuerdo con las Normas Europeas FEM e ISO9001 siendo susceptibles de adaptarse a otras Normas Internacionales y/o cumplir con una norma internacional vigente. En particular deberán cumplir con lo siguiente:

• Asegurar la conexión entre las pasarelas fijas hacia los muelles actuales (unión, cabotaje) y los distintos buques que atracan en dichos muelles.

• Estas mangas, deberán ser en un 90% de su superficie, totalmente vidriada, siguiendo las características técnicas de los vidrios de las pasarelas fijas.

43

• El sistema de estas mangas, será diseñado mediante mecanismos hidráulicos, de tal manera de absorber las diferentes situaciones de altura que se presentan en los diferentes muelles debido a las crecidas del río y también deberá absorber las diferentes situaciones de desplazamiento horizontal en caso de ser necesarios.

• Deberán contar con un sistema que permita seguimiento automático de los movimientos del barco, ya sea por un sistema de flotación de los circuitos hidráulicos, de diseño especial o el que el proyectista entienda conveniente.

• Su estructura metálica, deberá cumplir con normas de reconocimiento internacional relacionadas con construcciones soldadas: API, ASME, ASTM, AWS, UL, EN, ASNT o UNIT.

• Para la instalación de las mismas, el oferente deberá contar con uno (o más) técnicos enviados por la empresa diseñadora de la manga móvil, además del personal afectado por el oferente.

3.c Demolición de las edificaciones existentes

Demolición completa; del edificio de Ferrylineas en el muelle de Cabotaje. La superficie que abarca esta tarea, excede las nuevas instalaciones, debiéndose aislar el área de la operativa portuaria.

3.d Plan de manejo de actuales pasarelas

El oferente dispondrá de las actuales pasarelas provisorias, en los tramos inmediatos al área de las tareas y que gráficamente estos recaudos gráficos consideran, para la elaboración e implantación de de un Plan de Manejo, en cada etapa de la obra. La empresa en la actividad que realice deberá siempre asegurar el flujo habitual de pasajeros de las actuales pasarelas provisorias. Ello podrá exigir -en los tramos señalados en los gráficos- considerar un rediseño de las mismas, ajustes de niveles y reformas o directamente su sustitución -total o parcial-, manteniendo las mismas características. Este Plan requerirá la expresa aprobación de la Dirección de Obra, la Gerencia y la Capitanía de Puerto Colonia. La empresa podrá sugerir o prever sucesivas etapas y presentaciones acordes al efectivo avance de la obra; a condición de consignar el plazo concreto -en fechas- para cada una y obtener el visto bueno señalado, con 15 días de anticipación.

4 Hipótesis exigidas de diseño 4.a Funcional

El Contratista está obligado a prever mantener el servicio de pasarelas de abordaje a buques de los pasajeros durante todo el período de obra, desde le inicio de las mismas hasta culminar el acople final de las actuales al edificio distribuidor.

44

Simultáneamente, atento a que la realización de estas tareas se realiza en una terminal operativa: las mismas no deberán interrumpir, interferir, condicionar o subordinar de modo alguno; la operativa de la misma en el flujo vehicular o de pasajeros.

4.b Estructural

Dado el carácter especial de estas instalaciones, por su ubicación y uso previsto, se deberá cumplir con el siguiente criterio de normativa aplicable: � La sobrecarga prevista en los pisos, donde se verifica el traslado de pasajeros,

no será menor a 500 kg/m2. � La memoria de cálculo deberá demostrar el cumplimiento de las Normas de

Viento en todos los elementos. 4.c Confort Ambiental

Se deberá tener como hipótesis de diseño el confort del pasajero en el tránsito que realiza desde/a el edificio distribuidor y el puente en sus mismas condiciones (acústico, térmico, lumínico, etc.). Para ello se deberán cumplir las mismas exigencias de normas de la Fase I Pasarela fija (puente) y edificio distribuidor.

4.c.1 Acondicionamiento Acústico Estas instalaciones deberán estar aisladas de acuerdo a su uso y funcionamiento interno (tránsito de pasajeros) y externo (tránsito de camiones y vehículos), imposibilitar la transmisión de ruido o vibraciones. El nivel de ruido admisible en el interior de las instalaciones no deberá ser nunca superior a 55dB.

4.c.2 Iluminación La iluminación interna (natural y/o artificial) suministrará una correcta distribución del flujo luminoso a lo largo del día, sin deslumbramientos (internos o externos); asegurándose niveles mínimos de iluminación de 150 luxes.

4.c.3 Acondicionamiento térmico Los valores de temperatura y humedad de los locales a acondicionar deberán estar comprendidos dentro de la zona de confort prevista en la Norma ASHRAE. Este proyecto preverá la instalación mecánica integral de las dos instalaciones exigidas a montar; Pasarela y manga móvil. En el mismo sentido, se exigirá el uso de líneas de artefactos, equipamiento y terminaciones, similares o acordes a la Fase I pasarela fija y edificio distribuidor (en luminarias, rejillas, etc.), que den continuidad formal de conjunto.

45

4.d Confort de marcha

En la misma línea; es sustancial en cada una de las instalaciones, más allá de cumplir los requisitos del propio ámbito estructural y las distancias a contemplar, debe asegurar no tener oscilaciones o vibraciones que producto del paso de peatones; resulten incómodas o molestas al paso de los pasajeros. Se deberá considerar escenarios de cargas dinámicas tal como flujos multitudinarios de una hinchada de fútbol. Atento a que estas instalaciones serán en el futuro integrantes de largos recorridos pedestres, el confort en la marcha deberá ser asegurado y será condición esencial del proyecto, en cada tramo y para todas las etapas.

5 Instalación de escaleras evacuación de emergencia. En esta etapa (fase Final – etapa 1) se incluyen instalaciones de nuevas escaleras de emergencia en el extremo final de la pasarela fija del muelle de Cabotaje y en el punto de encuentro en la pasarela fija del muelle de Unión. Las mismas se diseñaran de acuerdo a las existentes en el edificio de la TPC. Puntualmente será de exigir la previsión de una evacuación rápida de público -a y desde- la actual terminal por el Puente y por el cuerpo de la escalera de Distribución. 6 Proyecto y ejecución de las instalación. En el presente ítem se dar directivas para la ejecución de los proyectos de las instalaciones eléctrica, telecomunicaciones (audio y CCTV), desagüe, térmica, protecciones atmosféricas, alarmas y medidas de protección contra incendios. El Contratista deberá realizar un proyecto acabado de todas las instalaciones incluidas en el presente llamado, a la luz de que si bien está pautado que el suministro, abastecimiento o desagüe (según el caso) estará en relación o conectado con los servicios actuales del Puerto y/o el actual Edificio Distribuidor; cada instalación será independiente de comando del edificio distribuidor actual. Es decir, se deberá proyectar cada instalación tal como su naturaleza requiera. Se ubicará un espacio acondicionado en Planta Baja del edificio Distribuidor –debajo de escaleras- donde se deberá concentrar todos los comandos -actuales y futuros- que fueran necesarios a estos servicios. 7 PROYECTO EJECUTIVO El contratista deberá desarrollar el Proyecto ejecutivo de detalle cuyo objetivo fundamentalmente es completar, pero también verificar y hacer suyo o modificar el anteproyecto que acompaña el presente pliego, respetando las dimensiones generales y la topología del mismo.

46

Se deberán respetar los parámetros de diseño de la memoria constructiva particular del ANEXO B. El proyecto ejecutivo se entregará en un solo acto, en una carpeta, firmado por el representante técnico y por los técnicos profesionales habilitados responsables de cada disciplina. El Proyecto Ejecutivo deberá contener, los siguientes documentos mínimos, en la escala, cantidad y profundidad necesaria para un cabal entendimiento y un correcto seguimiento de la obra:

• Estudio de suelos. Análisis de estratos que conformen valores soportes para aplicaciones en el diseño estructural, y recomendaciones para el diseño de fundaciones, diseño de sub-bases y espesores de pisos y pavimentos. Documentación para fundaciones (estratigrafía de suelo, ensayos de suelos, valor soporte el suelo).

• Planos de albañilería Los sectores más complejos serán detallados a Escala 1:50 o 1:20. Estos planos comprenderán plantas, cortes y fachadas. Será necesario incluir un corte integral del conjunto a Escala 1:50 o 1:20.

• Detalles constructivos A escala 1:10 según el caso, que permitan comprender los puntos críticos del proyecto. La ANP podrá a su entender solicitar al oferente nuevos detalles aclaratorios.

• Detalles completos de la cartelería y señalética a emplearse de emergencia.

• Proyecto de estructura. Plantas, planillas de vigas, planilla de pilares, planilla de bases de fundación, detalles constructivos, memoria constructiva y memoria de cálculo.

• Proyecto de las instalaciones sanitarias Incluye plantas, cortes, cotas de zampeado y memoria constructiva.

• Proyecto de instalaciones eléctricas Incluyendo plantas de cada nivel, detallando canalizaciones, conductores, tableros y puestas, con circuitos unifilares y memoria constructiva.

• Proyecto de las instalaciones térmicas y de ventilación (Planilla y cálculos de los valores obtenidos de temperatura, humedad y renovaciones para las Pasarelas).

• Proyecto de la iluminación exterior e interior Ubicación e identificación del tipo de luminarias y artefactos a emplearse. Planilla y cálculos de los niveles de iluminación por cada espacio.

• Planilla de aberturas.

47

• Planilla de terminaciones exteriores e interiores.

• Planilla de equipamiento e instalaciones de equipamientos.

• Memoria constructiva particular de todas y cada una de las instalaciones.

• Cronograma tiempo – obra (diagrama de Gantt) ajustado al proyecto ejecutivo de detalle.

• Plan de Mantenimiento de todas las Instalaciones.

48

ANEXO B MEMORIA CONSTRUCTIVA DE LOS MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS 1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO E IMPLANTACIÓN 1.a Implantación y Replanteo de las obras

El anteproyecto que incluye este pliego, expresa los lineamientos necesarios a cumplir en calidad y cantidad, pero también instruye en su sitio y dimensiones. Respecto a estos dos últimos (sitio y dimensiones), el hecho de arribar a un Proyecto Ejecutivo derivará necesariamente a realizar ajustes; por razones de racionalización, economía y/o proceso constructivo. Es por ello que se demarcan puntualmente en estos recaudos -gráficos y/o escritos-, aquellos aspectos cuya dimensión debe contemplarse con el mayor rigor. Pero paralelamente; el Contratista deberá asumir como condición el prever todos los cuidados y precauciones que aseguren la efectiva operación de la Terminal portuaria en el manejo de personas y vehículos, en todo momento durante las tareas a realizar por éste; sin interrupción o riesgos a los mismos.

1.b Obrador

El obrador que dispondrá el Contratista es el espacio de aproximadamente 1600m.c.; correspondiente al ex-edificio de ANP y su entorno inmediato. Al final de la obra el contratista deberá dejar limpia, nivelada y libre de construcciones esta zona y con un pavimento de tosca compactada.

1.c Cerco de Obra

La obra se comenzará colocando un cerco de obra reglamentario, no publicitario, opaco a su visibilidad, aún cuando se opte de ser de malla de acero y/o tejido a aprobar por la Dirección de Obra de una altura de 2,60 m, con las puertas de acceso y portones del mismo material para el ingreso de personas y vehículos, con candados y cerraduras de seguridad.

1.d Materiales

Todos los materiales utilizados deben ser nuevos, sin uso, de primera calidad y cumplir con las especificaciones técnicas respectivas. La empresa deberá entregar muestras de todos los materiales a proveer, los que deberán ser aprobados por la Dirección de la Obra previamente al suministro. En caso que éste entienda necesario; se entregarán catálogos y especificaciones técnicas.

49

El Contratista no exime de la responsabilidad que incurre si se comprobase algún defecto posterior, así como su depósito seguro y adecuado y su presentación oportuna en tiempo y forma, sin alegar demora o extensión de plazo por ello.

1.e Movimientos de tierra, excavaciones y nivelaciones

Serán de cargo del oferente todos los trabajos necesarios en excavaciones y nivelaciones, para el correcto funcionamiento e instalación exigida, incluyendo las forzosas para la realización de las instalaciones exigidas de pasarelas fijas y mangas móviles, aquellas ineludibles para la conexión o necesario desvío de instalaciones de servicios (abastecimiento, desagüe, electricidad, etc.) sea actual o proyectada, y sean éstas inmediatas, extendidas o finalmente lejanas al perímetro de la construcción y las necesarias una vez finalizadas las tareas, para restituir el pavimento a las condiciones originales.

2 DEMOLICIÓN DE LAS ESTRUCTURAS EXISTENTES Demolición completa del ex edificio de Ferrylineas en el perímetro marcado en los planos, incluida la extracción de la cimentación. Consiste en la demolición de todas las construcciones que, aun sin estar indicadas, sean necesarias, motivo por el cual cualquier tipo de omisión respecto de la demolición y el espíritu del objeto del presente pliego no da derecho al Contratista para el reclamo de pago alguno. Una vez recopilada toda la información posible, se realizará el Plan de Demolición que constará de una Memoria en la que se definirá el procedimiento de demolición adoptado y la normativa aplicable. Los métodos y procedimientos de demolición, quedarán bajo exclusiva responsabilidad y elección del Contratista, debiendo presentar, para ser aprobado por la Dirección de Obra, una Memoria Descriptiva y detallada del procedimiento, métodos y sistemas que utilizará en el proceso de demolición del edificio. Está absolutamente prohibida la demolición por pera de volteo, demoliciones químicas para fragmentación de las estructuras de hormigón armado resistentes y demoliciones e implosiones en base al uso de explosivos. El Contratista pondrá especial cuidado en que, el derribo se produzca por el empleo de herramientas y no por derrumbe. Los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia adentro, prohibiéndose arrojar piezas estructurales enteras o escombros grandes o medianos desde alturas superiores a los tres metros, las que podrán ser descendidas por plumas o guinches. Se podrá utilizar conductos de descarga cuando sea necesario para el descenso de escombros pequeños, previamente aprobados por la Dirección de Obra. Recomendaciones Las normas generales de actuación y prevención son: • Desratizar y desinfectar. • Vaciar y segar cámaras sépticas y/o pozos negros.

50

• Desmontar y dar disposición final adecuada en forma diferenciada a tubos fluorescentes y elementos que contengan amianto.

• Apuntalar, si fuera necesario, para evitar desplome de elementos estructurales por sobrecargas de forjados o, por ejemplo, al desescombrar.

• Montaje de andamios estabilizadores, previamente calculados, si fuera necesario para conservar partes estructurales del edificio. Si se invaden aceras o parte de la calzada deberán colocarse balizas luminosas. Desvío de tráfico señalizados. Marquesinas de paso para personas. Señales de advertencia, riesgo y prohibición.

• Vallado exterior, accesos de personal y maquinaria. Señalización general en vallado. Carteles de empresa. Instalaciones provisionales para los trabajadores.

• Control de accesos a personas ajenas a la obra. • Primeros auxilios. Instrucciones para la asistencia a accidentados. Itinerarios de

evacuación. • Delimitar zonas de trabajo. Señalizar y proteger zonas de riesgo. • Anulación de instalaciones existentes (Eléctricas, Sanitarias, etc). • Anulación de cristales en ventanas, muro cortina, etc. Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción, el Contratista propondrá y ejecutará los apuntalamientos de seguridad necesarios. Deberá señalizarse la zona de demolición y la del sector de posible caída de objetos a fin de que no sea transpuesta por ninguna persona que circule por la obra. Si se realizan trabajos en distintos planos ó niveles de piso, se tomarán las medidas necesarias para proteger a los que trabajan en planos inferiores y a transeúntes en el caso de sectores linderos (zona de Operaciones y embarque), donde el Contratista colocará las pantallas y defensas horizontales de protección necesarias para evitar la caída de objetos, y riesgo de los operarios y de ser necesario y a solo juicio de la Dirección de obra se solicitará a la Contratista defensas adicionales metálicas por pisos. No podrá permanecer ninguna persona en el plano inmediato inferior al que se está demoliendo. Cuando la demolición no se realice con maquinarias y deba trabajarse con operarios en forma manual, con desniveles superiores a 2 metros de altura, será obligatorio utilizar andamios separados de la construcción a demoler. En ningún caso, se solaparán actividades de demolición manual y mecánica sin la autorización expresa del Director de la Ejecución de las Obras, aun cuando estas se realicen en módulos diferenciados. La demolición mecánica del edificio se hará por franjas completas verticales, entre apoyos estructurales. El contratista deberá retirar y transportar a su costo todo el material producido por la demolición del edificio. En la oferta se indicará el lugar probable de depósito correspondiente a los escombros producto de la demolición de las estructuras de hormigón armado y mamposterías existentes, así como su distancia. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.

51

La ANP podrá disponer recomponer el pavimento en adoquinado de hormigón, en el escenario que la licitación de la pavimentación general en proceso, se haya efectuado previamente a estas obras. Para ello la ANP deberá comunicar tal variación previa a la fecha de inicio de las obras. En el mismo sentido estas tareas precedentemente descriptas; pueden estar eventualmente realizadas a la fecha de realizar este Llamado o a la firma de este contrato. El oferente deberá advertir por ello la posibilidad que este rubro sea desestimado por la Administración, en la consideración de las ofertas o ya en la adjudicación. 3 CIMENTACIÓN Es de cargo del Contratista la realización de todos los estudios y exploraciones geotécnicas y estudio de suelos que entienda necesario; como insumo al diseño de la cimentación para estas instalaciones, ya que será de total responsabilidad de Contratista el cálculo de las fundaciones y de las estructuras. Se adjuntan dos sondeos dentro del recinto portuario, próximos y de distinta data; para auxiliar al oferente en la exploración de alternativas preliminares a considerar.

3.a Precauciones generales

Al realizar las excavaciones necesarias para construir los cimientos y canalizaciones enterradas, se tendrá especial cuidado por el riesgo de destruir estructuras portuarias, instalaciones eléctricas, sanitarias u otras que puedan existir. La excavación comprende demolición, retiro de suelos y de materiales existentes de las zonas de las obras, la carga, transporte y retiro del material de excavación fuera del recinto del puerto. Todos los materiales provenientes de las excavaciones, de propiedad del Contratista. Se deberá recomponer los pavimentos afectados por las obras, a su condición inicial. El oferente realizará su estimación del metraje a excavar.

3.b Precauciones específicas edificio – Pasarelas Fijas en muelle de Cabotaje y Unión En el cumplimiento de estas tareas, deberá asegurarse el escurrimiento del agua pluvial en el área de intervención hacia las canalizaciones existentes, cuando fuera necesario, la adecuación, ajuste o rediseño de las instalaciones subterráneas existentes, arribar a las condiciones de terminación idénticas al pavimento actual.

4 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO El anteproyecto presume una estructura mixta de los elementos de las instalaciones, orientada a dar específicamente la composición de hormigón armado a las piezas de sostén y fundaciones.

52

Asimismo ser utilizado para piezas complementarias –aquí prefiguradas prefabricadas- en el módulo de pasarela fija; previstas con el objetivo de dar rigidez por su gravidez, y asegurar con ello el confort en la marcha de los pasajeros en el recorrido de pórticos de luces y anchos importantes. Aun cuando se deberán respetar la prefiguración de las dimensiones de este anteproyecto, el oferente tendrá la responsabilidad de considerar que en su confección del Proyecto Ejecutivo, deberá realizar los ajustes definitivos a las mismas. Se darán a continuación los lineamientos a exigir en procedimiento y calidad de este sistema. 4.a Calidad del hormigón

El hormigón será de calidad mínima el tipo C 250 (Norma UNIT Nº 104 – 55). Para lo cual se deberán presentar a la Dirección de Obra los ensayos previos y característicos que comprueben una dosificación, resistencia y dispersión dentro de los límites del proyecto. La consistencia del hormigón será la adecuada para que llene adecuadamente los moldes, cubra convenientemente las armaduras y sea compatible con el sistema de transporte y de colocación empleado. La cantidad de agua agregada será la mínima posible y en ningún caso superará el setenta y cinco por ciento (75%) del peso del cemento. Para controlar la homogeneidad de la producción, se usará el ensayo de asentamiento establecido por la Norma UNIT Nº 66/47. Todos los elementos de hormigón serán vibrados.

4.b Ensayos del hormigón

El Contratista deberá proveer los moldes necesarios para realizar los ensayos de resistencia del hormigón a la compresión, de acuerdo a la Norma UNIT Nº 25/48. Se realizarán ensayos del hormigón de cimentación, del hormigón de pilares y ensayos del hormigón de vigas, según Norma UNIT N° 1050-2001 para ensayos de control estadístico a nivel reducido. El costo de estos ensayos que estarán a cargo del Contratista. Si del resultado de los ensayos surgiera que el hormigón colocado no cumple con lo especificado en el Artículo 12, la Dirección de Obra podrá disponer la demolición de la parte afectada y su reconstrucción a costo del Contratista.

4.c Hormigón visto

Todos los elementos exteriores de hormigón que no fueran revestidos, serán terminados como hormigón visto. El recubrimiento mínimo de las armaduras en este caso será de tres (3) cm. En particular si se requiriera visto el hormigón en

53

caras de losas, vigas y/o pilares: se deberá tener el cuidado suficiente en el encofrado y asegurar una terminación agradable y prolija.

4.d Calidad del acero

Las armaduras del hormigón serán de acero retorcido en frío de resistencia mínima ƒyk = 5.000 kg/cm2, de acuerdo a las normas UNIT.

5 ESTRUCTURAS METÁLICAS 5.a Generalidades.

Se utilizará en su totalidad, acero estructural soldable de 400 MPa de rotura a la tracción y 250 MPa de tensión de fluencia, como mínimo (tipo A 42-27 ES, ASTM A36 ó similar). Se admitirán aceros estructurales con prestaciones y características técnicas iguales o superiores, siempre que estén debidamente certificados y cumplan con Normas Técnicas reconocidas internacionalmente. No se admitirán aceros conocidos como tipos comercial o estándar. Todos los aceros serán nuevos de fábrica y acompañados de sus correspondientes certificados. Para las partes vistas de la estructura de las Pasarelas se utilizarán perfiles de sección totalmente convexa (cilindros, paralelepípedos, etc.) para lograr superficies exteriores simples y con dimensiones transversales al eje longitudinal no menores a los 20 cm. Tales elementos deberán ser fabricados por extrusión, sin costuras longitudinales ni aristas vivas (cantos redondeados). Los elementos no vistos de la estructura podrán ser del tipo de perfil que se adapte mejor a los cometidos constructivos. Todas las piezas de acero de la estructuras metálicas y sus elementos complementarios serán galvanizados por inmersión en caliente en zinc puro (mínimo admisible 100 micrones). El estándar de calidad del trabajo de zincado y sus controles, tendrán por referencia las Normas Técnicas ASTM A 123-84; A 90-81; A 780-80; así como lo dispuesto por la Dirección de Obra de ANP. Se deberá indicar nombre de la empresa proveedora que realiza el galvanizado, adjuntando reportes de ensayo de contenido y uniformidad de zinc, sobre el producto final objeto de este llamado, o sobre productos de características similares. La información presentada podrá ser verificada por la Administración, tanto en la etapa de la oferta como durante las diferentes entregas. La constatación de incumplimientos generará de por sí el derecho al rechazo del material.

5.b Accesorios y demás.

Todos los accesorios de sujeción, bulones, tuercas, tornillos y arandelas, serán de acero inoxidable para uso estructural. Serán de marca reconocida y cumplirán con Normas Técnicas constructivas reconocidas internacionalmente. Los proyectistas, deberán establecer para cada caso en particular, el par de apriete para los bulones y tuercas. El montaje se realizará con las llaves torcométricas adecuadas.

54

5.c Soldaduras.

Todos los tipos de soldaduras deberán cumplir con la Norma Técnica AWS D1.1/D1.1M:2006. Todas las soldaduras se realizaran por el sistema MIG, utilizando diferentes tamaños de “torchas y busas”. Para los elementos tubulares se deberá lograr un cordón continuo, de 5mm de garganta mínima, que garantice la estanqueidad del interior de los tubos para evitar el ingreso de aire y humedad a su interior. No se utilizará la soldadura por electrodos, salvo autorización expresa de la Dirección de Obra de ANP. Se evitará por todos los medios posibles la soldadura “sobrecabeza”. Todas las soldaduras deberán ser realizadas por Oficiales Soldadores Calificados y recientemente certificados, por una empresa o instituto de certificación confiable a criterio de ANP. Se deberá contratar una empresa o firma de ensayos y certificación en soldaduras metálicas estructurales, que estará a lo orden de la “Dirección de Obra de ANP” y que pueda realizar los siguientes trabajos: -) certificar a los operarios oficiales soldadores; -) certificar el estado y las prestaciones de los equipos de soldadura a utilizar; -) realizar al comienzo de los trabajos de soldadura, inspecciones en planta y en obra, determinando y exigiendo los estándares que indican las normas preestablecidas; -) realizar inspecciones aleatorias de operarios, de equipos y de soldaduras durante el transcurso de los trabajos; -) realizar inspecciones y ensayos de aquellas soldaduras consideradas críticas; (difíciles de realizar, estructuralmente importantes, expuestas a gran corrosión, etc.); -) realizar inspecciones y ensayos de soldaduras, al final de la obra.

5.d Preparación de las superficies metálicas.

El proceso de zincado comenzará con una correcta preparación de la superficie del producto a tratar, que consistirá en el siguiente tratamiento superficial, a los efectos de eliminar barnices, pinturas, óxido, cascarillas de laminación, escorias de soldaduras, etc.:

Se deben matar y redondear: todos los cantos vivos, asperezas de soldaduras y otros defectos como filos, rebabas o puntas.

Se debe eliminar todo rastro de óxido presente y la “calamina”, mediante arenado o granallado al grado (según norma sueca) SA 2 ½.

Se debe limpiar, desengrasar y eliminar todas las sales solubles utilizando detergentes adecuados o soluciones de soda, terminando con un enjuague mediante chorro de agua dulce a muy alta presión (hidrolavado).

Se admite sustituir parte del precedente proceso físico-mecánico, por el proceso químico correspondiente, que establecen las Normas Técnicas al respecto.

Se aplica para interior y exterior y todo tamaño de perfiles, vigas, chapas, accesorios, etc.

55

5.e Protección de zinc Sobre la preparación anterior, las piezas se someterán en forma inmediata al proceso de zincado por inmersión en caliente. Como característica general el recubrimiento de zinc deberá ser adherente, uniforme y completo. Estará libre de asperezas, rebabas, acumulaciones localizadas, porosidades, escorias, grietas, etc. La presencia de estos defectos podrá ser causal de rechazo o de correcciones, según corresponda. Sobre las piezas terminadas se realizarán las siguientes inspecciones y ensayos: - inspección visual; - medición del espesor de la capa de zinc mediante proceso no destructivo; - verificación de la adherencia mediante cuchillo o martillo, según corresponda, - uniformidad del recubrimiento. La Inspección podrá controlar los materiales utilizados durante el proceso, para lo cual se dispondrá de todas las facilidades en la planta para el control de su desarrollo y de la calidad de las materias primas. Los trabajos de galvanizado se realizarán únicamente en plantas que se encuentren calificadas. Antes de la realización de los trabajos, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Obra el certificado de calificación vigente.

5.f Almacenamiento y manipulación. Las piezas terminadas y debidamente identificadas, se almacenarán a cubierto sobre tacos de madera con una leve inclinación para impedir la acumulación de agua, con buena ventilación y se pondrá especial cuidado en su manipulación para evitar golpear y/o arrastras las piezas.

5.g Montaje Una vez preparadas las piezas metálicas de las estructuras, incluida su zincado, se procederá al montaje en la ubicación definitiva cuidando el cumplimiento de las dimensiones geométricas de posicionamiento. En los elementos que deban ser soldados, se recompondrá la protección de zinc dañada por la soldadura mediante la completa limpieza de los cordones y zonas adyacentes por golpeo y cepillado de las mismas y la posterior aplicación de pintura tipo “zincrich” epoxi. Las estructuras metálicas deberán ser finalmente pintadas de blanco como se describe en el punto 12, referente a pinturas.

56

6 CONTRAPISOS Y RELLENOS 6.a Rellenos

Para obtener los niveles establecidos en los planos, los rellenos necesarios se construirán con arena cementada con cincuenta kilogramos (50 kg/m3) de cemento Pórtland por metro cúbico, mezclada a máquina.

6.b Contrapiso. El contrapiso será de hormigón con cien kilogramos (100 kg/m3) de cemento Pórtland por metro cúbico. Se podrá usar balastro como agregado.

7 REVESTIMIENTO DE MUROS 7.a Revestimiento exterior: Panel de aluminio (tipo Alucobond o similar)

En todo el perímetro de las instalaciones se montará de terminación con paneles sándwich de aluminio y un núcleo central de polietileno -tipo ALUCOBOND o similar-, idéntico en color superficie y despiece al instalado en el edificio distribuidor y el puente. Le espesor exigido, no debe se menor a 6 mm, en el color e intensidad del observado en el edificio distribuidor.

8 CIELORRASOS El regla general que rige; es mantener formalmente la lógica visual del actual puente que une a la Terminal de pasajeros con el edificio distribuidor. Por tanto; mas allá de las variantes formales que exigen puntualmente este pliego, en todo lo demás, se entiende necesario el diseño y terminación del cielorraso, las luminarias, rejillas de de aire acondicionado, etc. serán de dimensiones y características compatibles con el actual Puente. Los lineamientos exigidos a e los cielorrasos éstas instalaciones refieren asegurar ser perfectamente planos, uniformes y regulares. Su instalación exigirá en cada caso al oferente la disposición de herramientas especializadas y personal experimentado. Se exigirá el máximo de control, vigilancia y responsabilidad en: realizar de pases, la incorporación de piezas o accesorios de las instalaciones y su sujeción. La sujeción del propio cielorraso, es un aspecto que exigirá el mayor detalle y traza, ya que la estructura general metálica prevista y alguna marcha de los pasajeros podrían

57

amplificar oscilaciones o vibraciones desagradables, que deberán ser consideradas y subsanadas. En este anteproyecto se han previsto los siguientes cielorrasos: 8.a Cielorraso interior

Descripción: el cielorraso de yeso ha sido incluido, en forma combinada en el cielorraso de las Pasarelas Fijas. El propósito formal es acompañar el carácter de la actual del puente (obra Fase I) en el recorrido del pasajero; otorgando interiores de yeso fonoabsorbentes Tipo Radar (o similar) sobre las bandas y un cielorraso central de madera maciza de 19mm en Cedro lustrado. El cielorraso en yeso se ejecutará en toda la superficie del cielorraso. Puntualmente ,sobre la terminación contra el cerramiento vidriado, se colocará un perfil tipo “Z” que acompañará al vidriado continuo y a la terminación exterior de las marquesinas, todo a lo largo del módulo. El cielorraso central de madera maciza 19 mm en cedro lustrado, será tipo cajón, con juntas de trabajo cada y acompañara el diseño del plano P0513-20574. Se sugiere un diseño de paños, en un ritmo determinado- escoltando al material central ver detalle plano P0513-20574-, para hacer visible o marcado el cambio de pieza o paño; de modo de salvaguardar eventuales marcas por eventos de una estructura muy flexible como la metálica. Material y procedimientos: se realizará con estructura suspendida de hierro galvanizado con dimensiones de 70 o 35mm, sobre la que se emplacarán las láminas tipo Radar o similar de 12,5mm de espesor, que se encintarán, masillarán y enduirán para luego aplicar la pintura.

8.b Cielorrasos exteriores 8.b.1 Placas de roca de yeso cementicias.

Descripción: el cielorraso exterior inferior de los Módulos de pasarelas será de placas de roca de yeso cementicias. Esta estará confinada entre marquesinas con función de ocultar las instalaciones inferiores, disponer luminarias de la cara inferior de la pasarela fija y dar cierre al cuerpo del anterior.

9 PAVIMENTOS Todos los pisos en general presentarán superficies regulares, según pendientes y alienaciones de acuerdo a los niveles dados en los planos y a las indicaciones particulares, que en cada caso formule el Director de Obra; se deberá garantizar en las áreas exteriores un correcto escurrimiento del agua.

58

9.a Pisos interiores 9.a.1 Piso vinílico

Se colocará un pavimento de baldosas vinílicas grado IV, ídem puente y edificio distribuidor. Este material deberá asegurar características ser: antideslizante, alto tránsito, resistente sin combustión al fuego, gases de carbonización no tóxicos, antiestático y auto extinguible. Para ello el oferente deberá demostrar cumplir con éstas características. Para la colocación se seguirán estrictamente las normas, recomendaciones y cuidados especificados por el fabricante en lo que respecta a preparación de la superficie, aditivos, procedimiento de colocación, pegamentos, etc. Las piezas o elementos constitutivos deberán ser baldosas. Se deberá previamente verificar la constancia del color, ausencia de marcas, manchas, etc. Para la instalación; se deberá verificar las escuadras de los locales y el punto de inicio a determinar por la Dirección de la Obra. Las juntas edilicias exigen un detalle específico en el proyecto ejecutivo, que requerirá su visto bueno por la Dirección. En cada caso, a nivel superficial o de terminación; deberá contemplar con el piso de goma una armonía formal, estética y física (especialmente en no alarmar por rodadura de carritos y valijas).

9.a.2 Cordón y Pavimento de hormigón alisado en veredas exteriores para protección de Pilares

Las veredas de hormigón estampado con malla electrosoldada y con un espesor mínimo de 2,5 cm, se construirán de forma tal que su nivel alcance +0,15 respecto del nivel de pavimento terminado. A los efectos de asentar el paquete estructural de la vereda, las capas de base y sub-base del pavimento asfáltico a construir dentro del área aledaña, se extenderán 1.00 m más allá de sus límites. Las veredas a construir, se complementarán con un cordón de hormigón visto de 15 cm. de ancho por 40 cm. de alto, armado con 4 φ 8 y estribos φ 6 c/25 cm. asentado en la capa de sub-base.

9.b Pavimentos Exteriores Todo pavimento exterior existente que sea necesario demoler, deberá ser recompuesto, a su estado original manteniendo la estructura del mismo y utilizando los mismos materiales de terminación.

10 PINTURAS Los tipos y calidades de Pinturas de este proyecto se restringen mayoritariamente a elementos metálicos, y en menor escala a elementos de albañilería. En todos los casos la cantidad de manos solo servirá de guía a los efectos de efectuar los trabajos, ya que el objetivo será el de lograr una superficie homogénea con un correcto

59

poder cubriente para lo que se exigirá la aplicación de las manos necesarias para alcanzar dicha situación. Será obligatoria la confección de pruebas de acabado y color que deberán ser aprobadas por la dirección y los proyectistas, quienes serán los encargados de definir las especificaciones precisas. Todos los tipos de pinturas serán para uso “industrial marino” y/o de “condiciones abrasivas de uso público” para cada caso, de marca reconocida internacionalmente, con prestaciones y características técnicas iguales o superiores a las precedentemente indicadas. Se exigirá al Contratista una garantía escrita por cinco (5) años, de cada pintura de la estructura metálica al exterior, en lo que refiere a mantener su color y aspecto, sin necesidad de nueva pintura, realce o mantenimiento, tal cual fue emplazada. 10.a Elección de pintura

Como norma general, cada pintura y sistema propuesto por el Contratista deberá verificar: � al tipo de superficie (tubo, paramento, etc.) � a clase de material (hierro, acero, aluminio, acero galvanizado, hormigón, etc.) � al estado de la superficie (grado de oxidación, tipo, adherencia, etc.) � al lugar (interior, exterior, ambiente público, restringido, etc.). � condiciones ambientales (ambiente marino, clima, etc) � condiciones mecánicas (paso de público, deterioro mecánico, etc.).

10.b Preparación de superficies

Los diferentes tipos y naturalezas de materiales presentan particularidades a ser previamente analizadas; para la elección de la pintura y los procedimientos de limpieza y aplicación más idóneos.

10.b.1 Hierro Eliminar escorias, rebabas o cascarilla por medio de herramientas de mano o mecánicas, procediendo finalmente a un desengrase con disolventes.

10.b.2 Acero Laminado en caliente

Eliminar eventual “calamina” -sucesivas capas de óxido-, preferiblemente por granallado o chorro de arena y decapado con soluciones ácidas o flameadas con soplete.

Laminado en frío Eliminación manual de óxido por limpieza con lijas –manual o mecánica- o reconocidos acondicionadores de metal, posteriormente lavado para eliminar los restos y secar.

60

10.b.3 Hierro zincado. Librado de óxido y grasa con disolventes; imprimaciones especiales tipo Wash-Primer, Epoxi-Poliamida o Acrílica-isocianato.

10.b.4 Aluminio. Deberá ser necesariamente tratado y pintado en taller, en consideración a que expuesto al aire –extremos en el área portuaria- se oxidaría rápidamente

10.b.5 Hormigón. El hormigón deberá estar curado al menos 30 días antes de ser pintado; iniciar con un cepillado que elimine las partes sueltas, eflorescencias, mohos, etc., luego detergente contra manchas de grasa, finalmente lavando a continuación con agua. Se procederá a pintar no antes de 12 horas asegurado su secado.

10.c Pintura general 10.c.1 Metálica

Toda pieza metálica será preferentemente protegida con baño galvanizado, luego se aplicará una mano de imprimación para recibir la pintura final y se acabarán con dos manos de pintura tipo Poliuretánica –color BLANCO-de característica de ambiente marino, previa aplicación de fondo de fijación de pintura sobre zinc.

10.c.2 Tabiquería y albañilería Se regirá en todos los casos por lo indicado por la Memoria General del MTOP; cumpliendo en lo básico tres pasos básicos: enduido perfectamente aplicado y lijado, una primera capa de fondo para mampostería y –por lo menos- dos manos de pintura látex acrílico, para interiores de igual o superior calidad a “INCALEX Dulux”, semi-mate para paredes interiores, color a definir en obra.

11 ABERTURAS 11.a Aluminio

Los aluminios a utilizar en las Pasarelas Fijas, Mangas Móviles, deberán cumplir con las normas y certificaciones, que a posterior se detallarán, además, de los complementarios que los oferentes presenten en sus ofertas. Cabe destacar, que en las instalaciones exigidas de la Fase Final- Etapa 1, sobre las bases conceptuales del anteproyecto, explicitadas en el Anexo A: dos tipos de forma aluminios, los cuales su detalle serán propuestos y presentados a detalle en el proyecto ejecutivo por los oferentes.

11.a.1 Módulo de Pasarela Fija Los aluminios estructurales, asegurarán que el vidrio –también “estructural” ver capitulo 18), no sufra esfuerzos verticales de viento y pandeo del material, por lo que serán de una sección máxima de 40x20mm.

61

Los mismos, se dispondrán en forma vertical, de manera de “no generar”, interferencias visuales a nivel horizontal, teniendo solo como excepción, las barandas (a colocar a 0.90m NPT). Los vidrios se apuntalarán y armarán superior e inferiormente en con perfiles de aluminio tipo “u” (abajo y arriba), cuya individual sección será lo que el dimensionado de los mismos pautara (estanqueidad, norma de viento, etc.), acorde al vidrio que se coloque en el puente (ver capítulo 18). El oferente, deberá presentar el detalle del despiezo de las dos fachadas vidriadas, Edificio Esta instalación incluye dos tipos de perfiles de aluminio, que van a cumplir la misma función (estructural), juntas; en un única composición arquitectónica. Piel de vidrio:

Paños plenos: con una estructura de piel de vidrio, “curtain wall”, de perfiles de aluminio anodizado eventualmente anclada a estructura metálica. Los perfiles estarán ocultos, por detrás de los vidrios aunados a éstos y amurados a la estructura de la instalación (H.A. y/o metálica).

Las dimensiones máximas admisibles de los mismos -visibles desde el interior-, serán de 100x70mm, salvo que se demuestre la necesidad de un incremento por razones estructurales (peso de vidrios, acción de viento, etc.).

11.a.2 Características constructivas

Todo el planteo de aberturas será realizado en base a perfiles estándar de extrusión en aleación 505-T6C, de empresa con venta nacional en por lo menos los últimos diez años. Se deberá indicar con las planillas y/o detalles, los números de perfiles, tipo y ubicación. Terminación superficial: Será anodizada y pintada con pintura poliéster en polvo del color correspondiente, en un espesor mínimo de capa de 15 micras (UNIT 1076:2001) y el debido sellado de poros. El Contratista deberá demostrar el espesor de la capa anódica exigida, previo al amurado de las mismas. Se tendrán presente y se suministrarán todos los accesorios necesarios que hacen imprescindible Anclajes, Grampas, Herrajes, Accesorios, Topes, Brazos, terminaciones, etc. El Contratista deberá consultar a la Supervisión y/o Proyectista de la Obra de toda observación que entienda pertinente con respecto a la forma, función, accionamiento, cierre, etc. de las aberturas.

62

Los encuentros con el hormigón o con mampostería serán de acuerdo con los detalles y siguiendo el criterio de: grapas en albañilería y tacos con tornillos de acero en hormigón. En los casos en los que la abertura se acople y ajuste atornillada a pilares, dinteles, estructuras auxiliares, etc. de metálicas o acero se interpondrá entre ambos metales una junta de goma o cinta 3M para evitar el par galvánico. En las puertas de acceso por muelle a Escaleras: se exigirá puertas batientes con herrajes antipánico.

12 DESAGÜES PLUVIALES A partir del Anteproyecto que integra el pliego, se exigirá que el contratista diseñe y ejecute la red de desagües correspondiente a las instalaciones que del presente llamado. El criterio a seguir, es que el sistema a proyectado sea independiente respecto de las instalaciones portuarias actuales y desaguar en el recinto acuático inmediato, bajo el Muelle de Cabotaje y Unión. Podrá conducir más de una línea de desagüe al mismo destino. El sistema de desagüe Subterráneo; deberá diseñarse con caños de desagüe de PVC (policloruro de vinilo no plastificado), en los diámetros que indique el proyectista en proyecto ejecutivo, con la Serie 16,5, cumplir la Norma UNIT-ISO 4435 y junta elástica (Norma UNIT 788). Se exigirán procedimientos normados para su instalación:

Ancho de zanjas igual al diámetro del caño más 45 centímetros, profundidad determinada por las cotas de zampeado, previendo una regularización y asiento del mismo con una capa de arena, no menor a 10 cm.

Relleno de la excavación con arena a ambos lados del caño hasta cubrir la mitad de éste, posteriormente será apisonada.

Sobre ésta se continuará el relleno con arena debidamente compactada, en capas sucesivas de 25cm.

Completado el tramo, previo al relleno de la zanja, se ensayará su estanqueidad por medio de agua con una columna no menor de 3 m de alto. Esta prueba de estanqueidad será controlada por el Director de Obra o quien lo represente.

Se deberán construir, cámaras de desagüe, pozos de bajada (o boca tormenta si se entiende necesario). Estos elementos de desagüe serán rectangulares o cilíndricos con dimensiones mínimas de 60cm para su efectiva inspección, aún cuando fueran superficiales. Las diferentes columnas de bajada previstas y sus piezas y complementos deberán ser de hierro fundido, hasta la cámara de desagüe.

63

13 CONDUCTOS Y CÁMARAS ELÉCTRICAS Y DE COMUNICACIÓN. En función que se considera que todas las zonas del Recinto Portuario podrán recibir tránsito pesado, las instalaciones subterráneas se efectuarán en conductos de Hormigón Armado con caños de PVC rígido. Estarán correctamente encabezados y pegados con adhesivo adecuado. Los caños poseerán pendientes para permitir el desagüe hacia las cámaras, las cuales tendrán que asegurar un correcto drenaje. Las cámaras eléctricas y las de comunicación serán de Hormigón Armado según detalle y poseerán tapas de hierro dúctil (tipo Ermatic, TI 400 Plus o similar) selladas de tal forma que no pueda entrar el agua a su interior. A la salida del Local Tableros del Edificio Distribuidor existen cámaras a las cuales se conectarán los nuevos conductos, según indicado en planos. En la zona del Muelle de Cabotaje, los conductos irán suspendidos bajo muelle. 14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA y COMUNICACIONES El suministro de potencia está prevista en 380 V, 3P+N+T, sistema TT, y los trabajos a realizar comprende el diseño, provisión, instalación y puesta en servicio de todas las instalaciones eléctricas de la Fase Final – Etapa 1. Incluye las instalaciones de infraestructura, canalizaciones para el tendido de las líneas de alimentación y realización de puestas a tierra según la reglamentación vigente de UTE; instalación de pararrayos (incluyendo sus correspondientes descargas a tierra) e iluminación general de muelles. Energía eléctrica para los servicios de la Pasarela Elevada y Mangas Móviles. El avance de las instalaciones eléctricas, se coordinará de modo de evitar obstaculizar o perjudicar las actividades del Puerto de Colonia. A tales efectos se comunicarán con 48hs de anticipación los cortes de energía eléctrica proyectados. Incluirá al oferente desarrollar un sistema de emergencia que comprenda estas nuevas instalaciones, el cual será derivado y proveído del grupo autógeno principal de la TPC -que el oferente deberá verificar en su proyecto ejecutivo. Toda esta instalación deberá ser oculta, estar dividida en varios circuitos, previstos en tal forma que las cargas de cada área sean equilibradas en las fases. Los centros y los tomacorrientes deberán estar en circuitos independientes. Todos los tomacorrientes tendrán conexión de tierra.

14.a Objeto de las instalaciones

− Ejecutar la instalación eléctrica (potencia e iluminación), emergencia y CCTV de las instalaciones de pasarelas fijas y Mangas Móviles FASE Final – Etapa 1.

− Proveer las bandejas, conductos, tableros, conductores eléctricos, elementos de protección y demás accesorios requeridos para la ejecución completa de la instalación proyectada.

− Conexión de la instalación al Tablero de Baja Tensión de Edificio distribuidor − A estas instalaciones, el diseño, suministro y montaje de luminarias,

64

tomacorrientes, pararrayos y demás elementos indicados en esta memoria. − Proyecto ejecutivo completo, con Previsión del sistema de los servicios de las

pasarelas elevadas futuras (Entregar fase Final Definitiva.) − Suministro e instalación de Energía Eléctrica para el sistema de protección

contra incendios. − Suministro e instalación de Tomas de Muelle con Medidores. − Suministro e instalación de todos los tableros: Tablero General, Tablero de

Iluminación, Tableros con medidores (Potencia Activa). − Suministro y colocación de todas las canalizaciones necesarias para el correcto

funcionamiento del sistema electromecánico. − Suministro y enhebrado de todo el cableado. − Suministro e instalación de la iluminación –Interior y exterior- de la pasarela

fija y la manga móvil. − Suministro, instalación y documentación grafica reglamentaria de las descargas

a tierra. − Suministro e instalación de las protecciones contra las descargas atmosféricas.

14.b Reglamentos.

Todo el trabajo se hará según indican los planos y de acuerdo con los reglamentos de UTE, URSEA y de ANP, vigentes, de acuerdo a las normas UNIT e IEC aplicables (conductores, canalizaciones, grados de protección IP, protección contra descargas atmosféricas, etc.), y a la Norma IEEE 80-2000.

14.c Personal.

El proyecto de toda la instalación, será suscrito por un Ingeniero Industrial Eléctrico habilitado, categoría “A”, según listado publicado por UTE en su página Web.

14.d Condiciones generales

− No podrá utilizar las mismas canaletas ni bandejas para los cables de potencia y control.

− No se aceptará ningún empalme directo de conductores, debiendo realizarse las conexiones por medio de los bornes previstos en los tableros.

− En cada interruptor se indicará el artefacto o puesta a que pertenece, en el frente muerto de cada tablero.

− Los interruptores y tomacorrientes se colocarán a 1,20 m del piso; para los tableros, el Director de Obra, dará instrucciones según sus características y dimensiones.

− Los artefactos se entregarán completos con zócalos, reactancias, capacitores de compensación y lámparas.

− Los distintos accesorios eléctricos ofrecidos corresponderán a la mejor calidad disponible en plaza y deberán ser debidamente especificados en la oferta.

65

14.e Instalación eléctrica

− Tableros general y secundarios: serán metálicos en chapa Nº 14 galvanizado en caliente de 100 micras o en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor como mínimo, tipo frente muerto con tapa de cierre rápido (1/4 de vuelta) debidamente protegido contra la corrosión y pintado interiormente. En párrafo específico posterior se detallan demás características.

− Interruptor general y los derivados serán termomagnéticos, tetrapolares o bipolares según el caso, marca Terasaki, Merlín Gerin o similar. Se deberá indicar marca y modelo. Los poderes de corte serán acordes con las corrientes de cortocircuito previstas en cada punto de la instalación

− Conductores: Serán de cobre con aislamiento en polietileno reticulado tipo FUTENAX o similar respondiendo a la norma UNIT e IEC 60502. En párrafo específico posterior se detallan demás características.

− Llaves interruptores CONATEL o similar de primera calidad. − Tomacorrientes: marca Legrand, Mennekes o similar c/tierra con su ficha

correspondiente, trifásicos 3P+N+T o monofásicos P+N+T según el caso. − Instalación de descarga a tierra: cumplirá la Norma IEEE 80-2000. − En recorrido que pueda recibir tránsito pesado, las instalaciones subterráneas

necesarias se efectuarán en conductos de Hormigón Armado con caños de PVC rígido. Estarán correctamente encabezados, pegados con adhesivo adecuado, con pendientes para permitir el desagüe hacia las cámaras, y éstas de correcto drenaje. Las cámaras del sistema eléctrico o de comunicación poseerán tapas de hierro dúctil (tipo Ermatic, TI 400 Plus o similar).

− Bandejas y cajas: Las canalizaciones eléctricas y de comunicaciones se realizaran por bandeja aéreas adosadas a la pasarela en su parte inferior.

− Las bandejas y sus soportes serán de hierro galvanizado en caliente o acero inoxidable, con perforaciones para ventilación de los cables.

− El espesor de las bandejas será de 3/16 de pulgada, con un ancho que permita la colocación de todos los conductores en un solo nivel y con un espacio libre del 25 %.

− Los tramos de bandejas verticales llevarán tapas de idéntico espesor a la de la bandeja.

− Tableros: todos contarán con barra de tierra, serán de tipo “frente muerto” con puertas con bisagras tipo “piano” y cerradura con llave y de media vuelta.

− Sus dimensiones serán adecuadas para la cantidad de elementos a colocar y se dispondrá de espacio de reserva para una ampliación del 50%.

− El Tablero General (TG) se instalará en Local de Tableros y comando (LT) a construir por el contratista debajo de escaleras. Este Tablero alimentará toda la nueva instalación de la FASE I y contendrá la previsión de los servicios futuros servicios de la pasarela.

Tableros. Todos los tableros contarán con barra de tierra. Serán de tipo “frente muerto” con puertas con bisagras tipo “piano” y cerradura tipo llavín de media vuelta.

66

Las dimensiones serán adecuadas para la cantidad de elementos a colocar y se dispondrá de espacio de reserva para una ampliación del 50 %. El cableado se hará con bornes aislados, con densidad de corriente menor a los 4 A/mm² y equilibrando las fases.

La placa sobre la que se montarán los elementos podrá ser aislante o metálica puesta a tierra. La numeración se grabará sobre chapas de acrílico atornilladas o pegadas al frente muerto. Los cables alimentadores de salida de Baja Tensión no se conectarán directamente a los disyuntores del tablero sino que habrá conectores de dimensiones adecuadas para recibirlos en la parte inferior del tablero con la amplitud, claridad y seguridad adecuadas. La identificación del tablero se colocará sobre el exterior de la puerta con un cartel de acrílico atornillado o pegado a la misma. Los tableros, cajas o registros a instalar al exterior tendrán un índice de protección mínimo de IP 55 (norma IEC 60529). Serán de acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor salvo indicación en contrario. Los tornillos serán de acero inoxidable del tipo imperdible. Tendrán juntas de goma. Los tableros interiores se construirán en chapa Nº 14 (2,1mm), IP 54 (norma IEC 60529) y galvanizado en caliente de 100 micras o en acero inoxidable AISI 304 de 2 mm de espesor. En cuanto al tratamiento superficial será garantido mínimo 5 años. Todos los tableros dispondrán de barra de tierra (5 barras de igual sección, 3P+ N +T), salvo indicación en contrario y deberán incluir en el interior su diagrama unifilar plastificado. Barras serán de cobre electrolítico. Aislación: barras principales y conexiones respectivas revestidas con tubos termocontraibles o preextendidos. Portabarras: moldeados en material aislante, auto-extinguible, resistente a las corrientes de contorneo, de rigidez mecánica suficiente para soportar los esfuerzos derivados de un cortocircuito tripolar. Estructura: auto-portante, con perforaciones para facilitar la fijación. Deberá poseer continuidad eléctrica. Todas las puertas deberán conectarse a la estructura fija del tablero mediante cables flexibles y terminales de compresión abulonados Seguridad del personal: toda la estructura del tablero será eficazmente puesta a tierra. Seguridad contra incendio: materiales aislantes auto-extinguibles.

67

Varios: los empalmes de barras se realizarán mediante bulones de bronce, arandelas simples de bronce y arandelas de presión estañando previamente las barras. Toda la zona del tablero y aparatos tienen que tener un nivel de protección de por lo menos I.P. 2 X.

14.f Instalación eléctrica Caja de Tomas (CT).

Las Cajas de Tomas serán para exterior. Las Cajas de Tomas de Muelle (CTM) estarán ubicados en la Pasarela Elevada (adosadas en sus soportes). Cada una de las CTM contarán con un tomacorriente trifásico de 32A, 380V, 3P +N+ T y otro monofásico de 32A, 220V, P + N + T.

Medidores. Los medidores de energía eléctrica serán para energía activa: MARCA ACTARIS, Medidor Polifásico, MODELO MY 200 y Clase 2 o un medidor de características similares.

Conductores Los cables de tensión serán 0,6/1 KV tipo tetrapolar aislamiento XLPE (polietileno reticulado), conductor de cobre electrolítico para cables de sección menor o iguales a 50 mm2 y de cobre o aluminio para secciones mayores, según norma IEC 60502, 60504, 60228, etc. Los cables de sección mayor o igual a 10 mm² serán armados con doble fleje de acero galvanizado, y vaina exterior de PVC. Los cables deberán ser marca Prysmian, Neorol o similar. Los cables se suministrarán con los correspondientes terminales (bimetales si correspondiere) y empalmes. Los empalmes serán marca Cellpack o similar. El cable de tierra será aislado con forro color verde y amarillo. Todos los cables serán de sección circular. El contratista deberá comunicar al menos con 30 días de anticipación su intención de efectuar los ensayos de rutina, a los efectos de dar la oportunidad a la ANP de controlar los mismos. A fin de diferenciar perfectamente las tres fases, los forros de los conductores serán de colores codificados: rojo, blanco y marrón para las fases R, S y T, y el neutro de color azul claro. Los conductores de tierra serán aislados con forro color verde y amarillo. Se suministrarán e instalarán todos los conductores indicados en planos, planillas y diagramas, de acuerdo a las secciones allí especificadas. Las líneas generales de distribución se ubicarán y conectarán de acuerdo con lo indicado en los planos y los diagramas unifilares y serán ejecutadas sin empalmes y se identificarán cada 50 metros. En la oferta se deberá especificar la marca y tipo de los conductores a instalar. El precio de todos estos suministros de cables deberá incluir los costos de todos los ensayos de recepción en “fábrica” y del inspector de la ANP que establecen las normas respectivas (ensayos de rutina) y los indicados expresamente en este Pliego. Entendiendo por “fábrica” el lugar donde se fabrica los cables. Empalmes.

68

Los empalmes serán de termocontracción. En cada empalme deberá figurar como mínimo, con caracteres indelebles y fácilmente identificables:

- la marca del fabricante - las dos últimas cifras del año de fabricación - el rango de secciones que abarca ese diseño. Los empalmes incluirán todos los accesorios necesarios para su correcto montaje en obra, en particular incluirá todos los elementos de limpieza correspondientes. El empalme constituirá un sistema completamente estanco a humedades, con resistencia a los esfuerzos de compresión y acción corrosiva del terreno y medio ambiente. Todos los materiales componentes serán perfectamente compatibles entre si y con los cables. En particular serán aptos para los siguientes regímenes térmicos:

- temperatura de régimen: 90 °C - temperatura de sobrecarga: 1 hora: 130 °C - temperatura de cortocircuito, 5 seg.: 250 °C

La corriente de cortocircuito que deben soportar las pantallas será de 1kA durante un (1) segundo. Los ensayos de tipo a presentar serán los ensayos eléctricos y mecánicos definidos en las normas IEC 60, IEC 230, IEC 270, VDE 0278.Los empalmes en derivación serán sin cortar los conductores principales.

14.g Iluminación

Como criterio general, se instalarán luminarias de iguales características técnicas y estéticas, a las adoptadas para la iluminación del puente y el edificio distribuidor. Los diferentes tipos de luminarias se ajustan a las características arquitectónicas del proyecto y a los niveles de iluminación exigidos para cada local. Se han instalado; ha modo ilustrativo en los recaudos gráficos para una mejor comprensión.

Ubicación o Tipo de Local Nivel Mínimo de Iluminación (lux) Interior Pasarela y Manga 150 Espacios exteriores 100 (*) Se refiere al Nivel Medio de iluminación.

Previo al suministro y colocación de los artefactos lumínicos y de la alimentación eléctrica de los mismos, el oferente deberá efectuar el cálculo de los niveles de iluminación para cada local a fin de garantizar el cumplimiento de los niveles de requeridos según tabla. Será responsabilidad del oferente instalar un sistema de comando integral de la iluminación que permita controlar la misma en función del flujo de pasajeros así como de la doble condición día/noche. Generalidades

69

El instalador suministrará todos los accesorios para permitir el correcto montaje, siendo éstos adecuados para el tipo de material en el cual van a estar instalados, para su peso y para las condiciones climáticas a las que puedan estar expuestos. Las luminarias de embutir se proporcionaran con un sistema de fijación adecuado para el cielorraso en el cual serán montadas. Las luminarias de uso exterior tendrán como mínimo una protección de IP 54, según IEC 60529, y los tornillos necesarios para su montaje serán de acero inoxidable.

14.g.1 Luminarias interiores Luminaria downligth de embutir en cielorraso

Ídem Edificio distribuidor I

Luminaria industrial de adosar a pared o techo, tipo regleta Ídem Edificio distribuidor I

Proyector multipropósito tipo Lumenac MAX 2 asimétrico -o similar-

Ídem Edificio distribuidor I

Luminaria de embutir en cielorraso para lámparas HQI 150W Ídem Edificio distribuidor I

14.g.2 Luminarias exteriores

Ídem Fase I

Luminaria para tubo led tipo industrial de adosar a techo Ídem Fase I

Luminaria de embutir en piso, de iluminación de pantallas de hormigón armado

Ídem Fase I

Luminaria de downlight de embutir / adosar. Ídem Fase I

14.h Instalación CCTV y Audio

El contratista deberá prever: un centro de comando en el local bajo escalera. las canalizaciones internas y externas ubicar:

Puente: dos cajas, internas sobre el cielorraso en cada extremo del puente

Distribuidor: dos cajas interiores en cada esquina, sobre el nivel de dintel una caja frontal al acceso escalera sobre muelle.

70

14.i Pararrayos

El proyecto del sistema de protección de descargas atmosféricas, deberá estar, de acuerdo a la Norma IEC 62305 y las reglamentaciones de UTE. Podrán instalarse mástiles o columnas adicionales para pararrayos de ser estrictamente necesario, compatibilizando la ubicación de los mismos con la operativa portuaria. La altura de montaje de las protecciones serán tales que permita asegurar un radio de protección adecuado.

14.j Iluminación y Señalización de emergencia Las instalaciones destinadas a iluminación de emergencia deben asegurar su funcionamiento en los locales y vías de evacuación hasta las salidas, en casos de emergencia, mínimo durante dos horas, proporcionando en el eje de los pasos principales una iluminación de por lo menos 50 lux. Estará prevista para entrar en funcionamiento automáticamente al producirse el fallo de energía. Todos los medios de salida con sus cambios de dirección (pasillos, escaleras y rampas) serán señalizados mediante letreros con texto SALIDA o SALIDA DE EMERGENCIA, según sea el caso y flechas o símbolos luminosos que indiquen la ubicación y dirección de la salida, debiendo estar iluminados en forma permanente, aunque se interrumpa el servicio eléctrico general. Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de identificación de los diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo establecido por las Normas respectivas.

14.k Pruebas en recepción provisoria.

Antes de la entrega de la instalación, y frente a la Dirección de Obra o a quien ésta designe, el contratista deberá probar todos los conductores, aparatos y equipos por continuidad, tierras y cortocircuitos con instrumental adecuado, y en condiciones reglamentarias, en particular los cables serán ensayados en fábrica en presencia de inspector que designe la ANP. Se medirá asimismo la resistencia de las descargas a tierra artificiales. Se asegurará la acción de las protecciones.

15 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS 15.a Equipos de Aire acondicionado

La tarea requerida al oferente en esta temática de acondicionamiento térmico y ventilación es integral: desde el estudio exhaustivo y su diseño, hasta el suministro, montaje y operación de estas propias instalaciones necesarias.

71

Este pliego marca determinadas pautas para realizar el diseño de las instalaciones y establece los niveles de confort a cumplir. Lo que se busca es brindar al pasajero un grado de confort similar al que hoy se les ofrece en el Edificio Distribuidor y el puente. Para realizar el acondicionamiento térmico se emplearán equipos independientes del tipo “rooftop” de ciclo reversible.

15.a.1 Memoria funcional El Módulo de Pasarela fija a proyectar; se observará como tramos o módulos sumados con independencia. Se especifica que dicha independencia debe ser razonable y reflexiva a la unidad espacial o modular, es decir; la economía y racionalidad demandan conveniente utilizar mas de un solo y único módulo constructivo mayor a 15m, para estos fines, nunca menos. La unidad patrón para acondicionar deberá corresponder a dos -o más- módulos constructivos exigido a presentar proyecto ejecutivo. El objetivo de la especificación es definir un acondicionamiento integral, por lo que será responsabilidad del Contratista el considerar y converger a este confort todos los aspectos del proyecto ejecutivo (diseño, construcción e instalaciones mecánicas).

15.a.2 Condiciones de diseño: • Condiciones de temperatura y humedad de diseño deberán cumplir con lo

recomendado por ASHRAE. • Renovaciones: mínimo de 20 a 25 renovaciones horarias, 20% de éstas de aire

exterior. • Sistema de control con alarmas de fallo y monitoreo de temperatura interior y

exterior. • La distribución de aire será realizada por medio de un sistema tradicional de

baja velocidad de conductos y difusores:

Pasarelas Fijas Previsión de ductos en:

i) marquesinas exteriores superiores o. ii) eventualmente sobre cielorraso.

15.a.3 Materiales y Mano de Obra

Los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad y como se señaló debe utilizar la terminal actual de pasajeros como el ejemplo o arquetipo mínimo, a la hora de determinar la calidad y detalle de los mismos. Ningún equipo ni elemento podrá ser instalado sin la previa aprobación de la Dirección de la Obra; sin que ello exima al Contratista de responsabilidad por la calidad de los mismos y del cargo por las correcciones o ajustes que fueran necesarios, sin derecho a solicitar prórroga en los plazos.

72

En el caso de instalaciones; ningún trabajo podrá realizarse sin que haya sido aprobada la correspondiente Ingeniería Ejecutiva. Análogamente, no se colocarán órdenes de compra de equipos cuya selección no haya sido aprobada por la Dirección de Obra.

15.a.4 Registros de aire

Se colocarán registros de aire de accionamiento manual –ubicadas en sitios accesibles- en las tomas aire exterior, retornos, ramales de ductos y antes de cada difusor o reja de inyección, con registros y mecanismos de fabricante reconocido. Los equipos serán de proveedor reconocido, de amplia trayectoria en plaza con antecedentes no menores a diez años y de certificación de capacidad/rendimiento según normas (ARI, Eurovent o equivalente).

15.a.5 Conexiones flexibles

A fin de evitar la transmisión de vibraciones se instalarán conexiones flexibles de al menos de 10cm en las uniones de cada equipo con los ductos.

15.a.6 Conductos

La construcción, diseño y ensayo de los sistemas de ductos deberá ajustarse a las recomendaciones de ASHRAE (ductos, registros, puertas de acceso, compuertas contrafuego, etc) y a la lógica constructiva del proyecto (estructura metálica de la que se proporcionará sostén soporte, etc.); de forma de asegurar mantener el nivel de comodidad de los pasajeros dentro de los niveles exigidos, respecto al nivel de sonido y libre de vibraciones. Todos los conductos serán construidos con chapa galvanizada de primera calidad (calibre 16 o superior), sin oxidaciones, con las dimensiones y/o recorrido a fin de adecuarse a las condiciones de cada local. Todas las juntas serán herméticas, selladas y los ductos perfectamente soportados por perfiles T o ángulo y varillas (no flejes metálicos para su soporte). Los codos y curvas, tendrán su radio exterior no menor a la profundidad del ducto (con guías interiores de doble curvatura, de ser irrealizable el anterior). El empleo de conductos flexibles estará limitado a la unión de los difusores con el sistema de ductos, sus tendidos no superarán 1,20 m de longitud, con accesorios de soporte y montaje que aseguren ningún estrangulamiento.

15.a.7 Difusores, rejas de inyección y retorno

Estos dispositivos serán importados, de marca Metalaire, Titus, Tuttle & Bailey, Trox o similar, vistos según modelos y dimensiones similares a los de la TPC. Todas las rejas y difusores serán suministrados con reguladores de caudal. En todos los casos se seleccionarán para niveles sonoros acordes al servicio.

73

15.a.8 Ventiladores de extracción Serán seleccionados para un funcionamiento silencioso; de acuerdo a estas instrucciones y las recomendaciones de ASHRAE.

15.a.9 Control automático

Se plantea la instalación de un Sistema de Control Centralizado para el comando de los equipos y ventiladores de extracción, del cual el Contratista será el responsable total de su instalación. La estación de control trabajo se instalará en el local a construirse en planta baja del nuevo edificio distribuidor –bajo escaleras, así como los equipos podrán disponer de l a misma planta techada. En particular la puesta en marcha de los equipos será secuenciada para evitar la suma de picos de arranque. En el mismo sentido, se deberá instalar sensores de temperatura de aire ambiente para monitoreo de las condiciones interiores y exteriores. Será de cuenta del sub-Contratista de Acondicionamiento Térmico el suministro e instalación de las canalizaciones y conductores de interconexión entre sensores, controladores y equipos. Deberán preverse un 30 % de entradas y salidas digitales y analógicas de reserva, distribuidas en forma aproximadamente equilibrada entre todos los controladores del sistema.

15.a.10 Instalación eléctrica

Se realizará en un todo de acuerdo con el reglamento de UTE y de cargo del Contratista el suministro, instalación y conexión de los tableros respectivos así como el suministro y tendido de las canalizaciones y cableados necesarios para alimentación de los acondicionadores y para el sistema de control centralizado. Las instalaciones se ajustarán en un todo a lo especificado en la Memoria de Instalaciones Eléctricas que deberá presentar para su visto bueno a la Dirección. En particular los tableros, canalizaciones, conexionados y demás elementos utilizados cumplirán estrictamente con lo especificado en la misma.

15.b Pruebas, puesta en marcha y recepción de las obras

Una vez completada la regulación y ensayos, y realizada la instrucción del personal que operará el sistema, de resultar las pruebas satisfactorias y no existir observaciones, el Contratista estará en condiciones de solicitar la Recepción Provisoria, previa entrega de los planos y de los manuales de operación y mantenimiento de las instalaciones, diagramas eléctricos (de potencia, funcionales y controles), así como toda otra información que estime conveniente.

15.c Garantía

La instalación en general, materiales y equipos; tendrá una garantía mínima de tres años a partir de la Recepción Provisoria, incluyendo la responsabilidad del oferente

74

por los gastos de importación de piezas, equipos o repuestos así como cualquier otro gasto.

16 INSTALACION MEDIDAS DE PROTECCION CONTRA INCENDIO Sin perjuicio de lo que indique la norma específica (decreto reglamentario 260/13 y normas ONMI) e Instructivos Técnicos de la DNB. El objeto de los trabajos es el acondicionamiento e instalación de los elementos para la defensa contra incendios según el siguiente detalle:

- Suministro e instalación de extinguidores en Pasarela Elevada. - Suministro e Instalación de detección temprana de incendios en pasarelas fijas y

móviles. El Contratista deberá confeccionar y presentar una memoria de cálculo justificativo del nuevo sistema de defensa contra incendio, así como un instructivo de operación y mantenimiento del nuevo sistema de defensa contra incendio, abarcando todos sus elementos componentes. Extintores de incendio Todas las Pasarelas elevadas deberán estar protegidas con extintores de incendio del tipo adecuado, en función de las diferentes clases de fuego, el tipo de construcción y el uso de las mismas. Los extintores se colocarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables y accesibles desde cualquier punto del local, considerando que la distancia máxima de recorrido hasta alcanzar el extintor más cercano será de 25 m. Los extintores ubicados fuera de un gabinete de incendios, se suspenderán en soportes o perchas empotradas o adosadas a la estructura, de tal manera que la base de la válvula esté a una altura de 1.50 m del nivel del piso acabado. 17 VIDRIOS Los vidrios a utilizar en las instalaciones deberán cumplir con las normas y certificaciones, que el proveedor suministre al oferente, además, de los que los oferentes presenten en sus ofertas. Aun cuando se ha elegido un solo material en todos los cerramientos del proyecto, las características formales, funcionales y de cada abertura, definirá las características específicas para cada caso (espesor, tamaño, color, etc.). Cabe destacar, que esta intervención - Fase Final – Etapa 1 -, y sobre las bases conceptuales del proyecto, que se explicitan en el Anexo A: los vidrios y materiales deberán ser equivalentes o similares a los ya existentes e instalados en el puente y en el edificio distribuidor. Pasarelas fijas Al momento de diseñar el cerramiento vidriado lateral de las pasarelas, se tomará como premisa que los paños rectangulares de cristal que lo integran se posicionen de forma tal

75

que el apoyo sea sobre el lado menor. La unión entre paños y de estos con la estructura auxiliar de aluminio deberá ser lo más discreta posible, ver numeral 11.a.1. Considerando la ubicación particular en que se encontraran las obras a ejecutar, la exposición a las inclemencias atmosféricas a las que estarán expuestos, para el dimensionado (ancho, alto y espesor) de los paños de vidrio que integran las pasarelas, se pondrá especial cuidado en el análisis de las solicitaciones aplicando la normativa vigente. 17.a Vidrio de control solar de alto desempeño

Vidrio de control solar de alto desempeño, float, laminado, reflectivo magnetrónico, que por un proceso de metalización en vacío, reduzca pasaje de calor por radiación solar al interior y asegure una alta homogeneidad reflectiva y sombra (tipo SUNCOOL de VASA o similar). El espesor –mínimo 16mm- deberá cumplir las condiciones particulares en cada ubicación descripta. Otras características no especificadas, -como el color-; se exigirá que el color de los vidrios sean similares a los colocados en el Edificio Distribuidor y en el Puente que conecta con el edificio de la TPC. Este material deberá recibir algunas consideraciones: • para alcanzar una intensidad y/o una unidad cromática, esta dependerá de la

definición del espesor. • el espesor quedará definido por las dimensiones y por las solicitaciones a las que

esté sometido. • las superficies en riesgo de impacto humano, deberán habilitar normativas para

vidrios de seguridad. • recomendaciones de colocación (según fabricante del oferente).

18 CUBIERTA 18.a Descripción general

En referencia a la solución de la cubierta, para el Módulo de pasarela, deberá ser análoga al del puente, aun cuando, existen diferencias, que se describirán en este capítulo. Las cubiertas de las pasarelas fijas a construir serán a una sola agua, con pendientes hacia la dársena. Los puntos de desagüe se ubicarán en los pilares de sostén de la estructura Bajo la cara inferior de los paneles que conforman la cubierta de las pasarelas, se instalará un cielorraso combinado de yeso y madera según diseño en plano adjunto en el pliego.

18.b Materiales

Las cubiertas de las pasarelas estarán compuestas por paneles multicapa, autoportantes, de al menos 15cm de espesor compuestas por doble chapa de acero

76

galvanizado prepintado con base epoxi y acabado poliéster y un núcleo central de poliuretano expandido (densidad tipo II de 16 a 20 kg/m3 Recomendaciones particulares: • Las chapas panel que conforman cada uno de los faldones se suministrarán

enteras sin solapes frontales. • La unión entre paneles se hará mediante engrafado que asegure una perfecta

estanqueidad. • Estos paneles se apoyarán sobre correas de chapa plegada –acero nervurado- • La solución de anclaje a emplear será en todos los casos oculta con engrafado,

no permitiéndose el uso de soluciones envainadas. • Los canalones de desagüe serán de chapa galvanizada -calibre 16 mínimo-. • Pieza de cumbrera o superiores: de chapa galvanizada prepintada El Contratista deberá incluir todos los accesorios que resulten necesarios para el montaje, así como canalones, goterones y remates, los que se conformarán mediante el plegado de chapas de las mismas características y color que las que conforman el sándwich estructural del panel.

19 MISCELÁNEA 19.a Limpieza de obra.

La obra deberá mantenerse limpia durante su ejecución, quitándose los restos de materiales, cascotes, maderas, etc. que entorpezcan el desplazamiento por ella o produzcan aspecto desagradable. Para hacer efectiva la recepción provisoria, el contratista efectuará la limpieza de cada uno de los componentes y locales de la obra construida. Esta limpieza estará a cargo del Contratista y será efectuada personal especializado y con el mayor cuidado y sin que se dañen las obras, evitándose ralladuras, salpicados, machucones, etc. Los revestimientos rayados serán sustituidos y en general toda obra dañada será repuesta por el Contratista.

19.b Pruebas, puesta en marcha y recepción de equipos.

Durante las etapas de ejecución de los trabajos deberán encararse todos los controles y ensayos que aseguren el nivel de calidad de los trabajos y su ajuste a las normas correspondientes. Culminados los trabajos, el Contratista regulará la instalación y de acuerdo con la Dirección de la Obra se realizarán los ensayos que aseguren el correcto funcionamiento de cada sistema e instalación. Estos ensayos no liberan de responsabilidad al Contratista por defectos o vicios ocultos que no hubieran sido puestos en evidencia en ocasión de los mismos. El Contratista deberá asimismo capacitar al personal de Mantenimiento de Puerto Colonia y entregar en los recaudos finales de entrega sobre lo ejecutado:

77

Planos de montaje y diagramas eléctricos. Manuales de instalación, operación y mantenimiento

19.c Garantías de equipos e instalaciones.

La empresa contratista se encargará del mantenimiento de las instalaciones. Las garantías de todos los equipos vendrán fijadas por el fabricante, estando la empresa contratista obligada a garantizar la totalidad de las instalaciones por un periodo mínimo de 3 años (a contar desde el Acta de Recepción Definitiva).

19.d Maquinaria

El Contratista deberá disponer de maquinaria adecuadas para sus fines, para facilitar los trabajos que se realicen. Será responsable de los accidentes que se produzcan y tomará las precauciones necesarias de acuerdo con las leyes de prevención de accidentes de trabajo.

19.e Andamios

El Contratista construirá los andamios de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley de prevención de Accidentes de trabajo y leyes de seguridad del estado y ordenanzas municipales y seguridad vigentes. Los andamios se construirán solidamente y deberán tener en su forma, dimensiones y enlace de sus partes, las condiciones necesarias para garantir la seguridad de los operarios e impedir la caída de materiales que puedan producir cualquier daño.

19.f Pasamanos

En todo el interior de las pasarelas se instalarán pasamanos tubulares de sección circular de 50mmm de diámetro; de acero inoxidable de calidad marina AISI 316L, iguales a las instaladas en el puente que une el Edificio Distribuidor con el edificio de la TPC. La baranda se colocará verificándose que entre el nivel de piso terminado de las pasarelas y el remate superior del tubo totalice 0.90m.

19.g Análisis de maniobras:

El proyecto ejecutivo correspondiente al tramo de pasarela ubicado en el extremo Oeste del muelle de Unión, deberá verificar que es posible realizar la maniobra de giro de un camión de 17 mts entorno al Edificio Distribuidor para el posterior ingreso o egreso a la rampa existente, ubicada en el extremo Oeste del Muelle de Unión.

19.h Plan de Ejecución de los trabajos.

El contratista deberá entregar conjuntamente con el proyecto ejecutivo, el plan de ejecución de los trabajos ajustado al mismo.

78

19.i Plan de Ensayos y pruebas

Previo al comienzo de obra, la empresa contratista debe presentar a la Dirección de Obra un PLAN de ENSAYOS previstos, que contenga como mínimo: el calendario, lugar de ensayo y elemento de ensayo. En todos los ensayos y pruebas debe o puede estar presente la Dirección de Obra. Todos los gastos de ensayos y pruebas previstos en el contrato o solicitados por la Dirección respecto a los materiales y trabajos ejecutados, serán costeados por el CONTRATISTA. Así como los gastos que surjan de los desplazamientos para la Dirección de Obra, seguros, etc. para el cumplimiento del plan y pruebas de inspección, y las instrucciones del fabricante. Para todos los ensayos que el fabricante acredite, se exigirá la presencia de la Dirección de Obra y sus correspondientes certificaciones. Si el Contratista no hubiese provisto los elementos necesarios para la ejecución de los ensayos, la Dirección podrá realizar las pruebas por cuenta del CONTRATISTA, sin que éste tenga derecho a ningún reclamo posterior. El importe de los gastos así ocasionados, será deducido de cualquier suma que el Contratista tenga a cobrar. Asimismo, éstos ensayos podrán hacerse efectivos en cualquiera de los materiales o equipos incorporados a la obra, durante la ejecución de la obra, como así también en el período de garantía comprendido entre la Recepción Provisoria y Definitiva de la obra.

19.j Defensas Metálicas de protección de Pilares de Pasarelas

Las defensas se instalarán en los lugares donde exista mayor peligro, se deberá cotizar como mínimo 200 metros lineales de defensas metálicas, estableciendo con la Dirección de Obra de ANP la ubicación de cada una de ellas. Esta especificación comprende las condiciones que deberán cumplir las defensas metálicas galvanizadas para protección de las instalaciones portuarias. Las defensas metálicas comprenderán las barandas, poste, bulones, tuercas, arandelas, banda reflectiva, terminales curvos y cualquier otro elemento accesorio para la buena colocación de las mismas, todos los cuales serán en acero galvanizado. En caso que los postes se deban colocar sobre pavimento de hormigón y no se haya previsto un hueco de amure, deberán ser fijados mediante hierro ángulo L galvanizado de 0.045x0.003 m, atornillado al pavimento con bulones, tuercas y arandelas, galvanizadas. Las barandas serán fabricadas con chapas de acero plegadas y galvanizadas. Las chapas de acero serán obtenidas por el sistema SIEMENS - MARTIN, en convertidores básicos de oxígeno (Sistema L-D u horno eléctrico) y laminados en caliente. Las características mecánicas de la chapa base serán: • Mínimo de tensión de rotura por tracción......... 37kg./mm2 • Mínimo límite de fluencia ................................. 24kg./mm2

79

• Alargamiento mínimo de probeta de 50 mm de longitud por 12.5 mm de ancho y del espesor de la chapa................................... 24%

Las chapas de acero para barandas serán galvanizadas por inmersión en zinc en estado de fusión. El zinc utilizado para el recubrimiento será al menos de la calidad designada como "Prime Western" de acuerdo a la norma AASHTO M120. La cantidad mínima de zinc por metro cuadrado de chapa, incluyendo ambas caras no será menor de 400 gr/m2, con un promedio mayor o igual a 450 gr/m2. La preparación de los ejemplares y el método de ensayo para determinar el peso del recubrimiento de zinc se realizará de acuerdo a la norma AASHTO M T 65 con una inmersión simple. La superficie de las chapas galvanizadas estará libre de defectos tales como ampollas o puntos sin recubrimiento. El recubrimiento de zinc será sin prominencias y deberá presentar una buena adherencia la superficie de metal. Los bulones, tuercas y arandelas serán galvanizadas por inmersión en caliente después de su terminación y luego las roscas serán repasadas para conseguir un ajuste suave. El peso del revestimiento de zinc será como mínimo de 550 gr/m2 como valor promedio y en ninguna pieza individual será menos de 450 gr/m2. Los postes de fijación para las defensas, serán de acero perfilado tipo C en todos los casos los postes metálicos serán galvanizados por inmersión en caliente. El recubrimiento de zinc por metro cuadrado, considerando una cara, no será menor de 400 gr con un promedio mayor o igual a 800 gr/m2 por ambas caras. En caso que los postes se deban colocar sobre pavimento de hormigón y no se haya previsto un hueco de amure, deberán ser fijados mediante hierro ángulo L de 0.045x0.003 m galvanizado, atornillado al pavimento con 3 bulones, tuercas y arandelas, galvanizadas. Se aceptarán ofertas variantes de postes fabricados en el mismo material y con el mismo procedimiento de galvanizado que el de las barandas metálicas. Las barandas llevarán en cada uno de sus extremos las perforaciones necesarias para realizar el empalme entre ellas y con el poste de fijación. Las barandas largas tendrán perforaciones centrales, equidistantes de los extremos, para asegurar su sujeción a un poste de fijación intermedio. Las barandas metálicas estarán unidas entre sí y con los postes de fijación por bulones de cabeza ovalada y tuercas que se encuadrarán dentro de las siguientes especificaciones para bulones de acero: • tendrán una resistencia mínima a la tracción de 38,5 kg/mm2 y una dureza

Rockwell superior a 64. • Los bulones de unión de tramos sucesivos de baranda, serán galvanizados de 16

mm de diámetro y de 32 mm de longitud, de cabezas redondas, plana y cuello ovalado, con peso aproximado de 8,607 kg. cada 100 unidades.

• Los bulones de unión a poste, serán galvanizados de 16 mm de diámetro y de longitud adecuada, llevarán una arandela rectangular de chapa de acero zincada, de 4 mm de espesor mínimo con agujero alargado, que irá colocado entre la cabeza del bulón y la baranda.

80

A los efectos de posteriormente proceder a la señalización adecuada de las barandas, se deberán colocar arandelas con forma de "L", cada 7,62 m.

20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS MÓVILES Tanto sea para las Pasarelas como para las Mangas móviles, se solicitará en todos los casos lo siguiente:

• Certificado de calidad en materiales. • Control de calidad de chapas y perfiles mediante ensayos no destructivos. • Control de soldadura mediante ensayos no destructivos. • Control del proceso de aplicación de revestimientos y espesores de sucesivas capas

aplicadas. • Pruebas y control de funcionamiento. • Control y pruebas de los elementos de seguridad. • Control de pruebas de carga.

El precio de todos estos suministros deberá incluir los costos de todos los ensayos de recepción en “fábrica” y de la presencia de la Dirección de Obra de la ANP. Para lo cual rige lo detallado en 19.i, Plan de Ensayos y pruebas y los indicados expresamente en este Pliego. Entendiendo por “fábrica” el lugar donde se fabrica los componentes. 21 LISTADO DE RUBROS, METRAJES, PRECIOS Y PAGOS DE LOS

RUBROS Todos los rubros se encuentran descriptos en el ANEXO B, Memoria Constructiva de los materiales y procedimientos, y sobre ellos se deberá presupuestar. Aún cuando ello; el Oferente deberá incluir el mayor detalle en materiales, tareas y otras consideraciones que entienda importantes y aquellas que a su entender puedan no estar incluidas. El Oferente deberá presentar el precio de todos los rubros, individualmente su precio global, los cuales serán los valores comparativos a la hora de la adjudicación. Sin perjuicio de ello, exhibirá todos los metrajes y precios unitarios, desplegando cada uno de estos rubros; de forma tal de justificar el precio ofertado por éste y permitir su seguimiento en su eventual adjudicación. Algunas consideraciones: El Rubro O - Proyecto Ejecutivo, comprende la confección completa del proyecto ejecutivo, así como también cualquier otro diseño necesario para la completa ejecución de la obra, que deberá ser aprobado por la Dirección de la Obra con anterioridad al Acta de Inicio de Obra. Cumplida tal aprobación; por este rubro se abonará como máximo el 5% (cinco por ciento) del monto total del precio global.

81

El RUBRO 1 – Implantación y replanteo, incluirá la instalación de la oficina, del obrador, el traslado de equipos, etc., todos necesarios para la implantación de la empresa contratista en el lugar de la obra. El precio de este rubro no podrá ser mayor al 5% del Precio Global de la oferta. Este rubro se pagará: 50% (cincuenta por ciento) cuando el Contratista haya llevado a obra no menos del 80% (ochenta por ciento) del equipo, haya completado su campamento y cuente en obra con personal suficiente para el inicio de los trabajos. El 50% (cincuenta por ciento) restante, se abonará cuando se haya certificado obra por valor no inferior, a precios básicos al 10% (diez por ciento) del contrato. Todas las construcciones provisorias deberán retirarse al finalizar la obra. El RUBRO 19.a – Limpieza de obra; comprende la limpieza total de la obra. Se certificará una vez que cumplida la misma se hayan retirado los obradores, casilla de obra y demás pertenencias del Contratista. El monto total de este rubro no podrá ser menor al 3 % del precio global. Los rubros aberturas, vidrios y pintura –Rubros 12, 13 y 17- deberán exhibirse en forma individual en la oferta. En tanto, una vez adjudicada, en la etapa de certificación de los trabajos, se certificarán y se harán pago una vez instalada completa e integralmente, es decir completamente montada cada abertura (aluminio, accesorios, vidrios y si fuera el caso; pintura). Se entregará conjuntamente con la oferta económica un LISTADO DE RUBROS, de acuerdo a lo establecido, con los metrajes y precios elaborada por el licitante, de acuerdo al modelo adjunto. Se indican los distintos rubros (materiales, trabajos, suministros o servicios) necesarios para la completa ejecución de la obra. Corresponde a cada oferente indicar cada uno de los precios unitarios y el monto de mano de obra gravada (ley 14.411) para cada rubro.

82

N° RUBRO Unidad Metraje Precio

Unitario Total rubro

Monto gravado

ley 14411

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO E IMPLANTACION < 5 % A

1.a implantación y replanteo gl.

2 DEMOLICION

2.a Demolición instalaciones existentes gl.

3 CIMENTACION

3.a excavaciones m3

3.b dispositivos de fundación m3

3.c vigas de cimentación m3

4 ESTRUCTURAS HORMIGON ARMADO

4.a Pilares por tipo m3

4.b Vigas, viguetas, etc por tipo m3

4.c losas, losetas, etc por tipo m3

5 ESTRUCTURAS METALICAS

5.a Pilares por tipo unidad

5.b vigas, correas, etc por tipo unidad

6 CONTRAPISOS Y RELLENOS

6.a contrapiso interior y exterior sobre losas. m²

7 REVESTIMIENTOS DE MUROS

7.a exterior : panel de aluminio (tipo Alucobond o similar + aislación) m2

8 CIELORRASOS

8.a cielorraso interior por tipo m2

8.b cielorraso exterior m2

9 PAVIMENTOS

9,a interiores m2

10 PINTURAS

10.a sobre estructuras metálicas m2

10.b sobre cielorrasos interiores m2

10.c sobre cielorrasos exteriores m2

11 ABERTURAS

11.a de aluminio por tipo unidad

11.b de emergencia por tipo unidad

12 DESAGUES PLUVIALES gl.

13 CONDUCTOS Y CAMARAS ELECTRICAS gl.

14 INSTALACION ELECTRICA Y COMUNIC. gl.

14.a Instalación eléctrica

14.b Canalizaciones para CCTV

14.c Pararrayos

14.d Iluminación por tipo

14.e iluminación de emergencia por tipo

15 INSTALACIONES ELECTROMECANICAS

15.a suministro e instalación de ductos por tipo gl.

15.b suministro e instalación de equipos por tipo gl.

16 INST. MEDIDAS DE PROT. C/INCENDIOS gl.

17 VIDRIOS

17.a vidrio control solar (tipo SUNCOOL de Vasa o similar) m2

18 CUBIERTA

18.a Isopanel por tipo y espesor m²

18.b Accesorios: babetas, goterón, canalón, etc gl.

19 MISCELANEA

19.a limpieza de obra gl. <3 % A

83

N° RUBRO Unidad Metraje Precio

Unitario Total rubro

Monto gravado

ley 14411

19.b Pasamanos gl.

19.c Defensas metálicas de protección de pilares de pasarelas gl.

20 MANGAS MOVILES (expresado en moneda de origen)

21.a Suministro por tipo y por muelle gl.

21.b Instalacion por tipo y por muele gl

21 PROYECTO EJECUTIVO <5 % A

Totales

A B 22 DEFINICIÓN DE COEFICIENTES Y PARÁMETROS DE LOS GRUPOS

PARAMÉTRICOS A los efectos de la aplicación de la fórmula de ajuste de precios, los rubros que componen la estructura de precios del contrato se agrupan en 20 categorías según el Cuadro Nº 1 y el Anexo A de este Pliego. Para los Grupos de Rubros; se fijan los valores de los Parámetros de las fórmulas de ajuste de precios, según se indica en el Cuadro Nº 1, representando los parámetros de incidencia en el rubro (Jornales (J/Jo), costo de vida (IPC), materiales (M) y precio de dólar (D)) y en la participación de los materiales representativos (Mx), Cuadro 2. La referencia a tomar de estos valores será el mensual “Listado de Precios de la Dirección Nacional de Arquitectura del MTOP”.-

84

CUADRO Nº 1 PARÁMETROS Materiales

Grupo Índices J/Jo

a IPC b

M c

D d M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18

1 ACOND TERRENO E IMPLANTACION 100%

2 DEMOLICIÓN 75% 10% 10% 5%

3 ARREGLO MUELLE DE UNIÓN 35% 15% 35% 15% 50% 50%

4 CIMENTACIÓN 30% 20% 40% 10% 23% 60% 17%

5 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 35% 15% 40% 10% 23% 60% 17%

6 ESTRUCTURAS METALICAS 20% 10% 60% 10% 100%

7 CONTRAPISOS 15% 30% 45% 10% 23% 60% 17%

8 MUROS

9 REVESTIMIENTO 25% 10% 40% 25% 45% 55%

10 CIELORRASOS 30% 15% 45% 10% 100%

11 PAVIMENTOS 10% 5% 70% 20% 100%

12 PINTURA 30% 15% 45% 10% 100%

13 ABERTURAS 15% 70% 15% 100%

14 DESAGÜES PLUVIALES 35% 20% 45% 50% 50%

15 INST. ELÉCTRICA y COMUNICACIONES 30% 10% 50% 10% 10% 90%

16 INST. ELECTROMECÁNICAS 100%

17 VIDRIOS 15% 50% 35% 100%

18 CUBIERTAS 15% 10% 70% 5% 80% 20%

19 MISCELANEA 100%

20 Proyecto Ejecutivo 100%

85

23 MATERIALES REPRESENTATIVOS

Para determinar el valor de M/Mο se tomarán como Materiales Representativos de cada grupo y sus respectivos porcentajes de incidencia los indicados en el Cuadro Nº 2 adjunto:

Nombre Descripción Cod

J/Jo Ajuste de Jornales Convenio Industria Contrucción

CV Costo de Vida (IPC)

D Dolar Billete Venta, Promedio del mes

M1 Combustible GAS-OIL 4090

M2 Cemento Portland 4177

M3 Acero torsionado 10mm 4348

M4 Granito negro 4122

M5 Perfil Metálico Hierro normal IPN 12 4222

M6 Pedregullo 4174

M7 Caño Hierro fundido 4349

M8 Vidrio 4401

M9 Perfil aluminio 10 mcr 4430

M10 Chapa de hierro decapada 16 4093

M11 Placa de yeso 12,5mm ALS001

M12 Pintura vinínilca acrílica 4235

M13 Chapa de aluminio 4254

M14 Alambre cobre 4022

M15 Caño de PVC 100mm 4299

M16 Chapa de hierro galvanizado, lisa 18 4105

M17 Baldosa de goma 4025

M18 Espumaplast 4114

MTOP. Dirección Nacional de Arquitectura Listado de Precios

CUADRO 2 MATERIALES REPRESENTATIVOS

24 OBSERVACIONES

• El Contratista deberá tener en cuenta en su planificación, que las obras se realizarán en zonas próximas a sendas con operativa portuaria, la cual debe continuar. El cronograma a presentar reflejará esta premisa.

• Se colocará un cartel en obra con la leyenda y medidas a indicarse

oportunamente. No será objeto de pago separado, su pago queda incluido dentro

86

de los rubros de la obra. Este cartel se colocará dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha de la firma del Contrato.

• El Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a obra. Se remitirá

un juego de originales en calco y copia, firmados por su Representante Técnico, con timbre de profesionales y soporte magnético de los mismos en formato DWG.

• El incumplimiento de éste requisito, impedirá la Recepción Provisoria. Todos

los suministros y trabajos necesarios de las obras descriptas en la Licitación estarán comprendidos dentro del anterior rubrado.

87

ANEXO C PLANOS i) Planos de anteproyecto

Nro. Corresponde Escala P0513-20573 Planta 1/500 P0513-20574 Fachadas-Corte-Detalles 1/250/75 P0513-20575 Buques y atraques s/esc P0513-20576 Etapabilidad 1/500

88

ANEXO D MODELOS DE PRESENTACIÓN D1: De la propuesta del oferente La empresa ___________________ (o bien, para el caso que comparezca representando a un tercero: N.N., en representación de Z.Z., según poder o carta poder debidamente legalizados que adjunto), constituyendo domicilio a todos los efectos legales en la calle _____________ Nº _____, de la ciudad de Montevideo, en conocimiento de las condiciones que rigen el presente llamado, se compromete a realizar las obras de “Construcción pasarelas fijas + manga móvil en el muelle de Cabotaje, demolición del ex edificio de Ferrylineas y tres tramos de pasarelas fijas en el muelle de Unión”, por el precio global de U$S ______________________________ (en números y letras), sin Imprevistos. Asimismo se compromete a realizar la obra en un plazo de _________ (en números y letras) días calendario. El monto total de mano de obra imponible a efectos de la Ley 14.411, que estará a cargo de la ANP será como máximo de $ ____________________________ (en números y letras), sin Imprevistos. El representante técnico será el señor _______________________. Declara además que en todas las cuestiones relativas a esta obra se someterá a la legislación y a la jurisdicción de los Tribunales de la República Oriental del Uruguay con exclusión de todo otro procedimiento. Se entrega la documentación exigida en la Parte I – Pliego de Condiciones Particulares en el Artículo 28º (Contenido de la oferta) y copia dentro del Sobre -Artículo 30º y Artículo 31º (Propuesta Económica)-. En Montevideo, a los ________ días del mes de ______________ de 20__. Firma del representante técnico Firma del proponente Nombre ___________________ Nombre _____________________ Domicilio ___________________ Domicilio _____________________ Teléfono ___________________ Teléfono _____________________

89

D2: Del aval bancario o fianza

Montevideo, _____ de __________ de 20__ Señores Administración Nacional de Puertos De nuestra mayor consideración: Por el presente documento, (1) ___________________, se constituye fiador solidario por la suma de $ ___________ (_________________________ pesos uruguayos), amparando las obligaciones de (2) _____________________________ por concepto de (3)________________________________________________________ en la Licitación (4)__________________________, para (5) _______________________, renunciando al beneficio de excusión. La presente garantía tendrá vigencia hasta el día ____________________. El fiador se compromete a entregar a la Administración Nacional de Puertos el importe garantizado sin necesidad de ningún trámite judicial, siendo suficiente la intimación de entrega. Dicho pago se efectuará en Rambla 25 de Agosto de 1825 número 160 de esta ciudad. El fiador constituye domicilio especial a todos los efectos que de lugar este documento en la calle _____________________ N° ___________ de esta ciudad. Se solicita al Escribano _____________________ que certifique las firmas de este documento. Saluda a ustedes atentamente, (1) Razón social del fiador. (2) Nombre (persona Física) o Razón Social (persona jurídica) del oferente. (3) Opciones: Mantenimiento de Oferta; Cumplimiento de Contrato. (4) Licitación Pública/Pública Internacional N° ______________________. (5) Objeto de la licitación. La certificación notarial deberá ser hecha en papel notarial con sello, signo y firma del Escribano interviniente y con los timbres correspondientes según el Arancel Notarial y estar ligada al documento de fianza. En caso de tratarse de personas jurídicas, el Escribano actuante deberá efectuar un control completo de la misma (lugar y fecha de constitución, objeto, plazo, representación de los firmantes, vigencia en los cargos, aprobación de los Estatutos, inscripción en el Registro de Comercio, publicaciones). Si los firmantes actúan en calidad de apoderados, el Escribano deberá certificar que el poder está vigente y que los firmantes tienen facultades bastantes para el acto realizado.

90

D3: Modelo de presentación de antecedentes. Denominación de la obra: Ubicación:

Puerto(s) Región(es)

País(es) Comitente: Nombre Público o privado Periodo de realización: Detalle de trabajos realizados: Descripción detallada de los trabajos Volúmenes construidos: Equipos utilizados en la obra: Nómina de equipos Propios o arrendados Importe de la obra: Carta de conformidad

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARTE I...

Documents

Transcript of PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARTE I...