“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA … · 2.2.4. Fases IV y V: Asistencia técnica a la...

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de los proyectos: Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de terminación. Finca de La Mata (León) y Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, Elementos de Control y Obras Accesorias (León).

Claves: ACN 55.02/13.DO1

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

PARA LA LICITACIÓN DEL CONTRATO DE

“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN

FACULTATIVA EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LAS

OBRAS DE LOS PROYECTOS: CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. FINCA DE LA MATA (LEÓN) Y

CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

(LEÓN)”

Actuación: Fase: Clave:

Canal Bajo de Los Payuelos ACN 55.02

Contrato: Clave:

Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de las obras de los proyectos: Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Finca de La Mata (León) y Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, Elementos de control y Obras accesorias (León).

ACN 55.02/13.DO1

Tipo de documento: Clave: Revisión:

Pliego de Prescripciones Técnicas PPT 55.02/13.DO1 1.0

Expediente de contratación aprobado por el Consejo de Administración de Aguas de las Cuencas de España, S.A., en su reunión de:

1 /8/2013. 5502_DO1



INDICE 1. CONDICIONES GENERALES ................................................................................................................................. 5

1.1. Objeto del pliego 5

1.2. Información disponible 5

1.3. Definición general del alcance de los trabajos 5

1.4. Edición y encuadernación. 6

2. ALCANCE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS ............................................................................ 7

2.1. PLAN DE CALIDAD. Estructura de desagregación de tareas 7

2.2. Alcance y desarrollo general de los trabajos objeto del contrato. 10

2.2.1. Fase I: Revisión del Plan integrado de gestión de las obras (PIG) 10

2.2.2. Fase II: Asistencia técnica para la realización de los trabajos previos al inicio de la obra 11

2.2.3. Fase III: Asistencia técnica a la dirección facultativa en la gestión del contrato de obra 15

2.2.4. Fases IV y V: Asistencia técnica a la dirección facultativa en la recepción y liquidación de obra 19

2.2.5. Asistencia técnica a la dirección facultativa en las incidencias en la gestión del contrato de obra 20

2.3. Asignación de responsables de las Actividades: Definición de objetivos y alcance de los documentos 22

2.3.1. Asignación de responsables de las actividades 22

2.3.2. Definición y alcance de los documentos generados por las actividades y subactividades 22

2.3.3. Organización general de los equipos y medios de la asistencia técnica 23

2.4. Gestión de la información y la documentación 25

2.4.1. Organización interna de los flujos de información 25

2.4.2. Gestión de la información con acuaEs y terceros 25

2.4.3. Gestión de la documentación 26

2.4.4. Formatos de documentos 26

2.5. Aseguramiento de la calidad 26

2.5.1. Particularización del sistema de gestión de la calidad de la empresa al trabajo concreto 26

2.5.2. Asignación de responsables y del alcance y organización de la revisión 26

2.5.3. Fichas descriptivas de actividades y subactividades 26

2.6. Organización de los trabajos 27

2.6.1. Organización de actividades y subactividades y determinación de actividades críticas 27

2.6.2. Programa de trabajos 27

2.6.3. Programa de entrega de documentos 27

Anejo 1. PRESUPUESTO .................................................................................................................................................. 28

A1.1 Precios unitarios 28



A1.2 Justificación de precios 29

A1.3 Valor Estimado del Contrato 35

Anejo 2. Programa de trabajo ............................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

ANEJO 3. PROYECTO CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. FINCA DE LA MATA (LEÓN) ........................................................................................................................................................ 39

ANEJO 4. PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS (LEÓN) .................................................... 40

ANEJO 5. PROYECTO AS BUILT “CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE I” ............................................................. 41

ANEJO 6. PROYECTO DE “CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. CANAL PRINCIPAL.” .................................... 42

ANEJO 7. RESOLUCIÓN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002, DE LA SECRETARIA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO “INFRAESTRUCTRUAS DE RIEGO Y TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO, SUBZONA DE PAYUELOS” DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. ....................................................................................... 44

ANEJO 8. ALCANCE Y CONTENIDOS DE LOS PLANES DE CALIDAD ......................................................................... 54

A8.1 Organización general del plan de calidad 54

A8.2 Desagregación de los procesos generales en actividades y subactividades 54

A8.3 Asignación de responsables de ejecución de las actividades. Definición de los objetivos y alcance de los documentos 55

A8.4 Gestión de la documentación 56

A8.5 Gestión de las actividades subcontratadas 57

A8.6 Aseguramiento de la calidad 57

A8.7 Organización de los trabajos 58

A8.8 Anejos al plan de calidad 58

APÉNDICE AL PLAN DE CALIDAD. MODELOS DE FORMATOS DE DOCUMENTOS DE PLAN DE CALIDAD ................................................................................................................................................................ 58

Ap1 Definición de actividades y asignación de responsables 59

Ap2 Fichas descriptivas de actividades y subactividades 60

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de los proyectos: Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de terminación. Finca de La Mata

(León) y Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, Elementos de Control y Obras Accesorias (León). Claves: ACN 55.02/13.DO1

Página 5 de 64

1. CONDICIONES GENERALES

1.1. OBJETO DEL PLIEGO

El objetivo de este pliego de prescripciones técnicas es determinar el alcance mínimo de los trabajos del contrato de Servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la, supervisión y control de las Obras de Terminación del Canal Bajo de los Payuelos, que comprende dos proyectos: “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Finca de La Mata” y “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias”, así como los planteamientos metodológicos que ha de desarrollar cada licitador en sus ofertas, y las obligaciones y responsabilidades técnicas que asume el adjudicatario (en adelante, el consultor).

También se fijan las necesidades mínimas de medios técnicos (oficinas, equipamiento informático, redes de comunicación y medios auxiliares) que ha de prever el consultor durante la ejecución del contrato.

Por último, se incluye la justificación de los precios de cada actividad y el precio de las diferentes partidas que componen el valor estimado del contrato (en adelante, VEC).

1.2. INFORMACIÓN DISPONIBLE

Para llevar a cabo los trabajos objeto de este pliego, el adjudicatario dispondrá de la siguiente información de partida:

a) Proyecto de “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Finca de La Mata” (se adjunta en soporte informático como anejo nº 3).

b) Proyecto de “Canal Bajo de los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias” (se adjunta en soporte informático como anejo nº 4).

c) Proyecto de asbuilt “Canal Bajo de los Payuelos Fase I”. (se adjunta en soporte informático como anejo nº 5).

d) Proyecto de “Canal Bajo de los Payuelos Fase II. Canal Principal.” (se adjunta en soporte informático como anejo nº 6).

e) Resolución de 24 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre el proyecto: «Infraestructuras de riego y transformación en regadío de la zona regable del embalse de Riaño, subzona de Payuelos» de la Confederación Hidrográfica del Duero. (anejo nº 7)

f) Modelos de formatos de documentos del Plan de Calidad (se adjunta como Anejo nº 8)

1.3. DEFINICIÓN GENERAL DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Este contrato se estructurará en las siguientes fases:

a) Elaboración del plan de calidad para la ejecución de los trabajos de asistencia técnica



Página 6 de 64

b) Asistencia técnica a la ejecución de la obra del Proyecto de Canal Bajo de Los

Payuelos. Obras de Terminación. Finca de La Mata:

Fase I: revisión del Plan Integrado de Gestión (PIG), que es un documento que debe presentar el adjudicatario para la ejecución de la obra y que tiene que ser aprobado previamente a la firma del Acta de replanteo. Abarca la propuesta de tres Planes: el de Aseguramiento de la Calidad, el de Seguridad y Salud y el de Aseguramiento Ambiental.

Fase II: asistencia técnica para la realización de los trabajos previos al inicio de la obra

Fase III: asistencia técnica a la dirección facultativa en la gestión de la obra. Fase IV: asistencia técnica a la dirección facultativa, en la realización de la

recepción y liquidación de la obra.

c) Asistencia técnica a la ejecución de la obra del Proyecto de Canal Bajo de Los

Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias y a la Puesta en Marcha del Canal Bajo de Los Payuelos, Fases I y II.

Fase I: revisión del Plan Integrado de Gestión (PIG), que es un documento que debe presentar el adjudicatario para la ejecución de la obra y que tiene que ser aprobado previamente a la firma del Acta de replanteo. Abarca la propuesta de tres Planes: el de Aseguramiento de la Calidad, el de Seguridad y Salud y el de Aseguramiento Ambiental.

Fase II: asistencia técnica para la realización de los trabajos previos al inicio de la obra

Fase III: asistencia técnica a la dirección facultativa, en la gestión de la obra Fase IV: asistencia técnica a la dirección facultativa durante la puesta en marcha

del Canal Bajo de Los Payuelos. Fase V: asistencia técnica a la dirección facultativa, en la realización de la

recepción y liquidación de la obra.

d) Asistencia técnica a la dirección facultativa, en las incidencias en la gestión de los contratos de Obras de “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Finca de La Mata” y “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias” y Puesta en Marcha del Canal Bajo de Los Payuelos,

Fases I y II.

Las condiciones y alcance de los trabajos determinadas en el presente pliego y en las especificaciones técnicas que se acompañan prevalecerán sobre las que se definan en la oferta que elaboren los licitadores.

1.4. EDICIÓN Y ENCUADERNACIÓN.

Todos los trabajos se presentarán en forma ordenada, clara y concisa, adaptándose a los criterios de imagen corporativa de acuaEs, que serán comunicados al adjudicatario por el Director del proyecto.

Los textos se presentarán en formato estándar UNE A4, o bien en formato UNE A3 a doble página y con dos columnas por página, en tantos volúmenes como sean necesarios, de 5 cm



Página 7 de 64

de canto como máximo. Deberán presentar adecuado margen en el borde lateral izquierdo, en orden a que la encuadernación no dificulte la lectura de ninguno de los textos del estudio, incluso cuando se trate de listados de ordenador.

El adjudicatario deberá entregar, junto con la copia en formato papel, copia de todos los documentos en formato portable document format de Adobe (pdf), de forma que se pueda imprimir cualquiera de sus partes con la apariencia exacta del ejemplar entregado en papel (se entregará un único documento pdf con marcadores que permitan acceder a todas y cada una de las partes del documento).

2. ALCANCE Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

2.1. PLAN DE CALIDAD. ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS

Los servicios de ingeniería se realizarán en el marco de un plan de calidad cuyo elemento clave es la desagregación sucesiva de tareas que vayan desarrollando los objetivos generales del trabajo. Esta distribución de tareas o paquetes de trabajo puede no ser única pero debe responder a unos determinados criterios, como los que se exponen más adelante.

El trabajo se debe estructurar en actividades y subactividades que se concretan operativamente en los diferentes paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo deben desarrollar el alcance de la subactividad a la que estén asociados y éstas, sucesivamente, a las subactividades anteriores, hasta completar, entre todas, el alcance general de los trabajos.

Los paquetes de trabajo están relacionados con la elaboración de un entregable y podrán estar originados por ser parte de la documentación final o para ofrecer información interna para otras actividades. Cuando la complejidad de la actividad lo aconseje, se propondrá una división en subactividades, hecho que también podrá estar motivado por la necesidad de ejecutar trabajos parciales de naturaleza diferente aunque estén relacionados con el mismo concepto, o bien cuando en alguno de ellos se precise una aprobación específica de acuaEs o de cualquier organismo público implicado. Como norma general, cada actividad se reflejará en su correspondiente documento cuya denominación y número de orden se detallará en el plan de calidad.

En los siguientes apartados se propone un desarrollo de actividades y subactividades que servirá de base homogénea de las ofertas pero que podrá ser desarrollado e incluso modificado cuando el licitador lo considere oportuno, siendo necesaria en este último caso una adecuada justificación de los cambios introducidos. Por otro lado, no es preciso que todas las actividades se desarrollen en un mismo número de subniveles hasta llegar a los paquetes de trabajo, incluso, algunas de las subactividades propuestas podrían tener la consideración de paquetes de trabajo.

Por último, se recomienda que cada actividad, subactividad y, en última instancia, cada paquete de trabajo, responda a un alcance definido de un modo preciso y coherente con el desarrollo de las actividades de las que dependa.

En definitiva, un paquete de trabajo estará definido por los siguientes elementos:

Alcance u objetivos específicos.

Información utilizada (procedente de otros paquetes de trabajo o de otras fuentes de información externas).



Página 8 de 64

Planteamiento metodológico del desarrollo del paquete de trabajo.

Índice del documento (entregable) generado por el paquete de trabajo.

Para lograr este objetivo ha de cuidarse de un modo extremo la precisión del lenguaje en la descripción de los elementos anteriores.

A continuación se propone una desagregación de tareas que, tanto por su número como por la descripción de su alcance y su división en subactividades, constituyen una definición de mínimos que debe ser completada por el licitador en su oferta.



Página 9 de 64

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES

1. AT A LA OBRA DEL PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. OBRAS DE TERMINACIÓN. FINCA DE LA MATA

1.1. REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS OBRAS

1.2. TRABAJOS PREVIOS

1.2.1. Revisión de la comprobación de requisitos previos a la ejecución de la obra

1.2.2. Informe sobre el programa de trabajos

1.2.3. Elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad

1.2.4. Elaboración del Plan de supervisión y control de la seguridad y salud

1.2.5. Elaboración del Plan de supervisión y vigilancia ambiental

1.3. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE LA OBRA

1.3.1. Gestión de la calidad

1.3.2. Gestión del plazo

1.3.3. Gestión de costes

1.3.4. Gestión de riesgos

1.3.5. Gestión de la Seguridad y Salud

1.3.6. Gestión medioambiental

1.4. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

2. AT A LA OBRA DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS (LEÓN)

2.1. REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS OBRAS

2.2. TRABAJOS PREVIOS

2.2.1. Revisión de la comprobación de requisitos previos a la ejecución de la obra

2.2.2. Informe sobre el programa de trabajos

2.2.3. Elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad

2.2.4. Elaboración del Plan de supervisión y control de la seguridad y salud

2.2.5. Elaboración del Plan de supervisión y vigilancia ambiental

2.3. ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE LA OBRA

2.3.1. Gestión de la calidad

2.3.2. Gestión del plazo

2.3.3. Gestión de costes

2.3.4. Gestión de riesgos

2.3.5. Gestión de la Seguridad y Salud

2.3.6. Gestión medioambiental



Página 10 de 64

ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES

2.4. GESTIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS

2.5. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

3. INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

3.1. INFORMES SOBRE LAS SOLICITUDES DE MODIFICADOS DEL CONTRATISTA

3.2. INFORME PARA PROPUESTA DE MODIFICADO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

3.3. INFORME SOBRE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS

3.4. INFORMES TÉCNICOS ESPECÍFICOS

3.5. SEGUIMIENTO DE LA REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE UN PROYECTO MODIFICADO O DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SUPERVISIÓN DE DOCUMENTOS

El cuadro general de actividades y subactividades estructurará los trabajos y será el punto de encuentro conceptual de los diferentes participantes en los mismos. Por ello, una vez más, se insiste en que deberá ser una descripción sintética pero completa del conjunto.

2.2. ALCANCE Y DESARROLLO GENERAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

2.2.1. Fase I: Revisión del Plan integrado de gestión de las obras (PIG)

El adjudicatario deberá realizar un informe que establezca la suficiencia de las determinaciones del PIG y la coherencia con lo ofertado por el contratista de la obra, así como su idoneidad, en función de las características de las obras y del entorno afectado.

El coordinador o asistente al coordinador en materia de calidad ha de asistir a las reuniones de la dirección facultativa con los restantes coordinadores, con el objeto de incluir en las labores de supervisión y vigilancia de la calidad de las obras las correspondientes al ámbito de la seguridad y salud y medio ambiente que puedan integrarse en las labores de inspección y verificación en obra.



Página 11 de 64

2.2.2. Fase II: Asistencia técnica para la realización de los trabajos previos al inicio de la obra

2.2.2.1. Informe sobre la revisión de la comprobación de los requisitos previos a la ejecución de la obra

El adjudicatario deberá realizar la comprobación de las siguientes cuestiones, algunas de las cuales son consecuencia del proceso de supervisión y control de la redacción del proyecto constructivo:

a) La disponibilidad de licencias y autorizaciones previas al inicio de las obras, cuando las mismas no sean responsabilidad del contratista.

a) La adecuación de las características geométricas del proyecto a la realidad física del emplazamiento de las obras, así como las referencias y bases establecidas en el terreno.

b) La plena posesión y disponibilidad de los terrenos, así como su idoneidad, entendiéndose que ésta existe cuando están disponibles los imprescindibles para el comienzo de las obras, según lo establecido en el programa de trabajos elaborado por el contratista y aprobado por el director facultativo de las obras, pudiendo completarse la disponibilidad de los restantes terrenos según lo exija la ejecución de los trabajos.

c) La viabilidad de las obras definidas en el proyecto constructivo, no existiendo servidumbres aparentes o impedimentos que puedan afectarlas.

d) La comunicación al contratista del organigrama de la dirección facultativa, elaborado por el director facultativo de la obra y aprobado por el Jefe del Departamento correspondiente.

e) La aprobación del plan de seguridad y salud, de tal forma que no se ejecute ninguna actividad en la obra sin las garantías suficientes en materia preventiva.

f) Cualesquiera otras que, a juicio de la Sociedad Estatal o del contratista sean necesarias para el inicio de las obras.

En el informe correspondiente se incluirán las actividades previas al inicio de las obras que adecuadamente integradas en el PIG, puedan iniciarse sin disponer de la aprobación del plan de seguridad y salud.

El contenido de este informe será la base para levantar el acta de comprobación de replanteo en el caso de que permitiese verificar la viabilidad de las obras.

2.2.2.2. Informe sobre el programa de trabajos

El adjudicatario deberá realizar un informe sobre el programa de trabajos que ha de presentar el adjudicatario del Contrato de obra cuya aprobación por acuaEs será requisito imprescindible para el inicio de las obras. Sobre éste documento, el mismo contratista redactará un programa de producción.

El programa de trabajos tendrá el siguiente contenido mínimo:

a) Desglose de la obra en los elementos de ejecución o actividades auxiliares que respondan al orden funcional previsto para llevarla a cabo. Los elementos de ejecución o actividades auxiliares deberán tener una denominación que permita



Página 12 de 64

su identificación unívoca y deberán reflejarse mediante planos aclaratorios que, posteriormente, servirán de base para el seguimiento de la ejecución.

Se consideran elementos de ejecución las partes de la obra que, formando parte del conjunto, permitan o exijan una ejecución diferenciada, con medios técnicos y humanos adscritos en una proporción relevante, con una duración no inferior a un mes. También podrán considerarse como elementos de ejecución, actividades de menor duración pero que se consideren críticas para el desarrollo de la obra.

Se consideran actividades auxiliares todas las que no tienen reflejo directo en los capítulos del presupuesto: oficinas de obra, adecuación de terrenos, autorizaciones, etc.

b) Listado de autorizaciones, licencias y concesiones necesarias para la realización de la obra, incluyendo las actividades precisas para su consecución.

g) Previsiones sobre los suministros de los materiales principales o críticos.

h) Previsión de días de inactividad por condiciones meteorológicas.

i) Duración estimada de cada elemento de ejecución o actividades auxiliares. Se justificarán teniendo en cuenta las unidades de obra que resulten críticas, a partir de los medios técnicos y humanos previstos.

j) Representación gráfica de los elementos de ejecución agrupados preferentemente según los capítulos del presupuesto.

k) Análisis de las holguras y de las posibles medidas correctoras frente a las pérdidas de rendimiento.

El programa de producción, tendrá el contenido mínimo siguiente:

a) Adaptación de las mediciones del proyecto al programa de trabajo, de modo que en cada unidad de obra se identifiquen las mediciones de los elementos de ejecución que integran cada capítulo del presupuesto.

b) Relación de indicadores de ejecución que permitan un adecuado seguimiento de la producción.

c) Justificación de los importes mensuales previstos.

El informe sobre ambos documentos versará sobre la idoneidad de las hipótesis utilizadas y la coherencia con los documentos contractuales tanto referidos a la obra en sí como a las obligaciones derivadas de otras obligaciones legales externas.

Además de la elaboración de este informe inicial, será obligación del adjudicatario realizar tantas revisiones como nuevas actualizaciones se produzcan a lo largo de la ejecución de los trabajos.

2.2.2.3. Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad

El adjudicatario deberá proponer al coordinador en materia de calidad un Plan de supervisión de la calidad estableciendo los contenidos y medios necesarios para realizar las siguientes actividades supervisoras:

a) Control permanente:



Página 13 de 64

Listado de documentos y registros relativos al cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad a entregar por la dirección de ejecución, incluyendo la periodicidad de su remisión.

Listado de documentos y registros generados por la dirección de ejecución relativos al cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad a revisar a través del sistema de gestión documental del contratista, incluyendo su periodicidad.

b) Inspecciones periódicas:

Identificación e integración en el programa de trabajo de los puntos de inspección y, en su caso parada, con detalle de los ítems a comprobar: relación de documentos, relación de metodologías, relación de controles (dimensionales, topográficos, geométricos, volumétricas…)

Instrucción técnica para la realización de inspecciones no sistemáticas, entre las que se incluirán las determinadas por la detección de incumplimientos de requisitos o discrepancias con la dirección de ejecución.

c) Verificaciones puntuales:

Selección e integración en el programa de trabajo de los ensayos, pruebas, controles y mediciones a verificar, atendiendo a su volumen e importancia.

Instrucción técnica para la realización de verificaciones no programadas, entre las que se incluirán las determinadas por la detección de incumplimientos de requisitos o discrepancias con la dirección de ejecución.

El plan de supervisión y control de la calidad deberá planificar y sistematizar los anteriores procesos para lo que tendrá que definir los siguientes aspectos:

a) Estructura organizativa, los medios precisos y la organización del control documental.

b) Los procesos (procedimientos) de supervisión, inspección y verificación del PAC del contratista de la redacción del proyecto y ejecución de la obra.

c) El proceso del control del cumplimiento del programa de trabajos. d) El proceso de elaboración de mediciones. e) Los procesos derivados de planificación de la gestión del riesgo en la obra.

2.2.2.4. Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Supervisión y Control de la Seguridad y Salud (PSSS)

El Coordinador de Seguridad y Salud elaborará un Plan de Supervisión y Control de la seguridad y salud para las obras de referencia.

Dicho plan debe incluir la sistematización y planificación de los procesos de control, inspección y verificación que, en materia de seguridad y salud, se deben desarrollar. Dichas tareas, se orientarán, como mínimo, a los siguientes objetivos básicos:

a) Control de disposición de apertura de Centro de Trabajo por el Contratista.

b) Mantenimiento y custodia del libro de incidencias.

c) Control de los procesos de subcontratación y del libro de subcontratación.

d) Definición de los procesos de supervisión y coordinación de la seguridad y salud de la obra a través del control, inspección y verificación del cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud por parte del contratista.



Página 14 de 64

2.2.2.5. Asistencia técnica para la elaboración del Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental (PSVA)

El Asistente técnico ambiental deberá elaborar un Plan de Supervisión y Vigilancia Ambiental (PSVA) para las obras de referencia.

A partir del análisis de los condicionantes de las obras, el adjudicatario efectuará una comprobación general de los supuestos de cada proyecto, en especial los que hagan referencia a la planificación física de las obras y a la obtención de los permisos y licencias de carácter ambiental que se requieran para el inicio de cada una de las obras. Finalizada la fase de análisis, el adjudicatario procederá a elaborar un Plan de supervisión y vigilancia ambiental (PSVA), que deberá de ser aprobado por acuaEs, y que se basará en los PAA que aporte el Contratista de las obras, en los Proyectos de intervención arqueológica autorizados para cada obra, y que contendrá, al menos:

a) La definición de la organización y el organigrama de que se dote a la dirección facultativa de las obras para el ejercicio de sus funciones de control, señalando las responsabilidades de cada elemento del organigrama y los protocolos de comunicación para el traslado de la información, con carácter puntual o periódico, entre los mismos.

b) Los criterios de sistematización y planificación de los procesos de control, inspección y verificación permanente del cumplimiento del Plan de Aseguramiento Ambiental elaborado por la dirección de ejecución y del proyecto de intervención arqueológica autorizado para cada obra.

c) Los procedimientos destinados a la inspección no periódica y verificación puntual de los aspectos ambientales de la obra. Incluirá la selección e integración en el programa de trabajo de los ensayos, analíticas, pruebas, controles y mediciones a verificar que la dirección facultativa considere necesarios, atendiendo a su volumen e importancia, y que correrán a cuenta del adjudicatario.

d) Los procedimientos de control de los documentos y registros relativos al cumplimiento del Plan de Aseguramiento Ambiental que la Dirección de Ejecución deberá de redactar y entregar al Coordinador en materia de medio ambiente de la Dirección facultativa y de la identificación de los documentos y registros generados por la Dirección de Ejecución relativos al cumplimiento de los procedimientos establecidos en su sistema de gestión ambiental y que deberán de ser revisados a través de su propio sistema de gestión documental. Incluirá:

un listado de documentos y registros relativos al cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad a entregar por la dirección de ejecución, incluyendo la periodicidad de su remisión

un listado de documentos y registros generados por la dirección de ejecución relativos al cumplimiento del plan de aseguramiento de la calidad a revisar a través del sistema de gestión documental del contratista, incluyendo su periodicidad.

e) La metodología para la incorporación al sistema de gestión integrada de la documentación generada como consecuencia de la actividad contratada.

f) Un capítulo específico en el que se identificarán los requisitos derivados del EsIA, de la DIA y/o demás resoluciones emitidas por el órgano ambiental o de cultura. Se indicará claramente en qué lugar del proyecto, del PIG o de un plan específico se recoge cada uno de los requisitos.



Página 15 de 64

g) Un capítulo específico en el que, en base a las prescripciones establecidas en la DIA y/o demás resoluciones emitidas por el órgano ambiental o de cultura, se identifiquen los aspectos que deban de ser sometidos a informe o autorización por el órgano competente. Se indicará si la información existente al respecto en el proyecto, PIG o plan específico es suficiente para su tramitación o si, en cambio, requiere de un desarrollo mayor, cuyo alcance y metodología de elaboración deberán de ser definidas. Así mismo, se especificará claramente el momento en que cada uno de estos aspectos deberá de ser tramitado.

2.2.3. Fase III: Asistencia técnica a la dirección facultativa en la gestión del contrato de obra

2.2.3.1. Generalidades

De acuerdo a la previsión de nombramiento de los miembros de la dirección facultativa prevista para cada una de las partes del Contrato, la asistencia técnica no forma parte de la dirección facultativa de la obra en cuanto a las responsabilidades y prerrogativas definidas anteriormente. No obstante, deberá realizar los trabajos que a ella le correspondan y que se detallan en los siguientes apartados.

2.2.3.2. Servicios para la gestión de la dirección de la obra

Gestión de calidad de la obra

La gestión de la calidad de la obra consiste en la aplicación del Plan de supervisión y control de la calidad de la obra redactado por el adjudicatario, la detección y análisis de las desviaciones y la adopción de las medidas correctoras así como la modificación y actualización del plan.

El adjudicatario llevará a cabo los trabajos de aplicación y gestión del Plan de supervisión y control de la calidad y dotará a la obra del personal de vigilancia necesario para controlar y verificar el cumplimiento del Plan de supervisión y control de la calidad así como facilitar los servicios técnicos para los controles y verificaciones topográficas.

El adjudicatario indicará al equipo de vigilancia de la obra los controles derivados del Plan de supervisión ambiental y del Plan de supervisión de la seguridad y salud, que por su naturaleza y alcance tengan relación directa con los procesos de ejecución de la obra y, por lo tanto sean susceptibles de integrarse en las labores de vigilancia de la calidad.

El adjudicatario presentará todos los documentos justificativos complementarios precisos para documentar las labores de vigilancia y, por lo tanto, documentar la supervisión de la calidad de la obra relacionada con esta actividad.

Gestión del plazo

El consultor controlará el cumplimiento del programa de trabajos y del de producción, con una periodicidad semanal. En los informes periódicos, un apartado corresponderá al desarrollo de esas actividades.

Gestión de los costes

El consultor deberá redactar las relaciones valoradas mensuales, con los formatos y el alcance que determine la dirección facultativa de las obras, acompañándolas de todos los documentos justificativos precisos para establecer las bases de valoración.



Página 16 de 64

Gestión de los riesgos

El adjudicatario apoyará técnicamente al coordinador de calidad de acuaEs para llevar a cabo el control y seguimiento del plan de gestión de los riesgos incluyendo las propuestas de actualización. Se entiende que este apoyo se referirá cuestiones técnicas que exijan conocimientos técnicos especializados en orden a la detección y análisis de las desviaciones y la adopción de las medidas correctoras para la modificación y actualización del plan.

Gestión de la Seguridad y Salud

El Consultor desarrollará todas las funciones que se encomiendan al Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la Obra en el artículo 9 del Real Decreto 1.627/ 1997 En particular serán funciones de su responsabilidad:

a) Establecer los procedimientos oportunos para controlar el cumplimiento que hace el Contratista de sus obligaciones en materia de formación e información de los trabajadores empleados en la obra (propios y de los subcontratistas ).

b) Establecer los procedimientos oportunos para controlar el cumplimiento que hace el Contratista de sus obligaciones en materia de vigilancia de la salud de acuerdo con lo requerido por la legislación y las características particulares de las unidades de obra a ejecutar.

c) Comprobar, antes del inicio de una unidad de obra y sobre todo cuando ésta tiene carácter repetitivo, que el Plan de Seguridad contempla con detalle todas las tareas a realizar y que se han eliminado o controlado los riesgos para los trabajadores.

d) Establecer los procedimientos oportunos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones propias del Coordinador en materia de Seguridad y Salud, entre las que destaca la efectiva organización de la coordinación de actividades empresariales concurrentes. En este sentido, el coordinador deberá transmitir al empresario principal cuantas instrucciones sean precisas en materia preventiva.

e) Coordinar la efectiva aplicación de los principios generales de prevención y seguridad a la hora de planificar la ejecución de los trabajos o fases que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente en cada obra.

f) Coordinar las actividades de la obra, para garantizar que los contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de prevención durante la ejecución de la obra y, en particular, en las actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto citado y que se refieren a los principios generales aplicables durante la ejecución de la obra.

g) Informar el Plan de Seguridad y Salud, así como las modificaciones posteriores en su caso, presentado por el Contratista adjudicatario de las Obras. El Plan anteriormente indicado nunca podrá acarrear una disminución de los niveles de seguridad originariamente previstos. En este sentido el informe del Coordinador indicará de forma explícita si el Plan de Seguridad y Salud se adapta de forma concreta a las condiciones de la obra a la que se aplica.

h) Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

i) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Disponer la paralización de los tajos, o en su caso, de la totalidad de la obra cuando observe las circunstancias de peligro grave e inminente para la Seguridad y Salud de



Página 17 de 64

los trabajadores, debido a la no observación o incumplimiento de las medidas de prevención y protección previstas. Dejará constancia, asimismo, en el Libro de Incidencias si existiera, de tal incumplimiento, y deberá dar cuenta de este hecho a la Inspección de Trabajo, a los contratistas afectados por la paralización y a los representantes de los trabajadores (artículo 14 del Real Decreto 1627/1997). Además, y con carácter previo, deberá poner en conocimiento del Director de Obra y del Director del Contrato de acuaEs las circunstancias aludidas en este punto.

El Consultor entregará un informe mensual sobre las actuaciones realizadas objeto del Contrato por el Coordinador de Seguridad y Salud y sobre la situación de Seguridad y Salud en las obras. El informe deberá poner de manifiesto el grado de cumplimiento de:

a) La presencia en el centro de trabajo de los Recursos Preventivos a los que cada Contratista adjudicatario de una obra está obligado de acuerdo con la legislación vigente.

b) La planificación de la actividad preventiva y el seguimiento de la misma realizados por cada contratista adjudicatario.

c) La adecuación del Plan de Seguridad y Salud a los riesgos derivados de los trabajos que se están ejecutando.

d) El cumplimiento por parte del Contratista de las medidas preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud que tiene aprobado.

e) El cumplimiento por parte del Contratista Principal de sus obligaciones en materia de información y transmisión de las instrucciones adecuadas sobre los riesgos y medidas de protección. prevención y emergencia con respecto a los empresarios y trabajadores autónomos que desarrollen actividades en el centro de trabajo del contratista principal.

f) El cumplimiento por parte del Contratista Principal del artículo 115.2 a) del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas por la que el contratista queda obligado a dar parte por escrito a la Administración previo a la celebración de cada uno de los contratos de subcontratación que pretenda llevar a cabo, de modo que acuaEs pueda dar cumplimiento a su vez como promotor al RD 1627/27 en lo que a actualización del Aviso Previo se refiere. Para ello el Coordinador de Seguridad y Salud incluirá en el informe mensual una mención expresa al grado de actualización del Aviso Previo de cada una de las obras en relación a las empresas subcontratistas que el contratista principal tiene contratadas en la obra y de las que como la ley prescribe deberá haber dado “parte por escrito a la Administración”.

g) Además, el Consultor realizará el apoyo de aquellas prestaciones que en materia de Seguridad y Salud sean exigibles en lo que se refiere a las obligaciones y funciones establecidas legal y reglamentaria mente para el promotor (acuaEs) y para el Coordinador de Seguridad y Salud, tales como el aviso previo, los informes y consultas realizadas a acuaEs por otras administraciones en materia de prevención de riesgos laborales, la recopilación de los datos de siniestralidad mensuales de todas las obras objeto de su contrato en el plazo de los diez primeros días naturales de cada mes, así como cuantas labores de consultoría e informes relacionados con esta materia en el ámbito del contrato fueran requeridas por acuaEs.

Será de cuenta del Coordinador la asistencia, tanto a acuaEs como al contratista principal, relativa al cumplimiento de las obligaciones establecidas para ambos en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la



Página 18 de 64

construcción, así como la llevanza y supervisión de la documentación relativa a la subcontratación.

Gestión Medioambiental

El Consultor deberá desarrollar los servicios necesarios para asistir técnicamente al Coordinador en medio ambiente de la Dirección facultativa en la totalidad de los aspectos de carácter ambiental de la ejecución de las obras de referencia, para lo que contará con especialistas en fauna y vegetación y flora. La gestión de los aspectos ambientales de la obra consiste en la aplicación del Plan de supervisión y vigilancia ambiental, la detección y análisis de las desviaciones y la adopción de las medidas correctoras, así como la modificación y actualización del citado plan.

AcuaEs, a través del Director facultativo de las obras y del Coordinador en materia de medio ambiente, dirigirá y realizará los trabajos de aplicación y gestión del Plan de supervisión y vigilancia ambiental. No obstante, será labor del adjudicatario la dotación del personal de vigilancia de la obra necesario para controlar y verificar el cumplimiento de dicho plan, así como facilitar los servicios técnicos para los controles y verificaciones puntuales que sean necesarias. El adjudicatario presentará todos los documentos justificativos complementarios precisos para documentar las labores de vigilancia y, por lo tanto, documentar la supervisión ambiental de la obra relacionada con esta actividad.

Control ambiental de las incidencias en la ejecución de la obra

a) Propuestas de modificaciones

El adjudicatario asumirá el análisis ambiental de las propuestas de los contratistas de las obras cuando éstas tengan relación sobre las medidas previstas para la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, o puedan suponer una afección a los mismos. Cuando la modificación sea propuesta por la dirección facultativa, se deberá elaborar un documento que describa y valore el alcance ambiental de la modificación.

b) Informes ambientales especializados

Esta actividad vendrá motivada por la necesidad de atender a problemas ambientales puntuales que excedan el nivel de las actividades descritas en los apartados de este pliego y que exijan la participación de personal especialista de alta cualificación.

Para su aceptación, el adjudicatario deberá realizar un informe que describa el motivo y el alcance de la consulta y que justifique la necesidad de solicitar este tipo de colaboración. Un apartado de este informe contendrá una propuesta de los especialistas que, a su juicio, dispongan de la cualificación necesaria así como una propuesta de solicitud de esta colaboración. La dirección facultativa se reserva la posibilidad de solicitar una oferta técnica y económica a otros consultores.

c) Informe sobre afecciones a terceros

La dirección facultativa de la obra podrá solicitar la elaboración de los informes ambientales necesarios para tramitar la resolución de reclamaciones o quejas de terceros afectados por las obras.

d) Apoyo especializado a la dirección facultativa en la elaboración de los proyectos modificados o de obras complementarias



Página 19 de 64

En el caso de que el órgano de contratación autorice la redacción de un proyecto modificado o de obras complementarias, el adjudicatario deberá realizar las labores de asistencia técnica durante la elaboración de estos proyectos, en la supervisión de los Planes de Aseguramiento Ambiental asociados y en la ejecución de las obras.

Otros servicios

El adjudicatario deberá prever los medios humanos y materiales para la elaboración administrativa de los documentos descritos en los apartados anteriores que incluye la gestión documental, física y electrónica, y la edición, encuadernación y distribución de los documentos generados. Estos trabajos incluyen tanto los que se realicen con carácter periódico como los que sean consecuencia de actividades no programadas.

2.2.4. Fases IV y V: Asistencia técnica a la dirección facultativa en la recepción y liquidación de obra

En el caso de la obra correspondiente al proyecto de “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias” se considera la Fase IV los trabajos de apoyo a la Dirección Facultativa para la puesta en marcha de todo el Canal Bajo de Los Payuelos.

Para la Fase V de este proyecto y la IV del proyecto de “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Finca de La Mata” se deben desarrollar los siguientes trabajos:

2.2.4.1. Informes de revisión del inventario de la obra

Le corresponde al adjudicatario del contrato de obra elaborar un inventario que contenga la documentación relativa al estado de dimensiones y características de la obra, en la forma requerida para su incorporación al registro de bienes y derechos patrimoniales del titular de la obra, tal y como determina el art. 173 del RGLCAP.

Dicha documentación deberá de contener, al menos, una memoria descriptiva de sus características principales y planos, en número y escalas equivalentes a la del proyecto constructivo, que reflejen con exactitud los elementos de obra realmente ejecutados, su emplazamiento sobre el terreno y sus dimensiones, elaborados tras la finalización de cada unidad de obra mediante procedimientos topográficos.

El consultor redactará un informe en el que se recojan las comprobaciones sobre la información suministrada por el adjudicatario de la obra para lo que habrá de realizar las comprobaciones topográficas y habrá revisado la resolución de cualquier no conformidad pendiente.

En el caso de la obra correspondiente al proyecto de “Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, elementos de control y obras accesorias” se debe realizar el inventario de todo el Canal Bajo de Los Payuelos.

2.2.4.2. Servicios para la elaboración de la medición general

En el plazo máximo de un mes a contar desde la recepción, el consultor elaborará una propuesta de medición general que contenga la totalidad de las obras ejecutadas conforme al proyecto constructivo.



Página 20 de 64

Para realizar la medición general, se utilizarán como datos complementarios los documentos generados para la comprobación del replanteo, los replanteos parciales y las mediciones efectuadas durante la ejecución de la obra, el Libro de incidencias de la obra, el Libro de órdenes, el inventario de la obra y cuantos otros estimen necesarios el director facultativo de las obras y el adjudicatario del contrato de obra.

Entre las labores incluidas en esta actividad está el estudio e informe de las reclamaciones del contratista.

2.2.4.3. Elaboración de la relación valorada final

Cinco días después de la firma del acta de medición general, el consultor deberá entregar a la dirección facultativa la propuesta de relación valorada para su incorporación a la certificación final del Contrato.

2.2.5. Asistencia técnica a la dirección facultativa en las incidencias en la gestión del contrato de obra

2.2.5.1. Informes sobre las solicitudes de modificado del contratista

Durante la ejecución de la obra se podrán tramitar modificaciones en el proyecto constructivo por causas sobrevenidas debidas a la necesidad de adecuar el proyecto constructivo a la realidad de la obra por causas de la siguiente naturaleza:

a) Variaciones de medición originadas por las características reales del medio físico en el momento de la construcción.

b) Modificaciones de elementos estructurales o equipos para la adecuación a las circunstancias reales por variación de las condiciones físicas.

c) Modificaciones o nueva ejecución de elementos que por su naturaleza deben ser considerados como parte consustancial de la obra (necesarias para adecuar la obra a su fin), aunque no hayan sido considerados o lo hayan sido inadecuadamente en las previsiones de la obra.

d) Modificaciones originadas por la obsolescencia tecnológica de determinadas tecnologías o la aparición en el mercado de otras más novedosas.

e) Todas las modificaciones cuyo origen sean variaciones sobrevenidas en los marcos físico, legal, normativo o tecnológico que obliguen a la modificación de sus elementos para corregir deficiencias que puedan ser subsanables sin recurrir al empleo de tecnologías extraordinarias.

El informe correspondiente examinará las soluciones técnicas así como los documentos que describan y valoren el alcance de la modificación. También se propondrá en el mismo informe la parte de las obras que pueden seguir ejecutándose mientras no se apruebe el proyecto modificado.

2.2.5.2. Elaboración de informe para propuesta de modificados de la dirección facultativa

Cuando la modificación sea propuesta por la dirección facultativa, se deberán realizar la justificación de las soluciones técnicas así como los documentos que describan y valoren el alcance de la modificación. También se propondrá en el mismo informe la



Página 21 de 64

parte de las obras que pueden seguir ejecutándose mientras no se apruebe el proyecto modificado.

2.2.5.3. Informe sobre solicitudes de autorización para la ejecución de obras complementarias

Se procederá del mismo modo que en los dos casos anteriores. Estos trabajos se abonarán por unidad realizada.

2.2.5.4. Informes técnicos especializados

Esta actividad vendrá motivada por la necesidad de atender a problemas técnicos puntuales que excedan el nivel de las actividades descritas en los apartados de este pliego y que exijan la participación de personal técnico de alta cualificación.

Para su aceptación, el adjudicatario deberá realizar un informe que describa el motivo y el alcance de la consulta y que justifique la necesidad de solicitar este tipo de colaboración. Un apartado de este informe contendrá una propuesta de los técnicos que a su juicio dispongan de la cualificación necesaria así como una propuesta de solicitud de esta colaboración. La dirección facultativa se reserva la posibilidad de solicitar una oferta técnica y económica a otros consultores.

Recibidas las ofertas, el adjudicatario propondrá la que deba ser adjudicataria, aunque no será vinculante para la dirección facultativa.

El abono de estos trabajos se realizará por horas de colaboración en cuyo precio están incluidas todas las labores de estudio, elaboración y edición de documentos.

2.2.5.5. Apoyo técnico al seguimiento de la redacción de los documentos de un proyecto modificado o de obras complementarias y supervisión de documentos

El adjudicatario participará en las reuniones de seguimiento de la elaboración del proyecto con el personal propuesto para cada una de las actividades ofertadas. Además elaborará informes específicos sobre las cuestiones técnicas especializadas, cuando así se lo solicite el director del proyecto. Salvo que sea preciso realizar algún tipo de campañas experimentales o se justifique adecuadamente por su complejidad, la respuesta a estas cuestiones no debe comprometer el plazo de las actividades marcadas en el programa de trabajos de la ejecución de la obra.

La actividad comprende además la revisión sistemática de los documentos generados al final del proceso de redacción del proyecto constructivo.

Como consecuencia del proceso secuencial previsto para el desarrollo de esta parte de los trabajos, es previsible que el conjunto de la documentación haya sufrido una revisión por fases. No obstante, el adjudicatario deberá constatar el documento final sobre la base de los objetivos técnicos, económicos (mediciones, precios, valoraciones) y administrativos (licencias, autorizaciones, cumplimento de la DIA, etc.), de modo que pueda procederse con garantías a la aprobación administrativa por parte de la administración competente.

Esta actividad se abonará por unidad de proyecto realizado e incluye todas las labores descritas en los apartados anteriores, hasta la firma de la nueva acta de comprobación de replanteo



Página 22 de 64

2.3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS

2.3.1. Asignación de responsables de las actividades

El consultor ha de proponer los responsables de ejecución de las actividades que se consideren necesarias para llevar a cabo los trabajos que, al menos, deberán incluir las relacionadas en el apartado 2.1.

Para ello, se completará el cuadro general de actividades y subactividades del apartado 2.1 con la asignación de las personas responsables, su titulación y la experiencia en la realización de trabajos similares a los que corresponde esa actividad o subactividad.

Con este detalle, acuaEs podrá determinar la suficiencia de la descripción de las actividades y del contendido de los documentos generados de acuerdo a la experiencia de los responsables, para lo cual, esta experiencia deberá estar en consonancia con una mayor o menor definición previa de las actividades. A tal efecto, el consultor podrá indicar el trabajo concreto que, a su juicio, justifique la experiencia en trabajos similares, desde el punto de vista de las necesidades del plan de calidad.

La no adscripción del personal propuesto en la oferta por el consultor tendrá las consecuencias que se establecen en las cláusulas correspondientes del contrato.

2.3.2. Definición y alcance de los documentos generados por las actividades y subactividades

Para la definición pormenorizada de los contenidos y alcance de los documentos y el detalle de las tareas necesarias para llevarlos a cabo, el consultor podrá redactar una descripción metodológica extensa o bien un índice comentado de cada documento. Cuando se estime que la actividad sea muy común o responda a una experiencia muy similar a la del responsable, el consultor podrá optar por no desarrollarla en detalle.

El cuadro de actividades y subactividades presentado por el consultor se completará indicando el nivel de descripción de la actividad que se proponga, que podrá ser detallado, con un índice del documento o sin definición previa.

Este binomio experiencia-descripción de trabajos será aplicable durante la ejecución de contrato por el consultor, de modo que quedará a juicio de acuaEs la suficiencia de la propuesta presentada.

Por el contrario, en la fase de selección de ofertas para la adjudicación de este contrato de servicios, la suficiencia de las propuestas resulta muy difícil de valorar exclusivamente con base documental. Por ello, aunque el ofertante proponga personal con un grado de competencia muy elevado para algunas actividades y, por lo tanto, pudiera obviar la descripción pormenorizada de las actividades, deberá proponer contenidos detallados del alcance para las que se consideren relevantes en el desarrollo de los trabajos objeto del contrato.

Para cada una de las actividades y subactividades propuestas, el consultor desarrollará una ficha similar a la que se adjunta en el apéndice 1 del Anejo nº 5 (Modelos de formatos de documentos del plan de calidad), que servirá de base para la organización y planificación de los trabajos y su revisión.



Página 23 de 64

En el anexo correspondiente del plan de calidad, que también se cumplimentará para la oferta, podrán incluirse los documentos que acrediten esta experiencia.

2.3.3. Organización general de los equipos y medios de la asistencia técnica

2.3.3.1. Medios Personales

Fase I: Revisión del PIG, Fase II: Trabajos previos e Incidencias en la gestión de obra.

Para la revisión del plan de calidad del contratista, la realización de los trabajos previos y para solventar las incidencias en la gestión de la obra será necesario que el consultor disponga de personal especializado que podrá pertenecer a su plantilla o figurar en la propuesta de colaboradores principales de la oferta correspondiente. La denominación del personal de la tabla siguiente hace referencia a las actividades críticas identificadas para estas fases del contrato.

Equipo del consultor para las actividades de las fases I y II e Incidencias

Responsable Dedicación Lugar de trabajo

Asistente técnico al director facultativo Total Oficina obra Asistente técnico al coordinador en materia de calidad

Total Oficina obra

Coordinador en materia de seguridad y salud Parcial Indiferente Asistente técnico al coordinador en materia de medio ambiente

Parcial Indiferente

Especialistas en geotecnia, hidráulica y estructuras

Parcial Indiferente

Especialistas en fauna y vegetación y flora Parcial Indiferente

Como se ha indicado anteriormente, en la propuesta técnica del consultor deberá figurar la asignación del miembro de la asistencia técnica que tendrá la responsabilidad de cada actividad prevista en el apartado 2.1 de este PPT. En consecuencia, esta distribución de actividades será coherente con la metodología propuesta para el trabajo de modo que permita llevarlas a cabo en los plazos parciales previstos.

Este personal técnico se completará con el personal auxiliar técnico y administrativo del consultor que precisen los trabajos para dar forma y contenido a los informes correspondientes.

Fase III, IV y V: Asistencia técnica a la dirección facultativa en la gestión del contrato de obra y en la recepción y liquidación de obra.

El consultor deberá disponer del siguiente personal:



Página 24 de 64

Equipo del consultor para la fase III y IV

Responsable Dedicación Lugar de trabajo

Asistente técnico al director facultativo Total Oficina obra

Asistente técnico al coordinador en materia de calidad Total Oficina obra

Coordinador de Seguridad y Salud Total Oficina obra

Asistente técnico al coordinador en materia de medio ambiente

Parcial Indiferente

Supervisor de topografía y de delineación ( STD) Total Oficina obra

Especialistas en fauna y vegetación y flora Parcial Indiferente

Los componentes del equipo con dedicación parcial podrán asumir otras labores de supervisión o cualquier otra actividad que se precise para llevar a cabo los objetivos de este Contrato, siempre que se justifique su idoneidad técnica, la compatibilidad de dedicación y la coherencia con la distribución de tareas previstas en la oferta.

El equipo técnico anterior deberá completarse con un mínimo de dos auxiliares de campo de apoyo para la supervisión de calidad, medio ambiente y seguridad y salud.

Este personal técnico se completará con el personal auxiliar técnico y administrativo del consultor que precisen los trabajos para dar forma y contenido a los informes correspondientes.

2.3.3.2. Medios técnicos.

Oficinas y equipos ofimáticos

Durante la fase de ejecución de las obras, el personal de la asistencia técnica realizará los trabajos en las oficinas de obra que pondrá a su disposición el consultor y en las que deberá disponer de espacio para dos despachos para el personal de la dirección de los trabajos. Para ello se han preverán unas dependencias de aproximadamente 200 m2 con siete despachos, aseos, vestuarios y sala de reuniones. El adjudicatario pondrá los medios auxiliares requeridos para la correcta ejecución de los trabajos de inspección y control, así como el equipamiento de estas oficinas de obra: mobiliario, equipos técnicos, topográficos, informáticos, administrativos, de comunicaciones, de delineación, de reprografía y encuadernación, etc.

AcuaEs tendrá libre acceso a las oficinas de la asistencia técnica para inspeccionar y dirigir la marcha de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del Contrato. Asimismo, podrá proceder a revisar el equipamiento técnico e instrumentación destinados a los trabajos, ordenando su sustitución si éste no se encontrar en condiciones óptimas para el cumplimiento de su función.

Durante la ejecución de las obras se abonarán mediante los precios propuestos en el presupuesto de este pliego, los gastos de alquiler de las oficinas de obra en los que se incluyen los gastos de agua, electricidad y limpieza. También será de abono el alquiler, mantenimiento y consumibles de los equipos ofimáticos y de telecomunicaciones.

Medios de locomoción



Página 25 de 64

El adjudicatario dotará a los componentes de su equipo de los medios de locomoción necesarios para prestar adecuadamente el servicio en el ámbito de la obra. En los gastos indirectos del Contrato se incluyen los costes derivados del transporte incluyendo los que se precisen realizar con carácter extraordinario, dentro del territorio nacional.

El adjudicatario pondrá a disposición del personal de acuaEs vinculado a este contrato los vehículos necesarios para el desempeño de sus funciones, los cuales se valorarán mensualmente según los precios determinados en el presupuesto del contrato e incluirán: seguros, mantenimiento, reparaciones, combustible, peajes, limpieza, vehículo de sustitución y cualquier otro imprevisto.

Redes de comunicación

El consultor deberá aportar la infraestructura informática y de telecomunicaciones necesaria para posibilitar el intercambio ágil de información electrónica con acuaEs durante la duración de los trabajos. Dicha infraestructura deberá garantizar, en todo momento, la seguridad de los accesos, así como la integridad y privacidad de la información compartida.

Las tecnologías de comunicación y de gestión de la información empleadas por el consultor deberán ser compatibles con el sistema de Gestión de la Información de acuaEs, garantizándose, en todo momento, la usabilidad de cualquier aplicación software, sitio web, etc., que vaya a ser empleado durante el desarrollo de los trabajos.

Todos los documentos electrónicos generados por el adjudicatario deberán cumplir los estándares de formato exigidos por acuaEs para archivos de ofimática, CAD, imagen, etc.

2.4. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

2.4.1. Organización interna de los flujos de información

El consultor describirá la organización interna de los flujos de información orientada a:

a) Mostrar la claridad de las redes de comunicaciones internas que permiten establecer una comunicación más efectiva y fluida con acuaEs y terceros.

b) Justificar las prestaciones del sistema de comunicación interna a la hora de transmitir los mensajes simultáneamente a varios receptores, lo que permitirá una relación más ágil que su canalización a través de un único responsable, sobre todo en trabajos como los que son objeto del contrato en los que participan equipos de naturaleza variada.

2.4.2. Gestión de la información con acuaEs y terceros

El consultor describirá el sistema de gestión de la información asociado al objeto del contrato y que tenga relación con acuaEs o con terceros. En este caso, acuaEs podrá completar la propuesta del consultor con indicaciones que a su juicio se ajusten a su sistema de gestión de la información y a los objetivos de los trabajos.



Página 26 de 64

2.4.3. Gestión de la documentación

En este apartado, el consultor ha de distinguir, en primer lugar, la previsión de producción y distribución de los diferentes tipos de documentos que se generarán durante la ejecución del contrato, aparte de los propios asociados a las actividades y subactividades.

Por otro lado, el consultor deberá establecer el modo concreto de compartir los documentos con ayuda de las nuevas tecnologías, para lo que se hace muy recomendable contar con un sistema informático específico para la gestión documental.

2.4.4. Formatos de documentos

En la oferta, el consultor incluirá los modelos de formatos de los documentos que se consideren significativos. Éstos formatos deberán completarse, una vez adjudicado el contrato, con los que se prevean necesarios para que la producción documental sea lo más eficiente posible desde el inicio de los trabajos.

2.5. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

2.5.1. Particularización del sistema de gestión de la calidad de la empresa al trabajo concreto

Se trata de incorporar al desarrollo de los trabajos toda la estructura de gestión de la calidad de que disponga el consultor en virtud de su acreditación según la norma UNE-EN ISO 9001:2008, debiendo diferenciar las aportaciones a las actividades de producción y las específicas de aseguramiento y control de la calidad. Esto supone una particularización de los procedimientos y organización del consultor a los trabajos concretos objeto de este contrato.

2.5.2. Asignación de responsables y del alcance y organización de la revisión

De modo paralelo al de la descripción de los responsables de ejecución de las actividades, el consultor propondrá un cuadro orientado a las labores de revisión. En este caso, también cabrá la posibilidad de limitar el trabajo de revisión a aspectos previamente tasados, como puede ser el caso de los formatos, índices, listas de comprobación básicas, etc., o bien relacionarlo con un análisis experto que alcance a la viabilidad global de la actividad.

2.5.3. Fichas descriptivas de actividades y subactividades

El consultor propondrá las actividades sobre las que estime necesario desarrollar esta actividad de revisión e indicará el alcance propuesto que podrá completar incluyendo un sistema de fichas análogas al modelo de realización de actividades.



Página 27 de 64

2.6. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

2.6.1. Organización de actividades y subactividades y determinación de actividades críticas

En este apartado el consultor deberá identificar los condicionantes externos e internos para la realización de las actividades previstas, de modo que permitan establecer un orden lógico e incluso cómo afectarán a los trabajos objeto del contrato los posibles retrasos. Esto incluirá la declaración y previsión de aprobación de determinados documentos por parte de acuaEs, cuando se estimen como críticos para avanzar con garantía en el desarrollo del contrato.

2.6.2. Programa de trabajos

El programa de trabajos será consecuencia de las conclusiones del apartado anterior junto con la distribución de medios humanos y materiales que prevea poner a disposición el consultor. Sobre la base anterior se representarán las actividades utilizando la aplicación Microsoft Project, versión 2007 o anterior, o compatible, que permitirá visualizar, entre otros aspectos, la duración de las actividades y sus relaciones de prelación y holguras. También incluirá la valoración mensual parcial y acumulada de las actividades desarrolladas.

2.6.3. Programa de entrega de documentos

El programa de entrega de documentos a presentar por el consultor será una síntesis del programa de trabajos, en la que se reflejará, con una resolución gráfica semanal, las previsiones de entrega de los documentos resultantes de cada actividad.



Página 28 de 64

ANEJO 1. PRESUPUESTO

A1.1 PRECIOS UNITARIOS

Para la determinación de los diferentes capítulos que integran el VEC, se establece, a continuación, el cuadro de jornales que se ha utilizado de base para el cálculo de los costes de los diferentes trabajos previstos.

Se ha partido de salarios brutos medios reales del año 2010, a los que se le ha aplicado un coeficiente de 2,1 para repercutir los impuestos, pagas extraordinarias, gratificaciones, seguridad social, gastos de desplazamiento, locomoción y dietas, telefonía y gastos generales y beneficio de la empresa.

A partir de los costes anuales, se determinan los mensuales y horarios sobre la base de 12 meses de percepciones y 1800 horas anuales reales trabajadas.

Nº Cód.

Salario anual

Coste anual Coste hora

1 101 Titulado Superior Especialista 70.000 147.000 81,67 2 102 Titulado Superior 60.000 126.000 70,00 3 103 Titulado Medio Especialista 45.000 94.500 52,50 4 104 Titulado Medio 42.000 88.200 49,00 5 105 Ingeniero técnico topógrafo 35.000 73.500 40,83 6 106 Delineante 24.000 50.400 28,00 7 107 Auxiliar de campo 21.500 45.150 25,08 8 108 Auxiliar administrativo 18.000 37.800 21,00

Nº Cód.

Coste mensual

9 109 Mes de alquiler de oficinas de superficie superior a de 200 m2 para el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica y de dirección de obra.

1.150,00

10 110 Gastos mensuales de equipamiento informático, redes de comunicación, mobiliarios y consumibles en material de oficinas.

975,00

11 111 Mes de alquiler de vehículo, incluyendo mantenimiento consumos.

800,00



Página 29 de 64

A1.2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Código 1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD

1.1. Elaboración del plan de calidad para la supervisión y control de las obras 9.781,44€

101

Titulado Superior Especialista 81,67€ 32 2.613,44€

102

Titulado Superior 70,00€ 88 6.160,00€

108

Auxiliar administrativo 21,00€ 48 1.008,00€

Código 2. ASISTENCIA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. OBRAS DE TERMINACIÓN. FINCA DE LA MATA (LEÓN)

2.1 REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTION DE LAS OBRAS. FINCA DE LA MATA

2.1.1 ASISTENCIA TECNICA A LA REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS OBRAS (PIG). FINCA DE LA MATA

2.1.1.1 Informe sobre la revisión del PIG. Obra Finca de La Mata 12.945,44€

101


102


104

Titulado Medio 49,00€ 48 2.352,00€

108


2.2 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS. FINCA DE LA MATA

2.2.1 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS. FINCA DE LA MATA.

2.2.1.1 Informe sobre la revisión de la comprobación de los requisitos previos a la ejecución de la obra de Finca de La Mata

3.971,36€

101

Titulado Superior Especialista 81,67€ 8 653,36€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 18 882,00€

108

Auxiliar administrativo 21,00€ 36 756,00€

2.2.1.2 Informe sobre la revisión del Programa de trabajos y el de producción de la obra Finca de La Mata

2.212,00€

102


104


108




Página 30 de 64

2.2.1.3 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad de la obra Finca de La Mata

7.266,00€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 54 2.646,00€

108


2.2.1.4 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la seguridad y salud de la obra Finca de La Mata

3.640,00€

102


108


2.2.1.5 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y vigilancia ambiental de la obra Finca de La Mata

3.640,00€

102


108


2.3 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE LA OBRA. FINCA DE LA MATA

2.3.1 Mes de prestación de servicios para la gestión de la supervisión de la calidad de la obra Finca de La Mata

12.958,56€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 70 3.430,00€

105

Ingeniero técnico topógrafo 40,83€ 72 2.939,76€

106

Delineante 28,00€ 32 896,00€

107

Auxiliar de campo 25,08€ 160 4.012,80€

2.3.2 Mes de prestación de servicios para la gestión del cumplimiento del programa de trabajos y el programa de producción de la obra Finca de La Mata

784,00€

102

Titulado Superior 70,00€ 8 560,00€

106

Delineante 28,00€ 8 224,00€

2.3.3 Mes de prestación de servicios para la gestión de los costes, elaboración de las mediciones y relaciones valoradas de la obra Finca de La Mata

3.616,56€

102


104


105

Ingeniero técnico topógrafo 40,83€ 16 653,28€

107

Auxiliar de campo 25,08€ 16 401,28€

2.3.4 Mes de prestación de servicios para la gestión de riesgos de la obra Finca de La Mata

1.120,00€

102


2.3.5 Mes de prestación de servicios para la coordinación de seguridad y salud de la Finca de La Mata

6.160,00€

102




Página 31 de 64

2.3.6 Mes de prestación de servicios para la supervisión medioambiental de la obra Finca de La Mata

1.680,00€

103

Titulado Medio Especialista 52,50€ 32 1.680,00€

2.4 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. FINCA DE LA MATA

2.4.1 Informe de revisión del inventario de la obra de la obra Finca de La Mata 7.513,20€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 40 1.960,00€

105


106

Delineante 28,00€ 80 2.240,00€

2.4.2 Prestación de servicios para la elaboración de la medición general de la obra Finca de La Mata

10.733,20€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 100 4.900,00€

105


2.4.3 Elaboración de la relación valorada final de la obra Finca de La Mata 2.688,00€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 32 1.568,00€

Código 3. ASISTENCIA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. OBRAS DE TERMINACIÓN. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS (LEÓN)

3.1. REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTION DE LAS OBRAS. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

3.1.1 ASISTENCIA TECNICA A LA REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS OBRAS (PIG). DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

3.1.1.1 Informe sobre la revisión del PIG de la obra de Desagües, elementos de control y obras accesorias.

12.945,44€

101


102


104

Titulado Medio 49,00€ 48 2.352,00€

108


3.2 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

3.2.1 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

3.2.1.1 Informe sobre la revisión de la comprobación de los requisitos previos a la ejecución de la obra de Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.971,36€

101


102




Página 32 de 64

104


108


3.2.1.2 Informe sobre la revisión del Programa de trabajos y el de producción de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

2.212,00€

102


104


108


3.2.1.3 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

7.266,00€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 54 2.646,00€

108


3,2,1,4 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la seguridad y salud de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.640,00€

102


108


3,2,1,5 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y vigilancia ambiental de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.640,00€

102


108


3.3 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE LA OBRA. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

3.3.1 Mes de prestación de servicios para la gestión de la supervisión de la calidad de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

12.958,56€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 70 3.430,00€

105


106

Delineante 28,00€ 32 896,00€

107


3.3.2 Mes de prestación de servicios para la gestión del cumplimiento del programa de trabajos y el programa de producción de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

784,00€

102


106

Delineante 28,00€ 8 224,00€

3.3.3 Mes de prestación de servicios para la gestión de los costes, elaboración de las mediciones y relaciones valoradas de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.616,56€

102




Página 33 de 64

104


105

Ingeniero técnico topógrafo 40,83€ 16 653,28€

107


3.3.4 Mes de prestación de servicios para la gestión de riesgos de la de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

1.120,00€

102


3.3.5 Mes de prestación de servicios para la coordinación de seguridad y salud de la de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

6.160,00€

102


3.3.6 Mes de prestación de servicios para la supervisión medioambiental de la de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

1.680,00€

103


3,4 ASISTENCIA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEEL CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS (FASES I y II DEL CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS)

3.4.1 Mes de prestación de servicios para la gestión de la coordinación de la puesta en marcha del Canal Bajo de Los Payuelos

10.644,08€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 70 3.430,00€

107


3.4.2 Informe sobre tramitaciones, autorizaciones administrativas y contratos de suministro

1.736,00€

102


106

Delineante 28,00€ 32 896,00€

3.5 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

3.5.1 Informe de revisión del inventario de la obra de Desagües, elementos de control y obras accesorias

7.513,20€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 40 1.960,00€

105


106

Delineante 28,00€ 80 2.240,00€

3.5.2 Prestación de servicios para la elaboración de la medición general de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

10.733,20€

102


104

Titulado Medio 49,00€ 100 4.900,00€

105


3.5.3 Elaboración de la relación valorada final de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

2.688,00€

102




Página 34 de 64

104

Titulado Medio 49,00€ 32 1.568,00€

Código 4 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LAS INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

4.1 Informe sobre las solicitudes de modificado del contratista 2.146,72€

101


103

Titulado Medio Especialista 52,50€ 16 840,00€

4.2 Elaboración de informe para propuesta de modificado de la dirección facultativa

1.437,36€

101


103


4.3 Informe sobre solicitudes de autorización para la ejecución de obras complementarias

2.528,06€

103


105

Titulado Medio 49,00€ 32 1.568,00€

107


4.4 Horas de asistencia técnica especializada para la redacción de informes específicos

162,17€

101


103


106

Delineante 28,00€ 1 28,00€

4.5 Apoyo técnico al seguimiento de la redacción de los documentos de un proyecto modificado o de obras complementarias y supervisión de documentos

10.360,08€

101


102


103


104

Titulado Medio 49,00€ 60 2.940,00€

Código 5 MEDIOS AUXILIARES

109 5.1

Mes de alquiler de oficinas de superficie superior a de 200 m2 para el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica y de dirección de obra.

1.150,00€ 1 1.150,00€

110 5.2

Gastos mensuales de equipamiento informático, redes de comunicación, mobiliarios y consumibles en material de oficinas.

975,00€ 1 975,00€

111 5.3 Mes de alquiler de vehículo, incluyendo mantenimiento consumos.

800,00€ 1 800,00€



Página 35 de 64

A1.3 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Con los precios unitarios descritos, se ha elaborado el siguiente presupuesto:

precio nº Descripción Precio unitario

Medición Importe

1. ELABORACIÓN DEL PLAN DE CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

9.781,44€

1 Elaboración del plan de calidad para la supervisión y control de las obras

9.781,44€ 1,00 9.781,44€

2 ASISTENCIA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. OBRAS DE TERMINACIÓN. FINCA DE LA MATA (LEÓN)

528.353,36€

2.1 ASISTENCIA TECNICA A LA REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS OBRAS (PIG). FINCA DE LA MATA

12.945,44€

2 Informe sobre la revisión del PIG. Obra Finca de La Mata 12.945,44€ 1,00 12.945,44€

2.2 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS. FINCA DE LA MATA.

20.729,36€

3 Informe sobre la revisión de la comprobación de los requisitos previos a la ejecución de la obra de Finca de La Mata

3.971,36€ 1,00 3.971,36€

4 Informe sobre la revisión del Programa de trabajos y el de producción de la obra Finca de La Mata

2.212,00€ 1,00 2.212,00€

5 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad de la obra Finca de La Mata

7.266,00€ 1,00 7.266,00€

6 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la seguridad y salud de la obra Finca de La Mata

3.640,00€ 1,00 3.640,00€

7 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y vigilancia ambiental de la obra Finca de La Mata

3.640,00€ 1,00 3.640,00€

2.3 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE LA OBRA. FINCA DE LA MATA

473.744,16€

8 Mes de prestación de servicios para la gestión de la supervisión de la calidad de la obra Finca de La Mata

12.958,56€ 18,00 233.254,08€

9 Mes de prestación de servicios para la gestión del cumplimiento del programa de trabajos y el programa de producción de la obra Finca de La Mata

784,00€ 18,00 14.112,00€

10 Mes de prestación de servicios para la gestión de los costes, elaboración de las mediciones y relaciones valoradas de la obra Finca de La Mata

3.616,56€ 18,00 65.098,08€

11 Mes de prestación de servicios para la gestión de riesgos de la obra Finca de La Mata

1.120,00€ 18,00 20.160,00€

12 Mes de prestación de servicios para la coordinación de seguridad y salud de la Finca de La Mata

6.160,00€ 18,00 110.880,00€

13 Mes de prestación de servicios para la supervisión medioambiental de la obra Finca de La Mata

1.680,00€ 18,00 30.240,00€

2.4 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. FINCA DE LA MATA

20.934,40€



Página 36 de 64

14 Informe de revisión del inventario de la obra de la obra Finca de La Mata

7.513,20€ 1,00 7.513,20€

15 Prestación de servicios para la elaboración de la medición general de la obra Finca de La Mata

10.733,20€ 1,00 10.733,20€

16 Elaboración de la relación valorada final de la obra Finca de La Mata

2.688,00€ 1,00 2.688,00€

3. ASISTENCIA TÉCNICA A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. OBRAS DE TERMINACIÓN. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS (LEÓN)

580.501,60€

3.1. ASISTENCIA TECNICA A LA REVISIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE GESTIÓN DE LAS OBRAS (PIG). DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

12.945,44€

17 Informe sobre la revisión del PIG de la obra de Desagües, elementos de control y obras accesorias.

12.945,44€ 1,00 12.945,44€

3.2 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PREVIOS AL INICIO DE LAS OBRAS. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

20.729,36 €

18 Informe sobre la revisión de la comprobación de los requisitos previos a la ejecución de la obra de Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.971,36€ 1,00 3.971,36€

19 Informe sobre la revisión del Programa de trabajos y el de producción de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

2.212,00€ 1,00 2.212,00€

20 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la calidad de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

7.266,00€ 1,00 7.266,00€

21 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y control de la seguridad y salud de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.640,00€ 1,00 3.640,00€

22 Asistencia técnica para la elaboración del Plan de supervisión y vigilancia ambiental de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.640,00€ 1,00 3.640,00€

3.3 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA GESTIÓN DE LA OBRA. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

492.224,16€

23 Mes de prestación de servicios para la gestión de la supervisión de la calidad de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

12.958,56€ 18,00 233.254,08€

24

Mes de prestación de servicios para la gestión del cumplimiento del programa de trabajos y el programa de producción de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

784,00€ 18,00 14.112,00€

25

Mes de prestación de servicios para la gestión de los costes, elaboración de las mediciones y relaciones valoradas de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

3.616,56€ 18,00 65.098,08€

26 Mes de prestación de servicios para la gestión de riesgos de la de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

1.120,00€ 18,00 20.160,00€

27 Mes de prestación de servicios para la coordinación de seguridad y salud de la de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

6.160,00€ 21,00 129.360,00€

28 Mes de prestación de servicios para la supervisión medioambiental de la de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

1.680,00€ 18,00 30.240,00€



Página 37 de 64

3,4 ASISTENCIA TÉCNICA A LA COORDINACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEEL CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS (FASES I y II DEL CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS)

33.668,24€

29 Mes de prestación de servicios para la gestión de la coordinación de la puesta en marcha del Canal Bajo de Los Payuelos

10.644,08€ 3,00 31.932,24€

30 Informe sobre tramitaciones, autorizaciones administrativas y contratos de suministro

1.736,00€ 1,00 1.736,00€

3,5 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LA RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS

20.934,40€

31 Informe de revisión del inventario de la obra de Desagües, elementos de control y obras accesorias

7.513,20€ 1,00 7.513,20€

32 Prestación de servicios para la elaboración de la medición general de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

10.733,20€ 1,00 10.733,20€

33 Elaboración de la relación valorada final de la obra Desagües, elementos de control y obras accesorias

2.688,00€ 1,00 2.688,00€

4 ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN LAS INCIDENCIAS EN LA GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

69.902,86€

34 Informe sobre las solicitudes de modificado del contratista 2.146,72€ 1,00 2.146,72€

35 Elaboración de informe para propuesta de modificado de la dirección facultativa

1.437,36€ 1,00 1.437,36€

36 Informe sobre solicitudes de autorización para la ejecución de obras complementarias

2.528,06€ 2,00 5.056,12€

37 Horas de asistencia técnica especializada para la redacción de informes específicos

162,17€ 250,00 40.542,50€

38 Apoyo técnico al seguimiento de la redacción de los documentos de un proyecto modificado o de obras complementarias y supervisión de documentos

10.360,08€ 2,00 20.720,16€

5 MEDIOS AUXILIARES 181.525,00€

39 Mes de alquiler de oficinas de superficie superior a de 200 m2 para el desarrollo de los trabajos de asistencia técnica y de dirección de obra.

1.150,00€ 25,00 28.750,00€

40 Gastos mensuales de equipamiento informático, redes de comunicación, mobiliarios y consumibles en material de oficinas.

975,00€ 25,00 24.375,00€

41 Mes de alquiler de vehículo, incluyendo mantenimiento consumos.

800,00€ 160,50 128.400,00€

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 1.370.064,26€

IVA (21%) 287.713,49€

Total después de IVA 1.657.777,75€

Asciende el valor estimado del contrato, incluidos la totalidad de los costes directos e indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial, a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y CUATRO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS (1.370.064,26 € ) Impuesto sobre el Valor Añadido, no incluido.

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de los proyectos: Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de terminación. Finca de La Mata (León) y Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, Elementos de Control y Obras Accesorias (León). Claves: ACN 55.02/13.DO1

Página 38 de 64

ANEJO 2. PROGRAMA DE TRABAJO

2 .-

3 .-

4 .-

m e s Tareas

21 22 23 24 2516 17 18 19 2011 12 13 14 1571 8 9 102 3 4 5 6

ASISTENCIA TECNICA A LA OBRA DEL PROYECTO DE

CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS.

OBRAS DE TERMINACION. DESAGÜES, ELEMENTOS DE

CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS.

3 .5 .-

ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION DE LAS

INCIDENCIAS EN EL CONTRATO DE LA OBRA

ELABORACION DEL PLAN DE CALIDAD

2 .4 .-

Asistencia técnica a la revisión del Plan

Integrado de las Obras.

Asistencia técnica para la realización de

los trabajos previos.

Asistencia técnica a la Dirección

Facultativa en la gestión de la obra.

Asistencia técnica para recepción y

liquidación de las obras.

Asistencia técnica para la puesta en

marcha del Canal Bajo.

3 .1 .-

3 .2 .-

3 .3 .-

3 .4 .-

Asistencia técnica para recepción y

liquidación de las obras.

1 .-

Asistencia técnica a la revisión del Plan

Integrado de las Obras.

2 .1 .-

2 .2 .-

2 .3 .-

Asistencia técnica para la realización de

los trabajos previos.

Asistencia técnica a la Dirección

Facultativa en la gestión de la obra.

ASISTENCIA TECNICA A LA OBRA DEL PROYECTO DE

CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. FASE II.

OBRAS DE TERMINACION. FINCA DE LA MATA.

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de los proyectos: Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de terminación. Finca de La Mata (León) y Canal Bajo de Los Payuelos.. Obras de Terminación. Desagües, Elementos de Control y Obras Accesorias (León). Claves: ACN 55.02/13.DO1



Página 39 de 64

ANEJO 3. PROYECTO CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. FINCA DE LA MATA (LEÓN)



Página 40 de 64

ANEJO 4. PROYECTO DE CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS. OBRAS DE TERMINACIÓN. DESAGÜES, ELEMENTOS DE CONTROL Y OBRAS ACCESORIAS (LEÓN)



Página 41 de 64

ANEJO 5. PROYECTO AS BUILT “CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE I”



Página 42 de 64

ANEJO 6. PROYECTO DE “CANAL BAJO DE LOS PAYUELOS FASE II. CANAL PRINCIPAL.”



Página 43 de 64



Página 44 de 64

ANEJO 7. RESOLUCIÓN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2002, DE LA SECRETARIA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE, POR LA QUE SE FORMULA DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL SOBRE EL PROYECTO “INFRAESTRUCTRUAS DE RIEGO Y TRANSFORMACIÓN EN REGADÍO DE LA ZONA REGABLE DEL EMBALSE DE RIAÑO, SUBZONA DE PAYUELOS” DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO.



Página 45 de 64



Página 46 de 64



Página 47 de 64



Página 48 de 64



Página 49 de 64



Página 50 de 64



Página 51 de 64



Página 52 de 64



Página 53 de 64



Página 54 de 64

ANEJO 8. ALCANCE Y CONTENIDOS DE LOS PLANES DE CALIDAD

A8.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DEL PLAN DE CALIDAD

A8.1.1 Antecedentes técnicos e información básica disponible

Se reflejarán los documentos técnicos y administrativos que configuren en sus aspectos básicos tanto el objeto final del servicio como las condiciones de su desarrollo. A título de ejemplo, formarán parte de estos documentos:

a) Estudios previos o anteproyectos.

b) Pliego de cláusulas particulares de la contratación.

c) Oferta técnica presentada.

d) Otros documentos que se establezcan como básicos en el pliego de prescripciones técnicas de la licitación (Declaración de impacto ambiental, planificación urbanística, etc.).

A8.1.2 Objetivos y alcance de los trabajos objeto del plan de calidad

Se trata de una primera desagregación de las actividades incluidas en el contrato que tengan naturaleza muy diferenciada u obedezcan a fases distintas y que, en sí mismas, cumplan con una finalidad técnica o administrativa concreta. Por ejemplo, puede ser el caso de la elaboración del estudio de alternativas, del posterior anteproyecto, del estudio de impacto ambiental, del análisis de las alegaciones, etc.

Estos objetivos son los definidos en las bases de la licitación.

A8.2 DESAGREGACIÓN DE LOS PROCESOS GENERALES EN ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES

A8.2.1 Descripción de los procesos generales

En general, los documentos técnicos que marcan las directrices para la realización de un determinado servicio no pueden tener un nivel de detalle suficiente como para determinar el resultado final, (lo que en muchas ocasiones es el motivo de la contratación del servicio), ni los procesos de producción y los medios técnicos y humanos necesarios para conseguirlos.

El paso previo y fundamental sobre el que gira todo lo anterior es la concreción de los requisitos generales establecidos en la documentación básica. El plan de calidad se inicia, por lo tanto, con la definición del alcance y la descripción de los procesos necesarios para la toma secuencial de las decisiones que influyan directamente en la solución del objeto de los trabajos o que resulten entradas para otros subprocesos.

Este apartado se inicia con la descripción de las líneas generales de los trabajos. Para ello se remarcarán los principales condicionantes de partida, los aspectos que en mayor medida condicionen el modo de plantearlos o los resultados finales y, por último, las actividades generales que resulten críticas.

Todos estos aspectos se desarrollarán con mucho mayor detalle posteriormente, pero esta primera fase supone una reflexión que marcará la filosofía general del desarrollo del contrato y debe recoger los planteamientos establecidos en los documentos que rigen la licitación.



Página 55 de 64

Cuando el servicio sea la redacción de un proyecto o documento similar, la desagregación de actividades no debe limitarse a las correspondientes a la redacción de cada documento. Obligatoriamente se han de prever las que permitan justificar las decisiones necesarias para el desarrollo del objeto último (por ejemplo, de un proyecto constructivo), pero que no resulte de interés su inclusión en el documento final.

A8.2.2 Definición de actividades y subactividades

Cuando la complejidad de la actividad lo aconseje, se propondrá una división en subactividades, que también podrá estar motivada cuando se necesite ejecutar trabajos parciales de naturaleza diferente aunque estén relacionados con el mismo concepto, o bien cuando en alguno se precise una aprobación específica de la dirección de los trabajos o de cualquier organismo público.

Como norma general, cada actividad se reflejará en su correspondiente documento cuya denominación y número de orden se detallará en el plan de calidad.

La desagregación en actividades y subactividades no será verdaderamente operativa si no está acompañada de una declaración de los objetivos y del alcance general de cada una. Este apartado resulta clave para el posterior desarrollo de los trabajos por lo que se deberá extremar al máximo la correcta utilización del lenguaje.

El cuadro general de actividades y subactividades estructurará todo el trabajo y será el punto de encuentro conceptual de los diferentes participantes tanto de la dirección de los trabajos como de los contratistas y subcontratistas, si los hubiera. Por ello, una vez más, se insiste en que debe ser una descripción sintética pero completa del conjunto.

A8.3 ASIGNACIÓN DE RESPONSABLES DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ALCANCE DE LOS DOCUMENTOS

Tal y como se mencionó en el segundo apartado, la descripción detallada de las actividades no es necesaria extenderla a todas y a cada una de ellas. Para ello, un elemento clave es la declaración pormenorizada de los responsables de ejecución de cada uno de los diferentes documentos en los que se haya descompuesto el trabajo.

La cualificación técnica básica de los principales miembros del equipo puede ser un requisito de admisión en el expediente de contratación, pero es fácil entender que su cumplimiento no garantiza por sí mismo la cualificación para una actividad concreta ni la calidad del trabajo. Además, tampoco es común ni resulta práctica su exigencia para todos los miembros del equipo.

La idea fundamental es que a partir de la experiencia de cada responsable en la ejecución de trabajos similares se puede establecer el grado de detalle del desarrollo concreto de cada actividad. Con ello, no se penaliza en términos absolutos la falta o la escasez de experiencia, ya que se permite o, se busca completarla con una mayor definición previa de las actividades.

La definición pormenorizada de los contenidos de los documentos y la descripción de las labores necesarias para llevarlos a cabo se pueden establecer en varios niveles: descripción extensa, mediante un índice del documento, o bien se deja a juicio del responsable, sin necesidad de su definición previa.

En algún caso, puede que los requisitos del contrato ya obliguen a un determinado nivel de definición pero, en general, debe ser una propuesta justificada del contratista que debe ser aprobada explícitamente por los responsables designados por acuaEs.



Página 56 de 64

Las dos primeras opciones (descripción extensa e índice del documento) se especificarán dentro del Anejo nº 1 (Ficha de descripción pormenorizada de actividades y subactividades). Para mantener la operatividad del documento, se propone que cada descripción pormenorizada tenga formato de ficha. Esto permitirá un fácil acceso al responsable de su ejecución y mantener actualizadas con las revisiones necesarias cada una de ellas sin afectar a todo el documento.

A8.4 GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN

A8.4.1 Organización general de los flujos internos de información

Aunque pudiera pensarse que es un proceso interno de la empresa, la claridad de las redes de comunicaciones internas permite establecer una comunicación más efectiva y fluida con acuaEs y con terceros relacionados con el objeto de los trabajos.

Por otra parte, debe considerarse la facilidad de transmitir los mensajes simultáneamente a varios receptores lo que permite una relación más ágil que su canalización a través de un único responsable, sobre todo en trabajos con equipos amplios o de naturaleza variada.

A8.4.2 Organización de los flujos de información con acuaEs y con terceros relacionados con el objeto de los trabajos

Las ventajas también resultan claras en estas comunicaciones. En este caso, acuaEs podrá completar la propuesta del contratista con indicaciones que a su juicio se ajusten a su estructura y objetivos de los trabajos.

A8.4.3 Gestión de la documentación

En este apartado cabe distinguir, en primer lugar, el análisis de los diferentes tipos de documentos que se pueden generar, aparte de los propios asociados a las actividades y subactividades.

Por otro lado, es necesario establecer el modo concreto de compartirlos con ayuda de las nuevas tecnologías para lo que se hace muy recomendable contar con un sistema informático específico para gestionar proyectos.

A8.4.4 Formatos de los documentos

Se determinarán los formatos de todo tipo de documentos con el objeto de evitar labores de edición final que pueden causar ineficiencias en los trabajos y ser fuente de errores durante la fase del contrato en la que se tendrán que realizar. Para evitarlos, es objetivo del plan de calidad la ejecución secuencial de las actividades que, entre otras cosas, persigue la conformación de los documentos definitivos a partir de la generación de sucesivas versiones sin mayor control que el de sus contenidos.

Es recomendable que las instrucciones relativas a los formatos se complementen con un adecuado uso de los recursos informáticos. Ejemplos de ello puede ser la maquetación del documento, tipos de plantillas, pautas comunes para el uso de las herramientas de corrección con control de cambios, definición de plumillas en Autocad, etc., todo ello con el objeto de que cualquier persona con cualificación suficiente pueda modificar su contenido o hacer uso de él para otras partes del trabajo sin tener que asumir un trabajo extra de edición.



Página 57 de 64

El formato, además de tener en cuenta las consideraciones relativas al documento final, también permitirá el registro de las versiones y correcciones que se realicen.

A8.5 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES SUBCONTRATADAS

Cualquier contrato de actividades que se realice con terceros deberá desarrollarse en este marco de sistema de calidad. La descripción pormenorizada de esta actividad responde al mismo proceso general indicado anteriormente. En este tipo de actividades, el responsable de la empresa para esa actividad deberá elaborar un documento similar al de la definición de las actividades que servirá de base para la solicitud de las ofertas.

Una vez aprobada por acuaEs la documentación anterior, se formalizará un documento que la complete que contendrá un capítulo dedicado a la revisión de la calidad por parte de la empresa que los contrata, similar a lo indicado para el resto del trabajo.

Por analogía, la empresa subcontratada deberá indicar el personal que realizará los trabajos, acreditar su experiencia en actividades análogas y describir su desarrollo en consonancia con ella.

A8.6 ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

A8.6.1 Objeto y alcance

El Plan de aseguramiento de la calidad (PAC), determina los medios que permitan asegurar que los trabajos se desarrollan conforme a lo especificado y que se mantienen los adecuados registros documentales.

A8.6.2 Particularización del sistema de gestión de la calidad

En este apartado se reflejará la aplicación concreta del sistema de calidad propio de la empresa, de modo que, en su caso, la dirección de los trabajos se reserve la opción de realizar una revisión a partir de los registros que acrediten la aplicación efectiva de su sistema de calidad.

A8.6.3 Asignación del alcance y responsables del aseguramiento de la calidad

De igual modo que se determinó para las labores de producción, se propondrá un responsable de la revisión de cada actividad y se detallará el medio de llevar a cabo la constatación de que se desarrolla de acuerdo a lo especificado en el plan de calidad.

En todos los casos, habrá un mínimo de comprobación que se referirá al cumplimiento de los formatos y del contenido propuesto en la definición de actividades desarrollado en el plan de calidad.

Para mayor claridad, el PAC se concretará a un nivel operativo en el Anejo nº 2, Definición del Plan de aseguramiento de la calidad, que detalla los procedimientos correspondientes en las actividades con un nivel de revisión superior al mencionado en el párrafo anterior.



Página 58 de 64

A8.7 ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

A8.7.1 Organización general de las actividades y subactividades y determinación de las críticas

Consiste en explicar de un modo comprensivo la concepción global del desarrollo de los trabajos e indicar cuáles serán los críticos para el cumplimiento de plazo. Dentro de este apartado, se indicarán también las posibilidades de retrasos no imputables a la propia labor de la prestación del servicio como pueden ser los motivados por trámites administrativos, resultados de campañas de campo, etc. haciendo referencia a las hipótesis adoptadas en cuanto a estas interferencias.

A8.7.2 Programa de trabajos

Desde el punto de vista del plan de calidad, el programa de trabajos consiste en ordenar la secuencia de ejecución, en proponer los plazos parciales de cada una de ellas y establecer una representación gráfica coherente con las relaciones entre ellas, que deben figurar en las fichas de descripción pormenorizadas, y la organización del apartado anterior.

La representación incluirá los importes mensuales de las actividades objeto de abono con los importes correspondientes al presupuesto incluido en el pliego de prescripciones de la licitación, si se exigiese en la presentación de ofertas, o con los importes de la adjudicación cuando se trate del plan de calidad del adjudicatario.

A8.7.3 Programa de entrega de documentos

Se trata de un resumen del programa de trabajos en el que figura la finalización prevista de la redacción de cada uno de los documentos, al menos con resolución semanal, en la que se reflejará también la naturaleza de documento crítico incluyendo, en su caso, su naturaleza de punto de espera por dependencia total de su aprobación por la dirección del proyecto o por terceros.

A8.8 ANEJOS AL PLAN DE CALIDAD

El plan de calidad deberá detallar su contenido, al menos, en los siguientes anejos:

a) Anejo nº 1. Fichas descriptivas de actividades y subactividades.

b) Anejo nº 2. Definición del plan de aseguramiento de la calidad.

c) Anejo nº 3. Justificación de la cualificación técnica y experiencia de los

componentes del equipo.

d) Anejo nº 4. Formatos de documentos.

APÉNDICE AL PLAN DE CALIDAD. MODELOS DE FORMATOS DE DOCUMENTOS DE PLAN DE CALIDAD

Pliego de prescripciones técnicas para la contratación de servicios de asistencia técnica a la dirección facultativa en la supervisión y control de los proyectos: Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de terminación. Finca de La Mata (León) y Canal Bajo de Los Payuelos. Obras de Terminación. Desagües, Elementos de Control y Obras Accesorias (León). Claves: ACN 55.02/13.DO1

Página 59 de 64

Ap1 Definición de actividades y asignación de responsables



Página 60 de 64

Ap2 Fichas descriptivas de actividades y subactividades

Actividad G: ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

7.1 Estudio y conclusiones de la información disponible Versión 0

Autor

a) Objetivos específicos Determinar la existencia de datos válidos que respondan a las necesidades de información declaradas en el documento 1.2, Necesidades de información relativa a aspectos geotécnicos, obtener conclusiones preliminares para el prediseño y plantear la correspondiente campaña de campo y de ensayos geotécnicos que complemente o amplíe la información disponible

b) Documentación de partida

Interna a) Doc 1.2. Necesidades de información relativa a aspectos geotécnicos

Externa a) Información geotécnica de los proyectos constructivos b) Información del IGME

c) Planteamiento y alcance de la actividad Una vez cumplimentado el documento 1.2.- Necesidades de información relativa a aspectos geotécnicos, se resumirá el alcance de la información disponible de modo que se pueda determinar su nivel de cobertura del área de estudio y de la fiabilidad de los resultados que allí se mencionen. Posteriormente se extractarán las conclusiones que puedan utilizarse para el prediseño de las soluciones (principalmente las relacionadas con dificultades constructivas importantes). Por último, se resumirán los resultados relevantes correspondientes a las necesidades del 1.2, indicando las que se determinarán mediante ensayos.

d) Índice del documento 1. Información existente 2. Conclusiones



Página 61 de 64


7.1 Estudio y conclusiones de la información disponible Versión 0

Autor

CONCEPTO DE REVISIÓN



Página 62 de 64


7.3 Resultados y conclusiones de la información obtenida en las campañas de

campo geotécnicas Versión 0

Autor

a) Objetivos específicos

Este documento está orientado a la determinación parámetros e información geotécnica obtenidos mediante ensayos en campo y en laboratorio, que respondan a las necesidades planteadas al inicio de los trabajos. Debe contener una descripción de las actividades realizadas de modo que se pueda deducir la validez y aplicabilidad de los resultados obtenidos que serán fácilmente interpretables y analizables tanto por los redactores del anteproyecto como por los futuros licitadores a las obras.

b) Documentación de partida

Interna

a) Doc 1.2. Necesidades de información relativa a aspectos geotécnicos b) Doc 7.1. Estudio y conclusiones de la información disponible

c) Doc 7.2. Propuesta y objetivos de las campañas de campo

Externa

c) Planteamiento y alcance de la actividad

Independientemente de que esta actividad sea subcontratada a una empresa especialista, el consultor velará porque el planteamiento de la actividad responda a lo expuesto anteriormente, que el documento se ajuste a la organización propuesta y a que los trabajos sean adecuadamente supervisados por un técnico responsable. Se diferenciarán los apartados que reflejen la ejecución y resultados de los ensayos geotécnicos, de los que tienen por objetivo determinar su valor de diseño o el de otros parámetros, mediante la interpretación de su variabilidad o de su relación con otras variables geotécnicas.

d) Índice del documento

1. Alcance general de los trabajos previstos 2. Organización de los trabajos de campo y medios utilizados 3. Descripción y resultados básicos de los ensayos de campo

3.1 Sondeos a rotación a) Plano de localización (incluyendo la de los existentes) b) Resumen de los datos principales: cota terreno, coordenadas, profundidad alcanzada, ensayos realizados (tipo, nº y profundidad de ejecución) c) Incidencias durante la ejecución

3.2 Sondeos eléctricos verticales a) Plano de localización b) Características de los equipos utilizados c) Descripción básica de los ensayos realizados d) Justificación del proceso de calibración

3.3 Situación del nivel freático 4. Resultados de los ensayos de laboratorio

4.1 Ensayos de caracterización de suelos 4.2 Ensayos geotécnicos en suelos 4.3 Ensayos geotécnicos en roca



Página 63 de 64

4.4 Determinación de la agresividad del hormigón 5. División en tipos de suelos a efectos del diseño constructivo y del cálculo de cimentaciones

6. Determinación de los parámetros de diseño 6.1 Ejecución de vaciados en suelos 6.2 Ejecución de vaciados en roca 6.3 Rebajamiento del nivel freático 6.4 Presiones admisibles para las cimentaciones superficiales 6.5 Calculo de deformaciones 6.6 Cimentaciones profundas 6.7 Agresividad del hormigón

7. Perfiles geotécnicos Apéndices:

Ap. nº1. Columnas geotécnicas, actas de ensayos y reportajes fotográficos Ap. nº2. Resultados de los ensayos geofísicos Ap. nº3. Resultados de los ensayos de laboratorio Ap. nº4. Situación y resultados de los ensayos geotécnicos previos al estudio



Página 64 de 64


7.3 Resultados y conclusiones de la información obtenida en las campañas de

campo geotécnicas Versión 0

Autor

CONCEPTO DE REVISIÓN

“SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA … · 2.2.4. Fases IV y V: Asistencia técnica a la...

Documents

Transcript of “SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A LA … · 2.2.4. Fases IV y V: Asistencia técnica a la...