Topicos II - 184
-
Upload
jose-calos-falen -
Category
Documents
-
view
232 -
download
4
description
Transcript of Topicos II - 184
CONTRATISTA SUPERVISOR
Los causales que se desarrollaron fueron: El cambio climatológico ( lluvias), retraso en la atención con las maquinarias de parte de la municipalidad, desabastecimiento de materiales ( cemento y agregados)de parte de los proveedores , como la adjudicación de combustible la cual produjo retraso para que sea abastecido a las maquinarias pesadas lo que demoro las partidas de perfilado y compactado de sub rasante, sub base, y base, siendo motivos de retraso, en las partidas según el cronograma de avance de obra.
Plazo Maximo para solucion
de A.P.
15 D/C
Solicitar y Cuantificar
A.P.
7 D/C
Informar el Analisis.
El contratista por intermedio de su residente, debera anotar en el cuaderno de obra, las circustancias que ameritó para solicitar la ampliación de plazo por medio de las partidas que se encontró en obra como adicional y mayores metrados, por lo que el Expediente Técnico Inicial no contemplaba teniendo la necesidad de ejecutarlos como la realización de corte de terreno, eliminación del material excedente, perfilado y compactación del sub rasante, relleno con material granular de cantera clasificada, y compactación del sub base y base, trabajos de sardinel, pavimento.
El supervisor informó sobre los hechos fortuitos acontencidos, ya que la obra ha seguido en ejecucion un ritmo menor a lo programado en el calendario de avance de obra lo cual afecto a la ruta critica y ello permite concluir la obra en el plazo previsto.
31/01/15 13/02/15 17/02/15
Articulo: Nº 197
ENTIDAD CONTRATISTA SUPERVISOR
Eleva a la entidad
14 D/C
Emite Resolucion
10 D/C
Aprobacion de A.P
El cambio climatológico (lluvias persistentes durante el día) perjudicando en el avance de los trabajos programados (se solicita 02 días)-La falta de equipo maquinaria pesada y liviana, ya que la maquinaria que cuenta la Municipalidad se encuentra ocupada o en mantenimiento lo cual nos perjudica en los trabajos programados. (Se solicita 02 días)-Retraso de entrega en almacén de materiales, como cemento y agregados por los proveedores (se solicita 02 días)-Partidas por mayores metrados no contemplados en el Expediente Técnico encontrándose dentro de la ejecución de obra. (Se solicita 18 días)-Días feriados no laborables decretados por el Gobierno (se solicita 06 días).Habiendo descrito los motivos para la culminación de plazo, se solicita a supervisión de obras un total de 30 días calendarios para culminar las partidas restantes según el nuevo cronograma de obra, todas estas partidas se realizaran sin pasar el techo presupuestal del expediente técnico.
7 D/C
Al recibir dicha solicud la entidad verificara si en realidad acontecieron los sucesos causales mencionados y de esa manera dara su aprobacion o rechazo si es que no cumple con los requisitos de una ampliacion de plazo .
El supervisor es el responsable de elevar a la entidad con el fin de brindar el cumplimiento de las normas, es decir que lo presentado tenga validez durante el nuevo tiempo de ejecucion.
Presenta el Calendario de
Avance de obra y PERT -CPM
02/03/15 10/03/15 16/03/15
SUPERVISOR ENTIDAD
Eleva a la entidad
Se pronuncia por el nuevo calendario de
obra.
7 D/C
El supervisor es el responsable de elevar a la entidad con el fin de brindar el cumplimiento de las normas, es decir que lo presentado tenga validez durante el nuevo tiempo de ejecucion.
Una vez que el supervisor eleva a la entidad se tendra que pronunciar con el fin de quedar absuelto el nuevo calendario de obra y asi continuar hasta el termino de lo reprogramado.
Si la Entidad no se pronuncia se tendrá por aprobado el calendario, el cual es indispensable para el control de avances y reajustes.16/03/15 21/03/15
Articulo: Nº 201
Insp. ò Sup.
Mes 1 Mes 2
Mes Anterior de Valorizacion
1º Dia Habil del mes siguiente
de la Valorizacion
15 Dias D/C
Plazo maximo para aprobacion de valorizacion y su remicion a la
entidad
Articulo: Nº 201
Ultimo dia del mes para el pago de Valorizaciones
emitida en el mes anterior
Vencido el plazo de pago el CTTA tendra derecho al
reconocimiento de intereseslegales del
codigo civil.
GRUPO 5 ARTICULO 184°: INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATISTA
FIRMA DEL CONTRATO
Solicitud de A.D Adjuntado garantia (Carta Fianza) y e
comprobante de pago correspondiente.
8 D/C 7 D/C
a partir del día siguiente de recibida la mencionada
documentación.
Entrega del monto correspondiente
Si la entidad NO cumple.
Para iniciar procedimiento de
resolucion de CTTO.
En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás
condiciones.
1. Que se designe al inspector o al supervisor, según corresponda;2. Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo;3. Que la Entidad haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación;5. Que se haya entregado el adelanto directo al contratista, en
15 D/C
169°: Si algunas de las dos partes falta al cumplimiento, la
parte perjudicada mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a 5 dias bajo apercibimiento de
resolver el cotnrato
ARTICULO 184°: INICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
CONTRATISTA ENTIDAD CONTRATISTA
Si la entidad NO cumple.
15 D/C
Para iniciar procedimiento de
resolucion de CTTO.
10 D/C
Pronunciarse al dia siguiente de presentada la
solicitud.
El contratista tendrá derecho al resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados ( Hasta un monto de 5/10000 del M.C por dia hasta un tope de 75/10000 del M.C
total
15 D/C
Conciliacion Y/o arbitraje
169°: Si algunas de las dos partes falta al cumplimiento, la
parte perjudicada mediante carta notarial para que las
satisfaga en un plazo no mayor a 5 dias bajo apercibimiento de
resolver el cotnrato
Articulo: Nº 201
El Comité de Recepción, junto con el contratista
Fin del Contrato Inicio
Plazo de Ejecucion
Termino
5 D/C
I/S , lo informara a la entidad , ratificado o no lo indicado por el recidente.
el residente anotará tal hecho enel cuaderno de obras y solicitará
la recepción de la misma.
I/S Verifica la culminacion de la obra
7 D/C
Entidad procederá a designar un comité
de recepción.
Integrado, cuando menos, por unrepresentante de la Entidad, necesariamente ingeniero o
arquitecto, y por el I/S.
Inicio Verificacion de la Obra
Pocedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos y Esp. Tec. y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Articulo: Nº 201
De existir observaciones
El Comité de Recepción, junto con el contratista
20 D/C
Pocedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido
en los planos y Esp. Tec. y efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el
funcionamiento de las instalaciones y equipos.
Culminacion de la
verificacion
El Acta de Recepción. ok
De existir observaciones, no se
recibirá la obra. En Acta
De no existir obserbaciones, se procedera a
la recepción de la obra.
(1/10) del plazo de ejecución vigente
de la obra
para subsanar las observaciones
plazo que se computará
a partir del quinto día de suscrito el
Acta o Pliego
Las obras que seejecuten como consecuencia de
observaciones no darán derecho alpago de ningún concepto a favor
del contratista ni a la aplicación depenalidad alguna.
Subsanadas las observaciones
El contratista solicitará nuevamente la recepcion de la obra en el C.O.
3 D/C
Sera Verificado por el I/S e informado a la Entidad,
Fin recepcion Informe del I/S
El comité derecepción junto con el
contratista se constituirán en la obra.
CTTA/ COMITÉ Entidad
Fin recepcion Informe del I/S
7 D/C
Fin Conformidad Acta de Recepcion de Obra
El comité derecepción junto con el
contratista se constituirán en la obra.
Comprobacion a verificar la subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta o Pliego
5 D/C
Si no esta conforme eleva a la entidad sustentando sus
observaciones.
5 D/C
Se pronuncia.
Entidad
5 D/C
Si persiste la discrepancia se someterà a cocialiciòn y/o
arbitraje