UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO (UAC) BASES … · obra. El Valor Referencial ha sido calculado a...

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO CONCURSO POR INVITACIÓN Nº 009 - 2018-UAC

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL DE QOLLANA” DE LA UAC.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS Página 1

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO (UAC)

BASES ADMINISTRATIVAS

CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC.

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”.

MONTO REFERENCIAL : S/. 43, 500.46 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS PROPIOS

CALENDARIO DEL CONCURSO

Nº DESCRIPCIÓN FECHA 01 APROBACIÓN DE BASES 20/04/2018

02 ENTREGA DE INVITACIONES 23/04/2018 Y 24/04/2018

03 PRESENTACIÓN DE CONSULTAS 25/04/2018

04 ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE LAS BASES

26/04/2018

05 PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE PROPUESTAS Lugar: Sala de Sesiones del CU

30/04/2018 a las 11:00 horas.

06 EVALUACIÓN DE PROPUESTAS 30/04/2018

07 OTORGAMIENTO DE BUENA PRO 30/04/2018

Cusco, abril 2018

Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 Distrito de San Jerónimo Cusco Teléfono: 084 - 271945

Página Web: www.uandina.edu.pe

http://www.uandina.edu.pe/




CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC.

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”.

1. GENERALIDADES

1.1 ENTIDAD QUE CONVOCA:

Universidad Andina del Cusco (UAC), Institución Privada sin fines de lucro 1.2 DOMICILIO LEGAL

Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 del Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento del Cusco.

1.3 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente concurso tiene por objeto la selección y contratación de la empresa constructora que tendrá a su cargo la Ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA”, de la Universidad Andina del Cusco.

1.4 LUGAR DEL PROCESO:

Lugar : Urb. Ingeniería Larapa Grande A-5 Región : Cusco Província : Cusco Distrito : San Jeronimo

1.5 MONTO REFERENCIAL:

S/. 43,500.46 (CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 46/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y todo concepto que incida en el costo total de la obra.

El Valor Referencial ha sido calculado a precios de marzo de 2018. Las propuestas que excedan el Valor Referencial serán consideradas como no presentadas. El límite inferior para la presentación de propuestas económicas es del 90%, cuyo monto resultante es de S/. 39,150.41 (treinta y nueve mil ciento cincuenta con 41/100 soles). Todo cálculo efectuado deberá de ser redondeado a 02 decimales, por lo que las propuestas que se encuentren por debajo de aquel monto serán descalificadas.




1.6 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Propios.

1.7 SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en el Expediente Técnico correspondiente y las presentes Bases

1.8 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El terreno disponible para la ejecución de la obra se encuentra predio ubicado en el sector Qollana propiedad de la Universidad Andina del Cusco, Distrito de San Jerónimo, Provincia y Departamento del Cusco.

1.9 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA El plazo de ejecución de la obra, según el expediente técnico es de 10 días calendarios.

1.10 BASE LEGAL:

Código Civil vigente. Ley Universitaria 30220. Ley del Procedimiento Administrativo General Estatuto de la Universidad Andina del Cusco. Directiva N° 004-2015-UAC, “Adquisición de Bienes, Contratación y Servicios y

Obras. Concursos por Invitación y Público”. Directiva N° 005-2015-UAC, “Elaboración, Suscripción, Ejecución y Supervisión

de Contratos de Adquisición de Bienes, Servicios y Obras”. Bases aprobadas para el Concurso Por Invitación N° 009-2018-UAC. Presupuesto Institucional y Plan Operativo 2018. Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aplicado como norma

supletoria. Resolución N° 146-CU-2018-UAC, de fecha 02 de abril del 2018 – Aprueba el

expediente Técnico.

1.11 CONVOCATORIA Y CONSULTAS:

1.11.1 Los postores podrán formular consultas o solicitar aclaraciones de cualquiera de los extremos de las bases del concurso, las que se realizarán por escrito, dirigido al Comité de Adquisiciones y Obras de la UAC, que en adelante se denominará El Comité, en la fecha establecida en el calendario del concurso, utilizando el Formato Nº 01 de las bases, mediante el correo electrónico [email protected], en formato Word.

1.11.2 El Comité absolverá las consultas, de acuerdo al calendario establecido. 1.11.3 Las respuestas y aclaraciones a las consultas se consideran como parte




integrante de las bases del concurso y del contrato, comunicando por los mismos medios en que fueron formuladas las consultas, a todos los postores del proceso.

1.11.4 Al absolver las consultas y aclaraciones, el Comité no podrá exigir requerimientos mayores ni distintos a los originalmente establecidos en las bases.

1.11.5 No cabe interposición de recurso alguno contra el pronunciamiento del Comité.

1.11.6 El Comité por causas debidamente sustentadas, podrá prorrogar o postergar cualquiera de las etapas del proceso de concurso, comunicando en forma oportuna a todos los postores.

2 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES

Forma parte integrante de las bases el Expediente Técnico de Obra, aprobado por Resolución N° 146-CU-2018-UAC, el que a su vez comprende: Memoria Descriptiva Especificaciones Técnicas Presupuesto de Obra (referencial) Programación de Obra Planos Diseño de mezclas y de materiales

2.1 CONDICIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-ECONÓMICO:

2.1.1 Las propuestas, en su aspecto técnico y económico, tendrán vigencia hasta la

suscripción del contrato y serán invariables durante el período de vigencia del mismo.

2.1.2 Los postores deberán cotizar sus precios de acuerdo a los términos de referencia establecidos en las presentes bases, quedando eliminado aquel que no cumpla con este requisito.

3 FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 3.1 Las propuestas deberán ser formuladas en idioma español y presentadas en

sobres cerrados y rotulados de la siguiente manera:

a) Sobre Nro. 01 PROPUESTA TÉCNICA, y b) Sobre Nro. 02 PROPUESTA ECONÓMICA.

La propuesta técnica y económica será presentada en número de dos (02) ejemplares (un original y 1 copia), debiendo llevar la siguiente inscripción:




SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado de la siguiente forma: SOBRE N° 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

Nota. El sobre N° 02 contendrá los anexos 8 y 9

3.2 El contenido de las propuestas deberá llevar el sello y la rúbrica del postor en cada una de sus hojas, foliadas correlativamente empezando por el número uno y en el orden establecido en las presentes bases, con el índice respectivo.

4 CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Son documentos de presentación obligatoria, cuya omisión descalifica al postor, los siguientes:

a. Constancia de estar Inscrito y Vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) de la OSCE como ejecutor de obras.

b. Declaración Jurada de presentación del postor, adjuntando lo siguiente: (según anexo 1)

c. Copia Literal de la partida Electrónica, inscrita en SUNARP (en caso de personas jurídicas), vigente.

d. Declaración Jurada de compromiso del postor. (anexo 2) e. Declaración Jurada, de no estar incluido en el Registro de Proveedores Inhábiles

para contratar con la Universidad Andina del Cusco. (anexo 3) f. Copia de ficha o constancia RUC del postor, “Estado Activo”, “Condición Habido”,

vigente. g. Declaración Jurada de cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos

establecidos (anexo 4)

Señores

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO At.: COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS – UAC

CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR Nº DE FOLIOS DE CADA EJEMPLAR

Señores

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO At.: COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS – UAC

CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”

SOBRE N° 02: PROPUESTA ECONÓMICA NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR

Nº DE FOLIOS DEL EJEMPLAR




h. Declaración Jurada de plazo de ejecución de la obra, el cual no deberá exceder el plazo del expediente técnico. (anexo 5)

i. Constancia de visita al terreno, expedida por la Oficina de Infraestructura y Obras de la Universidad Andina del Cusco. (anexo 6)

j. Declaración Jurada del profesional propuesto en el equipo de trabajo (anexo 7) k. Personal asignado a la obra de manera permanente:

k.1 Residente de obra, adjuntando la siguiente documentación:

- Copia del Título Profesional de Ingeniero Civil. - Copia simple de documentación que acredite habilitación de ingeniero con

mínimo 02 años de colegiatura. - Declaración Jurada de compromiso del profesional propuesto. ANEXO 07 - Adjuntar currículo vitae documentado (copias simples).

k.2 Prevencionista de riesgo y seguridad de obra.

- Copia del Título Profesional o certificado de especialización del rubro. - Copia simple de documentación que acredite una experiencia mínima acumulada

de 01 año. - Declaración Jurada de compromiso del profesional propuesto. ANEXO 07 - Adjuntar currículo vitae documentado (copias simples).

5 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL GANADOR DE LA BUENA PRO:

5.1 DEL MONTO CONTRATADO:

Al formular su propuesta, el postor tendrá en cuenta todos los insumos, materiales, mano de obra a utilizar en la obra, y cualquier otro concepto que influya en el costo final de la obra.

El monto contratado es bajo el sistema de suma alzada.

5.2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA.

A partir del análisis del expediente técnico y la documentación del proceso, formulará la alternativa de ejecución en el plazo propuesto, relacionándolo con un plan de trabajo, maquinaria, equipos y personal pertinente, para la ejecución de la obra, considerando además las condiciones y características del terreno y del entorno inmediato. Estos aspectos deberán plasmarse en los siguientes componentes:

5.2.1 Plan de trabajo:

De manera analítica, debe contemplar la organización general de la empresa para efectos de la ejecución de la obra, el organigrama funcional que se propone para afrontar los servicios materia de la propuesta, indicando los nombres, cargos,




tiempos de permanencia de los profesionales propuestos para el equipo de trabajo, congruentes y razonables con la ejecución de la obra. Dentro del plan considerar las estrategias de control y mitigación para seguridad, salud y medio ambiente.

5.2.2 Programación:

Programa de ejecución de la obra por partidas e identificando la ruta crítica de acuerdo al plazo de la obra propuesto. La programación será efectuada en días calendario. Estos documentos deberán ser presentados en formatos y tamaños que permitan su fácil lectura. Los documentos requeridos son: - Programación Gantt. - Diagrama Pert-CPM - Cronograma valorizado de obra. (en la suscripción del contrato)

5.2.3 Equipo estratégico:

La Empresa deberá garantizar que contará con los equipos necesarios para la eficiente ejecución de la obra, garantizando así mismo que el equipamiento se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, mantenimiento y conservación durante todo el plazo de ejecución de la obra. Los componentes mínimos que se solicitan a continuación, deberán ser de uso exclusivo para la prestación del servicio y podrán ser propios o alquilados:

- 01 camioneta pick up. - 01 Cortadora de pavimentos - 01 Estación Total. - 01 Nivel Topográfico de Imagen directa.

5.3 PLANTEL PROFESIONAL ASIGNADO A LA OBRA

El personal descrito deberá estar asignado a tiempo completo y dedicación exclusiva.

5.3.1 Residente de obra:

- Ingeniero Civil. - Mínimo 02 años de colegiatura.

5.3.2 Prevencionista de riesgo y seguridad de obra.

- Especialista en el rubro. - Experiencia mínima acumulada de 01 año.

6 REGLAS ESPECÍFICAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y DE LA EJECUCIÓN DEL

CONTRATO A SUSCRIBIRSE CON EL GANADOR DE LA BUENA PRO

Las disposiciones establecidas a continuación son de carácter obligatorio para el proceso de selección y para la ejecución del contrato, según corresponda, por lo que tienen el carácter de obligatorias y deberán ser cumplidas por los postores y




el ganador de la buena pro en cada caso, por lo que no se podrá alegar su desconocimiento en ningún supuesto. Del mismo modo, aquellas disposiciones serán aplicadas de manera concordante con el texto del contrato a suscribirse:

6.1 BASES INTEGRADAS:

El Comité de Adquisiciones y Obras de la universidad integrará las bases como reglas definitivas del proceso de selección una vez absueltas todas las consultas y aclaraciones. Además de los documentos que se incluyen en el expediente técnico, se deberá observar lo establecido en las normas técnicas peruanas, el reglamento nacional de edificaciones, especificaciones de los fabricantes y todo lo requerido para la buena práctica de la ingeniería y construcción de obras y las demás normas que resulten de aplicación.

6.2 VALIDEZ DE LA OFERTA:

La validez de la oferta del postor debe mantenerse durante el proceso de selección y hasta la suscripción del contrato.

6.3 DE LOS CONTRATOS:

La Universidad deberá citar al adjudicatario de la buena pro otorgándole un plazo máximo de 05 días hábiles para suscribir el contrato correspondiente contados desde el otorgamiento de la buena pro. No obstante, si el postor ganador tuviera antes del plazo mínimo establecido la documentación completa requerida, podrá presentarse a suscribir el contrato.

Cuando el postor ganador no suscriba el contrato dentro del plazo otorgado, perderá automáticamente la buena pro, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes y de ser incluido en el registro de proveedores inhabilitados de la universidad, en tal caso, la universidad convocará al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, procediéndose conforme al plazo dispuesto en el inciso precedente, y siempre que convenga a los intereses de la Universidad.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena pro deberá presentar los siguientes documentos:

1. Garantía de fiel cumplimiento (carta fianza 10% del monto del contrato). 2. Carta con la designación del Residente y los miembros del equipo técnico a

cargo de la Obra, adjuntando el certificado de habilidad vigente de los mismos de corresponder.

3. Calendario de Ejecución de Obra Valorizado 4. Solicitud de adelanto directo en caso de que el contratista lo considere

necesario, en cuyo caso deberá presentar carta fianza por el monto del adelanto.

5. Plan de Seguridad de Obra. 6. Otros documentos solicitados en las presentes bases.




6.4 VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato se extenderá desde la suscripción hasta la liquidación de la obra.

6.5 DOCUMENTOS CONFORMANTES DEL CONTRATO

El Contrato está conformado por el documento que lo contiene, el expediente técnico, las bases integradas y la oferta ganadora, así como por los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes y hayan sido expresamente señalados en el mismo.

El Contratista no podrá subcontratar total o parcialmente sus prestaciones, salvo autorización expresa de parte de la Supervisión y del rubro referido al de subcontratistas especializados, sin desmedro de las responsabilidades asumidas por el ejecutor de la obra.

6.6 CAUSALES DE RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO:

La Entidad podrá resolver el contrato, en los casos en que el contratista: 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o

reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello. 2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por retrasos

injustificados, en la ejecución de la obra. 3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la obra, pese a haber sido

requerido para corregir tal situación. 6.7 DE LAS GARANTÍAS:

El único medio de garantía que debe presentar el contratista es la carta fianza, la misma que deberá ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realización automática en la ciudad del Cusco a sólo requerimiento de la entidad, la que deberá ser emitida por una empresa financiera autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.

6.7.1 GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO:

Previa a la firma del contrato, el ganador de la buena pro deberá entregar a la entidad una Carta Fianza por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto a contratar. Esta garantía deberá tener vigencia hasta la aprobación de la liquidación de obra.

6.7.2 GARANTÍA POR ADELANTOS:

Se otorgará garantía por adelantos contra la entrega de la carta fianza por el mismo importe, a petición expresa del contratista. El adelanto directos será hasta el 50% del monto total de la Obra.




6.8 EJECUCIÓN DE GARANTÍAS: 5.1.1 Cuando el contratista no hubiera renovado las cartas fianza antes de la fecha de su

vencimiento estas serán ejecutadas. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno.

5.1.2 La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará en su totalidad, cuando la entidad resuelva el contrato por causa imputable al contratista. El monto de las garantías corresponderá íntegramente a la entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado. Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la entidad, el contratista no hubiera cumplido con alguna de las clausulas establecidas en las bases y el contrato.

6.9 ADELANTOS:

Se establece que se otorgarán un adelanto directo. El cual no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato original. El Contratista podrá solicitar la entrega del adelanto directo a la suscripción del contrato, adjuntando para ello la correspondiente carta fianza por el monto total solicitado.

6.10 AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS:

La amortización del adelanto directo se hará mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra.

Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortización de los adelantos se tomará en cuenta al momento de efectuar el pago siguiente que le corresponda al contratista y/o en la liquidación.

6.11 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA:

El inicio del plazo de ejecución comienza a regir desde el día siguiente de cumplidas las siguientes condiciones: - Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del expediente técnico impreso al

contratista ejecutor de la obra. - Que LA ENTIDAD designe al supervisor de la obra. - Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del terreno donde se ejecutará la obra, al

contratista ejecutor; y, - Que LA ENTIDAD haya hecho entrega del adelanto directo, siempre que haya

sido requerido por el contratista, a la firma de contrato. 6.12 DE LOS PROFESIONALES A CARGO DE LA OBRA:

Residente de obra: El contratista garantizará que la obra cuente de modo permanente y directo con un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por él y que cumpla con los requisitos técnicos mínimos establecidos en las bases, el cual asume responsabilidad por el cumplimiento de sus funciones. El Ingeniero Residente, por su sola designación representa al contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.




La sustitución del residente solo procederá previa autorización escrita de la entidad y el reemplazante deberá reunir calificaciones profesionales similares o superiores a las del profesional reemplazado.

Supervisor de obra: La supervisión estará a cargo de una persona natural designada por la entidad; para dicho fin esta designará a un profesional como supervisor permanente en la obra. Es la persona encargada de velar por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato, debiendo cumplir por lo menos con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el Ingeniero Residente de la Obra. Recibirá todas las facilidades necesarias del contratista para el cumplimiento de su función, las cuales estarán estrictamente relacionadas con ésta.

6.13 CUADERNO DE OBRA:

En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado. El residente y el supervisor son los únicos autorizados para anotar en éste.

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, no pudiendo impedirse el acceso al mismo.

En el cuaderno de obra se anotarán las ocurrencias, indicaciones, órdenes, autorizaciones, reparos, variantes, consultas, anotaciones y todos aquellos aspectos que se precisan en las Bases del presente proceso de selección, así como en el contrato que se suscriba. Si el contratista no permite el acceso al cuaderno de obra al supervisor o le impida anotar las ocurrencias o cualquier otro detalle que se requiera, será causal de aplicación de multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada día de dicho impedimento, la que será descontada directamente al contratista sin que sea necesario ningún requerimiento ni apercibimiento previo. Concluida la ejecución de la obra, el original quedará en poder de la Entidad.

Las Ocurrencias: Son hechos relevantes relacionados con la ejecución de la obra que deben ser anotados en el Cuaderno de Obra, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según quien sea el que efectúe la anotación. Las solicitudes a la Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra, se harán directamente a la Entidad, por medio de comunicación que deje constancia de dicha solicitud.

6.14 VALORIZACIONES:

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado y tienen el carácter de pagos a cuenta, y serán elaboradas por la Supervisión y el Contratista.




Las valorizaciones se formularán en función de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios del valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad del valor referencial. El subtotal así obtenido se multiplicará por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas.

El plazo máximo de aprobación por el Supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad es de cinco (5) días, contados a partir del primer día del mes siguiente al de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

6.15 REAJUSTES:

Por la modalidad de la ejecución no se aplicarán reajustes. 6.16 DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

Durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada a dicha fecha, el supervisor ordenará al contratista que presente, dentro de los siete (7) días siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleración de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuaderno de obra.

La falta de presentación de este calendario dentro del plazo señalado en el párrafo precedente podrá ser causal para que opere la intervención económica de la obra o la resolución del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el cálculo y control de reintegros.

Cuando el monto de la valorización acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el supervisor anotará el hecho en el cuaderno de obra e informará a la Entidad. Dicho retraso podrá ser considerado como causal de resolución del contrato o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

6.17 PENALIDADES

6.17.1 POR DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

En caso de retraso injustificado en la ejecución de la obra objeto del contrato, la universidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del




contrato vigente. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calcula de con la siguiente fórmula:

Penalidad diaria = Mil soles (S/. 1,000.00)

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento, sin que sea necesario ningún tipo de requerimiento ni apercibimiento previo.

6.17.2 PENALIDADES POR ASPECTOS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

- Cambio del residente de obra propuesto en la oferta técnica: 01 UIT por cada cambio.

- Cambio de algún profesional del equipo técnico propuesto en la oferta técnica: 0.5 UIT por cada profesional cambiado.

- Inasistencia injustificada del residente en obra, constatado por la supervisión y asentado en cuaderno de obra: 01 UIT por día del monto contratado.

- Inasistencia injustificada de algún miembro del equipo técnico, constatado por la supervisión y asentado en cuaderno de obra: 0.5 UIT por día de inasistencia.

- Falta grave o incumplimiento del Plan de seguridad por algún personal técnico u obrero de la empresa: 0.5 UIT por falta.

Estas penalidades podrán ser aplicadas en las valorizaciones o en la liquidación de obra.

6.18 ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE OBRA:

Los adicionales de obra son originados por el mayor costo en la ejecución de trabajos complementarios no considerados en las bases y/o el expediente técnico y que resultan indispensables para alcanzar las metas del contrato original.

Sólo procederá la ejecución de obras adicionales cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal de la entidad. Los adicionales serán aprobados por la entidad previa aprobación del supervisor de obra.

Excepcionalmente, en el caso de obras adicionales que por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la entidad podrá realizarse mediante comunicación escrita a fin de que el supervisor pueda autorizar la ejecución de tales obras adicionales, sin perjuicio de la verificación que realizará la entidad previa a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no podrá efectuarse pago alguno.

Los presupuestos adicionales de obra serán formulados con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios




pactados, con los gastos generales fijos y variables del valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el impuesto general a las ventas correspondiente.

La necesidad de tramitar y aprobar una prestación adicional de obra se inicia con la correspondiente anotación en el cuaderno de obra, ya sea por el contratista o el supervisor, la cual deberá realizarse con diez (10) días de anticipación a la ejecución. Dentro de los diez (10) días siguientes de la anotación en el cuaderno de obra, el contratista deberá presentar al supervisor el presupuesto adicional de obra, el cual deberá remitirlo a la entidad en un plazo de diez (10) días. La entidad cuenta con veinte (20) días para emitir la resolución aprobatoria. La demora de la Entidad en emitir la resolución en los plazos señalados que autorice las prestaciones adicionales de obra podrá ser causal de ampliación de plazo.

El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.

Cuando se apruebe la prestación adicional de obra, el contratista estará obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento.

Los deductivos en obras no tendrán límite, serán validados por el supervisor de obra y restados del monto del contrato original. En caso de adicionales o deducciones, el contratista aumentará o reducirá de forma proporcional las garantías que hubiere otorgado, respectivamente

6.19 AMPLIACIÓN DE PLAZO:

El Contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen el calendario de avance de obra vigente:

• Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. • Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la

universidad. • Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. • Cuando se apruebe prestaciones adicionales de obra. En este caso el

contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiera otorgado

Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos regulados en las bases.

La ejecución de obras adicionales será causal de ampliación de plazo sólo si éstas conllevan la modificación del calendario de avance de obra y su ruta crítica.

En los supuestos referidos, las ampliaciones de plazo en los contratos de obra darán lugar al pago de mayores gastos generales iguales al número de días




correspondientes a la ampliación multiplicados por el gasto general diario, salvo en los casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos específicos.

6.20 PROCEDIMIENTO PARA AMPLIACIÓN DE PLAZO:

Para que proceda una ampliación de plazo, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su residente solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. Fuera de este plazo la solicitud no será aceptada. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la universidad, en un plazo no mayor de siete (07) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La universidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de veinte (20) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo.

Toda solicitud de ampliación de plazo deberá efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirán las solicitudes de ampliaciones de plazo.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total.

La ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo. El supervisor deberá elevarlos a la Entidad, con los reajustes concordados con el residente, en un plazo máximo de siete (7) días, contados a partir de la recepción del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) días contados a partir del día siguiente de la recepción del informe del supervisor, la Oficina Técnica de la Entidad deberá pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplazará en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Oficina Técnica de la Entidad en el plazo señalado, se tendrá por aprobado el calendario elevado por el supervisor.




6.21 RECEPCIÓN DE OBRA Y PLAZOS

En la fecha de la culminación de la obra el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obra y solicitará la recepción de la misma. El supervisor, en un plazo no mayor de (05) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la universidad, ratificando o no lo indicado por el residente y convocará al comité designado por la Universidad. En caso que el Supervisor verifique la culminación de la obra, la Universidad procederá a designar un Comité de Recepción dentro de los (05) días siguientes a la recepción de la comunicación del Supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos por un representante de la Universidad, especialistas designados para dicho fin, y por el Supervisor.

El Comité, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones. Deberá verificarse que la obra se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y operatividad. Para ello podrá realizar pruebas si fuese necesario, el Comité después de conformado tiene hasta 20 días para constituirse en obra. Culminada la verificación, y de no existir observaciones, se procederá a la recepción de la obra, teniéndose por concluida la misma en la fecha indicada por el Contratista. El acta de recepción deberá ser suscrita por los miembros del comité de recepción, el contratista y/o su residente.

De existir observaciones, éstas se consignarán en el acta respectiva y no se recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra o 07 días calendarios, lo que resulte mayor, para subsanar las observaciones, plazo que se computará a partir de suscrito el acta de recepción con observaciones. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el Cuaderno de Obra, lo cual será verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, según corresponda, en el plazo de (03) días siguientes de la anotación. El Comité de Recepción se constituirá en la obra dentro de los (07) días siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones formuladas en el Acta. De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepción, se suscribirá el Acta de Recepción de Obra. En caso que el contratista o el comité de recepción no estuvieran conformes con las observaciones o subsanación según corresponda, anotará su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepción elevará a la Entidad de la Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado sus observaciones o de las del contratista en el plazo máximo de (5) días. La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones




en (05) días. De persistir la discrepancia, ésta se someterá a conciliación, dentro de los (15) días siguientes al pronunciamiento de la Entidad. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación de las observaciones, la Universidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho plazo, tomará el control de la obra o, a su elección la intervendrá económicamente y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o garantías Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerará como demora para efecto de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente, podrán ser aplicadas hasta un máximo del 10% del monto contrato. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, ya sea que se trate de vicios ocultos u otros.

6.22 LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

El contratista presentará la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de (15) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de obra, el que resulte mayor, contados desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo de (15) días de recibida, la entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que éste se pronuncie dentro de los (15) días siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración estará a cargo de la Universidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La entidad notificará la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los diez (10) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquélla deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el




párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación.

No se procederá a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación y efectuado el pago correspondiente, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo.

Toda reclamación o controversia posterior de la universidad luego del cierre del expediente, inclusive por defectos o vicios ocultos, se resolverá mediante conciliación en los plazos previstos para cada caso. Con la liquidación, el contratista entregará a la universidad los planos post construcción, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago del monto de la liquidación a favor del contratista.

6.23 MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PÓLIZAS DE SEGUROS:

Las medidas de seguridad que deberá adoptar el contratista durante la ejecución de la obra para la protección del personal, terceros y de la edificación misma, son de su exclusiva y total responsabilidad. Los seguros que deberá contratar el contratista son los que se encuentran contemplados en la legislación nacional vigente.

7 FACTORES DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS:

La evaluación de las propuestas de los postores está referida a: 1. Evaluación Técnica : Máximo 50 puntos 2. Evaluación Económica : Máximo 50 puntos Los que sumados hacen un puntaje máximo total de 100 puntos.

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA: 50 PUNTOS

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 50 Puntos)

A. A.1.

EXPERIENCIA DEL POSTOR Experiencia en obras en general. Máximo 10.00 puntos. Se calificará considerando las obras en general ejecutadas por el postor en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas, por un monto acumulado equivalente de hasta tres (3) veces el valor referencial, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: Mayor o igual a 3 veces el VR 10.00 puntos Mayor o igual a 2 veces y menor a 3 veces el VR 07.00 puntos

10




Mayor o igual a 1 vez y menor a 2 veces el VR 03.00 puntos Menor a 1 vez el VR 00.00 puntos Acreditación. Copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

A.2. Experiencia en obras similares. Máximo 20 puntos. Se calificará considerando las obras similares, ejecutadas por el postor en los últimos 10 años a la fecha de presentación de propuestas por un monto acumulado equivalente de hasta dos (2) veces el valor referencial, correspondientes a un máximo de diez (10) contrataciones. Se considera como similares a obras de edificaciones y/o obras viales, por ejemplo: obras civiles, carreteras, entre otros. Para lo cual se tendrá en cuenta el rango siguiente: Mayor o igual a 2 veces el VR 20.00 puntos Mayor o igual a 1.5 veces y menor a 2 veces el VR 15.00 puntos Mayor o igual a 1 vez y menor a 1.5 veces el VR 10.00 puntos Menor a 1 vez el VR 00.00 puntos Acreditación. Copia simple de: contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como su monto total. En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

20




B. B.1.

CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL Experiencia y Calificaciones del Plantel profesional propuesto: Máximo 12.00 puntos. B.1.1. Residente de Obra: (máximo 08 puntos) B.1.2.1. Se calificará el tiempo de experiencia acumulado en la ejecución de obras como residente de obra: (Máximo 04 puntos) Mayor o igual a 2 años 04.00 puntos Mayor o igual a 1 años y menor a 2 años 02.00 puntos Menor a 1 año. 00.00 puntos B.1.2.2. Se calificará por el monto acumulado de obras ejecutadas como Ingeniero Residente según la siguiente escala: (Máximo 04 puntos) Mayor o igual a 2 veces el VR 04.00 puntos Mayor o igual a 1 vez y menor a 2 veces el VR 02.00 puntos Menor a 1 vez el VR 00.00 puntos B.1.2. Plantel Profesional asignado a la Obra: Se calificará la presentación del equipo de profesionales asignado a la obra de manera permanente, de acuerdo al siguiente criterio: tiempo de experiencia acumulado en la ejecución de obras: (Máximo 04 puntos) B.1.2.1. Prevencionista de riesgo y seguridad de obra: (Máximo 04 puntos) Mayor o igual a 2 años 04.00 puntos Mayor o igual a 1 año y menor a 2 años 02.00 puntos Menor a 1 año. 00.00 puntos Acreditación. Copia simple de: contratos, constancias y/o certificados de la cual se desprenda fehacientemente los montos de obra ejecutados y el tiempo de experiencia solicitado.

12

B.2. Equipos y maquinarias ofertados: (Máximo 5.00 puntos). Se calificará el equipo y maquinaria ofertado que estará bajo disponibilidad durante la ejecución de la obra, los componentes mínimos que se solicitan a continuación, deberán ser de uso exclusivo para la prestación del servicio:

- 01 camioneta pick up. - 01 Cortadora de pavimentos - 01 Estación Total. - 01 Nivel Topográfico de Imagen directa.

Por el Total de equipos ofertados se asignará: 05.00 puntos Acreditación. Sustentar la propiedad, alquiler o compromiso de alquiler o cesión en uso y

05




antigüedad de los equipos y maquinarias, con la correspondiente copia simple de la tarjeta de propiedad, facturas, contratos de arrendamiento o cesión o compromisos de efectuar tales contratos que aseguren la disponibilidad del bien durante todo el plazo de ejecución de la Obra

C.

a)

OTROS CRITERIOS C.1. Cumplimiento satisfactorio de ejecución de obras: (máximo 2.00 puntos) Se otorgará un (01) punto por cada constancia, certificado o conformidad, en los que se acredite que el postor cumplió o ejecutó contratos de obra de manera satisfactoria y sin incurrir en penalidades, hasta un máximo de 02 obras. C.2. Ofertas adicionales, sin retribución económica: (máximo 1.00 punto) Se otorgará el mayor puntaje a la oferta, que, a criterio del Comité, beneficie a la Universidad en el ámbito de la ejecución de la obra.

03

PUNTAJE TOTAL 50 puntos

7.1.1 CALCULO DE PUNTAJE DE EVALUACIÓN TÉCNICA.

P.T.= A+B+C

El puntaje mínimo que deberán alcanzar los postores en la evaluación técnica para pasar a la siguiente etapa de evaluación es de treinta (30) puntos.

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA: 50 puntos

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo de cincuenta (50) puntos a la oferta económica más baja, las demás propuestas se calificarán utilizando la siguiente fórmula:

P.E.= (Omb x 50) / Oi Donde:

P.E. = Puntaje Económico Oi = Oferta Económica de cada postor (i) Omb = Oferta Económica más baja.

7.3 DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE FINAL

El puntaje final se obtendrá sumando los puntajes técnico y económico, obtenidos por el postor:




PUNTAJE FINAL = PTi + PEi

8 ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS. 8.1 El Acto Público de presentación de propuestas se inicia cuando el Presidente del

Comité empieza a llamar a los postores que han sido invitados y a aquellos que han tomado conocimiento del proceso a través de los diferentes medios, para que éstos entreguen sus sobres conteniendo las propuestas técnica y económica.

8.2 Si al momento de ser llamado el postor no se encontrara presente, se le tendrá por desistido de participar en el proceso.

8.3 Se procederá a abrir los sobres que contienen las propuestas técnicas de cada postor. El comité comprobará que los documentos presentados por cada uno de ellos, sean los exigidos, de no ser así, el presidente devolverá los documentos al postor, teniéndolos por no presentados.

8.4 Si el comité, durante el proceso de calificación encontrara documentación fraudulenta o adulterada, el postor será automáticamente eliminado y será registrado en la relación de proveedores inhabilitados de contratar con la Universidad Andina del Cusco, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

8.5 Durante la evaluación técnica, el sobre de la propuesta económica permanecerá bajo la custodia del presidente del comité, debidamente lacrado.

8.6 Los resultados de la evaluación y calificación de las propuestas técnica y económica se darán a conocer en el mismo acto.

8.7 Se levantará un acta, la misma que deberá ser suscrita por todos los miembros del comité, Jefe de la Oficina de Auditoría, Unidad de Abastecimientos, responsable del área usuaria y por los postores que deseen hacerlo, previa lectura de la misma.

9 ACTO PÚBLICO DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO. 9.1 El presidente del comité, en acto público hará de conocimiento de los postores a

través de un cuadro comparativo, el puntaje obtenido en la propuesta técnica y su correspondiente orden de calificación, indicando además las propuestas desestimadas.

9.2 Luego, en el mismo acto, el comité procederá a la apertura de los sobres que contienen las propuestas económicas de los postores que hayan alcanzado un puntaje mínimo de treinta y cinco (35) puntos en la evaluación técnica.

9.3 No procede subsanación alguna respecto a las omisiones o errores que pudieran tener los documentos presentados en la propuesta económica.

9.4 En el supuesto que dos o más propuestas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectuará observando estrictamente el siguiente orden.

Primero: Se otorgará a favor del postor que haya obtenido el mayor puntaje técnico. Segundo: De persistir el empate, el comité decidirá lo más conveniente para la universidad.




10 DEL CONTRATO.

10.1 Otorgada la buena pro, el representante legal del postor adjudicado debidamente autorizado y con poder suficiente, deberá cumplir con la suscripción del respectivo contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de otorgada la buena pro.

10.2 Para suscribir el contrato, el postor ganador de la buena pro deberá presentar, además de los documentos previstos en las bases, los siguientes: Copia de DNI del Representante Legal. Copia legalizada de la vigencia del poder del Representante Legal de la

empresa, con una antigüedad no mayor de 02 meses, de corresponder. Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente

actualizado y legalizado, de corresponder. Carta fianza de fiel cumplimiento la misma que debe ser solidaria, irrevocable,

incondicional y de realización automática en la ciudad de Cusco, esta garantía deberá tener vigencia hasta la conformidad final de la adquisición.

Carta indicando forma de pago, número de cuenta y código de cuenta interbancario (CCI).

10.3 En caso de que el postor ganador no se presente en el día previsto, perderá la buena pro, procediendo la Universidad a convocar al postor que ocupó el segundo lugar en el orden de prelación para que suscriba el contrato, con la obligación de mantener su oferta técnica y económica, siempre que convenga a los intereses de la universidad.

10.4 El incumplimiento de la suscripción del contrato referido al numeral anterior será sancionado con la inhabilitación del postor por el plazo de (01) año, computado a partir de la fecha de dicho incumplimiento incluyéndolo automáticamente en el Registro de Proveedores Inhabilitados de la Universidad Andina del Cusco.

11 DISPOSICIONES FINALES Los aspectos no contemplados en las presentes bases serán resueltos por el Comité, en lo que más favorezca a la universidad, conforme a sus normas internas.

Cusco, ABRIL 2018.

COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRAS.




UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO BASES ADMINISTRATIVAS

FORMATO N° 01

CONSULTAS O ACLARACIONES A LAS BASES

Señores COMITÉ DE ADQUISICIONESY OBRAS - UAC CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD

ANDINA DEL CUSCO”. Ciudad.-

CONSULTA

(Marcar con aspa “X”, según corresponda)

Razón Social del Participante Representante Legal D.N.I. Nº R.U.C. Nº Domicilio Legal Correo electrónico

REFERENCIA(S) DE LAS BASES

Numeral (ES) : Formato (s) : Página (s) :

CONSULTA (Se requiere claridad y concreción)

NOTA: Se admitirá cada consulta en una hoja en formato (Word), los participantes

podrán facilitar el mismo, remitiendo al correo electrónico [email protected] el texto en Word de las Consultas.

Cusco, …. de ………………. de 2018.

……………….……………………………….. Firma y sello del Representante Legal

Nombre / Razón Social del postor.

mailto:[email protected]




ANEXO N° 01

CARTA DE PRESENTACIÓN Y DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores: COMITÉ ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD

ANDINA DEL CUSCO” Presente.- Estimados Señores: El que suscribe, …………………………………………………… , identificado con DNI N° …………….…,Representante Legal de la empresa .................................................., RUC Nº .............; que se presenta como postor del PROCESO DE SELECCIÓN Nº 009-2018-UAC– “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”, para la ………..........………………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social Año de Constitución de la Empresa

Domicilio Legal RUC Teléfono Fax Correo Electrónico

Constitución Social

Capital Social Objeto Social Notaría

Registro de Personas Jurídicas

Localidad Ficha: Asiento: Tomo: Fecha de Inscripción Fecha de Inicio de Actividades Económicas

Autorización Municipal

Municipalidad Nº de Licencia de Funcionamiento Fecha

Cusco..........de.............................2018.

--------------------------------------------- Firma y sello del representante legal

Nombre / Razón Social del postor




ANEXO Nº 02

DECLARACIÓN JURADADE COMPROMISO DEL POSTOR

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD

ANDINA DEL CUSCO” Presente.-

De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………………., identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO PUBLICO Nº 009-2018-UAC– EJECUCION DE OBRA PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”, DECLARO BAJO JURAMENTO:

1.- No tener Impedimento para participar en el proceso de selección

2.- Que soy responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos del presente proceso de selección.

3.- Que me comprometo a mantener la oferta durante el proceso de selección y a suscribir el contrato, en caso que resulte favorecido con la Buena Pro.

Cusco.........de...............................2018. -----------------------------------------------

Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor




ANEXO Nº 03

DECLARACIÓN JURADA DE NO ESTAR INCLUIDO EN EL REGISTRO DE PROVEEDORES INHÁBILES PARA CONTRATAR CON LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL

CUSCO



De nuestra consideración:

El que suscribe, ……………………………………………………………………………………………, identificado con DNI Nº ................, domiciliado en .........................................., Representante Legal de la empresa ……………………………; que se presenta como postor del CONCURSO POR INVITACIÓN Nº 009-2018-UAC– “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD

ANDINA DEL CUSCO, para la ………..........………………………….. DECLARO BAJO JURAMENTO:

No estar incluido en el Registro de Proveedores Inhábiles para contratar con la Universidad Andina del Cusco.

Cusco...........de.............................2018.

------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor




ANEXO N° 04

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS



Estimados Señores: En calidad de postor, luego de haber examinado las Bases, los documentos vinculados al proceso así como el expediente técnico y evaluado los requerimientos mínimos exigidos, declaro mi compromiso de : CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES DEL CONCURSO PUBLICO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE

VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”. Por lo cual doy conformidad al mismo sin tener observación alguna al respecto. Adicionalmente, me obligo a presentar toda la documentación adicional que se requiera en las Bases para acreditar el cumplimiento de los Requisitos Técnicos Mínimos.

Cusco……….de……………………..2018.





ANEXO Nº 05

DECLARACIÓN JURADA DE COMPROMISO DE PLAZO DE EJECUCIÓN Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” Presente.- El que suscribe,................................................................................., identificado con DNI Nº .................., Representante Legal de ..............................., con RUC. Nº............................, declaro que mi representada se compromete a ejecutar la obra “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO”, en el plazo máximo establecido en el Expediente Técnico (10) diez días calendario.

Cusco...........de............................2018. ------------------------------------------------- Firma y sello del representante legal Nombre / Razón Social del postor




ANEXO Nº 06

CONSTANCIA DE VISITA AL TERRENO

Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC

“CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” Presente.-

De mi mayor consideración:

El que suscribe, ……………………………………………, identificado con DNI Nº ………………..……, Jefe de la

Oficina de Infraestructura y Obras de la U.A.C., dejo constancia que el ……………………………………….

identificado con DNI N° ……………………, ha realizado en la fecha ……………………………, la visita al

terreno donde se ejecutará la obra “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL

LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” en representación de la empresa

…………………………………. con RUC ………………………..; que se presenta como postor al presente

concurso.

Cusco ........ de .......................... del 2018.

------------------------------------------------- Firma y sello del Jefe de OIO U.A.C.




ANEXO 07

DECLARACIÓN JURADA DEL PROFESIONAL PROPUESTO EN EL EQUIPO DE TRABAJO Señores: COMITÉ DE ADJUDICACIONES Y OBRAS CONCURSO POR INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD


De mi mayor consideración: El que suscribe ..........................................................., identificado con DNI N°................., domiciliado en ………………………….., DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: Que conozco que la presente Declaración Jurada será utilizada en el marco del CONCURSO POR

INVITACIÓN N° 009 - 2018 – UAC – “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” convocado por U.A.C., para lo cual expreso mi total conformidad, autorización y consentimiento voluntario. Que autorizo al postor: …………………………………………………, a presentarme como ……………………………………….de su equipo de trabajo en el marco del presente concurso, comprometiéndome a integrar aquel equipo de trabajo y a no integrar ni autorizar mi presentación en ningún otro equipo de profesionales de distinto postor en el marco del referido proceso de selección, para efectos de la presentación de propuestas. a. Que me encuentro habilitado para ejercer la profesión de ……………. en ……………

Que cuento con la experiencia mínima solicitada en las Bases del presente proceso, por lo que aquella información podrá ser corroborada por U.A.C. b. Que me he instruido y conozco a cabalidad los alcances de la presente Declaración Jurada,

por lo que también declaro que conozco las consecuencias que la presente Declaración pudiese ocasionar en caso de falsedad en alguno de sus extremos o contenido.

Cusco………de…………………2018.

………………………………………………….…..

Nombre, firma y DNI del Profesional

NOTA: La presente Declaración Jurada deberá ser presentada por cada uno de los profesionales solicitados en los Requisitos Técnicos Mínimos y/o Factores de Evaluación de las presentes Bases.




ANEXO N° 08 PROPUESTA ECONOMICA


ANDINA DEL CUSCO” Presente.- Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que el monto de mi propuesta

económica para la Ejecución de la Obra “CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD DEL

LOCAL QOLLANA DE LA UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO” es la siguiente:

……………………………………………………………………………… soles (En letras y números).

Nota:

El costo total deberá ser consignado en letras y números expresado hasta con dos decimales y en Nuevos Soles.

El valor de la propuesta incluye todos los impuestos, tributos, gastos generales, utilidad, seguros, movilización, transporte, inspecciones, pruebas, ensayos, personal profesional, obreros, equipo, maquinaria y cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra.

Cusco………de………………….2018.





ANEXO Nº 09

PRESUPUESTO DETALLADO

Sistema de Contratación: A suma alzada

Nota.- Obligatorio el llenado de todos los campos, según partidas incluidas en el presupuesto del expediente técnico.


UTILIDAD (3) TOTAL COSTO (1)+(2)+(3)

IGV (18%) TOTAL GENERAL (*)

PRECIO COSTO PARCIAL

TOTAL COSTO DIRECTO (1) GASTOS GENERALES (2)

DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO (UAC) BASES … · obra. El Valor Referencial ha sido calculado a...

Documents

Transcript of UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO (UAC) BASES … · obra. El Valor Referencial ha sido calculado a...