VIEDMA Prov. de Río Negro · Extracción del suelo hasta llegar al relleno que sirve de apoyo a la...

CONCURSO DE PRECIOS Nº 38 / 16.-

Reparación Pavimentos, Bacheo

VIEDMAProv. de Río Negro

Documentación Técnico Legal

República Argentina Provincia de Río Negro

Aguas Rionegrinas S. A.

M.D. - i

“REPARACIÓN PAVIMENTOS, Bacheo”.

VIEDMA

I N D I C E G E N E R A L

fojas

MEMORIA DESCRIPTIVA 02 CLAUSULAS GENERALES DE CARÁCTER LEGAL 13 CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL 08 ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 22 NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NHS-001 04 NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD NHS-002 11 FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA 01 MODELOS DE FIANZAS 02 MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS 01 COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL 01 PLANILLA DE COTIZACION 01

__________________________ MMO. MANCINELLI, Armando Angel Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.



M.D. -1


VIEDMA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Artículo 1°- Objeto de la Obra:

Los trabajos se concursan con el fin de reparar el pavimento existente en la localidad de VIEDMA.

Artículo 2°- Descripción de la Obras:

Los trabajos motivo del presente concurso comprenden la provisión de mano de obra, materiales y equipos para la ejecución de:

Reparación de 200 m2. de pavimento rígido de Hormigón y 200 m2. de pavimento Flexible caliente y/o en frío, debiendo estos tener las mismas características que el original existente, según las normas vigentes en la Municipalidad de VIEDMA y/o de acuerdo a las E.T.P.

Las tareas a realizar, básicamente consisten en:

Corte, demolición y extracción del pavimento de hormigón y/o flexible deteriorado existente.

Limpieza y transporte del material extraído, y topado y distribución en el lugar donde serán descargados.

Extracción del suelo hasta llegar al relleno que sirve de apoyo a la sub-rasante (de 0,50 a 0,55 m. de profundidad, con respecto al pavimento terminado).

Chequeo de existencia de manchas de humedad, y en caso de existir estas, reparación de los elementos que ocasionan las mismas. Transporte, relleno y compactación de suelo hasta nivel sub-rasante, en la excavación producto de la reparación mencionada.

Escarificación y compactación del suelo que servirá de base a la capa de la sub-rasante, en un espesor de 0,10 m.

Conformación y perfilado de las capas: sub-rasante, sub-base y base, incluyendo el transporte de los suelos faltantes.

Barrido y soplado de la base a imprimar hasta eliminar todo material suelto y retiro y transporte del material resultante de esta limpieza.

Riego de liga

Ejecución de carpeta asfáltica de hormigón con un espesor de 15 cm, o flexible en caliente y/o frío, con un espesor mínimo de 5 cm.

Se deberá realizar la adecuada señalización de las obras en ejecución, mediante la utilización obligatoria de letreros, mojones y balizas; a fin de evitar accidentes y trastornos en la circulación del tránsito vehicular y peatonal de acuerdo a las normas y/o especificaciones vigentes establecidas por el Municipio de VIEDMA.-Previamente a la ejecución de la obra, la empresa contratista tramitara su autorización ante el Municipio.Los gastos que demandaren la implementación de lo mencionado en los dos últimos párrafos, correrán por cuenta de la contratista, y se consideraran prorrateados dentro del computo y presupuesto.

Artículo 3°- Sistema de Contratación

Las obras se contratarán por “Unidad de Medida”, metro cuadrado, independientemente de las variaciones de cantidades a demoler, aportes de materiales para compactación, profundidad, etc. que fuera necesaria en cada caso.

______________________________ MMO. MANCINELLI, Armando Angel Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.



M.D. -2El Contratista se compromete a ejecutar cada una de las reparaciones por la suma que resulte de multiplicar los metros cuadrados ejecutados por el valor unitario que resulte del presente concurso, entendiendo que la mensura de los metros cuadrados se corresponderá con la superficie terminada entre juntas de cada una de las reparaciones que se efectúen.

El computo que se incluye en la planilla de cotizaciones no tiene más valor que permitir una estimación de las cantidades totales que se ejecutarán a lo largo del plazo estipulado en el artículo 5º, por lo tanto si dentro de dicho plazo no se llegaran a realizar la totalidad de los metros cuadrados del computo, esto no dará derecho al adjudicatario a reclamo alguno.

Dentro del monto de esta parte del Contrato se entenderá, además, que está incluido cualquier trabajo o material que, sin tener partida expresa, sea imprescindible ejecutar o prever para dejar las obras totalmente concluidas con arreglo a su fin y a la documentación contractual.

Artículo 4°- Presupuesto Oficial

El presupuesto oficial estimado por Aguas Rionegrinas S.A. para el presente Concurso, incluyendo IVA, asciende a la suma de Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 684.255,00).

Artículo 5º- Plazo de Obra

Por las características propias de los trabajos a demanda de ARSA se establece como plazo de obra12 (doce) meses a partir de la firma del Contrato para ejecutar los trabajos en un total de 400 m2 o los que sean necesarios para certificar la totalidad de los metros cuadrados indicados en la planilla de cotización que se adjunta, lo que ocurra primero.

El computo que se incluye en la planilla de cotizaciones no tiene más valor que permitir una estimación de las cantidades totales que se ejecutarán a lo largo del plazo estipulado en el artículo 5º, por lo tanto si dentro de dicho plazo no se llegaran a realizar la totalidad de los metros cuadrados del computo, esto no dará derecho al adjudicatario a reclamo alguno.

Artículo 6°- Lugar y fecha de Apertura

La apertura de las Ofertas se efectuará en la oficina del Departamento Compras de la sede central de Aguas Rionegrinas S.A., ubicada en calle Colón 719 de la ciudad de Viedma, el día 24 de Noviembre del 2016 a las 11:00 hs.

Artículo 7º- Consulta de Pliegos.

Los Pliegos estarán a disposición de los interesados para su consulta hasta antes de la fecha de apertura de las propuestas, en la oficina del Departamento Compras de la Sede Central A.R.S.A. (Colón 719 - Viedma) y en la Sede del Servicio VIEDMA de A.R.S.A.(Álvaro Barros 524(02920) 420314 / 425020)

Artículo 8º- Consultas técnicas.

En la Gerencia de Explotación - Sede Central de Aguas Rionegrinas S.A. (Colón 719 – Viedma) y en la Sede del Servicio VIEDMA de Aguas Rionegrinas .S.A. (Álvaro Barros 524(02920) 420314 / 425020)

Artículo 9º- Recepción de Ofertas.

La recepción de las Ofertas será hasta la fecha y hora de apertura, en el lugar de apertura.




CGL-i

AGUAS RIONEGRINAS S.A.

EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAUSULAS GENERALES DE CARACTER LEGAL

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACION._______________________________1

Artículo 1°.- Objeto del Pliego._____________________________________________________________________1

Artículo 2°.- Terminología y Abreviaturas.___________________________________________________________1

Artículo 3°.- Derechos y Obligaciones.______________________________________________________________1

Artículo 4°.- Leyes Provinciales.___________________________________________________________________1

Artículo 5°.- Inscripción Registro Proveedores de la Provincia de Río Negro._______________________________1

Artículo 6°.- Consulta y obtención de Pliegos_________________________________________________________2

Artículo 7°.- Aclaraciones y Consultas.______________________________________________________________2

CAPITULO II - PROPONENTES.__________________________________________________________________2

Artículo 8°.- Capacidad de los Proponentes.__________________________________________________________2

Artículo 9°.- Conocimiento de la documentación y del Trabajo.__________________________________________2

Artículo 10°.- Información que debe recoger el proponente._____________________________________________2

CAPITULO III - PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA._____________________________________________2

Artículo 11°.- Presentación de las propuestas.________________________________________________________2

Artículo 12°.- Oferta y Variantes.__________________________________________________________________3

Artículo 13°.- Plazo de mantenimiento.______________________________________________________________3

Artículo 14°.- Fianza de la Oferta.__________________________________________________________________3

Artículo 15°.- Acto de Apertura.___________________________________________________________________3

CAPITULO IV - CONTRATO._____________________________________________________________________3

Artículo 16°.- Firma del Contrato.__________________________________________________________________3

Artículo 17°.- Gastos de Contrato.__________________________________________________________________3

Artículo 18°.- Domicilio del Contratista._____________________________________________________________3

Artículo 19°.- Documentación del Contrato__________________________________________________________3

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA._________________________________________________________4

Artículo 20°.- Plan de Trabajo.____________________________________________________________________4

Artículo 21°.- Iniciación de la Obra.________________________________________________________________4

Artículo 22°.- Acta de Replanteo.___________________________________________________________________4

Artículo 23°.- Replanteo de la obra.________________________________________________________________5

_____________________________ M.M.O. MANCINELLI, Armando A. Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.



CGL-ii

Artículo 24°.- Alineación y niveles._________________________________________________________________5

Artículo 25°.- No iniciación o suspensión de los Trabajos.______________________________________________5

Artículo 26°.- Diferencias encontradas en el Acto de la Iniciación.________________________________________5

Artículo 27°.- Interpretación de Planos y Especificaciones.______________________________________________5

Artículo 28°.- Solución de divergencias._____________________________________________________________5

Artículo 29°.- Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las Empresas o instalaciones de servicios públicos._______________________________________________________________________________________5

Artículo 30°.- Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de Reparticiones Públicas o terrenos fiscales.________6

Artículo 31°.- Cierre de las Obras.__________________________________________________________________6

Artículo 32°.- Vigilancia y alumbrado de la Obra._____________________________________________________7

Artículo 33°.- Daños a personas y propiedades._______________________________________________________7

Artículo 34°.- Responsabilidad por infracciones administrativas._________________________________________7

Artículo 35°.- Limpieza de la Obra._________________________________________________________________7

Artículo 36°.- Construcción de locales para Oficinas y Depósitos._________________________________________8

Artículo 37°.- Higiene y alumbrado de las construcciones provisionales.__________________________________8

Artículo 38°.- Instrumental y mobiliario._____________________________________________________________8

Artículo 39°.- Energía Eléctrica, Agua y Desagüe.____________________________________________________8

Artículo 40°.- Abastecimiento de Materiales._________________________________________________________8

Artículo 41°.- Materiales a emplear.________________________________________________________________8

Artículo 42°.- Ensayos y Pruebas.__________________________________________________________________8

Artículo 43°.- Vicios en los Materiales.______________________________________________________________9

Artículo 44°.- Errores de obras o trabajos defectuosos._________________________________________________9

Artículo 45°.- Agua de Construcción.______________________________________________________________10

Artículo 46°.- Ejecución de la Obra con arreglo a su fin.______________________________________________10

Artículo 47°.- Seguro de Obra.___________________________________________________________________10

Artículo 48°.- Sistemas patentados.________________________________________________________________10

Artículo 49°.- Relaciones con otros Contratistas._____________________________________________________10

Artículo 50°.- Subcontratistas.____________________________________________________________________10

Artículo 51°.- Extracciones, demoliciones, yacimientos._______________________________________________10

Artículo 52°.- Plazo para reclamaciones.____________________________________________________________11

Artículo 53°.- Materiales de uso urgente.___________________________________________________________11

Artículo 54°.- Planteles y Equipos.________________________________________________________________11

Artículo 55°.- Plazo Contractual - Incumplimiento - Prórroga._________________________________________11

CAPITULO VI - DIRECCION E INSPECCION______________________________________________________12

Artículo 56°.- Inspección._______________________________________________________________________12




CGL-iii

Artículo 57°.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de A.R.S.A..__________________________12

Artículo 58°.- Personal técnico del Contratista.______________________________________________________12

Artículo 59°.- Representante del Contratista en Obra._________________________________________________12

Artículo 60°.- Representante Técnico.______________________________________________________________12

Artículo 61°.- Libro de Ordenes de Servicios.________________________________________________________13

Artículo 62°.- Libro de Comunicaciones.___________________________________________________________13

Artículo 63°.- Cumplimiento de las Ordenes de Servicio.______________________________________________13

Artículo 64°.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicios.___________________________________13

Artículo 65°.- Permanencia de la documentación en obra._____________________________________________13

Artículo 66°.- Interpretación de los documentos de Contrato.___________________________________________13

Artículo 67°.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios.________________________________________13

CAPITULO VII - PERSONAL OBRERO - SEGURO DEL PERSONAL.__________________________________14

Artículo 68°.- Jornales, Aportes provisionales y obligaciones con el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.__________________________________________________________________________________14

Artículo 69°.- Pago del Personal._________________________________________________________________14

Artículo 70°.- Seguro del personal de la Obra._______________________________________________________14

Artículo 71°.- Seguro del personal de Inspección de Obra._____________________________________________14

Artículo 72°.- Reclutamiento del personal obrero. ___________________________________________________15

Artículo 73°.- Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo___________________________________________15

CAPITULO VIII - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.__________________________________________16

Artículo 74°.- Trabajos no contratados.____________________________________________________________16

Artículo 75°.- Liquidación de trabajos adicionales y ampliaciones_______________________________________16

Artículo 76°.- Trabajos ejecutados sin orden o con materiales de mayor valor.____________________________16

CAPITULO IX - CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS._________________________________________16

Artículo 77°.- Normas de medición._______________________________________________________________16

Artículo 78°.- Obras cubiertas y Trabajos de Medición ulterior imposible.________________________________17

Artículo 79°.- Certificaciones.____________________________________________________________________17

Artículo 80°.- Importes a certificar - Garantía de Obra._______________________________________________17

Artículo 81°.- Deducciones de los Certificados.______________________________________________________17

Artículo 82°.- Acopio de Materiales - Condiciones.___________________________________________________17

Artículo 83°.- Acopio de Materiales - Certificación.___________________________________________________18

Artículo 84°.- Confección de los Certificados._______________________________________________________19

Artículo 85°.- Pago de los Certificados.____________________________________________________________19

Artículo 86°.- Gastos Generales.__________________________________________________________________19

Artículo 87°.- Deducción de multas._______________________________________________________________19




CGL-iv

CAPITULO X - RECEPCION DE LAS OBRAS.______________________________________________________19

Artículo 88°.- Recepción.________________________________________________________________________19

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO._____________________________________________________19

Artículo 89°.- La Rescisión.______________________________________________________________________19




CGL-1

AGUAS RIONEGRINAS S.A.

EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATO

CLAUSULAS GENERALES DE CARACTER LEGAL

CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES Y DOCUMENTACION.

Artículo 1°.- Objeto del Pliego.

Las licitaciones, los concursos de precios, las contrataciones y las construcciones de las obras públicas a cargo de AGUAS RIONEGRINAS S.A. de la Provincia de Río Negro, se ajustará a las bases de licitaciones y normas de ejecución contenidas en este Pliego y al Reglamento de Compras y Contrataciones de A.R.S.A. los que se completarán en cada caso con las Cláusulas Particulares para los trabajos que se requieran.

Artículo 2°.- Terminología y Abreviaturas.

A los efectos de la aplicación de este Pliego de Condiciones y de todo otro documento que pase a integrar el acto licitatorio y/o contrato de obra, se emplearán las siguientes denominaciones y/o abreviaturas: "Estado" por Estado Provincial de Río Negro, "A.R.S.A." por AGUAS RIONEGRINAS S.A., "Inspección" por el (los) Funcionario(s) encargado(s), del contralor y vigilancia de las obras; "Oferente" y/o "Contratista" por la persona física o ideal, comercial con que se contrató la ejecución que integra este Pliego de Condiciones; "Contrato" por toda la documentación que integra el Contrato entre las partes; "Ley General" por Ley de Obras Públicas Nº 286, su Reglamentación y sus modificatorias.

Artículo 3°.- Derechos y Obligaciones.

Los derechos y obligaciones que deriven de la licitación y contratación de las obras que se ejecuten por cuenta de la Provincia de Río Negro, se regirán por las presentes Bases Generales que se integran con los elementos componentes de la documentación contractual.

Artículo 4°.- Leyes Provinciales.

Las obras que se liciten por intermedio del presente pliego de Bases y Condiciones Generales, quedan sometidas a las disposiciones de la Ley 286 - Ley General de Obras Públicas y su Reglamentación, como así también a la Ley de Contabilidad y su reglamentación y de las disposiciones concordantes. Por tanto las partes deberán ajustarse a sus requisitos y a las Cláusulas Especiales, Complementarias y Particulares. Los casos no previstos en la Ley General se resolverán por aplicación de la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, sus modificatorias y reglamentación. En caso de silencio de las mismas, se aplicarán los principios generales del derecho administrativo.

Artículo 5°.- Inscripción Registro Proveedores de la Provincia de Río Negro.

Las firmas deberán estar inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia de Río Negro, dependiente de la Dirección General de Suministros, sita en calle Alvaro Barros Nº 641 de la Ciudad de Viedma,Tel. (02920) 423653, o bien haber iniciado los trámites para dicha inscripción antes de la fecha de apertura de la Licitación, requisito que deberá ser concretado dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de la misma.-




CGL-2

Artículo 6°.- Consulta y obtención de Pliegos

Los interesados en formular propuestas podrán consultar y/u obtener los legajos correspondientes en las oficinas de AGUAS RIONEGRINAS S.A., en los domicilios que se fijen, hasta antes de la fecha de apertura del Concurso de Precios y dentro del horario administrativo que rija en ese tiempo.

Artículo 7°.- Aclaraciones y Consultas.

Las aclaraciones y consultas, de carácter técnico y administrativo que deseen formular los interesados, deberán ser presentadas por escrito en todos los casos a A.R.S.A., hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura de las propuestas. Las mismas y sus respuestas, así como aquellas que A.R.S.A. creyera oportuno realizar de oficio, se llevarán a conocimiento de todos los que retiren Pliegos hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha de apertura y pasarán a integrar el Pliego de Condiciones.

CAPITULO II - PROPONENTES.

Artículo 8°.- Capacidad de los Proponentes.

Los proponentes deberán tener capacidad civil para obligarse.

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o extranjera, éste deberá acompañar copia autenticada del contrato social, y la constancia en su caso, de que posee matrícula de comerciante, así como de que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro Público de Comercio.

La duración de la sociedad deberá alcanzar por lo menos hasta el término del plazo de garantía y conservación de las obras concursadas.

Los representantes legales de las sociedades comprobarán que están facultados para contratar en su nombre.

Los oferentes deberán ajustarse en un todo a las disposiciones del Artículo 15 de la Ley 286 y su Reglamentación.

Artículo 9°.- Conocimiento de la documentación y del Trabajo.

La presentación de una propuesta significará que quien la hace, conoce el lugar en que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra y su desarrollo, que se ha compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y los acepta de conformidad, que ha estudiado los planos y demás documentación del proyecto y que se ha basado en ello para hacer su oferta.

Artículo 10°.- Información que debe recoger el proponente.

Antes de formular la propuesta, todo proponente deberá examinar con cuidado los planos, cómputos métricos, las cláusulas de este Pliego de Condiciones, y recoger en el sitio de las obras, todas las informaciones sobre la naturaleza del suelo y del subsuelo, precios de materiales, mano de obra y todo otro dato sobre circunstancias que puedan influir en el valor de las obras.

No se admitirá aumento del precio bajo ningún concepto, pues se supone al Contratista al tanto de las dificultades a vencer.

CAPITULO III - PROPUESTAS Y ACTO DE APERTURA.

Artículo 11°.- Presentación de las propuestas.

Las propuestas serán presentadas en la forma establecida en el Artículo 17 de la Ley General de acuerdo al modelo de formulario oficial que forma parte del presente pliego y con todos los agregados que en el mismo se mencionan.




CGL-3

Se admitirá la presentación de propuestas por parte de varias personas o empresas, en cuyo caso deberán hacerlo en forma mancomunada y solidaria.

Artículo 12°.- Oferta y Variantes.

Además de la propuesta conforme al Pliego, los oferentes podrán proponer simultáneamente por separado, variantes que modifiquen las bases y condiciones de la licitación en forma ventajosa, de acuerdo a lo que establece el Artículo 19º de la Ley General.

No se considerarán las variantes presentadas, si la oferta básica no es considerada válida.

Artículo 13°.- Plazo de mantenimiento.

El plazo para el mantenimiento de las ofertas es de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de apertura de la licitación.

Dicho plazo se considerará renovado automáticamente a su vencimiento, por dos (2) períodos de treinta (30) días más, a menos que el Oferente en forma fehaciente notifique por escrito su voluntad de no renovar la Garantía en la forma indicada dentro de los últimos diez (10) días del vencimiento del período de mantenimiento anterior.

Artículo 14°.- Fianza de la Oferta.

Las ofertas deberán afianzarse en suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial.

La fianza de la oferta deberá efectuarse en las formas autorizadas por la Ley General en su artículo 16º o conforme a lo especificado en este pliego.

Artículo 15°.- Acto de Apertura.

El acto de apertura se realizará en el lugar y hora fijados y con la presencia de los funcionarios competentes de A.R.S.A., se procederá en acto público a abrir las propuestas recibidas y dar lectura a las mismas conforme a lo establecido en el Artículo 18º de la Ley General.

CAPITULO IV - CONTRATO.

Artículo 16°.- Firma del Contrato.

Aceptada la propuesta por A.R.S.A., notificará de ello a la firma adjudicataria en el domicilio declarado para que en los términos y formas establecidas en los Artículos 26º y 27º de la Ley General y su Decreto Reglamentario, concurra a firmar el Contrato. En este acto el contratista exhibirá los comprobantes de pago de los impuestos que establece el Código Fiscal y entregará la constancia de haber dado cumplimiento al requisito previo que establece el Artículo 27º de la Ley General y su Reglamentación, referente a la garantía de cumplimiento de Contrato.

Artículo 17°.- Gastos de Contrato.

Los gastos que deriven de la confección del Contrato respectivo serán por cuenta exclusiva del Contratista.

Artículo 18°.- Domicilio del Contratista.

El Contratista deberá constituir domicilio legal en la Provincia de Río Negro.

Artículo 19°.- Documentación del Contrato

Son documentos del Contrato y formarán parte del mismo, o se irán incorporando en cada oportunidad:

- El Contrato que se formalice entre ambas partes.

- El presente Pliego de Condiciones con la totalidad de las partes que lo componen.




CGL-4

- La Ley General, su Reglamentación y modificatorias.

- Las aclaraciones, normas e Instrucciones complementarias de los documentos de la licitación que A.R.S.A. hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de los mismos o por decisión propia.

- Las normas en vigencia en Obras Sanitarias de la Nación o en el Organismo que lo suceda, para este tipo de Obras.

- La Oferta Aprobada.

- La orden y el acta de iniciación de los trabajos.

- El plan y diagramas de ejecución de la obra aprobadas por A.R.S.A.

- Las órdenes de servicios que A.R.S.A. dé por escrito por sí o por la Inspección.

- Los planos de detalles que A.R.S.A. entregue al Contratista durante la ejecución de las obras.

- Los Decretos y demás disposiciones vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro.

- Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentación contractual.

A los efectos de deslindar la responsabilidad para la interpretación de los planos y especificaciones de la obra, se tendrá en cuenta el orden de prioridades establecido en el Apartado 14º) del Artículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA.

Artículo 20°.- Plan de Trabajo.

En cumplimiento de la Ley General, el Contratista deberá presentar el Plan de Trabajo dentro de un plazo no mayor de quince (15) días de firmado el Contrato. El no cumplimiento de estos requisitos hará pasible al Contratista de una multa del dos por ciento (2%) del depósito de garantía por cada día de demora.

La aprobación del Plan, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado.

A.R.S.A. podrá exigir el reajuste del plan cuando se hayan otorgado prórroga del o de los plazos contractuales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente el AGUAS RIONEGRINAS S.A., cuando por la envergadura y/o complejidad de la obra lo estime conveniente, podrá requerir la presentación del Plan de Trabajos conjuntamente con la documentación de la licitación. Este Plan de Trabajos así presentado deberá ser ratificado o reajustado por el Contratista dentro del plazo que se establece en el primer párrafo del presente artículo, caso contrario serán de aplicación las sanciones allí consignadas.

Artículo 21°.- Iniciación de la Obra.

Celebrado el contrato entre el Comitente y el Contratista, A.R.S.A. impartirá dentro de los primeros treinta (30) días, la orden de comienzo de los trabajos. El Contratista está obligado a iniciar los trabajos dentro de los quince (15) días contados a partir de la fecha de esa orden.

Artículo 22°.- Acta de Replanteo.

En oportunidad de iniciarse la ejecución de los trabajos de replanteo, se labrará el acta correspondiente desde cuya fecha comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de la obra.




CGL-5

Artículo 23°.- Replanteo de la obra.

El replanteo se hará en las condiciones que establece la Ley General y en las que para la obra que se concursa, determinen las Cláusulas Particulares.

El suministro de los elementos necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., serán por cuenta del Contratista.

En estas operaciones deberá estar presente el Representante Técnico del Contratista.

La no comparencia del Representante Técnico del Contratista al acto de replanteo de las obras, lo hará pasible de una multa.

Artículo 24°.- Alineación y niveles.

El Contratista está obligado a solicitar a A.R.S.A. cuando corresponda, la alineación y niveles necesarios.

Artículo 25°.- No iniciación o suspensión de los Trabajos.

Si transcurridos los quince (15) días de notificado el Contratista de la orden de iniciación de los trabajos, éste así no lo hiciera, se hará pasible de una multa por día de atraso, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes.

Si el Contratista suspendiera los trabajos sin autorización de la Inspección, se hará pasible de una multa por día de suspensión, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes.

Los importes de las multas enunciadas en este Artículo serán los establecidos en las Cláusulas Particulares de carácter legal del Pliego.

Artículo 26°.- Diferencias encontradas en el Acto de la Iniciación.

Si en el acto de la iniciación se encontraran diferencias entre el proyecto y las condiciones locales, la Inspección de las Obras podrá suspender la iniciación de las Obras, comunicando a A.R.S.A. las causas e importancias de las diferencias halladas y las medidas más convenientes a adoptarse.

En el caso de que el adjudicatario puntualizara diferencias que no existieran a juicio de la Inspección, formulará sus observaciones por escrito en el Acta de Iniciación. Las manifestaciones verbales serán consideradas sin valor y como no hechas.

Artículo 27°.- Interpretación de Planos y Especificaciones.

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante su ejecución y conservación de las mismas hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error del proyecto comprobable en el curso de la obra, deberá comunicarlo a A.R.S.A., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de aplicarle una multa a fijar en las Cláusulas Particulares, sin perjuicio de las sanciones legales emergentes.

Artículo 28°.- Solución de divergencias.

Si en la interpretación del Contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, éstas serán resueltas por A.R.S.A. cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la interpretación de las normas de mensuras.

El Contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente con el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicación de la multa por día que establecen las Cláusulas Particulares.

Artículo 29°.- Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las Empresas o instalaciones de servicios públicos.

Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá solicitar de A.R.S.A., con una anticipación no menor de sesenta (60) días, la iniciación de las gestiones pertinentes ante las empresas o entes prestatarios de




CGL-6

servicios públicos, para que estos modifiquen o remuevan las instalaciones que obstaculicen la realización de las obras. Una vez iniciadas estas gestiones, el Contratista deberá proseguir las que A.R.S.A. le encomiende, hasta su terminación, corriendo con todos los gastos del trámite. En caso que debieran abonarse a dichas empresas los trabajos de modificación o remoción a efectuar, su importe será por cuenta A.R.S.A., siempre que a juicio de ésta, dichos trabajos fueran indispensables para ejecutar las obras.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

Las instalaciones y obras subterráneas que quedaren al descubierto al practicar excavaciones, deberán ser conservadas con todo esmero por el Contratista, quién será el único responsable de los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.

Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos realizados.

Artículo 30°.- Obras a realizar en terrenos de jurisdicción de Reparticiones Públicas o terrenos fiscales.

Para las obras a construir en terrenos que estén bajo jurisdicción de reparticiones públicas nacionales, provinciales o municipales, tales como: Cruces de Vías Férreas, de rutas camineras, de canales, ocupación de calzadas, de terrenos fiscales, etc., el Contratista deberá solicitar de A.R.S.A. dentro de los treinta (30) días de la notificación de la orden de iniciación de los trabajos que gestione ante las Reparticiones respectivas, el permiso para llevar a cabo las obras, debiendo acompañar con el pedido los planos correspondientes y una memoria descriptiva del sistema de trabajo.

Correrá por cuenta de A.R.S.A. el pago de derechos que correspondiera abonar.

Los entorpecimientos o atrasos de obra que pudieran producirse por la demora del Contratista en solicitar la iniciación de las gestiones mencionadas no serán tenidas en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de plazo.

Artículo 31°.- Cierre de las Obras.

El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas perfectamente.

El perímetro de las zanjas o excavaciones situadas en la vía pública, cuando los trabajos deban demorar más de 24 horas, que no esté protegido por cajones para acumulación de tierra, deberá tener vallas metálicas o de madera cepillada, autosustentables, de 0,90 m. de altura mínima, según plano que el adjudicatario debe presentar a aprobación de la Inspección previamente a la iniciación de la obra.

Los recintos mencionados en el párrafo precedente, deben ser desmontables, con juntas que impidan el desparramo del material que contienen de un ancho de 1,50 m. y del largo que se estime conveniente, debiendo dejarse un espacio libre para el pasaje de los peatones de 1 m. de ancho cada 50 m. ocupados.

Las vallas autosustentables pueden ser reemplazadas cuando sirvan de protección a zanjas situadas en las veredas, por tablones de madera o metálicos que cubran perfectamente la excavación.

Estas disposiciones se aplicarán a falta de disposiciones municipales o cuando éstas establezcan exigencias menores.

En caso de incumplimiento, A.R.S.A. podrá aplicar multas por cada día de infracción, sin perjuicio de disponer la realización de los trabajos que correspondiera con cargo al Contratista.




CGL-7

Las entradas al obrador y obradores se establecerán con anuencia de la Inspección; serán cerradas de noche y custodiadas de día.

Artículo 32°.- Vigilancia y alumbrado de la Obra.

Le incumbe al Contratista la responsabilidad respecto a la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de materiales, estructuras y otros bienes propios o ajenos, así como lo relativo al servicio de prevención de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la Administración o de terceros.

Colocará luces de peligro y tomará medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la obra donde puedan producirse accidentes. Su incumplimiento lo hará pasible de multas.

La adopción de las medidas precedentes, no eximirá al Contratista de las consecuencias de los hechos que allí se prevean.

La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del Código Civil, y la misma cubrirá también los hechos y actos del subcontratista, en su caso y los de los operarios de éste.

Artículo 33°.- Daños a personas y propiedades.

El Contratista tomará a su tiempo todas las disposiciones y precauciones para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependen de él, a las del departamento de inspección, a terceros y a las propiedades y cosas del Estado y de terceros, así pudieran prevenir esos daños de maniobras del obrador o depósito o de la acción de los elementos o causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la entrega definitiva de la obra a A.R.S.A..

A.R.S.A. podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare el Contratista, el importe que se estime proporcionado con aquellos conceptos, hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formular por algunos de ellos hayan sido definitivamente descartadas y aquél haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Queda igualmente a cargo del Contratista, el cumplir estrictamente la Ley de Accidentes de Trabajo y su Reglamentación, pudiendo en caso necesario retenérsele los pagos, en garantía del cumplimiento de dicha Ley.

Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros, (personas, instalaciones, bienes), el Contratista los comunicará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relación circunstanciada de los hechos.

Además, dentro de los cinco (5) días subsiguientes presentará dos (2) copias de la denuncia formulada a la Compañía Aseguradora, en caso que hubiese contratado seguro contra terceros que cubra los riesgos mencionados. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 73º de éstas Cláusulas Generales de Carácter Legal.

Artículo 34°.- Responsabilidad por infracciones administrativas.

El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones, reglamentos y ordenanzas policiales o municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras. Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o intereses, si cometieran cualquier infracción a dichas ordenanzas, reglamentos o disposiciones.

Artículo 35°.- Limpieza de la Obra.

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos e igual exigencia se tendrá al término de éstos.

En las cláusulas particulares se determinan los requerimientos de esta índole con relación a la naturaleza de la obra y la penalidad aplicable al Contratista en caso de infracción.




CGL-8

Artículo 36°.- Construcción de locales para Oficinas y Depósitos.

El Contratista tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales, que se requiera para la realización de los trabajos y locales especiales para la Inspección.

En las Cláusulas Particulares se determinará detalladamente el tipo de Construcción a efectuar

Artículo 37°.- Higiene y alumbrado de las construcciones provisionales.

Todas las construcciones provisionales serán conservadas en perfecto estado de higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado, la provisión y distribución del agua y desagüe correspondiente.

Artículo 38°.- Instrumental y mobiliario.

Salvo indicación contraria, es obligación del Contratista el facilitar a la Inspección durante el tiempo que duren las obras y en buenas condiciones de uso, los instrumentos necesarios para el control de los trabajos contratados.

Asimismo deberá facilitar el mobiliario y máquinas de oficinas necesaria para el funcionamiento de las oficinas de la Inspección dentro del obrador.

Artículo 39°.- Energía Eléctrica, Agua y Desagüe.

La provisión y el consumo de la energía eléctrica necesaria para la construcción de las obras, serán por cuenta exclusiva del Contratista, estando a cargo de A.R.S.A., la provisión del agua y el desagüe correspondiente.

Artículo 40°.- Abastecimiento de Materiales.

El Contratista tendrá siempre en la obra, la cantidad de materiales que a juicio de la Inspección se necesite para la buena marcha de la misma para abastecer treinta (30) días de labor como mínimo. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de esos abastecimientos sin autorización.

Estará obligado también a usar métodos y enseres que a juicio de la Inspección aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los mismos, los métodos y enseres adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a la Inspección, ésta podrá ordenar que perfeccionen sus métodos y enseres o los reemplacen por otros más eficientes.

Sin embargo, el hecho de que la Inspección nada observe sobre el particular, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

Artículo 41°.- Materiales a emplear.

Todos los materiales a emplearse en la construcción deberán ser aprobados previamente por la Inspección, debiendo el Contratista a tal efecto presentar muestrarios completos, los que luego de aprobados deberán permanecer en la obra.

Artículo 42°.- Ensayos y Pruebas.

A.R.S.A. podrá hacer todos los ensayos y pruebas que considere conveniente, para comprobar si los materiales y estructuras son los que se determinan en el Pliego. El personal y los elementos necesarios para ese objeto como ser: Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., serán facilitados y costeados por el Contratista. Este además pagará cualquier ensayo o análisis físico, químico o mecánico que deba encomendarse a efectos de verificar la naturaleza de algún material, incluso los gastos de transporte,

recepción, manipuleo y despacho, reembolsándose los gastos cuando se comprobare que el material es el especificado.




CGL-9

Artículo 43°.- Vicios en los Materiales.

Toda clase de materiales empleados en la obra serán de buena calidad y tendrán las formas y dimensiones prescritas en los planos y estas especificaciones. Serán siempre materiales nuevos, salvo aclaración contraria, siendo siempre sometidos al examen de la Inspección antes de su empleo.

Los materiales rechazados por la Inspección serán retirados de la obra en el plazo que determine ésta por medio de una Orden de Servicio y a costa del Contratista.

Transcurridos el plazo otorgado sin que el Contratista haya dado cumplimiento ala Orden de Servicio, los materiales serán retirados por A.R.S.A., estando a cargo del Contratista los gastos que se originen por estas causas.

Cuando se sospeche que existen vicios no visibles en los trabajos, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario los abonará A.R.S.A.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha de su notificación por medio de telegramas colacionado y posterior ratificación por Orden de Servicio. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición o terceros, a costa de aquél, deduciendo su importe de las garantías de cumplimiento de Contrato y de Obra.

La recepción de los trabajos no anulará el derecho de A.R.S.A. de exigir el resarcimiento de gastos, daños o interés que le produjera la reconstrucción de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieran ulteriormente fraudes. Tampoco libera al Contratista de las responsabilidades que determina el Artículo 1646 del Código Civil.

Artículo 44°.- Errores de obras o trabajos defectuosos.

El Contratista en ningún momento podrá alegar descargos de responsabilidades por mala ejecución de los trabajos o por las transgresiones a la documentación contractual, fundándose en incumplimiento por parte de subcontratistas, personal, proveedores o excusándose en el retardo por parte de la Inspección en entregar los detalles y planos o en la comprobación de errores o fallas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior a la establecida en la documentación contractual o de una mano de obra deficiente o por descuido o por imprevisión o por falta de conocimientos técnicos del contratista o de sus empleados, será deshecho y reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera intimación en ese sentido que le haga la Inspección en el plazo que ésta le fija.

El hecho de que no se haya formulado en su oportunidad por la Inspección observaciones pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicará la aceptación de las mismas y la Inspección en cualquier momento en que el hecho se evidencia y hasta la Recepción definitiva podrá ordenar al Contratista su corrección, demolición o reemplazo, siendo los gastos que se originen a cuenta de estos.

En todos los casos si el Contratista se negara a la corrección, demolición o reemplazo de los trabajos rechazados, A.R.S.A. podrá hacerlo por sí o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervención judicial. Si a juicio exclusivo de A.R.S.A. no resultare conveniente en los trabajos de terminación la reconstrucción de los trabajos defectuosos, se deducirá el menor valor que resulte por esos trabajos, siendo del resorte de A.R.S.A. la estimación de la disminución con carácter punitivo, del elemento o estructura observados.

A los efectos de entender en toda cuestión de la naturaleza expresada en este Artículo y en el anterior, podrá designarse una comisión de la que forme parte el Representante Técnico del Contratista.




CGL-10

Artículo 45°.- Agua de Construcción.

El agua para usos diversos, salvo indicación en contrario, será suministrada por A.R.S.A.

Artículo 46°.- Ejecución de la Obra con arreglo a su fin.

Los trabajos y materiales indispensables para que las estructuras componentes de la obra que figuran en la documentación contractual resulten enteras y adecuadas a su fin, son obligatorias para el Contratista.

Artículo 47°.- Seguro de Obra.

A.R.S.A. podrá obligar al Contratista a asegurar aquellos bienes que acopiados y pagados puedan encontrarse a criterio fundado de A.R.S.A. en situación de riesgo inminente. En tal caso A.R.S.A. reconocerá el costo de las primas por la contratación de seguro.

La póliza deberá estar librada a favor de AGUAS RIONEGRINAS S.A. y/o de la empresa contratista con endoso a favor de A.R.S.A..

Artículo 48°.- Sistemas patentados.

Los derechos para el empleo en las obras de Artículos y dispositivos patentados, se consideran incluidos en los precios de Contrato.

El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido de patentes.

Artículo 49°.- Relaciones con otros Contratistas.

El Contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los que A.R.S.A. decida realizar directamente o por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la inspección respecto al orden de ejecución de esos trabajos.

El Contratista principal estará a cargo de la vigilancia general de la obra como así también de la que realicen otros subcontratistas.

El Contratista principal estará igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás Contratistas o a la que realice directamente A.R.S.A., ajustándose a las indicaciones que se le impartirán o a los planos y Especificaciones.

Si el Contratista experimentara demora o fuera estorbando en sus trabajos por hechos, falta, negligencia o retrasos de otros Contratistas deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspección para que ésta tome las determinaciones a que haya lugar.

Artículo 50°.- Subcontratistas.

El Contratista ocupará únicamente los subcontratistas que sean aceptados por A.R.S.A.. Previamente a su aceptación estos subcontratistas deberán ser inscriptos en el Registro librado al efecto en el A.R.S.A..

Diariamente el Contratista entregará a la Inspección partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo a las instrucciones que se le formulen.

Ningún subcontrato autorizado por A.R.S.A. eximirá al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le corresponderá como si las hubiere efectuado directamente.

Artículo 51°.- Extracciones, demoliciones, yacimientos.

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista.




CGL-11

El Contratista deberá dar, al material proveniente de las demoliciones, el destino que se determina en las Especificaciones Técnicas.

En las Especificaciones Técnicas se definen, de acuerdo a las características de la obra a realizar, la posibilidad y condiciones en que el Contratista aprovechará de los yacimientos o canteras existentes en los lugares de ejecución o en sus adyacencias.

Artículo 52°.- Plazo para reclamaciones.

Las reclamaciones del Contratista para cuya presentación no se establezcan expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en las Cláusulas Especiales, deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) días de producido el hecho que las motiven, quedando aquel obligado a fundarles debidamente, con determinación de valores, especies, etc., en plazo de treinta (30) días a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciera perderá todo derecho.

Artículo 53°.- Materiales de uso urgente.

En caso de urgencia y cuando las necesidades del trabajo así lo requiera, el Inspector podrá ordenar el empleo de los materiales que juzgue conveniente.

Artículo 54°.- Planteles y Equipos.

El Contratista queda obligado a usar los planteles, herramientas y útiles de trabajo que a juicio de la Inspección aseguren una ejecución satisfactoria de las obras, como así su terminación dentro del plazo fijado en este Pliego de Condiciones.

Si antes de iniciarse la construcción o en cualquier momento en el curso de la misma, se consideran ineficaces o inadecuados los planteles o herramientas empleados para una buena ejecución de las obras, la Inspección podrá ordenar su reemplazo o modificación. La Inspección podrá disponer se acelere el ritmo de los trabajos mediante el refuerzo o sustitución del equipo o aumento del personal, cuando lo considere necesario para la terminación de los trabajos dentro del plazo contractual. La falta de ordenes en este sentido no exime al Contratista de las responsabilidades por mora.

Artículo 55°.- Plazo Contractual - Incumplimiento - Prórroga.

Las obras deberán quedar terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional en el plazo que se estipule.

A efectos de considerar los casos de responsabilidades por mora en el plazo, se tendrá en cuenta en un todo lo establecido en el Artículo 37º de la Ley General. La multa que correspondiera aplicar se establece en las Cláusulas Legales Particulares.

Cuando el Contratista se exceda en el plazo fijado para la ejecución de los trabajos, A.R.S.A. otorgará la prórroga correspondiente a su solicitud, siempre que se demuestre que la demora se ha producido por causas que no le sean imputables, a juicio de este último.

A los efectos del otorgamiento de la prórroga se tomarán en consideración, especialmente, las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo para la ejecución de las obras.

b) Demora comprobada en la entrega de planos complementarios o de instrucciones sobre dificultades técnicas imprevistas.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose como tales, los que prevé la Ley

d) Dificultades para conseguir mano de obra, materiales y transporte.

e) Demoras imputables a otros Contratistas, si los hubiere.




CGL-12

Las solicitudes de prórroga deben presentarse a A.R.S.A. en plazo de quince (15) días de la producción o terminación del hecho o causal que los motive, transcurrido el cual no se tomarán en consideración.

El Contratista deberá fundar las causales de prórroga y precisar su influencia sobre los rubros afectados.

A.R.S.A. substanciará el pedido de prórroga en la forma y plazos que establece la Ley General.

En caso que A.R.S.A. no hubiera dictado resolución dentro del plazo fijado, a partir de su vencimiento, se suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran corresponder al Contratista hasta que se dicte aquella Resolución.

A.R.S.A. tramitará de oficio la ampliación de los respectivos plazos cuando la causa o hecho determinante de la demora sea imputable al Poder Administrador.

CAPITULO VI - DIRECCION E INSPECCION

Artículo 56°.- Inspección.

A.R.S.A. se reserva para sí la superintendencia de los trabajos y ejercerá la dirección e inspección de los mismos así como el estricto cumplimiento del presente Pliego por intermedio de su cuerpo técnico y de su servicio destacado en la obra con carácter de Inspección.

Artículo 57°.- Cumplimiento de instrucciones respecto a los agentes de A.R.S.A..

El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Dirección Técnica y/o la Inspección. La inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la marcha de la Obra, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión de la misma.

El Contratista no podrá censurar al personal que A.R.S.A. afecte a la atención de la obra; pero si tuviere causas justificadas respecto de algunos de ellos las expondrá por escrito para que las autoridades resuelvan, sin que éste sea motivo para que se suspendan los trabajos.

Artículo 58°.- Personal técnico del Contratista.

El personal técnico o administrativo del Contratista que actúe en la obra y perjudique por su conducta, la buena marcha de los trabajos o no tenga la debida competencia o no sea todo lo diligente que corresponda, deberá ser retirado de la obra si así lo resolviera la Inspección. El Contratista, si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho de apelación y podrá solicitar a A.R.S.A. la reconsideración de la medida.

Artículo 59°.- Representante del Contratista en Obra.

El Contratista tendrá en la obra en forma permanente un ingeniero o personal técnico capacitado, según indiquen las Cláusulas Particulares, en relación con las características e importancia de la Obra, debidamente autorizado y aceptado por la Dirección Técnica y con quién la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se realizan y con las debidas facultades para notificarse en su nombre y representación de las ordenes de servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones a que ellas dieran lugar. Si el Contratista reuniera tales condiciones podrá actuar por sí mismo.

Artículo 60°.- Representante Técnico.

La representación técnica será ejercida únicamente por un profesional con título habilitante en la naturaleza principal de la obra que se concursa.

Las funciones se ceñirán a lo indicado en la Ley General 286 y en la Ley 442 de creación del Consejo Profesional de la Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Río Negro.




CGL-13

Artículo 61°.- Libro de Ordenes de Servicios.

Las instrucciones que A.R.S.A. y/o la Inspección deba impartir al Contratista, se ceñirán a lo establecido en el Artículo 32º de la Reglamentación de la Ley General.

Artículo 62°.- Libro de Comunicaciones.

Además del Libro de Ordenes de Servicio exigido por el Apartado I del Artículo 32º del Decreto Reglamentario de la Ley General, el Contratista deberá presentar otro libro de las mismas características que se denominará LIBRO DE PEDIDOS. En dicho libro la empresa comunicará todas las observaciones y sugerencias que estime conveniente, las que deben ser contestadas por la Inspección en un plazo no mayor de quince (15) días, dejándose la debida constancia en el Libro de Ordenes de Servicio.

Artículo 63°.- Cumplimiento de las Ordenes de Servicio.

Toda orden de Servicio deberá ser firmada por el Contratista dentro de los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa lo hará pasible de una multa.

Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones de contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario.

Aún cuando el Contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar a A.R.S.A., por intermedio de la Inspección de la obra y en el término de quince (15) días, un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las razones que le asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden de inmediato, sin poder luego efectuar anteriores reclamaciones por ningún concepto. La observación del Contratista opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada. En caso de incumplimiento, podrá A.R.S.A. mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa de aquél, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se le extienda, y, en caso necesario del fondo de garantía.

Artículo 64°.- Multa por no cumplimiento de las Ordenes de Servicios.

Si el Contratista no se aviniera a cumplir con una Orden de Servicio, se hará pasible de una multa diaria, sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar.

Artículo 65°.- Permanencia de la documentación en obra.

Una copia completa de la documentación especificada en el Capítulo IV - Artículo 18º de las presentes Cláusulas Legales Generales debidamente controlada y firmada, deberá estar permanentemente en obra a disposición de la Inspección.

Artículo 66°.- Interpretación de los documentos de Contrato.

Cuando los planos o especificaciones de contrato presenten duda, para el Contratista, éste deberá solicitar aclaración por intermedio del Libro de Pedido y con una anticipación no menor de quince (15) días a la ejecución de los trabajos afectados por dichas dudas. Unicamente podrá el Contratista solicitar consideración por un retraso si hubiere solicitado en término la aclaración y, por causas imputables a A.R.S.A., ésta no se hubiera efectuado.

Artículo 67°.- Inspecciones que originen gastos extraordinarios.

Las inspecciones que destaca A.R.S.A. se limitarán a las indispensables para controlar la marcha de los trabajos y certificar los montos de obra ejecutados, en forma de una visita mensual como mínimo. Cuando sea necesario efectuar inspecciones fuera de la obra, o deban repetirse viajes de inspección o recepción a




CGL-14

requerimientos del Contratista o por su culpa los gastos emergentes de la comisión serán con cargo al Contratista.

CAPITULO VII - PERSONAL OBRERO - SEGURO DEL PERSONAL.

Artículo 68°.- Jornales, Aportes provisionales y obligaciones con el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.

El Contratista abonará a los obreros de todos los gremios que intervengan en la obra, los salarios mínimos que corresponden a los convenios colectivos de trabajo, homologados por la autoridad competente, para la zona correspondiente a la ubicación de la obra y en vigencia al ejecutar los trabajos.

Se colocará una copia de la lista de jornales en un lugar visible del recinto de las obras.

El Contratista llevará en la obra las planillas de pago, las libretas de jornales y los comprobantes del cumplimiento, en forma prolija y detallada de las obligaciones provisionales y con el Registro Nacional de la Industria de la Construcción.

Igual formalidad deberán cumplir los subcontratista aceptados por A.R.S.A..

El Contratista deberá mantenerse al día con los salarios, aportes y retenciones al régimen previsional y con las obligaciones derivadas del sistema del Registro Nacional de la Industria de la Construcción. Para ello deberá mantener en obra copia de tal documentación, estando facultada la Inspección para solicitar periódicamente las constancias documentales del caso.

La no presentación y/o el incumplimiento a tales obligaciones facultará a A.R.S.A. a aplicar la multa que se establece en las Cláusulas Particulares de Carácter Legal.

Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior se aplicarán por cada infracción comprobada.

Artículo 69°.- Pago del Personal.

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la Obra, abonar íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de trabajos.

Esta cláusula regirá también para los casos de trabajo a destajo. El cumplimiento de lo que se deja establecido será comprobado por la Inspección, la cual dejará la pertinente constancia en caso de incumplimiento.

La falta continua por dos (2) veces y por tres (3) en forma discontinua del cumplimiento de lo establecido en este Artículo, será motivo de comunicación a los Registros Provinciales pertinentes, a sus efectos.

En caso de documentarse la existencia de deudas del Contratista con personal obrero y/o con los organismos del sistema previsional y del Registro Nacional de la Industria de la Construcción se adoptarán las providencias del caso para hacer efectivas las sanciones establecidas en las Cláusulas Legales Particulares.

Artículo 70°.- Seguro del personal de la Obra.

Todo personal obrero perteneciente a la Empresa Contratista deberá estar asegurado.

Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro.

Artículo 71°.- Seguro del personal de Inspección de Obra.

El Contratista asegurará individualmente contra toda clase de accidentes y responsabilidad civil, comprendiendo la inhabilitación temporaria, al personal que fiscalice la Obra. Dicho seguro deberá cubrir un monto máximo ajustable equivalente al salario de los últimos 1.000 días de trabajo de la categoría laboral presupuestaria de cada miembro de la Inspección, salvo que las cláusulas legales particulares, que forman parte del pliego,




CGL-15

determinen lo contrario. A tal efecto A.R.S.A. comunicará la nómina del personal a asegurar y los cambios que ocurrieran en número y/o personas, no admitiéndose bajo ningún concepto el autoseguro.

Artículo 72°.- Reclutamiento del personal obrero.

La tramitación necesaria para obtener la certificación del cumplimiento de lo estipulado respecto del reclutamiento del personal obrero correrá por cuenta del Contratista.

Artículo 73°.- Normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo

a) Es responsabilidad del contratista el estricto cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de:

Ley Nacional Nº 24557 – Ley de Riesgos del Trabajo

Ley 19587 – Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Decretos Nº 351/76 y 1338/96 Reglamentarios de la Ley 19587

Decreto Nº 911/96 – Higiene y Seguridad en el Trabajo. Industria de la Construcción

Resolución SRT 231/96

Resolución SRT 51/97

Resolución 35/98

Resolución 319/99

Circular SP Nº 01/98

y restantes normas de aplicación.

b) El Contratista será exclusivo responsable a su cargo y costo del mantenimiento de las condiciones de Higiene y Seguridad laboral, de la entrega de indumentaria y de todos los Elementos Protección Personal necesarios, a que esta obligado por las normas antes expuestas.

c) Aguas Rionegrinas S.A. se reserva el derecho de inspeccionar sin previo aviso y eventualmente suspender tareas en el caso de que se detecten incumplimientos de la normativa o condiciones inseguras durante la ejecución de los trabajos, hasta tanto se tomen las medidas pertinentes, sin que esto genere derecho al Contratista a resarcimiento alguno ni a extensión en los plazos de ejecución.

d) Con respecto a las denuncias de accidentes de trabajo las mismas deberán ser denunciadas mediante el Formulario 2 de Denuncia de Accidente ante la ART del Contratista dentro de las 24 hs de ocurrido tal como se exige en la normativa vigente, Así mismo el Contratista deberá elevar mediante el Libro de Pedidos una copia de dicha denuncia, dentro del mismo plazo. En el caso accidentes Graves o Muerte deberá dentro de los cinco días de ocurrido el accidente elevar la investigación del accidente debidamente conformada por el Responsable de Seguridad e Higiene en el Trabajo o por la ART.

e) En el mismo acto en el que se labre el acta de replanteo en las condiciones del artículo 21º del presente reglamento, el Contratista entregará mediante el Libro de Pedidos el Aviso de Inicio de Obra, debidamente sellado con el sello fechador de la ART y el listado del personal inicial de la obra con las constancias de altas selladas por la ART de cada uno de los mismos. En este mismo acto y si la obra se encontrara comprendida en la Resolución SRT 51/97 o 35/98, deberá presentar el plan de Seguridad debidamente aprobado por su ART, mediante el Libro de Pedidos.

El incumplimiento de cualquiera de los puntos normados en el presente artículo, dará derecho a ARSA a la aplicación de las multas que correspondieran aplicar según se establece en las Cláusulas Legales Particulares.




CGL-16

CAPITULO VIII - MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES.

Artículo 74°.- Trabajos no contratados.

A.R.S.A. podrá contratar por su cuenta, sin que el Contratista tenga derecho a reclamación alguna, todo trabajo que no figure en el Contrato.

Asimismo, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley General, podrá ordenar al Contratista que ejecute modificaciones o trabajos adicionales a las obras contratadas, siempre que no alteren las bases del Contrato. Todo trabajo ejecutado sin orden de A.R.S.A. aunque necesario y no previsto en el Contrato, no será pagado al Contratista.

Toda orden de servicio que implique modificación de contrato será ratificado por el Superintendente General.

Artículo 75°.- Liquidación de trabajos adicionales y ampliaciones

Cuando las modificaciones o ampliaciones autorizadas configuren casos previstos en el Contrato, se pagarán de acuerdo con los precios unitarios que figuren en el mismo.

Si fuera necesario realizar trabajos no previstos en el Contrato, su precio deberá ser previamente convenido con A.R.S.A. y establecido, cuando sea posible, partiendo de los precios contractuales correspondientes a trabajos análogos o semejantes, teniendo en cuenta las alteraciones de los costos que se hubieren producido desde la fecha de la licitación.

Cuando no existen trabajos previstos de características semejantes o análogas a las del nuevo trabajo, el precio establecido mediante análisis de precio.

Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista deberá proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos si así lo ordenara la Inspección, dejando a salvo sus derechos.

En este caso se llevará cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobación o reparos de la Inspección, servirá como elemento ilustrativo para fijar luego el precio en instancia administrativa o judicial.

A este último efecto las partes aceptan el porcentaje del diez (10 %) por ciento de recargo en concepto de beneficio.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, A.R.S.A. podrá disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo directamente o por nuevo Contrato.

Artículo 76°.- Trabajos ejecutados sin orden o con materiales de mayor valor.

Los trabajos efectuados sin orden o con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados. Los trabajos que no estuviesen conforme con las ordenes de servicios comunicadas al Contratista, o que no respondiesen a las Especificaciones Técnicas podrán ser rechazados, aunque fueren de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el Contrato, estando a su cargo los gastos provocados por estas causas.

En caso de que A.R.S.A. acepte la provisión de materiales de calidad inferior a los contratados, se descontará la diferencia del valor entre ambos materiales.

CAPITULO IX - CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS.

Artículo 77°.- Normas de medición.

Para la medición, liquidación de trabajos, ampliaciones de obra, etc., regirán las ·"Normas de Medición" que formen parte del presente Pliego de Condiciones.




CGL-17

En los casos no previstos por dichas normas o en los documentos del Contrato, A.R.S.A. resolverá lo pertinente, con ecuanimidad y dentro de lo usual en la técnica de la construcción.

Artículo 78°.- Obras cubiertas y Trabajos de Medición ulterior imposible.

El Contratista gestionará de la Inspección, en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar los trabajos que cubran obras cuya calidad y medidas no se podrán comprobar una vez cubiertas. Antes de proseguir con los trabajos que cubran obras se dejará constancia del estado y medidas de tales obras y en toda otra circunstancia que se considere conveniente.

Artículo 79°.- Certificaciones.

Las certificación será mensual y en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 40º de la Ley General.

A.R.S.A. efectuará la medición de los trabajos dentro de los primeros quince (15) días de cada mes en presencia del Representante Técnico del Contratista. Los certificados se realizarán en formularios y planillas que A.R.S.A. confeccionará al efecto. La certificación abarcará los siguientes aspectos:

a) Acta de Medición

b) Certificado de Obra.

Artículo 80°.- Importes a certificar - Garantía de Obra.

En los casos de "Obra Ejecutada", se certificará el cien (100%) por ciento de la obra realizada, y se liquidará el noventa y cinco (95%) por ciento de dicho valor.

El remanente no liquidado, será motivo de liquidación por parte de A.R.S.A. en oportunidad de procederse a la recepción, definitiva de las obras. El importe a retener en concepto de Garantías de Obra podrá sustituirse por una suma equivalente, en títulos o en bonos o fianza que sean admitidos por la Ley General y a satisfacción de A.R.S.A.. Si el depósito de títulos o bonos se hiciera por anticipado o la fianza cubriera igualmente el importe de Garantía de Obra, A.R.S.A. no lo deducirá del certificado, dejando en este caso constancia en el mismo documento acerca del monto y forma en que la obligación ha quedado satisfecha.

Artículo 81°.- Deducciones de los Certificados.

A.R.S.A. podrá deducir en los certificados las sumas que por cualquier motivo adeude el Contratista en relación con la Obra.

Artículo 82°.- Acopio de Materiales - Condiciones.

El acopio de materiales que se incorporarán a la obra, se regirá por las normas siguientes:

- Será condición previo a la certificación de los materiales acopiados que los mismos respondan estrictamente a las especificaciones correspondientes insertas en la documentación del proyecto y a este efecto, si la Inspección lo estima necesario, podrá realizar los ensayos pertinentes que permitan determinar si el material reúne las condiciones satisfactorias. En su defecto, podrá autorizar su "corrección" si a juicio de la misma la naturaleza del material la hiciera practicable. Todo material rechazado en tales circunstancias queda sujeto a las disposiciones contenidas en el Artículo 42º de este Pliego General.

- Todo material acopiado, deberá depositarse en lugares aprobados por la Inspección.

- Será obligación del Contratista la custodia y conservación de todos los materiales acopiados hasta tanto sean utilizados, teniendo además carácter de depositario por cualquier pérdida, deterioro o sustracción que pudiera ocurrir en el material debiendo el Contratista reponer de inmediato la cantidad de material perdido, deteriorado o sustraído.

- Si una vez incorporado el material a la obra, éste fuese rechazado por defecto de construcción o por no ajustarse al Pliego de Especificaciones, el Contratista estará obligado a reponer por su exclusiva cuenta el material inutilizado, aún cuando hubiera sido aprobado y abonado en el momento de la certificación.




CGL-18

- El Contratista no podrá retirar de la obra cantidad alguna de material acopiado por el cual se hubieran efectuado los pagos parciales que se estipulan en este Artículo.

- Los materiales acopiados son todos aquellos que tengan partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial y demás: el cemento portland, los áridos para hormigones y mezclas, ladrillos, los aceros para hormigones armados, materiales para instalaciones eléctricas incluso artefactos, alambre tejido, carpintería metálica o de madera, etc.

- No se permitirá en ningún caso, que los materiales acopiados excedan en cantidad los necesarios para la ejecución total de la obra, fijándose un margen del cinco (5%) por ciento sobre esas cantidades máximas, en concepto de desperdicios o inutilización, que deberá ser comprobado por la Inspección.

- Todos los materiales incluidos en el "Acopio de Materiales" pasarán a ser considerados como de propiedad del Estado, siendo el Contratista depositario de los mismo, quedando asimismo, bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a su salvaguardia y buena conservación.

- En el caso de materiales pasibles de ser afectados en su calidad o cantidad por el transcurso del tiempo, su ritmo de acopio se adaptará al Plan de trabajos adoptados.

Artículo 83°.- Acopio de Materiales - Certificación.

El monto a certificar será liquidado en el primer certificado que se expida, después de la llegada de cada partida, siempre que se haya dado cumplimiento a todo lo dispuesto en el Artículo anterior.

Para los certificados de acopio regirán las mismas condiciones de pago y garantía estipulada por el Artículo 42º de la Ley General para los Certificados de Obras y además regirán las mismas disposiciones estipuladas para estos últimos.

Los importes certificados por acopio de los materiales que cuenten con partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial no serán deducidos de los Certificados de obra que extienda A.R.S.A., es decir, que dichos certificados de acopio quedarán directamente incorporados a los Certificados de Obra.

Si se constatara deterioro o pérdida del material acopiado por el Contratista, se descontará del certificado inmediato la suma proporcional que se haya abonado. Estos materiales no podrán certificarse en acopio nuevamente.

El material acopiado que excede el total neto necesario para la obra proyectada, no será certificado, quedando bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista los acopios que efectuare en exceso. Si no obstante ello y por error se hubiere liquidado un exceso de certificación y el mismo no previniera de una reducción de obra ordenada por A.R.S.A., se descontará del certificado inmediato la suma que se haya abonado por él mismos.

Los materiales que tengan partida expresa de provisión se liquidarán en la siguiente forma: el setenta (70%) por ciento del precio contractual, el recibirse en obra o en los depósitos del Contratista en la localidad donde se ejecutan las obras y el treinta (30%) por ciento restante al certificarse la partida correspondiente a su instalación o al ser recibidas por A.R.S.A. las cantidades sobrantes.

Como condición de pago del setenta por ciento (70%) a que se refiere el párrafo anterior, el Contratista deberá constituirse en depositario de los materiales, de acuerdo con las disposiciones del libro segundo Sección Tercera-Título XV, Capítulo 2º, del Código Civil. A tal efecto deberá hacerse previamente la tradición de los materiales a favor de A.R.S.A., señalándolos y marcándolos en forma que permita individualizarles y levantando la correspondiente acta, en que consta la tradición y constitución en depositario del Contratista.

El Contratista, si lo deseare, también podrá acopiar los materiales o elementos que no tengan partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial, tales como el cemento portland, acero para hormigón armado, materiales eléctricos, artefactos, equipos, etc. Para ejercer tal derecho conjuntamente con la oferta presentará análisis de precios de aquellos ítem o partidas cuyos materiales o elementos deseare acopiar.




CGL-19

Los análisis de precios de los ítems deberán indicar claramente el precio del material o elemento en origen, en depósito u obrador, como así también los costos de mano de obra, de instalación o incorporación a obra.

A.R.S.A. podrá observar y aún rechazar los análisis de precios si los considerara deformados. Como parámetro de comparación se utilizarán los precios básicos determinados por el Consejo de Obras Públicas de la Provincia de Río Negro; los publicados por la Comisión Liquidadora Ley 12910 de Obras Sanitarias de la Nación o el promedio de un mínimo de tres cotizaciones de reconocidas firmas de plaza.

Aceptado el análisis de precio por A.R.S.A., la certificación y liquidación se ajustará a lo establecido para el resto de la obra, es decir, discriminando los conceptos "Obra de Mano y de Fábrica" y "Materiales", adoptando para estos los porcentajes fijados para los materiales que cuentan con partida expresa de provisión en el Presupuesto Oficial.

Artículo 84°.- Confección de los Certificados.

Los certificados serán confeccionados por el Contratista, en original y seis (6) copias debiendo éste presentar previamente un borrador para ser conformado por A.R.S.A..

En el Certificado se aplicarán las cantidades medidas y consignadas en acta respectiva.

Se considerará como fecha de cada certificado la de su conformación por el Superintendente General de Aguas. Los certificados constituirán en todos los casos documentos provisionales, sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la recepción definitiva de la obra.

Artículo 85°.- Pago de los Certificados.

Se hará de acuerdo a los planes y condiciones de la Ley General.

Artículo 86°.- Gastos Generales.

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por este Pliego y a las cuales no se hubieran establecido partidas en el Presupuesto Oficial, incluso los correspondientes a todos los trámites que se requiera para aprobación de planos, inspecciones, obtención de permisos, certificados, etc., se considerarán incluidos entre los gastos generales y prorrateados entre los precios del Presupuesto mencionado.

Artículo 87°.- Deducción de multas.

Las multas establecidas por infracción a las disposiciones contractuales, serán aplicadas por A.R.S.A. a pedido de la Inspección y su importe será deducido del primer certificado a extender al Contratista luego de notificada la multa. En último término se afectará las fianzas constituidas quedando obligado al Contratista a completar la garantía de cumplimiento de contrato y/u obra, si fueran afectados.

CAPITULO X - RECEPCION DE LAS OBRAS.

Artículo 88°.- Recepción.

Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos motivo de este Contrato, solicitará a A.R.S.A. la Recepción de la Obra, la que se realizará en un todo de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo VIII (de la Recepción y Conservación) de la Ley General.

CAPITULO XI - RESCISION DEL CONTRATO.

Artículo 89°.- La Rescisión.

El Contrato podrá ser rescindido por alguna de las partes cuando se configuren las causas establecidas en el Capítulo X de la Ley General.




CPL-i


VIEDMA

CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

INDICE

“REPARACIÓN PAVIMENTOS, Bacheo”........................................................................................................iArtículo 1°- Objeto del Concurso...........................................................................................................................................1Artículo 2°- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista..................................................................................................1Artículo 3°- Sistema de Contratación - Forma de Cotización................................................................................................1Artículo 4°- Análisis de precios unitarios..............................................................................................................................1Artículo 5°- Documentación para el Concurso......................................................................................................................1Artículo 6°- Presentación de las Propuestas...........................................................................................................................1Artículo 7°- Contenido del sobre............................................................................................................................................2Artículo 8°- Criterio de Adjudicación....................................................................................................................................2Artículo 9°- Apertura del Concurso.......................................................................................................................................2Artículo 10º- Plazo Contractual. Justificaciones a su falta de cumplimiento. Multas.............................................................3Artículo 11º- Presupuesto Oficial de las Obras......................................................................................................................3Artículo 12º- Depósito de garantía de la Oferta y de Contrato..............................................................................................3Artículo 13º- Mantenimiento de Oferta..................................................................................................................................3Artículo 14º- Plazo de Garantía..............................................................................................................................................3Artículo 15º- Plan de Trabajos...............................................................................................................................................4Artículo 16º- Representante de A.R.S.A. en Obra.................................................................................................................4Artículo 17º- Representante Técnico del Contratista.............................................................................................................4Artículo 18º- Representante del Contratista en Obra y Personal especializado.....................................................................4Artículo 19º- Pruebas para la Recepción Provisional de las Obras........................................................................................5Artículo 20º- Trabajos Defectuosos.......................................................................................................................................5Artículo 21º- Medidas de Seguridad......................................................................................................................................5Artículo 22º- Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo..................................................................................................5Artículo 23º- Planos Conforme a Obra...................................................................................................................................5Artículo 24º - Agua para la Construcción..............................................................................................................................6Artículo 25º - Confección de las Certificaciones...................................................................................................................6Artículo 26º - Extensión y Pago de los Certificados..............................................................................................................6Artículo 27º - Multas..............................................................................................................................................................6Artículo 28º - Trabajos Nocturnos y en Días no Laborables..................................................................................................7Artículo 29º - Receso de actividades......................................................................................................................................7Artículo 30º - Cartel de Obra..................................................................................................................................................7Artículo 31º - Aplicación ley Provincial Nº 3619..................................................................................................................7Artículo 32° - Garantía de Impugnación................................................................................................................................7Artículo 33° - Inscripción Registro Único de Proveedores de la Provincia de Río Negro....................................................7Artículo 35º – Aplicación decreto Provincial 1313/14...........................................................................................................7Artículo 36º – Certificado Único de Libre Deuda - Ley N° 4798 - Resolución N° 073/13 – Agencia de Recaudación Tributaria.................................................................................................................................................................................8Artículo 37º- Ley 4798-Decreto Nro 605- Anexo Único Al Decreto.-..................................................................................9Artículo 38º- Requisitos que Deben Reunir Las Firmas Para Ser Oferentes.-.......................................................................9Artículo 39º- Representación por Apoderados.-.....................................................................................................................9Artículo 40º- Ley N° 3228.-...................................................................................................................................................9




CPL-ii




CPL-1

“REPARACIÓN PAVIMENTOS, BACHEO”

VIEDMA

CLAUSULAS PARTICULARES DE CARÁCTER LEGAL

Artículo 1°- Objeto del Concurso.

Comprende los trabajos enunciados en la Memoria Descriptiva y la ejecución de los mismos se ajustará estrictamente a la documentación contractual.

Artículo 2°- Trabajos y provisiones a cargo del Contratista.

El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales necesarios para la misma, excepto los mencionados en la Memoria descriptiva. La Contratista tendrá también a su cargo la mano de obra contratada, el empleo a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los trabajos y para el mantenimiento de los servicios, el alejamiento del material sobrante de las excavaciones y rellenos y cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallado en la documentación contractual o que, sin estar expresamente indicados en la misma, sea necesario ejecutar para que las obras queden total y correctamente terminadas, de acuerdo con su fin y con las reglas del arte de la construcción.

El contratista tendrá también a su cargo, en los casos que corresponda, la gestión de las autorizaciones para el corte de calles, la implementación de las medidas de seguridad que establezca el Municipio, el relevamiento de interferencias con otros servicios, la seguridad ante las obras de los vecinos afectados, el señalamiento reglamentario en la vía pública y toda otra acción que resulte necesaria para desarrollar la obra sin causar daño a personas y/o propiedades propias o de terceros.

Artículo 3°- Sistema de Contratación - Forma de Cotización

Las obras se contratarán por el sistema de “unidad de medida”.

El Contratista se compromete a ejecutar las obras, con los precios que resulten de aplicar a todos y cada uno de los ítems del Computo y Presupuesto Oficial el precio unitario que para cada uno de ellos haya cotizado como Oferente. Los Oferentes conjuntamente con la Oferta deberán presentar los análisis justificativos de los precios unitarios cotizados, para todos y cada uno de los ítems.

La no presentación de los análisis de precios unitarios será motivo suficiente para que Aguas Rionegrinas S.A. (A.R.S.A.), sin más, desestime la Oferta en oportunidad de efectuarse el estudio de preadjudicación de la Concurso. El monto de esta parte del Contrato resultará de aplicar al cómputo de cada ítem, los precios unitarios de la propuesta aceptada.

Las cantidades de obra que figuren en cada partida o ítem del cómputo oficial servirán de base para determinar dicho monto de Contrato, pero las mismas podrán variar al efectuarse los trabajos.

Cada ítem se certificará por la unidad correspondiente.

Artículo 4°- Análisis de precios unitarios.

El oferente presentará los análisis de precios unitarios según el modelo incluido en el pliego, para todos y cada uno de los ítems cotizados.

Estos deberán detallar claramente los componentes de cada rubro. De considerarlo necesario el oferente podrá desglosar los ítems del presupuestos en distintos sub-ítems para su análisis de precios, en cuyo caso en el cómputo y presupuesto de la oferta deberá indicar el monto acumulado de los mismos.

Artículo 5°- Documentación para el Concurso

La documentación para el Concurso la constituyen los distintos apartados que comprenden el presente Pliego, como asimismo las especificaciones, reglamentos y normas enumeradas en el Art. 1 de las Especificaciones Técnicas Particulares.

Artículo 6°- Presentación de las Propuestas

Las propuestas se presentarán en un sobre cerrado y firmado. El sobre llevará un rótulo en el que conste la denominación del Concurso de que se trata, lugar, fecha y hora de apertura. El mismo no deberá tener

_____________________________ M.M.O. MANCINELLI, Armando A.Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.



CPL-2

ningún sello por el cual pueda individualizarse el Oferente, pudiendo entregarse personalmente ó bien enviarse por correspondencia con la debida anticipación.

Los documentos contenidos en el sobre, deberán ser presentados por duplicado (original y una (1) copia), con el original firmado en todas sus hojas por el Oferente y su Representante Técnico.

Deberá ser identificado un ejemplar con la palabra "original", el cual será considerado a todos los efectos como la Oferta Válida. El otro ejemplar, que debe ser idéntico al anterior, será marcado con la palabra "copia".

Artículo 7°- Contenido del sobre

a) Plan de trabajos: conque se proyecta ejecutar las obras. Este deberá cumplir con todas las exigencias de esta documentación y deberá guardar estrecha relación con la propuesta en la metodología de trabajo y consignará los montos previstos a certificar mensualmente.

b) La Oferta propiamente dicha: en formulario similar al modelo adjunto debidamente sellada en valores fiscales de la Provincia de Río Negro por la suma total de pesos SESENTA Y CINCO ($ 65,00-).

- Documentación exigida por Ley.

c.1) Garantía de Oferta en la forma establecida en el Artículo 10º.

c.2) Constancia de inscripción en la AFIP con relación al IVA (C.U.I.T.)

c.3) El Pliego de Bases y Condiciones y Planos debidamente firmados por el Oferente y el Representante Técnico.

c.4) Constancia de domicilio legal en la Provincia de Río Negro.

c.5) Declaración de que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios en la ciudad de Viedma de la Provincia de Río Negro, renunciando expresamente a todo otro fuero que pudiera corresponder, fijando domicilio legal en la ciudad de Viedma.

Artículo 8°- Criterio de Adjudicación

| La adjudicación recaerá sobre la propuesta mas ventajosa siempre que se ajuste al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso. La presentación de la oferta no genera a favor del Oferente derecho a la aceptación de la misma por parte de Aguas Rionegrinas S. A., estando ésta facultada a desestimar las presentadas aún sin expresión de causa alguna.

Aguas Rionegrinas S. A. podrá dejar sin efecto el proceso de Contratación en cualquier momento anterior al perfeccionamiento del Contrato, sin dar lugar a derecho a compensación o indemnización alguna a favor del preadjudicatario o los demás oferentes o interesados (Art. 70° del Anexo II del Decreto H Nº 1737/98).

Artículo 9°- Apertura del Concurso

En el lugar, día y hora indicados en la memoria descriptiva, en acto público, se procederá a dar comienzo al acto de Concurso procediéndose conforme a lo establecido en la Ley General (Ley N° 286. Art. 18.) es decir que antes de procederse a la apertura de las propuestas podrán los interesados pedir o formular aclaraciones relacionadas con el acto, pero una vez iniciada dicha apertura no se admitirán nuevas propuestas ni interrupción alguna. Se abrirán los sobres que contengan la documentación señalada en el inc. b) del Art. 17 de la Ley N° 286 y solamente estando ésta en orden y completa se abrirán los sobres conteniendo las propuestas. Caso contrario se devolverán los sobres a los interesados sin abrirlos. De todo lo actuado se dejara constancia en un acta que sera firmada por quienes presidan el acto pudiendo los presentes hacer sentar en ellas observaciones que a su criterio sean procedentes.

Además de las propuestas conforme a los pliegos de bases y condiciones de la Concurso, los concurrentes podrán proponer simultáneamente y por separado variantes que modifiquen las bases y condiciones de la Concurso en forma mas ventajosa de la forma establecida en la Ley de Obras Públicas N° 286. Art. 19.-

Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiera dos o mas igualmente ventajosas ARSA podrá optar entre llamar a mejora de precios en propuestas cerradas entre los dueños de ellas exclusivamente señalándose al afecto día y hora dentro de la semana o bien optará por la empresa cuya capacidad técnico financiera anual libre determinada por el Registro de Licitadores sea mayor conforme a la Ley de Obras Publicas N° 286. Art. 20.-




CPL-3

A.R.S.A. Esta facultada a requerir mejora de oferta cuando la propuesta exceda el presupuesto oficial en un (20%) veinte por ciento.-

Artículo 10º- Plazo Contractual. Justificaciones a su falta de cumplimiento. Multas.

Las Obras deberán quedar terminadas y en condiciones de efectuarse la recepción provisional en el plazo y condiciones establecidas en la Memoria Descriptiva.

El Contratista elevará en cada caso el pedido de justificación de demora por los días no trabajados, informando a la Inspección las causas que lo ordenen y justifiquen.

No se considerará ningún pedido en el que a pesar de ser razonables las causas presentadas, el Contratista haya en ese día realizado tareas suficientes a juicio de la Inspección.

La multa que correspondiere aplicar al Contratista por incumplimiento del Plazo Contractual se hará efectiva de acuerdo a lo indicado en los Arts. 37º de la Ley General y de su Reglamentación y 54º de las Cláusulas Generales de Carácter Legal. El monto de la misma será del medio (0,5%) por ciento del Depósito de Garantía por cada día de incumplimiento en el referido plazo.

Artículo 11º- Presupuesto Oficial de las Obras

El Presupuesto Oficial de las Obras es el indicado en la Memoria Descriptiva.

Artículo 12º- Depósito de garantía de la Oferta y de Contrato.

Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario de la presente Concurso deberán cumplimentar las siguientes garantías:

a) Garantía de Oferta: Será del uno por ciento (1%) del Valor del Presupuesto Oficial.

b) Garantía de Contrato: Será del cinco por ciento (5%) del valor del Contrato.

Dichas garantías podrán efectuarse en efectivo, títulos nacionales o provinciales a sus valores nominales, fianzas bancarias o póliza de seguro.

El Depósito de Garantía de Oferta y de Contrato y demás avales que tuvieren lugar se harán a nombre de Aguas Rionegrinas S.A. Cuenta N°250-900001610 del Banco Patagonia S.A. - Casa Central. En el caso de Fianza Bancaria deberá constituirse al Fiador como deudor liso, llano y principal pagador con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del Articulo 2013 del Código Civil y ser extendida por todo el termino de mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del monto sin restricciones ni salvedades.

En caso de constitución de las Garantías con Seguro de Caución, las firmas de los representantes o responsables de las entidades aseguradoras contenidas en las pólizas deberán certificarse por Escribano Público.

Tanto en la Garantía de Oferta como la Garantía de Contrato, las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que las originen.

En todos los casos la garantía deberá estar sellada con el importe equivalente al diez por mil (100/00) del monto de la misma, con valores de la Provincia de Río Negro.

Artículo 13º- Mantenimiento de Oferta

El plazo de mantenimiento de la Oferta será de noventa (90) días corridos a contar de la fecha de apertura de la Concurso.

Dicho plazo se considerará renovado automáticamente a su vencimiento, por dos (2) períodos de treinta (30) días más, a menos que el Oferente en forma fehaciente notifique por escrito su voluntad de no renovar la Garantía en la forma indicada dentro de los últimos diez (10) días del vencimiento del período de mantenimiento anterior.

Artículo 14º- Plazo de Garantía

Se fija en Seis (6) meses el plazo de garantía, contado a partir de la fecha de la Recepción Provisional de la Obra.

Se deja constancia que la responsabilidad del Contratista alcanza aún para las refacciones que no están a su cargo, si se comprobara que las deficiencias de las mismas están motivadas por una incorrecta compactación del relleno de las zanjas. En este caso el Contratista estará obligado a efectuar de nuevo la compactación estando a su cargo, además, los gastos que demandare el arreglo de las deficiencias detectadas y de los perjuicios que éstas pudieran ocasionar.




CPL-4

Artículo 15º- Plan de Trabajos

El Contratista deberá presentar por duplicado, conjuntamente con la propuesta, el Plan de Trabajos con que proyecta ejecutar las obras. El mismo deberá referirse a la totalidad de los ítems consignados en el Presupuesto Oficial de Obra.

La falta de presentación del Plan de Trabajos o que el mismo no se adecue a lo establecido, será motivo suficiente para que A.R.S.A., sin más, desestime la Oferta, en la etapa de preadjudicación.

Al adjudicarse la obra, cumplimentando lo dispuesto en el Art. 20º de las Cláusulas Legales Generales, dicho Plan de Trabajos quedará sujeto a la aprobación de A.R.S.A., pudiendo ser ratificado o rectificado en alguno de sus puntos.

El Plan de Trabajos aprobado se mantendrá vigente, mientras no se produzcan atrasos por causas justificables.

De ocurrir esta situación el Contratista, deberá presentar dentro de los Diez (10) días en que se hubieren producido los atrasos, el pedido justificativo a los efectos de su consideración.

En los casos en los cuales las causales invocadas signifiquen un mayor plazo de ejecución de la obra, para que las mismas puedan ser consideradas, el Contratista deberá haber interpuesto el correspondiente reclamo dentro de los plazos fijados por la Ley General y el presente Pliego.

Si el pedido fuese resuelto favorablemente total o parcialmente el Contratista deberá presentar un Plan de Trabajos actualizado, similar al Plan de Trabajos aprobado, pero modificado por la influencia de las causas de atraso justificadas, en aquellas partidas cuya ejecución hubiera sido afectada directa o indirectamente por dichas causas.

El Plan de Trabajos actualizado quedará sujeto a la aprobación de A.R.S.A., logrado lo cual sustituirá al anterior como documento contractual en todos sus efectos.

Artículo 16º- Representante de A.R.S.A. en Obra

A.R.S.A. estará representada ante el Contratista a los efectos de la supervisión e inspección de las obras, como así también de todas las obligaciones que se deriven de la Firma del Contrato por intermedio de su Cuerpo Técnico y Profesional destacado especialmente en el Obrador, con carácter de Inspección.

La nómina del personal responsable por parte de A.R.S.A. será consignada en el Libro de Ordenes de Servicio.

La Inspección tendrá en cualquier tiempo, acceso a los obradores, depósitos y Oficinas del Contratista, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecución y los materiales acopiados, el Contratista suministrará los informes que le requiera la Inspección sobre la clase y calidad de los materiales empleados y/o acopiados, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos. En caso de que resultare necesario para ejercitar las atribuciones que le confiere el presente Pliego, la Inspección podrá requerir al Contratista, copia de las facturas de gastos realizados y de las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales destinados a la obra, etc. El Contratista obedecerá las observaciones e instrucciones de la Inspección.

Artículo 17º- Representante Técnico del Contratista

Para la presente obra el Representante Técnico del Contratista deberá tener Título de Ingeniero Civil, Hidráulico o en Construcciones, de acuerdo a lo indicado en el Art. 59º de las Cláusulas Generales de Carácter Legal.

Cualquier Título de los mencionados anteriormente deberá ser expedido por Universidad Nacional.

Artículo 18º- Representante del Contratista en Obra y Personal especializado

El Contratista estará representado permanentemente en obra por un Ingeniero Civil, Hidráulico ó en Construcciones capacitado en la índole de los trabajos que se concursan, la que constará adjuntando antecedentes de trabajos similares, a satisfacción de A.R.S.A. Este se reserva el derecho de rechazar dicha persona en caso de que no llegare a reunir dichos requisitos. Si durante la ejecución de los trabajos el Representante o Personal Especializado no demostrare condiciones para los trabajos a ejecutar, a juicio de A.R.S.A., este se reserva al derecho de solicitar al Contratista el reemplazo de aquellos.

El Representante del Contratista en obra deberá estar facultado para notificarse en su nombre y representación, de las órdenes de servicio, darles cumplimiento y/o formular las observaciones a que ellas dieran lugar.




CPL-5

Artículo 19º- Pruebas para la Recepción Provisional de las Obras.

Una vez terminadas las obras y antes de proceder a la recepción provisional de las mismas, se efectuará una prueba general de las mismas, para comprobar su correcto funcionamiento.

El Contratista tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamaciones de ninguna naturaleza ni a solicitar prórroga del plazo contractual.

Aprobadas por la Inspección las pruebas de funcionamiento, y presentados los planos conforme a obra, el Contratista solicitará la Recepción Provisional, la que se realizará en un todo de acuerdo con lo estipulado en los Artículos 49, 50 y 53 de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.

Artículo 20º- Trabajos Defectuosos

Cuando la Empresa realice trabajos que la Inspección considere como defectuosos o que no se ajustan a las Especificaciones Técnicas, la Inspección queda facultada para rechazarlos por completo o aceptar los mismos aplicando un descuento punitivo sobre el precio del ítem, cuyo porcentaje será fijado exclusivamente a su criterio.

En caso de que la Inspección opte por el rechazo de los trabajos correrán por exclusiva cuenta del Contratista los gastos que se originen.

Artículo 21º- Medidas de Seguridad

El Contratista será el único y exclusivo responsable de los daños que pudieren ocasionarse a terceros ya sean estos físicos, morales, o materiales cuando estos sean originados en las obras que ejecute, por lo que deberá prever a su cargo y costo todas las medidas de seguridad necesarias en la vía publica y extremar los recaudos de los trabajos en obra para no afectar propiedades lindantes, servicios públicos o espacios públicos.

Cuando deban realizarse trabajos en la vía publica, el contratista deberá prever a su exclusivo cargo toda señalización, vallado, pasarelas, iluminación, etc. Para preservar la seguridad de los transeúntes respetando lo normado en la Ley Nacional de Tránsito Nº 24449 y su Decreto Reglamentario Nº 779/95 y toda otra norma Provincial y/o Municipal que corresponda.

Cuando en la obra existan accesos de vehículos directos desde y hacia la vía pública, el contratista deberá proveer a su exclusivo cargo toda la señalización que corresponda para garantizar la seguridad en la entrada y salida de vehículos mediante alarmas acústicas y luminosas o mediante personal que controle los accesos.

Artículo 22º- Normas de Higiene y Seguridad en el trabajo.

El Contratista deberá cumplir estrictamente con toda normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el trabajo que se indica en el Articulo 73 de las Cláusulas Legales de Carácter General del presente Pliego de Bases y Condiciones, siendo a su exclusivo costo y cargo la indumentaria del personal, los elementos de protección personal, la cartelería, las balizas, los vallados, etc., así como la contratación del servicio de Higiene y Seguridad; Servicio de Medicina y la ART.

Conjuntamente con el Acta de Replanteo y mediante el libro de pedidos el contratista hará entrega del “Inicio de Obra” con el sello de recibido por la ART, tal como lo establece el Artículo 73 inciso e, del apartado Cláusulas Generales de Carácter Legal.

El incumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en el párrafo anterior dará derecho a ARSA a no autorizar el inicio de la obra sin generar derecho de corrimientos de plazo de obra ni resarcimientos de ningún tipo. Así mismo ARSA podrá aplicar las multas establecidas en el Artículo 28 de las Condiciones Legales Particulares.

Artículo 23º- Planos Conforme a Obra

Previamente a la Recepción Provisoria de la Obra el Contratista deberá hacer entrega de los planos conforme a la Obra Ejecutada, los que deberán haber sido aprobados previamente por la inspección.




CPL-6

Estos Planos se presentarán dibujados, con las medidas en sistema métrico decimal y las leyendas en castellano, en la escala que fije la Inspección. Además se deberán presentar dichos planos en soporte digitalizado tipo CAD.

La Inspección podrá exigir además la presentación de planos de instalaciones especiales o de detalle, si lo estimara conveniente.

Artículo 24º - Agua para la Construcción

El agua para la construcción será provista sin cargo por AGUAS RIONEGRINAS S.A, siendo responsabilidad del Contratista su traslado a obra.

Artículo 25º - Confección de las Certificaciones

En el Libro de Ordenes de Servicio constará el Acta de Medición efectuada para las certificaciones mensuales de obra, debiendo el Representante Técnico firmar la misma conjuntamente con la Inspección.

Basándose en el Acta de Medición se confeccionará el Certificado según lo establecido en las Cláusulas Generales de Carácter Legal (Art. 79 Capítulo IX). De cada Certificado se descontará el importe que por Garantía establece el texto original del Art. 42º de la Ley General.

Artículo 26º - Extensión y Pago de los Certificados

La extensión y pago de los Certificados se efectuará conforme a lo establecido en la Ley General.

En caso de no emitirse un Certificado en el plazo establecido se considerará, a los efectos del cómputo del plazo de pago, como fecha de emisión la del vencimiento de ese plazo sin perjuicio a lo establecido a continuación.

En el caso que el Acta de Medición y la emisión del Certificado no se produjeran en el término establecido por causas imputables al Contratista, la extensión de los plazos no implicará derechos del mismo a ningún tipo de reclamos por consecuencias de dicha extensión.

Artículo 27º - Multas

El monto de las multas a aplicar por los distintos conceptos definidos en las Cláusulas Generales de Carácter Legal, se establece en los siguientes valores:

a) No comparencia del Representante Técnico (Art. 22): Medio (0.5%) por Ciento del Depósito de Garantía, por cada día de infracción.

b) Incumplimiento de la orden de iniciación de los trabajos o suspensión de los mismos sin autorización (Art. 24 y 27): Medio (0.5%) por ciento del depósito de Garantía, por cada día de demora o suspensión y por cada infracción.

c) Falta de comunicación de deficiencias o errores en el proyecto (Art. 26º): Medio (0.5%) por ciento al Cinco (5%) por ciento del Depósito de Garantía según la gravedad de la infracción, evaluada por la Inspección.

d) Infracciones a las disposiciones sobre cierre de obras, y medidas de seguridad y limpieza de las mismas (Art. 30, 31 y 34º). Desde un dos (2‰) por mil hasta un dos (2%) por ciento del depósito de Garantía, por día de infracción y por cada infracción, según la gravedad de la misma, evaluada por la Inspección.

e) Negativa a notificarse de las Ordenes de Servicio (Art. 62º): Medio (0.5%) por ciento del Depósito de Garantía por cada día de infracción y por cada infracción.

f) Incumplimiento de Ordenes de Servicios (Art. 63º): Medio (0.5%) por ciento del Depósito de Garantía por día de infracción y por cada infracción.

g) Incumplimiento de disposiciones sobre jornales, aportes previsionales, Registro Nacional de la Industria de la Construcción y pago de Sueldos (Arts. 67 y 68º): Dos (2‰) por mil del Depósito de Garantía por cada infracción.

h) Incumplimiento del Plazo Contractual (Art. 54º): Medio por Ciento (0.5%) del Depósito de Garantía, por cada día de incumplimiento en el referido plazo.




CPL-7

Artículo 28º - Trabajos Nocturnos y en Días no Laborables

Se prohíbe en la obra, el trabajo nocturno. Queda igualmente prohibido trabajar los días de descanso obligatorio sin discriminación de horas.

Cuando mediaren las causas de urgencia justificadas, la Inspección autorizará a trabajar en los días y horas cuya prohibición establece el párrafo precedente, a pedido del Contratista y siempre que el mismo cuente con el consentimiento de las autoridades competentes.

Artículo 29º - Receso de actividades

A.R.S.A. no computará el período comprendido entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, al Plazo Contractual de la Obra.

Artículo 30º - Cartel de Obra

El Contratista está obligado a colocar un (1) letrero en el lugar de las Obras y donde oportunamente indique la Inspección, de acuerdo a lo indicado en el plano correspondiente.

Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización los letreros deberán ser mantenidos por el Contratista en perfecto estado de conservación.

Los gastos ocasionados por la provisión y mantenimiento de los letreros estarán a cargo del Contratista, considerando el costo originado por ello, incluido en los gastos generales del Contratista.

Artículo 31º - Aplicación ley Provincial Nº 3619

Será de aplicación para la presente Concurso, la ley Provincial Nº 3619, que reglamenta el derecho de prioridad, a favor de las personas físicas y jurídicas radicadas en la provincia, proveedoras de bienes y servicios de producción rionegrina.

Artículo 32° - Garantía de Impugnación.

Para la realización de impugnaciones junto al escrito impugnatorio, se deberá constituir una garantía, consistente en un pagaré de garantía equivalente al uno por ciento (1%) del monto total cotizado con el correspondiente sellado en valores de la Provincia de Río Negro, por el diez por mil (10%) de su monto, extendido a la orden de la Empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, firmado y con la respectiva aclaración de la firma, y con la cláusula “SIN PROTESTO”, y el domicilio del contratante como lugar de pago, y /o Títulos Nacionales, Fianza, Aval Bancario, Seguro de Caución (No se recibirán fotocopias o certificados) ó Depósito en efectivo en la Cuenta Nº 250-900001610 del Banco Patagonia S. A. - Casa Central, por valor igual o mayor al uno por ciento (1%) del total de la oferta. La Fianza ó Aval DEBERÁ CONSTITUIR AL GARANTE EN LISO, LLANO Y PRINCIPAL PAGADOR, con renuncia a los beneficios de excusión y división, debiendo ser extendida por todo el término del mantenimiento de la propuesta.

Artículo 33° - Inscripción Registro Único de Proveedores de la Provincia de Río Negro.

Solo podrán cotizar las firmas inscriptas en el Registro Único de Proveedores sito en calle Alvaro Barros N°641 de la ciudad de Viedma, Tel (02920) 423653. Como excepción serán consideradas las ofertas de firmas que, a la fecha de apertura,tengan en tramite su pedido de inscripción, siempre que antes de la preadjudicacion hayan obtenido su inscripción definitiva en la sección correspondiente al tipo de contratación de que se trate (Art. 48 del Decreto N° 1737/1998). -Artículo 34º – Decreto Provincial Nº 791/13.

Para la redeterminación de precios será de aplicación en la presente Concurso el Decreto Provincial Nº 791/13 y modificatorias vigentes, encuadrada dentro de la Ley Nº 286 de Obras Públicas.

Artículo 35º – Aplicación decreto Provincial 1313/14

Para la redeterminación de precios si correspondiere, será de aplicación el Decreto Provincial Nº 1313/14 y modificatorias vigentes, encuadrada dentro de la Ley J Nº 286 de Obras Públicas.

Para su aplicación se tendrán en cuenta los factores de ponderación expresados en el cuadro siguiente y los índices provistos y publicados por El Consejo de Obras Públicas a tal efecto.-




CPL-8

Artículo 36º – Certificado Único de Libre Deuda - Ley N° 4798 - Resolución N° 073/13 – Agencia de Recaudación Tributaria.

Mediante Ley N° 4798, publicada en el Boletín Oficial el día 08/11/2012, bajo el N° 5090, los Proveedores deberán acreditar la inexistencia de mora en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, correspondientes a tributos cuya percepción, fiscalización y control se encuentre a cargo de la Recaudación Tributaria Provincial.




CPL-9

El Certificado de LIBRE DEUDA emitido por la Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia , de acuerdo a lo establecido por el Art. 3° de la Ley 4798, deberá acompañarse con la presentación de Ofertas , el que será exigible al momento de apertura de los sobres del proceso administrativo, ó de recepción de Ofertas ó Cotizaciones de precios, según el tipo de contratación de que se trate.

LAS FIRMAS INSCRIPTAS en la Provincia de Río Negro, radicadas fuera de ella deben solicitar el Certificado de Libre Deuda en la Delegación de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, sita en calle Reconquista N° 556, Capital Federal - T.E. 011-4328-0589- 4394-6635 int. 103 ó en la Sub Delegación de la Agencia en Bahía Blanca sita en calle Fitz Roy N° 768. Bahía Blanca.

Página WEB: www.agencia.rionegro.gov.ar

LAS FIRMAS NO INSCRIPTAS EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, radicadas fuera de ella : la Agencia les extenderá el Certificado de No Inscripción en Río Negro, quedando sujetos a las retenciones de Ingresos Brutos establecidas en la Resolución 104/03 de DGR .-

SELLADOS: Para ambos casos (firmas inscriptas y no inscriptas. en Río Negro) se acompañara un sellado Provincial de $ 25.00.

Artículo 37º- Ley 4798-Decreto Nro 605- Anexo Único Al Decreto.-

Por la presente el oferente presta expresa conformidad al descuento voluntario, por parte de la Tesorería encargada de realizar el pago, de las sumas de dinero necesarias para atender la cancelación de los tributos provinciales que se devenguen durante la respectiva contratación, adeudados al día de la fecha de pago.-

Artículo 38º- Requisitos que Deben Reunir Las Firmas Para Ser Oferentes.-

Las ofertas podrán ser presentadas por personas físicas ó jurídicas con capacidad legal para contratar. La identidad de los oferentes deberá acreditarse acompañando copias certificadas ante Escribano Público ó autoridades administrativas de la siguiente manera:

Personas Físicas :

Documento Nacional de Identidad, Libreta de Enrrolamiento ó Libreta Cívica.-

Personas Jurídicas:

Copia de los estatutos o contrato social autenticado y certificado.-

Composición actual del órgano de administración de la Sociedad, debiéndose presentar en caso de tratarse de sociedades anónimas, copias certificadas de las actas de designación del Directorio y de Distribución de los cargos autenticada ante Escribano Público.

Copia autenticada y certificada del Acta de Directorio donde se autoriza a los representantes a presentarse en Concurso ó Concurso de Precios

Artículo 39º- Representación por Apoderados.-

Cuando se represente un Oferente por medio de un apoderado, conforme a lo establecido en el Art. 31 de la Ley 2938, se deberá acompañar copias certificadas por Escribano Público ó autoridades administrativas del Poder otorgado al apoderado, del “Estatuto Constitutivo de la Empresa y el Acta de Asamblea donde se designan a las Autoridades de la firma.

Artículo 40º- Ley N° 3228.-

El contratista deberá emplear para la ejecución de la presente obra, personal que se encuentre en etapa de prueba del cumplimiento de una condena en las unidades penitenciarias o alcaidias ubicadas en territorio provincial o haya sido libertado de las mismas por agotamiento de pena. A tal efecto, el comitente solicitara al Instituto de Asistencia a Presos y Libertados, el registro de las personas que se encuentren en condiciones de acceder a un puesto de trabajo, de conformidad a lo señalado en el Art.1° de la Ley 3228 y lo notificara a su vez al contratista.-




E.T.P. - i


VIEDMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INDICEART. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUPLETORIAS Y ORDEN DE PRIORIDAD.............................1ART. 2 - NORMAS DE MEDICIÓN..........................................................................................................................1ART. 3 - CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRUEBAS...........................................................1ART. 4 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS......................................1ART. 5 - USO DE PATENTES....................................................................................................................................1ART. 6 - ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN.........................................................2ART. 7 - RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS........................................................2ART. 8 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA....................................................................................................................2ART. 9 - REPLANTEO DE LAS OBRAS..................................................................................................................2ART. 10 - EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA..................................................................................3ART. 11 - DEFENSAS..................................................................................................................................................3ART. 12 - DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES..............................3ART. 13 - RESTAURACIÓN DE CONDUCTALES................................................................................................3ART. 14 - REPARACIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN...................................................................................314-1.- PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES NO UTILIZADAS EN TERRAPLÉN............................................314-2.- PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE...........................................................................................................314-3.- CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE GRANULAR.............................................................................................314-4.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN ..................................................................................414-5.- NORMAS DE ENSAYO.....................................................................................................................................414-6.- INFORMACIÓN PARA EL CONTRATISTA....................................................................................................414-7.- LISTADO DE NORMAS DE ENSAYO.............................................................................................................414-8.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES....................................................................................5ART. 15 – REPARACIÓN PAVIMENTOS FLEXIBLES........................................................................................515.1 – ROTURA DE PAVIMENTOS.....................................................................................................................................515.2 EXCAVACIÓN...........................................................................................................................................................515.3 EJECUCIÓN DE SUB-RASANTE..................................................................................................................................615.4 EJECUCIÓN DE BASES Y SUB-BASES GRANULARES..................................................................................................615.5 – EJECUCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE............................................................................................10ANEXO 1 - PROVISIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO..........................15ART. 16 – MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE Y DE APLICACIÓN EN FRIO............22A) ELABORACIÓN.....................................................................................................................................................22B) CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES..............................................................................22C) CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA .............................................23D) DETERMINACION DE CONTROL A EFECTUARSE SOBRE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE APLICACIÓN EN FRIO ......................................................................................................................................................................23E) ENSAYO DE RECUBRIMIENTO Y ADHERENCIA...........................................................................................24F) METODO T.W.I.T. SEGUN TÉCNICA DE LA SHELL DE FRANCIA MODIFICADA - RESUMEN DEL MÉTODO.....................................................................................................................................................................24

. MMO. MANCINELLI, Armando Angel Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.



E. T. P. -1

“REPARACIÓN PAVIMENTO ,Bacheo”.

VIEDMA

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUPLETORIAS Y ORDEN DE PRIORIDAD

Además de las presentes Especificaciones, regirán en forma supletoria y con el orden de prioridad que se enumeran, las siguientes:

a) Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y Desagües", del Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro.

b) C.I.R.S.O.C. Reglamento - Recomendaciones - Disposiciones.

c) Especificaciones, Normas y Planos Tipo, de Obras Sanitarias de la Nación cuando las presentes especificaciones no indiquen lo contrario.

d) Normas IRAM, en especial las referidas a cañerías y juntas.

e) Demás Normas IRAM de aplicación

f) "Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas", de la Dirección Provincial de Arquitectura, incluso sus cláusulas particulares.

En caso de que algún trabajo y/o provisión no estuviere explícitamente contemplado en alguna de ellas, los mismos deberán ajustarse a las reglas del arte de la construcción.

Art. 2 - NORMAS DE MEDICIÓN

Para el caso de que estas especificaciones o las enumeradas en el artículo anterior no establezcan la forma de medir algún trabajo se seguirán las Normas de Medición de la Dirección de Arquitectura y/o de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Nación.

Art. 3 - CALIDAD DE LOS MATERIALES A EMPLEAR Y PRUEBAS

En todos los casos la Inspección controlará la calidad óptima de los materiales a utilizar, ordenando verificar la bondad de los mismos cuando lo estime conveniente, para lo cual el Contratista está obligado a hacer ejecutar las pruebas y ensayos, que a tal efecto se ordenen, inclusive en fábrica.

Los análisis y/o ensayos de materiales que a criterio de la Inspección fueran necesarios efectuar, serán encomendados al laboratorio que de común acuerdo determinen la Contratista y la Inspección en el Acta de Replanteo.

Se deja constancia que los gastos originados por dichos ensayos y/o análisis, correrán por exclusiva cuenta del Contratista, el que los computará en los precios cotizados para la presente obra.

Art. 4 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR DAÑOS Y PERJUICIOS

El Contratista será único y total responsable de los daños, desperfectos y perjuicios, directos o indirectos, que por negligencia, imprevisión o incorrecta ejecución de los trabajos, sean ocasionados a personas, a las obras internas o a edificaciones e instalaciones próximas.

Asimismo el Contratista será el único responsable de la conducta del personal a su cargo.

Un aspecto delicado que deberá tener en cuenta, es el que deriva de los cruces y proximidades de conducciones subterráneas y aéreas existentes y/u obras de arte. El Contratista tendrá la responsabilidad de determinar exactamente en el terreno, la ubicación planialtimétrica de todas las conducciones existentes y obras de arte que pudieran resultar afectadas por la obra.

El costo que demande la reposición o refacción de algún hecho existente dañado durante la realización de los trabajos, correrá por exclusiva cuenta del Contratista.

Art. 5 - USO DE PATENTES

Los derechos por el uso ó empleo de materiales, equipos, dispositivos o procedimientos registrados, se considerarán incluidos en los precios contractuales, siendo el Contratista el único responsable por los reclamos que puedan promoverse por el uso indebido de patentes.




E. T. P. -2Art. 6 - ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN.

El Contratista procurará y tendrá a su cargo abastecerse de energía eléctrica para la construcción de la obra (en los frentes de trabajo, en el obrador, para equipos, pruebas, etc.).

A.R.S.A. suministrará el agua para la construcción y las pruebas hidráulicas, debiendo hacerse cargo el Contratista de realizar a su exclusivo cargo el traslado de la misma y las conexiones respectivas en el lugar que indique la Inspección.

Art. 7 - RECONOCIMIENTO DE INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

El Oferente consultará todos los antecedentes necesarios, efectuará las averiguaciones correspondientes y recorrerá minuciosamente el lugar de las obras a efectos de determinar la magnitud y costo de los trabajos que hubiere de ejecutar como consecuencia de interferencias con instalaciones existentes dado que no se reconocerá adicional alguno por modificaciones de traza, demolición de instalaciones existentes fuera de servicio, relocalización de instalaciones existentes u obras especiales que hubiere que ejecutar.

Previo a la fecha de replanteo, el Contratista deberá haber verificado la ubicación de instalaciones subterráneas existentes (tuberías de conducción de agua, electricidad, etc.).

Consecuentemente, a la fecha de iniciación de las tareas que se establezcan en el Plan de Trabajos, habrá adoptado los recaudos necesarios para evitar deterioros que su labor pueda ocasionar en las mencionadas instalaciones y la reparación correrá a su cargo.

El Contratista deberá efectuar los sondeos correspondientes a fin de ubicar perfectamente las instalaciones subterráneas existentes, de modo que la traza de la cañería a instalar quede definida con toda corrección antes de hacer la apertura de zanjas o la ejecución de túneles.

Será por exclusiva cuenta del Contratista la remoción de los obstáculos que se puedan encontrar y responsable de los deterioros que se ocasionasen, por no cumplir con las prescripciones anteriores o ejecutar las tareas inherentes a la presente obra sin el suficiente celo y responsabilidad.

Art. 8 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica necesaria para la construcción de la obra se ajustará a las normas de la Asociación Argentina de Electrotécnicos, siempre que no se opongan a normas municipales en vigencia y/o los requerimientos de la empresa prestadora del servicio.

Art. 9 - REPLANTEO DE LAS OBRAS

Aguas Rionegrinas informara feacientemente por libro de Ordenes de Servicio el listado de bacheos a ejecutar. La Contratista dispondra de un plazo maximo de 48Hs. para el inicio de las tareas, las que deberan ser sin solucion de continuidad hasta su finalizacion. Antes de la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá replantear la posición definitiva de las obras, , sometiendo estos trabajos previos a la aprobación de la Inspección.

Asimismo deberán ejecutarse los trabajos preparatorios siguientes:

a) Reconocimiento de los puntos fijos, debiendo el Contratista realizar el transporte de cotas a los sitios en que se construyan las obras, materializando o señalizando convenientemente los puntos auxiliares de apoyo a utilizar en ellas.

b) Reconocimiento de obras existentes.

c) Sondeos para detectar profundidades de ripio y/o roca y las alturas de aguas libres, a fin de programar los métodos constructivos.

d) Replanteo de cada una de las estructuras y cámaras. El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e inalterabilidad.

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar atrasos en el desarrollo normal de la obra, concordantes con la notificación de la orden de iniciación y con el Plan de Trabajos aprobado.

Las operaciones de replanteo constarán en actas, que serán firmadas por la Inspección y el Representante Técnico de la Contratista, debiendo esta última confeccionar el plano correspondiente.

Los gastos que demande el cumplimiento del presente artículo deberán incluirse en los Gastos Generales del Contratista.




E. T. P. -3Art. 10 - EQUIPO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El equipo con que deberá contar la empresa Contratista para la ejecución de la obra, deberá responder a las características de ésta, que surgirán del estudio que efectúe el Oferente para la cotización y será el necesario para la ejecución de la obra en forma y plazo.

Art. 11 - DEFENSAS

Si la Inspección juzgara necesario tomar precauciones para evitar el derrumbe de las excavaciones, el Contratista estará obligado a efectuar apuntalamientos, entibaciones o tablestacados de protección durante la ejecución de las obras. No se reconocerán pagos por tablestacados de protección durante la ejecución de las obras y no se reconocerá indemnización alguna por tablestacados u otros materiales o implementos que el Contratista no pudiera extraer.

Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a las líneas de edificación o cualquier construcción existente o hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar.

Si fuera tan inminente la producción del derrumbe que se considere imposible evitarlo, el Contratista procederá previa las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones necesarias.

Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiera adoptado las precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe, o se ocasionase daños a instalaciones existentes o personas, será de su exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran.

Art. 12 - DEPOSITO DE LOS MATERIALES EXTRAIDOS DE LAS EXCAVACIONES

La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenamientos, se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellos en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, al escurrimiento de las aguas superficiales y no se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de la Inspección pudiera evitarse.

Art. 13 - RESTAURACIÓN DE CONDUCTALES

El Contratista, al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductales; la reparación de conductales que se hubieren dañado será de exclusivo cargo del Contratista.

Art. 14 - REPARACIÓN PAVIMENTO DE HORMIGÓN

14-1.- PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES NO UTILIZADAS EN TERRAPLÉN

El material producto de las excavaciones de suelo deberá ser transportado al lugar que indique la inspección de obra, dentro de una distancia no mayor de 5 km. No se efectuará pago directo alguno por este concepto, pues se considera que su precio esta incluido en los demás ítems del contrato, aunque no este expresamente aclarado en algún ítem de la obra.

14-2.- PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE

Una vez efectuada la excavación y estando preparada la caja para el paquete estructural del pavimento, se procederá a compactar la sub-rasante, humedeciendo adecuadamente y perfilando con motoniveladora en cota para recibir la Sub-base de material granular. El pago de estos trabajos esta incluido dentro del ítem “Construcción de Sub-base granular”.

14-3.- CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE GRANULAR

El material de la Sub-base granular será de ripio calcáreo. La granulometría y demás características fisico-mecánicas, serán las siguientes:

Pasa tamiz 1 ½” 100%

Pasa tamiz ¾” 70-90%

Pasa tamiz 3/8” 40-75%

Pasa tamiz 4 30-60%

Pasa tamiz 200 5-20%

Limite líquido max 30

Limite plástico max 8

Sulfatos menos de 0.5




E. T. P. -4Sales totales menor de 1.5

El espesor de la Sub-base será de 0.15m y el ancho es variable en el orden de los 12.30 metros según la ubicación de los sumideros ejecutados.

Medición y forma de pago: Como se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas Generales, del artículo de obras viales.

14-4.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN

Su construcción respondería a las Especificaciones Técnicas Generales del presente pliego. El Contratista presentara previo al hormigonado, el diseño de juntas que será verificado por el Instituto del Cemento Portland a través de la inspección de obra.

La cantidad mínima de cemento portland será de 350 kg por metro cúbico de hormigón elaborado y deberá tener una resistencia mínima a la compresión a los 28 días de 320 kg/cm2. El modulo de la rotura mínimo será de 48 kg/cm2. Se fija la resistencia media por el asentamiento del cono de Abrahams en 5 cm. El hormigón se colocara y terminara con maquina terminadora vibradora. Se le incorporara aditivo para contrarrestar la salinidad del suelo, de ser necesario.

Se deberán extremar las precauciones con el fin de contrarrestar los efectos que sobre el hormigón pudieran causar el clima, vientos, altas y bajas temperaturas, etc. debiendo acordarse con la inspección por nota de pedido con una antelación mínima de 24 horas, los días y horarios de vertido de hormigón, así como también las técnicas y medios para protegerlo, sean estos químicos y/o físicos.

En ningún caso se autorizará el vertido de hormigón en épocas invernales, con una temperatura ambiente a la sombra inferior a los 5° C; la inspección autorizará expresamente el horario de colado de hormigón luego de verificar la tendencia (en ascenso) de la mencionada temperatura. De la misma manera, en verano una vez alcanzada la temperatura ambiente de 30ºC en ascenso, se suspenderá la ejecución del vertido de hormigón.

Medición y forma de pago: Se medirá y se pagará por metro cuadrado de pavimento de hormigón ejecutado y terminado completo. Dicho pago será en compensación por la elaboración, el transporte y colocación del hormigón, incluyendo todos los materiales, colocación de moldes, ejecución de losas con juntas aserradas, construcción de cordones integrales y por toda otra operación necesaria para la ejecución de la obra y no prevista en otro ítem del contrato, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del presente pliego y respetando los planos de proyecto.

14-5.- NORMAS DE ENSAYO

Para todos los ensayos que realice la Inspección rigen las normas de la Dirección Nacional de Vialidad y las Normas Iram.

14-6.- INFORMACIÓN PARA EL CONTRATISTA

Toda la información adicional que se indica en este articulo se brinda al solo efecto ilustrativo sin que ello implique compromiso alguno por parte de la Municipalidad.

El agua de construcción se puede tomar directamente del río.

En proximidades de la ciudad se ubican yacimientos de ripio calcáreo de buena calidad. Algunos de ellos se han usado para la realización de obras de infraestructura del Idevi y Vialidad Nacional. Fuentes de Consulta: Vialidad Nacional; Idevi, Secretaria de obras y servicios públicos del Municipio.

14-7.- LISTADO DE NORMAS DE ENSAYO

En esta obra rigen las normas de ensayo que se indican a continuación:

Norma de ensayo VNE 1-65: Tamizado del suelo por vía húmeda

Norma de ensayo VNE 2-65: Limite liquido

Norma de Ensayo VNE 3-65: Limite plástico índice de plasticidad

Norma de Ensayo VNE 4-65: Clasificación de los suelos

Norma de Ensayo VNE 5-67: Compactación de suelos

Norma de ensayo VNE 6-68: Determinación del valor soporte e hinchamiento de suelos

Norma de ensayo VNE 7-65: Análisis mecánico de materiales granulares

Norma de ensayo VNE 8-66: Control de compactación por el método de la arena




E. T. P. -5Norma de ensayo VNE 23 : Porcentajes de vacío del agregado grueso p/hormigones

Norma de Ensayo VNE 24-68: Densidad y humedad de equilibrio

Norma de Ensayo VNE 18 : Método de campaña para la determinación de sales solubles y sulfatos en suelos estabilizados y

suelos granulares

Capitulo E Sección E-XI: Determinación de terrones en los agregados naturales

El contratista podrá adquirir las normas para la ejecución de los mencionados ensayos en la Dirección Nacional de Vialidad.

14-8.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas y Condiciones Legales del presente Pliego de Bases y Condiciones y las requeridas para la aprobación de los trabajos por la Municipalidad de la localidad.-

Art. 15 – REPARACIÓN PAVIMENTOS FLEXIBLES.

La empresa contratista tiene la obligación de presentar por lo menos: proyecto de diseño del pavimento con los tipos de materiales a utilizar en cada capa, señalización y plan de vías alternativas.

Los trabajos comprenden todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para su completa terminación, en un todo de acuerdo a las disposiciones nacionales, provinciales, municipales y a este pliego.

En general regirá el principio que la obra realizada será de una calidad no inferior a la existente.-

Luego de su ejecución se considerará terminado el ítem correspondiente contra presentación de certificado de aprobación de la Municipalidad de VIEDMA.

En los sectores que por sus características, no sea posible la compactación con equipos pesados, se procederá a efectuar la misma con compactadores mecánicos especialmente preparados para operar en áreas reducidas o de difícil acceso. No se permitirá la compactación manual; salvo expresa autorización de la Inspección.

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

El Contratista dispondrá en obra de un equipo de bombeo para drenar el exceso de humedad originado por lluvias u otras causas.

15.1 – Rotura de pavimentos.

Previamente a la rotura de pavimentos, la zona de trabajo debe estar perfectamente señalizada incluyendo a las vías alternas de ser el caso, utilizando obligatoriamente letreros, mojones y balizas.

La rotura de pavimentos debe hacerse adoptando formas geométricas regulares con ángulos rectos y bordes perpendiculares a la superficie. Para el corte se debe emplear disco diamantado y este debe ser hecho en todo su espesor. Solamente se usara equipo rompe-pavimento para las labores de demolición. Los desmontes provenientes de la rotura de pavimentos deben eliminarse de la zona de trabajo, antes de proceder con las excavaciones, con el objeto de evitar la contaminación de los suelos de relleno con desmontes, cargándolo, transportándolo, descargándolo y desparramándolo, en el lugar que determine la Municipalidad.

15.2 Excavación.

No podrá iniciarse excavación alguna, sin la autorización previa de la Inspección y hasta tanto no se ponga la señalización correspondiente, según el plan de desvió presentado y aprobado.

En principio no se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno en el lugar y a las demás circunstancias locales. No obstante la Inspección podrá ordenar al Contratista las modificaciones que estime convenientes.

Se deberá extraer el suelo hasta llegar al relleno que sirve de apoyo a la sub-rasante (de 0,50 a 0,55 m de profundidad, con respecto al pavimento terminado). Una vez llegado a ese nivel se realizara la escarificación y compactación de los últimos 10 cm, con una densidad de por lo menos el 90% (para suelos predominantemente cohesivos) y del 95% (para los suelos




E. T. P. -6predominantemente granulares) de su Máxima Densidad Seca Teórica obtenida en el ensayo Proctor Modificado.

Previamente a esto ultimo se deberá chequear la existencia de manchas de humedad, y en caso de existir estas, realizar la reparación de los elementos que ocasionan las mismas (conexiones domiciliarias de agua, de cloacas, etc). Esto incluye el transporte, relleno y compactación del suelo en las distintas capas, de la excavación producto de la reparación mencionada.

El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que sea ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte.

Asimismo se incluye la excavación y retiro de suelos con exceso de humedad y/o materia orgánica y su reemplazo por suelo apto para la ejecución de la misma, adecuadamente densificado.

Los productos de excavaciones que no sean utilizados deberán eliminarse fuera de la obra en un plazo máximo de 24 horas y serán dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección, dentro del ejido urbano de la localidad. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.

La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales indebidamente excavados estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta de acuerdo con las especificaciones y órdenes que al efecto imparta la misma.

15.3 Ejecución de sub-rasante.

Se considera subrasante aquella porción de superficie que servirá de asiento o fundación a la o las capas de recubrimiento o firme a construir, conformando por lo tanto, la superficie de apoyo de la estructura del pavimento a ejecutarse sobre ella.

Las tareas de este rubro se refieren a la provisión, colocación, distribución y compactación de material apto.

Se considera material apto para la subrasante, aquel que cumpla con las siguientes especificaciones:

Suelos con valores de densidad mayores de 1700 kg/cm3.

Límite Liquido: menor a 30

Índice Plástico: menor a10

Libre de ramas, troncos, matas de hierbas u otros materiales orgánicos.

La humedad admisible del suelo no podrá superar el 10% de la humedad optima del mismo.

La subrasante será conformada y perfilada mediante nivelación, eliminado irregularidades en todo sentido para asegurar espesores correctos y uniformes de las capas que la recubrirán.

La compactación se realizará en capas de 10 cm de espesor, se iniciará inmediatamente de extendido el material y se efectuará con pisones neumáticos, planchas o rodillos vibradores, y solo en caso de ser imposible el uso de procedimientos mecánicos la Inspección podrá permitir el empleo de pisones de mano.

Cada capa de suelo colocada deberá ser compactada hasta obtener el 95% de la densidad máxima con respecto a la máxima establecida por el ensayo Próctor Estándar T90 (Norma VN-E5-93).

El perfil de la subrasante será conformado y perfilado mediante nivelación eliminando irregularidades en todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de las capas que la recubrirán admitiéndose las siguientes tolerancias:

Diferencias de cotas entre bordes de la zona preparada no mayor al 4 o/oo. De no cumplirse, se deberá escarificar y corregir adecuadamente, no admitiéndose depresiones con capas de suelos de menos de 5 cm compactadas o en gral. con capas que no aseguren adecuadamente la adherencia con el material original.

15.4 Ejecución de bases y sub-bases granulares.

Estos trabajos consisten en la construcción de una base y sub-base constituida por agregados pétreos con ó sin la incorporación de suelos. Incluye la provisión de los materiales intervinientes, su procesamiento, transporte y ejecución de la capa correspondiente.

1 - MATERIALES

1.1 - Agregados pétreos

Los agregados pétreos provendrán de la trituración de rocas sanas, naturales ó artificiales, ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la trituración de ripio ó canto rodado, las partículas que se trituren deberán estar retenidas en el tamiz de 38 mm. (1 ½”) y deberán presentar un mínimo del 75 % de sus partículas con dos o más caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con una.




E. T. P. -7Las partículas del agregado deberán, a su vez, ser sanas, duras y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los

agregados obtenidos por trituración, sobre los cuales no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará sólo cuando la roca originaria cumpla las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo “Los Ángeles”, deberá ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-bases. El valor de cubicidad, será mayor de 0,5 en todos los casos.

1.2 - Suelo seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, será seleccionado, homogéneo, no debiendo contener raíces, matas de pasto, sustancias orgánicas ni otras materias extrañas putrescibles, debiendo cumplir con los siguientes requisitos:

Límite líquido: menor de 30

Índice Plástico: menor de 10

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

En caso de contener terrones o elementos aglomerados, se lo deberá preparar en yacimiento o en los lugares de extracción, pulverizándolo adecuadamente de tal manera que una vez procesado, pase no menos del 100 % por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada Nº 4 (4,76 mm).

1.3 - Arena silícea

Deberá cumplir los siguientes requisitos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

Índice de Plasticidad: menor de 6



1.4 - Agua para la construcción.

Será potable, proveniente de la red urbana. La potabilidad del agua deberá ser certificada por laboratorio competente en la materia. Caso contrario, se deberá realizar los ensayos de idoneidad de la misma.

1.5 - Acopio de Materiales

El acopio de los materiales se hará de modo que no sufran daños ó alteraciones perjudiciales. Cada agregado deberá acopiarse separadamente para evitar contaminaciones y/o cambios en su granulometría original. Los últimos 20 cm inferiores de los acopios, que se encuentran en contacto con el terreno natural, no deberán ser utilizados. La Inspección tendrá la facultad de formular los reparos que estime conveniente ante el Contratista, a fin de garantizar las exigencias correspondientes.

1.6 - Ensayos de agregados y suelos.

Previo a la incorporación a la obra, los distintos materiales deberán ser ensayados y aprobados. Ante todo agregado que no cumpla las exigencias, la Inspección ordenará su retiro de la zona de obra, y su reposición por material apto, a entera costa del Contratista.

Los agregados gruesos deberán ser divididos en dos fracciones, separados por la criba de 3/8”, las cuales se acopiarán por pilas separadas. De cada una de las fracciones, se tomarán muestras cada 300 m3 por lo menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometría y plasticidad, y cada vez que la Inspección lo juzgue conveniente, el ensayo de Desgaste Los Angeles.

El peso de cada muestra para los ensayos no será menor de:

Tamaño máximo del agregado Peso de cada muestra

De 3/8” (9,5 mm.) no menos de 1 Kg.

de 3/8” (9,5 mm.) a 3/4” (19mm.) no menos de 2,5 Kg.

de 3/4” (19mm.) a 1½” (38 mm.) no menos de 10 Kg.

de 1½”(38mm.) a 3” (76 mm.) no menos de 25 Kg.

2 - MEZCLAS




E. T. P. -8El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras para su verificación, la Fórmula de Mezcla con la cual ejecutará la

capa de base y sub-base, con una antelación no menor de 20 (veinte) días hábiles a la fecha de iniciación de los trabajos. Dicha Fórmula de Mezcla deberá satisfacer las exigencias que se establecen para los agregados pétreos, arena silícea y suelos.

En caso de que el Contratista optase por la provisión de mezcla granular conformada en cantera, la misma deberá cumplir con todas las especificaciones y exigencias que se detallan en el presente apartado para las mezclas elaboradas.

Las mezclas deberán situarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las especificaciones siguientes:

TAMICES IRAM PORCENTAJES DE PASANTES

25 mm. (1 ”) 100%

19 mm. (3/4 ”) 70% - 100%

9,5 mm. (3/8 ”) 50% - 80%

4,8 mm. (Nº 4) 35% - 65%

2 mm. (Nº 10) 25% - 50%

420 u (Nº 40) 15%- 30%

74 u (Nº 200) 5% -15%

Debiendo cumplir las siguientes exigencias:

BASE GRANULAR

Límite Líquido: menor de 25

Indice Plástico: menor de 6

Valor Soporte *: mayor de 60 %



PT# 200 / PT# 40: menor de 0,6

* Los Valores Soporte indicados, deberán lograrse al 97% de la Densidad Seca Máxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “Compactación de Suelos ” empleando el Método de Ensayo V.

Para cada capa (base y súbase) se exigirá un grado de compactación del 97 % (noventa y siete por ciento) de la Densidad Máxima obtenida como se indica precedentemente.

*Bajo pavimentos de hormigón de cemento portland la sub base granular deberá poseer un Valor Soporte mínimo del 60 % al 97% de la Densidad Seca Máxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “ Compactación de Suelos ” empleando el Método de Ensayo V.

El grado de densificación que debiera lograrse en esta capa es del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Máxima obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, “ Compactación de Suelos ” empleando el Método de Ensayo V.

El ensayo de Valor Soporte se realizará según la Norma de Ensayo VN-E-6-84 “Determinación del Valor Soporte e Hinchamiento de Suelos “, Método Dinámico Simplificado Nº 1 de la D.N.V. Las Fórmulas de Mezcla y la composición de los materiales en obra serán tales que los Valores Soporte indicados se deberán alcanzar a densidad menor ó igual a la especificada precedentemente . El valor del Hinchamiento será menor al 1 %.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometría aprobada por la Fórmula de Mezcla son:

Bajo la criba de 38 mm.(1½ “) y hasta el tamiz de 9,5 mm. (3/8 “) inclusive: ± 7%

Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 “) y hasta el tamiz de 2 mm. (Nº 10) inclusive: ± 6 %

Bajo la criba de 2 mm.(Nº 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (Nº 40)inclusive: ± 5%

Bajo tamiz de 0,420 mm. (Nº 40): ± 3 %.

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallarán a su vez entre los límites granulométricos que se fijan en esta especificación.

La forma de la curva deberá armonizar con las curvas límites del entorno, no debiendo presentar quiebres ni inflexiones, ser




E. T. P. -9cóncava y no diferir marcadamente de las que puedan teóricamente interpolarse entre dichos límites.

Conjuntamente con la presentación de la Fórmula de Mezcla, el Contratista comunicará a la Inspección los límites de variación individuales admisibles para los distintos agregados que conformarán la mezcla. Las fajas de variaciones así establecidas serán consideradas como definitivas para la aceptación de los materiales y la mezcla; todo material que no cumpla estas condiciones será rechazado debiendo ser retirado de la zona de obra y reemplazado por material apto, a entera costa del Contratista.

Será asimismo obligación del Contratista el comunicar de inmediato a la Inspección toda variación que se produzca en los materiales, arbitrando los medios para subsanar esta situación así como la incidencia que se pudiera producir en la Fórmula de Mezcla.

Las muestras de mezclas se tomarán como y en las oportunidades que se establecen en las especificaciones, debiendo ser el peso de las muestras no menor que el indicado en el cuadro para el caso de los agregados.

3 - CONSTRUCCIÓN DE LAS CAPAS DE SUB-BASES Y BASES

3.1 - Equipos

Los equipos que se utilicen deberán ser tales que permitan cumplir las exigencias de calidad previstas y a su vez aseguren un rendimiento mínimo que posibilite alcanzar los plazos establecidos en el Plan de Trabajos y conforme un adecuado ritmo de obra.

Para la ejecución de las capas de sub-bases y bases granulares, se exigirá que el mezclado se realice en planta fija con las siguientes exigencias:

Antes que los materiales ingresen a la mezcladora de la planta, se seguirá el proceso siguiente:

1 ) el agregado pétreo será pasado por la criba de tamaño máximo de la granulometría especificada y lo retenido en dicha criba será desechado.

2 ) Se exigirá un silo para cada fracción integrante de la mezcla. Las fracciones correspondientes a cada silo serán:

a - Material triturado que pasa la criba de tamaño máximo y retenido en la criba de 19 mm. (3/8”).

b - Material triturado que pasa por la criba de 19 mm. (3/8”).

c - Suelo seleccionado.

d - Arena Silícea.

Si el material viniese conformado de cantera, tiene vigencia solamente lo indicado en los apartados a y b precedentes.

Es conveniente que el acopio de suelo seleccionado se mantenga tapado con plástico o cualquier material que evite su humedecimiento, ya que este material mojado por las lluvias entra en la cinta en forma de terrones, lo que perjudica la producción homogénea de la mezcla.

La planta deberá proporcionar una mezcla uniforme cuya granulometría sea sensiblemente paralela a las curvas límite y evite la segregación.

4 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

4.1 - Compactación

Para control del grado de compactación de cada capa, se llevará a cabo la determinación de la Densidad Seca Máxima (Peso Específico Aparente) como lo indica la Norma de Ensayo VN-E-8-66, “Control de Compactación por el método de la Arena” (doble embudo grande). Este ensayo se llevará a cabo en los lugares que ordene la Inspección. Los valores de las densidades obtenidas serán comparadas con la Densidad Seca Máxima para ese material( ensayo V, de Norma de ensayo VN - E5 – 93).

Para valores inferiores al porcentaje establecido, se rechazará el sector representativo correspondiente a esa determinación, el cual deberá ser recompactado ó escarificado y reconstruido a entera costa del Contratista, adicionando y/o reemplazando, si fuera necesario, nuevo material.

4.2 - Espesores

En cada determinación de densidad, y mediante perforaciones adicionales si así lo ordena la Inspección, se determinará el espesor de la capa terminada. El espesor promedio de las determinaciones efectuadas en el sector deberá ser igual o mayor que el espesor de proyecto; siempre y cuando el eventual mayor espesor que pueda haber sido construido, no afecte, disminuyendo, a los espesores de proyecto del conjunto del pavimento o capas superiores, ni las cotas de rasante finales; las que pueden estar condicionadas por niveles de desagüe, cordones, etc. De darse esta situación, se deberá perfilar la capa en cuestión para lograr los valores exigidos, no reconociéndose pago alguno por el sobre espesor colocado.




E. T. P. -104.3 - Reparación de los defectos constructivos.

Los defectos que excedan las tolerancias establecidas precedentemente en cuanto a compactación, espesor, deberán ser corregidos escarificando en todo el espesor la capa construida, agregando la cantidad de material necesario de igual composición que la empleada al ejecutarla y reconstruyéndola. No se autorizará a cubrir ninguna capa de base ó sub-base defectuosa mientras no se hayan realizado tales correcciones. No se reconocerá ningún pago por exceso en el espesor por sobre el establecido en el proyecto. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace referencia más arriba, estarán a cargo del Contratista, no recibiendo por ellos pago adicional alguno.

4.4 - Conservación

Cada capa de base o sub-base deberá ser conservada a entera costa del Contratista, en las condiciones originales, a partir de la fecha de su terminación y hasta el momento de ser recubierta por la capa superior, aún cuando la superficie fuera total o parcialmente librada al tránsito.

15.5 – Ejecución de Carpeta Asfáltica en caliente.

La reposición de los pavimentos afectados deben efectuarse de forma tal que permitan obtener como resultado un pavimento de las mismas características que el original. Por lo tanto, estas especificaciones servirán como guía.

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimación, riego de liga y ejecución de carpetas asfálticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfáltico, densamente graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocación del concreto asfáltico en caliente, en las cantidades, tipos, horarios, días, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras.

Se refiere a la ejecución de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultáneos e independientes. Este pavimento será ejecutado mediante el recubrimiento con mezcla asfáltica en caliente, esparcida y distribuida con espesores variables, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada, quedando enrasada con la superficie del pavimento existente, sin depresiones ni sobre elevaciones.

El sistema de distribución será con terminador asfáltico.

IMPRIMACIÓN:

1 – DESCRIPCIÓN.

Este trabajo consistirá en dar una aplicación de material bituminoso imprimador sobre una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas especificaciones, las indicaciones de los planos y las órdenes que imparta la Inspección.

El orden de las operaciones principales en la ejecución de éstas imprimaciones será:

- Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactación, humedad y conformación.

- Barrido y soplado.

- Aplicación del material bituminoso imprimador

- Clausura y librado al tránsito.

- Reparación de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (m²) de imprimación estará comprendida dentro de los siguientes límites:

Material bituminoso reducido a 15,5 ºC: 0,8 a 1,6 litros/m2.

2 – MATERIALES.

Los materiales bituminosos deberán cumplir, según corresponda, las especificaciones establecidas en las NORMAS IRAM Nº. 6602/ 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al tipo a emplear.

3 – EQUIPO:

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar sean retirados o reemplazados.

4 – METODO CONSTRUCTIVO:

4.1 - Acondicionamiento final de la base a imprimar:




E. T. P. -11Además de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, serán ejecutados todos aquellos que resulten necesarios

para que la base a imprimar se presente en perfectas condiciones. Con la debida anticipación, el Contratista deberá solicitar de la Inspección que se efectúen las verificaciones de compactación, humedad y conformación de la base a imprimar. Los resultados obtenidos deberán cumplir con las exigencias establecidas para la base en la sección respectiva. Las correcciones que sean necesarias, se efectuarán utilizando en los trabajos de reconstrucción el mismo material empleado en la construcción de la base.

4.2 - Barrido y Soplado:

La base a imprimar deberá ser cuidadosamente barrida y soplada en forma tal de eliminar prácticamente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de barrido y soplado mecánico deberá ser complementadas, cuando fuese necesario, mediante el barrido con cepillos a mano. Si el viento llevara sobre la base a imprimir, polvo proveniente de las banquinas o de algún desvío, se subsanará este inconveniente, regando con agua las zonas que correspondan; los gastos que demanden estos riegos de agua estarán a cargo del Contratista.

4.3. Aplicación del Material Bituminoso Imprimador:

a) Cumplida las condiciones de los apartados anteriores, la Inspección aprobará por escrito la sección de base a imprimar.

b) Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de suelo que asegurará posteriormente una alineación correcta del borde del tratamiento a ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el largo de la sección a regar, o se empleará cualquier otro procedimiento aprobado por la Inspección.

Como guía del conductor del distribuidor de material bituminoso, se podrá utilizar el reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se colocará a una distancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en ningún caso se agote completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de una aplicación. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de riegos, al comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a regar, chapas o papel en una longitud tal que permita con seguridad al operador de riego, iniciar y finalizar la aplicación, cuando el distribuidor se desplace a la velocidad uniforme necesaria para obtener el riego unitario establecido.

c) No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos” de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosene o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

d) No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5ºC. Tomadas las precauciones anteriores, se procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador. La Inspección fijará por orden escrita que será conformada por el Contratista, la cantidad y temperatura de aplicación, que estará comprendido dentro de los limites especificados.

5 – CLAUSURA Y LIBRADO AL TRANSITO:

a) Efectuada la aplicación del material bituminoso imprimador en una sección dada, la misma será mantenida cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo mínimo de dos (2) días, y cuya duración establecerá la Inspección en cada caso, en forma de permitir que durante ese período, el material imprimador vaya penetrando y secando convenientemente. A tal fin el Contratista tomará las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

b) Cuando como consecuencia de las pequeñas depresiones existentes en la base imprimada, el material bituminoso se hubiere acumulado en las mismas, este exceso deberá ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el material imprimador hubiere penetrado y secado en el resto de la base, la imprimación será librada al transito normal o artificial, de forma de que la rueda de los automotores distribuyan el exceso de material acumulado. Previamente, la Inspección determinará si la rueda de los vehículos adhieren al material de la base, produciendo desperfectos, en cuyo caso se suprimirá por completo el transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con cepillo de mano.

En ningún caso se admitirá distribución de arena para absorber el exceso de material bituminoso. Cuando el transito fuera insuficiente a juicio de la Inspección, el Contratista estará obligado a pasar a su cargo el rodillo neumático múltiple un número de veces tal, que sobre cada faja de imprimación cubierta por el mismo, actúe un número igual a 5 (cinco) como mínimo.

c) Cuando haya transcurrido el período de tiempo fijado por la Inspección para que la imprimación esté bajo tránsito, el Contratista deberá clausurar nuevamente la sección imprimada en forma efectiva, hasta tanto se ejecute la carpeta asfáltica. La Inspección podrá eximir al Contratista de esta obligación únicamente en casos especiales y lo hará en forma escrita. Todo los desperfectos que se produjeran sobre la base imprimada sometida a la acción del tránsito después de transcurrido el plazo fijado por la Inspección para que la imprimación estuviera sometida al mismo, deberán ser reparados inmediatamente; los gastos que




E. T. P. -12estas reparaciones representen, estarán exclusivamente a cargo del Contratista.

6 – Desvío del Transito:

La imprimación se ejecutará efectuando el riego del material bituminoso en todo el ancho de la base por cada aplicación. Durante el tiempo que la sección imprimada deba permanecer clausurada al tránsito, el desvío del mismo, se hará por las banquinas, zonas adyacentes a la calzada o calles adyacentes. Cuando se utilicen las banquinas, deberán habilitarse ambas, cada una para un solo sentido de tránsito. Los desvíos que se utilicen serán condicionados a fin de permitir un transito seguro y sin inconveniente, estando los gastos que se originen por éste concepto, a cargo exclusivo del Contratista.

7 – Ejecución de la Imprimación por Mitades

Si a juicio de la Inspección no fuese posible utilizar desvíos en algunas secciones, aquella autorizará por escrito al Contratista con carácter de excepción, que la imprimación se efectúe por mitades de calzadas, lo que permite que el tránsito utilice una de ellas. Una vez desaparecida la causa que impida el desvío del tránsito, deberá volverse a trabajar en la forma normal especificada en el párrafo anterior.

8 – Ejecución de la Imprimación Reforzada:

a) Cuando por carecerse de desvíos apropiados, una sección a imprimar durante el período de prohibición especificado deba estar sometida a la acción del tránsito, el Contratista deberá ejecutar con carácter especial, bajo orden escrita de la Inspección, una imprimación reforzada en la forma establecida en este título, párrafos 1, 2 y 3 con los agregados especificados en los apartados siguientes:

b) Se empleará para el riego bituminoso imprimador, un asfalto diluido de curado medio tipo EM – 2. A continuación del riego imprimador se distribuirá agregado pétreo fino (menor de 3/8 pulgadas) de la granulometría que indique la Inspección en cantidad comprendida entre los tres (3) y ocho (8) litros por metro cuadrado (m²). La Inspección fijará por orden escrita, que será conformada por el Contratista, la cantidad a distribuir, que estará comprendida dentro de los limites especificados. La distribución será mecánica y uniforme. Previo al empleo del distribuidor mecánico de agregados deberá regularse el mismo en forma de incorporar la cantidad indicada por la Inspección; el agregado será esparcido de manera uniforme empleando personal obrero con cepillos, el cual distribuirá a mano pequeñas cantidades del mismo en los lugares en que la distribución haya sido escasa. Cuando por cualquier causa, comienzo, paradas accidentales o fines de distribución, cayera un exceso de agregado concentrado en una pequeña zona, este exceso deberá ser recogido, pero en ningún caso desparramado a zonas adyacentes con cepillo.

c) Se cuidará durante la distribución, que la cantidad dentro de la tolva del distribuidor sea constante para regularizar la operación en forma satisfactoria. A tal fin se alimentará la misma en forma continua desde la caja del camión. No se permitirá la distribución del agregado correspondiente a un camión agotando por completo la carga del distribuidor.

Con este objeto, deberá finalizarse y por consiguiente comenzar cada distribución con la mitad aproximadamente de la capacidad del distribuidor de agregado pétreo. En esta forma se evitará la segregación del agregado durante su distribución.

d) Dado que el distribuidor deberá rodar sobre la superficie regada a medida que la va cubriendo con el agregado, el camión deberá empujar el dispositivo en marcha atrás; por esta razón la Inspección exigirá que los conductores de los camiones que deben efectuar esa operación, demuestren poder ejecutarlas con toda corrección antes de comenzar a trabajar sobre el material bituminoso.

Se evitará asimismo que el distribuidor marche a tirones o en forma ondulante por exceso de juego en el acoplamiento y que el cilindro que regula la caída de los agregados funcione en forma discontinua. Sólo en caso de emergencia o cuando estuviera establecido en las Especificaciones Complementarias, se permitirá la distribución de los agregados pétreos a pala, desde montones de volumen constante, ubicados en las banquinas a distancia constantes.

e) A continuación de la distribución del agregado, y en un período de tiempo que no exceda de treinta minutos, se efectuará un cilindrado con rodillo neumático múltiple. El número de pasadas será tal actúe sobre cada franja de tratamiento cubierto por el mismo, un número de veces no inferior a cuatro (4) ni superior a ocho (8). Este cilindrado podrá continuar en la forma descripta a juicio de la Inspección, por un período que asegure el correcto embebimiento de los áridos y el adecuado comportamiento de la imprimación.

9 – Conservación:

La conservación de las secciones de base imprimadas y libradas al tránsito, consistirá en el mantenimiento de las mismas en perfectas condiciones, hasta que se ejecute sobre ellas la carpeta asfáltica. El Contratista deberá disponer en obra, de los elementos de equipo que permitan efectuar la conservación efectiva de la imprimación ejecutada. La conservación de la imprimación esta a cargo de la Contratista y el costo esta incluido en precio del Item.

CARPETA ASFÁLTICA :




E. T. P. -131 - ESPECIFICACIONES GENERALES

Se refiere a la ejecución de pavimentos flexibles, por medio de frentes de trabajo simultáneos e independientes si fuere necesario, en los sitios y áreas ordenados por la Inspección.

Este pavimento será ejecutado mediante el recubrimiento de tales áreas con mezcla asfáltica en caliente, Tipo “A” - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios, produciendo una superficie uniforme, con la lisura y rugosidad superficial adecuada. La calidad de la mezcla bituminosa a emplear y sus componentes deberá cumplir en un todo con las características y exigencias establecidas en el Anexo 1: “Provisión de Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfáltico“, y las órdenes de la Inspección.

El sistema de distribución de la mezcla será con terminadora asfáltica, debiendo estar la misma aprobada por la Inspección, así como el resto del equipo que será empleado en las obras.

Se practicará una completa y perfecta limpieza del área mediante barredora-sopladora y cepillos. Previamente y con la antelación establecida en los Ítem respectivos, se deberán haber ejecutado los correspondientes riegos de Imprimación y de Liga, los cuales deberán haber sido aprobados por la Inspección antes de autorizar la colocación de la mezcla asfáltica. El riego de imprimación deberá ejecutarse con una antelación mínima de 48 horas a la colocación de la carpeta, y deberá ser mantenido en perfectas condiciones hasta el momento de su recubrimiento.

No se comenzará a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de haber probado la uniformidad del riego, observando que todos los picos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo V. N.-E-29-68 "Control de Uniformidad de Riego de Materiales Bituminosos”, de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la zona de obras. Si resultase necesario, los picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso ligante si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 5ºC. La Inspección fijará por orden escrita que será conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de aplicación, que deberán estar comprendidos dentro de los limites especificados.

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en obra los materiales asfálticos que cumplan con todas y cada una de las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazará la partida del producto bituminoso deficiente y la obra que con él hubiere sido ejecutado.

Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente aprobados por la Inspección debiendo ser conservado en condiciones satisfactorias hasta finalizada la obra. Si durante el transcurso del trabajo se observasen deficiencias o mal funcionamiento de los implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar sean retirados o reemplazados.

Se distribuirá la mezcla asfáltica en caliente con los medios aprobados, compactándose con rodillos lisos y/o rodillo neumático autopropulsado según se ordene. No se permitirá la colocación de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados, de 0,08 m.; dependiendo del equipo utilizado, se ordenará la colocación en una ó más capas.

La mezcla asfáltica será transportada con los medio adecuados que permitan el comienzo de la compactación a la temperatura adecuada; en caso de lluvias imprevistas o humedecimiento de la calzada la mezcla no será descargada hasta que la superficie de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, será rechazada sin descargársela.

No se permitirá la colocación de la mezcla cuando la temperatura ambiente sea 5º C ó inferior a la sombra.

En caso de deficiencias que se constaten en la carpeta terminada y a lo largo del período de conservación, el contratista deberá corregirlas a su costa por el método que proponga y que sea aprobado; por ejemplo, si se presentaran exudaciones, peladuras, afloramiento, deformación u otras características indeseables o perjudiciales.

Se cuidará de no alterar y de corregir, en caso de ser necesario, las pendientes y cotas para permitir el adecuado escurrimiento de las aguas, siendo considerada de rechazo inmediato toda área que obstaculice el mismo. Dicha área deberá ser demolida y reconstruida a costa del contratista, siendo responsable éste de las nivelaciones necesarias.

Al finalizar los trabajos el área deberá quedar en perfectas condiciones y limpieza y las adyacentes en las mismas condiciones en que se encontraban inicialmente. No deberán quedar resaltos ni diferencias de niveles entre las áreas ejecutadas y las adyacentes.

El contratista deberá adoptar los recaudos necesarios para computar acertadamente la cantidad de mezcla asfáltica que empleará, no admitiéndose sobrantes ni desperdicios de material, que por causa imputable al contratista no hayan sido incorporados en obra.

De darse esta situación se descontará, no reconociéndose su pago, del material que por causas imputables al contratista haya




E. T. P. -14sido descartado o no colocado en obra.

Idéntico criterio se adoptará en caso de ordenarse el escarificado, remoción y reconstrucción de áreas deficientes que serán ejecutadas nuevamente a su costa, determinándose en las mismas condiciones, la cantidad de concreto asfáltico en peso desperdiciado, para su descuento.

El área rechazada por cualquier deficiencia no será computada ni certificada, debiendo ser reconstruida a costa del contratista. A exclusivo juicio de la Inspección, se podrá autorizar la remoción de las áreas rechazadas, o dejarlas en observación para la evaluación de su comportamiento futuro, pero sin reconocimiento o pago alguno en concepto de provisión de mezcla bituminosa ni ejecución de bacheo asfáltico, para el área cuestionada.

2 - CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN.

Para la determinación de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraerán testigos con máquina caladora rotativa, los que serán trasladados por la Inspección a un Laboratorio para su ensayo. La extracción de dichos testigos será a cargo del Contratista y realizada indefectiblemente en presencia de la Inspección de la obra, en los sitios y con la frecuencia que la misma ordene. Esta extracción de testigos deberá realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construcción de la carpeta.

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detallan más abajo, el Contratista tendrá el derecho de solicitar la extracción de mayor número de muestras a fin de corroborar o rectificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo.

2.1 - Densidad de Obra:

La densidad media de los testigos (DMTest.) extraídos del tramo, deberá ser igual o mayor al 98% de la densidad Marshall media (DMLaborat.) de las probetas moldeadas correspondientes a esa jornada de labor ó al tramo correspondiente.

DMTest. >= 98% DMLaborat.

Si no se cumple esta condición, se aplicará un descuento sobre las toneladas de mezcla comprendidas en el tramo de superficie A (en metros cuadrados) involucrado:

Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. – DMTest. x10 x A

0,98 x DMLaborat.

En caso que la DMTest. sea mayor de 0,98 X DML, no corresponde ningún reconocimiento adicional.

Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., corresponderá el rechazo total del Tramo.

Los valores individuales de cada testigo, no podrán ser inferiores al 95% del DMLaborat., admitiéndose sólo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo. De no cumplirse esta condición, se aplicará un descuento sobre el precio del Item de:

Dd 2 = ( nº total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

nº total de testigos

2.2 - Espesor:

De los testigos extraídos para la determinación de la densidad de obra, o de los testigos adicionales que disponga la Inspección, se determinará el espesor medio; debiendo cumplir las siguientes condiciones:

El espesor medio de los testigos (EMTest.) será mayor ó igual que el espesor teórico de proyecto (Eproy.); cuando no se cumpla esta condición, se aplicará un descuento De1 sobre el tonelaje involucrado en el área A afectada de:

De1 = EProy. – EMTest. x3 x A

...EProy.

Los espesores de cada testigo individual, deberán ser mayores ó iguales al 90% del espesor teórico del proyecto, tolerando sólo un 10 % de testigos defectuosos por cada tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condición, se aplicará un descuento sobre el tonelaje de asfalto involucrado en el área A afectada, dado por:

De 2 = ( nº total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A

nº total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., corresponderá el rechazo del tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de carácter acumulativo entre sí.




E. T. P. -152.3 - Lisura, Perfiles Longitudinales y Transversales:

Después de terminados los trabajos de compactación de la carpeta, la Inspección controlará la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada paralela al eje y a un gálibo transversal al mismo; no deberán observarse luces mayores a 5 mm entre el borde inferior de la regla y la superficie del pavimento. Deberán ser corregidas las ondulaciones ó depresiones que excedan los valores establecidos ó que retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no deberá ser inferior al 0,2% ni superior al 0,4% de la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, deberá ser igualmente corregido.

ANEXO 1 - PROVISIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSA TIPO CONCRETO ASFÁLTICO

Los trabajos de este rubro se refieren a la elaboración y provisión de mezclas bituminosas del tipo concreto asfáltico en caliente, densamente graduadas, incluidos el transporte, provisión y elaboración de los materiales intervinientes en la composición de tales mezclas, en las cantidades, tipos, horarios, días, frecuencias y oportunidades requeridas para las obras y como lo ordene la Inspección.

1 - CARACTERÍSTICAS DE LAS MEZCLAS ASFÁLTICAS:

Serán elaboradas en planta central - usina asfáltica dotada de todo los elementos necesarios y suficientes para producir el más eficaz secado, calentamiento, mezclado y procesado de todos los materiales intervinientes y su correcta dosificación, la cual deberá poder regularse precisamente con los dispositivos predosificadores y corregida cuando y cuantas veces sea necesario y en un todo de acuerdo a las especificaciones de pliegos, a las reglas del buen Arte de Construir y a las órdenes de la Inspección; la cual podrá exigir en cualquier momento cambios, modificaciones y reparaciones para cumplir tales objetivos.

Se contará con dispositivos de medición precisa de los dosajes intervinientes, de elementos de regulación de los mismos, de temperatura de áridos y productos bituminosos.

El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección, con un mínimo de Veinte (20) días hábiles de antelación a la iniciación de los trabajos, su Fórmula de Mezcla y dosificación, para su verificación oficial, consignándose en esta presentación oficial, adicionalmente los datos de:

- Ensayos "Marshall" con sus respectivas curvas y Estabilidad Remanente (24 Hs a 60° C).

- Relación Filler - Betún.

- Concentración crítica.

- Relación Estabilidad - Fluencia.

- Granulometría individual de áridos y de las mezclas propuestas.

- Clase, procedencia perfectamente identificados de cada uno y análisis de calidad de cada material.

- Clase, procedencia, especificaciones técnicas y características del cemento asfáltico empleado.

El Contratista deberá enviar a un Laboratorio de Obras Viales, los materiales intervinientes en cantidad suficiente para su verificación, corriendo los gastos por cuenta del mismo.

1.a - Condiciones para la preparación de la mezcla. Se deberán respetar los rangos de temperatura establecidos en la Norma de Ensayo VNE9- 86 -“Ensayo de Estabilidad y Fluencia por el Método Marshall” en cuanto al calentamiento en planta y en laboratorio de los diferentes materiales, para los procesos de mezclado y compactación. La mezcla deberá salir de planta a temperatura tal que permita efectuar la correcta distribución y compactación en obra.

En general deberán corresponderse entre sí, valores de temperaturas máxima y de mínima; no deberá existir un salto térmico superior entre 20º C a 30º C entre la temperatura del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubrir al árido excesivamente caliente en película delgada.

Todos los valores especificados de temperaturas deberán ser convalidados mediante los correspondientes ensayos de viscosidad que se deberán llevar a cabo sobre todas las partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la Inspección.

El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas por períodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se observe recalentado o que haya sufrido pérdida de sus componentes volátiles y que en general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetración, Punto de Ablandamiento, Índice de Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Película Delgada, Oliensis.

Se realizará además el Ensayo de Recuperación de Asfalto por equipo centrífugo o similar aprobado, para determinar el tenor




E. T. P. -16de betún en la mezcla elaborada.

En las mezclas intervendrán obligatoriamente los agregados combinados adecuadamente para obtener una granulometría final densa, impermeable, compacta, resistente a la acción de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de óptimas características superficiales una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad superficial, característica antideslizante en todo tipo de clima, bajo para el tránsito vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales características; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva rigidez o cambios (alteraciones) por temperaturas extremas; sin exudaciones o afloramiento, corrimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.

Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la temperatura ambiente sea inferior o igual a 5º C, o en descenso, lo cual deberá ser tenido en cuenta para la elaboración y provisión que se requiera.

2 - MATERIALES INTERVINIENTES EN LA MEZCLA ASFÁLTICA

2.1 – Cemento asfáltico.

Se empleará cemento asfáltico de penetración 50 - 60 para la mezcla tipo Concreto Asfáltico Tipo A - GRUESO, y cemento asfáltico de penetración 70 - 100 para las mezclas asfálticas Tipo B - FINO.

Será homogéneo, libre de agua y no formará espuma al ser calentado a una temperatura de 170 ºC, debiendo cumplir las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

El Contratista deberá entregar a la Inspección, de inmediato al momento de su recepción en obra, copia de la totalidad de los remitos de provisión de cemento asfáltico que haya suministrado la/s firma/s proveedora/s de ese producto, en los cuales consten las características y especificaciones del mismo.

De cada partida de cemento asfáltico, se practicarán los ensayos de :

a) Penetración según Método de Ensayo IRAM 6576

b) Indice de Penetración (Indice de Pfeiffer)

c) Viscosidad Saybolt Furol y/o viscosidad cinemática

d) Oliensis según Método de Ensayo IRAM 6594

El material deberá cumplir con las siguientes exigencias:

a) 0,9 x Li < Penetración < 1,1 x Ls

b) -1,5 < Indice de Penetración Pfeiffer < + 0,5

c) Oliensis : Negativo o positivo con equivalente de xileno menor de 20.

Li = Límite inferior especificado Ls = Límite superior especificado

Es de exclusiva responsabilidad del Contratista el de descargar en planta y/o incorporar en obra material que cumpla todas las exigencias requeridas; de no cumplir alguna cualquiera de ellas, se rechazará la partida de cemento asfáltico y la mezcla que haya sido elaborada con el mismo. Si para un mismo proveedor, en forma reiterada, se obtuvieran resultados fuera de los especificados en la Norma IRAM Nº 6604, la Inspección podrá exigir el cambio de proveedor.

Se establece la siguiente tolerancia respecto de la cantidad de asfalto efectivamente incorporada en la mezcla asfáltica:

Sobre el tenor de material bituminoso en la mezcla: más o menos el 0,25% en peso sobre el Ensayo de Recuperación.

2.2 - Agregados:

La humedad máxima de los agregados para las mezclas asfálticas será del 0,5 % en peso, medida en los silos en caliente.

Si el material que pasa por el tamiz Nº 200 por vía húmeda es mayor del 5 % respecto al peso del total de la muestra, la cantidad de material librado por el tamiz Nº 200 en seco, deberá ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad librada por lavado.

La parte fina de los agregados obtenidas por trituración, sobre la cual no puedan efectuarse los respectivos ensayos, se aceptará sólo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas para los agregados gruesos en lo concerniente a tenacidad, durabilidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste.

La mezcla deberá estar comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican para cada tipo de mezcla; la forma de la curva resultante de la mezcla de áridos deberá armonizar con las curvas límites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

Sobre la curva granulométrica de la mezcla, se establecen las siguientes tolerancias:




E. T. P. -174% para las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el Nº 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices Nº 10 a Nº 100 inclusive.

2% para el tamiz Nº 200.

2.2.a - Piedra Triturada:

En su totalidad deberá provenir de la trituración adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, ser de los denominados comercialmente como graníticas, debiendo en todos los casos ser producto de la trituración de partículas de tamaño no menor de 40 mm, (todo el material original antes de su trituración será retenido por malla standard de abertura de 1½ de pulgada, debiendo presentar por lo menos cada partícula después de su procesado, un mínimo de tres caras de fractura por trituración o voladura). En ningún caso podrán contener materiales orgánicos, suelos, partículas blandas o laminares, arcillas, polvo, sales, o cualquier otra sustancia nociva o perjudicial.

Los agregados pétreos deberán ser divididos en dos fracciones, separados por zaranda de 9,5 mm. (3/8 de pulgada) y acopiados en pilas separadas; por lo cual se deberá considerar en la planta asfáltica, la incorporación por separado de estas dos fracciones en la proporción que corresponda y las tolvas necesarias para esta operación.

Las exigencias a cumplir son:

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" será menor de 30.

- El Ensayo de Cubicidad (factor de Cubicidad para la granulometría respectiva) será mayor de 0,50.

- No deberá existir un tenor superior al 2% en la fracción fina (pasante tamiz Nº 10) de arcillas, álcalis, polvo, materias orgánicas ni sustancias extrañas.

- En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

- El índice de plasticidad de las fracciones libradas por tamices Nº 40 y Nº 200 de abertura cuadrada, deberá ser nulo.

2.2.b - Arena de Trituración:

Deberá provenir de la trituración de rocas sanas, frescas y limpias de las denominadas comercialmente como graníticas o calcáreas.

Tipo 0 – 6mm

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6.

Equivalente de Arena: mayor de 50 % (sobre fracción pasante tamiz Nº 4)

2.2.c - Arena Silícea:

En la mezcla bituminosa tipo Concreto Asfáltico Grueso, la arena silícea no deberá intervenir en una proporción superior al 25 %.

Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fracción pasante tamiz Nº 4)

Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6

Sales totales: menor de 1.5%

Sulfatos solubles: menor de 0.5%

2.2.d - Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos expresado como CO3 CA del 70%.

Es obligatoria la incorporación de un tenor mínimo del 1,5 % de cal hidráulica hidratada en polvo dosificada en peso de la mezcla total de áridos; que responda en un todo a lo establecido en la Norma IRAM Nº 1508; la cal se adicionará y mezclará perfectamente con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la incorporación del cemento asfáltico; se deberá evitar pérdidas por voladura, recuperadores de polvo, etc. La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal será tal que pueda efectuarse la dosificación y el mezclado de forma homogénea y correcta.

Este tenor mínimo antedicho, sin embargo, podrá ser variado en función de los resultados de los correspondientes ensayos de Concentración Crítica y Estabilidad Remanente.

La Inspección, sobre la base de los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas, y a su comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar el incrementar el tenor en peso de la cal hidratada hasta un máximo del 2,5 %, supeditado a los




E. T. P. -18resultados de los ensayos indicados precedentemente.

2.2.e - Mejorador de adherencia

El Contratista, con la autorización de la Inspección, podrá decidir la incorporación de un tenor de mejorador de adherencia árido - asfalto; en este caso, ese producto se adicionará y mezclará perfectamente con la incorporación del cemento asfáltico.

La incorporación de un aditivo mejorador de adherencia no exime de la obligación de incorporar a la mezcla bituminosa, cal hidratada en polvo, como se establece precedentemente. Sino que se debe considerar dicha incorporación del mejorador de adherencia como un factor adicional de calidad del producto bituminoso elaborado.

La Inspección, sobre la base de los resultados de los ensayos practicados sobre las mezclas y a su comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar modificar el tipo y/o tenor del mejorador de adherencia árido- asfalto a costa del contratista, en un todo sujeto a los valores del Ensayo Referente a las cualidades de adherencia.

En caso de su empleo, el mejorador de adherencia deberá responder a las siguientes condiciones:

1) Deberá ser comercialmente puro, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

2) Será homogéneo y estará libre de agua. En caso de aditivos líquidos, no se separará fase sólida por estacionamiento, permitiéndose solamente la formación de un ligero sedimento.

3) Disuelto en el ligante asfáltico, en las condiciones indicadas en los Métodos de Ensayo, deberá responder a las siguientes exigencias cuando se lo ensaye de acuerdo a las técnicas allí especificadas:

a) Ensayo TWIT: con una concentración del aditivo igual al 0,4 % en peso en asfalto diluido E.R.1, deberá obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.

b) Inmersión Tray Test: La concentración del aditivo necesaria para obtener 100 % de recubrimiento no será mayor del 0,5 % en peso de asfalto diluido E.R.1.

c) Ensayo de desprendimiento: con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso de cemento asfáltico, el desprendimiento no deberá ser mayor del 2 %.

d) Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante 3 horas a 145 - 150 ºC, no deberá observarse una pérdida significativa de eficacia.

e) La Inspección se reservan el derecho de interpretar los resultados de los ensayos y fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo sobre la base de los mismos, o a resultados de ensayos no previstos o establecidos en estas normas, especialmente frente a cada caso practico en relación con el ligante asfáltico y agregados a utilizar efectivamente en obra.

3 - EXIGENCIAS PARTICULARES PARA CADA TIPO DE MEZCLA ASFÁLTICA

3.a – Mezcla TIPO A – Concreto asfáltico grueso

La mezcla estará comprendida dentro de los entornos granulométricos que se indican a continuación, acorde a lo que se establezca en las especificaciones Complementarias de cada obra, y/o las características de la capa a construir; la forma de la curva resultante de la mezcla de áridos deberá armonizar con las curvas límites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

No se permitirá efectuar el dosaje de las mezclas asfálticas con un tenor de arena silícea o materiales similar de granos redondeados de baja fricción que supere el 25% en peso del total de los áridos en seco.

3.a.1 – Entorno granulométrico de la mezcla de áridos.

TAMIZ % PASANTE TAMIZ % PASANTE

3/4“ 100 1” 100

1/2“ 80 – 100 3/4” 85 - 100

3/8“ 70 – 90 1/2” 70 – 95

# 4 50 – 70 3/8” 60 - 85

# 10 30 – 50 # 4 40 – 60

# 40 15 – 30 # 10 22 - 38

#100 5 – 15 # 40 8 - 20




E. T. P. -19#200 4 – 10 # 100 5 - 15

# 200 3 - 12

Ante toda variación en las granulometrías de los áridos intervinientes, el Contratista está obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de cumplir las especificaciones requeridas.

3.a.2 - Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son:

Número de golpes por cara de la probeta: 75

Estabilidad Normal mínima: 800 kg.

Fluencia: 2 a 4,5 mm

Vacíos residuales (método Rice): 3 a 5%

Relación betún – vacíos: 75 a 85 %

Relación c/cs (Concentración crítica): menor o igual a 1

Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100kg/cm

Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada: 4500kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima: 75 %

Una vez aprobada por la Inspección, la Fórmula de Mezcla, así como los materiales intervinientes, el Contratista se verá obligado, bajo pena de rechazo del producto suministrado e imposición de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados.

3.b – Mezcla TIPO B – Concreto asfáltico fino

La mezcla estará comprendida dentro del entorno granulométrico que se indica a continuación; la forma de la curva resultante de la mezcla de áridos deberá armonizar con las curvas límites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni inflexiones.

3.b.1 – Entorno granulométrico de la mezcla de áridos.

TAMIZ % PASANTE

1/2” 100

3/8“ 90 - 100

# 4 65 - 85

# 10 40 - 60

# 40 10 - 25

#100 5 - 15

#200 4 - 12

Ante toda variación en las granulometrías de los áridos intervinientes, el Contratista está obligado, so pena de rechazo de la mezcla elaborada, a corregir la mezcla a efectos de cumplir las especificaciones requeridas.

3.b.2 - Requisitos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las Normas V.N.E. – 9 – 86 "Ensayo Marshall" son:

Número de golpes por cara de la probeta : 75

Estabilidad Normal mínima : 600 kg.

Fluencia : 2 a 4,5 mm

Vacíos residuales (método Rice) : 3 a 5 %




E. T. P. -20Relación betún – vacíos : 75 a 85 %

Relación c/cs (Concentración crítica) : menor o igual a 1

Relación estabilidad - fluencia mínima : 1900kg/cm

Relación estabilidad - fluencia máxima aconsejada : 4000 kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mínima : 75 %

Una vez aprobada por la Inspección, la Fórmula de Mezcla, así como los materiales intervinientes, el Contratista se verá obligado, bajo pena de rechazo del producto suministrado e imposición de las penalidades correspondientes, a proveer la misma mezcla a todo lo largo de la obra, cumpliendo con los valores aprobados.

4 - CONDICIONES PARA LA ACEPTACION, RECEPCION Y/O RECHAZO DE MATERIALES Y/O MEZCLA BITUMINOSA:

4.a - Generalidades:

Puesto que la producción en Planta Central - Usina Asfáltica, supone y obliga a condiciones y características de homogeneidad de los materiales intervinientes y del material elaborado, es de exclusiva responsabilidad del contratista asegurar a todo lo largo de la obra y para los diferentes productos que se elaboran, el proporcionar en forma constante un material final que satisfaga todos los requisitos y especificaciones técnicas permanentemente.

Por ello, los resultados de los ensayos de control de calidad practicados sobre materiales provenientes de muestras, constituirán las condiciones de aceptación o rechazo de los materiales y mezclas que correspondan a dichos muestreos; estos serán practicados para el caso de las mezclas elaboradas, a razón de una toma como mínimo por cada jornada de labor y por cada tipo de mezcla elaborada o con las frecuencias y en las cantidades y oportunidades que ordene la Inspección de obras, cuyo criterio deberá ser rigurosamente aceptado.

Se practicará el muestreo directamente en planta u obtenido de los camiones de transporte del material o del sitio de obras en donde se coloque el mismo, aún cuando el agente de transporte sea distinto del que elabore las mezclas; ya que se está examinando la calidad del producto elaborado, independientemente del sitio en donde sea colocado.

Salvo casos excepcionales en los que se detecten deficiencias en los elementos de transporte como ser camiones no aptos, desprotegidos del efecto de acciones climáticas (p.ej. en caso de lluvias, etc.), demora en el acarreo, enfriamiento por tal causa, etc., la calidad de las mezclas sigue siendo exclusiva responsabilidad del fabricante de las mismas.

La toma de muestras y la ejecución de los ensayos será realizada por personal autorizado por A.R.S.A. a tal efecto, estando el Contratista y sus representantes autorizados a presenciar los mismos en todo momento; aclarando que no es obligación ni responsabilidad de la Inspección ni del personal que efectúa la toma de muestras y ensayos, el dar aviso previo del sitio y oportunidad de la ejecución de tales tareas; pudiendo ser efectuadas al azar y en forma progresiva para llevar estricto control de calidad en todo momento.

La no presencia del contratista o de sus representantes en la extracción de muestras o ensayos no invalidará el resultado de las mismas, estando autorizados a solicitar por nota de pedido debidamente fundamentada, la repetición de determinados ensayos o muestreos, siempre y cuando técnicamente los mismos no se vean invalidados por haber sido ya el material colocado en obra y alteradas sus características originales de fabricación. El contratista deberá atenerse a la validez de la representatividad del entorno del muestreo, por lo cual una muestra determinada calificará todo un área y una cantidad de material elaborado representativa del mismo.

Los gastos que demande la extracción de muestras, envase, remisión de las mismas, transporte a su lugar de ensayo y análisis de las mismas, estarán a cargo del Contratista.

4. b - Condiciones Generales:

No serán aprobadas las mezclas bituminosas elaboradas en planta central así como sus componentes cuando los resultados de los ensayos sobre muestras representativas de las mismas no se ajusten en un todo a todas y cada una de las especificaciones detalladas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Pliego General de Especificaciones y Condiciones Técnicas más Usuales de la Dirección Nacional de Vialidad, Especificaciones Complementarias, dosificaciones de mezclas y granulometría aprobadas y órdenes de la Inspección.

En base a lo expresado, se procederá según corresponda, al descuento ó rechazo de la cantidad total de materiales y/o mezclas que correspondan al entorno representativo del muestreo practicado, cuando esas muestras representativas ensayadas acusen algún valor fuera de las especificaciones o exigencias indicadas en los pliegos antes mencionados y órdenes de la Inspección.

Asimismo, serán descontadas o rechazadas provisiones de mezclas bituminosas en las cuales los ensayos de Recuperación




E. T. P. -21de Asfalto, practicados sobre muestras de una determinada partida, arrojen valores por fuera de la tolerancia indicada precedentemente con respecto al tenor de cemento asfáltico establecida en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, o dosajes aprobados y ordenados por la Inspección – Fórmula de Mezcla aprobada.

Solamente en el caso de que se obtengan de los ensayos, cantidades de cemento asfáltico en exceso, y a juicio exclusivo de la Inspección toda la partida correspondiente a tales ensayos quedará en calidad de observada y en suspenso su certificación, hasta que pueda comprobarse el correcto comportamiento en obra.

Será causal de rechazo el no cumplimiento de las exigencias de temperaturas del material bituminoso, de las mezclas asfálticas, de saltos térmicos entre áridos y asfalto en planta y temperatura ambiente.

Los materiales y/o mezcla bituminosa rechazada no serán computados, ni podrán ser reutilizados ni colocados en obra, debiendo el contratista retirarlos y transportarlos fuera de la zona de planta.

De darse casos repetitivos de ensayos no satisfactorios o deficiencias reiteradas en los materiales y/o mezclas bituminosas, la inspección podrá ordenar la paralización del funcionamiento de la planta asfáltica, corrección inmediata de las deficiencias haciéndose pasible la empresa, de la aplicación de las penalidades previstas.

4.c - Estabilidad Marshall:

La estabilidad Marshall determinada sobre las muestras extraídas, calculadas sobre las probetas confeccionadas con ellas, correspondientes a la jornada de labor ó al período ó tramo que se analice, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Estabilidad Marshall Media de Planta de cada jornada de labor, período ó tramo, deberá ser mayor ó igual al 90% de la Estabilidad Marshall de la Fórmula de Mezcla.

Estab. Media de Planta >= 0,90 x Estab. Fórm. Mezcla

De no cumplirse esta exigencia, se aplicará un descuento DE, aplicable a las toneladas de mezcla asfáltica involucradas:

DE = 0.90 x Estab. Fórm. de Mezcla – Estab. Media de Planta x 1,5 x TN

0,90 x Estab. Fórm. de Mezcla

En donde el valor TN representa las toneladas de mezcla provista motivo de penalización, representativa de las probetas confeccionadas.

Cuando la Estab. Media de Planta sea menor que el 70% de la Estab. de Fórm. de Mezcla, corresponderá el rechazo de la provisión defectuosa.

4.d - Estabilidad Remanente:

En caso de que la mezcla asfáltica no cumpliere con la exigencia de un valor mínimo para la estabilidad Remanente del 75%, se establece la siguiente escala de descuentos a aplicar sobre la cantidad de toneladas defectuosas:

Estabilidad Remanente Porcentaje de

Obtenida de los Ensayos descuento

75 % ó más 0 %

74,9 al 73% 5 %

72,9 al 71% 10 %

7 0,9 al 69% 15 %

68,9 al 67% 20 %

66,6 al 65% 25 %

Toda cantidad de mezcla asfáltica provista cuyo valor de Estabilidad Remanente arroje valores comprendidos entre el 65 y el 75%, quedará observada hasta la recepción definitiva, a los efectos de detectar eventuales fallas en el comportamiento de la capa ejecutada con tal mezcla. Las cantidades ejecutadas se certificarán, de todas maneras, aplicando la tabla de descuentos arriba indicada.

En caso que la Estabilidad Remanente arroje valores inferiores al 65 % la Inspección procederá a rechazar la totalidad de la provisión defectuosa.

En caso de reiteración de resultados por debajo del 65 % la Inspección procederá a detener la producción de la planta asfáltica, hasta tanto la Contratista solucione el problema; los gastos que demanden la adopción de cualquier solución serán a




E. T. P. -22cargo del Contratista.

Las penalidades descriptas tienen carácter acumulativo entre sí.

5.- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas y Condiciones Legales del presente Pliego de Bases y Condiciones y las requeridas para la aprobacion de los trabajos por la Municipalidad de la localidad.-

Art. 16 – MEZCLA ASFÁLTICA ELABORADA EN CALIENTE Y DE APLICACIÓN EN FRIO

Esta especificación detalla las características del concreto asfáltico elaborado en caliente y de aplicación en frío para la construcción y/o repavimentación de calles y caminos, estando comprendido dentro de la misma el proceso de elaboración, tipo y calidad de los materiales, comportamiento de la mezcla y control de calidad.-

a) ELABORACIÓN

El proceso para la obtención de la mezcla bituminosa final se efectuara en caliente en plantas convencionales de elaboración de mezclas asfálticas.

Preparación de la mezcla: El asfalto sera calentado por sistema indirecto y su temperatura esta comprendida entre 135°C y 170°C.

Los agregados serán calentados y en el momento de llegar al mezclador su temperatura nunca excederá de los 170° C y su contenido de humedad en ningún caso sera mayor de 0,6%.

En caso de utilizarse planta de producción por pastones, se asegurara que el tiempo de mezclado sea el suficiente para que se produzca un número de 30 a 40 giros del pastón como mínimo, de modo que la mezcla así elaborada presente las condiciones de homogeneidad y uniformidad compatibles a la calidad especificada. En caso de emplearse planta de producción continua, la producción debe ser regulada de manera tal que la mezcla resultante cumpla con lo establecido en el párrafo anterior.

b) CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES

b.1) Agregado pétreo

Los agregados pétreos serán de origen granítico, calcáreo, basálticos o escorias, obtenidos por trituración o tamizado directo en yacimiento, y cumplirán las siguientes exigencias técnicas:

1- Resistencia a la abrasión, según método de ensayo "Los Ángeles", norma AASHO T 96-70: máximo 40 %.

2- Resistencia a los sulfatos (5 ciclos en sulfato de sodio), norma

AASHO 104-68: máximo 15 %.

3- Absorción, norma VN-E13-67: 1,0 - 2,5 %.

4- Peso Específico, norma VN-E14: 2,3 - 2,5 %.

5- Equivalente de arena, norma VN-E10: mínimo 55 +10.

6- Granulometría, norma VN-E7-65.

b.2) Ligante Asfáltico Modificado:

Es el compuesto resultante de la mezcla de cemento asfáltico con grado de penetración 70/100 determinado según norma AASHO T49-68, con un concentrado químico especifico , obteniéndose así un ligante asfáltico modificado que le otorga a la mezcla asfáltica para pavimentos las características que más adelante se detallan y que a su vez cumple con los siguientes parámetros físicos:

1- Punto de inflamación, norma AASHO T73-70: 95° C + 10.

2- Residuo por destilación, norma AASHO T78-68: 70 - 90 %

3- Viscosidad absoluta a 75°C, norma AASHO T202-68: 360-200 poises.

4- Peso Específico a 20°C. 0,97 - 1,0

5- Solubilidad en tricloroetileno, norma AASHO T44-70: 99% mínimo.




E. T. P. -23c) CARACTERÍSTICAS Y COMPORTAMIENTO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA

Cumplirá con los siguientes requerimientos de servicio:

c.1) Vida Útil del Material en Almacenaje:

Acopiado a granel y a la intemperie, en condiciones climáticas rigurosas, (lluvias, nevadas, altas temperaturas, etc.), mínimo 12 meses.-

c.2) Adhesividad y Trabajabilidad:

La mezcla elaborada mantiene durante el período de almacenamiento las características físicas de maleabilidad (material granular suelto) y adhesividad intactas aún con temperaturas ambientes de -10° C a 55°C.

c.3)Aplicación:

1) La mezcla elaborada se aplicara en frío en la construcción de pavimentos asfálticos, pudiéndose aplicar sobre base suelo-cal, suelo-cemento, tosca compactadas y/o repavimentación de pavimentos deteriorados tanto asfálticos, como de hormigón, etc. a temperaturas comprendidas entre los -10°C y 55°C. No teniendo época de veda.

2) Permite su aplicación sobre superficies húmedas o mojadas.

3) Se efectuara un barrido de la superficie para eliminar elementos sueltos de la misma. Previo a las actividades de pavimentación y/o repavimentación debe darse un riego de imprimación.

4) Su aplicación se efectuara con medios mecánicos convencionales, motoniveladora/terminadora, y la compactación se lleva a cabo con rodillo neumático autopropulsado o camión volcador cargado y luego una aplanadora.

5) Una vez aplicada la mezcla compactada, el tránsito podrá ser liberado en forma inmediata.

d) DETERMINACION DE CONTROL A EFECTUARSE SOBRE LA MEZCLA ASFÁLTICA DE APLICACIÓN EN FRIO

d.1) Determinación del Contenido de Ligante Asfáltico Modificado y Agregado Pétreo

1 -Se obtendrá una muestra representativa de la mezcla asfáltica, directamente del acopio, de aproximadamente 2 a 3 Kgs., y se separara por cuarteo hasta lograr porciones de 0,4 a 0,5 Kgs., y se procederá con ellas según la norma de ensayo VN-E17, denominada "Método de Abson".

2 -Finalizado el trabajo de extracción, los resultados obtenidos deberán estar comprendidos según lo especificado en el punto "d", tomándose para ello como absolutos la suma de porcentuales de asfalto 70/100 más concentrado químico.

3 -Con este método de ensayo se obtiene por separado, tanto el agregado pétreo como el ligante asfáltico modificado, pudiendo continuar con el control de calidad de ambos componentes, operando según lo indicado en el punto "b" apartados b-1 y b-2.

d.2) Ensayo de Recubrimiento

1 - Se obtendrán muestras representativas de la mezcla asfáltica directamente del acopio, separadas por cuarteo hasta lograr que sean de aproximadamente 500 gramos cada una.

2 – Se preparara una solución al 1% p/p., en agua destilada de Dodecilbenceno sulfonato de sodio (concentración 30o de materia activa), PH: 7-8 a 18°C.

3 – Se tomaran dos muestras preparadas según punto 1, por cada acopio a controlar y se colocaran en sendos vasos de precipitados o recipientes de vidrio transparente y con boca ancha.

4 – Se cubrirá una de las muestras con solución al 1% p/p, de Dodecilbenceno sulfonato de sodio preparada según punto 2, hasta que este supere por lo menos 3 cm. el nivel de la mezcla asfáltica.

Con la otra muestra se Procederá a agregándole agua corriente hasta que el nivel de ésta supere de igual modo la superficie de la mezcla bituminosa.




E. T. P. -245 - La interpretación de los resultados se hará de la siguiente manera: la muestra sumergida en

solución de Dodecilbenceno sulfonato de sodio, se mantendrá durante 24 horas, y la muestra sumergida en agua corriente se mantendrá durante 96 + 10 horas.

Pasados los lapsos de tiempos correspondientes se efectuará un examen visual sobre cada muestra, aceptándose únicamente las que superen en un 90% la superficie cubierta con ligante asfáltico modificado.

e) ENSAYO DE RECUBRIMIENTO Y ADHERENCIA

La presente determinación se efectuara basándose en el método de ensayo ITT (Inmersión Tray Test), según normas del Road Research Laboratory, siendo esta modificada con el fin de poder adaptarla a los materiales que se controlan de acuerdo a la presente especificación técnica.

A tal efecto la Contratista entregara al ente de control, muestras para efectuar los ensayos, en cantidad suficiente según les sea requerido por la Inspección, como así mismo este último podrá retirar muestras de los acopios correspondientes, de ambos materiales.

e.1) Materiales utilizados

1 - Agregado Pétreo: Deberá ser piedra de origen petrográfico y características físicas de acuerdo a lo indicado en el punto "b" apartado b.1, puntos 1 a 6 inclusive de la presente especificación técnica.

2 - Ligante asfáltico: Corresponde al ligante asfáltico modificado cuyas características se indican en el punto "b" apartado b.2, puntos 1 a 5 inclusive de la presente especificación técnica.

e.2) Técnica Operatoria

1 - Lavado del agregado: Se lavara con agua corriente, sobre un tamiz No 100 (.149 mm.), hasta que ésta pase totalmente limpia.

2 - Método de Ensayo: Se vierten 15-20 gramos de ligante asfáltico modificado, en tres recipientes metálicos chatos de 14,5 cm de diámetro de modo que el espesor de la película resulte aproximadamente 1,5 mm. Se sumerge cada uno de los recipientes en una bandeja conteniendo agua destilada a temperatura ambiente (aprox.20°C), a una profundidad de 25-30 mm aproximadamente.

Se aplicaran a mano 10-15 piedras, presionando ligeramente y se dejan durante 10 minutos, manteniendo las piedras sumergidas en el agua. Luego por medio de una pinza pequeña se da vuelta cada una de ellas separadamente, computando visualmente la superficie recubierta de las mismas.

e.3) Evaluación e Interpretación de Resultados

1 - Si la superficie está cubierta por ligante entre 90-100 %, se considera completamente recubierta y se le asigna el valor 100.

2 - Si la superficie de contacto está parcialmente cubierta por ligante entre 10-90%, se considera semidescubierta y se le asigna el valor 50.

3 - Si la superficie de contacto se halla libre de ligante o solo cubierta y de servicio, que deberá cumplir la mezcla asfáltica, de acuerdo a lo indicado en la presente especificación técnica, se darán por aprobadas únicamente todas las muestras cuyo valor de recubrimiento y adherencia sean iguales a 100.

f) METODO T.W.I.T. SEGUN TÉCNICA DE LA SHELL DE FRANCIA MODIFICADA - RESUMEN DEL MÉTODO

El agregado pétreo mojado con agua en condiciones normalizadas, se recubrirá con una espátula, durante 5 minutos en una cápsula.

Después de efectuada la mezcla, el agregado recubierto se colocara en un vaso de vidrio, se deja 30 minutos en reposo y luego se cubre con agua destilada. Se registra la superficie al cabo de 24 horas de inmersión.




E. T. P. -25f.1)Materiales utilizados

1 - Agregado Pétreo: Cumplirá con lo especificado en el punto "b" apartado b-1, puntos 1 a 6 inclusive.

2 - Ligante asfáltico: Corresponde al ligante asfáltico modificado, cuyas características se indican en el punto "b", apartado b-2, puntos 1 a 5 inclusive de la presente especificación técnica.

f.2) Técnica Operatoria

1 - Mojado del Agregado Pétreo: Colocar 500 gramos del agregado sobre un tamiz número 100 (.149 mm.), sumergir en agua corriente durante 10 minutos, retirar el tamiz y taparlo. Sacudir enérgicamente el tamiz tapado 60 veces, alternando las sacudidas en sentido horizontal y vertical.

2 - Recubrimiento del Agregado: En una cápsula enlozada de 10 cm de diámetro aproximadamente, se pesan 100 + 1 gramos del agregado mojado según lo indicado en el párrafo anterior y se agregan 6,4 + 0,2 gramos del ligante asfáltico modificado, previamente calentado a 50ºC, en un baño de agua. Se mezcla con una espátula metálica con hoja de 2,5 cm. de ancho y 12 cm. De largo aprox., durante 5 minutos, (aprox. 300 veces en total). Se pasa la mezcla en un vaso de precipitados de 400 ml de capacidad, se tapa con un vidrio de reloj y se deja en reposo durante 30 minutos a temperatura ambiente, alrededor de 20oC. Al cabo de este tiempo se cubre la mezcla en el vaso con 200 ml. de agua destilada y se deja en reposo durante 24 horas a temperatura ambiente.

3 - Evaluación del Recubrimiento: Transcurrido el lapso indicado, se extraen 7 piedras como mínimo, y se sumergen en un cristalizador de vidrio de 10 cm. de diámetro aprox., lleno con agua destilada.

Se computa visualmente la superficie recubierta de cada una de las piedras por separado, se promedian los valores hallados redondeando el resultado en números enteros múltiplos de 5.

NOTA: Si existe una película de ligante bituminoso flotando en la superficie libre del agua contenida en el vaso, se retira con un hisopo de algodón antes de extraer las piedras.

f.3) Interpretación de resultados:

Se darán por aprobadas las muestras de ligante asfáltico modificado, que recubran a las piedras empleadas para este ensayo en una superficie no menor al 95 % del total.

f4) Pliego de Bases Y Condiciones Generales.-

Para esta obra rigen las Especificaciones Técnicas y Condiciones Legales del presente Pliego de Bases y Condiciones y las requeridas para la aprobación de los trabajos por la Municipalidad de la localidad.-


NHS-001NORMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD

Revisión Nº 0 Fecha de Emisión Fecha de Vigencia Hoja Nº 1 de 406 09 2007

TITULO: RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

1-OBJETIVO:

Establecer un sistema normas internas de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su método de implementación y control , definiendo las responsabilidades sectoriales e individuales y los mecanismos para lograr un efectivo cumplimiento de las reglamentaciones que se impartan.

2- ALCANCES: A todo el personal propio o de terceros, que se desempeñen en los ámbitos de la Empresa (interno o externos).




3- Definiciones

DHyST: Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajos

Jefes Sectoriales : Subgerentes, Jefes Departamentales y Jefes de Servicios

Supervisores: Son los Capataces, Jefes de Plantas, jefes de ventas, y toda persona que conduzca un grupo de personas en el ámbito de dependencia de una determinada Jefatura Sectorial.

Inspectores: son el personal que ARSA designa como responsable del manejo de un determinado contrato de trabajos de terceros.

4- Responsabilidades y Delegaciones instrumentales

La Gerencia General como autoridad máxima de la empresa tiene entre sus responsabilidades la de velar por el cumplimiento de toda la normativa legal vigente en material de Higiene y Seguridad en el Trabajo, para lo cual delega operativamente la instrumentación y el control de su cumplimiento en el DHyST a cargo de la Subgerencia de Coordinación de Suministros y Seguridad, y responsabiliza a las Gerencias del cumplimiento de las normas y recomendaciones que se le impartan en esta materia.

5- Dictado de Normas Internas

5.1 El DHyST será el único autorizado para crear normas en la materia, no obstante las mismas se emitirán con el consenso y aprobación de las Gerencias cuyo personal este alcanzado por estas, lo que quedará plasmado por las firmas de Aprobación / Aceptación en las mismas.

5.2 Dichas normas se establecerán con el único objeto de garantizar el cumplimiento de medidas preventivas cuyo fin será el de preservar la integridad física y psíquica de los trabajadores.

5.3 Las normas que se impartan serán de cumplimiento obligatorio para los sujetos incluidos en el alcance de las mismas a partir de su fecha de implementación.

6- Implementación de las Normas

6.1 Las Gerencias serán responsables del cumplimiento de tales normas en los ámbitos de sus funciones para lo cual delegaran la instrumentación y control de las mismas en los Jefes Sectoriales o Inspectores según corresponda




6.2 A los efectos del punto 6.1 el procedimiento de aplicación para el personal propio será:

a) El DHyST enviará o entregará a los Jefes Sectoriales las normas mediante una planilla de entrega, y de ser procedente, capacitará a quien corresponda a tal efecto, quedando entonces la norma vigente para ese sector a partir de la fecha indicada en la planilla de entrega, siendo responsabilidad del Jefe Sectorial el cumplimiento de dicha norma de allí en adelante.

b) El DHyST notificará a la Gerencia correspondiente de la implementación de una norma en sectores de su dependencia funcional.

c) Los Jefes Sectoriales serán responsables de dar a conocer la norma a todo el personal de su dependencia que fuera sujeto de la misma.

d) Los Supervisores junto con los Jefes Sectoriales serán responsables en la aplicación y control de las normas que se implementen.

e) Los Jefes Sectoriales podrán apercibir por escrito al personal de su dependencia, ante un incumplimiento normativo de su personal a cargo, mediante un formulario especial que se creará a tal efecto, tal apercibimiento se elevará al legajo personal del empleado.

f) Cuando un determinado empleado sume tres apercibimientos escritos a una o más normas, el sector involucrado podrá solicitar sanciones de acuerdo a la modalidad y procedimiento establecidos en el convenio colectivo de trabajo en sus artículos 53, 54 y 54 bis.

6.3 A los efectos del punto 6.1 el procedimiento de aplicación para el personal de terceros será:

a) Cuando se contraten trabajos que impliquen el desempeño de mano de obra de terceros dentro del ámbito de la empresa ( externo o interno), el Inspector de dicho contrato será responsable de la puesta en conocimiento de las normas a los contratistas

b) Dichas normas le serán provistas al Inspector por el DHyST a su solicitudc) Los Contratistas estarán obligados a cumplimentar estas normas internas, así

como todas las normas legales vigentes en la materiad) Los Contratistas tendrán a su cargo las capacitaciones, la entrega de ropa y

elementos de protección personal y la contratación de un Servicio de Higiene y Seguridad en Trabajo, cuando esto fuera procedente.

e) Los Inspectores de cada contrato serán responsables de verificar el cumplimiento de las normas indicadas en el punto anterior, debiendo tramitar la aplicación de las multas previstas en cada contrato, ante incumplimientos del contratista.

6- Auditoria

6.1 El DHyST será el Auditor del cumplimiento de las normas, lo que se efectivizará mediante las inspecciones a los servicios u obras, el procedimiento será el siguiente:




a) Luego de realizada la inspección se labrará un acta con los resultados de la misma, y si las hubiere, con la indicación de la o las infracciones detectadas.

b) En dicha acta podrán indicarse medidas correctivas y un plazo para su cumplimiento.

c) El acta será presentada al Jefe Sectorial o Inspector, el que deberá firmarla como toma de conocimiento y para la implementación de las medidas correctivas.

d) El acta será elevada en copia a la Gerencia de su dependencia en su carácter de responsable del cumplimiento de las normas y recomendaciones que se impartan.



y sus modificaciones

Revisión Nº 4 Fecha de Emisión Fecha de Vigencia Hoja Nº 1 de 114 5 2010 17 9 2013

TITULO: EQUIPOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y SEÑALETICA DE USO OBLIGATORIO.

1-OBJETIVO:

Reglamentar los Elementos de Protección Personal (EPP), los Elementos de protección no Individual (EPnI) y la señalética de uso obligatorio asociada a estos elementos, fomentando actitudes seguras de trabajo, neutralizando riesgos de exposición, preservando la integridad física del personal. No se incluyen en esta norma la ropa de trabajo y el calzado de seguridad que se encuentran regulados en el convenio colectivo de trabajo.

2- ALCANCES:

A todo el personal propio o de terceros, que se desempeñen en los ámbitos de la Empresa (interno o externos) y/o que transite por ellos.

FIRMAS DE APROBACIÓN / ACEPTACIÓN Fecha: 27/ 09/2013





3- Responsabilidades

DHyST (Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo): es responsable de auditar el cumplimiento de la reglamentación vigente, colaborar en la capacitación efectuar pruebas de incorporación de nuevos EPP, o de su reemplazo, requiriendo pruebas operativas y evaluando sus conclusiones conjuntamente con los sectores usuarios y capacitar a la supervisión sobre las características de nuevos elementos incorporados.

También será el encargado de evacuar consultas respecto de que elementos deben usarse para las distintas tareas, de cómo usarlos y conservarlos, frente a dudas que pudieran surgir de la aplicación de esta norma.

Jefes Sectoriales (Gerentes, Subgerentes, Jefes Departamentales y Jefes de Servicios): observarán el cumplimiento de la presente norma, haciendo notar al supervisor del grupo en cuestión cualquier incumplimiento a la presente norma que detecten.

Supervisores (Capataces, Jefes de Plantas, jefes de ventas, y toda persona que conduzca un grupo de personas en el ámbito de dependencia de una determinada Jefatura Sectorial): no permitirán el desarrollo de tareas sin el cumplimiento de esta Norma, efectuadas por personal propio o de terceros. Gestionará la reposición de los EPP a solicitud de los usuarios o por propia iniciativa, debiendo verificar la efectiva necesidad de su recambio o necesidad conforme a esta norma.

Inspectores (son el personal que ARSA designa como responsable del manejo de un determinado contrato de trabajos de terceros): no permitirán el desarrollo de tareas sin el cumplimiento de esta Norma, efectuadas por personal de los contratistas.

Personal propio usuario de los EPP : Tendrá la responsabilidad de cumplir la presente norma, especialmente lo prescripto en los puntos 4 “Disposiciones Generales” y 5 “Desarrollo”.

Contratistas y prestadores de servicios : Deberán dar cumplimiento a la presente norma en todo lo relativo a la obligatoriedad del uso de elementos de protección.

Es obligación de los mismos proveer a sus dependientes de los elementos de protección indicados en la presente norma conforme a las actividades que desarrollen y por su exclusiva cuenta y cargo.





4- Disposiciones Generales

4.1 Uso y conservación:

4.1.1 Cuando por razones de uso e higiene lo justifique los Elementos serán personales y de uso individual (EPP), como los casos de protectores auditivos, calzado de seguridad, cascos, etc, cuando esto no sea así los Elementos será considerados como de Protección no Individual (EPnI)

4.1.2 El empleado que tenga un EPP a cargo deberá mantenerlo en perfecto estado de uso e higienizado.

4.1.3 Los EPP se entregarán y se registrarán en forma individual, para ello el Supervisor deberá completar la planilla que se adjunta como ANEXO I, para cada empleado, esta planilla deberá ser archivada en la Carpeta de Higiene y Seguridad en el Trabajo o en el legajo de cada empleado, y cada vez que se produzca una entrega de EPP a cargo del mismo, se registraran las entregas en dicha planilla. Los EPP quedaran a cargo del usuario, hasta su recambio o mientras dure la relación laboral.

4.1.4 Se reemplazarán aquellos EPP que se hubiesen deteriorado, como consecuencia normal de su uso cotidiano. El usuario deberá presentar el elemento deteriorado al solicitar el nuevo, entregándolo al momento del recambio.

4.1.5 Se reemplazarán aquellos EPP que se hubiesen extraviado, no obstante se dejará constancia en la planilla del ANEXO I de tal situación, marcando con una cruz la columna correspondiente. Ante la reiteración de extravíos el Supervisor o autoridad del servicio podrá efectuar un apercibimiento por escrito en el marco de la NHS-001.

4.1.6 Los servicios deberán designar una persona responsable de realizar y registrar las entregas de EPP conforme a los puntos 4-1-3, 4-1-4 y 4-1-5, ya sea a solicitud de los supervisores o de los empleados. Así mismo esta persona será el responsable de gestionar la compra y el mantenimiento del stock necesario para poder atender estas entregas. La designación de esta persona y de sus eventuales reemplazos deberán ser informados al Departamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo por escrito. La Falta de esta designación y/o de los registros será una falta imputable a la Jefatura de Servicio.

4.1.7 En el caso de los elementos de protección que no son individuales (EPnI) es decir aquellos que por su frecuencia de uso y/o costo puedan usarse alternativamente por distinto personal sin implicar riesgo higiénico, tales como





arneses, equipos de rescate, chalecos salvavidas, equipos analizadores de atmósferas, equipos autónomos de respiración, etc. Podrán ocurrir dos casos:

a) que los EPnI estén permanentemente en el establecimiento de uso de los mismos, o en otro cercano que sirva de asiento del personal, que deba realizar las tareas que implican el uso de esos elementos, en este caso la responsabilidad por la tenencia de dichos elementos es del supervisor del establecimiento del asiento del personal, el personal deberá solicitarle al mismo, esos EPnI y deberán devolvérselos higienizados una ves concluidas las tareas.

b) Que el EPnI se prevea como un elemento de uso regional en cuyo caso, cuando se programe la tarea el supervisor le indicará al responsable indicado en el punto 4-1-6, que lo pida, luego de usado el personal lo higienizará y lo revisará, y si detecta alguna anormalidad la informará al supervisor para que cuando el equipo se reenvíe al lugar de guarda puedan realizar las reparaciones o recambios necesarios.

4.1.8 Aquellos Elementos de Protección Personal que fuesen descartables, (por ejemplo guantes de látex), serán desechados en bolsas para su posterior disposición final. Estos elementos serán tomados como consumibles y no serán puestos a cargo del personal.

4.1.9 Queda terminantemente prohibida la compra de EPP o EPnI, que no hallan sido aprobados por el DHyST, a estos efectos dicho Departamento emitirá una lista con los elementos aprobados que pueden ser adquiridos, la que será revisada periódicamente, hasta tanto dicha lista esté en circulación toda compra deberá ser consultada previamente al DHyST.

4.1.10 Queda prohibido el retiro de la empresa de los elementos de protección personal asignados, los mismos deberán ser higienizados y guardados dentro del ámbito del establecimiento de asiento del empleado.

4.1.11 Las prescripciones de la presente norma podrán ser complementadas con otros procedimientos o normas específicas a dictar por el DHyST.

5- Desarrollo

5.1 CASCOS DE SEGURIDAD: Su uso es obligatorio en todos los sectores operativos de la empresa tanto internos como externos, En las zonas de uso de Grúas, puentes grúas, y aparejos, el uso del casco es obligatorio para el personal involucrado en la tarea, o aquel que se encuentre en la zona de maniobra, su no utilización en estas zonas de riesgo inminente será considerado falta Grave. Definiendo para cada tarea los siguientes colores:





AMARILLO: Cuadrillas de agua, cuadrillas de cloacas y mantenimiento general.AZUL: Operadores de guardia rotativa en plantas potabilizadoras, elevadoras o depuradorasBLANCO: Jefe de Área Técnica y Jefes de Servicio, Jefes de Planta, Capataces y Jefes de mantenimiento.

5.1.1 Excepciones: no será obligatorio el uso mientras se permanezca en alguno de los siguientes sectores: Sectores de descanso,Oficinas y archivos en general

5.1.2 Es obligatorio que todo el personal porte su casco durante su jornada de trabajo.

5.2 PROTECTORES AUDITIVOS: su uso es considerado obligatorio, superados los 85 db (a) de nivel Sonoro Continuo.

5.2.1 Su uso es obligatorio para todo el personal que opere o que este presente dentro del área en la que se encuentren operando máquinas y/o herramientas motorizadas, tales como martillos neumáticos/ eléctricos o hidráulicos, sierras circulares, amoladoras para los operadores de vehículos industriales, para los operadores martillos neumáticos/ eléctricos o hidráulicos, sierras circulares, amoladoras y otros equipos o zonas determinadas por el Dpto. Higiene y Seguridad, indicadas con carteles de uso obligatorio de protección auditiva.Los mismos pueden ser:

• De inserción: para operadores de plantas.• De copa, para casco: para mantenimiento electromecánico y cuadrillas.

5.2.2 El Dpto. De Seguridad e Higiene puede determinar el uso de distinto tipo de protección auditiva, dependiendo del lugar de trabajo, mediante estudio de sonido e informe previo para avalar dicho cambio puntual.

5.2.3 Es obligatorio que todo el personal porte los protectores auditivos durante su jornada de trabajo.

5.3 CALZADO DE SEGURIDAD: su uso es obligatorio para todo el personal operativo y/o que circule habitualmente por los sectores productivos de Planta.

5.3.1 Calzado de Seguridad Especial: Son aquellos Utilizados para condiciones específicas:botas 1/2 caña con puntera de acero : este elemento será obligatorio toda vez que halla que realizar tareas en zonas húmedas y/o contaminadas por líquidos cloacales.





botas pescadoras sin puntera de acero : su uso se acotara solo a aquellas tareas en las que por las condiciones del lugar no se pueda desagotar el zanjeo, para realizar tareas manuales que no conlleven riesgo de caídas de objetos o golpes en los pies.Waders: se utilizaran en las mismas condiciones que las botas pescadoras.

5.3.2 Excepciones: Cuando su uso no sea recomendado por Prescripción Médica.

5.4 ANTIPARRAS: Se utilizaran en tareas de manipuleo de sustancias químicas, trabajos de amolado, corte, acerado y otras tareas que produzcan proyecciones de partículas irritantes o nocivas, requiriendo una protección hermética.

5.4.1 Antiparras para productos químicos: Es obligatorio el uso de estas antiparras en la manipulación de productos químicos.

5.4.2 Antiparras para proyección de partículas: Es obligatorio el uso de estas antiparras en tareas de amolado y aserrado.

5.4.3 Protectores Faciales: Se utilizarán en aquellos sectores que se produzcan proyección de partículas de mayor tamaño que puedan afectar el rostro.

5.5 ANTEOJOS DE SEGURIDAD: su utilización será obligatoria para todo personal que circule, trabaje, controle o inspeccione dentro de los sectores donde se estén realizando trabajos ( plantas, estaciones elevadoras, trabajos de calle, etc.

5.5.1 Excepciones: no será obligatorio el uso mientras se permanezca en Oficinas y archivos en general.

5.5.2 Es obligatorio que todo el personal porte los anteojos de seguridad durante su jornada de trabajo.

5.6 CARETAS PARA SOLDAR: Es obligatorio el uso para aquellos operadores expuestos a radiaciones que puedan causar daño a la vista y proyección de escoria a la cara. El mismo sera un protector facial con filtro UVEs obligatorio su uso para el operador de corte y soldadura y el ayudante de dicha tarea.

5.7 DELANTALES: serán adecuados al riesgo inherente en cada labor y de uso obligatorio para operadores y ayudantes de tareas de corte y soldadura (delantal de descarne) y para manipulación de sustancias químicas (delantal de PVC) para evitar derrames sobre tórax, abdomen y piernas.





5.8 GUANTES: es obligatorio su utilización para manipular herramientas, objetos, etc., y cuando haya riesgo de contacto con líquidos cloacales o productos químicos.

5.8.1 Guantes de PVC o Nitrilo completo y puño de lona: serán de uso obligatorio en todas las tareas que impliquen contacto con líquidos cloacales o productos químicos.

5.8.2 Guantes de descarne: serán de uso obligatorio en el uso de herramientas de mano tales como palas, picos, mazas, etc.

5.8.3 Guantes Moteados: serán de uso obligatorio en la manipulación de objetos para carga descarga y movimiento.

5.8.4 Guantes de Nitrilo con soporte de Nylon.: serán de uso obligatorio para tareas que requieran protección de las manos sin perder sensibilidad y lograr un movimiento fluido de las mismas. (trabajos de mecánica y electricidad).

5.8.5 Guantes de Latex: Serán de uso obligatorio en tareas de laboratorio y podrán ser utilizados para la determinación de de cloro activo.

5.8.6 Esta prohibida la utilización de guantes en las cercanías de elementos rotativos de máquinas o equipos, donde los mismos puedan ocasionar un atrapamiento del guante y la mano en las partes móviles.

5.9 BARBIJOS PARA POLVOS: Se utilizaran en aquellos ambientes que presenten polvos y partículas en suspensión que generen disconfort en la tarea, serán considerando un elemento de protección respiratoria y no podrán sustituir a los indicados en el punto 5-11

5.10 MASCARA O SEMIMASCARA CON FILTRO INTERCAMBIABLE: Su uso es obligatorio en la manipulación de sustancias químicas que emitan gases o vapores nocivos o irritantes. Los filtros deben ser adecuados al riesgo y remplazados conforme a especificaciones del fabricante.

5.10.1 Semimáscara con filtro químico y prefiltro P100: son de uso obligatorio en las tareas de dosificación de productos químicos en plantas potabilizadoras en las que se dosifique hipoclorito de sodio y sulfato de aluminio (y también cuando además exista dosificación de Fluorosilicato de Sodio)5.10.2 Semimáscara con filtro químico: Son de uso obligatorio en las tareas en que solo se dosifiquen productos químicos líquidos tales como hipoclorito de sodio o neutralizador de olores. Y podrán ser utilizadas para trabajos en zonas





con presencia de líquidos cloacales para atenuar el disconfort provocado por los olores.5.10.3 Semimáscara con filtro P100: será obligatorio en el corte de caños de asbesto cemento y cundo deban realizarse trabajos de soldadura, particularmente en ambientes cerrados que no tengan sistema de extracción de humos.

5.11 ARNES DE SEGURIDAD ANCLAJES Y CABO DE VIDA: serán de uso obligatorio para aquellas tareas en las que existan riesgos de caídas desde una altura que superen los 2 (dos) metros o donde haya riesgo de caída como en zanjas, estanques, piletas, etc.

5.12 CHALECOS REFLECTIVOS o BANDOLERAS: serán de uso obligatorio en aquellas tareas que se realicen en la vía publica, cuando no se cierre por completo el transito vehicular o toda actividad que requiera el uso de los mismos para denotar la ubicación del personal.Se recomienda su utilización a todo personal que asista al trabajo en bicicleta o motocicleta.

5.13 CHALECO SALVA VIDAS: su uso será obligatorio en tareas específicas de limpieza, mantenimiento, inspección o cualquier actividad con probabilidades de caídas en lagunas, filtros, decantadores, etc. en especial cuando estos contengan líquidos cloacales.5.14 EQUIPOS IMPERMEABLES: Serán de uso obligatorio en cuadrillas de agua, cuadrilla de cloacas, estaciones elevadoras, plantas potabilizadoras y salas químicas o donde sea necesario para evitar el contacto del operario con líquidos y efluentes ya sean nocivos o no.

6- SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE OBLIGACIÓN DE USO DE EPP:

6.1 El DHyST determinará los lugares y carteles que se deban colocar en cada uno de los lugares.

6.2 Los Servicios podrán sugerir y solicitar cartelería adicional al Servicio de Higiene y seguridad en el Trabajo

6.3 Será responsabilidad de los Servicios mantener los carteles en buen estado y en caso de ser necesario solicitar su reposición.

7- GUIA DE EPP BASICOS

Como guía para la utilización y asignación de equipos de protección se incluye la siguiente tabla, en la que se describen los EPP básicos y obligatorios, de cada función dentro de la empresa, dejando constancia de que el listado no





es exhaustivo y que según las circunstancias y características de los lugares de trabajo puede ser necesaria la utilización de otros elementos conforme a lo indicado en el punto 5.

Equipos de protección personal por función

Puesto de trabajo EPP EPnI

Operario de guardias rotativas

• Guantes de PVC o Nitrilo completo

• Antiparras para productos químicos

• Protectores auditivos de insercion

• Semimascara con filtro químico y prefiltro P100

• Casco Azul

• Delantal PVC

Cuadrilla de cloacas y cuadrilla de agua

• Botas media caña• Guantes PVC o Nitrilo

completo• Guantes de descarne• Anteojo de Seguridad• Protectores auditivos de

copa para casco• Casco Amarillo• Chaleco reflectante o

bandolera• Equipo de agua

• Protector facial• Waders• Botas tipo

pescadoras

Operario de estación elevadora de líquidos cloacales y de planta tratamiento efluentes

• Botas media caña• Guantes PVC o Nitrilo

completo• Guantes de descarne• Anteojo de Seguridad• Protectores auditivos de

inserción• Casco Azul• Chaleco reflectante

• Chaleco salva vidas (solo en plantas de tratamiento con lagunas)

Mantenimiento • Barbijos• Guantes• Protección auditiva de copa

para casco• Casco Amarillo





• Anteojo de Seguridad

Jefes de Planta

• Protectores auditivos de inserción

• Anteojo de seguridad• Casco Blanco• Guantes de Nitrilo con

soporte de Nylon

Captaces y Jefes de Mantenimiento

• Protectores auditivos de copa para casco


soporte de Nylon

Jefes de Servicio y Jefes de Area Tecnica

• Protectores auditivos de copa para casco


soporte de Nylon

Maquinistas

• Guantes de vaqueta• Barbijos• Anteojos de seguridad• Protectores auditivos de

copa para casco• Casco Amarillo

Laboratorio

• Antiparras para productos químicos

• Guantes de látex• Semimascara con filtro

químico y prefiltro P100





Equipos de protección personal por tareaTareas EPP a utilizar

Soldadura

• Delantal descarne• careta soldador• guantes descarne• semimascara con filtro P100

Electricidad• Guantes dielecricos• Anteojos de seguridad

Mantenimiento parques• Guantes moteados• Anteojos de seguridad • Protectores auditivos de inserción.

Pintura• Semimascara con filtro químico y prefiltro

P100• Anteojos de seguridad

Trabajos en altura (2m o mas)

• Arnés de seguridad con cabo de vida

Amolado y rotura de hormigón o pavimento

• Protector facial• Protectores auditivos

Corte caño de asbesto-cemento

• Semimascara con filtro químico y prefiltro P100

Revisiones realizadas desde la implementación de esta Norma

Rev. 01: data 03/01/2011 - Realizada como anexo IImplementación de: Waders y guantes de nitrilo con puño de lona para

cuadrillas y guante de nitrilo en palma para mantenimiento electromecánico en remplazo de guantes de vaqueta.

Rev. 02: data 01/04/2012Implementación de casco azul para operadores de Planta potabilizadora.

Rev 03: data 22/11/2012Implementación de botas tipo pescadoras y waders sin puntera de acero

para personal de cuadrilla.

Rev. 04: data 17/09/13Implementación de sordinas para cascos para el personal de cuadrilla y

mantenimiento electromecánico, en remplazo de la protección de inserción y bandoleras para trabajos en vía publica.




FORMULARIO OFICIAL DE LA PROPUESTA

Al Señor Presidente de Aguas Rionegrinas S.A.de la Provincia de Río NegroCalle Colón 719(8500) VIEDMA - RIO NEGRO

Obra: “REPARACION DE PAVIMENTOS, BACHEO” en la localidad de VIEDMA

El/Los abajo firmante/s, con domicilio legal constituido en la calle...........…………....... Nº..... de la ciudad de…………............…de la provincia de Río Negro y con domicilio social en la calle.................……………………...... Nº.….. de la ciudad de………………..de la provincia de ……………………..(Quienes se presentan en forma mancomunada y solidaria), después de estudiar cuidadosamente los documentos de la Licitación y luego de recoger en el sitio en que se ejecutarán las obras, las informaciones relativas a las condiciones locales que pudieran influir sobre la determinación de los precios; no quedando duda alguna de la interpretación de los documentos del Concurso de Precios y demás condiciones, propone/n ejecutar todas las obras y trabajos que en ellos se especifican, proveer todos los materiales necesarios a incorporar a las obras y los elementos de labor que se requieran para efectuar los trabajos, de estricto acuerdo con el verdadero objeto y significado de la documentación y con la finalidad que deberán cumplir las obras una vez construidas por la suma total de Pesos .......................... ............ .................…........…....................($……...........), compuesto por un Monto Neto de Pesos .............................................($......………...) y Pesos .........................................…………............ $(...……......) en concepto de Impuesto al Valor Agregado.

Acompaña a la presente, constancia de la garantía de oferta, consistente en depósito en efectivo, título fianza bancaria o póliza de seguro (Indicando Banco o Compañía) por la suma de Pesos ................................................ ($ .............), propone/n como Representante Técnico al Ingeniero.............................Matrícula Nº......... del Consejo Profesional de Ingeniería y Agrimensura de Río Negro.

Viedma,...............……………...............de 2016.-

_________________ __________________________

Firma del Proponente

NOMBRE Y APELLIDODOMICILIODOCUMENTACIÓN Y REFERENCIAS AGREGADAS ADJUNTAS

________________________ MMO. MANCINELLI, Armando Angel Firma y sello del Oferente Aguas Rionegrinas S.A.



MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE OFERTA

A solicitud de la Firma..…………………………............................., con domicilio legal en la calle........………...........Nº...... de la ciudad de.......……………..........................., nos es grato comunicarles que este Banco se constituye al Fiador como deudor liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión y en los términos del artículo 2013 del Código Civil, por la suma de ($..................) (repertir en letras), en garantía de la Oferta relacionada con la obra “REPARACION DE PAVIMENTOS, BACHEO” en la localidad de VIEDMA, Concurso de Precios Nº 38/16 del Registro de Aguas Rionegrinas S.A.

En consecuencia este Banco se obliga a hacer efectiva a Aguas Rionegrinas S.A., la suma mencionada, o sea la de ....................................................... a simple requerimiento y sin que sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y sin ningún otro requisito.

La presente garantía tendrá vigencia por el tiempo que subsiste la Oferta y en caso de resultar adjudicatario hasta la firma del Contrato.





MODELO DE FIANZA BANCARIA

GARANTIA DE CONTRATO

A solicitud de la Firma.......……………………………………….........., con domicilio legal en la calle....……….............Nº...….. de la ciudad de.........................………………......., nos es grato comunicarles que este Banco se constituye al Fiador como deudor liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de división y excusión y en los términos del artículo 2013 del Código Civil, por la suma de ($.………..........) (repertirlo en letras) en garantía del fiel cumplimiento el Contrato relacionado con la obra: “REPARACION DE PAVIMENTOS, BACHEO” en la localidad de VIEDMA, Concurso de Precios Nº 38/16 del Registro de Aguas Rionegrinas S.A. que fuera adjudicada por Expediente Nº………................

En consecuencia este Banco se obliga a hacer efectiva a Aguas Rionegrinas S.A., la suma mencionada, o sea la de Pesos..................................................... a simple requerimiento y sin que sea necesario constituir previamente en mora al obligado directo y sin ningún otro requisito.

La presente garantía subsistirá hasta el total cumplimiento de las obligaciones contractuales, en cuya oportunidad solicitamos se sirvan disponer su devolución.





MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

a) Mano de Obra (detallar)…………………

b) Materiales (detallar)…………………

c) Combustibles…………………

d) Equipos (detallar)…………………

Sub total (1)…………………

e) Gastos Generales ……..% de (1) ….………………

f) Gastos Indirectos ……..% de (1) ………………… .

Sub total (2)………………….

g) Beneficio ……..% de (2)………………….

h) Gastos Financieros ……..% de (2)………………… .

PRECIO DE COMPARACIÓN = Sub total (3)………………….

j) I.V.A. …...% de (3)………………….


_________________sello y firma del oferente

MMO MANCINELLI, Armando Angel Aguas Rionegrinas S.A.

Concurso de Precios Nº 38 /16

COMPUTO Y PRESUPUESTOoctubre-16

CANTIDAD PRECIO TOTAL

1

200,00 $ 1.475,50 $ 295.100,00

2

200,00 $ 1.352,00 $ 270.400,00

$ 565.500,00 $ 118.755,00

$ 684.255,00

"REPARACION PAVIMENTO , BACHEO

VIEDMA - RIO NEGRO

ITEM DESIGNACIONUNI-DAD

PRECIO UNITARIO

Ejecución de Pavimento Rígido de Hormigón: incluye rotura, extracción, limpieza, topado, transporte del pavimento flexible existente fuera de la obra; remoción (hasta la profundidad que sea necesaria) y transporte de los suelos que se encuentren por debajo del pavimento existente y que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad; provisión y transporte de materiales para la reconstrucción de las capas: sub-rasante, sub-base y base (una y/o dos y/o las 3 capas) según lo indiquen los ensayos y la inspección; riego de liga; y carpeta asfáltica. Comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem. m2

Ejecución de Pavimento flexible incluyendo: rotura, extracción, limpieza, topado, transporte del pavimento flexible existente fuera de la obra; remoción (hasta la profundidad que sea necesaria) y transporte de los suelos que se encuentren por debajo del pavimento existente y que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad; provisión y transporte de materiales para la reconstrucción de las capas: sub-rasante, sub-base y base (una y/o dos y/o las 3 capas) según lo indiquen los ensayos y la inspección; riego de liga; y carpeta asfáltica. Comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem. m2

TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA (SIN IVA):IVA 21 %:

TOTAL DEL PRESUPUESTO (CON IVA):

La presente presupuesto asciende a la suma total de Pesos SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 684.255,00).-

_________________sello y firma del oferente

MMO MANCINELLI, Armando Angel Aguas Rionegrinas S.A.

Concurso de Precios Nº 38 /16

octubre-16

CANTIDAD PRECIO TOTAL

1

200,00

2

200,00

"REPARACION PAVIMENTO , BACHEO

VIEDMA - RIO NEGRO

PLANILLA DE COTIZACION

ITEM DESIGNACION UNI-DAD

PRECIO UNITARIO

Ejecución de Pavimento Rígido de Hormigón: incluye rotura, extracción, limpieza, topado, transporte del pavimento flexible existente fuera de la obra; remoción (hasta la profundidad que sea necesaria) y transporte de los suelos que se encuentren por debajo del pavimento existente y que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad; provisión y transporte de materiales para la reconstrucción de las capas: sub-rasante, sub-base y base (una y/o dos y/o las 3 capas) según lo indiquen los ensayos y la inspección; riego de liga; y carpeta asfáltica. Comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem. m2

Ejecución de Pavimento flexible incluyendo: rotura, extracción, limpieza, topado, transporte del pavimento flexible existente fuera de la obra; remoción (hasta la profundidad que sea necesaria) y transporte de los suelos que se encuentren por debajo del pavimento existente y que no sean aptos o se encuentren con exceso de humedad; provisión y transporte de materiales para la reconstrucción de las capas: sub-rasante, sub-base y base (una y/o dos y/o las 3 capas) según lo indiquen los ensayos y la inspección; riego de liga; y carpeta asfáltica. Comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la ejecución de este ítem. m2

TOTAL MATERIALES Y MANO DE OBRA (SIN IVA):IVA 21 %:

TOTAL DEL PRESUPUESTO (CON IVA):

La presente presupuesto asciende a la suma total de Pesos …..................................................................

VIEDMA Prov. de Río Negro · Extracción del suelo hasta llegar al relleno que sirve de apoyo a la...

Documents

Transcript of VIEDMA Prov. de Río Negro · Extracción del suelo hasta llegar al relleno que sirve de apoyo a la...