Licitación · Web viewPodrán participar en el presente proceso de Licitación Pública, todas las...

DOCUMENTOS DE LICITACIÓNEstudio, Diseño y Construcción del Proyecto:

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LEAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE

140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO”.

Emitido en: MARZO DE 2016

Contratante: Secretaría de Estado en los Despachosde Infraestructura y Servicios Públicos.

(INSEP)

Honduras, C.A

Índice General

Sección I. Invitación a Licitar……………………………………………………. 31

Sección II. Addendums…..………………………………………………………..5

Sección III. Participantes en la Propuesta y Requisitos… ……………………...6

Sección IV. Pliego de Instrucciones a los Oferentes……………………………...8

Sección V. Presentación de la Oferta………………….………………………....19

Sección VI. Descripción de la Solución Técnica ofertada……………………….22

Sección VII. Carta de Aceptación………………………………………………..24

Sección VIII. Pliego de Condiciones Generales……………...………………….26

Sección IX. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales………………...35

Sección X. Pliego de Términos de Referencia para el Diseño de las Obras……..41

Sección XI. Formularios……………….………………………...........................48

Garantía de Forma de Oferta…………………………….………………..49

Declaración Jurada…………………..…………………………………....51

Formulario de Garantías…………………………………………………..53

Garantía de Oferta (Garantía Bancaria)………………………………..…54

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Fianza)…….……………....57

Garantía por Anticipo (Garantía Bancaria o Fianza)……………………..59

Garantía de Calidad de Obra (Fianza)…………………….……………....61

Garantía Mantenimiento de Oferta (Garantía Bancaria o Fianza)………..63

Sección XII. Modelo de Contrato…..…………………………………………...65

Sección XIII. Rótulo…………………………………………………………......77

Sección XIV. Localización …………………………………….………………79

2

I. INVITACIÓN A LICITAR

3

4

REPÚBLICA DE HONDURASSecretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos

(INSEP)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-DGC-DC-002-2016

El Gobierno de la República de Honduras por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Carreteras, y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43, 46 y 64 de La Ley de Contratación del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas en Categoría “A5”, por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a presentar ofertas para el Diseño y Construcción del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LEAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.

Podrán participar en el presente proceso de Licitación Pública, todas las Empresas precalificadas en Categoría “A5” por la Dirección General de Carreteras y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de Proyectos.

Dichas Empresas deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con el Estado. El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales.

Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del día Lunes 28 de Marzo del 2016, la fecha máxima para descargar los documentos de la página WEB será el día Viernes 01 de Abril del 2016.

La fecha de visita al proyecto será el día Martes 05 de Abril del 2016 a las 11:00 a.m. El punto de reunión: Carretera CA-13, Arizona – La Ceiba, Atlántida; desvío hacia Aldea Nueva Florida, Morazán Yoro.

La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Licitación, deberá presentarse en el Salón de Usos Múltiples de la INSEP, en sobre cerrado dirigido a la Dirección General de Carreteras, en forma inviolable (lacrado) notoriamente identificado a más tardar el día Lunes 25 de Abril del 2016 a las 10:00 a.m., hora oficial de la República de Honduras, C.A., en donde se realizará la apertura pública de las ofertas por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir al acto, y de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha audiencia pública de apertura de ofertas.

La Dirección General de Carreteras nombrará una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes tendrán a su cargo el análisis de las ofertas y la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente.

Comayagüela M.D.C., 10 de Marzo del 2016.

ROBERTO ORDÓÑEZ WOLFOVICH JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ WALTER NOÉ MALDONADO

Secretario de Estado en los Despachos PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Director General de Carreteras


(INSEP)















(INSEP)














II. ADDENDUM

5

III. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA Y REQUISITOS

III. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA Y REQUISITOS

Podrán participar todas la Compañías Constructoras Hondureñas previamente calificadas e inscritas en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH) y en la Secretaría de Finanzas y que de acuerdo con su capacidad para este tipo de obra determinó la Secretaría de

6

Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), conforme a la Pre-Calificación precalificadas en Categoría “A5” realizada para proyectos con fondos nacionales.

Asimismo deberán presentar en la oferta los siguientes documentos:

1. Constancia de la Procuraduría General de la República, de no tener juicios y cuentas pendientes con el Estado.

2. Documentos personales del Representante Legal de la empresa (Tarjeta de Identidad y Solvencia Municipal).

3. Balance General y Estado de Resultado del año fiscal 2013, 2014 y 2015, debidamente refrendado por un Perito Mercantil y Contador Público Colegiado.

4. Declaración Jurada debidamente autenticada, de no estar comprendido tanto el representante de la Empresa, como la misma en ninguno de los casos señalados en los artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

5. Constancia de Solvencia de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) de la Empresa o recibo de pago vigente.

6. Constancia de Solvencia extendida por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ó recibo de pago vigente.

7. Original o fotocopia actualizada de la solvencia del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) ó recibo de pago vigente.

8. Constancia que acredite que la Empresa está debidamente inscritos y solvencia con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (CICH).

9. Constancia de Pre-calificación.

10. Constancia de estar inscrito en el Registro de Contratistas que lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones (ONCAE).

11. Constancia de visita al sitio del proyecto

Nota: se entregará Original y Dos (2) Copias del documento respectivamente firmadas, selladas y Foliadas.

7

IV.PLIEGO DE INSTRUCCIONESA LOS OFERENTES

IV. PLIEGO DE INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

El Contratante, según la definición que consta en las “Condiciones Generales del Contrato” (CGC) e identificado en los Documentos de la Licitación (DDL) invita a presentar Ofertas para el Diseño y Construcción del proyecto: Construcción de Puente Sobre el Río Lean, con una longitud aproximada de 140 ml, localizado entre los Departamentos de Atlántida - Yoro.

El Oferente seleccionado deberá terminar las Obras dentro del plazo especificado en los Documentos de Licitación (DDL)

ACLARACIÓN A LOS LICITANTES

Cualquier aclaración que deseen los licitantes acerca del significado o interpretación de los documentos de licitación, deberá ser solicitada por escrito por lo menos diez (10) días hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, para que la respuesta llegue a todos ellos antes de

8

su presentación. La respuesta será efectuada por la Dirección General de Carreteras con no menos de cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha de apertura de la oferta, en forma de enmienda la cual será publicada en la página del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS).

Si hubiera discrepancias en los documentos de licitación, los licitantes estarán en la obligación de notificar a la Dirección General de Carreteras, solicitando la aclaración correspondiente. Las explicaciones o instrucciones verbales dadas por cualquier funcionario o empleado no tendrán ningún valor compromisorio.

4.1 CONOCIMIENTO DE LAS LEYES Y REGULACIONES

Es entendido que el licitante tiene conocimiento de todas las leyes y regulaciones de la República de Honduras que son aplicables a esta licitación y su respectivo Contrato. El Gobierno de Honduras considerará que este conocimiento es un hecho y por consiguiente los licitantes no podrán alegar ignorancia en ningún caso.

4.2 CONOCIMIENTO OBLIGATORIO DE LOS DOCUMENTOS PARA LICITAR Y DE LAS CONDICIONES QUE AFECTAN EL TRABAJO.

Ningún licitante podrá alegar omisiones en su oferta o interpretación errónea de los documentos de licitación.

Los licitantes deberán:

a. Estudiar detenidamente todos y cada uno de dichos documentos.b. Inspeccionar el lugar de la construcción y familiarizarse con todas las condiciones y

características del proyecto; además deberán prever todos los problemas y sus soluciones, que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, especialmente la situación del tráfico circulante y las condiciones climatológicas de la zona del proyecto.

Se dará como un hecho que el licitante conoce todas esas condiciones al formular su oferta. La omisión de ese paso por parte de los licitantes, no los relevará de la responsabilidad de estimar adecuadamente la dificultad o costo de la ejecución satisfactoria del trabajo. El Gobierno no asumirá responsabilidad alguna por las declaraciones hechas por cualquiera de sus funcionarios o agentes antes de la ejecución del contrato, así mismo los Oferentes serán responsables por todos los gastos asociados con la preparación y presentación de sus Ofertas y el Contratante en ningún momento será responsable por dichos gastos.

Se aconseja que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por sí mismo toda la información que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y celebrar el Contrato para la construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del Oferente.

Antes de la fecha límite para la presentación de las Ofertas, el Contratante podrá modificar los Documentos de Licitación mediante una enmienda, la misma formará parte integral de los Documentos de Licitación (DDL). Los posibles Oferentes deberán acusar recibo de cada enmienda por escrito al Contratante.

4.3 GARANTÍA DE LA OFERTA

Como garantía que los proponentes mantendrán la oferta hasta la suscripción del contrato e iniciación de la obras, cada oferta deberá ser acompañada de un documento de garantía de Mantenimiento de Oferta por una suma igual o mayor, pero no menor, del tres (3%) del valor de la oferta la cual deberá ser presentada en original, permanecer válida por un período de ciento

9

veinte (120) días a partir de la fecha de apertura de ofertas. Si el Gobierno se viera obligado a hacer efectiva esta garantía, dicho contratista no podrá participar en ninguna licitación del Gobierno de Honduras, durante el transcurso de un año a partir de la fecha de la presente licitación. Cualquier oferta que a la hora fijada en la convocatoria no lleve adjunta la garantía de oferta por la suma correspondiente, será rechazada.

La garantía de oferta podrá ser una fianza de compañía aseguradora solvente con el Gobierno de Honduras o una garantía bancaria a favor de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, o una carta de crédito irrevocable, o cheque certificado a nombre de La Tesorería General de la República.

Estos documentos deberán ser redactados en español y deberán ser válidos por un período de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de apertura de ofertas, y los mismos deberán contener la siguiente Cláusula: "La presente fianza se hará efectiva mediante simple requerimiento que haga la Dirección General de Carreteras. Serán nulas todas las Cláusulas que contravengan esta disposición". Los documentos de garantía serán devueltos a los oferentes que no resultasen ganadores en un plazo de noventa (90) días después de la apertura de las ofertas, excepto al primero y segundo suplente de la adjudicación del proyecto.

Si el licitante cuya oferta ha sido la ganadora, retirara la misma dentro del período de validez especificado para la garantía de la oferta, o si una vez adjudicada no suscribiera el Contrato dentro del período de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha que fuera notificado que será firmado el Contrato por el Ministro, deberá constar que para suscribir el Contrato deben de existir los fondos aprobados se hubiese recibido el Acuerdo de aprobación de dicho Contrato, el Gobierno podrá hacer efectivo el monto de la garantía de la oferta. En caso de que el licitante al que se le adjudique el Contrato no pudiera cumplir con los requisitos establecidos en el numeral cuatro punto trece (4.13) de estas instrucciones, el Gobierno se reserva el derecho de adjudicar las obras, o de adjudicarlas a otro licitante que haya presentado una oferta favorable.

La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de un Consorcio deberá ser emitida en nombre del Consorcio que presenta la Oferta. Si dicho Consorcio no ha sido legalmente constituido en el momento de presentar la Oferta, la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser emitida en nombre de todos y cada uno de los futuros socios del Consorcio, tal como se denominan en la carta de intención.

4.4 PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS

Todos los documentos relacionados con las Ofertas deberán estar redactados en el idioma Español.

4.4.1 DOCUMENTOS QUE CONFORMAN LAS OFERTAS

La Oferta deberá estar conformada por los siguientes documentos:

a) Carta de la Oferta

b) Descripción de la solución técnica para el Diseño y la construcción del Proyecto.

c) Garantía de Mantenimiento de Oferta.

d) Cualquier otra información que se solicite a los Oferentes completar y presentar

4.4.2 PRECIO DE LA OFERTA POR SUMA GLOBAL

10

a) El contrato comprenderá la totalidad de los servicios de diseño y construcción de las obras especificadas.

b) EL oferente indicará el precio de la oferta que corresponde a una suma global que incluye los gastos requeridos para ejecutar los servicios descritos; la cual deberá desglosar por servicios de consultoría para el diseño de la obra y servicios de construcción de la obra diseñada.

c) EL oferente indicará el precio de la oferta que corresponde a una suma global que incluye los gastos requeridos para ejecutar los servicios descritos; la cual deberá desglosar por servicios de consultoría para el diseño de las obras, y servicios de construcción de las obras diseñadas. Queda entendido que el contrato es por suma global, no se reconocerá ningún incremento de obra durante su ejecución.

El Oferente preparará un original de los documentos que comprenden la Oferta, el cual deberá formar parte del volumen que contenga la Oferta, y lo marcará claramente como “ORIGINAL”. Además el Oferente deberá presentar el número de copias de la Oferta que se indica en los DDL y marcar claramente cada ejemplar como “COPIA”. En caso de discrepancia entre el original y las copias, el texto del original prevalecerá sobre el de las copias.

El original y todas las copias de la Oferta deberán ser mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberán estar firmadas por la persona o personas debidamente autorizadas para firmar en nombre del Oferente, de conformidad con el poder otorgado a quien suscribe la oferta autorizándole a comprometer al oferente según consta en el Documento de Precalificación presentado por éste. Todas las páginas de la Oferta que contengan anotaciones o enmiendas deberán estar rubricadas por la persona o personas que firme(n) la Oferta.

4.5 PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

a) Las ofertas deberán ser presentadas en este documento suministrado por el Gobierno que se titula "DOCUMENTOS DE LICITACIÓN", debiendo firmar a mano el Formulario de Propuesta, La Declaración Jurada y los demás documentos donde se solicite la firma. Todas las demás hojas de dicho documento deberán llevar las iniciales (firma corta) de las personas que firman la oferta y el sello de la empresa.

b) No serán aceptadas ofertas alternativas a menos que en otro acápite de este documento así se solicite.

c) La persona que firme la oferta deberá presentar debidamente legalizado un poder dado por un Notario en el cual conste su respectiva capacidad legal para representar a la Empresa y para presentar la oferta.

d) La oferta deberá ser presentada en Lempiras, moneda oficial de Honduras.

e) La oferta será llenada a tinta usando letra de molde y los sobres que contengan la oferta deberán estar sellados, lacrados y rotulados en la forma siguiente:

Parte Central: Oficina Director GeneralDirección General de CarreterasSecretaría de Infraestructura y Servicios Públicos

(INSEP).Comayagüela, M.D.C.Honduras, C.A.

Esquina Superior

11

Izquierda: Nombre y Dirección del LicitanteEsquina Inferior Izquierda: Nombre del Proyecto

Esquina Inferior Derecha: Fecha y hora de apertura

f) La oferta deberá ser presentada en la fecha y hora establecida en la invitación, la Secretaría puede a su discreción, extender la fecha límite de recepción de ofertas por medio de addendums, en cuyo caso, todos los derechos y obligaciones de la Secretaría y los Ofertantes previamente sujetos a la fecha límite original en lo subsiguiente estarán sujetos a la fecha, tal y como se extendió.

4.6 OFERTAS POR CORREO:

Se permitirá a cualquier licitante no residente en Tegucigalpa el envío de propuestas por correo certificado; en tal caso el licitante deberá avisar a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, por cable, telegrama, télex o fax, su intención de enviar su propuesta por correo certificado. Cualquier oferta enviada por este medio que se recibiera en la Secretaría después de la hora fijada para la apertura de ofertas, no será considerada en la licitación.

Dirección General de Carreteras Fax No.2225-1968.

4.7 RETIRO DE OFERTAS

Las ofertas pueden ser retiradas personalmente por el representante autorizado del licitante o por solicitud escrita, siempre que tal comunicación sea recibida de parte de los licitadores, antes de la hora fijada para la apertura de las mismas. La negligencia o errores por parte del licitante al preparar la oferta no le confiere el derecho de retirar su propuesta después de haber sido abierta.

4.8 APERTURA DE LAS OFERTAS

A la hora fijada en la convocatoria para la recepción y apertura de las ofertas, el delegado de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, anunciará a los presentes que la recepción de las ofertas se inicia en ese momento; acto seguido cada uno de los interesados entregará al delegado o representante de la Secretaría el sobre conteniendo su oferta. Se recibirán ofertas solamente de quienes hayan sido calificados, registrados, adquirido los Documentos de Licitación respectivos y estén inscritos en el listado de visita al sitio del proyecto, en la forma establecida en la convocatoria.

Seguidamente, las ofertas serán abiertas en público y sus contenidos serán dados a conocer a los asistentes al acto para información de los Licitantes y otros interesados que pudieran estar presentes, ya en persona, ya por medio de representantes.

Se levantará un acta de la apertura de las ofertas en que se dejará constancia de las empresas que participaron en la Licitación, del monto de cada una de las ofertas, y observaciones como ser la presencia o ausencia de Documentos, etc., que la Secretaría estime conveniente.

Las ofertas recibidas después del plazo y hora establecidas se considerarán como ofertas demoradas y no serán consideradas, sino que serán devueltas sin ser abiertas.

El acta podrá ser firmada por los participantes en la Licitación que estuvieran presentes y por los funcionarios que el Gobierno haya designado para el caso.

12

4.9 OFERTAS IRREGULARES

Una oferta será considerada irregular y será rechazada por las siguientes razones:

a. Por contener adiciones, condiciones o alternativas no autorizadas por la convocatoria, o bien, irregularidades de cualquier clase que tiendan a hacer la oferta incompleta, indefinida o ambigua en cuanto a su significado.

b. Si el licitante agrega cualquier provisión por la cual se reserva el derecho de aceptar o rechazar la adjudicación o condiciona su oferta a un cambio en los documentos de licitación.

c. Si el licitante presenta más de una oferta para el mismo trabajo ya sea como individuo o dentro de una sociedad o corporación bajo el mismo o bajo diferentes nombres.

d. Si hay evidencia de colusión o convenios dolosos entre los licitantes, los participantes en tales arreglos quedarán además descalificados para futuras licitaciones.

e. Si la oferta no está acompañada de la correspondiente garantía de oferta, en este caso la oferta será inmediatamente devuelta.

f. Si no está presentada en la forma solicitada por el Gobierno.

g. Si tiene borrones, correcciones o cambios que no lleven la firma de la persona que suscribe la oferta.

Por el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de este documento.

El Gobierno se reserva el derecho de dispensar cualquier irregularidad de forma y no de fondo en las ofertas, siempre que convenga a sus intereses. Asimismo se reserva el derecho de revisar las operaciones aritméticas que comprenda la oferta y hacer las correcciones del caso.

4.10 DESIGNACIÓN DE SUPLENTES DE ADJUDICACIÓN

La Comisión Evaluadora encargada del análisis de las ofertas debe dejar clara constancia en su dictamen de adjudicación, de la o las empresas que recomienda como ganadoras para efectos de adjudicación del Contrato, por haber presentado la oferta evaluada como la más baja. En el mismo dictamen deberá quedar constancia de cual o cuales empresas, en orden de méritos podrán ser consideradas "Suplentes de Adjudicación", para el caso en que la empresa aceptada como ganadora no cumpliera con lo establecido en el numeral 4.13 de ese aparte.

A las firmas designadas como "Primer Suplente de Adjudicación" y "Segundo Suplente de Adjudicación", se les retendrá la garantía de oferta por el tiempo que dure la legalización del Contrato de Construcción junto con la de la empresa ganadora. De ser necesario, se requerirá de los "Suplentes de Adjudicación", una renovación o ampliación en el plazo de sus garantías de ofertas hasta tanto no se finiquite la contratación.

4.11 ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

La ejecución de las obras objeto de la presente licitación se adjudicará al licitante cuya oferta, presentada de acuerdo con la invitación a licitación, los documentos de licitación y particularmente con lo establecido en el numeral 4.5 de este Pliego de Instrucciones, sea la más ventajosa para el Gobierno, considerando además del precio indicado en la oferta, los ajustes necesarios para corregir errores aritméticos.

13

La adjudicación se hará al licitador que cumpliendo las condiciones de participación, incluyendo su solvencia e identidad para ejecutar el contrato, presente la oferta de precios más bajos, o se considera la más económica o ventajosa y por ello mejor calificación.Para facilitar la evaluación y la comparación de las Ofertas, el Contratante tendrá la facultad de solicitar a cualquier Oferente que aclare su Oferta; la solicitud de aclaración y la respuesta correspondiente deberán efectuarse por escrito.

Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, el Contratante determinará si cada una de ellas:

(a) ha sido debidamente firmada; (b) está acompañada de la Garantía de Sostenimiento de la Oferta si se solicitó; y

(c) cumple sustancialmente con los requisitos de los Documentos de licitación.

El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta si en la misma hubiera errores siendo estos corregidos con la anuencia del Oferente, el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y se adjudicará el Contrato al siguiente oferente que resulto mejor evaluado. El Contratante evaluará solamente las Ofertas que determine que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación.

4.12 ADJUDICACIÓN

El Contratante adjudicará el contrato al Oferente cuya Oferta haya determinado que cumple con los requisitos de los Documentos de Licitación y que representa el costo evaluado como más bajo, según los Criterios de Evaluación.

No obstante lo dispuesto anteriormente, el Contratante se reserva el derecho a aceptar o rechazar cualquier Oferta, y a cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las Ofertas, sin que en ningún momento incurra en ninguna responsabilidad con los Oferentes afectados, o esté obligado a informar a los Oferentes afectados los motivos de la decisión del Contratante.

El Gobierno adjudicará el proyecto y dará a conocer la adjudicación de las obras y la designación del primero y segundo suplente de adjudicación, notificándolo por escrito al licitante o licitantes que hayan resultado favorecidos y a los demás licitantes, a más tardar sesenta (60) días después de la fecha de apertura de las ofertas.

Como máximo noventa (90) días después de la licitación, el Gobierno devolverá a los participantes los documentos de garantía de la oferta, con excepción del licitante favorecido y de los suplentes de adjudicación, los cuales constituirán garantía de mantenimiento de las ofertas, hasta la legalización del contrato y presentación de fianzas.

El oferente que pretenda impugnar o iniciar un procedimiento que retrase la adjudicación de un proyecto o los trámites de legalización del contrato, deberá acompañar con su escrito de iniciación una garantía o caución a favor de la Hacienda Pública por un valor igual al diez por ciento (10%) de su oferta, la cual se hará efectiva en caso de que la impugnación o cualquier pretensión del oferente resulte infundada o improcedente.

4.13 CONTRATO Y GARANTÍA

14

El oferente al que se le adjudique la ejecución del proyecto deberá suscribir el contrato de construcción y rendir las fianzas, conforme lo establecido en el numeral 4.17 de estas Instrucciones.

Si el licitante al que se le adjudiquen las obras en referencia, no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en los plazos establecidos en estas instrucciones, el Gobierno cobrará la o las garantías de oferta, aplicará la o las multas correspondientes de acuerdo al numeral 4.22 de estas instrucciones, y podrá adjudicar la ejecución de las obras al primero o segundo suplente de orden.

4.14 ESPECIFICACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Las especificaciones a utilizar en la construcción de este proyecto serán las Especificaciones AASHTO-LRFD 2015, HEC-RAS software en su última versión, así como las Especificaciones Generales de Carreteras de la Dirección General de Carreteras que estén vigentes en la ejecución del proyecto.

4.15 GASTOS

Todos los gastos en que incurran los licitantes con motivo de la presente licitación, serán realizados a su cuenta y riesgo y no serán reembolsables.

4.16 TIEMPO DE EJECUCIÓN

El plazo requerido de los Servicios de Ingeniería para el Estudio y Diseño del Puente, sus accesos y aproximaciones es de UN (01) MES CON QUINCE (15) DÍAS y el plazo de ejecución para la Construcción del Puente, sus accesos y aproximaciones, obras de Protección y Demolición de Estructura Existente es de SEIS (06) MESES CON QUINCE (15) DÍAS.

El plazo considerado por el Gobierno para la ejecución de este proyecto será contado a partir de la fecha establecida en las Órdenes de Inicio emitidas por la Dirección General de Carreteras.

Los licitantes deberán ajustar sus ofertas al plazo de ejecución establecido para el proyecto.

No serán elementos a considerarse en la evaluación comparativa de las ofertas, reducciones a dicho plazo.

4.17 CAUCIONES

El o los licitantes cuyas ofertas sean aceptadas, deberán presentar las siguientes cauciones:

1. Caución de fiel cumplimiento de Contrato por una suma igual al quince por ciento (15%) del monto del Contrato, la cual tendrá una duración igual al respectivo plazo de diseño y construcción más tres (3) meses, y deberá ser presentada por el Contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato.

2. Caución por el cien por ciento (100%) del monto del anticipo que el Gobierno suministrará al Contratista, la cual tendrá una duración igual al correspondiente plazo de diseño y construcción, y deberá ser presentada por el contratista a más tardar diez (10) días hábiles después de suscrito el contrato.

15

3. Caución o garantía contra trabajo defectuoso, para garantizar el reemplazo de todo trabajo o material defectuoso que resultase dentro de un período de dos (2) años después de la recepción final de la obra por la Dirección General de Carreteras. El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto del contrato.

La duración de esta última caución será por un período igual a dos (2) años contados a partir de la fecha oficial de la recepción final del proyecto.

Las cauciones o garantías que se mencionan, podrán ser depósitos en efectivo, bonos del estado, cheques certificados, caución de una compañía aseguradora solvente con el estado, carta de crédito irrevocable o garantía bancaria a favor de la Tesorería General de la República.

Tales documentos deberán ser redactados en español y deberán ser válidos por los períodos que se mencionan anteriormente.

Las presentes cauciones se harán efectivas mediante simple requerimiento que haga la Dirección. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.Las cauciones establecidas en los literales a) y b), deberán ser presentadas en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles después de haberse suscrito el correspondiente contrato; el oferente favorecido deberá efectuar las diligencias pertinentes a efecto de cumplir con esta obligación, y las contenidas en el numeral 4.4 de este Pliego de Instrucciones.Si el licitante al que se adjudique las obras en referencia no cumpliera con cualquiera de sus obligaciones en los plazos establecidos en estas instrucciones, el Gobierno cobrará la o las garantías de oferta y podrá adjudicar la ejecución de las obras al primero o segundo suplente de adjudicación.

4.18 PROGRAMA DE TRABAJO

El oferente deberá acompañar a su Oferta el Programa de Trabajo.

4.19 ANÁLISIS DE COSTOS GLOBALES

El Contratista entregará junto con su propuesta, un análisis de costos globales, como respaldo a los precios incluidos en su oferta. Este análisis deberá contener un detalle de todas las partes que constituyen el costo de las actividades, pudiendo ser presentado en impresión computarizada y debiendo incluir todos los componentes como ser:

a. Tipo de Maquinarias, a utilizar en cada actividadb. Mano de obra: rendimientos y actividadesc. Combustibles y Lubricantesd. Reparaciones, repuestos y llantase. Materialesf. Depreciación o amortización del equipo

4.20 RECONOCIMIENTO EN MONEDA EXTRANJERA

Los pagos se harán en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras, y no se establece para esta licitación reconocimiento alguno en moneda extranjera.

4.21 ANTICIPO DE FONDOS

El Gobierno suministrará al Contratista en concepto de anticipo, una cuantía no mayor del Quince por ciento (15%) del monto total de la obra a ejecutar. El cien por ciento (100%) de dicho anticipo será entregado al Contratista en Lempiras, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional o Fianza de Compañía Aseguradora emitida

16

en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista, previa solicitud formal presentada ante el Director de la DGC. El anticipo no devengará intereses; y en caso de otorgarse una ampliación al monto del contrato NO se dará anticipo por el valor de la ampliación.

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar gastos relacionados con el estudio de diseño de las obras, equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la construcción de las mismas. En la fecha establecida en el documento, el Contratista presentará al Contratante un Plan de Inversiones del Anticipo a que tiene derecho, para su aprobación. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos a la Dirección General de Carreteras.

4.22 MULTAS

El Contratista deberá indemnizar al Contratante mediante una multa por cada día de retraso con respecto a la fecha de terminación en la entrega de los Trabajos. El monto total de la multa por retraso en la entrega de las obras no deberá exceder del monto estipulado en el Contrato. El Contratante podrá deducir dicha indemnización del pago al Contratista. El pago por daños y perjuicios no afectará las obligaciones del Contratista.

El monto de la multa por retraso se establece de la siguiente forma:

a.Para el componente de diseño de las obras corresponde por cada día de demora en la entrega del Diseño Un Cero Punto Dieciocho Por ciento (0.18%) del monto del Anticipo de Contrato, a la fecha establecida según la presentación del avance del estudio y diseño de las obras ofertadas.

b.Para el componente de construcción de las obras corresponde por cada día de demora en el inicio de los trabajos se le aplicará una multa de Un Cero Punto Dieciocho Por ciento (0.18%) del monto del Anticipo de contrato.

c. La Multa que se aplicará al valor de las Obras no terminadas será de Un Cero Punto Dieciocho Por ciento (0.18%) en relación con el saldo del monto del contrato.

4.23 LICITACIÓN DESIERTA

La entidad licitadora puede declarar desierta la Licitación, cuando ninguna de las ofertas cumpla con los requisitos exigidos en el Documento de Licitación, o cuando sea evidente la falta de competencia y/o que exista colusión.

También se declarará Licitación desierta cuando no se presente ninguna oferta a la hora y día señalado para la licitación.

4.24 OFERTA ÚNICA

Cuando en una Licitación se presentase una sola propuesta, el Gobierno podrá o no adjudicar el Contrato, de acuerdo a sus mejores intereses.

4.25 RÓTULOS

El Contratista a su cuenta y costo colocará dos (2) rótulos informativos (inicio y final del proyecto), de acuerdo a lo que le indique la Dirección General de Carreteras, las dimensiones serán de 4.00 Mts. en su longitud mayor por 2.00 Mts. en su longitud más corta.

17

Los rótulos tendrán que estar colocados 30 días después de la orden de inicio, en caso contrario y si es por desidia del Contratista, éste pagará una multa de MIL LEMPIRAS (LPS. 1,000.00) por cada mes de atraso. Se adjunta Anexo I, el cual muestra el diseño del rótulo informativo que debe colocarse al inicio y final del proyecto.

4.26 LIMPIEZA FINAL

El Contratista se obliga a efectuar por su cuenta una limpieza final del proyecto previa a la recepción del mismo.

18

V. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

V. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Señor Ministro:

19

Título del Contrato: [indique el título del Contrato]

A: [nombre y dirección del Contratante]

Después de haber examinado los Documentos de Licitación, incluyendo la(s) enmienda(s) [liste], ofrecemos ejecutar el [nombre del Contrato] de conformidad con el Documento de Licitación que acompañan a esta Oferta por el Precio del Contrato de [indique el monto en cifras], [indique el monto en palabras] [indique el nombre de la moneda; desglosado de la siguiente forma:

No. Descripción Unida

dCantida

dP.U.

(LPS)TOTAL (LPS)

1 Servicios de Consultoría para el Diseño de la Obra

1.1 Diseño de la Obra Global 1.00

SUB-TOTAL 12 Servicios de Construcción de la

Obra Diseñada2.1 Sub-Estructura Global 1.002.2 Súper-Estructura Global 1.002.3

Construcción de Accesos y Aproximaciones Global 1.00

2.4

Señalización Horizontal y Vertical, Pintura en Puente Global 1.00

2.5 Demolición de Estructura Existente Global 1.002.6 Construcción Obras de Protección Global 1.00

SUB-TOTAL 2 COSTO TOTAL (1+2)

Esta Oferta y su aceptación por escrito constituirán un Contrato de obligatorio cumplimiento entre ambas partes. Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la Oferta más baja ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

Confirmamos por la presente que esta Oferta cumple con el período de validez de la Oferta y [de haber sido solicitado] con el suministro de Garantía de Mantenimiento de la Oferta exigida en los Documentos de licitación.

Asimismo, el suscrito conviene en que, si se le adjudica el Contrato comenzará el trabajo dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al recibo de la orden de inicio, y terminarlo en el plazo establecido en la convocatoria. Además el suscrito acepta que por cada día calendario que el trabajo no haya sido terminado después del tiempo especificado, le serán deducidos el monto del contrato, de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado.Acuso de Recibo de Addenda.

El suscrito acusa recibo de la siguientes Addenda a los planos y/o especificaciones y/o documentos de Licitación (Dar el número y la fecha de cada uno)

20

El suscrito declara (marcar la casilla correspondiente)

1. a. Que ha , no ha empleado u obtenido los servicios de compañía o persona, aparte de empleados regulares y permanentes del Postor, para solicitar y asegurar la adjudicación de este Contrato; y,

b. Que ha , no ha pagado y ofrecido pagar a compañía o persona, aparte de empleados regulares y permanentes del Postor, algún honorario, comisión, porcentaje o corretaje a condición de obtener la adjudicación de este Contrato, y está dispuesto a suministrar la información respectiva que solicite el Gobierno.

2. Que él opera como un ___________ individuo, ______________ sociedad, __________ consorcio o corporación, incorporado como tal bajo el nombre:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se acompaña una Garantía de Oferta, consistente en: _____________________________

_____________________________________________________________________________

Valor total de: ___________________________________________________________________

_________________________ __________________________________Nombre del Licitante Nombre completo de todos los socios

Dirección Comercial

_________________________________________________________________________________ Representante (poner nombre debajo de la firma) Firma autorizada

______________________________________________________________________________Cargo:

21

VI.DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA

VI. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA OFERTADA

22

[El Oferente deberá justificar y describir con la solución técnica ofertada, incluyendo un plano que ofrezca una presentación gráfica de la solución propuesta. Este formulario deberá contener información suficiente que durante la ejecución del contrato, pueda servir de base para realizar análisis relacionados con la necesidad de cambios a las características estructurales indicadas en los términos de referencia una vez que se procese el estudio de diseño final.

23

VII. CARTA DE ACEPTACIÓN

24

VII. Carta de Aceptación

[en papel con membrete oficial del Contratante]

La Carta de Aceptación será la base para la constitución del Contrato de conformidad con las cláusulas de conformidad con el Documento de Licitación. Este formulario estándar de la Carta de Aceptación debe ser completado y enviado al Oferente seleccionado, sólo después de que la evaluación de la Oferta haya sido completada, supeditada a cualquiera revisión de la Dirección General de Carreteras.

[indique la fecha]

Nombre del Contrato [indique el título del Contrato]

A: [Indique el nombre y la dirección del Oferente seleccionado]

La presente tiene por objeto comunicarles que por este medio la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, (INSEP) acepta su Oferta con fecha [indique la fecha] para la ejecución del [indique el nombre del, tal como se emitió en las CEC] por el Precio del Contrato equivalente a [indique el monto en cifras y en palabras] [indique la denominación de la moneda], con las correcciones y modificaciones efectuadas de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes.

Por este medio les instruimos para que (a) procedan con el diseño y construcción de las Obras mencionadas, de conformidad con el Contrato y los Documentos de Licitación, y (b) inicien con los trámites legales respectivos.

Firma Autorizada ______________________________________________________________Nombre y Cargo del Firmante: ___________________________________________________Nombre de la Entidad: _________________________________________________________

Adjunto: Contrato

25

VIII.PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

VIII. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

26

Disposiciones Generales Del Contrato

8.1 Definición de Conceptos

(a) Los trabajos, son los servicios de diseño y construcción de las obras contratadas, según se define en las CEC.

(b) La Fecha de Terminación es la fecha de terminación de los Trabajos de Diseño y Construcción de las Obras.

(c) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista para ejecutar y terminar los Trabajos.

(d) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya Oferta para la ejecución de los Trabajos ha sido aceptada por el Contratante.

(e) La Oferta del Contratista es el Documento de licitación que fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

(f) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de Aceptación del Contrato emitida por el Contratante.

(g) Días significa días calendario; Meses significa meses calendario.

(h) Defecto es cualquier parte de los Trabajos que no haya sido terminada conforme al Contrato.

(i) El Período de Responsabilidad por Defectos es el período estipulado en los Documentos de Licitación y calculados a partir de la fecha de terminación.

(k) Los Planos incluye los cálculos y otra información proporcionada o aprobada por la Dirección General de Carreteras.

(l) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para la ejecución de los Trabajos de diseño y construcción de las Obras.

(m) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para la construcción de las Obras.

(n) El Precio del Contrato es el Precio indicado en la Carta de Aceptación del Contratante.

(o) La Fecha Prevista de Terminación de los Trabajos es la fecha en que se prevé que el Contratista deba terminar los Trabajos contratados y que se especifica en los Documentos de Licitación.

(p) Materiales son todos los suministros, inclusive bienes fungibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

(r) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una función mecánica, eléctrica, química o biológica.

(s) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en los Documentos de Licitación.

27

(t) Los Informes de Investigación del Sitio de las Obras, incluidos en los Documentos de licitación, son informes de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

(u) Términos de Referencia significa los términos de referencia incluidos en el Contrato.

(v) La Fecha de Inicio es la fecha más tardía en la que el Contratista deberá empezar la ejecución de los Trabajos de diseño y construcción de las Obras y que está estipulada en los Documentos de Licitación.

(w) Subcontratista es una persona natural o jurídica, contratada por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(y) Obras Provisionales son las obras que el Contratista debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para la construcción o instalación de las Obras.

(z) Una Variación es una instrucción impartida por el Gerente de Obras que modifica las Obras.

8.2 Interpretación

Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán en el siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato, (b) Carta de Aceptación, (c) Oferta, (d) Condiciones Especiales del Contrato, (e) Condiciones Generales del Contrato, (f) Términos de Referencia, y

(g) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que forma parte integral del Contrato.

8.3 Comunicaciones

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas cuando sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entrarán en vigor una vez que sean entregadas.

8.4 Sub-Contratos

El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con la aprobación del Contratante. La subcontratación no altera las obligaciones del Contratista.

8.5 Personal

28

Para el componente de diseño de los Trabajos, el Contratista contratará y asignará personal y subconsultores con el nivel de competencia y experiencia necesarias para ejecutar el componente, para lo cual el Contratante requerirá que previo a la formalización del Contrato, el Contratista notifique por escrito la composición del equipo de técnicos especialistas que asignará al componente de diseño de las obras. Dicho personal deberá cumplir con los requisitos indicados en los Documentos. Durante la ejecución del estudio de diseño el Contratante aprobará cualquier reemplazo de personal técnico clave solo si las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las del personal inicialmente propuesto y aprobado por el Contratante.

8.6 Riesgos del Contratista

Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión del Certificado de Corrección de Defectos, cuando los riesgos de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la propiedad (incluyendo, sin limitación, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos del Contratante, serán riesgos del Contratista.

8.7 Seguros

En el caso del componente de diseño, el Contratista (a) contratará y mantendrá, y hará que todos los subconsultores contraten y mantengan, a su propio costo (o al del subconsultor, según el caso), y en los términos y condiciones aprobados por el Contratante, seguros contra los riesgos y coberturas que establece la Ley nacional; y (b) el Contratante, podrá solicitar si lo considera necesario evidencia que demuestre que dichos seguros han sido contratados y mantenidos y que las primas vigentes han sido pagadas.

Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante del pago al Contratista.

8.8 Investigación del Sitio de las Obras

El Contratista, al preparar su Oferta, se basará en la información que resulte de la investigación del Sitio de las Obras, además de cualquier otra información de que disponga el Oferente.

8.9 Construcción de las Obras por el Contratista

El Contratista deberá construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones y los Planos que entregue como producto del componente de diseño de las obras, y que han sido aprobados por el Contratante.

8.10 Inicio y Terminación de las Obras

El Contratista iniciará los Trabajos en la Fecha notificada en la Orden de Inicio emitida por el Contratante, y deberá ejecutarlos en el plazo estipulado en las CEC y de acuerdo con el Programa de Trabajo.

El Contratista iniciará los trabajos en la fecha que le sea notificada por el Contratante luego de haberse formalizado el Contrato. El pago del anticipo no será condición para emitir la Orden de Inicio, por lo que el Oferente deberá contar con recursos suficientes para financiar el precio de los trabajos iníciales

29

mientras se hace efectivo el anticipo al que tiene derecho.

El Contratista no tendrá derecho a demandar aumento o reajuste del Precio del Contrato, cuando con posterioridad a la fecha de formalización del mismo se produjera cualquier cambio en la Ley aplicable en relación con los impuestos y derechos nacionales.

8.11 Aprobación de las Obras

El Contratista será responsable por el diseño de las obras provisionales que será necesario ejecutar durante el desarrollo del componente de construcción de las obras.

Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecución de las obras definitivas deberán ser aprobados previamente por la Dirección General de Carreteras antes de su utilización.

8.12 Seguridad

El Contratista será responsable por la seguridad de todas las actividades en el Sitio de las Obras. Deberá suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y tomará las medidas necesarias para mantener en sus campamentos y en la obra, la higiene y seguridad en el trabajo, según las disposiciones sobre la materia.

8.13 Control de Plazos y Programa de Trabajo

Dentro del plazo establecido en el documento y después de la fecha de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará a la Dirección General de Carreteras, para su aprobación, un Plan de Implementación de los Trabajos compuesto de los siguientes documentos: El Programa de Ejecución o Programa de Trabajo del Proyecto, Plan de Inversión del Anticipo y Plan de Seguridad e Higiene. En el Programa de Trabajo se harán constar las metodologías generales, la organización, la secuencia y el calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las Obras.

El Programa de Ejecución o Programa de Trabajo del Proyecto que presentará el Contratista en el período antes indicado, deberá cumplir con lo siguiente:

1. Presentar en forma escrita una explicación de la planificación del trabajo que contenga: Como organizará los frentes de trabajo (proveer información como:

cuantos frentes, ubicación de éstos, funciones, equipo, personal y materiales para cada frente, etc.)

Que supuestos ha considerado en el análisis de la programación de la obra.

Análisis de lluvia y estrategia a seguir en los tiempos de lluvia (dar calendario de días de lluvia promedio en la zona del proyecto según análisis obtenido de datos estadísticos, dar localización de la(s) estaciones pluviométricas o pluviográficas, dar memoria de cómo ha sido considerado los días de lluvia en el rendimiento mensual de las diferentes actividades a ejecutar según el programa).

Cantidades de recursos que tiene disponible para asignar a la obra: equipo y mano de obra.

Estrategia a seguir cuando se dañe el equipo disponible. Otras consideraciones que realice el contratista.

30

2. Utilizar un sistema computarizado similar o compatible al utilizado en el GGPE, Ms Project.

3. Relacionar las actividades asignándole los predecesores y definir la ruta crítica.

4. Fijar los hitos o productos entregables en fechas intermedias en el plazo contractual.

5. Asignar los recursos debidamente identificados.6. Asignar los rendimientos a los recursos7. Asignar el calendario de trabajo para cada recurso.8. Acompañar una memoria de cálculo que muestre que las duraciones de

las tareas han sido obtenidas a partir de los rendimientos de los recursos considerados.

9. En la memoria se debe incluir una tabla de rendimientos de equipo y mano de obra para cada una de las actividades o conceptos de obra.

10. Deberá ser presentado en forma impresa en papel tamaño carta o legal y en forma digitalizada.

Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, la Dirección General de Carreteras deberá solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminación será modificada como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

El Contratista deberá advertir a la Dirección General de Carreteras lo antes posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea razonablemente posible.

8.14 Control de Calidad

La Dirección General de Carreteras controlará el trabajo del Contratista y le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. La Dirección General de Carreteras podrá ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere que pudiera tener algún defecto.

Los materiales, productos y componentes de construcción serán sometidos, a los fines de su verificación cualitativa, a prueba y ensayos, de conformidad con las especificaciones del Contrato elaboradas por el Contratista en la etapa de diseño de las obras y aprobadas por el Contratante, las prescripciones de las normas internacionalmente aceptadas y según la reglamentación en el vigor.

Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de inspección, serán a cargo del Contratista, quien se encargará de ordenarlas y de enviar a la Dirección General de Carreteras los certificados en los que consten los resultados de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el Supervisor decidirá si los materiales, productos, o componentes de construcción pueden o no ser aceptados.

Si la Dirección General de Carreteras ordena al Contratista realizar alguna prueba o ensayo de laboratorio que no esté contemplado en las Especificaciones, a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba

31

revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable.

La Dirección General de Carreteras notificará al Contratista todos los defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el Períodode Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de terminación y se define en el documento. El Período de Responsabilidad por Defectos se prorrogará mientras queden defectos por corregir.

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la Dirección General de Carreteras.

Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la Dirección General de Carreteras, este último estimará el precio de la corrección del defecto, y el Contratista deberá pagar dicho monto.

8.15 Retenciones por Garantía de Calidad

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Contratante, con recomendación de la D.G.C., haya emitido el Certificado de Terminación de las Obras de conformidad con los documentos se le devolverá al Contratista el valor total retenido, contra la presentación de una Garantía (bancaria a fianza) por el valor devuelto, y con vigencia de dos (2) años a partir de la fecha del Certificado de Terminación de las Obras.

8.16 Pago de Anticipo e Inicio de los Trabajos

El Contratante pagará al Contratista un anticipo por el monto y en la forma estipulada en los documentos, contra la presentación por el Contratista de una Garantía Bancaria Incondicional o Fianza de Compañía Aseguradora emitida en la forma y por un banco aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La garantía deberá permanecer vigente hasta que el anticipo pagado haya sido reembolsado. El anticipo no devengará intereses; y en caso de otorgarse una ampliación al monto del contrato, no se dará anticipo por el valor de la ampliación.

El Contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar gastos relacionados con el estudio de diseño de las obras, y equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la construcción de las mismas. En la fecha establecida en el documento, el Contratista presentará al Contratante un Plan de Inversiones del Anticipo a que tiene derecho, para su aprobación. El Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos a la Dirección General de Carreteras.

8.17 Garantías

El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptación y por el monto y vigencia estipulado en el documento, emitida por un banco o compañía afianzadora aceptable para el Contratante y expresada en la moneda en que deba pagarse el Precio del Contrato. De no presentarse la Garantía dentro del plazo estipulado en la presente Cláusula el Contratante podrá proceder a formalizar la Contratación con el siguiente oferente que presento la oferta más baja mejor evaluada.

32

El Original de todas las Garantías Contractuales, copia de las mismas deberán ser entregadas en las oficinas de la Dirección General de Carreteras.

8.18 Costo de Reparaciones

El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuenta propia las pérdidas o daños que sufran las Obras o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cuando dichas pérdidas y daños sean ocasionados por sus propios actos u omisiones.

8.19 Finalización del Contrato

Terminada sustancialmente la obra, se efectuará en forma inmediata una inspección preliminar, que acredite que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, entendiéndose por terminación sustancial la conclusión de la obra de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales, de manera que, luego de las comprobaciones que procedan, pueda ser recibida definitivamente y puesta en servicio, atendiendo a su finalidad.

Acreditado mediante la inspección preliminar, que las obras se encuentran en estado de ser recibidas, y dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que el Contratista efectúe su requerimiento, el Contratante procederá a su recepción provisional, previo informe de la Supervisión.

Si de la inspección preliminar resultare necesario efectuar correcciones por defectos o detalles pendientes, se darán instrucciones precisas al Contratista para que a su costo proceda dentro del plazo que se señale a la reparación o terminación de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.

Todo lo actuado se consignará en Acta de Recepción Provisional suscrita por un representante del Contratante, el Supervisor y el representante designado por el Contratista; dejando certificado en el Acta las correcciones por defectos o detalles pendientes y el período otorgado al Contratista para su reparación.

Cuando las obras se encuentren en estado de ser recibidas en forma definitiva, se procederá a efectuar las comprobaciones y revisiones finales. Si así procediere, previo dictamen de la Supervisión, se efectuará la Recepción Definitiva de la obra mediante Acta suscrita de manera similar a como dispone el artículo anterior.

Hasta que se produzca la recepción definitiva de las obras, su custodia y vigilancia será de cuenta del Contratista, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y de acuerdo con lo que para tal efecto disponga el contrato.

El Contratista deberá proporcionar a la Dirección General de Carreteras un estado de cuenta detallado del monto total antes del vencimiento del periodo por Responsabilidades por Defectos. El Supervisor emitirá un Certificado de Responsabilidad por Defectos y certificará el pago final al Contratista dentro de los 20 días siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio de la Dirección General de Carreteras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, la Dirección deberá emitir dentro de 20 días una lista que establezca la

33

naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio de la Dirección, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y emitirá el certificado de pago.

Se solicitan planos finales actualizados, el Contratista los entregará en la fecha estipulada en los documentos.

Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados a más tardar en la fecha estipulada en los documentos, o no son aprobados por la Dirección, éste retendrá la suma estipulada en el documento del pago que se le adeuden al Contratista.

8.20 CAUSAS DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO

El Contratante o el Contratista podrán terminar el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento fundamental del mismo.

Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no estarán limitados a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) días cuando el Programa de Trabajo vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido autorizada por la Dirección;

(b) La Dirección ordena al Contratista detener el avance de las Obras, y no retira la orden dentro de los quince (15) días siguientes;

(c) El Contratista se declara en quiebra o se comprueba su incapacidad financiera;

(d) El Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por el Supervisor, dentro de los (60) días siguientes a la fecha de emisión del certificado por la supervisión;

(e) La Dirección le notifica al Contratista que el no corregir un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por la Supervisión en la notificación;

(f) El Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el Contrato;

(g) El Contratista ha demorado la terminación de las Obras por el número de días para el cual se puede pagar el monto máximo por concepto de multas por retraso en la entrega de las obras, según lo estipulado en los documentos.

(h) El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas.

No obstante lo anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato en cualquier momento por motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor, sobrevivientes a la celebración del Contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución.

El contrato también podrá ser terminado por el mutuo acuerdo de las partes.

Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los trabajos

34

inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

35

IX.PLIEGO DE CONDICIONES Y DISPOSICIONES

ESPECIALES DEL CONTRATO

IX. PLIEGO DE CONDICIONES Y DISPOSICIONES ESPECIALES

REPÚBLICA DE HONDURAS

36

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

El nombre y tipo del contrato es Diseño y Construcción del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LEAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO

9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto consiste en realización del Estudio, Diseño y Construcción de un Puente con un ancho de calzada para el tráfico vehicular de un carril, con aceras, con sub-estructura y súper-estructura de Concreto Reforzado, de una longitud aproximada de 140 metros lineales, la construcción de accesos y aproximaciones a nivel de Terracería, obras de protección y demolición de estructura existente, localizado entre los Departamentos de Atlántida y Yoro.

El alcance de los Servicios consiste en los siguientes componentes:

a) Estudio y Diseño de las obras, según los Términos de Referencia de los Trabajos;

b) Construcción de las obras según el Diseño Final y Especificaciones Técnicas que elabore el Contratista como producto del alcance de los Trabajos contratados.

En los términos de referencia se provee los parámetros para las características estructurales para su diseño y otra información que servirá de base para el contratista para preparar sus diseños.

El Contratante emitirá al Contratista las siguientes Órdenes de Inicio:a) Una primera Orden de Inicio para el componente de diseño de los Trabajos, en

cualquier momento después de formalizado el Contrato; yb) Una segunda Orden de Inicio para el componente de construcción de los Trabajos,

una vez aceptado satisfactoriamente el diseño preliminar o final de las obras presentado por el Contratista.

Cabe mencionar que La Dirección General de Carreteras se tomará un máximo de 10 días para la aprobación por escrito de los diseños. El Sitio de las Obras está ubicado entre las Aldeas Nueva Florida, Morazán Yoro y Concepción, Tela Atlántida; sobre el Río Lean, entre los Departamentos de Atlántida y Yoro. La Fecha de Inicio se dará a conocer al Contratista al momento de notificarle la Orden de Inicio del Contrato, en la forma establecida en los Documentos de Licitación.

Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:

1. Adendas que se emitan durante el proceso de licitación, hasta el momento de recepcionadas las ofertas;

2. Modificaciones contractuales;3. Cualquier otro documento que se emita durante el proceso de ejecución del Contrato,

con carácter contractual según acuerdo entre ambas partes.

37

El equipo de técnicos que será asignado al componente de Diseño de las Obras, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) El consultor principal o director de proyecto deberá contar con un mínimo de Quince (15) años de experiencia general, y Diez (10) años en diseño de proyectos de Drenaje Mayor en obras de infraestructura vial.

b) Los expertos en áreas específicas deberán tener una experiencia mínima de Ocho (8) años en sus respectivas especialidades, debiendo haber participado como especialista de diseño en dos o más proyectos similares al licitado.

Las coberturas mínimas de seguros y los deducibles serán: para lesiones personales o muerte

(a) De los empleados del Contratante: El contratista suscribirá un Seguro de Responsabilidad civil que comprenderá los daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como los plazos de garantía.

La póliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el director de obra, así como el de otras empresas que se encuentran en la obra, se considerarán como terceros a efectos de este Seguro de Responsabilidad Civil.

(b) Seguros contra accidentes de trabajo: El contratista suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de

trabajo requeridos por la reglamentación vigente. El contratista será responsable que sus subcontratistas también cumplan con esta obligación. El contratista mantendrá indemne al contratante y al director de obra frente a todos los recursos que el personal del contratista y el de sus Subcontratistas pudieran ejercer en ese sentido.

9.2 CONTROL DE PLAZOS

El Contratista presentará un Plan de Implementación de los Trabajos para aprobación de la Dirección General de Carreteras dentro de los diez (10) días a partir de la fecha de la firma del Contrato.La multa por atraso ejecutorio será del diez por ciento (10%) del valor atrasado en obras de acuerdo al Programa de Trabajo aprobado.

9.3 CONTROL DE CALIDAD

El Período de Responsabilidad por Defectos es de dos (2) años calendario, contados a partir de la fecha de recepción definitiva de las obras

9.4 CONTROL DE COSTOS El plazo establecido por el Contratante para pagar al Contratista el monto del contrato certificado (tiempo requerido por el Contratante para el trámite de pago de estimación certificada) por el Supervisor es de Treinta (30) días siguientes a la fecha de firma por la Dirección General de Carreteras.En el caso del componente de diseño de los Trabajos, el Contratante hará el pago hasta la completa aceptación a satisfacción del producto entregado.En caso de no iniciar los trabajos en la fecha señalada, el Contratista pagará al Gobierno un cero punto dieciocho por ciento (0.18%) sobre el monto del Anticipo de Contrato por cada día que se tarde en dar comienzo a los trabajos.- El Contratante pagará un anticipo del quince por ciento (15%) del Precio total del Monto del Contrato mismo que será entregado previa entrega de la garantía correspondiente.

38

Su pago se gestionará una vez que el Contratante emita la Orden de Inicio de los trabajos de construcción de las obras, por lo que la fecha de inicio de los trabajos no estará supeditada al pago del anticipo, debiendo el Contratista contar con recursos suficientes para financiar el precio de los trabajos iniciales de construcción mientras se hace efectivo el anticipo al que tiene derecho.El monto y la vigencia de la Garantía de Cumplimiento es del quince (15%) del precio del contrato, con vigencia hasta de tres (3) meses después de la fecha programada para la finalización de las obras.

9.5 FINALIZACIÓN DEL CONTRATO El Contratista entregará a la Dirección General de Carreteras los planos actualizados finales a más tardar diez (10) días después de recepcionada definitivamente la obra por parte del Contratante. La no presentación de los mismos en la fecha establecida se le aplicará una multa de Un Mil Lempiras (LPS. 1,000.00) por día.

El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no terminadas es Un Cero Punto Dieciocho por ciento (0.18%) en relación con el valor del saldo del contrato.

9.6 ASPECTOS AMBIENTALES

Aspectos ambientales para el cumplimiento del componente de Construcción de las Obras, entre los objetivos esta:

a. Garantizar que los proyectos relacionados con infraestructura vial, logren cumplir con las medidas ambientales y sociales establecidas en el contrato de medidas de mitigación establecidas por SERNA-Mi Ambiente y en complemento de las demás leyes nacionales y las políticas de organismos multilaterales en lo que a temas ambientales y sociales que se refiere.

b. Utilizar las normas ambientales y sociales a la vanguardia en la aplicación de las mejores prácticas ambientales.

c. Establecer mecanismos para vigilar y verificar que las empresas contratistas y supervisoras sigan el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en los contratos y otras obligaciones ambientales. La constructora deberá asumir los costos de viáticos y combustibles para que el personal de la Unidad Ambiental pueda realizar las inspecciones ambientales y sociales trimestrales.

d. Establecer normas ambientales y sociales para la prevención, minimización, prevención, compensación o mitigación de impactos negativos como consecuencia de la construcción de proyectos que encajan dentro de la categoría I, II, III, según lo establece la Tabla de Categorización de la SERNA-Mi Ambiente.

Las empresas constructoras deberán cumplir con las siguientes cláusulas y las empresas consultoras supervisoras deberán vigilar porque las mismas sean cumplidas a su cabalidad:

1. El Contratista deberá cumplir con todas las autorizaciones pertinentes de los gobiernos locales y regionales referente además con todo lo relacionado en cuanto a leyes ambientales y sociales que conciernen.

2. El contratista deberá contratar a un consultor o empresa debidamente certificada por SERNA-Mi Ambiente como prestador de servicios ambientales para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización ambiental de la SERNA-Mi Ambiente en coordinación con la unidad ambiental de INSEP.

3. El Contratista será el responsable en todo momento durante la vigencia del contrato que nadie sufra daños o inconvenientes derivados del ruido, vibraciones, polvo u otros procesos derivados de las obras del contrato.

39

4. De ser imprescindible la tala de vegetación arbórea en el área donde se realiza la obra, la constructora solicitará al representante del Instituto de Conservación Forestal (ICF) o las Unidades Ambientales de la(s) alcaldía(s) del proyecto, respectivamente la autorización correspondiente.

5. El Contratista deberá ejercer la diligencia debida y la responsabilidad de reducir al mínimo los daños a la vegetación, suelo, agua, aire y especies animales garantizando de que no se vierta sustancias contaminantes en la tierra o en el aire o cualquier cuerpo de agua. En particular, el Contratista no permitirá la fuga de hidrocarburos al suelo durante una operación y todas las fugas que se generen deberán ser recogidas en bandejas de drenaje. Debe establecerse en el campamento una área de taller provista de un piso impermeable para impedir el derrame de aceites, lubricantes u otras sustancias en el suelo y mantenimiento de la maquinaria.

6. Se almacenará todos los productos derivados del petróleo, lejos de cualquier cuerpo de agua. Deberá poseer un dique de contención de perfecta impermeabilización en las paredes y suelo, en los sitios de almacenamiento de 2 m3 (500 galones a granel) o mayores, para casos de fuga o derrame. Una merma y adecuado material absorbente se colocará sobre el terreno en todos los productos derivados del petróleo. Su capacidad debe ser como mínimo el 110% del volumen del tanque más grande o el 30% de la suma del volumen de todos los tanques ahí incluidos.

7. El Contratista deberá mantener todas las válvulas, grifos, etc., bombas en los tanques que contienen productos derivados del petróleo garantizando en todo momento en tomar todas las precauciones razonables, contra la liberación del contenido debido a vandalismo o cualquier accidente que pueda suceder. En ningún caso debe existir conexión directa entre el dique de contención y el sistema de alcantarillado.

8. La evacuación de las aguas superficiales que se efectuara en un solo punto, deberá poseer las estructuras hidráulicas necesarias, como ser disipadores de energía, para evitar la erosión hídrica e inestabilidad de taludes.

9. Se deberán proteger todos los árboles, palmeras, helechos, arbustos y la vegetación por los daños causados derivadas de las operaciones del contratista.

10. No permitirá que el material que contiene partículas de cemento (hormigón lavado, lavado de la lechada y el vertido, en bruto cemento, etc.) entre en cualquier cuerpo de agua o sistema de aguas pluviales en cualquier circunstancia. El lavado de la mezcla de hormigón y camiones de reparto se llevará a cabo fuera del sitio en un lugar para ser seleccionados y organizados por el Contratista. La ubicación de la misma deberá ser aprobada por el Supervisor.

11. Se deberá asegurar que los sedimentos procedentes de las obras del contrato no puedan ser erosionados y/o transportados a flujos de agua. Esto puede requerir la instalación de controles de erosión y sedimentos estos controles se mantendrán y permanecerán en vigor hasta la finalización del contrato de obras. Todos los desperdicios que resulten de la construcción de la obra, escombros de concreto, tuberías, latas etc. deberán depositarse en áreas de relleno adecuados y aprobados por la(s) Alcaldía(s) del área del proyecto.

12. No permitirá la entrada o vertido de materias sólidas, contaminantes, residuos, aceites, cemento, lodo de perforación, los residuos sanitarios, aceites industriales y otros contaminantes en las aguas que fluyen en seco o cursos de agua, sistemas de drenaje de aguas pluviales o las fuentes de agua subterránea.

13. El Contratista se asegurara de ajustar compresores, instrumentos de percusión y otras máquinas ruidosas con silenciadores eficaces de un tipo recomendado por el fabricante.

14. El Contratista deberá presentar una relación detallada de medidas de seguridad, específica para el Contrato de Obras. Las medidas de seguridad deberá

40

identificar todos los riesgos asociados con el Contrato de Obras, y presentar los detalles de los métodos propuestos de la eliminación, el aislamiento, o reducir al mínimo los riesgos sus efectos.

15. El Contratista deberá incluir las responsabilidades de la presentación de informes por escrito a la supervisora (en 24 horas) de todos los accidentes y lesiones en el lugar de trabajo durante la ejecución de las obras del contrato. Además, en caso de muerte, lesiones graves, o un daño grave se informara de inmediato a la empresa supervisora.

16. El Contratista será responsable de su propia seguridad y velará porque sus acciones u omisiones no dañarán a terceras personas. El contratista también será responsable de los efectos de la labor en materia de seguridad y salud de sus empleados, sub-contratistas y al público. En particular, pero sin limitar las obligaciones del Contratista en virtud del presente contrato, el Contratista, en el cumplimiento de la Salud y el Manual de Seguridad de Empleo del Ministerio de Trabajo. Además deberá proporcionar y mantener unas instalaciones seguras.

17. El contratista no deberá proceder a la extracción de material selecto, material de sub-base, base sin el permiso de la entidad a la que les corresponde su otorgamiento. La selección de los sitios de extracción deberá ser aprobado por el supervisor de la obra. El contratista no deberá procede a utilizar agua de cursos naturales sin el permiso de la entidad a la que le corresponde su otorgamiento.

18. El contratista deberá realizar la siembra de árboles nativos de la zona, en secuencia lineal y paralelo al camino, dicha actividad contribuye a la estabilidad y conservación del suelo, asimismo, evita el arrastre de partículas hacia los cuerpos de agua cercanos.

19. Para el uso de bombas de combustible el contratista deberá cumplir lo establecido en el reglamento para la instalación y funcionamiento de estaciones y depósitos de combustibles emitidos por la INSEP. En coordinación con la UGA el contratista deberá obtener el debido permiso extendido por la Dirección de Transporte.

20. El contratista deberá presentar mensualmente informes de cumplimiento de medidas ambientales a la Unidad de Gestión Ambiental de INSEP y según requerimiento de la misma disponer de los recursos logísticos para realizar las inspecciones necesarias.

21. El Contratista se asegurará que los equipos e instalaciones deberán mantenerse de forma segura para su respectivo uso.

22. El contratista deberá desarrollar procedimientos para hacer frente a las emergencias que puedan surgir.

23. El contratista está obligado a entregar las obras completamente acabadas, esto incluye la eliminación de rocas que presenten riesgos por desprendimiento y pueda afectar la salud de los usuarios de la vía. Deberá haber inducido el establecimiento de la vegetación natural y artificial requerida para la protección de los taludes que hayan sido afectados durante la construcción. Los Bancos de material deberán entregarse de acuerdo a las normas establecidas por INHGEOMIN., dejando el banco en las condiciones de drenaje, material de vegetación natural, limpieza y cercado necesario.

Además, la empresa supervisora podrá dar instrucciones al contratista a poner fin a cualquier operación o actividad hasta el momento en que el sitio es seguro. Alguna instrucción de este tipo no será una variación ni ser motivo de una solicitud de prórroga del plazo.

Además deberá cumplir con todas las medidas ambientales descritas dentro del Diagnóstico Ambiental, planes de manejo ambiental, el contrato de medidas ambientales de la SERNA-Mi Ambiente y las normas técnicas para la explotación de

41

bancos de materiales no metálicos aluviales y no aluviales establecidas por INHGEOMIN.

42

X.PLIEGO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA

EL DISEÑO DE LAS OBRAS

Términos de Referencia para el Diseño de las Obras10.1- Objetivo del Componente de Diseño de los TrabajosEl Objetivo de la Consultoría es el de efectuar los estudios y diseños requeridos para la Construcción del Proyecto “Construcción de Puente Sobre El Río Lean, con una Longitud Aproximada de 140 Ml, localizado entre los Departamentos de Atlántida y Yoro”, mediante la aplicación de las mejores prácticas de ingeniería, asumiendo el Contratista toda la responsabilidad técnica para el correcto diseño,

43

preparación de planos finales de construcción, especificaciones de materiales y métodos constructivos, y la elaboración de documentos conteniendo las Especificaciones Técnicas que servirán de base para ejecutar los trabajos del componente de construcción del Contrato.

10.2- Principales Actividades a DesarrollarPara el logro de tales objetivos el Contratista deberá realizar, sin limitarse, las actividades descritas en la siguiente lista: Topográficas, Hidrológicas, Geológicas, Ambientales, Flujo Vehicular y Peatonal, etc. 10.2.1- Selección de Normas y Criterios y Diseño

a) En la elaboración del estudio de diseño se utilizarán el Manual de Carreteras, las últimas versiones de las especificaciones y normas vigentes de la AASHTO (Edición 16 de 1996), ASTM, AISC, ACI que sean aplicables. Los criterios de diseño para la aplicación de estas normas dependerán de los resultados obtenidos en las investigaciones y estudios realizados por el Contratista.

b) Los criterios de diseño que se adopten, deberán tener como principal objetivo la obtención de una obra segura y durable.

c) Para lograr que el Puente tenga una vida útil prolongada con las menores tareas de mantenimiento posibles, deberá contemplarse el uso de materiales que sean duraderos y adecuados, procedimientos constructivos económicos y apropiados, y detalles de diseño que contribuyan a evitar deterioros tales como: fisuras, corrosión, asentamientos, desplazamientos, acciones perjudiciales provocadas por agentes y fenómenos externos, etc.

10.2.2- Evaluación Técnica y Estudios

(a) Inspección del lugar para conocer las características de los sitios

El Contratista realizará una inspección del lugar para conocer las características del sitio, recopilación de datos locales (vegetación, deslaves, accesos), naturaleza del curso de agua (permanente, periódico o torrencial). Efectuará una evaluación técnica por un equipo de profesionales altamente calificados, mediante la ejecución de levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, geológicos, hidráulicos, hidrológicos y ambientales, cuyos resultados deberán contener los respectivos análisis y recomendaciones que servirán de base para la realización de los diseños requeridos.

(a) Determinación de la extensión del área de influencia para realizar los levantamientos topográficos.

El Contratista deberá determinar la extensión del área de influencia donde se harán los levantamientos topográficos (plani-altimétricos), la localización del eje de las calles existentes, las posibles ubicaciones y emplazamientos de la obra, la localización y nivelación del curso natural.

(b) Planos, Especificaciones y Normas.

El Consultor preparará planos, Especificaciones Especiales y revisará las Especificaciones Técnicas para la Construcción de Carreteras y Puentes de 1976.

En la elaboración de los diseños se deberán utilizar las últimas versiones de las normas AASHTO, ASTM, Instituto del Asfalto y otras que correspondan.

44

(c) Censos de Tráfico y Análisis Costo – Beneficio.

El Consultor realizará censos, estudios de volúmenes de tráfico y de peso, a fin de ampliar la información existente y realizará las proyecciones necesarias. También realizará el análisis Costo – Beneficio, mediante una corrida de datos HDM4, para determinar la factibilidad económica del proyecto.

(d) Estudios Geotécnicos y Ensayos de Laboratorio.

Para los estudios geotécnicos, se requerirá efectuar uno o dos sondeos según se considere necesario para cada cimentación (pilastras y estribos), con toma de muestras alteradas e inalteradas según la naturaleza y condiciones de cada estrato encontrado. Se harán ensayos de laboratorio de las muestras y con sus resultados se efectuarán los estudios correspondientes sobre las características de los diferentes estratos del subsuelo y suelos superficiales, para determinar los parámetros a utilizar en el diseño de las cimentaciones. Se analizará el comportamiento hidráulico del cauce, para evaluar la necesidad de construir protecciones, y se harán verificaciones de las profundidades de implantación de las cimentaciones, a efectos de considerar protecciones contra posibles efectos de erosión y socavación. Determinar el nivel freático, la capacidad soportante de cada estrato y el nivel de socavación de cada componente de la subestructura. Los resultados de los sondeos y ensayos de laboratorio deberán presentarse en el informe del Contratista.

Debido a que superficialmente se observan suelos arenosos arcillosos de baja capacidad soportante, se recomienda hacer perforaciones bastante profundas (más de 15.00 m) indicando claramente nivel freático, nivel de socavación y de cada estrato capacidad soportante, ángulo de reposo, fricción, profundidad de cimentación y que tipo de cimentación se recomienda, si zapata corrida, zapata sobre pilotes (longitud del pilote) o zapata sobre pilotes fundidos en el sitio.

(e) Estudios Geológicos

A través del estudio geológico se determinarán las características y naturaleza geológica del terreno, se elaborará un mapa y perfil geológico del área estudiada. Asimismo se investigará e identificará los posibles bancos de materiales de construcción, debiendo analizarse la calidad de los mismos.

(f) Estudios Hidrológicos e Hidráulicos

Mediante los estudios hidrológicos e hidráulicos se establecerá el período de retorno el cual deberá ser a 100 años como mínimo, características hidrológicas de la zona de influencia del puente (régimen de lluvia, nivel máximo de aguas, desagües mínimos, escorrentía), de las áreas tributarias y determinación de las secciones de descarga por dos métodos como mínimo para su comprobación. Se definirán las características generales del curso de agua y sección de desagüe, estudios para la protección de los estribos y aproximaciones, y determinación de la sección típica transversal. Además, se incluirá una descripción de la cuenca tributaria, con indicación de las pendientes, clase de terreno y vegetación, clase de material y estabilidad de las laderas del cauce, velocidad de la corriente estiaje y el caudal máximo, profundidades de socavación tanto totales como desglosadas (naturales, por estrangulación y locales), recomendación de las profundidades de la cimentación, longitud de la estructura, altura del gálibo, sesgo de la estructura y se determinara el tipo de arrastres.

45

10.2.3.- Diseño Estructural

a) El Consultor propondrá la solución que considere más adecuada para la ejecución de las obras y tiempo para realizar las mismas, de acuerdo con el análisis técnico, las especificaciones de construcción adoptadas y el resultado de análisis de los costos de construcción.

b) En forma detallada se realizará para (a) el levantamiento topográfico detallado y completo con una estación total confiable (b) el cálculo y diseño final de todos y cada uno de los elementos estructurales del proyecto (Subestructura, Superestructura), construcción de accesos y aproximaciones los cuales serán a nivel de terracería, incluyendo las obras de protección como enchapes, bordillos, gaviones y seguridad vial, y(c) la preparación de una memoria de diseño que incluya cálculos, diseños estructurales, métodos constructivos seleccionados, materiales de construcción adoptados, calendario de construcción, y lista de equipos requeridos para realizar las obras.

Con base a los diseños realizados se elaborarán los planos finales de construcción de las obras, los cuales incluirán especificaciones especiales aplicables para materiales y procedimientos de construcción, así como las pruebas de laboratorio que deban realizarse para asegurar la calidad de las obras.10.2.4.- Estimado de Costos de Construcción y Supervisión.

El Consultor deberá estimar el costo de construcción de las obras requeridas en el proyecto, en base a la aplicación de precios unitarios de los volúmenes de los diferentes conceptos de construcción, presentando para cada concepto la respectiva ficha de costos.

El análisis de costos de construcción (fichas de costos) incluirá y no se limitará a: Mano de obra, equipo, materiales, repuestos, combustibles, lubricantes, gastos generales, seguros y utilidades en cada rubro de construcción.

La información deberá ser acompañada con un Programa de Trabajo de Construcción y de Desembolsos y una lista del Equipo Mínimo necesario para realizar las obras.

Los precios unitarios utilizados deberán ser analizados por el Consultor quien presentará el desglose y Memoria de Cálculo de los mismos.

El Consultor estimará los costos de ingeniería correspondientes a la supervisión técnica y control de ejecución de las obras.

El Consultor tendrá que identificar los recursos considerados necesarios para cubrir los costos imprevistos, incluyendo una explicación detallada en los casos en que su monto supera el 15% de los costos de construcción y de supervisión del proyecto.El Consultor deberá hacer un cálculo estimado de escalamiento de los costos de todos los bienes y servicios incluidos en el proyecto (costos de construcción, de ingeniería, supervisión y de administración), con excepción de los gastos financieros del mismo, incluyendo datos básicos utilizados en los cálculos, de acuerdo con el programa de ejecución del proyecto, inflación, variación de precios de mano de obra, combustibles, repuestos, período previsto hasta la

46

iniciación de las inversiones, tasas de cambio, (referir tasa de cambio U.S. dólares y su fecha vigente al preparar el presupuesto).

El Consultor preparará un resumen de los costos totales de construcción, supervisión y escalamiento del proyecto, con indicación de subtotales y porcentaje de distribución.

10.3. Aspectos AmbientalesSe deben describir en un componente ambiental los procedimientos y criterios utilizados en el estudio del proyecto para considerar los aspectos ambientales, incluyendo entre otros los planos y medidas que podrían aplicarse para prevenir o disminuir al mínimo los posibles efectos nocivos del proyecto sobre la ecología y el ambiente, durante el período de construcción y después de su terminación (erosión, estabilización de los suelos, protección de la flora y fauna, ruidos, protección de áreas de valor estético, turístico, urbanístico, arqueológico, histórico, etc.).

El Contratista deberá localizar y evaluar los bancos de materiales para agregados como mampostería, concreto, material de préstamo para terraplenes indicando la ubicación del yacimiento, el tipo de material, volumen estimado y propietario del banco. Los volúmenes mencionados deben ser consistentes a la magnitud de la obra, que puedan explotarse en forma racional y que luego de la explotación puedan dejarse en estado similar al encontrado al inicio de la explotación, minimizando los impactos ambientales negativos. Se deberá hacer el muestreo y ensayos según el tipo de material localizado (gravas, arenas material selecto, etc.) para determinar sus características físicas de acuerdo a las normas y especificaciones propias para la utilización de los materiales recomendados en los trabajos a realizar.

El contratista deberá contratar a un consultor o empresa debidamente certificada por SERNA-Mi Ambiente como prestador de servicios ambientales para realizar los estudios ambientales necesarios para obtener la autorización ambiental de la SERNA-Mi Ambiente

(Licencia Ambiental) en coordinación con la unidad ambiental de INSEP.

10.4.- Expertos RequeridosEl equipo de técnicos que será asignado al componente de Diseño de las Obras, deberá cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

a) El consultor principal o director de proyecto deberá contar con un mínimo de quince (15) años de experiencia general, y Diez (10) años en diseño de proyectos de drenaje mayor vial.

b) Los expertos en áreas específicas deberán tener una experiencia mínima de Ocho (8) años en sus respectivas especialidades de acuerdo a las diferentes alternativas, debiendo haber participado como especialista de diseño en dos o más proyectos similares al licitado.

Para los expertos requeridos habrá que presentar los respectivos Curriculum Vitae.

10.5.- Tiempo de EjecuciónEl plazo requerido de los servicios de ingeniería para el Diseño de la obra es de un (01) mes con quince (15) días, y el plazo de ejecución para la construcción las obras del proyecto es de seis (06) meses con quince (15) días.

47

El plazo considerado por el Gobierno para la ejecución de este proyecto será contado a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio emitida por la Dirección General de Carreteras.

10.6.- InformesDeberá entregar una (1) copia en formato digital más un (1) original y dos (2) copias impresas de los siguientes informes:a) Informe Inicial o Primer Informe

A los diez (10) días contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio, emitida por la Dirección general de Carreteras, el Contratista deberá presentar un Informe Inicial o Primer Informe, conteniendo la estrategia, metodología y plan de trabajo a implantar para el desarrollo del componente de diseño de los Trabajos, con su correspondiente diagrama de Gantt.

b) Segundo InformeA los treinta (30) días contados a partir de la fecha de la Orden de Inicio, emitida por la Dirección General de Carreteras, el Contratista deberá presentar un Segundo Informe que incluya lo siguiente:

a) Justificación de la solución estructural diseñada para la ejecución de la obra;

b) Diseños preliminares de la estructura diseñada, que permita al Contratante revisar y analizar la solución recomendada con mayor detalle, antes de contar con el diseño final solicitado. Un objetivo importante de este diseño preliminar, es el de entregar al Contratante un Plan de Desarrollo de una I Etapa de Construcción de las Obras, que puedan ser iniciadas antes de que el Consultor entregue el correspondiente diseño final del Proyecto;

c) Planos y Especificaciones Técnicas y Constructivas de las obras cuya construcción dará inicio en la Primera Etapa de Construcción de los Trabajos; y

d) Aspectos ambientales que deben ser considerados durante el desarrollo de la Primera Etapa de Construcción de los Trabajos.

c) Informe Final o Tercer Informe A los cuarenta y cinco (45) días, el Contratista deberá presentar un Informe el cual será a partir de la fecha de la Primera Orden de Inicio para el Diseño de las Obras, acompañado del Estudio de Diseño Final para la Construcción del proyecto “Construcción de Puente Sobre El Río Lean, con una Longitud Aproximada de 140 ml, localizado entre los Departamentos de Atlántida - Yoro”, que incluya lo siguiente:Diseño final de la estructura del Puente;

a) Planos y Especificaciones Técnicas y Constructivas de las obras licitadas;b) Aspectos ambientales que deben ser considerados durante la construcción

de los Trabajos; ec) Informe de Avance de la Primera Etapa de los Trabajos de Construcción de

las Obras (si aplicara).10.7. Aprobación

48

Previo a emitir la Orden de Inicio para los trabajos del componente de construcción, tanto el diseño preliminar como el final preparados por el Contratista, deberán ser sometidos a revisión y aprobación del Contratante, para lo cual el Contratista seguirá el procedimiento que oportunamente se le indique.

10.8.- Errores en el DiseñoSi durante los trabajos de construcción se pone en evidencia la omisión de uno o más errores de diseño de los Trabajos, el Contratista estará obligado a corregirlos sin costo adicional para el Contratante; debiendo el Contratista asumir cualquier costo adicional que la omisión de dicho error(es) ocasione sobre el Precio de Construcción de los Trabajos.

49

XI. FORMULARIOS

50

XI.I FORMULARIO DE FORMA DE OFERTA

FORMA DE OFERTA (Sobre)

REPÚBLICA DE HONDURAS

51

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOSDIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y Localización del Proyecto

Fecha de la Invitación: ____________________________________

Departamentos:

_________________________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta forma deberá ser completada Nombre del Postor (A máquina o en letra de molde) debidamente por el postor con lainformación requerida y firmada por el Representante Autorizado de éste.

_____________________________________Fecha

Al Señor Secretario de Infraestructura yServicios Públicos.

Atención: Señor Director General de CarreterasSecretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Bo. La Bolsa, Comayagüela, D.C., Honduras, C.A.

52

XI.II FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS:

El suscrito Licitante declara:

1. Que las únicas personas o partes interesadas como principales en esta propuesta, son las que aquí se nombran.

2. Que esta propuesta se hace sin colusión con ninguna otra persona, firma o corporación.

53

3. Que al someter esta propuesta ha examinado cuidadosamente la ubicación del trabajo proyectado, la forma de Contrato propuesta en los documentos anexos.

4. Que se propone y conviene, si esta propuesta es aceptada, en formalizar un Contrato con el Gobierno de la República de Honduras, en la forma expresada en estos documentos.

5. Que ofrece suministrar toda la mano de obra, el equipo, materiales y ejecutar todo el trabajo estipulado en los documentos de licitación en estricto acuerdo con las especificaciones, planos y demás condiciones contractuales, comprometiéndose a presentar las fianzas requeridas en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles después de haberse suscrito el correspondiente contrato.

6. Que acepta comenzar el trabajo a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha que reciba la Orden de Inicio del trabajo y que lo terminará dentro de los siguientes a la fecha estipulada en la Orden de Inicio.

Además, el suscrito acepta que por cada día calendario que el trabajo no haya sido terminado después del tiempo especificado, le sea deducida de su pago la multa estipulada de acuerdo a la Ley de Contratación.

7. Que aceptará como pago completo por todos los trabajos autorizados y ejecutados de conformidad con los términos contractuales.

54

XI.III FORMULARIO DE GARANTÍAS

55

XI.III.I FORMULARIO DE GARANTÍA DE OFERTA

XI.III.I FORMULARIO DE GARANTÍA DE LA OFERTA

Fecha: _____________________________

Adjunto sírvase encontrar una Garantía de la Oferta, la cual consiste en por la cantidad de ________________________________________________ Pagadera a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y que cubre la Tabla de Cantidades y Precios Unitarios correspondientes al proyecto: __________________________________________________

INDIVIDUAL:

______________________________ ______________________________ (Nombre del Contratista) (Dirección)

56

SOCIEDAD O CONSORCIO(Nombre y Dirección de los socios)

__________________________ _______________________________ (Nombre del Socio) (Dirección)

___________________________ ______________________________ (Nombre del Socio) (Dirección)

__________________________ ________________________________ (Nombre del Socio) (Dirección)

______________________ _______________________________ (Nombre del Socio) (Dirección)

SOCIEDAD ANÓNIMA:

_____________________________________________________________________(Nombre de la Empresa)

(Dirección)

________________________________ _____________________________ (Nombre Oficial) (Dirección)

57

_______________________________ _______________________________ (Nombre Oficial) (Dirección)



________________________________ ____________________________Por Título

58

XI.III.II FORMATO DE CAUCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

59

Garantía de CumplimientoFORMATO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE CUMPLIMIENTO Nº: _____________________________________

FECHA DE EMISIÓN: _____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO: ____________________________________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ____________________________________________

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, CUMPLIRÁ cada uno de los términos, cláusulas, responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________.

SUMA AFIANZADA/ GARANTIZADA: __________________________

VIGENCIA De: _____________________ Hasta: ___________________

BENEFICIARIO: __________________________

CLÁUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN EN EL AVANCE DE LA OBRA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.

Las garantías o fianzas emitidas a favor del BENEFICIARIO serán solidarias, incondicionales, irrevocables y de realización automática y no deberán adicionarse cláusulas que anulen o limiten la cláusula obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____, Municipio de ______, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

60

XI.III.III FORMATO DE GARANTÍAPOR ANTICIPO

61

Garantía por Pago de Anticipo

FORMATO GARANTÍA POR ANTICIPOASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE ANTICIPO Nº: _____________________________________

FECHA DE EMISIÓN: _____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO: ___________________________________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ___________________________________________

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, invertirá el monto del ANTICIPO recibido del Beneficiario, de conformidad con los términos del contrato firmado al efecto entre el Afianzado y el Beneficiario, para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Dicho contrato en lo procedente se considerará como parte de la presente póliza.



BENEFICIARIO: __________________________

CLÁUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO. ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.


En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _____- Municipio de _____, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

62

XI.III.IV FORMATO DE GARANTÍA DE CALIDAD

63

Garantía de CalidadFORMATO GARANTÍA DE CALIDAD

ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE CALIDAD : _____________________________________

FECHA DE EMISIÓN: _____________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO: _____________________________________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: _____________________________________________

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar la CALIDAD DE OBRA del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________. Construido/entregado por el Afianzado/Garantizado ______________________________________________.



BENEFICIARIO: __________________________

CLÁUSULA OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR RESULTANTE DE LA LIQUIDACIÓN DE CALIDAD, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO CONFORME A LEY, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.


En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de _______, Municipio ________, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

64

XI.III.V FORMATO DE GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

65

Garantía de Mantenimiento de la OfertaFORMATO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA

NOMBRE DE ASEGURADORA / BANCO

GARANTÍA / FIANZA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA Nº: _____________________________________

FECHA DE EMISIÓN: _______________________________________

AFIANZADO/GARANTIZADO: ________________________________________

DIRECCIÓN Y TELÉFONO: ____________________________________________

Fianza / Garantía a favor de ______________________________________, para garantizar que el Afianzado/Garantizado, mantendrá la OFERTA, presentada en la licitación __________________________________________ para la Ejecución del Proyecto: “______________________” ubicado en _____________________________________.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA: __________________________


BENEFICIARIO: __________________________

CLÁUSULA OBLIGATORIA: LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA, A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL (BENEFICIARIO) ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO.


Se entenderá por el incumplimientos el Afianzado/Garantizado: 1. Retira su oferta durante el período de validez de la misma.2. No acepta la corrección de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.3. Si después de haber sido notificado de la aceptación de su Oferta por el Contratante

durante el período de validez de la misma, no firma o rehúsa firmar el Contrato, o se rehúsa a presentar la Garantía de Cumplimiento.

4. Cualquier otra condición estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantía, en la ciudad de __________, Municipio de _______, a los _______ del mes de _______ del año _____________.

FIRMA AUTORIZADA

66

XII. MODELO DE CONTRATO

67

CONTRATO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LEAN, CON UNA LONGITUD

APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.

Nosotros, ROBERTO ORDÓÑEZ WOLFOVICH, hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, con Tarjeta de Identidad No. y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), nombrado mediante Acuerdo No. 013-2014 del 27 de Enero de 2014, y que en adelante se llamará LA SECRETARÍA y EL CONTRATISTA, de nacionalidad hondureña, mayor de edad, Ingeniero Civil, con tarjeta de identidad No. , Registro Tributario Nacional No. , debidamente autorizado para firmar en nombre y Representación de la empresa constructora , hemos convenido en suscribir el presente CONTRATO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO LEAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO”, de conformidad con las estipulaciones siguientes:

CLÁUSULA I: DEFINICIONES:

En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se le ha asignado respectivamente en las Condiciones Generales y Especiales del Documento de Licitación a las que se hace referencia en adelante y las mismas se considerarán parte de este Contrato y se leerán y se interpretarán parte del mismo:

1. GOBIERNO: El Gobierno de la República de Honduras (Poder EJECUTIVO), quien actuará por intermedio de la Secretaría.

2. SECRETARÍA: La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) de la República de Honduras.

3. DIRECCIÓN: La Dirección General de Carreteras, dependiente de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos.

4. UNIDAD EJECUTORA: El Departamento de Construcción, Unidad Coordinadora de Fondos Nacionales de la Dirección General de Carreteras (INSEP), encargada de coordinar y velar por la ejecución del proyecto.

5. FINANCIAMIENTO: Fondos propios del Gobierno de Honduras.

6. CONTRATISTA: Empresa Constructora.

7. SUPERVISIÓN O SUPERVISOR: La Firma Consultora contratada por el Contratante para la supervisión del proyecto, denominada en algunos documentos como el INGENIERO.

8. INGENIERO COORDINADOR: Funcionario de enlace de parte de la Dirección General de Carreteras, encargado de coordinar las acciones que se susciten entre el Contratista, el Supervisor y el Gobierno.

68

9. SUPERINTENDENTE: El Ingeniero Civil debidamente colegiado solvente con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, (CICH) y aprobado por la Dirección que actuará como Ingeniero Residente del proyecto por parte del contratista.

10. PROYECTO: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA-YORO.

CLÁUSULA II: TRABAJO REQUERIDO:

El Contratista con elementos suficientes para suministrar por su cuenta y riesgo, se obliga al Diseño y Construcción para el Gobierno, trabajando en forma simultánea, de: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEAN, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO, de conformidad con las Especificaciones, Disposiciones Especiales y lo estipulado en el Documento de Licitación, así como a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad con las Disposiciones del Documento de Licitación.

CLÁUSULA III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO

El Contratista iniciará los Trabajos en la Fecha notificada en la Orden de Inicio emitida por el Contratante, y deberá ejecutarlos en el plazo estipulado en el Documento de Licitación y de acuerdo con el Programa de Trabajo.

a) Orden de Inicio: Se dará una primera orden de inicio para el componente Diseño de los Trabajos y una segunda orden de inicio para el componente Construcción de los Trabajos, una vez que la Supervisión y la Dirección hayan aceptado satisfactoriamente el diseño de las obras presentado por el Contratista.

b) Plazo: La duración para cada uno de los componentes de los servicios de diseño y construcción de las obras se establece según el detalle siguiente:

Estudio y Diseño de las Obras del Proyecto es de UN (01) MES CON QUINCE (15) DÍAS a partir de la primera Orden de Inicio. La Dirección se tomará un máximo de diez (10) días para la aprobación por escrito de los diseños, previo al inicio de la Etapa de Construcción.

Construcción de las Obras del Proyecto es de SEIS (06) MESES CON QUINCE (15) DÍAS a partir de la segunda Orden de Inicio.

CLÁUSULA IV: PRECIOS DEL CONTRATO:

El precio de este contrato será para realizar el estudio y diseño de la obra y construcción del proyecto, cuyo diseño definitivo será revisado y aprobado por escrito por la Supervisión y la Dirección, en un plazo no mayor de diez (10) días, con el fin de verificar si técnicamente son adecuados.

El precio para la ejecución de estas actividades se desglosa de la siguiente forma:

69

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO LEAN, CON UNA LONGITUD

APROXIMADA DE 140 ML, LOCALIZADO ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTIDA - YORO.

No. Descripción Unida

dCantida

dP.U.

(LPS)TOTAL (LPS)

1 Servicios de Consultoría para el Diseño de la Obra

1.1 Diseño de la Obra Global 1.00

SUB-TOTAL 12 Servicios de Construcción de la

Obra Diseñada2.1 Sub-Estructura Global 1.002.2 Súper-Estructura Global 1.002.3

Construcción de Accesos y Aproximaciones Global 1.00

2.4

Señalización Horizontal y Vertical, Pintura en Puente Global 1.00

2.5 Demolición de Estructura Existente Global 1.002.6 Construcción Obras de Protección Global 1.00

SUB-TOTAL 2 COSTO TOTAL (1+2)

Los pagos al Contratista se harán con los fondos que para tal fin sean asignados por el Congreso Nacional anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República.

Es entendido y convenido por ambas partes que, no obstante el monto y el plazo del contrato, el compromiso del Gobierno durante el año 2016, se limita a la cantidad que aparece en la asignación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos a que se refiere la cláusula XXIV del mismo (ASIGNACION PRESUPUESTARIA), y que la ejecución y pago de la obra correspondiente a los años subsiguientes queda condicionada a que el Congreso Nacional apruebe en el Presupuesto de dichos años los fondos correspondientes, según Artículo 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto, La no aprobación de estos fondos por el Congreso Nacional dará derecho a la resolución del contrato sin responsabilidad para las partes.

CLÁUSULA V: MONTO DEL CONTRATO:

El monto de este Contrato se ha estimado en la suma de LEMPIRAS (LPS. ). Queda convenido que el pago de la cantidades mencionada se hará en Lempiras, moneda oficial de la República de Honduras. Los pagos al Contratista se harán un primer pago al finalizar el componente de diseño de la obra y pagos subsiguientes mediante

70

estimaciones mensuales según desglose de actividades del componente de construcción de la obra.

El Contratista deberá acreditar en forma mensual los aumentos que se suceden sobre la base del valor establecido para la ejecución de la obra, los cuales una vez verificados y aprobados, serán notificados al contratista para que los incluya en las estimaciones a fin de que sean hechos efectivos al momento de realizar los pagos establecidos en esta cláusula. Al tenor del Artículo 74 párrafo tercero de la Ley de Contratación del Estado, se establece como medios de control para la aplicación de esta disposición los siguientes:

1) La información oficial que corresponda a la inflación y devaluación monetaria, solo será la que el Banco Central de Honduras emita.

2) Los incrementos de los costos relacionados con la obra, serán verificados con la información oficial que arroje la Cámara Hondureña de la Industria y Construcción y la Secretaría de Estado en los Despachos de Industria y Comercio.

3) Solo serán reconocidos los costos que se originen dentro del plazo original del Contrato.

CLÁUSULA VI: DOCUMENTOS ANEXOS DEL CONTRATO:

El Contratista se obliga a efectuar las obras objetos de este Contrato, de acuerdo con los siguientes documentos anexos que quedan incorporados a este Contrato y forman parte integral del mismo, tal como si estuvieran individualmente escritos en él:

1. Cualquier suplemento de este contrato.2. El Documento de Licitación del Proyecto y sus Anexos.3. Addenda a los Documentos de Licitación.4. Invitación a Licitación.5. Pliego de Instrucciones a los Postores.6. La Oferta.7. Declaración Jurada.8. Los Documentos de Precalificación presentado por el o los contratistas.9. Garantías o Fianzas de Fiel Cumplimiento de Contrato y Contra Trabajos

Defectuosos.10. Pliego de Condiciones Generales.11. Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales.12. Las últimas Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y

Puentes de la Dirección General de Carreteras.13. Las Órdenes de Inicio.

CLÁUSULA VII: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO:

a. El Gobierno supervisará la ejecución de este proyecto por medio de la persona o firma consultora que se contrate al efecto, la cual se hará del conocimiento del Contratista.

b. La Dirección velará porque la ejecución de la obra se realice de acuerdo con los documentos contractuales y para tal efecto y sin necesidad de hacerlo del conocimiento del Contratista, podrá efectuar cuantas inspecciones considere conveniente; dicha inspección también podrá ser efectuada por la Secretaría, o cualquier otra Institución Gubernamental y el Contratista se verá obligado a dar las facilidades necesarias para la inspección y facilitará o hará que se facilite el

71

libre acceso en todo tiempo a los lugares donde se prepare, fabriquen o manufacturen todos los materiales y donde la construcción de la obra esté efectuándose; asimismo, proveerá la información y asistencia necesaria para que se efectúe una inspección detallada y completa.

CLÁUSULA VIII: SEGUROS:

El Contratista deberá mantener los seguros requeridos por esta cláusula y exigirá que los Sub-Contratistas lo hagan en los trabajos que en su caso sub-contraten.

a. Seguros por Accidente de Trabajo: El Contratista proporcionará y mantendrá seguros por accidentes de trabajo para todas las personas que se empleen bajo este contrato.El contratista acuerda incluir las estipulaciones de este párrafo en todos los Sub-Contratos que suscriba. Será responsabilidad del contratista cerciorarse de que los empleados de cualquier Sub-Contratista estén amparados como se estipula en este literal de igual forma que los empleados del Contratista.

b. Seguros que cubran Daños a Terceros: El contratista proporcionará y mantendrá seguros para garantizar el pago por daños a terceros que pudiesen ocasionarse en virtud de la ejecución del proyecto.

El Gobierno no efectuará reconocimiento alguno por pagos de seguros y no será responsable por accidentes de trabajo o daños a terceros, siendo absolutamente responsabilidad del Contratista.

CLÁUSULA IX: CAUCIONES:

1. El Contratista queda obligado a rendir las cauciones siguientes:

a. Caución de fiel cumplimiento de contrato, por una suma de quince por ciento (15%) del monto del Contrato y con una duración igual al respectivo plazo de diseño y construcción más tres (3) meses.

b. Caución contra trabajos defectuosos, para garantizar el reemplazo de todo el trabajo o material defectuoso que resultara dentro de un período de dos (02) años, después de la recepción final de la obra.

El monto de esta caución será por una suma igual al cinco por ciento (5%) del monto respectivo del Contrato y su duración será por un período igual a dos (02) años, contados a partir de la recepción final de la obra.

2. Las Cauciones establecidas deberán presentarse en un plazo no mayor de diez (10) días después de haberse suscrito el correspondiente contrato y la caución establecida en el literal b deberá presentarse a más tardar cinco (5) días después de efectuada la Recepción Final de la obra, de conformidad con el siguiente procedimiento:

a. Mediante solicitud formal, que el Contratista presentará a la Dirección General de Carreteras de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, la aprobación correspondiente, adjuntando a su escrito el original de dicha caución.

3. Las presentes cauciones se harán efectivas al simple requerimiento que haga la SECRETARÍA. Serán nulas todas las cláusulas o condiciones que contravengan esta disposición.

72

CLÁUSULA X: PERSONAL:

a. El Contratista queda obligado a tener el personal que se requiera para garantizar la correcta ejecución del proyecto y a mantener en la obra el personal técnico necesario, para garantizar la calidad de la misma.

b. El Contratista deberá designar un gerente de proyecto y deberá mantener un Superintendente para la ejecución de las obras de este contrato y una vez terminadas, durante el tiempo que el Ingeniero lo considere necesario para el debido cumplimiento de las obligaciones del Contratista.

CLÁUSULA XI: MULTAS:

a) El Contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco (5) días después de habérsele comunicado por la Dirección General de Carreteras que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de demora en la firma del contrato se le aplicará una multa de CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS (L.150.00) por cada millón o fracción del monto del contrato.

b) El Contratista está obligado a presentar las garantías descritas en la Cláusula IX: CAUCIONES, literal a del contrato a suscribirse, a más tardar diez (10) días después de suscrito el contrato; por cada día de demora en la presentación de la fianza después del plazo señalado, se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción del monto del contrato.

c) El Contratista deberá dar inicio a los trabajos a más tardar dentro de los cinco días posteriores a la fecha establecida en cada Orden de Inicio; por cada día de demora en el inicio de los trabajos de diseño o construcción se le aplicará una multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) por cada millón o fracción del monto del contrato.

d) El Contratista estará obligado a ejecutar los trabajos dentro del plazo estipulado en la Cláusula III: ORDEN DE INICIO Y PLAZO, del contrato a suscribirse. Cada día de demora en la ejecución y entrega de la obra, dará derecho al Gobierno a deducir por concepto de multa hasta la debida entrega y recepción de la obra, el Cero Punto Dieciocho por ciento (0.18%) en relación con el saldo del monto del Contrato de acuerdo a lo establecido en el Artículo 70 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Decreto No. 168-2015, publicado el 18 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial La Gaceta.

e) El Contratista está obligado a mantener un Superintendente colegiado y solvente en el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras para la ejecución de las obras. El incumplimiento de esta disposición dará lugar a que el Gobierno deduzca en concepto de multa la cantidad de DIEZ MIL LEMPIRAS (LPS. 10,000.00) mensual.

CLÁUSULA XII: EQUIPO:

Queda convenido que el Contratista deberá mantener el equipo en buenas condiciones de operación, pudiendo retirarlo o reemplazarlo únicamente con el consentimiento escrito de la Dirección. El equipo que a juicio de la Empresa Supervisora no esté en buenas condiciones de funcionamiento, será notificado por éste a la Dirección. Dicho equipo deberá ser retirado o reemplazado de la obra, para lo cual será necesario únicamente que la Dirección lo ordene mediante nota y su reemplazo deberá efectuarse dentro de los quince (15) días calendario después de recibida la nota.

73

CLÁUSULA XIII: OTRAS OBLIGACIONES:

Este Contrato está sometido a las leyes de la República de Honduras, y en consecuencia todo lo relacionado con la ejecución del proyecto estará sometido a dichas leyes.

CLÁUSULA XIV: CONDICIÓN ESPECIAL DE TRABAJO:

Para su conveniencia, el Contratista podrá a su cuenta y riesgo habilitar la zona del derecho de vía para dar paso al tránsito, previa aprobación del Supervisor y la Dirección.

La longitud y la ubicación de los tramos en que se ejecuten trabajos, así como la operación del pre acarreo de materiales, será fijada por la Supervisión en base a los materiales, al rendimiento y eficiencia de los equipos y el personal de que disponga el Contratista y en función de la conveniencia constructiva del proyecto, principalmente en lo que respecta al control de cargas sobre los tramos ya pavimentados y/o construidos, puentes existentes y demás vías de comunicación fuera de la longitud del proyecto.

El Contratista está obligado a mantener por su cuenta señales permanentes, tanto de día como de noche para indicar cualquier peligro o dificultad al tránsito.

Estas señales serán aprobadas por el Supervisor y deberán ser suficientemente grandes y claras, para que los conductores de vehículos las perciban a tiempo.

Además el Contratista colocará por su cuenta con la celeridad que amerita el caso, las señales adicionales que a juicio de la Dirección se requieran para la seguridad de los usuarios y será responsable por los daños y perjuicios que por su culpa o negligencia o la de sus empleados se causara a personas o bienes que transiten por el proyecto y que sufrieran accidentes por la falta de señales adecuadas.

CLÁUSULA XV: TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR CONVENIENCIA:

El Gobierno por medio de la Secretaría, a su conveniencia puede en cualquier momento, dar por terminados los trabajos objeto de este contrato, total o parcialmente, sin más formalidad que una comunicación escrita dirigida al Contratista indicando los motivos de la terminación. Dicha terminación se efectuará en la forma y de acuerdo con la información que se dé en la comunicación y no perjudicará ningún reclamo anterior que el Gobierno pudiera tener contra el Contratista. Al recibir la mencionada comunicación, el Contratista inmediatamente descontinuará, a menos que la comunicación especifique lo contrario, todos los trabajos y los pedidos de materiales, facilidades o suministros relacionados con la parte del Contrato que se ha dado por terminado por conveniencia.

CLÁUSULA XVI: CAUSAS DE RESCISIÓN O CANCELACIÓN DEL CONTRATO:

1. El Gobierno podrá sin responsabilidad alguna, dar por terminado el derecho del Contratista para proseguir la ejecución de la obra contratada, por las causas estipuladas en las leyes y además por las causas siguientes:

a. En caso de evidente negligencia del Contratista en la ejecución de los trabajos, debido a la insuficiente mano de obra, falta de equipo, materiales, o fondos necesarios para cumplir con el programa de trabajo aprobado en su oportunidad para asegurar la conclusión de la obra en el plazo establecido en este Contrato. Si ejecuta los trabajos en forma inadecuada, si interrumpe la continuación de la obra o si por otras causas no desarrolla el trabajo en forma aceptable y diligente.

74

b. Si el Contratista es declarado en quiebra.

c. Si se le embarga el equipo, maquinaria, fondos, implementos o materiales que se usen en la obra o cualquier suma que deba pagársele por trabajo ejecutado, si el monto del embargo le impide cumplir con sus obligaciones contractuales.

d. Si dentro del plazo que la Dirección le hubiera fijado, no presentase las cauciones o ampliaciones de las mismas a que está obligado conforme a este Contrato o a la ley.

e. Si cometiera actos dolosos o culposos en perjuicio del Erario Público o en perjuicio de la ejecución de los trabajos contratados a juicio y calificación de la Dirección.

f. Si dejara de cumplir con cualquiera de las obligaciones que contrae en este Contrato.

g. Por aplicación de cláusula XV.

h. También es causa de resolución de contrato, la aplicación de lo previsto en el Artículo 72 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Decreto No. 168-2015, publicado el 18 de diciembre del 2015 en el Diario Oficial La Gaceta.

2. Cuando el Contratista incurra en cualquiera de las causas previstas en el numeral que antecede, la Dirección concederá al Contratista y su fiador el término de Diez (10) días hábiles, para que acompañando las pruebas y documentación pertinentes, expresen lo que estimen procedente en defensa de sus intereses.

Vencido el término indicado, la Dirección resolverá, teniendo por desvanecido el cargo formulado, o en su caso proceder por su orden en la forma siguiente:

Rescindir el Contrato y consecuentemente cobrar al fiador el monto total de las cauciones de cumplimiento de Contrato y las cantidades que correspondan de las demás cauciones rendidas por el Contratista.

3. La rescisión del contrato se efectuará sin más trámite judicial o administrativo, que la emisión de un Acuerdo del Poder Ejecutivo, excepto cuando a criterio de la Secretaría se considera improcedente tal solicitud, en cuyo caso seguirá el procedimiento reglamentariamente establecido.

4. Por la cancelación de los recursos que financien este proyecto o por recorte presupuestario por razón de la situación económica y financiera del país. En estos casos el Contratista solamente tendrá derecho al pago de las obras ejecutadas a la fecha de recisión o resolución del Contrato.

CLÁUSULA XVII: PROCEDIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CAUCIONES:

Si este contrato fuere rescindido por incumplimiento del Contratista, el Gobierno podrá realizar las diligencias que estime necesarias para ingresar a la Hacienda Pública el monto de las cauciones que el Contratista haya rendido para garantizar el fiel cumplimiento del Contrato. CLÁUSULA XVIII: AMPLIACIÓN DEL PLAZO Y DE LAS CAUCIONES:

75

1. El plazo de ejecución del presente Contrato, podrá ser ampliado por las siguientes causas:

a. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado.

b. Por causas de lluvias que estén evidentemente fuera del régimen normal de precipitación de la zona.

c. Por el tiempo necesario, si el caso lo justifica para la ejecución de trabajos adicionales en el proyecto que la Dirección haya ordenado, en cuyo caso el plazo adicional será determinado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Las cauciones deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado.

CLÁUSULA XIX: DEVOLUCIÓN DE CAUCIONES:

La Dirección podrá autorizar la devolución de las cauciones en la forma siguiente:

1. La Caución por Fiel Cumplimiento de Contrato, después de haberse emitido la correspondiente Acta de Recepción del Proyecto.

CLÁUSULA XX: SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS:

1. Cualquier divergencia que se presente sobre un asunto que no se resuelva mediante un arreglo con la Dirección o su representante, deberá ser resuelto por la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, quien previo estudio del caso dictará su resolución y la comunicará al reclamante.

La resolución de la Secretaría tendrá carácter definitivo dentro de la vía administrativa.

2. Contra la resolución de la Secretaría quedará expedita la vía judicial ante los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

CLÁUSULA XXI: MEDIO AMBIENTE:

El Contratista deberá tomar absolutamente todas las prevenciones del caso de acuerdo a la sección 9.5 Aspectos Ambientales del Pliego de Condiciones y Disposiciones Especiales del Documento de Licitación.

El titular presentará ante la SERNA-Mi Ambiente y a la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de la Municipalidad respectiva, informes de cumplimiento de medidas ambientales (ICMA) de carácter semestral que demuestren el cumplimiento de las medidas de control ambiental exigidas por la SERNA-Mi Ambiente. Su elaboración se realizará conforme a lo establecido en la forma DECA- 019 (contenido básico para la elaboración de los ICMA).

CLÁUSULA XXII: INSPECCIÓN FINAL Y RECEPCIÓN:

1. INSPECCIÓN FINALEl Contratista deberá dar aviso por escrito a la Dirección y a la Supervisión cuando la obra esté terminada, ésta hará una inspección de la misma y si los trabajos estuvieran ejecutados a su satisfacción, rendirá un informe pormenorizado a la Dirección dentro de los cinco (5) días después de cada inspección final.

2. RECEPCIÓN:

76

La Dirección después de haber recibido el informe de la Supervisión procederá a nombrar la Comisión para la Recepción Final de la obra, la cual emitirá el Acta de Recepción Final correspondiente.

CLÁUSULA XXIII: CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Una vez que se hayan concluido las obras objeto de este Contrato, que el Gobierno haya verificado la Inspección Final y aceptado la obra, que todos los documentos requeridos por este Contrato hayan sido presentados por el Contratista y aceptados por el Gobierno, que el Certificado Final haya sido pagado, que la Cauciones Contra Trabajos Defectuosos hayan sido presentadas y que el Contratista haya dado cumplimiento a entera satisfacción del Gobierno a las demás condiciones establecidas en este Contrato, las Especificaciones Generales y demás anexos de este Convenio, el Proyecto se considerará terminado y el Contratista será relevado de toda responsabilidad, excepto como se prevé en la Cláusula IX, literal (b). CLÁUSULA XXIV: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:Los gastos que ocasione este contrato en el año 2016 se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Institución 0120, Programa, Sub-Programa 00, Proyecto, Act/Obra, Objeto 47210, Fuente 11.CLÁUSULA XXV: INTEGRIDAD:

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente: 1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones Públicas establecidos en la Ley de Contratación del Estado, tales como: transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado, autorizado o no, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiendo estas como aquellas en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Practicas Colusorias: entendiendo estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo maliciosos entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y Verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5. Mantener la debida confiabilidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.

77

6. Aceptar las consecuencias a que hubiere, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los sub-contratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta Cláusula dará lugar: a. De parte del Contratista o el Consultor: i. A la Inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducírsele. ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b. De parte del Contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los sub-contratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de Proveedores y Contratista que al efecto llevare para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmado voluntariamente para constancia”.

En fe de lo cual, firmamos el presente Contrato de Diseño y Construcción del proyecto Construcción de Puente sobre El Rio Lean, con una longitud aproximada de 140 ml, localizado entre los Departamentos de Atlántida - Yoro, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los días del mes de del 2016.

ROBERTO ORDÓÑEZ WOLFOVICH CONTRATISTASECRETARIA DE ESTADO DE LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)

78

XIII. RÓTULO

79

INSEPDIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

NOMBRE DEL PROYECTO:

LONGITUD: _______ M.L.

COSTO DEL PROYECTO: LPS ___________ MILLONES

CONSTRUCTORA: __________________________

SUPERVISORA: __________________________

FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES





CONSTRUCTORA: __________________________

SUPERVISORA: __________________________






CONSTRUCTORA: __________________________

SUPERVISORA: __________________________


XIV. LOCALIZACIÓN

82

El Proyecto está localizado entre las Aldeas Nueva Florida, Morazán Yoro y la Aldea La Concepción, Tela, Atlántida; sobre el Río Lean, entre los

Departamentos de Atlántida y Yoro.

83

Licitación · Web viewPodrán participar en el presente proceso de Licitación Pública, todas las...

Documents

Transcript of Licitación · Web viewPodrán participar en el presente proceso de Licitación Pública, todas las...