~1F~~~~~.~' YI~~~~~YI - ENERSA

1

'1

i><:

,

.3'

.. 4

~1F~~~~~.~'. .

YI~~~~~YI~~g

,,0 ~"~~~~M

",i

,',,',

,.=:<../

'" ".}I

~: 'I

;'1;

ft7@/N!J&/Jf!$!§JEnergía de Entre Ríos S.A.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES DE LICITACIONES DE

ENERGÍA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

CaDítulo 1: Parte General

ARTICULO 1°: AMBITO DE APLICACIÓN v LLAMADO A LICITACIÓN. Las

normas contenidas en el presente articulado, constituyen el PLIEGO DE BASES Y

CONDICIONES GENERALES PARA LA CONTRATACION DE BIENES, OBRAS Y

SERVICIOS DE ENERSA POR LICITACIÓN para los contratos de compraventa,

suministros, obras, servicios, locaciones, alquileres con opción a compra y

permutas de ENERGÍA DE ENTRE RIOS SOCIEDAD ANÓNIMA -ENERSA-.

El llamado a licitación se efectuará mediante publicaciones durante tres (3) días en

el Boletín Oficial de la Provincia y durante un (1) día en al menos un diario de

circulación provincial. En caso que exista razones económicas o técnicas que así lo

justifiquen se dispondrá la publicación en algún medio masivo de comunicación

escrito de circulación nacional. La venta de pliegos se efectuará hasta diez (10) días

antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas, a los efectos que los

oferentes puedan efectuar las respectivas consultas y ENERSA emitir las circulares

aclaratorias pertinentes. Asimismo, deberá publicarse el llamado en la página web

de ENERSA con publicación de los pliegos licitatorios y cursar invitaciones a todos

los proveedores inscriptos en el Registro de Proveedores de ENERSA vinculados al

rubro a licitar. El Pliego de la Licitación y las Circulares que se emitan serán

publicados en la página web de ENERSA.

ARTICULO 2°: PLAZOS. Todos los plazos establecidos en el presente Pliego se

computarán en días hábiles administrativos, salvo expresa disposición en contrario.

ARTICULO 3°: COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre

ENERSA como contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán

llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada

con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, por carta

documento, nota con cargo de recepción y notificación notarial, dirigida a la

dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los

interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones de ENERGÍA DE ENTRE RÍOS S.A. Página I de 37

fill§úV!&l9J$#JEnergía de Entre Ríos S.A.

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada

caso la registre: la copia intervenida por el funcionario y/o persona interviniente en

la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado o el aviso de retorno.

La indicación del fax o del domicilio de ENERSA, efectuada en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares a los fines de un procedimiento de selección, determina

que únicamente serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes o

adjudicatarios realicen en ellos.

Las comunicaciones que se cursen sólo surtirán efecto a partir de la

interesado por medio fehaciente.

notificación al

ARTICULO 4°: VISTA DE LAS ACTUACIONES.

Los oferentes podrán tomar vista de las ofertas presentadas, las que serán

exhibidas a los mismos por el término de DOS (2) días, contados a partir del día

siguiente de la apertura, en caso que el mismo resulte inhábil o feriado, el plazo

comenzará a regir el siguiente día hábil.

CaDítulo 11: De las Garantías

ARTICULO S°: GARANTIAS.

1.- Clases

a) De mantenimiento de oferta: Del UNO POR CIENTO (1%) al CINCO POR

CIENTO (5 %) del valor total de la oferta, según lo establezca el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares de la Licitación. En el caso de cotizar con alternativas la

garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

En los casos de licitaciones y concursos de etapa múltiple, la garantía de

mantenimiento de oferta será establecida en un monto fijo por ENERSA, en el

Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

En los casos de procedimientos de selección en los que se utilice la modalidad

orden de compra abierta o también denominado "mercadería en custodia", el monto

de la garantía de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el PORCENTAJE

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares sobre el importe que

surja de la multiplicación entre la cantidad máxima solicitada y el precio unitario

cotizado.

b) De cumDlimiento del contrato: Entre el CINCO POR CIENTO (5%) y el DIEZ

POR CIENTO (10%) del valor total de la adjudicación, conforme lo establezca el

Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación.

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones de ENERGÍA DE ENTRE RÍOS S.A. Página 2 de 37

tlllER!J&!M$j!jJEnergía de Entre Ríos S.A.


orden de compra abierta el monto de la garantía de cumplimiento del contrato se

calculará aplicando el PORCENTAJE establecido en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares sobre el valor total de cada solicitud de provisión.

c) Garantía de AnticiDos Dara ACODio de Materiales: Por el equivalente de los

montos (total factura con IVA incluido) que reciba el adjudicatario como Anticipo

para Acopio, en aquéllas contrataciones en que los Pliegos de Bases y Condiciones

Particulares lo prevean.

11.- Formas de Constitución

Las garantías podrán

combinaciones de ellas:

a) En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta de ENERSA que ésta

determine en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, o giro postal o

constitu irse en alguna de las siguientes formas o

bancario.

b) Con cheque certificado, contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del

domicilio de ENERSA.

c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de ENERSA, constituyéndose el

fiador en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los

beneficios de excusión y división en los términos de los artículos 1.584 inciso d) y

1589 del Código Civil y Comercial de la Nación, respectivamente, así como al

beneficio de interpelación judicial previa.

d) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la SUPERINTENDENCIA

DE SEGUROS DE LA NACION, emitidas exclusivamente por el INSTITUTO

AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RÍOS como Entidad

Aseguradora, a favor y a entera satisfacción de ENERSA. En caso de optarse por

esta forma de garantía para el Mantenimiento de Oferta, la presentación de toda

otra que no sea emitida por el IAPSER, será causal de rechazo de la oferta. Las

restantes garantías previstas en el Presente Pliego, de cumplimiento o ejecución del

contrato, de sustitución del fondo de reparo, de Acopio, como toda otra prevista en

los Pliegos Particulares y restante documentación licitatoria, que no cumpla con el

requisito aquí exigido, será causal de no aceptación de .Ia misma por parte de

ENERSA, con las consecuencias previstas para el incumplimiento en la presentación

de las Garantías exigidas.

La elección de la forma de la garantía, en principio, queda a opción del oferente o

adjudicatario, excepto que ENERSA establezca una forma de constitución

determinada de la garantía en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.


[(llE~&ml~ji)JEnergía de Entre Ríos S.A.

Todas las garantías, a excepción de la de mantenimiento de oferta que deberá

cubrir los plazos previstos en el Pliego, afianzarán el total cumplimiento de las

obligaciones contraídas, debiendo constituirse en forma independiente para cada

licitación.

111.- Devolución de las garantías.a) De oficio:

1- Las garantías de mantenimiento de oferta, a los oferentes que no resulten

adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10) días de presentada la garantía de

cumplimiento del contrato, o en su caso, de ejecutado el contrato por el

adjudicatario. A éstos, una vez integrada la de cumplimiento del contrato o en su

caso de ejecutado el mismo.

II- En el caso de licitación de etapa múltiple, se devolverá la garantía de

mantenimiento de oferta a quienes no resulten precalificados, en oportunidad de la

apertura del sobre que contiene la oferta económica.

III- Las garantías de cumplimiento del contrato, una vez cumplido el mismo a

satisfacción de ENERSA.


orden de compra abierta, las garantías de mantenimiento de la oferta serán

devueltas: a los oferentes que no resulten adjudicatarios, dentro de los DIEZ (10)

días de aprobada la respectiva adjudicación. A los adjudicatarios, una vez integrada

la de cumplimiento del contrato o, en su caso, de cumplida la solicitud de provisión

respectiva y en forma proporcional a la parte ya cumplida del contrato. Vencido el

período de vigencia del contrato se les reintegrará la parte restante de dicha

garantía.

b) A solicitud de los interesados, deberá procederse a la devolución parcial de las

garantías de adjudicación o cumplimiento del contrato, en proporción a la parte ya

cumplida del contrato, para lo cual se aceptará la sustitución de la garantía para

cubrir los valores restantes.

En los casos en que, luego de notificado fehacientemente, el oferente o

adjudicatario no retirase las garantías, podrá reclamar su devolución dentro del

plazo de UN (1) año, contado desde la fecha de la notificación. La falta de

presentación dentro del término señalado por parte del titular del derecho,

importará la renuncia tácita del mismo a favor de ENERSA y será aceptada por la

autoridad de ENERSA competente al ordenar el ingreso patrimonial de lo que

constituye la garantía.

CaDítulo nI - Plieao Particular - Consultas. Aclaraciones. modificaciones


111~~&ff{f$~Energía de Entre Rfos S.A.

ARTICULO 6°. - ACLARACIONES Y MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES

Y CONDICIONES PARTICULARES.

Las consultas al Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberán efectuarse por

escrito ante ENERSA y/o la oficina o sector de ENERSA y en el lugar que se

indiquen en el citado pliego.

No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquéllas que se

presenten fuera de término.

Deberán ser efectuadas hasta el quinto día hábil administrativo antes de la fecha

fijada para la apertura como mínimo, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares estableciera un plazo distinto.

Si a criterio de ENERSA y/o el sector contratante de la misma, la consulta es

pertinente y contribuye a una mejor comprensión e interpretación del Pliego en

cuestión, ENERSA elaborará una circular aclaratoria, y la comunicará en forma

fehaciente, con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha

de apertura, a todas las personas que hubiesen retirado el pliego o a las que lo

hubiesen comprado en los casos en que corresponda y al que hubiere efectuado la

consulta que origina la circular, incluyéndola como parte del Pliego de Bases y

Condiciones Particulares, asimismo se le dará la publicidad correspondiente que se

estime necesaria para conocimiento de todos los demás interesados.

ENERSA podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean pertinentes, debiendo

comunicarlas, siguiendo el procedimiento mencionado precedentemente e incluirlas

en el Pliego correspondiente.

En cuanto a las modificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, del

mismo modo que las aclaraciones, podrán derivar de consultas de los interesados o

efectuarse de oficio por ENERSA, fijándose como límite para su procedencia, que no

se altere el objeto de la contratación.

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario

pedir informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a

CUARENTA Y OCHO (48) horas contadas desde que se presentare la solicitud,

ENERSA tiene la facultad para posponer de oficio la fecha de apertura. El cambio de

fecha de la apertura de ofertas deberá ser comunicado a todos aquéllos a quienes

se les hubiese comunicado el llamado y notificado en forma fehaciente a todas las

firmas que hayan retirado el Pliego o lo hayan adquirido en los casos en que el

mismo tuviera costo.

CaDítulo IV - De la Oferta


{tJ@IR!l&{fl$¡fiJEnergía de Enfre Ríos S.A.

ARTICULO 7°. - REOUISITOS FORMALES PARA LA PRESENTACION DE LAS

OFERTAS.

Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán tantas copias

como lo indique el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de

discrepancia entre el original y las copias prevalecerá el original.

Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse

perfectamente cerrados, identificados con los datos de la LICITACIÓN, fecha y hora

de apertura y nombre del oferente.

Las ofertas sólo serán admitidas hasta el día y la hora fijados en el llamado para

realizar el acto de apertura de las mismas. El original constituirá el Fiel de la oferta

y deberá estar foliado y firmado en cada una de sus hojas por el oferente o

representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las

hubiere.

Los oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad de PARANÁ, Provincia de

Entre Ríos o en el ejido establecido al efecto en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares.

Cada propuesta indefectiblemente deberá estar acompañada por las constancias

relativas al retiro y/o compra del Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN

extendido por ENERSA, la de constitución de la garantía de mantenimiento de

oferta y la constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de ENERSA.

Asimismo, se deberá agregar el recibo que acredite el pago del Pliego, en los casos

que corresponda.

ARTICULO8°. -OMISION DE REOUISITOS FORMALES.

Cuando la oferta tuviera defectos de forma, el oferente será intimado por la

Comisión Evaluadora, a subsanarlos dentro del término de TRES (3) días, si en el

Pliego de Bases y Condiciones Particulares no se estableciera un plazo distinto. Si

no lo hiciere, la oferta será desestimada, sin más trámite.

ARTICULO9°. - EFECTOS DE LA PRESENTACION DE LA OFERTA.

La presentación de la oferta, importa de parte del oferente el pleno conocimiento de

toda la normativa que rige el llamado a contratación, la evaluación de todas las

circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de

las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su

desconocimiento. Será necesaria la presentación con la oferta, de una copia de los

pliegos y todas las circulares emitidas, debidamente firmadas por el oferente o su


t!lm~&/JJ~~Energía de Entre Ríos S.A.

representante legal, salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

exigiere su presentación.

ARTICULO 10.- CONTENIDO DE LA OFERTA.

La oferta especifica rá:

a) El precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida

establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el precio total del

renglón, en números, y el total general de la oferta, expresado en letras y

números, determinados en la moneda de cotización fijada en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares.

Moneda de Cotización: La cotización deberá ser presentada en moneda de curso

legal en la República Argentina.

Sólo cuando el Pliego de Condiciones Particulares lo prevea, podrá

presentarse la cotización en Moneda extranjera, solo para la parte que los

oferentes justifiquen la necesidad de pagos en la misma y sustenten las

cantidades incluidas en la oferta y precios unitarios, presentando un

desglose detallado de las necesidades en moneda extranjera. La parte de la

Oferta cotizada en dicha moneda será fija e inamovible, es decir, no sujeta a

redeterminación de ninguna clase.

A los efectos de la evaluación y comparación de las Ofertas, ENERSA

convertirá todos los precios de las Ofertas expresados en diferentes monedas a la

moneda única de curso legal en la República Argentina, utilizando a tal fin, la

cotización tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil

inmediato anterior al de la apertura de Ofertas.

Pago de la Moneda Extranjera: ENERSA se encuentra facultada a pagar la parte

que fuere aceptada en moneda extranjera, en los términos del artículo 765 del

Código Civil y Comercial de la Nación, por lo cual, podrá a su sola opción, pagar en

moneda de la especie designada o dando el equivalente en moneda de curso legal

en la República Argentina a la cotización al tipo de cambio vendedor del Banco de

la Nación Argentina del día hábil bancario anterior a la fecha del efectivo pago, por

aplicación del artículo supra mencionado última parte, aceptando la contratista que

dicho pago es cancelatorio de la obligación asumida, siendo dicho valor el

correspondiente en virtud de lo previsto por el artículo 772 del Código Civil y

Comercial de la Nación.

b) La cotización por cantidades netas y libres de envase y de gastos de embalaje,

salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares previera lo contrario. El

proponente podrá formular oferta por todos los renglones o por algunos de ellos.

Podrá también hacerlo por parte del renglón, pero sólo cuando así lo admita el


flJ~~~Cf1$~Energía de Entre Río!; S.A,

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. Los oferentes, como

después de haber cotizado por renglón, podrán ofertar por el total de los efectos ya

propuestos o grupos de renglones, sobre la base de su adjudicación íntegra.

c) El origen del producto cotizado. Si no se indicara lo contrario, se entiende que es

de producción nacional. Todo producto de origen extranjero debe ser entregado en

obra debidamente nacionalizado, todo trámite a tal efecto y costos del mismo son a

cargo del Contratista y/o proveedor.

d) En caso de obras, no se aceptarán ofertas parciales que contemplen sólo una

parte de los trabajos licitados.

e) El oferente deberá cotizar obligatoriamente la(s) Oferta (s) Básica (s) como

condición necesaria de aceptabilidad. Se define como Oferta(s) Básica(s) la que

comprende el equipamiento, obra o servicio, cuyas características están en un todo

de acuerdo con las especificaciones que se indiquen en el Pliego de Bases y

Condiciones Particulares. Además, podrá presentar Ofertas Alternativas según se

indica en la parte pertinente.

f) ENERSA se encuentra inscripta con cun N° 30-70917667-2, en consecuencia, la

oferta debe ser presentada con el importe del 1.V.A. desagregado, por ítem o

renglón y en la suma total. Si el importe del LV.A. no se discrimina, se lo

considerará incluido en el precio cotizado.

g) Los oferentes podrán presentar elementos de consulta o aclaración de la oferta,

tales como folletos ilustrativos o normas técnicas, en forma impresa, pudiendo

estar redactados en castellano o inglés. ENERSA podrá requerir con posterioridad,

la traducción de estos folletos y/o la conversión de las medidas indicadas en ellos al

Sistema Métrico Legal Argentino, ya sea durante la etapa de evaluación de ofertas

o durante el desarrollo del contrato.

ARTICULO 11.- DE LAS MUESTRAS.

Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca la obligación

de acompañar muestras, éstas podrán ser presentadas, como máximo, hasta el

momento de iniciación del acto de apertura, salvo que dicho pliego estableciera un

plazo distinto, en el lugar prefijado.

Asimismo, el oferente podrá presentar muestras que contribuyan a ilustrar su

oferta, pero en ningún caso podrá reemplazar con ellas las especificaciones técnicas

fijadas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las muestras deberán indicar en forma visible los datos del procedimiento de

selección al que correspondan, fecha y hora de apertura de las ofertas y la

identificación del oferente. Como constancia de su recepción, se extenderá un


{jJfE~lE/J8~J!lJEnergía de Entre Ríos S.A. ~

Iltl:RSP-recibo en original y copia. El recibo original será agregado al expediente en trámite,

entregándose al oferente la copia.

Las muestras correspondientes a los artículos adjudicados, quedarán en poder de

ENERSA para ser cotejadas con los que entregue oportunamente el adjudicatario.

Cumplido el contrato, quedarán a disposición del adjudicatario por el plazo de UN

(1) mes a contar desde la última conformidad de recepción. De no procederse a su

retiro, vencido el plazo estipulado precedentemente, las muestras pasarán a ser

propiedad de ENERSA, sin cargo. En esos casos ENERSA queda facultada para

resolver sobre el uso, venta o destrucción de las mismas, en este último caso

cuando no tuvieren aplicación alguna.

Las muestras presentadas por aquellos oferentes que no hubiesen resultado

adjudicatarios quedarán a su disposición para el retiro hasta UN (1) mes después

de la comunicación efectuada por ENERSAde que las mismas están a disposición

del oferente. En el caso en que no pasaran a retirarlas en el plazo fijado se utilizará

el procedimiento citado en el párrafo anterior.

Cuando las muestras sean "sin cargo", el oferente lo hará constar en la

documentación respectiva.

ARTICULO 12.- GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

Los oferentes deberán presentar junto con su oferta una garantía de mantenimiento

de aquélla, por el término estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares y en base al monto y a las formas que se han establecido en el

presente Pliego y en el sobre que indique el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares. Si no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la

oferta con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo,

aquélla se considerará prorrogada automática mente por un lapso igual al inicial,

salvo que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponga otro distinto, y así

sucesivamente.

CaDítulo V - Del Oferente

ARTICULO 13.- DEL OFERENTE:

Los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Proveedores de

ENERSA en el rubro que constituya el objeto principal de la Licitación y/o haber


t!l &lÑfl~fl{1~f!JJEnergía de Entre Ríos S.A.

~I\IERS\).iniciado el trámite de inscripción. En caso de resultar adjudicado, el trámite deberá

encontrarse concluido debidamente.

En el caso de Uniones Transitorias. en los términos de la Sección 4 del Capítulo

16 del Título 4 del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, deberán

presentar un Compromiso de constitución de Unión Transitoria, el que deberá

contener, como mínimo, las previsiones del artículo 1464 y 1465 del Código Civil y

Comercial de la Nación. Al menos uno de los integrantes debe encontrarse incluido

( en el registro de proveedores de ENERSA) dentro del rubro que constituye el

objeto principal de la Licitación y los restantes integrantes deberán acreditar la

inscripción en el Registro de Proveedores de ENERSA y habilitados para contratar

por los rubros secundarios y/o accesorios del Objeto de la Licitación. Los

integrantes de la Unión Transitoria deberán asumir frente a ENERSA

responsabilidad solidaria por los actos y operaciones que realicen en la Unión

Transitoria y por las obligaciones contraídas frente a ENERSA y frente a terceros,

con expresa renuncia a la presunción prevista en el artículo 1467 del Código Civil y

Comercial de la Nación. En caso de resultar adjudicatarios -contratistas- de la

Licitación, deberán constituir e inscribir la Unión Transitoria en los términos de los

artículos 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, haciendo

expresa mención de la asunción de responsabilidad solidaria conforme se expresa

supra y toda otra previsión que se exija en el Pliego de Condiciones Particulares de

la Licitación.

A los efectos pertinentes, y tal como se exige en el presente Pliego General, los

oferentes deberán presentar la Constancia de Inscripción en el Registro de

Proveedores expedida por ENERSA y/o constancia de iniciación del trámite, la cual

deberá concluirse para la adjudicación.

Deberán denunciar con carácter de declaración jurada, sí mantienen o no juicios

con ENERSA, con el ESTADO PROVINCIAL O NACIONAL o sus entidades

descentralizadas, individualizando en su caso: carátula, número de expediente,

monto reclamado, fuero, juzgado, secretaría y entidad demandada.

Contable: Cuando el Certificado de inscripción en el Registro de Proveedores y/o

su actualización tenga una antigüedad superior a ocho meses de la fecha de

apertura de la Licitación, deberán presentar un Estado de Situación Patrimonial

visado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la jurisdicción que

corresponda, al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitación.


tlJ~~@I8$i4.Energía de Entre E/íos S.A.

Deberá presentar Informe expedido por el Registro de Juicios Universales de

Jurisdicción del domicilio social y/o especial correspondiente, respecto de si el

oferente se encuentra o no en proceso de concurso preventivo o quiebra. Asimismo,

tendrá que presentar una manifestación con carácter de Declaración Jurada

informando si ha solicitado o no su propio concurso preventivo o quiebra y/o

solicitada por terceros. En caso que el oferente se encuentre incurso en un proceso

falencial, deberá informar con el mismo carácter el estado de dicho proceso. En

caso de Uniones Transitorias o Consorcios de Cooperación, de cada uno de sus

integrantes.

Impositiva: Deberán presentar:

I Certificados Fiscal para Contratar, expedido por la ADMINISTRACION FEDERAL DE

INGRESOS PUBLICaS.

II.- Demás certificaciones y documentación que sea requerida en el Pliego de Basesy Condiciones Particulares de la Licitación.

IMPORTANTE Cuando la documentación respaldatoria presentada por los oferentes

tuviera defectos formales, el interesado será intimado por la Comisión Evaluadora a

subsanarlos dentro del término de TRES (3) días contados a partir de la fecha de

recibida la notificación; si no lo hiciera, la Comisión desestimará la oferta con

pérdida de la garantía correspondiente.

En caso de corresponder deberán dar cumplimiento con los requisitos establecidos

en el artículo 10 de la Ley 9353 y sus modificatorias.

Capítulo VI - Apertura de Ofertas - Causales de Inadmisibilidad v

Desestimación de las ofertas

ARTÍCULO 14.- APERTURA DE LAS OFERTAS.

En el lugar, fecha y hora determinados para la apertura de ofertas en el respectivo

llamado a licitación o el día siguiente hábil si resultara feriado o inhábil, se

procederá a la apertura de sobres con las ofertas presentadas.

Podrán participar del Acto de Apertura, todos los interesados que presenten ofertas,

así como invitados especiales.

Abierto el Acto no se permitirá la presentación de nuevas propuestas, ni aun

existiendo causas fortuitas o de fuerza mayor.


~Ol.l

..~3NO........

~1tEfectuada la apertura, se procederá a labrar el Acta correspondiente, la cual estar ~ R S p..

a cargo del Gerente de Sector de Asuntos Legales o quién éste designe, la que

deberá reflejar fielmente el proceso o incidencias producidas dentro del acto

licitatorio, desde la apertura de sobres hasta la suscripción de la misma, tales como

rechazo de ofertas recibidas fuera de término y demás aspectos que deban

especificarse. Además se hará constar:

1. Número de ofertas o propuestas presentadas.

2. Nombre completo de los oferentes.

3. Monto total de cada cotización

vI [gfjf!J[gl?Jf$jQJEnergía de Entre Rfo5 S.A.

4.

ENERSA.

5.

Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores de

Tipo y Monto de la garantía de oferta y/o constancia de que no ha

sido presentada.

6. Si se presentan ofertas variantes o alternativas.

Ninguna oferta presentada en término podrá ser desestimada en el acto de

apertura, salvo que en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y por las

razones, fundamentos y requisitos establecidos en el mismo, se estableciera lo

contrario. Las que sean observadas se agregarán al expediente para su análisis por

la Comisión Evaluadora.

IMPUGNACIONES: Todos los oferentes podrán impugnar cualquiera de las

propuestas dentro del término de TRES (3) DÍAS hábiles administrativas a contar

del día en que se llevó a cabo la Apertura de Ofertas. La impugnación debe ser

fundada por escrito y será resuelta conjuntamente con la adjudicación. Los

participantes que deseen efectuar impugnaciones, deberán constituir dentro del

plazo señalado una garantía de impugnación mediante cheque certificado o

depósito bancario en cuenta corriente N° 18013/7 del Nuevo Banco de Entre Ríos

S.A. - Suco 001-Paraná Centro, por el monto que se indique en el Pliego de Basesy Condiciones Particulares. La realización del depósito mencionado será condición

habilitante para poder efectuar impugnaciones, no aceptándose presentación

alguna en caso de no acreditarse debidamente dicho depósito. En el supuesto que

la impugnación sea rechazada, la garantía constituida no será devuelta al

impugnante y este no tendrá derecho a reclamo alguno. Por el contrario, en caso de

ser acogida la impugnación, la garantía será devuelta. La decisión de ENERSA

respecto de las impugnaciones que se hubieran planteado no será recurrible en

sede administrativa o judicial e importará la calificación o descalificación definitiva

de la Oferta o solución propuesta. La decisión respecto de las impugnaciones será

resuelta conjuntamente con el acto de adjudicación. La garantía de impugnación no


tll[gR!J&lJ&~AEnergía de Entre Ríos S.A.

será exigible cuando. el Pliega de Bases y Candicianes Particulares no.

manta para la misma.

Tada atra tipo. de impugnación que las aferentes realicen se regirá par la dispuesta

en el párrafo. que antecede y can las candicianes previstas en este y en el Pliega

Particular.

Cierre del Acto de ADertura de Ofertas: Antes del cierre del Acta, se invitará a

las funcianarias de ENERSA presentes, invitadas especiales y aferentes a sus

representantes, que estuvieren presentes, a firmar la misma, pudiendo. hacerla

tadas, una a ninguna, sin que esta circunstancia afecte la validez del acta.-

Cerrada el Acta de Apertura las afertas y el Acta

Campras a las fines del estudia de las mismas,

Evaluación de Ofertas de ENERSA.

quedarán en pader del Jefe de

canfarme al Pracedimienta de

Fracaso del llamado a Licitación: si el llamada a Licitación resultare desierta a

no. se presentaren afertas válidas a admisibles, el Directaria de ENERSA decidirá el

pracedimienta de selección a seguir e instruirá al respecta al Gerente General.

ARTICULO 15.- CAUSALES DE INADMISIBILIDAD y DESESTIMACION DE

OFERTAS.

Será declarada inadmisible la aferta en las siguientes supuestas:

a) que no. estuviere firmada par el aferente a su representante legal.

b) que estuviere escrita can lápiz.

c) que careciera de la garantía exigida cama mantenimiento. de aferta en la farma y

baja las candicianes exigidas en el presente Pliega y las que requiriere el Pliega de

Candicianes Particulares.

d) que no. se presentaren las muestras que el Pliega de Bases y Candicianes

Particulares indicare.

e) que fuera efectuada par persanas inhabilitadas a suspendidas para cantratar can

ENERSA y/a persanas no. inscriptas en el Registra de Praveedares y/a no. hubieran

iniciada el trámite de inscripción y/a no. habilitadas para el rubra licitada.

f) que cantuviere candicianamientas.

g) que tuviere raspaduras, enmiendas a interlíneas en el precia, cantidad, plaza de

entrega a alguna atra parte que hiciere a la esencia del cantrata y no. estuvieren

debidamente salvadas.

h) que cantuviere cláusulas en cantrapasición can las narmas que rigen la

cantrataciÓn.


t!J~~~IR1~j§JEnergía de Entre REos S.A.

i) Todo otro error de cotización denunciado por el propio oferente antes de la

adjudicación, producirá la desestimación de la oferta, con pérdida de la garantía de

mantenimiento de oferta en la proporción que corresponda.

j) que incurriere en otras causales de inadmisibilidad que expresa y fundadamente

se prevea en el presente pliego y/o en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares

de la Licitación.

Nota aclaratoria: En caso que las cotizaciones sean por renglones o ítems

individuales, si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario,

se tomará este último como precio cotizado.

CaDítulo VII - Evaluación de Ofertas - Meiora de Precios - DesemDate -

Adiudicación -Contrato - Orden de ComDra

ARTICULO 16.- COMISION EVALUADORA - EVALUACIÓN DE OFERTAS

La Comisión Evaluadora emitirá un dictamen que proporcionará al funcionario de

ENERSAy/o al DIRECTORIO-según corresponda la facultad de adjudicar y decidir

la licitación-, los fundamentos para el dictado del acto de adjudicación, con el cual

concluya el procedimiento. El dictamen tendrá carácter no vinculante para el

funcionario de ENERSAy/o el DIRECTORIOen la toma de la decisión. En caso que

la adjudicación se decidiera de conformidad al dictamen de la Comisión Evaluadora,

el mismo será vinculante para los integrantes de la Comisión en la decisión

adoptada. A tales efectos, se procederá al examen de los aspectos formales de las

ofertas y de cumplimiento de los requisitos técnicos, económicos y demás

condiciones exigidas en los Pliegos licitatorios -General, Particular y Técnicos-, a los

fines de evaluar la admisibilidad de las ofertas y efectuar el análisis de la más

conveniente a los intereses de ENERSA.

Serán contenidos mínimos de dicho dictamen:

a) El examen de los aspectos formales y la evaluación del cumplimiento de los

requisitos exigidos por la Ley, por el Procedimiento de Compras y Contrataciones de

ENERSA, por el presente Pliego y por los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones

Particulares.

b) El resultado de la consulta al Registro de Proveedores de ENERSA, para

determinar si un oferente es hábil para contratar con ENERSA.

Cuando alguno de los oferentes no sea hábil para contratar con ENERSA, deberán

hacerse explícitos los motivos de su exclusión, calificándose a la oferta que aquél

hubiere formulado como inadmisible.


(!1@Wl@~Sf4Energía de Entre Ríos S.A.

c) Se deberán tomar en consideración, todos los requisitos exigidos para

admisibilidad de las ofertas. Si existieren ofertas inadmisibles explicitará los

motivos, fundándolos en las disposiciones pertinentes. Si hubiera ofertas

manifiestamente inconvenientes, deberá explicitar los fundamentos para excluirlas

del orden de mérito.

Respecto de las ofertas que resulten admisibles y convenientes, se evaluarán y

considerarán todos los requisitos y condiciones -técnicas, económicas y de

antecedentes- previstas en los Pliegos Licitatorios, evaluando la incidencia de cada

uno. En virtud de ello, la Comisión Evaluadora dictaminará, a su criterio, la oferta

más conveniente a los intereses de ENERSA, teniéndose presente las disposiciones

de la Ley Provincial N° 9353 Y sus modificatorias.

ARTÍCULO 17.- MEJORA DE PRECIOS.

ENERSApodrá, a su solo criterio, llamar a mejora de precios a la totalidad de los

oferentes, con la salvedad de aquellos cuyas ofertas deban ser desestimadas in

limine por incumplimientos no subsanables y dentro del plazo de mantenimiento de

las ofertas, como en su prorroga. La mejora deberá ser presentada en la fecha y

lugar que se notifique a tal efecto, dándose cumplimiento a las mismas condiciones

establecidas para la presentación y apertura de ofertas.

La presentación de la mejora de precios implica, la aceptación, en caso de resultar

adjudicatario, que el contrato se celebre por dicho precio, atendiendo a que la

presentación implica que el Oferente ha actuado con cuidado, previsión, conforme

las reglas del buen arte y de un buen hombre de negocios al efectuar la cotización.

ARTÍCULO 18.- DESEMPATE DE OFERTAS.

En caso de igualdad de precios y/o empate en la propuesta técnica, ENERSA podrá

a su solo criterio, solicitar a los proponentes en dichas condiciones, que por escrito

y dentro del término común que al efecto se les fije, formulen una mejora de

ofertas. Las nuevas propuestas que en su consecuencia se presenten, serán

abiertas en la misma forma prevista para el acto de apertura de las ofertas. El

silencio del oferente invitado a mejorar, se entenderá como que mantiene su oferta.

De subsistir el empate, se procederá al sorteo público de las ofertas empatadas.

Para ello se deberá fijar día, hora y lugar del sorteo público y notificarse por medio

fehaciente a los oferentes llamados a desempatar. El sorteo se realizará en

presencia de los interesados, si asistieran, y se labrará el acta correspondiente.


{l!@GV!J&fPJ~j§jEnergía de Entre Ríos S.A.

ARTICULO 19.- ADJUDICACION.

La adjudicación deberá recaer en la oferta más conveniente para ENERSA, teniendo

en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la

misma. Cuando se trate de la compra de un bien o de la contratación de un servicio

estandarizado o uno de uso común cuyas características técnicas puedan ser

inequívocamente especificadas e identificadas, se entenderá, en principio, por

oferta más conveniente aquélla de menor precio.

La adjudicación será aprobada conforme la Matriz de Niveles de Autorización de

Órdenes de Compra o por el Directorio de ENERSA cuando supere la suma que el

mismo establezca o cuando se determine que la Licitación deba ser sometida a

aprobación del Directorio sin importar el monto, debiéndose notificar dicho acto al

adjudicatario.

A los efectos de la adjudicación, ENERSA aplicará en lo pertinente, lo dispuesto por

la Ley Provincial N° 9353 y sus modificatorias.

Por el hecho de la presentación de ofertas, los oferentes aceptan

incondicionalmente que la adjudicación que haga ENERSA será firme y definitiva e

inapelable y no podrá dar lugar, en ningún caso, a reclamos ni recursos de ninguna

índole o clase por parte de los oferentes que no resulten adjudicados.

ARTICULO 20.- FIRMA DEL CONTRATO - LIBRAMIENTO DE LA ORDEN DE

COMPRA.

En los casos que el Pliego de Bases y Condiciones Particulares de la Licitación

establezca la firma de Contrato, el mismo deberá ser firmado dentro de los VEINTE

(20) días de la notificación de la adjudicación.

En caso que solo se emita orden de compra, la misma deberá ajustarse en su forma

y contenido a lo dispuesto en los Procedimientos de ENERSA.

Tanto el Contrato como la Orden de Compra, en su caso, deberán contener las

estipulaciones básicas de la contratación.

En el caso de orden de compra, será notificada fehacientemente al adjudicatario

dentro de los SIETE (7) días del dictado del acto de adjudicación que la haya

autorizado.

Si el adjudicatario rechazara la orden de compra dentro de los DOS (2) días de

recibida la notificación, no firmara el contrato en el plazo establecido o no

constituyera la garantía de cumplimiento del contrato dentro del plazo fijado para


f!JI!iIiV!JER$JIJEnergía de Entre Rlos S.A.

ello, ENERSA podrá adjudicar la licitación al oferente que siga en el orden de mérito

y así sucesivamente, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades respectivas.

NOTA: Cuando se tratare de procedimientos de selección que se realicen asociados

con la modalidad de Orden de Compra Abierta, deberá especialmente tenerse en

consideración, por ser condiciones de cumplimiento obligatorio para la emisión de la

Orden de Compra Abierta, que:

a) El proveedor que resulte adjudicatario, tendrá la exclusividad durante el período

de vigencia del contrato, para la provisión de los elementos del rubro comercial de

que se trate.

b) La no emisión de solicitudes de provisión durante el lapso de vigencia del

contrato, o la emisión de dichas solicitudes por una cantidad inferior a la

establecida como máxima en la orden de compra, no generará ninguna

responsabilidad para ENERSA y no dará lugar a ningún reclamo ni indemnización

alguna a favor de los adjudicatarios.

Estas cláusulas deberán consignarse obligatoriamente en todas las órdenes de

compra abierta que se emitan, al igual que la conformidad del proveedor en la

misma.

ARTICULO 21.- OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

El adjudicatario deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Garantía de cumplimiento del contrato. El adjudicatario deberá integrar la

garantía de cumplimiento del contrato en base al monto y a las formas establecidas

en el presente Pliego, dentro del término de VEINTE (20) días de firmado el

contrato o de recibida la orden de compra. Vencido dicho plazo, en caso de

incumplimiento, se rescindirá el contrato con pérdida de la garantía de oferta.

El adjudicatario podrá eximirse de presentar la garantía de cumplimiento del

contrato, satisfaciendo la prestación dentro del plazo fijado en el párrafo anterior,

salvo el caso de rechazo de bienes.

En tales supuestos, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de

la comunicación fehaciente del rechazo. Los bienes rechazados quedarán en caución

y no podrán ser retirados, sin que previamente se integre la garantía que

corresponda. La garantía será devuelta una vez cumplido el contrato.

b) Información de cuenta bancaria. A los efectos de percibir el pago por los bienes

entregados, las obras realizadas, sus certificaciones (parciales o totales) o servicios

prestados deberán informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional,

corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos que

opere en plaza de la ciudad de paraná, Provincia de Entre Ríos. Para el caso que la

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licirnciones de ENERGÍA DE ENlRE RÍOS S.A. Página 17 de 37

ItlrElMJER!iAEnergía de Ent,e Ríos S.A.

~NERS~Licitación prevea la cotización en moneda extranjera y ENERSA, a su sola opción,

decida el pago en la moneda designada, deberá informarse la cuenta bancaria en

moneda extranjera abierta en un banco de la ciudad de paraná, Provincia de Entre

Ríos.

Dado que los pagos que realiza ENERSA se efectúan mediante acreditación en la

cuenta bancaria informada por el proveedor, el cumplimiento de este requisito es

necesario para percibir los pagos a los que resulte acreedor. En caso que así lo

solicite expresamente el oferente en su oferta, los pagos podrán ser efectuados

mediante emisión de cheque no a la orden a favor del adjudicatario.

c) El adiudicatario deberá dar cumplimiento en tiempo v forma a su obliqación de

entreqar los bienes. realizar la obra o prestar los servicios, en un todo de acuerdo

con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTICULO 22.- ORDEN DE PRELACION

Todos los documentos que integran el contrato serán

recíprocamente explicativos. En caso de existir discrepancias

documentos, reg irá el siguiente orden de prelación:

considerados como

entre los referidos

a) El Contrato y/o la orden de compra

b) La adjudicación

c) Circulares o enmiendas

d) El Pliego de Bases y Condiciones Particular de la Licitación

e) El Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación

f) Normas de Seguridad para Contratistas

g) La oferta

Capítulo VIII - Eiecución del Contrato

ARTICULO 23.- MORA EN EL CUMPLIMIENTO.

Las prórrogas en el cumplimiento del plazo contractual por causa imputable a la

contratista, determinarán en todos los casos la aplicación de una multa por mora en

el cumplimiento del contrato. Dicha multa será del CERO COMA CINCO POR CIENTO

(0,5 %) del valor de lo satisfecho fuera del término originario del contrato, por cada

SIETE (7) días de atraso o fracción mayor de TRES (3) días, salvo que el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares estableciera una multa diferente.


tll !Efi@g!R?$jffjEnergía de Entre Ríos S.A.

De haberse producido entregas parciales durante el plazo de mora, las mu

proporcionales podrán ser descontadas de las correspondientes facturas

cualquier otro crédito líquido que el adjudicatario tuviere con ENERSA.

ARTICULO 24.- PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

Vencido el plazo de cumplimiento del contrato, de su prórroga o, en su caso, del

contrato rehabilitado, sin que los bienes fueran entregados, realizada la obra o

prestados los servicios de conformidad, ENERSApodrá a su solo criterio declarar

rescindido el contrato sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial, con

pérdida de la garantía de cumplimiento del contrato, sin perjuicio de ser

responsable el proveedor o contratista por los daños y perjuicios que sufriere

ENERSAcon motivo de la celebración de un nuevo contrato con el mismo objeto. La

rescisión del contrato y la consiguiente pérdida de la garantía de cumplimiento del

contrato podrán ser totales o parciales, afectando en este último caso a la parte no

cumplida de aquél.

ARTICULO 25.- AUMENTO O DISMINUCION DE LA PRESTACION.

ENERSA, con aprobación necesaria respecto de la diferencia resultante, de acuerdo

a la Matriz de niveles de autorización de emisión de órdenes de compras o el

Directorio en su caso, tendrá derecho a:

a) aumentar el total adjudicado hasta un VEINTEPOR CIENTO(20 %) o disminuirlo

hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) de su valor original, en las condiciones y

precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o

disminución podrá incidir sobre uno o varios renglones de la orden de compra o

contrato, siempre y cuando el total resultante no exceda los porcentajes previstos

según corresponda.

b) cuando por la naturaleza de la prestación exista imposibilidad de fraccionar las

unidades para entregar la cantidad exacta contratada, las entregas podrán ser

aceptadas en más o en menos, según lo permita el mínimo fraccionable. Estas

diferencias serán aumentadas o disminuidas del monto de la facturación

correspondiente, sin otro requisito.

c) prorrogar, cuando así lo prevea el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los

contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios,

con las modificaciones que se hubieran introducido de conformidad con el inciso a)

del presente artículo o sin ellas, por única vez y por un plazo que podrá ser como

máximo igual al del contrato inicial. Cuando éste fuere plurianual, no podrá

prorrogarse como máximo más allá de UN (1) año adicional, salvo que el Pliego de


fL!!EfR!l@!j¡$f!lJEnergía de Entre Ríos S.A.

Bases y Condiciones Particulares establezca otro plazo por razones debidamente

justificadas. En principio, la prórroga deberá realizarse en las condiciones y precios

pactados originariamente, pero si los precios de plaza hubieren disminuido, ENERSA

deberá renegociar el contrato para adecuar su monto a dichos precios y, en caso de

no llegar a un acuerdo con el proveedor, no podrá hacer uso de la opción de

prórroga. A los efectos del empleo de esta facultad, ENERSA deberá emitir la

pertinente orden de compra antes del vencimiento del contrato. En los contratos en

los que se hubiera estipulado una opción de prórroga del plazo contractual a favor

de ENERSA, se evaluará la eficacia y calidad de la prestación, a los fines de

determinar la procedencia del ejercicio de la opción, previo informe del funcionario

que la empresa designe que acreditará el cumplimiento total del contratista.

ARTICULO 26.- RECEPCION PROVISIONAL y DEFINITIVA.

La recepción de las mercaderías o de la obra, en su caso, tendrá carácter

provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la recepción

definitiva.

A los efectos de la conformidad definitiva, se procederá a cotejar la prestación con

lo solicitado, en la forma prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Los proveedores deberán entregar las cantidades o cumplir los servicios faltantes o

realizar las obras o correcciones, arreglos o readecuaciones correspondientes, si el

área con competencia para otorgar la recepción definitiva así lo requiera. La

conformidad definitiva con la recepción se otorgará dentro del plazo fijado en el

Pliego de Bases y Condiciones Particulares. En caso de silencio, una vez vencido

dicho plazo el adjudicatario podrá intimar la recepción. Si ENERSA, a través del

área correspondiente, no se expidiera dentro de los TREINTA(30) días siguientes

de recibida la intimación, los bienes, obras o servicios se tendrán por recibidos de

conform idad.

El área con competencia para otorgar la recepción definitiva deberán remitir la

certificación correspondiente, tanto al área por ante la cual tramitaren los pagos

como al adjudicatario.

ARTICULO 27.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.

Las penalidades establecidas en el presente Pliego, así como las que se establezcan

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y demás procedimientos de

ENERSA,no serán aplicadas cuando el incumplimiento de la obligación provenga de

caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente documentado por el interesado y


I

I

tlJ~IR!l&~$~Enorgía de Entre Ríos S.A.

aceptado por ENERSA. La existencia de caso fortuito o de fuerza mayor que impida

el cumplimiento de los compromisos contraídos por los oferentes o los

adjudicatarios, deberá ser puesta en conocimiento de ENERSA dentro de los TRES

(3) días de producido y/o de cesados sus efectos. Transcurrido dicho plazo no podrá

invocarse el caso fortuito o la fuerza mayor.

ARTÍCULO 28.- RESCISION.

En el caso de contratación de Obras y lo Servicios:

a) Por ENERSA:

ENERSA podrá rescindir el Contrato, con justa causa, en cualquier momento

notificando por escrito al Contratista con por lo menos quince (15) días corridos de

anticipación.

b) Por incumDlimiento del CONTRATISTA:

En todos los casos, sea por compra de bienes, contratación de obras y/o servicios,

ENERSA tendrá la facultad de proceder a la rescisión unilateral del contrato por

culpa del adjudicatario, sin que a éste le corresponda indemnización -alguna, en los

siguientes casos:

a) Cuando la empresa contratista y/o alguno

Transitoria, incumpla las obligaciones y

contrato y/u orden de compra.

b) En particular:

b.1) No cumpla sus obligaciones respecto de las normas y procedimientos de

Seguridad e Higiene Industrial y/o ambientales.

b.2) No cumple con las obligaciones derivadas de la legislación laboral.

b.3) Ocurriere algún accidente grave del cual resultara lesionado personal

del Contratista, subcontratista, terceros o personal de ENERSA, atribuible al

Contratista, en el cumplimiento o con ocasión de las tareas contratadas.

bA) Ha dejado de llevar a cabo los Servicios Contratados en forma diligente

por causas que estaban razonablemente bajo su control.

b.5) No realiza progresos en la ejecución de los Servicios contratados a

satisfacción de ENERSA considerando las circunstancias imperantes.

b.6) No repara deficiencias en el equipo contratado, objetado por ENERSA

previa intimación por escrito para que, dentro de un período razonable que

de los integrantes de la Unión

condiciones estipuladas en el


IlIINfN!J&&$/iiEnergía de Entre Ríos S.A.

no sea mayor de cinco (5) días, el Contratista regularice la situación. Si el

Contratista, en el plazo fijado, rehusare remediar o comenzar a remediar las

cuestiones motivo de la intimación, ENERSA podrá rescindir inmediatamente

el Contrato y no reverá ninguna remuneración al Contratista con excepción

de los montos adeudados por trabajos ya realizados.

b.7) Quiebra o concurso preventivo de la empresa contratista y/o de alguno

de los integrantes de la Unión Transitoria. En este último caso, cuando la

situación jurídica de la empresa contratista y/o de algunos de los integrantes

de la Unión Transitoria y/o Consorcio de Cooperación, impida el

cumplimiento de las prestaciones.

b.8) Cuando en la oferta se hubiera incurrido en inexactitudes que

determinaron la adjudicación.

b.9) Cuando exista transferencia de todo o parte del contrato, sin que la

misma haya sido autorizada previamente por ENERSA.

La rescisión operada, conforme con lo establecido en el presente artículo, con

excepción del "inciso a) Por ENERSA", acarreará la pérdida de la garantía de

cumplimiento de contrato.

e) Por demora en iniciar los trabaios:

Si a la fecha en que el Contratista deba estar en el lugar de trabajo instalado y listo

para comenzar los mismos y ello no ocurriere, por la causa que fuere, ENERSA

tendrá derecho a considerar rescindido el Contrato en forma automática sin

responsabilidad ni obligación alguna de su parte, con pérdida de la garantía de

cumplimiento del contrato.

d) Por incumDlimiento de ENERSA:

La Contratista podrá rescindir el Contrato por falta de pago por parte de ENERSA de

facturas no observadas, previa notificación por medio fehaciente a ENERSA dando

un plazo de SESENTA (60) DÍAS para regularizar la situación.

ARTICULO 29.- AFECTACION DE LAS MULTAS.

Las multas o cargos que se formulen, se afectarán en el orden siguiente:

a) A las facturas emergentes del contrato, que estén al cobro o en trámite.

b) A la correspondiente garantía.

Pliegode Bases y Condiciones Generales para Licitaciones de ENERGÍA DE ENTRE RÍOS S.A. Página 22 de 37

[tIg/Nlmlf3!$j!JjEnergla de Entre Ríos S.A.

c) A los créditos del contratante resultantes de otros contratos de

obras o prestación de servicios, quedando establecido que el contratista presta su

conformidad para que se efectúen las compensaciones o retenciones respectivas.

ARTÍCULO 30°.- RÉGIMEN DE ACOPIO DE MATERIALES

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Particulares así lo prevea, regirá para el

Acopio de Materiales, el siguiente régimen:

El contratista está obligado a acopiar los materiales, equipos y equipamiento que se

detallen en el Pliego de Condiciones Particulares y destinados a la obra, de

conformidad con las cantidades y especificaciones de los mismos, sus accesorios y

repuestos.

A tales efectos, la Comitente transferirá a la Contratista, hasta el 20% del

total contratado, como AnticiDo Dara ACODiode Materiales, dentro de

días corridos de la firma del Acta de Inicio de Obra.

monto

los 60

Con su oferta económica, el oferente deberá indicar el monto total solicitado como

anticipo para acopio. La suma destinada y transferida como Anticipo para Acopio

deberá ser aplicada exclusivamente a la adquisición total de los equipos,

equipamientos y materiales indicados en el Listado de Acopio que se indique en el

Pliego de Condiciones Particulares, debiéndose respetar el orden para su

adquisición, con sus cantidades allí indicadas.

ENERSA establecerá en el listado de materiales, equipos y equipamientos para los

cuales se destinará el anticipo para acopio, la incidencia de cada uno de los

materiales, equipos y equipamientos, en forma unitaria, en el total de la oferta del

Participante.

ENERSA se reserva el derecho de modificar el orden de prelación de adquisición

para la aplicación del importe a ser transferido como anticipo de acopio, lo que será

acordado a la firma del contrato.

Se deja expresamente aclarado que el anticipo para acopio queda fijo e inamovibley no se reconocerán variaciones ni redeterminaciones de precios sobre el mismo ni

sobre los materiales, equipos o equipamientos acopiados.-


A'o~

...¿s0 -\lo.......

\'"... o

1-~I? s A

El Contratista para acceder al anticipo de acopio deberá en forma previa, presentar

a satisfacción de ENERSA y a favor de ésta, una póliza de seguro de caución por el

monto total del anticipo, la que deberá respetar las condiciones establecidas en el

Artículo 5° del presente Pliego.-

tll~/R!l@1fJ5j§jEnergía de Entre Ríos S.A.

ACODio:

El Anticipo para acopio deberá ser destinado exclusivamente al acopio de los

Materiales, Equipos y Equipamientos, en las cantidades y según las especificaciones

técnicas y planillas de datos garantizados que forman parte de los pliegos

particulares, conforme el detalle que se indique en el mismo.

En la oferta técnica, deberá indicarse listado de proveedores para cada uno

de los equipos, materiales y equipamientos a ser acopiados. ENERSAen caso

de presentación de dos o más marcas para un determinado equipo o material, se

reserva el derecho de elección dentro de las marcas admisibles.

En un plazo que no podrá exceder de los 60 días del pago del Anticipo para Acopio

de Materiales, Equipos y Equipamientos destinados a la obra, el Contratista deberá

acreditar fehacientemente a la Comitente la emisión de las correspondientes

órdenes de compra de los mismos, remitiendo copia de las mismas y/o sus

correspondientes facturas. Si la Inspección de Obra lo solicitase, el Contratista

deberá suministrar cualquier información complementaria sobre los materiales,

equipos y equipamientos acopiados, incluyendo resultados de ensayos o pruebas

que exigiese y muestras de aquellos que desee ensayar.

Todos los materiales cuyo acopio se certifique pasarán automáticamente a ser

propiedad de ENERSA,constituyéndose el Contratista en depositario de los mismos,

con todas las obligaciones y responsabilidades que fijan para el caso las leyes de la

República, tanto civil, comercial y penal.

La aprobación y/o recepción por parte de la Comitente a través de la Inspección de

Obra, no relevará a la Contratista de su obligación de que los materiales, equipos y

equipamientos satisfagan las condiciones exigidas en los documentos contractuales

y las que estipule o apruebe ENERSA.

Luqar de ACODio:


'1J.C. .EnergÍa de Entre Ríos S.A.

El acopio, en principio y salvo que ENERSA indicara lo contrario, deberá efectuarse

en los depósitos que el Contratista habilite para tal fin o en los lugares de

emplazamiento de los materiales en la obra, en forma adecuada según las

recomendaciones del fabricante para la seguridad e integridad de los equipos.

Deberá tenerse presente que si a criterio de ENERSA a través de su Inspección, las

condiciones de seguridad y conservación de los materiales acopiados y depositados

en obra no fueren adecuadas, ENERSA podrá ejecutar la Póliza por Anticipo de

Acopio en el caso que el Contratista no regularice la situación en un lapso de Cinco

(5) días hábiles a partir de la notificación escrita.

En caso que se acuerde el depósito en establecimientos de ENERSA, el traslado, la

carga y descarga de los equipos, materiales y equipamientos a los lugares de las

obras oportunamente, serán a cargo exclusivo de la contratista. En este caso, se

labrará acta del estado en que son ingresados los elementos acopiados y ENERSA

solo responderá en caso de destrucción de los mismos.

Método de desacopio v Certificación: La Inspección de Obra descontará del importe

de cada certificado las sumas pagadas al Contratista en concepto de anticipo para

acopio de materiales. Al producirse la incorporación a la obra de los materiales,

equipos y/o equipamientos acopiados, se producirá el certificado de obra básico,

haciendo abstracción del acopio realizado oportunamente y de acuerdo a la

aprobación del Comitente. Por separado, y en carácter de nota de crédito, se

ejecutará el certificado de desacopio básico, correspondiente a los materiales

incorporados a la obra a la fecha de dicha incorporación. Deberá el contratista

presentar asimismo, planilla resumen de certificados de obra básica, acopio y

desacopio, y el saldo resultante. El desacopio se efectuará de acuerdo a los

materiales realmente incorporados a la obra y con el aval de la inspección.

ARTÍCULO 31.- PAGO DE FACTURAS.

a) Plazo de Pago

El plazo para el pago de las facturas será de TREINTA(30) días corridos, salvo que

en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares se establezca excepcionalmente

uno distinto y/o se convenga en forma distinta por las partes.

Cuando en las ofertas se incluyan plazos diferentes, no se considerarán como

válidos, rigiendo el principio general.

Si se previese el pago contra entrega, se entenderá que el pago debe efectuarse

después de operada la conformidad definitiva de la recepción.


tllEfflglESAEnergía de Enfre Ríos S.A. ~

lit E R S po..

La presentación de las facturas en la forma y en el lugar indicados por el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares determinará el comienzo del plazo fijado para el

pago. Si se hiciere alguna observación a la documentación presentada, el trámite

de pago se interrumpirá hasta la subsanación del vicio.

Cuando por la naturaleza de los elementos a adquirir sea conveniente, necesario u

obligatorio hacer uso de financiaciones de parte de los adjudicatarios, se

establecerá en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares las bases de las

mismas.

b) Descuentos por pronto pago

Cuando los proveedores hubieran ofrecido descuentos por pago dentro de

determinado plazo, se efectuará la liquidación de las facturas por los montos

brutos, indicando además el importe a que asciende el descuento.-

c) En el caso de obras, y según lo disponga el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares, el pago será efectuado mediante certificaciones mensuales, por

unidades en caso que corresponda, o por avance porcentual si la unidad del ítem

fuese global. El avance será acordado con el contratista mediante actas de

medición firmadas por los representantes de las partes. El término para el pago de

las facturas será el establecido en el inciso a) del presente artículo.

ARTICULO 32.- REVOCACION DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

La comprobación de que en un llamado a licitación y/o contratación se hubieran

omitido los requisitos de publicidad previa en los casos en los que la norma lo exija,

o formulado especificaciones o incluido cláusulas cuyo cumplimiento sólo sea

factible por determinado interesado u oferente, de manera que el mismo esté

dirigido a favorecer situaciones particulares, dará lugar a la revocación inmediata

del procedimiento, cualquiera sea el estado de trámite en que se encuentre.

En tal caso podrá realizarse un nuevo llamado, por el mismo procedimiento de

selección, debiendo invitarse además de los nuevos interesados, a los oferentes del

anterior llamado.

En ningún caso los oferentes tendrán derecho a reclamo alguno, ya sea por la

revocación en sí misma, como por el cobro de indemnizaciones y/o reembolsos por

gastos efectuados para la participación en el llamado a licitación.

IMPORTANTE: ENERSA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en

cualquier momento anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a

indemnización alguna en favor de los interesados u oferentes.


(jl&lir!J&fJ8~jJJEnergía de Entre Ríos S.A.

ARTICULO 33.- CLAUSULA DE TRANSPARENCIA.

Será causal determinante del rechazo sin más trámite de la propuesta u oferta en

cualquier estado de la licitación, o de la rescisión de pleno derecho del contrato, dar

u ofrecer dinero o cualquier dádiva a fin de que:

a) Funcionarios, Directores, Gerentes o empleados de ENERSA con competencia

referida a una licitación o contrato, hagan o dejen de hacer algo relativo a sus

funciones.

b) O para que hagan valer la influencia de su cargo ante otro funcionario, director,

gerente o empleado con la competencia descripta, a fin de que esos hagan o dejen

de hacer algo relativo a sus funciones.

c) Cualquier persona haga valer su relación o influencia sobre un funcionario,

director, gerente o empleado con la competencia descripta, a fin de que éstos

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones.

Serán considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales

actos en interés del contratista directa o indirectamente, ya sea como

representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores,

empleados, contratados, gestores de negocios, síndicos, o cualquier otra persona

humana o jurídica.

Las consecuencias de estas conductas ilícitas se producirán aun cuando se hubiesen

consumado en grado de tentativa.

Consumado o producido cualquiera de los hechos aquí descriptos, se procederá en

forma inmediata a la radicación de la denuncia ante el fiscal de turno.

ARTÍCULO34 - PERSONALDE LACONTRATISTA- INDEMNIDAD

El Contratista proveerá y mantendrá, a su exclusiva cuenta y riesgo, el personal

competente y en número adecuado que sea necesario para la realización eficiente e

ininterrumpida de los servicios u obras contratados. En ningún caso el personal del

Contratista será considerado personal de ENERSA. El Contratista mantendrá en

todo momento disciplina y orden entre sus empleados y los empleados de sus

subcontratistas.

Si ENERSA considerase que la conducta de cualquier miembro del personal del

Contratista o de sus subcontratistas va en detrimento del interés de ENERSA, se le

notificará por escrito al Contratista y éste convendrá en reemplazarlo o hacerlo

reemplazar a sus expensas.

En ningún caso el personal del Contratista podrá tener relación de parentesco

directo con el personal de ENERSArelacionado con la prestación del servicio, obra,

facturación, etc.


fll/EGr!JmffJ!$J6JEnergía de Entre Ríos S.A.

El Contratista mantendrá indemne a ENERSA de todos aquellos reclamos

demandas que empleados del Contratista o subcontratistas o terceros pudieren

iniciar contra ENERSA y con respecto a las cuales la misma fuere hecha

responsable. Asimismo, la firma del contrato implica automática mente, autorización

a ENERSApara retener toda suma que la misma haya abonado como consecuencia

de cualquier reclamo de esta índole.

ARTÍCULO 35: REOUERIMIENTOS LEGALES

a- El CONTRATISTA deberá cumplir con todas las obligaciones que le

correspondan en materia laboral, de seguridad social y de seguros, quedando

facultada ENERSA para efectuar controles, con la periodicidad que ésta

considere necesaria, de los libros y comprobantes del CONTRATISTA,

tendientes a verificar el cumplimiento de tales obligaciones. ENERSA podrá

exigir, antes de dar curso a facturas del CONTRATISTA para su pago, la

exhibición de las constancias que acrediten el cumplimiento de las

obligaciones laborales y de seguridad social a cargo del CONTRATISTA y de

sus subcontratistas, teniendo derecho ENERSA a retener los importes que a

su entender se adeuden por tales conceptos.

Asimismo el CONTRATISTA se compromete a cumplir la legislación vigente

que regula la Protección Ambiental, ya sea esta nacional, provincial o

municipal.

b- La falta de presentación de la documentación requerida en el Pliego de Bases

y Condiciones Particulares o en estas Condiciones Generales por parte del

CONTRATISTA, sin causa debidamente justificada, importará la rescisión

automática del Contrato por incumplimiento grave de las obligaciones

contractuales, sin responsabilidad ni obligación alguna para ENERSA que

podrá retener de toda suma adeudada al CONTRATISTA, las cantidades

necesarias para afrontar los incumplimientos del CONTRATISTA, así como

ejecutar la garantía de ejecución del contrato.

ARTÍCULO 36: SEGUROS

a- El CONTRATISTAcontratará y mantendrá vigente por su cuenta y a su cargo

en todo momento durante el plazo del Contrato, con compañías aseguradoras

a satisfacción de ENERSA, los seguros descriptos a continuación,

entendiéndose que los montos de los mismos nunca serán inferiores a los


I!J lEfN!JlEm1$1ffJEnergía de Entre Ríos S.A.

obligatorios según las leyes y normas vigentes y que el mantenimiento de

tales seguros no variará ninguna de las obligaciones de indemnizaciones del

CONTRATISTA indicadas en estas condiciones generales.

(i) Seguros de Accidentes de Trabajo.

Cubrirá a todos los empleados del CONTRATISTA que participen en la

ejecución de los servicios contratados por las obligaciones emergentes de

las leyes vigentes, sus reformas y decretos reglamentarios, así como

también por la responsabilidad que por tal causa podría corresponderle

en razón de lo dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación. La

póliza debe cubrir como mínimo los riesgos de indemnizaciones por

incapacidades permanentes, parciales y/o totales y/o absolutas, y

muerte, con asistencia médica y farmacéutica para el caso que se

requiera.

(ii) Seguro de Vida Obligatorio: Conforme a la legislación vigente.

(iii) Seguro Amplio de Responsabilidad Civil para Automotores:

Cubrirá los daños de todo tipo, originados en la utilización de

automotores por el CONTRATISTAen el área y fuera de la misma, en la

medida en que estén relacionados con los trabajos indicados en el Pliego

adjunto.

Tanto para daños corporales como para daños a

contratará la cobertura sin límite de monto asegurado.

la propiedad, se

(iv)Seguros de Transporte de los materiales y/o equipos y/o bienes

de propiedad de la Compañía

Cuando sea exigible, lo cual será indicado expresamente en el Pliego

adjunto, el CONTRATISTAcontratará los seguros que amparen tales

bienes contra todo riesgo derivado de las operaciones de carga,

transporte ya sea terrestre, marítimo y/o aéreo, y descarga de los

materiales, equipos y/o bienes a trasladar, incluyendo en la póliza una

cobertura que ampare hurto, robo, alta de entrega, desaparición, huelga,

vandalismo, escisión de responsabilidad del transportista, terremoto o

conmoción civil, guerra, cláusula de reparación y/o reemplazo para

maquinaria y/u otras coberturas adicionales, según corresponda, tal

como incendio durante estadía en aduana o en depósitos.

Deberá agregarse la cláusula: " los derechos del presente seguro setransfieren a favor de ENER S.A. con domicilio en Buenos Aires 87 -

Paraná - Entre Ríos, en los que atañe a su interés asegurable".


ftl/El!r!lglJ[J§f!jEnergia de Entre Rios S.A.

Estos seguros tendrán vigencia hasta la completa finalización de los

transportes.

(v) ENERSA podrá exigir la contratación de otros seguros, tales como

seguros de responsabilidad civil amplia frente a terceros, seguro técnico,

incendio, robo, etc.

b- El CONTRATISTA exigirá a todos sus subcontratistas que proporcionen y

mantengan los seguros establecidos en (a), siempre y cuando tal exigencia

no duplique los seguros mantenidos por el CONTRATISTA. Cualquier

deficiencia en las coberturas será de exclusiva responsabilidad del

CONTRATISTA.

c- ENERSA se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el

caso de que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias

económicas y/o financieras sobrevinientes que demostraren un estado de

insolvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de

la cobertura otorgada.

e- El CONTRATISTA deberá tomar a su cargo las franquicias y/o descubiertos de

los seguros que contrate.

f- Los seguros deberán ser contratados con cláusulas de ajuste a satisfacción de

ENERSA. Esta podrá exigir que dicha fórmula de ajuste guarde relación con la

empleada en el contrato.

g- El CONTRATISTA no podrá solicitar ante la aseguradora la anulación,

modificación o enmienda de las pólizas suscritas, sin previo consentimiento

por escrito por parte de ENERSA, lo que deberá constar en las mismas

pólizas.

h- Todas las pólizas de seguro del CONTRATISTA deberán incluir la siguiente

cláusula: "Los aseguradores renuncian por la presente a sus derechos de

subrogación en relación a cualquier persona física o jurídica, factores o

cesionarios, relacionados con quienes pueda estar trabajando el asegurado, y

contra Compañías de Servicios que trabajen para o con el asegurado". En

caso de imposibilidad de inserción de esta cláusula por objeción de la

Superintendencia de Seguros de la Nación y/o del Instituto Nacional de

Reaseguros y/o de cualquier organismo y/o sociedad y/o ente que lo


lll~liM¡¡glíB~~Energía de Entro Ríos S.A.

sustituya, el asegurado que figurará en las pólizas será el CONTRATISTA y la

ENERSA.

j- Antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA proveerá a ENERSA copia

firmada por la aseguradora de las pólizas contratadas conformes a lo aquí

establecido y constancia fehaciente, emitida por la aseguradora de pago de la

prima.

Las pólizas y los valores asegurados deberán mantenerse actualizados y

vigentes, para lo cual ENERSA se reserva amplias facultades de control,

durante todo el plazo contractual, siendo obligación del CONTRATISTA

presentar constancia fehaciente de los reajustes, ampliaciones y/o

actualizaciones que se practiquen durante dicho lapso.

j- ENERSAprocederá a aprobar o rechazar las pólizas de seguros presentados

por el CONTRATISTAdentro de los 15 días hábiles de haberlas recibido.

k- El incumplimiento de la obligación de contratar en tiempo y forma los seguros

que correspondan y que deberá tomar a su cargo el CONTRATISTA,autoriza

a ENERSAa rescindir el Contrato con el CONTRATISTA,según lo establecido

en el Art. 28, inc. b, apartado b.3), o a proceder 'a contratar el seguro en

forma directa en la compañía aseguradora que estime conveniente y en las

condiciones requeridas en el Contrato, siendo esta contratación por cuenta y

cargo del CONTRATISTA.

1- El importe de la contratación a que se alude en el párrafo anterior será

descontado en forma inmediata de cualquier suma que tenga al cobro el

CONTRATISTA, quedando expresamente establecido que la omisión por parte

de ENERSA de ejercer este derecho no releva de responsabilidad al

CONTRATISTA, quien se obliga a entregar los trabajos y equipos en las

condiciones pactadas, y a mantener indemne a ENERSA, corriendo en

consecuencia con todos los riesgos.

m- En todos los supuestos, el CONTRATISTA será responsable por todo daño

ocasionado ya sea por sus dependientes, equipos y/o vehículos, como así

también por los causados por los subcontratistas a su cargo, indemnizando y

manteniendo libre a ENERSA de cualquier reclamo por accidentes, multas y

gastos consecuentes, incluyendo honorarios legales y costas, y sin que los

seguros indicados anteriormente constituyan un límite a su responsabilidad.


ltl&lMJ[§fR1[$¡gJEnergía de Enfre Ríos S.A.

n- Recaudos que debe tomar el CONTRATISTA para el caso de siniestros:

. El CONTRATISTA deberá denunciar fehacientemente cualquier siniestro a la

aseguradora dentro del plazo de 24 horas de ocurrido el hecho, debiendo

tenerse esto especialmente en cuenta en los casos de accidentes "in itinire"

que sufrieran los dependientes del CONTRATISTA; asimismo, deberá en

forma inmediata comunicar a ENERSA la ocurrencia del siniestro y luego

remitir copia de la denuncia realizada.

. Para el caso de no haber cumplido el CONTRATISTA con el requisito

establecido en el párrafo anterior, ENERSA -sin estar obligada a ello- queda

especialmente autorizada a notificar el siniestro a la aseguradora y efectuar

todos los tramites tendientes a lograr que la aseguradora cumpla con las

obligaciones contractuales y la mantenga indemne de las consecuencias

dañosas del siniestro.

ARTÍCULO 37: IMPUESTOS:

a- Los precios que ENERSA pague al CONTRATISTA como compensación por los

Servicios Contratados incluirán todos los impuestos, tasas y contribuciones de

cualquier tipo y sin excepción que puedan originarse como consecuencia de la

ejecución de estos servicios, ya sean nacionales, provinciales y/o

municipales.

b- ENERSA tendrá derecho, de acuerdo a las leyes y normas vigentes, de

retener pagos a realizar al CONTRATISTA y a pagar los importes devengados

por impuestos a la autoridad impositiva.

La orden de compra/contrato deberá ser sellado, el que será, en su totalidad,

a cargo de la CONTRATISTA de acuerdo a lo previsto en el Código Fiscal y la

Ley Impositiva de la Provincia de Entre Ríos.

c-

ARTÍCULO 38: SEGURIDAD

El CONTRATISTA:

a- Ejecutará todos los servicios, bienes u obras especificados en el Pliego de

Bases y Condiciones Particulares con diligencia y con prudente criterio, de

acuerdo con la buena práctica de la industria y en estricto cumplimiento de

los términos del mismo.

Tomará todas las medidas necesarias o apropiadas para proveer condicionesb-

de trabajos seguras y que cumplan con las leyes y reglamentaciones


tilfER!J&/J&!$#JEnergía de Entre Ríos S.A,

c-

vigentes, con el fin de proteger a su personal contra posibles riesgos de las

tareas a cumplir.

Informará a ENERSA los accidentes experimentados por el CONTRATISTA o

sus subcontratistas, relacionados con la prestación de los Servicios

Contratados, en el día en que tales accidentes ocurran, y proveerá a ENERSA

un informe escrito completo de la investigación de cada accidente dentro de

los diez (10) días corridos después de ocurrido cada uno de ellos.

Observará el máximo respeto por la propiedad y bienes de los lugares en

cuyas propiedades se llevan a cabo los Servicios Contratados o por las cuales

se transita, no estando permitido recolectar flora o fauna, sacar leña, hacer

fuego abierto, portar armas, cazar o pescar dentro del área de operación de

ENERSA, o durante los trayectos que recorre el CONTRATISTA cuando ya se

le ha adjudicado el servicio.

No permitirá fumar a su personal en las áreas de seguridad dispuestas por

d-

e-ENERSA.

f- No permitirá a su personal llevar, tener o consumir drogas ni bebidas

alcohólicas dentro del área de operación de ENERSA.

No deberá realizar tareas en caliente, tales como soldadura, corte, quemado

esmerilado u otras en las inmediaciones de cualquier instalación o lugares

que contengan elementos combustibles, si no cuenta con la inspección previa

y supervisión del representante competente de ENERSA.

Transportará al personal que ejecuta los Servicios Contratados en forma

segura y con vehículos técnicamente aptos, según los requerimientos de

ENERSA,utilizando caminos habilitados y estando prohibido transitar a campo

g-

h-

i-

traviesa.

Ejercitará el máximo cuidado para evitar, en el curso de la ejecución de los

Servicios Contratados, la contaminación del terreno, agua o aire como

resultado de la descarga o el escape de cualquier substancia nociva o agente

contaminante, estando restringido el vaciado de todo tipo de residuos,

líquidos o sólidos, a los lugares especialmente delimitados para ello y previa

autorización del representante de ENERSA.

No podrá transportar fuera de los límites de la propiedad de ENERSA, bienes,

materiales y/o elementos que no sean propiedad del CONTRATISTA, sin

contar con la autorización escrita del personal autorizado de ENERSA.

Instruirá al personal que conduzca vehículos del CONTRATISTA sobre la

obligación de respetar los límites de velocidad máxima de circulación que

ENERSA establezca dentro de los límites de su propiedad.

j-

k-

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones de ENERGÍA DE ENTRE RÍOS S,A. Página 33 de 37

{¡IE~O&/J8$j§JEnergía de Entre Ríos S.A.

1- A partir de la adjudicación el CONTRATISTA o subcontratista que dispusiera

personal para realizar trabajos en o para ENERSA deberán ajustarse a las

reglamentaciones de la ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo NO 19.587

Decreto. 351/79, ley de Riesgos de Trabajo NO 24557 Y su Decreto 911/96 y

Resolución 51/97 de la mencionada ley y las normas internas de ENERSA.

m- De acuerdo a la Resolución 231/96 de la ley NO 24557 deberá presentar a

Seguridad Industrial de ENERSA copia de la matricula del profesional

actuante según la Superintendencia de Riesgos del trabajo para el

cumplimiento del Servicio de Seguridad e Higiene

Si ENERSA por intermedio de Seguridad Industrial, Jefe de Distrito o

inspector de obra considera que las medidas de seguridad adoptadas son

inadecuadas o ineficientes podrá ordenar la suspensión o paralización de las

tareas hasta que se adopten medidas de prevención satisfactorias, sin que

ello justifique la prolongación de los plazos de obra.

El CONTRATISTA, debe hacerse cargo del seguro de Accidente del Trabajo, y

deberá presentar a Seguridad Industrial:

. Copia de póliza, de seguro por accidente de trabajo y responsabilidad civil

. Copia de la inscripción en ART donde figure el personal asegurado

. Copia del último pago a la ART

. Ente asistencial (domicilio y teléfono) donde se atendería al personal

afectado.

n-

0-

. Antes del inicio del trabajo el contratista presentará copia de póliza de

seguro de vehículos y máquinas a utilizar.

ARTÍCULO 39: SALUD OCUPACIONAL

a.l- El Servicio Médico de ENERSA tendrá acceso a los exámenes médicos

preocupacionales, según lo especificado en las leyes vigentes, de los

empleados del CONTRATISTA y el de los empleados de los subcontratistas

que tuviere. El Servicio Médico de ENERSA según las características de las

tareas encomendadas al CONTRATISTA, podrá exigir en forma homogénea

para aquellos que efectúen tareas similares, la ampliación de los estudios

preocupacionales.

a.2- El Servicio Médico de ENERSA también tendrá acceso a los exámenes

periódicos de salud de los empleados del CONTRATISTA y subcontratistas.

Dichos exámenes serán adecuados a las circunstancias de tiempo y lugar de

cada tarea.


flllE~Ell&~f§JEnergía de Entre Ríos S.A.

b- Conforme a las instrucciones que le imparta ENERSA, el CONTRATISTA

deberá implementar un plan de asistencia primaria y de emergencias

médicas, los cuales deberán ser informados a ENERSAcuantas veces así lo

requiera.

c- Todos los equipos, instalaciones y vehículos del CONTRATISTA y de sus

subcontratistas deberán contar con un botiquín de primeros auxilios cuyo

contenido será examinado por ENERSA cuantas veces así lo requiera.

El CONTRATISTA deberá adoptar e instrumentar la política de salud

ocupacional de ENERSA, la cual transmitirá a sus subcontratistas velando por

su cumplimiento.

Un representante del CONTRATISTA deberá concurrir inexcusablemente a

todas las reuniones que convoque ENERSA sobre la materia del presente

artículo.

d-

e-

El incumplimiento de cualquiera de los requisitos del presente artículo será

considerado causa grave y dará lugar a la aplicación de las penalidades

dispuestas en estas condiciones generales, así como de las que se previeran

en las Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 40: CONFIDENCIALIDAD

Cualquier dato o información derivado de o relacionado con los Servicios u Obras o

Provisiones Contratados u otra actividad en ENERSA,cualquiera fuera su especie o

naturaleza, será tratado por el CONTRATISTAcomo estrictamente confidencial. Su

contenido no será bajo ningún aspecto revelado a terceros, total o parcialmente.

Idéntica obligación tendrán y deberán asumir los empleados, subcontratistas,

empleados de éstos y cualquier otra persona física o jurídica relacionada con el

CONTRATISTA.

ARTÍCULO 41: INDEMNIZACIONES

a- General:

EL CONTRATISTA soportará todas las pérdidas, gastos y daños mediatos e

inmediatos ocurridos con motivo y en ocasión del contrato, y conviene en

indemnizar y mantener libre a ENERSA de todas las reclamaciones, intimaciones,

demandas y juicios, derivados de alguna responsabilidad contractual y/o

extracontractual eventualmente impuesta a ENERSA, planteados por cualquier

empleado del CONTRATISTA o por sus subcontratistas o por los empleados de

éstos o cualquier persona física o jurídica relacionada con cualquiera de ellos.


{!!g!N1&I(1$f§AEnergía de Entre Rlos S.A,

Asimismo el CONTRATISTA responderá y dará indemnidad a ENERSA por todo tip ~ IVl: R S ¡>.

de daño y/o perjuicio, costos y/o gastos que se reclamen o efectúen contra

ENERSA por parte de terceros que estén relacionados o sean consecuencia del

cumplimiento o incumplimiento de las prestaciones a cargo del contratista.

El CONTRATISTA será responsable por los daños y perjuicios que se causen a

ENERSA, por actos y omisiones propias y/o de su personal, así como de sus

subcontratistas y/o del personal de éstos, o por cosas de su propiedad, o por cosas

utilizadas por o bajo la guarda del CONTRATISTA, y/o de sus subcontratistas.

b- Deterioro o pérdida del equipo Contratado:

El CONTRATISTA asumirá la responsabilidad en todo momento por el deterioro o

pérdida del Equipo Contratado, cualquiera que sea el momento y la forma en que

ocurra tal daño, y ENERSA no tendrá responsabilidad alguna de reembolsar al

CONTRATISTA, con excepción de lo descripto en el Pliego adjunto.

c- Deterioro o pérdida de la propiedad del CONTRATISTA:

ENERSA no será responsable, salvo lo dispuesto para casos especiales en el Pliego

adjunto, por pérdidas o deterioros a la propiedad, cualquiera sea su naturaleza,

perteneciente al CONTRATISTA, sus empleados, subcontratistas, empleados de

éstos o a cualquier persona física o jurídica vinculada con todos ellos, salvo que se

compruebe fehacientemente que tales pérdidas o daños son consecuencia directa

de una eventual negligencia grave de ENERSA.

d- Patentes y derechos:

El CONTRATISTA mantendrá indemne a ENERSA de todo reclamo o acción derivada

del uso por parte suya o de sus subcontratistas de patentes de invención, marcas o

propiedad industrial en general.

ARTÍCULO 42: INDEMNIDAD GENERAL DE ENERSA - DERECHO DE

RETENCIÓN:

Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, la Contratista mantendrá

indemne a ENERSA de todos aquellos reclamos y demandas que empleados,

subcontratistas, prestadores de servicios de cualquier especie o naturaleza, incluso

servicios profesionales y/o cualquiera vinculado a la Contratista o terceros pudieren

iniciar contra ENERSA y con respecto a los cuales la misma fuere hecha

responsable._En caso de incumplimiento por parte del Contratista de la indemnidad

total pactada, ENERSA podrá retener de las sumas que le adeude a la Contratista

y/o previstos de pago y/o que deba pagar con posterioridad, aquellos importes que

Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones de ENERGÍA DE ENTRE RÍOS S,A, Página 36 de 37

éJENERSAEnergía de Entre Ríos S.A.

fueren necesarios para ejecutar tales obligaciones por cuenta de la Contratista o los

importes que le fueren reclamados por los antes indicados, sea en virtud de

obligaciones de la misma con motivo o en ocasión del contrato o incumplimiento de

obligaciones laborales y/o previsionales a cargo de la Contratista o por cualquier

causa que sea. El ejercicio del derecho de retención puede ser utilizado por

ENERSA a partir de la recepción del reclamo recibido y hasta tanto la Contratista

acredite fehacientemente haber cumplimentado con las obligaciones a su cargo

objeto del reclamo.

ARTÍCULO 43°,- Tribunal competente: En toda controversia que pudiera

suscitarse entre las partes serán competentes los tribunales ordinarios de la

Provincia de Entre Ríos con asiento en la ciudad de Paraná, renunciando la

CONTRATISTA a toda otra jurisdicción que pudiere corresponder, inclusive el fuero

Federal.-


Pliego de Bases y Condiciones Particulares

.ENERSA



TIPO DEB.-L'\CO SUC.X; CTA. :\-L1vIERO CBl:.Xvo.Bco.de Enu'e Ríos 001-PnáSA. Ctro. Cta. Cte. 18003/8 386-0.00-100-100-000-180-038-9

4771-5080-Banco de Galicia v BS.As. Parana Cta..Cte. 8 007-008-0 P-OOO-QQO-477-158-0HSBC Bank Argentina 1203-SA. P arana Cta_Cte. 2139516 15Ü-OD8-170-001-203-213-956-4

lEmlEtJe.s/Jjlnp.r(}ia d~ !ntr~ RiC$' S.A. Pliego de Bases y Condiciones Particulares

CAPITULO I

A - OBJETO DE LA LICITACiÓN

La presente licitación tiene por objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CUSTODIA,VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA DE PERSONAS, BIENES Y ESTABLECIMIENTOS DEENERGíA DE ENTRE RIOS SA de conformidad al Capítulo IV Listado de Objetivos-

B - CRONOGRAMA DE LA LICITACiÓN:

Publicación del llamado a Licitación: 18 de Octubre de 2016

Venta de Pliegos: Los pliegos serán vendidos en la Oficina de Compras de ENERSA sita calleRacedo W 500 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, de lunes a viernes en el horario de9:00 a 15:00 horas y hasta diez (10) días antes de la fecha prevista para la apertura de ofertas, a losefectos que los oferentes puedan efectuar las consultas pertinentes y ENERSA emitir las circularesaclaratorias correspondientes. Los pliegos se deben abonar Mediante Deposito Bancario en lascuentas bancarias:

A los efectos de la adquisición del Pliego de la Licitación, no será requisito encontrarse inscripto enel Registro de Proveedores de ENERSA. Sin perjuicio de ello, y tal como se indica en el Pliego deBases y Condiciones Generales de Licitación y en el presente Pliego de Bases y CondicionesParticulares, a los efectos de la presentación de oferta deberá encontrarse inscripto en dichoRegistro y/o con trámite de Inscripción iniciado, debiéndose acompañar la pertinente constancia enla oferta.

A los fines de la adjudicación, y como previo a la misma, el Proveedor seleccionado deberáencontrarse inscripto en el Registro de Proveedores de ENERSA con su documentación completa yal día, de conformidad con las exigencias del mencionado Registro. A tales efectos deberá verificarlos mismos en la Oficina de Compras de ENERSA sita en Av. Racedo N° 500 de la ciudad deParaná y/o al correo electrónico: [email protected] y [email protected]. El trámite deinscripción y/o vigencia de la inscripción en el Registro de Proveedores de ENERSA, en su caso, esexclusiva responsabilidad del interesado, quien deberá instar el mismo y será causal de rechazo dela oferta el incumplimiento al momento de la adjudicación.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares 2


Valor del Pliego: Pesos Cincuenta Mil ($ 50.000,00.-)

PRESENTACiÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA: El Acto de Apertura se realizará el día 16

de noviembre de 2016 a las 11 :00 horas en sede de Casa Central de ENERSA sita en calle Buenos

Aires N° 87 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos. Todas las ofertas deberán ser

presentadas hasta la hora de inicio del acto de apertura y se recibirán exclusivamente en la sede de

Casa Central de ENERSA. Abierto el Acto de Apertura de Ofertas no se recibirán las que se

presenten posteriormente.

PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Ciento veinte (120) días corridos desde la aperturade ofertas.- A tal fin y con independencia de la garantía de mantenimiento de oferta, se deberápresentar declaración jurada de aceptación del plazo de mantenimiento de la oferta.

ADJUDICACiÓN Y NOTIFICACiÓN AL ADJUDICATARIO: ENERSA, previo análisis de las ofertas porlas áreas pertinentes y en caso de resultar alguna de las ofertas conveniente a los intereses deENERSA, ésta adjudicará la presente licitación y efectuará las notificaciones correspondientesdentro del plazo de validez de oferta de conformidad a la Garantía de mantenimiento de oferta- y/osu prórroga.ENERSA podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momentoanterior al perfeccionamiento del contrato, entendiéndose incluso que dicha posibilidadcabe aún luego de realizado el Acto de Apertura de Oferta, sin lugar a indemnizaciónalguna en favor de los interesados u oferentes, lo que los interesados declaran conocery aceptar. ENERSA procederá en este caso a poner a disposición de los oferentes parasu devolución la Garantía de Mantenimiento de Oferta y el 'valor de adquisición dePliegos.

ENERSA podrá, a su solo criterio, llamar a mejora de precios a la totalidad de losoferentes, con la salvedad de aquellos cuyas ofertas deban ser desestimadas in liminepor incumplimientos no subsanables y dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas.La mejora deberá ser presentada en la fecha y lugar que se notifique a tal efecto,dándose cumplimiento a las mismas condiciones establecidas para la presentación yapertura de ofertas establecidas en el presente pliego de licitación.

La presentación de la mejora de precios implica, la aceptación, en caso de resultaradjudicatario, que el contrato se celebre por dicho precio atendiendo que la presentaciónimplica que el Oferente ha actuado con el cuidado y previsión y conforme las reglas delbuen arte y de un buen hombre de negocios al efectuar la cotización.

I - Condiciones Particulares de Carácter General

1. Instrucciones a los oferentes

1. 1. - Comunicaciones


i/EfH/ElR.$4ijfn€frqf¡¡ d~ fmr~ Riof S.A Pliego de Bases y Condiciones Particulares

A los efectos del Art 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, toda comunicación deberá ser

dirigida a ENERSA (sector "Compras") con domicilio en calle Racedo N° 500 de la ciudad de

Paraná, CP 3100 IDR, Provincia de Entre Ríos y/o Fax 0343-4230157.

1.1 . a - Constitución de domicilio de los oferentes

Los oferentes deberán constituir en la oferta un domicilio especial en la ciudad de Paraná, provinciade Entre Ríos, este domicilio sólo podrá ser modificado dentro de la misma ciudad, donde seránválidas todas las comunicaciones, notificaciones, sean judiciales o extrajudiciales y a los efectosestablecidos en el artículo 7 del Pliego de Bases y Condiciones Generales para Licitaciones.

Todo cambio de domicilio deberá ser comunicado fehacientemente a ENERSA y surtirá efecto unavez transcurrido tres (3) días desde la notificación. Todo cambio de domicilio de ENERSA seránotificado y surtirá efecto en la misma forma.

1.1.b - RECONOCIMIENTODE LOS OBJETIVOS:A partir de la fecha de difusión el pliego de

licitación y hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura de las ofertas, los potencialesoferentes-adquirentes de pliego-podrán requerir a ENERSA mayores detalles y/o visitas de losobjetivos que conforman el objeto de la licitación.

A tales efectos deberá solicitar a ENERSA y éstainformara los días y horarios en que se podrán visitar los diferentes objetivos.

1.2 Presentación de las ofertas

Generalidades

Las ofertas deberán presentarse en original y dos copias, en un todo de acuerdo a lo estipulado enestos documentos contractuales.

Requisitos Formales

Antes de fotocopiar el original, este será foliado de corrido y debidamente firmado en cada una desus hojas; todos los espacios deberán ser llenados y cualquier nota al margen, entre línea,alteración o corrección deberá ser salvada y firmada. Todas estas firmas deberán corresponder a élo los representantes del oferente que subscriban la oferta, cuyo carácter y facultades para obligar asu representado se hallen suficientemente acreditados con la documentación legal correspondientecertificada y legalizada.

El nombre completo del firmante deberá estar claramente escrito (a máquina, sello, etc),inmediatamente debajo de su firma.-

Las Planillas de Cotización formarán parte de la oferta.(CAPITULO 111).Cada oferente deberádiscriminar el precio unitario que conforma el obieto de la Licitación y el total cotizado

La falta de discriminación de un ítem unitario. implicará que el precio total cotizado incluye latotalidad del listado de ítems.



Todos los precios serán sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)

A los efectos de la presentación de la oferta, el original y sus copias debe serpresentado de la siguiente manera:

1.- Carpeta con tapas color VERDE: toda la documentación legal del Oferente. En casode sociedades, deberá presentarse en esta carpeta la documentación societariarequerida en los pliegos de la presente Licitación, en particular la documentaciónindicada en el Capítulo 11Artículo N° 2 incisos: 2.1; 2.2; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8 Y 2.9. En estacarpeta deberá adjuntarse la totalidad de las declaraciones juradas exigidas y ladocumentación habilitante para prestar el servicio de seguridad (cfr. Decreto 2940/01MGJ).

2.- Carpeta con tapas color BLANCO: Una copia íntegramente firmada del Pliego de laLicitación y de todas las circulares emitidas por ENERSA. No se deberá presentar copiade la presente carpeta, solo en la oferta original.

3.- Carpeta con tapas color ROJO: la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

4.- Carpeta con tapas color NEGRO: debe presentarse toda la documentación contabledel oferente y requerida por el Pliego -Artículo N° 5 del Capítulo 11del presente Pliego.

5.- Carpeta con tapas color AZUL: la propuesta económica conforme Artículo N° 8 delpresente Capítulo, incluyéndose en esta carpeta la planilla de propuesta y totalidad deformularios y grillas exigidos por Capítulo 111del presente pliego y estimándose asimismoel monto aproximado de la inversión a realizar y de la facturación mensual del oferente.

En caso de presentar Oferta Alternativa, la parte económica de la misma deberá serpresentada en esta carpeta, debidamente identificada y separada de la cotizacióneconómica de la oferta básica en sus dos rubros.

6.- Carpeta con tapas color AMARILLO: debe presentarse en esta carpeta, debidamenteidentificados, la documentación exigida en el Capítulo 11en el Artículo N° 4 Antecedentesy en el Artículo N° 7 Propuesta Técnica; y la documentación requerida por el Artículo 2incisos 2.3; 2.4; 2.10 Y 2.11; así como todos los demás requisitos establecidos en ladocumentación licitatoria y que no haya sido detallado en los restantes apartados delpresente Artículo. De presentarse Oferta Alternativa, se incluirá en la presente carpeta,debidamente identificada como OFERTA ALTERNATIVA.

El oferente será, en todos los casos, el único responsable de que su oferta se ajuste estrictamentea las disposiciones legales y reglamentarias que rijan en materia de reintegro impositivo, exenciónde derechos, impuestos y derechos de importación para sus insumos u otros beneficiosadicionales, no asumiendo ENERSA responsabilidad alguna al respecto.


'lEiMlElJl$1JJ.EO~f.9í¡j d~ fntr€ RiOf $.A. Pliego de Bases y Condiciones Particulares

-1tI:RS~

Deberá tenerse presente que el Impuesto de Sellos que grave el Contrato será en su totalidad porcuenta y a cargo del Proveedor.Los precios detallados en la Planilla de Cotización deberán ser indicados sin IVA, debiéndosediscriminar correctamente el importe correspondiente a dicho impuesto en la Planilla deCotización. La falta de indicación o discriminación del IVA se entenderá que el precio cotizadono incluye el impuesto.

Ninguna oferta se considerará completa a menos que cumpla con todos los requisitosespecificados en los pliegos licitatorios, y su incumplimiento puede ser causa suficiente, a exclusivojuicio de ENERSA, para rechazar la oferta.

La oferta (original y copias) se presentarán en una caja o un sobre debidamente cerrado,identificado con el siguiente rótulo:

Energía de Entre Ríos Sociedad AnónimaBuenos Aires N°8? - CP 3100 - Paraná - Entre RíosRazón social del oferente: ...........................Licitación: N° 2016-0408Fecha y Hora de Apertura: 16/11/2016 - 11:00 Hs.-En caso que atento al volumen de la documentación que constituye la oferta, no puedaser presentada en una sola caja o sobre, se podrá presentar en sendas cajas o sobresdebidamente individual izados y numerados.

. Moneda de Cotización

Se aceptarán únicamente ofertas en moneda Argentina.

. Ofertas alternativas

El oferente, a su opción y sólo como adicional a la Oferta(s) Básica(s), podrá presentar OfertasAlternativas que signifiquen una mejora con respecto a la Oferta Básica, en cuanto a la función,prestación, del servicio contratado. Estas mejoras deberán ser demostradas fehacientementemediante datos de lo ofrecido y confirmadas mediante experiencias de correcto funcionamiento.

Las Ofertas Alternativas deberán presentarse explícitamente, indicando qué elementos modifican,suprimen o agregan, entendiéndose que donde no se exprese lo contrario, regirán lasespecificaciones establecidas en estos Documentos Contractuales para la Oferta Básica. CadaOferta Alternativa deberá estar acompañada de la correspondiente cotización, que será definitiva eincluirá todos los servicios, suministros y trabajos a los cuales se refiere aquella.

Las Ofertas Alternativas deberán presentarse por separado y acompañando siempre a la Oferta(s)Básica(s) en el mismo acto y en el mismo sobre.

La aceptación y evaluación de las Ofertas Alternativas será a solo juicio de ENERSA, no pudiendolos oferentes realizar ningún tipo de reclamo al respecto.



1.3 Monto de las Impugnaciones.

El monto para realizar las impugnaciones según lo detallado en el pliego de Bases y CondicionesGenerales para Licitaciones de Concurso Privado será de pesos 50.000 (Cincuenta mil).

1.4 Interpretación de errores y diferencias

Los oferentes deberán necesariamente en su oferta dar cumplimiento a todas las indicacionessobre el llenado de las Planillas de Cotización. ENERSA se reserva el derecho de interpretarcualquier desvío, modificación, alteración o sustitución del modo que considere más conveniente asus intereses o su desestimación por dichos motivos.

El oferente, con posterioridad a la presentación de la oferta, no podrá alegar errores en las cifrasconsignadas en las Planillas de Cotización.

Cuando en las Planillas de Cotización se indiquen valores en números y letras, en el caso de queexistan discrepancias, se tomará como correcto el indicado en letras.

Si hubiese error de suma el total correcto será el que prevalezca.

ENERSA podrá solicitar por escrito, con posterioridad al acto de apertura, las aclaraciones oinformaciones que considere oportunas, que no alteren las bases de la Licitación, ni el principio deigualdad entre los oferentes. Las respuestas serán presentadas por escrito y se limitarán a lospuntos en cuestión y no deberán modificar los precios de la oferta. No se considerará ningunaaclaración verbal.

1.5 Estudio de Ofertas y Adjudicación y firma del contrato

Finalizado el estudio de las ofertas por el comité de evaluación de conformidad a los pliegoslicitatorios, y emitido el dictamen pertinente, la presente licitación podrá ser adjudicada por elDirectorio de ENERSA o rechazada las ofertas.

El rechazo o aceptación de las ofertas es exclusivamente competencia de ENERSA.-

El rechazo de una o todas las ofertas en ningún caso puede ser causa de reclamos por parte deloferente cuya oferta fuera rechazada.

Por el hecho de su presentación, los oferentes aceptan que la adjudicación que haga ENERSA seráfirme y definitiva e inapelable y no podrá dar lugar, en ningún caso, a reclamos de ninguna clase porparte de los oferentes que no resulten adjudicados.

En caso de que el adjudicatario no firme el Contrato, ENERSA podrá dejar sin efecto la adjudicacióny adjudicar nuevamente la licitación entre las otras ofertas válidas, procediendo a ejecutar la

Garantía de la Oferta correspondiente.


.1.tN'.......

litSRS¡;'

El adjudicatario deberá firmar el Contrato con ENERSA dentro de los Veinte (20) díashábiles siguientes a la fecha en que se le haya comunicado la adjudicación.


Si ~I adjudicatario no entregase la Garantía de Ejecución o no firmase el Contrato dentrode los plazos indicados, la adjudicación quedará sin efecto con la sanción establecida enlos Documentos Contractuales, y ENERSA tendrá el derecho de ejecutar sin más trámitela Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

1.6 Garantías

Las garantías deberán ser constituidas mediante Póliza de Seguro de Caución emitida por el

IAPSER (Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos) y deberán cumplir las condiciones

establecidas en estos documentos.

El no cumplimiento con el requisito establecido en el presente pliego respecto de la obligatoriedad

de que las pólizas de seguros de caución presentadas por el oferente sean emitidas por el IAPSER

es causal de rechazo de la oferta.

1.6. a -Garantía de mantenimiento de oferta

Será del 1% del monto total global cotizado excluyendo el IVA y es exigible juntamente con laoferta. Esta garantía asegurará el compromiso del oferente de mantener su oferta por un plazo de120 días a partir de la fecha efectiva de apertura de las ofertas y en caso de ser adjudicatario, depresentar la Garantía de Ejecución dentro de los plazos establecidos en los pliegos licitatorios.La garantía quedará liberada cuando expire el plazo de mantenimiento de la oferta establecido en elpárrafo anterior, y en el caso del adjudicatario cuando se le acepte la Garantía de Ejecución.

ENERSA ejecutará esta garantía si el adjudicatario no mantuviese su oferta, no presentase laGarantía de Ejecución o no firmase el Contrato, por causas no justificadas a juicio exclusivo deENERSA.Dentro de los diez (10) días hábiles de resuelta la adjudicación ENERSA devolverá las garantías demantenimiento de oferta a los oferentes que no hayan resultado adjudicados.

1.6. b - Garantía de Ejecución o de Cumplimiento de Contrato y/u Orden de Compra

Cubre la garantía exigida al contratista para responder por el cumplimiento en tiempo y forma desus obligaciones derivadas del contrato y/u Orden de Compra y será del 5% del monto total delcontrato incluyendo el IVA.

2. Forma de Pago:

a) Pago a los 30 días corridos contados a partir de la recepción mensual del servicio y recepciónde la factura en oficinas de ENERSA.


ENERSAPliego de Bases y Condiciones Particulares

-i- l:RSP-

3. Plazo de Contrato: Elpresente contrato tendrá un plazo de duración de 24 (Veinticuatro)meses,comenzando a computarse su vigencia el día de toma de posesión del servicio. Dicho plazo seráprorrogado por Veinticuatro (24) meses más de manera automática si el contratista no hubiera sidosancionado por algún incumplimiento.Por causas de fuerza mayor y/o problemas inherentes a una nueva licitación y/o contratación delservicio, el plazo originarioy/o su prórroga, pOdrá extenderse en forma extraordinaria por un plazoque no podrá exceder los 12 meses, previa comunicación fehaciente de ENERSA.-

Fecha prevista para la toma de posesión del servicio: 01 de Febrero de 2017.-

4. Orden de Prelación de la Documentación Contractual.-

A) Pliego de Bases y Condiciones GeneralesB) Pliego de Bases y Condiciones ParticularesC) Pliego de Bases y Condiciones TécnicasD) Contrato u orden de compraE) Circulares


,

IEmIEIRSAEf':!Yfilía d~ Entre lNc:r S.A. Pliego de Bases y Condiciones Particulares

CAPITULO 11

ARTIcULO N° 1: DE LOS OFERENTES:

Los oferentes deberán presentar toda la documentación exigida por ENERSA para la presentelicitación.

En caso que el Oferente sea una Persona Jurídica, solo se admitirán las constituidas comoSociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada y/o Sociedad Colectiva, conforme loestipulado por el Decreto Provincial W 2940/01 (Artículo 1°)

En la presente Licitación no se admitirá oferentes consorciados, ni asociados, ni relacionados bajoninguno de los Contratos Asociativos previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación, enparticular, Consorcios de Cooperación, Uniones Transitorias o de Colaboración Empresaria.

ARTIcULO 2: ACREDITACIONES y CERTIFICACIONES:

Se deberá presentar obliqatoriamente con la propuesta:

2.1. Constancia de autorización y habilitación para ejercer seguridad física, custodias y seguridadpor sistemas electrónicos, cuya titularidad quede inequívocamente identificada a nombre deloferente, de acuerdo a lo regulado por Decreto 2940/01 MGJ. -arts.8 incs. a, by c. - PresentarCopia del Decreto de Habilitación Provincial.

2.2. En caso de corresponder, Copia de la resolución de la renovación anual de la habilitación,vigente a la fecha de la apertura de la licitación otorgada por la Policía de la Provincia de Entre Ríos,con su correspondiente constancia de pago del arancel anual (Decreto 2940/01 MGJ -capítulo 11)

2.3. Inscripción en el RENAR (constancia de Tasa Anual paga) y Estado del Registro conempadronamiento de armas (dictamen)

Constancia actualizada de habilitación en el RENAR de la empresa como usuario colectivo dearmas. Cuando se disponga, el vigilador deberá portarla con la correspondiente CLU y la debidacertificación del arma, como de los chalecos, en caso de corresponder.

2.4. Inscripción en las Municipalidades donde existan objetivos a vigilar, conforme listado deObjetivos detallados en el Capítulo IV del presente Pliego. Para la presentación de la constancia deinscripción se establece un plazo de 60 días corridos a partir de la adjudicación del servicio porparte de ENERSA.

2.5. Copia debidamente certificada y legalizada del Estatuto y Contrato Social y todas susmodificaciones, Inscripción en el Registro Público de Comercio del Estatuto y Contrato Social ytodas sus modificaciones, Inscripción del Domicilio Social y Legal y del órgano de Administraciónactualizado. Constancia de vigencia de la sociedad expedida por el órgano de contralor de lajurisdicción que le correspondiere.

Constancias de las acreditaciones logradas en Normas de Calidad, que garantice la confiabilidaddel nivel operativo y procedimientos propios de la empresa.



f:OL.to No

.{¡lO...:-:J.....

~ /¡tS p.

2.6. Nota constituyendo un domicilio legal en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos s

serán válidas todas las notificaciones referentes a la presente Licitación, debidamente firmada por elrepresentante legal y con poder suficiente para la presentar la Oferta.

lEíMIE/JI.SA

2.7. Acta del Órgano societario -copia debidamente certificada y legalizada- por la cual se autorizala participación en la presente Licitación.

2.8. Apoderamiento a favor de la persona que represente al oferente y con facultad suficiente parafirmar la oferta y comprometer al oferente, así como para contestar las intimaciones que efectúe elComité de Evaluación, notificarse y firmar el contrato de resultar adjudicatario.

2.9. Constancia de Iniciación de trámite de Inscripción en el Registro de Proveedores de ENERSA.El que deberá estar finalizado en forma previa a la firma del contrato en caso de resultaradjudicatario.

2.10. Inscripción en la Comisión Nacional de Comunicaciones (Incluyendo fotocopia de loscomprobantes originales de pago de la tasa de la frecuencia autorizada por la C.N.e);

2.11. Título de propiedad de los vehículos a nombre del oferente, y póliza de seguro de los mismosque el oferente afectara a la prestación del servicio en caso de ser adjudicatario. En caso demencionar la inclusión de vehículos para este servicio, que no sean de titularidad dominial deloferente, deberá presentar declaración jurada de adquisición de los mismos, en forma previa a latoma del servicio.

ARTíCULO N° 3: la falta de presentación de algunas de la constancias y/o acreditaciones y/odocumentos exigidos en el artículo anterior, podrán ser intimadas de conformidad al Articulo W8del Pliego de Bases y Condiciones Generales de Licitaciones.

ARTíCULO N° 4: ANTECEDENTES:

los oferentes acompañarán obligatoriamente con la propuesta:

4.1. Un listado detallado - el que tendrá carácter de declaración jurada y que podrá ser verificadopor ENERSA-, individualizando las entidades oficiales y/o particulares de los que sean y/o hayansido prestadores por servicios iguales y/o similares (+ de 10.000 hrs./hombre mensuales, conmonitoreo) a los solicitados por la presente licitación, preferentemente en el transcurso de losúltimos 5 años, indicando domicilio de la entidad, teléfono y mail de contacto. A los fines delcumplimiento de presente requisito deberá acreditarse la prestación del servicio en al menos dosentidades -no podrá incluirse a ENERSA en este listado, que involucren en su totalidad un númeromayor del personal que demandará este servicio (120 Personas). Acreditar si posee Central deOperaciones y Monitoreo en la Provincia.

Respecto de las entidades detalladas en el listado requerido, deberá presentar constancia ocertificado de servicios expedido por las mismas en los que se especifique, la buena prestación delservicio, tanto en la parte física como electrónica.En caso de que el oferente no presente certificados emitidos por la totalidad de las entidadesdetalladas en el Listado, deberá presentar al menos los correspondientes a las entidades a las queles haya prestado servicio en los últimos 3 (Tres) años y de las cuales a la fecha continúe suvinculación contractual. La certificación del servicio deberá ser presentada en original.

Pliego de Bases y Condiciones Particulares I1

Pliegode Bases y Condiciones Particulares

ARTfcULO N° 5: DOCUMENTACiÓNCONTABLE - 1MPOSITIVA - ART -FISCALPARACONTRATAR- SEGURODE RESPONSABILIDADCIVIL:

El oferente debe presentar:

5.1. Últimos tres (3) balances o Manifestación de Bienes según corresponda, debidamentecertificado por profesional independiente y visado por el Consejo Profesional de CienciasEconómicas y demostrar un patrimonio superior al menos Tres (3) veces el monto total de lainversión a realizar en ENERSA

5.2. Detalle de la facturación mensual de los últimos 12 meses, indicando cantidad de horas deservicios prestadas y monto total facturado, que deberá ser superior en más de tres (3) veces alestimado facturar a ENERSA

5.3. Detalle de sueldos abonados en los últimos 12 meses, indicando cantidad de sueldos pagadosy cantidad de horas abonadas a los vigiladores.Deberá presentar, constancias de pago de haberes por banco, extendida por la/s entidad/esfinanciera/s en la/s cual/es tenga/n cuenta los empleados de los últimos 3 meses, que demuestre elgrado de cumplimiento de lo normado por las Resoluciones 644/97 y 730/99 (MTySS), y susmodificatorias y/o complementarias.

5.4. Doce últimas Declaraciones Juradas con acuse de recibo y comprobante de pago del IVA (setomará como mes doce y de ahí para atrás, el último período devengado y exigible al mesinmediato anterior al mes de apertura de la licitación);

5.5. Fotocopias de Declaraciones Juradas de Ganancias, Ganancia mínima presunta ( decorresponder). Bienes Personales (de corresponder) y RG (DGI)4120 (de corresponder), con acusede recibo y comprobante de pago pertenecientes al último ejercicio fiscal anterior al año de laapertura de la licitación.

5.6. Constancia de afiliación a la AR.T. (Ley 24.557-Riesgos de Trabajo) y fotocopia del últimopago. Póliza de cobertura de ART y certificado de libre aeuda expedido por la CompañíaAseguradora.

5.7. Fotocopia de Declaración Jurada Ley 17250 -últimos 12 pagos de Leyes Soco (DeclaraciónJurada, acuse de recibo y ticket de pagos)- Listado de aportes y contribuciones.

5.8. Certificado Fiscal para contratar expedido por la AFIP, vigente a la fecha de apertura de laLicitación.

5.9. Póliza de cobertura de Responsabilidad Civil, cuya cobertura alcance el importe mínimo depesos Tres Millones ($ 3.000.000,00)

ARTfcULO N°6: DECLARACIONES JURADAS:

Se deberá presentar con la propuesta, las Declaraciones Juradas que se detallan a continuación.1.1 Que dispone del equipamiento, personal de vigilancia, técnico y profesional necesario para

desarrollar las tareas de operación, control, vigilancia, supervisión y logística acorde con el planque se debe presentar y con el servicio que se requiere, manifestando que no subcontratarátotal o parcialmente dichas tareas.

1.2 Veracidad y exactitud de toda la información aportada, autorizando a ENERSA a requeririnformación relacionada con esta presentación.



1.3 Inexistencia de procesos de quiebras (Ley n° 24522 y sus modificatorias).1.4 Inexistencia de procesos y procedimientos de inhabilitación de la sociedad o de las personas

físicas integrantes, con decisión judicial o administrativa firme.1.5 Detalle con carácter de declaración jurada de todos los procesos y/o litigios - Administrativos

y/o Judiciales del cualquier fuero o jurisdicción. - Pendientes (indicando estado procesal) y/ocon decisión judicial o administrativa firme. En todos casos deberá indicarse el montoinvolucrado reclamado o condenado según correspondiera. Asimismo deberá indicar laexistencia o inexistencia de procesos o procedimientos por delitos o infracciones vinculados ala actividad de la vigilancia, en trámite -con indicación de estado procesal- o con decisiónjudicial o administrativa firme. En todos los casos deberá indicar autoridad judicial oadministrativa actuante.

El análisis de las Declaraciones Juradas exigidas será abordado en su análisis desde sucumplimiento formal y desde su sustento material:

a) Cumplimiento formal: se verificará que se encuentren agregadas todas y cada una de lasdeclaraciones juradas exigidas y que el texto de las mismas cumplimente con la totalidad delas atestaciones exigidas como declaración jurada. En el caso que se verifique la falta depresentación de alguna de las Declaraciones Juradas exigidas o que las presentadas nocumplimentan con las atestaciones exigidas, el Comité podrá intimar su presentación o surectificación según sea el caso, bajo apercibimiento de desestimar la oferta.

b) Sustento Material: existiendo elementos verificables, tanto en la oferta como externos a lamisma e incluso al proceso licitatorio, que generen en el Comité de Evaluación, laincertidumbre razonable sobre la veracidad de las declaraciones juradas, éste tendrá lafacultad de realizar todas las averiguaciones necesarias a fin de corroborar la certeza yveracidad de las manifestaciones que pretende sustentar el oferente con su DeclaraciónJurada. En el caso que del ejercicio de la facultad prevista resultara una contradicciónrelevante que desvirtúe la declaración jurada, ENERSA tendrá el derecho de desestimar laoferta.

ARTICULO N° 7: PROPUESTA TÉCNICA:

Documentación a incluir:

7.1 Plan de Seguridad INTEGRAL con apoyo electrónico que incluya lo necesario para llevaradelante la puesta en marcha del total de las instalaciones solicitadas en el Plan IntegralElectrónico elaborado por ENERSA (Capitulo IV) y aquellas necesarias para el logro de laspautas establecidas en los enunciados básicos.Este Plan deberá contener lo necesario para incluir, en un Plazo determinado de tiempoFIJADO por ENERSA (Cronograma) todos los objetivos fijados, llevando a ENERSA a unnuevo nivel de seguridad en un UNICO sistema integral con apoyo electrónico, que incluirá alos objetivos que actualmente ENERSA ha definido y se detallan en el Capítulo IV, debiendoenunciarse específicamente las bases que se dejan para una posible ampliación futura delsistema.Este PLAN deberá contemplar las diferentes pautas de monitoreo, supervisión y apoyoestablecidas, que ENERSA ha fijado en 4 (Cuatro) zonas, en pos de lograr una repuestaeficaz, ante los eventos que pudieran sucederse.El Plan debe contemplar todos los requerimientos mínimos enumerados por ENERSA en elCAPITULO IV, en el cual se definen los elementos básicos elementales para un sistema deestas características y prever la instalación de un sistema de Gestión y control nuevo queabarque todos los objetivos y deje la opción de incluir más objetivos en el futuro.



7.2

Deberá preverse que a la finalización del Contrato el Sistema, Software y Equipos para elcorrecto funcionamiento del mismo, quedaran en propiedad de ENERSA no debiendocontener ninguna restricción de uso (licencias o claves).Deberá incluirse un detalle pormenorizado, mencionando cualidades, marcas y orígenesposibles de todos los elementos a utilizar (alarmas, sensores, CCTV, etc.) tal que permitananalizar la calidad de los mismos y del servicio que brindarán en todos los objetivosdetallados en el Capítulo IV del presente pliego.El oferente deberá describir las características técnicas del sistema, las especificaciones delos equipos a instalar, la estructura del área técnica (en relación de dependencia) que poseey el respaldo técnico del fabricante.Como parte del Plan se deberá entregar un Cronograma de Trabajo de puesta en marcha yretiro de guardias, basado en las solicitudes de ENERSA, el cual será establecido comoobligatorio, siendo su incumplimiento multado y/o sancionado según las cláusulas propiasde este Pliego.Se deberá presentar un diagrama de supervisión y la estrategia de la logística de asistenciaa los objetivos en caso de emergencias, mencionando en cada zona los medios con quellevaran adelante la misma, las ubicaciones (distancias) de los centros de monitoreo, y laflota de vehículos disponibles para la supervisión y asistencia de cada zona y en general.Deberá otorgar la garantía TOTAL del sistema, lo que incluirá todo lo necesario para llevaradelante el perfecto funcionamiento del sistema, durante el transcurso del periodo que dureel contrato, incluyendo lo asociado al mantenimiento de las instalaciones y reposicioneslógicas necesarias que pudieran surgir por uso normal del sistema.Descripción completa de los procedimientos de control, vigilancia y supervisión a aplicar encada uno de los objetivos con custodia física (mientras subsista, hasta la instalación delnuevo) detallados en el Capítulo IV del presente Pliego.Descripción completa de los procedimientos de control, vigilancia y supervisión a aplicar encada uno de los objetivos con monitoreo por sistema por imágenes y electrónico detalladosen el Capítulo IV del presente Pliego.Descripción del Plan de Monitoreo global y de cada una de las zonas, sus vinculaciones,controles cruzados y visualizaciones de supervisión entre los mismos.Plan de mantenimiento de las instalaciones y del sistema total a instalar.Propuesta de la operatoria de guarda de información de las grabaciones en cada una de laszonas y la coordinación como global propias del sistema. Definición de los niveles deconfidencialidad y archivo de la información gravada.Deberá detallar las características y bondades del sistema informático para el seguimiento ycontralor del servicio, detallando los aspectos fundamentales del hardware, software debase y diseño del sistema de aplicación, indicando la tecnología que utiliza y presentandolos datos que permitan ponderar el grado de informatización del sistema que incluya todoslos objetivos de la compañía.Deberá realizar un listado indicando:1) Centros de Operaciones por zona. Es requisito obligatorio contar con uno por zona

equipado y asistido de acuerdo a los requerimientos que se detallan en el Capitulo IV delpresente pliego y acorde al Plan General elaborado.

2) Administración, Filiales y Centro de Monitoreo en el Interior de la Provincia detallandodirección de locales y/u oficinas ubicados en las localidades de las diferentes zonas queinvolucran los distintos objetivos a vigilar en cada una.

Se deberá presentar una nómina de la flota de automotores que se utilizará, acorde con elplan de supervisión y su afectación por zona, según se establece en el presente y ladestinada para la prestación del servicio en todo el ámbito de la Provincia (asistencia yapoyo en emergencias, etc), consignando marca, modelo y año.En función de la envergadura del servicio a prestarse, ENERSA evaluará la aptitud de la flotapara cumplir con el mismo la que no puede superar los 5 años promedio de antigüedad.

7.3

7.4

7.5

7.6

7.77.8

7.9

7.10

7.11


7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

7.18

.' 'IEJHlEfllSAfOffl<¡ía d~ Entre RíOi S.A. Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Detalle de la cantidad de personal que asignará al servicio, en cada objetivo y suespecialización en custodias de este tipo.En caso de ser adjudicado deberá, en el término de los veintiocho (28) días completar lainformación incluyendo: Nombre, especialidad, CUIL y su ubicación geográfica en laProvincia; acreditando la relación de dependencia del mismo mediante comprobantes depago y pólizas de Aportes y Contribuciones al Sistema Único de Seguridad Social (SUSS),Riesgos de Trabajos (AR7) y Seguro de V'idaColectivo Obligatorio~Si la magnitud del servicio a prestar requiere la incorporación de personalespecializado, será obligatorio acompañar en la oferta la cantidad, especialidad ymodalidad de contratación del mismo; el personal especializado de supervisión aincorporar no deberá superar el cuarenta (40) por ciento del personal permanente a lafecha de apertura.Deberá presentar currículum y antecedentes de los profesionales que trabajan en laempresa, detallando cargo en la empresa, título universitario, cursos realizados, pertenenciaa fuerzas de defensa y/o seguridad, manifestando cada responsable en carácter dedeclaración jurada, la inexistencia de algún proceso penal en su contra.Deberá presentar con la propuesta la nómina del personal responsable y/o apoderados, quecon su firma avalarán la documentación que mensualmente deberán presentar al momentodel diligenciamiento de su factura, o cualquier otra información que se le requiera,acompañando copia certificada del apoderamiento correspondiente.Se deberá presentar con la propuesta fotografías en color con los uniformes de temporadainvierno-verano y equipo de lluvia que vestirá el personal durante el servicio y una muestrade las credenciales o medio de identificación que utilicen, de acuerdo a lo indicado enArtículo N° 9 - Uniforme- del Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. El costo de losuniformes, credenciales y del equipamiento debe ser tenido en cuenta para la cotización delrubro, ya que ENERSA no reconocerá gasto alguno sobre el particular.Se deberá presentar con la propuesta las características técnicas y operativas de losequipos instalados en los centros de monitoreo y los que se afectarán al servicio (radios,antenas, cargadores, etc.); asimismo incluirá un gráfico de la red de comunicaciones aimplementar. Este documento será evaluado por personal de ENERSA.Se deberá presentar con la propuesta una planilla donde detalle, por Sucursal, el diagramade la forma en que se realizará la supervisión del servicio, los procedimientos de control aimplementar, horarios estimados, etc. ENERSA, evaluará esta documentación yoportunamente, le determinará al contratista la adecuación de su propuesta y las pautas desupervisión que considere conveniente para el servicio.Se deberá presentar, para los objetivos con apoyo por imágenes, el Plan de supervisión delos objetivos (recorridas virtuales, alarmas, etc.) que asegure la atención permanente delobjetivo.

ENERSA podrá, a su solo criterio y acorde a los intereses de la misma, optar por algunaoferta alternativa basadas en los fundamentos enunciados de los Planes solicitados en elapartado 7 del presente artículo, no dando derecho a los oferentes a efectuar reclamo algunorespecto de lo que ENERSA considere la oferta más conveniente a sus intereses ynecesidades.

A LA FINALIZACiÓN DEL CONTRATO, TODO EL EQUIPAMIENTO PROVISTO, HARDWARE,SOFTWARE Y/O SISTEMAS INSTALADOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTOFUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, QUEDARA EN PROPIEDAD DE ENERSA SIN DERECHO AINDEMNIZACION ALGUNA, ENTREGADO BAJO CONFORME DE AMBAS PARTES.



ARTfcULO W 8: OFERTA ECONÓMICA

8.1. La cotización deberá efectuarse de acuerdo a la Planilla de Propuesta que se agrega en elCapítulo 111del Presente Pliego atendiendo al detalle de los objetivos enunciados en el Capítulo IV.

La propuesta única incluirá:

Costo de la Hora Hombre [hr/hb] electrónica para todos losobjetivos del Plan de Seguridad.

El precio unitario será el costo de la hora-hombre para prestar elservicio y donde se deberán incluir:

a) Costo, laboral: Incluye leyes, decretos, resoluciones, etc., (nacionalesy/o provinciales, de corresponder), vigentes al Acto de Apertura.

b) Costos de instalación: Costo de elementos necesarios para llevaradelante el Plan de seguridad electrónica en todas sus facetas.

c) Costos de control y supervisión: Asociados al uso, supervisión,asistencia.

d) Costos de Sistema: Asociados a los Licencias, comunicaciones,mantenimiento y reposición de equipos que garantice el óptimofuncionamiento del sistema electrónico propio de ENERSA

e) Costo de estructura: Asociado al cumplimiento de los requisitosformales indispensables solicitados por el Plan.

f) Costo Impositivo: (Sin IVA), estructurales, de monitoreo, control,supervisión y asistencia.

La cotización se hará por un solo Rubro y será contemplada comoúnica, siendo la resultante del producto entre el valor de la hora/hombre ofertada, por la cantidadde horas hombres fijadas y establecidas a partir de las horas hombres originales propias delsistema que actualmente posee ENERSA y las que se establezcan para el funcionamiento delnuevo Plan (Centros de Monitoreo).

Deberá contener formando parte de la misma:

En forma clara y concisa, en letra y números, el monto en pesos del total de la propuesta por todoel servicio solicitado, bajo las condiciones establecidas en el presente pliego.

En caso de discrepancia entre el valor expresado en letras y el expresado en números, setendrá por válido el expresado en letras.

8.2. Grilla de Costos: Se deberá presentar con la propuesta estructura de costos detallada queavale el precio de la hora-hombre, cotizado en la oferta.

La presentación deberá contar con un respaldo en forma electrónica. La estructura de costosdeberá ser presentada de conformidad al modelo de GRILLA DE COSTOS conforme Planillaincluida en el Capítulo 111del Presente Pliego.



8.3. Redeterminación de Precios: A los efectos de la redeterminación del costo de la hora hombreque se adjudique será de aplicación la siguiente formula.

% ajuste = (0.80 MO f / MO 0+ 0.20 IPC f / IPC O-1) x 100

Dónde:

. MO O es mano de obra (sueldo de la categoría pertinente del CCT de vigilancia vigente)MO f ídem pero del mes de evaluación del ajusteIPC es índice de precios al consumidor

.

.

La fórmula será el único factor por el cual se podrá incrementar el costo de la hora hombre.Su aplicación e incidencia será fijada en un acuerdo que deberá surgir de una reunión entrelas partes, conformada cada seis (6) meses, o que cada vez que el contratista estime que dela aplicación de la fórmula surja una variación en el valor en vigencia, mayor al 5%.

ARTfcULO N° 9: SUBCONTRATACIÓN: La adjudicataria no podrá subcontratar con tercerasempresas en las localidades involucradas y no pOdrá deslindar responsabilidades en empresas oempleados ajenos a la misma.A efectos de verificar el correcto cumplimiento de las cláusulas contractuales que regulan laprestación del Servicio de Control y Vigilancia, ENERSA podrá realizar con su propio personal, losControles y auditorias que estime necesarios, en cualquier momento y/u Objetivo.

ARTfcULO N° 10: ENERSA se reserva el derecho de variar el total del servicio contratadosoriginariamente, aumentando en un Veinte por ciento (20%), o disminuyendo en un Diez por ciento(10%), en la cantidad de horas/hombres, que hacen al contrato original.

Las modificaciones que implican la capacidad de incrementar o reducir la cantidad de Objetivos delos enumerados en el Listado de Objetivos en el Capítulo IV del presente pliego, personal, horas y/odías durante los que se prestan los servicios, deberán ser cumplimentada por el contratista, sinobjeciones y en el tiempo requerido, sin reclamo alguno a variación en el precio unitario establecidoen el contrato.

De existir la necesidad de una variación mayor al porcentual estipulado, se deberá contar con elacuerdo entre las partes (Contratista - ENERSA), donde se dejen establecidas las condicionespropias del servicio, previo a su entrada en vigencia.


,

.' '.PLANiLLA DE COSTOS ESTRUCTURALES ejemplo) }.}

}'XG,,1IWPWCOSTOS'DI kECTOS;OEOPERAOONES>j8 ZEQUIPOS.DECOM\)NICAOÓN_" ',Wp:t;

Telefonia celular, Radio, Ucencias, Contratación de lineas, etc.

Centro de Monitoreo, Supervisión y asistencia.

Uniformes y Accesori os (Deta lIa r)

Casto de habilitación de vigiladores (Promedio)

Gasto de habilitación de agencias

Seguro de responsabilidad civil con armamento. Suma asegurada

Reincidencia

Psicofísico

Seguro de vida obligatorio

Medicina laboral

Arma mento

Capacitación

Selección

ClU yportación de armamento

ENERSAPliego de Bases y Condiciones Particulares

CAPITULO 111:PLANILLA DE PROPUESTAS GRILLA DE COSTO.

Costo hora hombre = Costo (hr. h.) =

MONTO FINAL (SIN IVA): Costo (hr. h) x 20.400 Horas mes x 24 meses

MONTO FINAL (SIN IVA) =

COSTO TOTALDELA HORAHOMBRE CONSEGURIDAD ELECTRÓNICA

SALARIO DE CONVENIO

ANTIGÜEDAD (1)

PROPORCiÓN DE AGUINALDO (2)

PROPORCiÓN DE VACACIONES (Plus vacacional)

RELEVOS DE VACACIONES

FERIADOS NAOONALES(3)

PROPORCiÓN DE UCENCIAS PAGAS (4)

REEMPLAZOS Y ROTACiÓN

HORAS EXTRAS

PREVISION DESPIDOS

CARGAS SOCIALES

ART(S)

VIÁTICOS NO REMUNERATIVOS

TICKETS (6)

CARGAS SOCIALES directas o indirectas

SUBTOTAL corso M.O. OPERATIVA

COSTOS INDIRECTOS DE OPERAOONES (7)

COSTOS DIRECTOS DE OPERAOONES (8)

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (9)

SUBTOTA\.COSTOS'OPERAOONALESJ+',:

Este concepto está estiplado pareeT.

8,33% sobre el básico, antigüedad y horas extras

Prorrateo de días feriados incluyendo dla Vigilador

Prorrateo de días de L.A.D. según convenio

Según contrato de la A.R.T.

$ ENTickets mas cargas

Detallaren Planilla Anexa.



BENEFIOOS EMPRESARIALES (antes del Impuesto a las Gananclasl

PAROAL

IMPU ESTOS

COSTO FINAL

,Jti¡'RÑJtig¡W~lIIIIm%ifurIllllOI:5'CRIPo6N'bE1MPOESTO ,k

I ng. Brutos....

Imp, Al débito y créditoImp. Sellos

Tasa Seg. e Higiene

Total

"PROMEDIO

Carga social

ComisiónTotal

DetalJaren Planilla Anexa.

Los valores deben ser expresados sin IVA



CAPíTULO IV:La presente licitación tiene por objeto: CONTRATACION DEL SERVICIO DE CUSTODIA,VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA DE PERSONAS, BIENES Y ESTABLECIMIENTOS DEENERGíA DE ENTRE RIOS SA de conformidad a los objetivos y plan planteado en el presenteCapítulo.

OBJETIVOS:

ENERSA ha establecido que bajo las premisas del presente contrato, y por elcual se realiza esta compulsa, se incluya como objetivo a ser logrado que los 31 (Treinta yUno) objetivos determinados y detallados infra, sean integrados en un único sistema deSeguridad con apoyo electrónico, elevándose el nivel actual de seguridad y reduciendo enforma sustancial la utilización de horas hombres físicas.

Para la consecución del objetivo supra indicado, deberá tenerse presente que ala fecha de la presente Ucitación ENERSA cuenta con guardias de un sistema mixto deseguridad:

a) Con seguridad física, las que deberán ser reemplazado en forma proporcional y acordea la implementación e incremento de la seguridad con apoyo electrónico, monitoreo yasistencia, hasta que se llegue al objetivo pretendido.

b) Con seguridad con apoyo electrónico el cual será desactivado a partir de la finalizacióndel contrato que antecede al que se licita y que deberá ser reemplazado en los tiemposfijados en el Capítulo IV de manera tal que cubra en el menor tiempo posible la baja, apartir del retiro del sistema actual.

Para ello ENERSA ha trazado un Plan estratégico como parte de este pliego ydonde se fijan las fechas y consignas establecidas para las instalación, supervisión, controly repuesta del nuevo sistema, el cual deberá ser cumplimentado en tiempo y forma según

las pautas fijadas.

Sistema de Seguridad Actual a la fecha de la presente Licitación:

ENERSA cuenta en la actualidad con los servicios de:

a) Seguridad Física: Seguridad y supervisión física, con personal capacitado. Este planinvolucra actualmente: 16 (Diez y Seis) objetivos que solicita 9.360 (Nueve Mil TresCientos Sesenta) [hs/hb] al mes.

b) Seguridad con apoyo Electrónico: Un sistema centralizado con monitoreo, queincluye: 15 (Quince) objetivos con apoyo por imágenes, alarmas y demás elementoselectrónicos que involucra actualmente 8.160 (Ocho Mil Ciento Sesenta) [hs/hb] almes, las cuales no incluye, responsables de los centros de monitoreo ni estructuraspara el desarrollo de las demás tareas afines a este tipo de custodia.



Jtr€"RSfI..

Este servicio actual es parte de un convenio con el prestador actual que posibilitó sinerogación extra alguna, mostrar con la experiencia que el nivel de seguridad con el sistemade apoyo electrónico tiene ventajas sustanciales sobre la seguridad física y es el mínimo eindispensable estipulado para la SEGURIDAD de una compañía de las características deENERSA.

Por esto es que ENERSA a través de los conceptos que conforman el presente Pliegoesgrimirá los fundamentos necesarios para cumplimentar en todos los objetivos (31)determinados, un Plan Integral con Apoyo Electrónico capaz de otorgar un NIVEL deseguridad superior en todo el ámbito de la compañía.

Detalle de los objetivos según su nivel de custodia y horas hombres que involucranactualmente:

Seguridad Física:

1 E.T. 132 KV PARANÁ OESTE. Ubicación: Larramendi y Bourmeister -

Servicios: 1 por 24 hrs. al día.2 E.T. 132 KV PARANÁ ESTE.- Ubicación: Parque Industrial - David y Salella -

Servicios: 1 por 24 hrs. al día.3 E.T. 132 Kv NOGOYÁ.- Ubicación: Ruta 12 Km 332 y calle Belgrano - lote 1.

Servicios: 1 por 12 hrs. al día.4 E.T. 132 Kv SANTA ELENA. Ubicación: R. P. 48 Y Ruta Nacional 12.

1 por 12 hrs. al día.5 E.T. 132 Kv EL PINGO.- Ubicación: Ruta Nac. 127 Km 67 - El Pingo. Servicios: 1

por 12 hrs. al día.6 E.T. 132 Kv VICTORIA.- Ubicación: Ruta P26 Km 44. P. Suburbana - Victoria.

Servicios: 1 por 12 hrs. al día.7 S.E.T. 132 Kv STROBEL.- Ubicación: Planta Suburbana - Strobel - Diamante.

Servicios: 1 por 24 hrs. al día.8 E.T. 132 Kv Gran Paraná - Paraná - Ubicación: El Brete lindero a E.T. 500 Kv

Servicios: 1 por 24 hrs. al día.9 E.T. 132 Kv C. DEL URUGUAY (N)- Ubicación: P. Allieb y Viento del Oeste

Servicios: 1 por 24 hrs. al día.1 por 8 hrs. al día.

10 E.T. 132 Kv SAN JOSÉ.- Ubicación: Souriges 1425 Lote1 - San José. Servicios: 1por 12 hrs. al día.

11 E.T. 132 Kv GUALEGUAY. Ubicación: R. N12 Km 233 y Calle 19, Chacra 122.Servicios: 1 por 12 hrs. al día.

12 E.T. 132 Kv GUALEGUAYCHÚ.-Ubicación: Camino de Tropa Lote 2.por 12 hrs. al día.

13 E.T. 132 Kv CHAJARí.- Ubicación: Ruta Nac. 14 Km 325. Mandisoví. ChajaríServicios: 1 por 12 hrs. al día.

14 (*) E.T. 132 Kv VILLAGUAY NORTE y S.E.T. SUR (Depósito de Materiales) .Ubicación: Zona Aeroclub, Quintas y Saavedra esq. Montenegro. Servicios: 1 por 12hrs. al día.

15 E.T. 132 Kv COLON. Ubicación: Planta Suburb. - Acceso Puente InternacionalServicios: 1 por 12 hrs. al día.

Servicios:

Servicios: 1



16 E.T. 132 Kv C. DEL URUGUAY (S). Ubicación: Planta Suburbana.por 24 hrs. al día.

(*) Objetivo en una misma ciudad pero en dos lugares diferentes.

Seguridad con respaldo electrónico:

17DISTRITO GUALEGUAY.- Ubicación: Avda. - San José de Gualeguay-Servicios: Monitoreo 24 hrs. al día.

18 CENTRO DISTRIB. MATERIALES. Ubicación:Servicios: 1 por 24 hrs. al día.

19 CENTRO DISTRIB. MATERIALES Ubicación: Pronunciamiento 678.Servicios: 1 por 24 hrs. al día con 8 hrs. con personal capacitado en atención deProveedores y manejo de PC.

20 E.T. 132 KV PARANA SUR-ALMACENES. Ubicación: El Paracao y Espejo.Servicios: 1 por 24 hrs. al día.

21 ADMINISTRACiÓN CENTRAL. Ubicación: BS.As. y 25 de Junio. Paraná.Servicios: 1 por 24 hrs. al día. Guardia + 1 por 12 hrs. al día.Guardiá

1 por 24 hrs. al día. Guardia especial 24 hrs. en sala de monitores.22 CENTRO OPERATIVO PARANA - Ubicación: Don Bosco y Bias Parera

Servicios: 1 por 24 hrs. al día + 1 por 12 hrs. al día.23TALLER DE TRANSFORMADORES (T.E.S.A.).-Ubicación:

Servicios: Monitoreo 24 hrs. al día.24 PREDIO E.T. 500 Kv TOMA VIEJA. Ubicación: BLAS PARERA S/N.

Servicios: 1 por 24 hrs. al día + Servicios: 1 por 15 hrs. al día. (Requiere vehículotodoterreno - Moto x 3 hrs.).

25 Distrito NOGOYÁ.- Ubicación: Vivanco y UruguayServicios: Monitoreo 24 hrs. al día.

26 DISTRITO BASAVILBASO. Ubicación: Tezanos Pintos y 9 de Julio -Servicios: Monitoreo 24 hrs. al día.

27 E.T. 132 Kv BASAVILBASO.-Ubicación: Planta Semi urbana Genacito.Servicios: 1 por 12 hrs. al día.

28 DISTRITO CONCEPCION DEL URUGUAY.- Ubicación:Servicios: 1 por 24 hrs. al día.Servicios: 1 por 12 hrs. al día. Salón.

29 DISTRITO Chajarí.- Ubicación: Avda. MaipúServicios: 1 por 24 hrs. al día de Monitoreo- Guardia

30E.T. 132 Kv SAN SALVADOR. Ubicación: Ruta Nac.18 Km 209 - Lote 1.Servicios: 1 por 24 hrs. al día.

31 E.T. 132 Kv CONCORDIA. Ubicación: Bvard. Ayuí y Federación.Servicios: 1 por 16 hrs. al día

Bvrd. Racedo 500.

Churruarin 827.

Nogoyá

Bvrd. Sansoni 2263

- Chajarí - E. Ríos

(*) Para su mejor ubicación Geográfica se detallan con sus respectivas coordenadas parasu localización y visualización en el programa (Google eart) en el Anexo 11.

El monitoreo de todas las instalaciones, que cuentan con respaldo electrónico, estácentralizado en la ciudad de Paraná y la supervisión y asistencia de los objetivos se realiza



desde la base misma de la contratista y de su red distribuida en la provincia por lanecesidad propias del sistema mixto actual. Esto si bien a mostrado una mejora sustancial,es a entender de los especialistas, insuficiente para la supervisión y asistencia en caso deun evento

Sólo en la Casa Central, y por las características de este edificio, se cuenta con un centropropio de monitoreo, el cual se mantendrá más allá de las premisas que se enuncien eneste plan que apuntan a los demás objetivos.

PLAN PROPUESTO como requerimiento mínimo:

La consigna propia de los trabajos que aquí se exponen es lograrcontar con un sistema de seguridad que logre la optimización de la cantidad de horashombre físicas, a partir de la instrumentación de un fuerte respaldo de las tecnologías depunta que puedan dar apoyo en detección y control tal de garantizar un NIVEL superior deseguridad y sienten las bases para reducir posibles falencias humanas y los costos propiosasociados a la misma, otorgando respaldo de imágenes para el esclarecimiento de loshechos y estableciendo una plataforma para la extensión a otras áreas y la implementaciónde tecnología futuras.

Para ello se ha diagramado un Plan que incluye 31 (Treinta y Uno)objetivos con apoyo electrónico, contemplados en 4 (Cuatro) zonas que abarcan toda laProvincia de Entre Ríos con centrales individuales de monitoreo supervisión y respuesta,siendo la de Paraná (una de las Cuatro) la que centralice toda la información.

Para ello se han de definir los diferentes elementos que puedanotorgar, en cada caso y a criterio de ENERSA, la seguridad de que lo instalado esnecesario y suficiente para el logro del objetivo planteado.

Dada la diversidad de posibilidades y criterios que puedan llevar almismo o mejor logro, el contratista deberá tomar como base (obligatorio) el Plan deENERSA y proponer según lo previsto en el Articulo 7 Capitulo 11,uno propio quecumplimente con todo lo previsto por ENERSA y que a su vez logre un nivel de seguridadque deberá garantizar los siguientes requisitos establecidos como elementales yobligatorios:

1) El total cubrimiento (100%) de las zonas de ingresos (Límites) con barreas deintrusión y alarmas.

11)El total barrido de las zonas críticas determinadas por ENERSA (Playa de maniobra,edificios y anexos) con cámaras y detectores.

111)Supervisión (verificable por sistema) de todos los objetivos de la zona al menos unavez al día comprobable por sistema y con aviso de novedades.

IV) Asistencia inmediata ante un evento con vehículo propio de la firma exclusivo paraasistencia.

V) Personal estable (24 h.) en los Centros de monitoreo los cuales deberán contar conla visualización de todas las instalaciones de la zona y contar con conectividad conlas demás, la central y los actores locales de emergencias (Policía, Bomberos, etc.).


,ij lERllElR$JJjff)tflfJíu de Entre tltior 5.A Pliego de Bases y Condiciones Particulares

Definiciones a considerar:

o Centro de Monitoreo. Supervisión v Repuesta:Monitoreo: Deberá contar con los elementos necesarios para visual izar todas lascámaras que se incluyan en los diferentes objetivos de la zona en tiempo real y conuna capacidad de almacenamiento de la información de no menos de 6 (Seis)meses.Supervisión: Deberá contar con la estructura necesaria para realizar lassupervisiones fijadas. (Cada 24 hrs. verificables por sistema).Repuesta: Deberá poder dar respuesta inmediata con móviles propios ante unaemergencia o necesidad surgida en un objetivo.Deberá contemplar los enlaces para asistencias entre zonas por casos límites eintercambio de información.Se deberá ubicar en la Zona indicada a no menos de 120 Kmts. de cada uno de losobjetivos que conforman la misma, en propiedad sede del contratista.Estos Centros serán contemplados como una Guardia por 24 hrs. para el cálculo desu costo propio.

o Horas actuales de servicio: Son las horas que actualmente se cumplen con elsistema mixto instalado, incrementadas por las hora a reconocer por laimplementación del monitoreo por zonas (20.400), que se mantendrán como fijaspara su reconocimiento en el pago, hasta la culminación del contrato.

o Horas de servicio con Plan Electrónico: Son las horas físicas fijadas por ENERSAcomo inamovibles después de la instalación y puesta en marcha del Plan. Estasestarán fijadas por la reducción establecida y las características propias de cadaobjetivo y de su emplazamiento.

o Reducción de horas: Son las horas que se reducirán en cada objetivo cuando serealice la implementación del Plan. Esta reducción no afectará el pago y seráconsiderada como contraprestación única por la implementación del sistemaelectrónico y su transferencia en propiedad a ENERSA a la finalización del contrato.

o Horas Físicas para servicios extras contratados. o nuevas instalaciones fuera delPlan: Son las horas que no se contemplan dentro de este esquema y que pudieransurgir por diferentes motivos del servicio.Se considerarán de un valor de un 25 % menor que las fijadas por contrato dentrodel Plan, serán solicitadas por ENERSA y de aplicación obligatoria.

o Horas con apoyo a considerar por obietivo nuevo: serán las horas a considerar y sedeterminarán por similitud un objetivo existente en virtud de los requerimientospropios de este. Se valorizará acorde a los equipamientos, la zona y su afectación alsistema original. En caso de no llegarse a un acuerdo se tomará la guardia física conel valor enunciado en el párrafo anterior hasta la finalización del contrato.

o Puntos de Visualización de Control: ENERSA determinará diferentes puestos(Jerárquicos) de visualización del sistema completo en los cuales se deberá poder



ver cada uno de los objetivos sin restricciones. Estos deberán ser instalados en loslugares a definiry en una cantidad igual al 30% de los objetivos custodiados.

ENERSA ha conformado un Plan Integral de seguridad con apoyo electrónico el cualserá expuesto en el presente Capitulo IV,que deberá ser tomado por los oferentes comobase mínima y obligatoria de un Plan de Seguridad a desarrollar por parte del mismo y queobligatoriamente deberá ser presentado para su valoración final según como se estableceen el Capítulo" Articulo 7.

Este Plan deberá contemplar la implementación del mismo tal que abarque los 31 (Treinta yUno) objetivos detallados por ENERSA que en la actualidad están conformados en unsistema mixto y una vez aprobado por la Inspección de ENERSA deberá ser ejecutadocomo de compromiso formal y será de cumplimiento obligatorio.

Etapas del Plan:

Primera etapa: Con el propósito de no incurrir en tiempos muertos que denoten falta deseguridad en algunos objetivos, se ha de llevar adelante la instalación en los objetivos quehoy cuentan con apoyo electrónico.Para ello se deberá coordinar con la actual contratista, la cual retirará lo existente, a modode poder cubrir en el menor tiempo posible los objetivos donde la misma retire lasinstalaciones actuales.Se deberá proveer durante este período la su supervisión y asistencia complementaria amodo de que no se debilite el nivel de Seguridad.

El Plazo fijado por ENERSA para llevar adelante las tareas en estos objetivos se detalla acontinuación, donde también se referencia el equipamiento mínimo a instalar en cada unode ellos.

Estos Plazo son tentativos en cuanto a la programación individual, y modificables en virtudde los acontecimientos, dejándose establecido que el tiempo total 60 días es inamoviblecomo tiempo total final y en caso de incumplimiento se establecerán las multas acorde alas sanciones que se establecen en el presente Pliego

Los elementos a instalár en cada uno de los objetivos está definido a partir de un detallerealizado en diferentes planillas del (Anexo 1) del presente capítulo, y se referencia, junto alos mismos, en el cronograma que se presenta para el cumplimiento de los plazos que enel mismo se establecen.

El incumplimiento de los plazos definidos en el Planpresentado, cualidades y calidad de las instalaciones serán exigibles en su cumplimiento amodo de poder contar en tiempo y forma con las instalaciones estipuladas, que en caso deno estar acorde al esquema consensuado será sancionado con multas acordes a lo queprevén los Pliegos que rigen la presente Licitación.



1) PLAN OCRE (Objetivos Con Respaldo Electrónico).

Fecha: a los 10 días corridos de la toma del servicio.17) DISTRITOGUALEGUAY.- Anexo 1. Instalación 3.18) CENTRO DISTRIB. MATERIALESRACEDO.Anexo 1. Instalación 4.

Fecha: a los 20 días corridos de la toma del servicio.19) CENTRO DIST. MATERIALESPRONUNCIAMIENTO.Anéxo 1. Instalación 5.20) E.T. 132 KV PARANA SUR-ALMACENES. Anexo 1. Instalación 6.

Fecha: a los 30 días corridos de la toma del servicio.21) ADMINISTRACiÓN CENTRAL. Anexo 1. Instalación por proyecto propuesto igual

Cantidad de cámaras actuales.

Fecha: a los 40 días corridos de la toma del servicio.22) CENTRO OPERATIVO. Anexo 1. Instalación 8.23) TALLER DE TRANSFORMADORES (T.E.S.A.). Anexo 1. Instalación 9.24) PREDIO E.T. 500 Kv TOMA VIEJA. Anexo 1. Instalación 10.

Fecha: a los 50 días corridos de la toma del servicio.25) DISTRITO NOGOY Á. Anexo 1. Instalación 11 .26) DISTRITO BASAVILBASO. Anexo 1. Instalación 12.27) E.T. 132 Kv BASAVILBASO. Anexo 1. Instalación 12.

Fecha: a los 60 días corridos de la toma del servicio28) DISTRITO CONCEPCION DEL URUGUAY. Anexo

propuesto igual Cantidad de cámaras actuales.29) DISTRITO Chajarí. Anexo 1. Instalación 1.30) E.T. 132 Kv SAN SALVADOR. Anexo 1. Instalación 2.31) E.T. 132 Kv CONCORDIA. Anexo 1. Instalación 1.

1. Instalación por proyecto

Segunda etapa: En esta etapa se avanzará sobre los objetivos que poseen seguridadfísica según el Cronograma de Puesta en Servicio de los Objetivos que no poseen apoyoelectrónico.La implementación de la Reducción de horas hombres físicas, descripción de loselementos básicos a instalar y los tiempos de traspaso de los objetivos con custodia física,a con apoyo electrónico están definidos a través del cronograma que se detalla acontinuación

. Fecha: a los 20 días corridos de la culminación del PLAN OCRE - Reducción de 24

horas hombres.1) E.T. 132 KV PARANÁ OESTE - Anexo 1 - Instalaciones 12) E.T. 132 KV PARANÁ ESTE - Anexo 1 - Instalaciones 1

. Fecha a los 30 días - Reducción de 12 horas hombres3) E.T. 132 Kv NOGOYÁ-Anexo 1 - Instalaciones 1



4) E.T. 132 Kv SANTA ELENA - Anexo 1 - Instalaciones 1

o Fecha a los 40 días - Reducción de 24 horas hombres5) E.T. 132 KV EL PINGO - Anexo 1 - Instalaciones 16) E.T. 132 KV VICTORIA - Anexo 1 - Instalaciones 1

o Fecha a los 50 días - Reducción de 24 horas hombres7) S. E.T. 132 Kv STROBEL- Anexo 1 - Instalaciones 18) PREDIO E.T. 500 Kv. GRAN PARANA - Anexo 1 - Instalaciones 1

o Fecha a los 60 días - Reducción de 8 horas hombres9) E.T. 132 Kv URUGUAY NORTE - Anexo 1 - Instalaciones 2

o Fecha a los 70 días - Reducción de 12 horas hombres10) E.T. 132 KV SAN JOSE - Anexo 1 - Instalaciones 1

o Fecha a los 80 días - Reducción de 12 horas hombres11) E.T. 132 Kv GUALEGUAY - Anexo 1 - Instalaciones 112) E.T. 132 Kv GUALEGUAYCHU - Anexo 1 - Instalaciones 1

o Fecha a los 90 días - Reducción de 12 horas hombres13) E.T. 132 KV CHAJARI - Anexo 1 - Instalaciones 114) E.T. 132 KV VILLAGUAY N. y S.E.T. SUR (D. de MATERIALES) Anexo 1- Instalaciones

2

o Fecha a los 90 días - Reducción de 12 horas hombres15) E.T. 132 Kv COLON - Anexo 1 - Instalaciones 216) E.T. 132 Kv URUGUAY SUR - Anexo 1 - Instalaciones 2

o Los centros de Monitoreo, Supervisión y Repuesta deberán estar totalmente instalados,conectados y con su estructura completa antes de la culminación del primer objetivo dela zona correspondiente. Ej. Zona 1 antes de los 10 días establecidos.

o

Estructura: Vehículo de Supervisión - Vehículo de Repuesta. Personal.

Ubicación: 1) Paraná. 2) Concordia. 3) Uruguayo Gualeguaychú. 3) Nogoyá oVictoria

Servicio Reconocido por cada uno: 1 por 24 (Veinte y Cuatro) hrs. al día.

Las bajas correspondientes a las guardias fijadas, se realizarán una vez que lasinstalaciones y el sistema esté verificados en su funcionamiento por el término de 15 días yaprobadas por la supervisión de ENERSA.Tercera etapa: ENERSA á fijado estratégicamente la instalación de 4 (Cuatro) centros demonitoreo, supervisión y asistencias, (Ver definiciones) de los Objetivos.La estructura de los mismos deberá estar totalmente conformada a los 30 días de la tomadel servicio y la conectividad a los objetivos que abarcan y al centro principal deberáquedar en perfecto estado de funcionamiento al momento mismo de culminación de laSegunda etapa.


. EIIIERSAPliego de Basesy Condiciones Particulares

A d d d.

f" d I.

t..

' 1 f. ,

d I~ IV E R S ~

mo O e eJar IJa as as zonas, se enuncian a con Inuaclon a con ormaclon emismas:ZONA 1: (Cantidad 12) - Centro Paraná

1) E.T. 132 KV PARANÁ OESTE2) E.T. 132 KV PARANÁ ESTE4) E.T. 132 Kv SANTA ELENA5) E.T. 132 Kv EL PINGO8) E.T. 132 Kv Gran Paraná18) CENTRO DISTRIB. MATERIALES19) CENTRO DISTRIB. MATERIALES20) E.T. 132 KV PARANA SUR-ALMACENES21) ADMINISTRACiÓN CENTRAL.22) CENTRO OPERATIVO PARANA23) TALLER DE TRANSFORMADORES (T.E.S.A.)24) PREDIO E.T. 500 Kv TOMA VIEJA

ZONA 2: (Cantidad6) - CentroVictoria3) E.T. 132 Kv NOGOYÁ6) E.T. 132 Kv VICTORIA7) S.E.T. 132 Kv STROBEL11) E.T. 132 Kv GUALEGUAY17) DISTRITOGUALEGUAY25) Distrito NOGOYÁ

ZONA 3: Cantidad7 - CentroUruguay9) E.T. 132 Kv C. DEL URUGUAY (N)10) E.T. 132 Kv SAN JOSÉ12) E.T. 132 Kv GUALEGUAYCHÚ16) E.T. 132 Kv C. DEL URUGUAY (S)26) DISTRITO BASAVILBASO27) E.T. 132 Kv BASAVILBASO28) DISTRITO CONCEPCION DEL URUGUAY15) E.T. 132 Kv COLON

ZONA 4: (Cantidad 6) - Centro Concordia13) E.T. 132 Kv CHAJARí.14) E.T. 132 Kv VILLAGUAY NORTE- S.E.T. SUR (D. de Materiales)29) DISTRITO CHAJARI30) E.T. 132 Kv SAN SALVADOR31) E.T. 132 Kv CONCORDIA


EQUIPO CANTIDAD

CENTRAL VISTA 48 - HONEYWELL 1

PULSAOOR 4 CANALES - 5834-4 WlRELESS HONEYWELL 1

SENSOR AR DOBLETEQ\IOLOGIA - LG-104- PMN - OSC 4

COM.JNCAOOR GPRS 2 SIM - ÉD5700 - NAflKXXJMM 1

MAGIIEfID COM.JN BLANCO - PS - 1523B - ALEPH 5

SIRENA EXTERIOR- SO - 1150F - DUWONT 1

BATERIA 12V - 7A - GBIIERICO 1

TFlANSFORMAOOR 16V - 1A - GENERICO 1

CAMARA IPBULLEr 1,3 MP IR- DS-2CD2012-1- HIKVISION 9

CAMARA IPOOWO 1,3 MPIR- DS-2CD2112 -1- HIKVISION 1

NORV 8 CANALES 4 PUERTOSPOE- 0S-7608NI-SE-P- HIKVISION 2

FUBIITE 12V - 1,5A - GBIIERICO 10

GLG-MURAL-6U RAO< MURAL SOH06L1-450MM-19" PUERTAa:!ISTAL - 4 SOPORTES- GBIIERICO 1

DISCO RíGIDO3 TB - GBIIERICO 2

WONTTORLEO23 TV -LG 1

SWICHT O - LINO< - 5 BOCAS DGS-10050 - LINK 5

TECLA00 6150 RF - HONEYWELL 1

UPS 800 VA - CN - 800- LYON 3

ENLACENANOSTATION NSN5 -UBIQUTTV 2

INSUVOS ELECTRICOS 1

EQUIPO CANTIDAD

CENTRAL VISTA 48 - HONEYWELL 1

FUBIITE AUXILIAR CARGADOR DE BATERIA - PS152D-ose 1

BATGEL 12V - 12A BATERIA DE GEL 12V - 12AH- STARX 1

SBllSOR AR DOBLE TEQ\IOLOGIA ANTIMASKING - LG-1O3-PlNSK-W- OSC 1

SENSOR AR OOBLETEQ\IOLOGIA - LG-104-PINW - OSC 4

SENSOR AR - LG-100 - A - ose 2

COMUNCAOOR GPRS 2 SIM- E05700 - NAflKXXJMM 1

MAGNEfICO COMUN BLANCO - PS - 1523B - ALEPH 1

SIRENA EXTERIOR- GENERICO 1

KTTPU.SAOOR2 CH UA 200M- SEr -0M2-200- ELMES 1

TFlANSFORMAOOR 16V -1A - GENERICO 1

CAMARA PBULLEr 1,3 MP IR- DS-2CD2012-1- HIKVISION 15

CAMARA IPOOWO 1,3 MPIR- 0S-2CD2112 -1- HIKVISION 1

NVR 32 CH IPSERIEPROFESIONAL- DS-9632NI-ST HIKVISION 1

FUBIITE 12V - 1,5A - GBIIERICO 16

GLG-MURAL-6U RAO< MURAL SOI-IO6L1-450MM-19" PUERTACRISTAL - 4 SOPORTES- GBIIERICO 1

DISCO RíGIDO4 TB - GBIIERICO 1

WONTTORLEO23 TV - LG 1

SWICHT O - LINCK- 5 BOCAS DGS-10050 . LINK 5

TECLAOO 6150 RF - HONEYWELL 1

UPS 800 VA - CN - 800- LYON 4

PC CLIBIITE PARA CCN - 15-8GBMFl-H01TB GBIIERICO 1

INSUWOSELECTRICOS 1


Anexo I

Las marcas de los elementos detallados corresponden a los instalados actualmente.Para la cotización se deberán tomar como base de calidad y prestación de los mismos,garantizándose una calidad similar o superior con garantías reales demostrables.

Instalaciones 1

'Instalaciones 2


EQUIPO CANTIDAD

CENTRALVISTA48 -HONEYWB.L 1

FULSAOORDE4 CANALES- 5834-4WIRE3...ESS- HONEYWB.L 1

SENSOR EXTERIOR Le-151 - DSC 1SENSOR AR DOBLE TECNOLOGIA - Le-1 04-PIMW - DSC 3

SENSOR AR- Le-100 - A- DSC 4

COMJNICAOOR GPRS 2 SIM -ED57oo-NANOCOMM 1

MAGNETlCO COMJN BLANCO - PS - 1523B - AL8'H 4

SIRE3IIAEXTERIOR -SD- 1150F - DUMONT 1

BATERIA 12V 7A-GENERICO 1

TRANSFORMAOOR 16V -1A - GENERICO 1

CAMARA BULLEr IP LENTE 3..6MM IR1.3MP - 13-3801R:J4-PROVISIONISR 8

NVR 8 CANALES 4 FUERTOS FüE - DS-7608N~SE-P - HIKVISION 1

FUENTE 12V - 1,5A - GENERICO 8

DISCO RÍGIOO 3 TB - GENERICO 1

SWICHT D-LINK - 5 BOCAS DGS-1 005D - LlI\K 1

TECLAOO 6150 RF - HONEYWE3...L 1

UPS800 VA - CTB - 800 - LYON 1

MA TERIALES E3...B::TRICOSE INSUMOS PARA SU INSTALACION 1

EQUIPO CANTIDAD

CENTRALVISTA48 -HONEYWE3...L 2

TECLA 00 6148 - HONEYWB.L 2

SENSOR AR DOBLETECNOLOGIA - LC-104-PINW - DSC 8

SENSOR AR - Le-100 - A - DSC 9

COMJNICAOOR GPRS 2 SIM - ED5700 - NANOCOMM 2

MAGNETlCO COMJN BLANCO - PS - 1523B - AL8'H 10

BARRERA INFRARROJA EXTERIOR DE 200 MTS. CUADRUA..E HAZ 1

SIRE3IIAEXTERIOR -GENERICO 2

BATGE3...12V -12A BATERIA DEGE3...12V -12AH- STARX 2

FULSAOOR PANICO CON RETENCIÓN 1

TRANSFORMAOOR 16V -1A - GENERICO 2

TRANSFORMAOOR 24V -2A -GENERICO 1

CAMARA MINI OOMO IR LENTE2.8-12MM700TVL 4

CAMARA BULLEr IP LENTE 3..6MM IR1.3MP 17

CAMARA IPOOMO 1.3 MPIR - DS-2CD2112 -1- HKVISION 1

OOMO IPEXTERIOR 1.3 MPZOOM20X - DS-2DE5174-A - HIKVISION 1

NVR 32 CH IP SERIE PROFESIONAL - DS-9632N~STHIKVISION 1

DVRANALOGICA DECUATROCANALES- DS7204H~SHST-HIKVISION 1

SOFORTE PARA OOMO EN PARED - DS- 1611ZJ - HIKV ISION 1

FUENTE 12V - 1,5A - GENERICO 25

SWICHT 10/100 IvBPS - 8 BOCAS S-108 TENDA 1

GLe-MURAL-6U RACK MURAL SOHO 6U-450MM-19" FUERTA CRISTAL - 4 SOFüRTES - GENERICO 1

DISCO RÍGIOO 4 TB - GENERICO 2

MONITOR LED 23 TV - LG 2

SWlCHTD-LlNK - 5 BOCAS DGS-1005D - LINK 6

TECLAOO 6150 RF - HONEYWB.L 2

Fe CLIENTE PARA OONTROL DEAOCESo- 13-4GBMR-HD55GB M73SFF-LENOVO 2

UPS 800 VA - CTB - 800 - LYON 3

UPS 1,2 KVA - CTB - 1200 - LYON 1

ENLACE NANOSTA roN NSM5-UBloum 2

INSUMOS E3...B::TRICOS 1


Instalacion 3: DISTRITOGUELEGUAY

Instalación 4: RACEDO


EQUIPO CANTI DAD

C81JTRALVISTA 48 - HONEYWa.L 1

BAT8'UA 12V 7A-GENERICO 1

TECLADO6152 RF- HONEYWa.L 1

TRANSFORMADOR16V - 1A - GENffilOO 1

SENSORPlRDOBLETECNOLOGIAANTIMASKING- LG-103-PlMSK-W- Dse 2

SENSOR PlR DOBLE TECNOLOGIA - LG-104-PlMW - Dse 9

MAGNEfICO OOMUN BLANOO - PS - 1523B - ALEPH 1

SIRENA EXTERIOR -MP 300 PlLUS -ALONSO 1

OOMUNIC\DORGPRS2 SIM-ED5700-NANOOOMM 1

PULSADOR DE4 C\NALES - 5834-4WIRa.ESS- HONEYWa.L 1

NVR 16 C\NALES - DS-76-16SE-P-HIKVISION 1

C\MARA IPBULLEf 1,3 MPIR- DS-2CD2012-1-HIKVISION 11

C\MARA IPDOMO1,3 MPIR- DS-2CD2012-1-HIKVISION 1

FUENTE12V - 1,5A - GENffilCO 9

GLG-MURAL-6URACKMURALSOHO6U-450MM-19'PUERTACRISTAL- 4 SOPORTES- GENffiICO 1

UPS1,2 KVA - CTV - 1200 - LYON 1

SWICI-/TD-LINK- 5 BOCASooS-1005D - LINK 5

MONITORLEO23 TV - LG 1

DISOO RÍGIDO 3 TB - GENffilCO 1DISOO RíGIDO 1 TB - GENffilCO 1

ENLACE NANOSTA TION NSMS-UBIOUITI 3

MATERIALES a.B::TRIOOS EINSUMOS PARA SU NSTALACION 1

EQUIPO CANTIDAD

C81JTRAL VISTA 48 - HONEYWa.L 1

PULSADOR DE CUATRO C\NALES 5834-4 WIRa.ESS 1

SENSOR PlR DOBLE TECNOLOGIA - LG-104-PlNW - Dse 4

OOMUNIC\DOR GPRS 2 SIM - ED5700 - NANOOOMM 1

MAGNEfICO OOMUN BLANOO - PS - 1523B - ALEPH 5

SIRENA EXTffiIOR - GENERICO 1

BAT Ga. 12V - 12A BATERIA DEGa. 12V - 12AH - STARX 1

TRANSFORMADOR 16V - 1A - GENERlOO 1

C\MARA IP BULLEf 1,3 MP IR - DS-2CD2012-1-HIKVISION 9

CAMARA IP DOMO 1,3 MP IR - DS-2CD2112 -1- HIKVISION 1

NVR 8 C\NALES 4 PUERTOS POE - DS-7608NI-SE-P-HIKVISION 2

FUENTE12V - 1,5A - GENffiICO 10

GLG-MURAL-6U RACK MURAL SOH06U-450MM-19" PUERTA CRISTAL - 4 SOPORTES - GENffiICO 1

DISOO RÍGIDO 3 TB - GENffilCO 2

MONITOR LEO 23 TV - LG 1

SWICI-/T D - LlNCK - 5 BOCAS 008-1 005D - LINK 5

TECLADO 6150 RF - HONEYWa.L 1

UPS 800 VA - CTV - 800 - LYON 3

ENLACE NANOST ATION NSMS - UBIOUITI 2

INSUMOS a.B::TRICOS 1


Instalación 5: PRONUNCIMIENTO

Instalación 6: PARANA SUR


EQUIPO CANTIDAD

CENTRAL VISTA 48 -HOI\EYWB.L 1

TRANSFORMADOR 16V - 1A - G8'JERICO 1

FUENTE AUXILIAR CARGADOR DEBATERIA -PS-152Q-DSC 1

BATGEL 12V -12A BATERIA DE GEL 12V -12AH- STARX 1

TECLAD06151 RF - HONEYWELL 1

SENSOR PlR DOBLE TB::NOLOGIA ANTlMASKNG - LC1 03- PlW6K-W - DSC 1

SENSOR PlR DOBLE TB::NOLOGIA - LC1 Q4-PMN - DSC 4

SENSOR PlR - LC1 00 - PI - DSC 2

c::oM...NlCADOR GPIRS2 SM - ED5700 - NANOCXJIv'M 1

MAGNETICOCXJMJNBLAfIKX>- PS-1523B- ALEPIH 1

SIRENA EXTERIOR - GENERICO 1

KIT PU.SADOR 2 CH UA 200M - SET -DM2-200 - ELM;S 1

NVR 32 CH P SERIE PAOFESKJNAL - DS-9632N~ST HIKVISION 1

CAMARA P BULlLET 1,3 MP IR - DS-2CD2012-1-HI<VISION 15

CAMARA PDOM:) 1,3 M'IR - DS-2CD2012-1- HIKVISION 1

FUENTE 12V - 1,5A- G8'JER1CO 16

GLCMJRAL-6U RACK MJRAL SOHO 6lJ-450"""19" PUERTA CRISTAL - 4 SoroRTES - G8'JER1CO 1

UPS 800 VA - CTB - 800 - LYON 4

M:JNITOR LED 23 TV - LG 1

SW1CHT o.LlNK - 5 BOCAS 005-1 oo5D - LINK 5

DISCO RiGlDO 4 TB - G8'JERICO 1

PC CLIENTE PARA CCTV - 15-8GBIVR-HD1TB G8'JERJCO 1

MATERIALESELECTRICOSEINSLM:>SPARASUNSTALACION 1

EQUIPO CANTIDAD

CENTRAL VISTA 48 - HOI\EYWELL 1

SENSOR EXTERMJRLC151 - DSC 4

MAGNETICO WS 5816B - ALEPIH 2

PU.SADOR DE 4 CANALES - 5834-4 WlRELESS - HONEYWB.L 2

TEClADO 6152 RF - HONEYWELL 1

SENSOR PlR DOBLETB::NOLOGIA ANTlMASKNG- LC103-PlW6K-W- DSC 5

SENSOR PlR - LC100 - PI- DSC 3

COMJNICADOR GPlRS 2 SM -ED57OQ-NANOCXJIv'M 1

MAGNETlCO c::oM...N BLAfIKX> - PS - 1523B - ALEPIH 4

SIRENA EXTERIOR -so. 1150F - DUM:JNT 1

MAGNETlCO BLINDADO - M3 -fVET -DUM:J/IJT 4BATERIA 12V 7A-G8'JERICO 1

TRANSFORMADOR 16V - 1A - G8'JERICO 1

RK2oo0DPC DETECTOR DE COBERTURA DE 360 GRAD. FYTECHOHASTA 4 MTS- ROKONET 3

CAMARA PBULLET 1,3 MPIR - DS-2CD2012-1- HD<VISION 9

CAMARA P DOM:) 1,3 M' IR - DS-2CD2012-1- HIKVISION 1

NVR 16 CH P- DS-9516-N - HI<VISION 1

FUENTE 12V - 1,5A - G8'JER1CO 10

GLCMJRAL-6U RACK MJRAL SOHO 6lJ-450""" 19" PUERTA CRISTAL -4 SOPORTES - G8'JER1CO 1

DISCO RiGlDO 1 TB - G8'JERICO 2UPS 800 VA - CTB - 800 - LYON 2INSLM:>S ELECTRICOS 1

EQUIPO CANTIDAD

CENTRALVISTA48 - HOI\EYWELL 1TECLADO6150 RF- HONEYWELL 1TRANSFORMADOR16V - 1A - G8'JERICO 1

SENSORPlR- LC1 00 - PI- DSC 4

SIRENAEXTERIOR-M' 300 PLUS-ALONSO 1

PU.SADORDE4 CANALES- 5834-4WlRELESS- HONEYWB.L 1

MAGNETICOc::oM...NBLAfIKX>- PS- 1523B- ALEPIH 4

BATERIA12V 7A-G8'JERICO 1

PULSADORPANCOCONRET8IK)ON 1

CXJMJNICADORGPIRS2 SM -ED57OQ-NANOCXJIv'M 1

MATERIALESEINSLM:>SPARASUNSTALCACION 1


Instalación 8: E.T. PARANA NORTE

Instalación 9 : TALLER ELECTRICO

Instalación 10: TOMA VIEJA


EQUIPO CANTI DAD

HONEYWB.L- VISTA48LA - Centralde incendiolrobo,de 48 zonas 1

TECLADO6152 RF- HONEYWB.L 1

TRANSFORMADOR16V - lA - GENffilOO 1

PULSADORDE4 CANALES- 5834-4 WIRB.ESS- HONEYWB.L 1

SENSORPlRDOBLETECNOLOGIAANTIMASKING- LG-l03-PlMSK-W- DSC 2

SENSOR PlR - LG-l 00 - PI - DSC 6OOMUNICADOR GPRS 2 SIM -ED5700-NANOCOMM 1

ALEPH- MAGNEfICO- Magneticoprecableador PD-1541 4

BATERIA12V 7A-GENERICO 1

DUMVONT-DMS- 111 -Sirena Interior 1

DUMMONT-DMS- 118-F -Sirena Exteriorcon luz estrobocópica 1

HIKVISION-DS-7608NI-S6'P- NVR8 Canales4 puertos PoE- HOMOL-DS 1

UPS 800 VA - CTB - 800 - LYON 2

FUENTE12V- l,5A - GENffiICO 8

DSC-PS-1520- Fuenteauxiliar cargador de bateria 1

DISOO RíGIDO 3 TB - GENffilCO 1

DUMONT-2632-CarraraIPbullet3 MP- IR- varnocal (Tipo Hik-DIP-3T1R30-VF) 2

CAMARA IPBULLEf 1,3 MPIR- DS-2CD2012-1-HIKVISION 3

CAMARA IPDOMO1,3 MPIR- DS-2CD2012-1-HIKVISION 3

LINK- ooS-l 005D-Sw ~ch5 Puertos 10/100/1000Mbps no Gestionable 2

MATffilALES B.ECTRIOOSEINSUMOSPARASU INSTALACION 1

EQUIPO CANTIDAD

HONEYWB.L- VISTA48LA - Centralde incendio/robo,de 48 zonas 2

ALEPH- MAGNEfICO- Magnelicoprecableado PD-1541 5

DISOO RÍGIDO 3 TB - GENffilCO 2

SENSORPlRDOBLETECNOLOGIAANTMASKING- LG-l03-PlMSK-W- DSC 4

SENSOR PlR DOBLE TECNOLOGIA - LG-l 04-PlMW - DSC 6

DUMONT-MG-MEf - Sensor Magnéticopara portón 10

BATffiIA 12V 7A-GENffilCO 4

FUENTE12V - 1,5A - GENffilCO 16

HIKVISION-DS-7608NI-SE/P- NVR8 Canales4 puertos PoE- HOMOL-DS 2

CAMARA IPBULLEf 1,3 MPIR- DS-2CD2012-1-HIKVISION 12

CAMARA IPDOMO1,3 MPIR- DS-2CD2012-1-HIKVISION 4

HONEYWB.L- 5802WXT- Pulsadorde Pánico 2

HONEYWB.L- 6148 - Consola LCD 2

HONEYWB.L- 6160 RF- Teclado 1

UPS800 VA - CTB- 800 - LYON 2

NANOCOMM-ED5600- Corrunicador GPRS 2

PARADOX-PS-817- Fuente 2

RACKMURAL 2

ROKONEf- RK-210- Sensor de rroviniento 14

SIRENA INTffiIOR 2

TENDA-S108 - Sw ~ch10/100Mbps, 8 Bocas 4

TRANSFORMADOR16V - lA - GENERlOO 2

ENLACE NANOSTA TION NSM5-UBIQUrn 2

[U__

Pliegode Basesy Condiciones Particulares

Instalación 11: DISTRITO NOGOYA

Instalación 12: DISTRITO BASAVILBASO + E,T, BASAVILBASO


1_____


Anexo 11

UBICACiÓN GEOGRAFICA DE OBJETIVOS: (Archivo Google a disposición)

Q

,"

'w

.,..~,..,

o

, 11>

Coordenadas:

1) E.T. 132 KV PARANÁ OE8TELatitud: 31°43'9.89"8Longitud: 60°33'9.13"0

2) ET 132 KV PARANÁ E8TELatitud: 31°46'38.30"8Longitud: 60°27' 18.82"0

3) ET 132 Kv NOGOYÁLatitud: 32°23'23.06"8Longitud: 59°46'58.85"0

4) E.T. 132 Kv 8ANTA ELENALatitud: 30°59'0.04"8


EIIIERSA

Longitud: 59°39'38.40"0

5) E.T. 132 KV EL PINGOLatitud: 31°34'14.80"SLongitud: 59°55'28.35"0

6) ET. 132 KV VICTORIALatitud: 32°36'59.38"SLongitud: 60° 7'39.09"0

7) S. E.T. 132 Kv STROBELLatitud: 32° 3'48.09"SLongitud: 60°36'53.13"0

8) PREDIO E.T. 500 Kv. GRAN PARANALatitud: 31°42'56.08"SLongitud: 60°25'34.99"0

9) E.T. 132 Kv URUGUAY NORTE

Latitud: 32°28'22.07"SLongitud: 5S016'3.85"0

1O) E.T. 132 KV SAN JOSELatitud: 32°12'48.97"SLongitud: 58°13'45.05"0

11) E.T. 132 Kv GUALEGUAYLatitud: 33° 7' 4.12"SLongitud: 59°18'40.90"0

12) E.T. 132 Kv GUALEGUAYCHULatitud: 33° 2'16.17"SLongitud: 58°32' 5.18"0

13) E.T. 132 KV CHAJARILatitud: 30046'52.35"SLongitud: 58° 1'34.39"0

14) E.T. 132 KV VILLAGUAY NORTELatitud: 31°51 '2.59"SLongitud: 59° 2'40.42"0

15) ET. 132 Kv COLONLatitud: 32°13'58.49"SLongitud: 58°11 '46.62"0

16) ET. 132 Kv URUGUAY SURLatitud: 32°29'34.03"SLongitud: 58°16'40.28"

17)DISTRITO GUALEGUAY.Latitud: 33° 8'17.72"SLongitud: 59°18'23.23"0

18)CENTRO DISTRIB. MATERIALES (RACEDO).Latitud: 31°44'48.89"SLongitud: 60°31 '40.53"0


Pliegode Basesy Condiciones Particulares

34

'~fENERSAfntY9'Í" di;!fnt!~ Rim S.A. Pliego de Bases y Condiciones Particulares

19)CENTRO DISTRIB. MATERIALES (PRONUNCIAMIENTO)Latitud: 31 °44'43.47"SLongitud: 60°31 '50.45"0

20)E.T. 132 KV PARANA SUR-ALMACENES.Latitud: 31 °45' 19.26"SLongitud: 60°31 '59.63"0

21 )ADMINISTRACIÓN CENTRAL.Latitud: 31 °43'52.17"SLongitud: 60°31 '53.29"0

22)CENTRO OPERATIVO PARANALatitud: 31 °44'1 0.53"SLongitud: 60°29'29.56"0

23)TALLER DE TRANSFORMADORES (T.E.S.A.).Latitud: 31°44'38.87"SLongitud: 60°30' 16.45"0

24)PREDI0 E.T. 500 Kv TOMA VIEJA.Latitud: 31 °42'22.66"SLongitud: 60°29' 10.24"0

25)Distrito NOGOVÁ.Latitud: 32°23'15.63"SLongitud: 59°48'1.99"0

26)DISTRITO BASAVILBASO.Latitud: 32°22'25.33"SLongitud: 58°52'29.84"0

27)E.T. 132 Kv BASAVILBASO.Latitud: 32°23'4.25"SLongitud: 58°52'48.03"0

28)DISTRITO CONCEPCION DEL URUGUAY.Latitud: 32°29'21.23"SLongitud: 58°15'42.32"0

29)DISTRITO CHAJARí.Latitud: 30045'47.43"SLongitud: 57°58'56.42"0

30)E.T. 132 Kv SAN SALVADOR.Latitud: 31°36'40.66"SLongitud: 58°29'20.95"0

31)E.T. 132 Kv CONCORDIA.Latitud: 31 °20'55.91 "SLongitud: 58° 1 '27.89"0


EItIER5AEnefgfa d~ Entre Rfm S.A

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICASPARTICULARES

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares 1

Enf!rgf~ de EntreRtf},;

5-A, Pliego de Condiciones Técnicas

Artículo N° 1: El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece lascondiciones especiales del contrato que el Adjudicatario deberá cumplir, conjuntamente con lasrestantes obligaciones establecidas en la documentación licitatoria y en el Contrato que se firmecon la adjudictaria, una vez que le sea notificada la decisión de adjudicación del mismo, hayapresentado la Garantía de Cumplimiento del Contrato y firmado el Contrato para la prestacióndel Servicio de Custodia, Vigilancia y Seguridad Interna de Personas, Bienes y Establecimientosde ENERSA, de conformidad al Capítulo IV Listado de Objetivos

Artículo N° 2: De conformidad con lo establecido en el Pliego de Bases y CondicionesParticulares de la presente Licitación, la adjudicataria no podrá subcontratar con tercerasempresas en las localidades involucradas y no podrá deslindar responsabilidades en empresaso empleados ajenos a la misma.

Artículo N° 3: A efectos de verificar el correcto cumplimiento de las cláusulas contractuales queregulan la prestación del Servicio de Control y Vigilancia, ENERSA podrá realizar con su propiopersonal, los Controles y auditorias que estime necesarios, en cualquier momento y/u Objetivo.

Artículo N° 4: ENERSA se reserva el derecho de variar el total del servicio contratadosoriginariamente, aumentando en un Veinte por ciento (20%), o disminuyendo en un Diez porciento (10%), en la cantidad de horas/hombres, que hacen al contrato originalLas modificaciones que implican la capacidad de incrementar o reducir la cantidad de Objetivosde los enumerados en el Listado de Objetivos en el Capítulo IV del presente pliego, personal,horas y/o días durante los que se prestan los servicios, deberán ser cumplimentada por elcontratista, sin objeciones y en el tiempo requerido, sin reclamo alguno a variación en el preciounitario establecido en el contrato.

De existir la necesidad de una variación mayor al porcentual estipulado, se deberá contar con elacuerdo entre las partes (Contratista - ENERSA), donde se dejen establecidas las condicionespropias del servicio, previo a su entrada en vigencia.

CARACTERfsTICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR

Artículo N° 5: Actividades previa a la toma del servicio:

5.1 Previo a la toma del servicio la adjudicataria dentro de su plan de acción presentará laspautas de controles que hacen a la prestación del servicio contratado a cumplir por supersonal y sistemas que implemente para su verificación, a efectos de su análisis y previaaprobación por ENERSA con anterioridad de inicio del servicio.

5.2 El adjudicatario deberá indicar el número del servicio de Atención Telefónica (no celular)durante las 24 hs del día y por el plazo en que esté vigente el contrato, a efectos de que losresponsables del área de ENERSA puedan comunicarse en forma rápida y efectiva.

5.3 Deberá presentar con carácter de obligatorio. para evaluación y coordinación con ENERSA,un cronograma de las siguientes actividades:


II\I

1Súr!JISIm$JJ!.. Energfa d.e Entre Rim S.A, Pliego de Condiciones Técnicas

Jornada de Capacitación Teórico-Práctica: Participará todo el personal que cubrirá elservicio en las dependencias de ENERSA. El temario deberá incluir obligatoriamente lossiguientes tópicos:

A cargo del Contratista:o Normas y procedimientos que determina el contratista para su personal.o Organización del servicio de vigilancia.o Sistema y tráfico de comunicaciones radiales.o Accidentes de trabajo. Higiene y seguridad industrial. Art.o Lucha contra el fuego. Uso de extintores de distintos tipos y mangueras de

incendio.o Primeros Auxilios.o Conocimientos básicos sobre el empleo de armas de fuego de dotación.

A cargo de personal de ENERSA:

o Organización General de la Empresa y el sistema de seguridad Física y Técnica.Nociones sobre riesgo eléctrico. Normas de seguridad.Consignas generales para el servicio de vigilancia de ENERSA.Características y descripción de los objetivos a vigilar.

o

o

o

Visita y recorrida por los obietivos a vigilar: Previa coordinación con ENERSA, elcontratista organizará y presentará un programa de visitas del personal de supervisión ylos vigiladores asignados a cada uno de los objetivos a cubrir, detallando fechas yhorarios. Durante la recorrida, personal del área de vigilancia de ENERSA, explicará lasconsignas particulares de los distintos puestos y las características propias del objetivo.El contratista deberá estar en capacidad de realizar un Estudio de Seguridad y Análisisde Riesgo sin costo para ENERSA identificando vulnerabilidades, proponiendo un nuevodiseño de seguridad y optimizando la eficacia del servicio, el mismo será analizado porENERSA para el logro del objetivo.

5.4 Presentación de la totalidad del personal. equipos y vehículos asignados al servicio: Elcontratista propondrá la fecha, horario y lugar en que presentará, ante ENERSA, la totalidaddel personal (organizado por objetivo a cubrir) y los equipos asignados requeridos para elservicio adjudicado. Dicho personal estará correctamente vestido y portando la credencialplastificada ubicada en el uniforme. A su lado, se presentarán los equipos de .

comunicaciones requeridos en el pliego (radios, cargadores, antenas, etc.), los equipos delluvia correspondientes al personal y al objetivo, los baristones, los relojes de ronda, etc.Para esa oportunidad deberán encontrarse instalados los distintos puntos de control de losrelojes de ronda (física), y los programas de rondas virtuales (imágenes) en aquellos lugaresque ENERSA decida una verificación específica.

5.5 Presentación de la Documentación y los Antecedentes del personal de vigiladores ysupervisores:


~__ft__

Previo al Desarrollo de la Jornada de capacitación, con carácter de obligatorio y de declaraciónjurada, el contratista presentará en carpetas separadas la siguiente documentación, paracontrol y evaluación por parte de ENERSA:

Listado de Personal:Se presentará organizado por objetivos los diferentes vigiladores titulares, que se

desempeñarán en cada uno de estos.Se detallará un listado de reemplazantes quienes podrán ser destinado a cualquier objetivo.Los datos a detallar son: Apellidos y nombres, número de documento, fecha de

nacimiento, edad, nivel de estudios alcanzados, números de CUIL, número de legajo en lapolicía (o especificar si la inscripción se encuentra en trámite), situación laboral (efectivo,contratado, etc), si es jubilado o retirado de Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policía y sidispone de la Credencial Legítimo Usuario (CLU).Antecedentes Policiales: Se presentarán fotocopias de la certificación que acredite laausencia de antecedentes policial es, actualizada y firmada por autoridad competente.Documentación del armamento: Se presentará fotocopias de los certificados del RENAR,de inscripción y tenencia del armamento por parte del contratista y que se asignará a losobjetivos en que sean requeridos.Examen médico pre-ocupacional: Se presentará fotocopia del examen pre-ocupacionaldel personal asignado al servicio.Antecedentes de supervisores asignados: Se presentará el curriculum vitae de lossupervisores detallando sus antecedentes en tareas similares. Preferentemente el Supervisordeberá acreditar haber pertenecido a alguna fuerza o Repartición, que demuestreexperiencia para cumplimiento del cargo solicitado. La tarea de Supervisión no podrá bajoninguna circunstancia ser cubierta por un vigilador.Copia del Reglamento Interno de la Empresa: Se presentará fotocopia del reglamentointerno de la empresa, concordante con los temas a exponer durante la jornada decapacitación.Certificado de no-acción: Se presentará al inicio del contrato el certificado de no-acciónemitido y firmado por su ART, sin perjuicio de los restantes requisitos exigidos por la Ley N°24.557 Y sus reglamentaciones.

Artículo N° 6: Manual de Procedimientos: Se deberá presentar al inicio del servicio un Manualde Procedimientos que contendrá, un resumen claro y objetivo de los alcances de las tareas arealizar en situaciones normales o extremas. El mismo servirá de Consulta del Servicio y deENERSA.ENERSA tendrá derecho a fiscalizar las tareas y dar las instrucciones que estime conveniente,siempre y cuando las mismas se encuentren ajustadas al contrato. Las tareas extras o quecircunstancialmente puedan ser requeridas por ENERSA a título de colaboración, en ningúnmomento podrán contraponerse al manual de Procedimientos y/o resentir la calidad delservicio.La adjudicataria deberá disponer el control y medios a efectos de cubrir las inasistencias de supersonal que se produzcan por causas de fuerza mayor a fin de cumplir el servicio contratadoen forma normal. El personal que incurriere en abandono del servicio por cualquier causa, podráser impugnado por la contratante para proseguir en la prestación del mismo, no obstante lainmediata cobertura con otro agente que deberá disponer la empresa.


Perfil/Condición Características MínimasEdad 21 a 58 años

Estudios cursados Ciclo Básico CompletoPresencia BuenaDicción BuenaEscritura BuenaModales Correctos

Antecedentes IrreprochablesAptitud Física Apto

Pliego de Condiciones Técnicas R

~JVERSt>-

Si se constatara que el personal de turno se encontrase durmiendo, ENERSA podrá hacer usodel derecho de impugnación con la derivación prevista en el párrafo precedente, dejándoseconstancia en el Libro de Novedades, directamente por el funcionario que constató tal situación.Además se le descontará a la empresa la suma equivalente al turno correspondiente.

Artículo N° 7: Suoervisión del Servicio: La Contratista designará Supervisores que seencargarán de organizar y controlar la correcta ejecución del servicio contrato. La Supervisióndeberá ser especializaday contará con movilidad y equipo de comunicaciones individual.

Artículo N° 8: Perfil del Personal de vigiladores: ENERSA impone los siguientes requisitosmínimos del perfil, condiciones y características para el personal asignado a los objetivos.

Estas pautas deberán ser cumplidas obligatoriamente durante todo el período de vigencia delcontrato y su inobservancia podrá dar lugar a la imposición. de las penalidades establecidas enel presente pliego. ENERSA se reserva el derecho de aceptar o rechazar uno, alguno o todoslos vigiladores nominados para realizar las tareas correspondientes al servicio; debiendo serremplazado/s en forma inmediata.

El personal deberá contar con un grado de capacitación y/o conocimientos necesarios queposibilite una mejor calidad del servicio, consecuentemente la rotación del mismo deberá ser lamenor posible.

Artículo N° 9: Uniforme: Al inicio del servicio el personal vestirá uniforme nuevo. ENERSAimpondrá al contratista, que en los edificios de los ítems "Oficinas administrativas...etc" y en lospuestos de vigilancia que tengan contacto con clientes, el vigilador viste traje o saco azul ypantalón gris durante el horario comercial; fuera de ese horario puede vestir el uniforme de laempresa prestadora; los colores y las características del traje, la camisa, etc., seráncoordinados oportunamente entre ENERSA y el contratista. El calzado será de suela de goma.En los objetivos definidos como "Estaciones Transformadoras y Deposito de materiales", todoslos vigiladores usarán casco de protección y calzado con suela dieléctrica.


lEIiMIEfJ8$#ÜEnergf¿¡ d~ Entre Rim 5.A Pliego de Condiciones Técnicas Part"

~IV€'RSP-

Todo el personal de vigilancia estará obligado a poseer credencial que lo identifique connombre de la agencia, foto, nombres y apellidos completos, número de documento deidentidad, número de registro como agente del Adjudicatario, habilitación policialactualizada y firma del director de la agencia y del portador.

Artículo N° 10: Equipo Comolementario: El contratista deberá proveer al personal devigiladores afectados al servicio los siguientes elementos:

. 1 equipo de lluvia (capa o traje) por puesto de vigilancia.

. 1 par de botas de goma por vigilador.

. 1 linterna por puesto, en condición de funcionamiento permanente.

. 1 silbato por vigilador.

. Baristón, para todos los puestos de vigilanciaque no se encuentren ubicados dentro delas oficinas administrativas, etc, con su correspondiente cinturón y tahalí.

o 1 alarma electrónica de mano (silenciosa), para todo el personal de vigiladores.. 1 agresivo químico.

Artículo N° 11: Equioos y material de comunicaciones: Las cantidades de equipos a proveerpor cada objetivo y a mantener en aptitud operativa durante todo el contrato son los siguientes:

o 1 equipo de radio con capacidad de enlace objetivo-base-supervisor, o teléfono celular,etc.

o 1 antena con capacidad de satisfacer el requerimientoanterior.o 1 equipo de radio por puesto de vigilancia con capacidad de operar en red interna del

objetivo. Se aclara que también incluye los puestos de los edificios comerciales.. 1 pack de repuesto por cada dos puestos de vigilanciao 1 cargador de batería por cada puesto de guardia.

Artículo N° 12: Armamento:_En aquellos objetivos que durante el lapso de duración decontrato, ENERSArequiera personal armado, la contratista deberá cumplimentar lo siguiente:

12.1. El armamento deberá tener actualizada la totalidad de la documentación quehabilita su disposición ante el RENAR. Copia de la credencial debe quedar en formapermanente en el objetivo.

12.2. La totalidad del personal que cubre el objetivo armado debe contar y portar la CLUactualizada. De comprobarse fallas en estos aspectos, el contrato será penado con lasmultas establecidas en el pliego.

12.3 El personal no deberá portar o tener durante el servicio, ningún otro armamentoque no sea el provisto por la empresa para ese objetivo.

12.4. El contratista es responsable ante ENERSA del estado de la documentación delarma, del mantenimiento, funcionamiento y de la provisión de la munición adecuadapara el arma.


EnergJa d(}Entre ¡Vos S.A Pliego de Condiciones Técnicas Part'

~Artículo N° 13: Sensores de ronda: Todos los objetivos con guardia física deb 'E~'

provistos de un sistema de control de ronda electrónico que garantice que la informaciónrecolectada no sea adulterada. La información recolectada deberá ser entregada en soportemagnético a ENERSA mensualmente.Todos los objetivos con apoyo por imágenes deberán contar con un programa de rondaselectrónicas, encuadrado dentro de una frecuencia diaria que garantice la custodia del objetivo.Los costos asociados a este sistema, deberá ser estar incluido en costo de supervisión.En la planilla de "Detalle de Objetivos" se indican los lugares en los que inicialmente se deberáninstalar cada una de las modalidades. .

Artículo N° 14: Libro de Novedades: El responsable del servicio llevará diariamente un libro denovedades que servirá como registro de cada acontecimiento que se produzca (ingreso oegreso de personas, equipos, materiales, vehículos, etc).El mismo contará con un plano o croquis de las dependencias a controlar, identificadas pornúmeros y descripción y podrá ser consultado libremente por el personal que designe ENERSA.Se deberá asentar siempre la presencia del Supervisor, el que indefectiblemente rubricará depuño y letra el documento del libro mencionado precedentemente.Se deberá informar en forma inmediata y fehaciente al encargado del servicio que designeENERSA, de toda novedad que sea considerada de importancia en cuanto a los aspectos deseguridad involucrados en esa situación.En los lugares con apoyo por imágenes se deberá dejar sentado en el libro, el lugar y la hora enque se podrá ver (grabación) del evento informado.Realizar ante las autoridades policiales competentes los trámites que requiera la naturaleza delos hechos acaecidos. De estas actuaciones se deberá informar posteriormente y por escrito aENERSA.ENERSA podrá modificar los procedimientos de control cuando a su criterio lo considerenecesario, debiendo notificárselo fehacientemente a la contratista.

Artículo N° 15: Registro de Entrada y Salida de Materiales. Equipos. Valores. etc.: A solasolicitud y especificación de ENERSA (Logística) deberá registrar en una planilla los materiales,equipos, herramientas, etc. Que entran y salen de los distintos objetivos. Constará de:

*Ltbro Especial de Registros*Documento de Respaldo del movimiento del bien

Deberá constar la orden escrita y firma del superior y se detallará: nombre y apellido de laspersonas que entregan o reciben, fecha, hora y firma, para el caso de materiales provenientesde los depósitos y almacenes ENERSA, deberá indicarse el número y tipo de formulario en usoque documenta la entrada y salida de los mismos.En aquellos objetivos donde ENERSA disponga la necesidad de contar con controles ydisposicion de los movimientos de proveedores y terceros, y/o de la operación de Sistemasinformatizados para el control mas detallado (Ej.: depósitos de Almacenes, etc.), la contratistadebera asignar el personal capacitado a tales efectos.El reconocimiento de la diferencia por la tarea, cuando ENERSA la solicite, será de 2 horas/hombres, por turno de 8 hs y reconocida como adicional por cumplimiento de lo solicitado.


lEfR!llEfR$/iJEf'lf!'rgfa d~ Entre

Ri()j S.A. Pliego de Condiciones Técnicas Parti

Artículo N° 16: Control de Personal: Se asentará en el libro el ingreso e egreso deajenas a la empresa en horario normal de trabajo y especialmente fuera de él.En cuanto al ingreso y egreso de personal, ENERSA definirá en cada objetivo la política aadoptar.

Artículo N° 17: Control de Vehículos: Se registrará en el cuaderno de cada movilidad deENERSA las entradas y salidas de las mismas (fechas, horario) También se dejará constanciasde las entregas y recepciones de llaves de las movilidades de ENERSA.

Los ingresos y egresos de movilidades de otras sucursales y/o agencias y/o tercerosserán registrados de la misma forma que la indicada precedentemente.

Artículo N° 18: Seguros: La Contratista está obligada a contratar seguros de Personal a sucargo incluyendo responsabilidad civil por todos los riesgos que pudieran presentarse durante eldesarrollo del servicio, imputables a la empresa y/o sus dependientes, por el períodocontratado, debiendo cumplimentar, si la misma fuese anual, el requisito exigido en el puntoanterior a los efectos de la renovación.Será exclusiva responsabilidad de la empresa adjudicataria, todo accidente de trabajo que leocurra a su personal o a terceros involucrados con la prestación del servicio.

Artículo N° 19: Prohibiciones: Durante la prestación de los servicios el personal de la contratistatiene terminantemente prohibido lo siguiente:

19.1. Toda actividad que tienda a distraer la atención del vigilador respecto de susresponsabilidades básicas (ingestión de bebidas alcohólicas, juegos de entretenimientos, lecturaen general)

19.2 Utilizar los medios de comunicación de la empresa para otros fines que no secorrespondan con los propios de la prestación del servicio.

19.3 Permitir el ingreso de personas no autorizadas a las dependencias de la empresa.

19.4 Utilizar en beneficio propio y/o de la contratista, herramientas, maquinarias u otroelemento perteneciente a ENERSA.

Artículo N° 20: Características generales del servicio oor oarte de los Vigiladores:

20.1 Mantener la ética y las buenas costumbres en el trato personal20.2 Mantener en perfecto estado de limpieza e higiene el lugar que se le asigne como

base permanente, puesto de vigilancia o refugio dentro del objetivo a custodiar.20.3 Cuando se recorran los lugares bajo vigilancia se deberá verificar que los

depósitos, oficinas y todas las dependencias estén cerradas, de no ser así se las deberá cerrary dejar constancia del hecho en el Libro de Novedades. Las herramientas y /0 materiales quepudieran quedar olvidados por el personal al realizar las tareas, deberán ser recogidas y puestoa resguardo, registrando la novedad.


) ~¡

1ETR!JlElfi$AEnergfa rJ~ Entre

R{Q} 5.A_ Pliego de Condiciones Técnicas P

~20.4 Se deberá permitirel acceso fuera de los horariosde atenciónal públic

I\t

personas que presten servicios en el mantenimiento de los edificiosy toda otra persona citadapor ENERSA,cuyos datos de identidad serán debidamente registrados.

20.5 Elpersonal de vigilanciapodrá utilizarlas llavesde los depósitos, archivos, oficinas,talleres y portones de acceso a las dependencias de ENERSA, únicamente en casos degravísima emergencia, para ello procederá a tomarlas del lugar donde se encuentren guardadas(tableros,lIaverosetc.) .

20.6 Los vigiladores deberán controlar la permanencia de muebles, útiles y elementosde todas las oficinas que componen las dependencias y en caso de observar alguna anomalía alrespecto, la dejarán registrada por escrito en el Librode Novedades.

Artículo N° 21 : Comunicaciones: Comunicar en forma fehaciente y por anticipado el reempJazode alguno de los vigiladores, cuando la contratista por propia decisión, tomara algunadeterminación en ese sentido. En caso de fuerza mayor, ej: enfermedad, renuncia, suspensión,etc., de alguno de los vigiladotes, la comunicación se realizará inmediatamente de ocurrido elhecho.

Mensualmente y por anticipado se deberá elevar para su aprobación un diagrama con lasNOVEDADES de turno de cada lugar a custodiar. En el mismo se consignará el nombre delpersonal que cubrirá sus funciones en el mes y en el horario que cumplirá durante ese período.Cuando ENERSA lo considere conveniente, los vigiladotes deberán ser rotados entre losdistintos objetivos.

OBLIGACIONES 1MPOSITIVAS, PREVISIONALES y LABORALES

Artículo N° 22: Será por cuenta exclusiva del contratista todos los impuestos, derechos, tasasy contribuciones de cualquier jurisdicción que grave los servicios objeto de esta licitación y quese encuentren vigente a la fecha de la apertura de la misma. Respecto del IVA, deberáatenderse según las disposiciones legales vigentes. Quedan asimismo establecidos que elpersonal a emplear por el contratista para la ejecución de los servicios que se citan serácontratados por su exclusiva cuenta y cargo, debiendo cumplimentar con las disposicionesestablecidas en la ley 11544, las normas de la Ley de Contrato de Trabajo y la ConvenciónColectiva de la Actividad, en cuanto a la duración de la jornada de trabajo y el descansosemanal y todas las obligaciones laborales y provisionales de esa relación de empleo que seencuentren vigentes.

ENERSA se reserva el derecho de verificar, cuando lo crea conveniente, además de lapresentación mensual de la documentación que le será requerida como condición previa alpago de la factura mensual respectiva, el cumplimiento de las normas laborales y provisionalespor parte del contratista, pudiendo requerir la documentación necesaria para determinar laobservancia de estos requisitos. La inobservancia de la legislación laboral y/o previsionalfacultará a ENERSA a rescindir el contrato por causas imputables a la contratista.

Artículo N° 23: ENERSA como consecuencia de la contratación exigirá en forma mensual ycomo condición previa al pago de la factura de los servicios prestados, la presentación de ladocumental que se detalla en la cláusula 23 y 24 siguientes, debiendo la misma ser firmada por


Energfa de Entre Rrm S.A Pliego de Condiciones Técnicas

~IVE sil-el representante de la Contratista. En el caso de dictarse leyes, decretos, resolucion otipo deforma nacional, provincial y/u otro tipo de norma nacional, provincial, y/o municipal, quereglamente, regule y ordene las operaciones de las empresas, organizaciones de control,vigilancia y/o supervisión de personal, deberán adecuarse dentro de los plazos que dichalegislación establezca y presentar ante ENERSA la documentación que avale y justifique taladecuación y/o registración. En caso de incumplimiento, .la contratista se hará pasible se lassanciones establecidas en los presentes pliegos.

Artículo N° 24: PERSONAL DE LA CONTRATISTA: Se solicitará al CONTRATISTA que realiceexámenes de antecedentes a los potenciales empleados que prestarán servicios en ENERSA,debiendo proporcionar una foto de cada empleado contratado antes de que comience atrabajar. Asimismo, deberá brindar mensualmente a LA EMPRESA una lista de sus empleadosque prestan servicios en ENERSA conjuntamente con un certificado de que, en esa fecha, losmismos están prestando servicios en otras empresas.

Asimismo, proporcionará mensualmente una constancia que acredite el debido cumplimientode los Requerimientos Legales previstos en las Condiciones Generales de este pliego. Elcontratista deberá cumplir en un todo con lo requerido en la Ley de Seguridad e Higiene W19.587 y Decreto N° 351/79. También deberá dar estricto cumplimiento a la Ley de Riesgos delTrabajo N° 24.557. Será condición indispensable estar inscripto en DGR y tener contratada unapóliza de seguro de riesgos del trabajo con una AR.T. debidamente autorizada a funcionar porla Superintendencia de Seguros de la Nación.

En caso de ser necesaria la incorporación de nuevo personal, EL CONTRATISTA presentará unlistado que será sometido a evaluación y satisfacción de ENERSAEL CONTRATISTA deberá garantizar el reemplazo de "todo" el personal ausente o con licencia,dentro de la legislación laboral vigente.En caso de que las condiciones laborales al momento de la firma del contrato sean modificadassustancial mente por causas ajenas a las partes, éstas se comprometen a renegociar lascondiciones acordadasTodos los empleados del CONTRATISTA vestirán prolijamente el uniforme -arto 9.- y tendránidentificaciones. Todos los artículos que usen serán conforme a normas de seguridad.Todo alimento y bebida será consumido en un área designada por el Representante de LAEMPRESA El CONTRATISTA será responsable de la limpieza de esta área. Bajo ningunacircunstancia los empleados del CONTRATISTA usarán áreas de oficinas de LA EMPRESAcomo área de descanso.

Artículo N° 25: CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACiÓN LABORAL - INDEMNIDAD ENERSA:La Contratista expresamente deja establecido que los servicios objeto de este contratoconstituyen una de las actividades de su giro normal y empresario y que, en consecuencia, esdadora y única responsable del trabajo a prestarse por el personal involucrado en los mismos,teniendo a su cargo el deber de acreditar fehacientemente que posee todas las autorizacioneslegales nacionales, provinciales y municipales necesarias que lo habilitan para la prestación delos Servicios, así como que cumple con todas las condiciones en ellas previstas.


lEfiMlE/Ji$!i1Enef9fa de Entre ¡UO!<S.A Pliego de Condiciones Técnica

~/!tERS~

La Contratista es la única responsable de las obligaciones legales y/o convencionales y de todotipo, respecto de sus empleados. Respecto del cumplimiento de las obligaciones laborales,previsionales, impositivas y/o de seguridad social que resulten de aplicación a aquellos. LaContratista se obliga a acreditar el cumplimiento de tales obligaciones cuando así lo requirieseENERSA. Asimismo queda entendido que los empleados de la Contratista no podrán ser nuncaconsiderados empleados de ENERSA, careciendo el personal afectado por la Contratista detoda vinculación y derecho respecto de ENERSA. La Contratista lo hará así saber a su personalal momento de contratarlo y/o afectarlo a los servicios objeto de este contrato.

La Contratista se obliga a (i) presentar a ENERSA - cuando le sea requerido- un certificadoemitido por Contador Público Nacional matriculado ante el Colegio Profesional de CienciasEconómicas que acredite que ha dado oportuno y debido cumplimiento a todas susobligaciones laborales, provisionales e impositivas respecto de su personal y (ii) previo alpago de la segunda factura, presentar la siguiente documentación, la cual tiene carácter deobligatoria e ineludible:

Fotocopia de:

o Inscripción del empleador en DGI/CUIT. (*)o Recibos de sueldo. (**). Libros de Sueldos y Jornales llevados de conformidad con lo dispuesto por el Art. 52 de

la Ley 20.744 (hojas rubricadas). (**)o Listado de empleados afectados a la prestación del servicio.o Constancia de CUIL de cada empleado (*)o Contrato con ART y cláusula de no repetición. (**)o Pago de Cargas Sociales y ART (form. 931). (**). Pago de Cargas Sindicales (cuando corresponda) (**). Cuenta Bancaria del contratista (Nota emitida por el Banco identificando a la vez las

cuentas habilitadas y N° de los dependientes). (**)o CAT: Clave de Alta Temprana de cada trabajador. (*)

(*) Documentación a presentar por única vez.

(**) Documentación que deberá presentar a simple requerimiento.

En caso de desvinculación de algún dependiente de la Contratista, por cualquier causa, éstadeberá entregar a ENERSA copia del recibo de la liquidación final y constancia de entrega altrabajador de las certificaciones laborales de ley previstas en el artículo 80 de la LCT.

Nota con carácter de declaración jurada, detallando las altas y bajas del mes anterior.

La Contratista se obliga a actualizar toda documentación referida, así como a acreditar elpago de cargas sociales, pago ART, recibo de sueldos, etc. el día diez (10) de cada mes.

Respecto de las obligaciones surgidas por accidentes de trabajo sufridos por el personal delque se valga para la prestación de los servicios, la Contratista contratará a tales efectos losservicios de una ART de primera línea. La póliza de dicha ART deberá contenerindefectiblemente las siguientes cláusulas:


i," IEfíMIER$AE(1f!rgla d.e fntre Ri()~ S.A. Pliego de Condiciones Técnicas

~I\'~RSp..i/Por la presente, (NOMBRE DE LA ART) renuncia en forma expresa a iniciar toda acción derepeticIón o de regreso contra Energía de Entre Ríos S.A, sus funcionarios, empleados uobreros, bien sea con fundamento en el Articulo 39.5 de la ley N° 24.557 o en cualquier otranorma jurídica, con motivo de las prestaciones en especie o dinerarias que se vea obligada aotorgar o abonar al personal dependiente o ex dependiente de [nombre del contratista},alcanzado por la cobertura de la póliza, por accidentes de trabajo o enfermedad profesionalsufridos o contraídos por el hecho o en ocasión del trabajo o en el trayecto entre el domicilioy el lugar de trabajo. 11

La Contratista se compromete a mantener indemne a ENERSA, respecto de cualquierdemanda, acción o reclamo judicial o extrajudicial proveniente de sus empleados y/o deterceros y a reembolsar de inmediato toda erogación relacionada con cualquier perjuiciooriginado en reclamos de tal naturaleza, incluyendo honorarios profesionales.

ENERSA, sus empleados, sus auditores externos o cualquier otra persona contratada poraquel, tendrán derecho de inspeccionar y auditar los registros y libros en los cuales conste odebiera constar el cumplimiento de las obligaciones de la Contratista en relación a su personal,en cualquier momento durante la vigencia del contrato y hasta veinte (20) meses después de lafinalización por cualquier causa de la misma. A tal fin, y por estrictas cuestiones de seguridad yconfidencialidad, deberá solicitar autorización expresa con por lo menos veinticuatro (24) horasde antelación. Se fijará como domicilio para dicha inspección el de la Contratista.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones precedentes, dará derecho a ENERSA aresolver el contrato por culpa de la Contratista, quien deberá responder ampliamente por losdaños y perjuicios que la rescisión le cause a ENERSA (incluyendo los mayores costos decontratación de un servíos idéntico por el plazo que reste desde la resolución hasta la fechaoriginal de finalización del contrato). A ese fin, deberá intimar fehaciente al contratista para quecumpla en el perentorio plazo de diez (10) días.-

ENERSA tendrá derecho a retener de toda suma que por cualquier causa debiera abonar a laContratista, si se produjeran a título ejemplificativo cualquiera de las siguientes circunstancias:

(i) ante cualquier requerimiento realizado contra ENERSA por cualquier empleadode la Contratista afectado al cumplimiento de los servicios objeto de estecontrato.

ante cualquier requerimiento efectuado contra ENERSA por cualquier organismoo agencia nacional o provincial o entidad sindical originado en el personalafectado al cumplimiento de los servicios objeto de este contrato.

Asimismo, se acuerda el derecho de ENERSA a compensar cualquier crédito que tenga porcualquier concepto contra la Contratista con cualquier deuda que tuviera ENERSA hacia lamisma.

(ii)

Artículo N° 26: REPRESENTANTE DE LA CONTRATISTA: La EMPRESA designará a uno ovarios representantes que ejercerán una supervisión general del trabajo y que tendrán en todomomento libre acceso para observar o inspeccionar los trabajos realizados por elCONTRATISTA con el propósito de juzgar si, en opinión de la COMPAÑíA, el CONTRATISTA hacumplido con las disposiciones del Contrato. Tal representante o representantes tendrán


lElR!IlEfR$Afnergfa d€ Entre Rim S.A Pliego de Condiciones Técnicas

~/l1ERS~facultades para actuar por la COMPAÑíA en todas las cuestiones relativas al cumpliml delas tareas. El CONTRATISTA conviene en cooperar en todo momento y prestar razonablementeayuda a los empleados de la COMPAÑíA o de sus otros contratistas. A su vez, elCONTRATISTA designará a uno o varios representantes con facultades para resolver con elrepresentante de la COMPAÑíA, las cuestiones operativas que se planteen.

Los representantes de LA EMPRESA realizarán inspecciones para evaluar la calidad del servicioprovisto. LA EMPRESA proveerá retorno de información acerca de las inspecciones de calidadal CONTRATISTA y EL CONTRATISTA realizará inspecciones del servicio y proveerá alRepresentante de LA EMPRESA la documentación necesaria para verificar que se cumplen lasnormas de calidad.

LA EMPRESA mantiene el derecho de regular las condiciones interiores de los edificios einstalaciones (temperaturas de calefacción/refrigeración) durante horarios no-picos, de talmanera que sea económicamente beneficioso para LA EMPRESA

EL CONTRATISTA está obligado en caso de emergencia o extraordinaria necesidad, al sólollamado de LA EMPRESA, a acudir fuera del horario fijado a realizar tareas de apoyo relativas asu actividad.

SANCIONES Y RESCISION DEL CONTRATO

Artículo N° 27: Toda multa, penalidad y/o sanción establecida en el presente pliego quecontenga un valor económico a favor de ENERSA será deducida del pago de las facturas acobrar de la prestataria y/o mediante la ejecución de la garantía del contrato. Las transgresionesy/o situaciones de incumplimiento contractual harán pasible al contratista de la aplicación de lassiguientes sanciones:

27.1 Multa equivalente al 1 % del total del certificado mensual por el primerincumplimiento, impericia, o cumplimiento negligente de alguna de las obligacionescontractuales.

27.2 Multa equivalente al 3 % del total del certificado mensual cuando haya sidosancionada con la multa prevista en el punto 27.1 Y reiterar las causales de incumplimiento,impericia o cumplimiento negligente de alguna de las obligaciones contractuales.

27.3 Multa equivalente al 5 % del total del certificado mensual, cuando haya sidosancionada con la multa prevista en el punto 27.2 y reiterar las causales de incumplimiento,impericia o cumplimiento negligente de alguna de las obligaciones contractuales.

27.4 Rescisión del contrato por causas imputables a la contratista, ENERSA podrárescindir el contrato cuando la contratista haya sido sancionada con la multa prevista en elpunto 27.3 y reiterara las causales de incumplimiento, impericia o cumplimiento negligente dealguna de las obligaciones contractuales.


1EfJ!JIEIl&$Jijfnt?rgt~ d-e Entre RrOj S.A Pliego de Condiciones Técnicas P

~1\'ERS\)-

Los incumplimientos a ser tenidos en cuenta a los fines de la aplicación de las multas serantodos y cada uno de los registrados, con independencia del mes en que los mismos hayan sidosancionados.

Artículo N° 28: ENERSA podrá rescindir el contrato con justa causa, previa comunicaciónfehaciente con quince (15)días de anticipación.

Artículo N° 29: ENERSA podrá por sola decisión y ante casos comprobados de incumplimientodel servicio o falta grave, rescindir total o parcialmente la contratación original o la prorrogada,previa notificación fehaciente al contratista con una anticipación de treinta (30) días corridos. Larescisión en estas condiciones no implicará reconocimiento de compensación o indemnizaciónalguna a favor del contratista.En tal caso, la contratista percibirá la remuneración que le corresponda por los serviciosefectivamente prestados hasta los treinta (30) días posteriores a la fecha de recepción de lanotificación.

Artículo N° 30: El contratista no podrá bajo ningún concepto suspender total o parcialmente losservicios, salvo en casos de fuerza mayor, los que deberán ser informados fehacientemente,debidamente presentados, comprobados y evaluados por la Empresa.ENERSA se reserva el derecho de emplear los servicios de terceros cuando razones de urgentenecesidad sobrepasen la capacidad de los elementos o personal de la contratista y éste,habiendo agotado su esfuerzo, no hubiera podido satisfacer los requerimientos. El mismoderecho le asistirá cuando la contratista no diera cumplimiento a las condiciones establecidasen el contrato, quedando a cargo de ésta los excedentes de precios que se abonaren; anteesta última situación ENERSA podrá rescindir el contrato.

Artículo N° 31: La facturación del servicio deberá ser confeccionada en forma mensual, pormes calendario y Dor las horas efectivamente realizadas en cada obietivo.El pago correspondiente se efectuará dentro de los treinta (30) días corridos contados desde lafecha de presentación de la factura o fecha de recepción del servicio (lo que se produzcaúltimo), previo cumplimiento y verificación de la documental solicitada en los Artículos N° 24, 25

Y 26 del presente pliego.


ENERSAEnergía de Entre RíO! 54

IT. UNID

Horas

lDE 1

DESCRIPCIONCONTRATACION DEL SERVICIO DE CUSTODIA, VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTERNA DEPERSONAS, BIENES Y ESTABLECIMIENTOS DE ENERGÍA DE ENTRE RIOS S.A. de

conformidad al Capítulo IV Listado de Objetivos

Energía de Entre RíosSociedad AnónimaBuenos Aires 87 (E3100BQA)Paraná - Entre RíosTel- 54 343 4204420 - Fax 543434230157

OFERTA

Indicar Monto Total en Letras:

Autorizó

Sres:

CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO Total ITEM

489.600

Sub- TotalIVA %

Total

Forma de Pago: Según Pliego Lugar de Entrega: Según Pliego

Firma Sello del Proveedor

~1F~~~~~.~' YI~~~~~YI - ENERSA

Documents

Transcript of ~1F~~~~~.~' YI~~~~~YI - ENERSA