Compranet®web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/09085/002/2010/016/... · Web...

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN

GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-016-10

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 09085002-016-10 PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE “REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y AREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.”




FORMATO PARA PRESENTAR PREGUNTAS EN LOS EVENTOS DE JUNTA DE ACLARACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN

México, D.F.____, de _____ de ______Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Me permito manifestar mi interés en participar en el procedimiento de contratación por _________________ No._______________________ por lo que a continuación me permito manifestar información respecto de mi representada y del que suscribe la presente.

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL LICITANTE:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS.-APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO:

FECHA.

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

Solicitando, sean aclaradas las siguientes dudas:




PLIEGO DE REQUISITOS

CAPITULO I.- GENERALIDADES

1.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LOS TRABAJOS A CONTRATAR:

El tipo de contratación será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, la Licitación y adjudicación del contrato correspondiente se llevará a cabo con base a lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante Ley) y el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (en adelante, Reglamento).

1.1- Autorización de los Recursos:Para la ejecución de los trabajos, objeto del presente procedimiento de contratación, Aeropuertos y Servicios Auxiliares (en adelante ASA) cuenta con suficiencia presupuestal para el ejercicio fiscal 2010 autorizado de acuerdo a la CTA 6108 “MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ” mediante oficios Nos. ASA/A/001/2010 del 04 de Enero de 2010 y D/0093/10 del 04 de Febrero de 2010 de la Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos

1.2 Registro de licitantesLos licitantes interesados en participar en el presente procedimiento de contratación, podrán REGISTRARSE en la página del Sistema Compranet: www.compranet.gob.mx a partir de la publicación de la convocatoria a la licitación en Compranet y hasta el día 21 DE JUNIO DE 2010.

1.3.- Obtención de la convocatoria a la licitación

La publicación de la Convocatoria a la Licitación Pública se realizará a través de CompraNet y su Obtención será gratuita por lo que los licitantes deberán obtener la información relativa a la licitación a través del sitio: www.compranet.gob.mx. Con fundamento en el oficio Circular No. UNCP/309/TU/00412/2009 de fecha 23 de Junio de 2009 emitida por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función Pública, Aeropuertos y Servicios Auxiliares pondrá a disposición de los interesados un ejemplar impreso para consulta y estará a su disposición en las Oficinas de las Gerencia de Concursos y Contratos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares ubicadas en Avenida 602, No. 161, Col. San de Juan de Aragón, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15620, México, D.F. Tel. 51-33-10-00 extensiones 1697,1723 y 2433.

1.4.- De la Obra por Contratar:

1.4.1.- Lugar y Descripción de los Trabajos:

La obra objeto de la Licitación se ubican en la Estación de Combustibles del Aeropuerto de Monterrey, N.L., ubicada en: DOM. CONOCIDO CARR. MIGUEL ALEMÁN, MPIO. APODACA NUEVO LEÓN, C.P. 66600, y los trabajos consisten en: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y AREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.

1.4.2.- Condiciones para la Ejecución de los Trabajos:

El contratista desarrollará los trabajos:

A) El desarrollo de los trabajos, estará sujeto al horario de la Estación de Combustibles y la restricción del mismo la determinará la misma Estación.

B) Se deberá considerar un control de acceso de personal y de vehículos.C) Deberá considerar los reglamentos y normas de seguridad e higiene aplicables y dispuestos en la presente convocatoria a la

licitación y especificaciones.

1.4.3.- Vigencia:

El período de ejecución de los trabajos en días naturales será de 90. Siendo la fecha de inicio de los trabajos el 22 DE JULIO DE 2010, obligándose a terminar los mismos el 19 DE OCTURE DE 2010.

http://www.compranet.gob.mx/




Los trabajos que se contraten a través de ésta licitación serán desarrollados conforme a la proposición técnica-económica presentada por el contratista, la cual deberá ser congruente con los requerimientos establecidos en la Convocatoria a la Licitación.

1.5.- Idioma:

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en idioma español.

1.6.- Moneda que se Utilizará:

Los licitantes deberán presentar sus proposiciones en pesos mexicanos.

1.7.- Modificaciones en la Convocatoria a la Licitación Pública:

Con fundamento en el artículo 34 de La Ley, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrá modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la Convocatoria a la Licitación, a partir de la fecha en que sea publicada y hasta, inclusive, el séptimo día natural previo al acto de presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en CompraNet, a mas tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen.

Las modificaciones que se mencionan en el párrafo anterior en ningún caso podrán consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien en la adición de otros de distintos.

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Con fundamento en el Artículo 18 del Reglamento, cuando en la junta de aclaraciones se modifique la fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, su publicación no será necesaria, debiéndose modificar igualmente el periodo de registro de participantes para el presente procedimiento de contratación que se hará hasta el sexto día natural previo a la nueva fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

1.8.- Ninguna de las Condiciones Contenidas en la convocatoria a la licitación podrá ser negociada:

Las condiciones contenidas en la presente convocatoria a la licitación, así como las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con el Artículo 27 de la Ley, sin perjuicio de que Aeropuertos y Servicios Auxiliares pueda solicitar a los licitantes aclaraciones o información adicional en los términos del artículo 38 de esta Ley.

1.9.- Cumplimiento de la Convocatoria a la Licitación:

Los Licitantes deberán cumplir en su totalidad con los requisitos y documentos solicitados en la presente Convocatoria a la licitación y sus anexos, siendo de su absoluto conocimiento el contenido de los mismos y de cada una de las precisiones pronunciadas en la(s) junta(s) de aclaraciones.

1.10.- Información Técnica que Proporcionará ASA:ASA proporcionará al Licitante: Catálogo de Conceptos y Volúmenes de Obra (Forma C-1), Resumen por Partidas (Forma C-2), Programa de Ejecución (Forma C-3), memoria descriptiva, especificaciones generales y particulares, guía de señalización de estaciones de combustibles, planos y relación de planos que contienen la información y los aspectos para la construcción de la obra, los cuales se encuentran disponibles de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.3 de la presente convocatoria a la licitación.

1.11.- Materiales y equipo de instalación permanente:

Para este procedimiento de contratación ASA No Proporcionará Materiales ni Equipos de Instalación Permanente.

1.12.- Proposiciones Vía Electrónica:

Los Licitantes que a su elección opten por enviar sus proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet) se sujetarán a lo siguiente:




1.12.1 Para el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, el licitante deberá utilizar exclusivamente el programa informático de CompraNet de la Secretaría de la Función Pública, el sobre será generado mediante el uso de tecnologías que resguarden la confidencialidad de la información, de tal forma que sea inviolable.

1.12.2 Deberán emplear en sustitución de la firma autógrafa el medio de identificación electrónica que para tal fin deberá certificarse previamente en el Sistema de Contrataciones Gubernamentales (Compranet) de la Secretaría de la Función Pública.

1.12.3 Reconocerá como propia y auténtica la información que por medios remotos de comunicación electrónica envíen a través de CompraNet y que a su vez se distinga por el medio de identificación electrónica que les certifique la Secretaría de la Función Pública.

1.12.4 Notificarán oportunamente a la Secretaría de la Función Pública, bajo su responsabilidad, respecto a cualquier modificación o revocación de las facultades otorgadas a su apoderado o representante al que le haya sido entregado un certificado digital.

1.12.5 El licitante aceptará que el uso de su certificado digital por persona distinta a la autorizada quedará bajo su estricta responsabilidad.

1.12.6 Asimismo, consentirán que será motivo de que la Secretaría de la Función Pública invalide su certificado digital, cuando haga mal uso de la red privada de comunicaciones de CompraNet

1.12.7 Se tendrán por NO PRESENTADAS las proposiciones cuando la información remitida contenga virus informático o no pueda consultarse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipos de cómputo del licitante, y

1.12.8 Los licitantes que hayan optado por presentar sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica (COMPRANET), podrán a su elección, participar en los diferentes actos derivados del presente procedimiento de contratación.

CAPITULO II.- REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACIÓN

2.- ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS:

Los licitantes que opten por presentar sus proposiciones personalmente o por medios de comunicación electrónica (CompraNet), deberán elaborar las proposiciones en los formatos y versiones que determina ASA en la Convocatoria a la Licitación, en caso que el licitante opte por utilizar formatos distintos a los proporcionados por el Organismo, éstos deberán cumplir con toda la formalidad e información solicitada en la presente convocatoria y sus anexos.

2.1.- Documentación Legal:

La Documentación Legal y Administrativa que se solicita a continuación, deberá presentarse en copia simple cuando así se indica y escritos originales en su caso, debidamente firmados los anexos C, D, E, G (en su caso),H e I en todas sus fojas por el representante legal que suscribe la proposición (no se aceptarán rúbricas), de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

2.1.1.- Domicilio Para Oír y Recibir Notificaciones: (Original)

Con fundamento en el Artículo 24 Fracción I del Reglamento, los Licitantes deberán señalar por escrito en papel membretado de la persona física o de la empresa licitante, domicilio para recibir y para oír todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso, del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, por lo que surtirán todos los efectos legales mientras no señalen otro distinto, (de acuerdo al numeral 3.1.-Documentación Legal y Administrativa, Formato A).

2.1.2.-Manifestación del licitante para intervenir en el Acto de presentación y Apertura de Proposiciones.




Con fundamento en el Artículo 31 Fracción XII de la Ley, los licitantes para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones deberán presentar un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Formato B). No será motivo de descalificación la falta de identificación o de acreditamiento de la representación que solamente entrega la proposición, pero solo podrá participar en el desarrollo del acto con carácter de oyente de conformidad con el artículo 29 del Reglamento.

2.1.3.- Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los Artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley (original):

Los Licitantes deberán manifestar por escrito en su papel membretado, bajo protesta de decir verdad de que ninguno de los socios o accionistas se encuentran en alguno de los supuestos de los Artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley. La falsedad de la declaración será sancionada en los términos de Ley (de conformidad al numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, Formato C).

2.1.4.- Restricción a Participantes (original):

No podrán participar en este proceso de Licitación, personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Sexto de este ordenamiento y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que, en la proposición deberán presentar escrito de no encontrarse en estos supuestos (de conformidad al numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, Formato D).

2.1.5.- Presentación Conjunta de Proposiciones:

Con fundamento en el Artículo 36 Segundo Párrafo de la Ley y Artículos 24 Tercer Párrafo y 28 de su Reglamento, dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la correspondiente Licitación, sin necesidad de constituir una sociedad o una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, en la proposición y el contrato respectivo, se establezca con precisión a satisfacción de ASA, las partes de la obra que cada persona se obliga a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

Las personas o empresas que decidan participar conjuntamente, deberán realizar un convenio privado entre ellos para poder participar en la presente Licitación, el cual deberá cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 28 del Reglamento. Una copia de dicho convenio de participación conjunta deberá incluirse en el sobre que contenga la proposición. La presentación de los documentos y la del convenio, deberá hacerse por el representante común, debiendo señalar en el acto de presentación y apertura de proposiciones que ésta se presenta en forma conjunta. ASA revisará que el convenio de participación conjunta cumpla con los requisitos exigidos, (de conformidad al numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, Formato G, libre).

2.1.6-Manifestación en el caso de encontrarse en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley.

Con Fundamento en el artículo 31 Fracción XV de la Ley, los licitantes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley, deberán de incluir la Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que los estudios planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideran costos estimados apegados a las condiciones de mercado; en el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad se sancionará al licitante conforme al título sexto de esta Ley (Formato I).En caso contrario deberán manifestar que NO APLICA.

2.2.- Documentación Administrativa:

2.2.1.- Declaración Fiscal o Balance General Auditado (copia simple):

Los Licitantes deberán presentar copia simple de la declaración anual o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, en el caso que el licitante presente balance general auditado, éste deberá estar debidamente firmado por el licitante y por el contador público que lo auditó, debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo, con el objeto de acreditar el capital contable requerido que es de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)




Para el caso de agrupación de Licitantes, se podrá sumar los capitales correspondientes a cada una de las personas que lo integran, para cumplir el requisito del capital contable.

Esta documentación deberá ser complementada conforme a lo indicado en el numeral 3.1. Documentación Legal y administrativa, Inciso E, (Formato E).

2.2.2.- Acreditación Legal (original):

Los licitantes que participen a través de un representante, para acreditar su personalidad deberán transcribir, llenar y presentar en papel membretado el Formato F (numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa), con los datos de la documentación legal, como constancia de acreditación legal, en el que el apoderado legal manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta con facultades suficientes para suscribir a nombre de su representada la proposición correspondiente.

Para personas físicas, se acreditarán con copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Publica o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional) y firma (de conformidad al numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, Formato B).

2.2.3.- Declaración de Integridad (original):

Los licitantes deberán presentar una declaración de integridad por escrito en papel membretado, en la que manifiesten que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de ASA, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones mas ventajosas con relación a los demás licitantes (numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, Formato H)




2.2.4.- Escrito del porcentaje de personas con discapacidad en su planta laboral (original):

Los licitantes, en su caso, deberán presentar escrito mediante el cual manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, para tales casos el licitante deberá presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas a requerimiento del Organismo, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición de acuerdo a lo establecido en el Artículo 24 Fracción VIII del Reglamento. (numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, Formato J)

2.3.- Aspectos Técnicos:

2.3.1.- Experiencia del Licitante:

Los Licitantes deberán comprobar con su currículum vitae HABER REALIZADO POR LO MENOS TRES OBRAS DE VIALIDADES DE ASFALTO Y CONCRETO, SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS , para tal efecto el licitante deberá anexar la relación de los contratos que haya realizado o aquellos que esté ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre y domicilio de la dependencia, entidad o empresa contratante, teléfono de los mismos y el nombre de la persona responsable de los trabajos contratados (esta información es indispensable para la evaluación de la proposición), descripción de la obra, importe ejercido y por ejercer, fechas de inicio y terminación (programada y real), e indicar si el contrato fue rescindido o se le aplicaron penas convencionales, anexando escrito en papel membretado del licitante en el que declara bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, que la información contenida en el formato es real, así mismo deberá anexar copias de carátulas o actas de entrega recepción de contratos similares a la obra objeto de esta licitación (Anexo T-6).

2.3.2.- Experiencia de los Profesionales que Estarán a Cargo de los Trabajos:

Los Licitantes deberán presentar currícula de los profesionales técnicos a su servicio identificando a los que se encargarán de la ejecución y administración de la obra, el superintendente de construcción que designe por escrito el contratista, deberá haber participado en UNA OBRA, similar al objeto de la presente licitación en los últimos CINCO AÑOS y Licenciatura en INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA y contar con una experiencia de CINCO AÑOS, debiendo anexar copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones, el resto del personal deberá haber participado en UNA OBRA, similar al objeto de la presente licitación en los últimos CINCO AÑOS, dicha información deberá ser cotejable en curricula (Anexo T-5). Asimismo deberá de incluir manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad que el Superintendente de Construcción que designe el contratista, cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la Presente Licitación, así como de la Apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del contrato y que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica a través de la pagina Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx

2.3.3.- Normas Vigentes (original):

Los licitantes deberán presentar manifestación por escrito en papel membretado bajo protesta de decir verdad que conocen el sitio de realización de los trabajos, los alcances de la obra, proyectos arquitectónicos y de ingeniería, normas de calidad de los materiales, especificaciones generales y particulares, Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Unitarios no Previstos en el Catálogo Original del Contrato y Ajuste de Costos, las Leyes y Reglamentos aplicables y su conformidad de ajustarse a sus términos, y que conoce y aplicará las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección al ambiente emitidas por ASA, las cuales deberá considerar en el análisis de costos indirectos de su proposición, así como el costo de los servicios de la empresa que dará apoyo para el cumplimiento a la Normatividad Ambiental. El Organismo no hará reconsideraciones en los precios unitarios por el pago de multas o sanciones, ni tomará en cuenta en el programa de obra, el tiempo que el contratista pudiera ser suspendido por las autoridades ambientales en caso de incumplimiento de dicha Normatividad. (Anexo T-2).

http://beop.funcionpublica.gob.mx/




2.4.- Aspectos Económicos:

2.4.1.- Condiciones de Precios:

La documentación que forme parte de la proposición deberá ser presentada en papel membretado del licitante, sin tachaduras ni enmendaduras, señalando tanto el precio unitario como los totales en pesos mexicanos, con número y con letra.

Los precios unitarios deberán estar integrados con los costos directos correspondientes al concepto del trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del licitante y los cargos adicionales, por lo que no podrán agregar ningún costo extra y serán inalterables durante la vigencia del contrato.

CAPITULO III.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

3.- INSTRUCCIONES AL ELABORAR Y PRESENTAR LAS PROPOSICIONES:

a). Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en esta Convocatoria y sus anexos, así como en las aclaraciones y modificaciones que, en su caso, se establezcan en la (s) junta(s) de aclaraciones.

b). La entrega de las proposiciones se hará por escrito en original y en papel membretado, con firma autógrafa de los licitantes o de sus apoderados legales en todas sus fojas, de conformidad a lo establecido en el Artículo 23 del Reglamento; la falta de la firma en alguna de ellas no será causa de descalificación, excepto en los documentos especificados en el numeral 4.5 Causales de Desechamiento, Inciso b), los cuales deberán presentarse invariablemente firmados, en tal caso no se aceptarán rúbricas, la proposición deberá presentarse en un solo sobre y completamente cerrado integrando la proposición técnica y económica.

c). La documentación legal y administrativa podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la proposición técnica y económica.

d). Las proposiciones se podrán presentar en carpetas de argollas, con separadores preferentemente foliadas en todas sus fojas señalando en todas las páginas el total de las hojas que se integran. El incumplimiento de esta última indicación no será motivo de descalificación, pero se considera conveniente para facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación.

e). Los licitantes podrán utilizar los formatos proporcionados en esta convocatoria. Si los licitantes presentan otros formatos, éstos deberán cumplir con los requisitos solicitados.

f). Los licitantes que opten por el envió de proposiciones a través de medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet) deberán concluir el envió de éstas y contar con el acuse de recibo electrónico que emita la Secretaría de la Función Pública a través del sistema CompraNet, a más tardar una hora antes del evento de presentación y apertura de proposiciones técnica-económica.

g). Las empresas que presenten su proposición por medios remotos de comunicación electrónica deberán presentar sus archivos en Microsoft Word y Excel.




LOS LICITANTES INTEGRARÁN SUS PROPOSICIONES CONFORME A LO SIGUIENTE:

3.1.- Documentación Legal y Administrativa:

De conformidad con el Artículo 24 del Reglamento, los licitantes deberán acompañar a sus proposiciones la documentación que se enlista a continuación:

A.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado, en el que señale el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos, de acuerdo al numeral 2.1.1 de esta Convocatoria. (Formato A).

B.- Tratándose de personas físicas, copia simple legible por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía y tratándose de personas morales, de la persona que firme la proposición tales como (credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Publica o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional), en este anexo para poder intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones, el licitante deberá de incluir un escrito en el que su firmante manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica. (Formato B)

C.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en alguno de los supuestos de los Artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley, de acuerdo al numeral 2.1.3 de la Convocatoria a la licitación (Formato C)

D.- Original de manifiesto por escrito en papel membretado y bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Sexto de la Ley así como el Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como los socios que presentan en forma conjunta la proposición, cuando sea el caso, de acuerdo al numeral 2.1.4 de la convocatoria a la licitación(Formato D)

En caso de omisión en la entrega del escrito, o si de la información o documentación con que cuente la Secretaría de la Función Pública se desprende que personas físicas o morales pretenden evadir los efectos de la inhabilitación, ASA no estará obligado a firmar el contrato correspondiente.

E.- Los licitantes deberán presentar copia simple de la declaración anual o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal de 2009, con el objeto de acreditar el capital contable requerido que es de $2,000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).En el caso que el licitante presente Balance General Auditado, éste deberá estar debidamente firmado por el licitante y por el contador público que lo auditó (indistintamente de su nacionalidad), debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo. (Formato E)

Con la finalidad de acreditar la capacidad financiera, el licitante deberá anexar los estados financieros auditados de los años 2008 y 2007 y el comparativo de razones financieras básicas de estos mismos años, también deberán estar firmados por el licitante y por el contador público que lo auditó, (debiendo anexar copia por el anverso y reverso de su Cédula Profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo que lo auditó) salvo el caso de empresas de nueva creación, las cuales presentarán los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

Los estados financieros deben estar preparados en Base a las Normas de Información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que entraron en vigor a partir del 1° de enero del 2006, y estar dictaminados por contador público autorizado y ser miembro de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría.

Cabe recalcar que si el licitante presenta Balance General Auditado, se deberá acompañar al mismo, el Dictamen en el cual el contador público que lo auditó avale las cifras que en él aparecen, dicho Dictamen deberá incluir la leyenda de que : El Estado Financiero Ha Sido Preparado en Base a las Normas de Información Financiera Emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que Entraron en Vigor a Partir del 1° de Enero del 2006. El Dictamen y el Balance General Auditado que presenten los Licitantes deberán estar firmados en todas sus hojas por el Contador Público que lo elaboró y el Licitante que suscribe la proposición. Así mismo se hace la aclaración que el Contador que elabore el dictamen deberá ser Contador Público autorizado




(indistintamente de su nacionalidad) y ser miembro de un colegio profesional reconocido por las Leyes Mexicanas y registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.

De conformidad con el Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, los Licitantes que se encuentren en alguno de los supuestos de este Artículo estarán obligados a dictaminar, en los términos del Artículo 52 de dicho Código, sus estados financieros por contador público autorizado. Los dictámenes sobre los estados financieros no deberán contener salvedades.

Se precisa que el capital social proveniente de aportaciones, capitalización, aportaciones para futuros aumentos de capital o cualquier otro tipo de modificación (aumento o disminución), deberá estar soportado en actas de asamblea y de ser el caso, protocolizadas ante Notario Público, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 5, 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En caso de ser persona física o empresa de nueva creación deberá presentar los estados financieros los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición, donde en el más reciente, se demuestre que cuenta con el capital contable requerido, avalado por auditor externo o su Acta Constitutiva donde se refleje que cuenta con dicho capital, así como presentar su registro o inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

F.- Tratándose de personas morales; original del escrito en hoja membretada de la empresa donde manifieste que su representante cuenta con facultades suficientes para comprometer a su representada (Formato F), conteniendo los siguientes datos:

De la Persona Moral:

Clave del R.F.C., denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa, relación de los accionistas, número, fecha de las escrituras públicas en las que conste el Acta Constitutiva, sus reformas, modificaciones y los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, así como nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

Del representante:

Nombre del apoderado, número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, así como nombre, número y circunscripción del Notario o Fedatario Público ante quien se hayan otorgado.

G.- Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición, todas las personas que firmen el convenio de participación conjunta deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados en los incisos A, B, C, D, E F,H e I descritos en el presente numeral, además de entregar una copia del convenio al que se refiere el Artículo 28 del Reglamento, (Formato G, libre). La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberá hacerse por un representante común, y bastará con la inscripción de un licitante y contendrá lo siguiente:

a) Nombre y domicilio de los integrantes, identificando en su caso, los datos de los términos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales de la agrupación.

b) Nombre de los representantes de cada una de las personas identificando, en su caso, los datos de los testimonios públicos con los que se acredita su representación,

c) Definición de las partes del objeto del contrato que cada persona se obliga a cumplir, especificando la forma en que serán presentadas a cobro las estimaciones.

d) Determinación de un domicilio común para oír y recibir notificaciones.

e) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para todo lo relacionado con la proposición, y

f) Estipulación expresa que cada uno de los firmantes quedará obligado en forma conjunta y solidaria para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del contrato que se firme.

g) Para cumplir con el capital contable mínimo requerido, se podrá sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes.

h) En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta.

Para el caso de que los licitantes no presenten su proposición en participación conjunta, para el presente procedimiento de contratación, la falta de presentación de este documento no será motivo de desechamiento de la proposición.




H.- Declaración de integridad, mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismos o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos de ASA, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que les otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. (Formato H )

I. Con fundamento en el artículo 31 Fracción XV de la Ley, los licitantes que se encuentren en el supuesto a que se refiere el segundo párrafo de la fracción VII del Artículo 51 de la Ley, deberán de incluir la Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad que los estudios planes o programas que previamente hayan realizado, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso consideran costos estimados apegados a las condiciones de mercado; en el caso de que la manifestación se haya realizado con falsedad se sancionará al licitante conforme al título sexto de esta Ley. En caso contrario deberán manifestar que NO APLICA.

J.- En su caso, escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se hayan dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato respectivo, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento de ASA, en caso de empate técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición. Si el licitante no se encuentra en este supuesto, podrá manifestar que el presente anexo no aplica. (Formato J)

K.- Documentación Legal para Cotejo. Para facilitar los procedimientos de contratación, ASA podrá revisar la especialidad, experiencia y capacidad de los interesados, así como de toda la documentación distinta a la proposición técnica y económica, e inscribirlos en el registro único de contratistas, para lo cual se tendrán que presentar en la Gerencia de Concursos y Contratos de ASA, ubicada en: Av. 602 No. 161 Col. San Juan de Aragón, México, D.F., Delegación Venustiano Carranza, en un horario de las 9:30 a las 17:30 horas. No es requisito encontrarse inscrito en dicho registro para participar en la licitación. Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones

Únicamente el licitante ganador previo a la firma del contrato, presentará para su cotejo, original o copia certificada de los documentos con los que se acredite su existencia legal y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente. Una vez que se haya revisado la veracidad de la información, ASA devolverá los documentos originales o certificados, conservando solo copias simples de los mismos.

Si el licitante ganador presentó en forma conjunta la proposición, deberá presentar el original del convenio al que se refiere el numeral 3.1.- Inciso G de ésta convocatoria a la licitación y la demás documentación indicada en los incisos anteriores en forma individual.




3.2.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA:

Los Licitantes deberán integrar la proposición en su PARTE TÉCNICA de la forma siguiente:

T-1 Pliego de Requisitos. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento.

T-2 Manifestación escrita de conocer el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, así como el de haber asistido o no a la junta o juntas de aclaraciones que se celebraron y haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a la convocatoria a la licitación. Además deberá manifestar estar conforme de ajustarse a las leyes y reglamentos vigentes aplicables; a los términos de la convocatoria a la licitación sus anexos; al modelo de contrato y las modificaciones que en su caso se haya efectuado al modelo de contrato; a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que ASA les haya proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición los materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso le proporcionará el propio Organismo y el programa de suministro correspondiente. Así mismo deberá manifestar que conoce el Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Unitarios no Previstos en el Catálogo Original del Contrato y Ajuste de Costos, y que conoce y aplicará las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección al ambiente emitidas por ASA.

T-3 Descripción de la planeación integral del licitante para realizar los trabajos, asimismo deberá de incluir el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos.

T-4 Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de éstos en el sitio de los trabajos conforme a los Programas presentados (Anexos E-15 y E-25), tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentar carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad, en caso de maquinaria y equipo propio el licitante deberá presentar la documentación que acredite la propiedad de dicha maquinaria o equipo. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-5 Currículum de cada uno de los profesionales técnicos al servicio del licitante, que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de las obras, el superintendente de construcción que designe por escrito el contratista deberá haber participado en UNA OBRA, similar al objeto de la presente licitación en los últimos CINCO AÑOS y Licenciatura en INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA y contar con una experiencia de CINCO AÑOS, debiendo anexar copia de su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones. El resto del personal deberá haber participado en UNA OBRA, similar al objeto de la presente licitación en los últimos CINCO AÑOS, dicha información deberá ser cotejable en currícula. Asimismo deberá de incluir manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad que el Superintendente de Construcción que designe el contratista, cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la Presente Licitación, así como de la Apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del contrato y que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica a través de la pagina Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx. Adicionalmente en este mismo anexo, deberán de integrar el cuadro resumen de la experiencia de los profesionales técnicos al servicio de licitante debidamente requisitado con los datos que ahí se solicitan y en especial el de realizar una breve descripción de los trabajos mencionando claramente en que consistieron. Dicho formato se encuentra en los anexos de la presente convocatoria.





T-6 Identificación de trabajos realizados por el Licitante y su personal, los Licitantes deberán comprobar con su currículum vitae (INTEGRANDO EN ESTE MISMO ANEXO EL CURRICULUM VITAE DEL LICTANTE) HABER REALIZADO POR LO MENOS TRES OBRAS DE VIALIDADES DE ASFALTO Y CONCRETO, SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS, la cual deberá comprobar y externar por escrito en su proposición técnica, anexando relación de los contratos que haya realizado o aquellos que esté ejecutando a la fecha de la licitación, anotando el nombre y domicilio de la dependencia, entidad o empresa contratante, teléfono de los mismos y el nombre de la persona responsable (esta información es indispensable para la evaluación de la proposición); descripción de la obra, importe ejercido y por ejercer, fechas de inicio y terminación (programada y real), e indicar si el contrato fue rescindido o se le aplicaron penas convencionales así como una breve descripción de los trabajos ejecutados, anexando escrito en papel membretado del licitante en el que declare bajo protesta de decir verdad y sujeta a verificación, que la información contenida en el formato es real, el licitante deberá presentar documentos que acrediten dicha experiencia y capacidad técnica en trabajos similares a los de la presente licitación. Para tal efecto deberán presentar copias de carátulas o actas de entrega recepción de contratos similares a la obra objeto de esta licitación.El contratista se obliga a dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental con apoyo de una empresa que reúna los requisitos exigidos en la ley aplicable en la materia, siendo el contratista único responsable de las obligaciones que adquiera en su caso con terceros, dichos terceros no tendrán ninguna acción o derecho legal que hacer valer en contra de ASA. Ésta deberá presentar escrito en la que proponga a la empresa que dará el apoyo al cumplimiento de la normatividad ambiental así como carta compromiso por parte de la empresa que prestara el servicio debiendo incluirse en el anexo T-6 de su proposición Técnica Económica, de conformidad a lo establecido en el numeral 5.8.5 de las presente convocatoria a la licitación y artículo 20 de la Ley.

T-7 Memoria descriptiva de los trabajos a realizar.

T-8 Especificaciones generales y particulares de la obra (Normas Complementarias). Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-9 Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, conteniendo el Procedimiento para la Revisión y Dictaminación de Precios Unitarios no Previstos en el Catálogo Original del Contrato y Ajuste de Costos y Medidas de Mitigación del Impacto Ambiental y Protección al Ambiente. En este anexo el licitante deberá incluir la manifestación escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su conformidad de ajustarse a sus términos y anexos. Estos documentos deberán presentarse debidamente firmados por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

T-10 Relación de planos y manifestación escrita del licitante indicando que conoce los planos de la obra y que fueron tomados en consideración para la integración de su proposición, deberá adjuntar los mismos en forma impresa y debidamente firmados. En caso de no existir planos deberá manifestarlo.

Para los licitantes que envíen sus proposiciones a través del sistema de comunicación remota (CompraNet), será suficiente integrar en su proposición la manifestación de conocerlos y que fueron tomados en cuenta para la integración de su proposición, manifestando que los planos se consideran como información reservada de ASA y que únicamente serán utilizados para efectos de ésta licitación, en caso contrario el Organismo ejercitará las acciones legales a que haya lugar.

T-11 Manifestación escrita de la no subcontratación, de acuerdo al numero 5.7 de la presente convocatoria.




Los Licitantes deberán integrar la proposición en su PARTE ECONÓMICA de la forma siguiente:

E-12 Carta compromiso de la proposición; señalando el monto total de la proposición sin incluir el IVA, este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición, de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-13 Catálogo de Conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición (Forma C-1), este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma. Se recomienda a los licitantes incluir en este anexo, el archivo electrónico que contenga el catálogo de conceptos en formato excel, sin embargo la falta de dicho archivo no será causa de desechamiento de la proposición.

E-14 Resumen por partidas de la relación de conceptos y cantidades de obra para expresión de precios unitarios y monto total de la proposición (Forma C-2).

E-15 Programa General de Ejecución de los trabajos por concepto, divido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos con sus Erogaciones calendarizado y cuantificado, utilizando preferentemente diagramas de barras y porcentajes (Forma C-3). Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-16 Análisis del total de los Precios Unitarios de los conceptos de trabajo determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos, incluidos en el listado correspondiente al anexo E-13, de acuerdo con lo previsto en el capítulo sexto del Reglamento. Se recomienda a los licitantes incluir en este anexo, el archivo electrónico que contenga los precios unitarios en formato excel, sin embargo la falta de dicho archivo no será causa de desechamiento de la proposición.

E-17 Relación y análisis de los costos unitarios básicos de los materiales que se requerirán para la ejecución de los trabajos. Así mismo, cuando existan insumos de los señalados en la Fracción VIII del Artículo 26 del Reglamento, se deberá señalar el precio ofertado por el licitante. En caso de no requerir costos unitarios básicos deberá incluir la leyenda “NO APLICA”

E-18 Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, y su relación, debiendo INCLUIR EN ESTE MISMO ANEXO copia del indicador económico empleado.

E-19 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto por el Reglamento, anexando tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna (y nocturna solo en área operacionales) de ocho horas e integración de los salarios. Incluyendo prestaciones y cargos patronales del IMSS e INFONAVIT.

E-19.1 Análisis, cálculo e integración de las cuotas del IMSS. E-19.2 Análisis, cálculo e integración del factor días pagados y laborados.E-19.3 Análisis, cálculo e integración del factor de salario real.

E-20 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales y equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, con sus respectivas unidades de medición y sus importes. Se recomienda a los licitantes incluir en este anexo, el archivo electrónico que contenga el listado de insumos en formato excel, sin embargo la falta de dicho archivo no será causa de desechamiento de la proposición.

E-21 Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, costos que estarán representados como un porcentaje del costo directo de cada concepto de trabajo, se desglosarán los correspondientes a las administraciones de oficinas centrales y de campo, seguros y fianzas de conformidad con los Artículos 180, 181 y 182 del Reglamento.

Dentro de los indirectos deberán considerar el costo de sistemas de control de personal administrativo y de obra que permanecerá en la zona de los trabajos así como de la seguridad del área de trabajo.




E-22 Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento; cargo que estará representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos; para la determinación de este costo deberán considerarse los gastos que realizará el contratista en la ejecución de los trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibirá y la tasa de interés, la cual deberá calcularse por el contratista con base a un indicador económico específico, debiendo INCLUIR EN ESTE MISMO ANEXO copia del mismo, el cual no podrá ser cambiado o sustituido durante la vigencia del contrato de conformidad con los Artículos 183, 184 y 185 del Reglamento.

E-23 Manifestación escrita de la Utilidad propuesta por el licitante, será fijado por el concursante mediante un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento de conformidad con el Artículo 188 del Reglamento.

E-24 Manifestación escrita de la Determinación de cargos adicionales. Este cargo no forma parte de los costos directos e indirectos, financiamiento o utilidad. Únicamente quedan incluidos aquellos cargos que deriven de ordenamientos legales, como impuestos Locales y Federales y gastos de inspección y supervisión (SFP). Se deberán adicionar (sumar) al precio unitario después de la utilidad.

En este mismo apartado los licitantes deberán presentar la integración del Factor de Sobre Costo, de acuerdo al formato anexo.

E-25 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características, conforme a los periodos determinados por la convocante. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-26 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de materiales y equipos de instalación permanente expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos, conforme a los periodos determinados por la convocante. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-27 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de la utilización de mano de obra, para la ejecución de los trabajos, conforme a los periodos determinados por la convocante. Este documento deberá presentarse debidamente firmado por el representante legal que suscribe la proposición de lo contrario será causa de desechamiento de la misma.

E-28 Programa de erogaciones a costo directo calendarizado y cuantificado en partidas y subpartidas de utilización de personal profesional técnico, administrativo y de servicios encargado de la dirección, supervisión, administración y ejecución de los trabajos, conforme a los periodos determinados por la convocante.




CAPITULO IV.- DESARROLLO DE LA LICITACIÓN

4.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN:

En cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos 27 de la Ley y 35 del Reglamento, cualquier persona podrá asistir a los diferentes actos de esta licitación, en calidad de observador, sin necesidad de haberse registrado en el Sistema CompraNet para participar en la licitación, bajo la condición de registrar su asistencia y debiéndose de abstener de intervenir de cualquier forma en las diferentes etapas de la licitación.

4.1.- Visita al Sitio de Realización de los Trabajos:

Se efectuará el día 18 DE JUNIO DE 2010, a las 12:00 HORAS, los Licitantes deberán presentarse en las oficinas de la Estación de Combustibles del Aeropuerto de Monterrey N.L., ubicado en DOM. CONOCIDO CARR. MIGUEL ALEMÁN, MPIO. APODACA NUEVO LEÓN, C.P. 66600.

La visita al sitio de realización de los trabajos tendrá por objeto, para los licitantes que asistan, el que considerando las especificaciones, planos, proyecto, y documentación relativa a la obra, inspeccionen los lugares en los que se desarrollarán los trabajos, hagan las valoraciones de los elementos que se requieran, los grados de dificultad y las implicaciones de carácter técnico de la obra objeto de la licitación; estimen las condiciones locales, climatológicas o cualquier otra que pudiera afectar la ejecución de los trabajos, en ningún caso ASA asumirá responsabilidad por las conclusiones que los licitantes obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, no lo exime de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en forma y términos convenidos, en el caso de que ASA decida encomendárselos. A la visita podrán asistir los interesados y sus auxiliares, así como aquellos que autorice ASA, los asistentes deberán llevar una identificación oficial vigente con fotografía (credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Publica o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional).

La visita al sitio donde se realicen los trabajos será optativa para los licitantes, en su proposición técnica (Anexo T-2) deberán incluir un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales, por lo que no podrán invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo.

A quienes se registren en el Sistema Compranet para participar en la licitación con posterioridad a la realización de la visita al sitio de los trabajos, podrá permitírse el acceso al lugar en que se llevarán a cabo los trabajos, siempre que lo solicite por escrito con anticipación de por lo menos veinticuatro horas a la conclusión del período de registro de participación en CompraNet, pero no será obligatorio para ASA designar a un técnico que guíe la visita y estará sujeto a la disponibilidad de horario, con fundamento en el artículo 21 segundo párrafo del Reglamento.

4.2.- Junta (s) de Aclaraciones:

Con fundamento en el Artículo 35 de la Ley, los licitantes que pretendan solicitar aclaraciones, dudas o cuestionamientos respecto de la convocatoria a la licitación, sus anexos y a las clausulas del modelo de contrato, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés de participar en la licitación por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado, y en su caso, del representante, dicho escrito deberá contener los datos que están actualmente contenidos en el artículo 24 Fracción V del Reglamento. Dichas solicitudes podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones o enviarse a través de Compranet, a mas tardar 24 horas antes de la fecha y hora establecida en este numeral para el evento de Junta de Aclaraciones. (Se recomienda a los licitantes que asistan al acto, presenten sus preguntas en medios magnéticos, con el objeto de agilizar dicho evento).

El acto será presidido por el servidor público designado por ASA, quien deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelva en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria a la licitación.




Dicho acto se celebrará el día 21 DE JUNIO DE 2010, a las 09:00 HORAS, en la Sala de Licitaciones de la Subdirección de Proyectos, Construcción y Conservación ubicada en el Conjunto ASA, sita en Av. 602 No. 161 Col. San Juan de Aragón, México, DF, Delegación Venustiano Carranza., siendo optativa para los licitantes la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen con objeto de esclarecer sus dudas, aclaraciones o cuestionamientos que los licitantes planteen por escrito a ASA durante el desarrollo de la misma atendiendo a lo estipulado en el párrafo anterior.

De toda junta de aclaraciones se levantará un acta que contendrá la firma de los asistentes, interesados y los servidores públicos que intervengan; las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas del Organismo, y en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio de realización de los trabajos, de la cual se le entregará copia a los presentes y se pondrá a disposición de los ausentes, en el domicilio de ASA o a través del Sistema de Contrataciones Gubernamentales (CompraNet).

En este acto los licitantes deberán proporcionar una dirección de correo electrónico que servirá como medio de notificación para el fallo y adjudicación del presente procedimiento de contratación.

Cualquier modificación a la presente convocatoria a la licitación, sus anexos y las cláusulas del modelo del contrato, derivada del resultado de la junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la convocatoria, de conformidad a lo establecido en el numeral 1.7.-Modificaciones en la Convocatoria a la Licitación Pública.

Con fundamento en el Artículo 22 último párrafo del reglamento, ASA podrá recibir preguntas adicionales de los licitantes, con posterioridad a la junta de aclaraciones hasta las 09:15 Hrs. del día 21 DE JUNIO DE 2010, siempre y cuando se presenten a través de escrito en la Gerencia de Concursos y Contratos o por medio de comunicación electrónica a la dirección [email protected], las que se responderán antes de que termine el último día para el registro de participación a la licitación.

4.3.- Presentación y Apertura de las Proposiciones:

4.3.1.- Lugar y Fecha:

El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo, el día 28 DE JUNIO DE 2010, en punto de las 11:15 HORAS, en la Sala de Licitaciones de la Subdirección de Proyectos, Construcción y Conservación ubicada en el Conjunto ASA, sita en Av. 602 No. 161 Col. San Juan de Aragón, México, DF, Delegación Venustiano Carranza.

4.3.2.- Desarrollo del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas-Económicas:

Se procederá en primer término a dar apertura a las proposiciones enviadas por medio remotos de comunicación electrónica y posteriormente a las de los licitantes que hayan presentado su proposición en el propio acto y de los que las enviaron por servicio postal de mensajería, de conformidad a lo establecido en el Artículo 31 del Reglamento de la Ley

En el supuesto caso que durante este acto de presentación y apertura de proposiciones por causas ajenas a la voluntad de ASA, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por el medio remoto de comunicación electrónica, el acto será suspendido y será reanudado hasta que se restablezcan las condiciones de comunicación y desaparezcan las causas que dieron origen a la interrupción. En este supuesto se levantará acta la cual deberá ser firmada por los asistentes al acto de presentación y apertura de proposiciones, en la cual se deberá señalar el tiempo que será suspendido y la hora de su reanudación.

La Secretaría de la Función Pública podrá verificar en cualquier momento que durante el lapso de la interrupción, no se haya suscitado alguna modificación a las proposiciones que obren en poder del Organismo.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica, aceptarán que se tienen por notificados por medio del acta que se levante una vez que ésta se encuentre a su disposición a través del sistema CompraNet, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger el acta en el domicilio de ASA.

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, el Servidor Público facultado por ASA, procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 37 Fracción I de la Ley.

Para los efectos de la Fracción II del Artículo 37 de la Ley, de entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno que en forma conjunta con el Servidor Público designado por ASA que presida el acto, rubricarán el Anexo E-13.- Catálogo de Conceptos (Forma C-1). Dicha información constará documentalmente; posteriormente se dará lectura al importe total de cada una de las proposiciones.




De conformidad con lo establecido en el Último Párrafo del Artículo 31 del Reglamento, no se podrán recibir proposiciones que se presenten después de la fecha y hora señaladas en este numeral.

A continuación se levantará el acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se indicará el importe total de cada una de ellas. Dicha Acta será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. Asimismo, citando a los presentes en la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el Fallo de la licitación.

La falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación en el domicilio de ASA y los medios de comunicación electrónica.

El que los licitantes opten por utilizar medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet) para enviar sus proposiciones, no limita, en ningún caso, que asistan a los actos derivados de esta licitación previa identificación oficial (credencial para votar con fotografía emitida por el Instituto Federal Electoral, pasaporte vigente expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaria de Educación Publica o Cartilla del Servicio Militar Nacional emitida por la Secretaria de la Defensa Nacional).

4.4.- Comunicación del Fallo:

El fallo se dará a conocer en junta pública el día 07 DE JULIO DE 2010, a las 14:00 HORAS, en la Sala de Licitaciones de la Subdirección de Proyectos, Construcción y Conservación ubicada en el Conjunto ASA, sita en Av. 602 No. 161Col. San Juan de Aragón, México, D.F., Delegación Venustiano Carranza, a la que libremente podrá asistir cualquier persona atendiendo a lo estipulado en el Artículo 27 de la Ley y 35 del Reglamento así como el numeral 4.0 Combate a la Corrupción de la presente convocatoria a la licitación, levantándose el acta respectiva, la que firmarán los participantes y se les entregará copia, la falta de firma de algún licitante no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de ésta fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efecto de su notificación, en el domicilio de ASA.

En el mismo acto de fallo, ASA proporcionará por escrito a los licitantes la información acerca de las razones por las cuales su proposición no resultó ganadora.

Los licitantes que presenten sus proposiciones por el medio remoto de comunicación electrónica, aceptarán que se tienen por notificados por medio del Acta que se levante una vez que ésta se encuentre a su disposición a través del programa informativo CompraNet, sin menoscabo de que puedan acudir a recoger el acta en el domicilio de ASA.

En caso de que ASA opte por no realizar la junta pública en la que se dé a conocer el fallo, dará a conocer el resultado de éste conforme a lo dispuesto en el Artículo 39 de la Ley.

Aquellos licitantes que no hayan asistido al Acto de Fallo y que hayan presentado proposiciones en el Acto de presentación y Apertura de Proposiciones, se les enviará por correo electrónico un aviso informándoles que el acta de fallo se encuentra a su Disposición en Compranet.

ASA elaborará el acta de fallo respectiva, en apego a lo establecido en el Artículo 39 de la Ley.

El acta de fallo y el modelo del contrato servirán para poder tramitar las garantías de anticipo y cumplimiento de contrato.

El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado en los términos del Artículo 78 de la Ley.

Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno, pero los licitantes podrán inconformarse en los términos del Título Séptimo, Capítulo Primero de la Ley.

4.5.- Causales de Desechamiento:

Será causa de desechamiento de la proposición cuando se incurra en alguna de las siguientes situaciones:

a).- El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente convocatoria, así como la comprobación de que algún licitante haya acordado con otro u otros licitantes elevar el costo de los trabajos o de cualquier acuerdo que tenga como fin de obtener una ventaja sobre los demás licitantes.




b).- Presenten incompleta u omitan cualquier documento requerido en la presente convocatoria a la licitación, que los documentos no contengan la información solicitada o que no se presenten debidamente firmados por el representante legal que suscribe la proposición los siguientes documentos: Anexos C, D, E, G (en su caso), H e I de la documentación Legal y Administrativa, T-1.- Pliego de Requisitos, T-3.- Descripción de la Planeación Integral del Licitante para Realizar los Trabajos, Incluyendo el Procedimiento Constructivo de Ejecución de los Trabajos, T-8.- Especificaciones Generales y Particulares de la Obra (Normas Complementarias), T-9.- Modelo de Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado, T-10 Relación de planos y manifestación escrita del licitante indicando que conoce los planos de la obra y que fueron tomados en consideración para la integración de su proposición, deberá adjuntar los mismos en forma impresa y debidamente firmados ,E-12.- Carta Compromiso de la Proposición, E-13.- Catálogo de Conceptos (Forma C-1), E-15 Programa General de Ejecución de los trabajos por concepto, divido en partidas y subpartidas conforme al catálogo de conceptos con sus Erogaciones calendarizado y cuantificado (Forma C-3), E-25.- Programa a Costo Directo de Utilización de Maquinaria y Equipo de Construcción, E-26.- Programa a Costo Directo de Utilización de Materiales y E-27.- Programa a Costo Directo de Utilización de Mano de Obra.

c).- Se acredite que la información o documentación proporcionada por el licitante es falsa.

d).- El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por ASA en esta convocatoria.

e).- Propongan alternativas que modifiquen las condiciones establecidas por ASA en esta convocatoria conforme a las cuales se desarrolla la licitación.

f).- Cuando la proposición que sea enviada por medios remotos de comunicación electrónica (CompraNet) contenga virus informáticos o no pueda abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a los programas o equipo de computo del licitante.

g).- Que el licitante presente varias proposiciones bajo el mismo nombre, ya sea por él mismo o formando parte de cualquier compañía o asociación.

h).- Que los licitantes se encuentren vinculados entre sí por un socio o asociado común.

i).- Que el licitante se ubique en alguno de los supuestos señalados en los Artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley.

j).- Que sean personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos de la Ley, o de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, tomando en cuenta la participación social al momento de la infracción que hubiere motivado la inhabilitación.

4.6.- Criterios para la Evaluación de las Proposiciones.

ASA, para hacer la evaluación de las proposiciones tomará en consideración, en lo que resulte aplicable, lo establecido en los Artículos 36 y 37 del Reglamento, por lo que verificará que las mismas cumplan con todos los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación.

Algunos criterios para hacer la evaluación de las proposiciones técnicas y económicas, además de los que establecen la Ley y su Reglamento son:

a).- Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos.

b).- Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por ASA.

c).- Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos, cumpliendo al 100% con el período de ejecución y entrega de la obra en el plazo establecido en la presente convocatoria a la licitación.

d).- Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

e).- Que en todos y cada uno de los conceptos que integran el Catálogo de Conceptos se establezca el importe del precio unitario.




f).- Que los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deben ser coincidentes; en caso de diferencia, prevalecerá el que coincida con el análisis del precio unitario correspondiente.

g).- Se verificará que el análisis de cálculo e integración de los precios unitarios se haya realizado conforme a lo solicitado en la

convocatoria, que los precios propuestos por el licitante sean aceptables, es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes del mercado, ya sea individualmente o conformando la proposición total.

h).- Verificar que las operaciones aritméticas del presupuesto de obra se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones.

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará al licitante cuya proposición reúna, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la presente convocatoria a la licitación, en la Ley y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por ASA y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resulta que dos o más proposiciones son solventes porque reúnen las condiciones señaladas en el párrafo anterior, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado, que será aquella que otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretenden contratarse, para asegurar las mejores condiciones de contratación en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, para tales efectos la adjudicación del contrato a la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado será a través del mecanismo señalado en el numeral 4.7.-Criterios de Adjudicación, de la presente convocatoria.

En caso de empate técnico entre las empresas licitantes, ASA adjudicará la obra en igualdad de condiciones a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el IMSS se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública, si no fuera factible resolver el empate técnico de acuerdo al criterio antes mencionado, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación que celebre ASA en el propio acto de fallo, en los términos establecidos en el Artículo 37F del Reglamento de la Ley.

ASA juzgará la capacidad técnica-económica del licitante con la información que incorpore en su proposición, reservándose el derecho de comprobar por los medios que estime convenientes, la veracidad de su contenido.4.7.-Criterios de Adjudicación:

De conformidad a los términos señalados en el Artículo 37A y 37B del Reglamento de la Ley, en el caso de que dos o más proposiciones sean solventes y por lo tanto satisfagan la totalidad de los requerimientos de ASA, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición económicamente más conveniente para el Estado, lo cuál se determinará de acuerdo a los siguientes términos:

I. Criterio relativo al Precio. La proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, tendrá una ponderación de: 50 puntosEn estos términos, la ponderación que se le asigna al criterio precio corresponde en todos los casos a 50 puntos, para lo cual, a efecto de determinar la ponderación del criterio precio a las demás proposiciones solventes, se atenderá a la siguiente fórmula:

PAj = 50 (PSPMB/PPj) Para toda j = 1,2,………, n

Donde:

PA = Puntos a asignar a la proposición “j”PSPMB = Proposición Solvente cuyo Precio es el más bajo, o la de menor valor presente.PP = Precio de la proposición “j”

El subíndice “j” representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

Para determinar la proposición de menor valor presente, se podrán considerar los gastos de inversión, de operación, de mantenimiento y de consumo entre otros, así como el valor de rescate de obras de que se trate.




II.- Criterio relativo a la Calidad. La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del Último Párrafo del Artículo 36 de la Ley. Dichos rubros en su puntaje deberán tener una ponderación en conjunto de: 20 puntos

Los veinte puntos, se distribuirán como sigue:

a) Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria.

Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima de: 5 puntos.

b) Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se debe asignar una ponderación máxima de: 5 puntos.

c) Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje máximo de: 10 puntos, repartidos como sigue:

a) Mayor experiencia laboral en la materia objeto de la contratación, del personal responsable de los trabajos convocados.Se asignarán como máximo 3 puntos

b) Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero, en un lapso no mayor a cinco años.Se asignarán como máximo 3 puntos

c) Certificaciones (calidad, seguridad, medio ambiente y de responsabilidad social).Se asignarán como máximo 4 puntos.

La certificación antes aludida debe ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y tratándose de extranjeros se aceptarán normas equivalentes.

III. Criterio relativo al Financiamiento. Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la dependencia o entidad. En la convocatoria a la licitación de los procedimientos de contratación, se indicará cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. (De conformidad con lo establecido en el Artículo 37 B, Primero y Segundo párrafos del Reglamento, este criterio no aplicará para el presente procedimiento de contratación)

IV. Criterio relativo a la Oportunidad. Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo, Último Párrafo del Artículo 36 de la LOPSRM, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto debe tener una ponderación de: 10 puntosDistribuidos como sigue:

a) Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el momento de las penas convencionales por atraso aplicadas, entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total.

Al mayor grado de cumplimiento se asigna un máximo de 5 puntos.

b) Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la fecha de la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa, o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asigna un máximo de: 5 puntos.

5. Criterio relativo al Contenido Nacional. Considerando para dicho criterio a la proposición con mayor porcentaje de contenido nacional respecto de los siguientes insumos y equipos (De conformidad con lo establecido en el Artículo 37 B, Primero y Segundo párrafos del Reglamento, este criterio no aplicará para el presente procedimiento de contratación).

Para la asignación de la ponderación de los criterios 2 al 5 antes detallados a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se utilizará una regla de tres simple, considerando como base la que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.




La proposición solvente económicamente más conveniente para el Organismo será aquella que reúna la mayor puntación conforme a la valoración de los criterios descritos anteriormente, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la proposición determinada como solvente más baja, como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Organismo tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada.

4.8.- Licitación Desierta:

ASA declarará desierta la licitación en cualesquiera de los siguientes casos:

I) Las proposiciones presentadas no reúnan los requerimientos de la Convocatoria a la Licitación.II) Los precios de los insumos de las proposiciones no fueren aceptables, esto es, que no puedan ser pagados por ASA.III) Cuando no se reciba alguna proposición en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

CAPITULO V.- DEL CONTRATO

5.- FORMALIZACIÓN:

ASA y el contratista, quedarán obligados a formalizar dicho contrato en la fecha estimada el día 14 DE JULIO DE 2010, o en su defecto en la fecha indicada en el acta de fallo, la cual quedará comprendida dentro de los quince días naturales siguientes a la emisión del mismo, tomando en cuenta que no podrá formalizarse el contrato si no se encuentra debidamente garantizado, conforme al Artículo 48 Fracción II de la Ley. El licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables a él mismo será sancionado por la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 de la Ley.

El ganador deberá exhibir previo a la firma del contrato ante la Gerencia de Concursos y Contratos, ubicada en el domicilio de ASA, en original y copia de los siguientes documentos:

A. Escritura constitutiva y sus modificaciones debidamente registradas ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.B. Cédula de identificación fiscal.C. Poder del representante legal.D. Póliza de fianza, como garantía del cumplimiento.E. Póliza de fianza por el monto total del anticipo que se le otorgará.F. Comprobante de domicilio fiscal. G. Escrito en el que manifieste los datos para recibir los pagos a través de transferencias electrónicas:

Nombre o razón social del titular de la cuenta ____________, Institución bancaria ______________, Sucursal número ___________ y No. de Plaza____________ Numero de cuenta _______________, Clave bancaria estándar (CLABE) ___________, Copia del estado de cuenta actualizado.

En el caso de proposiciones conjuntas, deberá entregarse la documentación anterior de cada uno de los integrantes de la participación conjunta, ya sean personas morales o personas físicas que firmen el convenio privado.

5-A.- Obligaciones Fiscales:

Documento actualizado expedido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en la que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a la Regla I.2.1.15 de la Segunda Resolución de modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de Diciembre de 2009, conforme a lo siguiente:

a).- Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, en los Procedimientos de Contratación cuyo monto sea superior a $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el I.V.A., el Contratista deberá presentar a la




Gerencia de Concursos y Contratos copia del “Acuse de Recepción” con el que compruebe que realizó la “Solicitud de Opinión” prevista en la citada Regla, o aquella que en el futuro la sustituya, la Consulta de Opinión referida, deberá realizarse dentro de los 03 (TRES) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del Fallo correspondiente y previo a la formalización del contrato.

b).- En la Solicitud de Opinión que el Contratista formule al SAT, deberá incluir el siguiente correo electrónico: [email protected], que corresponde a la Gerencia de Concursos y Contratos de ASA, con la finalidad de que el SAT envíe el “Acuse de Respuesta” que emitirá en atención a la Solicitud antes señalada.

c).- Para el caso de que la proposición ganadora haya sido presentada en participación conjunta, el “Acuse de Recepción” referido en el inciso a), deberá presentarse por cada una de las Personas que suscriban el Convenio de Participación conjunta señalado en el numeral 3.1.- Documentación Legal y Administrativa, inciso G de la presente Convocatoria a la Licitación.

d).- El “Acuse de Recepción” que emite el SAT al momento de solicitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales solo será exigible a la(s) persona(s) que resulte(n) adjudicada(s), no se requerirá la “Solicitud de Opinión” al SAT en el caso de convenios para la ampliación de contratos, la formalización del contrato se llevará a cabo en la fecha indicada en el numeral 5.- Formalización de la presente convocatoria a la licitación, o en su caso en la fecha indicada en el Acta de Fallo correspondiente, dicha formalización no quedará supeditada a la emisión de la opinión del SAT, salvo lo establecido en el inciso f) del presente numeral.

e).- En el supuesto de que el SAT emita respuesta en sentido negativo o desfavorable para el Contratista con quien ya se haya formalizado el Contrato, dicho Contratista y el Organismo deberán cumplirlo hasta su terminación, por lo tanto la presunta omisión en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no será motivo para retener pagos debidamente devengados por el Contratista, ni para terminar anticipadamente o rescindir administrativamente el Contrato.

f).- Si el Organismo, previo a la formalización del Contrato, recibe del SAT el “Acuse de Respuesta” de la Solicitud en el que se emita una opinión en sentido negativo de sus obligaciones fiscales del Contratista, se abstendrá de formalizar el Contrato respectivo y procederá a remitir a la Secretaría de la Función Pública la documentación de los hechos presumiblemente constitutivos de infracción por la falta de formalización del Contrato, por causas imputables al adjudicado.

Lo anterior en cumplimiento al oficio circular emitido por la Secretaría de la Función Pública y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 19 de Septiembre de 2008.

Con la finalidad de agilizar el procedimiento administrativo para la formalización del contrato, el contratista podrá enviar a la Gerencia de Concursos y Contratos de ASA, a través de medios de comunicación electrónica en su correo [email protected] , los siguientes documentos para su revisión: fianzas de cumplimiento del contrato y en su caso de anticipo, “Acuse de Recepción” con el que compruebe que realizó la “Solicitud de Opinión” conforme a lo indicado en el numeral 5-A.- Obligaciones Fiscales y manifestación de no encontrarse en alguno de los supuestos de los Artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la ley. Por los mismos medios electrónicos, ASA informará al contratista los comentarios y adecuaciones a los formatos de los documentos que envíe, para que a la fecha de formalización del contrato, la documentación mencionada se presente debidamente requisitada.

El licitante a quien se le haya adjudicado el contrato y como requisito indispensable para la formalización del mismo, a más tardar en la fecha establecida para dicha formalización, deberá firmar la totalidad de la documentación que integra su proposición técnica-económica, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 23 del Reglamento.

5.1.- Modelo:

El contrato para la ejecución de los trabajos de esta licitación, será sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado, de conformidad con el modelo anexo a la Convocatoria, que contiene, entre otros, el procedimiento de ajuste de costos que se pacta en el mismo, dicho modelo se deberá anexar en la proposición técnica debidamente firmado. (Anexo T-9).

Las estipulaciones que se establezcan en el contrato, no modificarán las condiciones previstas en la presente Convocatoria a la Licitación.

5.2.- Condiciones de Pago:

Las estimaciones y facturas de los trabajos se presentarán con una periodicidad no mayor de un mes a la residencia de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago en términos de lo dispuesto por el artículo 102 del Reglamento. Dicha documentación será la siguiente: números generadores, notas de bitácora, minutas de trabajo, croquis, fotografías y/o análisis de Precios Unitarios y cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación.

mailto:[email protected]




El plazo que tiene el contratista para presentar sus estimaciones, no deberá ser mayor de 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, para el pago de las estimaciones fijado por ASA en bitácora de obra. La residencia de obra, o en su caso contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de presentación para su revisión y autorización.

El contratista acepta que si después de 06 (seis) días naturales contados a partir de la fecha de corte establecida por ASA no presenta la estimación correspondiente, el Organismo a través de la supervisión y conjuntamente con el contratista, elaborará con los antecedentes que se tenga la estimación correspondiente, para lo cual el contratista proporcionará la documentación soporte para el pago, en caso de existir diferencias, éstas se resolverán en la siguiente estimación.

ASA contará con un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales para el pago de las estimaciones contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por parte de la residencia de obras de que se trate y que el contratista haya presentado la factura correspondiente

Si el contratista no presenta sus estimaciones en el plazo de 6 (seis) días naturales, éste deberá presentarlas en la siguiente fecha de corte, siempre y cuando no exceda la periodicidad de un mes, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros.

En caso de surgir diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro del plazo antes mencionado, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

ASA realizará el pago de las estimaciones preferentemente a través de transferencia electrónica, para lo cual el licitante ganador proporcionará los datos bancarios solicitados por ASA, por lo que el contratista dará el seguimiento correspondiente a los pagos en ASA y en la institución bancaria donde radique su cuenta.

En los casos en que ASA no cumpla con el pago de las estimaciones, facturas y ajustes de costos, de conformidad con los Artículos 55 y 58 Fracción II de la Ley, a solicitud del contratista el Organismo pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio de que se trate en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga las cantidades efectivamente a disposición del contratista.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar a ASA las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación del ejercicio de que se trate en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de ASA.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

El Contratista será el único responsable de que las facturas que se presenten para el pago de estimaciones, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de gastos financieros.

Cabe señalar que el pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, por lo que ASA tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya podido efectuar.

5.3.- Anticipos:

ASA otorgará un único anticipo para el inicio de los trabajos, compra o producción de materiales y demás insumos, del 30 % (TREINTA por ciento) de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, de conformidad a lo establecido en el Artículo 50 Fracción II de la Ley.

El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación del análisis del financiamiento de su proposición.

La amortización del anticipo se aplicará al importe de cada estimación de trabajos ejecutados conforme a los Anexos E-13 y E-15 de la presente Convocatoria a la Licitación (Formas C-1 y C-3), dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje del anticipo otorgado. No se realizará ninguna amortización ni afectación por este concepto a las estimaciones derivadas de ajustes de costos, extraordinarios y cantidades adicionales.




Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará a ASA en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea comunicado al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato, de conformidad con el artículo 50 penúltimo párrafo de la Ley.

Si el contratista no reintegra el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme al Párrafo Primero del Artículo 55 de la Ley.

El importe del anticipo concedido se pondrá a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; su atraso será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado.

Para el otorgamiento del anticipo el contratista deberá presentar al Organismo, además de las fianzas referidas en el numeral 5.8.- Garantías, un escrito en hoja membretada en el cual solicite el trámite para el otorgamiento de dicho anticipo, por el porcentaje establecido en la presente convocatoria y en el contrato respectivo, acompañado de la factura que cubra el monto correspondiente al mismo incluyendo el Impuesto al Valor Agregado.

En caso que el Contratista no entregue en el tiempo establecido la documentación requerida para el otorgamiento del anticipo, no procederá el diferimiento en el programa de ejecución de los trabajos por entrega tardía del anticipo, como lo establece el Artículo 50 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ASA por si o a través de la supervisión externa para estos efectos, podrá practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo para comprobar la correcta aplicación del anticipo. Por lo que el contratista dará las facilidades necesarias y a acreditar fehacientemente la aplicación del mismo, exhibiendo las facturas de los pagos efectuados a sus proveedores de materias primas, materiales de construcción y equipos de instalación permanente.

En caso de existir la necesidad de celebrar convenios en monto, de conformidad al Artículo 59 de la Ley, ASA podrá otorgar un anticipo que no exceda al originalmente pactado en el contrato, que es del 30%.

5.4.- Ajuste de Costos:

Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, podrán ser revisados por ASA conforme al procedimiento establecido en la Fracción I del Artículo 57 de la Ley, artículos 145, 146, 148,149 y 150 del Reglamento, para determinar la procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente y deberá constar por escrito.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

De conformidad con el Artículo 147 del Reglamento, los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Cuando la obra dé inicio dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones, de conformidad con el Artículo 146 del Reglamento, el ajuste de costos en este período no aplicará.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 58 Fracción II de la Ley, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices de Precios al Productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran el contratista así como el Organismo no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, ASA procederá a calcularlos conforme a los precios que investigue por mercadeo directo o en publicaciones




especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Para efectuar el ajuste de costos de asfalto y de los insumos considerados en los contratos a precios unitarios y mixtos en la parte de la misma naturaleza, el índice a considerar para este insumo respecto al ajuste podrá ser el Índice de Precios Productor relativo al Índice de Genéricos para el mercado nacional que emite el Banco de México, con el fin que se reconozca el movimiento en el precio de dicho insumo en el mercado nacional, y tratándose de insumos de importación, el de su país de origen, de acuerdo a los lineamientos publicados por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de Enero de 2007.

Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición

De conformidad con los Artículos 105 y 144 del Reglamento, el contratista, dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos al Organismo, (incluyendo el análisis en archivo electrónico en formato Excel), transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el pago; y ASA dentro de los 60(sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda; si ASA autoriza el ajuste de costos, su cálculo se llevará a cabo conforme a lo establecido en el Artículo 57 Fracción I de la Ley y a lo dispuesto en los Artículos 145, 146, 148, 149 y 150 de su Reglamento, el contratista deberá acompañar su escrito de solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentación:

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten (incluyendo el análisis en archivo electrónico en formato Excel). Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de la Ley, conforme al cual, invariablemente ASA deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de ASA.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, ASA apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el contratista diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el contratista deberá acompañar su escrito de solicitud de ajuste de costos con la siguiente documentación:

1. Relación de los Índices de Precios al Productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México, en su caso, los índices investigados por ASA, los que deberán ser proporcionados al contratista.

2. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar de acuerdo al programa convenido determinado a partir del inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos valorizado con los precios unitarios del contrato ajustados conforme a lo señalado en la Fracción III del Artículo 58 de la Ley.

3. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido, a partir del inicio del período en el cual se produzca el incremento de los costos.

4. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

5. Las matrices de precios unitarios actualizados que determine conjuntamente el contratista y ASA, en función de los trabajos a realizar en el período que ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuarán de acuerdo al Artículo 106 del Reglamento.




5.5.- Deducciones por Servicios de Inspección y Vigilancia:

“El Contratista” acepta que “ASA”, al realizar el pago de las estimaciones y facturas le retenga un 5 (Cinco) al millar del monto total de cada estimación de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en consecuencia “El Contratista” se obliga a desglosar en la factura que adjunte a cada estimación el 5 (Cinco) al millar por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública.

5.6.- Impuestos y Derechos:

ASA pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se generen correrán a cuenta del contratista.

5.7.- Cesión de Derechos y No Subcontratación:

El contratista no podrá subcontratar la obra objeto de la presente licitación, ni ceder en forma total o parcial los derechos y obligaciones que se deriven del contrato a otras personas físicas o morales, excepto los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados.

Los derechos de cobro que se deriven del contrato solo podrán cederse a intermediarios financieros mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico de cadenas productivas de acuerdo a las Disposiciones Generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de Febrero del 2007. De igual forma, se podrán ceder a personas físicas o morales, debiendo solicitar por escrito a ASA su consentimiento, la que resolverá lo procedente en un término de 15 días naturales contados a partir de su presentación.

Cuando los contratistas requieran la cesión de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, el Organismo reconocerá los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, lo cual hará mediante la celebración de un acta circunstanciada, aun y cuando los conceptos de servicios no se encuentren totalmente terminados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 54 del Reglamento de la Ley.

Cabe aclarar que si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento.

5.8.- Garantías:

5.8.1.- Del Cumplimiento de Todas y Cada Una de las Obligaciones del Contrato:

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 48 Fracción II y 49 Fracción II de la Ley, para garantizar el cumplimiento del contrato, el licitante ganador deberá entregar a ASA en la fecha estipulada para la firma del contrato y previo a la firma del mismo, una fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en pesos mexicanos por un importe del 10% del monto total del contrato.

En términos del Artículo 68 del Reglamento, en la redacción de la póliza de fianza que exhiba el contratista, se deberá transcribir el siguiente texto:

La Institución Afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los Artículos 93, 94, 95, 95 bis,118 y 128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; así como a lo dispuesto en el Artículo 95 del Reglamento de la citada Ley, para el cobro de fianzas otorgadas a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, asimismo se obliga a observar lo dispuesto por el Artículo 118 de la citada Ley. La afianzadora deberá aceptar expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, con fundamento en el Artículo 68 Fracción I, Inciso d), del Reglamento.

Asimismo en dicha fianza deberá transcribir la siguiente Leyenda:




La presente garantía de cumplimiento del contrato, únicamente podrá ser liberada mediante escrito emitido por la Subdirección de Proyectos, Construcción y Conservación de ASA, y tendrá vigencia durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan hasta que se dicte solución definitiva por autoridad competente.

En caso de prórroga o espera otorgadas al contratista derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, la vigencia de la fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera y al efecto la compañía emisora de la fianza pagará en términos de Ley hasta la cantidad de 10% total del contrato.

De conformidad con el Artículo 48, Fracción II de la Ley, el contratista deberá entregar la garantía de cumplimiento del contrato requerido, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo.

A falta de presentación de la fianza en el plazo establecido, se procederá conforme al Artículo 47 Primer Párrafo de la Ley.

5.8.2.- Del Anticipo:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 48 Fracción I, de la Ley, el contratista deberá garantizar el 100% del importe total del anticipo incluyendo el IVA otorgado, mediante fianza expedida por institución afianzadora mexicana autorizada, a favor de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, dicha fianza deberá cumplir con lo indicado a continuación:

La fianza subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente, requiriéndose para su cancelación la autorización previa y por escrito de la Subdirección de Proyectos, Construcción y Conservación de ASA.

La póliza de Fianza de anticipo y cumplimiento que se señalan en los numerales que anteceden deberán contener independientemente de lo anterior las siguientes declaraciones expresas

La póliza de fianza y anticipo, en su caso, deberán contener independientemente de lo anterior las siguientes declaraciones expresas

a) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b) Que la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente Contrato.c) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las

obligaciones que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente.d) Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de elaboración o responsabilidades derivadas del Contrato,

y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.e) Que la fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del Contrato citado, aún cuando parte de ellas se subcontraten de

acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.f) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “A.S.A.”, que la producirá sólo

cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.g) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto

o al plazo de ejecución del Contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.h) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94, 118 y 128 de la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas, otorgando la afianzadora el consentimiento a que se hace referencia en el Artículo 119 del citado ordenamiento.

i) La fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

5.8.3.- Calidad de los Trabajos:

De conformidad a lo que establece el Artículo 66 de la Ley Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y en la legislación aplicable.

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, el contratista a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos o presentar una carta de crédito irrevocable expedida por Institución Bancaria autorizada por




el equivalente al 5% del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% del mismo monto, en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.

El contratista en su caso, podrá retirar sus aportaciones del fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

En caso de optar por la fianza, ésta deberá ser otorgada por institución afianzadora mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfacción de ASA y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

b) Deberá coincidir el importe garantizado con el 10% del monto total ejercido de los trabajos.

c) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

d) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley y su Reglamento.

e) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

f) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente.

g) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

h) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos, de vicios ocultos, de mala calidad de los mismos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista durante la realización de los trabajos motivo del contrato.

i) Que ésta fianza se liberará una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción física de los trabajos, siempre que durante ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo del contratista según lo establece el Artículo 64 del Reglamento.

5.8.4.- Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil: (Artículo 76 de la LEY DE AEROPUERTOS y Artículos 58 y 149 de su REGLAMENTO).

El contratista deberá constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil, ante compañía aseguradora mexicana debidamente autorizada para ello, que cubra daños a terceros aplicable a inmuebles, por un monto del 100% del importe contratado, misma que deberá mantener vigente durante la ejecución de la obra y deberá ser entregada previo al inicio de los trabajos. En el caso de modificación en la fecha de terminación de la obra, esta póliza deberá extenderse en el mismo plazo.

5.8.5.- Protección al Ambiente:El contratista con motivo de la realización de los trabajos materia de este Contrato que afecten o puedan afectar el equilibrio ecológico y protección al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, reparar y en su caso restaurar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique.

ASA y el contratista de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus Reglamentos, Normas y demás disposiciones, en las acciones de prevención y/o mitigación para atenuar los impactos, restablecer y compensar, en su caso, las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas, siendo responsabilidad del contratista asumir los costos que dicha afectación implique, de no cumplir con esto, se procederá a ser efectiva la fianza de cumplimiento.

El contratista está obligado a implementar las “Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales” que se anexan al modelo de contrato (Anexo T-9), las cuales deberá considerar en el análisis de costos indirectos de su proposición, así como el costo de los servicios de la empresa que dará apoyo para el cumplimiento a la Normatividad Ambiental. ASA no hará reconsideraciones en los




precios unitarios por el pago de multas o sanciones, ni tomará en cuenta en el programa de obra, el tiempo que el contratista pudiera ser suspendido por las autoridades ambientales en caso de incumplimiento de la Normatividad Ambiental.

El contratista deberá entregar a la Residencia de Obra, un reporte mensual con fotografías con el que demuestre el debido cumplimiento de las “Medidas de Prevención y Mitigación de los Impactos Ambientales, dicho reporte será evaluado por la Gerencia de Protección Ambiental.

Durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, ASA a través de la Gerencia de Protección Ambiental, realizará las visitas de supervisión ambiental que sean necesarias, con la finalidad de corroborar el cumplimiento a lo dispuesto en esta materia. Por su parte, el contratista deberá otorgar todas las facilidades para que el personal asignado por ASA, realice dichas visitas y cuente con la información que sea requerida para el desempeño de sus funciones.

El contratista se obliga, durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, a presentar las autorizaciones y documentación que compruebe el cumplimiento de la normatividad ambiental y de las medidas de mitigación, particularmente en lo que se refiere al manejo, transporte y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos, la empresa que dará apoyo para el cumplimiento a la Normatividad Ambiental deberá estar autorizada por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el manejo y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos que en su caso se requieran durante el desarrollo de los trabajos, el contratista deberá integrar los manifiestos de transporte y disposición final de los residuos peligrosos y no peligrosos, mismos que estarán integrados en su reporte y serán verificadas por la Gerencia de Protección Ambiental. En caso de que el contratista no presente en tiempo y forma la documentación, de acuerdo a lo señalado en la Ley que rige a la materia, ASA a través de la Gerencia de Protección Ambiental notificará a la autoridad ambiental el incumplimiento de la misma.

La contravención a las disposiciones y procedimientos normativos en esta materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte del contratista dará derecho a la rescisión administrativa del contrato respectivo, sin liberarlo de sus obligaciones ante las autoridades ambientales y sin responsabilidad para ASA, La Gerencia de Protección Ambiental reportará a la Residencia de Obra los incumplimientos y verificará que el contratista cumpla con sus responsabilidades ambientales, en caso de no atender lo anterior, se hará efectiva la fianza de cumplimiento del contrato.

El contratista se obliga a dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental con apoyo de una empresa que reúna los requisitos exigidos en la Ley aplicable en la materia, siendo el contratista el único responsable de las obligaciones que adquiera en su caso con terceros, dichos terceros no tendrán ninguna acción o derecho legal que hacer valer en contra de ASA. Está deberá presentar escrito en la que proponga a la empresa que dará el apoyo al Cumplimiento de la Normatividad Ambiental, así como carta compromiso por parte de la empresa que prestará el servicio, debiendo incluirse en el Anexo T-6 de su proposición técnica-económica. ASA se reservará el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución de la empresa que haya designado el contratista para dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental, y éste tendrá la obligación de nombrar a otra que reúna los requisitos exigidos en la Ley aplicable en esta materia.

5.9.- Confidencialidad:

El licitante no podrá suministrar información alguna relativa a los trabajos objeto de la presente licitación, en forma de publicidad o artículo técnico a menos que cuente con la autorización previa, expresa y por escrito de ASA.

5.10.- Verificación de los Trabajos:

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley, la Secretaría de la Función Pública, en el ejercicio de sus facultades, podrá verificar en cualquier tiempo que la obra pública se realice conforme a lo establecido en la Ley o en otras disposiciones aplicables. Asimismo podrá realizar visitas e inspecciones a las oficinas de ASA o al sitio de realización de los trabajos e igualmente podrá solicitar información tanto a los Servidores Públicos como a los contratistas que participen en la realización de los trabajos.

5.11.- Revocación:

Cuando el contratista no se presente a firmar el contrato dentro del plazo establecido en el numeral 5 de esta Convocatoria a la Licitación por causas imputables a el.

Cuando manifieste por escrito, después del fallo, que también por causas imputables a él, no se encuentra en posibilidades de ejecutar los trabajos objeto de la adjudicación contenida en dicho fallo bajo las condiciones establecidas por ASA y aceptadas dentro del procedimiento de ésta licitación;




Cuando el contratista no firmare el contrato por causas imputables al mismo , conforme a lo estipulado en esta convocatoria, ASA podrá dejar sin efecto la adjudicación efectuada. Pudiendo además, adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte económicamente más conveniente para el Organismo, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiera resultado ganadora, en todo caso, no sea superior al 10% de conformidad a lo establecido en el Artículo 47, Segundo Párrafo de la Ley.

5.12.- Retenciones:

“A.S.A.” tendrá la facultad de verificar en todo momento, por sí o por conducto de la Supervisión designada, que los trabajos objeto de la Licitación se estén ejecutando de conformidad con el Programa de Ejecución General de los Trabajos Conforme al Catalogo de Conceptos con sus Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte de “A.S.A.” o de la supervisión designada, que “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, tienen un atraso en la ejecución de los trabajos de conformidad con las fechas establecidas en el Programa de Ejecución General de los Trabajos Conforme al Catalogo de Conceptos con sus Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado, se aplicarán retenciones mensuales por incumplimiento al programa citado de la siguiente manera: el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo programado en este Contrato con lo realmente ejecutado por “EL CONTRATISTA”, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión. La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato, misma que se podrá recuperar en las próximas estimaciones, siempre y cuando regularice los tiempos y montos de atraso indicados en el programa de obra aprobado.

Las retenciones antes citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido por causas imputables a "EL CONTRATISTA", y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional.

No podrán considerarse como casos fortuitos o de fuerza mayor los atrasos en la ejecución de obras originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.

“A.S.A.” podrá optar por rescindir administrativamente el Contrato, una vez que el importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava del Modelo de Contrato. Para el caso de que “A.S.A.”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciara el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato.

5.13.- Penas Convencionales:

Si "EL CONTRATISTA" por causas imputables a él no concluye los trabajos en la fecha pactada en el Contrato, o bien, por atraso en incumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, cuando así lo determine ASA por tal motivo el contratista deberá pagar mensualmente a partir de esa fecha y hasta que queden totalmente terminados a satisfacción de “A.S.A.”, una pena convencional que estará integrada de la siguiente manera:

La sumatoria del 10% (diez por ciento) mensual del importe de los trabajos no ejecutados hasta esa fecha en términos del Programa de Ejecución General de los Trabajos Conforme al Catalogo de Conceptos con sus Erogaciones, Calendarizado y Cuantificado, más el uno al millar por cada día calendario de demora de los trabajos no ejecutados de conformidad al citado programa. La cantidad determinada por concepto de pena convencional que resulte de la sumatoria anterior, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “A.S.A.”, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Décima Novena del Contrato.

Para determinar la aplicación de la pena estipulada, considerará los ajustes de costos, sin aplicar el I.V.A., considerando para su cálculo, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas por ambas partes y no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA"; en tal evento, “A.S.A.” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas la pena convencional, procederá su devolución de éste.

Cuando “A.S.A.” reintegre “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.




“A.S.A.” podrá optar por rescindir administrativamente el Contrato, una vez que el importe de dicha pena convencional, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava del Contrato. Para el caso de que “A.S.A.”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciará el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta del Contrato.

La pena convencional en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.

5.14.- Supervisión y/o Servicios de Apoyo:

En el caso de que ASA tenga celebrado un contrato con un tercero para la supervisión de esta obra, y por causas imputables al contratista existe un retraso en la ejecución de la obra que obligue a ASA a prorrogar el plazo del contrato de supervisón, el contratista pagará a ASA el importe de los servicios adicionales de la empresa supervisora, hasta la total terminación de la obra; importe que le será descontado de las estimaciones que presente para su pago, y en su caso, del finiquito del contrato.

Por lo tanto ASA aplicará deducciones por este concepto en las estimaciones o finiquitos, y serán independientes de cualquier pena convencional o deducción.

5.15.- Suspensión Temporal del Contrato:

ASA podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 60 de la Ley y 114 del Reglamento, en cualquier momento por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva, el contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.

5.16.- Terminación Anticipada:

ASA podrá dar por terminados anticipadamente los contratos por razones de interés general, cuando existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a ASA; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaria de la Función Pública, o por resolución de autoridades competentes, o bien no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos. En estos supuestos ASA reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente.

5.17.- Rescisión Administrativa del Contrato:

De acuerdo a lo establecido en los Artículos 61 y 62 de la Ley y los Artículos 98 Tercer Párrafo, y del 124 al 134 del Reglamento, en caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, ASA podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión independientemente de las garantías y demás cargos que procedan, debiendo fundamentar o motivar las causas de la aplicación de uno o de otro y procederá a hacer efectivas las garantías, absteniéndose de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de notificación de la rescisión.

Lo anterior es sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran existir, ASA procederá a la rescisión del contrato cuando el contratista incurra en alguna de las siguientes causas:

a. Si por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los 15(quince) días naturales siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la Ley y su Reglamento.

b. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por ASA.

c. Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por ASA.




d. Si no da cumplimiento a los programas de ejecución y tiene un atraso hasta de 10 (diez) días naturales por falta de materiales, trabajadores o equipo requerido y, que a juicio de ASA, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado;

e. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

f. Si subcontrata parte o partes de los trabajos del contrato, sin contar con la autorización por escrito de ASA.

g. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin autorización por escrito de ASA.

h. Si no da a ASA las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

i. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las Leyes, tratados y demás aplicables.

Cuando ASA determine la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente se comunicará por escrito al contratista, exponiendo las razones que al respecto se tuvieran para que éste, dentro del término de quince días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, en cuyo caso ASA resolverá lo procedente, dentro del plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación del contratista conforme al Artículo 61 de la Ley.

No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de rescisión, cuando el atraso tenga lugar por falta de pago de las estimaciones o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad y de entrega física de las áreas de trabajo. Así como cuando ASA hubiere ordenado la suspensión de los trabajos, debiendo documentarse tal situación y registrarse en la bitácora.

5.18.- Sanciones:

El contratista podrá ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública, en los términos de los Artículos 77 y 78 de la Ley, cuando:

Injustificadamente y por causas imputables a él no formalice el contrato adjudicado, en el plazo establecido;

Se encuentre ubicado en las Fracciones III o en la X del Artículo 51 de la Ley, respecto de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal,Se les haya rescindido administrativamente un contrato en dos o mas dependencias o entidades en un plazo de tres años.

No cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a él y que, como consecuencia de esto, cause daños o perjuicios a ASA,

Proporcione información falsa o que actúe con dolo o mala fe en el procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad




5.19.- Requisitos para la Terminación de las Obras:

Una vez concluidos los trabajos, el contratista comunicará dicha terminación a ASA con oficio o a través de la Bitácora de obra, anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor y en contra, apegándose a lo estipulado en el Artículo 64 de la Ley y a los Artículos 135, 136 y 137 del Reglamento, para que ésta, dentro de un plazo no mayor de quince 15 (quince) días naturales contados a partir del día siguiente que reciba la notificación, inicie el procedimiento de recepción, para lo cual, ASA dentro de un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir del día siguiente que reciba la notificación, verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos ASA contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física dentro de dicho período y previo al acto de entrega recepción, el contratista garantizará durante un plazo de 12 (doce) meses, el cumplimiento de las obligaciones de los defectos y calidad de los trabajos realizados y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ASA o a terceros, previo al levantamiento del acta correspondiente.

La estimación de finiquito será liquidada por ASA una vez que se efectué el acta de entrega recepción de los trabajos.

Recibidos físicamente los trabajos, ASA comunicará al contratista la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito de los trabajos, dicha fecha deberá estar comprendida dentro de un plazo de 60 (sesenta) días naturales, contados a partir de la fecha en que se realice la entrega recepción física de los trabajos, en el finiquito se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien el contratista no acuda conjuntamente con ASA para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, el Organismo procederá a elaborarlo debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza gestión alguna se dará por aceptado.

Determinado el saldo total ASA pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

CAPITULO VI.- CONDICIONES ESPECÍFICAS

6.1.- Del Representante en la Obra:

El contratista, previo al inicio de los trabajos deberá designar por escrito ante ASA, a un superintendente de construcción, el cual deberá permanecer en el horario de labores en el sitio de realización de los trabajos, quien será el representante del contratista ante ASA. Dicho representante deberá estar facultado por el contratista, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.

El superintendente de construcción que designe el contratista, previo al inicio de los trabajos deberá comprobar su nivel de Licenciatura en INGENIERIA CIVIL Y/O ARQUITECTURA y contar con una experiencia de CINCO AÑOS, con su cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones y haber participado en UNA OBRA, similar al objeto de la presente licitación en los últimos CINCO AÑOS. Asimismo deberá de incluir manifestación escrita y bajo protesta de decir verdad que el Superintendente de Construcción que designe el contratista, cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la Presente Licitación, así como de la Apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del contrato y que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica a través de la pagina Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx

ASA se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción, y el contratista tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos.

6.2.- Relaciones Laborales:

El contratista como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El contratista conviene por





lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de ASA, en relación con la obra materia de este contrato.

En el evento de que los trabajadores de el contratista lleguen a entablar demanda laboral en contra de ASA, el contratista se obliga a rembolsar los gastos por concepto de pasajes y demás gastos en que incurran los abogados que designe ASA, para la atención de los juicios respectivos.

Para tales efectos, el contratista autoriza a ASA para que el importe de dichos gastos, se le deduzcan de las facturas que se encuentran pendientes de pago, o en su caso, que se haga efectiva la garantía estipulada en el numeral 5.8.1. de la presente convocatoria, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación a que se refiere el párrafo anterior.

Durante la vigencia del contrato, el contratista se obliga a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y para tales efectos ASA podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de esta obligación, para lo cual, el contratista deberá entregar a petición de ASA, las constancias de cumplimiento de esta obligación.

El contratista se obliga a sacar a salvo y en paz a ASA de cualquier contingencia de orden laboral o sindical que en su caso, afecten los trabajadores de la obra objeto del contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de lo establecido en el párrafo que antecede, será causa de rescisión del contrato.

6.3.- Responsabilidad del Contratista:

El contratista se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las especificaciones generales y particulares de la obra, aceptadas y presentadas en su catálogo de concurso y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a plena satisfacción de ASA, así como a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar a ASA o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total de la misma.

El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra, construcción, seguridad, uso de la vía publica del lugar donde se realicen estos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, siendo responsabilidad del contratista responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros por incumplimiento o inobservancia de las disposiciones antes mencionadas.

El contratista se obliga a llevar un control de los cambios realizados durante la ejecución de los trabajos, debiendo entregar, al finalizar estos, los planos actualizados conforme quedó la obra, en formato AUTOCAD en la misma versión que le fueron proporcionados, e impresos en tamaño original y en papel albanene ribeteados un juego y cuatro copias en papel bond. En caso de incumplimiento, “ASA” se reserva el derecho de no liberar la fianza de cumplimiento en tanto dichos planos no sean entregados en la forma requerida, sin que ello cause costo alguno ni responsabilidad al Organismo.

Será responsabilidad del contratista la seguridad de la obra y vigilar que su personal porte en todo momento el gafete de identificación proporcionado por él, así como contar con el personal de seguridad que se responsabilice del acceso a las áreas de trabajo.

En caso de tratarse de obras de edificación, el contratista se obliga a contratar una Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.), siendo que al momento de celebrar el acto entrega-recepción de los trabajos materia de ésta licitación, presentará entre otros anexos los certificados correspondientes. El contratista deberá reflejar claramente en el análisis de sus costos indirectos (Anexo E-21) de su proposición técnica-económica, que ha considerado dicha UVIE, por lo que no podrá solicitar un cargo adicional por este concepto.

El licitante ganador máximo dentro de los 7 (siete) días naturales siguientes a la adjudicación, presentará a la residencia de obra o a la supervisión externa, la estrategia de obra indicando la ubicación de las bodegas, comedores, oficinas, sanitarios para su personal y frentes de ataque.

6.4.- Bitácora de Obra:




De conformidad al ACUERDO por el que se establecen los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra pública por medios remotos de comunicación electrónica publicado en Diario Oficial de la Federación el día 09 de Septiembre del 2009, el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) es obligatorio.

ASA y al licitante al que se le adjudique el contrato, objeto de la presente licitación, tendrán acceso al programa informático de la BEOP, que se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx.

Los usuarios del programa informático de la BEOP que requieran capturar o registrar información en éste, utilizarán exclusivamente su firma electrónica avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma del contrato, de la apertura de la BEOP y durante la vigencia del contrato, expedida por una autoridad certificadora, en sustitución de su firma autógrafa, por lo que el SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN que designe por escrito el Contratista, deberá de contar con la FIEL y deberá de manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que tiene los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica así como que cuenta con su FIEL vigente conforme a lo establecido en este párrafo.

Para efectos de la Ley y el Reglamento, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

6.5-Del Director Responsable de Obra (PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN NO APLICA)

CAPITULO VII.- INCONFORMIDADES Y QUEJAS

7.1.- Inconformidades:

Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública.

Los licitantes podrán inconformarse ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Alvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01020 tels. 20 00 30 00 www.funcionpublica.gob.mx, por actos del procedimiento de contratación que contravenga las disposiciones de la Ley, cuando dichos actos se relacionen con:

I) La Convocatoria a la Licitación y las juntas de aclaraciones. En este supuesto la inconformidad solo podrá ser presentada por el interesado que haya manifestado su interés por participar en el procedimiento de contratación de conformidad a lo establecido en el Articulo 35 de esta Ley y numeral 4.2 Junta(s) de Aclaraciones de la presente convocatoria a la licitación, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones,

II) Los actos cometidos durante el acto de presentación y apertura de proposiciones y el fallo. En este caso la inconformidad solo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado proposición la cual deberá ser presentada dentro de los seis días hábiles siguientes a la notificación del acto respectivo.

III) La cancelación de la Licitación, o

IV) Los actos y omisiones por parte de ASA que impidan la formalización del contrato en los términos establecidos en la Convocatoria a la Licitación o en la Ley. En esta hipótesis, la inconformidad solo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de los seis días hábiles siguientes a aquel en que se hubiera vencido el plazo para la formalización del contrato.

Toda inconformidad será presentada, a elección del promovente, por escrito o a través de medios remotos de comunicación electrónica que al efecto establezca la Secretaría de la Función Pública.

En el caso de que los licitantes hayan presentado proposición conjunta, la inconformidad solo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma, en caso contrario la inconformidad presentada resultaría improcedente de conformidad con el Artículo 85 de la Ley.





Transcurrido el plazo, precluye el derecho a inconformarse, sin perjuicio de que la Secretaría de la Función Pública pueda actuar en cualquier tiempo en términos de Ley.

7.2.- Quejas.

El contratista podrá presentar quejas ante la Secretaría de la Función Pública ubicada en Insurgentes Sur No. 1735, Col. Guadalupe Inn, Del. Álvaro Obregón, México, D.F., C.P. 01020 tels. 20 00 30 00 www.funcionpublica.gob.mx, con motivo del incumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato que se tenga celebrado con ASA de acuerdo a lo estipulado en el numeral que antecede o lo dispuesto por el Título Séptimo de la Ley.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, 10 DE JUNIO DE 2010

A T E N T A M E N T E

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE CONCURSOS YCONTRATOS

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE OBRAS Y CONSERVACIÓN

L.C. LUZ ANGELICA ORTIZ ARREOLA ARQ. ENRIQUE AVILA GARCÍA




ANEXO A

ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL

MEMBRETADO, EN EL QUE SEÑALE EL DOMICILIO PARA

OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y

DOCUMENTOS.

Se anexa formato




EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE

A) ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO, EN EL QUE SEÑALE EL DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS.

Fecha

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDirector General de Aeropuertos Y Servicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos que el domicilio para oír y recibir notificaciones y documentos es el siguiente:

Nombre o razón social: _____________________________________________

Calle y número: _____________________________________________

Colonia: _____________________________________________

Localidad: _____________________________________________

Ciudad: _____________________________________________

Código postal: _____________________________________________

Teléfono y fax: _____________________________________________

Correo electrónico: ______________________________________________

ATENTAMENTE

__________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL LICITANTE

FORMATO (A)




ANEXO B

TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, COPIA SIMPLE LEGIBLE POR AMBOS LADOS DE LA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA Y TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN, EN ESTE ANEXO DEBERÁ DE INCLUIR UN ESCRITO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTA QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, SIN QUE RESULTE NECESARIO ACREDITAR SU PERSONALIDAD JURÍDICA





B) Escrito en el que su firmante manifiesta que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si o por su representada

Fecha

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDirector General de Aeropuertos Y Servicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto que cuento con facultades suficientes para comprometerme (por si mismo) (a nombre de NOMBRE DE PERSONA MORAL).

ATENTAMENTE


FORMATO (B)




ANEXO C

ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE

ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS

ARTÍCULOS 51 Y 78 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA

LEY.

Se anexa formato





ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULO 51 Y 78

PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY.

Fecha

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDirector General de Aeropuertos yServicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, que ninguno de los socios o accionistas se encuentran en alguno de los supuestos que establecen los Artículos 51 y 78 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE


FORMATO(C)




ANEXO D

ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE

ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARÍA DE LA

FUNCIÓN PÚBLICA.

Se anexa formato





D) ORIGINAL DE MANIFIESTO POR ESCRITO EN PAPEL MEMBRETADO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE ENCUENTRA INHABILITADO POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

FechaLIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDirector General de Aeropuertos yServicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos bajo protesta de decir verdad, no encontrarnos inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Así mismo declaramos que por nuestro conducto, no participan para este procedimiento de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior.

ATENTAMENTE


FORMATO(D)




ANEXO E

COPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN ANUAL O BALANCE GENERAL AUDITADO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ______, CON EL OBJETO DE ACREDITAR EL

CAPITAL CONTABLE REQUERIDO QUE ES DE$_____________, EN EL CASO QUE EL LICITANTE

PRESENTE BALANCE GENERAL AUDITADO, ÉSTE DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADO

POR EL LICITANTE Y POR EL CONTADOR PÚBLICO QUE LO AUDITÓ, DEBIENDO ANEXAR

COPIA POR ANVERSO Y REVERSO DE SU CÉDULA PROFESIONAL, ASÍ COMO LA

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTADORES PUBLICOS ANTE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL DEL SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DONDE SE ACREDITE A DICHO

CONTADOR LAS FUNCIONES DE CONTADOR EXTERNO.




Los licitantes deberán presentar copia simple de la declaración anual o balance general auditado correspondiente al ejercicio fiscal de _________, con el objeto de acreditar el capital contable requerido que es de $_____________________________.En el caso que el licitante presente Balance General Auditado, éste deberá estar debidamente firmado por el licitante y por el contador público que lo auditó (indistintamente de su nacionalidad), debiendo anexar copia por anverso y reverso de su cédula profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de con tador externo.

Con la finalidad de acreditar la capacidad financiera, el licitante deberá anexar los estados financieros auditados de los años ____ y _____ y el comparativo de razones financieras básicas de estos mismos años, también deberán estar firmados por el licitante y por el contador público que lo auditó, (debiendo anexar copia por el anverso y reverso de su Cédula Profesional, así como la constancia de inscripción en el registro de contadores públicos ante la Administración General de Auditoria Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde se acredite a dicho contador las funciones de contador externo que lo auditó) salvo el caso de empresas de nueva creación, las cuales presentarán los más actualizados a la fecha de presentación de proposiciones.

Los estados financieros deben estar preparados en Base a las Normas de Información financiera emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que entraron en vigor a partir del 1° de enero del 2006, y estar dictaminados por contador público autorizado y ser miembro de un colegio profesional reconocido por la misma Secretaría.

Cabe recalcar que si el licitante presenta Balance General Auditado, se deberá acompañar al mismo, el Dictamen en el cual el contador público que lo auditó avale las cifras que en él aparecen, dicho Dictamen deberá incluir la leyenda de que :El Estado Financiero Ha Sido Preparado en Base a las Normas de Información Financiera Emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que Entraron en Vigor a Partir del 1° de Enero del 2006. El Dictamen y el Balance General Auditado que presenten los Licitantes deberán estar firmados en todas sus hojas por el Contador Público que lo elaboró y el Licitante que suscribe la proposición. Así mismo se hace la aclaración que el Contador que elabore el dictamen deberá

FORMATO(E)




ser Contador Público autorizado (indistintamente de su nacionalidad) y ser miembro de un colegio profesional reconocido por las Leyes Mexicanas y registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico.

De conformidad con el Artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación, los Licitantes que se encuentren en alguno de los supuestos de este Artículo estarán obligados a dictaminar, en los términos del Artículo 52 de dicho Código, sus estados financieros por contador público autorizado. Los dictámenes sobre los estados financieros no deberán contener salvedades.

Se precisa que el capital social proveniente de aportaciones, capitalización, aportaciones para futuros aumentos de capital o cualquier otro tipo de modificación (aumento o disminución), deberá estar soportado en actas de asamblea y de ser el caso, protocolizadas ante Notario Público, de acuerdo con lo establecido en los Artículos 5, 182 y 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

En caso de ser persona física o empresa de nueva creación deberá presentar los estados financieros los más actualizados a la fecha de presentación de la proposición, donde en el más reciente, se demuestre que cuenta con el capital contable requerido, avalado por auditor externo o su Acta Constitutiva donde se refleje que cuenta con dicho capital, así como presentar su registro o inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.




ANEXO F

TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ORIGINAL DEL

ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA MEDIANTE EL CUAL EL

REPRESENTANTE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES

SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU

REPRESENTADA

Se anexa formato





TRATÁNDOSE DE PERSONAS MORALES, ORIGINAL DEL ESCRITO EN HOJA MEMBRETADA MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE MANIFIESTE QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETER A SU REPRESENTADA

Fecha

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDirector General de Aeropuertos yServicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por medio de la presente, (NOMBRE DEL REPRESENTANTE), manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la proposición en la presente licitación, a nombre y representación de (NOMBRE DE PERSONA MORAL).

Sobre el particular declaro a usted, que:

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: CURP:

DOMICILIO FISCALCALLE Y NÚMEROCOLONIA: DELEGACIÓN O

MUNICIPIO

ENTIDAD FEDERATIVA CODIGO POSTAL:

TELEFONOS: FAX:

CORREO ELECTRÓNICO PÁGINA WEB:

FECHA Y DATOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO:

No. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: FECHA:

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE DE LA MISMA:

RELACION DE ACCIONISTAS.-APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL:

REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA:

NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE:

DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES:

ESCRITURA PÚBLICA NUMERO:FECHA.

NOMBRE, NUMERO Y LUGAR DEL NOTARO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ:

PROTESTO LO NECESARIO__________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA

FORMATO

(F)




ANEXO G

PARA LOS INTERESADOS QUE DECIDAN AGRUPARSE PARA

PRESENTAR UNA PROPOSICIÓN DEBERÁN ACREDITAR EN FORMA

INDIVIDUAL LOS REQUISITOS SEÑALADOS

ANTERIORMENTE, ADEMAS DE ENTREGAR UNA COPIA DEL CONVENIO AL QUE SE

REFIERE EL ARTICULO 28 DEL REGLAMENTO.

(FORMATO LIBRE)




ANEXO H

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, MEDIANTE LA CUAL LOS LICITANTES

MANIFIESTEN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA

SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS DE ASA, INDUZCAN O ALTEREN LAS

EVALUACIONES DE LAS PROPOSICIONES, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES

OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS

DEMÁS PARTICIPANTES.

Se anexa formato de manifestación




PAPEL MEMBRETADODEL LICITANTE

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

Fecha:

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDIRECTOR GENERAL DEAEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARESP R E S E N T E

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a:

__________________________________, por este conducto manifestamos que, por sí mismos o a través de

interpósita persona nos abstendremos de adoptar conductas para que los servidores públicos de Aeropuertos y

Servicios Auxiliares, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de

contratación y cualquier otro aspecto que nos otorguen condiciones más ventajosas, con relación a los demás

participantes.

ATENTAMENTE


FORMATO(H)




ANEXO I

MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTUDIOS PLANES O PROGRAMAS QUE PREVIAMENTE HAYAN REALIZADO, INCLUYEN SUPUESTOS, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN VERÍDICOS Y SE AJUSTAN A LOS REQUERIMIENTOS REALES DE LA OBRA A EJECUTAR, ASÍ COMO QUE, EN SU CASO CONSIDERAN COSTOS ESTIMADOS APEGADOS A LAS CONDICIONES DE MERCADO; EN EL CASO DE QUE LA MANIFESTACIÓN SE HAYA REALIZADO CON FALSEDAD SE SANCIONARÁ AL LICITANTE CONFORME AL TÍTULO SEXTO DE ESTA LEY. EN CASO CONTRARIO DEBERÁN MANIFESTAR QUE NO APLICA





Fecha:

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por medio de la presente, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los estudios planes o programas que previamente realizamos, incluyen supuestos, especificaciones e información verídicos y se ajustan a los requerimientos reales de la obra a ejecutar, así como que, en su caso hemos considerados costos estimados apegados a las condiciones de mercado. En el caso de que esta manifestación la hayamos realizado con falsedad seremos sancionados conforme al Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

ATENTAMENTE


EN CASO CONTRARIO DEBERÁN MANIFESTAR QUE NO APLICA

FORMATO(I)




ANEXO J

ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL

CUENTAN CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, CUYAS ALTAS EN EL IMSS SE HAYAN DADO CON

SEIS MESES DE ANTELACION A LA FECHA PREVISTA PARA FIRMA

DEL CONTRATO RESPECTIVO, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO

LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DE A.S.A. EN

CASO DE EMPATE TECNICO. SI EL LICITANTE NO SE ENCUENTRA EN

ESTE SUPUESTO, DEBERA MANIFESTAR QUE EL PRESENTE

ANEXO NO APLICA





ESCRITO DEL 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PLANTA LABORAL DEL LICITANTE.

Fecha:

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYER DIRECTOR GENERAL DEAEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARESP R E S E N T E

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a:

__________________________________, por este conducto manifestamos que, en nuestra planta laboral

contamos cuando menos con un 5% de personas con discapacidad, cuyas altas en el Instituto Mexicano del

Seguro Social se han dado con seis meses de antelación a la fecha prevista para firma del contrato

correspondiente a la presente licitación.

Así mismo manifestamos que, nos obligamos a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas,

a requerimiento de Aeropuerto y Servicios Auxiliares, en caso de empate técnico.

ATENTAMENTE


(EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO SE ENCUENTRE EN ESTE SUPUESTO, DEBERA MANIFESTAR QUE EL PRESENTE ANEXO NO APLICA)

FORMATO(J)




ANEXO No. T-1

PLIEGO DE REQUISITOSCON FIRMA AUTOGRAFA EN

TODAS SUS FOJAS




ANEXO No. T-2

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES

AMBIENTALES, ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE

CELEBRE(N) Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN

EFECTUADO A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. ADEMÁS DEBERÁ MANIFESTAR ESTAR CONFORME DE AJUSTARSE A LAS LEYES Y REGLAMENTOS VIGENTES APLICABLES; A LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA

A LA LICITACIÓN SUS ANEXOS; AL MODELO DE CONTRATO Y LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO AL MODELO DE CONTRATO; A

LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; EL HABER CONSIDERADO LAS NORMAS

DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE

CONSTRUCCIÓN QUE ASA LES HAYA PROPORCIONADO, ASÍ COMO DE HABER

CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN LOS MATERIALES Y EQUIPO DE

INSTALACIÓN PERMANENTE QUE, EN SU CASO LE PROPORCIONARÁ EL PROPIO ORGANISMO Y EL

PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE. ASÍ MISMO DEBERÁ MANIFESTAR QUE CONOCE EL

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL

CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS, Y QUE CONOCE Y APLICARÁ LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN

AL AMBIENTE EMITIDAS POR ASA

Se anexa formato





MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO EL DE HABER ASISTIDO O NO A LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES QUE SE CELEBREN Y HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO SE HAYAN EFECTUADO A LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN

Fecha:

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYERDIRECTOR GENERAL DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARESP R E S E N T E

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifiesto que:

a) Nos fue mostrado el sitio donde serán realizados los trabajos, con el objeto de esclarecer las dudas que sobre el proyecto surgieron, lo que nos permitió compenetrarnos con las condiciones ambientales existentes en el lugar.

b) Se tomaron en cuenta para la formulación de los análisis de precios unitarios las condiciones generales y ambientales del lugar de la obra.

c) Hemos considerado todas las condiciones que puedan influir en los precios unitarios, independientemente de lo que incluyen por concepto de cargo indirecto, costo de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, asimismo queda estipulado que las cantidades de trabajo consignadas en el contrato son aproximadas y por lo tanto, sujetas a variaciones sin que por este motivo los precios unitarios contenidos deban ser modificados.

d) Es de nuestro conocimiento las modificaciones (en su caso) derivaron de la(s) junta(s) de aclaraciones, mismas que atendimos para la elaboración de la propuesta.

e) Conocemos y estamos conformes de ajustarnos a las leyes y reglamentos aplicables, a los términos de las convocatoria a la licitación, sus anexos y las modificaciones que, en su caso, se hayan efectuado.

f) Es de nuestro conocimiento las modificaciones efectuadas (en su caso) al modelo de contrato, a los proyectos arquitectónicos y de ingeniería; el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que A.S.A. proporcionará.

g) Conocemos el procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catalogo original del contrato y ajuste de costos

h) Conocemos y aplicaremos las medidas de mitigación del impacto ambiental y protección al ambiente emitidas por ASA

i) Hemos considerado en la integración de la proposición los materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso proporcionará el propio Organismo y el programa de suministro correspondiente.ATENTAMENTE


FORMATO(T-2)




ANEXO No. T-3

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO

CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. (FORMATO LIBRE)




ANEXO No. T-4

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON

O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS

ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ÉSTOS EN EL

SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME A LOS PROGRAMAS PRESENTADOS

(ANEXOS E-15 Y E-25), TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, PRESENTAR

CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD, EN CASO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PROPIO EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE

ACREDITE LA PROPIEDAD DE DICHA MAQUINARIA O EQUIPO.

Se anexa formato y ejemplo




RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES

OBRA LICITACIÓNFECHA DE INICIOFECHA DE TERMINACIÓN

N° EQUIPO

CLASIFICACIÓN O

CODIFICACIÓN

NOMBRE DE LA

MAQUINARIA Y/O EQUIPOMARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

USO

ACTUAL

FECHA DE

PUESTO EN

SITIO

SITIO DE

UBICACIÓN

ACTUAL (ENTFED)

DISPONIBILIDAD

MODELO No. DESERIE CAPACIDAD TIPO DE

MOTORPOTENCIA DE MOTOR PROPIEDAD POR

COMPRAREN

ALQUILER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Retroexcavadora sobre oruga Caterpilar 320B 640-6760 128HP 8-1-02 D.F propia

2 Revolvedora MYMSA Master 8HP

5849-39958 1 saco 5-2-02 D.F propia

3 Vibrador SOTW TBX D1711280 2HP 9-2-02 D.F propia4 Vibrador SOTW TBX D1711280 2HP 9-2-02 D.F propia5 Malacate JOPER A 789-245 190HP 2-4-02 D.F propia6 Camión de Volteo FORD F800 7703884 8-1-02 D.F propia7 Tránsito ROSSABACH T-16 WT-0748 2-1-02 D.F propia

FORMATO(T-4)




8 Nivel WILD N-3 WN-5511 2-1-02 D.F propia

9 Equipo de corte autógeno S/M S/M 2-1-02 D.F propia

NOTAS: 1 CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE 2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA CON SU DISPONIBILIDAD, 3EN CASO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIO PRESENTARAN LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE SU PROPIEDAD.

______________________________________LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES


N° EQUIPO

CLASIFICACIÓN OCODIFICACIÓN

NOMBRE DE LAMAQUINARIA Y/O EQUIPO MARCA

CARACTERÍSTICAS PARTICULARESUSO

ACTUALFECHA DE

PUESTO ENSITIO

SITIO DEUBICACIÓN

ACTUAL (ENTFED)

DISPONIBILIDAD

MODELO No. SERIE CAPACIDAD TIPO DE

MOTORPOTENCIA DE

MOTOR PROPIEDAD POR COMPRAR

EN ALQUILER

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

FORMATO

(T-4)




NOTAS: 1 CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ EL EQUIPO POSTERIORMENTE 2 SE ANEXAN CARTAS COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO CON O SIN OPCIÓN A COMPRA CON SU DISPONIBILIDAD

______________________________________

LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL




ANEXO No. T-5

CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO

DEL LICITANTE, QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN,

ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, EN ESTE ANEXO SE DEBERÁ

INCLUIR EL CURRICULUM DEL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,

DESIGNADOS POR EL CONTRATISTA

Se anexa Formato





Fecha:


En relación a la Licitación Pública Nacional No. __________________________ relativa a: ______________________________, manifiesto bajo protesta decir verdad que el Superintendente de Construcción será el C. ________________________________________, quien cuenta con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del contrato, objeto de la Presente Licitación, así como de la Apertura de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) del contrato. Asimismo manifiesto bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los conocimientos suficientes para llevar a cabo la elaboración, control y seguimiento de la bitácora por medios remotos de comunicación electrónica a través de la página Web: http://beop.funcionpublica.gob.mx.

ATENTAMENTE


Manifestación BEOP y

FIEL





AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

LICITACIÓN No.: OBJETO DE LOS TRABAJOS :

HOJA

DE ANEXO

T-5


NOMBRE DEL LICITANTEFIRMA DEL LICITANTE

RELACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

NOMBRE: NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL: CARGO PROPUESTO:

PROFESIÓN: ESPECIALIDAD:

FIRMA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

OBRAS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN(DEL MÁS RECIENTE AL MÁS ANTIGÜO)

BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS CARGO QUE A DESEMPEÑADO PERIODO

1.-2.-3.-





BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS

CARGO QUE A DESEMPEÑADO PERIODO

1.-2.-3.-





BREVE DESCRIPCIÓN EN QUE CONSISTIERON LOS TRABAJOS DE CADA UNA DE LAS OBRAS

CARGO QUE A DESEMPEÑADO PERIODO

1.-2.-




ANEXO No. T-6

IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, LOS LICITANTES DEBERAN COMPROBAR CON SU

CURRICULUM VITAE TENER EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE

TRABAJOS Y ACREDITAR QUE HA TRABAJADO COMO MINIMO EN

_____, LA CUAL DEBERA COMPROBAR Y EXTERNAR POR ESCRITO EN SU PROPOSICIÓN

TÉCNICA.

Se anexa formato




IDENTIFICACION DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, LOS LICITANTES DEBERAN COMPROBAR CON SU CURRICULUM VITAE TENER EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS


OBJETO DE LOS TRABAJOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

LUGAR MONTO DEL CONTRATO

FECHAS MONTO

EJERCIDO

MONTO

POR

EJERCER

CON PENAS

CONVENCIONALES

O FUE RESCINDIDO

NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELEFONO DEL CONTRATANTEINICIO

TERMINACIÓNPROGRAMADA REAL

NOTA: SE DEBERÁ LLENAR CON TODA LA INFORMACIÓN TODAS LAS COLUMNAS, Y ANEXAR DOCUMENTACIÓN OFICIAL COMPROBATORIA DE CONTRATOS ELABORADOS Y ACTAS DE TERMINACIÓN, ASA PODRÁ VERIFICAR CON LAS DEPENDENCIAS O INSTITUCIONES QUE LA INFORMACIÓN SEA CIERTA, EN CASO DE FALSEDAD LA PROPUESTA SERÁ DESECHADA.

______________________________________

LICITANTE NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FORMATO

(T-6)





Fecha:


En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________.

Por este conducto manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información contenida en este apartado y en el formato anexo, es real. Para verificar dicha información, anexo copias de carátulas y actas de entrega recepción de los contratos referidos.

ATENTAMENTE


FORMATO(T-6)





Fecha:


En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________.

Por este conducto manifiesto que propongo a la empresa ____________________________________________ para dar cumplimiento a la normatividad ambiental, la cual cumple con los requisitos exigidos en la Ley aplicable en la materia, cuyos datos son los siguientes:

NOMBRE DE LA EMPRESA:_______________________________________RFC:______________________DIRECCIÓN:____________________________________________________TELEFÓNO:_____________________________________________________CORREO ELECTRÓNICO:________________NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:_____________________________

ATENTAMENTE

__________________________NOMBRE, CARGO Y FIRMA

DEL LICITANTE

FORMATO(T-6)




EN ESTE MISMO ANEXO TAMBIEN DEBERÁN DE INCLUIR CARTA COMPROMISO POR PARTE DE LA EMPRESA QUE

PRESTARÁ EL SERVICIO




ANEXO No. T-7

MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS TRABAJOS A REALIZAR




DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLESGERENCIA DE INGENIERÍA

REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLESDEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETIVO

LA REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES INTERIORES Y EXTERIORES ASÍ COMO DE LAS PLATAFORMAS DE DESCARGA Y LLENADO DE GASAVION DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO, QUE COMPRENDE EL REEMPLAZO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA VIALIDAD EXTERIOR Y LA CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON TRINCHERAS PARA LA CONTENCIÓN DE DERRAMES DE LOS AUTOTANQUES EN ÁREA DE DESCARGA Y LLENADO DE GASAVIÓN, ADEMÁS DE LA REHABILITACIÓN DE LAS VIALIDADES INTERNAS A BASE DE LOSAS DE CONCRETO MR-45.

DESCRIPCION DEL PROYECTO

LOS TRABAJOS INICIARÁN CON EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DEL ÁREA DE VIALIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, ADEMÁS DE BANQUETAS DE LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES A LA PAR SE DEBERÁ COORDINAR CON LA SUPERVISIÓN LOS FRENTES DE TRABAJO MÁS CONVENIENTES PARA NO AFECTAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN, UNA VEZ TERMINADA ESTA ACTIVIDAD SE PROCEDERÁ CON LA DEMOLICIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA Y PLATAFORMAS DE CONCRETO EXISTENTES RETIRANDO EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN FUERA DE LA ESTACIÓN EN LUGAR AUTORIZADO, FUERA DEL AEROPUERTO EN EL SITIO DE TIRO MAS CERCANO, POSTERIORMENTE SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN EN CAJA CON LA PROFUNDIDAD INDICADA EN EL PROYECTO Y SE PROCEDERÁ A LA COLOCACIÓN DE LA SUB BASE HIDRAÚLICA CON ESPESOR Y COMPACTACIÓN INDICADOS EN EL PROYECTO, POSTERIORMENTE SE COLOCARÁ LA BASE HIDRAÚLICA PARA FORMAR UNA CAPA DEL ESPESOR INDICADO EN EL PROYECTO, COMPACTADA AL 100 % DE SU P.V.S.M., LA NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE CORTE DENTRO DE LA CAJA SERÁ AL 90% DE SU P.V.S.M., ANTES DE INICIAR LA COMPACTACIÓN DEBERÁ IDENTIFICARSE TODAS LAS TUBERÍAS ENTERRADAS E INSTALACIONES QUE PUDIERAN DAÑARSE.

UNA VEZ REALIZADA LA COMPACTACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA BASE SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TRINCHERAS DE CONTENCIÓN DE DERRAMES HABILITANDO TUBERÍAS, REGISTRO DE VÁLVULA DE BLOQUEO, REGISTROS, INCLUYENDO CONEXIONES A CÁRCAMO DE RECUPERACIÓN Y A POZO DE VISITA EXISTENTES.

UNA VEZ TERMINADAS LAS TRINCHERAS SE CONSTRUIRÁN LAS PLATAFORMAS DE DECARGA Y LLENADO A BASE DE CONCRETO MR-45, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 PARA DARLE UNA MAYOR RESISTENCIA, CON MODULACIÓN DE LOSAS NO MAYOR A LOS 4.00 MTS. COMO LO ESPECIFICA EL PROYECTO UTILIZANDO JUNTAS DE EXPANSIÓN, CONTRACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN LAS QUE SE UTILIZARÁ ACERO ESTRUCTURAL Y VARILLA CORRUGADA CON LAS ESPECIFICACIONES DETERMINADAS ADEMÁS DE CELOTEX, BAQUER ROD Y SELLADOR PLÁSTICO PARA EVITAR EL PASO DE HUMEDAD A LA BASE, EL ACABADO DEBERÁ SER DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA ESPECIFICACIÓN Y CONCEPTO DE CATÁLOGO, ASÍ MISMO ENTRE LA UNIÓN LOSAS DE CONCRETO Y ÁREAS DE PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA SE CONSTRUIRÁ UN DENTELLÓN PARA AUMENTAR EL SOPORTE DE LAS LOSAS DE CONCRETO.

TERMINADAS LAS PLATAFORMAS Y UNA VEZ COLOCADO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN, SE PROCEDERÁ A LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO ASFALTICO CON UN ESPESOR DE 6 CM SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO.




LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES DAÑADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PAVIMENTOS SE DEBERÁN REPONER A BASE DE CONCRETO SIMPLE F’C=150 KG/CM2 Y F’C=200 KG/CM2, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PROYECTO.

EN LAS VIALIDADES PARA SEÑALIZACIÓN DE CARRILES SE APLICARA PINTURA REFLEJANTE, FLECHAS DE DIRECCIÓN Y LIMITE DE VELOCIDAD DONDE APLIQUE EN EL PROYECTO ESTO SERÁ A BASE PINTURA AMARILLA TRANSITO PARA GUARNICIONES Y BLANCO Y/Ó AMARILLO TRANSITO PARA FLECHAS, RAYAS DE CARRILES Y SEÑALAMIENTOS DE LIMITES DE VELOCIDAD, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PROYECTO.

DURANTE TODAS LAS ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN SE LLEVARA A CABO UNA LIMPIEZA PARCIAL Y/O TOTAL POR CADA CONCEPTO DE TRABAJO DESARROLLADO ASÍ COMO UNA LIMPIEZA GENERAL DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS AL FINALIZAR LA OBRA.

TODOS LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LLEVARÁN A CABO BAJO LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE S. C. T., CONCEPTOS DE CATÁLOGO, ESPECIFICACIONES PARTICULARES, ESPECIFICACIONES GENERALES DE ESTA LICITACIÓN Y PLANOS DE PROYECTO.




ANEXO No. T-8

ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA (NORMAS COMPLEMENTARIAS)




OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DEBERÁ CUMPLIR LA CONTRATISTA

Estos alcances forman parte integral del contrato que establece en el inciso II.6 que la contratista o supervisión conoce y acepta los anexos que forman parte del contrato.

I. OBLIGACIONES

1. Establecer fechas para la conciliación de generadores de obra con la supervisión de no hacerlo se entenderá que renuncia al cobro del 1% sobre el monto de la estimación del periodo que se trate.

2. Poner a disposición de la supervisión las cartas de intención por parte de los proveedores, las facturas de anticipos, del suministro de materiales y equipos en el sitio de los trabajos; para que se verifique la aplicación del anticipo otorgado. De no hacerlo se retendrá el 1% del monto de la primera estimación.

3. Realizar un manual de operación, donde se indiquen los pasos para el funcionamiento y puesta en operación del inmueble o equipo al final de la obra. De no hacerlo se entiende que renuncia al cobro del 1.5% de la estimación de finiquito.

4. La realización y entrega de manual de usuario donde se indica las acciones de mantenimiento del inmueble y/o los equipos al final de la obra. De no hacerlo se entiende que renuncia al cobro del 1.5% de la estimación de finiquito.

5. La actualización y entrega de los planos as-built, con las modificaciones de proyecto avalados por la supervisión. De no hacerlo se entenderá que renuncia al pago equivalente al costo actual para la elaboración e impresión de los planos finales incluyendo el levantamiento respectivo en un despacho particular.

6. Presentar una carta de una empresa acreditada que certificara la correcta disposición de residuos generados durante la obra. De no llevar a cabo este punto la empresa contratista se hará acreedora a una retención del 2% del monto de la estimación de finiquito.

7. La empresa constructora tendrá la obligación de pagar los servicios de supervisión excedente que se generen en caso de que no se termine la obra en la fecha programada, como lo indica el contrato, dichos servicios tendrán una plantilla mínima autorizada por el organismo y no será motivo de reclamo el pago de estos servicios.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES QUE DEBERÁ CUMPLIR LA CONTRATISTA




Estos alcances forman parte integral del contrato que establece en el inciso II.6 que la contratista o supervisión conoce y acepta los anexos que forman parte del contrato.

II. RESPONSABILIDADES

1. La obtención de los gafetes de identificación de su personal con el nombre de su empresa y nunca a nombre de ASA, para introducir a su personal a las áreas de trabajo, así como los vehículos que sean necesarios para realizar sus actividades, cualquier demora en los trabajos por negligencia de la empresa no justificará ningún retraso, y no será motivo de reclamo alguno para ASA ni justificación para cobro de tiempos muertos.

2. Presentar sus estimaciones con corte al día 15 y último de cada mes.

3. Realizar un croquis en conjunto con la supervisión de las interferencias e instalaciones subterráneas que existen en las áreas de los trabajos para tener cuidado al momento de realizar las excavaciones de cimentación y recorridos de tubería. De no realizarlo se entenderá que renuncia al cobro del 1% de la primera estimación.

4. El personal que ejecute la obra será el mismo que presentó en su propuesta, de no ser así, deberá de solicitar por escrito a la supervisión la aprobación del personal anexando su curriculum donde indique su experiencia en obras similares, La residencia de obra tiene la facultad de rechazar a algún técnico por no cumplir con el perfil profesional requerido en base a su curriculum o solicitar su sustitución inmediata por no demostrar su capacidad técnica en el desempeño de sus funciones en el desarrollo de la obra, por indisciplina al no acatar las órdenes recibidas, o por incumplimiento a las normas de construcción, de seguridad e higiene o internas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y sus Estaciones de Combustibles.

5. Acompañar a cada generador del control de calidad y/o prueba correspondiente ya que éste se considera parte del generador para avalar el concepto susceptible de pago. De no hacerlo no procederá a pago el concepto que no incluya su control de calidad.

6. Si la constructora inicia la obra sin haber recibido el anticipo se entenderá que renuncia a su derecho de diferimiento en el programa de ejecución de los trabajos, por entrega extemporánea de anticipo.





REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLESESTACIÓN DEL COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

E. P. No. 01.- DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFALTICA.EJECUCIÓNLos trabajos de demolición de carpeta asfáltica de cualquier resistencia con equipo neumático se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y hasta un espesor de 8 cm. Promedio, incluye la utilización de todos los equipos, compresores, pistolas neumáticas, corte con disco, herramientas manuales y mecánicas necesarias para garantizar la correcta ejecución del trabajo, limpieza parcial o total de la obra, el personal técnico y auxiliar necesario así como también la carga manual y/o mecánica y el acarreo hasta 1 km del pie de obra.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro cúbico totalmente terminado, con aproximación a dos decimales, medido en obra, en material compactado, no considerando ningún abundamiento.BASE DE PAGOEste concepto se pagará al precio por unidad de obra terminada, que incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución, a satisfacción del Organismo,

E. P. No. 02.- DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO.EJECUCIÓNLos trabajos de demolición del pavimento de concreto hidráulico con equipo neumático cualquier resistencia armado o simple se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y hasta un espesor de 20 a 25 cm. promedio, incluye la utilización de todos los equipos, compresor, pistolas neumáticas, cortadora de disco, herramientas manuales y mecánicas necesarias para garantizar la correcta ejecución del trabajo, limpieza total o parcial de la obra, mano de obra, el personal técnico y auxiliar necesario así como también la carga manual y/o mecánica y el acarreo hasta 1 km del pie de obra .MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro cúbico totalmente terminado, con aproximación a dos decimales, medido en obra, en material compactado, no considerando ningún abundamiento.BASE DE PAGOEste concepto se pagará al precio por unidad de obra terminada, que incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.

E. P. No. 03.- DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO DE CUALQUIER RESISTENCIA

EJECUCIÓNLa demolición de las banquetas y guarniciones de concreto hidráulico se efectuara con medios manuales y/o con equipo neumático, posterior al corte con disco de diamante para delimitar la franja que indique la supervisión, compactando al 95% de su P.V.S.M., el terreno donde se llevará a cabo la demolición para la construcción de la nueva banqueta y guarnición. El precio unitario deberá incluir el equipo de seguridad y protección para los trabajadores, corte con disco de las fronteras del tramo hasta un espesor de 20 cm. el equipo necesario como es la cortadora, el compresor, pistolas neumáticas, maniobras, mano de obra especializada, herramienta menor, compactación, pruebas y todo lo necesario para la correcta ejecución, carga manual y/o mecánica, acarreo del material producto de la demolición al primer km. en camión así como la limpieza total y/o parcial del área de trabajo de acuerdo con el proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro cúbico con aproximación a dos decimales totalmente terminado, medido en obra, no considerando ningún abundamiento.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra completamente terminada se hará al precio fijado en el contrato, a satisfacción del Organismo, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.




E. P. No. 04.- ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICION, KILÓMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA, INCLUYE DESCARGA.

EJECUCIÓNAcarreo en camión de materiales, mixtos, kilómetro subsecuente, zona urbana, incluye carga y descarga. El precio unitario incluye el equipo de transporte, consumo, mantenimiento del equipo de transporte, los tiempos de acarreo de ida y vuelta al tiro libre, los tiempos muertos de descarga, la limpieza parcial y/o total del área de trabajo, equipo de protección para los trabajadores y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto, el material producto de la excavación y demolición será depositado en lugar de tiro el cuál deberá contar con el permiso correspondiente del Municipio o de alguna autoridad Ambiental.MEDICIÓNLa medición se hará en sitio considerando como unidad el metro cúbico – kilómetro de que se trate con aproximación a dos decimales, no se debe considerar abundamiento de material.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, para el metro cúbico kilómetro de que se trate con aproximación a dos decimales, este precio incluye todo lo que corresponda de acuerdo al renglón de ejecución y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 05.- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO.EJECUCIÓNLos trabajos de limpieza, trazo y nivelación del terreno servirán para el control planimétrico y altimétrico antes y durante la ejecución de la obra y hasta su total terminación. Estos trabajos se ejecutarán de acuerdo con el proyecto, incluye la utilización de todos los instrumentos y equipos topográficos necesarios para garantizar la correcta ejecución del trabajo, cintas, balizas, estadales, etc., el suministro de los materiales para el señalamiento, estacado, el personal técnico y auxiliar necesario para los trazos y nivelaciones preliminares y definitivos de los ejes principales, secundarios, auxiliares y su conservación hasta la terminación de la obra de acuerdo a planos del proyecto.MEDICIÓNEste concepto será medido tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación a dos decimales. BASE DE PAGOEste concepto se pagará al precio por unidad de obra terminada, que incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.

E. P. No. 06.- EXCAVACION, DE TERRENO CUALESQUIERA QUE SEA SU CLASIFICACION Y PROFUNDIDAD, PARA ENCARPETADO Y PLATAFORMA DE CONCRETO ARMADO DE VIALIDADES.

EJECUCIÓNLa excavación de terreno cualesquiera que sea su clasificación y profundidad, (en cortes y/ó terraplenes existentes) por medios mecánicos y/o manuales de acuerdo a indicaciones del proyecto. El precio unitario incluye las obras necesarias para la protección de terceros, el equipo de seguridad y protección para los trabajadores, la mano de obra y materiales para la excavación por medios mecánicos, (extracción, remoción), el traspaleo, acarreos internos carga manual y/o mecánica, acarreo del material producto de la excavación al primer kilómetro, así mismo incluye la herramienta, equipo y todo lo que sea necesarios para garantizar la correcta ejecución de acuerdo a proyecto, para concluir el corte se verificarán los niveles, el perfil, la sección en su forma, ancho de caja y acabado uniforme en la excavación de acuerdo a proyecto, incluye el afine de cortes, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro cúbico totalmente terminado no se debe considerar abundamiento de material.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra completamente terminada se hará al precio fijado en el contrato con aproximación a dos decimales, a satisfacción del Organismo, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.




E. P. No. 07.- COMPACTACION DE LA CAPA DESCUBIERTA AL 90% DE SU P.V.S. MAXIMO EN UN ESPESOR MINIMO DE 0.20 M.

a) EJECUCIÓNUna vez realizada la excavación y/o el corte, se procederá a compactar el terreno al noventa por ciento (90%) de su P.V.S.M., determinado en la prueba AASHTO estándar a una profundidad mínima de 0.20 m, el precio unitario incluye mano de obra, herramienta, equipos, agua, rodillo y todo lo necesario para su correcta ejecución para alcanzar el porcentaje de compactación del proyecto.MEDICIÓNEl volumen de compactación, por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad el metro cúbico (m3) con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOLa compactación de la capa descubierta por el corte, por unidad de obra terminada P.U.O.T., se medirá tomando como unidad el metro cúbico (M3) de compactación y se pagará al precio fijado en el contrato para el metro cúbico. Este precio unitario incluye lo que corresponde a: delimitación de áreas, el agua que se requiera para dar compactación y mantener la humedad, sobre volumen por afine, pruebas, equipo de compactación, equipo de seguridad para trabajos, vehículos, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos por unidad de obra terminada a satisfacción de ASA.

E. P. No. 08.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRÁULICA, COMPACTADA HASTA 25 CMS. PROMEDIO AL 100% DE SU P.V.S.M. (PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO).

MATERIAL.- Es la capa de grava triturada, bien graduada y bien compactada que se construirá sobre la superficie descubierta en los terraplenes y que forma parte del pavimento asfaltico, con la geometría, dimensiones y características que señala el Proyecto, en los sitios que lo indique y/o donde lo ordene ASA, con el propósito de reponer la estructura dañada del pavimento, tales como baches profundos, terraplenes de acceso a puentes y pavimentos de nueva construcción. Los agregados pétreos que se utilicen para la construcción de la base hidráulica de los pavimentos asfalticos, deberán satisfacer los requisitos que se establecen a continuación: Tamaño máximo de la Partícula 38.0 mm Absorción 5.0 % máximo Limite Liquido 30.0% máximo .Limite Plástico 10.0% máximo .Contracción Lineal 4.5% máximo Equivalente de arena 60.0 % máximo Porcentaje de finos que pasa Ia malla No.200 5.0 a 10.0 máximoV.R.S. (estándar) o C.B.R. 100.0% mínimo .Expansión Menor aI5.0% Valor cementante en kg/cm2 3.5 mínimo Índice de durabilidad 40.5 mínimo EJECUCION.-Una vez terminada debidamente la capa de sub-base, se procederá a la construcción de la base hidráulica con espesor variable según proyecto y la zona en que se encuentre.Cuando se empleen dos o más materiales, se mezclarán en seco para obtener un material uniforme y su granulometría deberá quedar distribuida según la gráfica indicada en el libro 4.01.03 capitulo 4.01.03,009 inciso 009-C.06 de las Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cuando se emplee moto-conformadora para el mezclado y el tendido, se extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporar el agua por medio de riego y mezclados sucesivos para alcanzar la humedad que fije el proyecto y hasta obtener la homogeneidad en granulometría y humedad. A continuación se extenderá el material en capas sucesivas de materiales sin compactar. La construcción de la base hidráulica para el pavimento asfaltico se realizara conforme a lo señalado en la clausula 3.01.03.07 4-F de las Normas para Construcción e Instalaciones de la SCT, compactando cada capa al 100% de su Peso Volumétrico Seco Máximo (PVSM) con respecto a la prueba AASHTO modificada en capas de 20 cm de espesor, con la geometría, los espesores y las características que se indican en el proyecto, utilizando agregados totalmente triturados procedentes de los bancos propuestos por el Contratista y autorizados por el Organismo siempre y cuando estos materiales cumplan con las Normas de Calidad establecidas en esta Especificación Particular MEDICION.-




La medición de la base se efectuará de acuerdo con lo indicado en el inciso 3.01,03.074-G.04 de las Norma para Construcción e Instalaciones de la SCT. Se tomara como unidad el metro cúbico (m3), redondeando el resultado a la unidad, no se considerará ningún abundamiento.BASE DE PAGO.-La base por unidad de obra terminada se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico (m3) compacto, según el grado de compactación indicado en el proyecto. Estos precios unitarios incluyen, además de lo indicado en el inciso 3.01.03.074-H.04 de las normas para Construcción e Instalaciones de la SCT; para el banco seleccionado por el Contratista, lo que corresponda por liberación y/o regalías, desmonte, y despalme de bancos, extracción del material aprovechable y del desperdicio cualesquiera que sea su clasificación, separación, recolección, carga y descarga del desperdicio en el sitio señalado; adquisición de los materiales, carga, acarreo y descarga de los materiales del banco a la planta de tratamiento; Instalación y desmantelamiento de la planta de trituración, cribado y dosificación; Alimentación, trituración, cribado y dosificación carga en la planta, acarreo y descarga en el lugar de utilización o almacenamiento y los tiempos de vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, todas las operaciones para el tendido, conformación y compactación de la capa según niveles de proyecto; Pago de regalías en la adquisición de agua, carga, acarreo cualquiera que sea su distancia, aplicación e incorporación de agua; Compactación al100 % de su P.V.S.M., pruebas, la conservación de la base en la condición de humedad y superficialmente seca hasta el momento de aplicar el riego de Impregnación, el equipo y mano de obra en los controles topográficos y muestreos en el control de calidad y en general, todo lo necesario para su correcta ejecución a satisfacción de ASA, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.

E. P. No. 9.- SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECM-60.

MATERIALES El producto Asfáltico que se emplee en los riegos de Impregnación será del tipo ECM-60, de rompimiento rápido, de acuerdo con la norma N. CMT.4. 05. 001/00 tal que permita la penetración adecuada para su buen funcionamiento.EJECUCIONLa ejecución de los trabajos se llevará a cabo de acuerdo con la norma N. CTR.CAR. 1.04.004/00. Sobre la superficie de la base hidráulica previamente barrida y ligeramente húmeda se aplicará un riego de impregnación antes de que transcurran 24 hr después de terminada, con el producto asfaltico tipo ECM-60, a razón de 1,5 Its/m2 o con producto similar, previa autorización por parte del Organismo, toda la superficie por cubrir deberá estar preparada exenta de material extraño, grasas ó encharcamientos, los trabajos serán suspendidos en el momento que se presenten situaciones climáticas adversas, no se aplicará riego en caso de lluvia ó viento que impida su aplicación, ni cuando la temperatura de la superficie a trabajar sea menor a 15°C. El producto asfaltico deberá cumplir con las siguientes normas de calidad para su uso:El contratista deberá proporcionar al Organismo una carta compromiso en original expedida por el productor de emulsión que le suministrara el producto donde garantice cumplir con las siguientes especificaciones:CARACTERÌSTICAS NORMA Viscosidad Saybolt-furol 50°C, seg, min 25 Contenido de Cemento Asfaltico en masa; %, min. 65 Asentamiento en 5 días, diferencia en % máximo 5 Retenido en malla No.20, máximo 0.10 Carga de la partícula (+) Pruebas al residuo de la destilación: Viscosidad dinámica a 60°C, Poises 500+/- 100Penetración a 25°C, 100 g 5 seg, 10-1 mm 100-250 Solubilidad, % mínimo 97.5 Ductilidad a 25°C, cm, mínimo 40MEDICIONEl riego de impregnación por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad el litro (It). La medición se hará en el dispositivo de la petrolizadora o el vehículo por medio del cual se apliquen y que habrá sido previamente cubicado. El volumen se obtendrá mediante mediciones antes y después de la aplicación del riego, con un dispositivo calibrado. Se tomarán como base las cantidades de emulsión asfáltica fijadas en el proyecto, con las modificaciones autorizadas por el Organismo.BASE DE PAGO




El riego de impregnación por unidad de obra terminada, se pagará al precio fijado en el contrato para el litro (It) de producto asfaltico aplicado, adecuado para estos trabajos. Este precio incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los materiales puestos en obra, limpieza del tanque en que se transporte, arrastre en la planta de producción del material y en el lugar de destino, mano de obra y equipo, carga el equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por almacenamiento, carga en el depósito al equipo de transporte, acarreo al lugar de utilización y/o riego, protección de las estructuras o parte de ellas y precauciones para no mancharlas, aplicación del producto asfaltico en la forma en que se fije, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego durante las cargas y las descargas, desperdicios, tiempos de espera, pruebas, el barrido de la superficie, limpieza de la zona de aplicación, adquisición, operación y, mantenimiento e instalación de alumbrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo por unidad de obra terminada, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.

E. P. No. 10.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO F’c 200 KG/CM2 DE 0.15 X 0.20 X 0.40 MTS. DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL PARA BANQUETAS.

EJECUCIÓNConstrucción de guarniciones de concreto hidráulico F’c 200 Kg/cm2 de 0.15 X 0.20 X 0.40 mts. de sección trapezoidal para banquetas. El precio unitario incluye el suministro de concreto, mermas y todos los materiales necesarios; así como los acarreos hasta el lugar de su colocación, curado por cualquier método que cumpla con las especificaciones y con los requerimientos de la obra, las pruebas de laboratorio que sean necesarias para le control de calidad de los materiales, la mano de obra, juntas frías, cimbrado y descimbrado, la limpieza parcial y/o total de la obra, herramienta y equipo así como lo necesario para la correcta ejecución de acuerdo al proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro lineal totalmente terminado, con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, para el metro lineal de que se trate con aproximación a dos decimales, incluye los acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras del equipo de compactación, dentro del área de trabajo, incorporación del agua, pruebas de control de calidad, para efectos de pago, se cuantificará el porcentaje de avance real de la obra y se pagará en su parte proporcional a las unidades ejecutadas, este precio incluye todo lo que corresponda de acuerdo al renglón de ejecución y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 11.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO DE F'c=150 Kg/cm2 DE 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO, CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE LA PRUEBA PROCTOR STD. EN CAPAS DE 20 CM MAX. CON UN ESPESOR DE 40 CM PARA DESPLANTE DE BANQUETA DE ACUERDO A ESPECIFICACION PARTICULAR ( P. U. O. T. )

EJECUCIÓNConstrucción de banquetas con concreto hidráulico de 10 cms. de espesor de F’c 150 Kg/cm2, acabado escobillado incluye excavación y relleno, con material de banco compactado al 95% de la prueba proctor std. en capas de 20 cm max. con un espesor de 40 cm para desplante de banqueta de acuerdo a especificación particular ( p. u. o. t. ),el suministro de concreto con sus mermas y todos los materiales necesarios; así como los acarreos hasta el lugar de su colocación y fuera del aeropuerto, (el material producto de la excavación será depositado en lugar de tiro el cuál deberá contar con el permiso correspondiente del Municipio o de alguna autoridad Ambiental), curado con curacreto de Fester, las pruebas de laboratorio que sean necesarias (dosificaciones y revenimientos) para el control de calidad de los materiales, juntas constructivas con volteador, la mano de obra, compactación, cimbrado y descimbrado, la limpieza parcial y/o total de la obra, herramienta y equipo así como lo necesario para la correcta ejecución de acuerdo al proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro cuadrado totalmente terminado, con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGO




El pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, para el metro cuadrado de que se trate con aproximación a dos decimales, incluye los acarreos dentro y fuera de la obra, maniobras del equipo de compactación, dentro del área de trabajo, incorporación del agua, excavación, relleno, cimbrado, descimbrado, limpieza, pruebas de control de calidad, para efectos de pago, se cuantificará el porcentaje de avance real de la obra y se pagará en su parte proporcional a las unidades ejecutadas, este precio incluye todo lo que corresponda de acuerdo al renglón de ejecución y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 12.- SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO MR-45.

EJECUCIÓNSuministro y construcción de piso de concreto armado MR-45 (Modulo de Ruptura a la Flexión, 45 kg/cm2, medidos a los 28 días), de 15 a 21 cms. de espesor, incluye armado con malla electrosoldada 6x6 4/4, pasa juntas con acero redondo ( cold roll ) de 1”Ø, fexpan, juntas de acuerdo a proyecto, corte con disco de diamante, y sello AERO FEST de FESTER o equivalente, la compactación de concreto se llevara a cabo con vibradores de inmersión de alta frecuencia, así mismo, la unión entre las áreas de losas de concreto y áreas pavimentadas con carpeta asfáltica. El precio unitario incluye el suministro del concreto premezclado, acero de refuerzo, agua, mermas, desperdicios y todos los materiales necesarios; así como las pruebas de laboratorio que sean necesarias para el control de calidad de los materiales, la mano de obra, la limpieza parcial y/o total del área de trabajo, la herramienta así como los trabajos inherentes a la corrección de desperfectos en los pavimentos según lo indique ASA y el equipo necesario para la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto.

Acabado SuperficialEl acabado superficial longitudinal del concreto recién colado podrá proporcionarse mediante la aplicación de regla vibratoria de alta frecuencia y doble barra paralela así como llana mecánicas. Posteriormente, se procederá a realizar el texturizado transversal mediante una rastra de alambre en forma de peine, con una separación entre dientes de 20 milímetros, ancho de dientes de 3 milímetros y con una profundidad de penetración máxima de 5 milímetros y mínima de 3 milímetros a todo lo ancho de la superficie pavimentada. Esta operación se realizara cuando el concreto esté lo suficientemente plástico para permitir el texturizado, pero lo suficientemente seco para evitar que el concreto fluya hacia los surcos formados por esta operación, en la superficie del concreto y previo a los trabajos de texturizado, se aplicara un aditivo retardarte para evitar la pérdida de humedad superficial de la losa, a fin de facilitar y asegurar el texturizado del concreto. Curado El curado deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder su brillo superficial. Esta operación se efectuará aplicando en la superficie una membrana de curado a razón de un litro por metro cuadrado (1 lt/m2), para obtener un espesor uniforme de un milímetro (1 mm), que deje una membrana impermeable y consistente de color claro que impida la evaporación del agua que contiene la mezcla del concreto fresco. Su aplicación debe realizarse con irrigadores mecánicos a presión, la membrana de curado deberá cumplir con los requisitos de calidad que se describen en las Normas de Calidad de los materiales de la S.C.T. El espesor de la membrana podrá reducirse si de acuerdo con las características del producto que se use se puede garantizar su integridad, cubrimiento de la losa y duración de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la membrana de curado. Durante el tiempo de endurecimiento del concreto, deberá protegerse la superficie de las losas contra acciones accidentales de origen climático, de herramientas o del paso del equipo o seres vivos. El contratista será responsable único del costo y trabajos correspondientes para la reparación de desperfectos causados en la losa de concreto o por cualquiera de las causas arriba mencionadas. El procedimiento para la reparación deberá ser previamente autorizado por ASA. Los trabajos de reparación quedarán cubiertos por la misma garantía que aplica a los trabajos de pavimentación.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unida el metro cúbico totalmente terminado, con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, incluye todo lo que corresponda de acuerdo al renglón de ejecución y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción del Organismo, el contratista esta obligado a presentar cartas del fabricante del concreto debidamente firmado (CEMEX ó cualquier otra empresa calificada), anexando las proporciones del concreto a utilizar y el compromiso de respaldo técnico durante la ejecución de los trabajos .




E. P. No. 13.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE HASTA 8 CM. DE ESPESOR (PROMEDIO).

EJECUCIÓN En las zonas indicadas con la forma, dimensiones y especificaciones que se indican en el proyecto, se construirán las capas asfálticas y sobrecarpetas requeridas con mezcla asfáltica elaborada en planta estacionaria y en caliente.Una vez aplicado el riego de liga sobre la base hidráulica, se procederá a construir la carpeta de concreto asfaltico, con mezcla elaborada en planta y colocada en caliente, con el espesor compacto indicado en el proyecto en zonas de corte; posteriormente al riego de liga se procederá al relleno de la caja con concreto asfaltico, conforme al procedimiento y requisitos de calidad que se indican en las Normas para Construcción e Instalaciones de la S.C.T. en su última versión (2000), exclusivamente con equipo Finisher, y/o extendedora de pavimento asfaltico, con equipo de sistema electrónico (sensores) para el control de espesores que garantice una buena distribución y acomodo durante el tendido de la mezcla asfáltica, conservando las pendientes transversales de proyecto, elaborado en caliente empleando cemento asfaltico AC-20, dosificado por peso. No se permitirá la colocación de capas mayores de diez centímetros (10 cm) de espesor compactado, en caso de que. presentara, deberá colocarse en capas sucesivas prorrateando los riegos necesarios en el precio de la carpeta sin que ello signifique incremento en los precios unitarios o reclamación alguna del contratista; su dosificación será responsabilidad de la empresa. La dosificación de cemento asfaltico se obtendrá por el método Marshall compactando los especímenes con 75 golpes por cara, en capas máximo de 10 cm de espesor y compactando cada capa al 95% de su peso volumétrico máximo Marshall. Materiales.-a) Los materiales pétreos para Ia elaboración de la mezcla asfáltica deberán obtenerse por trituración de roca sana, procedentes de los bancos aprobados por el Organismo, limitando su tamaño máximo a diecinueve (19) milímetros y granulometría comprendida dentro de la zona establecida por la SCT, debiendo cumplir además con lo siguiente: Contenido de finos <= 5 % Equivalente de arena >= 60% Desgaste de los Ángeles <= 30% Contenido partículas alargadas <= 25% b) El concreto asfaltico para las capas asfálticas, deberá ser elaborado en planta, estacionaria y en caliente, empleando cemento asfaltico AC-20, dosificado por peso. La dosificación del cemento asfaltico se obtendrá por el método Marshall compactando los especímenes con 75 golpes por cara.MATERIALES Los requisitos que deberán cumplir los materiales pétreos para la elaboración del concreto asfaltico que se usara en la mezcla de carpeta, son los siguientes: a).- El material pétreo deberá ser una mezcla de grava y arena bien graduada, criterio SUCS, con cinco (5) por ciento máximo pasando la malla numero doscientos (200) y con tamaño máximo de partículas de diecinueve (19) milímetros, debiendo separarse en fracciones de diecinueve (19) milímetros a número cuatro (4) y de número cuatro (4) a finos. Adicionalmente cumplirá con los siguientes requisitos:

Contracción lineal: dos (2) por ciento máximo Desgaste de la prueba de Los Ángeles: treinta (30) por ciento máximo Partículas alargadas y/o en forma de laja: veinticinco (25) por ciento máximo Equivalente de arena: sesenta (60) por ciento mínimo Partículas trituradas: setenta (70) por ciento mínimo Densidad: dos punto cinco (2.5) mínimo

Cuando la muestra este construida por material heterogéneo y se tengan dudas de la calidad de alguno de los materiales, el Organismo podrá efectuar pruebas de desgaste de Los Ángeles por separado del material sano y del material alterado o de diferente origen, así como pruebas en la muestra constituida por ambos materiales en las que estén representados en la misma proporción en que se encuentren en el banco o en la que vayan a ser utilizados, en ninguno de los casos mencionados se deberán tener desgastes mayores del treinta (30) por ciento. En caso de que existan dudas acerca de la calidad de los materiales pétreos a juicio del Organismo se llevará a cabo 1a determinación de la perdida por intemperismo acelerado, la cual no deberá ser mayor de doce (12) por ciento, en el entendido de que esta característica no excluye las mencionadas anteriormente.

El material pétreo deberá satisfacer al menos dos (2) de los requisitos para afinidad con el asfalto.

Desprendimiento por fricción de veinticinco (25) por ciento máximo Cubrimiento con asfalto por método ingles del noventa (90) por ciento mínimo




Perdida de estabilidad por inmersión en agua del veinticinco (25) por ciento máximo

b).- Producto asfaltico: el producto asfaltico a emplear será el cemento asfaltico tipo AC-20 , que cumpla con las Normas de Calidad Vigentes de la S.C.T.

Se empleará cemento asfáltico AC-20 en todos los tipos de mezclas asfálticas empleadas en la elaboración de carpetas, debiendo cumplir con las especificaciones siguientes:

PRUEBAS EN EL ASFALTO ORIGINALSolubilidad en tricloroetileno, (%) 99mín Punto de inflamación, oC 232 mín Punto de reblandecimiento anillo y esfera °C 46 -56 Penetración a 25°C, 100 gr, 5 seg., (0.1 mm) 60-70 Penetración a 4°C 200 gr, 60 seg. (0.1 mm) 20-40 Ductilidad a 25°C, 5 cm p.m. (cm) 75 mín Ductilidad a 4°C 5 cm p.m. (cm) 5 mín Viscosidad Saybolt Furol 135°C 120 mín Viscosidad absoluta, 60°C, (poises) 2000 mín Viscosidad cinemática, 135°C. (centistokes) 300 min Perdida por calentamiento, TPF, (%) 0.5 máx Índice de penetración, 4.0 mín Recuperación elástica por torsión a 25°C % PRUEBAS EN EL RESIDUO DE LA PELICULA DELGADA TFOT Punto de reblandecimiento anillo y esfera, °C 48 mín Penetración a 25°C, 100 gr, 5 seg, (0.1 mm) 35 min Penetración a 4°C, 200 gr,60 seg. (01 mm) 20 mín Ductilidad a 25°C, 5 cm p.m. (cm) 50 mín Ductilidad a 4°C, 5 cm p.m. (cm) 2.4 mín Viscosidad absoluta, 60°C, (poises) 40000 mìn Viscosidad cinemática a 135 °C, (centistokes) 400 mín Penetración retenida en el % del original a 25°C 54 mín Penetración retenida en el % del original a 4°C 50 mín Ductilidad retenida en el % del original a 25°C 50 mín Ductilidad retenida en el %:del original a 4°C 50 mln Índice de penetración 3.0 mín Relación de viscosidad 3.0 max Índice de envejecimiento 2.0 max Relación de penetración (%) 25 mín

El suministro de los productos asfálticos, podrá hacerse de manera indistinta de cualquiera de las refinerías que produzcan este tipo de cemento asfáltico, siempre y cuando cumplan con las especificaciones marcadas. El consumo de cemento asfáltico se determinará con la siguiente fórmula:

C.A.= PVMM * CONTENIDO DE A SFALTO * GRADO DE COMPACTACIÓN (1 + CONTENIDO DE ASFALTO)

EN DONDE: C. A. = Consumo de cemento asfáltico en kg.PVMM = Peso volumétrico promedio de la mezcla obtenida en la prueba Marshall Kg/m3. CONTENIDO DE ASFALTO = Promedio real obtenido en % respecto al peso de los agregados. GRADO DE COMPACTACION =Promedio real obtenido en % de compactación.

c).- Mezcla asfáltica: El producto de la mezcla asfáltica y control durante su elaboración se hará mediante el procedimiento Marshall y la dosificación estará dada por el Contratista bajo su responsabilidad. El concreto asfaltico deberá cumplir con los requisitos que se indican a continuación:

Estabilidad; 700 kg minino Flujo: 2 a 4 mmVacios en mezcla: 3 a 5 %




La mezcla se compactara al noventa y cinco (95) por ciento como minino del peso volumétrico máximo de la prueba Marshall. Permeabilidad en la carpeta: menor de diez (10) por ciento.

En caso de que existan dudas acerca de la calidad de los materiales pétreos utilizados en la elaboración de la mezcla a juicio del Organismo, se llevara a cabo el lavado de mezcla asfáltica y posteriormente a los pétreos obtenidos se les realizare la prueba de desgaste y perdida por intemperismo acelerado, las cuales no deberán tener valores mayores del treinta (30) y doce (12) por ciento respectivamente, en el entendido que estas características no excluyan las mencionadas anteriormente.

Las actividades de fabricación de la mezcla asfáltica, transporte, tendido y compactación, deberán sujetarse a lo indicado en la clausula 3.01.03.081-F correspondientes al libro 3 de las Normas de Construcción e instalaciones, para el caso de carpetas de concreto asfaltico. Deberá ponerse cuidado especial en la construcción de las juntas Longitudinales y transversales.

Para el tendido y acabado superficial de la carpeta, el contratista deberá tener especial atención ya que el Organismo será muy estricto en verificar que se cumpla con los niveles de la rasante del proyecto, la textura de la carpeta deberá ser uniforme y no deberá presentar zonas clasificadas. En su caso, el Organismo determinara el procedimiento de construcción que garantice la correcta ejecución de los trabajos, sin que ello signifique incremento en los precios unitarios o reclamación alguna del contratista.

Para la compactación de la carpeta asfáltica no se permitirá el uso de equipos remolcados o jalados con tractor agrícola, solo se permitirá el uso de equipos de compactación autopropulsados.

El Organismo no aceptara material producto de escoria para la elaboración de carpeta asfáltica.

El contratista deberá hacer una investigación a fondo de las características de los agregados pétreos, ya que de ser necesaria la utilización de algún aditivo para la elaboración de la mezcla asfáltica, el Organismo exigirá su empleo sin que esto sea motivo de reclamación.

a) Las capas de concreto asfaltico en la construcción del pavimento se deberán construir con el espesor y dimensiones que indique el proyecto, dándole una compactación mínima del noventa y cinco (95) por ciento respecto al peso volumétrico máximo, obtenido mediante la prueba Marshall.

MEDICION Las capas de carpeta con concreto asfaltico, por unidad de obra terminada, se medirán tomando como unidad el metro cubico (m3) de capa compactada. Los volúmenes de carpeta construida se cubicaran por medio de seccionamiento y con el espesor real de la capa medida dentro del proyecto, siguiendo el método del promedio de áreas extremas. No se considerara abundamiento. no se medirán los volúmenes excedentes a los de proyecto, ni se medirán los volúmenes en exceso ocasionados por las tolerancias señaladas.

BASE DE PAGO La carpeta, con concreto asfaltico por unidad de obra terminada, se pagara al precio fijado en el contrato para el metro cubico de capa compactada; este precio incluye lo que corresponda por CEMENTO ASFÁLTICO tipo AC-20 para la elaboración de la mezcla asfáltica, desmonte y despalme de bancos; regalías para la explotación de bancos; adquisición y extracción del material aprovechable y del desperdicio cualquiera que sea su clasificación; instalaciones y desmantelamiento de la planta; alimentación de las plantas; cribados, desperdicios de los cribados; trituración total o parcia'; lavado, cargas y descargas de los materiales; todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos y los desperdicios de ellos; formación de los almacenamientos; arrastres y acarreos de la planta de producción a la planta de mezclado; formación de almacenamientos, secado del material pétreo y clasificación, separándolos por tamaños;. dosificación y calentamiento; mezclado de los materiales pétreos con el cemento asfaltico; carga de la mezcla asfáltica, incorporación del cemento asfaltico, acarreo de la planta de producción al centro de gravedad del tendido; descarga; todas las operaciones para el tendido y compactación de cada capa con concreto asfaltico al grado fijado en el proyecto; acabados con rodillo liso; los tiempos de los vehículos empleados durante los acarreos y descargas, rampas para interrupciones de los trabajos y corte de las mismas; limpieza, sopleteado y calafateo; cargos por equipo inactivo; cargos por almacenamiento, acarreo del depósito a la planta mezcladora e incorporación de esta a los materiales pétreos; protección a las estructuras o partes de ellas, y precauciones para no mancharlas durante la construcción; todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas y los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y descargas, y aditivos en su caso; el apoyo topográfico y el control de calidad por




laboratorio, el costo de adquisición de la regla metálica y su manejo en obra y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos, a satisfacción del Organismo , de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.

E. P. No. 14.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65

EJECUCION En las zonas que indique el proyecto a satisfacción del Organismo. previo a la colocación de la carpeta asfáltica, se aplicara un riego de liga con producto asfaltico tipo emulsión catiónica de rompimiento rápido de acuerdo con la norma N. CTR. CAR, 1.04.005./00, Tipo ECR-65 a razón de 0.8 Itslm2 ó con producto similar que sea autorizado previamente por la supervisión del Organismo. El producto asfáltico deberá cumplir con las siguientes normas de calidad para su uso de acuerdo con la norma N. CTM.4,05. 001/00 en su última versión. El contratista deberá proporcionar al Organismo una carta compromiso en original expedida por el productor de emulsión que le suministrará el producto donde garantice cumplir con las siguientes especificaciones: Ejecución- Antes de aplicar la emulsión asfáltica se deberá limpiar perfectamente la superficie, con aire comprimido quitar polvo y material suelto.

La emulsión se aplicará a razón de cero punto ocho litros por metro cuadrado, (0.8 lt/m2) en las áreas donde lo indique el proyecto o el organismo, por medio de petrolizadora aprobada por EL ORGANISMO, dotada del equipo de calentamiento que se requiera, bomba de presión, barra de riego con espreas regulables. tacómetro, aditamento para medición de volúmenes, termómetro y todo lo necesario para su correcta ejecución. La aplicación del producto asfaltico también podrá realizarse con otro equipo propuesto por la contratista y previamente aprobado por el Organismo.

La temperatura de almacenamiento de la emulsión debe ser de 10oC a 60oC, la temperatura de aplicación del material debe ser de 50oC a 70oC. Se obtienen mejores resultados cuando la superficie está seca y con temperatura por encima de los 27oC y no se debe aplicar cuando amenace lluvia o cuando la velocidad del viento impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme.

Se tomarán las precauciones necesarias para no manchar las estructuras contiguas, para lo cual antes de aplicar el riego, se protegerán todas las partes que pudieran mancharse, con papel o cualquier otra forma que autorice EL ORGANISMO, para que al terminar el trabajo y una vez retirado el papel o el material con que se protegieron, se encuentren en las mismas condiciones de limpieza en que se hallaban

CARACTERlSTICAS NORMA Viscosidad Saybolt-furoI50°C, seg., min. 5.0Contenido de Cemento Asfaltico en masa; %, min. 65.0Asentamiento en 5 días, diferencia en % máximo 5.0 Retenido en malla No.20, máximo 0.1Carga de la partícula (+)

Pruebas al residuo de la destilación: Viscosidad dinámica a 60°C, Poises 500 +/- 100 Penetración a 25°C,100g 5 seg.10-1mm 100-250 Solubilidad, % mínimo 97.5 Ductilidad a 25°C, cm, mínimo 40

El producto asfaltico deberá cumplir con los requisitos que se señala en la tabla 5 del inciso D de la norma calidad de los materiales vigentes N.CMT.4.05,001/00 o con producto similar, previa autorización de la supervisión del Organismo. La aplicación del riego de liga se sujetará a lo indicado en la cláusula N.CTR.CAR.1.04.005/00 correspondiente a las Normas para Construcción e Instalaciones vigentes en todo lo referente a los tipos de riego y asfalto recomendados. MEDICIONEl riego de liga por unidad de obra terminada se medirá tomando como unidad el litro de emulsión pura (Its). La medición se hará en el dispositivo de la petrolizadora o el vehículo por medio del cual se apliquen y que habrá sido previamente cubicado. El volumen se obtendrá mediante mediciones antes y después de la aplicación del riego, con un dispositivo calibrado. Se tomarán como base las cantidades de emulsión asfáltica fijadas en el proyecto con las modificaciones autorizadas por el Organismo. BASE DE PAGO




Este precio unitario incluye lo que corresponda por: valor de adquisición de los materiales puestos en obra, limpieza del tanque en el que se transporte, arrastre en la planta de producción del material y en el lugar del destino; mano de obra y equipo, carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga en el depósito; cargo por almacenamiento; operación de rebajado, carga del depósito al equipo de transporte y/o riego, protección a las estructuras o parte de ellas, precauciones para no mancharlas, limpieza de la zona de aplicación, aplicación del producto asfaltico, todas las operaciones de calentamiento y bombeo requeridas, los tiempos de los vehículos empleados en el transporte de riego durante las cargas y las descargas, tiempos de espera; picado, desperdicios, adquisición, operación, mantenimiento e instalación de alumbrado en trabajos nocturnos y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos , de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución, a satisfacción del Organismo por unidad de obra terminada.

E. P. No.15.- CONSTRUCCION DE TRINCHERAEJECUCIÓNConstrucción de trinchera con rejilla para drenaje perimetral de la plataforma de llenaderas y descargaderas, con medidas 0.30 mts. de ancho profundidad variable entre 0.40 y 0.60 cm ( interiores ), a base de muros y piso de 15 cm. de espesor con concreto F’c = 250 Kg/cm2, armado con acero de refuerzo #3 dos lechos Fy= 4200 kg/cm2 y plantilla de concreto F’c=150Kg/cm2 de 5 cm de espesor a todo lo largo y ancho de piso de la trinchera, rejilla tipo Irving fabricada a base de solera de 2 1/2“x1/4” con espaciamiento de 1” entre cada elemento de la rejilla dos refuerzos con varillas longitudinales de 3/8” roladas en frio, la unión entre solera y varilla deberá ser mediante un proceso de electroforjado que garantice la fusión de cada punto de unión, a todo lo largo de la trinchera con contramarco de APS de 3“x3/8” en acero al carbón A-36, incluye excavaciones y rellenos, pintura anticorrosiva y recubrimiento color negro mate en rejilla y contramarco asi como todo lo correspondiente por el suministro de los materiales con sus descalibres puestos en el lugar de ejecución, limpieza, cimbrado, descimbrado, concretos, pruebas de laboratorio, acero, ángulo, soldadura, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. MEDICIÓNEste concepto será medido tomando como unidad el metro lineal totalmente terminado.BASE DE PAGOEste concepto se pagará al precio por unidad de obra terminada, que incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos , de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución, a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 16.- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CON COSTURA NORMA ASTM A-53 DE 8” DE DIAMETRO, INCLUYE CAMA DE ARENA.

EJECUCIÓNLa tubería de acero al carbón norma ASTM A-53, cedula 30, con costura de 8” de diámetro, arropada con cama de arena de 10 cm de espesor arriba, abajo y a los lados. El precio unitario incluye lo que corresponda por suministro de materiales con sus mermas, desperdicios y descalibres, puestos en el lugar de la obra, descargas, mano de obra, trazo, cortes, habilitado, biselado, presentación, armado, soldadura de acuerdo a la norma AWS, esmerilado, arena, limpieza interior durante su colocación, excavaciones, rellenos producto de la excavación, acarreos del material producto de la excavación excedente fuera del Aeropuerto al lugar de tiro del Municipio, limpieza parcial y/o parcial del área de trabajo, herramienta y equipo y prueba hidrostática (125 Lb/plg2) durante 6 horas y todo lo necesario para garantizar la calidad del material de acuerdo a las indicaciones del proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro lineal totalmente terminado.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución, a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 17.- CONSTRUCCION DE REGISTROS DE 0.80 X 0.80 M Y DE 1.10 X 1.10 M (LARGO POR ANCHO DIMENCIONES INTERIORES), DE PROFUNDIDAD VARIABLE

EJECUCIÓNConstrucción de registros de 0.80 x 0.80 m y 1.10 x 1.10 m., dimensiones interiores y profundidad variable en un rango de 1.10 a 1.50 m (dimensiones interiores) de concreto armado, a base de muros y losa de 15 cm. de espesor, f'c=250 kg/cm² y acero de refuerzo # 3 a cada 20 cm en ambos sentidos, f'y=4200 kg/cm² de las características, especificaciones y profundidades marcadas en los conceptos de catálogo, Incluye; marco, contramarco con ángulo 2” x ¼”, tapa de lamina antiderrapante calibre No. 10 tipo diamante con jaladera de redondo de 3/8” con primer anticorrosivo, acabado en pintura de esmalte COMEX ó similar y de igual calidad color azul Pantone No. 285C a 12 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo a la Guía




de Seguridad de Señalizaciones de Estaciones de Combustible, excavaciones y rellenos (con material producto de la excavación). El precio unitario incluye todos los materiales puestos en el lugar de la ejecución con sus mermas y desperdicios, plantilla de concreto F’c= 100 kg/cm2, mortero, concreto, pruebas de resistencia de concreto, materiales, herramienta, mano de obra, equipo, cimbrado, descimbrado, impermeabilizante integral, excavaciones retiro de material producto de la excavación fuera del aeropuerto en zona de tiro de la localidad (incluye, carga, acarreo y descarga), la limpieza parcial y/o total del área de trabajo, y todo lo necesario para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad la pieza totalmente terminada.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución, a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 18.- CONSTRUCCION DE CAJA VALVULAS DE CONCRETO ARMADO.EJECUCIÓNConstrucción de caja de válvulas con concreto armado de 1.50 x 1.20 x 1.10 a 1.40 m de profundidad (dimensiones interiores) armado con varillas del # 4 a cada 15 cm en un sentido y varillas del # 3 a cada 20 cm en el otro sentido, en dos lechos, concreto de f'c= 250 kg/cm2 (los muros y losa de pisos serán de 15 cm de espesor), de las características, especificaciones y profundidades marcadas en el concepto de catálogo, de acuerdo a planos y especificaciones, el precio unitario incluye; marco, contramarco con ángulo 2” x ¼”, tapa de lamina antiderrapante calibre No. 10 tipo diamante en dos secciones, con jaladeras de redondo de 3/8” con primer anticorrosivo, acabado en pintura de esmalte COMEX ó similar y de igual calidad color azul Pantone No. 285C a 12 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo a la Guía de Seguridad de Señalizaciones de Estaciones de Combustible, la plantilla de 0.05 m de concreto F’c= 150 kg/cm2, incluye excavaciones y rellenos. El precio unitario incluye todos los materiales puestos en el lugar de la ejecución con sus mermas y desperdicios, acero de armado de registros y escalones, mortero, concreto, retiro de material producto de la excavación fuera del aeropuerto en zona de tiro de la localidad (incluye, carga, acarreo y descarga), la limpieza parcial y/o total del área de trabajo, material, herramienta, mano de obra, cimbrado, descimbrado, impermeabilizante integral, pruebas de resistencia del concreto, equipo y todo lo necesario para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad la pieza totalmente terminada.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 19 PINTURA DE GUARNICIONES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

DEFINICIÓNEs realizar los trabajos necesarios para mantener en perfectas condiciones de servicio las guarniciones.EJECUCIÓNEn la guarnición se deberá realizar una limpieza manual para eliminar totalmente la pintura deteriorada existente y limpieza en guarnición nueva. Posteriormente se aplicará la pintura esmalte color Amarillo Tránsito 115U, sin diluir.La aplicación de pintura se deberá realizar solamente sobre superficies completamente secas, durante los periodos de clima favorable y cuando la temperatura ambiente sea por lo menos cinco (5) grados centígrados.

REQUISITOS DE CALIDAD DE PINTURATIEMPO DE SECADO

Al tacto: 5 minutos mínimoDuro: 30 minutos máximoViscosidad en unidades krebs: 67 a 75Peso volumétrico en kgs/m3 1.4 mínimoFinura en unidades hegman 0.5 mínimoExudación o sangrado debe cumplirPoder cubriente debe cumplirRetenido en malla No. 0.045 en % 1.0 máximoCONTENIDOS %




Pigmentos 50 a 59Vehículo 41 a 50Volátiles totales 30.5 máximoSólidos totales 69.5 mínimoHule clorado en % de la resina 15 mínimoBióxido de titanio en % de pigmento 20 mínimoAgua libre en % 1.0 máximoBrea no debe contenerAceite de pescado no debe contener

PINTURACOLORLa pintura deberá ser esmalte de color Amarillo Tránsito 115U, de acuerdo a la Guía de Seguridad de Señalizaciones de Estaciones de Combustible, no deberá contener ninguna materia orgánica colorante, ni se decolorará bajo la acción de los rayos solares.INTEMPERISMO ACELERADOLa pintura, al pasar por la prueba de intemperismo acelerado señalada en la especificación 141, Método 6152 de la FTMS, con lámpara de arco de doble carbón durante 600 horas, no deberá mostrar sino una ligera decoloración y no más de veinte (20) % de pérdida de esferas.TIEMPO DE SECADOCuando la pintura sea probada de acuerdo con la especificación ASTM-D-711, deberá secar hasta que no se desplace ni se levante en un lapso no mayor de 45 minutos.El contratista estará obligado a emplear en el pintado de las guarniciones fijadas en el proyecto., con pintura que cumpla los requisitos de calidad estipulados y que si llegado el caso, al ejecutar los trabajos con el producto considerado en su proposición, no se obtienen los resultados satisfactorios a juicio de la supervisión, se compromete y se obliga a sustituirlo de inmediato por otro producto que reúna dichos requisitos y a reparar o reponer el pintado de las guarniciones defectuosas, sin que ello sea motivo de modificación alguna al precio unitario, ni represente compensación alguna por la reparación o reposición del trabajo defectuoso.EL PRECIO UNITARIO INCLUYE:Todos los materiales, la mano de obra, la herramienta y el equipo, suficientes, adecuados y necesarios para la ejecución del concepto de obra, respetando el proyecto, pero que además cumpla con el catalogo de conceptos, la presente especificación, así como, en su caso, las especificaciones de fabricante. MEDICIÓNLa medición de la pintura aplicada, se hará tomando como unidad el metro lineal (ml) de superficie pintada, redondeando el resultado a la unidad.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra completamente terminada de pintura en guarniciones, con pintura reflejante, se hará al precio fijado en el contrato para el metro lineal (ml), éste precio incluye lo que corresponda por equipo, material, valor de adquisición de la pintura, mano de obra, acarreos, traslados, cargas, descargas, vehículos utilizados, herramienta, limpieza de la obra y en general todo lo necesario para la correcta ejecución del trabajo, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución.

E. P. No. 20.- PINTURA DE FLECHAS SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO.EJECUCIÓNLos trabajos serán realizados de acuerdo al proyecto de señalización con pintura reflejante color blanco transito con microesferas, previamente a los trabajos se realizara una limpieza manual del área para posteriormente realizar los trazos y la aplicación inmediata de la pintura, la cual se aplicara tal como viene de fabrica por ningún motivo se le añadirá adelgazador, su distribución deberá ser uniforme debiendo aplicarse en las cantidades que indique el proyecto, se realizaran muestreos en campo para la realización de las pruebas de calidad por las normas de calidad de los materiales de la S. C. T., la pintura deberá tener las características requeridas para usarse en pavimentos asfálticos y tener la consistencia necesaria para su aplicación con equipo de aspersión, el equipo será del tipo de riego por gravedad es decir aquel en el que las esferas de vidrio se dejen caer por medios para que se depositen sobre la pintura húmeda en forma uniforme, la pintura a utilizar deberá contar con los siguientes requisitos.TIEMPO DE SECADO:Al tacto: 5 minutos mínimoDuro: 30 minutos máximoViscosidad en unidades krebs 67 a 75Peso volumétrico en Kg/m3 1.4 mínimoFinura en unidades hegman 0.5 mínimoExudación o sangrado Debe cumplir




Poder Cubriente Debe cumplirPorcentaje retenido en malla 0.045 máximoCONTENIDOS EN %:Pigmento 50 a 59Vehiculo 41 a 50Volátiles totales 30.5 máximoSólidos totales 69.5 mínimoHule clorado en % de la resina 15 mínimoBióxido de titanio, en % de pigmento 20 mínimoAgua libre en % 1.0 máximoBrea No debe contenerAceite de pescado No debe contener

REQUISITOS DE CALIDAD DE LAS MICRO ESFERASEsfericidad en % 70 mínimoResistencia a agentes químicos Debe pasarÍndice de refracción 1.50 a 1.60Resistencia a la humedad superficial Debe pasarContenido de sílice en % 60 mínimoAl igual deberán ser incoloras, limpias y transparentes, con un índice de reflexión por el método de inmersión de 1.9 mínimo; la prueba se realizara con cloruro y sulfuro de sodio en el caso primero no deberá aclararse al exponerse por 3 horas y en el caso siguiente no deberá obscurecerse, las esferas deberán sujetarse a la siguiente tabla para verificar su tamaño.Pasando la malla no. 14 100 mínimoRetenido en la no. 18 10 mínimo 20 máximoRetenido en la no. 30 30 mínimo 85 máximoRetenido en la no. 40 5 mínimo 50 máximoCharola 5 máximo El porcentaje de esferas imperfectas no debe exceder el 30% en peso.La pintura deberá ser de color blanco transito, según sea indicado y/o ordenado por la supervisión, no debe contener ninguna materia orgánica colorante, ni se decolorara bajo la acción de los rayos solares., deberá pasar por la prueba de intemperismo acelerado señalada en la especificación 141 Método 6152 de la FTSM, con lámpara de arco de doble carbón durante 600 horas, sin mostrar mas que una ligera decoloración y no mas del 20% de perdida de esferas; la pintura deberá secar hasta que no se desplace ni se levante en un lapso no mayor de 45 minutos, el contratista estará obligado a emplear en el pintado de las flechas fijadas en el proyecto con pintura que cumpla con los requisitos especificados de calidad y si llegado el caso de ejecutar los trabajos con material de su proposición no se obtienen los resultados satisfactorios a juicio de la supervisión, se compromete y obliga a sustituirlo de inmediato por otro producto que reúna los requisitos y a reparar o reponer el pintado de las flechas defectuosas sin que ello sea motivo de modificación alguna al precio unitario ni represente compensación por la reparación o reposición del trabajo realizado, se incluye en el precio unitario todos los materiales mano de obra herramienta manual y/o mecánica para la correcta ejecución de los trabajos.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad pieza totalmente terminada, con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, para la pieza de que se trate con aproximación a dos decimales.

Sección Tipo




0.30

5.45 2.05

7.50

0.90

0.30

0.30

Nota; En vialidades y áreas de estacionamiento que sean de concreto hidráulico, la rotulación horizontal (flechas) deberá realizarse con pintura de esmalte transito de color amarillo Pantone No. 115U.

E. P. No. 21.- PINTURA PARA SEÑALIZACION DE RAYAS SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO.EJECUCIÓNLos trabajos serán realizados de acuerdo al proyecto de señalización con pintura reflejante color blanco transito con microesferas, previamente a los trabajos se realizara una limpieza manual del área para posteriormente realizar los trazos y la aplicación inmediata de la pintura la cual se aplicara tal como viene de fabrica por ningún motivo se le añadirá adelgazador, su distribución deberá ser uniforme debiendo aplicarse en las cantidades que indique el proyecto, se realizaran muestreos en campo para la realización de las pruebas de calidad por las normas de calidad de los materiales de la S. C. T., la pintura deberá tener las características requeridas para usarse en pavimentos asfálticos y tener la consistencia necesaria para su aplicación con equipo de aspersión, el equipo será del tipo de riego por gravedad es decir aquel en el que las esferas de vidrio se dejen caer por medios para que se depositen sobre la pintura húmeda en forma uniforme, la pintura a utilizar deberá contar con los siguientes requisitos.TIEMPO DE SECADO:Al tacto: 5 minutos mínimoDuro: 30 minutos máximoViscosidad en unidades krebs 67 a 75Peso volumétrico en Kg/m3 1.4 mínimoFinura en unidades hegman 0.5 mínimoExudación o sangrado Debe cumplirPoder Cubriente Debe cumplirPorcentaje retenido en malla 0.045 máximoCONTENIDOS EN %:Pigmento 50 a 59Vehiculo 41 a 50Volátiles totales 30.5 máximoSólidos totales 69.5 mínimoHule clorado en % de la resina 15 mínimoBióxido de titanio, en % de pigmento 20 mínimoAgua libre en % 1.0 máximoBrea No debe contenerAceite de pescado No debe contenerREQUISITOS DE CALIDAD DE LAS MICRO ESFERASEsfericidad en % 70 mínimoResistencia a agentes químicos Debe pasarÍndice de refracción 1.50 a 1.60Resistencia a la humedad superficial Debe pasarContenido de sílice en % 60 mínimoAl igual deberán ser incoloras, limpias y transparentes, con un índice de reflexión por el método de inmersión de 1.9 mínimo; la prueba se realizara con cloruro y sulfuro de sodio en el caso primero no deberá aclararse al exponerse por 3 horas y en el caso siguiente no deberá obscurecerse, las esferas deberán sujetarse a la siguiente tabla para verificar su tamaño.Pasando la malla no. 14 100 mínimo




Retenido en la no. 18 10 mínimo 20 máximoRetenido en la no. 30 30 mínimo 85 máximoRetenido en la no. 40 5 mínimo 50 máximoCharola 5 máximo El porcentaje de esferas imperfectas no debe exceder el 30% en peso.La pintura deberá ser de color blanco transito, según sea indicado y/o ordenado por la supervisión, no debe contener ninguna materia orgánica colorante, ni se decolorara bajo la acción de los rayos solares., deberá pasar por la prueba de intemperismo acelerado señalada en la especificación 141 Método 6152 de la FTSM, con lámpara de arco de doble carbón durante 600 horas, sin mostrar mas que una ligera decoloración y no mas del 20% de perdida de esferas; la pintura deberá secar hasta que no se desplace ni se levante en un lapso no mayor de 45 minutos, el contratista estará obligado a emplear en el pintado de las guarniciones fijadas en el proyecto con pintura que cumpla con los requisitos especificados de calidad y si llegado el caso de ejecutar los trabajos con material de su proposición no se obtienen los resultados satisfactorios a juicio de la supervisión, se compromete y obliga a sustituirlo de inmediato por otro producto que reúna los requisitos y a reparar o reponer el pintado de las guarniciones defectuosas sin que ello sea motivo de modificación alguna al precio unitario ni represente compensación por la reparación o reposición del trabajo realizado, se incluye en el precio unitario todos los materiales mano de obra herramienta manual y/o mecánica para la correcta ejecución de los trabajos.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad metro lineal totalmente terminado, con aproximación a dos decimales.

BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, con aproximación a dos decimales.

Sección Tipo

0.15

Nota; En vialidades y áreas de estacionamiento que sean de concreto hidráulico, la rotulación horizontal (rayas) deberá realizarse con pintura de esmalte transito de color amarillo Pantone No. 115U




E. P. No. 22.- PINTURA PARA SEÑALIZACION DE ACHURADOS SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO.EJECUCIÓNLos trabajos serán realizados de acuerdo al proyecto de señalización con pintura esmalte reflejante color blanco transito con microesferas, previamente a los trabajos se realizara una limpieza manual del área para posteriormente realizar los trazos y la aplicación inmediata de la pintura la cual se aplicara tal como viene de fabrica por ningún motivo se le añadirá adelgazador, su distribución deberá ser uniforme debiendo aplicarse en las cantidades que indique el proyecto, se realizaran muestreos en campo para la realización de las pruebas de calidad por las normas de calidad de los materiales de la S. C. T., la pintura deberá tener las características requeridas para usarse en pavimentos asfálticos y tener la consistencia necesaria para su aplicación con equipo de aspersión, el equipo será del tipo de riego por gravedad es decir aquel en el que las esferas de vidrio se dejen caer por medios para que se depositen sobre la pintura húmeda en forma uniforme, la pintura a utilizar deberá contar con los siguientes requisitos.TIEMPO DE SECADO:Al tacto: 5 minutos mínimoDuro: 30 minutos máximoViscosidad en unidades krebs 67 a 75Peso volumétrico en Kg/m3 1.4 mínimoFinura en unidades hegman 0.5 mínimoExudación o sangrado Debe cumplirPoder Cubriente Debe cumplirPorcentaje retenido en malla 0.045 máximoCONTENIDOS EN %:Pigmento 50 a 59Vehiculo 41 a 50Volátiles totales 30.5 máximoSólidos totales 69.5 mínimoHule clorado en % de la resina 15 mínimoBióxido de titanio, en % de pigmento 20 mínimoAgua libre en % 1.0 máximoBrea No debe contenerAceite de pescado No debe contenerREQUISITOS DE CALIDAD DE LAS MICRO ESFERASEsfericidad en % 70 mínimoResistencia a agentes químicos Debe pasarÍndice de refracción 1.50 a 1.60Resistencia a la humedad superficial Debe pasarContenido de sílice en % 60 mínimoAl igual deberán ser incoloras, limpias y transparentes, con un índice de reflexión por el método de inmersión de 1.9 mínimo; la prueba se realizara con cloruro y sulfuro de sodio en el caso primero no deberá aclararse al exponerse por 3 horas y en el caso siguiente no deberá obscurecerse, las esferas deberán sujetarse a la siguiente tabla para verificar su tamaño.

Pasando la malla no. 14 100 mínimoRetenido en la no. 18 10 mínimo 20 máximoRetenido en la no. 30 30 mínimo 85 máximoRetenido en la no. 40 5 mínimo 50 máximoCharola 5 máximo El porcentaje de esferas imperfectas no debe exceder el 30% en peso.La pintura deberá ser de esmalte color blanco transito, según sea indicado y/o ordenado por la supervisión, no debe contener ninguna materia orgánica colorante, ni se decolorara bajo la acción de los rayos solares., deberá pasar por la prueba de intemperismo acelerado señalada en la especificación 141 Método 6152 de la FTSM, con lámpara de arco de doble carbón durante 600 horas, sin mostrar mas que una ligera decoloración y no mas del 20% de perdida de esferas; la pintura deberá secar hasta que no se desplace ni se levante en un lapso no mayor de 45 minutos, el contratista estará obligado a emplear en el pintado de las guarniciones fijadas en el proyecto con pintura que cumpla con los requisitos especificados de calidad y si llegado el caso de ejecutar los trabajos con material de su proposición no se obtienen los resultados satisfactorios a juicio de la supervisión, se compromete y obliga a sustituirlo de inmediato por otro producto que reúna los requisitos y a reparar o reponer el pintado de las guarniciones defectuosas sin que ello sea motivo de modificación alguna al precio unitario ni represente compensación por la reparación o reposición del trabajo realizado, se incluye en el precio unitario todos los materiales mano de obra herramienta manual y/o mecánica para la correcta ejecución de los trabajos.




MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad metro cuadrado totalmente terminado, con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, con aproximación a dos decimales.

Nota; En vialidades y áreas de estacionamiento que sean de concreto hidráulico, la rotulación horizontal (achurados) deberá realizarse con pintura de esmalte transito de color amarillo Pantone No. 115U.

E. P. No. 23.- PINTURA DE LETRERO SOBRE PAVIMENTO ASFALTICO.EJECUCIÓNLos trabajos serán realizados de acuerdo al proyecto de señalización con pintura esmalte reflejante color blanco transito con microesferas, previamente a los trabajos se realizara una limpieza manual del área para posteriormente realizar los trazos y la aplicación inmediata de la pintura la pintura se aplicara tal como viene de fabrica por ningún motivo se le añadirá adelgazador, su distribución deberá ser uniforme debiendo aplicarse en las cantidades que indique el proyecto, se realizaran muestreos en campo para la realización de las pruebas de calidad por las normas de calidad de los materiales de la S. C. T., la pintura deberá tener las características requeridas para usarse en pavimentos asfálticos y tener la consistencia necesaria para su aplicación con equipo de aspersión, el equipo será del tipo de riego por gravedad es decir aquel en el que las esferas de vidrio se dejen caer por medios para que se depositen sobre la pintura húmeda en forma uniforme, la pintura a utilizar deberá contar con los siguientes requisitos.TIEMPO DE SECADO:Al tacto: 5 minutos mínimoDuro: 30 minutos máximoViscosidad en unidades krebs 67 a 75Peso volumétrico en Kg/m3 1.4 mínimoFinura en unidades hegman 0.5 mínimoExudación o sangrado Debe cumplirPoder Cubriente Debe cumplirPorcentaje retenido en malla 0.045 máximoCONTENIDOS EN %:Pigmento 50 a 59Vehiculo 41 a 50Volátiles totales 30.5 máximoSólidos totales 69.5 mínimoHule clorado en % de la resina 15 mínimoBióxido de titanio, en % de pigmento 20 mínimoAgua libre en % 1.0 máximoBrea No debe contenerAceite de pescado No debe contener

REQUISITOS DE CALIDAD DE LAS MICRO ESFERASEsfericidad en % 70 mínimoResistencia a agentes químicos Debe pasarÍndice de refracción 1.50 a 1.60Resistencia a la humedad superficial Debe pasarContenido de sílice en % 60 mínimoAl igual deberán ser incoloras, limpias y transparentes, con un índice de reflexión por el método de inmersión de 1.9 mínimo; la prueba se realizara con cloruro y sulfuro de sodio en el caso primero no deberá aclararse al exponerse por 3 horas y en el caso siguiente no deberá obscurecerse, las esferas deberán sujetarse a la siguiente tabla para verificar su tamaño.

Pasando la malla no. 14 100 mínimo




Retenido en la no. 18 10 mínimo 20 máximoRetenido en la no. 30 30 mínimo 85 máximoRetenido en la no. 40 5 mínimo 50 máximoCharola 5 máximo El porcentaje de esferas imperfectas no debe exceder el 30% en peso.La pintura deberá ser esmalte color blanco transito, según sea indicado y/o ordenado por la supervisión, no debe contener ninguna materia orgánica colorante, ni se decolorara bajo la acción de los rayos solares., deberá pasar por la prueba de intemperismo acelerado señalada en la especificación 141 Método 6152 de la FTSM, con lámpara de arco de doble carbón durante 600 horas, sin mostrar mas que una ligera decoloración y no mas del 20% de perdida de esferas; la pintura deberá secar hasta que no se desplace ni se levante en un lapso no mayor de 45 minutos, el contratista estará obligado a emplear en el pintado de las guarniciones fijadas en el proyecto con pintura que cumpla con los requisitos especificados de calidad y si llegado el caso de ejecutar los trabajos con material de su proposición no se obtienen los resultados satisfactorios a juicio de la supervisión, se compromete y obliga a sustituirlo de inmediato por otro producto que reúna los requisitos y a reparar o reponer el pintado de las guarniciones defectuosas sin que ello sea motivo de modificación alguna al precio unitario ni represente compensación por la reparación o reposición del trabajo realizado, se incluye en el precio unitario todos los materiales mano de obra herramienta manual y/o mecánica para la correcta ejecución de los trabajos.

LíMITES DE VELOCIDADLa velocidad máxima de circulación de vehículos debe estar señalizada y no debe ser mayor de 20 km/h en calles interiores del centro de trabajo, en áreas de patio, no debe ser mayor de 15 km/h y en estacionamientos, áreas de ascenso y descenso de vehículos de personal, áreas de carga y descarga de productos o materiales, no debe ser mayor de 10 km/h

La rotulación que se realice sobre el pavimento asfáltico, a una distancia no mayor a 20 mts del acceso principal de vehículos, las letras deberán ser de pintura tránsito color blanco en tipo “helvética bold” las letras en altas y pueden abreviarse las palabras. Ver imagen:

1.

60

5.00

0.40

1.60

Nota; En vialidades y áreas de estacionamiento que sean de concreto hidráulico, la rotulación

horizontal (letras) deberá realizarse con pintura de esmalte transito de color amarillo Pantone No. 115U.

MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad pieza totalmente terminada, con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, para la pieza de que se trate con aproximación a dos decimales.

E. P. No. 24.- LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.EJECUCIÓNLa limpieza en donde lo indique el proyecto y/o lo ordene la supervisión del Organismo, se llevarán a cabo los trabajos de limpieza, los cuales comprenderán la ejecución de las operaciones de barrido, junta y retiro de material producto de la limpieza fuera del Aeropuerto. Los trabajos de limpieza podrán hacerse por el método propuesto por el contratista y/o lo indicado por la supervisión.MEDICIÓNLa limpieza por unidad de obra terminada, se medirá tomando como unidad el metro cuadrado con aproximación a dos decimales.BASE DE PAGOLos trabajos de limpieza por unidad de obra terminada se pagaran a los precios fijados en el contrato para el metro cuadrado independientemente de su densidad, e incluyen todos los trabajos necesarios para ejecutar las operaciones de limpieza del material y retiro de los mismos de las instalaciones.




E. P. No. 25.- VALVULA DE MARIPOSA CON ASIENTO DE BUNA N DE 8” DE DIAMETRO.EJECUCIÓNSuministro e instalación de válvula de mariposa de 8” de diámetro cuerpo seccionado, de fierro fundido, disco de acero inoxidable, asiento de buna N y recubrimiento de teflón, presión de trabajo 125 lb/plg2, cierre hermético vástago de acero inoxidable marca Keystone o similar. El precio unitario incluye lo que corresponda por el suministro de la válvula, recubrimiento con primer anticorrosivo, acabado en pintura de esmalte COMEX ó similar y de igual calidad color azul Pantone No. 285C a 12 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo a la Guía de Seguridad de Señalizaciones de Estaciones de Combustible, materiales con sus mermas, desperdicios y descalibres puestos en el lugar de su colocación, elevación, armado, limpieza interior de los accesorios durante su colocación, limpieza total y/o parcial de área de los trabajos; así mismo incluye herramienta, equipo y pruebas que sean necesarias para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad la pieza totalmente terminada.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 26.- BRIDAS DE 8’’ DE DIAMETRO CLASE 125 CON CUELLO SOLDABLE ASIENTO DE DIAMETRO.

EJECUCIÓNSuministro e instalación de bridas con cuello soldable de 8” de diámetro clase 125 ASA, norma ANSI B-16.5 el precio unitario incluye, lo que corresponda por suministro de materiales con sus mermas, desperdicios y descalibres, puestos en el lugar de su colocación, recubrimiento con primer anticorrosivo, acabado en pintura de esmalte COMEX ó similar y de igual calidad color azul Pantone No. 285C a 12 milésimas de pulgada de película seca, de acuerdo a la Guía de Seguridad de Señalizaciones de Estaciones de Combustible, empaques de asbesto comprimido de 1/8” de espesor, tornilleria que cumpla la norma ASTM A-307, grado B, elevación, carga y acarreos dentro de la obra, descargas, mano de obra, trazo, cortes, habilitado, biselado, presentación, armado, soldadura de acuerdo con la norma AWS, esmerilado, limpieza parcial y/o total del área de trabajo; así como herramienta, equipo y pruebas hidrostática en conjunto con la tubería que sean necesarias para su correcta ejecución de acuerdo a proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad la pieza totalmente terminada.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 27.- ACCESORIOS Y CONEXIONES SOLDABLES NORMA ANSI B16.9 ACCESORIOS PARA SOLDAR A TOPE CEDULA 30 ACERO AL CARBON DE 8” DE DIAMETRO.

EJECUCIÓNAccesorios y conexiones soldables ( codos, tees, reducciones ) norma ANSI B-16.9 cedula 30 acero al carbón de 8” de diámetro. El precio unitario incluye lo que corresponda por suministro de materiales con sus mermas, desperdicios y descalibres puestos en el lugar de su colocación, elevación, el trazo, cortes, habilitado, biselado, presentación, armado, pruebas de hermeticidad conjuntamente con la tubería soldadura de acuerdo a la norma AWS, esmerilado, limpieza interior del accesorio durante su colocación, la limpieza parcial y/o total del área de trabajo; así mismo la herramienta necesaria para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto y/o a las indicaciones de la supervisión.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad la pieza totalmente terminada.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 28.- LIMPIEZA EXTERIOR DE TUBERIA, BRIDAS, ACCESORIOS Y CONEXIONES SOLDABLES ( CODOS, TEES, REDUCCIONES ) DE 8” DE DIAMETRO.

EJECUCIÓNLa limpieza exterior de la tubería, bridas, accesorios y conexiones soldables de 8” de diámetro de acero al carbón, cedula 30, será con chorro de arena silica (sand-blasteo) a grado metal blanco. El precio unitario incluye lo que corresponda por suministro de arena silica con sus mermas y desperdicios puestos en el lugar




de la obra, elevación, carga y acarreo dentro de la obra, descargas, mano de obra, limpieza interior para sacar residuos de arena, limpieza total y/o parcial del área de trabajo; así mismo herramienta y equipo necesario para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro lineal totalmente terminado.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 29.- RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE LA TUBERIA, BRIDAS, ACCESORIOS Y CONEXIONES SOLDABLES ( CODOS, TEES, REDUCCIONES ) DE 8” DE DIAMETRO.

EJECUCIÓNEl recubrimiento exterior de la tubería, accesorios y conexiones soldables de 8” de diámetro será con AMERCOAT 79 (Alquitrán de Hulla), previa preparación de la superficie de acuerdo a la especificación de limpieza con chorro de arena a grado metal blanco, con un espesor de 18milesimas de pulgada de película seca. El precio unitario incluye lo que corresponda por suministro de material con sus mermas y desperdicios puestos en el lugar de la obra, elevación carga y acarreos dentro de la obra, descargas, mano de obra, limpieza interior de las tuberías para extraer los residuos de recubrimiento, limpieza parcial y/o total del área de trabajo, herramienta, equipo necesario para garantizar la correcta ejecución de los trabajos de acuerdo a proyecto.MEDICIÓNLa medición se hará considerando como unidad el metro lineal totalmente terminado.BASE DE PAGOEl pago por unidad de obra terminada se hará al precio fijado en el contrato, de acuerdo a lo indicado en el renglón de ejecución a satisfacción del Organismo.

E. P. No. 30.- SUB BASE HIDRÁULICA, COMPACTADA HASTA 30 CMS. PROMEDIO AL 95% DE SU P.V.S.M. (PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO) DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTON ESTANDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR ESTABILIZADA CON EL 5% EN VOLUMEN DE CAL.

EJECUCIÓNLos materiales suministrados para la capa de Sub base hidráulica deberán cumplir con las especificaciones contenidas en la Normas para Construcción e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para Carreteras y Aeropistas, contenidas en el capítulo 3.01.03.073 del libro PAVIMENTOS, así como el procedimiento constructivo indicado en el capítulo 3.01.03.074 del mismo libro, incluye materiales, afine de taludes y fondo, traspaleo, acarreos de material, areno limoso ó similar, mano de obra, herramienta, maquinaria, equipos, agua, pruebas de laboratorio y todo lo necesario para su correcta ejecución, de acuerdo a planos de proyecto.MEDICIÓNEste concepto será medido tomando como unidad el metro cúbico con aproximación a dos decimales, totalmente colocado y compactado, no se pagará ningún abundamiento de material (medido compacto).BASE DE PAGOEste concepto se pagará al precio por unidad de obra terminada, que incluye todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos a satisfacción de la Supervisión del Organismo.





REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES

ESTACIÓN DEL COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.

ESPECIFICACIONES GENERALES

E. G. No. 1 REGLAS GENERALES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN LA ESTACION DE COMBUSTIBLES

La Constructora atenderá con amplitud y eficacia las normas y procedimientos de seguridad y salvaguarda que garanticen la integridad física de los trabajadores que participan en la obra.

DEL ACCESO A LA ESTACION

1.Entregar una relación del personal que ingrese a realizar los trabajos.2.Respetar las reglas de seguridad y protección ambiental señalizadas dentro de la estación.3.Entregar al responsable de seguridad y ecología, una relación de los materiales, productos

químicos herramientas y equipos que pretenda ingresar a la estación.4.Realizar en conjunto con el jefe de la estación o con quien el designe un recorrido de

reconocimiento de las instalaciones donde se realizara el trabajo y sus áreas adyacentes para conocer los señalamientos e instrucciones de seguridad y protección ambiental, áreas para la disposición de residuos, equipos, instalaciones y sistemas de la estación.

5.Asegurar que los contenedores de productos químicos que ingresen a la planta estén en buenas condiciones, tapados e identificados con el nombre del producto y rombo de seguridad, así como de contar con la hoja de seguridad de cada producto químico que ingrese, excepto los productos de uso domésticos.

6.Respetar invariablemente el horario de labores establecido previamente, en el entendido que por ningún motivo el personal del contratista podrá pasar la noche dentro de la estación, a menos que sea estrictamente necesario y con autorización previa.

7.Queda prohibido el acceso a las áreas restringidas, solo con autorización expresa del personal encargado de estos sitios.

DE LOS VEHÍCULOS

1.Informar con anterioridad, por escrito al jefe de estación si va ingresar vehículos bajo su estancia.

2.Los vehículos que ingresen a la estación, deben estar en condiciones adecuadas de seguridad (frenos, llantas, sistema eléctrico, escape, gasolina, sin fugas), estar asegurado con daños a terceros y contar con licencia de manejo vigente.

3.Acatar los señalamientos e indicadores al manejar vehículos dentro de la estación, tales como velocidad máxima permitida, circulación, paso de peatones, áreas de seguridad, áreas restringidas, etc.

4.Esta prohibido estacionar vehículos fuera de las áreas permitidas así como obstaculizar hidrantes, cuartos de bombas, rutas de evacuación y subestaciones eléctricas.

5.Solicitar por escrito y oportunamente al jefe de estación, para que se tomen las medidas pertinentes, en caso de tener que cerrar o bloquear alguna de las calles.




DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

1.Dar a conocer el presente documento a su personal para dar cumplimiento a las medidas de seguridad y de control ambiental que aquí se disponen.

2.Contar con un responsable de seguridad industrial y la conducta del personal de la compañía dentro de la estación.

3.Está restringido el uso de cámaras fotográficas, video y equipos de comunicación móviles, teléfonos celulares dentro de la estación, para poder hacer uso de este equipo, requiere autorización por escrito del responsable de la estación.

4.Esta estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier tipo de fuego que no este debidamente autorizado por el responsable de la estación.

5.Esta estrictamente prohibido fumar e introducir bebidas embriagantes, drogas, cerillos, encendedores, parrillas eléctricas a la estación, así como entrar bajo el efecto de dichas substancias.

6.Observar las disposiciones de orden y limpieza, con el objeto de mantener en óptimas condiciones el lugar de trabajo. Por consiguiente se considerará como no terminada la obra hasta tanto el contratista entregue el lugar limpio de escombros, basura, contaminación, etc.

7.Informar de inmediato al personal de la estación cuando se observen condiciones anormales tales como fugas, derrames, averías, etc.

DE LAS INSTALACIONES DEL CONTRATISTA

1.Contar con servicios sanitarios para su personal (letrinas móviles), extintores y mantenerse limpia el área asignada por el centro de trabajo a la compañía.

DE LA INTERVENCIÓN EN LOS EQUIPOS O INSTALACIONES

1.Debe ser aprobada por el jefe de estación cualquier intervención en las líneas contra incendio, Líneas Eléctricas o líneas de proceso de servicio o que estén en funcionamiento.

2.Esta estrictamente prohibido accionar, tocar o mover válvulas, conexiones, instrumentos y controles de la estación, esto solo podrá hacerlo personal de la Estación y/o el personal autorizado por el Jefe de Estación.

3.Aprobar previamente por el jefe de estación o responsable del área, las conexiones que se requieran para hacer uso de agua, electricidad, etc.

DE LA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1.Conocer el área donde va a llevar acabo sus trabajos.2.Contar con extintores y personal capacitado para su uso.3.Esta prohibido que la compañía contratista haga uso de la red de agua contra incendio para

servicios diferentes a los trabajos autorizados.

DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS

1.Contar con la autorización previa del jefe de estación o responsable del área para todo trabajo que requiera la intervención de equipos eléctricos como subestaciones, interruptores, alimentadores, líneas eléctricas, etc., para tomar las acciones pertinentes y evitar accidentes.

2.Los cables de energía eléctrica que utilice la compañía, deben estar en buen estado (empalmes y conexiones debidamente aislados).

DEL EQUIPO DE SOLDADURA Y CORTE

1.Contar con autorización previa del jefe de estación o personal encargado del área cuando se requiera usar equipo de oxicorte o soldadura, para tomar las acciones pertinentes y evitar algún incidente.

2.Sujetar los tanques de oxigeno y acetileno a una base móvil, las mangueras sin dobleces y los manómetros deben estar en perfectas condiciones para evitar fugas.




3.Notificar a los trabajadores sobre los riesgos de incendio.4.Señalizar y restringir el paso a las áreas donde se realizan actividades de soldadura y corte.5.El equipo de soldadura y corte debe estar en buenas condiciones.6.Contar con al menos un extintor del tipo y capacidad necesarios.7.Cuando la llama o chispa pudieran tener contacto con materiales inflamables, instalar

mamparas para delimitar las áreas.

DE LOS RESIDUOS GENERADOS DURANTE LOS TRABAJOS CONTRATADOS

1.Retirar todos los sobrantes de productos químicos y residuos generados durante las actividades realizadas dentro de la estación.

2.Dar el manejo adecuado a los residuos peligrosos que se generen, de acuerdo a la normatividad aplicable.

DEL JEFE DE ESTACION

1.La estación no se responsabiliza de daños por incendio, robo o fenómenos naturales que ocurran en las instalaciones al equipo de la compañía contratista.

2.Asignar un área para el almacenamiento temporal de los productos químicos que en su caso llegase a requerir el contratista.

E. G. No. 2 SEGURIDAD EN LA OBRA

2.1Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo, deberá tener cascos de seguridad y chalecos de señalamiento color naranja.

2.2Todos los vehículos y la maquinaria que utilice la Constructora deberán tener rotulada, de manera visible, la razón social de la empresa.

2.3Todos los vehículos y la maquinaria deberán contar con torretas de color ámbar y tener en perfecto estado el sistema de iluminación propia del equipo.

2.4En los trabajos nocturnos, se deberá disponer del número de unidades móviles de iluminación necesarias que permitan la correcta visibilidad para trabajar en los diferentes frentes de trabajo.

2.5No se podrá dar inicio a los trabajos si no se cuenta con los elementos de seguridad que se describen en los incisos anteriores.

E. G. No. 3 EL CONTRATISTA DEBE CONTAR CON UN LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES

El Contratista debe mantener un laboratorio de campo con el personal calificado, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada. Su costo deberá considerarlo en los indirectos de la obra.

E. G. No. 4 EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

El equipo y maquinaria que utilice el Contratista para la ejecución de la obra deberá tenerlo listo en la fecha programada para el inicio de la obra y estar en buenas condiciones de operación. ASA podrá exigir la sustitución del equipo que se encuentre en malas condiciones o que no sea el apropiado y pueda repercutir en una mala calidad de la obra y en el avance normal de la misma. El equipo deberá llevar en un lugar visible el logotipo de la empresa y número económico del mismo.

En el caso de que, durante el periodo de ejecución de la obra, algún equipo sufra un desperfecto que amerite una reparación, el Contratista deberá sustituirlo por otro equivalente con el fin de no interrumpir los trabajos.Los operadores del equipo y maquinaria deberán ser competentes, con la experiencia y capacidad para ejecutar correctamente los trabajos. Se exigirá al Contratista que se cumpla con este requisito.




El Contratista deberá de contar con el equipo y maquinaria suficiente, tal que le permita cumplir con los programas de ejecución de obra establecidos. El Licitante deberá presentar en su propuesta técnica la relación de maquinaria para este trabajo.Cualquier cambio de equipo propuesto por el Contratista durante la ejecución de la obra por necesidades de la misma, no será motivo de modificación en el precio unitario. Cualquier descompostura de equipo y tiempo parado de maquinaria por mala operación o cambio de procedimiento no será motivo de modificar el programa de obra ni de reconocimiento de pago.

E. G. No. 5 REVISIÓN DE EQUIPO

ASA podrá realizar una revisión física del equipo que el Licitante manifieste en su propuesta técnica para comprobar su estado físico, ubicación y disponibilidad.

SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRA

En todos los frentes de trabajo, deben colocarse dispositivos de protección de obra que garanticen la seguridad tanto de los trabajadores como de los usuarios. Cada concursante deberá desglosar en los indirectos el porcentaje con que participa este señalamiento.

Todos los precios serán por unidad de obra terminada, incluyendo en todos los casos: costos de adquisición, de fabricación, de traslados, acarreos, peaje, derechos, instalación, campamento, seguros y fianzas. No se aceptará ninguna reclamación o inclusión de insumos o conceptos no considerados o sobre cambios en la integración de los mismos, excepto en aquellos casos contemplados en la propia Ley.

E. G. No. 6 PROGRAMA DE OBRA Y HORARIOS DE TRABAJO

Dado el tiempo que se tiene para la ejecución de la obra, el programa de obra se presentará de manera semanal, agrupando todos los trabajos cada mes. El Licitante deberá proponer un programa de ejecución de los trabajos, considerando que esté dentro de los periodos que aquí se indican y que quedará a consideración de ASA para su aprobación.

El programa de obra que presente el Licitante en su propuesta económica, deberá ser congruente con la utilización de los recursos humanos de maquinaria en función de los trabajos por ejecutar, de manera que los montos programados de obra semanales no difieran substancialmente del programa mensual.

El Licitante deberá considerar que los trabajos serán diurnos y nocturnos en horario abierto, sujeto siempre a la condición operativa de la Planta.

Considerando el periodo de ejecución, los trabajos deberán desarrollarse en horario diurno y nocturno cumpliendo previamente con las normas de seguridad y señalamiento para trabajos nocturnos, sin embargo, el licitante definirá en función de su programa, el tiempo requerido para su ejecución manifestándolo de manera clara en su oferta técnica, el horario será abierto, sujeto siempre a la condición operativa de la Planta.

E. G. No. 7 PRINCIPALES MEDIDAS DE CONTROL ECOLÓGICO

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos durante la construcción, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos que previenen y mitigan estas situaciones.

Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran: Depositar los desperdicios de cortes en bancos que se planeen cuidadosamente en

ubicación y forma.




Controlar las emisiones a la atmósfera de gases y ruidos de los equipos de construcción y plantas de procesamiento.

Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisión de polvos.

Prevenir y controlar, en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfálticos y residuos.

Ubicar y aislar bancos de materiales en explotación, plantas de trituración, concretos y asfaltos, así como almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y partículas a los poblados.

Tomar medidas contra el ruido excesivo que genere el tránsito.

E. G. No. 8 DOSIFICACIONES

Las dosificaciones de los materiales pétreos, asfálticos, aditivos y todos los que se utilicen durante la ejecución de los trabajos, son las que se indican en el proyecto, como se señala en

cada caso. Se deben verificar en la Obra las dosificaciones.




INCLUIR IMPRESA Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUE SUSCRIBA LA

PROPOSICIÓN LA “GUIA DE SEGURIDAD DE MTY”

MISMA QUE SE ENCUENTRA EN LA SECCION DE ANEXOS A LA CONVOCATORIA EN EL PORTAL DELCOMPRANET DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN




ANEXO No. T-9

MODELO DE CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO CONTENIENDO LAS NORMAS BÁSICAS PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS FUERA DE CATÁLOGO ORIGINAL Y AJUSTE DE COSTOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EN ESTE ANEXO EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS Y ANEXOS

Se anexa Modelo de Contrato, anexos y formato de

manifestación





MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS

Fecha:


En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos conocer el contenido del Modelo de Contrato, mismo que se anexa firmado en todas fojas y estamos de acuerdo en ajustarnos a sus términos.

ATENTAMENTE


FORMATO(T-9)





CONTRATO NÚMERO -------------------------------

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "A.S.A.", REPRESENTADO POR EL ---------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE------------------------------------, Y POR LA OTRA -------------------------------------------------, REPRESENTADA POR EL ----------------------------------------------, EN SU CARÁCTER DE --------------------------------------, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I. "A.S.A." declara que:

I.1 Es un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios, en los términos del Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintidós de agosto del dos mil dos, por lo que el día diez de junio de mil novecientos sesenta y cinco, se abroga el que creó a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día doce de junio de mil novecientos sesenta y cinco.

I.2 Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave ---------------------.

I.3 Su --------------------------------, el ---------------------------------------------, acredita su personalidad y manifiesta que las facultades con las que comparece no le han sido revocadas, ni en forma alguna modificadas, lo que acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número ----------------- Libro --------------- de fecha --------------------------------, pasada ante la fe del Licenciado ---------------------------------, titular de la Notaría Pública número ----------------- del ---------------------------------------------------.

.I.4 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para cubrir las erogaciones provenientes del presente Contrato, autorizó la inversión respectiva

para el presente ejercicio presupuestal, mediante oficio de Liberación de Inversión número ----------------------- de fecha ------------------ y oficio número ----------------------------- de fecha -------------------------, de la Coordinación de la Unidad de Servicios Corporativos, en virtud del cual “A.S.A.”, cuenta con saldo disponible, dentro del presupuesto aprobado, en la partida correspondiente: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

I.5 La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

II. "EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad que:

II.1 Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, según consta en la Escritura Pública número -------------- de fecha ---------------------, otorgada ante la fe del Licenciado --------------------------------------, titular de la Notaría Pública número --------- del ----------------------------------, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de ----------------------------- bajo el Folio Mercantil Electrónico número ------------------------ de fecha ---------------------------.

o

II.2 Su ----------------------, el ----------------------------------------, acredita su personalidad y manifiesta que las facultades con las que comparece no le han sido revocadas, ni en forma alguna modificadas, lo que acredita con el Testimonio de la Escritura Pública número -------------- de fecha -------------------------------------------, otorgada ante la fe del Licenciado ---------------------------------, titular de la Notaría Pública ----- de la Primera Democracia Notarial del ------------------------------.

II.3 Es mexicano y conviene, para el caso de cambiar de nacionalidad, seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se refiere y, consecuentemente, no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en favor de la Nación Mexicana todo derecho emanado de este Contrato.

II.4 Tiene capacidad jurídica para contratar, y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este Contrato.

II.5 Estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Clave

II.6 Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como el contenido de los anexos que se detallan a continuación:




ANEXO No. 1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO Y PRECIOS UNITARIOS. (FORMA C-1)

ANEXO No. 2 RESUMEN POR PARTIDAS DE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA LA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. (FORMA C-2)

ANEXO No. 3 PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO. (FORMA C-3)

ANEXO No. 4 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

ANEXO No. 5 MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

ANEXO No. 6 ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO No. 7 RELACIÓN DE PLANOS Y MANIFESTACIÓN ESCRITA INDICANDO SU CONOCIMIENTO

ANEXO No. 8 CONVOCATORIA AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NÚMERO --------------------- (PLIEGO DE REQUISITOS).

Anexos que se agregan y que son parte integral de este Contrato y que debidamente firmados pasan a formar parte del mismo.

II.7 Ninguna de las personas que forman parte de esta sociedad, se encuentran en alguno de los supuestos que establecen los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que por su conducto no participaron en los procedimientos de contratación personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública.

II.8 Ha inspeccionado el lugar en que habrá de ejecutarse la obra objeto del presente Contrato y, consecuentemente, conoce las condiciones ambientales y las características referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

II.9 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales a la fecha de firma del presente Contrato de conformidad a lo consignado por el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente acreditándose mediante Documento Actualizado expedido por el Sistema de Administración Tributaria en la que se emite opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de acuerdo a la Regla I.2.1.15 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2009, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 2009.

III Ambas partes declaran que:

III.1 La bitácora electrónica de la obra será el único instrumento que servirá de base para constatar los cambios, modificaciones o alteraciones que se presenten durante la ejecución de la obra.

En caso de que tales circunstancias no estén explícitamente indicadas en la bitácora electrónica de obra, no serán reconocidas por las partes.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO.- "A.S.A." encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de una obra consistente en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos ordenamientos legales, normas y anexos señalados en el Punto II.6 del Capítulo de declaraciones de este Contrato, así como en las Normas y Especificaciones de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, mismas disposiciones que se tienen por reproducidas como parte integrante de este Contrato.

SEGUNDA MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente Contrato es de: $ ---------------------- (-------------------------------------------------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado (el cual será trasladado en los términos de la ley de la materia) por: $ ----------------------- (--------------------------------------------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.), lo que suma un total de: $ ---------------------- (------------------------------------------------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.).




TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN.- “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar la obra objeto de este Contrato el día ------------------------------------- y a concluirla el día --------------------------------, de conformidad con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES), por lo que el plazo de ejecución será de ----- (-------------------) días naturales.

CUARTA DISPONIBILIDAD DE LOS INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- La ejecución de la obra materia de este Contrato deberá iniciarse en la fecha señalada y para ese efecto, "A.S.A." oportunamente pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deberá llevarse a cabo. El incumplimiento de lo anterior por parte de “ASA”, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos. El diferimiento se consignará en el convenio que al efecto celebren las partes.

Asimismo, "A.S.A." pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" los dictámenes, y demás autorizaciones que se requieran de acuerdo a la naturaleza de los trabajos, para la ejecución de la obra materia del presente Contrato.

QUINTA ANTICIPO.- Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de la obra la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas, y demás instalaciones y, en su caso, para efectuar los gastos de traslado de maquinaria y equipo de construcción, e inicio de los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, de acuerdo a lo que establece el Artículo 50 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “A.S.A.” otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo equivalente al 30% (TREINTA POR CIENTO) del monto del presente Contrato, que importa la cantidad de: $ -------------------- (----------------------------------------------------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (el cual será trasladado en los términos de la Ley de la materia ) por: $ ------------------- (------------------------------------------------------------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.) lo que nos da una cantidad total de $ ------------------- (--------------------------------------------------------------------------- PESOS 00/100 M.N.).

Dicho anticipo se otorgará en una sola exhibición a más tardar dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentación de la garantía, lo anterior para dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 50 Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pero si “EL CONTRATISTA” no entregará la garantía correcta del anticipo, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del fallo de adjudicación del presente Contrato, no procederá el Diferimiento a la fecha de inicio de la obra, debiendo respetar la fecha originalmente pactada para el inicio de los trabajos, por causas imputables a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “A.S.A.”, no entregue a "EL CONTRATISTA" el anticipo en la fecha prevista, se podrá diferir, sin modificar el plazo de ejecución de los trabajos pactados en la Cláusula TERCERA, para cuyo efecto deberá suscribirse entre las partes el convenio de diferimiento respectivo, el que contendrá las nuevas fechas de iniciación y conclusión de la obra.

“El CONTRATISTA” acepta que el anticipo mencionado en esta cláusula, sea amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen.

En caso de que al terminar los trabajos materia de este Contrato, exista un saldo por amortizar, éste se deberá liquidar en la última estimación que presente para pago "EL CONTRATISTA", sujetándose a los procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

“A.S.A.” por sí o a través de la Supervisión contratada para esos efectos, podrá practicar revisiones y auditorias en cualquier tiempo para comprobar la correcta utilización del anticipo. Para tal efecto, "EL CONTRATISTA" se obliga a dar a “A.S.A.” o a la supervisión las facilidades necesarias con la finalidad de acreditar fehacientemente la aplicación del mismo, exhibiendo las facturas de los pagos efectuados a sus proveedores de materias primas, materiales de construcción y equipos de instalación permanente.

Si "EL CONTRATISTA" no amortiza el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables, o si lo destina a fines distintos de los pactados, deberá pagar a “A.S.A.” gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “A.S.A.”.

SEXTA FORMA DE PAGO.- Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones y facturas con una periodicidad no mayor de un mes, siendo la fecha de corte los días ---- (----------) y ---- (----------) de cada mes. "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra, dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, misma que deberá de ser fijada por “A.S.A.” en la bitácora electrónica de obra, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; en términos del Artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Supervisión de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales siguientes a su presentación; la residencia de obra a través de la supervisión revisará las estimaciones en un plazo de 3 (tres) días naturales para que la residencia de obra apruebe y autorice la procedencia de pago y contará con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a su presentación.




En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

“EL CONTRATISTA” acepta que si después de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de corte establecida por “A.S.A.” no presentan la estimación correspondiente, “A.S.A.” a través de la Supervisión conjuntamente con “EL CONTRATISTA”, elaborará con los antecedentes que se tenga la estimación correspondiente, para lo cual “EL CONTRATISTA” se obliga a proporcionar la documentación soporte para el pago; en caso de existir diferencias estas se resolverán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de “A.S.A.”, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate, y que el contratista haya presentado la factura correspondiente conforme a lo establecido en el Artículo 54 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para tales efectos, "EL CONTRATISTA" recibirá de “A.S.A.” el pago que debe cubrírsele por unidad de concepto de trabajo terminado, y ejecutado conforme a los términos de referencia y normas de calidad.

“EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo no implicará retraso en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES) del presente instrumento y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del Contrato y causa de rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o norma de calidad, de entrega física del área de trabajo, por la falta de pago de estimaciones o bien por causas ajenas a “EL CONTRATISTA”, dichos supuestos deberán documentarse y registrarse en la bitácora electrónica.

"EL CONTRATISTA" acepta que "A.S.A.", al realizar el pago de las estimaciones y facturas le retenga un 5 (cinco) al millar del monto total de cada estimación de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en consecuencia “EL CONTRATISTA” se obliga a desglosar en la factura que adjunte a cada estimación el 5 (cinco) al millar por concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de la Función Pública.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, facturas y ajuste de costos, “A.S.A.” a solicitud de “EL CONTRATISTA” deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL CONTRATISTA”.

Cuando "EL CONTRATISTA" haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar a “A.S.A.” las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “A.S.A.”, como lo estipula el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de los trabajos, ya que “A.S.A.” tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, cuando proceda, el del pago que en exceso se haya efectuado.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

SÉPTIMA LUGAR DE PAGO.- “EL CONTRATISTA” acepta en recibir de “A.S.A.” los pagos derivados del presente Contrato en la Caja General ubicada en las Oficinas Generales de “A.S.A.” sita en Avenida 602 número 161, Colonia San Juan de Aragón, Delegación Venustiano Carranza, Código Postal 15620, de la Ciudad de México, Distrito Federal, o bien a través de transferencia electrónica, para tal efecto, “EL CONTRATISTA” señala los siguientes datos bancarios:

Nombre o razón social del titular de la cuenta -----------------------------------------------------. Institución Bancaria ------------------------------ Número de cuenta -------------------------- Clave Bancaria Estándar (CLABE) -----------------------------. Sucursal No. ----------- y Plaza No. -------------------

“EL CONTRATISTA” se obliga a dar el seguimiento correspondiente a los pagos, en “A.S.A.” y en la Institución Bancaria donde radica su cuenta.




Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “A.S.A.” como requisito para que proceda el trámite de pago, una copia del Poder Notarial de su representante legal, así como copia del estado de cuenta bancario actualizado.

OCTAVA GARANTÍAS Y SEGUROS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías a que haya lugar con motivo de la celebración de este Contrato y, en su caso, convenios modificatorios, convenios adicionales y del anticipo que le otorgue “A.S.A.”, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta del presente instrumento.

1.- GARANTÍA DE ANTICIPO.- Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización y, en su caso, devolución del anticipo que se señala en la Cláusula Quinta de este instrumento, "EL CONTRATISTA", dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, pero invariablemente antes o en la fecha de firma del presente instrumento, deberá presentar a favor y satisfacción de “A.S.A.” póliza de fianza por el 100% del monto del anticipo a conceder más el I.V.A., otorgada por Institución de Fianzas debidamente autorizada.

La falta de exhibición oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes a los asentados en la presente Cláusula, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y, en tal evento, no será procedente el otorgamiento de un Convenio de Diferimiento, y por lo tanto "EL CONTRATISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la Cláusula TERCERA.

La póliza de fianza que garantice el anticipo deberá consignar sin excepción los requisitos siguientes:

Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato. Deberá coincidir en el documento el importe a garantizar con el 100% del monto del anticipo concedido por “A.S.A.” más el

I.V.A. Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Asimismo, invariablemente deberá contener las siguientes declaraciones en el orden que se indica:

a) Que la fianza se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para garantizar la debida inversión del importe total del anticipo concedido por “A.S.A”.

b) Que la fianza que se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente Contrato.c) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “A.S.A”, que la

producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y haya pagado, en su caso, los accesorios.

d) Que la fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos o juicios legales que se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por la autoridad competente.

e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de Instituciones de Fianza para la efectividad de la fianza, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la fianza requerida.

f) Que el monto de la fianza se encuentra integrado por el anticipo entregado por “A.S.A.” a “EL CONTRATISTA”, mismo que equivale al 30% del importe total del Contrato más I.V.A.

g) Que la fianza garantizará el saldo principal y los accesorios en el caso de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o invertido en fines distintos de los señalados en el Contrato.

h) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a “EL CONTRATISTA”, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o plazo de ejecución del presente Contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

i) La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, renunciando la afianzadora al consentimiento a que hace referencia el artículo 119 del citado ordenamiento.

2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el presente contrato, así como los posibles pagos en exceso o de lo indebido, que se llegaren a suscitar dentro del plazo de ejecución de la obra, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a favor y satisfacción de “A.S.A.”, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de adjudicación, pero invariablemente antes de la fecha de firma del presente instrumento, póliza de fianza otorgada por Institución debidamente autorizada, por valor del 10% (diez por ciento) del importe de la obra contratada.

La póliza de fianza de anticipo y cumplimiento que se señalan en los numerales 1 y 2 en la presente Cláusula, deberán contener independientemente de lo anterior, las declaraciones expresas siguientes:

a) Que se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

b) Que la fianza se otorga atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el presente contrato.c) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el cumplimiento de las obligaciones

que se afianzan, aún cuando hayan sido solicitadas o autorizadas extemporáneamente.




d) Que la fianza continuará en vigor en caso de que se detecten defectos de elaboración o responsabilidades derivadas del Contrato, y se cancelará hasta que se corrijan los defectos y se satisfagan las responsabilidades.

e) Que la fianza garantiza la ejecución total de la obra materia del Contrato citado, aún cuando parte de ellas se subcontraten de acuerdo con las estipulaciones establecidas en el mismo.

f) Que para cancelar la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de “A.S.A.”, que la producirá sólo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las obligaciones a su cargo que se deriven del Contrato.

g) En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al contratista, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo de ejecución del Contrato, se deberá obtener la modificación de la fianza.

h) Que la Institución Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 93, 94 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas otorgando la afianzadora el consentimiento a que se hace referencia en el Artículo 119 del citado ordenamiento.

3.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- En términos del Artículo 76 de la Ley de Aeropuertos y Artículos 58 fracción V y 149 de su Reglamento, “EL CONTRATISTA” deberá constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil, por una Institución Nacional de Seguros debidamente autorizada para ello, que cubra daños materiales a “A.S.A.” y a terceros, en sus bienes o personas, con motivo de la ejecución de los trabajos en áreas operativas, por un monto de: $ ------------------- (------------------------------------------------------------------------------------------------------ PESOS 00/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, que equivale al ---% (---------- POR CIENTO) del monto contratado, aplicable a bienes muebles, inmuebles, personas y aeronaves, mismo que deberá mantener vigente durante la ejecución de la obra y deberá ser entregada previo al inicio de los trabajos correspondientes.

Si “EL CONTRATISTA” no presenta a la firma del presente instrumento la póliza de seguro de responsabilidad civil por causas no imputables al mismo, y por cuestiones de trámite ante la compañía Aseguradora, éste se compromete a entregar la carta cobertura en un plazo no mayor a 5 (cinco) días naturales que ampare la contratación del referido seguro, y que mantendrá vigente hasta la entrega de la póliza solicitada en esta cláusula, misma que deberá presentar dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la emisión del fallo.

Para el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con el requisito de contratar la póliza de seguro respectivo, “A.S.A.” podrá optar por la Rescisión Administrativa del presente contrato, de conformidad con lo establecido en el artículo 127 fracción XI y último párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de modificación en la fecha de terminación de la obra, esta póliza deberá extenderse en el mismo plazo.

4.- GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.- Los trabajos se garantizarán durante un plazo de 12 (doce) meses los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que previamente a la recepción de los trabajos “EL CONTRATISTA”, a su elección, deberá constituir fianza por el equivalente al 10% del monto total ejercido de los trabajos o presentar una carta de crédito irrevocable expedida por Institución Bancaria autorizada, por el equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de los trabajos, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello.

Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta fija.

“EL CONTRATISTA” en su caso, podrá retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos rendimientos, transcurridos los doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos.

En caso de optar por la fianza, esta deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfacción de “A.S.A.” y deberá contener las declaraciones expresas siguientes:

j) Número, fecha, objeto e importe total del Contrato.k) Deberá coincidir el importe garantizado con el 10% del monto total ejercido de los trabajos.l) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el Contrato.m) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su

Reglamento.n) Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el Contrato.o) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que

se dicte resolución definitiva por autoridad competente.p) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de

Instituciones de Fianzas para la efectividad de la fianza, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

q) Que garantiza las responsabilidades derivadas de defectos, vicios ocultos, mala calidad de los mismos o cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante la realización de los trabajos motivo del Contrato.

r) Que esta fianza se liberará una vez transcurridos doce meses contados a partir de la fecha del acta de recepción física de los trabajos, siempre que durante ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA” según lo establece el Artículo 64 del Reglamento.




“EL CONTRATISTA” por medio de este instrumento, renuncia expresamente al derecho de compensación que pudiera hacer valer en contra de “A.S.A.”, dando con esta renuncia cumplimiento a lo que se establece en el último párrafo del Artículo 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

NOVENA CONTRATO INTUITU PERSONAE.- En virtud de ser el presente un Contrato Intuitu Personae, "EL CONTRATISTA" no podrá ceder en ningún caso, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivados del mismo para la realización de los trabajos a otras personas físicas o morales.

Los derechos de cobro que se generen en los términos del presente Contrato a favor de “EL CONTRATISTA” solo podrán cederse a intermediarios financieros mediante operaciones de factoraje o descuento electrónico de cadenas productivas de acuerdo a las disposiciones generales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de febrero de 2007. De igual forma, se podrán ceder a personas físicas o morales, debiendo cumplir para ello con los términos y condiciones que se establecen en la Cláusula siguiente.

Cuando “EL CONTRATISTA” requiera de una cesión de derechos de cobro para adquirir algún financiamiento para la ejecución de los servicios materia de éste Contrato, “ASA” se obliga a reconocer los trabajos realizados hasta el momento de la solicitud de “EL CONTRATISTA”, lo cual lo hará mediante la celebración de un acta circunstanciada, aún y cuando los conceptos de trabajos no se encuentren totalmente terminados.

Tampoco podrá "EL CONTRATISTA" subcontratar la ejecución de los trabajos o parte de la misma, salvo en los supuestos y con arreglo a los requisitos previstos en el sexto párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Siendo en este caso “EL CONTRATISTA” el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontraten para la realización de los trabajos. Los subcontratistas no tendrán ninguna relación con “A.S.A.” por lo que no podrán ejercer acción o derecho que hacer valer en su contra.

DÉCIMA CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO.- "EL CONTRATISTA" que decida ceder o gravar sus derechos de cobro, deberá cumplir para ello con las condiciones siguientes:

I) Aviso previo, expreso y por escrito a "A.S.A.", a través de un Fedatario Público de la constitución del gravamen o de la cesión de derechos celebrada, en la que se indique claramente el número, fecha y objeto del Contrato fuente, las facturas y, en su caso, contra recibos materia del gravamen o de la cesión, así como el importe y la fecha de cada uno de ellos, el importe total de la cesión o gravamen con el desglose correspondiente, y cualquier otro dato o documento indispensable que se requiera, el aviso que aquí se menciona deberá darse cuando menos con 15 (quince) días naturales de anticipación.

De existir una cesión o gravamen anterior, deberá expresarlo así y aportar los datos y documentos que permitan su plena identificación.

El aviso se dará simultáneamente a la Gerencia de Concursos y Contratos, Dirección de Asuntos Jurídicos y Gerencia de Tesorería y Presupuesto, por lo que "A.S.A." tendrá la potestad de solicitar para efectos de verificación cualquier otro documento que estime necesario.

II) La notificación de la cesión o de la constitución de un gravamen sobre los derechos de cobro, deberá ser hecha a "A.S.A." dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la celebración del Contrato entre cedente y cesionario, o acreedor o deudor pignoraticio, o entre las partes que celebren el Contrato o acto jurídico cuyo objeto sea ceder o gravar a favor de una de ellas el cobro de las facturas y contrarecibos materia del presente Contrato.

III) “A.S.A.” tendrá facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial el Contrato, cuando una vez notificada la cesión de derechos de crédito que comprenda, éstos sean cobrados por el cedente, deudor pignoraticio, fideicomitente o cualquier persona distinta del Titular del derecho; cuando después de ser cobradas las facturas o contrarecibos, unas u otros se hagan figurar por "EL CONTRATISTA" en un Contrato de cesión de crédito o de constitución de garantía prendaría, de fideicomiso en garantía, o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia conferir los derechos de "EL CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este Contrato o preferencia sobre dichos créditos.

IV) Queda expresamente convenido, y así lo admite "EL CONTRATISTA", que "A.S.A." no asume ninguna responsabilidad frente a terceros por el incumplimiento del Contrato, convenio o acto jurídico a través del cual "EL CONTRATISTA" sea sustituido en los créditos que surgieron a su favor conforme a lo estipulado en el presente instrumento.

V) Con fundamento en el Artículo 55 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se origina un retraso en el pago, no procederá el cobro de ningún gasto financiero.

VI) “A.S.A.” y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de este Contrato, los créditos a favor de terceros tendrán la siguiente prelación u orden de preferencia en su pago:




1) Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTRATISTA".2) Créditos fiscales en los términos del Código Fiscal de la Federación.3) Créditos a favor de "A.S.A.", teniendo preferencia dentro de estos, los que resulten de la falta de amortización del anticipo

que se haya otorgado a "EL CONTRATISTA" a cuenta de este Contrato.4) Otros créditos a favor de terceros, distintos a los referidos en los incisos anteriores.

DÉCIMAPRIMERA ABSTENCIÓN EN PROCEDIMIENTOS Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” se obliga expresamente a

abstenerse, por si o a través de empresas que formen parte de su mismo grupo empresarial de presentar proposiciones o de participar de modo alguno en la licitación de un servicio, que esté relacionado con la obra objeto del presente Contrato; así como de cualquiera de las causales precisadas en el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉCIMASEGUNDA AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.- Cuando a partir de la presentación y apertura de las proposiciones ocurran circunstancias de

orden económico no previstas en el presente instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos, aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando procedan deberán ser ajustados por “ASA”, conforme al procedimiento establecido en la Fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Artículos 145, 146, 148, 149 y 150 de su Reglamento, para determinar la procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la materia pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización de la obra.

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos respecto a los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS Anexo No. 4 (CUATRO) del presente instrumento o, en caso de existir atraso no imputable a “EL CONTRATISTA”, con respecto al PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO Anexo No. 3 (TRES) del presente instrumento legal.

De conformidad con el Artículo 147 del Reglamento, los ajustes de costos deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este ultimo.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se hay autorizado.

Cuando la obra de inicio dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la presentación de las proposiciones, de conformidad con el Artículo 146 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el ajuste de costos en este período no aplicará.

De acuerdo a lo estipulado en el Artículo 58 Fracción II de la Ley, los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” y “A.S.A.” no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México “A.S.A” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

Para efectuar el ajuste de costos de asfalto y de los insumos considerados en los contratos a precios unitarios y mixtos en la parte de la misma naturaleza, el índice a considerar para este insumo respecto al ajuste podrá ser el índice de precios productor, relativo al índice de genéricos para el mercado nacional que emite el Banco de México, con el fin que se reconozca el movimiento en el precio de dicho insumo en el mercado nacional y, tratándose de insumos de importación, el de su país de origen, de acuerdo a los lineamientos publicados por la Secretaría de la Función Pública en el Diario Oficial de la Federación con fecha 21 de Enero de 2007.

Los precios unitarios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las




variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, tal y como se consigna en el artículo 58 frac. III de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

De conformidad con los Artículos 105 y 144 del Reglamento, “EL CONTRATISTA” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos a “A.S.A.”, (deberá incluir el análisis en archivo electrónico, en formato Excel), transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el pago; y “A.S.A.” dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución que proceda; para ello “EL CONTRATISTA deberá acompañar su escrito de solicitud de ajuste de costos con la documentación siguiente:

6. Relación de los índices de precios al productor y comercio exterior/ actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requiera “EL CONTRATISTA” y “ASA” no se encuentren dentro de los publicados en el Banco de México, “ASA” conjuntamente con “EL CONTRATISTA” procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales, considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

7. Presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido determinado a partir del inicio del período en el cual se produzca el incremento en los costos valorizado con los precios unitarios del Contrato ajustados conforme a lo señalado en la Fracción III del Artículo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

8. El PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES), del presente instrumento legal, pendientes por ejecutar acorde al programa que se tenga convenido, a partir del inicio del período en el cual se produzca el incremento de los costos.

9. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y

10. Las matrices de precios unitarios actualizados que determine conjuntamente “EL CONTRATISTA” y “A.S.A.”, en función de los trabajos a realizar en el período que ajuste.

El pago de los ajustes de costos y en su caso, del costo por financiamiento, se efectuarán de acuerdo al Artículo 106 del Reglamento.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos directos sea deficiente o incompleta, “ A.S.A.“ apercibirá por escrito “EL CONTRATISTA” para que en el plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de la que le sea requerido subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que el “EL CONTRATISTA” diera respuesta al apercibimiento o no la atendiere en forma correcta se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos directos.

DÉCIMATERCERA REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- En cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 53 de la Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL CONTRATISTA" se obliga a designar y notificar a “A.S.A.” previamente al inicio de la obra, a un representante que deberá permanecer, en el sitio de ejecución de los trabajos y hasta su recepción física por parte de “A.S.A.”, para lo cual, “EL CONTRATISTA” deberá acreditarlo con la experiencia curricular correspondiente con el carácter de superintendente de construcción, quién contará con las facultades legales suficientes, para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún aquellas de carácter personal, incluyendo la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente acuerdo de voluntades y de las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Para efectos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” ha designado al C. ---------------------------------------------------, como superintendente de los trabajos, para que en representación de la misma, realice las funciones precisadas en el párrafo que antecede. Asimismo, cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) vigente al momento de la firma y durante la vigencia del presente Contrato.

Asimismo, “A.S.A.” en términos del Artículo 87 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se reserva el derecho de su aceptación si la designación del superintendente de trabajos de acuerdo al estudio curricular por parte de “ASA”, no cuenta con la experiencia solicitada, para lo cual, solicitará a “EL CONTRATISTA” la designación de otro profesionista técnico a la brevedad, cuyo plazo para notificarlo a “A.S.A.” no deberá de exceder del siguiente día hábil a aquél en que “A.S.A.” manifieste su no aceptación.

“A.S.A.”, en apego a lo dispuesto en los Artículos 53 de la Ley de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas, 83 y 84 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas, ha designado previamente a la iniciación de la obra como su Residente de la misma, para tratar los asuntos relacionados con o derivados de los trabajos, al C. --------------------------------------; quien también será responsable del manejo administrativo del contrato; además de contar con las facultades y obligaciones mencionadas en los artículos señalados, deberá de mantener informado de forma mensual a su superior




jerárquico, incluyendo al titular de la _______________ de los pormenores que guarde la ejecución de los trabajos materia de este Contrato, en particular sobre los atrasos u otro tipo de irregularidades que se presenten durante el desarrollo de la obra para la aplicación oportuna de las penas convencionales.

DÉCIMACUARTA RELACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos

materia de este Contrato, será el único responsable de las obligaciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL CONTRATISTA”, conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “A.S.A.”, en relación con los trabajos materia de este Contrato.

En el evento de que los trabajadores de “EL CONTRATISTA” lleguen a entablar demanda laboral en contra de “A.S.A.”, “EL CONTRATISTA” se obliga a rembolsar los honorarios que se generen y los gastos por concepto de pasajes y demás gastos en que incurran los abogados que designe “A.S.A.”, para la atención de los juicios respectivos.

Para tales efectos, “EL CONTRATISTA” autoriza a “A.S.A.” para que el importe de dichos gastos, se le deduzcan de las facturas que se encuentran pendientes de pago, en la proporción que corresponda por el incumplimiento de la obligación a que se refiere la cláusula anterior.

Durante la vigencia del presente contrato “EL CONTRATISTA”, se obliga a cumplir con la inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, y para tales efectos “A.S.A.” podrá verificar por medio de la residencia de obra en forma mensual el cumplimiento de esta obligación, para lo cual, “EL CONTRATISTA” deberá entregar a petición de “A.S.A.”, las constancias del cumplimiento de esta obligación.

“EL CONTRATISTA” se obliga a sacar a salvo y en paz a “A.S.A.” de cualquier contingencia de orden laboral o sindical que en su caso, afecten los trabajadores de la obra objeto de este Contrato.

El incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” de lo establecido en el párrafo que antecede, será causa de rescisión administrativa del presente Contrato.

DÉCIMAQUINTA USO DE BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA.-.De conformidad con lo establecido en los Artículos 93 Primer Párrafo y 97-A del

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerdo por el que se establece los lineamientos para regular el uso del programa informático para la elaboración, control y seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública por medios remotos de comunicación electrónica publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de septiembre de 2009, el uso de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) es obligatorio.

“A.S.A. y “EL CONTRATISTA”, tendrán acceso al programa informático de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), la cual se encuentra disponible en la página Web: http://beop.funciónpublica.gob.mx .

DÉCIMASEXTA RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los

trabajos objeto de la obra motivo del Contrato, cumplan con las especificaciones generales y particulares de la obra, aceptadas y presentadas en su catálogo de concursos y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectúen a plena satisfacción de "A.S.A.", así como a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, que por inobservancia o negligencia de su parte o de sus trabajadores se lleguen a causar a "A.S.A." o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del Contrato hasta por el monto total de la misma.

“EL CONTRATISTA” es el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los Reglamentos y Ordenamientos de las autoridades competentes en materia de obra, construcción, seguridad, uso de la vía pública del lugar donde se realicen estos; protección ecológica y del medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA” responder de los daños y perjuicios que se puedan causar a terceros por incumplimiento o inobservancia de las disposiciones antes mencionadas.

“EL CONTRATISTA” se obliga a llevar un control de los cambios realizados durante la ejecución de los trabajos, debiendo entregar, al finalizar estos, los planos actualizados conforme quedó la obra, en formato AUTOCAD en la misma versión que le fueron proporcionados, e impresos en tamaño original y en papel albanene ribeteados un juego y cuatro copias en papel bond, en la forma establecida en las Normas Complementarias correspondientes.

En caso de no entregar los planos en la forma requerida en el párrafo anterior, “A.S.A.” se reserva el derecho de no liberar la fianza de cumplimiento, sin que ello cause costo alguno ni responsabilidad al Organismo.




Será responsabilidad de “EL CONTRATISTA” la seguridad de la obra, y vigilar que su personal porte en todo momento el gafete de identificación proporcionado por él, así como contar con el personal de seguridad que se responsabilice del acceso a las áreas de trabajo.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a realizar los trabajos adicionales que se presenten en el transcurso de la obra, sin la previa dictaminación del precio unitario del trabajo solicitado, por lo que de negarse a ejecutarlo se le aplicará una retención equivalente al 10% del monto programado en el mes en que se soliciten los trabajos, hasta que “EL CONTRATISTA” realice a satisfacción de “A.S.A.” dichos trabajos adicionales, “EL CONTRATISTA” podrá recuperar dicha retención una vez ejecutados en su totalidad los trabajos. Independientemente de lo anterior, “EL CONTRATISTA” y “A.S.A.” se obligan a conciliar a la brevedad posible los precios unitarios correspondientes a los trabajos adicionales solicitados por este último, entregando “EL CONTRATISTA” toda la documentación necesaria que se relacione a estos trabajos, por lo que ambas partes se estarán a lo establecido en las PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS, que se señalan en el Anexo No. 4 (CUATRO) del presente Contrato.

En el supuesto de que “EL CONTRATISTA” tenga un atraso mayor a 10 (diez) días naturales en la ejecución de alguna partida considerada dentro del catálogo de conceptos aprobado, ambas partes acuerdan que “A.S.A.” tenga la facultad de contratar a un tercero para que ejecute dicha partida, deduciendo el costo de estos trabajos del monto contratado.

“A.S.A.” a través de si misma o de la supervisión de la obra, tendrá la facultad en cualquier momento de llevar a cabo una revisión física en el domicilio designado por “EL CONTRATISTA”, para verificar la fabricación o adquisición de los elementos que se realicen fuera de la obra, los que deberán contar con todos y cada uno de los recursos necesarios para el cumplimiento total de la obra; en caso de incumplimiento “A.S.A.” se reserva el derecho de rescindir administrativamente el Contrato.

En caso de tratarse de obras de Edificación, “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar una Unidad Verificadora en Instalaciones Eléctricas (U.V.I.E.), siendo que al momento de celebrar el acto de entrega-recepción de los trabajos materia de este Contrato, presentará entre otros anexos los certificados correspondientes.

DÉCIMASÉPTIMA DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.- En caso de obras de Edificación, “EL CONTRATISTA” se obliga a contratar

durante todo el plazo de ejecución de los trabajos materia de este Contrato, a un Director Responsable de Obra ( D.R.O.) y en su caso, los corresponsables, siendo que al momento de celebrar el acto de entrega-recepción de los trabajos materia de este Contrato, presentará entre otros anexos, las responsivas correspondientes.

Para efectos de lo anterior, “EL CONTRATISTA” notificará por escrito en la bitácora electrónica de obra a “A.S.A.” la designación del profesionista que fungirá como su Director Responsable de Obra, el cual tendrá todas las obligaciones establecidas en el Artículo 35 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal o en su caso, el equivalente de la Entidad Federativa en el que se desarrollen los trabajos, mismas que se tienen por reproducidas en el presente instrumento.

DÉCIMA OCTAVA PROTECCIÓN AL AMBIENTE.- “EL CONTRATISTA” con motivo de la realización de los trabajos materia de este Contrato que

afecten o puedan afectar el equilibrio ecológico y protección al ambiente, está obligado a prevenir, minimizar, reparar y en su caso restaurar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique.

“A.S.A.” y “EL CONTRATISTA”, de conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), sus Reglamentos, Normas y demás disposiciones, en la acciones de prevención y/o mitigación para atenuar los impactos, restablecer y compensar, en su caso, las condiciones ambientales existentes antes de la perturbación que se causare con la realización de un proyecto en cualquiera de sus etapas, siendo responsabilidad de “EL CONTRATISTA” asumir los costos que dicha afectación implique, de no cumplir con esto, será causal de rescisión administrativa del contrato.

“EL CONTRATISTA” está obligado a implementar las MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES que se anexan al presente Contrato, Anexo 5 (CINCO) del presente instrumento, las cuales forman parte de su análisis de costos indirectos de su proposición, así como el costo de los servicios de la empresa que dará apoyo para el cumplimiento a la normatividad ambiental. “ASA” no hará reconsideraciones en los precios unitarios por el pago de multas o sanciones, ni tomará en cuanta en el programa de ejecución general de los trabajos conforme al PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES) del presente instrumento, el tiempo que el contratista pudiera ser suspendido por las autoridades ambientales en su caso de incumplimiento de la normatividad ambiental.

“EL CONTRATISTA” deberá entregar a la residencia de obra, un reporte mensual con fotografías con el que demuestre el debido cumplimiento de las “medidas de prevención y mitigación de los impactos ambientales”, dicho reporte será evaluado por la Gerencia de Protección Ambiental.




Durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, “A.S.A.” a través de la Gerencia de Protección Ambiental, realizará las visitas de supervisión ambiental que sean necesarias, con la finalidad de corroborar el cumplimiento a lo dispuesto en esta materia.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberá otorgar todas las facilidades para que el personal asignado por “A.S.A.”, realice dichas visitas y cuente con la información que sea requerida para el desempeño de sus funciones.

“EL CONTRATISTA” se obliga, durante el desarrollo de la obra y hasta su conclusión, a presentar las autorizaciones y documentación que compruebe el cumplimiento de la normatividad ambiental y de las medidas de mitigación, particularmente en lo que se refiere al manejo, transporte y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos. La empresa que dará apoyo para el cumplimiento a la normatividad ambiental deberá estar autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el manejo y disposición de los residuos peligrosos y no peligrosos quien en su caso, se requieran durante el desarrollo de los trabajos, “EL CONTRATISTA” deberá integrar los manifiestos de transporte y disposición final de los residuos peligrosos y los no peligrosos, mismos que estarán integrados en su reporte, y serán verificados por la Gerencia de Protección Ambiental. En caso de que “EL CONTRATISTA” no presente en tiempo y forma la documentación, de acuerdo a lo señalado en la Ley que rige a la materia, “A.S.A.” a través de la Gerencia de Protección Ambiental notificará a la autoridad de la materia el incumplimiento ambiental.

La contravención a las disposiciones y procedimientos normativos en esta materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones por parte de “EL CONTRATISTA”, dará derecho a la rescisión administrativa del presente contrato sin liberarlo de sus obligaciones ante las autoridades ambientales y sin responsabilidad para “A.S.A.”. La Gerencia de Protección Ambiental reportará a la residencia de obra los incumplimientos y verificará que “EL CONTRATISTA” cumpla con sus responsabilidades ambientales, en caso de no atender lo anterior, se procederá a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del contrato en términos de la cláusula VIGÉSIMA CUARTA.

“EL CONTRATISTA” se obliga a dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental con apoyo de una empresa que reúna los requisitos exigidos en la ley aplicable en la materia, siendo “EL CONTRATISTA”, el único responsable de las obligaciones que adquiera en su caso con terceros, dichos terceros no tendrán ninguna acción o derecho legal que hacer valer en contra de “A.S.A.”

“A.S.A.” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución de la empresa que haya designado “EL CONTRATISTA” para dar cumplimiento a la Normatividad Ambiental, y éste tendrá la obligación de nombrar a otra que reúna los requisitos exigidos en la Ley aplicable en esta materia.

DÉCIMA NOVENA RETENCIONES POR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.- “A.S.A.” tendrá la facultad de verificar en todo

momento, por sí o por conducto de la Supervisión, que los trabajos objeto del presente Contrato se estén ejecutando por parte de “EL CONTRATISTA” de conformidad con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES) del presente instrumento, la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada.

Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte de “A.S.A.” o de la supervisión, que “EL CONTRATISTA” por causas imputables a él, tienen un atraso en la ejecución de los trabajos de conformidad con las fechas establecidas en el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES), del presente instrumento legal, o bien en las fechas criticas que al efecto lo determine “A.S.A.”, éste aplicará retenciones mensuales por incumplimiento al programa citado de la siguiente manera: el 5% (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es decir; que el monto a retener se obtendrá de la diferencia resultante entre lo programado en este contrato con lo realmente ejecutado por “EL CONTRATISTA”, multiplicado por el número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión. La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas estimaciones, siempre y cuando regularice los tiempos y montos de atraso indicados en el programa de obra aprobado.

Las retenciones antes citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido por causas imputables a "EL CONTRATISTA", y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional.

No podrán considerarse en ningún caso como casos fortuitos o de fuerza mayor los atrasos en la ejecución de obras originados por las condiciones climatológicas normales de la zona.

“A.S.A.” podrá optar por rescindir administrativamente el presente contrato, una vez que el importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula OCTAVA. Para el caso de que “A.S.A.”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a dar inicio al procedimiento de rescisión administrativa del contrato en términos de lo señalado en la cláusula VIGÉSIMA CUARTA, con la finalidad de hacer efectiva la garantía de cumplimiento de este contrato.




VIGÉSIMAPENA CONVENCIONAL POR ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO AL PLAZO DE EJECUCIÓN.- Si "EL CONTRATISTA"

por causas imputables a él mismo no concluye los trabajos en la fecha señalada en la Cláusula Tercera de este Contrato, o bien, por atraso en el cumplimiento de las fechas criticas establecidas en el programa de ejecución de los trabajos, cuando así lo determine ASA, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 46 Bis de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por tal motivo “EL CONTRATISTA” deberá pagar mensualmente a partir de esa fecha y hasta que queden totalmente terminados a satisfacción de “A.S.A.”, una pena convencional que estará integrada de la manera siguiente.

La sumatoria del 10% (diez por ciento) mensual del importe de los trabajos no ejecutados hasta esa fecha en términos del PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES) del presente instrumento, más el uno al millar por cada día calendario de demora de los trabajos no ejecutados de conformidad al citado programa. La cantidad determinada por concepto de pena convencional que resulte de la sumatoria anterior, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado “A.S.A.”, de conformidad con lo estipulado en la cláusula Décima Novena del presente instrumento legal.

Para determinar la aplicación de la pena estipulada, considerará los ajustes de costos, sin aplicar el I.V.A., considerando para su cálculo, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactadas por ambas partes y no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o causa de fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA"; en tal evento, “A.S.A.” hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

De resultar saldo a favor del contratista por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas la pena convencional, procederá su devolución de éste.

Cuando “A.S.A.” reintegre a “EL CONTRATISTA” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

“A.S.A.” podrá optar por rescindir administrativamente el presente Contrato, una vez que el importe de dicha pena convencional, sea igual al monto de la garantía de cumplimiento otorgada por “EL CONTRATISTA” en términos del numeral 2 de la Cláusula Octava. Para el caso de que “A.S.A.”, optase por rescindir el Contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA", procederá a hacer efectivas las garantías e iniciará el procedimiento establecido en la cláusula Vigésima Cuarta de este Contrato.

La pena convencional en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto al monto de la garantía de cumplimiento.

Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran existir.VIGÉSIMAPRIMERA SERVICIOS ADICIONALES.- En el supuesto de que por causas o negligencia imputable a “EL CONTRATISTA”, “A.S.A.” se vea en la

necesidad de erogar un importe adicional a favor de un tercero, por concepto de algún servicio relacionado a la obra, “EL CONTRATISTA” se obliga y acepta a que el importe de esos servicios adicionales, sean deducidos de las estimaciones que presente para su pago, y en su caso, del finiquito del Contrato.

Por lo tanto, “EL CONTRATISTA” reconoce y acepta que las deducciones que “A.S.A.” llegue a realizar por estos conceptos en las estimaciones o finiquitos, son independientes de cualquier retención, pena, deducción o concepto que se haya considerado en este Contrato.

VIGÉSIMASEGUNDA SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA.- “A.S.A.” en términos del Art. 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas, podrá suspender temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas, asimismo, “ASA” podrá dar por anticipado el contrato cuando concurran razones de interés general.

Para tal efecto, “A.S.A.” emitirá un comunicado a "EL CONTRATISTA" en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, la fecha prevista para la reanudación de los trabajos, el día y hora en que se formalizará el acta circunstanciada de hechos relativa a la suspensión del Contrato.

Sin importar la causa de la suspensión, ambas partes deberán de levantar un acta circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, la cual contendrá como mínimo lo establecido en el Artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"EL CONTRATISTA" podrá suspender la obra a que se refiere este Contrato, cuando se imposibilite la continuación de los trabajos por caso fortuito o fuerza mayor, es decir por circunstancias imprevisibles o inevitables, que no hayan sido propiciadas por "EL CONTRATISTA" y que impidan la ejecución de dichos trabajos. En este supuesto deberá suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el Contrato.

Si "EL CONTRATISTA" opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá presentar su solicitud escrita a “A.S.A.”, quien resolverá dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la recepción de la misma. En caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.




Independientemente de lo antes citado, “A.S.A.” podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Organismo o al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al presente Contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos .

Una vez que “A.S.A.” haya comunicado a “EL CONTRATISTA” la terminación anticipada del Contrato; “A.S.A.” en términos del penúltimo párrafo del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 121 de su Reglamento , procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna, para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos levantando para tal efecto, de acuerdo a los requisitos consignados en el Artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra ante la presencia de fedatario público.

Para efectos del párrafo anterior, “A.S.A.” lo notificará por escrito a “EL CONTRATISTA” a quién pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, limitándose éstos a los mencionados en el Artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, levantándose un acta circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, en términos de lo establecido por el Artículo 121 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMATERCERA GASTOS NO RECUPERABLES.- Cuando se determine la suspensión de la obra, de conformidad con lo consignado en la

fracción I del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “A.S.A.” pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este Contrato, limitándose a lo señalado por el Artículo 116 del Reglamento aplicable en la materia. En lo no previsto en este Contrato, ambas partes se estarán al Título Tercero, Capitulo Cuarto, Sección V del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de terminación anticipada, la elaboración del finiquito del Contrato se realizará de conformidad con el Titulo Tercero, Capitulo Cuarto, Sección IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMACUARTA RESCISIÓN DEL CONTRATO.-”A.S.A.” en caso de algún incumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA” podrá optar por exigir el

cumplimiento del Contrato o rescindirlo administrativamente, “A.S.A.” procederá a la rescisión administrativa de este Contrato cuando se presente alguna de las causas enumeradas en el Artículo 127 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o se contravengan las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establecen la Ley aplicable en la materia y/o su Reglamento, así como el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente Contrato.

Adicional a lo anterior, en caso de que “EL CONTRATISTA” incumpla con el PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, Anexo No. 3 (TRES) del presente instrumento, presentando un atraso de hasta 10 (diez) días naturales, por falta de materiales, trabajadores o equipo requerido y, que a juicio de “A.S.A.”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado, será causa de rescisión administrativa del presente Contrato.

Cuando el incumplimiento derive del atraso de la ejecución de los trabajos previo al inicio del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, “A.S.A.” aplicará la retención o pena convencional asentadas en las cláusulas Décima Novena y Vigésima de este Contrato.

Cuando “A.S.A.” determine rescindir administrativamente el contrato dicha rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla con el procedimiento que se establece en el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que en síntesis se establece en el párrafo siguiente, en tanto que si es "EL CONTRATISTA" quien determina rescindirlo será necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.

Cuando “A.S.A.” haya detectado por sí o a través de la Supervisión, que "EL CONTRATISTA" incumple con alguna de las obligaciones pactadas en este Contrato, procederá a notificar el inicio de rescisión administrativa del Contrato, para que en un término de 15 (quince) días hábiles “EL CONTRATISTA” exponga lo que a su derecho convenga, y aporte en su caso, las pruebas que estime pertinentes, por su parte “A.S.A.” , dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la conclusión de dicho plazo, considerará los argumentos y pruebas hechas valer por “EL CONTRATISTA”, a fin de comunicar de forma fundada y motivada la determinación que en derecho proceda.

Una vez que “A.S.A.” haya comunicado a “EL CONTRATISTA” el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato, “A.S.A.” en términos del penúltimo párrafo del Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados sin responsabilidad alguna, para hacerse cargo del inmueble y de las




instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando en términos de lo consignado en el Artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra y ante la presencia de Fedatario Público.

Por tal motivo, “A.S.A.” queda en total y absoluta libertad de contratar a otra empresa por medio del procedimiento que estime conveniente, a efecto de concluir los trabajos pendientes por ejecutar y que fueron encomendados originalmente a “EL CONTRATISTA”.

“EL CONTRATISTA” queda obligado a devolver a “A.S.A.” en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento administrativo de rescisión, toda la documentación que “A.S.A.” le haya entregado para la realización de los trabajos.

"A.S.A." se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

En la elaboración del finiquito "A.S.A." optara por aplicar el sobrecosto o la pena convencional, y demás cargos de conformidad a los términos establecidos en el Artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “A.S.A.”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir.

“A.S.A.” iniciará los trámites para hacer efectivas las garantías correspondientes, cuando se dé por rescindido administrativamente el Contrato.

Asimismo, “EL CONTRATISTA” queda obligado a reintegrar a “A.S.A.” el saldo pendiente por amortizar por concepto de anticipo o cualquier otro saldo a favor dentro un plazo no mayo de 10 (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a “EL CONTRATISTA” la determinación de dar por rescindido el Contrato, en caso de no hacerlo, “EL CONTRATISTA” queda obligado a pagar gastos financieros conforme a una tasa que será establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “A.S.A.”

“A.S.A.” a su juicio una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato y antes de su conclusión, podrá suspender el trámite cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto de la rescisión del presente Contrato.

VIGÉSIMAQUINTA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- Una vez concluidos los trabajos, “EL CONTRATISTA” comunicará dicha terminación a “A.S.A.”

con oficio o a través de la Bitácora electrónica, anexando los documentos que los soporten, relación de estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra apegándose a lo estipulado en el Artículo 64 de la Ley y los Artículos 135, 136 y 137 del Reglamento para que ésta, dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales del día siguiente a que reciba la notificación inicie el procedimiento de recepción de los trabajos, para lo cual “A.S.A.” dentro un plazo de 30 (treinta) días naturales, contados a partir del día siguiente que reciba la notificación de la conclusión de los trabajos, verificará la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos “A.S.A.”, contará con un plazo de 15 (quince) días naturales para proceder a su recepción física, dentro de dicho periodo y previo al acto de entrega recepción, “EL CONTRATISTA” garantizará, durante un plazo de 12 (doce) meses por el cumplimiento de las obligaciones de los defectos y calidad de los trabajos realizados y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “A.S.A.” o a terceros, previo al levantamiento del acta correspondiente.

La última estimación de los trabajos será liquidada por “A.S.A.” una vez que se efectué el acta de entrega recepción de los trabajos.

Determinado el saldo total “A.S.A.” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma simultánea levantar el Acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el Contrato.

Tratándose de recepción parcial, cuando a juicio de “A.S.A.” existan partes de los trabajos que puedan considerarse terminados y cada uno de ellos utilizable, en razón de las características de los servicios materia del Contrato, previo acuerdo entre las partes se podrán realizar recepciones parciales.

Quedaran a salvo los derechos de “A.S.A.” para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas, conforme al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA SEXTA FINIQUITO.- En atención a lo dispuesto en los Artículos 46 fracción VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios




Relacionados con las Mismas y Artículos 139, 140, 141, 142 y 143 del Reglamento que aplica la citada Ley, "EL CONTRATISTA" una vez que reciba la notificación de la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo la elaboración del finiquito la cual quedara comprendida dentro de un plazo que no excederá de los 60 (sesenta) días naturales, contados a partir del la fecha en que se realice la recepción física de los trabajos presentará a "A.S.A.", toda la documentación necesaria para realizar el finiquito del Contrato, incluyendo estimaciones por concepto de obra ejecutada, conceptos y cantidades de obra fuera de catálogo, análisis de precios unitarios y solicitudes de ajustes a los costos directos por impacto inflacionario, todo debidamente justificado y con los apoyos necesarios para su estudio y dictamen por parte de "A.S.A.", en dicho finiquito, se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito correspondiente, "A.S.A." no estará obligado a dar trámite a las solicitudes o documentación que presente "EL CONTRATISTA”.

De existir desacuerdo entre “A.S.A.” y “EL CONTRATISTA” respecto al finiquito, o bien, este último no se presente o no presente toda la documentación necesaria para realizarlo dentro del plazo establecido en esta Cláusula, “A.S.A.” procederá a elaborar el finiquito, comunicando su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de su emisión, una vez notificado el resultado a “EL CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido el término “EL CONTRATISTA” no realiza ninguna gestión, se dará por aceptado, dejando “A.S.A.” la cantidad correspondiente a su disposición en el lugar de pago citado en la Cláusula Séptima de este Contrato o bien, requerirá a “EL CONTRATISTA” el pago de los importes resultantes, dejando a salvo los derechos de “A.S.A.” para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “A.S.A.”, el importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados o bien “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrarlos en un plazo no mayor de 10 (diez) días naturales a partir de la fecha en que sea notificado.

Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo a favor de “A.S.A.”, en el plazo señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “A.S.A.”.

VIGÉSIMASÉPTIMA DISCREPANCIAS ENTRE LAS PARTES.- En términos de lo establecido en el Artículo 46 Fracción XIV de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, las partes acuerdan que para el supuesto de existir durante la ejecución de la obra problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al procedimiento siguiente:

Dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos, “EL CONTRATISTA” presentará al Gerente -------------------------, el escrito en el cual explique el problema que se está suscitando, incluyendo la documentación soporte necesaria. El Gerente de ---------------------- convocará dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la recepción del escrito, a una reunión de trabajo con la participación de “EL CONTRATISTA”, “LA SUPERVISIÓN” y/o Residente de Obra, a fin de dirimir las discrepancias.

En el caso de llegar a una solución conveniente para las partes, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicará el acuerdo adoptado por las partes, mismo que “LA SUPERVISIÓN” y/o Residente de Obra, deberá de transcribir en la bitácora electrónica de obra.

En el supuesto de que derivado de la reunión de trabajo convocada por la Gerencia de -----------------------------, no se llegue a ningún acuerdo entre las partes, se dejaran a salvo los derechos de ambas partes, para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes, dejándolo así asentado en el acta administrativa que se levante por parte de “A.S.A.”.

Lo anterior, sin perjuicio de que las partes soliciten ante la Secretaría de la Función Pública solicitud de conciliación de acuerdo al procedimiento precisado en los artículos 95, 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por desavenencias derivadas en el cumplimiento del contrato.

VIGÉSIMAOCTAVA LEGISLACIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este Contrato a todas y cada

una de las Cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las que se tienen por reproducidas formando parte integrante de este Contrato.

En lo no previsto por esta Ley serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.




VIGÉSIMANOVENA JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, así como para

aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle por cualquier motivo.

TRIGÉSIMA DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: Para los efectos administrativos o legales de este Contrato, las partes señalan como su domicilio:

“A.S.A.", el localizado en: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

"EL CONTRATISTA", el ubicado en: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------. .

Asimismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a notificar cualquier cambio de domicilio que realice, dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de que se realice este cambio, cualquier contravención a esta cláusula será motivo suficiente para rescindir administrativamente el presente Contrato.

El presente Contrato se firma en 3 (tres) ejemplares, en la Ciudad de ----------------------------------, a los -------------------- días del mes de ---------------------------- del año ------------------------------------------.

AEROPUERTOS Y SERVICIOSAUXILIARES

"EL CONTRATISTA"

_________________________________________________

Marzo ‘2010. Act*




ANEXO 5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

El Contratista será responsable de:

Etapa de Preparación del Sitio.

1. Delimitar el área de trabajo, mediante la colocación de cintas marcadoras.2. Delimitar el tránsito de vehículos y maquinaria, exclusivamente a través de los frentes de

construcción, marcando el área con cintas. De preferencia, deberá utilizar las brechas existentes.3. Realizar mantenimiento periódico a los vehículos, maquinaria y equipo, para evitar fugas de aceite

y lubricantes que puedan contaminar el suelo. Únicamente se permite realizar mantenimiento menor, el cual deberá llevarse a cabo exclusivamente en el área asignada para este fin, la cual deberá contar con material impermeable para evitar la contaminación del suelo. En caso de que se requiera realizar mantenimiento mayor, deberá contar con la autorización correspondiente.

4. Para evitar la contaminación del suelo, “EL CONTRATISTA” deberá compactar el piso de las áreas autorizadas por la administración del aeropuerto, para el estacionamiento de la maquinaria y equipo.

5. Utilizar silenciadores en maquinaria y camiones, para no exceder los 90 dB.6. Contratar personal capacitado, para asegurar la operación correcta de la maquinaria, asimismo,

deberá supervisar que el personal utilice el equipo de protección personal.7. Concientizar al personal de la empresa, para respetar el área de trabajo, prohibir la caza o colecta de

la fauna silvestre, la extracción de madera y/o material de relleno.8. Implementar medidas de seguridad, haciendo obligatorio el uso de equipo de protección personal

(cascos, arnés, protección auditiva y guantes) y verificar su cumplimiento.9. Acumular el material de desmonte en un solo sitio, asegurando que no interfiera con las

operaciones del aeropuerto. Al finalizar las obras, deberá retirar el material fuera del aeropuerto en un sitio de tiro, debidamente autorizado.

10. Realizar periódicamente el riego con agua tratada de todas las brechas de acceso, para evitar la dispersión de partículas de suelo.

11. Contar con equipo de primeros auxilios y localizar el centro de atención médica más cercano, debiendo proporcionar, de manera permanente, los medios necesarios para desplazar a los accidentados.

Etapa de Construcción.

1. Suministrar los materiales de bancos externos, con excepción de aquellos casos en que cuente con autorización por escrito, del ORGANISMO.




2. En los casos de excepción a que se refiere el punto anterior, la explotación de los bancos no deberá rebasar el nivel medio del terreno natural, y en todo caso, al finalizar la obra , “EL CONTRATISTA” deberá realizar una nivelación, a fin de evitar la formación de cuerpos de agua que pudieran ser atractivos para la fauna.

3. Las actividades de explotación deberán realizarse en fase húmeda. 4. “EL CONTRATISTA” deberá instalar el señalamiento adecuado, para evitar accidentes en los

accesos a los bancos de materiales.5. Clasificar y almacenar el escombro, materiales de desecho, así como los residuos peligrosos,

siendo su responsabilidad el retiro y disposición final, de acuerdo con las disposiciones del Reglamento de Residuos Peligrosos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

6. El sitio de almacenamiento temporal deberá contar por lo menos con piso impermeable y evitar que los residuos se encuentren a la intemperie para evitar la contaminación del suelo.

7. En tanto se retira el escombro, “EL CONTRATISTA” deberá almacenarlo en las áreas definidas por la administración del aeropuerto, con el señalamiento correspondiente, a fin de que no constituyan un riesgo a las operaciones.

8. Cuando exista material disperso sobre las superficies pavimentadas, deberá limpiarlas inmediatamente, en coordinación con la administración del aeropuerto, para prevenir riesgos de daño por objetos extraños (FOD) a las aeronaves, o deficiencia en el frenado.

9. Durante el acarreo de materiales, deberá implementar el señalamiento adecuado y control del tránsito vehicular.

10. Ubicar la planta de asfalto, en el sitio autorizado por la administración del aeropuerto, delimitando el área con cinta marcadora.

11. Delimitar las rutas y caminos de acceso a los almacenes de materiales, y áreas de estacionamiento de maquinaria y equipo.

12. Instalar sanitarios portátiles en los frentes de obra (mínimo 1 por cada 25 trabajadores), y en los patios de maquinaria y almacenes y verificar su limpieza periódicamente.

13. Colocar contenedores de basura debidamente señalizados con el tipo de residuos y el logotipo de la empresa.

14. Suministrar garrafones de agua potable para los trabajadores, prohibiendo la utilización de arroyos y cuerpos de agua del aeropuerto.

15. Para evitar la dispersión de partículas que puedan afectar la operación del aeropuerto, deberá regar, de manera periódica, el área de circulación de los vehículos.

Manejo y disposición de residuos peligrosos.

1. “EL CONTRATISTA” deberá colocar sus propios contenedores de basura y residuos peligrosos (filtros, aceites gastados, estopas impregnadas de thinner, hidrocarburos, etc.), en los frentes de obra, sitios de almacenamiento de materiales y en el área de estacionamiento de la maquinaria y vehículos.

2. De manera periódica, deberá retirar los residuos, siendo su responsabilidad la adecuada transportación y disposición final de los mismos, en cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento.




Conclusión de la obra.

Al finalizar la obra, el contratista deberá:

1. Desmantelar y limpiar las áreas de almacenes y patios de maquinaria.2. Restablecer las áreas de apoyo, (patios, almacenes, talleres y planta de asfalto), mediante la

reforestación, limpieza y en su caso el retiro del suelo contaminado dándole el tratamiento de acuerdo a la normatividad vigente.

3. Retirar fuera de los terrenos del aeropuerto, el material sobrante de las excavaciones, cascajo y escombro.

Disponer de acuerdo al Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento todos los residuos peligrosos (aceites, lubricantes y filtros, etc.), entregando a la administración del aeropuerto copia de los manifiestos correspondientes.




PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN Y DICTAMINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO Y AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.

ASPECTOS GENERALES

1.0 BASES LEGALES.Los presentes procedimientos están basados en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y su Reglamento.

2.0 FUENTES DE INFORMACIÓNPara la revisión y análisis de los precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato y ajuste de costos directos, la Gerencia de Concursos y Contratos utilizará las siguientes fuentes de información:

2.1 INFORMACIÓN INTERNA

Propuesta Original de Contrato. Contrato de Obra Pública y/o de Servicios Relacionados con las Mismas. Matrices de precios unitarios de Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Matrices de precios unitarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

2.2 INFORMACIÓN EXTERNA

Los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior / Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, y que se publiquen como éste resuelva (Cuando los Índices que requieran tanto el contratista como la dependencia ó entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con la Contratista, conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México)

Catálogo Nacional de Costos (IMIC), Instituto Mexicano de Ingeniería de Estudios, S.A. de C.V. Bimsa, Costos de construcción edificación (Bimsa Reports, S.A. de C.V.) Tabulador de salarios mínimos de la Comisión Nacional de salarios Mínimos.

3.0 FLUJO DE LAS SOLICITUDES3.1 La contratista, elabora las solicitudes tanto de conceptos no previstos en el catalogo original del

contrato como ajuste de costos, y envía a la Supervisión Externa y/o Interna, anexando la información y documentos indicados en estos procedimientos.

3.2 La Supervisión Externa y/o Interna, revisa y avala los conceptos no previstos en el catalogo original del contrato o estudios de ajuste de costos y enviarán las solicitudes al Área responsable de los trabajos.

3.3 El Área responsable de los trabajos revisa y autoriza en caso de que lo consideren procedente y envía a la Gerencia de Concursos y Contratos.

En caso de no proceder la solicitud de la contratista para el estudio de conceptos no previstos en el catalogo original del contrato como ajuste de costos, la Supervisión externa y/o El Área responsable de los trabajos, comunicará la no procedencia al contratista dentro de plazos señalados en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.




3.4 La Gerencia de Concursos y Contratos a través de la Jefatura de Área de Precios Unitarios, estudia, analiza, concilia, dictamina y envía el resultado al Área responsable de los trabajos, turnando copia para su conocimiento y aplicación a la Supervisión Externa y al Contratista.

PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL DEL CONTRATO

1.- FUNDAMENTO LEGAL:Con fundamento en lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, y lo establecido en el articulo 77 de su Reglamento.

2.- OBJETIVO:Para que el contratista tenga oportunamente la liquidez requerida y cumpla con el programa de obra, y a su vez, estar en posibilidades de dar cumplimiento, en tiempo y forma a lo indicado en su contrato de obra en lo referente a los finiquitos, a continuación se describe el procedimiento para la revisión, integración, validación y conciliación final de precios unitarios de conceptos extraordinarios o fuera de catálogo no contemplados en el catálogo original.

3.- PROCEDIMIENTO PARA SU REVISIÓN CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN

I.- LA SUPERVISIÓN EXTERNA O EL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

I.1.- Ordena la ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato a través de la Nota de Bitácora correspondiente, sin embargo, se podrán utilizar los apoyos necesarios para su formalización, tales como: Orden de trabajo, boletines, minutas de trabajo y oficios, los cuales deberán estar dados de alta en la bitácora, de no ser así, carecerán de validez oficial.

I.2.- La Supervisión Externa o el Área Responsable de los Trabajos, independientemente de la anotación en la bitácora, deberá emitir por escrito al contratista la orden de trabajo acompañada por el alcance de los trabajos, donde se hará una descripción detallada del trabajo a ejecutar, el cual contendrá como mínimo la siguiente información:

Especificaciones, características y calidades de los materiales por utilizar. Mano de obra a emplear de acuerdo al trabajo a realizar. Maquinaria y/o equipo de construcción que se utilizará para la realización del trabajo. El proceso constructivo requerido. Indicar el lugar donde se ejecutarán los trabajos. Las condiciones de los trabajos por realizar. Marcar los tiempos para inicio y terminación de los trabajos. Croquis o planos, detallando las características indicadas en el alcance. y los demás que juzgue necesarios para su correcta ejecución.

I.3.- Solicita a la contratista elaborar el presupuesto y análisis de precios unitarios de conceptos no previsto en el catálogo original del contrato, debiendo conciliar con la misma, la descripción del concepto tomando en consideración su alcance y especificación en función del proceso constructivo requerido, el cual deberá anotar en bitácora.




II.- EL CONTRATISTA

II.1.- Elabora los análisis de los precios correspondientes en base a lo siguiente:

Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos contenidos en los análisis de precios ya establecidos en el contrato.

Para los efectos de este punto, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate, cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones. (formato 1)

Presentará el formato 1, el cual contiene el listado de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta que no se encuentra en el contrato original y que fueron ejecutados en el periodo indicado; el objetivo principal por un lado es establecer el costo dentro del periodo en el que se ejecutaron los trabajos y por el otro el referirlos a fecha de presentación y apertura de propuestas.

En este mismo formato 1, deberá contener los índices económicos emitidos por el Banco de México que se utilizaron para ser referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas y que deberán ser los avalados por la supervisión externa.También los costos de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, deberán ser los avalados por la supervisión externa.

En la integración del precio unitario, deberá considerar los insumos que se tengan avalados y conciliados con la supervisión debiendo estos, estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Los salarios serán los de la proposición original.

Los costos horarios de maquinaria y equipo que no estén considerados en su propuesta original, se analizarán utilizando el mismo criterio empleado en los análisis de precios unitarios del contrato.

Elaborará relación de conceptos y precios unitarios propuestos, indicando las cantidades de obra y su importe total (presupuesto).

Presentará los análisis de precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, con un número consecutivo desde el principio hasta el fin de la obra.

II.2.- Solicita a la Supervisión Externa por medio de escrito, la revisión de precios unitarios fuera de catalogo, a partir de que se ordenó su ejecución y hasta los 30 días naturales siguientes a que se concluyan dichos trabajos, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Gerencia de Concursos y Contratos para su conocimiento.

II.3.- Es indispensable que la solicitud venga acompañada por los soportes y apoyos necesarios para su revisión y análisis, tales como:




Copias de notas de bitácora en la cual se indique claramente el trabajo a ejecutar.

En su caso, orden de trabajo, boletín, minuta de trabajo u oficios, los cuales deberán estar dados de alta con su nota correspondiente en la bitácora.

Los análisis de los precios unitarios fuera de catalogo, los cuales deben ser presentados en original, ya que una vez conciliados, serán en estos donde se firmará de aceptación por las partes involucradas.

De no estar los materiales o equipos involucrados en el análisis en la explosión de insumos contratada, deberá presentar cotizaciones de los mismos, los cuales deben estar referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas.

Los insumos nuevos, deben ser a valor de mercado a partir de una preconciliación con la supervisión externa y estar referidos a la fecha de presentación y apertura de propuestas, sin embargo la contratista podrá presentar información alterna, tales como: facturas fotos, cotizaciones, ficha técnica y las demás que juzgue necesarias para que sirva de base para iniciar la preconciliación con la supervisión externa, se precisa que únicamente servirán como parámetro y que la contratista no podrá exigir el pago estricto que los mismos indiquen.

Croquis y generadores del análisis del precio unitario que faciliten el estudio de los mismos, indicando como llego a la determinación de las cantidades y rendimientos solicitados.

Nota: Se hace la indicación a la contratista que todas y cada una de las hojas que presenté para realizar su revisión de precios unitarios fuera del catalogo, deberán contener como mínimo los siguientes datos: Nombre de la contratista. Objeto del contrato. Número de contrato y en su caso número de convenio. Número de licitación. Número consecutivo de precio unitario fuera de catalogo. Fecha de solicitud de estudio de precios unitarios. En el pie de pagina de todas las hojas presentadas, deberá anotar el nombre y cargo del

representante legal el cual deberá firmarlas, asimismo anotara el nombre de la empresa supervisora para que posteriormente ésta firme de visto bueno.

III.- SUPERVISIÓN EXTERNA O RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN

III.1.- De no ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la supervisión externa motivará, fundamentará y comunicara por escrito a la contratista la no procedencia de su solicitud, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Gerencia de Concursos y Contratos para su conocimiento.

III.2.- De ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la supervisión externa realizará las siguientes actividades: Recibe la solicitud de análisis y sus anexos, la cual contiene la documentación de la

propuesta de precios unitarios fuera de catalogo por parte del contratista.

Revisa la documentación presentada y realiza conjuntamente con la contratista la preconciliación del precio unitario fuera de catálogo; debiendo anotar en la matriz de precio unitario los siguientes datos: nombre completo del personal facultado para la revisión, cargo y firma de los mismos, así como indicar el carácter de la firma.




Elabora sus comentarios, firma toda y cada una de la hojas avalando la procedencia de los conceptos no previstos en el catálogo original del contrato.

Envía al Área responsable de los trabajos los originales de toda la documentación del contratista, en un plazo no mayor de 6 días calendario, además deberá turnar copia de su solicitud a la Gerencia de Concursos y Contratos para su conocimiento.

Conserva copia de toda la documentación que envió al Área Responsable de los trabajos.

IV.- ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

IV.1.-Revisa la siguiente documentación:

Solicitud por escrito del Contratista.

Firma de la supervisión externa autorizando conceptos susceptibles de impacto, volúmenes de obra y período de los conceptos pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizada por causas no imputables a el contratista.

Revisa los comentarios realizados por la supervisión.

Indicará claramente los conceptos que a su juicio procedan.

Incluirá comentarios, notas aclaratorias y croquis con dimensiones.

Revisará y ampliará, en su caso la descripción de los conceptos.

Revisará y anotará el período de ejecución de cada concepto.

Autorizará de que procede el concepto y la cantidad.

En los análisis precios unitarios en el caso de haber sido observados los rendimientos y la Gerencia Responsable de la Obra este de acuerdo con los mismos, indicará en los análisis que se autorizan rendimientos observados.

IV.2.- En un plazo no mayor de 4 días naturales después de la recepción de la solicitud para la revisión de los precios unitarios fuera de catálogo, deberá remitir a la Gerencia de Concursos y Contratos por medio de oficio, la solicitud y anexos para su revisión.

V.- GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS.

V.1.- Turna a la Jefatura de Área de Precios Unitarios para la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de los precios unitarios fuera de catalogo.

VI.- JEFATURA DE ÁREA DE PRECIOS UNITARIOS

VI.1.- Realiza el llenado del Formato 2, en el cual se efectúa el levantamiento de la documental que soporta las matrices de precios unitarios fuera de catalogo, conciliándose con la contratista, el resultado de ésta, de ser satisfactoria la documentación presentada, se iniciará el proceso para la autorización y emisión del oficio resolutivo correspondiente.

Para la formalización de éste documento, deberán participar conjuntamente la supervisión externa, la contratista y en su caso, que se requiera, se hará participar al Área Responsable de los Trabajos, debiendo estos asentar los siguientes datos: Nombre completo del personal facultado para la revisión, cargo y firma de los mismos, fecha y los términos por lo cual se está firmando.




VI.2.- Comunica por oficio al Área Responsable de los Trabajos, qué por su conducto, deberá informar a la contratista que en un plazo máximo de cuatro días calendario después de haber recibido la solicitud por parte del Área, el inicio de la revisión de sus precios unitarios de conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, asimismo, le indicara a la contratista que deberá presentarse en un plazo máximo de cuatro días calendario después de haber recibido la notificación, para asistir a la Gerencia de Concursos y Contratos, y tendrá cuatro días naturales para complementar la documentación en caso de que en el levantamiento (Formato 2) no esté completa la información.

VI.3.- De no presentarse el contratista en el plazo señalado se procederá a elaborar la revisión en forma unilateral de tenerse la información suficiente, siendo esto, que sus precios unitarios fuera de catalogo, se dictaminaran en forma unilateral sin que proceda reclamación posterior alguna por parte de la contratista, de no ser así, se regresará el oficio de solicitud de análisis de precios unitarios fuera de catalogo al Área correspondiente.

VI.4.- Para la determinación de los nuevos precios unitarios, la Jefatura de Área de Precios Unitarios, junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y manera, siendo cada alternativa excluyente de la anterior:

Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean aplicables a los nuevos conceptos.

Determinar los nuevos precios unitarios, a partir de los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de este punto, los elementos a considerar se referirán a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales.

La aplicación de estos elementos será la base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicarán directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la ejecución de los trabajos no previstos de que se trate.

Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el mercado, conciliados por las partes, debiendo considerar que los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario para trabajos extraordinarios, se podrá tomar como base el análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relación que guarden entre sí los consumos y los rendimientos en los análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catálogo original.

VI.5.- Cuando no fuera posible determinar el precio unitario en los términos mencionados anteriormente, se solicitará a la contratista que libremente presente una propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para ello, El contratista deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estuvieran contenidos, propondrá los que haya investigado en el mercado, proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la Jefatura de Área




de Precios Unitarios, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la experiencia de su personal de construcción o los antecedentes aplicables de trabajos similares, conciliando con la Jefatura de Área de Precios Unitarios.

VI.6.- Cuando se tenga que analizar los nuevos precios unitarios por observación directa, previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento constructivo, maquinaria, equipo, personal, y demás que intervengan en los conceptos se realizará lo siguiente:.

El Área Responsable de los Trabajos, deberá dejar constancia por escrito de la aceptación de la propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones establecidas en el contrato correspondiente.

En dicho escrito se establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de los trabajos; designación de la persona que se encargará de la verificación de los consumos, de los recursos asignados y los avances; determinando el programa, los procedimientos constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.

Durante la ejecución de los trabajos, el contratista entregará en un plazo similar a la frecuencia de sus estimaciones, los documentos comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo comprendido, documentos que formarán parte del precio unitario que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada por el representante designado para la verificación de los consumos y recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Estos documentos se enviarán al área evaluadora de precios unitarios con la misma periodicidad de las estimaciones, la información contenida en esta documentación será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos, por lo que el contratista deberá acompañar también la documentación comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.

VI.7.- En la revisión y conciliación, de existir dudas se le solicitará a la supervisión externa sean aclaradas estas y conjuntamente con la contratista se firmará de aceptación la resolución que se tome.

VI.8.- Se elabora el Dictamen Resolutivo de Precio unitario fuera de catalogo , se recaban las firmas de los funcionarios responsables en el proceso de cada Área, como se indica en la Bases Políticas y Lineamientos en Materia de Obra Pública de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

VII.- GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS.

VII.1- En un plazo no mayor a 30 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, remite por oficio, el Dictamen de precios unitarios fuera de catalogo al Área Responsable de la ejecución de los Trabajos, turnando copia a la Contratista y a la Supervisión.




NOTA.- En caso de que alguna de las instancias devuelva la documentación presentada por la contratista por no reunir los requisitos establecidos, se iniciará nuevamente el cómputo de los días de trámite para su revisión, análisis conciliación y dictaminación.




PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS

1.- FUNDAMENTO LEGAL:

Con fundamento en lo establecido en los artículos 56 y 57 Fracción I de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

2.- OBJETIVO:

Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, por lo que es necesario realizar los ajustes a los mismos en los periodos establecidos como lo marca la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así mismo, agilizar el estudio, revisión y dictaminación de los ajustes de costos directos, generando hacia la Contratista una oportuna liquidez y solvencia para que está cumpla con lo convenido, además de llevar un correcto control sobre los factores de ajustes concedidos.

3.- PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN, CONCILIACIÓN Y DICTAMINACIÓN:

A.- SOLICITUD POR PARTE DE LA CONTRATISTA Y DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR EL ESTUDIO DE AJUSTE DE COSTOS.

I.- “EL CONTRATISTA”

I.1 Solicita por escrito a la residencia de Obra, el estudio de ajuste de costos directos, para el cual dicho estudio deba ser turnado al área responsable de los trabajos, el cual a su vez se turnará a la Gerencia de Concursos y Contratos, para que este sea analizado por la jefatura de precios unitarios, dentro del plazo de los 60 días naturales siguiente a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, y adjuntado a este, la documentación con la cual el contratista realizó su análisis para determinar dicho factor, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Gerencia de Concursos y Contratos para su conocimiento.

I.2 La solicitud deberá ser acompañada por la documentación siguiente:

La relación de los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior / Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, los cuales pueden ser obtenidos a través de su página de Internet www.banxico.org.mx o, en su caso, los índices calculados en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas.

El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, valorizado con los precios unitarios del contrato. ajustados conforme a lo señalado en la Fracción III del Articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas.

El programa de ejecución de los trabajos, acorde al programa que se tenga convenido. (este deberá ser entregado en disco magnético).

Las matrices de precios unitarios que determinen el contratista, en función de los trabajos a realizar en el periodo de ajuste (este podrá ser entregado en disco magnético).




La explosión de insumos del contrato original y la del presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de acuerdo al programa convenido. (este deberá ser entregado en disco magnético)

El análisis y cálculo mediante el cual determino el factor de ajuste.

El formato 1, el cual contiene el listado de materiales, mano de obra, maquinaria, equipo y herramienta que no se encuentra en el contrato original y que fueron ejecutados en el periodo del mes en estudio; el objetivo principal por un lado es establecer el costo dentro del periodo en el que se ejecutaron los trabajos y por el otro el referirlos a fecha de presentación y apertura de proposiciones.

En este mismo formato 1, deberá contener los índices de Precios al Productor y Comercio Exterior / Actualización de Costos de Obras Públicas emitidos por el Banco de México que se utilizaron para ser referidos a la fecha de presentación y apertura de las proposiciones y que deberán ser los avalados por la supervisión externa y los autorizados por la Gerencia de Concursos y Contratos a través de la Jefatura de Precios Unitarios.

También los costos de los materiales, mano de obra, equipo y herramienta, deberán ser los avalados por la supervisión externa y los autorizados por la Gerencia de Concursos y Contratos a través de la Jefatura de Precios Unitarios.

En el caso de existir atraso por causa imputable al contratista, se aplicaran las penas convencionales correspondientes como lo establece el Articulo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siendo responsabilidad del Área Responsable de los Trabajos la correcta aplicación, para estos casos se deberá presentar la volumetría no ejecutada de acuerdo al programa convenido durante el periodo de que se trate, misma que la Supervisión Externa deberá avalar.

Así mismo, deberá demostrar para realizar el ajuste de costos correspondiente al mes que se trate, que la maquinaria y equipos de construcción que la contratista propuso en su propuesta sean los que se están utilizando durante el periodo de ejecución de los trabajos, de no ser así, se realizarán los ajustes necesarios para determinar los nuevos costos horarios.

Nota: Se hace la indicación a la contratista que todas y cada una de las hojas que presenté para realizar su estudio de ajuste de costos directos, deberán contener como mínimo los datos siguientes: Nombre de la contratista.

Objeto del contrato.

Número de contrato y en su caso número convenio.

Número de licitación.

Mes de estudio.

Fecha de presentación de solicitud.

En el pie de pagina de todas las hojas presentadas, deberá anotar el nombre y cargo del representante legal el cual deberá firmarlas, asimismo anotara el nombre de la empresa supervisora para que posteriormente ésta firme de visto bueno.

II.- “LA SUPERVISIÓN EXTERNA”

A.- NO PROCEDENCIA

II.1.- De no ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la Supervisión Externa motivará, fundamentará y comunicará por escrito a la contratista la no procedencia de su solicitud, turnando copia al Área Responsable de los Trabajos y a la Gerencia de Concursos y Contratos para su conocimiento.

Para esté caso o, si la contratista no presente solicitud de ajuste de costos en los tiempos establecidos en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Supervisión Externa deberá realizar dicho estudio de ajuste de costos directos, presentándolo en archivo




electrónico para determinar el factor correspondiente al mes de estudio de que se trate y solicitar por escrito al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos el tramite correspondiente, para efecto de comparativa.

B.- PROCEDENCIA

II.2.- De ser procedente la solicitud presentada por la contratista, la supervisión externa realizará las actividades siguientes:

Revisara la documentación presentada, de acuerdo a lo que indica la Normatividad.

Verifica que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos sean calculados con base en los índices de Precios al Productor y Comercio Exterior / Actualización de Costos de Obras Públicas, que determine el Banco de México.

Analiza que dicho estudio este conforme al procedimiento de ajuste de costos directos acordado por las partes en el contrato.

Conjuntamente la supervisión y la contratista realizará la preconciliación del ajuste de costos directos solicitado.

En caso de atraso en el programa convenido por parte de la contratista, deberá avalar la volumetría no ejecutada de acuerdo al programa convenido durante el periodo de que se trate para su penalización correspondiente.

Firma todas y cada una de los hojas presentadas por la contratista avalando lo que ahí se indica, asimismo en caso de que la supervisión emita algún comentario, deberá ser firmado por la misma en todas sus hojas.

La supervisón externa será la responsable de verificar en campo que la maquinaria y equipo de construcción que se está utilizando para la ejecución de los trabajos, sea estrictamente lo considerado y expresado en el análisis de costo horario de su propuesta original, sobre todo a lo que refiere a los cargos fijos, por lo que deberá precisar con sus comentarios el estado físico en que se encuentran.

II.3.- En un plazo no mayor de 15 días naturales después de la recepción de la solicitud de ajuste por parte de la contratista, deberá remitir al Área Responsable de los Trabajos por medio de escrito, la solicitud y anexos de la contratista enviando siempre, los originales de la documentación de la misma, con el visto bueno, nombre y firma del supervisor de la obra, y que manifiesten sellos y firmas de acuse de recibo por parte del Área, además deberá turnar copia de su solicitud a la Gerencia de Concursos y Contratos para su conocimiento.

III.- “EL ÁREA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS”

A.- NO PROCEDENCIA

III.1.- En caso de que la Supervisión Interna determine la no procedencia de la solicitud presentada por la contratista, así mismo, si precluye el derecho del contratista para reclamar el pago al ajuste de costos del mes de que se trate por no cumplir con los tiempos establecidos en el artículo 105 del Reglamento, el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos revisara y avalara el estudio de ajuste de costos que realizó la Supervisión Externa y girara oficio a la Gerencia de Concursos y Contratos para su revisión y dictaminación.




Una vez que el Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos reciba el oficio por parte de la Gerencia de Concursos y Contratos donde se dictamina la no procedencia de ajuste de costos, deberá notificarlo a la Supervisión y a la Contratista.

B.- PROCEDENCIA

III.2.- Revisa la documentación siguiente:

Solicitud por escrito del Contratista.

Estudio del factor de ajuste de costos, elaborado por el contratista, de acuerdo al procedimiento de ajuste de costos directos acordado entre las partes en el contrato, debidamente autorizado por la Supervisión de que procede por haberse realizado los trabajos conforme al programa convenido.

Convenios autorizados (en su caso), por causas no imputables al contratista, así como el programa convenido

Firma de la supervisión externa avalando conceptos susceptibles de impacto, en su caso, volúmenes de obra y período de los conceptos pendientes de ejecutar a la fecha del impacto según programa o reprogramación autorizada por causas no imputables a el contratista.

III.3.- En un plazo no mayor de 10 días naturales después de la recepción de la solicitud para la revisión de ajuste por parte de la Supervisión Interna, deberá remitir a la Gerencia de Concursos y Contratos por medio de oficio, la solicitud y anexos para su revisión.

IV.- “LA GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

IV.1.- Turna a la Jefatura de Área de Precios Unitarios para la revisión, análisis, conciliación y dictaminación del ajuste de costos directos.

V.- “LA JEFATURA DE ÁREA DE PRECIOS UNITARIOS”

A.- NO PROCEDENCIA

V.1.- Si la Supervisión Externa determina la no procedencia de la solicitud presentada por la contratista, se elabora el dictamen donde se indican los motivos por los cuales precluye el derecho de la contratista al ajuste de costos del mes que se trate.

Así mismo revisa y analiza el estudio de ajuste de costos realizado por la Supervisión Externa y en su caso dictamina el factor de ajuste de costos correspondiente, girando oficio al Área Responsable de la Ejecución de los Trabajos, para que ésta notifique a la Contratista y a la Supervisión.

B.- PROCEDENCIA

V.2.- Corrobora el procedimiento a seguir, el cual será el que se establezca en las bases de concurso, así como en el contrato respectivo, siendo éste el que señala la fracción I del Articulo 57 de la Ley, la revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato, realizando las actividades siguientes:

Revisión de que los documentos contengan la información completa como se establece en el Artículo 148 del Reglamento de la Ley y verifica que los incrementos o decrementos de los costos de los insumos solicitados sean correctos así como las fechas en que se produjeron.




Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los Índices de Precios al Productor y Comercio Exterior / Actualización de Costos de Obras Públicas que determine el Banco de México, y en caso que en el catalogo de conceptos se presente material asfáltico, para este insumo se utilizarán los Índices Nacionales de Precios de Genéricos para Mercado Nacional (INPGMN), que emite el Banco de México.

Cuando los Índices que requieran tanto el contratista como la dependencia ó entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con la Contratista, conforme a los precios que investiguen

Si no se encuentran los índices que se requieran dentro de los publicados por el Banco de México, conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México.

El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales pactados en el contrato; la actualización de costo por financiamiento se realizará de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición.

Se Realiza el análisis de todos y cada uno de los precios unitarios pendientes por ejecutar según el programa convenido.

Para la revisión de los análisis de costos horarios la contratista considerará a su juicio la tasa de interés "i", que más les convenga, la que deberá estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador, su actualización se hará como parte de los ajustes de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de cálculo del costo horario.

Revisa la documentación correspondiente al mes que se trate, de la maquinaria y equipos de construcción que la contratista manifestó en su proposición, sea la que se están utilizando durante el periodo de ejecución de los trabajos y avalados por la supervisión, de no ser así, se realizaran los ajustes necesarios para determinar los nuevos costos horarios.

Si la contratista realizó su solicitud para determinar dicho ajuste, se cita a la supervisión y a la misma, para darles a conocer el resultado y proceder a la conciliación y firma de aceptación por ambas partes.

Si la contratista no presenta solicitud de ajuste para el periodo de que se trate, se deberá considerar para el pago de la estimación correspondiente el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. Sin embargo, si del análisis que realice la Jefatura de Área de Precios Unitarios se determina que dicho ajuste es a la baja, se deberá aplicar éste.

En caso de atraso en el programa convenido por parte de la contratista, se realiza el estudio de ajuste de costos de la volumetría no ejecutada de acuerdo al programa convenido durante el periodo de que se trate para su penalización correspondiente.

En caso de que la contratista no esté de acuerdo en el análisis para la determinación del ajuste de costos directos correspondiente al periodo de que se trate, dicho factor se dictaminara en forma unilateral, antes de que precluyan los 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista.

Se elabora el Dictamen de Ajuste de Costos Directos, se firma y expide a la Gerencia de Concursos y Contratos.

VI.- LA GERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS




VI.1.- En un plazo no mayor a 60 días naturales siguientes a la recepción de la solicitud del contratista, remite por oficio, el Dictamen de ajuste de costos al Área Responsable de la ejecución de los Trabajos, turnando copia a la Contratista y a la Supervisión.

NOTA.- En caso de que alguna de las instancias devuelva la documentación presentada por la contratista por no reunir los requisitos establecidos, se iniciará nuevamente el cómputo de los días de trámite para su revisión, análisis conciliación y dictaminación.




SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓNGERENCIA DE CONCURSOS Y CONTRATOS

FORMATO 1

CONTRATISTA: No. DE CONVENIO EN SU CASO:OBJETO DEL CONTRATO: MES DE ESTUDIO:No. DE CONTRATO: FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:No. DE LICITACIÓN:

CLAVE MATERIAL

A FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ÍNDICE DE MES PUBLICADO POR EL BANCO DE MÉXICO

FACTOR

REFERIDO A PRESENTACIÓN DE

PROPUESTAS

COSTO CANTIDAD IMPORTEPRESENTACIÓN

DE PROPUESTAS

EJECUCION DE LOS TRABAJOS COSTO IMPORTE

CLAVE MANO DE OBRAA FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS SALARIO MÍNIMOFACTOR


PROPUESTAS

COSTO CANTIDAD IMPORTE INCREMENTO ANTERIOR

INCREMENTO ACTUAL COSTO IMPORTE




CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO



FACTOR


PROPUESTAS


DE PROPUESTAS


ELABORÓ VO. BO.

CONTRATISTA SUPERVISIÓNNOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA





FORMATO 1

CONTRATISTA: No. DE CONVENIO EN SU CASO:OBJETO DEL CONTRATO: MES DE ESTUDIO:No. DE CONTRATO: FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:No. DE LICITACIÓN:

CLAVE MATERIAL



FACTOR


PROPUESTAS


DE PROPUESTAS


CLAVE MANO DE OBRAA FECHA DE EJECUCIÓN DE LOS

TRABAJOS SALARIO MÍNIMOFACTOR


PROPUESTAS

COSTO CANTIDAD IMPORTE INCREMENTO ANTERIOR

INCREMENTO ACTUAL COSTO IMPORTE




CLAVE MAQUINARIA Y EQUIPO



FACTOR


PROPUESTAS


DE PROPUESTAS


ELABORÓ VO. BO.

CONTRATISTA SUPERVISIÓNNOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA





FORMATO 2

CONTRATISTA:No. DE CONVENIO EN SU CASO:

OBJETO DEL CONTRATO: No. DE LICITACIÓN:No. DE CONTRATO: FECHA DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD:

CLAVE NOTA DE BITÁCORA

ORDEN DE

TRABAJO

MATRIZ DE PRECIO

UNITARIOSCOTIZACIONES FORMATO

1 CUANTIFICACIÓNCROQUIS

Y/O PLANOS

OBSERVACIONES

REVISÓ FIRMA DE COMPROMISO

ANALISTA CONTRATISTANOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA




ANEXO No. T-10

RELACIÓN DE PLANOS Y MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE INDICANDO QUE CONOCE LOS PLANOS DE LA OBRA Y QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, DEBERÁ ADJUNTAR LOS MISMOS FIRMADOS. EN CASO DE NO EXISTIR PLANOS DEBERÁ MANIFESTARLO.

Se incluyen planos y formato de manifestación





MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE INDICANDO QUE CONOCE LOS PLANOS DE LA OBRA Y QUE FUERON TOMADOS EN CONSIDERACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE SU PROPOSICIÓN, DEBERÁ

ADJUNTAR LOS MISMOS FIRMADOS.Fecha:


En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifestamos conocer los Planos arquitectónicos y de ingenierías correspondientes a la obra, objeto de la Licitación, mismos que fueron tomados en consideración para la integración de la proposición.

ATENTAMENTE


(Se anexan relación y planos firmados)

(EN CASO DE NO EXISTIR PLANOS DEBERÁ MANIFESTARLO)

FORMATO(T-10)





REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLESDEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.

RELACIÓN DE PLANOS

RELACIÓN DE PLANOS

OBRA: REHABILITACIÓN DE VIALIDADES Y ÁREAS DE DESCARGA EN LA ESTACIÓN DE COMBUSTIBLES DEL AEROPUERTO DE MONTERREY, N.L.

No. PLANO CLAVE

01 LEVANTAMIENTO TOPOFRÁFICO. MTY-0901-C101

02 LEVANTAMIENTO DE INSTALACIONES EXISTENTES, DRENAJES. MTY-0901-C102

03 PLANO DE ADECUACIÓN DE DEMOLICIONES. MTY-0901-C103

04 PLANO DE ADECUACIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO. MTY-0901-C104

05 PLANO DE SECCIONES A CADA 10 METROS (VIALIDAD 2). MTY-0901-C105 I/3

06 PLANO DE SECCIONES A CADA 10 METROS (VIALIDAD 2). MTY-0901-C105 2/3


08 PLANO DE SECCIONES LONGITUDINALES (PERFIL) MTY-0901-C106

09 PLANO DE ADECUACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO MTY-0901-C107



12 PLANO DE SECCIONES TRANSVERSALES (PERFIL). MTY-0901-C109

13 PLANO DE ADECUACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y SEÑALAMIENTOS VIALES. MTY-0901-C110

14 PLANO DE DRENAJE PLUVIAL. MTY-0901-C111 1/2

15 DRENAJE PLUVIAL, PLANTA, CORTES Y DETALLES. MTY-0901-C111 2/2

16 PLANO DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MTY-0901-C112




ANEXO No. T-11

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA NO

SUBCONTRATACIÓN

Se anexa formato





MANIFESTACIÓN ESCRITA DE LA NO SUBCONTRATACIÓN

Fecha:


En relación con la Licitación Pública Nacional No. ______________relativa a: ___________________________

________________________________________________, manifestamos que para la presente licitación

ninguna de las partes o parte de los trabajos a ejecutar será subcontratados, en cumplimiento a lo establecido

en la convocatoria a la licitación.

ATENTAMENTE

---------------------------------------------NOMBRE, CARGO Y FIRMADEL LICITANTE

FORMATO(T-11)




ANEXO No. E-12

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN;

SEÑALANDO EL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

SIN INCLUÍR EL IVA.

Se anexa formato

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS CONSTRUCIÓN Y CONSERVACIÓN


LICTACIÓN PÚBLICA NACIONAL No

CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICION

Fecha

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYER Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.P r e s e n t e.

Me refiero a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: ________________________________________________________________________________,

Sobre el particular manifiesto a usted que:

Oportunamente se recogió el Pliego de Requisitos relativo a la Licitación de que se trata y se ha tomado debida nota de los datos y la convocatoria a la licitación a que se sujetará éste y conforme a los cuales se llevará a cabo la obra. Se aceptan íntegramente los requisitos contenidos en el citado Pliego y para tal efecto se devuelve debidamente firmado por el suscrito, en el plazo fijado en el mismo.

Igualmente expongo que se han tomado las providencias a que se refiere el Pliego de Requisitos, (Anexo T-1).

Asimismo manifiesto que esta Empresa conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como las Normas Generales de Construcción vigentes de la SCT y las especificaciones del Proyecto, y que acepta que tales documentos se rigen en lo conducente respecto a la licitación indicada y demás actos que de él deriven.

De conformidad con lo anterior, se presenta la proposición respectiva, la que con un importe total de: ---------$_________________ (_____________________________________ M.N.), sin incluir el IVA, se encuentra requisitada e integrada en la forma que establece el Pliego de Requisitos.

Así mismo, expreso que para la iniciación de los trabajos, el anticipo correspondiente al-------por ciento) del monto total de la proposición --------------------------------------------$___________________ (___________________________________________ M.N.), deberá aplicarse exclusivamente para ______________________.

Además comunico a usted, que mi Representante Técnico (Superintendente de obra) será el C. ____________________________ con cédula número ______________ expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y quien conoce las Normas de Construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el proyecto y las especificaciones particulares y tiene suficiente experiencia en obras de la índole de la que se llevará a cabo.

ATENTAMENTE


FORMATO(E-12)




ANEXO No. E-13

CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN,

UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON

NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA,

SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA

PROPOSICIÓN (FORMA C-1)

Se anexa Catálogo de Conceptos




ANEXO No. E-14

RESUMEN POR PARTIDAS DE LA RELACIÓN DE CONCEPTOS

Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE

PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

(FORMA C-2).

Se anexa Resumen por Partidas




ANEXO No. E-15

PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE

CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS

PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN

PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS

DE BARRAS Y PORCENTAJES (FORMA C-3).

Se anexa formato de Programa de Ejecución



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No.

ANEXO No. E-16

ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE

TRABAJO DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO

POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRAN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES

CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE

CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y

COSTOS, INCLUIDOS EN EL LISTADO CORRESPONDIENTE EN EL ANEXO E-13, DE

ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL CAPITULO SEXTO DEL REGLAMENTO DE LA

LEY.





ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

OBRA No. DE LICITACIÓN:

FECHA: HOJA: DE

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

SUBTOTAL CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

*LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA: COSTO DIRECTO $ %, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO INDIRECTOS (S/CD) $ *FINANCIAMIENTO: %, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO SUMA (1) $ DIRECTO MÁS INDIRECTOS. FINANCIAMIENTO (S/A) $ * UTILIDAD: %, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO SUMA (2) $ MÁS INDIRECTOS MÁS FINANCIAMIENTO UTILIDAD (S/A) $ *CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = %, SE APLICA SOBRE EL SUMA (3) $ ACUMULADO (SUMA 3) CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3) $

PRECIO UNITARIO...................... $

EMPRESA FIRMA DEL LICITANTE

____________________ __________________________

FORMATO(E-16)




ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO

OBRA No. DE LICITACIÓN:

FECHA: HOJA: 1 DE 1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO CLAVE UNIDAD ACERO DE REFUERZO 3/8" EN CIMENTACIÓN Y COLUMNAS F'y= 4200 KG/CM2, INCLUYENDO: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACIÓN, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS DE ALAMBRE DE AMARRE (PUOT).

PRELI-01 KG

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE ACERO DE REFUERZO DEL No. 3 KG 1.083 $ 3.70 4.01

ALAMBRE RECOCIDO KG 0.052 $ 4.80 0.25 58.89% SUBTOTAL 4.26

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE GRUPO 4 0.5 FIERRERO + 1 AYUDANTE JOR 0.006667 $ 437.78 2.92

40.38% SUBTOTAL $ 2.92 CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO DIR. IMPORTE

DOBLADORA DE VARILLA DE 3/4" PZA 0.000017 $ 1,288.00 0.02CORTADORA DE VARILLA DE 3/4" PZA 0.000022 $ 1,416.00 0.03

0.73% SUBTOTAL 0.05 *LOS INDIRECTOS INCLUYEN LOS DE OFICINA CENTRAL Y LOS DE OBRA: COSTO DIRECTO $ 7.23 21.88%, SE APLICAN SOBRE EL COSTO DIRECTO INDIRECTOS (S/CD) $ 1.58 *FINANCIAMIENTO: 1.135%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO SUMA (1) $ 8.81 DIRECTO MÁS INDIRECTOS. FINANCIAMIENTO (S/A) $ 0.10 * UTILIDAD: 7.15%, SE APLICA SOBRE LA SUMA DEL COSTO DIRECTO SUMA (2) $ 8.91 MÁS INDIRECTOS MÁS FINANCIAMIENTO UTILIDAD (S/A) $ 0.64 *CARGOS ADICIONALES: CA/1-CA = 0.5025 %, SE APLICA SOBRE EL SUMA (3) $ 9.55 ACUMULADO (SUMA 3) CARGOS ADICIONALES (S/SUMA3) $ 0.05

PRECIO UNITARIO...................... $ 9.60

FORMATO(E-16)

FORMATO(E-16)

FORMATO

(E-16)




ANEXO No. E-17

RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUERIRÁN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.





RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS

OBRA: No. DE LICITACIÓN:FECHA DE INICIO:FECHA DE TERMINACION:

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO DIRECTO IMPORTE

IMPORTE TOTAL

__________________________ _______________________N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-17)




ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS

OBRA: No. DE LICITACIÓN:

FECHA: HOJA DE CONCEPTO DE TRABAJO : UNIDAD CLAVE

FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPRTE

______ % SUBTOTAL $

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPRTE

______ % SUBTOTAL $

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPRTE

______ % SUBTOTAL $

COSTO DIRECTO : $

__________________________ _______________________N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-17)




RELACIÓN DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS


CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD COSTO DIRECTO IMPORTE

MORTERO CEMENTO ARENA 1:5 M3 120 $ 805.77 $ 96,692.34

IMPORTE TOTAL $ 96,692.34


DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-17)

FORMATO(E-17)




ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS BÁSICOS

OBRA: No. DE LICITACIÓN:

FECHA: HOJA DE CONCEPTO DE TRABAJO : UNIDAD CLAVE

MORTERO CEMENTO - ARENA 1:5 M3

FECHA DE INICIO: FECHA DE TÉRMINO:

CLAVE MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPRTE




CEMENTO GRIS TON 0.4429 1,400.00 620.06ARENA M3 1.1536 160.00 184.58AGUA M3 0.2267 5.00 1.13

______ % SUBTOTAL $ 805.77

CLAVE MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPRTE

______ % SUBTOTAL $

CLAVE EQUIPO Y HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPRTE

______ % SUBTOTAL $

COSTO DIRECTO : $ 805.77


DEL REPRESENTANTE

ANEXO No. E-18




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS

HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN,

DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN,

COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS; Y SU RELACIÓN, (DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO

EMPLEADO).


RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


FORMATO(E-18)




DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADCOSTO HORARIO

OPERACIÓN(ACTIVO)

RESERVA(INACTIVO)

IMPORTE TOTAL

__________________________ _______________________ N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNOBRA: No. DE LICITACIÓN:

FECHA DE INICIO:FECHA DE TERMINACION:

MAQUINA: REFERENCIA:

MARCA: FECHA:

MODELO: CLAVE:

EMPRESA: FORMULO: Hoja 1 de __

DATOS GENERALESVm = Valor de mercado (con llantas) $ Ponom = Potencia nominal H.P.

FORMATO E-18



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. Pn = Valor de llantas Tipo de combustible Vm = Valor de mercado (sin llantas) Pc = Precio combustible /litroVr = Valor de rescate Fo = Factor de operación i = Tasa de interés /año Cc = Capacidad de cárter litross = Prima de seguros /año Tc = Tiempo entre cambio de aceite horasKo = Factor de mantenimiento Fl = Factor de lubricante /litroVe = Vida económica horas Pa = Precio de aceite /litroHea = Horas efectivas trabajadas por año

horasVn = Vida económica de llantas horasCco= Coeficiente de combustible /litro

COSTOS FIJOSOPERACIÓN RESERVA

(ACTIVO) (INACTIVO)Depreciación D = ( Vm - Vr ) / VeInversión Im = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) iSeguro Sm = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) sMantenimiento M = Ko x D

SUBTOTAL $

COSTOS POR CONSUMOSCombustibles Co = Cco x Ponom x Fo x PcLubricantes Lb = [(FI x Ponom x Fo) + (Cc / Tc)] * PaLlantas N = Pn / Vn

SUBTOTAL $

COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓNTurnoTurno

SUMA de So $ - Operación = Po = Sr / Ht

SUBTOTAL $ SUBTOTAL $

COSTO DIRECTO HORA MAQUINAOPERACIÓN RESERVA

(ACTIVO) (INACTIVO) $ - $ -

N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMADEL REPRESENTANTE

NOTA: LA TASA DE INTERÉS SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO Y FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA PARA SU CALCULO.

RELACIÓN DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓNOBRA: No. DE LICITACIÓN:

FECHA DE INICIO:FECHA DE TERMINACION:

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADCOSTO HORARIO

OPERACIÓN(ACTIVO)

RESERVA(INACTIVO)

REVOLVEDORA HORA 450 $19.17 $11.96

FORMATO E-18





DEL REPRESENTANTE

ANÁLISIS DE COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN


MAQUINA: Revolvedora de un saco REFERENCIA:MARCA: FECHA: MODELO: CLAVE:EMPRESA: FORMULO: Hoja 1 de __

DATOS GENERALESVm = Valor de mercado (con llantas) $ Ponom = Potencia nominal H.P.Pn = Valor de llantas Tipo de combustible Vm = Valor de mercado (sin llantas) Pc = Precio combustible /litroVr = Valor de rescate Fo = Factor de operación i = Tasa de interés /año Cc = Capacidad de cárter litros

FORMATO E-18

FORMATO E-18



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. s = Prima de seguros /año Tc = Tiempo entre cambio de aceite horasKo = Factor de mantenimiento Fl = Factor de lubricante /litroVe = Vida económica horas Pa = Precio de aceite /litroHea = Horas efectivas trabajadas por año

horasVn = Vida económica de llantas horasCco= Coeficiente de combustible /litro

COSTOS FIJOSOPERACIÓN RESERVA

(ACTIVO) (INACTIVO)Depreciación D = ( Vm - Vr ) / Ve $2.69 $0.40Inversión Im = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) i $0.59 $0.59Seguro Sm = ( ( Vm + Vr ) / 2 Hea ) ) s $0.10 $0.10Mantenimiento M = Ko x D $2.42 $0.00

SUBTOTAL $ $5.80 $1.09

COSTOS POR CONSUMOSCombustibles Co = Cco x Ponom x Fo x PcLubricantes Lb = [(FI x Ponom x Fo) + (Cc / Tc)] * PaLlantas N = Pn / Vn

SUBTOTAL $

COSTOS POR SALARIOS DE OPERACIÓN

TurnoTurno

SUMA de So $ - Operación = Po = Sr / Ht

SUBTOTAL $ SUBTOTAL $

COSTO DIRECTO HORA MAQUINAOPERACIÓN RESERVA

(ACTIVO) (INACTIVO)




N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMADEL REPRESENTANTE

NOTA: LA TASA DE INTERÉS SERÁ LA QUE ELIJA EL CONCURSANTE, DEBIENDO ANEXAR COPIA DEL INDICADOR ECONÓMICO Y FECHA QUE TOMO COMO REFERENCIA PARA SU CALCULO.




ANEXO No. E-19

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR

DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO

POR EL REGLAMENTO

Se anexan formatos y ejemplos




TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA SOLO EN AREAS OPERACIONALES)


CATEGORÍA UNIDAD SALARIO DIARIO NOMINAL

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO DIARIO REAL

__________________________ ______________________________ NO M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-19)




DETERMINACIÓN DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 200_OBRA LICITACIÓN

FECHA DE INICIOFECHA DE TERMINACIÓN

Clave Categoría

Sal

ario

Dia

rio

Nom

inal

Prim

a V

acac

iona

l

Agu

inal

do

Enfermedad y Maternidad

Invalidez y Vida Cesantía Edad Avanzada y Vejez Riesgo de Trabajo Sumas Cuotas

Obrero Patronal

%

Sal

ario

D

iario

In

tegr

ado

Cuota fija SMG Diferencia Tres SMGDF

Prestaciones en Dinero

Prestaciones en Especie

Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón %

NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el año 200_ son del ____% y ___% sobre la base de la diferencia de 3 SMGDF. S.M.G.D.F. = Salario Mínimo General del Distrito Federal.


DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-19.1)




ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO DE OBRA


Días del PeriodoConcepto Mes Días

Tp = Días Realmente Pagados en el año CONCEPTO DÍAS NO LABORADOS

Días de Descanso (Ley Federal del Trabajo)

Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo)

Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del SeguroSocial

Días no Laborables según Contrato Colectivo

Condiciones Climatológicas ( Lluvias y otros ) Según ReglamentoInterno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo

Tp = Días Realmente PagadosTI= Días Realmente Pagados – Días no laborados al año = Factor

TP TP-TL =

____________________ _____________________________N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-19.2)




INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REALOBRA LICITACIÓN


Clave Categoría aSalario Diario

Nominal(SDN)

bPrima

Vacacional

(a x 0.411%)

cAguinaldo

(a x 4.11% )

dSalarioDiario

Integrado(a + b + c)

eCargo

PatronalI.M.S.S.

fGuarderías

(d x 1%)

gRetiro

(S.A.R.)(d x 2%)

hInfonavit

(d x5%)

iSuma

(d+e+f+g+h)

Ps( i / a) -1

Factor(TP/TI)

Factor de Salario

RealFsr=Ps(Tp/TI)+

(Tp/TI)

Salario Real

SDN x FSR

______________________________ _________________ N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-19.3)




TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA (Y NOCTURNA SOLO EN AREAS OPERACIONALES)


CATEGORÍA UNIDAD SALARIO DIARIO NOMINAL

FACTOR DE SALARIO REAL

SALARIO DIARIO REAL

Peón

JORNAL $ 142.86 1.686195 $ 240.89

Ayudante General JORNAL $ 157.14 1.679832 $ 263.97 Cadenero JORNAL $ 157.14 1.679832 $ 263.97 Operador Equipo Menor JORNAL $ 157.14 1.679832 $ 263.97 Estadalero JORNAL $ 157.14 1.679832 $ 263.97 Velador JORNAL $ 164.29 1.677207 $ 275.55

FORMATO(E-19)




Bodeguero JORNAL $ 178.57 1.672593 $ 298.67 Ayudante de Montador o Soldador JORNAL $ 185.71 1.670552 $ 310.24 Pintor JORNAL $ 192.86 1.668660 $ 321.82 Jardinero JORNAL $ 192.86 1.668660 $ 321.82 Operador Equipo Intermedio JORNAL $ 200.00 1.666905 $ 333.38





DETERMINACIÓN DE CUOTAS PATRONALES A PAGAR AL SEGURO SOCIAL PARA 2007OBRA LICITACIÓN


Cla

ve

Categoría

Sal

ario

D

iario

N

omin

al

Prim

a V

acac

ion

al

Agu

inal

do

Enfermedad y MaternidadInvalidez y Vida Cesantía Edad

Avanzada y Vejez Riesgo de TrabajoCuota

Patronal$

Cuota Patronal

%Sal

ario

D

ia

Cuota fija SMGDF Diferencia Tres SMGDF

Prestaciones en Dinero

Prestaciones en Especie

FORMATO(E-19.1)




rio In

tegr

ado

Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón % Patrón

1 Peón $142.86 $ 0.59

$5.87 $ 149.32 $ 9.99 6.68873 $ 1.05 0.7000 $ 1.57 1.05% $ 2.61 1.75% $ 4.70 3.15% $ 11.33 7.58875% $ 31.25 20.92748%

2 Ayudante General $157.14 $ 0.65

$6.46 $ 164.24 $ 9.99 6.08090 $ 0.20 0.12135 $ 1.15

0.7000 $ 1.72 1.05% $ 2.87 1.75% $ 5.17 3.15% $ 12.46 7.58875% $ 33.57 20.44100%

3 Cadenero $157.14 $ 0.65

$6.46 $ 164.24 $ 9.99 6.08090 $ 0.20 0.12135 $ 1.15

0.7000 $ 1.72 1.05% $ 2.87 1.75% $ 5.17 3.15% $ 12.46 7.58875% $ 33.57 20.44100%

4 Operador Equipo Menor $157.14 $ 0.65

$6.46 $ 164.24 $ 9.99 6.08090 $ 0.20 0.12135 $ 1.15 0.7000 $ 1.72 1.05% $ 2.87 1.75% $ 5.17 3.15% $ 12.46 7.58875% $ 33.57 20.44100%

5 Estadero $157.14 $ 0.65

$6.46 $ 164.24 $ 9.99 6.08090 $ 0.20 0.12135 $ 1.15 0.7000 $ 1.72 1.05% $ 2.87 1.75% $ 5.17 3.15% $ 12.46 7.58875% $ 33.57 20.44100%




6 Velador $164.29 $ 0.68

$6.75 $ 171.72 $ 9.99 5.81625 $ 0.32 0.18524 $ 1.20 0.7000 $ 1.80 1.05% $ 3.01 1.75% $ 5.41 3.15% $ 13.03 7.58875% $ 34.76 20.24027%

7 Bodeguero $178.57 $ 0.73

$7.34 $ 186.64 $ 9.99 5.35114 $ 0.56 0.29760 $ 1.31 0.7000 $ 1.96 1.05% $ 3.27 1.75% $ 5.88 3.15% $14.16 7.58875% $ 37.12 19.8874

8%

8 Ayudante de Montador o Soldador $185.71 $ 0.76

$7.63 $ 194.11 $ 9.99 5.14540 $ 0.67 0.34729 $ 1.36 0.7000 $ 2.04 1.05% $ 3.40 1.75% $ 6.11 3.15% $14.73 7.58875% $ 38.36 19.73144%

9 Pintor $192.86 $ 0.79

$7.93 $ 201.58 $ 9.99 4.95464 $ 0.79 0.39336 $ 1.41 0.7000 $ 2.12 1.05% $ 3.53 1.75% $ 6.35 3.15% $ 15.30 7.58875% $ 39.48 19.58675%

10 Jardinero $192.86 $ 0.79

$7.93 $ 201.58 $ 9.99 4.95464 $ 0.79 0.39336 $ 1.41 0.7000 $ 2.12 1.05% $ 3.53 1.75% $ 6.35 3.15% $ 15.30 7.58875% $ 39.48 19.58675%

11 Operador de Equipo Intermedio $200.00 $ 0.82

$8.22 $ 209.04 $ 9.99 4.77776 $ 0.91 0.43608 $ 1.46 0.7000 $ 2.19 1.05% $ 3.66 1.75% $ 6.58 3.15% $15.86 7.58875% $ 40.66 19.45259%

NOTA: Dentro de la Rama de Enfermedad y Maternidad, los porcentajes de la cuota fija para el año 2007 son del 19.75% y 1.59% sobre la base de la diferencia de 3 SMGDF. S.M.G.D.F. = Salario Mínimo General del Distrito Federal.

__________________________ ___________________ N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE




ANÁLISIS DEL FACTOR DE DÍAS REALMENTE PAGADOS (TP) Y LABORADOS (TI) PARA LA MANO DE OBRA.

Fecha de inicio 1 de Enero del 2005Fecha de terminación 31 de Diciembre de 2005

Días del PeriodoConcepto Mes Días

Enero 1 31Febrero 2 28

Marzo 3 31Abril 4 30Mayo 5 31Junio 6 30Julio 7 31Agosto 8 31Septiembre 9 30Octubre 10 31Noviembre 11 30

FORMATO(E-19.2)




Diciembre 12 31Tp = Días Realmente Pagados en el año 2005 365

Concepto Días no laboradosDías de Descanso (Ley Federal del Trabajo)Domingo 52.00Festivos Oficiales (Ley Federal del Trabajo)-1° de Enero 1.00-5 de Febrero 1.00-21 de Marzo 1.00-16 de Septiembre 0-1 de Mayo 1.00-20 de Noviembre 1.00-25 de Diciembre 1.00Prestaciones en Tiempo (Ley Federal del Trabajo / Ley del SeguroSocialVacaciones ( 365/365 ) ( 6 ) = 6.00Enfermedad no Profesional ( 3 ) ( 0.15 ) = 0.45Días no Laborables según Contrato Colectivo-Semana Santa: 5,6 y 7 de Abril 3.00-Día Santa Cruz: 3 de Mayo 1.00-Días de Muertos: 1° de Noviembre 1.00Condiciones Climatológicas ( Lluvias y otros ) Según ReglamentoInterno de Seguridad en el Trabajo / Ley Federal del Trabajo 3.85Días no Laborados en el año 2005 73.30

Tp = Días Realmente PagadosTI= Días Realmente Pagados – Días no laborados al año

365.00365 – 73.30 = 1.251286





INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL


Clave Categoría aSalario Diario

Nominal(SDN)

cAguinaldo

(a x 4.11% )

bPrima

Vacacional

(a x 0.411%)

dSalarioDiario

Integrado(a + b + c)

eCargo

PatronalI.M.S.S.

fGuarderías

(d x 1%)

gRetiro

(S.A.R.)(d x 2%)

hInfonavit

(d x5%)

iSuma

(d+e+f+g+h)Ps

( i / a) -1Factor(TP/TI)

Factor de SalarioReal

Fsr=Ps(Tp/TI)+(Tp/TI)

Salario Real

SDN x FSR

1 Peón $ 142.86 $ 5.87 $ 0.59 $ 149.32 $ 31.25 $ 1.49 $ 2.99 $ 7.47 $ 192.51 0.347569

1.251286 1.686195 $ 240.89

2 Ayudante General $ 157.14 $ 6.46 $ 0.65 $ 164.24 $ 33.57

$ 1.64 $ 3.28

$ 8.21 $ 210.02 0.342485 1.251286

1.679832 $ 263.97

3 Cadenero

$ 157.14 $ 6.46 $ 0.65 $ 164.24

$ 33.57 $ 1.64

$ 3.28 $ 8.21 $ 210.02 0.342485

1.251286

1.679832 $ 263.974 Operador Equipo Menor

$ 157.14 $ 6.46 $ 0.65 $ 164.24

$ 33.57 $ 1.64

$ 3.28 $ 8.21 $ 210.02 0.342485

1.251286

1.679832 $ 263.975 Estadalero

$ 157.14 $ 6.46 $ 0.65 $ 164.24

$ 33.57 $ 1.64

$ 3.28 $ 8.21 $ 210.02 0.342485

1.251286

1.679832 $ 263.976 Velador

$ 164.29 $ 6.75 $ 0.68 $ 171.72

$ 34.76 $ 1.72

$ 3.43 $ 8.59 $ 219.34 0.340387

1.251286

1.677207 $ 275.557 Bodeguero

$ 178.57 $ 7.34 $ 0.73 $ 186.64

$ 37.12 $ 1.87

$ 3.73 $ 9.33 $ 237.97 0.336699

1.251286

1.672585 $ 298.67 8 Ayudante de Montador o

Soldador

$ 185.71 $ 7.63 $ 0.76 $ 194.11

$ 38.36 $ 1.94

$ 3.88 $ 9.71 $ 247.29 0.335068

1.251286

1.670552 $ 310.24 9 Pintor

$ 192.86 $ 7.93 $ 0.79 $ 201.58

$ 39.48 $ 2.02

$ 4.03 $ 10.08 $ 256.61 0.333556

1.251286 1.668660 $ 321.82

10 Jardinero $ 192.86

$ 7.93 $ 0.79 $ 201.58

$ 39.48 $ 2.02

$ 4.03 $ 10.08 $ 256.61 0.333556

1.251286 1.668660 $ 321.82

11 Operador Equipo Intermedio $ 200.00

$ 8.22 $ 0.82 $ 209.04

$ 40.66 $ 2.09

$ 4.18 $ 10.45 $ 265.93 0.332154

1.251286 1.666905 $ 333.38

N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-19.3)




ANEXO No. E-20

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES.




ANEXO No. E-21

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.

.





ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOSNo. ADMON.

CENTRALADMON. DE

CAMPO

1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS SIGS. CONCEPTOS

1.1 PERSONAL DIRECTIVO1.2 PERSONAL TÉCNICO1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO

1.4CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

1.5PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS NUMERALES 1.1, 1.2 Y 1.3

1.6 PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS NUMERALES 1.1, 1.2 Y 1.3

1.7LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS NUMERALES 1.1, 1.2 Y 1.3

2.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

2.1 EDIFICIOS Y LOCALES;2.2 LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA;2.3 BODEGAS2.4 INSTALACIONES GENERALES;2.5 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES2.6 DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS 2.7 CAMPAMENTOS

3.- SERVICIOS

3.1 CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS3.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

4.- FLETES Y ACARREOS

4.1 AMPAMENTO4.2 EQUIPO DE CONSTRUCCION4.3 PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y4.4 MOBILIARIO

_______________________

NOMBRE DE LA EMPRESA____________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

HOJA 1 DE _

FORMATO(E-21)




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

No. ADMONCENTRAL

ADMON DECAMPO

5.- GASTOS DE OFICINA

5.1 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO5.2 CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO,5.3 EQUIPO DE COMPUTACION5.4 SITUACION DE FONDOS;5.5 COPIAS Y DUPLICADOS5.6 LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y5.7 GASTOS DE LICITACION

6.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO;

7.- SEGURIDAD E HIGIENE

8.- SEGURO Y FIANZAS; Y

09.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

09.1 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO;09.2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y09.3 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES

a. DE CAMPAMENTOS b. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION c. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES

SUMAS

ADMINISTRACION CENTRAL / COSTO DIRECTO DE LA OBRA= ____ %

ADMINISTRACION DE CAMPO/ COSTO DIRECTO DE LA OBRA= ____ %

_______________________


HOJA 2 DE _

FORMATO(E-21)




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOSNo. ADMON

CENTRALADMON DE

CAMPO

1.- HONORARIOS, SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS SIG. CONCEPTOS

1.1 PERSONAL DIRECTIVO 30.00 0.001.2 PERSONAL TÉCNICO 80.00 0.001.3

PERSONAL ADMINISTRATIVO 20.00

0.00

1.4CUOTA PATRONAL DEL SEGURO SOCIAL Y DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES

29.400.00

1.5PRESTACIONES A QUE OBLIGA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO PARA EL PERSONAL ENUNCIADO EN LOS NUMERALES 1.1, 1.2 Y 1.3

38.70 0.00

1.6 PASAJES Y VIATICOS DEL PERSONAL ENUNCIADO EN 0.00

FORMATO(E-21)




LOS NUMERALES 1.1, 1.2. Y 1.3

1.7LOS QUE DERIVEN DE LA SUSCRIPCION DE CONTRATOS, PARA PERSONAL ENUNCIADO EN LOS INCISOS 1.1 A 1.3

2.00 0.00

2.- DEPRECIACION, MANTENIMIENTO Y RENTAS

2.1 EDIFICIOS Y LOCALES; 10.00 0.002.2 LOCALES DE MANTENIMIENTO Y GUARDA; 0.00 0.002.3 BODEGAS 0.00 0.002.4 INSTALACIONES GENERALES; 0.00 0.002.5 EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES 20.00 0.002.6 DEPRECIACIÓN O RENTA Y OPERACIÓN DE VEHICULOS 67.50 0.002.7 CAMPAMENTOS 0.00 0.00

3.- SERVICIOS

3.1 CONSULTORES, ASESORES, SERVICIOS Y LABORATORIOS 10.00 0.00

3.2 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 0.00 0.00

4.- FLETES Y ACARREOS

4.1 CAMPAMENTO 0.00 0.004.2 EQUIPO DE CONSTRUCCION 0.00 0.004.3 PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES Y 0.00 0.004.4 MOBILIARIO

_______________________


HOJA 1 DE 2

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS

No. ADMONCENTRAL

ADMON DECAMPO

5.- GASTOS DE OFICINA

5.1 PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO 2.00 0.005.2 CORREOS, FAX, TELEFONOS, TELEGRAFOS RADIO, 5.62 0.005.3 EQUIPO DE COMPUTACION 24.00 0.005.4 SITUACION DE FONDOS; 0.00 0.005.5 COPIAS Y DUPLICADOS 1.20 0.005.6 LUZ, GAS Y OTROS CONSUMOS, Y 4.00 0.005.7 GASTOS DE LICITACION 15.00 0.00

FORMATO(E-21)




6.- CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO; 6.00 0.00

7.- SEGURIDAD E HIGIENE 0.00 0.00

8.- SEGURO Y FIANZAS; Y 10.00 0.00

09.- TRABAJOS PREVIOS Y AUXILIARES DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS:

09.1 CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE CAMINOS DE ACCESO; 0.00 0.00

09.2 MONTAJES Y DESMANTELAMIENTOS DE EQUIPO, Y 0.00 0.0009.3 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES GENERALES 0.00 0.00

a. DE CAMPAMENTOS 0.00 0.00 b. DE EQUIPO DE CONSTRUCCION 0.00 0.00 c. DE PLANTAS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIONES 0.00 0.00




SUMAS 395.42 0.00

ADMINISTRACION CENTRAL/COSTO DIRECTO DE LA OBRA395.42/9,000.00 = 4.39 %

ADMINISTRACION DE CAMPO/COSTO DIRECTO DE LA OBRA--- / --- = --- %

_______________________


ANEXO No. E-22

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR

FINANCIAMIENTO

LICITANTE

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DELSIGNATARIO




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTOOBRA LICITACIÓN


CONCEPTOAÑO

TOTALMESES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NOTA 1: NOTA 2:La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia del indicador económico y la fecha que tomo como referencia. El costo por financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma del costo Directo

de la suma del costo Directo de la Obra. C.F. = Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos)


DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-22)




ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO EJEMPLO


AÑO CONCEPTO MESES TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 A avance mensual programado 141.94 153.01 143.01 162.2 196.56 274.41 246.02 198.71 123.01 66.24 1705.11B avance mensual prog. Acum. 141.94 294.95 437.96 600.16 796.72 1071.1 1317.15 1515.9 1638.9 1705.1 C anticipo 0 D estimacion men. pagada (a) 141.94 153.01 143.01 162.2 196.56 274.41 246.02 198.71 123 66.24 1705.11E amortización anticipo F S.de la F.Pub. 0.5%(-0.005*) -0.71 -0.77 -0.72 -0.81 -0.98 -1.37 -1.23 -0.99 -0.62 -0.33 -8.53G total ingresos (C+D+E+F) 141.23 152.24 142.29 161.39 195.58 273.04 244.79 197.72 122.39 65.91 1696.58I total egresos (C.D. + IND.) 140.69 151.67 141.76 160.78 194.84 272.00 243.86 196.97 121.93 65.66 0.00 0.00 1690.15

J flujo neto (G-I)-

140.69 -151.67 -0.53 -8.53 -52.54 -110.61 -48.28 76.07 122.86 132.06 122.39 65.91

K flujo neto acumulado-

140.69 -292.36-

292.89-

301.42 -353.96 -464.57 -512.86-

436.79-

313.93-

181.87 -59.48 6.43

Lgasto financiero CPP de fecha del 2007+puntos =8.5% / 12meses 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 0.0071

M gastos financieros (K*L) -1.00 -2.07 -2.07 -2.14 -2.51 -3.29 -3.63 -3.09 -2.22 -1.29 -0.42 0.05 -23.69

COSTO FINANCIERO FINAL = Gasto Financiero = $23.69 = 1.4016 % Costo Directo + Indirectos $1,690.15

NOTA 1: NOTA 2:La tasa de interés será la que elija el concursante, debiendo anexar copia del indicador económico y la fecha que tomo como referencia. El costo por financiamiento estará representado por un porcentaje de la suma del costo Directo

de la suma del costo Directo de la Obra. C.F. = Gasto Financiero/(Costo Directo más Indirectos)


DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-22)




ANEXO No. E-23

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

Se anexa formato





UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE

Fecha

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYER Director General de Aeropuertos Y Servicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifiesto a usted que la utilidad propuesta para la licitación será de: %, la cual tiene considerada las deducciones correspondientes del impuesto sobre la renta y la participación de los trabajadores en la utilidad de la empresa, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

ATENTAMENTE


FORMATOE-23




ANEXO No. E-24

DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES






DETERMINACIÓN DE CARGOS ADICIONALES

LIC Y PA GILBERTO LÓPEZ MEYER Director General de Aeropuertos yServicios AuxiliaresP r e s e n t e

En relación a la Licitación Pública Nacional No. ____________________________ relativa a: __________________________________, por este conducto manifiesto a usted, a nombre de mi representada que los cargos adicionales para la presente licitación serán de: __ %, los cuales corresponden al servicio de inspección, vigilancia y control que realiza la Secretaría de la Función Pública.

ATENTAMENTE


FORMATOE-24




ANÁLISIS DEL FACTOR DE SOBRECOSTO

CONCEPTO % Decimal ENLACE ACUMULADOCOSTO DIRECTOINDIRECTO OFICINA CENTRAL:INDIRECTO DE OBRA:CARGO POR FINANCIAMIENTO:CARGO POR UTILIDAD:CARGOS ADICIONALES:

FACTOR DE SOBRE COSTO

ATENTAMENTE


DEL LICITANTE

FORMATOE-24




ANÁLISIS DEL FACTOR DE SOBRECOSTO

CONCEPTO % Decimal ENLACE ACUMULADOCOSTO DIRECTO 100.00% 1.0000INDIRECTO OFICINA CENTRAL: 4.39 % 0.0439 1.0000 + 0.0439 = 1.0439INDIRECTO DE OBRA: 9.62 % 0.0962 1.0439 + 0.0962 = 1.1401CARGO POR FINANCIAMIENTO: 0.4621 % 0.004621 1.1401 X 1.004621 = 1.1454CARGO POR UTILIDAD: 10.00 % 0.10000 1.1454 X 1.1000 = 1.2599CARGOS ADICIONALES: 0.5025% 0.005025 1.2599 X 1.005025 = 1.2662

FACTOR DE SOBRE COSTO 1.2662

ATENTAMENTE


DEL LICITANTE

FORMATOE-24




ANEXO No. E-25

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y

SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE




LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO

SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS

DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE





PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

CONVOCANTE.OBRA LICITACIÓN


CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDADCOSTO

HORARIO

AÑO 200_ IMPORTE TOTALMES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

MONTO MENSUAL PROGRAMADOMONTO MENSUAL ACUMULADO

NOTA: DEBERÁ INTEGRAR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE UTILIZACIÓN __________________________ _______________________ N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-25)




PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

CONVOCANTEOBRA LICITACIÓN



HORARIO


CIMENTACIÖN01 Excavación

Tractor Komatou D53a-17 HORA 87 $ 360.59 $ 22,356.58 $ 9,014.75 $31,371.33

Cargador CAT 926E HORA 74 $ 212.44 $ 4,886.12 $ 10,834.44 $ 15,720.56

FORMATO(E-25)




02 Conformación y compactación HORA

Tractor Komatou D53a-17 HORA 79 $ 360.59 $ 3,245.31 $ 11,538.88 $ 11,538.88 $ 2,163.54 $ 28,486.61

Motoconformadora CAT 14-G HORA 59 $ 457.03 $ 3,199.21 $ 10,054.66 $ 10,054.66 $ 2,742.18 $ 26,050.71

Compactador Dinapac CA25D HORA 38 $ 251.55 $ 4,527.90 $ 5,031.00 $ 9,288.90




MONTO MENSUAL PROGRAMADO $ 24,242.70 $ 26,293.71MONTO MENSUAL ACUMULADO $ 24,242.70 $ 50,536.41

_________________________________ _____________________________ N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE




ANEXO No. E-26

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y

SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE

INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES

CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, CONFORME A LOS

PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE





PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTEOBRA LICITACIÓN



HORARIO



NOTA: DEBERÁ INTEGRAR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE UTILIZACIÓN


DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-26)




PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE



HORARIO


NTABL013 TABLAROCA DE 13 MM M2 1,481.00

FORMATO(E-26)




NPOST020

POSTE ESTRUCTURAL 920 CAL.20 M 1,241.00

NCANA022 CANAL DE AMARRE CAL. 22 M 438.00 $ 7.00

NPAST001 PASTA REDIMIX KG 1,992.09 $ 4.50

NCINT001 CINTA M 43.80 $ 0.20

NTORN001 TORNILLO DE 1" MILL 16.06 $ 30.00

NTAQU001 TAQUETE DE FIBRA PZA 1,533.00 $ 0.15




NCANE001 CANES DE MADERA 2" x 2" PZA 182.50 $ 17.00


NOTA: DEBERÁ INTEGRAR LA CANTIDAD PROGRAMADA DE UTILIZACIÓN


DEL REPRESENTANTE

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

CONVOCANTEOBRA: LICITACIÓN No.

FECHA CE INICIO

FECHA DE TERMINO HOJA DE

CLAVE DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD COSTOUNITARIO

AÑO IMPORTETOTALMES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

NTABL013 TABLAROCA DE 13 MM M2 1,481.00 $ 16,291.00 $16,291.00 $ 32,582.00

FORMATO(E-26)



LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. NPOST020

POSTE ESTRUCTURAL 920 CAL.20 M 1,241.00 $ 9,169.00 $ 2,000.00 $ 11,169.00

NCANA022 CANAL DE AMARRE CAL. 22 M 438.00 $ 7.00 $ 2,566.00 $ 500.00 $ 3,066.00

NPAST001 PASTA REDIMIX KG 1,992.09 $ 4.50 $ 8,964.40 $ 8,964.40

NCINT001 CINTA M 43.80 $ 0.20 $ 8.76 $ 8.76

NTORN001 TORNILLO DE 1" MILL 16.06 $ 30.00 $ 481.80 $ 481.80




NTAQU001 TAQUETE DE FIBRA PZA 1,533.00 $ 0.15 $ 229.95 $ 229.95

NCANE001 CANES DE MADERA 2" x 2" PZA 182.50 $ 17.00 $ 3,102.50 $ 3,102.50

MONTO MENSUAL PARCIAL $ 40,813.41 $ 18,791.00$ 59,604.41MONTO MENSUAL ACUMULADO $ 40,813.41 $ 59,604.41

Notas para el llenado de la presente forma:1) Se deberán enlistar los materiales significativos para la ejecución de la obra. 5) En la última hoja anotar el importe mensual y total.2) La descripción del material deberá hacerse condensado, utilizando un solo renglón. 6) Anotar unidades convencionales.3) No dejar renglones en blanco. 7) Anotar sólo volúmenes requeridos4) Utilizar las hojas necesarias y en su numeración indicar el total (Pág. 1 de __)


DEL REPRESENTANTE




ANEXO No. E-27

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN

DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

CONVOCANTE





PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

CONVOCANTE.OBRA: LICITACIÓN NO.

FECHA CE INICIO


CLAVE CATEGORÍA UNIDAD CANTIDADCOSTO

POR JORNAL




DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-27)




PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE LA UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA

CONVOCANTE.

OBRA: LICITACIÓN NO.

FECHA CE INICIO


CLAVE CATEGORÍA UNIDAD CANTIDADCOSTO

POR JORNAL


MOTABL001 OFICIAL TABLAROQUERO JOR 78.00 $ 221.25 $9,513.75 $ 7,743.75 $ 17,257.50

MOELEC001 OFICIAL ELÉCTRICO JOR 25.00 $ 221.25 $2,433.75 $ 3,097.50 $ 5,531.25

MOCARP002 OFICIAL CARPINTERO JOR 26.00 $ 221.25 $2,876.25 $ 2,876.25 $ 5,752.50

MOALUM001 OFICIAL ALUMINERO JOR 20.00 $ 221.25 $ 4,425.00 $ 4,425.00

MOAYUD001 AYUDANTE GENERAL JOR 216.00 $ 135.00 $9,045.00 $ 20,115.00 $ 29,160.00

MOCABO001 CABO JOR 10.22 $ 337.50 $1,920.38 $ 1,528.88 $ 3,449.25

MONTO MENSUAL PROGRAMADO $25,789.13 $39,786.38 $ 65,575.50

MONTO MENSUAL ACUMULADO $25,789.13

$65,575.50

_________________________ _______________________ N O M B R E D E L A E M P R E S A NOMBRE Y FIRMA

DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-27)



ANEXO No. E-28

PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y

CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE

PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN,

SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,

CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE.




PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, ADMINISTRACIÓN Y

EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTEOBRA: LICITACIÓN NO.

FECHA CE INICIO


CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD COSTOMENSUAL




DEL REPRESENTANTE

FORMATO(E-28)



PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO, A COSTO DIRECTO, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL, TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

OBRA:LICITACIÓN NO.FECHA CE INICIO

FORMATO(E-28)




CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD

COSTOMENSUAL


SUPERINTENDENTE MES 1.55 $ 12,000.00 $10,680.00 $ 7,920.00 $ 18,600.00

RESIDENTE DE OBRA MES 1.55 $ 9,000.00 $8,010.00 $ 5940.00 $ 13,950.00

AUXILIAR DE RESIDENTE MES 1.55 $ 7,000.00 $6,230.00 $ 4,620.00 $ 10,850.00

BODEGUERO MES 1.55 $ 5,000.00 $ 4,450.00 $ 3,300.00 $ 7,750.00

MONTO MENSUAL PROGRAMADO $29,370.00 $21,780.00 $ 51,150.00MONTO MENSUAL ACUMULADO $29,370.00 $51,150.00


DEL REPRESENTANTE

Compranet®web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/09085/002/2010/016/... · Web...

Documents

Transcript of Compranet®web.compranet.gob.mx:8004/HSM/UNICOM/09085/002/2010/016/... · Web...