LA CORPORACIÓN SALUD UN: INVITA A LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN EL PROCESO DE

CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA DE OBRA CUYO OBJETO SERÁ

OBJETO: Realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato que resulte del proceso de selección No. CON-BOG-011-2020 adelantado por la Universidad Nacional de

Colombia cuyo objeto consiste en: “CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN LOCATIVA Y

DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE PATÓGENOS HUMANOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” incluyendo el seguimiento a las

obras civiles, de la adecuación del laboratorio y el seguimiento desde el punto de vista de bioseguridad a cada una de las instalaciones técnicas del laboratorio, y seguimiento a los factores de seguridad biológica en la adecuación de los espacios que componen el laboratorio, tales como

exclusas, ventilación, accesos controlados, evacuación, sistemas de seguridad y protocolos de manejo y uso del laboratorio y su entorno inmediato.

CONDICIONES

CRONOGRAMA

ETAPA INICIA FINALIZA1. Invitación a presentar propuestas 05/03/2021 10/03/20212. Fecha y hora límite de presentación de propuestas. 10/03/2021, 1:00pm3. Evaluación técnica de las propuestas 11/03/2021 16/03/20214. Comunicación del resultado de evaluación técnica y adjudicación.

17/03/2021

6. Firma de contrato. 19/03/20217. Inicio de ejecución contractual. 23/03/2021

RECOMENDACIONES INICIALES

Lea cuidadosamente el contenido de este documento.

Verifique, antes que nada, que no esté incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades generales ni especiales para contratar.

Cerciórese del cumplimiento de las condiciones y de reunir los requisitos aquí señalados.

Tenga en cuenta el valor del presupuesto oficial establecido para este proceso de selección.

Proceda a reunir la información y documentación exigida y verifique la vigencia de aquella que requiera.

Siga las instrucciones que en este documento se imparten para la elaboración de su propuesta.

Tenga presente que la propuestas debe presentarlas al correo electrónico corporacionsaludun@hun.edu.co en archivo PDF no editable (debidamente foliado y legible) y el contenido mínimo y el orden de presentación debe obedecer al siguiente:

1. ANEXO 01 - FORMATO ACEPTACIÓN ALCANCE TÉCNICO DEL CONTRATO.2. ANEXO 02 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

3. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 4. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD5. ANEXO 04 - CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES6. CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA GENERAL DE LA

REPÚBLICA), DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN) Y JUDICIALES (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL)

7. CONSULTA EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC

8. FORMULARIOS - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT): ANEXO 11 JU-FR-01 FORMATO AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS (2) y ANEXO 12 JU-FR-04 FORMATO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL Y JURIDICA VERSIÓN 002

9. ANEXO 05 - COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN10. ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 201911. CERTIFICACIÓN BANCARIA.12. FOTOCOPIA DEL RUT13. ANEXO NO. 06 “RELACIÓN DE EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE”14. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE15. ANEXO 07 “EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL PROPONENTE”16. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL

PROPONENTE17. ANEXO NO. 08 “FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO DE

TRABAJO”18. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA MÍNIMA DEL EQUIPO DE TRABAJO19. ANEXO 09 “EXPERIENCIA ADICIONAL A LA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO”20. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO21. ANEXO 10 “PROPUESTA ECONÓMICA”

Tener en cuenta la fecha y hora previstas para el cierre del presente proceso.

Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. Ningún convenio verbal con personal de la Corporación o la Universidad Nacional de Colombia, antes o después de la firma del contrato, podrá afectar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, autorizan a la entidad a verificar toda la información que en ella suministren.

Cuando se presente inexactitud en la información suministrada por el proponente o en la de uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal, la Corporación rechazará la propuesta.

Se recuerda que el régimen de contratación de la Corporación Salud UN, es de derecho privado.

Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de éste documento deberá ser dirigida al correo electrónico corporacionsaludun@hun.edu.co

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Uno de los problemas centrales que hoy presenta la vigilancia en salud pública obedece a la desarticulación de sistema entre prestadores de servicios y autoridades sanitarias incluidos los

LSP. Como claramente lo evidenció el surgimiento de la epidemia de COVID-19, para que se llevara a cabo su detección y la identificación del patógeno responsable, se requirió de un equipo interdisciplinario formado por expertos clínicos, laboratoristas clínicos, investigadores y sobre todo laboratorios de Salud Pública (3) bien dotados (ver lista de autores de la referencia). Por lo anteriormente anotado el Hospital Universitario Nacional se constituye en un escenario ideal para el funcionamiento de un laboratorio BSL3, que complemente las funciones desarrolladas por el LSP del distrito, sirva de escenario de formación para el personal de los LSP regionales, articule la interacción con las EPS a las que presta sus servicios y sea centro de innovación y desarrollo.

Frente a este escenario la Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional presentaron el proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de capacidades instaladas de Ciencia y Tecnología del LSP del Distrito y el Laboratorio P3 en el Hospital Universitario Nacional para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana en Bogotá” al Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, con el fin de obtener la cofinanciación respectiva.

A través de Acuerdo 93 del 15 de mayo de 2020 el OCAD del Fondo CTel aprobó y viabilizó el proyecto de inversión presentado otorgando la cofinanciación solicitada.

Dentro de las actividades del proyecto de inversión se encuentra la “Intervención del laboratorio para la adecuación de áreas de la fase Pre- Analítica, Analítica y post-analítica del procesamiento serológico y molecular de muestras de patógenos de impacto en salud pública del distrito.” la cual será contratada por la Universidad Nacional de Colombia, actividad que implica la ejecución de una obra de infraestructura que conlleva el desarrollo de una interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera para el seguimiento a las obras civiles y al contrato de administración delegada, de la adecuación del laboratorio.

De acuerdo con las actividades y responsabilidades que tiene cada uno de los participantes del proyecto de inversión la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional debe realizar la contratación de la respectiva Interventoría al contrato de obra para intervención del laboratorio antes mencionado.

La Interventoría es una función que cumple una persona natural o jurídica designada a través de un proceso de selección, para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios, obras y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de transparencia, economía y responsabilidad, los pliegos de condiciones y demás documentos.

La interventoría incluye además seguimiento desde el punto de vista de bioseguridad a cada una de las instalaciones técnicas del laboratorio, y seguimiento a los factores de seguridad biológica en la adecuación de los espacios que componen el laboratorio, tales como exclusas, ventilación, accesos controlados, evacuación, sistemas de seguridad y protocolos de manejo y uso del laboratorio y su entorno inmediato.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

Realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato que resulte del proceso de selección No. CON-BOG-011-2020 adelantado por la Universidad Nacional de Colombia cuyo objeto consiste en: “CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN LOCATIVA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE PATÓGENOS HUMANOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” incluyendo el seguimiento a las

obras civiles, de la adecuación del laboratorio y el seguimiento desde el punto de vista de bioseguridad a cada una de las instalaciones técnicas del laboratorio, y seguimiento a los factores de seguridad biológica en la adecuación de los espacios que componen el laboratorio, tales como exclusas, ventilación, accesos controlados, evacuación, sistemas de seguridad y protocolos de manejo y uso del laboratorio y su entorno inmediato.

El alcance técnico, la planimetría, especificaciones técnicas y cuadro de cantidades, etc del contrato objeto de esta interventoría, el oferente los podrá consultar en los siguientes links.

https://drive.google.com/file/d/1VQJ5pHi3c5bSnfNcx9RxU1BTf3m82xgj/view?usp=sharing

http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/CON-BOG-011-2020/pdf/CON-BOG-011-2020-CON-BOG-011-2020%20Anexo%20No.%202%20Directriz%20T%C3%A9cnica_Especificaciones%20T%C3%A9cnicas.pdf

http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/CON-BOG-011-2020/pdf/CON-BOG-011-2020-CON-BOG-011-2020%20Anexo%20No.%202%20Directriz%20T%C3%A9cnica_Generalidades.pdf

http://contratacion.bogota.unal.edu.co/documentos/CON-BOG-011-2020/otros/CON-BOG-011-2020-CON-BOG-011-2020%20FORMATO%20No.%206%20Formato%20de%20oferta%20econ%C3%B3mica.xlsx

http://contratacion.bogota.unal.edu.co/detalle_contratacion3.php?contrato=CON-BOG-011-2020

Con la presentación del “Anexo 01 – Formato Aceptación alcance técnico del contrato” y el “Anexo 02 – Formato de Carta de Presentación de la Propuesta” el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Corporación para el presente proceso de selección y se compromete a cumplirlos en la ejecución del contrato. Las actividades que se realicen incluirán todos los materiales necesarios, el transporte, las tasas, los impuestos y demás contribuciones a cargo del contratista.

3. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será por el término de duración del contrato de obra objeto de la interventoría, es decir ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional.

Las obligaciones del interventor se extienden hasta la liquidación del contrato de obra y de Interventoría

NOTA: El contrato resultante del presente proceso de selección, estará sujeto a la adjudicación, suscripción y cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato principal, es decir el contrato de obra que se derive del proceso de contratación CON-BOG-011-2020 que adelanta la Universidad Nacional de Colombia.

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

El tipo de contrato a celebrarse de acuerdo a las características señaladas en el presente proceso es el de INTERVENTORIA, que se regirá por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes.

5. LUGAR DE EJECUCIÓN

El contrato se ejecutará en la ciudad de Bogotá, Bloque A del Campus Santa Rosa de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, en la Carrera 59 # 43 – 49 de Bogotá, en la Localidad de Teusaquillo.

6. DOMICILIO CONTRACTUAL

El domicilio contractual es la ciudad de Bogotá, D.C.

7. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

Toda información, personal, bases de datos y su correspondiente configuración, que llegue a estar en posesión o en conocimiento de las partes en relación con el presente contrato será considerada de carácter estrictamente confidencial y su dueño es la Corporación. Ningún dato personal o cualquier tipo de información obtenida o generada en el marco del contrato podrá ser comunicado a un tercero sin la autorización previa y por escrito por parte de la Corporación. El contratista debe acatar y cumplir las políticas de Seguridad de la Información definidas por la Corporación, en el caso que recopile, reciba, utilice, transfiera o almacene cualquier tipo de información generada u obtenida en el ejercicio de las funciones derivadas del presente Contrato. Las obligaciones prescritas relacionadas con la confidencialidad de la Información seguirán vigentes tras el vencimiento o la rescisión del presente Contrato.

El contratista debe suscribir acuerdos de confidencialidad individual con el personal o empresas que contrate o disponga para la ejecución de las actividades u obligaciones del presente contrato.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FUENTE DE FINANCIACION, FORMA DE PAGO

El valor estimado del contrato asciende a la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($279.489.737), incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y territorial legales a que haya lugar y costos y demás conceptos fijos, variables, directos e indirectos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución del contrato, tales como logística, transporte, seguros, contratación o vinculación de personal y demás actividades necesarias para el cabal desarrollo del objeto del contrato.

Las obligaciones que se contraen por parte de la Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional con ocasión de este proceso de selección están respaldas con recursos girados por la Universidad Nacional de Colombia, de conformidad con el cierre presupuestal del proyecto de inversión.

Nota 1: EL VALOR ADJUDICADO SERÁ HASTA POR EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL.

9. FORMA DE PAGO

La Corporación Salud UN – Hospital Universitario Nacional pagará el valor del contrato de la siguiente manera:

1. Un anticipo del 20% del valor total antes de IVA, previa legalización del contrato, y presentación por parte del contratista de la póliza de buen manejo e inversión del anticipo así como de un plan de manejo, inversión y amortización del anticipo para aprobación del supervisor, y su amortización total deberá darse en los pagos parciales hasta el 90% del valor total de la obra ejecutada.

2. Pagos parciales: hasta el monto del 90% del valor total del contrato, de acuerdo con el porcentaje de avance de la obra, revisada, aceptada y recibida a satisfacción por la interventoría. Los pagos parciales se realizarán previa presentación del acta de avance de obra ejecutada suscrita por el contratista ejecutor del contrato de obra y la interventoría, presentación por parte del contratista de la factura o documento equivalente y certificación en la que conste que se encuentra al día en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales y constancia de cumplimiento expedida por el interventor.

3. Un último pago por valor equivalente al 10% del valor total del contrato, una vez suscrita el acta de liquidación del contrato de obra y de interventoría, y los entregables de liquidación pactados en el contrato de obra, y la correspondiente factura y la certificación en la que conste que se encuentran al día en el pago de aportes a seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en la Ley 789 de 2002, y constancia de cumplimiento expedida por el interventor.

Los pagos efectuados por la Corporación Salud UN por concepto de honorarios, incluye los costos del recurso humano, los recursos tecnológicos y logísticos y el valor del IVA y demás impuestos.

La Corporación Salud UN Hospital Universitario Nacional pagara dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la radicación de la factura con los respectivos soportes, previa aprobación aceptación del supervisor del contrato.

Dentro de los cinco (5) primeros días calendario de cada mes, el contratista y el supervisor sentarán constancia a través de un informe mensual, respecto del cumplimiento de las actividades de realizadas, aclarando que el pago estará supeditado al cumplimiento de las obligaciones del contrato.

La factura debe contener la descripción de los servicios efectivamente prestados IVA y el valor total.

Adicionalmente, para el pago se deben adjuntar todos los informes del contrato objeto de la interventoría y su correspondiente cumplimiento del cronograma de actividades.

El valor de este contrato será el único valor que reconocerá la Corporación y no reconocerá ningún valor adicional por ningún concepto.

10. REQUISITOS PARA EL PAGO

Para cada uno de los pagos se requiere de la presentación de los informes, soportes y requisitos exigidos en el contrato, y de los siguientes documentos:

Factura o cuenta de cobro detallada que cumpla con todos los requisitos de ley, la cual debe ser elaborada a nombre del contratista. La cual debe contener:

Nombres y apellidos o razón social, completos con el número de identificación del beneficiario.

Dirección, ciudad, y teléfonos, del beneficiario del pago. Especificar, con una breve descripción, el concepto del cobro. Firma del beneficiario de la factura o cuenta de cobro. Régimen tributario del beneficiario de la factura (común o simplificada). Indicación de si el beneficiario de la factura o cuenta de cobro es gran contribuyente

responsable del I.V.A y/o auto retenedor de renta.

Certificación a la fecha, expedida por el revisor fiscal o el representante legal –de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la ley 789 de 2002– con la cual se acredite que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral

(salud, riesgos laborales, pensiones), así como los propios del Sena, ICBF, y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

Formato Informe de Actividades y Supervisión debidamente suscrita por el Supervisor de la Corporación.

NOTA 1: El contratista acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, éstos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente contrato.

NOTA 2: IMPUESTOS Y DEDUCCIONES: El contratista pagará todos los impuestos, tasas y contribuciones que se deriven del contrato, y, por lo tanto, la omisión en el pago será de su absoluta responsabilidad.

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES GENERALES: Además de las consagradas en la Ley, conforme a la naturaleza del contrato a celebrar, están a cargo del contratista interventor las siguientes obligaciones:

1. Ejecutar el objeto de contrato con plena autonomía técnica y administrativa. 2. Cumplir con el objeto y obligaciones del contrato, de conformidad con los estudios previos, sus

anexos y la propuesta presentada por el contratista.3. Poner a disposición de la Corporación y la Universidad Nacional de Colombia su experiencia y

capacidad de acción y gestión en la implementación de las acciones que permitan llevar a cabo las actividades establecidas, de conformidad con en el objeto del contrato.

4. Contar con personal idóneo para la ejecución del contrato.5. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, cuando

corresponda.6. Suscribir las actas y presentar los informes requeridos durante la ejecución del contrato,

solicitados por el supervisor.7. Allegar, en los plazos establecidos, los documentos requeridos para la legalización y ejecución

del contrato.8. Presentar para aprobación de la Corporación, dentro de los dos días siguientes a la suscripción

del contrato, las garantías que aseguren el cumplimiento de sus obligaciones, en las condiciones, plazos, objeto y montos establecidos en la cláusula respectiva del contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos o adicionarlos cuando sea necesario.

9. Anexar la información y soportes requeridos para los pagos, de conformidad con los procedimientos, términos y plazos establecidos en el contrato

10. Atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato le imparta la Corporación.

11. Corregir cualquier equivocación o inconsistencia o falla o error en que incurra durante el desarrollo y ejecución del contrato.

12. Informar inmediatamente a la Corporación y a las autoridades competentes cuando se presenten peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho relacionado con la ejecución del contrato.

13. Entregar información veraz y verificable para los fines relacionados con las normas referentes al control y prevención del Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

14. Aportar insumos de manera oportuna y eficaz para dar respuesta a derechos de petición relacionados con el objeto del Contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 1755 de 2015.

15. Cumplir sus obligaciones de carácter tributario nacionales, departamentales y municipales, así como las derivadas de sus relaciones civiles y/o laborales con el personal que vincule para ejecutar el contrato.

16. Presentar las facturas para los respectivos pagos, junto con el pago de Seguridad Social (Riesgos Laborales, Salud y Pensión), y de los aportes al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar y demás aportes señalados en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o la norma que la modifique, sustituya o derogue, del personal mínimo requerido, según corresponda.

17. Entregar a la Corporación la información que esta requiera para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud en el trabajo a cargo del contratista.

18. Mantener de manera constante comunicación con la Corporación y el Comité de seguimiento sobre los avances del contrato

19. Informar oportunamente a la Corporación las novedades que puedan llegar a afectar el normal funcionamiento de la operación objeto del contrato y proponer estrategias para solucionarlas.

20. Presentar y sustentar oportunamente ante la Corporación o los Organismos de Control, la información detallada y precisa sobre el desarrollo del contrato, cuando así se requiera.

21. Atender los lineamientos y políticas generales de la Corporación, así como cumplir los procesos y procedimientos definidos para la formalización y evidencia del desarrollo de las actividades objeto del contrato.

22. Proporcionar todos los elementos de protección personal a los trabajadores, de acuerdo a los riesgos asociados a cada actividad, en especial los relacionados con el virus COVID-19.

23. Disponer o abrir una cuenta bancaria, en la que se consignarán las sumas correspondientes a cada uno de los pagos del contrato.

24. Mantener plena reserva y confidencialidad de la información que reciba u obtenga para el cumplimiento del contrato. Toda la Información generada u obtenida producto del desarrollo de este contrato es propiedad de la Corporación y la Universidad Nacional de Colombia.

25. Dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, relacionada con la protección de los datos personales que se obtengan en la ejecución del contrato.

26. Disponer lo necesario en materia de seguridad industrial del personal que vincule a la ejecución del contrato.

27. Cumplir con la legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto único reglamentario 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 según el objeto del contrato.

28. Proveer al personal de insumos, elementos de protección personal y seguridad, maquinaria, equipos y herramientas en buen estado necesarios para desarrollar el objeto del contrato, dando cumplimiento al Decreto 0723 de 2013.

29. Dar cumplimiento a la Resolución 1409 de 2012 expedida por el Ministerio de Trabajo y normativa vigente para trabajo en alturas, en caso de realizar verificación de los trabajos de mantenimiento a más de 1,50 m de altura.

30. Cumplir con la Resolución 1565 de 2014 expedida por el Ministerio de Transporte, en los casos determinados en la misma.

31. Cumplir los requisitos legales ambientales aplicables a su actividad, especialmente los establecidos en la Ley 1672 de 2013, en el Decreto 1076 de 2015 y garantizar la disposición de los residuos sólidos convencionales y peligrosos generados por la ejecución del contrato, de acuerdo a la Ley 1672 de 2013 Art. 6, decreto 2981 de 2013 art. 47, Decreto 1076 de 2015 Libro 2 Parte 1, Título 6, Capítulo 1, Decreto 1512 de 2010 Art. 15 y 19, Resolución 1297 de 2010 Art. 16 y 20, lo dispuesto por la normatividad Municipal o distrital, que nos llevan al cumplimiento de la normatividad ambiental nacional vigente para el manejo y disposición final de los residuos sólidos convencionales y peligrosos, en especial los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE’s) que se generen durante las actividades contractuales.

32. Capacitar a su personal sobre el manejo integral de los residuos sólidos convencionales y residuos peligrosos (identificación y manejo), almacenamiento y uso adecuado de elementos de protección personal, uso seguro de herramientas y reporte de accidentes de trabajo, riesgos asociados a las actividades, entre otras.

33. Formar parte de los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo y participar activamente en la implementación de dichos planes o tener contrato con un gestor autorizado

por la autoridad ambiental competente para la disposición final de los residuos peligrosos generados en la ejecución del contrato.

34. Realizar los pagos oportunos a los terceros contratados para la realización de las actividades requeridas por la Corporación. Las negociaciones comerciales que realice el contratista con los terceros son responsabilidad de éste y por ningún motivo se podrán trasladar a la Corporación, ni condicionar la realización de una actividad o requerimiento, las condiciones de pago establecidas por el contratista.

35. Cumplir las demás obligaciones establecidas en el pliego de condiciones, los anexos de éste, los demás documentos del proceso, y la propuesta del contratista.

36. Contar con un protocolo en caso de emergencias.37. Tener capacitado y entrenado al personal en primeros auxilios.38. Tener disponibles elementos para atención de emergencias como son: botiquines, camillas y

extintores.39. Proporcionar todas las capacitaciones a los trabajadores de acuerdo a los riesgos

identificados.40. En el caso de que se utilice dentro de la logística algún tipo de transporte ya sea de personal,

equipos, insumos químicos, etc., todos los vehículos utilizados para este fin, deben contar con la documentación vigente en cuanto a: revisión técnico-mecánica, SOAT, licencia de tránsito, elementos de emergencia como botiquín y extintores y la licencia de conducción de los conductores. Adicionalmente todos los conductores deben contar con el curso de manejo defensivo no mayor a un año de vigencia y tener establecido y por escrito un protocolo de emergencia en caso de presentarse alguna eventualidad imprevista

41. Conocer y acatar las normas contractuales y de Supervisión de la Corporación.42. Las demás que sean inherentes a la naturaleza del contrato.

12. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato que resulte del proceso de selección No. CON-BOG-011-2020 adelantado por la Universidad Nacional de Colombia cuyo objeto consiste en: “CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN LOCATIVA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE PATÓGENOS HUMANOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” incluyendo el seguimiento a las obras civiles, de la adecuación del laboratorio y el seguimiento desde el punto de vista de bioseguridad a cada una de las instalaciones técnicas del laboratorio, y seguimiento a los factores de seguridad biológica en la adecuación de los espacios que componen el laboratorio, tales como exclusas, ventilación, accesos controlados, evacuación, sistemas de seguridad y protocolos de manejo y uso del laboratorio y su entorno inmediato.

2. Verificar que el contrato de obra se ejecute de acuerdo con el alcance técnico del contrato objeto de la interventoría.

3. Organizar las acciones necesarias para asegurar la ejecución de las actividades programadas por la Corporación y la asistencia de quienes deban intervenir o participar en ellas.

4. Verificar que los insumos, materiales y equipos necesarios sean adecuados para la debida y correcta ejecución del contrato de obra, así como la calidad de los mismos.

5. Contar como mínimo con una línea de celular, un teléfono fijo en la sede administrativa y una dirección de correo electrónico para la comunicación con la Corporación y la Universidad para la realización de las solicitudes, el seguimiento y monitoreo de estas.

6. Designar a una persona como enlace con la Corporación para garantizar la comunicación permanente.

7. Cumplir oportunamente con los tiempos de ejecución y entrega de las actividades donde sean requeridas por la Corporación en óptimas condiciones de calidad y con las especificaciones técnicas mínimas solicitadas, salvo que por razones imprevisibles de fuerza mayor o caso fortuito debidamente certificado por autoridad competente se haga imposible atender esta obligación.

8. Certificar que se utilizan materiales nuevos y originales de óptima calidad para la ejecución del contrato principal, en las condiciones exigidas por la Universidad Nacional de Colombia.

9. Exigir la entrega del respectivo certificado de importación de materiales o productos del representante para Colombia cuando se utilicen para la ejecución del contrato principal.

10. Exigir la entrega de las garantías técnicas y/o de calidad de los materiales o productos suministrados para la ejecución del contrato principal.

11. Recomendar el reemplazo de aquellos materiales o productos utilizados durante la ejecución que presenten defectos de fábrica, o en la definición técnica, en sus componentes o en su calidad. Y verificar que su reemplazo se haga dentro del día siguiente al recibo del requerimiento por parte del contratista.

12. Controlar el Presupuesto y la Programación de la obra, de acuerdo con las instrucciones que para el efecto haya impartido, para el cabal cumplimiento del contrato principal.

13. Recibir y realizar estudio de los Análisis de Precios Unitarios que presente el contratista, en caso de requerirse ítems no previstos en las especificaciones técnicas mínimas.

14. Disponer del personal que requiera para ejecutar el contrato.15. Reemplazar o retirar de la ejecución del contrato a cualquier contratista, empleado, o

trabajador en los casos donde se evidencien faltas a la ética, conductas inapropiadas que afecten el contrato o la imagen institucional de la Corporación.

16. Participar en las reuniones de coordinación con las instancias internas y externas, de acuerdo con las solicitudes que le formule la Corporación.

17. Estudiar el concepto técnico que presente el contratista del contrato principal respecto de la verificación física de los bienes que se encuentran en el área de Almacén e Inventarios.

18. Exigir la presentación de las hojas de seguridad de los productos químicos que se requieran para el desarrollo de la obra, si a ello hay lugar.

19. Revisar mensualmente y realizar las recomendaciones necesarias a los informes técnicos, administrativos, financieros y jurídicos con registro fotográfico que debe presentar el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría.

20. Revisar y realizar las recomendaciones necesarias al informe final técnico, administrativo, financiero y jurídico con registro fotográfico en medio magnético y físico que contenga el desarrollo y ejecución del contrato principal.

21. Suscribir acta de inicio del contrato principal.22. Revisar y aprobar las hojas de vida de los profesionales propuestos por el contratista ejecutor

de la obra objeto de esta interventoría, verificando que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en el contrato. Para ello dispondrá de un plazo no superior a dos (2) días hábiles para emitir el respectivo concepto.

23. Verificar y garantizar que el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría cuente con la disponibilidad permanente del personal para realizar las actividades que permita cubrir las necesidades.

24. Verificar, revisar y solicitar ajustes si es necesario del cronograma de actividades, presentado por el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría; con el fin de que las actividades se ejecuten de acuerdo con los requerimientos realizados por el supervisor del contrato.

25. Velar por el cumplimiento del programa de trabajo, con las modificaciones que se hagan necesarias durante su ejecución.

26. Realizar los diagnósticos, evaluaciones y valoraciones de cada uno de los requerimientos efectuados por el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría, en un plazo no mayor de tres (3) días hábiles en compañía del supervisor designado por la Corporación.

27. Verificar que se realice la entrega previa de la ficha técnica de los materiales, en caso de ser requerido al inicio de las actividades de obra, suministradas por el ejecutor de la obra objeto de esta interventoría.

28. Coordinar con el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría y el supervisor del contrato, la distribución de horarios, ingreso de materiales y salidas de escombros y demás aspectos relacionados con la ejecución de la obra.

29. Velar por que el personal de trabajo cuente con la dotación de los elementos de seguridad industrial requeridos para el desarrollo de las actividades.

30. Garantizar una oportuna supervisión al personal asignado para el desarrollo del contrato, para que sea óptima la prestación del servicio.

31. Llevar el control y seguimiento de la vigencia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual del contrato principal.

32. Verificar que el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría realice retiro de escombros y/o residuos de obra y material sobrante, los cuales deberán ser dispuestos según la normatividad ambiental vigente.

33. El interventor deberá verificar que el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría garantice la adecuada disposición de todos los residuos generados por la ejecución de las obras, conforme con las disposiciones ambientales vigentes, en especial las establecidas en las Resoluciones 1115 de 2012 y 242 de 2014, expedidas por la Secretaría Distrital de Ambiente. Deberá presentar el respectivo certificado de disposición final dentro del informe de supervisión del periodo correspondiente.

34. Exigir al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría, la correcta ejecución de las actividades durante la obra y hasta su entrega final.

35. Exigir al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría, poner en práctica los procedimientos adecuados de señalización, construcción y de protección contra cualquier daño o deterioro que pueda afectar la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o subterráneos existentes dentro del área de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructura, instalaciones o redes.

36. Presentar oportunamente los informes de ejecución, incluyendo las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada una de las actividades ejecutadas por el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría.

37. Suscribir los documentos necesarios y solicitados por la entidad con el objeto de llevar el control y pagos respectivos.

38. Exigir al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría la adecuada y oportuna atención de las emergencias que se presenten.

39. Programar y remitir a la Corporación una vez por mes, la programación de inspecciones básicas en la sede objeto de intervención, sin que para ello se requiera solicitud por parte de la Corporación, en aras de monitorear, realizar inspecciones, mediciones, ajustes que permitan detectar eventuales fallas o averías.

40. Emitir concepto técnico del presupuesto presentado por el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría para las intervenciones, previo al inicio de las actividades requeridas por la corporación, el cual será analizado y aprobado por el supervisor del contrato.

41. Atender los requerimientos de la Corporación dentro de las 24 horas siguientes a su recibo en el horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado. Sin embargo, las actividades de emergencia serán atendidas de manera inmediata.

42. Suministrar el número de un equipo celular al supervisor del contrato, el cual deberá estar a disposición para llevar a cabo comunicación fluida.

43. Emitir conceptos para realizar trabajos de tipo estructural, hidráulico, sanitario, eléctrico, etc.44. Las demás necesarias para la óptima ejecución del contrato que sean acordadas con el

supervisor de la Corporación.45. Garantizar la ejecución del objeto contractual de acuerdo con las indicaciones dadas por la

universidad

46. Conocer y hacer cumplir lo dispuesto en la resolución 1551 de 2014 "por medio de la cual se adopta el manual de convenios y contratos de la universidad nacional de Colombia" y la "cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales" expedida por la universidad nacional de Colombia

47. Garantizar la presencia del personal técnico y administrativo requerido para la realización de la interventoría de obra, el cual no tendrá ninguna relación laboral ni contractual con la universidad nacional de Colombia, ni con la Corporación Salud UN

48. Conocer previamente a la iniciación de los trabajos, los estudios, permisos de ley, informes y circunstancias relativas al desarrollo de los estudios y diseños, así como revisar que la documentación entregada por la universidad está acorde al trabajo que se pretende desarrollar

49. Supervisar y acompañar la etapa de pre construcción, y aprobar el análisis, revisión y apropiación de los estudios y diseños técnicos existentes, y la optimización de los mismos, o alternativas de mejora cuando se identifiquen

50. Estudiar y tener pleno conocimiento del pliego de condiciones, de la oferta seleccionada y de la orden contractual o contrato de obra objeto de esta interventoría.

51. Garantizar el trámite de pago del anticipo pactado en el contrato de obra ante la sección de tesorería de la universidad nacional de Colombia sede Bogotá

52. Solicitar al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría la presentación del plan de manejo e inversión del anticipo pactado, para su aprobación

53. Solicitar al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría al inicio de ejecución de la intervención la programación de obra

54. Exigir el cumplimiento de los aspectos técnicos normativos que rigen la construcción de edificaciones en el territorio colombiano, explícitamente lo referente a la ley 400 de 1997; ley 1796 de 2016; reglamento colombiano de construcción sismo resistente nsr-10; normas técnicas colombianas ntc promulgadas por icontec o a falta de estas las indicadas por astm, aashto, documentos aci, retie, norma ntc 1500; código colombiano de fontanería; decreto 1072 de 2015 reglamentario del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (sg-sst), específicamente los señalado en el libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6; y aquellos que aplican a esta contratación

55. Revisar, preparar, manejar y controlar la programación de obra, llevar a cabo un estricto control de los plazos e identificar situaciones que afecten la correcta ejecución del proyecto

56. Representar a la Corporación y a la Universidad ante el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría en la adecuada ejecución de la orden contractual o contrato, apoyándola en la dirección y coordinación del mismo en concordancia con la misión y los fines de la entidad

57. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría, a fin de exigirle el cumplimiento oportuno de las obligaciones previstas en la orden contractual o contrato, y en las leyes y normas que le sean aplicables

58. Preparar y suscribir las actas que se requieran desde el inicio hasta la liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, y tramitarlas ante las instancias pertinentes el acta de liquidación debe ser tramitada dentro del término previsto en la respectiva orden contractual o contrato, y a falta de dicha estipulación, deberá tramitarse en el término que proceda según la normatividad contractual vigente en la universidad

59. garantizar a través del personal idóneo la supervisión técnica en el marco del cumplimiento de lo establecido en la norma nsr-10

60. acompañar a las partes en la búsqueda de soluciones pertinentes y eficaces que aseguren el cumplimiento del objeto y la terminación exitosa del contrato vigilado

61. dejar constancia escrita de las actuaciones ejecutadas en el cumplimiento de la función de vigilancia, y custodiar adecuadamente el archivo documental que de ellas se genere

62. proponer ajustes correctivos cuando se detecte que los plazos provisionales y finales se encuentren en peligro, o cuando se detecte la disminución de rendimientos de ejecución o afectaciones por factores externos que pongan en riesgo el cumplimiento de las metas parciales y finales del proyecto

63. presentar los informes escritos que le sean requeridos por la universidad en cualquier momento

64. apoyar en la protección de los bienes y el estado de las construcciones existentes, los cuales hacen parte de la universidad; velar porque durante la ejecución de las obras no se ocasionen daños, caso contrario el interventor debe tomar las medidas necesarias para subsanar la emergencia y evitar el riesgo de futuras reclamaciones

65. mantener, sin perder la independencia y la posición como interventor, unas adecuadas relaciones con el contratista, identificando oportunamente cualquier problema asociado con la obra y logrando su optimización general

66. Acompañar a las partes en la búsqueda de soluciones pertinentes y eficaces que aseguren el cumplimiento del objeto y la terminación exitosa del contrato vigilado

67. Actuar de tal modo que por su causa no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista con este fin, en el menor tiempo posible, presentara informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de acuerdo sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse

68. Responder las solicitudes, consultas y reclamaciones del contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría y acordar con el supervisor las observaciones y recomendaciones que deban ponerse en conocimiento de la dirección de ordenamiento y desarrollo físico de la Universidad Nacional de Colombia y de la Corporación, según sea el caso

69. Controlar el cumplimiento del plan de manejo, inversión y amortización del anticipo presentado por el contratista, de conformidad con lo pactado en el contrato

70. Efectuar los requerimientos escritos que sean necesarios al contratista, a fin de exigirle el cumplimiento a cabalidad el contrato

71. informar y sustentar ante la dirección de ordenamiento y desarrollo físico de la universidad Nacional de Colombia y la Corporación el reiterado incumplimiento del contratista, para la aplicación de procedimientos sancionatorios si fuere necesario

72. estudiar y autorizar las cantidades de obra, analizar y acordar con el contratista los precios de los ítems no pactados en el contrato de obra

73. supervisar y controlar de manera integral, eficaz y permanente la ejecución del contrato de obra, haciendo cumplir las especificaciones técnicas, tiempos pactados, las obligaciones específicas, legales, financieras y presupuestales

74. Realizar el seguimiento presupuestal permanente y final en que queda el contrato antes del cierre de cada vigencia e informar al director del proyecto con el fin adelantar los tramites presupuestales a que haya lugar si fuere necesario

75. Controlar que el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría mantenga el personal profesional, técnico, operativo y administrativo de acuerdo con lo ofrecido en su propuesta en caso de que se requieran cambios de personal durante el transcurso del proyecto, debe reemplazarse dentro del plazo estipulado por la interventoría, por otro de las mismas o mejores calidades profesionales y técnicas propuestas, con previo aval de la universidad

76. Hacer Seguimiento de los entregables pactados para la liquidación del contrato bajo supervisión

77. Presentar informes escritos al supervisor designado por la Corporación, sobre los inconvenientes que pudieren presentarse durante la ejecución de las órdenes contractuales y contratos o sobre la necesidad de lograr acuerdos respecto de los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse

78. Dar a conocer al contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría y exigir el cumplimiento del manual de seguridad y salud ocupacional para contratistas, o las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan, cuando por el objeto del contrato haya lugar ello

79. Coordinar con el supervisor la convocatoria a las reuniones pertinentes entre el contratista ejecutor de la obra objeto de esta interventoría y la universidad nacional redactar las actas de

dichas reuniones, dejando constancia escrita de todas las decisiones tomadas en el comité de obra

80. Preparar y suscribir las actas que se requieran desde el inicio hasta el final de la ejecución del contrato, y tramitarlas ante las instancias pertinentes.

81. Verificar que la dotación cumpla con la normatividad de equipos en salud82. Verificar la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos.83. Solicitar y verificar el certificado de validación de los equipos entregados.

13. OBLIGACIONES DE LA CORPORACIÓN:

1. Suministrar toda la información y formatos que requiera el contratista para el correcto desarrollo y ejecución del Contrato.

2. Coordinar las acciones necesarias para asegurar la ejecución de las actividades programadas y la asistencia de quienes deban intervenir o participar en ellas, de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el contrato.

3. Efectuar el pago al contratista dentro de las condiciones y oportunidades señaladas en el presente documento.

4. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados por la Ley.5. Asignar un supervisor quien deberá realizar la función de control y vigilancia del contrato.6. Participar en las reuniones que se generen en la implementación, puesta en marcha y

seguimiento del Contrato.7. Solicitar los informes que se requieran para verificar el cumplimiento del objeto del presente

contrato y a su vez definir juntamente con el contratista su formato y contenido.8. Ejecutar las demás actividades que sean de la naturaleza del presente contrato.9. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte. 10. Las demás que por Ley o contrato le correspondan.

14. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

14.1. REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES

Para el presente proceso la Corporación verificará el cumplimiento de requisitos habilitantes para la participación en el proceso y no otorgarán puntaje, pero inhabilitan o habilitan las propuestas para proceder o no con la evaluación, esto requisitos son de capacidad jurídica, capacidad financiera, capacidad organizacional y condiciones de experiencia, descritos de manera detallada a continuación:

14.1.1. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD JURÍDICA

Podrán participar en el proceso de selección las personas naturales y jurídicas, legalmente capaces para obligarse, en forma individual o asociadas en la modalidad de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura, por sí mismas o mediante apoderado facultado para presentar la correspondiente propuesta, celebrar y ejecutar el respectivo contrato, no incursas en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política y en la ley, ni en conflictos de interés, para celebrar contratos.

La capacidad jurídica comprende además de la capacidad legal para obligarse, en los términos de las disposiciones de los artículos 1503 del Código Civil y 99 del Código de Comercio el cumplimiento de los siguientes requisitos de orden legal:

1. Manifestación expresa, clara e irrevocable de presentar oferta o propuesta.

2. Estar al día, de conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con las obligaciones para con los sistemas de salud, pensiones y con el pago de los aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.

3. No encontrarse reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la República (artículo 60 de la Ley 610 de 2000).

4. No presentar antecedentes disciplinarios vigentes que impidan participar en el proceso de selección y celebrar el contrato correspondiente.

5. No registrar antecedentes judiciales que impidan participar en el proceso de contratación y celebrar el contrato correspondiente.

6. No encontrarse reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC (artículos 180 a 184 de la Ley 1801 de 2016)

7. No estar reportado en ninguna lista del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT)

8. Estar inscrito en el RUT, siempre que se trate de proponentes sujetos de obligaciones administradas y controladas por la DIAN.

9. Garantizar a través de póliza la seriedad de la propuesta.

CONDICIONES PARA CUMPLIR LA CAPACIDAD JURÍDICA Y MODO DE ACREDITARLAS

14.1.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta debe incorporar la carta de presentación firmada por el proponente o por su representante legal o por su apoderado constituido de acuerdo con las formalidades establecidas en los artículos 74 y siguientes del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012); en este último caso, la propuesta debe incluir, también, el poder presentado personalmente ante notario, en el cual se especifiquen las facultades del apoderado para presentar la propuesta y/o participar en el proceso de selección y/o suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado

En la carta de presentación el proponente debe manifestar expresamente, conforme al modelo adjunto “Anexo 02 – Formato de Carta de Presentación de la Propuesta”:

1. Su nombre o razón social, dirección, número telefónico y su dirección electrónica,2. Su voluntad de participar en el proceso de selección.3. Su conocimiento de las reglas del proceso de contratación, de las condiciones del respectivo

contrato y su conformidad con unas y otras,4. Bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la sola presentación de la oferta,

que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad, ni en ninguna prohibición, establecida en la Constitución Política y en la ley, ni, tampoco, en algún conflicto de interés.

La presentación y firma de la carta no implica el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en los documentos del proceso de selección, en sus anexos y en la demás información relacionada con el proceso de contratación, ni supone el ofrecimiento de unos y otros; no obstante, permite presumir su aceptación y conocimiento.

14.1.1.2. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

PERSONAS JURÍDICAS CIVILES O COMERCIALES DEBEN PRESENTAR:

a) Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio, dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección, mediante el cual acrediten:

La existencia y representación legal de la persona jurídica; Las facultades del representante legal para presentar la propuesta individualmente o como

integrante de un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura (según sea el caso) y para la suscripción del contrato;

Que el objeto social principal o complementario permite a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato objeto del proceso de contratación.

Que la constitución de la persona jurídica es anterior a la fecha de cierre del proceso de selección y que el término de su duración es, por lo menos, igual al plazo del futuro contrato y un (1) año más.

b) Si el representante legal de la persona jurídica tiene limitaciones estatutarias para presentar la propuesta o para participar en cualquier otro acto del proceso de contratación y/o suscribir el contrato en caso de resultar adjudicatario, debe presentar simultáneamente con la propuesta copia o extracto del acta en la que conste la respectiva autorización del órgano social correspondiente.

c) Si el proponente es una entidad sin ánimo de lucro, debe presentar, además, el reconocimiento de la personería jurídica expedido por la entidad competente.

Las personas jurídicas integrantes de un consorcio unión temporal o promesa de sociedad futura deben acreditar individualmente los requisitos de que trata este numeral.

En el evento en que el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio se remita a los estatutos de la persona jurídica, para establecer las facultades de su representante legal, el proponente debe anexar copia de dichos estatutos.

PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Deberán presentar un Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal en donde conste que se encuentran inscrita y en el que se pueda evidenciar la posibilidad de adelantar el objeto a contratar, o su documento equivalente en caso de ser personal natural extranjera.

Este certificado debe ser expedido dentro de los treinta días (30) calendario anterior a la fecha de cierre del proceso de selección.

NOTA 1: Las personas naturales que no se encuentran inscritas en el registro mercantil no están obligadas a presentar este documento.

14.1.1.3. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O DE LA UNIÓN TEMPORAL.

Los consorcios y las uniones temporales deben presentar, junto con su propuesta, el documento de constitución de la correspondiente forma asociativa, suscrito por todos sus integrantes y acompañado de los soportes que acrediten que quienes lo suscriben tienen la representación y capacidad necesarias para constituir la forma asociativa (certificados de existencia y representación legal expedidos por el organismo o autoridad competente, actas de junta directiva, poderes, etc.), de acuerdo con el modelo suministrado “Anexo 03 – Modelo documento de constitución de Consorcio o Unión Temporal” en el cual conste, por lo menos, la siguiente información:

a) Identificación de cada uno de los constituyentes de la forma asociativa: nombre o razón social, tipo y número del documento de identidad y domicilio.

b) La modalidad de asociación, es decir, si la participación de los proponentes es a título de consorcio o unión temporal y, en este último caso, deben indicar los términos, porcentaje y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán modificar, ni ceder, durante el proceso de contratación, pero

son susceptibles de variación durante la ejecución del futuro contrato, previa autorización escrita de la Corporación.En el evento en que los constituyentes de la forma asociativa no indiquen claramente si se trata de un consorcio o de una unión temporal, la Corporación entenderá que, para todos los efectos, se trata de un consorcio.

c) El objeto del consorcio, unión temporal o, en general, de la forma asociativa, debe coincidir con el del proceso de contratación.

d) La designación de un representante del consorcio o de la unión temporal, con la indicación de las facultades que los integrantes de la asociación le confieren; entre ellas, la de presentar la propuesta y, en caso de resultar adjudicatario del futuro contrato, las de celebrarlo, modificarlo, liquidarlo y suscribir todos los documentos contractuales y post contractuales que sean necesarios, transigir, conciliar y, en general, plenas facultades para representar a la forma asociativa y adoptar las decisiones que se requieran en el proceso de contratación, durante la ejecución del contrato y con posterioridad a la ejecución de este. Asimismo, deben designar un suplente del representante legal que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva de este último.

e) Las reglas básicas que regulan las relaciones entre los integrantes del consorcio o de la unión temporal.

f) La duración del consorcio o de la unión temporal, la cual no podrá ser inferior al plazo de ejecución y liquidación del contrato que se derive de este proceso de contratación y un (1) año más.

g) Quién librará la(s) factura(s) por la prestación de los servicios objeto del contrato derivado de este proceso de contratación. Si la(s) factura(s) las va a extender uno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal, en representación de éstos, es necesario que informe el NIT correspondiente. Si cada uno de los integrantes, separadamente, extenderá las facturas correspondientes, deben informar el NIT de cada uno y el porcentaje de su participación en el valor del contrato.

En caso de que el emisor o librador de la factura por los servicios prestados sea el consorcio o la unión temporal, debe informar el NIT de la asociación, si lo tuviere, y señalar el porcentaje o valor del contrato que corresponda a cada uno de los integrantes, el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos.

Los aspectos relacionados con la participación de consorcios y de uniones temporales en el proceso de contratación y en la ejecución del futuro contrato se regirán por las disposiciones pertinentes.

14.1.1.4. PROMESA DE SOCIEDAD FUTURA

Quienes pretendan participar en el proceso de contratación en la modalidad de promesa de sociedad futura deben presentar, junto con la propuesta, promesa del contrato de sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, la cual debe consignar, por lo menos, las siguientes cláusulas:

a. La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, una sociedad.

b. La manifestación expresa de que la sociedad se constituirá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del acto de adjudicación del contrato objeto del proceso de contratación.

c. Que la sociedad prometida tendrá por único objeto celebrar, ejecutar y liquidar el contrato objeto del proceso de contratación.

d. Que, tal como dispone el parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993, la responsabilidad de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, una vez se constituya la sociedad, se regirá por las disposiciones previstas en esa Ley para regular los consorcios.

e. Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir.

f. La manifestación expresa de cada uno de los promitentes de que responderá solidariamente con los demás por los perjuicios ocasionados a la Corporación por el incumplimiento de la obligación de suscribir, en los mismos términos consignados en la promesa en mención, el contrato de sociedad y, con aquellos y con la sociedad, por las obligaciones que se deriven de la propuesta y del contrato objeto del proceso de contratación.

g. Que aquellos accionistas que (i) hayan aportado su capacidad financiera para acreditar el cumplimiento de los requisitos financieros o (ii) hayan aportado su experiencia para acreditar el cumplimiento de los requisitos técnicos y de experiencia, no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente mediante autorización previa y expresa de la Corporación.

h. La duración de la sociedad por un término igual o superior a un (1) año contado a partir de su constitución.

i. Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la adjudicación del futuro contrato.

j. La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y el monto de aquel.

El adjudicatario no podrá alegar justa causa para no suscribir el contrato en el plazo fijado para el efecto en el pliego de condiciones del proceso de contratación, sustentada en la demora en los trámites de la constitución e inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad prometida por aquel o, tratándose de consorcios, o uniones temporales, por sus integrantes.

14.1.1.5. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL PROPONENTE, DE SU REPRESENTANTE LEGAL O DE SU APODERADO

La propuesta debe integrarse con una fotocopia de la cédula de ciudadanía, de su representante legal o de su apoderado, según corresponda.

14.1.1.6. APODERADO

Los proponentes pueden presentar ofertas directamente o por intermedio de apoderado, evento en el cual deben adjuntar a la oferta el poder correspondiente, otorgado en la forma prevista en el artículo 74, del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), en el que consten clara y expresamente las facultades específicas conferidas al apoderado para actuar y obligar a su(s) representado(s).

El apoderado podrá ser una persona natural o jurídica, pero, en todo caso, debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia.

14.1.1.7. CERTIFICACIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES

De conformidad con las disposiciones del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con las del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, los proponentes o, tratándose de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes, deben estar al día con las obligaciones del sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y, si a ello hubiere lugar, con el pago de los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA, condiciones estas que acreditarán con la suscripción del “Anexo 04 – Formato Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales”, de conformidad con lo siguiente:

a) Las personas jurídicas nacionales, que tengan personal vinculado laboralmente, mediante la presentación de la constancia de los pagos al sistema de seguridad social integral y parafiscales, expedida por su revisor fiscal —sí, de acuerdo con la ley, están obligadas a tenerlo— o por su representante legal, mediante la cual uno u otro certifiquen que, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del proceso de contratación, aquellas personas han

cumplido con el pago de sus aportes y el de sus empleados, si los tuvieren, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, si a ello hubiere lugar. Cuando la certificación la expida el revisor fiscal, también debe adjuntarse a la propuesta la certificación vigente de los antecedentes disciplinarios de este, expedida por la Junta Central de Contadores.

Si las personas jurídicas no tienen personal a cargo, así lo informarán en la respectiva certificación expedida por su revisor fiscal o por su representante legal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la presentación de la oferta.

b) Las personas naturales, mediante la presentación de su propia declaración escrita, la cual se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento, de que se encuentran al día en el pago de sus aportes, y el de sus empleados, si a ello hubiere lugar, a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y, cuando corresponda, al Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA.

c) Los consorcios, las uniones temporales y las promesas de sociedad futura, mediante la presentación de la certificación de cada uno de sus integrantes, según la naturaleza jurídica de estos.

La Corporación se reserva el derecho de verificar, ante las respectivas entidades, la información suministrada por los proponentes para el cumplimiento de este requisito y podrá solicitar las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes.

14.1.1.8. CONSULTA DE ANTECEDENTES FISCALES (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA), DISCIPLINARIOS (PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN) Y JUDICIALES (MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL)

Con el fin de verificar si los proponentes o, en el caso de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes, tienen antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales, que los inhabiliten para participar en el proceso de contratación o celebrar el contrato correspondiente, la Corporación consultará el Boletín de Responsables Fiscales, el SIRI y el servicio en línea sobre la información judicial administrada por la Policía Nacional, en cumplimiento de las disposiciones del inciso 3, artículo 60, de la Ley 610 de 2000, del parágrafo del artículo 1, de la Ley 190 de 1995 y del artículo 94, del Decreto 019 de 2012, respectivamente, e imprimirá la certificación o constancia correspondientes.

14.1.1.9. CONSULTA EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS – RNMC

De conformidad con las disposiciones de los artículos 180 a 184 de la Ley 1801 de 2016, y con el fin de verificar que el proponente o, en el caso de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes no están reportados en el Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC de la Policía Nacional de Colombia, como infractores de la Ley 1801 de 2016, y/o se encuentran al día en el pago de las multas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia, que los inhabiliten para participar en el proceso de contratación o celebrar el contrato correspondiente, la Corporación consultará el Registro Nacional de Medidas correctivas - RNMC a través de la página web de la Policía Nacional e imprimirá la certificación o constancia correspondientes.

14.1.1.10. FORMULARIOS - SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)

De conformidad con la Ley 526 de 1999 modificada por la Ley 1121 de 2006 y 1762 de 2015 que creó la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y por su parte, el Decreto 1497 de 2002, actualmente compilado en el Decreto Único Reglamentario

1068 de 2015 del sector Hacienda y Crédito Público) dispuso que las entidades públicas y privadas pertenecientes a sectores diferentes al financiero, asegurador y bursátil, están obligadas a realizar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UIAF; adicionalmente, la Ley 1438 de 2011 determinó el alcance de la Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) sobre los sujetos vigilados y la forma en que se fortalece dicho mecanismo; finalmente, la Ley 1474 de 2011 denominada Estatuto Anticorrupción que prevé la creación del Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), la Corporación consultará las listas de correspondientes a Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)

De acuerdo con lo anterior y con el fin de verificar que el proponente o, en el caso de los consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura, sus integrantes no están reportados en listas restrictivas, se deberán diligenciar los anexos 11 y 12: JU-FR-01 FORMATO AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS (2) y JU-FR-04 FORMATO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL Y JURIDICA VERSIÓN 002

14.1.1.11. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

La propuesta debe estar acompañada del “Compromiso Anticorrupción” debidamente firmado por el proponente o por el representante legal o apoderado, el cual debe diligenciarse según el “Anexo 05 – Formato Compromiso anticorrupción”, del presente documento.

14.1.1.12. CONFLICTOS DE INTERÉS

No podrán presentar Ofertas en el Proceso de Contratación:

1. Los Proponentes que sea controlados o ejerzan control sobre el contratista objeto de interventoría.

2. Los proponentes que hayan participado en la preparación o ejecución del proyecto al cual se hará interventoría. Asimismo, quienes hayan participado directa o indirectamente en la elaboración de los estudios de estructuración del Contrato principal, ni en la estructuración, en cualquiera de sus etapas del presente Proceso de Contratación, ni quienes hayan trabajado como asesores o consultores para la elaboración de los mismos en los últimos dos años contados hasta la fecha de expedición del acto de apertura del presente Proceso de Contratación, ya sea en calidad de funcionarios públicos o contratistas.

3. Los proponentes que tengan entre el equipo de trabajo personas que hayan tenido dentro de los dos años anteriores a la fecha de apertura del presente Proceso de Contratación, vinculación laboral o contractual con la Corporación o con el Adjudicatario del Contrato objeto de la presente interventoría.

4. Los proponentes que actualmente adelanten la ejecución de cualquier contrato de manera conjunta bajo una estructura plural; o sean socios del Contratista objeto de interventoría, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

14.1.2. REQUISITOS HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

14.1.2.1. Documentos para acreditar la Capacidad Financiera y organizacional.

La verificación de los requisitos habilitantes de carácter financiero se hará con la información financiera con los estados financieros con Corte al 31 de diciembre de 2020, y en caso de aún estar en trámite de

aprobación los estados del 2019, debidamente suscritos por el representante legal, y el revisor fiscal en los casos que aplique.

La capacidad financiera será objeto de verificación sin calificarse en cuanto no es un factor de comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrá complementarse. El objeto de la verificación financiera es validar si los proponentes cuentan con la capacidad exigida en el pliego de condiciones.

La verificación de la capacidad financiera a título de requisito habilitante, es decir, si cumple o no cumple, se hará teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 14.1.2.2. INDICADORES FINANCIEROS

Indicador Fórmula Observaciones

Índice de Liquidez 

 Activo Corriente / Pasivo Corriente

Determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo.

Igual o superior a 1.8

Índice de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total

Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Igual o menor a 50%

Razón de Cobertura de Intereses

Utilidad Operacional / Gastos de Intereses

Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

Igual o superior a 3

Capital de trabajo

Activo corriente - Pasivo corriente

Este indicador representa la liquidez operativa del proponente, es decir el remanente del proponente luego de liquidar sus activos corrientes (convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo. Un capital de trabajo positivo contribuye con el desarrollo eficiente de la actividad económica del proponente. Es recomendable su uso cuando la Entidad Estatal requiere analizar el nivel de liquidez en términos absolutos.

Igual o superior al 50% del valor total del contrato.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad financiera solicitada por la Corporación y que está habilitado para continuar en el proceso si cumple en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos.

No obstante, para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.

14.1.2.3. CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES Y PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA

Cuando se trate de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura se debe especificar de forma clara el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria sea el cien por ciento (100%).

Cada uno de los integrantes de los consorcios o uniones temporales o promesas de sociedad futura en forma independiente presentarán el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación - Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme.

Para verificar la capacidad financiera, se tendrá en cuenta el grado de participación de cada uno de ellos y se realizará la sumatoria de las diferentes variables para establecer los índices financieros.

((Valor del Activo corriente de la empresa A * % de participación) + (Valor del Activo corriente de la Empresa B * % de participación)+…)

LIQUIDEZ= ((Valor del Pasivo corriente de la empresa A * % de participación) + (Valor del Pasivo corriente de la Empresa B * % de participación) +….)

((Valor del Pasivo total de la empresa A * % de participación) + (Valor del Pasivo total de la Empresa B * % de participación) +….) ENDEUDAMIENTO=

((Valor del Activo total de la empresa A * % de participación) + (Valor del Activo total de la Empresa B * % de participación)+…)

((Valor utilidad operacional de la empresa A * % de participación) + (Valor utilidad operacional de la Empresa B * % de participación) +….)

COBERTURA DE INT= ((Valor gasto de intereses de la empresa A * % de participación) + (Valor gasto de intereses de la Empresa B * % de participación)+…)

La siguiente es la fórmula aplicable para el capital de trabajo por tratarse de un indicador con valores absolutos:

CAPITAL DE TRABAJO= Capital de trabajo del Participante A + Capital de Trabajo del Participante B.

14.1.2.5. INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional será objeto de verificación sin calificarse en cuanto no es un factor de comparación de las ofertas y, por lo tanto, podrá complementarse.

El objeto de la verificación de la capacidad organizacional es medir el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del proponente.

El oferente deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

Indicador Fórmula Observaciones

Rentabilidad del patrimonio Utilidad

Utilidad Operacional / Patrimonio

Determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente

Igual o superior a 8%

Rentabilidad del activo

Utilidad Operacional/ Activo

Determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre

Igual o superior a 4%

Indicador Fórmula Observacionespatrimonio.

Se considera que el oferente cumple con la capacidad organizacional solicitada por la Corporación y que está habilitado para continuar en el proceso si cumple en cada indicador los márgenes anteriormente establecidos.

14.1.2.6. CONSORCIOS, UNIONES TEMPORALES O PROMESAS DE SOCIEDAD FUTURA

Cuando se trate de consorcios, uniones temporales y promesas de sociedad futura se debe especificar de forma clara el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, de tal forma que la sumatoria sea el cien por ciento (100%).

Para verificar la capacidad organizacional, se calculará de manera ponderada, teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de ellos y se realizará la sumatoria de las diferentes variables para establecer los índices financieros, así:

14.1.2.8. CERTIFICACIÓN BANCARIA.

El proponente singular deberá aportar con la propuesta certificación expedida por la entidad financiera cuya fecha no sea mayor a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso de selección, la cual debe contener el nombre de la entidad financiera, el nombre del beneficiario, el tipo de cuenta y el número de la cuenta de ahorro o corriente que posea.

14.1.2.9. FOTOCOPIA DEL RUT

El proponente deberá aportar con la propuesta el Registro Único Tributario RUT; para el proponente plural cada uno de los integrantes deberá aportar el RUT actualizado.

14.1.3. EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE

La Corporación verificará la experiencia mínima habilitante mediante la revisión del formato “Anexo 06 – Experiencia Mínima Habilitante del Proponente”, en cual deberá diligenciar el proponente en el cual se especifican los siguientes datos:

Valor: La sumatoria de la experiencia mínima a acreditar deberá ser igual o superior al 100% del valor del presente proceso de selección expresado en salarios mínimos mensuales legales

vigentes esto es 308 (SMMLV), adquirida en los últimos 8 años, so pena de rechazo de la propuesta. Contratante: Entidades públicas o privadas Estado de los contratos y/o Convenios: Los contratos y/o convenios relacionados en la experiencia del proponente, deben estar terminados o liquidados a más tardar a la fecha de cierre del presente proceso.Consorcios o Uniones Temporales: “Porcentaje de participación” solamente deberá ser diligenciada en el caso de proponentes plurales (Consorcio, Unión temporal o Promesa de Sociedad Futura). Para determinar la experiencia habilitante de los proponentes plurales se optará por la proporcionalidad, por tanto, cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá a acreditar la experiencia exigida en el presente documento. En cuanto a los SMMLV el proponente plural deberá acreditarlos de acuerdo con el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. El resultado será la sumatoria de la experiencia acreditada por cada uno de ellos, de conformidad con el siguiente ejemplo:

PRESUPUESTO OFICIAL $279.489.737EXPRESADOS EN SMMLV 308

INTEGRANTES INTEGRANTE X INTEGRANTE Y INTEGRANTE Z TOTALPORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 50% 30% 20% 100%

PRESUPUESTO SEGÚN PARTICIPACIÓN

$ 139.744.869 $ 83.846.921 $ 55.897.947 $279.489.737

SMMLV QUE DEBE ACREDITARSE POR INTEGRANTE

154 92 62 308

Verificación de experiencia requerida

Los contratos de experiencia a acreditar por el proponente, deberán haber tenido por objeto la interventoría de obra de infraestructura en salud y estar relacionados con:

SERVICIOS

Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones

Servicios de apoyo para la construcción

Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura Ingeniería Civil y Arquitectura

Servicios de asesoría de gestión Gerencia de proyectos

Servicios de contabilidad y auditorías Servicios de auditoría

Servicios legales Servicios de responsabilidad civil

La Corporación verificará únicamente para cumplimiento de este requisito habilitante la experiencia de los contratos que hayan tenido por objeto interventoría de obra de infraestructura en salud y estar relacionados con los servicios detallados en el anterior cuadro, y que el valor del contrato o contratos certificados sea igual o superior al presupuesto oficial determinado para este proceso expresado en SMMLV, es decir 308 SMLMV.

Cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, deberá a acreditar la experiencia de acuerdo con lo anterior.

Nota 1: Para facilitar el manejo y verificación de la información, el proponente deberá debidamente diligenciado el “Anexo 06 – Experiencia Mínima Habilitante del Proponente”.

Nota 2: No se aceptan contratos en ejecución, se requiere que los contratos estén finalizados para garantizar el cumplimiento de los oferentes

Nota 3: Cuando el valor del contrato o convenio esté en dólares de los Estados Unidos de América (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) diaria, vigente a la fecha de terminación del contrato o convenio, publicada por el Banco de la República en el “link”: http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_cam.htm#1992. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, primero se realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas anuales correspondientes teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato o convenio y posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) diaria, vigente a la fecha de terminación del contrato o convenio, publicada por el Banco de la República en el “link” arriba indicado.

Nota 4: La Corporación se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la información suministrada por los oferentes. En caso de requerirse aclaraciones sobre datos de experiencia del proponente, la Corporación podrá solicitarlas al proponente por escrito, quien contará con el término perentorio fijado para suministrarlas.

Características de las certificaciones:

Los requisitos mínimos de experiencia se deben acreditar mediante la presentación de:

1. Certificaciones expedidas por el contratante, a nombre del proponente o alguno(s) de los integrantes del consorcio o unión temporal o promesa de sociedad futura, que certifiquen el cumplimiento de los requisitos solicitados.

2. La copia del contrato, o convenio, acompañado/s de la copia del acta de liquidación o acompañado de la copia de los demás documentos expedidos por el contratante, en los que conste toda la información solicitada para las certificaciones, siempre y cuando se acrediten los requisitos indicados en el literal (a) anterior.

3. Solo se aceptarán contratos o convenios certificados o acreditados, terminados o liquidados antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

4. No aceptará certificaciones de experiencia expedidas por la misma persona natural que se presente como proponente del presente proceso, ni por el representante legal o responsable de certificar por parte de la misma persona jurídica Proponente o integrante de consorcios, Unión Temporal o promesa de sociedad futura. Asimismo, tampoco se aceptarán auto certificaciones de representantes de Consorcios o Uniones Temporales o promesas de sociedad futura.

5. En el caso de sociedades que se escindan, la experiencia de la misma se podrá trasladar a cada uno de los socios escindidos, y se contabilizará según se disponga en el presente documento.

6. La presentación de las certificaciones debe cumplir con los requisitos señalados. En caso de inconsistencias en la información, la Corporación solicitará aclaración y/o acreditación de la documentación, lo anterior con el propósito de habilitar la propuesta, si hay lugar a ello.

7. Los contratos o convenios válidos para acreditar la experiencia serán aquéllos suscritos entre el ente y/o persona contratante y el oferente o el miembro del consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura que acredite la experiencia (contratista de primer orden), cualquier otra derivación de éstos no será tenida en cuenta.

8. LA CORPORACIÓN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a facilitar toda la documentación que se requiere para este fin.

9. Cuando los contratos con los cuales se pretenda acreditar esta experiencia hayan sido ejecutados bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de participación de cada uno de los miembros, o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participación y únicamente será tenido en cuenta el valor del contrato en forma proporcional a su porcentaje de participación.

10. Cuando el valor esté dado en moneda extranjera diferente al dólar de los Estados Unidos de América, primero se realizará su conversión a dólares estadounidenses de acuerdo con las tasas de cambio estadísticas anuales correspondientes teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato o convenio y posteriormente, se procederá a su conversión a pesos colombianos de conformidad con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TCRM) diaria, vigente a la fecha de terminación del contrato o convenio, publicada por el Banco de la República en el “link” arriba indicado.

11. Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan adiciones a los contratos principales, el valor adicional se sumará al valor del contrato, quedando esta como una sola certificación.

12. LA CORPORACIÓN se reserva la facultad de comprobar la autenticidad de los documentos aportados y de verificar la información a través de todos los medios que estime necesarios. A su vez, el proponente se compromete a facilitar toda la documentación que se requiere para este fin.

13. Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información:

a) Nombre de la persona natural o jurídica contratante.b) Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante.c) Nombre de la persona natural o jurídica certificada.d) Objeto del contrato, fechas de iniciación y terminación (día-mes-año) y valor del

contrato. e) Cuando la certificación remitida no especifique el día de inicio y de finalización del

tiempo laborado, se tomará el último día del mes mencionado como fecha de iniciación y el primer día del mes mencionado como de finalización.

f) Para contratos ejecutados se tomará el valor certificado a la fecha de terminación.g) Para el cálculo de la experiencia de contratos ejecutados, no se tendrá en cuenta la

fecha de expedición de la certificación como fecha de finalización del contrato, h) Para los contratos ejecutados, la certificación debe contener el valor del mismo a la

fecha de terminación y el recibo a satisfacción del objeto del contrato, claramente expresado en el contenido de la certificación.

i) Para contratos vigentes debe informarse el valor ejecutado a la fecha (día-mes-año) de cierre de la convocatoria.

j) Cuando se trate de contratos ejecutados como parte de una unión temporal informar el porcentaje de participación del proponente de dicho contrato. Para efectos de evaluación, sólo se tendrá en cuenta su porcentaje de participación.

k) Si la totalidad de la experiencia es acreditada por uno solo de los integrantes de la unión temporal, este deberá tener una participación no inferior al 50% en la unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.

l) Si la experiencia es acreditada por más de uno de los integrantes de la unión temporal, aquel que aporte el mayor valor en contrato, respecto de los otros integrantes, deberá tener una participación no inferior al 40% en la unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.

m) Las certificaciones debe estar firmadas por el representante legal o el competente para ello, especificando nombre, firma y cargo de quien la expide.

n) La certificación del proponente no puede ir firmada por el mismo.o) Para el cálculo de los SMMLV de la experiencia del proponente se contabilizarán los

contratos ejecutados simultáneamente.p) El valor de los contratos ejecutados por el proponente se convertirá a salarios mínimos

legales mensuales - SMMLV del año en el cual fueron suscritos.

14.1.4. EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL EQUIPO DE TRABAJO

El proponente debe mantener durante la vigencia del contrato el número de personas del equipo base exigido, con las calidades y con la dedicación de tiempo establecida, los cambios que puedan presentarse durante la ejecución deberán contar con la autorización del supervisor y deberán reemplazarse con personal de iguales o mayores calidades, para lo cual deberá presentar las hojas de vida al SUPERVISOR, en un plazo anterior mínimo de tres (3) días hábiles para su verificación. En todo caso no podrá quedar ni un día (1) día hábil sin suplir la vacante.

El equipo de trabajo se acredita con base en la formación y experiencia profesional propuesta y estará directamente relacionada con las actividades que se desarrollarán en la ejecución del contrato, permitiendo valorar la idoneidad de este. El equipo de trabajo estará conformado por un grupo de profesionales y técnicos, de acuerdo con los requisitos determinados para cada perfil, y compuesto mínimo por:

CARGO – DEDICACIÓN MENSUAL AL PROYECTO Cantidad MínimaDirector de interventoría - Ingeniero civil o Arquitecto. Dedicación mensual del 80%

1

Residente de Obra- Ingeniero civil o Arquitecto. Dedicación mensual del 100% 1Auxiliar de ingeniería- Ingeniero civil o Arquitecto. Dedicación mensual del 100% 1Residente Seguridad Industrial- Ingeniero civil o Administrador especializado en Seguridad industrial. Dedicación mensual del 100%

1

Inspector de obra-Técnico Constructor o ingeniero civil. Dedicación mensual del 100%

1

Asesor redes eléctricas - Ingeniero electricista. Dedicación mensual del 10% 1Asesor equipos mecánicos - Ingeniero mecánico. Dedicación mensual del 10% 1Asesor Bioseguridad - Profesional en temas de Bioseguridad. Dedicación mensual del 10%

1

Supervisión arquitectónica - Arquitecto Diseñador. Dedicación mensual del 10% 1Bacteriólogo o microbiólogo con especialización y/o maestría en gerencia de laboratorios o administración Preferiblemente con experiencia de 3 años en auditoria, gestión de calidad de laboratorio clínico. Dedicación mensual del 10%

1

14.1.4.1 PERFILES:

Director de interventoría:Título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con matrícula profesional. Con experiencia profesional mínimo de cinco (5) años en empresas de construcción de edificaciones. Con experiencia Específica de mínimo dos (2) años como residente en la ejecución de contratos de obra en edificaciones de dotación salud.

Residente de Obra. Título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con matrícula profesional. Con experiencia profesional mínimo de cuatro (4) años en empresas de construcción de edificaciones. Con experiencia Específica: mínimo un (1) año como residente en la ejecución de contratos de obra en edificaciones de dotación salud.

Auxiliar de ingeniería. Título profesional en Arquitectura o Ingeniería Civil con matrícula profesional. Con experiencia profesional mínimo de tres (3) años en empresas de construcción de edificaciones. Con experiencia Específica: mínimo un (1) año como residente en la ejecución de contratos de obra en edificaciones de dotación salud.

Residente Seguridad Industrial.Título profesional en Ingeniería civil o ingeniería industrial con título de posgrado en la modalidad de especialización en seguridad industrial con matrícula profesional. Con experiencia profesional mínimo de tres (3) años en empresas de construcción de edificaciones.

Inspector de obra.Título profesional en Ingeniería civil o título de técnico constructor con matrícula profesional. Con experiencia profesional mínimo de tres (3) años en empresas de construcción de edificaciones. Con experiencia Específica: mínimo un (1) año como inspector de obra en la ejecución de contratos de obra en edificaciones de dotación salud.

Asesor redes eléctricas.Título profesional en Ingeniería eléctrica con matrícula profesional. Con experiencia profesional mínimo de tres (3) años en empresas de construcción de edificaciones dotación salud.

Asesor Bioseguridad .Título profesional en salud ocupacional o fisioterapia o nutrición o enfermería con título de posgrado en la modalidad de especialización en Bioseguridad o higiene y seguridad y salud en el trabajo. Con experiencia profesional en asuntos de bioseguridad de mínimo de tres (3) años.

Supervisión arquitectónicoTítulo profesional en arquitectura con matricula profesional y experiencia profesional en construcción de edificaciones dotación salud, mínimo de tres (3) años

Bacteriólogo.Título profesional en Bacteriología, con experiencia de mínimo tres (3) años administrado laboratorios BSL 3 o BSL 2 o certificado y acreditado laboratorios BSL 3 o BSL 2 o haber participado como director de Obra y/o interventoría en la construcción de laboratorios BSL 3 o BSL 2.)

NOTA: El proponente es independiente para establecer el número de personas adicionales a utilizar en el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con el enfoque de organización que dé a los mismos, lo cual estará sujeto a la revisión y aprobación de la Corporación.

Documentos para acreditar la experiencia laboral y formación académica La verificación de la experiencia se realizará con base en la información que reporten los proponentes en el “Anexo 08 – Formación Académica y Experiencia Mínima Habilitante del Equipo de trabajo” y en los respectivos soportes de la información consignada en el mismo. En dicho formato el proponente deberá certificar, bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el mismo es veraz, al igual que la reportada en los documentos soporte. Este formato deberá entregarse firmado por el Representante Legal del proponente que sea persona jurídica; al igual para el caso de consorcios o uniones temporales, deberá ser firmado por el Representante Legal del proponente plural, consorcio o unión temporal. En todo caso, cuando se pretenda acreditar la experiencia exigida, el oferente deberá aportar la certificación expedida por la empresa contratante y suscrita por el funcionario competente en la que se reflejen como mínimo los siguientes requisitos:

Las certificaciones de experiencia del equipo de trabajo deben ser expedidas en papel membreteado, nítidas y legibles. La Corporación se reserva el derecho de solicitar los originales que las soporten.

Nombre de la persona natural o jurídica contratante. Dirección y teléfono de la persona natural o jurídica contratante. Nombre de la persona natural certificada. Objeto del contrato, o del cargo, o descripción de las obligaciones o funciones o

actividades relacionadas o cargo desempeñado, condiciones que deben estar relacionadas con el perfil establecido en el presente pliego.

Fechas de iniciación y terminación (día-mes- año). Cuando la certificación remitida no especifique el día de inicio y de finalización del tiempo

laborado, se tomará el último día del mes mencionado, como fecha de iniciación y el primer día del mes mencionado, como fecha de finalización.

Para el cálculo de la experiencia en contratos ejecutados, si la certificación no especifica la fecha de finalización, no se tendrá en cuenta la fecha de expedición de la misma como fecha de finalización.

Para el cálculo de la experiencia de los contratos en ejecución la certificación deberá contener la fecha de inicio y terminación del mismo, pero se tomará la fecha de expedición de la certificación como fecha de finalización.

Las certificaciones debe estar firmadas por el representante legal o el competente para ello, especificando nombre, firma y cargo de que quien la expide.

Ninguna certificación de un miembro del equipo de trabajo puede ir firmada por el mismo. No serán tenidos en cuenta contratos ejecutados simultáneamente. En caso de

presentarse esta situación, se contabilizará una sola vez dicho período. No se aceptarán declaraciones extraproceso o extrajuicio para acreditar experiencia de los

integrantes del equipo de trabajo. Si la entidad o institución que certifica la experiencia de un miembro del equipo de trabajo

está liquidada, la persona podrá adjuntar, adicional a la certificación que posea, documentos relacionados que permitan complementar la información exigida en el presente pliego para evaluar la experiencia, tales como copia del contrato. Acta de liquidación, etc

14.1.4.2 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LAS CERTIFICACIONES DEL EQUIPO DE TRABAJO:

El año se contabilizará por 360 días y los meses por 30 días. Las certificaciones deben anexarse en el mismo orden que aparecen relacionadas en el

Anexo 08 – Formación Académica y Experiencia Mínima Habilitante del Equipo de trabajo. Cada casilla debe corresponder a un (1) solo contrato. En caso de discrepancias entre la información consignada en el anexo y las certificaciones, prevalecerá la información de estas últimas.

Si se relaciona un contrato en el anexo y NO se anexa la correspondiente certificación, este contrato NO será tenido en cuenta.

Si no se presenta certificación de experiencia, se acepta copia del contrato legible siempre y cuando se anexe copia del acta de finalización, o terminación, o liquidación del contrato. No será suficiente la presentación del contrato.

La Corporación en cualquier momento del proceso podrá hacer las verificaciones de la información contenida en las certificaciones, que considere necesario.

La Corporación podrá solicitar las aclaraciones necesarias sobre los documentos presentados en la propuesta dentro de un tiempo perentorio, cuya respuesta por parte del proponente no conlleva a una mejora de la propuesta.

El personal propuesto deberá aportar el registro y/o permiso que autorice el ejercicio de la actividad.

Además de las condiciones señaladas anteriormente para la acreditación de la experiencia, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas para la verificación de la experiencia:

a. No podrá acumularse a la vez, la experiencia de los socios y la de la persona jurídica cuando éstos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades de unión temporal o consorcio.

b. En caso de que se relacione más de un contrato en una sola certificación, se tomará cada contrato de manera individual, de tal forma que cada uno represente una certificación, siempre que cumplan con las especificaciones establecidas en el presente documento.

c. Cuando el valor de los contratos con el cual se pretende acreditar la experiencia se encuentre expresado en moneda extranjera:

• Para el caso de contratos en dólares americanos, se hará la conversión a pesos colombianos con la TRM publicada en las estadísticas del Banco de la Republica publicadas en su página oficial, para la fecha de terminación del contrato.

• Cuando la experiencia reportada se haya facturado en moneda extranjera diferente al dólar americano, se realizará su conversión a dólares americanos de acuerdo a las tasas de cambio estadísticas publicadas por el Banco de la República en su página oficial teniendo en cuenta la fecha de terminación del contrato, y seguidamente a pesos colombianos.

f. La Corporación podrá en cualquier estado en que se encuentre el proceso de selección, verificar y solicitar ampliación de la información presentada por el oferente para la acreditación de la experiencia.

g. Cuando en la certificación mediante la cual se pretende acreditar experiencia se encuentren también relacionados bienes y/o servicios de características disímiles a la requerida en el presente numeral, se tendrá en cuenta únicamente la experiencia correspondiente a la solicitada en el presente proceso de selección. Para el efecto, debe discriminarse claramente el(los) valor(es) parcial(es) de los diferentes bienes o servicios incluidos en dicha certificación.

h. Solamente serán admitidas las certificaciones o actas de liquidación o actas de terminación de contratos expedidas por los contratantes directamente

i. No se tendrán en cuenta las auto certificaciones, ni las aclaraciones que provengan del proponente. De igual forma cuando se trate de consorcios o uniones temporales no serán válidas

aquellas certificaciones provenientes, suscritas o expedidas por alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, por considerarse auto certificaciones. NOTA 1: La Corporación se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el oferente aporte. NOTA 2: Los contratos verbales no serán tenidos en cuenta para acreditar experiencia

MÉTODO DE VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES (CAPACIDAD JURÍDICA, CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Y EXPERIENCIA DEL PROPONENTE)

La Corporación verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes mediante la revisión y estudio de los documentos aportados por los proponentes y establecerá si están HABILITADOS o NO HABILITADOS, según que cumplan o no las condiciones y requisitos establecidos en el numeral 14. del presente documento, y sus correspondientes sub numerales.

El procedimiento de selección del contratista se ajustará a los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva e igualdad de derechos y oportunidades. De los que deriva la obligación de someter a todos los oferentes a las mismas condiciones definidas en el presente documento.

15. EVALUACIÓN DE LA OFERTA Y ADJUDICACIÓN

La Corporación evaluará únicamente las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos mínimos habilitantes.

La evaluación técnica tendrá un puntaje máximo de mil (1000) puntos distribuido de la siguiente manera:

CRITERIO PUNTAJEExperiencia Específica adicional del Proponente 500Calificación de experiencia adicional a la mínima de los profesionales y Expertos del Equipo de Trabajo

500

TOTAL 1000

15.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE (MÁXIMO 500 PUNTOS)

Se evaluará la experiencia específica adicional de los proponentes, a la mínima habilitante, la cual deberá ser relacionada en el “Anexo 07 – Experiencia Adicional a la Habilitante del Proponente”, acompañada de las respectivas certificaciones que deberán cumplir con las características señaladas en el presente documento.

Se determinará la experiencia específica adicional por cada proponente, asignándole un máximo de quinientos (500) puntos al proponente que certifique la mayor experiencia especifica adicional en la realización de contratos que hayan tenido por objeto la interventoría de obra de infraestructura en salud y estar relacionados con los servicios señalados en el acápite de EXPERIENCIA MÍNIMA HABILITANTE DEL PROPONENTE. La experiencia será medida en salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La asignación de puntaje para los demás proponentes se realizará en orden descendente restando veinte (20) puntos por el lugar ocupado así:

Proponente PuntajeMAYOR EXPERIENCIA

ESPECIFICA500

Segundo Lugar 480Tercer Lugar 460Cuarto Lugar 440Quinto Lugar 420

El puntaje a asignar ira en orden descendente hasta el respectivo lugar que ocupe el último proponente.

La experiencia que el proponente presente como adicional, deberá ser diferente a la mínima habilitante, de haber coincidencias no se tendrá en cuenta para demostrar experiencia adicional.

15.2 CALIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS DEL EQUIPO DE TRABAJO (Máximo 500 puntos):

Para cada una de las personas que el proponente presente para evaluación y asignación de puntaje, deberá diligenciar el “Anexo 09 – Formación y Experiencia Adicional a la Habilitante del Equipo de trabajo”, con la formación académica adicional y la experiencia adicional de los profesionales objeto de evaluación. Para la asignación de puntaje solamente se evaluará y calificará la formación académica y experiencia adicional de los profesionales pertenecientes a los perfiles relacionados en el cuadro siguiente:

PERFIL A EVALUAR No. PERSONAS

PUNTAJE MAXIMO A OBTENER

Director de interventoría 1 150Residente de Obra 1 150Auxiliar de ingeniería 1 100Inspector de obra 1 100

TOTAL 4 500

La experiencia se calificará a partir del 1 de enero de 2010 de acuerdo con la información contenida en el “Anexo 09 – Formación y Experiencia Adicional a la Habilitante del Equipo de trabajo” y con la de las certificaciones aportadas que cumplan con los requisitos establecidos en el presente documento.

El puntaje máximo de la experiencia específica se asignará de acuerdo con lo descrito en la tabla anterior, al proponente que certifique el mayor número de meses de experiencia específica adicional del recurso humano propuesto. Los demás proponentes tendrán un puntaje proporcional al número de meses certificados, en cada uno de dichos perfiles, los cuales se calcularán mediante el método de regla tres.

15.3 PROPUESTA ECONÓMICA:

Una vez concluida la evaluación técnica y se haya dado a conocer el orden de calificación de las propuestas técnicas se procederá a la adjudicación programada en el cronograma, con la apertura

del sobre que contiene la propuesta económica del proponente ubicado en el primer lugar en el orden de calificación.

Si el valor contenido en el sobre “Anexo 10 – Propuesta Económica”, del proponente que obtuvo el mayor puntaje excede el valor presupuestado, su propuesta será rechazada y se procederá a abrir la propuesta económica del siguiente oferente según el orden de calificación, y así sucesivamente.

La Corporación verificará la consistencia de la propuesta económica respecto de las actividades descritas en la propuesta técnica, con el fin de efectuar las clarificaciones y ajustes que sean necesarios. Como resultado de estos ajustes no podrán modificarse, en lo sustancial, los requerimientos técnicos.

Si de la verificación de la propuesta económica del proponente se identifica que la misma no es consistente con su propuesta técnica o no se logra un acuerdo final sobre los aspectos técnicos o económicos objeto de discusión, se dará por terminada la revisión de dicha propuesta, se rechazará y se procederá a abrir el sobre económico de la ubicada en el siguiente orden de elegibilidad, hecho lo cual se repetirá el procedimiento indicado en el párrafo anterior.

16. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA

Habrá lugar al rechazo de propuestas cuando:

a) El proponente no suscriba la carta de presentación de la propuesta o que esta sea suscrita por quien no tenga la capacidad jurídica para ello, o sin la autorización del órgano competente para tal efecto (Anexo 02 – Formato de Carta de Presentación de la Propuesta).

b) Si no cumple con los requisitos mínimos habilitantes.c) El proponente se encuentre bajo causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar

fijadas en la Constitución y la Ley.d) Falta de entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta.e) La propuesta económica supere el valor del presupuesto oficial.f) La propuesta se presente con posterioridad a la hora y fecha fijada para el cierre del

proceso.g) La propuesta no sea presentada en pesos colombianos.h) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas.i) Al momento de efectuar la evaluación se adviertan presuntas falsedades en la

documentación presentada por los oferentes.j) La propuesta o sus aclaraciones posteriores contengan información inexacta que induzcan

a error a la entidad para obtener un mayor puntaje.k) No presente o presente en forma incompleta, extemporánea o insuficiente las aclaraciones

solicitadas dentro del término perentorio establecido por la Corporación.l) El proponente se encuentre sancionado de tal manera, que le imposibilite la ejecución del

contrato.m) Si el proponente ofrece un plazo de ejecución del contrato superior o inferior al solicitado

en este documento.n) Si el proponente no cumple con los requerimientos técnicos establecidos en el presente

documentoo) Si el proponente presenta en su equipo de trabajo personas que no cumplen con el perfil

establecido en el presente documento.

NOTA: En el presente proceso primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no se rechazará una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores

de escogencia establecidos por la Corporación en el presente documento. Tales requisitos o documentos podrán ser requeridos en condiciones de igualdad para todos los proponentes.

17. CAUSALES PARA LA DECLARATORIA DE DESIERTO.

La Corporación declarará desierto el presente proceso cuando:

a) No se presenten propuestas.b) Los oferentes no cumplan con las especificaciones mínimas exigidas en el presente

documento.c) Por motivos o causas que impidan la selección objetiva, lo cual se señalará en forma expresa y

detallada las razones que han conducido a esa decisión.d) Cuando revisadas las propuestas económicas se encuentre que ninguna es consistente, de

conformidad con lo establecido en el presente documento.

18. COBERTURA DEL RIESGO

El oferente seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0, con ocasión de la ejecución del contrato y de su liquidación, a través de un contrato de seguro contenido en una póliza, expedida por aseguradora autorizada por la Superintendencia Financiera:

RIESGO VALOR DEL AMPARO VIGENCIACumplimiento 10% sobre el valor del

contratoEl término de ejecución del contrato y ocho (8) meses más

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales

10% sobre el valor del contrato El término de ejecución del contrato y tres (3) años más.

Calidad del servicio 20% sobre el valor del contrato El término de ejecución del contrato y tres (3) años más.

18.1 PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

RIESGO VALOR DEL AMPARO VIGENCIAResponsabilidad civil extracontractual

300 SMMLV Igual al plazo de ejecución del contrato

NOTA: En la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendrán la calidad de asegurados LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 y el contratista, limitado ello únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato amparado, y serán beneficiarios tanto LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0 como los terceros que puedan resultar afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas.

La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir expresamente con las siguientes coberturas: i) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante, ii) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales, iii) Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y sub-contratistas, salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismo amparos aquí requeridos, iv) Cobertura expresa de amparo patronal y v) Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. El valor asegurado de cada uno de estos amparos debe corresponder a la cuantía de 200 SMMLV.

18.2 POLIZA DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO

El contratista deberá constituir póliza de garantía de buen manejo y correcta inversión del anticipo por cien por ciento (100%) de la suma establecida como anticipo, en la forma de pago y tendrá una vigencia igual al termino de duración del contrato y ocho (8) meses más

18.3 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los proponentes garantizarán la seriedad de sus ofrecimientos, y para este efecto, constituirán a su costa y adjuntarán a la propuesta la correspondiente garantía de seriedad que cubra la sanción derivada del incumplimiento de la oferta por cualquiera de los siguientes eventos: i) no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando la Corporación prorrogue el plazo para la adjudicación o para la suscripción del futuro contrato, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses, ii) el retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de la oferta, iii) la no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario y iv) la falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

En caso de incumplimiento de la oferta, por la ocurrencia de cualquiera de los riesgos antes enunciados, la Corporación hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las acciones legales pertinentes para reclamar el reconocimiento de los perjuicios no cubiertos por aquella. Adicionalmente, la Corporación podrá, dentro de los quince (15) días siguientes a la ocurrencia del hecho constitutivo del siniestro, adjudicar el contrato al proponente calificado en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable.

Para constituir la garantía de seriedad de la oferta, los proponentes atenderán las siguientes indicaciones:

ASEGURADO /BENEFICIARIO

La garantía debe constituirse a favor de la LA CORPORACIÓN SALUD UN – HOSPITAL UNIVERSITARIO NACIONAL con NIT No. 900.578.105-0

TOMADOR La garantía de seriedad de la propuesta debe señalar expresamente que el tomador corresponde al proponente; por lo tanto, debe identificarlo plenamente, por su nombre o razón social, tal como conste en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, si es persona jurídica, o en el respectivo documento de identidad, si es persona natural.

Tratándose de proponentes plurales (consorcios, uniones temporales, promesa de sociedad futura) la garantía debe ser otorgada por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural (indicando el nombre o razón social de cada uno de sus integrantes y sus porcentajes de participación en la propuesta).

VIGENCIA Mínimo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre del proceso de contratación.

OBJETO Amparar la seriedad de la oferta del tomador en el proceso de contratación de interventoría de obra cuyo objeto será: Realizar interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato que resulte del proceso de selección No. CON-BOG-011-2020 adelantado por la Universidad Nacional de Colombia cuyo objeto consiste en: “CONTRATO DE OBRA EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN LOCATIVA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DEL LABORATORIO NACIONAL DE PATÓGENOS HUMANOS PELIGROSOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA” incluyendo el seguimiento a las obras civiles, de la adecuación del laboratorio y el seguimiento desde el punto de vista de bioseguridad a cada una de las instalaciones técnicas del laboratorio, y seguimiento a los factores de seguridad biológica en la adecuación de los espacios que componen el laboratorio, tales como exclusas, ventilación, accesos controlados, evacuación, sistemas de seguridad y protocolos de manejo y uso del laboratorio y su entorno

inmediato.

VALOR ASEGURADO

La garantía de seriedad se constituirá por un valor igual o superior al diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial estimado para el presente proceso.

FIRMAS La garantía de seriedad debe presentarse suscrita por el banco o asegurador y por el proponente.

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución del futuro contrato, los proponentes podrán solicitar la devolución de la garantía de seriedad de sus propuestas.

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 01 – Formato Aceptación alcance técnico del contrato.Anexo 02 – Formato de Carta de Presentación de la Propuesta Anexo 03 – Modelo documento de constitución de Consorcio o Unión TemporalAnexo 04 – Formato Certificación De Pagos De Seguridad Social Y Aportes Parafiscales Anexo 05 – Formato Compromiso anticorrupciónAnexo 06 – Experiencia Mínima Habilitante del ProponenteAnexo 07 – Experiencia Adicional a la Habilitante del ProponenteAnexo 08 – Formación Académica y Experiencia Mínima Habilitante del Equipo de trabajoAnexo 09 – Formación y Experiencia Adicional a la Habilitante del Equipo de trabajoAnexo 10 – Propuesta EconómicaAnexo 11 – JU-FR-01 FORMATO AUTORIZACIÓN PARA TRATAMIENTO DE DATOS (2)Anexo 12 – JU-FR-04 FORMATO CONOCIMIENTO PERSONA NATURAL Y JURIDICA versión 002