Informe de Avance Mensual N°10

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Mensual N°10 Octubre 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

25 de noviembre 2014

Informe Mensual Octubre 2014 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 20

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 6

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 6

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 7

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 8

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 8

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ........................................................................ 8

2.6.1 Concesión Eléctrica ..................................................................................................... 8

2.6.2 Servidumbres Voluntarias ........................................................................................... 9

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................... 9

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ....................................................................................... 9

2.9 Entrada en Operación ......................................................................................................... 9

3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 18

3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 18

3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 19

3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 20

3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

20

3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 20

3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 20



Página 3 de 20

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea

2x220 Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto

y la fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E

Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

ohm/km a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

sus correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no

habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 20

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Durante el período se finalizó la revisión de los antecedentes y estudios entregados por Interchile, que permiten dar cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene fecha 13 de julio de 2015. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

Ingeniería Básica y Detallada 7%

Seguros contratados 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

Suministro de Equipos y Materiales 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 40%

Entrada en Operación 1%

Los avances acumulados, calculados por el Adjudicatario al 31 de octubre de 2014 son:

- Programado: 16,41%

- Real: 22,98%.

De este modo el avance real informado para el mes de octubre corresponde a un 1,48%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la Tabla 2.

De acuerdo con la información obtenida del Adjudicatario y los cálculos realizados por este

Auditor, el avance real acumulado llega a un 17,90%, lo que implica un avance mensual de 1,76%.

Las principales diferencias respecto a los avances informado por el Adjudicatario son las

siguientes:

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la

estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de



Página 5 de 20

avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser

elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de

las pruebas de carga.

- El Adjudicatario considera un avance del 6% en la tramitación del Estudio de Impacto

Ambiental, sin embargo al 31 de octubre este aún no había sido declarado admisible. Por

esta razón este Auditor consideró un avance del 0%. Se espera que el Estudio sea

declarado admisible durante el mes de noviembre.

- El Adjudicatario considera un avance del 15% en la tramitación de la Solicitud de

Concesión Definitiva, sin embargo al 31 de octubre esta aún no había sido declarada

admisible. Por esta razón este Auditor consideró un avance del 0%.

- El Adjudicatario considera un avance del 15% en la tramitación de la Concesión Eléctrica,

sin embargo al 31 de octubre la SEC no había comunicado la admisibilidad de la solicitud,

luego de que con fecha el 22 de septiembre, mediante Oficio Ordinario 9886 informó a

Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Por lo señalado no existe avance en la

tramitación.

- De acuerdo a lo señalado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario este

Auditor considera que existe solo un 50% de avance en las subactividades “Licitación de

Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios,

Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

- Con la revisión de los documentos necesarios para el Hito Relevante N°1 por parte del

Auditor, se ha asignado un avance del 80% a las subactividades 4.1.4 y 4.2.4 “Revisión por

Auditoría Técnica del CDEC-SING” y 5.5 “Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros

Contratados”. El Adjudicatario aún no había podido informar de este avance.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de

Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción

Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo

a lo indicado en el Informe Mensual N°4.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder

Estructuras”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 0% de acuerdo a lo

indicado en el Informe Mensual N°6.



Página 6 de 20

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.5.4 “Adjudicación

Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que este avance

debiese ser de un 50% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.

El hecho de que el proyecto aparezca con adelanto respecto a lo programado, se debe principalmente a los avances asociado a los procesos de licitación destinados a la construcción de la línea y de instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto en la contratación de la empresa encargada de la construcción de la línea y cuyo objetivo fue contar con un apoyo en la preparación del EIA. Estos adelantos no tienen efecto sobre la Ruta Crítica del Proyecto. Transcurridos 12,5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades programadas es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA Esta actividad presenta un avance acumulado del 48,56%, esto significa que durante el mes de

octubre esta actividad presentó un avance del 9,73%, el cual se explica por la entrega de todos los

documentos de ingeniería de líneas comprometidos por Concol, al haber completado las

especificaciones de detalle de aisladores, interruptores y reactor, y haber finalizado la revisión por

parte de la Auditoría Técnica del CDEC-SING, de la información concerniente al cumplimiento del

Hito Relevante N°1.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

Esta subactividad presenta un avance acumulado del 30,70%, lo que significa que durante el mes

de octubre presentó un avance del 7,38%, el cual se explica por haber completado la subactividad

4.1.1.2 “Especificaciones de Detalle del Proyecto”, lo que incluye terminar las especificaciones de

detalle de los interruptores y del reactor. No se evidenció avance en la subactividad 4.1.1.1

“ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”, la cual está siendo desarrollada por Siemens

para las subestaciones Encuentro y Lagunas.

Adicionalmente, durante este mes se finalizó la revisión de la información que permite dar

Cumplimiento de Hito Relevante N°1.



Página 7 de 20

Interchile ha informado en su informe mensual que durante el mes de octubre se recibieron los

siguientes documentos correspondientes a la ingeniería de subestaciones:

- Documentos Generales:

o Criterios de Diseño Obra Civil Subestaciones.

o Especificaciones técnicas del Estudio de Mecánica de Suelos

o Criterios de diseño de Obra Montaje

o Memoria de Cálculo de distancias mínimas y de seguridad y definición de cadenas

de aisladores

- Subestación Lagunas:

o Disposición de tableros (gabinetes) en caseta de relés.

o Diagrama unilineal subestación Lagunas 220 kV

- Subestación Encuentro:

o Disposición de tableros (gabinetes) en caseta de relés.

o Diagrama unilineal subestación Encuentro 220 kV

Se solicitará a Interchile la entrega de los documentos recibidos.

Cabe mencionar que pese a las reiteradas solicitudes del Auditor de hacer entrega del listado de

entregables de Siemens, este aún no ha sido recibido. Se le planteará a Interchile esta situación

durante la próxima reunión de seguimiento.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Esta subactividad presenta un avance acumulado del 67,95%, lo que significa que durante el mes

de octubre presentó un avance del 12,28%, el cual se explica por haber completado las siguientes

subactividades:

- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”

- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”

Se mantiene en desarrollo la actividad correspondiente al diseño de las estructuras, y cuya

realización se encuentra distribuida entre las empresas Concol, Trucon y Arcon.

El diseño así como la elaboración de los planos de fabricación de las estructuras será realizado por

las empresas Trucon y Arcon. Por su parte, no obstante que durante el mes de septiembre

Interchile dio por aprobados todos los documentos elaborados por Concol, se mantienen

pendientes por parte del Adjudicatario, las respuestas a las observaciones efectuadas por este

Auditor al siguiente documento:

- Criterios Básicos de Diseño.



Página 8 de 20

Se recibió un nuevo documento relacionado con las pruebas de carga, el cual está siendo revisado

por el Auditor.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Esta actividad presenta un avance acumulado del 97,30%, lo que implica un avance durante el mes de octubre del 4,06%. Se finalizó el análisis de las pólizas de seguros contratadas por Interchile, destinado a verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en las Bases de Licitación, en lo relacionado con: pólizas contratadas; montos asegurados; deducibles; períodos de vigencia y asegurados. Durante el análisis se solicitaron a Interchile aclaraciones relacionadas con aspectos tales como infraseguro; cronograma; entrega parciales de obra y derechos de subrogación entre otras, y cuyas respuestas fueron entregadas al CDEC-SING por escrito, incluyendo en algunos casos los endosos correspondientes. Del análisis se ha concluido que Interchile cumple con las condiciones establecidas en las Bases de Licitación.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad presenta un avance acumulado del 35,0%, lo que implica un avance durante el mes

de octubre del 11,2%, el cual se explica por el término de la elaboración del Estudio de Impacto

Ambiental. La subactividad “Elaboración EIA”, EDT 6.1, presenta un avance del 100%.

El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental

(SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de licenciamiento por parte de

las autoridades con competencia ambiental. Se espera un pronunciamiento de admisibilidad

durante el mes de noviembre.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Esta actividad presenta un avance acumulado del 22,39%, lo que implica un avance durante el mes

de octubre del 2,94%, el cual se explica por la finalización de los Estudios de Títulos, y por los

avances en la elaboración de escrituras y firmas de servidumbres voluntarias.

2.6.1 Concesión Eléctrica

Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.

Con fecha 22 de septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores

u omisiones en la Solicitud, lo que implicó un atraso en el inicio de la tramitación, cuya fecha de

inicio estaba programada para el 17 de septiembre.



Página 9 de 20

Con fecha 7 de octubre la SEC emitió oficio donde comunica a Interchile errores u omisiones a la

Solicitud de Concesión Definitiva. Se está a la espera de la resolución de admisibilidad.

2.6.2 Servidumbres Voluntarias

Se avanzó en la elaboración de la escritura para el establecimiento de la servidumbre voluntaria

con el único predio particular afectado por el trazado de la línea.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Esta actividad presenta un avance acumulado del 7,38%, lo que implica un avance durante el mes

de octubre del 1,38%, el cual se explica por el inicio la licitación del suministro del Cable de

Guardia y de los Aisladores. Adicionalmente se avanzó en la orden de compra del suministro de

ferretería, habiendo firmado un contrato entre Dervaux e Interchile.

La firma del contrato fue verificada por el Auditor.

Se mantiene lo informado en el Informe Mensual N°9, respecto a que el diseño sísmico del reactor

se encuentra observado y sin respuesta.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Se mantiene el avance obtenido al 31 de julio de 2014 para la actividad “Construcción, Montaje y

Pruebas”, 13,87%.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

Tabla 2: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

22,98% 17,90%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%



Página 10 de 20

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

47,36% 48,56%

4.1 Subestaciones 300 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

27,32% 30,70%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d vie 06-12-13

mar 03-06-14

54,34% 48,55%

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

16% 5%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d jue 27-02-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 100%

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d lun 17-03-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

100% 100%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d dom 04-05-14

mar 03-06-14

89% 89%

4.1.2 Ingeniería Detallada Subestaciones 180 d sab 05-04-14

mie 01-10-14

0% 0%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-14

lun 13-10-14

100% 100%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del 30 d mar 14-10- mie 12- 0% 80%



Página 11 de 20

CDEC-SING 14 11-14

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13

jue 16-10-14

69,13% 67,95%

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

100% 91,29%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

100% 100%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 64,13%

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 22,2%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 100%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 100%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

100% 100%

4.2.2 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión

436 d jue 06-03-14

vie 15-05-15

39% 39%

4.2.2.1 Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos

76 d dom 01-06-14

vie 15-08-14

100% 100%

4.2.2.2 Diseño de Estructuras 436 d jue 06-03-14

vie 15-05-15

18% 18%

4.2.2.2.1 Dimensiones mínimas (diseño electromecánico)

30 d jue 06-03-14

vie 04-04-14

100% 100%

4.2.2.2.2 Cuadros de Cargas 30 d mié 11-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

4.2.2.2.3 Siluetas de estructuras 91 d lun 15-12-14

dom 15-03-15

0% 0%

4.2.2.2.4 Memorias de diseño 91 d jue 15-01-15

mié 15-04-15

0% 0%

4.2.2.2.5 Elaboración de Planos de Fabricación 90 d dom 15-02-15

vie 15-05-15

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

100% 100%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

50% 80%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

93,24% 97,30%

5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros

90 d mar 20-05-14

dom 17-08-14

100% 100%

5,2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado

45 d lun 18-08-14

mié 01-10-14

100% 100%

5,3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de 45 d lun 18-08- mié 01- 100% 100%



Página 12 de 20

Construcción 14 10-14

5,4 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-14

lun 13-10-14

100% 100%

5,5 Revisión por parte del CDEC-SING de los Seguros Contratados

30 d mar 14-10-14

mié 12-11-14

50% 80%

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

37,70% 35,00%

6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14

jue 16-10-14

100% 100%

6.3 Tramitación Resolución 270 d vie 17-10-14

lun 13-07-15

6% 0%

6.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA)

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

6.5 Tramitación Permisos Ambientales Sectoriales

120 d mar 14-07-15

mar 10-11-15

0% 0%

6.6 Hito Decreto Aprobación RCA 0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

21,05% 22,39%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

100% 100%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

100% 100%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

6,7% 6,7%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

18% 18%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

18% 18%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas

0 d dom 17-08-14

dom 17-08-14

100% 100%

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

7.4 Concesión Eléctrica 335 d lun 18-08-14

sáb 18-07-15

22,39% 8,96%

7.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva

30 d lun 18-08-14

mar 16-09-14

100% 100%

7.4.2 Hito Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

100% 100%

7.4.3 Tramitación de la Concesión 300 d mié 17-09-14

lun 13-07-15

15% 0%

7.4.4 Decreto de Concesión 5 d mar 14-07- sáb 18- 0% 0%



Página 13 de 20

15 07-15

7.4.5 Hito Decreto de Concesión 0 d sáb 18-07-15

sáb 18-07-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

8,09% 7,38%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

100% 100%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

5,32% 3,90%

8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

722 d mié 18-06-

14

jue 09-

06-16 5,00% 3,13%

8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-

14

mar 08-

07-14 100% 50%

8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-

14

lun 17-

11-14 0% 50%

8.2.1.3 Fabricación de Equipos Primarios 240 d mar 18-11-

14 mié 15-07-15

0% 0%

8.2.1.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios

60 d jue 16-07-15

dom 13-09-15

0% 0%

8.2.1.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d lun 14-09-

15 lun 28-09-15

0% 0%

8.2.1.6 Transporte y llegada a obra Primarios 60 d lun 11-04-

16 jue 09-06-16

0% 0%

8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14

vie 24-06-16

6,02% 6,02%

8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 100%

8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

100% 100%

8.2.2.3 Fabricación de Equipos Inductivos 300 d mar 18-11-

14 dom 13-09-15

0% 0%

8.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos

15 d lun 14-09-15

lun 28-09-15

0% 0%

8.2.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mar 29-09-

15 mar 13-10-15

0% 0%

8.2.2.6 Transporte y llegada a obra Inductivos 60 d mar 26-04-

16 vie 24-06-16

0% 0%

8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14

sáb 09-07-16

4,65% 2,91%

8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%



Página 14 de 20

8.2.3.3 Fabricación C&P y SSAA 300 d mar 18-11-

14 dom 13-09-15

0% 0%

8.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P y SSAA 30 d lun 14-09-

15 mar 13-10-15

0% 0%

8.2.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mié 14-10-

15 mié 28-10-15

0% 0%

8.2.3.6 Transporte y llegada a obra C&P y SSAA 60 d mié 11-05-

16 sáb 09-07-16

0% 0%

8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14

mié 25-05-16

5,63% 3,52%

8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.2.4.3 Fabricación Telecomunicaciones 240 d mar 18-11-

14 mié 15-07-15

0% 0%

8.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones

15 d jue 16-07-15

jue 30-07-15

0% 0%

8.2.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d vie 31-07-

15 vie 14-08-15

0% 0%

8.2.4.6 Transporte y llegada a obra Telecomunicaciones

60 d dom 27-03-16

mié 25-05-16

0% 0%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

6,01% 8,17%

8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 4,82%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15

dom 21-06-15

100% 0%

8.3.1.3 Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de estructuras

0% 0%

8.3.1.4 Ejecución Pruebas de Carga

60 d lun 22-06-15

jue 20-08-15

0% 0%

8.3.1.5 Aprobación pruebas de carga por el Auditor

15 d vie 21-08-15

vie 04-09-15

0% 0%

8.3.1.6 Pruebas en Fábrica-Armado

30 d sáb 05-09-15

dom 04-10-15

0% 0%

8.3.1.7 Aprobación Informe Armado por Auditor

15 d lun 05-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

8.3.1.8 Fabricación Cimentaciones

60 d lun 22-06-15

jue 20-08-15

0% 0%

8.3.1.9 Fabricación Estructuras

120 d mar 20-10-15

mar 16-02-16

0% 0%



Página 15 de 20

8.3.1.10 Transporte y Llegada a Obra Cimentaciones

30 d vie 21-08-15

sáb 19-09-15

0% 0%

8.3.1.11 Transporte y Llegada a Obra Estructuras 60 d mié 17-02-

16 sáb 16-04-16

0% 0%

8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

8,06% 8,06%

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

100% 100%

8.3.2.3 Fabricación Conductor 180 d vie 06-03-

15 mar 01-09-15

0% 0%

8.3.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15 d mié 02-09-

15 mié 16-09-15

0% 0%

8.3.2.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d jue 17-09-

15 jue 01-10-15

0% 0%

8.3.2.6 Transporte y llegada a obra Conductor 75 d jue 14-04-

16 lun 27-06-16

0% 0%

8.3.3 Cable OPGW 725 d mié 18-06-14

dom 12-06-16

2,51% 2,51%

8.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

37% 37%

8.3.3.2 Orden de Proceder OPGW 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

0% 0%

8.3.3.3 Fabricación OPGW 180 d vie 06-03-

15 mar 01-09-15

0% 0%

8.3.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15 d mié 02-09-

15 mié 16-09-15

0% 0%

8.3.3.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d jue 17-09-

15 jue 01-10-15

0% 0%

8.3.3.6 Transporte y llegada a obra OPGW 60 d jue 14-04-

16 dom 12-06-16

0% 0%

8.3.4 Aisladores y Amortiguadores 725 d mié 18-06-14

dom 12-06-16

2,51% 2,51%

8.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

37% 37%

8.3.4.2 Orden de Proceder Aisladores y Amortiguadores

5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

0% 0%

8.3.4.3 Fabricación Aisladores y Amortiguadores

150 d vie 06-03-15

dom 02-08-15

0% 0%

8.3.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores

30 d lun 03-08-15

mar 01-09-15

0% 0%

8.3.4.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d mié 02-09-15

mié 16-09-15

0% 0%



Página 16 de 20

8.3.4.6 Transporte y llegada a obra Aisladores y Amortiguadores

75 d mié 30-03-16

dom 12-06-16

0% 0%

8.3.5 Ferretería 630 d mar 02-09-14

lun 23-05-16

24,87% 24,87%

8.3.5.1 Licitación Ferretería 60 d mar 02-09-14

vie 31-10-14

100% 100%

8.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 30 d sáb 01-11-14

dom 30-11-14

86% 86%

8.3.5.3 Fabricación Ferretería 150 d lun 01-12-14

mié 29-04-15

0% 0%

8.3.5.4 Pruebas en Fábrica Ferretería 30 d jue 30-04-15

vie 29-05-15

0% 0%

8.3.5.5 Aprobación Informes Ensayos Auditor 15 d sáb 30-05-15

sáb 13-06-15

0% 0%

8.3.5.6 Transporte y llegada a obra Ferretería 60 d vie 25-03-16

lun 23-05-16

0% 0%

8.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales

240 d mié 02-09-15

jue 28-04-16

4,29% 4,29%

8.4.1 Otros suministros y materiales subestaciones

180 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

10% 10%

8.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación

120 d lun 14-09-15

lun 11-01-16

10% 10%

8.4.1.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15

vie 11-03-16

10% 10%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

24,65% 13,87%

9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 50%

9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones

0 d lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%

9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones

30 d jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%

9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones

30 d sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones

0 d dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.4 Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

30 d lun 16-11-15

mar 15-12-15

0% 0%



Página 17 de 20

9.5 Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.5.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de

Obra Línea de Transmisión 0 d

lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.5.2 Licitación Obras Línea de Transmisión 30 d mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%

9.5.3 Revisión de Ofertas Obras Línea de

Transmisión 30 d

jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%

9.5.4 Adjudicación Contratistas de Obra

Línea de Trasmisión 30 d

sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.5.5 Hito Orden de Proceder Contratos de

Construcción Línea de Transmisión 0 d

dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.6 Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

30 d lun 16-11-15

mar 15-12-15

0% 0%

9.7 Licitación Inspección Técnica de Obras 60 d jue 17-09-15

dom 15-11-15

0% 0%

9.8 Subestaciones 160 d lun 11-07-16

sáb 17-12-16

0% 0%

9.9 Línea de Transmisión 453.5 d mié 16-12-15

lun 13-03-17

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

0% 0%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%



Página 18 de 20

3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de

acero galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas

de estructura).

- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

subestaciones.

- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para el desarrollo de los Estudios Sistémicos.

Anteriormente se había informado erróneamente que se trataba de la firma del contrato

por la ingeniería de contraparte.

- 30 de junio, firma el contrato con Unión Eléctrica para la construcción de la línea de

trasmisión.

- 30 de julio de 2014: Se envían al CDEC-SING las pólizas de seguros necesarias para dar

cumplimiento al Hito Relevante N°1.

- 20 de agosto de 2014, presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva ante la SEC y el

Ministerio de Energía.

- 30 de septiembre de 2014 se envían al CDEC-SING y a la Auditoria Técnica del Proyecto los

informes de los estudios eléctricos sistémicos y transitorios, que permiten dar

cumplimiento al Hito Relevante N°1.

- 29 de septiembre se adjudica en la modalidad de alianza estratégica, el suministro de

Herrajes y Sistema de amortiguación al fabricante DERVAUX. Una vez que se establezcan

las cantidades y se cumplan los plazos correspondientes, se dará la orden definitiva para

su fabricación.

- El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación

Ambiental (SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de

licenciamiento por parte de las autoridades con competencia ambiental.

3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.

Tabla 3: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983



Página 19 de 20


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. En relación a los 8 predios indicados en la Tabla 3, las negociaciones presentan el siguiente avance:

Tabla 4: Estado de Negociaciones

ID PROPIETARIO COMUNA FOJAS NÚMERO AÑO AVANCE


1388 1365 1983 Solicitud de concesión eléctrica.





4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA


5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

541 470 1990 En elaboración escrituras.

6 FISCO MARIA ELENA


7 FISCO MARIA ELENA


8 FISCO MARIA ELENA




Página 20 de 20

3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance.

3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance.

3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según Cronograma.

3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según Cronograma.

Informe de Avance Mensual N°10

Documents

Transcript of Informe de Avance Mensual N°10