Informe de Avance Mensual...

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Mensual N°5 Mayo 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

20 de junio 2014

Informe Mensual Mayo 2014 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 18

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 5

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 5

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 6

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 9

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 9

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 10

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 10

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 10

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 11

3 Factores de Riesgo Detectados ................................................................................................. 16

4 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 16

4.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 17

4.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 17

4.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 17

4.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

18

4.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 18

4.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 18



Página 3 de 18

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea

2x220 Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto

y la fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E

Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

ohm/km a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

sus correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no

habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 18

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Las ponderaciones asignadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

Ingeniería Básica y Detallada 7%

Seguros contratados 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

Suministro de Equipos y Materiales 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 40%

Entrada en Operación 1%

Los avances calculados por el Adjudicatario al 31 de mayo de 2014 son:

Programado: 7,16%

Real: 13,53%. El detalle del avance en cada actividad del Cronograma se puede apreciar en la



Página 5 de 18

Tabla 2.

De acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 10,67%. La

diferencia con el avance establecido por el Adjudicatario tiene su origen en los siguientes factores:

El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas.

La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos terminados.

De acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario, este Auditor considera que existe un 50% de avance en las subactividades “Licitación de Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios, Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4.

Se mantiene el atraso en las actividades de ingeniería de subestaciones, debido a que la empresa adjudicataria del EPC, Siemens, se encuentra en proceso de adjudicación de los servicios de ingeniería necesarios para el Proyecto. Se solicitó a Interchile indicar las medidas tomadas para recuperar los atrasos y/o evitar que se afecte el cumplimiento de los Hitos Relevantes del Proyecto. Transcurridos 7 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada en las adjudicaciones que debe realizar Interchile de manera directa, faltando las

subcontrataciones que debe realizar Siemens para el desarrollo del EPC de subestaciones.



Página 6 de 18

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

Esta actividad presenta un atraso de 6 meses, debido al retraso en la firma del contrato con

Siemens. Al 31 de mayo presenta un avance del 4,95%.

Interchile firmó durante el mes de mayo, el contrato con HMV Ingenieros Ltda, para la realización

de la ingeniería de contraparte de las subestaciones, lo que ha sido verificado por este Auditor.

Interchile informó que existe un 7% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 Estudios Sistémicos, y

un 6% de avance en la subactividad 4.1.1.2.2 Estudios Dinámicos, debido a que ya se realizó la

proyección de la base de datos del CDEC-SING al año 2023. Dado que esta proyección quedó

establecida durante el mes de abril, este Auditor considera que los porcentajes de avance se

deben mantener en los valores indicados en el Informe Mensual N°4, esto es 3% y 4% para las

subactividades de Estudios Sistémicos y Dinámicos respectivamente.

La subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos” debiese haber sido completada el 28 de abril de

2014, mientras que la subactividad 4.1.1.2.2 “Estudios Dinámicos” debiese haber sido completada

el 16 de mayo de 2014. Se solicitó a Interchile entregar las nuevas fechas para el término de cada

uno de estos estudios.

Considerando el atraso en los estudios sistémicos, se verificó:

Un 90% de avance en las especificaciones de detalle de los interruptores.

Un 90% de avance en las especificaciones de detalle del reactor.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Al 31 de mayo de 2014 la subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica, iniciada el día 06 de enero de

2014, presenta un avance del 39,8%. Este avance se explica por la entrega de los siguientes

documentos:

Antecedentes:

- Revisión de antecedentes (Aprobado por Interchile).

- Selección de ruta óptima (Aprobado por Interchile).

Antecedentes:

- Informe de topografía

Informes Técnicos:

- Criterios básicos de diseño.

- Diseño electromecánico



Página 7 de 18

- Estudio faja de seguridad

- Estudio preliminar de transposición

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

- Localización preliminar de las estructuras

Especificaciones Técnicas:

- E.T. Cable conductor

- E.T. Cable de guardia

- E.T. Aislación

- E.T. Estructuras

- E.T. Ferretería cable conductor

- E.T. Ferretería cable de guardia

- E.T. Sistema de amortiguación cable conductor

- E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia

Planos:

- Geometría de las estructuras

Además y de acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería básica, Concol debiese estar

desarrollando, las siguientes actividades:

Ingeniería Básica:

Informes Técnicos:

- Programa del Proyecto

- Presupuesto del Proyecto

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

- Criterio de localización de las estructuras

- Lista de estructuras

- Lista de materiales

- Antecedentes para evaluación ambiental

Planos:

- Placa de numeración

- Placa de peligro de muerte

- Señales viales

- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor

- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia

- Puesta a tierra preliminar

- Planta general



Página 8 de 18

- Perfil longitudinal

Ingeniería de Detalles:

Informes Técnicos:

- Estudio de suelos y geología

- Estudio de resistividad

- Tabla de tensado para cable conductor

- Tabla de tensado para cable de guardia

Con relación a los avances de las actividades que debiesen estar en desarrollo o finalizadas a la

fecha de este informe, Interchile informa:

Un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor. Interchile envió la

Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor.

Este avance fue verificado mediante la revisión de las Especificaciones Técnicas para la

compra, las que incluyen entre otras cosas: las pruebas en fábrica, el método de entrega,

los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc.

Un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras. Interchile envió la

Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado.

Este avance no corresponde, ya que para alcanzar un 100% de avance debiesen estar

terminadas las siguientes Especificaciones Técnicas:

o Diseño de torres (Elaboradas, se encuentra en verificación por el Auditor)

o Suministro de estructuras metálicas (Verificadas por el Auditor)

o Para las Pruebas de Carga de Torres, se deben elaborar 7 Especificaciones:

• Una (1) Especificación Técnica (ET) general donde se deben indicar: los

requisitos que debe tener la estación de pruebas; como se deben

hacer las pruebas; etc.

• Una (1) ET para cada torre a probar, donde entre otros se indican las

hipótesis de carga que se prueban y que sale del diseño de las torres.

Según lo indicado por Interchile en su oferta, son todas las torres y de

acuerdo a la ET de diseño son 6 torres incluyendo la de Transposición.

De este modo, de los nueve (9) documentos que deben ser elaborados, dos (2) han sido

recibidos por este Auditor, lo que representa un 22,2% de avance.



Página 9 de 18

Concol debió haber finalizado las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de

mayo, de acuerdo al listado de entregables. En el cronograma del proyecto se estableció

que esta actividad debió finalizar el 13 de abril pasado.

Un 0% de avance en las especificaciones de detalle de la aislación. Esta actividad está

programada para haber finalizado el pasado 13 de abril.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS El Adjudicatario ha informado que las siguientes subactividades se encuentran terminadas:

- 5.1 “Preparación Bases y Licitaciones de Seguros”

- 5.2 “Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado”

- 5.3 “Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción”

Interchile ha hecho entrega a este Auditor de los documentos que respaldan este avance.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 45,27%.

Este avance se basa en el informe de avance mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se

detallan las actividades realizadas hasta la fecha.

Este Auditor considera que el avance medible es de un 38,4%, basándose en las ponderaciones

acordadas, basado en la verificación de los siguientes documentos terminados y que constituyen

parte del EIA:

- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios

- Línea Base de Calidad del Aire

- Línea Base Meteorología

- Línea Base Geología

- Línea Base Geomorfología

- Línea Base Hidrogeología

- Línea Base Hidrología

- Línea Base de Luminosidad

- Informe de Paisaje

- Línea base del componente fauna

- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales

- Línea Base de Uso del Territorio

- Línea Base Medio Humano

- Capítulo 6: Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas



Página 10 de 18

- Capítulo 11: Descripción de Relación entre Proyecto y Políticas, Planes y Programas de

Desarrollo Regional y Comunal

- Capítulo 12: Descripción de Relación entre Proyecto y Planes evaluados estratégicamente

Este Auditor ha considerado un 90% de avance para cada uno de los documentos señalados, ya

que aún deben ser revisados por Interchile, y en varios de ellos falta agregar algunas figuras e

ilustraciones.

De acuerdo al informe de avance presentado por GAC para el mes de mayo, existen otros capítulos

con avances importantes, sin embargo debido a que aún no han sido completados, no han podido

ser verificados por el equipo Auditor.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Mantiene el avance obtenido al 31 de enero para la subactividad “Determinación de

propiedades”, 88%.

Mantiene el avance obtenido al 31 de marzo para la subactividad de “Estudio de Títulos –

Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros”, 80%.

En reunión mensual con Interchile, ésta aclaró que para la obtención de servidumbres no

abandonará la opción de obtención de servidumbres voluntarias.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES No han existido avances o modificaciones a esta actividad desde el último informe mensual. Se

mantiene avance de 4,2%.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Debido a las razones indicadas en el Informe Mensual N°4, este Auditor considera que las

siguientes actividades poseen un 50% de avance:

- Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

- Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

Adicionalmente, en consideración a que el Adjudicatario informó que para la construcción y

montaje de la línea, se contratará de manera directa a la empresa Unión Eléctrica (empresa

colombiana), e hizo entrega del documento ETN-LT-00-D001 “Especificaciones Técnicas de

Construcción y Montaje”, se estableció un 100% de avance en la subactividad 9.2 “Preparación de

Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión”.



Página 11 de 18

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.



Página 12 de 18

Tabla 2: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

13,53% 10,67%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

12,67% 10,75%

4.1 Subestaciones 300 d vie 06-12-13

mié 12-11-14

5,26% 4,95%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d vie 06-12-13

mar 03-06-14

11,75% 11,06%

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

0% 0%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d jue 27-02-14

vie 16-05-14

34,33% 32,33%

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d jue 27-02- lun 28- 7% 3%



Página 13 de 18

14 04-14

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d lun 17-03-14

vie 16-05-14

6% 4%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

90% 90%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d mié 16-04-14

vie 16-05-14

90% 90%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d dom 04-05-14

mar 03-06-14

0% 0%

4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d sab 05-04-14

mie 01-10-14

0% 0%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d jue 02-10-14

lun 13-10-14

0% 0%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mar 14-10-14

mie 12-11-14

0% 0%

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13

jue 16-10-14

20,72% 17,04%

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

47,65% 39,18%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

39,43% 39,8%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

73,05% 37,18%

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 22,2%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 100%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

0% 0%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

40% 40%

4.2.2 Ingeniería Líneas de Transmisión 150 d sáb 05-04-14

lun 01-09-14

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

0% 0%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

81,08% 81,08%

5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros

90 d mar 20-05-14

dom 17-08-14

100% 100%

5,2 Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado

45 d lun 18-08-14

mié 01-10-14

100% 100%

5,3 Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de 45 d lun 18-08- mié 01- 100% 100%



Página 14 de 18

Construcción 14 10-14

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

15,84% 13,44%

6.1 Elaboración EIA 254 d mar 04-02-14

jue 16-10-14

45,27% 38,4%

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

13,27% 13.27%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

88% 88%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

80% 80%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas

0 d dom 17-08-14

dom 17-08-14

0% 0%

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

4,81% 4,20%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

56% 56%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

4,81% 3,42%

8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

722 d mié 18-06-

14

jue 09-

06-16 5,00% 3,12%

8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-

14

mar 08-

07-14 100% 50%

8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-

14

lun 17-

11-14 0% 50%

8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14

vie 24-06-16

4,14% 4,14%

8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

86% 86%

8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 0%

8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14

sáb 09-07-16

4,65% 2,9%



Página 15 de 18

8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14

mié 25-05-16

5,63% 3,52%

8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 50%

8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 50%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

2,86% 2,86%

8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 6,02%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15

dom 21-06-15

100% 100%

8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

8,06% 8,06%

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

100% 100%

8.3 Adquisición Otros Suministros y Materiales

240 d mié 02-09-15

jue 28-04-16

4,28% 4,28%

8.3.2 Otros suministros y materiales subestaciones

180 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

10% 10%

8.3.2.1 Marcos de estructuras de la subestación

120 d lun 14-09-15

lun 11-01-16

10% 10%

8.3.2.2 Otros suministros y materiales 180 d lun 14-09-15

vie 11-03-16

10% 10%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

15,4% 9,24%

9.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 50%

9.2 Preparación de Bases de Licitación para Obras Línea de Transmisión

30 d dom 19-07-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3 Licitación Contratos de Construcción Subestaciones

90 d lun 17-08-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.1 Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Subestaciones

0 d lun 17-08-15

lun 17-08-15

100% 100%

9.3.2 Licitación Obras Subestaciones 30 d mar 18-08-15

mié 16-09-15

100% 50%



Página 16 de 18

9.3.3 Revisión de Ofertas Obras Subestaciones

30 d jue 17-09-15

vie 16-10-15

100% 50%

9.3.4 Adjudicación Contratistas de Obra Subestaciones

30 d sáb 17-10-15

dom 15-11-15

100% 50%

9.3.5 Hito Orden de Proceder Contratos de Construcción Subestaciones

0 d dom 15-11-15

dom 15-11-15

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

0% 0%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%

3 FACTORES DE RIESGO DETECTADOS

- La ingeniería de subestaciones, la cual se encuentra a cargo de Siemens no será realizada

directamente por Siemens, sino que será subcontratada a otra empresa de ingeniería. Esto

hace que aumente el retraso en la ingeniería. A la fecha no se afecta la ruta crítica del

Proyecto.

4 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013



Página 17 de 18

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de

acero galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas

de estructura).

- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

subestaciones.

- 27 de mayo, firma del contrato con HMV para la ingeniería de contraparte de

subestaciones.

4.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.

Tabla 3: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

4.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. Sin avance, según cronograma.

4.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.



Página 18 de 18

4.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance, según cronograma.

4.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.

4.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.

Informe de Avance Mensual...

Documents

Transcript of Informe de Avance Mensual...