Informe de Avance Mensual N°3 - cdec2.cdec-sing.cl

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Mensual N°3 Marzo 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

21 de abril 2014

Informe Mensual Abril 2014 DEFINITIVO

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 15

CONTENIDO

1 Descripción del proyecto ............................................................................................................. 3

2 Estado de Avance de las Actividades .......................................................................................... 4

2.1 Movilización y Estudios Preliminares .................................................................................. 5

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ................. 5

2.3 Ingeniería Básica y Detallada .............................................................................................. 6

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ....................................................................................... 6

2.3.2 Ingeniería de Líneas ..................................................................................................... 6

2.4 Seguros Contratados ........................................................................................................... 7

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................... 7

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ........................................................................ 8

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................... 8

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ....................................................................................... 9

2.9 Entrada en Operación ......................................................................................................... 9

3 Cronología de Eventos Relevantes ............................................................................................ 14

3.1 Listado de Propiedades ..................................................................................................... 14

3.2 Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones. ........................................ 14

3.3 Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud. ............................... 15

3.4 Cuadro de Indicadores de Avance en la Constitución de Servidumbre, tramos continuos

15

3.5 Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno. ................................................... 15

3.6 Cuadro de Control de Avance de Notificaciones. .............................................................. 15



Página 3 de 15

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexiones Eléctricas S.A.

E.S.P, en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea

2x220 Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto

y la fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E

Lagunas.

La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

ohm/km a 20° C

- Cable de guardia OPGW o equivalente

- Transposiciones 1 ciclo completo

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

sus correspondientes suministros y estaciones asociadas

- Conjunto de aislación vidrio o porcelana

No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no

habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica

del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 4 de 15

2 ESTADO DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Las ponderaciones signadas a cada una de las Actividades Principales del Proyecto se pueden apreciar en la Tabla 1. Tabla 1: Ponderaciones de actividades principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

Movilización y Estudios Preliminares 0,4%

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%

Ingeniería Básica y Detallada 7%

Seguros contratados 0,6%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%

Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%

Suministro de Equipos y Materiales 35%

Construcción, Montaje y Pruebas 40%

Entrada en Operación 1%

Los avances calculados por el Adjudicatario al 31 de marzo de 2014 son:

Programado: 4,70%

Real: 6,18%. Al 31 de marzo el avance real obtenido por el Adjudicatario, sigue siendo menor al que presentó al 31 de enero, de 7,31%, por lo que para efectos de estadística se mantiene este último valor al 31 de marzo. Se debe recordar que este desajuste se debe principalmente al cambio a partir del mes de febrero, de los valores de ponderación (Tabla 1). El detalle del avance en cada actividad del Cronograma, calculado según las nuevas

ponderaciones, se puede apreciar en la Tabla 2.

De acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 6,48%. La

diferencia tiene su origen en los siguientes factores:

La ponderación asignada por Interchile a cada una de las subactividades de la Gestión Predial, difiere de la acordada para ser aplicada a partir del mes de febrero, resultando en



Página 5 de 15

un avance mayor al informado por Interchile en su Informe Mensual de Marzo 2014. Si bien las ponderaciones utilizadas por el Adjudicatario para calcular el avance de cada subactividad concuerdan con lo utilizado por este Auditor, las ponderaciones utilizadas para calcular el peso de cada subactividad con respecto a la Actividad “Obtención de Concesiones y Servidumbres” difieren.

El avance de Interchile en la Ingeniería Básica (Subactividad 4.2.1.1) se mantiene congelado en el valor del mes de enero, a la espera que este sea igualado o superado bajo la metodología acordada (Ver Informe Mensual N°1).

El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras y del cable conductor. Este Auditor considera que aún no ha habido avance en esas actividades, debido a que aún no se ha realizado la Ingeniería de Detalle de las estructuras, ni se encuentran disponibles las Especificaciones de Compra del conductor.

La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos entregables, de los cuales aún no se encuentra ninguno disponible.

El adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 5.1 1 “Preparación Bases y Licitaciones de Seguros”, lo cual aún no ha podido ser verificado por este Auditor.

Transcurridos 5 meses desde el inicio del Proyecto, el estado de avance de las actividades iniciadas es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Presenta un avance del 100% debido a la firma del Contrato EPC con Siemens el 17 de marzo. Esta

actividad sufrió un atraso de 3,3 meses producto del retraso en la adjudicación de la ingeniería de

Subestaciones.

Aún no se encuentra disponible el programa definitivo de Siemens, ni información acerca del

equipo encargado de desarrollar el Proyecto de subestaciones, incluyendo la ingeniería. De

acuerdo a la información entregada por Interchile en el envío de información N°4, esta

información deberá estar disponible a la brevedad.



Página 6 de 15

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

No presenta avance y tiene un atraso de 3,3 meses al 31 de marzo de 2014, debido al retraso en la

firma del contrato con Siemens, sin embargo a la fecha presenta holgura suficiente para no afectar

el cumplimiento del Hito 1.

Con la firma del Contrato EPC con Siemens, se dio inicio a la actividad de Estudios Sistémicos.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

Para la subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica, iniciada el día 06 de enero de 2014, el Adjudicatario

presenta un avance del 15% que calculó al 31 de enero de 2014 con la metodología original basada

en el tiempo transcurrido. Con la nueva metodología acordada, en base a entregables, el avance

real es de un 1,63% que se explica por la entrega de los siguientes documentos:

- Revisión de antecedentes (Aprobado por Interchile).

- Selección de ruta óptima (Aprobado por Interchile)

- Formulación de los criterios básicos de diseño (Se encuentra en revisión por Interchile).

De acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería básica, actualmente se encuentran en

desarrollo por parte de Concol, las siguientes actividades:

Ingeniería Básica:

- Topografía de línea

- Diseño electromecánico

- Estudio faja de seguridad

- Estudio preliminar de trasposición

- Estudio preliminar de interferencia con otras obras

- Localización preliminar de las estructuras

- Criterio de localización de las estructuras

- Antecedentes para evaluación ambiental

Ingeniería de Detalles:

- Tabla de tensado para cable conductor

- Tabla de tensado para cable de guardia

Se informó que existe un 2% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 Estudios Sistémicos, debido a

que se realizó la contratación de la proyección de la base de datos del CDEC-SING.



Página 7 de 15

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor,

debido a que ya se envió la Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor. Este Auditor

considera que este avance no corresponde, ya que aún no se encuentran disponibles las

Especificaciones Técnicas para la compra, las que incluirían entre otras cosas: las pruebas a

realizar, el método de entrega, los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc. En

proceso de aclaración con Interchile.

El Adjudicatario informa un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras,

debido a que ya se envió la Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero

galvanizado. Este Auditor considera que este avance no corresponde, ya que aún no se ha

finalizado la ingeniería básica y no se ha iniciado la ingeniería de detalle de las estructuras.

Concol debiese finalizar las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de mayo, de acuerdo

al listado de entregables, y según lo indicado por el Adjudicatario, el 15 de mayo se debiese

encontrar disponible el cronograma del proveedor de las estructuras (Skipper).

Finalmente se aclara que en base a información proporcionada por Adjudicatario, en el informe

mensual N°2 este Auditor indicó que las especificaciones de detalle de las estructuras debiesen

estar finalizadas a fines de junio, aclaraciones solicitadas posteriormente al Adjudicatario

permitieron establecer que la información era incorrecta.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS El Adjudicatario ha informado que la subactividad 5.1 “Preparación Bases y Licitaciones de

Seguros” presenta un avance del 100%. El Adjudicatario informa que los seguros están

contratados, y que se están verificando los datos de los beneficiarios o asegurados. Esta

subactividad se encuentra adelantada aproximadamente 50 días con respecto al Cronograma del

Proyecto.

Este Auditor aún no ha podido corroborar este avance, por lo que solicitará al Adjudicatario la

entrega de los documentos que respalden este avance, lo cual quedará reflejado en el próximo

Informe Mensual.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA - Caracterización Área de

Influencia Indirecta” presenta un avance del 24,0%. Este avance se basa en el informe de avance

mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se detallan las actividades realizadas hasta la

fecha.

Este Auditor considera que el avance medible es de sólo un 3,1%, basándose en las ponderaciones

acordadas con el Adjudicatario. Se obtuvo este valor, considerando que el haber dado inicio a una

subactividad tiene un valor del 5% de esa actividad.



Página 8 de 15

Debido a que aún no se encuentra ningún capítulo completado, este Auditor no ha podido

verificar ningún nuevo avance con respecto al Informe Mensual N°2.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES Mantiene el avance obtenido al 31 de enero para la subactividad “Determinación de

propiedades”, 88%.

La subactividad de “Estudio de Títulos – Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros” presenta

un avance del 80%. Este avance se debe a lo siguiente:

- Ya fueron realizados los estudios de títulos de las 8 propiedades que según Felval, son

afectadas por el trazado de la línea. El avance de esta actividad fue verificado por este

Auditor.

- Se cuenta con 80% del catastro de las concesiones mineras que según Felval, son

afectadas por el trazado de la línea. El avance de esta actividad fue verificado por este

Auditor.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Existe un 56% de avance en la actividad 8.1 “Preparación Bases de Licitaciones de Suministros”,

debido a que ya se realizaron cinco de nueve bases de licitación.

Entre las actividades realizadas destacan:

- Se enviaron las Órdenes de Entrega para la adquisición de las Estructuras y del cable

Conductor. Esto significa que no será necesario realizar una licitación. Por esta misma

razón, se ha considerado que existe un 100% de avance en las siguientes subactividades:

o 8.3.1.1 Licitación Estructuras

o 8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras

o 8.3.2.1 Licitación Cable Conductor

o 8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor

- Se firmó el contrato EPC con Siemens, en el cual se establecieron las especificaciones

técnicas de los equipos de subestación, con la excepción del reactor, el cual será adquirido

por ISA Colombia. Por esta razón se ha considerado que existe un 100% de avance en las

siguientes actividades:

o 8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios



Página 9 de 15

o 8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios

o 8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA

o 8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA

o 8.2.4.1 Licitación Equipos Telecomunicaciones

o 8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin avance, según Cronograma.

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.



Página 10 de 15

Tabla 2: Cuadro de avance

EDT Actividad Duración

días corridos

Comienzo Fin

Estado de Avance

Informado por el

Adjudicatario

Estado de Avance de Acuerdo al

Auditor

0 Resumen del proyecto Encuentro - Lagunas

1274,5 d mié 16-10-13

mié 12-04-17

6,18% 6,48%

1 General 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1 Proceso Dirección de Peajes - DP 1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

1.1.1 Decreto de Adjudicación por la Autoridad

1 d mié 16-10-13

mié 16-10-13

100% 100%

2 Movilización y Estudios Preliminares 30 d jue 17-10-13

vie 15-11-13

100% 100%

2.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado)

20 d jue 17-10-13

mar 05-11-13

100% 100%

2.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar)

15 d jue 17-10-13

jue 31-10-13

100% 100%

2.3 Preparación Bases y Licitaciones de Ingeniería

15 d vie 01-11-13

vie 15-11-13

100% 100%

3 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones

122 d sáb 16-11-13

lun 17-03-14

100% 100%

3.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

3.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial

20 d sáb 16-11-13

jue 05-12-13

100% 100%

4 Ingeniería Básica y Detallada 385 d vie 06-12-13

jue 25-12-14

5,82% 0,24%

4.1 Subestaciones 300 d sáb 01-03-14

jue 25-12-14

0% 0%

4.1.1 Ingeniería Básica 120 d sáb 01-03-14

sáb 28-06-14

0% 0%

4.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d sáb 01-03-14

sáb 28-06-14

0% 0%

4.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 78 d lun 03-03-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.2.1 Estudios sistémicos 60 d lun 03-03- jue 01- 2% 2%



Página 11 de 15

14 05-14

4.1.1.2.2 Estudios dinámicos 60 d vie 21-03-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.2.3 Interruptores 30 d dom 20-04-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.2.4 Reactores 30 d dom 20-04-14

lun 19-05-14

0% 0%

4.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d jue 08-05-14

vie 06-06-14

0% 0%

4.1.2 Ingeniería Subestaciones 180 d dom 29-06-14

jue 25-12-14

0% 0%

4.1.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

12 d mar 20-05-14

sáb 31-05-14

0% 0%

4.1.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d dom 01-06-14

lun 30-06-14

0% 0%

4.2 Línea de Transmisión 315 d vie 06-12-13

jue 16-10-14

12% 0,47%

4.2.1 Ingeniería Básica 150 d vie 06-12-13

dom 04-05-14

27,68% 1,08%

4.2.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto

120 d vie 06-12-13

vie 04-04-14

15% 1,63%

4.2.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

73% 0%

4.2.1.2.1 Estructuras 60 d jue 27-02-14

lun 28-04-14

100% 0%

4.2.1.2.2 Conductor 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

100% 0%

4.2.1.2.3 Aislación 45 d jue 27-02-14

dom 13-04-14

0% 0%

4.2.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

30 d vie 04-04-14

dom 04-05-14

0% 0%

4.2.2 Ingeniería Líneas de Transmisión 150 d sáb 05-04-14

lun 01-09-14

0% 0%

4.2.3 Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1

15 d mar 02-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

4.2.4 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING

30 d mié 17-09-14

jue 16-10-14

0% 0%

5 Seguros Contratados 177 d dom 20-04-14

lun 13-10-14

40,54% 0%

5.1 Preparación de Bases y Licitaciones de Seguros

90 d mar 20-05-14

dom 17-08-14

100% 0%

6 Elaboración EIA, obtención RCA y PAS 645 d mar 04-02-14

mar 10-11-15

3,6% 0,46%

6.1 Elaboración EIA - Caracterización Área 90 d mar 04-02- dom 04- 24,00% 3,1%



Página 12 de 15

de Influencia Indirecta 14 05-14

7 Obtención de Concesiones y Servidumbres

515 d jue 19-06-14

dom 15-11-15

13,27% 21.6%

7.1 Determinación de Propiedades - Actualización de Catastro

60 d jue 19-06-14

dom 17-08-14

88% 88%

7.2 Estudios de Títulos - Investigación de pertenencias y títulos mineros

90 d mié 30-07-14

mar 28-10-14

80% 80%

7.3 Negociación de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.1 Servidumbres Voluntarias 270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias

270 d sáb 13-09-14

mié 10-06-15

0% 0%

7.3.2 Imposición de Servidumbres 455 d dom 17-08-14

dom 15-11-15

0% 0%

7.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas - ya se hizo estudio de títulos

0 d dom 17-08-14

dom 17-08-14

0% 0%

7.3.2.2 Imposición Servidumbre - Gestiones con Industria Minera

120 d dom 19-07-15

dom 15-11-15

0% 0%

8 Suministro de Equipos y Materiales 767 d vie 23-05-14

lun 27-06-16

4,18% 4,18%

8.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros

30 d vie 23-05-14

sáb 21-06-14

56% 56%

8.2 Equipos y Materiales Subestaciones 752 d dom 22-06-14

sáb 09-07-16

4,75% 4,75%

8.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos)

722 d mié 18-06-

14

jue 09-

06-16 6,25% 6,25%

8.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20 d mié 18-06-

14

mar 08-

07-14 100% 100%

8.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 5 d jue 13-11-

14

lun 17-

11-14 100% 100%

8.2.2 Equipos Inductivos 737 d mié 18-06-14

vie 24-06-16

0% 0%

8.2.2.1 Licitación Equipos Inductivos 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

0% 0%

8.2.2.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

0% 0%

8.2.3 Equipos Control, Protección y SS.AA 752 d mié 18-06-14

sáb 09-07-16

5,81% 5,81%

8.2.3.1 Licitación Equipos C&P y SS.AA 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 100%

8.2.3.2 Orden de Compra C&P y SS.AA 5 d jue 13-11- lun 17- 100% 100%



Página 13 de 15

14 11-14

8.2.4 Equipos Comunicaciones 707 d mié 18-06-14

mié 25-05-16

7,04% 7,04%

8.2.4.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20 d mié 18-06-14

mar 08-07-14

100% 100%

8.2.4.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 5 d jue 13-11-14

lun 17-11-14

100% 100%

8.3 Materiales Línea de Transmisión 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

2,86% 2,86%

8.3.1 Estructuras 668 d dom 22-06-14

sáb 16-04-16

6,02% 6,02%

8.3.1.1 Licitación Estructuras 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.1.2 Orden de Proceder Estructuras 5 d mié 17-06-15

dom 21-06-15

100% 100%

8.3.2 Cable Conductor 740 d dom 22-06-14

lun 27-06-16

8,06% 8,06%

8.3.2.1 Licitación Cable Conductor 20 d dom 22-06-14

vie 11-07-14

100% 100%

8.3.2.2 Orden de Proceder Conductor 5 d dom 01-03-15

jue 05-03-15

100% 100%

9 Construcción, Montaje y Pruebas 603,5 d dom 19-07-15

lun 13-03-17

0% 0%

10 Entrada en Operación 30 d lun 13-03-17

mié 12-04-17

0% 0%

11 Resumen de Hitos Relevantes 938,5 d mar 16-09-14

mié 12-04-17

0% 0%

11.1 Hito relevante 1: Seguros Contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del proyecto

0 d mar 16-09-14

mar 16-09-14

0% 0%

11.2 Hito relevante 2: Obtención de la RCA y Presentación de la Concesión Definitiva

0 d lun 13-07-15

lun 13-07-15

0% 0%

11.3 Hito relevante 3: Construcción del 50% de las fundaciones LT

0 d mié 03-08-16

mié 03-08-16

0% 0%

11.4 Hito relevante 4: Prueba de Equipos (FAT)

0 d lun 19-10-15

lun 19-10-15

0% 0%

11.5 Hito relevante 5: Entrada en Operación del Proyecto

0 d mié 12-04-17

mié 12-04-17

0% 0%

12 Ampliación de Instalaciones Comunes: Plataforma, malla de tierra, barramiento, SS.AA y Prot. Dif. De Barras

892 d mié 09-07-14

sáb 17-12-16

0% 0%



Página 14 de 15

3 CRONOLOGÍA DE EVENTOS RELEVANTES

- 16 de octubre de 2013 fecha de publicación en el Diario Oficial de la República de Chile de

la adjudicación a ISA de los derechos de explotación y ejecución.

- 21 de noviembre de 2013 Firma de contrato Felval S.A para la gestión predial

- Firma de contrato con GAC el 12 de diciembre de 2013

- El día 04-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor bajo

contrato de Alianza Estratégica con proveedor STERLITE.

- El día 27-02-2014, se envía Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de

acero galvanizado bajo contrato de Alianza Estratégica con proveedor SKIPPER (toneladas

de estructura).

- 17 de marzo de 2014 Firma del contrato EPC con SIEMENS para la construcción de las

subestaciones.

3.1 LISTADO DE PROPIEDADES A continuación se presenta el listado de propietarios disponible hasta la fecha.

Tabla 3: Listado de Propiedades

ID PROPIETARIO COMUNA REGIÓN CONSERVADOR FOJAS NÚMERO AÑO

1 FISCO POZO ALMONTE

TARAPACA POZO ALMONTE 1388 1365 1983


TARAPACA IQUIQUE 1078 1747 2011


TARAPACA POZO ALMONTE 481 417 1990

4 FISCO POZO ALMONTE / MARIA ELENA

TARAPACA/ ANTOFAGASTA

ANTOFAGASTA 133 129 1983

5 JULIO RIGOBERTO PALAPE GUAJARDO

MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 541 470 1990

6 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA MARIA ELENA 6 6 1996

7 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA CALAMA 49 57 1928

8 FISCO MARIA ELENA

ANTOFAGASTA TOCOPILLA 108 126 1960

3.2 CUADRO DE AVANCE MENSUAL PARA EL ESTADO DE NEGOCIACIONES. Sin avance, según cronograma.



Página 15 de 15

3.3 CUADRO DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, EN LONGITUD. Sin avance, según cronograma.

3.4 CUADRO DE INDICADORES DE AVANCE EN LA CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRE, TRAMOS

CONTINUOS Sin avance, según cronograma.

3.5 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE LAS OBRAS EN TERRENO. Sin avance, según cronograma.

3.6 CUADRO DE CONTROL DE AVANCE DE NOTIFICACIONES. Sin avance, según cronograma.

Informe de Avance Mensual N°3 - cdec2.cdec-sing.cl

Documents

Transcript of Informe de Avance Mensual N°3 - cdec2.cdec-sing.cl