Informe de avance bimestral -...

Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago

Informe de Avance Bimestral N°6 Octubre – Noviembre 2014

DEFINITIVO

Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito

Preparado para:

- Dirección de Peajes del CDEC-SING

- Comisión Nacional de Energía

- Superintendencia de Electricidad y Combustibles

20 de enero 2014

Informe Bimestral N°6 Versión Definitiva

AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO

Página 2 de 42

CONTENIDO

1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4

1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4

1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5

1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5

1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 8

1.4.1 Organización ................................................................................................................ 8

1.4.2 Subestaciones .............................................................................................................. 9

1.4.3 Líneas ........................................................................................................................... 9

1.5 Cumplimiento de Característica Técnicas ......................................................................... 10

1.6 Conclusiones...................................................................................................................... 10

2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 12

2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 12

2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 12

2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 12

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 12

2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 13

2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 14

2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 14

2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 15

2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 15

2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 15

2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 15

2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 16

2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 16

3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 19

4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 21

4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 21

4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 22

4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 23

4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 23

4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 25

4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 25

4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 27

4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 28



Página 3 de 42

4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 29

4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 29

4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 29

4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 30

4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 31

4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 31

4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 31

4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 31

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 31

5 Conclusiones.............................................................................................................................. 33

6 Anexos ....................................................................................................................................... 34

6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 34

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 34

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 36

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del

Auditor durante el período ....................................................................................................... 37

6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 38

6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 41

6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 41

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 41

6.4.2 Recepción de Documentos Técnicos ......................................................................... 41

6.4.3 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 42

6.4.4 Gestión Predial .......................................................................................................... 42

6.4.5 Elaboración de Informes ........................................................................................... 42



Página 4 de 42

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en

el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,

en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220

Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la

fecha de entrada en operación.

El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las

subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos

del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E

Lagunas.

La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:

- Tensión de operación 220 kV.

- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.

- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble

circuito.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente

con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073

ohm/km a 20° C.

- Cable de guardia OPGW o equivalente.

- Transposiciones 1 ciclo completo.

- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.

- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con

sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.

- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.

No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,

no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta

Técnica del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.

Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la

construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las

subestaciones asociadas.



Página 5 de 42

1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de

las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.

Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto. Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan afectar el normal desarrollo de éste.

1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Durante el período el Auditor hizo entrega al CDEC-SING, del informe Definitivo de Cumplimiento de Hito Relevante N°1. Adicionalmente durante este periodo fue declarada la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental y de la Solicitud de Concesión Definitiva. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene como fecha el 13 de julio de 2015. Transcurridos 13,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por

este Auditor, el avance total acumulado es de un 19,73%, lo que implica un aumento de 3,59%

para el período octubre-noviembre (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo

siguiente:

- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del

Proyecto:

Movilización y Estudios Preliminares

Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

Seguros Contratados

- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 30

de noviembre un avance del 58,31% que se sustentan en:



Página 6 de 42

La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las

subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 47,84%, lo

que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 24,54%, dado por la

entrega de diversos documentos por parte de Siemens correspondientes a la

Ingeniería Básica de Subestaciones, además de haber finalizado la revisión de los

Estudios que Determinan la Especificaciones de Detalle del Proyecto por parte del

Equipo Auditor.

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 69,69%,

lo que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 14,02%, el cual se

explica por haber completado las siguientes subactividades:

4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”

4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”

Se mantiene en desarrollo la actividad correspondiente al diseño de las

estructuras, y cuya realización se encuentra distribuida entre las empresas Concol,

Trucon y Arcon.

- La actividad destinada a la contratación de los seguros de todo riesgo de construcción y

montaje, responsabilidad civil e incendio, presenta un avance acumulado del 100% con un

incremento para el período del 6,76%, dado por la emisión del Informe Definitivo de

Cumplimiento de Hito Relevante N°1 por parte del Auditor, con fecha 27 de noviembre.

- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS,

presenta un avance acumulado del 42,65% lo que implica un aumento en el período

octubre-noviembre de 18,85%. Este avance se explica por el término en la elaboración del

Estudio de Impacto Ambiental, el cual fue ingresado a tramitación ante el Servicio de

Evaluación Ambiental el 24 de octubre de 2014, y fue declarado admisible con fecha 3 de

noviembre de 2014.

- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales,

tuvo un avance del 10,92% durante el período octubre-noviembre, alcanzando un total

acumulado de 30,37%, que se explica por la declaración de admisibilidad por parte de la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) de la Solicitud de Concesión

Definitiva, con fecha 19 de noviembre.

- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales

necesarios para la materialización del Proyecto, presenta un avance acumulado del 7,44%,



Página 7 de 42

lo que representa un aumento en el período octubre-noviembre de 1,44%. Este aumento

fue provocado el avance en la orden de compra del suministro de ferretería (con Dervaux),

y por el avance en el proceso de licitación del cable de guardia y los aisladores.

Por otra parte, los avances calculados por Interchile al 30 de noviembre de 2014 son (Tabla 1):

- Programado: 18,18%

- Real: 23,96%.

Esto implica que de acuerdo a Interchile, en el período octubre-noviembre se habría obtenido un avance real del 2,66%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 19,73%; parcial 3,59%) debido a lo siguiente:

- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la

estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de

avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser

elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de

las pruebas de carga.

- De acuerdo a lo señalado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario este

Auditor considera que existe solo un 50% de avance en las subactividades “Licitación de

Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios,

Control y Protecciones, Telecomunicaciones).

- Con la entrega de la versión definitiva del Informe de Cumplimiento del Hito Relevante

N°1 por parte del Auditor, se ha asignado un avance del 100% a las subactividades 4.1.4 y

4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING” y 5.5 “Revisión por parte del CDEC-

SING de los Seguros Contratados”. El Adjudicatario aún no había podido informar de este

avance.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de

Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción

Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo

a lo indicado en el Informe Mensual N°4.

- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de

Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”.

Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado

en el Informe Mensual N°6.



Página 8 de 42

El hecho de que el proyecto aparezca con adelanto respecto a lo programado, se debe principalmente a los avances asociado a los procesos de licitación destinados a la construcción de la línea y de instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto en la contratación de la empresa encargada de la construcción de la línea y cuyo objetivo fue contar con un apoyo en la preparación del EIA. Estos adelantos no tienen efecto sobre la Ruta Crítica del Proyecto. Debido en parte a: el atraso que sufrió la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones y el

retraso en la entrega de información por parte de Transelec, la ingeniería destinada a la

implementación de los paños de línea en las subestaciones Laguna y Encuentro, que debe

desarrollar Siemens, fue reprogramada para finalizar el día 31/12/14, afectando el inicio de la

fabricación de los equipos de subestación (equipos primarios, control y protección, SSAA y

telecomunicaciones), sin embargo debido a las holguras existentes, los retrasos señalados no

afectan el cumplimiento del Hito Relevante N°4 ni el inicio del transporte de los equipos a terreno.

Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 23,96% 19,73%


0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 54,16% 58,31%

Seguros contratados 0,6% 93,24% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 42,65% 42,65%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 30,37% 30,37%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 8,14% 7,44%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

1.4 FACTORES DE RIESGO

1.4.1 Organización

La organización encargada del desarrollo del Proyecto por parte de Interchile, no participa en la

revisión técnica del proyecto sino que solamente desarrolla actividades de administración y



Página 9 de 42

gerenciamiento. Esta situación puede constituir en un factor de riesgo debido a que tanto las

empresas encargadas de la elaboración de la ingeniería, como aquellas encargadas de la ingeniería

de contraparte son extranjeras, por lo que no necesariamente conocen en detalle la normativa

nacional vigente y los aspectos de diseño sísmico para el caso de las subestaciones.

1.4.2 Subestaciones

Entre las observaciones que ha emitido este Auditor respecto al diseño sísmico de las instalaciones

correspondientes a las subestaciones Encuentro y Lagunas, se mantiene la incluida en el Informe

Bimestral N°5, relacionada con el diseño de las fundaciones y de manera específica con el área en

compresión mínima que debe ser considerada. La respuesta dada por Interchile a esta observación

es que no se utilizará la condición de Área Comprimida Bajo Cada Fundación > 80% para el diseño

sísmico, sino que se usará 50% siempre y cuando se cumplan los factores de seguridad al vuelco y

esfuerzos transmitidos inferiores al admisible, debido a que con el criterio del 80% se obtienen

fundaciones muy grandes.

Al respecto se debe indicar que la condición del 80%, de acuerdo al conocimiento de este Auditor,

es la que se ha aplicado en Chile para el diseño de fundaciones para equipos de subestaciones

desde al menos el año 1985. Como antecedente adicional y a título de referencia se debe señalar

que es un requisito exigido por la normativa nacional para el diseño sísmico de fundaciones

aisladas (NCh 433 Diseño Sísmico de Edificios, NCh 2369 Diseño Sísmico de Instalaciones

Industriales) y su valor fue aumentado a 80% como consecuencia del terremoto de 1985

(anteriormente era 75%).

Se hace presente que este requisito se señala explícitamente en la publicación del Cigré Chile

“Lecciones y recomendaciones para el sector eléctrico derivadas del terremoto del 27 de Febrero

de 2010 en Chile”, documento elaborado en base al análisis de los diseños realizados en Chile y su

comportamiento para dicho terremoto. En las series de preguntas y respuestas efectuadas

durante el período de aclaraciones técnicas de las ofertas recibidas por el CDEC-SING, el

Adjudicatario confirmó que en el diseño sísmico de las instalaciones tomaría en cuenta las

recomendaciones tanto de diseño como de construcción señaladas en el documento del Cigré en

comento.

En opinión de este Auditor, el hecho que Interchile no incorpore la experiencia nacional en esta

materia, pone en riesgo la integridad de las instalaciones frente a los eventos sísmicos que deban

soportar durante su vida útil, y constituye un eventual incumplimiento de las características

técnicas del Proyecto.

1.4.3 Líneas

Se ha informado a Interchile que los valores establecidos por esta empresa para las solicitaciones

de desequilibrio en las torres de anclaje, informadas el 27/11/2014 mediante respuesta a la

Solicitud de Información N°19, no cumplen con lo establecido en la NSEG 5 En 71, artículo 116.



Página 10 de 42

Como respuesta Interchile ha señalado que se encuentra analizando el tema y que tendrá un

pronunciamiento durante la segunda quincena de diciembre.

Con relación a lo indicado en el párrafo anterior, se recordó a Interchile que de acuerdo con el

artículo 115 de la NSEG 5 En 71, las solicitaciones indicadas en el artículo 116 corresponden a

solicitaciones mínimas que deben ser cumplidas y que en el caso que Interchile considere que no

son aplicables, deberá solicitar a la SEC de manera justificada la autorización de otras hipótesis de

cálculo.

Por su parte, el no cumplimiento a la fecha por parte de Interchile de las hipótesis de carga

mínimas establecidas en la NSEG 5 En71, puede afectar los plazos establecidos por Skipper en su

cronograma para el diseño, pruebas de carga, fabricación y despacho de las estructuras, sin

embargo en el Cronograma del Proyecto existen holguras suficientes que por el momento

permiten establecer que no se está afectando el cumplimiento del Hito Relevante N°5.

1.5 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS Ver numeral 1.4.2.

1.6 CONCLUSIONES Al 30 de noviembre de 2014 y habiendo transcurridos 13,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 19,73% frente al 23,96%, informado por Interchile. El avance programado es de un 18,18%.

El hecho de que el Proyecto presente al 30 de noviembre un mayor avance al programado, se

debe principalmente a los avances asociado a los procesos de licitación destinados a la

construcción de la línea y de instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación

del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto en la contratación de la empresa encargada

de la construcción de la línea, cuyo objetivo fue contar con un apoyo en la preparación del EIA.

Estos adelantos no tienen efecto sobre la Ruta Crítica del Proyecto.

Debido en parte a: el atraso que sufrió la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones; y el







En opinión de este Auditor, el hecho que Interchile no incorpore la experiencia nacional en el

diseño sísmico de subestaciones, específicamente en el diseño de sus fundaciones, pone en riesgo



Página 11 de 42

la integridad de las instalaciones frente a los eventos sísmicos que deban soportar durante su vida

útil, y constituye un eventual incumplimiento de las características técnicas del Proyecto.




embargo, en el Cronograma del Proyecto existen holguras suficientes que por el momento


A la fecha del presente informe no se observan otros riesgos significativos que puedan afectar las

condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.



Página 12 de 42

2 AVANCE DEL PROYECTO

Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Durante el período se hizo entrega al CDEC-SING, del informe Definitivo de Cumplimiento de Hito Relevante N°1. Adicionalmente durante este periodo fue declarada la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental y de la Solicitud de Concesión Definitiva. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tiene como fecha 13 de julio de 2015. Transcurridos 13,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 30 de noviembre de 2014 el estado de avance es el siguiente:

2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.

2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.

2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 30

de noviembre un avance del 58,31%.

2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:

La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños

de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de

47,84%, lo que implica un aumento en el período octubre-noviembre de 24,54%, dado por la

entrega de diversos documentos por parte de Siemens correspondientes a la Ingeniería Básica de

Subestaciones, además de haber finalizado la revisión de los Estudios que Determinan la

Especificaciones de Detalle del Proyecto por parte del Equipo Auditor.

El avance en la subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto” presenta un

avance acumulado del 60%, lo que se esxplica por la entrega por parte de Siemens de los

siguientes documentos:

- Documentos Generales:

o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos

o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas



Página 13 de 42

o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro

o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad

o P2-SE-06-D00008(B) Criterios de Diseño Obra Civil SE

o P2-SE-06-D00009(C) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones

o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos

o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos

o P2-SE-06-D00201(C) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad

o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar

Reactor

- Subestación Lagunas:

o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas

- Subestación Encuentro:

o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro

Durante este periodo Transelec firmó el Convenio que según lo indicado por Interchile, le permite

a esta última tener acceso a la totalidad de la información que requiere el desarrollo de las obras

necesarias para su materialización.

Siemens reprogramó la subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”,

presentando para el período un avance del 60%. Debido al atraso que sufrió la adjudicación del

contrato EPC para las subestaciones y a la demora en la entrega de información por parte de

Transelec, esta actividad fue reprogramada para finalizar el día 31/12/14, afectando el inicio de la

fabricación de los equipos de la subestación (equipos primarios, control y protección, SSAA y

telecomunicaciones), sin embargo debido a las holguras existentes, por el momento no se debería

afectar el cumplimiento del Hito Relevante N°4 ni el inicio del transporte de los equipos a terreno.

Se ha designado a un profesional perteneciente a ISA Colombia, como revisor de temas sísmicos,

se está a la espera de la información que respalda la experiencia de este profesional.

2.3.2 Ingeniería de Líneas

La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 69,69%, lo que implica un

aumento en el período octubre-noviembre de 14,02%, el cual se explica por haber completado las

siguientes subactividades:

4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”



Página 14 de 42

4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)

4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”

4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”

Se mantiene en desarrollo la actividad correspondiente al diseño de las estructuras, y cuya

realización se encuentra distribuida entre las empresas Concol, Trucon y Arcon.

Al 30 de noviembre de 2014, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, presenta un avance acumulado

del 91,29%, es decir tuvo un avance parcial del 12,25%, el cual se explica por: haber terminado las

especificaciones de detalle de la aislación, y las especificaciones de Compra de Equipos y

Materiales.

Por su parte la Ingeniería de Detalle, mantiene un avance acumulado del 39%, es decir no existió

avance durante el periodo.

Se mantiene pendiente la entrega del diseño de las estructuras, la elaboración de los planos de

fabricación y la especificación de las pruebas de carga. Las dos primeras actividades deben ser

desarrolladas por las empresas TRUCON y ARCON, en tanto que para la tercera se está a la espera

de que Interchile señale la empresa responsable.

Se mantienen pendientes por parte del Adjudicatario, las respuestas a las observaciones efectuadas por este Auditor a los Cuadros de Carga. Respecto a estos se debe recordar que el Adjudicatario confirmó durante la etapa de aclaraciones de las ofertas, que cumpliría con los requisitos de la NSEG 5 para la elaboración de los Cuadros de Cargas en caso de ser adjudicatario, sin embargo los Cuadros de Carga revisados no cumplen estas condiciones.

2.4 SEGUROS CONTRATADOS Esta actividad presenta un avance acumulado del 100%, lo que implica un avance durante el periodo octubre-noviembre del 6,76%. Esta actividad concluyó con la emisión del Informe Definitivo de Cumplimiento de Hito Relevante N°1 por parte del Auditor, con fecha 27 de noviembre. Con la aprobación del Auditor y del CDEC-SING de los seguros contratados, además de los Estudios que Determinan la Especificaciones de Detalle del Proyecto, se ha dado por cumplido el Hito Relevante N°1.

2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad presenta un avance acumulado del 42,65%, lo que implica un avance durante el

periodo de octubre-noviembre del 18,85%, el cual se explica por el avance en la Tramitación de la

Resolución de Calificación Ambiental.



Página 15 de 42

Durante este periodo fue completada la subactividad 4.1 “Elaboración EAI”, documentos que

fueron verificados por este Auditor.

El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental

(SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de licenciamiento por parte de

las autoridades con competencia ambiental.

Con fecha 3 de noviembre fue declarado admisible el Estudio de Impacto Ambiental, con lo que

avanza su tramitación.

2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales, tuvo un

avance del 10,92% durante el período octubre-noviembre, alcanzando un total acumulado de

30,37%, que se explica por la declaración de admisibilidad de la concesión definitiva.

2.6.1 Concesión Eléctrica

Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.

Con fecha 22 de septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores

u omisiones en la Solicitud.

Con fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,

subsanando la información requerida por la SEC.

Con fecha 19 de noviembre la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva.

2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Al 30 de noviembre de 2014, la actividad “Suministro de Equipos y Materiales” destinada a la

adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios para la materialización del

Proyecto, alcanzó avance acumulado del 7,44%, lo que representa un avance del 1,44% para el

periodo octubre-noviembre. Este aumento fue provocado el avance en la orden de compra del

suministro de ferretería (con Dervaux), y por el avance en el proceso de licitación del cable de

guardia (OPGW) y los aisladores.

2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin modificaciones durante el período.



Página 16 de 42

2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.

2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 30 de noviembre de 2014 es de 18,18% en tanto que

su cálculo de avance real llega a 23,96% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real llega

a 19,73%.

Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales

ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN

ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE

ESTADO DE AVANCE DE

ACUERDO AL AUDITOR

Total Ponderado 23,96% 19,73%


0,4% 100% 100%


2% 100% 100%

Ingeniería Básica y Detallada 7% 54,16% 58,31%

Seguros contratados 0,6% 93,24% 100%

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS

2% 42,65% 42,65%

Obtención de Concesiones y Servidumbres

12% 30,37% 30,37%

Suministro de Equipos y Materiales 35% 8,14% 7,44%

Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%

Entrada en Operación 1% 0% 0%

En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:

- Plan Acumulado: Corresponde a la Curva S del Proyecto de acuerdo al programa de

Interchile, tomando en consideración las nuevas ponderaciones acordadas a partir de

febrero.

- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.

- Plan Anterior: Corresponde a la Curva S Original del Proyecto, antes de que se realizaran

los cambios a las ponderaciones de las actividades.

- Equipo Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.



Página 17 de 42

En el Gráfico 2 se presenta del detalle de la Curva S, con los meses transcurridos hasta la fecha de

este Informe. Como se puede apreciar, en términos del esfuerzo realizado el Proyecto presenta un

adelanto con respecto al avance programado por Interchile.

Gráfico 1: Curva S del Proyecto



Página 18 de 42

Gráfico 2: Detalle de la Curva S del Proyecto



Página 19 de 42

3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS

Durante este periodo se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. Esta actividad concluyó con la emisión del Informe Definitivo de Cumplimiento de Hito Relevante N°1 por parte del Auditor, con fecha 27 de noviembre, y con la posterior aprobación del CDEC-SING. El hecho de que el Proyecto presente al 30 de noviembre un mayor avance al programado, se debe principalmente a los avances asociados a los procesos de licitación que están destinados a la construcción de la línea y de instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto en la contratación de la empresa encargada de la construcción de la línea, cuyo objetivo fue contar con un apoyo en la preparación del EIA. Tanto estos adelantos como las reprogramaciones que Interchile ha debido realizar a lo largo del desarrollo del proyecto, no han tenido efectos sobre la Ruta Crítica del Proyecto, debido a las holguras con las que contaba en su inicio. Debido al atraso que sufrió la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones, la ingeniería

básica destinada a la implementación de los paños de línea en las subestaciones Laguna y

Encuentro, que debe desarrollar Siemens, fue reprogramada para finalizar el día 31/12/14.

Considerando el avance mostrado al 30 de noviembre de 2014, es probable que esta sea

terminada a tiempo. Esta reprogramación ya ha afectado la fecha de emisión de las órdenes de

compra de los equipos primarios, y el inicio de su fabricación, sin embargo debido a las holguras

existentes, por el momento no se afecta el cumplimiento del Hito Relevante N°4 ni el inicio del

transporte de los equipos a terreno.

Por otra parte, debido a la gran cantidad de documentos de ingeniería de detalles por desarrollar,

y en vista del poco avance mostrado a la fecha es muy probable que la subactividad 4.1.2

“Ingeniería Detallada de Subestaciones” no finalice en la fecha indicada en el Cronograma

(29/01/2015).

De acuerdo al cronograma presentado por Skipper, para el diseño y fabricación de las estructuras,

el diseño de las estructuras debiese haber comenzado el 28 de noviembre. Sin embargo, a la fecha

aún no han sido emitidos cuadros de carga que cumplan con el reglamento (NSEG 5 En71), y la

oferta técnica. Sin los cuadros de carga disponibles no es posible comenzar con el diseño de las

torres. Adicionalmente, de acuerdo a este cronograma ya se encuentran definidas las fechas para

las pruebas de carga de las torres, las cuales comienzan el 4 de junio. Además, prácticamente no

existen holguras en el programa, por lo que la situación de los cuadros de carga debe ser resuelta

lo antes posible.

Se indicó a Interchile que se deben corregir las fechas de entrega de los Protocolos de Pruebas

FAT, que aparecen en el listado de entregables. Esto es para que sean consistentes con el

Cronograma de Siemens, y con la fecha establecida para el Hito Relevante N°4.



Página 20 de 42

El día 24 de octubre se ingresó a tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental

(SEA), el Estudio de Impacto Ambiental, iniciándose así, el proceso de licenciamiento por parte de

las autoridades con competencia ambiental. Luego, con fecha 3 de noviembre fue declarado

admisible el Estudio de Impacto Ambiental, con lo que avanza su tramitación. De esta manera el

proceso de tramitación ambiental se encuentra dentro de los plazos establecidos originalmente en

el Cronograma.

Con fecha 20 de agostos de 2014, Interchile presentó la Solicitud de Concesión Definitiva en la

Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía. Con fecha 22 de

septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en

la Solicitud. Con fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión

Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de

noviembre la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva. Con esto

Interchile se encuentra dentro del plazo establecido en el Cronograma para la tramitación de la

Concesión Definitiva.



Página 21 de 42

4 ESTADO DEL PROYECTO

4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,

consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,

doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.

La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud

de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se

conectará en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de

monitoreo de temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones

asociadas.

Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños

necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y

sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas

instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que

deben ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones

involucradas.

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del

proyecto

Tabla 3: Principales características técnicas

Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por

el Adjudicatario

Longitud de la línea 174 km 188 km

Número de Circuitos 2 2

Tensión de Operación 220 kV 220 kV

Capacidad de diseño de la línea por circuito

290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.

290 MVA

Resistencia Máxima por fase de cada circuito

0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C

0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C

Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)

Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo

Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA

Sensores de medida de temperatura y corriente

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Al menos 6 equipos de monitoreo.

Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana



Página 22 de 42

4.1.1 Línea de Transmisión

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

Tabla 4: Tipos de Estructuras

Función Tipo de Torre % Referencial

Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100

4.1.1.1 Conductores y Cables

Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la

adquisición del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del

Adjudicatario.

Tabla 5: Características del Conductor 220 kV

Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681

Tabla 6: Conductores y Cables

Descripción Tipo Longitud Referencial [km]

Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188

4.1.1.2 Nivel de Aislación

Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el

Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una

distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del

trazado.



Página 23 de 42

Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación

Función Estructura

Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]

Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]

Rotura [kN]

Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006

4.1.2 Subestaciones

A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los

documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.

4.1.3 S/E Lagunas

En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de

Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus

modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una

configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la

implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra

de transferencia de la subestación.

- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.

- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la

operación de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.3.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas

EQUIPO CANTIDAD OFERTA

CANTIDAD LICITADA CON

SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -



Página 24 de 42

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.

1 1

Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15

La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló

que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras. A la fecha se

está a la espera de los planos actualizados.

4.1.3.2 Reactor

Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:

- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω

- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.

- Transformadores de corriente tipo bushing.

- Tres (3) pararrayos 245 kV.

4.1.3.3 Paño de Reactor

El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la

subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la

Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda

ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.

El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los

siguientes equipos:

Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr



SIEMENS

Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.

1 1

Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.

1 1

Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.

Lo necesario

Pararrayos 245 kV 3



Página 25 de 42

4.1.4 S/E Encuentro

La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y

Barra de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta

Subestación dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.

El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro

la implementación de:

- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a

la barra de transferencia de la subestación.

- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la

operación de las nuevas instalaciones.

- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.

4.1.4.1 Paño Línea

El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes

equipos:

Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro



SIEMENS

Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13

4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del

Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_Cronograma a Noviembre 2014), en tanto que

en la Tabla 12 se resumen los Hitos relevantes del Proyecto con sus respectivas fechas.



Página 26 de 42

Tabla 11: Cronograma del Proyecto

ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE

INICIO FECHA DE TÉRMINO

Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17

Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13


16-11-13 28-02-14

Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 15-05-15

Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 16-01-15

Ingeniería Detallada Subestaciones 29-07-14 29-01-15

Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14

Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 15-05-15

Seguros contratados 20-04-14 31-12-14

Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 09-11-15

Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14

Obtención RCA 17-10-14 12-07-15

Obtención PAS 14-07-15 09-11-15

Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 15-11-15

Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14

Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14

Negociación de Servidumbres 17-08-14 15-11-15

Concesión Eléctrica 18-08-14 18-07-15

Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 10-09-16

Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14

Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 07-08-16

Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 10-09-16

Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17

Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones

19-07-15 17-08-15

Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión

19-07-15 17-08-15

Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones

16-11-15 15-12-15

Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión

17-08-15 15-11-15

Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión

16-11-15 15-12-15

Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 15-11-15

Subestaciones 11-07-16 17-12-16

Línea de Transmisión 16-12-15 13-03-17

Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17



Página 27 de 42

Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto

HITOS RELEVANTES FECHA

N° DESCRIPCIÓN

1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14

2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva lun 13-07-15

3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16

4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16

5 Entrada en Operación mié 12-04-17

4.2.1 Verificaciones del Cronograma

En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre: los cronogramas de los

contratistas que han dado inicio a las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma

del Proyecto.

4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones

Actualmente se dispone de un cronograma de Siemens para cada subestación, en el que se

establecen las principales actividades a realizar. Ya se corrigió la fecha de las pruebas en fábrica de

los equipos, de manera que fueran consistentes con el Cronograma General del Proyecto, y para

que correspondieran con el cumplimiento del Hito Relevante N°4.

De acuerdo al Contrato EPC firmado entre Siemens Chile e ISA, la puesta en marcha del Proyecto

se encuentra programada unos tres meses y medio antes de la fecha correspondiente al Hito

Relevante N°5.

4.2.1.2 Ingeniería de líneas

Se verificó la existencia del cronograma actualizado que debe cumplir la empresa Consultoría

Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y del correspondiente listado de entregables que se

utilizará para medir los avances de esta actividad.

Se recibió un cronograma de parte de Skipper, el cual incluye el diseño de las torres y la

elaboración de los planos de fabricación. El cronograma conversa adecuadamente con el

Cronograma del Proyecto, y de acuerdo a este el diseño de torres debiese estar terminado el 7 de

febrero de 2015.

4.2.1.3 Medio Ambiente

El Adjudicatario entregó el cronograma para las actividades que debe realizar GAC, el cual cumple

adecuadamente con los plazos requeridos para el cumplimiento del Hito N°2. Además, se dispone

del listado de entregables proporcionado por GAC, el cual incluye las fechas para la entrega de

cada uno de estos.



Página 28 de 42

De acuerdo con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental, y la declaración de

admisibilidad de este, a la fecha la actividad se ha desarrollado de acuerdo a programa.

4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias

Las fechas establecidas en el cronograma de Felval concuerdan adecuadamente con el

Cronograma del Proyecto. Adicionalmente se encuentran definidos los entregables y los pesos

asignados para medir el avance de las subactividades del cronograma.

De acuerdo con la presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva, y la declaración de

admisibilidad de esta, a la fecha la actividad se ha desarrollado de acuerdo al programa.

4.2.1.5 Concesión Eléctrica

El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las

servidumbres voluntarias.

4.2.1.6 Adquisición de Suministros

Se recibió un cronograma de parte de Skipper, de acuerdo a este cronograma la fabricación de las

estructuras debiese finalizar el 28 de octubre de 2015, mientras que estaría despachado en Chile

el 28 de enero de 2016.

4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

Se adelantó la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la encargada de la

construcción y montaje de la línea de transmisión, con la finalidad de obtener su participación

durante los estudios ambientales.

4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Se mantiene vigente el siguiente programa (Tabla 13).

Tabla 13: Plan Maestro de Permisos

PERMISO Fecha Inicio

Fecha Fin

SEA (Permisos Ambientales Sectoriales) Preparación de documentos técnicos y legales Nov 2014 Dic 2014 Ingreso de los permisos a la autoridad Dic 2014 Ene 2015 Aprobación de los permisos por parte de la autoridad Dic 2014 Abr 2015 Ejecución de los permisos Mar 2015 Jul 2015 Vialidad Preparación planos y memorias descriptivas Nov 2014 Nov 2014 Presentación del permiso a la autoridad Dic 2014 Dic 2014 Aprobación de permiso Dic 2014 May 2015 DGAC



Página 29 de 42

PERMISO Fecha Inicio

Fecha Fin

Preparación de documentos técnicos (Planos Planta-Perfil) Oct 2014 Oct 2014 Presentación de documentación para la certificación Nov 2014 Nov 2014 Obtención de la certificación Nov 2014 Ene 2015 Cruce Ferrocarriles Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Nov 2014 Nov 2014

Presentación del proyecto al propietario Dic 2014 Dic 2014 Entrega de documentos técnicos para aprobación Dic 2014 Dic 2014 Aprobación del atravieso Dic 2014 May 2015 Cruce con propietarios de redes de transporte de líquidos o gas Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Dic 2014 Dic 2014

Presentación de documento al propietario Ene 2015 Ene 2015 Aprobación del permiso Ene 2015 May 2015 Cruce con propietarios de Líneas Eléctricas BT, MT y AT Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Dic 2014 Ene 2015

Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Abr 2015 Aprobación de permiso Abr 2015 Jun 2015 Cruce con propietarios Líneas de Comunicación Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)

Ene 2015 Ene 2015

Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Feb 2015 Aprobación de permiso Feb 2015 May 2015

4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS

4.4.1 Estudios Medioambientales

La actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 100%, este fue presentado el 24 de octubre

y declarado admisible por el Servicio de Evaluación Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.

Actualmente se encuentra en tramitación.

4.4.2 Ingeniería

Ya fueron entregados la totalidad de los estudios estáticos y transitorios comprometidos por

Interchile. Estos ya fueron revisados por el equipo Auditor, y fue emitido el informe definitivo de

Cumplimiento de Hito Relevante N°1.

Actualmente se avanza en el desarrollo de la ingeniería de subestaciones, encontrándose

avanzada la ingeniería básica, pero muy atrasada la ingeniería de detalles.



Página 30 de 42

4.4.3 Suministros

4.4.3.1.1 Conductor Línea de Transmisión

Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el

Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR

900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:

188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02

Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características

ofrecidas por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La

norma técnica utilizada por STERLITE es la ASTM B524.


ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio

18/19 18/19

Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679

4.4.3.1.2 Estructuras Línea de Transmisión

Los cuadros de carga de las estructuras soporte de la línea, fueron revisados por la Encargada del

Área Civil, detectándose incumplimientos en el reglamento NSEG 5 En71, y con su oferta técnica.

El Auditor se encuentra a la espera de las respuestas de Interchile ante la Solicitud de Información

N°020, en la cual se indican los problemas en los cuadros de carga.

4.4.3.1.3 Reactor

Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será

fabricado por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las

siguientes:


ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS

CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR

Fabricante, País - ABB, Brasil



Página 31 de 42

Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV

Tabla 16: Repuestos Encargados

REPUESTO

Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica

4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Sin avance, según cronograma.

4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.

4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO

4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto

4.8.1.1 Administración y Dirección General

Durante reunión sostenida con el Adjudicatario, este indicó que no participa directamente en la

revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas encargadas de

la ingeniería de contraparte.

4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos

4.8.1.2.1 Siemens

Se ha designado a un profesional perteneciente a ISA Colombia, como revisor de temas sísmicos,

se está a la espera de la información que respalda la experiencia de este profesional.

En la Tabla 17 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario.



Página 32 de 42

Tabla 17: Empresas Contratistas

N° Actividad Contratista País

1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.

Chile

2 Línea de Transmisión

2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile

2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada

2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.

Colombia

2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India

2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India

2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India

2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India

2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica Colombia

2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia

2.10 Suministro del Reactor ABB

3 Paños de Subestaciones

3.1 EPC SIEMENS Chile

3.1 Ingeniería IEB Colombia

3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile

3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia

4 Ingeniería de Contraparte

4.1 Línea ISA Colombia

4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia



Página 33 de 42

5 CONCLUSIONES

Al 30 de noviembre de 2014 y habiendo transcurridos 13,5 meses desde su fecha de inicio (16 de

octubre de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance

real de 19,73% frente al 23,96%, informado por Interchile. El avance programado es de un 18,18%.

El hecho de que el Proyecto presente al 30 de noviembre un mayor avance al programado, se

debe principalmente a los avances asociado a los procesos de licitación destinados a la

construcción de la línea y de instalaciones de subestaciones, y que se derivan de la adjudicación

del contrato EPC para las subestaciones y del adelanto en la contratación de la empresa encargada

de la construcción de la línea, cuyo objetivo fue contar con un apoyo en la preparación del EIA.

Estos adelantos no tienen efecto sobre la Ruta Crítica del Proyecto.

Debido en parte a: el atraso que sufrió la adjudicación del contrato EPC para las subestaciones; y el







En opinión de este Auditor, el hecho que Interchile no incorpore la experiencia nacional en el

diseño sísmico de subestaciones, específicamente en el diseño de sus fundaciones, pone en riesgo

la integridad de las instalaciones frente a los eventos sísmicos que deban soportar durante su vida

útil, y constituye un eventual incumplimiento de las características técnicas del Proyecto.




embargo, en el Cronograma del Proyecto existen holguras suficientes que por el momento


A la fecha del presente informe no se observan otros riesgos significativos que puedan afectar las

condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.



Página 34 de 42

6 ANEXOS

6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR

6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría

Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:

Reuniones con el Adjudicatario:

- El 15 de octubre se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para

el período de este informe. De los temas tratados destaca:

En la reunión de Coordinación Mensual del mes de octubre se acordó que

las observaciones mayores a los documentos P2-SE-06-D019, ET

Estructuras Metálicas y P2-SE-06-D021, ET Diseño de Obras Civiles,

relacionadas principalmente con el diseño sísmico, serían incorporadas en

el Documento Criterios de Diseño Civil que elaborará Siemens para el

diseño civil propiamente tal.

- El día 20 de noviembre se sostuvo una Reunión Técnica Especial, con la finalidad

de tratar el tema sísmico y en especial lo relacionado con la exigencia de área

comprimida. En esta reunión participó personal de Siemens, Interchile y del

Auditor, y vía telefónica especialistas de ISA Colombia.

- El 26 de noviembre se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario,

entre los temas tratados están:

Se solicita un profesional que se haga responsable de la Calificación

Sísmica de Equipos.

Se solicita que en el informe de avance del mes de noviembre se incluya el

avance relacionado con las actividades de diseño y fabricación de

estructuras.

Siemens está elaborando un documento de criterios de diseño civil que

incorpore las observaciones emitidas por el Auditor.

Interchile señala que se está revisando el estudio que define el

comportamiento de los TTCC.

Interchile confirma que el Reactor tendrá mando de cierre sincronizado.

InterChile señala que está haciendo una revisión de las Solicitudes de

Pedido emitidas por el Auditor para “Subestaciones” con el fin de revisar

que temas aún están pendientes de respuesta.

InterChile informa que el Contrato con Transelec está firmado por ambas

partes desde el 25 de noviembre.



Página 35 de 42

InterChile señala que en el Contrato con Transelec existe una “Cláusula de

Silencio Administrativo” a favor de InterChile de 20 días hábiles para dar

por “Aprobado” un documento técnico si no se han emitido comentarios

por parte de Transelec.

El Auditor señala que siguen pendientes los Cuadros de Carga para el

diseño de las torres según Solicitud de Información N° 19 del 19 de

noviembre.

InterChile informa que ya se realizó la publicación del Extracto y la radio

difusión. Se está a la espera de los certificados de esto último para remitir

los antecedentes al Auditor.

InterChile informa que el 19/nov se emitió la resolución de Admisibilidad

para el Decreto de Concesión. La notificación fue recibida el 25 de

noviembre.

InterChile informa que los días 09, 10 y 11 de diciembre se harían las

publicaciones en prensa local y nacional así como la emisión en radios

locales.

Con respecto a los sensores de medición en la línea de transmisión,

InterChile informa que tomó contacto con los posibles proveedores y que

el plazo de entrega del suministro es relativamente corto (4 meses

aproximadamente) por lo que a la fecha esto no está en una etapa crítica.

Revisión de Antecedentes:

- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el

Adjudicatario.

Revisión de Informes de Avance:

- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (octubre y

noviembre 2014).

Revisión de Especificaciones Técnicas:

- Se encuentra en proceso el estudio de las últimas versiones entregadas por

Interchile de los documentos civiles.

- Se están revisando los documentos de ingeniería básica de subestaciones

entregados a principios de diciembre.

Análisis de Cronogramas:

- Se analizaron los avances del período



Página 36 de 42

6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,

respecto del Programa Bimestral

6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el

15 de octubre de 2014 y la segunda el 26 de noviembre de 2014.

6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos

Se recibieron, verificaron y/o revisaron los siguientes documentos y planos técnicos.

Especialidad Civil

N° Tipo Nombre N° Revisión del Auditor

Situación N°

Solicitud Info

P2-LT-01-I035 Rev.0 Doc ET Arboles de Carga 1 Sin

comentarios N° 019

P2-LT-01-K024-001 a 006 Rev. 3

PLN Cuadros de Carga A, AA, B, C, D. DT, TR

2 Se mantienen Comentarios

Mayores N° 019

P2-LT-01-I035 Rev.1 Doc ET Arboles de Carga 2 Sin

comentarios

P2-LT-01-K024-001 a 006 Rev. 4

PLN Cuadros de Carga A, AA, B, C, D. DT, TR

3

Se mantienen Comentarios

Mayores a torres de Anclaje

N° 020

Especialidad Eléctrica

TE-2140-1252-2014 Estudios Sistémicos Revisado en informe de Hito.

P2-SE-14-D005 (1).pdf Estudios Transitorios Revisado en informe de Hito.













Página 37 de 42


Diagramas unilineales generales SE Lagunas

Diagramas unilineales generales SE Encuentro

6.1.2.3 Gestión Ambiental

Se verificó el estado de admisibilidad de la Solicitud Concesión Definitiva, y se recibieron todos los

documentos correspondientes al Estudio de Impacto Ambiental.

6.1.2.4 Gestión Predial

Se verificó el estado de admisibilidad de la Solicitud Concesión Definitiva.

6.1.2.5 Elaboración de Informes

Se elaboraron los correspondientes informes mensuales, de los meses de octubre y noviembre. Se

analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.

6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor

durante el período

Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del

Encargado de Programación y Control.

Tabla 18: Actividades desarrolladas

Actividad Descripción Responsable

Reuniones con el Adjudicatario

Reunión realizada el 15 de octubre de 2014

Encargado Encargado Área Eléctrica

Reunión realizada el 26 de noviembre de 2014

Encargado Área Civil

Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo

Revisión de Informes de Avance

Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo

Revisión Gestión Predial Se recibieron los antecedentes correspondientes a los comentarios emitidos por la SEC, y posteriormente la declaración de admisibilidad.

Encargado Ingeniero de Apoyo

Verificación Gestión Ambiental

Se verificó en línea la declaración de admisibilidad del EIA.

Ingeniero de Apoyo



Página 38 de 42

Marcela Aravena R. Víctor Torres P.

Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica

Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.

Ingeniero Apoyo Encargado

6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo

Auditor, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar características

técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.

Tabla 19: Listado de documentos verificados

N° Nombre del Documento Contenido

1 DAC-Z001-MinutaContratoFirmado.pdf Contrato con Dervaux

2 Solicitud_Info_018.pdf Solicitud de Información N°18

3 Solicitud_Info_018.xlsx Solicitud de Información N°18

4 P2-SE-06-D00001_RE(Interchile).xls Listado de Entregables de Siemens

5 Respuestas Solicitud_Info_018.xlsx Respuestas Solicitud de Información N°18

6 P2-LT-01-I035_Arboles_de_Carga_V1.docx

COMPROBACIÓN HIPÓTESIS DE DESBALANCE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE V1

7 Respuestas Solicitud_Info_019.xlsx Respuestas Solicitud de Información N°19



10 P2-LT-01-K024-001.dwg Árboles de Carga V4



Página 39 de 42

11 P2-LT-01-K024-001.pdf Árboles de Carga V4













24 Asunto_ P2_ Hojas de vida para asistencia a pruebas de carga.pdf

Correo

25 HDEV-LGM-1.pdf Currículo Luis Guillermo Montoya

26 Hoja_de_vida_Alberto_Zuluaga.pdf Currículo Alberto Zuluaga

27 Organigrama EIS_PLEX2.pptx Orgnigrama ISA con revisior sísmico

28

P2-LT-01-I035_Arboles_de_Carga_V0_20141106.docx

COMPROBACIÓN HIPÓTESIS DE DESBALANCE ESTRUCTURAS DE ANCLAJE V0













41

Capitulo 8 Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias 18102014.pdf

Documento EIA

42 Capítulo 1 Descripción de Proyecto 18102014.pdf

Documento EIA

43 Capítulo 10 A Plan de cumplimiento de la Legislación 19102014.pdf

Documento EIA



Página 40 de 42

44 Capítulo 10 B PAS 19102014.pdf Documento EIA

45

Capítulo 11 - Relación del Proyecto con Planes de Desarrollo Regionales y Comunales 19102014.pdf

Documento EIA

46

Capítulo 12 - Relación del Proyecto con Planes Evaluados Estratégicamente 19102014.pdf

Documento EIA

47 Capítulo 13 Compromisos Ambientales Voluntarios 19102014.pdf

Documento EIA

48 Capítulo 15 Acciones Previas 18102014.pdf

Documento EIA

49 Capítulo 2 Determinación de Area de influencia_141017.pdf

Documento EIA

50 Capítulo 3 Línea de Base Final 20102014.pdf

Documento EIA

51 Capítulo 4 Evaluación de Impacto 18102014.pdf

Documento EIA

52

Capítulo 5 Descripción de Efectos Características o Circunstancias 21102014.pdf

Documento EIA

53 Capítulo 6 Potenciales Riesgos 19102014.pdf

Documento EIA

54 Capítulo 7 Medidas de Mitigación 19102014.pdf

Documento EIA

55 Capítulo 9 Plan de Seguimiento Ambiental 19102014.pdf

Documento EIA

56 P2-SE-06-D001-V1.docx

Documento Pendiente Solicitud de Información N°6

57 Solicitud_Info_006_pendientes.xlsx

Respuestas Pendientes Solicitud de Información N°6

58 P2-SE-06-D019.docx


59 P2-SE-06-D021.docx


60 P2-SE-06-D040.xlsx


61 Solicitud_Info_012_pendientes_20141201.xlsx


62 P2-SE-06-D00008(B).pdf Documento Ingeniería Básica de Subestaciones

63 P2-SE-06-D00009(C).pdf Documento Ingeniería Básica de Subestaciones






Página 41 de 42


68 P2-SE-06-K10001(C).pdf Documento Ingeniería Básica de Subestaciones






74 Solicitud_Info_015.xlsx


75 H. V Guillermo Monsalve.pdf H. V Guillermo Monsalve

76 H.V Catalina López.pdf H.V Catalina López

77 H.V Claudia Palacio.pdf H.V Claudia Palacio

78 H.V Inti Patiño.pdf H.V Inti Patiño

79 H.V Iván Villalba.pdf H.V Iván Villalba

80 H.V Juan Botero.pdf H.V Juan Botero

81 H.V Juan Garcia.pdf H.V Juan Garcia

82 H.V Juan Lopez.pdf H.V Juan Lopez

83 H.V Ricardo Morales.pdf H.V Ricardo Morales

84 P2-Organigrama_IEB.pdf P2-Organigrama_IEB

6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se adjuntan informes mensuales de los meses correspondientes.

6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes

actividades:

6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario

Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera

de ellas el 16 de diciembre de 2014.

6.4.2 Recepción de Documentos Técnicos

Se procederá a verificar y/o revisar los siguientes documentos y planos técnicos.

Especialidad Civil

P2-SE-06-D019 ET Estructuras Metálicas

P2-SE-06-D021 ET Diseño de Obras Civiles

Criterios de Diseño Civil



Página 42 de 42

P2-SE-06-D001-V1 Requisitos Generales

Se procederá a revisar aquellos documentos revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas

versiones.

Especialidad Eléctrica

P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación Encuentro

P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro

P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación Lagunas

P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación

P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas

P2-SE-06-D00201(C) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad

P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar Reactor

Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de

acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.

Los documentos que sean recibidos a fines de enero serán verificados durante el periodo

siguiente.

6.4.3 Gestión Ambiental

Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en la tramitación del Estudio de

Impacto Ambiental.

6.4.4 Gestión Predial

Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en las negociaciones de

servidumbres con propietarios privados y bienes nacionales, y avances en la concesión definitiva.

6.4.5 Elaboración de Informes

Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de diciembre 2014 y enero

2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes

mensuales elaborados por el Adjudicatario.

Informe de avance bimestral -...

Documents

Transcript of Informe de avance bimestral -...