INTENDENCIA DE MALDONADOLICITACION PUBLICA Nº .

CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGÓN EN ELDEPARTAMENTO DE MALDONADO

CONDICIONES TÉCNICASI. OBJETO

La Intendencia Departamental de Maldonado llama a licitación para laconstrucción de veredas de hasta 68.500 m2 (sesenta y ocho mil quinientosmetros cuadrados) de veredas y trabajos afines, en distintas ciudades deldepartamento de Maldonado.

II. DESCRIPCION

a. Los trabajos consisten en el suministro de la mano de obra y detodos los materiales, los trabajos de adecuación de canteros deárboles, cordones y cordonetas de hormigón y otros trabajosafines, el suministro de los equipos, la supervisión, los seguros,la cartelería para indicar, y disposición de malla plásticas y otroselementos de protección peatonal para los lugares donde seintervenga, para la realización de obras de construcción deveredas nuevas en varias zonas pertenecientes a localidadesdiversas dentro del Departamento de Maldonado.

b. La IM, a través de la Dirección de Obras, determinará los lugares arealizar veredas. Estos podrán tratarse de zonas próximas entre sí, olugares separados. Las obras consistirán en la construcción decontrapisos, la realización a nuevo de las veredas existentes, laconstrucción de ensanches en las esquinas, adecuación de canterosde árboles, cordones y/o cordonetas de hormigón, entradasvehiculares, desagües de pluviales, y rampas de accesibilidad en lasesquinas de las veredas, según correspondan.

c. Respecto a la realización de veredas, ensanches y trabajos afinesrespectivos que se indiquen, se construirán dependiendo de cada zonay localidad, según los siguientes tipos a enumerar a continuación.

1. Veredas y ensanches en las esquinas a realizar enhormigón

Se efectuará de modo tal que se alcance una terminacióna nivel superficial en una sola capa, sin la necesidad deejecutar un alisado de Arena y Portland. El hormigón será

armado con malla electro soldada de 15 cm por 15 cm dediámetro 4,2 mm y tendrá un espesor de 8 cm.

2. Veredas confeccionadas por baldosas de monolítico“lavado”: cada unidad con dimensiones de 40cm x 40cmy de 3,5cm aproximadamente de espesor (u otrasdimensiones superficiales que pudieran presentarse eindicarse), prensada y curada (con grano 0,5/2cm) conterminación superficial de piedra lavada u otrasdimensiones superficiales y tonalidad de fondo a definir encada lugar por la Dirección de Obras.

3. Veredas de terminación en baldosas calcáreas paraexterior grises de 9 panes de dimensión superficial de20cm x 20cm y de 2cm de espesor .

4. Veredas de terminación en baldosas calcáreas paraexterior rojas de 5 o 6 estrías de dimensiónsuperficial de 20cm x 20cm y de 2cm de espesor

5. Veredas de monolítico lavado ejecutado in situ contonalidad de fondo a definir por la Dirección de O bras

Para todos los tipos de vereda se colocará a mismo nivel de piso terminado,una faja superficial de pavimento diferencial, a lo largo de la longitud de vereda,de baldosas de pavimento unidireccional de baldosa calcárea 20x20cm o dehormigón en iguales medidas o (a definir sus dimensiones y materiales por ladirección de obra dependiendo del tipo de vereda a confeccionar) y depavimento antideslizante de botones (dispuestas para la llegada depersonas no videntes a la rampas de accesibilidad peatonal) confeccionadasde hormigón premoldeado de tetones antideslizante de 40cmx40cm desuperficie y de aproximadamente 32 mm de espesor o tipo y dimensionessimilares (dependiendo del tipo de pavimento de vereda). Esto últimos sedetallará en los recaudos gráficos respectivos. Además en todos los casos donde ser realicen veredas con baldosas o molíticoin situ se confeccionará un contrapiso de hormigón armado de 8 cm con mallaelectrosoldada de 15 cm por 15 cm de diámetro 3,8 mm

d. Deberá preverse la ejecución de la obra de manera de contar al menoscon cuatro cuadrillas simultáneas trabajando en diferentes zonas.

III. GENERALIDADES

a. Se deberán de efectuar todos los cuidados pertinentes de manera de noobstaculizar totalmente los accesos a comercios, a viviendas a edificiosy/o a copropiedades etc. De existir inconvenientes que pudieran ser planteados durante el transcurso de la obra por parte de terceros, deberán ser inmediatamente notificados a la dirección de obras para su comunicación a la alcaldía respectiva y para su pronta resolución ( que siendo hecho probados y fundamentados, eventualmente podrán considerados a efectos del plazo calendario referido en “b”)

b. Una vez adjudicada la obra, el adjudicatario dispondrá de un plazo indicado por la Dirección Gral. de Obras y Talleres, técnicamente avalado, y con convenido entre la Intendencia y la empresa adjudicataria, trabajando durante los días de semana según lo detallado en el siguiente punto “c” , para la entrega total de la obra.Dicho plazo se comenzará a contar a partir del quinto día hábil siguiente al de la notificación de adjudicación y a la órden de compra correspondiente.No se computan dentro del plazo los días correspondientes a la licenciade la construcción.

Se realizará el acta de inicio de obra en el lugar de trabajo, ACTA DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS y si correspondiera Acta de Interrupción (a los efectos de la contabilización del plazo e informar a ATYR para que no se generen multas por Leyes Sociales).

El incumplimiento del plazo habilitará a la Intendencia Departamental de Maldonado a aplicar las multas que estén estipuladas en el presentePliego de Condiciones. La Dirección de Obras podrá autorizar incrementos de plazo por causade fuerza mayor, trabajos extraordinarios o causas imputables a la Intendencia que deberán registrarse en el Acta correspondiente.

c. Los trabajos deberán realizarse de lunes a viernes desde el inicio a laculminación de toda la obra. De existir razones fundamentadas paratrabajar los días sábados desde el inicio y/o durante el desarrollo de laobra por parte de la Dirección de Obras, la empresa adjudicatariatomará los recaudos necesarios para la ejecución de tareas duranteesta jornada semanal.

Los trabajos que por cronograma se haya establecido de comúnacuerdo para realizarse en las distintas semanas deberánculminarse antes de este tiempo límite semanal. De existir imponderables justificables por razones de causamayor (lluvias, paros sindicales, etc), para la no culminación delos trabajos zonales a viernes hábil, deberá de notificárselo a ladirección de obras para su consideración y deberá de colocarseinmediata e indefectiblemente la correcta protección peatonal (sedispondrá de malla plástica perimetral de cierre en cada zona noculminada), indicando con cartelería el nombre de la empresaadjudicataria y el ente para quien trabaja (IntendenciaDepartamental de Maldonado)

d. Conforme a lo anteriormente citado en los puntos a, b y c y unavez indicadas las zonas a trabajar, la empresa adjudicatariadeberá de entregar en un plazo no mayor a 4 días hábiles (secuentan desde el momento que se le indiquen las zonas atrabajar) un cronograma con fecha de inicio de toda la obra,recorridos de trabajo por zona con inicio y fin semanal y fin detoda la obra para la realización de toda la obra.

Se deberá realizar la correcta, total y diaria colocación de mallaplástica de protección de cierre y de protección peatonal enaquellas zonas donde no se haya concluido con el trabajo

e. Deberá preverse la ejecución de la obra de manera de contar almenos con cuatro cuadrillas simultáneamente trabaj ando . Sedeberá prever la simultaneidad de las tareas en las distintaszonas, y la consecución inmediata de cada una de las mismas.

f. El material de escombro será diariamente retirado, coordinandocon el director de obras el lugar para destino final del mismo

g. Todo aquel material que pudiere reutilizarse, siendo el caso debaldosas enteras con pérdida de adherencia de morteroexistentes y con únicamente con ciertos defectos superficiales,adoquines conformantes de tramos de cordón que hayanquedados flojos, etc, se llevarán a depósito y deberán de serdesarmados en proceso inverso a su construcción evitando dañarlos elementos. En este caso la empresa notificará a la Intendenciade ello a efectos de coordinar su depósito en el lugar destinadodentro del recinto de la Dirección Gral de Obras y Talleres.

h. Todos los trabajos deberán ser ejecutados de acuerdo a las reglasdel arte y presentar, una vez culminado, un aspecto de prolijo ensus terminaciones y mecánicamente resistente.

i. Absolutamente todos los materiales que se empleen serán deprimera calidad dentro de la especie, como la naturaleza yprocedencia de los mismos y serán suministrados por la empresa(exceptuando las baldosas que quedará a criterio de laIntendencia su suministro por parte esta). En caso de dudas, sesolicitará la información al director de obra, cuya determinacióndeberá realizarse en todos los casos en calidad de inapelable, sinque esto genere mayores costos. Los materiales defectuosos oque no estén de acuerdo con las especificaciones de la memoriao las instrucciones de la dirección de obra, serán rechazadosdebiendo el contratista dentro del plazo que se les fije

j. Deberán respetarse las normas de seguridad laboral del MTSS.

k. Deberán respetarse las normas constructivas del MTOP y de la Intendencia Departamental de Maldonado

l. Se realizará la limpieza diaria del sector del mismo donde se esté trabajando o se transite luego de finalizada la jornada laboral,no pudiendo quedar restos de materiales, ni escombros en la obra.Los escombros deberán ser embolsados y retirados a diario y la suciedad generada por el trabajo levantada. Los materiales de obradores deberán quedar ordenados en una zona fuera de la vista de los comercios, accesos a viviendas y/o a copropiedades yobstaculizando la total circulación de transeúntes por las veredas. Se deberá de retirar y limpiar totalmente el obrador de materiales sobre la vía pública una vez finalizada la semana laboral. Queda acriterio de la Dirección de Obras, la indicaciones adicionales en zonas que sensiblemente pueden ser afectadas en razón de su alto valor turístico y/o comercial de temporada.

III. CONDICIONES TECNICAS.

Para todos los trabajos a realizar rigen las Especificaciones descriptas en laMemoria Constructiva General para Edificios Públicos, del MTOP, en lo quecorresponde, y a las Especificaciones Técnicas que se detallan a continuación.

Es suficiente que un trabajo esté indicado en algunos de los recaudos paraconsiderarse incluido, aunque no aparezca en los demás.

Se deberán rectificar todas las medidas proporcionadas en esta memoria, yaque no se reconocerán variaciones al precio por ese concepto.

1. EXCAVACIÓN

En los lugares donde sea necesario se procederá al desmonte o al terraplén dela franja donde se instalará la vereda. Los desmontes que superen los 30 centímetros de altura por encima del nivelde la vereda terminada se pagarán como “excavación no clasificada”(Rubro 1del cuadro de rubrado) explicitando que se trata de un área específica de“desmontes”. Cuando no superen los 30 centímetros, no se pagarán en formaexplícita, considerándose incluidas en la ejecución de los contrapisos. En todoslos casos, se pagará la excavación, solamente por la diferencia existente entreel total y la considerada con los treinta centímetros incluidos en la ejecución decontrapisos.La ejecución de los terraplenes que supere los 30 centímetros de altura decordón, se pagará como “Excavación No Clasificada” (Rubro 1 del cuadro derubrado), explicitando que se trata de un área específica de “terraplenes”.

Cuando éstos sean menores a este valor, se considerarán incluidos en laejecución de los contrapisos. De igual forma que los desmontes, se pagarán losterraplenes por la diferencia entre el total y el considerado con los veintecentímetros incluidos en la ejecución de contrapisos.

Se retirará todo el material necesario para contener posteriormente a laexcavación una capa de tosca compactada de 5 cm y una losa de 10 cm ,en el caso de las veredas de hormigón y de 8 cm más espesor determinaciones, en caso de las veredas con baldosas o terminación demonolítico in situ. Se efectuarán las tareas de nivelación, de alineación el nivel de pisoterminado en la vereda y de reparación de los cordones existentes en lasveredas (en donde no se ensanchen las mismas) Queda a criterio de la Dirección de obras el requerir que se coloque unanueva pieza de cordón en granito, debido al deterioro o fisura que pudierapresentar la existente que se recambia. En los ensanches se realizaránuevo cordón de hormigón. Se coordinará entre la dirección de obra yMovilidad Urbana y esta última indicará los lugares donde se efectuarán losensanches y proporcionará los recaudos gráficos a tales efectosLas bajadas de cordón que no estén siendo utilizadas por modificaciones defachada o cambio de función serán eliminadas y para ello será repuesto elcordón. Las recambios o reposiciones de piezas de cordón (en material granito)quedarán estrictamente a cargo su suministro, por parte de La DirecciónGeneral de Obras y Talleres.Los costos de estos trabajos no devengarán en ningún tipo de adicional (yaque se entienden comprendidos dentro de la correcta ejecución de lasveredas).

2. CONTRAPISOS

El terreno que alojará el hormigón será preparado y cilindrado en unaextensión que exceda 30 cm a los bordes del pavimento; las zonas esponjosasserán removidas hasta la profundidad necesaria y el hueco se rellenará congrava y apisonado. Se conformará luego la caja donde se colocará el hormigón, con borde demadera o chapa, de manera de lograr un borde regular. El mismo borde serepetirá en los lugares donde existan árboles

El material granular a emplear cumplirá las condiciones de la sección IV delPliego de Condiciones de la Dirección de Vialidad del MTOP para laConstrucción de Carreteras. Tendrá un CBR > 80% y una expansión menoro igual al 0,5 % (medio por ciento) para una sobrecarga de 4.500 grs.(cuatro mil quinientos gramos) así como también LL < 25, IP < 6 y una curvagranulométrica comprendida entre los límites indicados en el cuadrosiguiente, sin perjuicio de que la Dirección de Obra pueda aceptar otras

curvas granulométricas no comprendidas en esta gradación.

1” ¼ 1003/8 55-904 40-75

10 25-6040 10-35200 5-20

El contratista deberá humedecer y compactar esta capa de base, de 5cm,con el número necesario de pasadas de equipo de compactación adecuadopara compactar en áreas limitadas, a juicio de la Dirección de Obra sobre lasuperficie total de la misma como para asegurar que el material haya sidouniforme y suficientemente compactado. Debe alcanzarse en lacompactación el 97% del peso unitario seco máximo.La construcción de esta capa de base compactada no será objeto de pago porseparado, considerándose el costo de estos trabajos prorrateados en el preciounitario por metro cuadrado previsto en el rubro 1) “Veredas de hormigón de 8cm de espesor” o en el rubro 2) “Veredas de hormigón de 13 cm de espesor”.

Se deberán respetar la totalidad de los desagües de pluviales domiciliarios

3. VEREDAS

a) Especificaciones e instrucciones para la totalidad de veredas

Para la totalidad de las veredas se utilizará hormigón tipo A-250, segúnMemoria del MTOP, cuya dosificación para una bolsa de cemento es:

Pórtland Ancap 50 Kg. Agregado grueso:

Pedregullo de molienda de granos entre 30mm y 10mm 150 lt. Agregado fino:

Arena entre 2mm y 0,5mm. 90 lt.Agua (máximo) 22 lt.

La relación agua /cemento, no deberá superar el valor 0,5.Previo a la iniciación de la pavimentación el contratista someterá aaprobación de la Dirección de Obra el diseño de la mezcla donde sepresentaran las proporciones de los materiales y la resistencia obtenida alos 7 y 28 días.La Dirección de Obras se reserva el derecho de orde nar cambios enlas mezclas con el fin de obtener mejoras en la uni formidad,trabajabilidad, asentamiento, resistencia . Esta podrá realizar a suconsideración los ensayos de resistencia que considere necesarios aefectos de comprobar la resistencia de los hormigones. Estos ensayos serealizarán en el laboratorio de la Intendencia de Maldonado. Esto se hará entodas las instancias que así lo requiera la misma

Así mismo deberán tener las veredas, en todos los casos una pendiente del

2% hacia la calle.

En las entradas vehiculares , se realizará de hormigón de 13 cm de espesor.En general el desnivel entre calzada y acera se salvará con una rampa de1metro de largo, entre el cordón y el comienzo de la faja de vereda, seconformarán con: a) la rampa de acceso desde el cordón de la vereda, b) elancho de la vereda peatonal y c) el sector hasta el límite del predio, sujeto a lasindicaciones de la Dirección de obra. Se realizará un acordamiento en losprimeros 60 cm que serán en hormigón de las mismas características. Secolocará malla electro soldada de 15 cm por 15 cm de diámetro 4,2 mm.colocando en el perímetro de cada paño una varilla de hierro tratado de 6 mmde diámetro a modo de anillo, empalmado 40 cm y atado a la mallaelectrosoldada. En todos los casos, la malla electrosoldada se colocará en lamitad del espesor del hormigón.

En cada esquina, se construirán rampas de accesibilidad conforme a lasnormas de Accesibilidad Unit actualizadas (especialmente de acuerdo a losgráficos de la norma “Vado Tipo C” y “Vado Tipo D”. Las realización de estas seefectuarán de forma independiente a la construcción de las veredas y deacuerdo a las indicaciones que dé la Dirección de Obras a este respecto.

Para el amure de las luminarias y otros usos se realizará un dado de hormigónque asegure su estabilidad de dimensiones (superficie 0,50m x 0,50m y altura0,50m).

Se deberá de prever una línea de baldosas antideslizantes a lo largo de cadavereda y terminando estas en el encuentro con las rampas de accesibilidaddiseñadas para cada esquina (especificaciones mencionadas en el Capítulo II-“Descripción”, punto “c”). Se afectuarán las indicaciones para su replanteo insitu por parte de la Dirección de Obras y/o se proporcionarán los recaudos atales efectos.

Se pasa a detallar las particularidades en cada tipo de vereda acontinuación.

b) Veredas de baldosas calcáreas

En general su contrapiso será de hormigón de 0.08 m de espesor compuesto por balasto cementado (1 parte de cemento portland por 6 partes de balasto). Será armado con malla electrosoldada de 15cm x 15cm y de 3,8mm de diámetro. El ancho de las veredas varía de dimensiones dependiendo de la zona, aclarando en esta memoria que en la mayoría de los casos son de hasta de 2 metros. En general se dejará una faja de 1 (un)metro hacia el cordón y otra de ancho variable hacia el límite del predio frentista, de acuerdo a la ordenanza respectiva. Todo esto quedará sujeto alo que indique la Dirección de Obras en cada caso

Conforme a la Memoria General para Edificios Públicos del MTOP se también subrayan los siguientes puntos mencionados en esta:

Se deberán seleccionar solo aquellas baldosas que no presentaran alguno de estos defectos: trozos rotos, añadidos o despuntados, picaduras ó grietas, manchas u otros defectos.Se colocarán sobre el contrapiso asentándolas sobre una capa de 3mm de espesor, con mortero compuesto por 1 parte de cemento portland y 8 partes de mortero tipo A (1 parte de cal y 3 partes de arena gruesa), espolvoreando la superficie por pórtland puro.

El rejuntado posterior (con lechada) se hará con pórtland puro empleándose pórtland blanco o gris, a juicio de la dirección de obras, adicionándole el o los pigmentos necesarios. Luego que el mortero de asiento se haya fijado, se ejecutará la antedicha lechada sobre cada junta.

Las baldosas antes de colocarlas deben mojarse bien sumergiéndolas en agua.Las baldosas deberán ser colocadas a hilo por oficiales especializados y tendrán que quedar con una terminación esmerada, sin adherencia de mortero y limpias.Las juntas se alinearán perfectamente, ya sean alternadas o contínuas, para lo cual se seleccionará el material, descartando todas las baldosas, filetes o accesorios que se despunten, descanten, con cantos defectuosos, etc, prohibiéndose su empleoTodo piso que presente el menor resalto, nivelación o pendiente no indicada o cualquier otro defecto, será rehecho a costa del Contratista.

c) Veredas de Monolítico “Lavado” In Situ Aplica todo el mismo contenido mencionado en el ítem inmediato anterior (“a”)salvo las instrucciones y especificaciones propias a aplicar y referidasestrictamente a la terminación superficial en monolítico “lavado” que se pasan adetallar a continuación.

Una vez ejecutado el contrapiso se procederá a los siguiente (Memoria delMtop para Edificios Públicos): “ se hará una capa de mortero de arena gruesa ypórtland en la proporción 3x1, de 25 mm de espesor.Sobre ella, una vez nivelada, alisada y rayada con un rascador en forma depeine, se aplicará la pastina monolítica cuando la primera capa esté todavíahúmeda. Esta segunda capa debe ser comprimida, golpeándola a fin de que losgranos queden bien apretados unos con otros, dando lugar a una superficie lisacompactada.Los poros que puedan haber quedado se rellenarán con granos o pastinadependiendo de los tamaños de aquellos. Después de enrasar ligeramente la segunda capa, se terminará con granos opastina dependiendo de los tamaños de aquellos. Después de enrasar ligeramente la segunda capa, se terminará de alisar conla llana hasta que los poros queden bien tapados.La segunda capa tendrá un espesor mínimo de 10mm y se hará en paños conjuntas de dilatación cuya medida máxima no tendrá más de 1,50m”En las juntas de dilatación se colocarán separadores que serán de filetes devidrio.

“El pulido y lustrado se hará en igual forma que para los pisos y baldosasmonolíticas.Después de pasadas 6 horas de terminada de colocar la pastina se mojará elpiso, tomando providencias necesarias para mantenerlo húmedo por espaciode 3 a 4 días.

d) Veredas de hormigón de terminación de cemento ali sado (nolustrado)

Las veredas en general serán de hormigón de 8 cm de espesor armado conmalla electro soldada de 15 x 15 x ø 4.2 mm, según plano, la que será conterminación de alisado de cemento (de forma mecánica con llana)quedando a nivel con el resto del pavimento.

4. MATERIALES

a) La arena consistirá de partículas duras, fuertes, durables y limpias;deberá estar lavada, tamizada y deberán tener forma regular.b) Los agregados gruesos proveerán rocas sanas trituradas, duras y sinmateriales orgánicos extraños adheridos, no presentando más de un 8% departículas planas y alargadas. Deberá presentar un valor de desgaste deLos Ángeles menor al 30%c) El acero de distribución a ser utilizado consistirá de una malla de hierroelectrosoldado 15x15 Φ4.2mm para el caso de las veredas de hormigón yde 15x15 Φ3.8mm para las veredas de terminación en baldosas y/omonolítico in situd) El agua que se utilice deberá ser limpia libre de aceites y sales ocualquier otra sustancia perjudicial al producto.e) Los aditivos que se le incorporen al hormigón deberán ser aprobadospreviamente por la Dirección de la Obra. Para ello se le presentaran loscertificados donde se muestre que los aditivos a emplear están dentro delos requisitos de calidad exigidos.

5. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

En las veredas que por razones de trabajo queden no aptas para el tránsitopeatonal se deberá prever una senda paralela al cordón (por la calle)señalizada con conos y balizas te tal forma que quede un espacio libre de1metro para el tránsito peatonal. Debiendo dejar previstas las entradas a lasviviendas y negocios que queden afectados de un día para otro, tantopeatonal como salida de vehículos.

Al pie de cada columna de iluminación se deberá construir una cámara de20 x 20 con marco y tapa las que quedarán amuradas de manera tal que noquede ningún resalto en el pavimento. Se deberá dejar un caño de PVC de40 mm desde la cámara hasta el límite de vereda (contra lasconstrucciones) el que quedará empotrado en el hormigón. Sobre el límitede la vereda se dejará un codo de 90 º para poder posteriormente realizar la

alimentación eléctrica de las luminarias, trabajo que será realizado porpersonal municipal una vez finalizados los trabajos en la vereda.

También se recolocarán correctamente los marcos y tapas ya existentes enlas veredas, las que quedarán todas al ras del pavimento. No se aceptaránbajo ningún concepto marcos o tapas dañadas o que presenten resaltos conrespecto al pavimento una vez terminados.

Una vez conformadas las cajas con sus correspondientes bordes metálicosde por lo menos 5mm de espesor, se colocará el hormigón El hormigónserá mezclado en hormigoneras o preelaborado y transportado en mixer, enlas cantidades que requiera la aplicación inmediata en una sola capa, nopermitiéndose el uso de hormigones que deban ser mezclados por segundavez, y con la dosificación indicada en el ítem 3. Inmediatamente se realizaráel reglado y golpeado con regla metálica de manera de lograr el ascenso dela lechada a la parte superior del pavimento, procediendo luego a laterminación con cinta de goma . Todas estas tareas deberán realizarse conel hormigón fresco para lograr una terminación uniforme y evitar laaplicación de capas posteriores de arena y portland, las que no seránautorizadas. Previo a la finalización del fraguado, cuatro horas después delvertido, se comenzará con el llaneado mecánico necesario para lograr unaterminación de cemento alisado, no lustrado.Se harán juntas de dilatación aserradas con máquina cortadora depavimento no aceptándose el uso de amoladoras manuales, en los lugaresdonde indique el plano de veredas o la Dirección de Obras.Los espesores serán los de los discos usuales con una profundidad de 2,5cm, distanciadas entre si 2 metros en todos los casos.Las juntas se sellaran en cuanto termine el curado y siempre antes de quese libere al uso Previo al sellado de las juntas las mismas deberán ser limpiadas enprofundidad de todo elemento extraño, partículas de hormigón endurecido,suciedad, etc. Para ello el contratista deberá utilizar métodos manuales,chorros de aire comprimido o agua a presión, siempre que este último no locontamine con aceite del propio equipo. Se limpiaran solo aquellas quevayan a ser selladas en el día de trabajo.Antes del sellado se deberá verificar que las juntas no presentendescascaramiento, mala terminación que evite el contacto entre el sellante ylas caras de la junta.Las juntas constructivas llevaran un sellado previo con un material de poliestireno tipo roundex y posteriormente un sellado con Sikaflex 15 LM SL. Previo al trabajo de sellado se deberá efectuar una muestra para verificarque cumple las especificaciones en cuanto a adherencia y resistencia.

En todos los casos los cortes deberán quedar perfectamente alineados,perpendiculares a la dirección de la vereda y rellenados prolijamente.

6. CAÑOS DE DESAGÜE.

Cuando se requiera la colocación de desagües pluviales para laspropiedades se colocarán debajo de las veredas caños de ø 110 de PVC de3,2 mm de espesor que verterán las aguas pluviales hasta la calzada, porun agujero del mismo diámetro que se practicará en el cordón.El ajuste entre el caño y el cordón de la vereda deberá quedarperfectamente terminado. Las definiciones en cuanto a cada caso lasdeterminará la Dirección de Obras.Bajo los ensanches de las veredas nuevas se realizará una entubación paradirigir las pluviales de la calle hacia las calles laterales, en todos los casoscon caños de ø 110 de PVC de 3,2 mm de espesor.Éstos serán pagados por metro efectivo de caño en el Rubro destinado paraello según planilla anexa

7. RAMPAS DE ACCESIBILIDAD

Se realizará en todas las esquinas que indique la Dirección de obras, rampaspara discapacitados, de acuerdo a las normas UNIT 200:2010 (EdiciónCorregida de Abril del 2013) y concordantes. Dependiendo del ancho de lavereda existente será la solución de rampa a adoptar, en común acuerdo con laDirección. Serán en su mayoría, Vado tipo C (Vado tipo C modificado para elcaso de veredas no contiguas al cordón) o Vado tipo D expresados en la Normamencionada y graficados en esta Memoria.

Se deberá proceder a la bajada del cordón existente, de manera de permitirel acceso desde la calzada. Se debe disponer de planos laterales deacordamiento con pendiente longitudinal igual a la de la rampa.Se realizarán de igual forma que las veredas, de 8 cm de espesor, conhormigón 1:2:4, terminación a la cinta, con ranuras en espina de pescadode 1cm x 1cm (con un rayado perpendicular al sentido de la rampa) ,paralelas entre si y equidistantes cada 10cm, que tiene como funciónhacerla antideslizante. Deberá moldearse sobre el hormigón con sello degoma la señalética correspondiente que indique la posibilidad de ascensoen silla de ruedas (ver como referencia la rampas en las esquinasrealizadas por la Intendencia de Montevideo)Estas rampas deberán incluirse en el rubro correspondiente, incluyendotodas las terminaciones solicitadas.En todos los casos se deberá construir la rampa con el propósito deproporcionar un fácil acceso a las personas con capacidad diferente, por loque las dimensiones de las mismas pueden variar según las necesidades,previa aprobación de la Dirección de Obra y conforme a las Norma deAccesibilidad Unit anteriormente referida

8. CURADO Y DESMOLDES

Finalizada la terminación con cinta se procederá al curado del materialcementado manteniendo permanentemente humedecida la superficiedurante las primeras 48 horas.El curado puede realizarse manteniendo húmedas las superficies de loselementos de hormigón, mediante riego directo siempre que éste noproduzca alteraciones en las mismas, o a través de un material adecuado

que no contenga sustancias nocivas para el hormigón y sea capaz deretener la humedad.El curado por aportación de humedad puede sustituirse por la protección delas superficies mediante recubrimientos plásticos u otros tratamientosadecuados, siempre que tales métodos, especialmente en el caso de masassecas, ofrezcan las garantías que se estimen necesarias para lograr,durante el primer período de endurecimiento, la retención de la humedadinicial de la masa.Los distintos elementos que constituyen los moldes se deben retirar sinproducir sacudidas ni choques en la estructura recomendándose el empleode cuñas, cajas de arena, gatos u otros dispositivos. Las operaciones anteriores no se deben realizar hasta que el hormigónhaya alcanzado la resistencia necesaria para no quebrarse en los bordes.

9. ACABADOS Y TOLERANCIAS

a) El acabado final del pavimento será alisado ejecutado con los equipospara este tipo de terminaciónb) La desviación de las pendientes longitudinales y transversales no podránser mayores a 6mmc) Previo al llenado se verificaran los espesores a efectos de no tener queefectuar extracción de testigos para verificar los mismos. No se aceptarandesviaciones mayores a los 5 mm.d) Las muestras de hormigón serán hechas por el contratista efectos decontrolar el asentamiento no mayor de 8 y la resistencia a la compresión. Seexigirá un mínimo de 2 probetas por camión y 1 ensayo de asentamientopor cada camión.e) Los hormigones que tengan una resistencia menor al 90% de lo exigidoserán rechazados, debiéndose retirar los paños de hormigón yreconstruirlos nuevamente.f) Para el caso en que el pavimento sea hormigón deberá llevar incorporadoendurecedor cuárcico, no metálico, incoloro, tipo Sika Piso-40 (o similar) aefectos de impedir la formación de polvo y desgaste del mismo por lacirculación. Se aplicara sobre la superficie de hormigón fresco, previamentevibrado y nivelado. Se obtendrá un grado de dureza 7 en la escala de Mohs.g) El pavimento referido en el punto f anterior, se terminará con sellador yendurecedor químico tipo Sikafloor CureHard 24.

10. ROTURAS

La empresa deberá asegurar mediante un sereno u otro medio que lasveredas no sean pisadas o dañadas por personas o animales antes delendurecimiento superficial, La dirección de Obras no permitirá bajo ningúnconcepto la reparación de las veredas que hayan sido dañadas por omisióndel control, debiendo rehacer la totalidad del paño deteriorado . En tal sentido se indica que se debe de disponer de mallas plásticas demodo tal de limitar ante cualquier pasaje de peatón, etc absolutamentetodas las zonas en las quede pendiente la ejecución total de las tareas.

11. CANTEROS PARA ÁRBOLES

Se efectuarán los canteros para árboles existentes, agrandándolos al menos40 cm hacia los laterales de ya existir los mismos, de manera de dar másespacio al desarrollo del árbol. Se cortarán algunas raíces de los árboles,coordinando con la Dirección de Higiene quien indicará las raíces a eliminar. Sehará una cordoneta de terminación del cantero según indicaciones de ladirección de obra. Se reparará el sector afectado, procediendo al retiro de lasbaldosas y contrapisos y realizando un nuevo pavimento, determinando laDirección de Obra, en cada caso, el área del sector a reparar. Se deberá preverla confección de nuevos canteros para árboles en cada acera, previacoordinación e indicación realizada por el técnico dependiente de la Unidad deGestión Ambiental y confirmación final realizada por la dirección de obra a laempresa adjudicataria.

Se presupuestarán estos en el Rubro 10- “Cordones y Codonetas Nuevas”.

12. CORDONES Y CORDONETAS

En todos los casos en que la dirección así lo establezca se confeccionarán cordones para las veredas nuevas. Estos serán de granito o de hormigón, dependiendo del tipo de vereda que se realice. Se confeccionarán de modo que se realicen en dirección perpendicular al pavimento de calle y de una altura tal que estén a nivel con el nivel de piso terminado de todas las veredas a confeccionar. En general, salvo se requieran otras medidas y la dirección de obras lo indique, se confeccionarán de 0.17m de alto sobre el pavimento, 0.15mbajo pavimento y 0.15 m de espesor, prolijamente terminado.

En el perímetro de los canteros para árboles y en los casos en que lo indiquela Dirección de Obra para los bordes libres de la vereda, se realizaráncordonetas de hormigón de 0.05 m de ancho y 0.04 m de alto, apoyados sobreel contrapiso existente debiendo presentar, su cara superior y lateral, unasuperficie regular.El hormigón será:1 parte de portland2 de arena gruesa3 de pedregullo fino.

13. IMPREVISTOS

Este rubro se utilizará cuando se encare un trabajo extraordinario a juicio de la Dirección de Obras. Se incluirá en la planilla de cotización, así como las Leyes Sociales y Costo de Materiales correspondientesEl monto adjudicado para imprevistos no generará derecho alguno a favor del adjudicatario en caso de no utilizarse, así como tampoco generará derechos el remanente del mismo en caso de que el rubro se utiliceparcialmente.Igual criterio se aplicará para las leyes sociales e impuestos aplicables al rubro imprevistos.

Para el rechazo de la oferta, la Intendencia Departamental de Maldonado se reserva el derecho de considerar los antecedentes de los oferentes en cuanto a la conducta comercial asumida en el cumplimiento de contrataciones con la IntendenciaLos imprevistos serán del 15% de la Suma de Rubros. Estos incluirán tanto los montos de obra como las Leyes sociales.

14. ORDENACIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista ejecutará las obras de acuerdo con la localización y dirección deavance que indique la Dirección de Obra para cada frente de trabajo.

No se permitirá la realización de canchas de materiales directamente sobrela calle. Las mismas podrán realizarse sobre cajas metálicas o de chapaconvenientemente dispuestas.

El depósito de materiales provenientes de excavación o escombros deberárealizarse directamente sobre volquetas o camión, quedando prohibida laacumulación de dichos materiales sobre el espacio público, ni siquiera en formatransitoria.

Deberá preverse la ejecución de la obra de manera de contar por lo menoscon cuatro cuadrillas simultáneas en cada Item, para trabajar en dos frentescomo mínimo.

15. INSTALACIONES EXISTENTES

El contratista deberá tomar las providencias del caso para evitar perjuicios ydeterioros en las instalaciones de UTE, ANTEL, OSE, y demás serviciospúblicos, debiéndose en cada caso recabar de las empresas u organismos queprestan esos servicios, previamente a la iniciación de los trabajos, los datosque sean necesarios para tal fin, dando cuenta por escrito al Director de laObra cuando esa información no le sea suministrada.-El contratista deberá reparar a la brevedad a su costo los desperfectos decualquier índole que ocasione a los diferentes servicios públicos y privados alejecutar los trabajos licitados.En caso de ser necesarios la remoción o el traslado de estas instalaciones, elcontratista deberá coordinar las operaciones con los correspondientes Entes delEstado, quedando obligado al suministro de las ayudas necesarias. Los gastos,debidamente documentados, que por motivo de remoción o traslado deinstalaciones de servicios públicos le sean originados, serán pagados por elcontratista y reintegrados por la Intendencia con el reconocimiento de un únicoporcentaje por concepto de gastos generales y de administración del 10%.Para el caso de marcos y tapas que queden a diferente nivel, se deberán llevaral nivel final, previa comunicación y autorización del Ente correspondiente, singenerar adicional alguno.

16. CARTELONES DE OBRA

Se colocarán dos carteleras transportables de 1,20 m x 0,80m, por cada frentede ataque con texto a definir, donde se indicará, entre otros:

DISCULPE LAS MOLESTIAS; ESTAMOS TRABAJANDO PARA LA

INTENDENCIA DE MALDONADO, el Nº de Licitación y nombre de la empresa.

Deberán ser colocados inmediatamente de ser comenzados los trabajos ycomo máximo cinco días después.-El no cumplimiento de este plazo dará lugar a una multa de 5 UR por cada díade atraso por el cartel.Inmediatamente después de la firma del Contrato, y como máximo 15 (quince)días antes de dar comienzo a las obras, se colocarán en dos zonas a definirpor la Dirección de obra, dos carteles (o uno doble faz), para ser legibles deambos lados, de dos metros de altura y tres metros de ancho. La Intendenciasuministrará al Contratista, los colores y las características de la leyenda acolocar, la cual a modo meramente informativo tendrá como mínimo lasiguiente información.

MUNICIPIO DE ________________INTENDENCIA DE MALDONADO

MALDONADO OBRAS (logo)

OBRA: LIC. PUBLICA Nº __________ CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LA CIUDAD DE:_________________________________

CONTRATISTA___________________

Los carteles deberán construirse en tela impresa, con sujeción mediantesistema de cuerdas, y su estructura deberá ser de madera o hierro. La mismadeberá ser de tipo perfilería o escuadrada. No se permitirá madera redondatanto en la estructura de soporte del cartel, como en los parantes. La parte deestructura que quede visible deberá pintarse.El no cumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 5 UR por día y porcartelón.

17. ÓRDENES DE SERVICIO Y LIBRO DE ACTAS

Toda disposición referente a la ejecución de la obra, será comunicada por laDirección de Obra al contratista mediante órdenes de servicio dadas porescrito con sus correspondientes copias, las cuales estarán debidamentenumeradas y se consignarán por orden de fecha.

Dentro de las veinticuatro horas de requerírselo la Dirección de Obra, elcontratista deberá notificarse de cada orden de servicio que aquella imparta.

18. COMUNICACIONES DEL CONTRATISTA

Todas las comunicaciones o peticiones que el contratista deba hacer sobre laejecución de los trabajos, las dirigirá a la Dirección de Obra.

19. RECUSACIÓN DE PERSONAL DE DIRECCIÓN DE OBRA

El contratista no podrá recusar el personal de fiscalización e inspección, ni a

los técnicos encargados de la dirección de la obra. Cuando el contratista se considere injustamente perjudicado por los

procedimientos empleados por la Dirección de Obra, o por el personal deinspección y fiscalización recurrirá en queja fundada por escrito, el que seresolverá en definitiva por el Intendente Municipal, sin que por ello seinterrumpan los trabajos.

20. DISCREPANCIAS ENTRE LA DIR. DE OBRAS Y EL CONTRATIS TA

No estando conforme el contratista con alguna orden de servicio o decisión dela Dirección de Obra, dentro del término de los diez días calendario, expondrápor escrito los fundamentos de su disconformidad a la referida Dirección, y porsu intermedio, a la Dirección General de Obras y Talleres el que dictaráresolución en los quince días calendario subsiguientes.Si dejara transcurrir el plazo sin presentar reclamación entenderá que aceptalo resuelto por la Dirección y no le seré admitido ningún recurso ulterior. En ningún caso este procedimiento tendrá efecto suspensivo con respecto alcumplimiento por parte del contratista de las órdenes impartidas por laDirección de Obra.Si el contratista no estuviera de acuerdo con la resolución que adoptara,podrá recurrir a los procedimientos previstos para presentar su discrepancia.

21. INSPECCIONES

Toda obra hecha y todo material empleado estarán sujetos a inspección, peroel hecho de que ésta no se realice, no exime al contratista de su obligación derealizar las obras y suministrar los materiales de conformidad con el contrato.

Los subcontratistas estarán obligados a concurrir a la obra toda vez que laDirección de Obra reclame su presencia. La citación a tales efectos seefectuará a través del contratista, fijando la Dirección de Obra el plazo para suconcurrencia.

22. VICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Si durante la ejecución de las obras, o una vez terminadas, antes de surecepción definitiva, se advierten vicios de construcción en ellas, el Director deObra dispondrá su demolición y reconstrucción, fijando un plazo prudencialpara ello, sin que al contratista le sirva de excusa el hecho de que aquel oquien ejerza las funciones, las hubiera examinado y aceptado con anterioridad.Transcurrido el plazo establecido sin que el contratista de cumplimiento a lasórdenes impartidas, la Intendencia podrá proceder a realizar los trabajosnecesarios por cuenta de aquél, a quien le será impuesta además una multaequivalente al 25% (veinticinco por ciento) del monto de dichos trabajos.El importe de éstos, así como la multa impuesta será descontado del pagoinmediato a efectuarse por parte de la Intendencia.Si el Director de Obra tuviera motivos fundados para creer en la existencia devicios ocultos en la obra ejecutada, podrá ordenar en cualquier momento antesde la recepción definitiva, las demoliciones que estime necesarias a fin deverificar la existencia de tales vicios.El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentido en elplazo que les sea fijado, transcurrido el cual, sin cumplimiento de su parte, la

Intendencia podrá proceder a ejecutar por sí misma o por intermedio deterceros los trabajos necesarios.En el caso en que no fuera verificada la existencia de vicios de construcción,los gastos de las demoliciones y reconstrucciones, correrán por cuenta de laIntendencia.En caso contrario, serán de cargo del contratista, al que le serán descontadosen el primer pago a efectuarse, junto con un 25% (veinticinco por ciento) derecargo por concepto de multa, en el caso que por falta de cumplimiento, lostrabajos hayan sido ejecutados por parte de la Intendencia o por terceros.

23. DE LOS MATERIALES

Todos los materiales a emplearse serán de la mejor calidad dentro de laespecie. Los materiales defectuosos o que no estén de acuerdo con lasespecificaciones de la memoria o las instrucciones de la Dirección de Obra,serán rechazados debiendo el contratista retirarlos de la obra dentro del plazoque se les fije.En caso contrario serán retirados por la mencionada Dirección por cuentaexclusiva del contratista.-

24. VARIANTES PROPUESTAS POR EL OFERENTE

Independientemente de lo anterior, el oferente podrá presentar otras variantesque considere, siempre que el resultado final sean similar al solicitado.

25. MONTOS ESTIMADOS DISPONIBLES

A efectos ilustrativos, se adjunta cuadro con la disponibilidadpresupuestal para cada municipio.

26. FORMA DE COTIZACIÓNLos trabajos se cotizarán en Pesos Uruguayos, indicando el precio unitario decada ítem. A efectos de poder comparar las propuestas y tener referencias pararealizar los ajustes definitivos, se indican más adelante los metrajescomparativos a utilizar en cada ítem.Para el ítem Rampas, el precio unitario corresponderá a la realización de todala rampa, dos ramas y vado.El valor cotizado comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y susupervisión, equipos, seguros, etc., y todo lo necesario para la correctaejecución de los trabajos y el mantenimiento de la limpieza de obra durante suejecución y final de obra. Se deberá presentar además el monto de mano de obra imponible.

27. FACTORES DE PONDERACIÓN

A los efectos de la comparación de las ofertas, se establece como factores deponderación, el precio en un 70% y los antecedentes de los oferentes en un30%. Se establece como valor máximo la oferta de menor precio, y se puntuará

en forma proporcional a las demás. En cuanto a los antecedentes, los mismosserán evaluados en el análisis técnico de las ofertas.

28. AJUSTE PARAMÉTRICOLos certificados se ajustarán paramétricamente, según la siguiente fórmula donde: P=Po x (a M + b MO + cCV ) Mo MOo CVo

Siendo:a: coeficiente de incidencia de los materiales.M: valor de los valor de los diferentes materiales correspondiente al Boletín dela Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicasdel mes considerado.Mo: valor de los valor de los diferentes materiales correspondiente al Boletín dela Dirección Nacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicasdel mes considerado Públicas vigente 10 días antes de la fecha de apertura delas ofertas.

b: coeficiente de incidencia de la mano de obraJ: valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la DirecciónNacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mesconsiderado.Jo: valor del jornal correspondiente a la cuadrilla tipo del Boletín de la DirecciónNacional de Vialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente 10días antes de la fecha de apertura de las ofertas.

c: coeficiente de incidencia del costo de vidaCv: Costo de Vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional deVialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas del mes considerado.Co: Costo de vida correspondiente al Boletín de la Dirección Nacional deVialidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas vigente 10 días antes dela fecha de apertura de las ofertas.

29. PLAZOS Se deberá indicar el plazo para la ejecución de los trabajos.

IV. CONSIDERACIONES GENERALES

1. La Intendencia podrá optar por la contratación de l os trabajosorigen de este llamado, aportando las baldosas de v eredas, oincluir en la adjudicación el suministro de las bal dosas por parte dela empresa contratista, de acuerdo a lo especificad o en el CapítuloIII, Art. 21.

2. NORMAS DE SEGURIDAD El Contratista respetará y hará respetarpor sus operarios todas las normas de seguridad vigentes,particularmente en lo referente al empleo de los elementos de protecciónindividual, trabajos en la vía pública, etc.

3. CUIDADO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA El Contratistaadoptará todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad delos operarios y de los transeúntes durante la ejecución de los trabajos.

4. LIMPIEZA Se deberá mantener el lugar limpio en forma permanente yse procederá a la limpieza final de la obra una vez terminados lostrabajos. La Dirección de Obra controlará este ítem, no reconociendoAvances de Obra hasta que la limpieza total del sector a certificar nohaya finalizado.

5. GARANTÍAS El Oferente deberá constituir garantía de BuenaEjecución de los Trabajos por un monto equivalente al 10% del montototal de la Oferta, la que será devuelta a los 180 días de la RecepciónDefinitiva de la Obra.

6. ACTAS DE INICIO Y RECEPCIONES DE OBRA

6.1 Acta de Inicio de los Trabajos Luego de firmado el Contrato, se procederá a la firma del Acta deInicio de los Trabajos .

6.2 Actas de Recepción Provisoria de Obra

Una vez terminados todos los trabajos se entregarán los mismos,labrándose el Acta de Recepción Provisoria de Obra . De existirobservaciones se listarán y anexarán a este Acta que entonces setransformará en Preliminar, disponiendo el Contratista un plazomáximo de 60 días para solucionarlas, labrándose luego el Acta Finalde Recepción Provisoria de Obra .

6.3 Acta de Recepción Definitiva de Obra A los 180 días de realizada la mencionada Acta Recepción Provisoriade Obra si no hay observaciones, o el Acta Final de RecepciónProvisoria de Obra, se labrará el Acta de Recepción Definitiva deObra .

6.4Devolución de Garantía de Buena Ejecución de los Tr abajos Luego de transcurridos 180 días, de no existir observaciones, sedevolverá la Garantía de Buena Ejecución de los Trabajos.

7. CONSULTAS

Por consultas dirigirse por escrito a la Oficina Técnica de la Dirección Generalde Obras y Talleres.

V. CUADRO ESTIMATIVO DE METRAJES

A los efectos comparativos se evaluarán los siguientes metrajes

Nº RUBRO U CANT.1 Excavación no clasificada a depósito M3 2.736

2 Excavación no clasificada M3 2.736

3 Vereda de 8cm de espesor M2 53.277

4 Vereda de 13cm de espesor (rampas vehiculares) M2 14.461

5 Rampas de accesibilidad M2 2.282

6 Contrapiso de sustitución en zonas esponjosas M3 91

7 Dados para columnas Unit 876

8 Caños de PVC Ø100 3,2mm Ml 2.740

9 Bajada de cordón existente Ml 1.827

10 Cordones y Cordonetas Nuevas Ml 6030

VI. PORCENTAJES A REALIZAR POR AÑO Y POR CIUDAD

MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN DE LAOBRA

MONTOPESOS A

MARZO/12%

% DEL RUBRO POR AÑO

2011/2012 AÑO2013

AÑO2014

AÑO2015 SUMA

MaldonadoVeredas nuevas Hormigón o símil 24.953.589 58 36 26 21 17 100

Punta del Este

Veredas Nueva baldosa roja y monolítico 6.964.020 16 100 100

Pan de Azúcar

Veredas nueva Hormigón o simil. Extra. 1.894.218 4 25 25 25 25 100

Pan de Azúcar

Veredas nueva Hormigón o simil 4.675.504 11 36 26 21 17 100

Aiguá7 cuadras de veredas de hormigón 1.743.885 4 100 100

AiguáVeredas nueva Hormigón o símil 3.120.516 7 36 26 21 17 100

43.351.732 100

ANEXOCOEFICIENTES PARA FÓRMULA PARAMÉTRICA

Item a b c .1 70 15 152 70 15 153 59 26 154 59 26 155 59 26 156 59 26 157 59 26 158 22 53 159 48 37 1510 59 26 15

INCIDENCIA DE MATERIALES

ITEM G-OIL

PORT PEDR. AREN MALLA CUB OTRO

1 75 15

2 75 15

3 12 55 14 9 10

4 12 55 14 9 10

5 5 55 30 20

6 45 22 17 16 Piedra

7 21 56 23

8 100 Caño PVC 100

9 50 15 27 Madera encof

10 17 22 42 19 Madera encof.

INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

LICITACION PUBLICA Nº ... / 2014

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

I) CONDICIONES GENERALES

OBJETO

1). La Intendencia Departamental de Maldonado, en a delante "laIntendencia" llama a Licitación Pública para la Con strucción de hasta68.500 m2 de veredas de hormigón y trabajos afines en distintas ciudadesdel Departamento de Maldonado ; de acuerdo a las normas previstas en elpresente Pliego y especificaciones técnicas conteni das en la MemoriaDescriptiva.-

ADQUISICION DE PLIEGOS

2).Los interesados podrán retirar los Pliegos de Co ndiciones previo pagode la suma de $ 5.000 ( cinco mil pesos uruguayos), más derecho deexpedición y 2% de timbres municipales, en la Divis ión de Adquisiciones yAlmacenes de la Intendencia, Edificio Comunal Plant a Baja Sector B, hastaun día antes de la apertura y recepción de ofertas .

CONSULTAS

3). Las consultas se deberán presentar en la Mesa d e Licitaciones enhorario hábil de oficina, debiendo ser formuladas p or escrito en formaclara y prolija, en triplicado, venciendo el plazo de presentación 5 díashábiles antes de la apertura de la licitación.

4). Las preguntas serán contestadas por escrito, qu edando las respuestasen la División de Adquisiciones a disposición de qu ienes justifiquen haberadquirido los pliegos de condiciones, 2 días hábile s antes de la aperturade la licitación.

PARTICIPANTES5).CAPACITACION Están capacitados para contratar con la Intendenci a las personas físicas ojurídicas, nacionales o extranjeras, que teniendo e l ejercicio de lacapacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidasen alguna disposición que expresamente se lo impida o en los casosprevistos en los numerales 1) a 5) del art. 46 del T.O.C.A.F.

6).IDENTIFICACION

Las firmas proponentes deberán indicar los nombres de los titulares quela componen en caso de ser sociedades personales, o de susrepresentantes autorizados, en caso de ser sociedad es anónimas.Las sociedades anónimas deberán indicar la nómina d e los integrantes delos directorios.

7).DOMICILIO Las firmas proponentes deberán constituir domicili o en el Departamentode Maldonado a los efectos de la licitación y actos posteriores de lamisma. Las firmas extranjeras que no se encuentren instaladas en el paísdeberán actuar por medio de un representante que de berá ser una firmainstalada en el país, con domicilio constituido en el Departamento deMaldonado.

8). La sola presentación implica autorizar a la Int endencia a recabarinformes del oferente en cualquiera de las áreas li citadas y verificar losdatos que haya ofrecido en apoyo de su propuesta.

GARANTIAS9). Los oferentes deberán garantizar el mantenimien to de su oferta y elcumplimiento del contrato mediante depósito en efec tivo, cheque al día y ala orden de la I D M o en valores públicos, fianza o aval bancario, o pólizade seguro de fianza. La garantía de mantenimiento d e oferta será de$150.000(pesos uruguayos ciento cincuenta mil) y la de fiel cumplimientode contrato deberá ser equivalente al 5% del monto adjudicado.

10). Los depósitos en efectivo, cheque, el aval ban cario y el seguro defianza, se acreditaran directamente en la Tesorería Municipal. Los valorespúblicos se depositaran en el Banco de la República Oriental del Uruguaya nombre del oferente y a la orden de la Intendenci a, debiéndose entregarel recibo correspondiente en la Tesorería Municipal . Cualquiera sea lamodalidad utilizada deberá depositarse en la Tesore ría Municipal, hastauna hora antes de la recepción de las ofertas.

11). Las garantías de mantenimiento de propuestas s erán devueltas a losinteresados mediante la presentación del recibo cor respondiente una vezadjudicada la licitación o rechazadas todas las ofe rtas.

12). La garantía de buena ejecución y conservación de las obras será del5% (cinco por ciento) del monto de cada certificado de obra y deberádepositarse previo al cobro de cada certificado men sual en la TesoreríaMunicipal.

13). Una vez obtenido el Final de Obra de B.P.S., l as sumas depositadas engarantía de fiel cumplimiento del contrato y de gar antía de buena ejecucióny conservación de las obras serán devueltas, salvo los descuentos que

correspondan, dentro de los treinta días de haberse efectuado la últimarecepción provisoria de la obra y al recibirse defi nitivamente la obrarespectiva.Los descuentos que por cualquier concepto correspon da efectuar de lassumas depositadas o retenidas en garantía serán rei ntegrados por elcontratista, de modo de mantener el monto de las mi smas, a través deretenciones que afectarán el primer pago inmediato posterior al descuento.Si en el momento que corresponda devolver la garant ía de fielcumplimiento de contrato, la garantía de buena ejec ución y conservaciónde las obras hubiera sido afectada por retenciones , se descontará de laprimera la cantidad necesaria para integrar la segu nda. La recepción definitiva ocurrirá transcurridos doce meses de la recepciónprovisoria.Esta última se realizará inmediatamente de terminad a la obra y requerirá laconformidad de la Dirección Técnica correspondiente .

PROPUESTAS14).PROPUESTAS Las ofertas deberán presentarse personalmente por el licitante o porquien lo represente legalmente en el lugar habilita do al efecto, no siendode recibo si no llegasen a la hora dispuesta para l a apertura del acto.

15). Un mismo licitante no podrá presentar más de u na oferta, sin perjuiciode las modificaciones, alternativas o variantes que se propongan a laoferta básica.

16).REDACCION La redacción de las propuestas se ajustará a los s iguientesrequerimientos:a) El texto modelo:"NN ... domiciliado a los efectos legales en la cal le...Nº... en la LicitaciónPública Nº...se compromete a realizar la obra licit ada de acuerdo a lasestipulaciones que se indican en las cláusulas sigu ientes:PRIMERA) Objeto de la Licitación, indicando detalla damente suscaracterísticas.SEGUNDA) Cotización de precios unitarios y totales y expresado enmoneda nacional, discriminado el I.V.A y declarando el monto imponible demano de obra, según lo establecido en el numeral 26 de la MemoriaDescriptiva.TERCERA) Propuesta técnica. CUARTA) Cronograma de ejecución de las obras, y pla zo de finalización. QUINTA) Descripción general de los equipos a utiliz ar para la ejecución delos trabajos, desglosando en unidades con sus diver sas manifestacionesutilitarias, maquinaria, equipo, herramientas y acc esorios manuales. SEXTA) Listado de personal técnico a utilizar con s u curriculum yantecedentes.

SEPTIMA) Listado de subcontratista a utilizar.OCTAVA) Plazo de mantenimiento de oferta, el que no podrá ser inferior a90 días corridos a contar de la apertura.

b) Declarar conocer y aceptar en todas sus partes l os Pliegos Unico yParticular de Condiciones que rigen en esta Licitac ión y a todos losefectos se establece la prórroga de competencia a f avor de los Juzgadosde Maldonado. c) Ser presentadas en un original y dos copias , co n especificación ennúmeros y letras de las cantidades y precios totale s de las propuestas,salvando con la debida constancia al final del text o toda enmendadura,intercalado o testado que se hubiere efectuado en e l mismo.

17).DOCUMENTOS A AGREGAR La oferta deberá ser acompañada de los siguientes documentos:a) El Formulario de Identificación del Oferente qu e se acompaña.b) En caso que el oferente sea persona jurídica: c ertificado notarial queacredite la personería, representación y vigencia d e la misma. c) Documentación que acredite tener contratado el s eguro de accidentesde trabajo y enfermedades profesionales con el Banc o de Seguros delEstado.d) Certificado que acredite la capacidad de contrat ación y habilite parapresentarse en esta licitación, del oferente y de l as empresassubcontratistas, expedido por el Registro Nacional de Empresas de ObrasPúblicas. e) Antecedentes empresariales del oferente y de las empresassubcontratistas.f) Recibo original de compra de pliego, a nombre de l oferente.g) Recibo original de depósito de garantía.

18). Se presentará en forma separada el monto corre spondiente a la manode obra directa y que genere aportes de leyes socia les de acuerdo a la ley14411 y demás normas reglamentarias. Este monto se tendrá en cuenta para la comparación de las propuestas.Este valor servirá para establecer el monto máximo de leyes sociales aaportar por la Intendencia. Una vez superado el mismo, los aportes correspondie ntes serán de cargodel contratista, quedando la Intendencia habilitada para retener ese excesode futuros pagos, para lo cual serán puestos en prá ctica los mecanismosnecesarios para su estricto control.El adjudicatario deberá presentar mensualmente la p lanilla de jornalescorrespondientes a la obra en cuestión en la Direcc ión de Contaduría de laIntendencia, la cual realizará la presentación y tr amitación ante el Bancode Previsión Social.El incumplimiento de lo establecido precedentemente será motivo deretención de pagos de certificados por parte de la Intendencia.

En caso de no generarse aportes por la Ley 14411 de berá manifestarse enforma expresa.

APERTURA

19). La apertura de las ofertas se hará en la Mesa de Licitaciones PlantaBaja Sector B del Edificio Comunal el día ... de …. .................. de 2014 a lahora ....-

ADJUDICACION

20). Las ofertas serán estudiadas por la Comisión A sesora deAdjudicaciones, la que dictaminará respecto de cual es la oferta másconveniente a los intereses de la Intendencia.El dictamen de la Comisión no generará ningún derec ho a favor de losoferentes.21). A los efectos de evaluar las ofertas, se tendr á en cuenta los factores yponderación, establecidos en el Numeral 27 de la m emoria descriptiva.22). Si se presentaran dos o más ofertas similares, podrán aplicarse lasdisposiciones que al efecto contiene el art. 66 del T.O.C.A.F.23). La Intendencia se reserva el derecho de rechaz ar todas las propuestasrecibidas.-

CONTRATO

24). El adjudicatario será notificado y deberá conc urrir a firmar el contratodentro del plazo de diez días hábiles a partir de l a fecha de la notificación.25). La no- concurrencia del adjudicatario en los p lazos indicados adepositar la garantía de fiel cumplimiento del cont rato o al acto de la firmadel contrato, dará mérito para revocar la adjudicac ión con pérdida de lagarantía de mantenimiento de propuesta, salvo caso fortuito o fuerzamayor acreditado en forma, a juicio de la Intendenc ia.

PAGOS26). El pago se efectuará a los treinta(30) días d e la aprobación por laDirección de Obra del certificado que, dentro de lo s primeros cinco díashábiles del mes siguiente a la ejecución de la obra liquidada, deberápresentar el adjudicatario.27). Los precios se ajustaran de acuerdo a la fórmu la paramétricaestablecida en la memoria descriptiva, en el Numera l 28.- 28). Previamente al pago la Contaduría y la Tesorer ía Municipal exigirán lapresentación del original o en su defecto fotocopi as autenticadas de lossiguientes documentos:a) Certificado del BPS que acredite que se encuentr a al día en el pago delos aportes a dicho Organismo o que existe convenio vigente de pago delos atrasos.

b) Certificado de vigencia anual expedido por la DG I que demuestre que seencuentra al día con los aportes correspondientes.c) Documentación que acredite tener contratado el seguro de accidentesde trabajo y enfermedades profesionales con el BSE.d) Documentación que acredite el pago de la Tasa de Habilitación deHigiene ante la Intendencia, si correspondiere.

29). La parte contratante se obliga a cumplir las disposiciones de loslaudos y convenios colectivos vigente para la rama de la actividad laboralcorrespondiente en materia de salarios, categorías de labor, pagos ysuplementos por horas extraordinarias, primas por n octurnidad, incentivospor asistencia, viáticos y en general, todas las as ignaciones y beneficiosque mejoren las condiciones establecidas por la leg islación laboral común,así como, las demás normas de trabajo vigentes, y l as contenidas en losconvenios internacionales y sus reglamentaciones. En este sentido, si se constatare que el adjudicata rio no cumpliera con loexigido precedentemente, la Intendencia se reserva el derecho de rescindirel contrato. 30).- Serán de exclusivo cargo del contratista el c umplimiento del pago delos rubros de naturaleza salarial e indemnizatoria , respecto del personalcontratado, de acuerdo con los convenios colectivos y laudos vigentesaplicables al caso.

INCUMPLIMIENTOS

31). La falta de cumplimiento de los plazos señalad os por parte deladjudicatario, se penará por cada día de retraso co n una multa de 0,1%(uno por mil) sobre el monto total de lo adjudicado , salvo caso de fuerzamayor debidamente comprobados.La mora se configurará de pleno derecho por el solo vencimiento de lostérminos sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.32). Para el cobro de la multa de mora se afectará la garantía de fielcumplimiento del contrato que se hubiere exigido y si estas no bastaren,se afectará el saldo del importe de la cuenta respe ctiva.La aplicación de multas se entiende sin exclusión d e la acción que pudieracorresponder por daños y perjuicios, si estos exist ieran. 33). El incumplimiento total o parcial del contrato será causal de rescisiónunilateral por parte de la Intendencia, ello sin pe rjuicio de la acción de laIntendencia para, además de la pérdida del depósito de garantía, exigir porla vía correspondiente los daños y perjuicios emerg entes delincumplimiento.Asimismo la Intendencia podrá aplicar multas y rete nciones de pago,según la gravedad del incumplimiento.Del mismo modo, mediando causas supervinientes just ificantes, podrámodificar unilateralmente los términos del contrato manteniendo laecuación económica financiera del mismo.

II) CONDICIONES PARTICULARES

34). El adjudicatario responderá en forma exclusiva por cualquier daño quepudiere ocasionarse a terceros con motivo de la pr estación de losservicios.El seguro deberá cubrir todo riesgo y el adjudicat ario deberá acreditar suconstitución y vigencia durante el lapso de la rela ción contractual. Laconstancia de este seguro será condición ineludible para la firma delcontrato.35). La comunicación entre la Intendencia y el adju dicatario por razonesdel servicio licitado se realizará normalmente por escrito; las ordenes oinstrucciones verbales se confirmarán por escrito en el más breve plazo.36). Las multas establecidas serán aplicadas sin ni ngún trámite nirequisito previo, y su importe podrá ser descontado de los pagospendientes y de las garantías depositadas, hasta la suma concurrente.Los atrasos en la iniciación de los trabajos, se sa ncionarán con una multade 7U.R. por cada día de atraso, pudiendo la Intend encia declararrescindido el contrato con la pérdida de garantías depositadas por partedel contratista.Por incumplimiento de disposiciones de la Dirección de Obra la multa seráde 10 U.R. por orden y por día de incumplimiento de la misma.37). Antes de dar comienzo a las obras, se colocará n dos carteles conleyenda y en lugares visibles. El no- cumplimiento en plazo dará lugar a una multa de 4 U.R. por día y porcartelón.38). Todas las instalaciones existentes de servicio público en la zona detrabajo deberán ser rigurosamente resguardadas por el contratista, queserá responsable por cualquier daño que les pudiera suceder y de losaccidentes derivados sobre personas. En caso de ser necesario laremoción o traslado de estas instalaciones, el cont ratista deberá coordinarlas operaciones con los correspondientes Organismos del Estado,quedando obligado al suministro de las ayudas neces arias.Los gastos que por motivo de remoción o traslado de instalaciones deservicios públicos le sean originado serán pagados por el contratista yreintegrados por la Intendencia con el reconocimien to de un únicoporcentaje por concepto de gastos generales y de ad ministración del 10 %.39). La Dirección de Obra ejercerá la inspección té cnica detallada ypermanente de las obras, con amplias facultades par a exigir elcumplimiento de todas las disposiciones que estime necesarias yconvenientes para la buena ejecución de los trabajo s de acuerdo con elcontrato.La Dirección de Obra será ejercida por los Arquitec tos que a tales efectosdesigne el Intendente Municipal. La Intendencia que da facultada paradesignar hasta tres sobrestantes, a los efectos del control y fiscalizaciónasí como otras facultades que se les asigne a juici o de la Intendencia por

intermedio de la Dirección de Obra.En la ejecución de las obras, el contratista se deb erá ajustar al contrato,así como a las ordenes de servicio, planos de detal le de obra einstrucciones que expida por escrito la Dirección d e Obra y de las queaquel dará recibo.La Dirección de Obra tendrá acceso e inspeccionará en cualquier momentoel trabajo en fábrica, talleres y obradores; fiscal izará la cantidad y lacalidad de los materiales empleados, controlará las tomas de muestra, losexámenes, ensayos, pruebas y análisis de los materi ales, conforme a lasespecificaciones técnicas; revisará y comprobará lo s certificados de obray prestará su aprobación a los efectos del pago.

40). Toda disposición referente a la ejecución de l a obra será comunicadapor la Dirección de Obra al contratista mediante ór denes de servicio dadaspor escrito con sus correspondientes copias, las cu ales estarándebidamente numeradas y se consignarán por orden de fecha.Dentro de las 24 horas de requerírselo la Dirección de Obra, el contratistadeberá notificarse de cada orden de servicio que aq uella imparta.

41).Todas las comunicaciones o peticiones que el co ntratista deba hacersobre la ejecución de los trabajos, las dirigirá a la Dirección de Obra.

42). El Contratista no podrá recusar el personal de fiscalización einspección, ni a los técnicos encargados de la Dire cción de Obra.Cuando el contratista se considere injustamente per judicado por losprocedimientos empleados por la Dirección de Obra o por el personal deinspección y fiscalización recurrirá en queja funda da por escrito, el que seresolverá en definitiva por el Intendente Municipal , sin que por ello seinterrumpan los trabajos.

43). Si durante la ejecución de las obras, o una ve z terminadas, antes de surecepción definitiva, se advierten vicios de constr ucción en ellas, elDirector de Obra dispondrá su demolición y reconstr ucción, fijando unplazo prudencial para ello, sin que al contratista le sirva de excusa elhecho de que aquel o quien ejerza las funciones, la s hubiera examinado yaceptado con anterioridad.Transcurrido el plazo establecido sin que el contra tista de cumplimiento alas órdenes impartidas, la Intendencia podrá proced er a realizar lostrabajos necesarios por cuenta de aquél, a quien le será impuesta ademásuna multa equivalente al 25 % (veinticinco por cien to) del monto de dichostrabajos. El importe de éstos, así como la multa im puesta será descontadodel pago inmediato a efectuarse por parte de la In tendencia.Si el Director de Obra tuviera motivos fundados par a creer en la existenciade vicios ocultos en la obra ejecutada, podrá orden ar en cualquiermomento antes de la recepción definitiva, las demol iciones que estimenecesarias a fin de verificar la existencia de tale s vicios.

El contratista está obligado a cumplir las órdenes recibidas en tal sentidoen el plazo que les sea fijado, transcurrido el cua l, sin cumplimiento de suparte, la Intendencia podrá proceder a ejecutar por sí misma o porintermedio de terceros los trabajos necesarios.44). En el caso en que no fuera verificada la exist encia de vicios deconstrucción, los gastos de las demoliciones y rec onstrucciones,correrán por cuenta de la Intendencia.En caso contrario serán de cargo del contratista al que le serándescontados en el primer pago a efectuarse junto co n un 25 % (veinticincopor ciento) de recargo por concepto de multa, en el caso que por falta decumplimiento, los trabajos hayan sido ejecutados po r parte de laIntendencia o por terceros.45). Todos los materiales a emplearse serán de la m ejor calidad dentro dela especie. Los materiales defectuosos o que no est én de acuerdo con lasespecificaciones de la memoria o las instrucciones de la Dirección deObra, serán rechazados debiendo el contratista reti rarlos de la obra dentrodel plazo que se les fije. En caso contrario serán retirados por lamencionada Dirección por cuenta exclusiva del contr atista. 46). Encontrándose las obras en buen estado y con a rreglo a lascondiciones del contrato, la Dirección respectiva p ropondrá su recepciónprovisoria al Intendente el cual si no tiene observ ación que hacer las darápor recibidas provisoriamente, comenzando desde la fecha del actarespectiva el plazo de un año de garantía.Terminado el plazo de garantía, se procederá a la r ecepción definitiva y silas obras se encontrasen en perfecto estado, se dar án por recibidas.47). El presente Pliego de Condiciones Particulares regirá conjuntamentecon las disposiciones aplicables del T.O.C.A.F. 48).Se prohíbe en forma expresa la cesión de los cr éditos emergentes deladjudicatario de la presente licitación. La cesión sólo podrá ser viable demediar previa resolución expresa de la Intendencia que la autorice.

FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

LICITACIÓN PUBLICA Nro. ... /2014

Razón Social de la Empresa:...............................................................................................................……….....

Nombre Comercial de laEmpresa. :........................................................................................…….........................….

RUC.:.................................................................................................……….........................

Domicilio a los efectos de la presente Licitación.

Calle:............................................................................................Nro.:.............……….........

Localidad:.........................................................................................……….........................

Email :................................................................................................................................

País: .........................................................................................................................……….

Teléfono:....................................…….......................Fax:..................................……............

Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado.

Firma/s............................................................................................………...........................

Aclaración defirmas: ............................................................................................………..........................

Resolución Expediente Acta N º Nº 10183/2013 2013-88-01-19348 02973/2013

VISTO: La solicitud formulada en las presentes actuaciones, por la Dirección General de Obras y Talleres, a los efectos de que se instrumente un llamado a Licitación Pública para la Construcción de hasta 68.500 m2 de veredas de hormigón y trabajos afines en distintas ciudades del Departamento de Maldonado.

CONSIDERANDO: Que a tales efectos se solicitó la confección del Pliego Particular de Condiciones para atender las necesidades antes argumentadas.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a los informes que anteceden.

EL INTENDENTE DEPARTAMENTAL DE MALDONADO

RESUELVE:

1º) Préstese aprobación al Pliego Particular de Condiciones y Memoria Descriptiva que regirá el llamado a Licitación Pública para la Construcción de hasta 68.500 m2 de veredas de hormigón y trabajos afines en distintas ciudades del Departamento de Maldonado.

2º) Pase a la División de Adquisiciones.

Resolución incluída en el Acta firmada por Gustavo Salaberry el 17/12/2013 08:37:13. Resolución incluída en el Acta firmada por Oscar de los Santos el 17/12/2013 08:49:54.