Pliego Particular y Técnico de Obras de Alumbrado Público _Rev

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura

LICITACIN PBLICA

OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO

-1

Pliego Particular y Tcnico de Obras de Alumbrado Pblico (Rev.02 07-08)

INDICE 2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS DE ALUMBRADO PBLICO 2.1. Del Objeto 2.1.1.Objeto de la Licitacin 2.1.2.De las obras 2.1.3.De las Instalaciones 2.1.4.Terminologa 2.1.5.Documentacin de la Licitacin 2.1.6.Presupuesto Oficial 2.1.7.Venta del Pliego 2.1.8.Plazo de Ejecucin 2.1.9.Sistema de Contratacin 2.1.10. Consultas y Aclaraciones 2.2. Organizacin de la Obra 2.2.1.Orden de Comienzo 2.2.2.De las Comunicaciones GCBA Contratista 2.2.3.Replanteo 2.2.4.Planos de Replanteo 2.2.5.Muestras a Extraer 2.2.6.Inspecciones Obligatorias 2.2.7.Limpieza de la Va Pblica 2.2.8.Normas de Seguridad en la Va Pblica 2.2.9.Uso de Agua para Construccin y Energa Elctrica 2.2.10. Letreros 2.2.11. Consideraciones sobre la Documentacin Tcnica que se ha de integrar en el Sobre N 1 2.2.12. Metodologa de Trabajo 2.2.13. Datos Garantizados 2.2.14. Profesional Responsable y Representante en Obra 2.2.14.1. Del Profesional Responsable 2.2.14.2. Del Representante en Obra 2.2.15. Gastos de Inspeccin 2.3. Personal 2.3.1.Horario de Trabajo 2.4. De los Materiales y Trabajos 2.4.1.Trabajos con Arreglo a su Fin 2.4.2.Instrucciones 2.4.3.Retiro de Instalaciones Existentes en las Obras donde se ejecutan Nuevas Instalaciones de Alumbrado Pblico 2.4.4.Especificaciones Tcnicas Particulares para las Obras Motivo del Llamado a Licitacin Pblica 2

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 2.4.5.Dispositivos de Seguridad Elctrica 2.4.6.Puesta a Tierra 2.5. Normativa Vigente para Obras en la Va Pblica 2.5.1.Constitucin de Garantas Adicionales por la Reparacin de Solados de la Va Pblica 2.5.2.Sealizacin de Obras en la Va Pblica 2.5.3.Infracciones 2.6. Desarrollo de la Obra 2.6.1.Plazo de Ejecucin 2.7. Penalidades 2.7.1.Al Contratista 2.7.2.Sanciones al Profesional Responsable y al Representante en Obra 2.8. Certificacin de los Trabajos y Cobranza de los Certificados 2.8.1.Certificacin de los Trabajos 2.9. Modificaciones de Obra y Fijacin de Precios Nuevos 2.9.1.Alteracin de la Naturaleza del tem 2.9.2.Falta de Acuerdo 2.10. 2.10.1. 2.10.2. 2.10.3. 2.10.4. 2.11. 2.11.1. 2.11.2. 2.11.3. 2.11.4. 2.11.5. 2.11.6. -3 Recepcin de Obra Recepcin Provisional Planos Conforme a Obra Plazo de Garanta Recepcin Definitiva Varios Telefona para el Personal de Inspeccin Registro Fotogrfico Movilidad para la Inspeccin Instrumental para Mediciones Seguro de las Instalaciones de Alumbrado Pblico Condiciones de las Plizas


3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS DE MATERIALES PARA OBRAS DE ALUMBRADO PBLICO 3.1. CONCEPTOS GENERALES 3.1.1.Condiciones Ambientales 3.1.2.Caractersticas de la Red de Distribucin Elctrica 3.2. NORMAS 3.3. DE LOS MATERIALES, COMPONENTES y EQUIPOS 3.3.1.Fundicin Gris, Maleable, al Nquel y de Acero 3.3.2.Material Frreo para la Construccin de Piezas Metlicas 3.3.3.Galvanizado 3.3.4.Proteccin de piezas de Cobre y sus Aleaciones 3.3.5.Cables 3.3.5.1. Conductores 3.3.5.2. Conductor para Puesta a Tierra 3.3.5.3. Aislacin 3.3.5.4. Cables Subterrneos 3.3.5.5. Cable Unipolar para Instalaciones Fijas 3.3.5.6. Cable Preensamblado 3.3.5.7. Cable Aislado Unipolar para Lneas Areas 3.3.5.8. Cable Flexible tipo Taller 3.3.6.Contactores 3.3.7.Caja o Gabinete para Contactor 3.3.8.Interruptores 3.3.8.1. Interruptor Fotoelctrico 3.3.8.2. Interruptor Termomagntico 3.3.8.3. Interruptor Diferencial 3.3.8.4. Interruptores Manuales 3.3.8.5. Interruptores Principales 3.3.8.6. Interruptores Horarios 3.3.9.Rels 3.3.9.1. Rels de Sobreintensidad 3.3.9.2. Rels de Tiempo 3.3.10. Arrancadores Estrella Tringulo 3.3.11. Bornes de Conexin 3.3.12. Llaves Rotativas 3.3.13. Fusibles 3.3.13.1. Fusibles tipo NH 3.3.13.2. Fusibles Diazed 3.3.13.3. Fusibles tipo Tabaquera 3.3.13.4. Fusibles para Lneas Areas 3.3.14. Accesorios de Mando y Sealizacin 3.3.15. Columnas Tubulares de Acero 3.3.16. Portalmparas 3.3.17. Aisladores de Porcelana 3.3.18. Placas de los Tableros 3.3.19. Terminales para Cables 3.3.20. Cinta Aisladora 3.3.21. Buzn de Toma de Energa Elctrica 3.3.21.1. Buzn de Hormign 3.3.21.2. Buzn Metlico 3.3.22. Caos Galvanizados 3.3.23. Caos de Policloruro de Vinilo 4

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 3.3.24. Tensores para Suspensiones 3.3.25. Cable de Acero Galvanizado 3.3.26. Grapas Portacables Metlicas 3.3.27. Jabalina de Puesta a Tierra 3.3.28. Pinturas 3.3.28.1. Convertidores y Esmaltes 3.3.28.2. Para Hormign y Mampostera 3.3.29. Materiales para la Construccin 3.3.29.1. Ladrillos 3.3.29.2. Arena 3.3.29.3. Cementos 3.3.29.4. Cales 3.3.29.5. Agregado Grueso 3.3.29.6. Baldosas 3.3.29.7. Composicin de las Mezclas, Morteros y Hormigones. 3.3.30. Globos para Luminarias 3.3.30.1. Globos de Vidrio 3.3.30.2. Globos de Material Plstico 3.3.31. Lmparas 3.3.31.1. Condiciones Generales 3.3.31.2. Lmparas de Vapor de Sodio de Alta Presin (SAP) 3.3.31.3. Lmpara de Vapor de Mercurio (VMF) 3.3.32. Equipos Auxiliares 3.3.32.1. Balastos e Ignitores 3.3.32.2. Capacitores 3.3.33. Luminarias 4. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS DE MONTAJE PARA OBRAS DE ALUMBRADO PBLICO 4.1. BASES PARA COLUMNAS 4.2. COLOCACIN DE COLUMNAS Y SU APLOMADO 4.3. DAOS Y ROTURAS DE INSTALACIONES EXISTENTES 4.4. APERTURA DE ZANJAS 4.4.1.En vereda 4.4.2.En pavimentos (cruces de calles) 4.4.3.Relleno y compactado de zanjas 4.4.3.1. En veredas 4.4.3.2. En pavimentos 4.4.4.Proteccin de zanjas abiertas -5 Pliego Particular y Tcnico de Obras de Alumbrado Pblico (Rev.02 07-08)

4.4.4.1. En veredas 4.4.4.2. En pavimentos 4.5. REPARACIN DE SOLADOS 4.5.1.De veredas 4.5.2.De pavimentos 4.6. REPARACIN DE CALZADAS 4.7. COLOCACIN DE RIENDAS METLICAS PARA SUSPENSIONES 4.8. TENDIDO DE LNEAS AREAS 4.9. EJECUCIN DE LA PUESTA A TIERRA HINCADO DE LA JABALINA 4.10. 4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16. CONEXIN JABALINA CONDUCTOR CONEXIN DE PUESTA A TIERRA DE LA COLUMNA Y LA LUMINARIA MONTAJE DE LUMINARIAS NUMERACIN DE LAS INSTALACIONES PINTADO DE COLUMNAS, PUERTAS DE BUZN Y DE CAJAS DE TOMA PROTECCIONES ELCTRICAS DE ELEMENTOS DE COMANDO REPARACIN DE FRENTES

5. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA CLCULOS Y VERIFICACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA 5.1. CONSIDERACIONES GENERALES 5.2. COLUMNAS TUBULARES DE ACERO 5.3. LNEAS AREAS Y RIENDAS 5.4. BASES PARA COLUMNAS Y BUZONES 5.5. CLCULO DE LA RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA 5.6. CLCULO LUMINOTCNICO 5.7. CLCULOS ELCTRICOS 5.8. PLANOS 5.9. ANEXO I 6. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS PARA REACONDICIONAMIENTO Y/O RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 6.1. OBJETO 6.2. DEL REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 6


6.2.1.Reacondicionamiento de Luminarias 6.2.2.Reacondicionamiento de Columnas 6.2.3.Reacondicionamiento de Buzones de Toma 6.2.4.Reacondicionamiento de Tomas en Pared 6.2.5.Codificacin 6.3. RETIRO DE INSTALACIONES EXISTENTES 6.3.1.Retiro de Cajas de Toma en Pared 6.3.2.Retiro de Cables Subterrneos 6.3.3.Retiro de Lneas Areas y Riendas Metlicas 6.3.4.Retiro de Ganchos de Suspensin y Caballetes 6.3.5.Retiro de Luminarias, Lmparas, Fotoclulas, etc. 6.3.6.Retiro de Columnas, Pescantes y Buzones

-7


2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA OBRAS DE ALUMBRADO PBLICO 2.1. DEL OBJETO El presente Pliego de Condiciones Particulares, adapta las estipulaciones fijadas en el Pliego de Condiciones Generales, a la obra que se somete a Licitacin Pblica.2.1.1.Objeto de la licitacin 2.1.2.De las obras El Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires, convoca a Licitacin Pblica para el suministro de materiales, montaje y puesta en servicio de instalaciones de Alumbrado Pblico, sobre la base de los proyectos realizados por el Gobierno de la Ciudad en: Integran la presente documentacin licitatoria, como Anexo III de este P.C.P., los planos de los proyectos realizados por el Gobierno de la Ciudad para cada uno de los sectores que conforman la Obra que se licita, as como sus respectivos cmputos. Los Participantes en el presente llamado a Licitacin Pblica, al momento de efectuar la evaluacin para formalizar sus propuestas, debern tener en cuenta los inconvenientes que implica desarrollar trabajos en la va pblica, as como la totalidad de tareas y provisiones necesarias para alcanzar el fin perseguido, an cuando no estn taxativamente expresados en la documentacin licitatoria.2.1.3.De las instalaciones Desde la fecha y hora establecidas en la Orden de Comienzo (Numerales 6.1 del PCG y 2.6.1 del PCP) y hasta la Recepcin Definitiva (Numeral 2.10.4 del PCP), las instalaciones existentes sobre las cuales se ejecute algn tipo de trabajo, quedan a cargo del Contratista.Durante ese lapso el Contratista tendr a su cargo el mantenimiento correctivo de dicha instalaciones las que se indicarn en un acta que a tal efecto se labrar con anterioridad a la fecha de real inicio de las obras (numeral 2.6.1 del PCP)- as como todas aquellas otras nuevas que ejecute.El mantenimiento de las instalaciones comprender la totalidad de los elementos constitutivos de las mismas, hayan sido o no afectados por trabajos motivo de est licitacin.La reparacin de las fallas que afecten el normal funcionamiento de las instalaciones que estn a cargo del Contratista, se har en los plazos que se indican a continuacin.

Tipo de Falla Lmpara quemada, rota o agotada; equipos auxiliares, fotointerruptores, interceptores, equipos de comando.8

Plazos de Reparacin 24 horas


Artefactos rotos o destruidos total o parcialmente.Cortocircuitos en cables subterrneos.Otras fallas.

24 horas 48 horas 48 horas

Los plazos indicados en la tabla anterior son los mximos permitidos y su incumplimiento dar lugar a la aplicacin de las sanciones previstas en el artculo 2.11 de este PCP; esos lapsos se computaran a partir de la notificacin al Contratista de la existencia de una falla.El Contratista llevar un libro foliado y rubricado en el cual se asentaran todas las fallas que le sean notificadas, como as las por l detectadas, con indicacin de la fecha y hora de la toma de conocimiento de la anomala, tipo de falla producida y da y hora de la reparacin.Para la recepcin de los reclamos y novedades sobre las instalaciones que se encuentran a su cargo, el Contratista deber contar con por lo menos una lnea telefnica exclusiva para su recepcin. A la Recepcin Definitiva (numeral 2.10.4 de este PCP), ese libro quedar en poder del GCBA.2.1.4.Terminologa En el presente Pliego de Condiciones y en la documentacin del Contrato que se celebre, se emplean, con el significado que aqu se indica, los siguientes trminos: GCABA MDU DGPUyA Mes : Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.: Ministerio de Desarrollo Urbano.: Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura.: Perodo comprendido entre un da determinado y el mismo da del mes siguiente.: Pliego de Condiciones Generales.: Pliego de Condiciones Particulares.-

PCG PCP

-9


Adjudicatario

: El oferente al que se le ha comunicado la adjudicacin de la obra a su favor, hasta la firma de la contrata.: Salvo expresa indicacin en contrario, significa al/el/por el Contratista y por su cuenta y cargo.: Boletn Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. : Boletn Municipal de la Ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.: Las contestaciones del Gobierno a los pedidos de aclaracin formuladas por los adquirientes de la documentacin licitatoria.: Las aclaraciones de oficio que el Gobierno formula.Persona jurdica del derecho pblico, que encarga la ejecucin de la obra y figura designada como tal en el Pliego de Condiciones Particulares que integra la documentacin de la licitacin.-

Al/el/por el Contratista B.O. B.M.

Circular con Consulta Circular sin Consulta Comitente

Consejo Asesor : Consejo Asesor del Registro Nacional de Constructores de Del Registro Obras Pblicas. Nacional Contrata : El instrumento legal escrito que, firmado por un representante autorizado del Gobierno y por el adjudicatario, encabeza toda la documentacin del contrato y donde se estipulan sus puntos fundamentales.: El adjudicatario despus que ha firmado la contrata y sus elementos.: Convenio que rige las relaciones entre el Gobierno y la Contratista y cuyas condiciones se estipulan en todos los documentos tcnicos y legales que integran y complementan la contrata.: Salvo indicacin en contrario, se entendern por das hbiles.: Los das en que funcionan las oficinas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.-

Contratista

Contrato

Das Das hbiles

Das Laborables : Todos los das excepto los domingos y medio da del sbado y los comprendidos dentro del rgimen de feriados nacionales y das no laborables.Documentacin : Todos los elementos del contrato. Gobierno Oferente : Gobierno de la Ciudad Autnoma de Buenos Aires.: Persona fsica o jurdica que presenta una propuesta en la licitacin.: La propuesta presentada por el oferente en la licitacin.

Oferta

Precios Bsicos : Son los precios unitarios, globales y/o totales consignados por los Oferentes en las Ofertas presentadas. 10


Proveedor

: Persona fsica o jurdica que vende al Contratista los materiales a utilizar en la obra.: Registro Nacional de Constructores de Obras Pblicas.-

Registro Nacional Representante Tcnico

: Profesional universitario con incumbencia acorde con las caractersticas de las obras, que representa al Contratista ante el Comitente a todos los efectos tcnicos, actuando adems como director de las obras.: La persona fsica o jurdica con la cual el Contratista celebra un contrato para la ejecucin de una parte de los trabajos a su cargo.

Subcontratista

2.1.5.Documentacin de la licitacin La documentacin de la presente licitacin est constituida por los siguientes documentos: Pliego de Condiciones Generales Pliego de Condiciones Particulares con Tres (3) Anexos numerados de I a III Anexo I: Sobre N 1 Orden de Compaginacin, Documentos y Formularios. Anexo II: Sobre N 2 - Documentacin Integrante del Sobre N 2. Anexo III: Planos de Proyecto y Cmputos del GCBA de las Obras que se Licitan. Pliego de Especificaciones Tcnicas de Materiales para Obras de Alumbrado Pblico. Pliego de Especificaciones Tcnicas de Montaje para Obras de Alumbrado Pblico. Pliego de Especificaciones Tcnicas para Clculos y Verificaciones a cargo del Contratista. Pliego de Especificaciones Tcnicas para Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes. Planos de Detalle de Instalaciones de Alumbrado Pblico. Planos de Seales para Obras en la Va Pblica.

2.1.6.Presupuesto oficial El Presupuesto Oficial de la obra que se licita es $ 2.1.7.Venta del pliego

- 11


El valor de venta de la documentacin que rige para el presente llamado, ha sido fijado en la suma de pesos 2.1.8.Plazo de ejecucin El plazo de ejecucin de la obra es de meses.El plazo contractual se computar a partir de las DOCE (12) horas del da que se establezca en la ORDEN DE COMIENZO (Artculos 6.1 del PCG y 2.6 de este PCP) El plazo de obra fijado contempla las condiciones climticas adversas que imposibiliten realizar trabajos en la va pblica; razn por la cual no se dar curso a pedidos de prrroga basados en estos aspectos.2.1.9.Sistema de contratacin El sistema de contratacin de las obras que se licitan es por AJUSTE ALZADO.Ello significa que:

a) Se consideran incluidos en el monto contractual todos los trabajos necesariosa los fines expuestos en el punto 2.1 Del Objeto de este P.C.P. hasta su completa terminacin y funcionamiento, aunque no estn especificados en la documentacin del contrato.

b) El Presupuesto Oficial debe considerarse a ttulo ilustrativo, dentro de lascondiciones fijadas en el apartado a) de este artculo.

c) El oferente est obligado a estudiar la naturaleza de estos trabajos en loslugares donde sern ejecutados y proveer el total de los materiales y la mano de obra, incluso todos los implementos y maquinarias para llevar a cabo las tareas de acuerdo a las indicaciones y los fines que seala la documentacin.

d) Entindase que el Oferente realiz su propio estudio y en consecuencia, lostrabajos indicados en los planos, planillas, pliegos de condiciones y otras piezas contractuales que no figuren indicadas en las partes o rubros del presupuesto oficial, se considerarn incluidos dentro del monto total contratado y debern ser ejecutados por el Contratista como incluidos en su oferta.

e) Si a juicio exclusivo del GCBA existiera algn error de significacin en elPresupuesto Oficial de esta obra o en el del Oferente, el monto de dicho error se prorratear entre todos los rubros del presupuesto, mantenindose invariable el monto de la oferta y modificndose consecuentemente el plan de trabajos o inversiones. Dicha operacin podr realizarse en cualquier momento, an durante la ejecucin de la obra.

f)

No se reconocer diferencia entre la cantidad ejecutada en obra y la consignada en el presupuesto oficial o en el presupuesto de la oferta aceptada, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o modificaciones debidamente autorizadas.

2.1.10. Consultas y aclaraciones

12

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura Los adquirentes de la documentacin licitatoria podrn formular consultas sobre la misma hasta CINCO (5) das antes de la fecha de apertura de las Propuestas.Con tres (3) das de antelacin a la fecha de apertura de las Propuestas, los Postulantes debern en forma inexcusable verificar ante la Oficina del GCBA en donde hubieran adquirido la documentacin licitatoria, que poseen la totalidad de las CIRCULARES EMITIDAS para el presente concurso.En consecuencia no podrn alegar desconocimiento de las Circulares emitidas.Las Circulares emitidas, ya sea con o sin consulta, tendrn un orden de prelacin inverso al de emisin.2.2. ORGANIZACIN DE LA OBRA 2.2.1.Orden de comienzo Emitida la Orden de Comienzo en las condiciones establecidas en el numeral 6.1 del PCG, y durante el lapso que medie entre la fecha de emisin y la de inicio de las obras, la contratista solo podr desarrollar los trabajos all indicados.Entre las fechas de emisin de la Orden de Inicio y la del Acta de Inicio de los trabajos mediar un lapso no menor de DIEZ (10) das y no mayor de TREINTA (30) das.El GCBA podr rescindir el contrato si a los QUINCE (15) das de la fecha fijada para el inicio de la obra, la Contratista no hubiera comenzado los trabajos, en cuyo caso el Contratista perder la garanta de adjudicacin constituida y responder por los daos y perjuicios consiguientes.2.2.2.De las comunicaciones GCBA-Contratista Todo dilogo entre GCBA (inspeccin) y Contratista por temas inherentes a la Obra se realizar por escrito.Para ello, se contar con tres libros foliados con folios por triplicado siendo removibles las copias, los cuales sern habilitados por el GCBA; cada uno de estos ejemplares tendr el siguiente destino: Libro de Ordenes de Servicio: en el cual la Inspeccin asentar las ordenes que emita con relacin a la obra, desempeo del personal, etc.-

- 13


Libro de Comunicaciones: en el cual la Contratista dejar constancia de sus opiniones y pedidos relacionados con la Obra; asimismo usar este libro para dejar constancia de la entrega de cualquier documentacin que hubiera solicitado la Inspeccin.Libro de Actas: en el se asentarn los temas tratados conjuntamente entre Inspeccin y Profesional Responsable, haciendo una breve descripcin del motivo de la reunin y de los acuerdos llegados.-

La Contratista ser la proveedora de los ejemplares antes de dar inicio a cualquier actividad contractual. 2.2.3.Replanteo Dentro de los siete das de emitida la Orden de Comienzo, se proceder a iniciar el Replanteo de las instalaciones, para lo cual la Contratista pondr a disposicin del GCBA los elementos necesarios a tal fin (por ejemplo: pintura); encontrndose a su cargo la puesta a disposicin de un vehculo para el traslado de la Inspeccin de Obra y el personal de apoyo.Se tendr en cuenta que el traslado de la Inspeccin se har desde el Edificio del Plata, sito en Carlos Pellegrini N 291, con regreso al mismo.Cuando el proyecto est a cargo de la Contratista, no podr efectuarse el replanteo hasta tanto el mismo no sea aprobado por el GCBA o por quien lo represente.-

2.2.4.Planos de replanteo La Contratista confeccionar los planos de Replanteo en programa AUTOCAD, entregando un soporte digital y dos juegos en soporte papel para su aprobacin por parte de la inspeccin; uno de esos juegos ser reintegrado a la Contratista con la correspondiente aprobacin.Los planos en soporte papel, en escala 1:1000, estarn firmados por el Profesional Responsable.2.2.5.Muestras a extraer De todos los materiales que se incorporen a obra, la inspeccin extraer muestras en las cantidades que determinan las Normas correspondientes a cada tipo de material, dichas Normas sern las consignadas en las planillas de datos garantizados y en su defecto las establecidas en el Pliego de Especificaciones Tcnicas de los Materiales para Obras de Alumbrado Pblico que forma parte de la documentacin licitatoria, a fin que esos insumos sean sometidos a ensayos en Laboratorios que determinar el GCBA.Las muestras para ser sometidas a ensayos sern tomadas al azar de las partidas consignadas para la obra, hacindose efectiva en el obrador o en los depsitos del proveedor. Los ensayos a que sern sometidos los materiales sern los estipulados en las respectivas Normas.-

14

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura El tiempo mximo para los ensayos de materiales, ser decidido por la Inspeccin de Obra, procurndose que stos no generen demoras en la prosecucin de los trabajos El costo de los Ensayos estar a cargo de la Contratista.De constatarse que no se ajustan a los datos garantizados integrados a la Propuesta, o que no cumplen con las normas, la inspeccin de obra ordenar el retiro de los mismos del depsito de la Contratista y su reemplazo por otros que sern nuevamente sometidos a ensayo.2.2.6.Inspecciones obligatorias La Contratista debe solicitar siempre la inspeccin de la Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura o a quien esta designe, en los trabajos ocultos.Asimismo, durante la ejecucin de los trabajos, las siguientes inspecciones son de carcter obligatorio: Replanteo de las instalaciones.Antes de efectuar el cierre de zanjas abiertas en las que hubiere tendido cables, caeras, etc.Antes de cerrar canaletas abiertas en los muros frentistas.Terminado el hormigonado de las bases y antes del posicionamiento de columnas.En general para todas aquellas tareas que implique que lo construido o instalado quedar oculto.Seguimiento de las obras, certificacin, elaboracin de actas, constatacin de altas y bajas, y toda otra tarea necesaria o conveniente para el control de la obra.

La solicitud de estas inspecciones, se har por medio del Libro de Comunicaciones con CUARENTA Y OCHO (48) horas hbiles de anticipacin.Cuando la Contratista no solicitase la inspeccin indicada, el GCBA mediante sus funcionarios intervinientes, queda habilitada a ordenar la demolicin de lo construido sin su control y autorizacin, con cargo a la contratista y el no reconocimiento de los trabajos ejecutados.2.2.7.Limpieza de la Va Pblica

- 15


Al finalizar cada jornada laboral, el sector de la va pblica donde se desarrollaron los trabajos quedar en perfectas condiciones de limpieza, para lo cual la Contratista proceder al retiro de todo escombro o sobrante de obra.La tierra proveniente de excavaciones de zanjas y destinada al relleno posterior de las mismas ser adecuadamente colocado en cajones de madera (no se admiten bolsas plsticas o mangas), los que en horarios nocturnos estarn cubiertos por lonas plsticas de un espesor adecuado.Los cajones de madera se ubicarn sobre las aceras, a no menos de sesenta centmetros (60 cm.) de la cara vista del cordn, y a no menos de un metro veinte centmetros (1,20 m)de la lnea de edificacin, dejando entre cajones contiguos un paso mnimo de ochenta centmetros (80 cm.).De no poder cumplirse con esas dimensiones, los cajones sern ubicados sobre la calzada, en cuyo caso estarn separados de la cara vista del cordn por una distancia de veinte centmetros (20 cm.).En el caso de usarse la calzada para la ubicacin de los cajones, los mismos contarn con una sealizacin vertical preventiva adecuada y con uso de materiales reflectivos, y acompaados en horarios nocturno por balizamiento intermitente de dos cuerpos semafricos dotados de lentes amarillas o mbar.Los escombros provenientes de la rotura de los solados de aceras y pavimentos, que no podrn emplearse en el relleno de las zanjas, sern retirados del lugar de obra al final de cada jornada.2.2.8.Normas de seguridad en la Va Pblica La contratista dar estricto cumplimiento a las normas de seguridad para obras en la va pblica, proveyendo, instalando y manteniendo en perfectas condiciones todos los elementos de sealizacin y balizamiento.La sealizacin de zanjas abiertas u obstculos existentes, ser realizada con los carteles normalizados con empleo de materiales reflectivos, los que debern estar en todo momento en perfectas condiciones.Las balizas de sealizacin nocturna estarn en perfectas condiciones de operatividad y con el cien por cien (100%) de sus componentes sin daos.El extravo, hurto o dao casual o intencional que sufran estos elementos por la accin de terceros, no liberar al Contratista de su responsabilidad contractual, civil y/o penal por la sealizacin indicada; debiendo responder ante el GCBA y terceros por cualquier accidente que ocurra por impericia, imprudencia o incumplimiento de lo aqu establecido.2.2.9.Uso de agua para construccin y energa elctrica Cuando el Contratista deba hacer uso de agua para construccin u otros fines en la va pblica, as como de energa elctrica, deber solicitar a las Empresas Prestadoras de esos servicios pblicos el correspondiente permiso de conexin transitoria.Los derechos de conexin y los gastos producto del consumo sern abonados por la Contratista, no reconocindose adicional alguno por estos y otros conceptos.

16

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 2.2.10. Letreros Se instalarn cinco (5) carteles fijos de obra con la leyenda que defina la Inspeccin de Obra, segn modelo del GCBA, en las ubicaciones que se determinen, dentro de los sectores que conforman la Obra segn se indica en el Numeral 2.1.1.1, debindose mantener los mismos en perfectas condiciones durante el plazo de obra y hasta la recepcin provisional de los trabajos. Tambin cada camin o camioneta que se encuentre al servicio de la obra, deber llevar fijados en ambos laterales de su caja, carteles que indiquen tal situacin, con las leyendas que especifique la Inspeccin de Obra. 2.2.11. Consideraciones sobre la documentacin tcnica que se ha de integrar en el sobre N 1 2.2.12. Metodologa del trabajo El Proponente explicitar la planificacin y la programacin de las etapas que comprende cada sector en particular y la Obra en su conjunto, incluyndose a modo de ejemplo algunas de ellas: El proyecto ejecutivo, cuando as corresponda para el sector y/o la obra. El suministro El montaje La puesta en servicio

Detallar en forma clara y precisa, la modalidad a utilizar para encarar la ejecucin de la obra en sus distintas etapas, mostrando, segn el modelo de planillas que obran en el Anexo I, las cargas de recursos humanos y materiales que emplear en su concrecin. Asimismo, deber confeccionar un Plan de Trabajos en forma de Diagrama de Gantt (o de Barras), por perodos mensuales con subdivisin quincenal, o en plazos proporcionales segn el tiempo de obra mximo previsto, en el cual se detallarn con un ordenamiento lgico, los distintos rubros que componen la obra, y el grado de avance -expresado en porcentaje- programado para cada uno de ellos en el perodo. Este grfico, una vez aprobado, servir para controlar el avance de los trabajos y si correspondiera, para la aplicacin de las multas previstas por incumplimiento de los plazos de obra.Esta documentacin se completar con la pertinente Curva de Inversiones. 2.2.13. Datos garantizados

- 17


El Proponente presentar las planillas de datos garantizados debidamente completadas y firmadas.En caso de resultar adjudicatario de las obras, y si estas no fueran observadas, el Proponente deber suministrar los materiales de las marcas y caractersticas tcnicas asentadas en las Planillas de Datos Garantizados.Las Planillas de Datos Garantizados seguirn el modelo que se integra a esta documentacin en el Anexo I.2.2.14. Profesional responsable y representante en Obra 2.2.14.1. Del Profesional responsable

Los Proponentes debern contar con los servicios de un profesional de la Ingeniera, sobre quien recaer la responsabilidad de la conduccin tcnica del contrato; razn por la cual estar habilitado para la toma de decisiones y para asumir compromisos en nombre y representacin de la Contratista, siempre con relacin a cuestiones de su incumbencia.El profesional poseer ttulo habilitante como Ingeniero Electromecnico orientacin Electricidad Ingeniero Electricista, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional de la Especialidad de la Ciudad de Buenos Aires e inscripto en el Registro Municipal de Empresas de Obras en la Va Pblica.Si el Participante se encuentra inscripto en la Categora 1. Del Registro Municipal de Empresas de Obras en la Va Pblica, no ser necesario que el Profesional Responsable para esta licitacin tambin est inscripto.Se admitirn profesionales de la Ingeniera en otras especialidades, cuando tengan incumbencia en el tipo de obra que se licita.Ser el responsable ante el GCBA de la correcta y perfecta ejecucin de los trabajos que se licitan, as como de suministrar los datos que se establecen en el Pliego de Bases y Condiciones, as como todos aquellos otros que se requieran para la mejor marcha de las obras y la emisin de las notas de Comunicacin.Deber concurrir diariamente al lugar de las obras, lo que quedara registrado en el libro de obra, a fin de tener un total y cabal conocimiento de las mismas, de su grado de avance y de las dificultades que se planteen; asimismo estar presente en todos los actos Administrativos, tales como firma del Acta de Comienzo, Recepciones Parciales y Totales, Provisoria y/o Definitivas, Recorridas de Medicin Mensual, etc.; su incomparencia no invalidar la documentacin que de tales actos surja, debiendo los Representantes del GCBA dejar constancia de tal situacin en los documentos.En caso de producirse la acefala en el cargo, cualquiera sea la razn o motivo, el Contratista propondr el reemplazante en un plazo mximo de cinco (5) das corridos de producida la vacante.El nuevo Profesional cumplir con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.El GCBA, dentro de los dos (2) das de notificado del reemplazo, resolver sobre la aceptacin o rechazo de la propuesta efectuada.-

18

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura A partir del da en que se produzca la acefala en el cargo del Profesional Responsable y hasta su efectivo cubrimiento, se aplicar la sancin establecida en el Artculo 2.11 de este PCP.2.2.14.2. Del representante en obra

El Profesional Responsable contar con un Representante en obra, el que deber poseer ttulo habilitante como Ingeniero Electromecnico orientacin Electricidad Ingeniero Electricista, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional de la Especialidad de la Ciudad de Buenos Aires. El Representante en Obra podr ser egresado de escuelas tcnicas con ttulo habilitante de electrotcnico, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional respectivo. En este caso se deber acreditar de manera fehaciente, contar con una experiencia no inferior a cinco aos en la ejecucin de obras de tipo similar a la que se licita El representante en obra podr poseer un ttulo habilitante diferente al que se indica, siempre y cuando el mismo lo habilite y le d incumbencia en el tipo de obra que se licita. Su lugar de trabajo ser la obra y estar a cargo de la efectiva conduccin de la misma, debiendo brindar toda la informacin que se le solicite en ausencia del Profesional Responsable. El Representante en Obra, ante la ausencia del Profesional Responsable, ser el encargado de recepcionar las rdenes de Servicio, no pudiendo negarse a ello. Las rdenes de Servicio recepcionadas en la forma descripta, se tendrn por de efectivo conocimiento del Profesional Responsable y por ende de la Contratista, quienes no podrn alegar su desconocimiento. En caso de producirse la acefala en el cargo de Representante en Obra, ser de aplicacin lo establecido para similar situacin en el cargo de Profesional Responsable. 2.2.15. Gastos de inspeccin No estarn a cargo del Contratista los gastos de Almuerzos, Refrigerio, etc., correspondientes al Personal del Gobierno, que est directamente o indirectamente relacionado con sta obra.-

- 19


No ser necesario que el contratista, en el obrador, ponga a disposicin de la Inspeccin de Obra comodidades especiales, siempre que all cuente con una oficina Tcnico-Administrativa apropiada con su correspondiente bao, l cual ser independiente del correspondiente al personal operativo.Es responsabilidad del Contratista poner a disposicin de la Inspeccin el instrumental mnimo que se detalla para realizar mediciones, pruebas o ensayos; debiendo reemplazar en forma inmediata aquellos instrumentos que as se lo indique la Inspeccin: 2.3. PERSONAL 2.3.1.Horario de trabajo El contratista al presentar el Plan de Trabajos Definitivo (numeral 1.6.2 del P.C.G.), deber establecer el horario en que realizar sus tareas. Este horario no podr ser posteriormente modificado sin autorizacin del GCBA.En caso de que el Contratista deseara posteriormente modificarlo, deber efectuar la solicitud de autorizacin por escrito, a travs del Libro de Comunicaciones, exponiendo las razones y fundamentos de la peticin, la que ser resuelta, a su solo juicio, por el GCBA.2.4. DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS 2.4.1.Trabajos con arreglo a su fin El Contratista ejecutar los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos, de las especificaciones y dems documentos contractuales, y de las reglas del arte, aunque los planos no representen o las estipulaciones no mencionen, todos los elementos necesarios a esos efectos. Los materiales provistos o los trabajos ejecutados en virtud de este artculo sern anlogos y condicentes con los establecidos en el contrato. Todos los trabajos o materiales que no estn mencionados en las especificaciones o listas de materiales, pero que estn indicados en los planos o sea imprescindible ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espritu de los documentos del contrato, sern realizados o suministrados, segn el caso, sin remuneracin adicional alguna por el Contratista y sern anlogos como clase, aspecto y eficiencia a los elementos o estructuras que vengan a completar. 2.4.2.Instrucciones En los trabajos de provisin y ejecucin de instalaciones u otros trabajos anlogos, el Contratista deber suministrar folletos donde se detallen claramente las caractersticas y especificaciones de los diversos elementos empleados, y una memoria escrita con instrucciones y esquemas tendientes a facilitar el ulterior manejo y atencin de las instalaciones incorporadas. 20 Una pinza amperomtrica. Un voltmetro. Un cosfmetro. Un meghmetro. Un telurmetro. Elementos de seguridad (casco, guantes aislantes, antiparras, etc.).

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 2.4.3.Retiro de las instalaciones existentes en las obras donde se ejecutan nuevas instalaciones de Alumbrado Pblico En las obras que se licitan y para las cuales se llevar a cabo una nueva instalacin de alumbrado pblico, los proponentes tendrn en cuenta las especificaciones contenidas en el Punto 3 Retiro de Instalaciones Existentes del Pliego de Especificaciones Tcnicas para Reacondicionamiento y/o Retiro de Instalaciones Existentes.Asimismo tendrn en cuenta que no se podr retirar ningn elemento o instalacin de alumbrado pblico, hasta tanto no se encuentre habilitada una nueva instalacin que la reemplace; de existir fundadas razones para efectuar el retiro en forma previa a la ejecucin y/o habilitacin de la nueva instalacin, el Contratista instalar una iluminacin provisoria la cual cumplir con las condiciones de seguridad prescripta en los reglamentos en vigencia y cuyo costo se considera incluido en la oferta por lo cual no se reconocer ningn tipo de adicional por este concepto; en estos casos, se informar a la Inspeccin de obra de los motivos por los cuales se realizan esas instalaciones provisorias.Los materiales que se retiran de la va pblica son de propiedad del GCBA y por lo tanto deben ser entregados en el Depsito que la inspeccin indique.Se exceptan de lo consignado en el prrafo anterior a las columnas de hormign, las cuales sern destruidas en presencia de la inspeccin, quedando a cargo del Contratista la disposicin final de los escombros en los lugares habilitados o autorizados por el GCBA, quedando a criterio de la Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura la eleccin del lugar.A fin de establecer las cuantas caractersticas y estado de los materiales existentes en la va pblica, previo al inicio de las obras y conjuntamente con el replanteo, se efectuar un inventario y un acta.Los materiales a ingresar al depsito del GCBA, se correspondern con el inventario efectuado, tanto en lo referente a las cuantas, como a las caractersticas de los elementos; de producirse roturas de alguno de los bienes durante la operacin de retiro, se guardarn sus partes y sern entregadas a la inspeccin.2.4.4.Especificaciones tcnicas particulares para las obras motivo del llamado a Licitacin Pblica Sin perjuicio de las Especificaciones Tcnicas para obras de Alumbrado Pblico establecidas en los respectivos Pliegos, los postulantes tendrn en cuenta los - 21 Pliego Particular y Tcnico de Obras de Alumbrado Pblico (Rev.02 07-08)

siguientes requerimientos particulares para las obras motivo del presente llamado a licitacin y que se explicitan en este artculo.2.4.5.Dispositivos de Seguridad Elctrica A los efectos de dar cumplimiento a las Reglamentaciones vigentes sobre las condiciones de seguridad de las instalaciones elctricas, toda nueva instalacin de luminarias debe contar con su correspondiente proteccin activa.El dispositivo a utilizar ser un Disyuntor Diferencial que acte cuando la corriente de fuga a tierra tome el valor de 30 mA., cualquiera sea su naturaleza, interrumpiendo la alimentacin de energa en un lapso no mayor a 30 mseg. (Ley N 19.587, Decreto N 351).El disyuntor diferencial ser bipolar y para una intensidad nominal de 25 A., instalndoselo en la caja de toma en pared.Cuando se prevea la instalacin de buzones o gabinetes con ms de un circuito, se instalar un disyuntor por circuito.En tales casos y cuando se prevea distribucin en trifsica, el disyuntor ser tetrapolar, de capacidad adecuada, manteniendo la exigencia que el disparo se efecte con 30 mA y en 30 mseg. Las cajas de toma en pared sern de polister reforzado en fibra de vidrio o fundicin maleable de las dimensiones indicadas en los planos respectivos, en las cuales se alojarn el interruptor termomagntico y el disyuntor diferencial.La proteccin contra cortocircuitos se efectuar con un interruptor termomagntico de 25 A., caracterstica C, poder de corte segn Norma IEC de 10 kA.Ambas protecciones sern aptos para conectar a una red de 220 V, 50 Hz, temperatura ambiente de 45 C y humedad relativa mxima del 95%.Tanto el disyuntor diferencial como el interruptor termomagntico sern aptos para montaje sobre riel DIN de 35 mm.El interruptor diferencial cumplir con la Norma IRAM 2301, en tanto que el interruptor termomagntico lo har con la Norma IRAM 2169.2.4.6.Puesta a tierra La resistencia de puesta a tierra de la instalacin debe poseer un valor mximo de CINCO (5) Ohms en Va Pblica y de DOS (2) Ohms en Espacios Verdes.Tal como lo indican los Pliegos de Especificaciones Tcnicas de Materiales, de Montaje para Obras de Alumbrado Pblico y de Clculo y Verificaciones a cargo de la Contratista, para obtener los valores fijados, la puesta a tierra podr efectuarse mediante el hincado de jabalinas, las que debern cumplir con la Norma IRAM 2309. De resultar necesario, podr ejecutarse un mallado utilizando cable de cobre desnudo de 25 mm2 de seccin entre jabalinas y/o barras de toma de energa.-

22

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura 2.5. NORMATIVA VIGENTE PARA OBRAS EN LA VA PBLICA La ejecucin de trabajos en la va pblica se encuentran reglamentados por Ordenanzas y Decretos que pueden ser consultados y adquiridos en la Direccin General de Informacin y Archivo Legislativo (Ex CEDOM) cuya sede esta ubicada en la calle Hiplito Yrigoyen N 546 de esta Ciudad.Tales reglamentaciones son de observancia obligatoria en las obras que se licitan; por lo tanto los participantes de esta licitacin pblica, deben inexcusablemente, interiorizarse de las reglamentaciones vigentes al llamado a licitacin pblica, no admitindose excusas por desconocimiento de las mismas.2.5.1.Constitucin de garantas adicionales por la reparacin de solados de la Va Pblica La Contratista de toda obra o trabajo de alumbrado pblico, contratada por el GCBA, est liberada de la constitucin de todo tipo de garantas o avales adicionales a los establecidos en la Documentacin que rige el presente llamado a licitacin pblica.2.5.2.Sealizacin de obras en la Va Pblica Se integra al presente pliego los planos de detalle de las seales normalizadas por el GCBA que deben ser usadas como sealizacin de obras en la va pblica.2.5.3.Infracciones Los trabajos de apertura de zanjas en aceras y calzadas, sern objeto de una doble fiscalizacin; por una parte la de la propia inspeccin de la Obra y por la otra del cuerpo de inspectores de la Direccin General Ordenamiento del Espacio Pblico del Ministerio de Ambiente y Espacio Pblico, a cuyo cargo se encuentra el control del cumplimiento de los plazos para efectuar la apertura, su reparacin, as como de las condiciones del permiso y de la sealizacin.En consecuencia, de detectarse infracciones a las condiciones establecidas en los permisos de afectacin de aceras y calzadas, los inspectores de la Direccin General Ordenamiento del Espacio Pblico del Ministerio de Ambiente y Espacio Pblico labrarn Actas de Comprobacin de Infracciones, las que sern juzgadas por la Justicia Contravencional y Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.-

- 23


La penalizacin que los Tribunales establezcan por las infracciones cometidas, son accesorias de las multas que corresponda aplicar en base a lo determinado por el presente Pliego, y formarn parte del Legajo de la Contratista.2.6. DESARROLLO DE LA OBRA 2.6.1.Plazo de ejecucin El plazo de ejecucin fijado para la obra se indica en el numeral 2.1.8 de este P.C.P...- Como se establece en dicho numeral, se computar a partir de las DOCE (12) horas del da que se establezca en la Orden de Comienzo y se encuentran contempladas en l, las condiciones climticas adversas que imposibiliten realizar trabajos en la va pblica; razn por la cual no se dar curso a pedidos de prrroga basados en estos aspectos.-

2.7. PENALIDADES 2.7.1.Al Contratista Se complementa lo estipulado en el Artculo 11 del PCG, tipificndose las deficiencias y las penalidades mximas que el GCBA puede imponer a la Contratista en cada caso.Las penalidades se gradan en puntos, equivaliendo cada punto a UNA MILESIMA DE PORCIENTO (0,001%) del monto del Contrato.A continuacin se detallan las deficiencias y los puntos mximos para cada una de ellas:

24


DESCRIPCIN 1.- Por acefala del Profesional Responsable y/o del Representante Tcnico.-

PUNTOS MAXIMOS 100 por cada da.400 por cada incumplimiento.200 por cada falta.200 por cada falta.300 por cada falta.-

2.- Por incumplimiento, sin causa justificada de las Ordenes de Servicio.-

3.- Por falta de sealamiento de obstculos o de zanjas abiertas en la Va Publica.4.- Por falta de balizamiento nocturno.5.- Por falta de limpieza de los sectores en obra en la Va Pblica.6.- Por no encajonamiento o mal encajonamiento de la tierra de excavacin y escombros.7.- Por obstruccin de cunetas y/o sumideros o alcantarillas con materiales producto de las obras.8.- Por la no reparacin de los desages de las viviendas frentistas, as como por la no reparacin de daos a las instalaciones de las Empresas Prestadoras de Servicios Pblicos y que hubieran sido daados por el Contratista.9.- Por uso de la Va Pblica como depsito u obrador.10.- Por incumplimiento, sin causa justificada por contractuales.el GCBA, de los plazos

250 por cada falta.-




400 por cada da.-

11.- Por uso de materiales indebidos, que no cumplen con las Especificaciones Tcnicas o con las Normas.12.- Por incumplimiento de las Normas Laborales y de Seguridad e Higiene en el Trabajo.13.- Por vestimenta inadecuada del personal o por falta de elementos de seguridad.-


350 por cada incumplimiento.200 por cada falta.-

Las sanciones previstas en el presente Pliego, no eximen a la Contratista de las sanciones que la Justicia Municipal de Faltas o el Poder Judicial que la reemplace a consecuencia de la Autonoma de la Ciudad de Buenos Aires, le aplique por Actas de Comprobacin de Infracciones al Cdigo de Infracciones.-

- 25


2.7.2.Sanciones al profesional responsable y al representante en obra La falsedad de los informes brindados, la negligencia en la ejecucin de las obras y en el cumplimiento de las medidas de seguridad y sealizacin de los obstculos y zanjas abiertas en va pblica, el incumplimiento reiterado de rdenes de Servicio, la incomparencia continua a citaciones que se formulen, ser causal suficiente para que tanto el Profesional Responsable como su Representante en Obra, sean pasibles de las siguientes sanciones: Llamado de atencin: o Por incumplimiento injustificado de Ordenes de Servicio al ser reiteradas por primera vez.o Incomparencia por dos (2) veces continuadas a las citaciones efectuadas.Suspensin por Quince (15) das: o Al tercer llamado de atencin.Remocin del Cargo: o A la Tercera Suspensin.o Por negligencia en la ejecucin de las obras o Por comprometer la seguridad pblica por falta de sealamiento, vallados y otros elementos de seguridad.o Por falsedad ideolgica de los informes.-

De llegarse a la remocin del cargo, en forma independiente de otras acciones o sanciones que pudieran corresponder, se llevar a conocimiento del Consejo Profesional donde se encuentre matriculado el Profesional o su Representante, la medida que ha debido adoptar el GCBA.2.8. CERTIFICACIN DE LOS TRABAJOS Y COBRANZA DE LOS CERTIFICADOS. 2.8.1.Certificacin de los trabajos La certificacin de los trabajos se realizar exclusivamente a piquete terminado. Es decir, que solo se certificarn trabajos cuando se encuentre habilitada y funcionando cada una de las columnas de alumbrado pblico (luminaria y columna montadas, pintadas, reparacin de aceras y frentes realizadas y en funcionamiento la instalacin).2.9. MODIFICACIONES DE OBRA Y FIJACIN DE PRECIOS NUEVOS Para determinar el mayor o menor gasto que debe ser regularizado como consecuencia de modificaciones, ampliaciones, trabajos imprevistos o supresiones de obra, se proceder conforme lo estipulado en el Artculo 1.13 Modificaciones de Obra y Fijacin de Precio Nuevos del P.C.G. 2.9.1.Alteracin de la naturaleza del tem Pueden presentarse dos alternativas:

a) La alteracin implica una modificacin sustancial de la estructura del tem,con la intervencin de nuevos materiales, rubros y tcnicas distintas: En tal caso se proceder a anular el tem previsto y agregar la nueva estructura a nuevos precios, partiendo de otros trabajos anlogos o semejantes. Cuando no exista esta posibilidad, el precio ser establecido mediante un anlisis en el que se incluir como mximo el recargo del quince (15) por ciento para gastos generales y diez (10) por ciento como beneficio.

b) La alteracin consiste en el cambio de la naturaleza de algunos de loselementos componentes de la estructura del tem: Para determinar el nuevo 26

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura precio del tem simplemente se introducir el mayor o menor gasto, por comparacin, de los cambios. 2.9.2.Falta de acuerdo An en el caso de que no se llegare a un acuerdo previo sobre el precio del tem, y siempre que no fuere de aplicacin la rescisin y que as se lo ordenare el GCBA, el Contratista deber proceder de inmediato a la ejecucin de los trabajos. En este caso, se ejecutarn por el sistema de coste y costas, con aprobacin previa por parte del GCBA de las compras requeridas y se llevar cuenta minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle, con la aprobacin o reparos de la Inspeccin de Obra, servir como elemento ilustrativo para fijar luego su costo en instancia administrativa o judicial. A este ltimo efecto, se establece que el GCBA reconocer como porcentaje mximo, un recargo del quince por ciento (15 %) en concepto de gastos generales y beneficio. Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, el GCBA podr disponer que los trabajos de que se trata se lleven a cabo en forma directa, por administracin gubernamental o mediante una nueva contratacin. 2.10. RECEPCIN DE OBRA

2.10.1. Recepcin provisional Se proceder a la Recepcin Provisional de las obras ejecutadas cuando estn totalmente concluidos los trabajos y las instalaciones habilitadas.El procedimiento para la Recepcin es el indicado en el numeral 14.2 del PCG.La Recepcin Provisional, luego de firmada el ACTA DE RECEPCION, queda acordada por medio del acto administrativo correspondiente, el cual es el dictado de una DISPOSICION aprobatoria de lo actuado.2.10.2. Planos conforme a obra Previo a la Recepcin Provisoria, la Contratista entregar a la DGPUyA un soporte digital (Autocad) que contenga los planos conforme a obra del sector recepcionado y cuatro juegos en soporte papel de los mismos, uno de los cuales deber integrarse al expediente que dio origen a la contratacin, los que estarn firmados por el Profesional Responsable.Dichos planos contendrn la siguiente informacin:

- 27


Ubicacin y tipo de columnas y cajas de toma de energa elctrica, con indicacin del nmero de circuito y nmero catastral del frente donde estn instaladas y cota a lnea de medianera Recorridos de los conductores (diferenciando alimentaciones areas de las subterrneas), sus secciones, dimetro de las caeras enterradas.Indicacin del nmero de columna y circuito.Indicacin de tipo de artefacto y altura sobre el nivel de calzada, tipo y potencia de la lmpara.-

Las ubicaciones de los elementos estarn acotadas a lneas municipales de la arteria y de sus transversales, indicando adems la distancia entre ellos.-

2.10.3. Plazo de garanta A partir de la fecha de Recepcin Provisoria, las instalaciones involucradas, entran en un Perodo de Garanta por el trmino de SEIS (6) meses, durante el cual la Contratista deber atender todo dao que sufran las mismas, cualquiera sea su naturaleza u origen.Los problemas derivados de fallas en los elementos constitutivos, particularmente lmparas, fotointerruptores, equipos auxiliares etc., sern normalizados por la Contratista dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de comunicada la falla (numeral 2.1.1.2 de este PCP).2.10.4. Recepcin definitiva La Recepcin Definitiva, se llevar a cabo al vencimiento del perodo de garanta, el cual se fija en SEIS (6) meses que se computaran a partir de la fecha de Recepcin Provisoria; segn lo estipulado en el numeral 15.4 de PCG.Se deja constancia que al momento de procederse a las recorridas, inspecciones y ensayos previos a la firma del Acta de Recepcin, se dar participacin al Representante de la Empresa o del Sector del Gobierno que tendr a su cargo el futuro mantenimiento y conservacin de las instalaciones realizadas, siendo obligatorio atender a todo requerimiento que formule.Firmadas las Actas de Recepcin, las mismas quedarn convalidadas mediante el dictado de una RESOLUCIN aprobatoria de lo actuado por parte del Seor Ministro de Desarrollo Urbano 2.11. VARIOS

2.11.1. Telefona para el personal de Inspeccin Estar a cargo del contratista la provisin de telefona celular mvil, con un tope de Quinientos (500) minutos mensuales, en el mbito de la Ciudad de Buenos Aires. Este requerimiento tendr vigencia desde la fecha de inicio de la obra y hasta la fecha de Recepcin Provisional de la misma. 2.11.2. Registro fotogrfico

28

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura Todos los eventos significativos relacionados con la ejecucin de la obra, debern quedar documentados con registros fotogrficos. El contratista deber efectuar registros fotogrficos de todas aquellas secuencias de trabajo que a juicio del GCBA sean significativas. Para tal fin se buscarn en las obras los lugares de toma fotogrfica que demuestren el tenor de la intervencin, siendo coincidentes los lugares en cada caso para repetir las tomas que registren las secuencias de avance. Como mnimo se realizarn tres (3) tomas fotogrficas de cada sitio escogido, las que mostrarn claramente el estado inicial, uno intermedio y el estado del sector terminado, dejando constancia de la fecha en que se efectuaron los registros. En todos los casos, los trabajos que vayan a quedar ocultos, debern ser previamente registrados en forma fotogrfica. El Contratista deber ejecutar las fotografas antedichas en el formato digital y entregar junto con las impresiones, el soporte digital de las mismas. 2.11.3. Movilidad para la inspeccin No se prev la entrega de unidades mviles, por parte del Contratista, para el desplazamiento de la Inspeccin de Obra.El Contratista, para el replanteo, inspecciones de rutina, recorridas conjuntas para la medicin de lo hecho mensualmente, para las Recepciones Provisionales y/o Definitivas, as como en toda oportunidad que la Inspeccin de obra lo requiera, tendr bajo su responsabilidad trasladar al personal del Gobierno desde y hasta el Edificio del Plata sito en la Calle Carlos Pellegrini N 291 de la Ciudad de Buenos Aires, previndose para ello, a cargo de la empresa contratista, la disponibilidad de un vehculo automotor con chofer, en el horario de 9,00 a 22,00 horas, de Lunes a Viernes.El automotor destinado al traslado de los agentes del Gobierno debe estar en perfectas condiciones de uso y limpieza, tanto exterior como interior.No se reconocern adicionales por este concepto, entendindose que los costos del mismo, as como la de conservacin y mantenimiento de la unidad, est incluidos en la propuesta.2.11.4. Instrumental para mediciones Estar a cargo del Contratista, para la realizacin de mediciones, pruebas o ensayos y la transmisin de todo evento significativo relacionado con la ejecucin de la obra, la provisin del instrumental que se detalla seguidamente.

- 29


Un (1) medidor de distancia lser, rango de medicin de 0.20 hasta 200m; precisin 3mm; visor de anteojo integrado; funciones de calculadora integrada, tracking, memoria/constantes, extremo multifuncional; con bolsa de transporte y cinta portadora, trpode y adaptador de trpode y un par de anteojos para ver el punto lser. Tres (3) odmetros plegables de una rueda (de dimetro aprox. a 30cm) con contador de hasta 10.000m con un decimal. Un (1) telurmetro digital tipo Smartec Metrel MI-2124 o similar, para mediciones de resistencia hmica de la puesta a tierra con 2, 3 y 4 picas; medicin de resistencia especfica del terreno () y medicin de corriente RMS verdadera, con conexin a PC y su correspondiente software de instalacin y uso, conector para cargador de batera externa, accesorios estndares completos mas pinzas estndar y para medicin de bajos valores, cargador de batera (230V/12VDC) y 4 bateras NiCd, set de medicin de puesta a tierra de 50m y bolsa de transporte y correa portadora. Deber ajustarse a las siguientes caractersticas: Rango de display: 0 19.99 K; Resolucin mnima: 0.01; Exactitud mnima (2% + 3D); Rango de medidas de 0.1 a 20k; para el rango de 0 a 99 el display deber mostrar por lo menos una cifra despus de la coma.

2.11.5. Seguro de las instalaciones de Alumbrado Pblico El Contratista deber contratar los siguientes seguros por su cuenta y cargo, el cual tendr vigencia desde la Recepcin Provisional hasta la Definitiva.-: 1) Contra accidentes de trabajo a todo el personal obrero, administrativo y tcnico destacado en obra. 2) Contra incendio y explosin las obras ya ejecutadas, con una pliza de valor progresivo que, en todo momento, cubra el total certificado, y con vigencia hasta la Recepcin Definitiva. 3) De responsabilidad civil, que cubra siniestros a terceros y a bienes de terceros y de la Ciudad de Buenos Aires por los daos que pudieran ocasionarse con motivo y en ocasin de la ejecucin de los trabajos y las prestaciones, por destruccin total o parcial y por dao casual o intencional, y ser sin ningn tipo de franquicias que constituyan el objeto del contrato. Estos seguros debern ser contratados en Comitente. compaas a satisfaccin del

No se liquidar ningn certificado de obra mientras no se hayan presentado las plizas de seguros mencionadas en este artculo. El co-contratante deber acompaar al expediente informes semestrales de la Superintendencia de Seguros de la Nacin, si los plazos de obra lo permite, donde se determine el estado patrimonial y de solvencia de la compaa con la que haya asegurado. El Gobierno, luego de la evaluacin de dichos informes, podr requerir el cambio de aseguradora, que deber efectuarse en el plazo de setenta y dos (72) horas de notificada la resolucin. En caso de no cumplimentarse con lo requerido en el plazo citado, se har efectivo el apercibimiento previsto en el prrafo precedente. 2.11.6. Condiciones de la pliza

30

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura Con cinco (5) das de antelacin a la firma del Contrato, la Contratista someter a consideracin del GCBA el modelo de las plizas correspondiente a cada seguro a contratar, de no darse cumplimiento a este requerimiento se interpretar como una manifestacin de no suscribir el Contrato de Locacin de Obra.Todos los seguros sern tomados en Compaas Aseguradoras de reconocida trayectoria y solvencia econmica, reservndose el GCBA el derecho de aceptar o solicitar el cambio de Compaa; para ello el GCBA tomar como Organismo de consulta a la Superintendencia de Seguros de la Nacin o en su defecto al Organismo que lo sustituya.Las plizas contendrn una clusula adicional, por medio de la cual la Aseguradora comunicar al GCBA, con treinta (30) das de anticipacin, cualquier cambio en la modalidad de los seguros.Las plizas de Responsabilidad Civil poseern un endoso por medio del cual se extienda la cobertura al GCBA como beneficiaria del seguro.-

- 31


GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

SUBSECRETARA DE PROYECTOS DE URBANISMO ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

DIRECCIN GENERAL DE PROYECTOS URBANOS Y ARQUITECTURA

Anexos al Pliego de Condiciones Particulares

Anexos al Pliego de Condiciones Particulares

32


LICITACIN PBLICA

OBRAS DE MEJORA AL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO

- 33


ANEXO I

SOBRE N 1 ORDEN DE COMPAGINACION, DOCUMENTOS Y FORMULARIOS

ANEXO I - A

GARANTIA DE OFERTA.-

DOCUMENTO A SER INCORPORADO POR EL PROPONENTE, POR UN IMPORTE EQUIVALENTE AL UNO POR CIENTO (1%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL Y TENDRA LAS FIRMAS AUTENTICADAS Y CERTIFICADAS.-

34


ANEXO I - B

CERTIFICADO DE CAPACIDAD ANUAL DE CONTRATACION PARA LICITAR EXPEDIDO POR EL REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PBLICAS

DOCUMENTO A SER INCORPORADO POR EL PROPONENTE.-

- 35


36


ANEXO I - C

Autenticacin Notarial de las firmas del Representante y del Profesional Responsable, obrante a fojas....... y Certificacin del Colegio de Escribanos.

Documento a ser incorporado por el Proponente.-

- 37


ANEXO I - D

DECLARACION DE DOMICILIO LEGAL

....(Nombre del Oferente individual o consorciado [1])...., representada en este acto por.... (Nombre del Representante y tipo y N de documento)..., quien acredita su personera con la documentacin que se integra a la propuesta en el Sobre N 1, declara que el Oferente, a los fines de la presente licitacin pblica, fija Domicilio legal en la calle................., N........, piso........, de la Ciudad de Buenos Aires.-

Buenos Aires,.... del................ de...

Firma y sello aclaratorio Del Representante

[1]: En el caso de consorcios o asociaciones, debe indicarse claramente la denominacin comercial y razn social de cada uno de sus integrantes.-

38


ANEXO I - E

FOTOCOPIA DEL RECIBO DE ADQUISICION DEL PLIEGO


- 39


ANEXO I - F

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SU ACEPTACION

.....(Nombre del Oferente o consorcio [1]).... , representada en este acto por ....(Nombre y Apellido y N de documento)... en su carcter de Representante y por el Ingeniero ....(Nombre, Apellido, N de documento y N de Matrcula)... en su carcter de Profesional Responsable, declara que se ha compenetrado de las estipulaciones de toda la documentacin que rige el llamado a Licitacin Pblica N......................... y que por lo tanto est en pleno conocimiento de cada uno de los Pliegos que lo componen y de la Circulares Con y Sin Consultas emitidas por el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

Que en base a tal conocimiento y con la aceptacin de todas y cada una de las clusulas contenidas en la documentacin, formula la presente propuesta.-

Buenos Aires,.... del..................... de....


[1] En el caso de consorcios o asociaciones, debe indicarse claramente la denominacin comercial y razn social de cada una de sus integrantes.-

40


ANEXO I - G

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA NORMATIVA ACTUALIZADA PARA OBRAS EN LA VIA PBLICA

Por medio de la presente, el Oferente........................................., representado en este acto por el Seor........ (Nombre, Apellido y N de Documento)......., en su carcter de Representante y el Seor....... (Nombre, Apellido, N de Documento y N de matrcula) en su carcter de Profesional Responsable, declara bajo juramento, que est en pleno conocimiento de la Normativa Actualizada para la Ejecucin de Obras en la Va Pblica.-

Buenos Aires,........ De........................ de........


Firma y sello aclaratorio del Profesional Responsable

- 41


ANEXO I - H

ACTA DE DIRECTORIO AUTENTICADA ANTE ESCRIBANO PUBLICO, POR MEDIO DE LA CUAL SE RESUELVE Y AUTORIZA LA PARTICIPACION DE LA EMPRESA EN LA LICITACION PBLICA, DESIGNANDO AL REPRESENTANTE QUE SUSCRIBIRA LA MISMA

PARA LAS EMPRESAS QUE CONCURRAN ASOCIADAS, SE AGREGAR EL INSTRUMENTO PBLICO QUE AVALE TAL ASOCIACIN.-

DOCUMENTOS A SER INCORPORADOS POR EL PROPONENTE.-

42

2008 Ao de la Democracia, el Estado de Derecho y Vigencia de los Derechos Humanos Ministerio de Desarrollo Urbano Subsecretara de Proyectos de Urbanismo, Arquitectura e Infraestructura Direccin General de Proyectos Urbanos y Arquitectura ANEXO I - I CERTIFICADO DE OBRA EJECUTADA EN LOS ULTIMOS CINCO AOS Por la presente, certifico que la Empresa ................................................. ha ejecutado para ......(Comitente)....... la Obra ......(Denominacin)........que consisti en :.............................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. ................................................................................................................. Monto del Contrato: $............................................................................... Monto de las Ampliaciones: ................................................................... Plazo de Ejecucin:................................................................................... Fecha Firma del Contrato:...................... Fecha de inicio:...................... Fecha de Recepcin definitiva:................................................................ Conceptos: Cumplimiento del Plazo Calidad del Trabajo Ejecutado Capacidad Tcnica Demostrada : MB.... B.... R.... M.... : MB.... B.... R.... M.... : MB.... B.... R.... M....

OBSERVACIONES:.................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................................................. Lugar y fecha Domicilio Telfono/Fax - 43 : Pliego Particular y Tcnico de Obras de Alumbrado Pblico (Rev.02 07-08) : :

Firma del Comitente Sello

44


ANEXO I J

BALANCE DE LOS TRES ULTIMOS EJERCICIOS Y/O BALANCE PARCIAL.-

DOCUMENTOS A SER INCORPORADOS POR EL POSTULANTE. DEBEN ESTAR CERTIFICADOS POR CONTADOR PBLICO NACIONAL E INTERVENIDOS POR EL CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS, ASI COMO EL DICTMEN DEL SNDICO.-

- 45


ANEXO I - K

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR EMITIDO POR LA ADMINISTRACIN FEDERAL DE INGRESOS PBLICOS


46


ANEXO I L

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR EMITIDO POR LA DIRECCIN GENERAL DE RENTAS DE LA SECRETARA DE HACIENDA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES

DOCUMENTO A SER INCORPORADO POR EL POSTULANTE.-

- 47


ANEXO I LL

CERTIFICADO EMITIDO POR EL REGISTRO DE DEUDORES/AS ALIMENTARIOS/AS MOROSOS/AS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES

DOCUMENTO A SER INCORPORADOS POR EL POSTULANTE.-

48


ANEXO I M

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO PBLICO DE COMERCIO O EN LA INSPECCIN DE JUSTICIA, EMITIDA POR TALES ORGANISMOS


- 49


ANEXO I N

ACREDITACIN DE LA REPRESENTACIN O PERSONERA DEL O DE LOS FIRMANTES DE LA OFERTA


50


ANEXO I

CONSTANCIA DE INSCRIPCIN EN EL REGISTRO NICO Y PERMANENTE DE PROVEEDORES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES


- 51


ANEXO I - O

REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES

Por medio de la presente........ (Nombre de la Entidad Bancaria o Empresa Comercial)......, declara que la Empresa.................................. Con domicilio comercial en.................................................................... Opera como cliente desde..........................., siendo titular de la cuenta N....................-

Como cliente, su concepto es.................................................................. ..............................................................................................................

La presente se extiende a solicitud del cliente y a efectos de ser presentada ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, con motivo de la Licitacin Pblica N...............-

Buenos Aires,..... De.................. de...


52


ANEXO I - P

DESIGNACION DEL PROFESIONAL RESPONSABLEY ACEPTACION DEL CARGO

El Oferente..................................., representada por..... (Nombre, Apellido y N de Documento)..... , quien acredita su personera con la documentacin integrada en el Sobre N 1, designa como Profesional Responsable la Licitacin Pblica N.................. y su posterior ejecucin, en caso de resultar adjudicatario al Seor.............................................. Documento N......................., de profesin Ingeniero, inscripto bajo la matrcula N......................... en el Colegio de...........................................

En prueba de aceptacin de la designacin que se efecta, el profesional designado suscribe, conjuntamente con el Representante del Postulante, la presente.-

Buenos Aires,........ De............................ de.......



- 53


ANEXO I - Q

DECLARACION DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA

Por medio de la presente, el Oferente..........................................., representada en este acto por el Seor....... (Nombre, Apellido y N de Documento)........, en su carcter de Representante y por el Seor........ (Nombre, Apellido, N de Documento y N de Matrcula)......., de profesin Ingeniero, en su carcter de Profesional Responsable, declaran bajo Juramento, que la Propuesta que formula el Oferente es realizada en pleno conocimiento del lugar y condiciones en que se llevar a cabo las obras que se licitan y que integran la Licitacin Pblica N...............Buenos Aires,... de.............. De...



54


ANEXO I - R

DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

Por medio de la presente, el Oferente.........................................., representada en este acto por el Seor.....(Nombre, Apellido y N de Documento)....., en su carcter de Representante, Declara Bajo Juramento, que la Oferta que efecta ser mantenida, como mnimo, por el periodo que estipula la Documentacin Licitatoria.-

Buenos Aires,...... de....................... De.......


- 55


ANEXO I S

DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DE LA JUSTICIA ORDINARIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Por medio de la presente, el Oferente........................................., Representada en este acto por el Seor..........(Nombre, Apellido y N de Documento)...., en su carcter de Representante segn la personera que acredita con los documentos integrantes del Sobre N 1, declara bajo juramento , que acepta la JUSTICIA ORDINARIA DE LOS TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, para todo diferendo que se suscite con motivo del presente llamado a Licitacin Publica o de la ejecucin de la obra en caso de resultar adjudicatario , una vez agotada la instancia Administrativa ante el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.-

Buenos Aires,.......... de........................... de........


56


ANEXO I T

DECLARACION JURADA SOBRE LA EXISTENCIA DE JUICIOS CONTRA LA EXMUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CONTRA LA EX-COMISIN DE LA VIVIENDA Y/O CONTRA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES

Por medio de la Presente, el Oferente......................................., Representada en este acto por el Seor...... (Nombre, Apellido y N de Documento)....., en su carcter de Representante, personera que acredita mediante la documentacin incorporada al Sobre N 1, Declara Bajo Juramento, que MANTIENE o NO MANTIENE (SEGN CORRESPONDA) JUICIOS PENDIENTES DE RESOLUCION CON LA EXMUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CON EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y/O CON LA EX-COMISIN DE LA VIVIENDA Y/O CONTRA EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTNOMA DE BUENOS AIRES (SEGN CORRESPONDA), SEA COMO ACTOR O DEMANDADO.-

Los juicios entablados son los que se consignan a continuacin, indicndose para cada caso el Juzgado en que estn radicados, el Nmero de Causa, Motivo del Juicio, Monto de la Reclamacin, Letrado interviniente y estado del juicio:

Buenos Aires,........ De......................... de....... - 57 Pliego Particular y Tcnico de Obras de Alumbrado Pblico (Rev.02 07-08)


58


ANEXO I U

DECLARACION JURADA SOBRE CONCURSOS QUIEBRAS

Por medio de la presente, el Proponente........................., representada en este acto por el Seor..... (Nombre, Apellido y N de Documento)...., en su carcter de Representante, el cual acredita mediante los poderes incorporados al Sobre N 1, declara bajo juramento que su representada no se encuentra inhibida por Quiebra, ni se halla Concursada y que no tiene Concurso de Acreedores pendiente de acuerdo.-

Buenos Aires,....... de............................de.......


DE HABER ESTADO EN QUIEBRA O CON CONCURSOS DURANTE LOS ULTIMOS CINCO AOS, DEBERA ACOMPAARSE CONSTANCIA EMITIDA POR EL JUEZ A CARGO DEL JUZGADO DONDE TRAMITO LA CAUSA, DE QUE EL PROPONENTE A LA FECHA SE ENCUENTRA REHABILITADO.-

- 59


ANEXO I - V

DECLARACION JURADA DE NO HABER SIDO OBJETO DE RESCISIONES DE CONTRATO EN LOS ULTIMOS CINCO AOS

Por medio de la presente, el Oferente........................................., representada en esta acto por el Seor...... (Nombre, Apellido, N de Documento)...., en su carcter de representante, declara bajo juramento, que en los ltimos cinco (5) aos no ha sido (o en su defecto ha sido) objeto de rescisiones de contrato.-

Las rescisiones de Contrato, son las que se detallan a continuacin, indicndose en cada caso quien era el Comitente, su domicilio y las razones por las que se arribo a la rescisin del Contrato.-

......................................................................................................................................................... .......................................................................

Buenos Aires,....... de........ .................. de..........


60


ANEXO I WCARTA COMPROMISO DE ENTIDAD BANCARIA DE OTORGAR FINANCIACION (Las cartas compromiso de financiacin Bancaria, se presentaran en Original en papel oficial y membreteado del Banco que la expida; siguiendo el modelo que se da a continuacin) Seores: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Avda. de Mayo 525 Ciudad de Buenos Aires

Por medio de la presente, esta Entidad Bancaria pone en conocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que ha puesto a disposicin de la Empresa: ............................................................................................... una lnea de crdito hasta la suma mxima de pesos............................... para ser utilizada, segn las necesidades de la Empresa como consecuencia del la Licitacin Pblica N. ....Esa lnea de crdito tiene vigencia desde el momento en que la Empresa suscriba el Contrato con el Gobierno de la Ciudad de buenos Aires y por un perodo de.....................meses.Las condiciones bajo las cuales se otorga el presente financiamiento son las que se detallan a continuacin: .............................................................................................................. Se declara que la lnea de crdito arriba mencionada y descripta, es concedida en pleno conocimiento de los crditos comerciales y/o bancarios que se han otorgado a la Empresa.-

Buenos Aires,........ De................................... De.......

- 61


Firma y sello aclaratorio del Funcionario Bancario, con indicacin del Cargo

62


ANEXO I XAUTORIZACIN PARA ACREDITAR PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA Buenos Aires, --- de ----------------- de -----Seor: Tesorero General Direccin General de Tesorera S. / D.

El (los) que suscribe (n) (1).. en mi (nuestro) carcter de (2) de (3) ..DNI/CI/LE/LC N , CUIT N ., Ingresos Brutos N ., con domicilio legal/real/comercial (4) en la calle . N piso. Dto./Oficina/Local N. de la localidad de Provincia de , autoriza (mos) a que todo pago que deba realizar la DIRECCIN GENERAL TESORERA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, en cancelacin de deudas a mi (nuestro) favor por cualquier concepto de Organismos dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea efectuado en la cuenta bancaria que a continuacin se detalla: DATOS DE LA CUENTA BANCARIA Cuenta corriente o caja de ahorros (5) N: Titularidad: Denominacin: BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Sucursal: Domicilio: La orden de transferencia de fondos a la cuenta arriba mencionada, efectuada por la DIRECCIN GENERAL TESORERA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dentro de los trminos contractuales, extinguir la obligacin del deudor por todo concepto, teniendo validez - 63 Pliego Particular y Tcnico de Obras de Alumbrado Pblico (Rev.02 07-08)

todos los depsitos que all se efecten, hasta tanto, cualquier cambio que se opere en la misma, no sea notificado fehacientemente a esa Direccin General Tesorera General. (6) Firma Aclaracin

Certificacin Bancaria del cuadro de datos de la cuenta y firma(s) del (de los titulares).

AUTORIZACIN DE ACREDITACIN DE PAGOS DEL TESORO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN CUENTA BANCARIA.

Apellido y Nombre o Razn Social:

CUIT N:

Cuenta corriente o caja de ahorro N

Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Sucursal:

Fecha, firma y sello de la Reparticin

(1) Apellido y nombre de (de los) que autoriza(n) el depsito; (2) Carcter por el cual firman (Presidente, socio, propietario, etc.); (3) Razn social o denominacin; (4) y (5) Tachar lo que no corresponda; (6) Firma(s) t aclaracin(es) del (de los) beneficiario(s).

64


ANEXO I Y

CONSTANCIA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL

DE EMPRESAS DE OBRAS EN LA VIA PBLICA


LA COPIA DE ESTE DOCUMENTO ESTAR AUTENTICADA POR ESCRIBANO PUBLICO Y CERTIFICADA POR EL COLEGIO DE ESCRIBANOS.-

- 65


ANEXO I - Z

CARPETA TCNICA CON LA DOCUMENTACION QUE SE DETALLA:

Este documento podr ser individual para cada uno de los sectores De obra a la cual se postulan los participantes

El Proponente, elaborar esta documentacin teniendo en cuenta lo establecido en el artculo 2.6.11.1 del Pliego de Condiciones Particulares.-

El documento estar compuesto de:

a) Una memoria tcnica descriptiva de la metodologa con que se han de encarar los trabajos y cuya redaccin queda a cargo del Profesional Responsable.b) El Cronograma de Avance de la Obra, el cual se ajustar al modelo que se acompaa con Anexo I-Z.c) Planilla de Datos Garantizados, segn el modelo del Anexo I-Z.-

d) Clculo y verificacin de las Bases y de las Columnas, Anexo I-Z.-

e) Declaracin jurada de los vehculos livianos y pesados a afectar a la obra, Anexo I-Z.f) Anteproyecto luminotcnico, si as lo indica el Pliego de Condiciones Particulares, Anexo IZ.-

66


ANEXO I Z

CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRAEste documento podr ser individual para cada uno de los sectores de obra a la cual se postulan los participantes1 quincena 2 quincena 3 quincena 4 quincena 5 quincena 6 quincena

ITEM

DESCRIPCION Elaboracin del Proyecto de iluminacin, cuando as se indique en el Pliego de Condiciones Particulares.Replanteo de las instalaciones.Entrega de materiales en obra : Columnas.Luminarias.Aparatos de proteccin y maniobra.Cables.Otros.Montaje : Fundaciones de columnas y buzones y puesta a tierra.Izado de columnas, acometida y caja de toma en pared, incluye cableado.Colocacin y enfoque de la luminaria.Cruce de calzada, incluye cableado.Instalacin de buzn completo, incluye el cableado y el montaje de los elementos de proteccin y maniobra.Puesta en servicio.-

1.2.3.3.1.3.2.3.3.3.4.3.5.4.4.1.4.2.4.3.4.4.4.5.-

4.6.-

- 67

Pli

Pliego Particular y Técnico de Obras de Alumbrado Público _Rev

Documents

Transcript of Pliego Particular y Técnico de Obras de Alumbrado Público _Rev