Bases Estudio Saneamiento Lambayeque

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE

LAMBAYEQUE S.A.

EPSEL S.A.

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCION N° 009 – 2,007 – EPSEL S.A.

MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA LEY N° 28870

“PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, CALIFORNIA, SAN

FRANCISCO DE ASIS, LA UNION, SAN JUAN DE DIOS, LOS PRECURSORES, SAN BARTOLO, PRIALE Y SAN FELIX -

CHICLAYO”

DICIEMBRE – 2,007

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2007- EPSELS.A Pág. 2�

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE CONVOCATORIA PÚBLICA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009 – 2,007- EPSEL S.A. LEY N° 28870 – LEY PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE

SERVICIOS DE SANEAMIENTO. MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.

Objeto del Proceso OBRAS DE SANEAMIENTO

Descripción Básica del Objeto

“Prestación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico : Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y SanFélix - Chiclayo”

Valor Referencial S/. 289,993.00 Nuevos Soles

Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia

N° Ficha Declaratoria de Viabilidad Código SNIP N° 49514

Bases

1.- Lugar de Registro de Participantes

Av. Sáenz Peña 1860 – José Leonardo Ortiz - Chiclayo. (Planta de Tratamiento de Agua Potable) - Sub Gerencia de Contabilidad General y Recursos Financieros.

2.- Horario De 9.00 a.m. a 12.00 a.m. y de 2.00 p.m. a 4.00 p.m.

3.- Costo por Derecho de Participación Treinta y cinco Nuevos Soles (S/. 35.00) incluido IGV. Este pago le dará derecho al participante a recabar una copia de las Bases.

Etapas del proceso

1. Convocatoria El 21/12/2,007

2. Registro de Participantes Del 26/12/2,007 al 08/01/2,008

3. Consultas

3.1 Presentación de consultas Del 26/12/2,007 al 03/01/2,008

3.2 Absolución de Consultas a las Bases e Integración.

El 07/01/2,008

4. Presentación de Propuesta técnica, económica y calificación de participantes interesados

El 16/01/2,008 Hora : 09:00 am

5. Apertura de Propuestas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro

El 21/01/2,008 Hora : 09:00 am


ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN

N° 009 - 2007- EPSEL S.A.

BASES ADMINISTRATIVAS

MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA - LEY N° 28870 OBRA: “PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL

EXPEDIENTE TÉCNICO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, CALIFORNIA, SAN FRANCISCO DE ASIS, LA UNION, SAN JUAN DE DIOS, LOS PRECURSORES, SAN BARTOLO, PRIALE Y SAN FELIX - CHICLAYO”

____________________________________________________________________________________

1.- ENTIDAD

Es la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque EPSEL S.A. , RUC N° 20103448591, Teléfono 254442, 252291, Fax 253520, domicilio legal de su sede principal Av. Sáenz Peña N° 1860 – José Leonardo Ortiz – Chiclayo - Lambayeque.

2.- OBJETO

El presente Procedimiento Especial de Selección, bajo el Marco de la Declaratoria de Emergencia a que refiere de la Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento tiene por Objeto seleccionar a la persona natural o jurídica, individual o en consorcio, que tendrá su cargo la elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “Prestación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y San Felix - Chiclayo”.


3.- MARCO LEGAL

Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento.

D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establecen procedimientos especiales para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento.

D.S. N° 026-2006-VIVIENDA y D.S. 039-2006-VIVIENDA – Dictan medidas complementarias al D.S. N° 024-2006-VIVIENDA.

Declaratoria de Viabilidad – SNIP.

Resolución de Autorización de Fase de Inversión (de la máxima autoridad administrativa de la entidad o entidad que emita la resolución).

Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N.º 083-2004-PCM, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N.º 084-2004-PCM.

Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM: que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley Nº 26850 – Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

A Suma Alzada

5.- VALOR REFERENCIAL (En Nuevos Soles, Incl. IGV)

Elaboración del Expediente Técnico S/.243,691.60

IGV 19% S/. 46,301.40 TOTAL S/. 289,993.00

El Valor Referencial incluye Gastos Generales y Utilidad, Con precios referidos al mes de Octubre del 2007.

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

Desarrollo del Expediente Técnico 105 días naturales

7.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias 8.- ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

a) Convocatoria Pública. b) Presentación de consultas c) Absolución de consultas e integración de las Bases. d) Presentación de propuestas técnica y económica, y calificación de participantes interesados. e) Apertura de sobres de la propuesta económica y otorgamiento de la buena pro.


8.1.- CONVOCATORIA PÚBLICA

La Convocatoria Pública se realizará a través de los siguientes medios:

Diario de mayor circulación de la localidad

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (SEACE) Requisitos de la Convocatoria Publica:

Aprobación de las Bases Administrativas incluyendo los términos de referencia y expediente técnico, cuando corresponda.

Código SNIP asignado por el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Declaratoria de viabilidad.

Resolución de Declaratoria a la Fase de Inversión

Conformidad de CONSUCODE (de las bases).

Registro de Participantes

Los Participantes podrán registrarse hasta el día hábil siguiente a la notificación de la integración de las Bases.

Podrán participar todas las personas naturales o jurídicas, de manera individual o en consorcio, las cuales deberán registrarse en la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPSEL S.A., pagando su derecho de participación, el cual no podrá ser superior al costo de reproducción de las Bases.

8.2.- PRESENTACIÓN, ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS E INTEGRACIÓN DE BASES

Los participantes pueden efectuar consultas a las Bases dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de haberse efectuado la convocatoria (ANEXO 1). El Comité de Saneamiento deberá absolver las consultas dentro de los dos (02) días hábiles siguientes, publicando el pliego de absolución de consultas y la integración de las Bases a través del SEACE.

Absueltas las consultas o si las mismas no se han presentado, las Bases quedarán integradas como reglas definitivas, no pudiendo ser impugnadas, cuestionadas ni modificadas por ninguna otra vía, debiendo publicarse dicha integración en el SEACE. No cabe solicitar que las Bases Integradas sean elevadas a CONSUCODE.

8.3.- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y CALIFICACIÓN DE

PARTICIPANTES INTERESADOS

Las propuestas técnicas y económicas serán presentadas en un plazo que no podrá exceder los quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la integración de Bases. (Para el Presente Concurso este acto público será el día 16/01/2,008 a Horas 09:00 a.m)


SOBRE Nº 01: PROPUESTA TÉCNICA La propuesta técnica deberá presentarse en un sobre cerrado y deberá contener los documentos mínimos siguientes:

a) Compromiso bancario de extender Cartas Fianzas por un monto del 20% del

valor Referencial. b) Declaración Jurada de no tener impedimento alguno para contratar con el Estado

(ANEXO 2). c) Acreditar experiencia en la Elaboración de Proyectos o de Anteproyectos de

saneamiento elaboradas en los últimos quince (15) años, por un mínimo acumulado equivalente al valor referencial del Servicio de Consultoría materia de la convocatoria, siendo el valor mínimo de cada Proyecto o Anteproyecto elaborado el 20% del Valor Referencial. La experiencia del postor se acreditará con copias simples de contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad de culminación (ANEXO 3).

d) Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores – RNP, Capitulo de Consultor de Obras en la especialidad de saneamiento, Copia Simple.

e) Copia simple de contratos con conformidad, constancias y/o certificados que

acrediten la experiencia y calificaciones del personal propuesto. Declaración jurada de disposición de los equipos mínimos.

f) Carta de compromiso de los profesionales (ANEXO 4)

g) Estados Financieros Auditados al 31-12-2006 y de situación al 31-09-2007, que demuestre la disponibilidad de Capital de Trabajo por un monto no menor al 10% del Valor Referencial.

h) Promesa Formal de Consorcio, obligatorio sólo cuando los postores participen en consorcio con otros. Suscrita por cada uno de los representantes legales, en caso que los miembros sean de personas jurídicas. En caso que los miembros sean personas naturales serán suscritos por ellos mismos. Se perfeccionará mediante documento con firmas legalizadas en caso que el consorcio resulte adjudicado con la buena pro. Deberá de precisar el porcentaje (%) de participación de cada Consorciado indicando su condición dentro del consorcio (ANEXO 5) En este supuesto, cada Consorciado deberá cumplir con los requisitos indicados en el literal d) y b).

Cuando los postores presenten contratos ejecutados en consorcio, deberán acompañar la documentación que indique cuál ha sido su porcentaje de participación en dicho consorcio. De lo contrario, no podrá considerarse la experiencia proveniente de dicho contrato.

La recepción de los documentos se realizará en Acto Público con la presencia de Notario Público o Juez de Paz, en los lugares donde no exista Notario.


El Comité evaluará los documentos antes señalados, los postores que incumplieran en presentar los documentos solicitados serán descalificados.

SOBRE Nº 02: PROPUESTA ECONÓMICA

La oferta económica se presentará en sobre lacrado y por separado (ANEXO 6) firmada por el postor o su representante legal, indicando en cifras y en letras el monto total de su Oferta, debiendo presentar además el desagregado de las partidas que dan origen a la Oferta, con los Gastos generales, Utilidad e IGV.

El Comité revisará la propuesta técnica en un plazo que no podrá exceder los tres (03) días hábiles de recibida la propuesta.

8.4.- APERTURA DE PROPUESTA ECONOMICA, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

8.4.1.- La apertura de los sobres que contienen la propuesta económica y el otorgamiento de la

buena pro, se realizarán en acto público, en la fecha señalada en el calendario del proceso, con presencia de Notario Público o Juez de Paz. Se adjudicará la buena pro a quien oferte el monto económico más bajo.

El Monto de la Oferta Económica no podrá superar en más del 10% el Valor Referencial ni ser menor del 90% del mismo.

Monto Máximo 110 % : S/ 318,992.30 (Trescientos dieciocho mil novecientos

noventa y dos con 30/100 Nuevos soles). Monto Mínimo 90 % : S/ 260,993,70 (Doscientos sesenta mil novecientos

noventa y tres con 70/100 Nuevos soles).

8.4.2.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO El contrato respectivo se suscribirá dentro de los (3) días hábiles, contados a partir del

día siguiente del consentimiento de la buena pro. En el documento de citación debe señalarse la fecha máxima para la presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento, la misma que no será mayor de diez (10) días hábiles luego de suscrito el contrato.

En caso de desistimiento por parte del adjudicatario o de incumplimiento del contrato, se deberá poner en conocimiento del CONSUCODE para las acciones legales que correspondan.

9.0.- RECURSOS IMPUGNATIVOS

Las discrepancias que surjan entre la Entidad y los participantes durante el proceso de selección solamente podrán dar lugar a la interposición del recurso de revisión ante el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, debiendo cumplirse con los requisitos y garantías establecidos en el artículo 162º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nº 084-2004-PCM. Respecto de la garantía, el cálculo se hará sobre la base del valor referencial del proceso.


El recurso contra el otorgamiento de la buena pro y los actos previos que afecten su validez deberá ser interpuesto dentro de los dos días siguientes de realizado el acto público de otorgamiento de la buena pro. Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución que se pronuncia sobre el recurso de revisión, el recurrente deberá considerar denegado su recurso, a efectos de la interposición de la demanda contencioso-administrativa, sin que ello suspenda la realización de la suscripción y ejecución del contrato.

10.- DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA VEEDURÍA

Los procesos de selección y la ejecución de los contratos que se deriven de la presente norma estarán sujetos a los mecanismos de control preventivo del Sistema Nacional de Control, como las veedurías a que se refiere la Directiva Nº 001-2005-CG/OCI-GSNA, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 528-2005-CG y modificada por Resolución de Contraloría Nº 238-2006-CG, sin perjuicio del control posterior que corresponda.

11.- RELACIÓN MÍNIMA DE PROFESIONALES

La propuesta de Profesionales para cada Expediente Técnico, deberá estar acompañada del respectivo Currículo Vitae documentado y Carta Compromiso de cada profesional

Durante la ejecución del contrato es obligatorio utilizar la plana de profesionales propuesta,

por el tiempo contratado según su especialidad. La inobservancia de esta disposición constituye incumplimiento del Contrato.

Sólo en los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor, debidamente sustentados, el contratista podrá reemplazar un profesional por otro de iguales o superiores calidades al propuesto, previa aceptación de la entidad.

12.- DE LOS DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Para efectos de la suscripción del Contrato, el Postor al que se le adjudique la Buena Pro, presentará los siguientes documentos: a) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado para

contratar con el Estado. b) En caso de consorcios, deberá presentar el Contrato Notarial de Consorcio precisando

el porcentaje de participacion de cada uno.

c) Plan de trabajo del Consultor, acorde con sus Calendarios Valorizados de Elaboración del Expediente Técnico, de Avance de Proyecto, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que emplearán en la Elaboración del Expediente Técnico.

d) Calendarios de Avance de Proyecto (Diagramas Gantt o Pert - CPM), en la que se indicará en forma clara y precisa las actividades para la elaboracion del Expediente Técnico que deberá de concordar con la Oferta Económica del Postor.

e) El postor ganador de la buena pro deberá señalar domicilio legal en la ciudad de Chiclayo, para efectos de la suscripción del contrato.


13.- EJECUCIÓN CONTRACTUAL – DISPOSICIONES GENERALES

13.1.- INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL El Inicio del plazo contractual será a partir del dia siguiente de la suscripción del Contrato de Consultoria o la fecha de cancelación del adelanto directo si el CONSULTOR lo hubiera solicitado, siempre que se cumpla con los requisitos contemplados en las Bases. 13.2.- ADELANTO DIRECTO La Entidad entregará al Consultor, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por escrito, el adelanto hasta el diez por ciento (10%) del Monto del contrato correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los 08 días de suscrito el contrato adjuntando la correspondiente Garantía.

13.3.- VALORIZACIONES

Las valorizaciones y pagos al Consultor se efectuarán de acuerdo a los avances programados, las cuales estarán respaldadas con la presentación de los Informes, anteproyectos, Estudio definitivo y estudio complementario, de acuerdo a la culminación y conformidad de EPSEL S.A. de cada una de las etapas. Él número de Informes y sus correspondientes valorizaciones estarán de acuerdo a la presentación de las tareas según los términos de referencia; coordinadas con el Equipo Técnico de EPSEL S.A. y el Plan de Trabajo, los cuales estarán dentro del plazo establecido para el desarrollo del estudio. Se cancelará el 10% de la propuesta económica como adelanto previa entrega de la garantía correspondiente, al pronunciamiento por parte de EPSEL S.A. sobre el anteproyecto el 30% de la propuesta económica, a la Aprobación del Expediente Técnico el 45% de la propuesta económica, y a la Presentación del Informe del Estudio Arqueológico, certificado del CIRA y resolución directoral de aprobación del estudio de Impacto Ambiental el 15% de la propuesta económica. En caso de retraso injustificado del Contratista, se aplicará una penalidad acumulada, según el artículo 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

13.4.- RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL SERVICIO

Se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Art. 233°, 234° y 235° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La recepción y conformidad del servicio constará en un Informe Final, siendo responsable de otorgarla la unidad encargada de la administración, previa verificación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo para ello realizar las pruebas necesarias para dar su conformidad.


13.5.- LAS LIQUIDACIONES

La Liquidación Final del Contrato del CONSULTOR se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva N.º 007-2005- CONSUCODE/PRE. La mencionada liquidación se sustentará con la Resolución aprobatoria de la Liquidación Final del Contrato de Consultoría, que asimismo es corresponsabilidad del Supervisor.

13.6.- GARANTÍAS

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento que se presenten a la Entidad deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática al sólo requerimiento de la Entidad, ajustándose a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado vigente.

13.7.- SUPERVISION, CONTROL Y PRESENTACION DE LOS INFORMES

La supervisión, control y cumplimiento de las tareas correspondientes al desarrollo de la elaboración de los siguientes términos de contratación, estará a cargo de un representante designado por EPSEL S.A. a través de un Equipo de Revisión de Proyectos. El Consultor estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico, antes y durante el desarrollo del servicio y además están obligados a presentar y exponer al inicio del plazo, su plan de trabajo y recursos; gradualmente los avances logrados, presentación del Anteproyecto y Proyecto definitivo a nivel de Expediente Técnico, con las observaciones y correcciones del caso. La Comisión Técnica de EPSEL S.A nombrada para el efecto, hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances, los mismos que serán presentados según el siguiente cronograma:

Presentación del Primer Informe, 15 días calendarios después de la firma del contrato.

20 días calendarios después Presentación del Anteproyecto.

15 días calendarios después, pronunciamiento de EPSEL S.A sobre anteproyecto.

20 días calendarios después, presentación del Proyecto o Expediente Técnico.

15 días calendarios después, revisión y pronunciamiento de EPSEL.S.A. del Proyecto o Expediente Técnico.

10 días calendarios después Presentación Proyecto definitivo,

10 días calendarios después Aprobación del Expediente Técnico por EPSEL S.A y levantamiento de observaciones.

Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado por el Consultor. Para la presentación, el Consultor deberá presentar los Informes de Avance en 01 (uno) ejemplar, el Anteproyecto en 01 (uno) ejemplar y Expediente Técnico en 03 (tres) ejemplares.


13.8.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

En ejecución del Contrato, toda Controversia será resuelta por Conciliación o, de ser el caso, por un Arbitraje de Derecho e Institucional, conforme a lo previsto en el párrafo final del Artículo 274° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La Institución Arbitral será EL CONSUCODE, y será resuelto por Arbitro Único.

13.9.- PENALIDADES Y SANCIONES

Si el postor favorecido con el otorgamiento de la Buena Pro incumple con la entrega de la(s) garantía(s), como también se negase a suscribir el contrato, EPSELS.A. pondrá en conocimiento del Tribunal los hechos para la aplicación de las sanciones conforme al Artículo 294° del Reglamento. Similar acción procede si el contratista incumple con la prestación de los servicios y EPSEL.S.A tuviera que imponer una penalidad o resolver el contrato.

13.10.- REAJUSTE AUTOMÁTICO DE PRECIOS

Para la valorización mensual que corresponda en base a los servicios efectivamente prestados en la Consultoría y en conformidad con la propuesta técnica y económica, deduciendo la parte proporcional al adelanto concedido. Los montos a pagar se reajustarán de acuerdo a la fórmula polinómica siguiente:

Vr = Vo ( Kr – A/C – A/C ( Kr – Ka ) ) Donde: Vr = Monto de la valorización mensual reajustada Vo = Monto de la valorización mensual a precios contractuales Kr = Coeficiente de Reajuste (Ir/Io) Ka = Coeficiente de Reajuste del Adelanto (Ir/Io) Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes que

se efectúa el pago. Io = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes del

Valor Referencial. Ia = Indice General de Precios al Consumidor (INEI-LIMA) que corresponde al mes en

que se pago el adelanto. A = Monto del Adelanto Otorgado. C = Monto del Contrato 14.- OTROS

Los rubros no contemplados en las presentes Bases se rigen por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobados mediante D.S. N° 083- 2004-PCM y 084-2004-PCM.


ANEXO Nº 1 FORMATO DE PRESENTACIÓN DE CONSULTAS

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2007- (EPSEL S.A.)

PARTICIPANTE: (Nombre o Razón Social)

CONSULTA Nº : __________

REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________

CONSULTA:

CONSULTA Nº : __________

REFERENCIA(S) DE LAS BASES: Numeral(es) : _________ Anexo(s) : _________ Página(s) : _________

CONSULTA:

Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Nombre del Participante Representante Legal del Participante


ANEXO Nº 2

FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA SEGÚN DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE CONTRATACIONES

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°009-2007-EPSELS.A.

El que se suscribe, don …………………………………………, identificado con Documento de Identidad Nº................. Representante Legal de ......................................................……………....., con Registro Único de Contribuyentes Nº ………………… DECLARO BAJO JURAMENTO que mi representada al postular al Procedimiento Especial de Selección N°……………...

1. No tiene impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado conforme a lo establecido en el artículos 8 y 9°, de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

2. Conoce, acepta y se somete a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección; 3. Es responsable de la veracidad de los documentos e información que presenta para efectos del

Procedimiento Especial de Selección N°……………... 4. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de selección y suscribir el contrato en caso

de resultar favorecido con la Buena Pro; 5. Conoce las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su

Reglamento, así como en la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Lima, ....... de ........................... de 2007

................................................................... Firma y sello del Representante Legal


ANEXO N° 3 FORMATO DE ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE CULMINACION DEL SERVICIO

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N°009-2007 (ESTE FORMATO ES OPCIONAL PUDIENDO EL POSTOR PRESENTAR SU PROPIA ACTA)

Por la presente se deja constancia que la empresa ............................................................, ha CONCLUIDO el servicio de …………………………….. que guarda relación con el comprobante de pago y/o contrato N°………………cuyo monto asciende a S/. ......................., suscrito con mi representada con fecha ….. de …….. del 2,00… Conformidad que extendemos para los fines que la empresa crea conveniente. …………….,…… de ……………….. del 2,007 ............................................................

Firma, sello y cargo


ANEXO N.º 4

CARTA DE COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES PROPUESTOS El que suscribe _____________________________________ , mediante la presente Carta de Compromiso, se compromete a formar parte del personal profesional para la Elaboración del Expediente Técnico “Prestación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y

S.Felix - Chiclayo” a la que postula _______________________________ y en el caso que obtenga la buena pro del PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2007-EPSELS.A Otorgada la Buena Pro a favor del ____________________ no integraré otras propuestas en nuevos procesos convocados por …………… (nombre de Entidad convocante) hasta que éste se culmine a su satisfacción. Nota: ESTA CARTA DE COMPROMISO ES REQUERIDA PARA LOS PROFESIONALES QUE PRESTEN SERVICIOS A TIEMPO COMPLETO EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

_______________________________ Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Representante Legal del Postor

Nombre del Postor


ANEXO N° 5 PROMESA FORMAL DE CONSORCIO

Chiclayo, ENTIDAD LICITANTE : EPSELS.A. OBRA : Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en formar un Consorcio a efectos de presentar una propuesta conjunta al Procedimiento Especial de Selección N°009-2007-EPSEL S.A. responsabilizándonos solidariamente por la correcta elaboración del Expediente Técnico, y todas las obligaciones derivadas del Contrato respectivo. Así mismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos obligamos a formalizar la presente promesa para la elaboración de los trabajos materia del Procedimiento Especial de Selección N° 009-2007-EPSEL.S.A También nos obligamos a formalizar la presente promesa, antes de la suscripción del respectivo Contrato de Consultoría, determinando expresamente la participación que corresponde a cada uno de los consorciados. Empresas que conforman el Consorcio y obligaciones son:

Empresa % De Participación (*) Obligaciones (Ref. : Directiva

Nº 003-2003/CONSUCODE/PRE)

(*) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%. El Consorcio se denomina CONSORCIO _________________________________________. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. Designamos como representante del Consorcio al Sr.

__________________________________________, identificado con DNI/CE. No. _______________

,quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos

con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias

respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

Domicilio legal común (**) : --------------------------------------------------------------------------- Dirección postal : --------------------------------------------------------------------------- Dirección electrónica : --------------------------------------------------------------------------- Teléfono / Telefax : --------------------------------------------------------------------------- En señal de conformidad, se firma el ________ de _______de 2007. Firma y D.N.I/C.E. Firma y D.N.I/C.E Representante Legal Representante Legal Razón Social Razón Social (**) Nota: El domicilio legal común deberá fijarse en la República del Perú.


ANEXO N° 6

CARTA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

Lima, Señores EPSEL S.A Ciudad Ref. : Procedimiento Especial de Selección N° 009 -2007-EPSELS.A.

Entregamos con la presente, nuestro Presupuesto detallado del Proyecto en referencia. Después de haber examinado los Documentos del proceso declaramos que aceptamos y nos comprometemos a elaborar el correspondiente Expediente Técnico por el monto de ………………………………………Nuevos Soles (S/…………………), incluido el IGV. El Presupuesto ha sido elaborado con precios vigentes al _____________________ Atentamente,

_______________________________ Nombre/Cargo/Firma y Sello del. Representante Legal del Postor

Nombre del Postor


ANEXO N° 7

CONTRATO N°……….-2007-EPSELS.A .

PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 009-2007-EPSEL.S.A MARCO DE LA DECLARATORIA DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA DE LA LEY N° 28870 – LEY PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Conste por el presente documento, el Contrato de Consultoria a Suma Alzada para la Elaboración del Expediente Técnico “Prestación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San

Bartolo, Priale y San Félix - Chiclayo”, que suscriben: de una parte ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE – EPSEL S.A, con R.U.C. 20103448591, con domicilio legal en la Av. Saen Peña N° 1860 – José Leonardo Ortiz , a quien en adelante se denominará LA ENTIDAD, debidamente representada por su Gerente General Ing° OSCAR TIRADO GALVEZ, con poderes suficientes para realizar el acto) ………………., identificado con DNI N°......................... y, de la otra parte,...................., con R.U.C......................... con domicilio en .........................................................................., a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, debidamente representado por su Gerente General señor ..............................................................., identificado con DNI N° ......................., según poder inscrito en la Partida Electrónica N°......................., del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registra de Lima, en los términos y bajo las condiciones siguientes: CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES. El presente Contrato se suscribe en el Marco Legal :

Ley N° 28870 – Ley para Optimizar la Gestión de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento;

D.S. N° 024-2006-VIVIENDA - Establecen procedimientos especiales para los procesos de contrataciones y adquisiciones para la ejecución de proyectos de saneamiento.

TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 083-2006-PCM y su Reglamento, aprobado mediante D.S. N° 084-2006-PCM y modificatoria, aprobado mediante D.S. N° 063-2006-EF, normas que se aplicarán supletoriamente al D.S. N° 024-2006-VIVIENDA.

La entidad ha previsto seleccionar bajo la modalidad de A SUMA ALZADA , La Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: “Prestación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y San Félix – Chiclayo”.

En virtud a lo expuesto en el párrafo anterior, LA ENTIDAD convocó el ………, el Procedimiento Especial de Selección N° 009-2007-EPSELS.A, para la Elaboración del Expediente Técnico, materia del presente contrato. Como resultado del Procedimiento Especial de Selección, se otorgó la Buena Pro a EL


CONTRATISTA, mediante Carta N° ……………del …………se le notificó, autorizándose la suscripción del presente contrato. CLAUSULA SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO. El objeto del presente contrato es la: “Prestación de Servicio de Consultoría para la

elaboración del Expediente Técnico: Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y San Félix - Chiclayo”.

El Proyecto o Expediente Técnico elaborado por EL CONTRATISTA constituye patrimonio de LA ENTIDAD, por lo que no puede ser divulgado sin su autorización previa y expresa formulada por escrito. CLAUSULA TERCERA.- MONTO DE CONTRATACION. El monto total de los servicios contratados a suma alzada ofertado por EL CONTRATISTA asciende a la suma de ............................................................................... (NUEVOS SOLES) incluido I.G.V. con precios al ........de............... del 2007. CLAUSULA CUARTA.- DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO. Para efectos de la suscripción del Contrato el Postor, al que se le adjudique la Buena Pro, presentará los siguientes documentos:

a) Constancia Vigente emitida por el CONSUCODE de No estar inhabilitado para contratar con el Estado.

b) Plan de trabajo del Contratista, acorde con sus Calendarios Valorizados de Elaboración del Expediente Técnico, en el que se detalle los planteamientos, procedimientos, sistemas, etc. que se emplearán.

c) Calendarios de Avance de Estudio (Diagramas Gantt o Pert – CPM).

d) En caso de Consorcios, debera presentar el Contrato Notorial de Consorcio precisando el

porcentaje de participación de cada uno.

e) El postor ganador de la buena pro deberá señalar domicilio legal en la ciudad de Chiclayo, para efectos de la suscripción del contrato.

CLAUSULA QUINTA.- OBLIGACIONES DEL CONSULTOR. EL CONSULTOR declara bajo juramento no estar impedido de contratar con el Estado, y se obliga a elaborar el Expediente Técnico del Proyecto indicada en la cláusula Segunda, de acuerdo a las Bases que forman parte de éste instrumento, y conforme a las Disposiciones Legales aplicables que declara conocer y cumplir.


EL CONSULTOR, en armonía con el Artículo 9° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, se obliga a cumplir las responsabilidades derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Proporcionar el servicio conforme lo establecido en las Bases, y designar una persona responsable con poder de decisión que coordine la prestación del servicio con EPSEL.S.A.; asimismo EL CONSULTOR no podrá transferir parcial ó totalmente los servicios materia de este Contrato. Deberá mantener en absoluta confidencialidad los informes, documentación y otros que provea EPSELS.A., siendo responsable de que los servicios se ejecuten con la calidad técnica requerida de acuerdo a los documentos de las bases y terminos de referencia. Queda impedido de asumir obligaciones pecuniarias o adquirir créditos o efectuar adquisiciones, a nombre de EPSEL.S.A. Es de su responsabilidad el pago del salario a su personal y demás obligaciones, según la legislación vigente. EL CONSULTOR es responsable de cualquier daño que pueda sufrir el personal a su cargo, que interviene en la ejecución del servicio para lo cual tiene los seguros pertinentes, quedando liberado EPSEL.S.A. de cualquier responsabilidad. Al finalizar los trabajos materia de éste Contrato, EL CONSULTOR entregará el archivo documentado que se haya elaborado, en forma fisica y magnética (Cds) El CONSULTOR es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la consultoría. El plazo de la responsabilidad podrá ser hasta por un (01) año en aplicación del Art. 33° de las Normas Específicas de la Directiva N° 004-2003-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) CLAUSULA SEXTA.- PLAZO DE EJECUCION. El CONTRATISTA se compromete a entregar el proyecto completo en 105 dias naturales. CLAUSULA OCTAVA.- PERSONAL DEL CONSULTOR.

Para todos los efectos de la presente Consultoria, materia del presente contrato, EL CONSULTOR nombra como Director del Proyecto al Ingeniero ………………….…………… con Registro en el Colegio de Ingenieros del Perú N° …………………

Para la Prestación de los Servicios contratados, EL CONSULTOR utilizará el personal profesional que figura en su propuesta técnica, En caso de cambio del personal propuesto, El CONSULTOR deberá proponer a EPSEL.S.A., con diez (10) días hábiles de anticipación, mediante Carta Notarial, a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio. Se entiende que todo el personal cuyo cambio se proponga, reunirá similares ó mejores cualidades que las del personal inicialmente propuesto. En caso contrario será causal de Resolución de Contrato.

En consecuencia, tendrán plena validez las decisiones adoptadas por los referidos profesionales, en los que les compete a cada cual, las que no podrán ser enervadas por otra persona o autoridad propia de EL CONSULTOR.


CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS. Las garantías (CARTA FIANZA) otorgadas por EL CONSULTOR, deben reunir las condiciones de ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática, y ser emitidas por Entidades que se encuentren dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguros, debiendo señalar domicilio en la Ciudad de Lima y sede en la ciudad de Chiclayo en el tenor de las garantías. La Garantías de Fiel Cumplimiento, responde por la correcta elaboración del Expediente Técnico y según lo dispuesto en el Artículo 215° del Reglamento, tendrá vigencia hasta el consentimiento de la liquidación final de la consultoria. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- ADELANTOS. La Entidad entregará al Contratista, dentro de los 07 días naturales de presentada la solicitud por escrito, el adelanto hasta el veinte por ciento (10%) del Monto del contrato correspondiente a la elaboración del Expediente Técnico, siempre que haya sido solicitado por el Contratista dentro de los 08 días de suscrito el contrato adjuntando la correspondiente Garantía. CLAUSULA DECIMA TERCERA.- VALORIZACIONES.

Él número de Informes y sus correspondientes valorizaciones estarán de acuerdo a la presentación de las tareas según los términos de referencia; coordinadas con el Equipo Técnico de EPSEL S.A. y el Plan de Trabajo, los cuales estarán dentro del plazo establecido para el desarrollo del estudio. Se cancelará de la siguiente manera:

El 10% de la propuesta económica como adelanto previa entrega de la garantía correspondiente.

El 30% de la propuesta económica al pronunciamiento por parte de EPSEL S.A. sobre el anteproyecto.

El 45%, de la propuesta económica la Aprobación del Expediente Técnico.

El 15% de la propuesta económica a la Presentación del Informe del Estudio Arqueológico, certificado del CIRA y resolución directoral de aprobación del estudio de Impacto Ambiental.

En caso de retraso injustificado del Contratista, se aplicará una penalidad acumulada, según el artículo 222º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. CLAUSULA DECIMA CUARTA.- SUPERVISION DE OBRA. EPSEL.S.A., a través del Equipo de Proyectos, ejecutará la Supervisión permanente a la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de todos los aspectos materia del contrato, según lo indicado en las Bases. Las recomendaciones dadas Por EPSEL.S.A, serán de ejecución inmediata por parte del CONSULTOR, bajo responsabilidad. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO Y RESOLUCION DE CONTRATO.


En caso de que alguna de las Partes incumpla sus obligaciones, la Parte perjudicada deberá requerir, mediante carta notarial, a la otra su cumplimiento, en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso persista el incumplimiento remitirá otra carta notarial resolviendo el Contrato y en el caso que la parte perjudicada sea EPSEL.S.A se ejecutarán las garantías otorgadas por el Contratista, sin perjuicio de la indemnización ulterior que pueda exigirse.

Asimismo, EPSEL S.A, aplicará la penalidad máxima establecida en el Artículo 222° del Reglamento – D.S. N° 084-2004-PCM, y el Art. 223 en los casos que ello lo amerite: Como multa hasta el 10% del monto del contrato y solicitará al Tribunal del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, la imposición de la sanción establecida en el Art. 294° del Reglamento, e iniciará las acciones correspondientes al establecimiento de la responsabilidad civil y penal de las infracciones cometidas y a los daños causados, de ser el caso.

Son causales de Resolución de conformidad con el inciso c) del Articulo 41° de la Ley en los casos en que el CONSULTOR:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.

b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución de la prestación a

su cargo; o

c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber requerido para corregir tal situación. Los gastos originados por Resolución del Contrato son de cargo de la parte que los incumplió. Adicionalmente a los supuestos de resolución contenidos en la presente cláusula, LA ENTIDAD se reserva el derecho de iniciar las acciones legales a que haya lugar. La Institución Arbitral que Resolverá será EL CONSUCODE y será a través de Arbitro Único. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS. En ejecución del Contrato, toda Controversia será resuelta por Conciliación o, de ser el caso, por un Arbitraje de Derecho e Institucional, conforme a lo previsto en el párrafo final del Artículo 274° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Todos los conflictos que deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos los que se refieran a su nulidad o invalidez, serán resueltos mediante arbitraje, bajo la organización y administración de los Organos del Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del CONSUCODE y de acuerdo a su Reglamento. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO. La Liquidación Final del Contrato del CONSULTOR se efectuará de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva N.º 007-2005- CONSUCODE/PRE. La mencionada liquidación se sustentará con la Resolución aprobatoria de la Liquidación Final del Contrato de Consultoría.


CLAUSULA VIGESIMA SEXTA.- DEL DOMICILIO. Las partes renuncian expresamente al fuero de su domicilio, señalando las direcciones consignadas en el encabezamiento del presente Contrato como domicilio legal, donde deben efectuarse todas las notificaciones, citaciones y avisos del caso. El domicilio podrá variarse por otra dirección siempre en la Ciudad de Chiclayo, previo aviso cursado a la otra parte por Carta Notarial. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA.- PERFECCION Y FORMALIDAD FACULTATIVA. El presente contrato queda perfeccionado con la suscripción de las partes intervinientes. Sin embargo, sin perjuicio de su plena validez y vigencia, cualquiera de las partes podrá elevarlo a Escritura Pública asumiendo los gastos correspondientes. Estando las partes de acuerdo en todas y cada una de las Cláusulas del presente contrato, los suscriben en original y copia del mismo tenor y valor, un ejemplar para cada uno, en la Ciudad de …….. el ………………………………………………………… _______________________ ______________________ EL CONTRATISTA LA ENTIDAD


“PRESTACION DE SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO : INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMAN, CALIFORNIA, SAN FRANCISCO DE ASIS, LA UNION,

SAN JUAN DE DIOS, LOS PRECURSORES, SAN BARTOLO, PRIALE Y SAN FELIX – CHICLAYO”

TERMINOS DE REFERENCIA

1.0 ANTECEDENTES :

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque, EPSEL S.A. en su afán de ampliar, mejorar y prestar los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado a la Ciudad de Chiclayo en la vía hacia la localidad de Pomalca viene elaborando estudios y ejecutando obras que hacen posible mejorar las condiciones de vida de la población.

Para este fin, se ha previsto la elaboración del Expediente Técnico que permitirá la instalación de

los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con Conexiones Domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y San Félix de Chiclayo.

2.0 OBJETIVO :

El objetivo de la presente es de contar con el servicio de un consultor para la “Prestación de Servicio de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico: Instalación de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias de los PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y San Félix - Chiclayo”, a fin que generen las condiciones para la mejorar del sistema de abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado de los centros poblados ubicados en las margenes de carretera Chiclayo - Pomalca; debiendo elaborarse el expediente a nivel de ejecución de obra de acuerdo a las siguientes consideraciones minimas:

A Instalación de los servicios de Agua Potable:

Cisterna de Concreto Armado.

Caseta de Bombeo.

Línea de Impulsión.

Tanque Elevado.

Redes de distribución de Agua Potable.

Conexiones domiciliarias.

B Instalación de los servicios de Alcantarillado: f) Redes colectoras de alcantarillado g) Conexiones domiciliarias h) Cámara de Bombeo. i) Linea de impulsion.


Las capacidades, diametros y longitudes deberam ser analizados y determinados con los calculos respectivos en el Expediente tecnico de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.

Los trazos definitivos de las redes de alcantarillado, estructuras, redes matrices de aguas potable, deberán ser establecidas por el Contratista en su Expediente Técnico al nivel de ejecución de obra, respetando las consideraciones técnicas y de defensa civil respectivas. El Consultor, deberá coordinar con EPSEL S.A. y ceñirse a los Esquemas y Estudios Definidos que cuente la Empresa para la Zona en Estudio.

3.0 DE LA LICITACIÓN :

La presente Licitación, tiene por objeto seleccionar al Consultor que se encargará de desarrollar el Expediente Técnico, definidos en los planos anexos para la Instalación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de los Pueblos jovenes ubicados en las margenes de la carretera Chiclayo – Pomalca. Así mismo se adjunta el plano de ubicación. Estos Términos de Referencia, consideran los lineamientos generales que EPSEL S.A. espera como mínimo del Consultor, los cuales se deben complementar y mejorar con sus aportes, experiencias e innovaciones.

4.0 UBICACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA DEL ESTUDIO :

El área de estudio se desarrolla en la Región Lambayeque, Departamento de Lambayeque, Provincia de Lambayeque, distritos de Chiclayo, Centros poblados de las margenes de la carretera Chiclayo-Pomalca. Se adjunta plano de ubicación del área de influencia.

5.0 HABILITACIONES BENEFICIADAS :

Los beneficiarios directos e indirectos, de la ejecución de las obras, serán los pobladores involucrados en el área de abastecimiento de agua potable y de servicio de alcantarillado de las margenes de la carrtera Chiclayo - Pomalca : PP.JJ V. Progreso, Miraflores, Las Vegas, Saman, California, San Francisco de Asis, La Unión, San Juan de Dios, Los Precursores, San Bartolo, Priale y San Félix alcanzando aproximadamente 15,000 habitantes.

6.0 REQUERIMIENTOS Y CONSIDERACIONES TÉCNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO :

6.1 Requerimiento del área en estudio

Los requerimientos del Estudio han sido calculados basándose en el Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil, con código SNIP 49514, por lo que el Consultor deberá elaborar el Expediente Técnico respetando ello con el fin de ejecutar las obras correspondientes, así mismo debe desarrollar los estudios complementarios, tales como: Estudio de Suelos, Estudio Topográfico, Estudio de Impacto Ambiental, Manual de Operación y Mantenimiento, Obtención del CIRA y (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos). EPSEL S.A. entregará la información básica con que cuente. La elaboración del expediente técnico será coordinada y supervisada por el Comité Técnico de EPSEL S.A.


La revisión y actualización de planos y estudios proporcionados al Consultor que corresponde al proyecto, deberán ser rediseñados y/o adecuados de acuerdo a las Normas y Reglamentos correspondientes.

6.2 Descripción de las Obras a Ejecutar

A continuación se describen las obras proyectadas, la cual el contratista deberá elaborar el Expediente Técnico (planos, metrados, cronogramas, presupuestos, especificaciones técnicas, etc.) con los estudios complementarios (estudio de suelos, topografía, manual de operación y mantenimiento, impacto ambiental) a fin que permita la ejecución de las mismas.

Agua Potable:

El proyecto consiste en las siguientes actividades:

Construcción de una Cisterna de almacenamiento de agua potable.

Construcción de una caseta de bombeo donde se ubicarán las bombas para impulsar las aguas hacia el tanque elvado.

Linea de Impulsión desde la cisterna hacia el Tanque Elevado.

Tanque elevado.

Redes de distribución con tubería de PVC-UF de diámetros calculados.

Suministro e instalación de conexiones domiciliarias.

Suministro e instalación de Micromedidores.

Alcantarillado:

El proyecto consiste en las siguientes actividades:

Redes Colectoras con diámetros calculados.

Construcción de buzones.

Suministro e instalación de conexiones domiciliarias.

Construcción de Cámara de Bombeo.

Suministro e instalación de Línea de Impulsión.

Las capacidades, diámetros y longitudes deberan ser analizados y determinados con los cálculos respectivos en el Expediente Técnico de acuerdo al R.N.E

7.0 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS OBRAS GENERALES A EJECUTAR:

Las estructuras de almacenamiento (Cisterna, reservorio, casetas) deberán ser edificaciones que respeten las normas y reglamentos vigentes.

El sistema de abastecimiento de agua potable deberá estar concebido como un sistema de funcionamiento con controles hidráulico – eléctrico, capaz de gobernarse automáticamente, con descripciones claras y precisas.

El Equipamiento de las estaciones de bombeo deberán contar con todos los elementos mecánicos, eléctricos e integrados al funcionamiento automático (hidráulico eléctrico), con su correspondiente sustentación de los elementos utilizados. Las instalaciones hidráulicas de las estaciones de bombeo y/o cámaras serán diseñadas y suministrados para PN 16 como mínimo y mayores cuando el caso lo requiera.


La tensión de trabajo de cada uno de los equipos electromecánicos y tableros de mando será diseñada de acuerdo a la tensión de trabajo 220 ó 440 voltios.

Las Líneas de Impulsión de las Casetas a los reservorios, deberán ser para una presión nominal PN-10 como mínimo, de material que garantice su funcionamiento durante período de diseño, provistas de accesorios y válvulas de interrupción hasta el punto de entrega. Así mismo, deberán contar con válvula de Aire, purga, cámaras reductoras de presión y demás elementos que sean necesarios.

Se deberá incluir estudios, diseños y solución de todo tipo de interferencias con redes de servicio público, vías de transporte, tráfico, etc. con la Obra Proyectada materia de la presente Licitación.

Las tuberías, válvulas, accesorios, equipamiento y otros a utilizarse en el proyecto, deberán indicarse detalladamente, adjuntando las especificaciones técnicas correspondientes y acompañando catálogos de los fabricantes en idioma español, especificando sus respectivas garantías.

Sistema eléctrico y de automatización, suministro de energía eléctrica para el equipamiento, iluminación, ventilación, etc. Para el sistema de automatización inalámbrico deberá efectuar el estudio que determine el sistema más óptimo para el sector, teniendo en consideración el funcionamiento local y remoto a distancia vía señal telefónica inalámbrica.

Los accesorios a utilizar serán de Hierro Fundido Dúctil K-9 o K-7 según corresponda, de acuerdo a la Norma ISO, con uniones flexibles, de tal manera que su uso esté sustentado sobre la base de los análisis del suelo y resistividad del terreno ó de lo contrario proteger la tubería con pintado bituminoso ú otro tipo de protección contra la agresividad del terreno.

El material de las tuberías y/o accesorios a usarse en la ejecución de los empalmes, deberá cumplir con la normatividad y especificaciones técnicas de EPSEL S.A.

Todas las válvulas a diseñar y/o suministrar deberán contar con las sustentaciones para su selección, teniendo en consideración las presiones de trabajo, rango de regulación de caudales, diámetro nominal, etc. y de acuerdo a las Especificaciones Técnicas que se adjuntan en las Disposiciones Específicas.

Asimismo, se deben contemplar que las estructuras de almacenamiento que requieran la instalación de válvulas de control.

En el caso que las instalaciones se ubiquen fuera de caseta, se deberá considerar cámaras independientes de las instalaciones hidráulicas, a fin de preservar las instalaciones de la humedad. Se deberá tener el mismo criterio para el caso de instalaciones proyectadas.

En el caso de las tuberías de alcantarillado, se podrán considerar los siguientes materiales: - PVC liso y compacto, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior y exterior con canales en la pared del tubo.

- Polietileno de alta densidad (PEAD), lisa y compacta, liso en el interior y nervado exteriormente o liso interior y exterior con canales en la pared del tubo. - Fibra de vidrio lisa y compacta. - Hierro dúctil.

8.0 DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS: (Original y tres copias)

Para el óptimo desarrollo del expediente técnico se podrá hacer uso de información básica, que estará a disposición en EPSEL S.A., la misma que deberá ser revisada, analizada, mejorada y/o complementada en cada una de las actividades de la obra.

8.1 COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

Se deberá obtener la información oficial de las redes existentes, de las empresas de servicio como son ENSA, Telefónica del Perú, EPSEL, Ministerio de Agricultura, Comisión de Regantes y Propietarios de los Terrenos por donde se ejecutarán las obras a fin de evitar y/o solucionar posibles interferencias y de esta manera evitar postergaciones de obra.


Coordinar con todas las dependencias de la Municipalidad de Chiclayo, las posibles interferencias con obras a su cargo en la zona donde se proyectarán las obras de este estudio. Coordinar con todas aquellas entidades y/o Propietarios cuyas instalaciones puedan verse afectados con las obras propuestas. Se realizarán piques exploratorios para verificar la interferencia con los servicios existentes tales como redes de agua, desagüe, eléctricas, telefónicas y otros, en los cruces e intercepciones de vías y en lugares donde no se tenga información actualizada de redes de otros servicios. Solicitar a la Municipalidad y/o otra institución la disponibilidad de áreas a utilizar, así como obtener la servidumbre de paso. Toda la información de las instalaciones existentes deberán estar ubicada en los planos a escala 1/500, acotando su distancia horizontal y profundidades en las secciones a escala conveniente (detalles). 8.2 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

La Empresa que obtenga la Buena Pro, desarrollará su alternativa propuesta en función a la Alternativa Seleccionada del estudio de Pre inversión, pudiendo ésta ser enriquecida con observaciones que pudieran plantearse, previa a la suscripción del contrato respectivo y referidas a aspectos relativos a optimizar la solución técnico - económica del proyecto. El contratista deberá considerar, como mínimo, para el planteamiento de su propuesta técnico - económica del proyecto:

- Obras civiles y empalmes a las tuberías propuestas ó proyectadas. - Líneas de conducción, líneas de rebose y purga: clase, tipo de material, suministro

oportuno. - Suministro eléctrico. - Sistema de media tensión. - Sistema de Automatización local previsto para interconectarlo a un sistema a

distancia. - Diseño y Selección de válvulas en función a presiones de trabajo, rango de

caudales, etc. y de sus respectivas cámaras. - Diseño de del sistema de evacuación de aguas residuales. - Programación de obras. - Gestión y obtención para la Libre Disponibilidad de los terrenos.

8.3 Estudio de Topografía Se realizarán los levantamientos topográficos a curvas de nivel que requiera el Proyecto, para lo cual el Consultor deberá verificar y complementar la planimetría existente, los mismos que serán elaborados por el Consultor y transferidos a EPSEL a la terminación del Estudio. En los planos de planimetría, el Consultor mostrará la ubicación de las estructuras existentes y proyectadas, realizando las verificaciones necesarias para confirmar ubicaciones. Los levantamientos topográficos, se efectuarán mediante topografía digital. Los levantamientos topográficos se efectuarán en escala en coordenadas geográficas, de UTM y a un B.M. oficial existente, con equidistancia de las curvas de nivel adecuadas para este fin.


Se indicará toda la información superficial encontrada: Tipo de vías, pavimento, bermas, jardines árboles, buzones de desagües, buzones de teléfonos, río, canales y otros, convenientemente acotadas y referidas a puntos notables.

Replanteo y verificación de todas las redes existentes de agua, alcantarillado, eléctricas, telefónicas y canalizaciones, en el campo y confrontar la información proporcionada por las Empresas de servicios.

Las curvas a nivel se basarán con un B.M. indicando en los planos los B.M. auxiliares para la ubicación exacta de cámaras y/o otras estructuras proyectadas para la obra debidamente documentado.

Todos los planos topográficos serán dibujados en AUTOCAD y serán entregados con extensión DWG a EPSEL.

El levantamiento topográfico establecerá una poligonal de precisión según el perímetro del área del Proyecto.

Para el control vertical se tendrán en cuenta BMs de la zona.

En la poligonal básica se emplearán Coordenadas Geográficas, UTM y sus conversiones a topográficas. Deberán dejarse un BM principal del esquema y BMs auxiliares monumentados para el control vertical, incluyendo una descripción de su ubicación, un punto fijo y una topografía. Se realizará la nivelación y replanteo correspondiente para verificar datos. En el levantamiento se incluirán los detalles de vías, pavimentos, bermas, jardines, árboles, postes, buzones, canales y otras relevantes. Todos los detalles se presentarán en un informe específico del Estudio Topográfico, incluyendo planos y archivos en CD. Al término de la aprobación del Proyecto (Expediente Técnico), el Contratista deberá entregar a EPSEL los archivos en discos compactos (CD) de la información levantada en campo. El Consultor, debe tener en cuenta que dicha información debe cumplir las siguientes características técnicas:

i) Sistema de Coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) j) Datum de referencia World Geographic System 1984 (WGS84) k) Zona de Referencia UTM

8,4 Estudio de Impacto Ambiental. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) deberá identificar los potenciales impactos positivos y negativos que generará el proyecto en sus diferentes etapas: diseño, construcción, operación y mantenimiento; proporcionando los lineamientos a seguir para la mitigación de los impactos negativos que podrían darse.


Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, se deberá contar con una empresa consultora debidamente registrada ante el Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento (MVCS). La empresa consultora, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 17 del Texto único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del MVCS referido a la Clasificación Ambiental de Proyectos y Aprobación de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental, deberá preparar el expediente técnico de clasificación de Proyecto, cuyo contenido será el siguiente:

Solicitud dirigida a la Oficina del Medio Ambiente

Dos (02) fichas de declaración jurada conteniendo los siguientes aspectos ambientales del proyecto, suscrito por el titular de la empresa:

a) Una evaluación preliminar con las características del proyecto; con los antecedentes de los aspectos ambientales que conforman su área de influencia; con los posibles impactos ambientales que pudieran producirse; y con las medidas de prevención; mitigación o corrección previstas. b) Una propuesta de clasificación del proyecto. c) Una propuesta de Términos de Referencia para el estudio de impacto ambiental respectivo. d) Certificado de compatibilidad de uso de acuerdo a zonificación expedido por la Autoridad competente. Una vez efectuada la Clasificación por el MVCS, y de acuerdo a los resultados que determine dicha clasificación, la empresa consultora presentará el Estudio Ambiental definitivo (EIA o DIA) del Proyecto, cuyo contenido mínimo será:

Resumen ejecutivo (descripción del proyecto, línea base del lugar donde se ejecutará el proyecto, descripción y evaluación de los principales impactos, resumen del Plan de Manejo Ambiental y los programas que lo conforman, principales conclusiones y recomendaciones).

Introducción (generalidades, antecedentes, objetivos del Estudio de Impacto Ambiental, ubicación geográfica).

Marco Legal e Institucional (se describirá los reglamentos y las normas pertinentes que rigen la calidad del ambiente, la salud y la seguridad, la protección de áreas frágiles, la protección de especies en peligro de extinción, la ubicación, el control del uso de la tierra, etc., a nivel internacional, nacional, regional y local).

Descripción General de la Línea Base (Aspectos físicos: superficie, clima, hidrología, geomorfología, geología, sismicidad, clasificación de Uso Mayor de Suelo, Zonas de vida/Entorno ecológico, Aspectos Biológicos: flora y fauna, Aspectos Socioeconómicos: población, educación, salud, servicios, actividad económica, actividad socio-cultural).

Vulnerabilidad del área del proyecto.

Descripción del proyecto (información general, sistema de agua potable y sistema de alcantarillado, planos de ubicación).

Identificación y evaluación de impactos ambientales (se puede utilizar metodologías como: matriz tipo Leopold, diagrama causa – efecto, hojas de campo/lista de chequeo, además, es conveniente indicar los impactos que se producirán por la no ejecución del proyecto).

Plan de Manejo Ambiental (programa de mitigación, programa de monitoreo, programa de inversiones).

Participación ciudadana.

Plan de contingencias.

Plan de abandono y cierre.

Conclusiones y recomendaciones.


Anexos:

Plano de ubicación de los componentes del proyecto, señalando área de estudio y área de influencia.

Planos referidos a la ubicación de los recursos naturales y/o zonas protegidas.

Matrices de evaluación ambiental.

Manuales de operación y mantenimiento.

Estudios de suelos y planos de ubicación de calicatas.

Costos Ambientales.

Panel Fotográfico.

Se deberá alcanzar la Resolución Directoral de aprobación por parte del Ministerio de Construcción y Saneamiento.

8.5 Estudio de Suelos y Geotecnia Se requerirá un informe técnico (se adjuntará los originales de los resultados de laboratorio de todas las pruebas realizadas) respecto a la calidad del terreno, de modo que se determine los datos necesarios para fijar los diseños de instalación, clase de tubería y diseño de las estructuras. Básicamente debe comprender: Capacidad portante del terreno, en aquellas zonas en las que se localizarán las estructuras del Sistema a las profundidades de cimentación prevista y de la instalación de tuberías.

Calidad físico - químico de cada tipo de suelo, por donde atravesarán las tuberías y en donde se localicen las estructuras, tales como: nivel de Cloruros y Sulfatos por separado, PH, Conductividad, etc., determinando la agresividad del terreno al material de las tuberías, concreto, fierro y otros materiales que se han empleado en el estudio. Profundidad y características del basamento rocoso en caso de ser necesario. Basándose en estos resultados, el Consultor establecerá las medidas de protección adecuadas para cada material y efectuará las recomendaciones para la instalación y fundación de las estructuras. (tuberías, cisternas, tanque, buzones)

El estudio de suelos incluirá un plano en planta, con el detalle de ubicación de las calicatas y tipo de suelo encontrado, y otro plano con el correspondiente perfil estratigráfico de los diferentes tipos de suelo a las profundidades requeridas; indicando el nivel de napa freática con conclusiones y recomendaciones del caso. El consultor presentará el volumen correspondiente al Estudio de Suelos que incluye, como mínimo:

1. Descripción y objetivo 2. Ubicación del área en estudio (especificando la ubicación de cada una de las

estructuras y líneas proyectadas). 3. Características del proyecto 4. Investigaciones realizadas: 5. Antecedentes geológicos de la zona: Geomorfología y geología 6. Trabajos de campo: Calicatas, densidad natural y muestreos y registros de exploración

Ensayos de laboratorio: Ensayos estándares y ensayos especiales. 7. Calificación de suelos. 8. Perfiles Estratigráficos.


9. Descripción de la conformación del subsuelo del área en estudio (especificando para cada una de las estructuras y líneas proyectadas).

10. Análisis de la cimentación. 11. Tipo y profundidad de cimentación (especificando para cada una de las estructuras y

líneas proyectadas). 12. Calculo de la capacidad portante admisible (especificando para cada una de las

estructuras y líneas proyectadas). 13. Determinación de asentamientos (especificando para cada una de las estructuras y

líneas proyectadas). 14. Aspectos sísmicos. 15. Análisis químico de sales agresivas al concreto: agresividad de los sulfatos al concreto

y agresividad de los cloruros al fierro. 16. Conclusiones y Recomendaciones. 17. Los resultados de los ensayos serán admitidos siempre y cuando provengan de

laboratorios reconocidos.(de preferencia laboratorios acreditados por INDECOPI). El Estudio de Suelos debe ser presentado a SEDAPAL para ser supervisado por el área correspondiente para poder declarar la conformidad al Estudio.

8.6 Diseño Estructural El consultor presentará los diseños estructurales para las diferentes estructuras del proyecto, Tanque, reservorios, buzones, verificando y adecuando el diseño sobre la base de los estudios de suelos, geotécnicos, físico - químicos e hidráulicos correspondientes. Los Ingenieros Especialistas, deberán realizar los diseños en concordancia con la infraestructura de las Obras Generales descritas en el perfil del proyecto. Los diseños estructurales deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculo estructurales. Planos indicando el área mínima de reserva y de libre disposición para la protección de las estructuras, instalaciones, cercado y vía de acceso vehicular a escala 1/1000.

8.7 Diseño Hidráulico y Electromecánico

El Consultor presentará los diseños y cálculos hidráulicos para la línea de impulsión empleando las formulas adecuadas con los parámetros establecidos, línea de gradiente idráulico, teniendo en cuenta las pérdidas de carga, presión de diseño y presiones mínimas reglamentarias. Se debe realizar el análisis hidráulico de agua potable y colectores, para los sistemas existentes y proyectado utilizando el software adeacuado y compatible para los sitemas operativos actuales. Además el consultor deberá revisar y actualizar del ser el caso los diseños existentes que fueron desarrollados en el Perfil del Proyecto. Se elaborará el proyecto de agua y alcantarillado del esquema verificando la capacidad de la fuente de agua y de los colectores existentes. Los diseños hidráulicos deberán adjuntar los correspondientes estudios de suelos y hojas de cálculo estructurales de presión de carga externa. Estos cálculos se reflejaran en los planos a escala 1/1000.

8.8 Diseño de Señalización El Consultor desarrollará un estudio de tráfico con apropiado nivel de detalle en las zonas de los trabajos, con la finalidad de detectar y evidenciar los problemas que se presentarán como consecuencia de la ejecución de las obras, que permita sustentar las soluciones temporales de tráfico. El Contratista preparará planos de desvío de tráfico, indicando todas las medidas de seguridad que deberá adoptar e incluirá todas las señalizaciones asociadas.


De ser necesario en el trazo de la Línea de Impulsion deberá diseñarse un sistema de señalización y desvío de tránsito, debiendo ser aprobado por la Municipalidad competente y publicarse con anticipación y el conocimiento público. En lo posible, deberá protegerse la infraestructura existente, evitando perjuicios y daños a terceros.

8.9 Saneamiento Físico Legal Deberán indagar e identificar el saneamiento físico legal de la propiedad de las habilitaciones que conforman el área de estudio, así mismo se requiere definir la libre disponibilidad del área para las diferentes infraestructuras en concordancia con el planteamiento de las Obras (según diseño). Para la disponibilidad de los terrenos, deberá coordinarse durante el desarrollo del proyecto a fin de definir y gestionar la libre disponibilidad de áreas y/o paso de servidumbres para las estructuras que se proyecten (reservorios, líneas de agua potable, cámaras, estaciones eléctricas y otros) el mismo que servirá para la ejecución de las obras, para lo cual deberá presentar los documentos legales que así lo acrediten. Asimismo, deberá prepararse toda la documentación y trámite necesario para que todas los terrenos y estructuras correspondientes al proyecto pasen a formar parte del patrimonio de EPSEL.S.A.

8.10 Restos Arqueológicos Se debe elaborar un Informe al nivel de estudio, para ello debe coordinar con el Instituto Nacional de Cultura a fin de obtener los resultados si en la zona de estudio existe o no la presencia de restos arqueológicos, ello permitirá valorizar el costo de la obtención del certificado de inexistencia de zonas arqueológicas ante el Instituto Nacional de Cultura en las zonas donde se realizarán las obras. Los costos que incurran para la obtención del CIRA serán asumidos por el Consultor, por lo cual debe formar parte de su propuesta.

8.11 Intervención social. El personal social que participara en la presente Consultoría deberá elaborar la estrategia

de intervención social considerando los siguientes criterios:

Carácter técnico-social del Proyecto.

Facilitar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento a las poblaciones menos favorecidas.

Tiene un carácter masivo, con una implementación por etapas.

Las soluciones técnicas son acordes a la realidad de las poblaciones.

Uso racional de los recursos, posibilitando ámbitos territoriales definidos por características comunes de los AA.HH.

Participación, organización y capacitación para la gestión comunitaria.

Educación sanitaria que propicie el mejoramiento de las prácticas de higiene y un ambiente saludable.

Cuidado responsable y participativo de los sistemas.

Cultura responsable de pago.

Mecanismos de participación y de control ciudadano.

8.12 Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional

8.12.1 Generalidades


El Consultor del Proyecto durante la etapa del desarrollo del Proyecto, deberá considerar para la elaboración del Expediente Técnico las exigencias relacionadas a la aplicación de la Norma E-120 “SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCION” del Reglamento Nacional de Construcciones, aprobada por RM. N° 427-2001-MTC/15.04 del 19 de septiembre del 2001. La aplicación de la Especificación de Seguridad e Higiene Ocupacional, no interfieren con las Disposiciones establecidas en cualesquiera de los otros documentos que conforman el Expediente Técnico, Disposiciones establecidas por la Legislación, ni limitan las Normas dictadas por los Sistemas Administrativos, así como otras Normas que se encuentren vigentes y que son de aplicación en la Elaboración de un Proyecto así como para su Ejecución. Si es necesario, el consultor puede proponer alternativas de igual ó superior características a los procedimientos constructivos considerados en la especificación, sin que ello origine Costo Adicional alguno al Proyecto.

8.12.2 El Plan de Seguridad y las Condiciones de Seguridad e Higiene Ocupacional

El Plan o programa de Seguridad e Higiene Ocupacional, es el punto de partida para prevenir riesgos en la zona de trabajo de una Obra; para ello EPSEL S.A aplica para sus Proyectos y Obras la Especificación indicada, que contiene los Aspectos Generales de un “Estudio Básico de Seguridad y Salud” y base para que el Consultor elabore el “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional” de una Obra en particular.

8.12.3 Presupuesto del Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional

En el Expediente Técnico de la Obra, en lo correspondiente al Valor Referencial (Presupuesto), las Partidas para Obras Provisionales y Trabajos Preliminares consideran las Partidas requeridas para Seguridad e Higiene Ocupacional, como es el caso del campamento, depósitos, señalizaciones, cercos, barandas y otras señales necesarias. Respecto a los cascos, lentes, protectores de oídos, cascos, escaleras, etc. que son de uso personal ó para una cuadrilla, se consideran en los Análisis de Costos de cada partida como un porcentaje de la Mano de Obra el ítem “Herramientas complementarias: 2%”. En cuanto al personal especializado de la elaboración y ejecución del “Plan de Seguridad e Higiene Ocupacional en Obra”, éstos se consideran en los Gastos Generales y permanecerán durante el tiempo que dure la Obra. En caso de ampliaciones del plazo los gastos que se origine por este concepto serán de cargo del Contratista si las causas son imputables al mismo.

8.12.4 Trabajos Posteriores

El Plan de Seguridad contemplará también las previsiones y las informaciones para efectuar en su oportunidad las debidas condiciones de seguridad y salud previsibles para trabajos posteriores. Como es el caso de los Manuales de Operación y Mantenimiento de las Válvulas compuertas, de purga, de aire y demás accesorios instalados.

8.13 Operación y Mantenimiento


Se formulará los manuales de operación y mantenimiento de las válvulas y/o accesorios, para condiciones normales y de emergencia teniendo en cuenta lo establecido en las Normas que para este procedimiento. Se deberá detallar los procesos de la operación y cronograma anual del mantenimiento preventivo total de los principales componentes de éste sistema.

8.14 Metrados y Especificaciones

Los metrados deben estar claramente definidos y en los trabajos que comprenden cada partida. Estos estarán debidamente sustentados mediante hojas de cálculo que faciliten su revisión, preparándose planillas de metrados parciales y con resúmenes por planos. Todas las partidas que comprende el Expediente Técnico deberá contar con especificaciones técnicas incluyendo lo sigueinte: descripción de los trabajos, método constructivo, método de medición y unidad de medida.

8.15 Programación del Estudio y Obra Para la programación, control y supervisión de las obras deberá programarse todas las actividades utilizando el Software de Microsoft Project, presentando en el Diagrama Gantt, Pert CPM y el Calendario, las secuencias y tiempo máximo y mínimo por actividad. Deberán preverse adecuadamente el suministro oportuno de todos los materiales puestos en obra. El Consultor presentará un Cronograma Valorizado detallado de todas las actividades inherentes al Proyecto, que deberá ser concordante con su propuesta técnica y económica, y que será aprobado por la Supervisión.

Deberá programarse adecuadamente los trámites necesarios correspondientes al otorgamiento de licencias, autorizaciones, derechos de uso, gestiones en Instituciones estatales y municipal programando oportunamente los desembolsos derivados de ellos. 8.16 Expediente Técnico para Ejecución de las Obras Se elaborará el Expediente Técnico que permita la ejecución de la obra y la Intervención Social a ejecutar por especialistas. El Expediente Técnico deberá contener la siguiente documentación:

Memoria descriptiva de las obras generales a ejecutar.

Memoria de Cálculo (Diseño Estrututal, Hidráulico, electromecánico)

Relación de Planos en AutoCAD 2000i.

Planilla de Metrados

Valor Referencial (Presupuesto)

Análisis de precios unitarios.

Fórmulas Polinómicas f) Cronograma general de actividades.

Cronograma Valorizado de ejecución de obras.

Cronograma de desembolso.

Calendario de adquisición de matreriales. g) Relación detallada de Insumos.

h) Especificaciones técnicas propias de la obra. i) Desagregado de gastos generales.


j) Catálogos de materiales y equipos. k) Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional para la Obra. l) Estudio de Impacto Ambiental. m) Estudio de Mecánica de suelos. n) Diseño de señalización. o) Documentos de libre disponibilidad de los terrenos y permisos municipales. p) Expediente de Restos arqueológicos. q) Saneamiento Fisisco Legal. r) Manual de Operación y Mantenimiento de los servicios.

Toda labor descrita se traducirá con suficiencia en los planos de obra del proyecto y deberán ser aprobadas por el Comité Técnico de EPSEL S.A. y demás Reglamentos y Normas existente para el diseño de todas las infraestructuras.

9.0 DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR EPSEL EPSEL S.A. entregará al Consultor, toda la documentación existente relacionado al Proyecto (estudios, croquis, planos:) en medios magnéticos. Cabe señalar que las coordinaciones con EPSEL serán con profesionales técnicos de las siguientes oficinas de la Empresa. Para recabar la información adicional relacionada al proyecto, lo hará a través de la Gerencia Técnica de EPSEL S.A., donde encontrará información básica que será analizada, revisada y complementada para el desarrollo definitivo del proyecto y cuyas copias serán subsidiadas por el postor.

10.0 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la elaboración y entrega del Expediente Técnico será de 105 días calendarios, respectivamente que incluye el tiempo necesario para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias y aprobación final.

11.0 MONTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El monto del Expediente Técnico de obras está valorizado en: S/. 289,993.00 con IGV. Este valor incluye todos lo trabajos necesarios, como los gastos generados por la búsqueda de la información de campo y gabinete.

12.0 PRESENTACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LAS OBRAS GENERALES

El Consultor deberá considerar en su propuesta que en el tercer mes y medio (105 días calendario) deberá presentar el Expediente Técnico 100 % culminado. La presentación de los Estudios y Diseños se efectuará en la siguiente forma: a) Memoria Descriptiva General del Proyecto, Estudio de Impacto Ambiental,con su respectiva resolucion directoral del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento en original y 03 copias en formato A-4, debidamente anillado o empastado. b) Planos de Diseño en general a las escalas reglamentarias, ploteados en papel Canson con membrete tipo de EPSEL y (04) copias en Papel Sabana Bond 80 gramos, debidamente firmadas y selladas por los Proyectistas Especialistas responsables. c) Estudio de Análisis y Mecánica de Suelos, en original y 03 copias.


d) El Expediente Técnico consiste en Memoria Descriptiva de Obra, Planilla de Metrados, Análisis de Precios, Presupuesto Base, Fórmulas Polinómicas, Cronogramas de Actividades, Valorizado de Ejecución de Obra y de Desembolsos, Diagrama PERT y GANTT, Disposiciones Especificas y Especificaciones Técnicas, Metrados y Formas de Pago en la ejecución de obras, Especificaciones de Seguridad e Higiene Ocupacional en la Obra, Catálogos, saneamiento Fisico Legal, etc. se presentarán en original y 03 copias en formato A-4, debidamente empastados o anillados, firmados y sellados en su totalidad. e) Lo descrito en los items a) , b), c), d), se presentarán, en CD (Disco Compacto) desarrollados en los programas Word versión 2000, Excel versión 2000 para Windows 98 ó Windows XP, Microsoft Project ver. 5.0 y los planos digitalizados en Autocad 2006. Nota .- Cada uno de los documentos que conforman el Expediente Técnico, deberá estar firmado por el Ingeniero Especialista responsable de su ejecución y por el Ingeniero Especialista Director del Proyecto, en concordancia con las Normas de Control Interno para el Área de Obras Públicas. Es responsabilidad del consultor la obtencion de licencias de empleo y manejo de cada Software utilizado.

13.0 SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

La Supervisión y control del EXPEDIENTE TÉCNICO, estará a cargo de la Comisión Técnica de EPSEL S.A nombrada para el efecto, quien hará el seguimiento, control, coordinación y revisión de los avances, los mismo que serán presentados según el siguiente cronograma:

a) Presentación del Primer Informe, 15 días calendarios después de la firma del contrato. b) 20 días calendarios después, presentación del Anteproyecto. c) 15 días calendarios después, pronunciamiento de EPSEL S.A sobre anteproyecto. d) 20 días calendarios después, presentación del Proyecto o Expediente Técnico. e) 15 días calendarios después, revisión y pronunciamiento de EPSEL.S.A. del Proyecto o

Expediente Técnico. f) 10 días calendarios después, presentación Proyecto definitivo, g) 10 días calendarios después, Aprobación del Expediente Técnico por EPSEL S.A y

levantamiento de observaciones. El Contratista estará sujeto a la verificación de la participación del personal profesional y técnico y de la infraestructura propuesta, antes y durante el desarrollo del Proyecto. Las ampliaciones e incumplimiento de los plazos establecidos serán evaluados de acuerdo al contrato firmado por el Consultor.

14.0 DE LA FORMA DE PAGO.

Los pagos al Consultor se efectuarán de acuerdo a los avances programados, las cuales estarán respaldadas con la presentación de los Informes, anteproyectos, Estudio definitivo y estudio complementario, de acuerdo a la culminación y conformidad de EPSEL S.A de cada una de las etapas. Él número de Informes y sus correspondientes valorizaciones estaran de acuerdo a la presentación de las tareas del Item 13.0; coordinadas con el Equipo Tecnico de EPSELS.A y el Plan de Trabajo, los cuales estarán dentro del plazo establecido para el desarrollo del estudio. Se cancelará el 10% de la propuesta económica a la firma del contrato, al pronunciamiento por parte de EPSEL.S.A sobre el anteproyecto el 30% de la propuesta económica, a la Aprobación del Expediente Técnico el 45% de la propuesta económica, y a la Presentación del Informe del


Estudio Arqueológico, certificado del CIRA y resolución directoral de aprobación del estudio de Impacto Ambiental el 15% de la propuesta económica.

15.0 DE LA PENALIDAD

En caso de atraso por causas imputables al Consultor en la entrega del Informe Final, el Consultor pagará una multa de acuerdo a lo establecido en el Articulo 222° del Reglamento (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope EPSEL S.A. podrá resolver el Contrato por incumplimiento. El incumplimiento por parte del Consultor de cualquiera de las disposiciones en el presente estudio, será motivo para que EPSEL.S.A le aplique la penalidad dispuesta en el articulo 222° del Reglamento.

16.0 RESOLUCIÓN DE CONTRALORÍA N° 072-98-CG

Tanto al elaborar el Expediente Técnico el Consultor deberá cumplir con las Normas de Control Interno para el área de Obras Públicas en todos sus ítems (del 600-01 al 600-17)

17.0 RELACIÓN DE PERSONAL MINIMO

N° PROFESIONALES

1.- 01 Ing. Civil :Director responsable de Estudio Definitivo (Expediente Técnico)

2.- 01 Ing. Ambiental /Sanitario (Especialista en Estudio de Impacto Ambiental)

3.- 01 Ing Civil (Especialista en Estructuras)

4.- 01 Ing. Sanitario/Civil Asistente adjunto

5.- 01 Arqueologo/Lic. en Arqueología (Con Experiencia en Evaluación y Rescate de restos arqueológicos)

6.- 01 Sociólogo (Con conocimientos en proyectos de A.P y Alcantarillado)

6.- 02 Topógrafos (Con conocimientos de Proyectos de Agua.P y Alcantarillado)

18.0 RELACIÓN DE EQUIPO MINIMO

N° EQUIPO MINIMO

1.- 01 Vehículo de uso personal para la prestación del servicio.

2.- 01 Equipo de Video y Fotográfico

3.- 01 Equipo Topográfico

4.- 01 Equipo de comunicación.

La presentación del staff profesional, inferior a relación antes citada y equipo mínimo, inferior a relación antes citada, acarreará la perdida de la condición de Postor. El Jefe de la Consultoría, deberán contar con un mínimo de Cinco (05) Servicios de Consultorías similares a la que se pretende contratar con el presente proceso, los que se acreditarán con Certificados, constancias o Contratos con conformidad. Los Profesionales que participarán en la Elaboración del Estudio, según su Especialidad deberán de contar con un mínimo de Tres (03) Servicios de Consultorías similares a la que se pretende contratar con el presente proceso los que se acreditarán con Certificados, constancias o Contratos con conformidad. El Arqueólogo deberá acreditar experiencia dentro del campo de su actividad con un mínimo de tres (03) Certificados. En la Relación de Equipo mínimo, deberá precisarse la antigüedad de los equipos y si estos son propios o alquilados. La disponibilidad de los equipos se acreditará mediante declaración jurada. NOTA: La experiencia será acreditada con copia simple de certificados y copia de contratos.

Bases Estudio Saneamiento Lambayeque

Documents

Transcript of Bases Estudio Saneamiento Lambayeque