Informe de Avance Bimestral N°19 · Avance del Proyecto ..... 11 3.1. Estado y Porcentaje de...

Informe de Avance

Bimestral N°19

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea Cardones Polpaico 2x500 kV

2016-6935-POW/VP

Preparado para:

CDEC-SIC

Teatinos # 280, Piso 6, Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

28 de Diciembre de 2016

PAGINA 2 DE 68

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°19:6935-VP 3090140 28 de Diciembre, 2016 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Aldo Celis, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°19; Noviembre;

2016

"Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Septiembre - Octubre 2016"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Septiembre - Octubre 2016

Cliente:

Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central, CDEC-SIC.

Persona de Contacto: Alexander Quinteros, Dirección de Peajes CDEC-SIC Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV, y Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500kV.

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°20, correspondiente a los meses de Noviembre – Diciembre 2016.

PAGINA 3 DE 68





Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 5

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución ..................................... 5

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos 7

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas ..... 7

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto .............................. 8

3. Avance del Proyecto .................................................................................................. 11

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ........................................................................................................................... 11

4. Cumplimiento de Plazos ............................................................................................ 24

5. Estado del Proyecto ................................................................................................... 26

5.1. Características Técnicas del Proyecto ................................................................... 26

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones .............................................................. 27

5.2.1. Ingeniería ........................................................................................................ 27

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal ................................................ 29

5.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................... 30

5.2.4. Concesión Eléctrica ........................................................................................ 31

5.2.5. Adquisición de Suministros ............................................................................. 32

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio .................................... 33

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos .................................................................... 35

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ............................................ 36

5.4.1. Estudios Medioambientales ............................................................................ 36

5.4.2. Ingeniería ........................................................................................................ 36

5.4.3. Suministros ..................................................................................................... 41

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos ..................................................... 41

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno .................................................. 42

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ....................................... 42

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis ............ 43

PAGINA 4 DE 68





6. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 44

7. Anexos ........................................................................................................................ 45

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor .................................................... 45

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .... 45

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 45

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 46

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia............................................... 48

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados .................................................... 49

7.4. Referencias Metodológicas .................................................................................... 58

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting ......................................................... 58

7.4.2. Metodología del Adjudicatario ......................................................................... 58

7.5. Antecedentes de Avance del Proyecto ................................................................... 59

7.5.1. Listado de Propiedades .................................................................................. 59

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ....................... 60

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud ................ 62

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos ...................................................................................................................... 62

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ....................................... 63

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ............................................. 63

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 06, 07

y 13 de Septiembre de 2016. ........................................................................................... 64

7.7. Estado de Tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) ................ 65

7.8. Procedimientos Judiciales y Recursos Administrativos en contra del proyecto ...... 66

7.9. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto .............................................. 67

7.10. Curva S del Proyecto ............................................................................................. 68

PAGINA 5 DE 68





1. Objetivo del Proyecto

Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV, entre la Subestación Cardones y la Subestación Maitencillo, de una longitud aproximada de 132.4 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Maitencillo y la Subestación Pan de Azúcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Pan de Azúcar y la Subestación Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance real del proyecto alcanza un 77.99%, mientras que el avance teórico (programado) un 81.69%, registrando el proyecto un retraso de un 3.70%. El detalle del estado de avance cada línea (tramo) y cada una de sus respectivas actividades programadas pueden apreciarse en las siguientes tablas:

Descripción Septiembre 2016 Octubre 2016

Teórico* Real** Teórico* Real**

Proyecto Líneas 2x500 kV Cardones-Polpaico 80,64% 75,22% 81,69% 77,99%

Nueva Línea 2x500 kV Cardones-Maitencillo 80,63% 78,07% 81,71% 80,96%

Nueva Línea 2x500 kV Maitencillo-Pan de Azúcar

80,69% 75,35% 81,79% 77,85%

Nueva Línea 2x500 kV Pan de Azúcar-Polpaico 80,60% 72,25% 81,56% 75,15%

PAGINA 6 DE 68





Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV



Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

80,63% 78,07% 81,71% 80,96%

Movilización y Estudios Preliminares 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratos de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ingeniería Básica y Detallada 100,00% 99,71% 100,00% 99,83%

Gestión Ambiental 100,00% 98,67% 100,00% 98,67%

Gestión de Concesiones y Servidumbres

100,00% 99,33% 100,00% 99,33%

Suministro de Equipos y Materiales 78,99% 79,76% 80,34% 84,69%

Construcción, Montaje y Pruebas 38,97% 25,56% 42,49% 32,64%

Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV



Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

80,69% 75,35% 81,79% 77,85%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




100,00% 96,01% 100,00% 96,83%



Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV



Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

80,60% 72,25% 81,56% 75,15%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




100,00% 83,94% 100,00% 84,28%



PAGINA 7 DE 68





* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por InterChile S.A. a fines del mes de referencia.

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos

comprometidos

De acuerdo a los antecedentes analizados del periodo Septiembre - Octubre de 2016 de los Proyectos 2x500 kV “Cardones – Maitencillo”, “Maitencillo – Pan de Azúcar” y “Pan de Azúcar – Polpaico” adjudicados a InterChile S.A., y el cronograma vigente aprobado por comunicado N°0318/2015 del CDEC-SIC, el equipo auditor de ABS Consulting ha podido verificar que existen singularidades que pueden poner en riesgo los plazos que se han comprometido para las Obras contempladas en el Decreto Exento N°115/2011.

De acuerdo al desarrollo de los tres (03) proyectos, el avance acumulado en actividades de obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales y de construcción de fundaciones de la Línea de Transmisión, demuestra que las fechas de término programadas para estas actividades están con un riesgo alto de no cumplimiento, lo cual tiene como efecto el riesgo en el cumplimiento del Hito Relevante N°3 “Construcción de las fundaciones”, el cual es desarrollado en el punto 4 del presente informe.

Por otro lado, InterChile S.A. presentó a la autoridad ambiental en el mes de Octubre de 2016, luego de los estudios pertinentes, cambios puntuales en tres tramos de la línea, los cuales garantizan que la nueva alternativa propuesta se adapta a la nueva realidad social y ambiental de dichas zonas. En opinión de ABS Consulting, las modificaciones al trazado realizadas por el adjudicatario traen consigo un riesgo para dar cumplimiento al cumplimiento del Hito N°5, cuyo análisis se describe en el punto 4 de este informe.

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas

comprometidas

Durante el periodo Septiembre – Octubre de 2016, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario se encuentra dando cumplimiento de las características técnicas de diseño y condiciones mínimas garantizadas, sustentado en los documentos entregados por InterChile S.A., y donde ABS Consulting menciona en específico en el punto 5.1 del presente informe.

PAGINA 8 DE 68





2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

ABS Consulting ha verificado los antecedentes provistos por el adjudicatario además de los recopilados durante el periodo del presente informe, los cuales se consideran como base para analizar la forma como se están desarrollando los proyectos.

Tal como puede verificarse en los cuadros de avance incluidos en el punto 2.1 de este informe, el avance real de los tres (03) proyectos al mes de Octubre de 2016 presentan un retraso respecto al avance programado que en cifra general se traduce en un -3.70%, brecha negativa que ha disminuido respecto al bimestre anterior, pero que en el análisis individual por proyecto, muestra un retraso de un 6.5% en el Tramo N°3 Pan de Azúcar – Polpaico, el cual representa un 55% del total del trazado del proyecto y que en razón de esta condición debe gestionar una mayor cantidad de PAS y servidumbres, actividades que inciden directamente en el inicio de las actividades de construcción.

Luego, se debe diferenciar el desarrollo de los proyectos en subestaciones y líneas de transmisión, conforme en líneas generales el avance en subestaciones se encuentra dentro del progreso estimado en los cronogramas, esto es en servidumbre, concesiones, PAS, suministros y construcción.

En relación a las líneas de transmisión, en general para los tres (03) proyectos el atraso experimentado se presenta en las actividades de a) construcción, b) obtención de PAS, y c) gestión de concesiones y servidumbres, siendo las actividades b) y c) críticas para el inicio de las obras de construcción.

La tramitación de permisos ambientales (PAS) para los Tramos N°2 (Maitencillo – Pan de Azúcar) y N°3 (Pan de Azúcar – Polpaico) es donde se presenta una menor tasa de obtención (28.57% y 17.39% respectivamente), lo cual incide preponderantemente para iniciar las obras de construcción en sectores del trazado. Ligado con lo anterior, cabe señalar que un 52.38% y 62.32% respectivamente de los PAS se encuentra a la espera de contar con la concesión definitiva y la respuesta a la Pertinencia declarada por el adjudicatario en tres (03) sectores del trazado.

PAGINA 9 DE 68





Considerando que tanto la constitución de servidumbres voluntarias como la tramitación sectorial de los tres (3) tramos del proyecto debieran haber finalizado, el equipo auditor de ABS Consulting considera que para normalizar el avance de los proyectos, en cuanto a la línea de transmisión, debiera al menos:

Liberar un 7% de servidumbres y un 15% de PAS en el Tramo N°1, permitiendo así llegar a un grado de avance de un 98% y 90%, respectivamente.

Liberar un 2% de servidumbres y un 71% de PAS (500 kV) en el Tramo N°2, lo cual permitiría llegar a un grado de avance de un 98% y 90%, respectivamente.

Liberar un 20% de servidumbres y un 65% (220 kV) y 73% (500 kV) de PAS en el Tramo N°3, permitiendo de esta forma poder llegar a un grado de avance de un 98% y 90%, respectivamente.

Asimismo, es preciso señalar que dado el porcentaje de avance que se ha evidenciado en los últimos meses, esto es desde iniciada la fase de construcción, el adjudicatario debiera, una vez destrabadas las tramitaciones permitentes en el Ministerio de Energía (Concesión) y CONAF (PAS), aumentar considerablemente los frentes de trabajo en los Tramos N°2 y N°3 para no incumplir en la fecha comprometida para el Hito Relevante N°3.

Consecuentemente, el atraso evidenciado en los Tramos N°2 y N°3 se enmarca en un atraso en la secuencia de actividades señaladas anteriormente (concesiones, PAS, y en la etapa de construcción) y puede afectar la fecha establecida para dar cumplimiento del Hito Relevante N°5.

Respecto a las concesiones y servidumbres, InterChile S.A. mantuvo la liberación de los predios con escrituras y decretos en un 89.0% de la línea (mismo que bimestre anterior), cuya longitud de trazado equivale a 637 kilómetros. Esto se traduce en que no han sido presentados avances respecto a la constitución de servidumbres, influyendo en forma directa a la tramitación de PAS.

Tramo Liberado

Tramo Nueva Cardones – Nueva Maitencillo 126,5 kms. (91%)

Tramo Maitencillo – Pan de Azúcar 200,61 kms. (96%)

Pan de Azúcar – Polpaico 320 kms. (78%)

PAGINA 10 DE 68





Es preciso indicar, y tal como ha sido señalado en informes anteriores, InterChile S.A. mantiene una buena gestión con las demás actividades respecto a los resultados en los plazos, en particular en el suministro de equipos y materiales, las que mantienen un avance real mayor al avance programado en un promedio 3.6%.

Respecto a las actividades de construcción, éstas presentan un retraso en las obras de las torres en los tres (3) tramos, siendo el tramo Nueva Cardones – Nueva Maitencillo el que mantiene el mayor retraso. Las obras se encuentran actualmente en trabajos de excavación, enfierradura, hormigonado e instalación de stubs, además de la clasificación de materiales como estructura de torres, herraje, aislación y conductores en bodegas asociadas al proyecto. Asimismo, el Tramo N°3 inició las labores de montaje de torres, no así para el caso de los otros dos tramos.

En este sentido, el retraso evidenciado en el Tramo N°1 es producto del retraso en el inicio de las obras, informadas por el ABS Consulting en informes anteriores, obras que no han avanzado lo necesario para poder alcanzar el porcentaje de avance planificado. El tramo referido (Nueva Cardones – Nueva Maitencillo) tiene los permisos necesarios para ejecutar las obras, los suministros en terreno para realizar el montaje y tendido, las servidumbres en casi la totalidad del trazado, y la ingeniería terminada para ejecutar las obras.

Por lo anterior, en opinión del equipo auditor, la ejecución de las obras de construcción es la causa del retraso acumulado a la fecha del informe.

PAGINA 11 DE 68





3. Avance del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma

del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance real del proyecto alcanza un 77.99%, mientras que el avance teórico (programado) un 81.69%, registrando el proyecto un retraso de un 3.70%. El detalle del estado de avance cada línea (tramo) y cada una de sus respectivas actividades programadas pueden apreciarse en las siguientes tablas:

Descripción Peso

Relativo

Septiembre 2016 Ocubre 2016

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Proyecto Líneas 2x500

kV Cardones-Polpaico 100,00% 80,64% 75,22% -5,42% 81,69% 77,99% -3,70%

Nueva Línea 2x500 kV Cardones-Maitencillo

33,33% 80,63% 78,07% -2,56% 81,71% 80,96% -0,75%

Nueva Línea 2x500 kV Maitencillo-Pan de Azúcar

33,33% 80,69% 75,35% -5,34% 81,79% 77,85% -3,94%

Nueva Línea 2x500 kV Pan de Azúcar-Polpaico

33,33% 80,60% 72,25% -8,35% 81,56% 75,15% -6,41%


Descripción Peso

Relativo

Septiembre 2016 Octubre 2016


Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

100,00% 80,63% 78,07% -2,56% 81,71% 80,96% -0,75%

Movilización y Estudios Preliminares

0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingeniería Básica y Detallada

11,70% 100,00% 99,71% -0,29% 100,00% 99,83% -0,17%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,40% -0,60% 100,00% 99,65% -0,35%

Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,90% -0,10% 100,00% 99,90% -0,10%

Ingeniería Básica y Bases Técnicas

43,05% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%

Ingeniería Básica para reubicación Líneas

33,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Especificaciones de Detalle

17,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 12 DE 68





Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

6,62% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Entrega Información CDEC-SIC Hito N°1

0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Revisión por Auditoría Técnica

5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingeniería Detallada S/E 48,36% 100,00% 98,86% -1,14% 100,00% 99,38% -0,62%

Líneas de Transmisión 50,83% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 98,67% -1,33% 100,00% 98,67% -1,33%

Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación Resolución 49,37% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación Sectorial EIA 26,58% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 95,00% -5,00%

Obtención de la RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 99,33% -0,67% 100,00% 99,33% -0,67%

Determinación de Propiedades

7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Estudio de Títulos 16,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Negociación de Servidumbres

50,15% 100,00% 98,69% -1,31% 100,00% 98,69% -1,31%

Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 99,95% -0,05% 100,00% 99,95% -0,05%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión

88,64% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Decreto de Concesión 1,14% 100,00% 96,00% -4,00% 100,00% 96,00% -4,00%

Suministro de Equipos y Materiales

32,24% 78,99% 79,76% 0,77% 80,34% 84,69% 4,35%

Preparación Bases Licitación Suministros

1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Materiales SE 44,35% 85,06% 85,69% 0,63% 85,06% 90,34% 5,29%

Equipos Primarios 19,85% 85,00% 96,25% 11,25% 85,00% 96,25% 11,25%

Licitación Equipos Primarios

5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Primarios

1,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos Primarios

60,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios

15,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Aprobación Informes de Ensayos

3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios

15,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos GIS 20,10% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%

Licitación Equipos GIS 4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden Compra Equipos GIS

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos GIS 72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS

3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

PAGINA 13 DE 68





Transporte y Llegada a Obra GIS

14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Inductivos 20,10% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%

Licitación Equipos Inductivos

4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Inductivos

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos Inductivos

72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos

3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Inductivo

14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección, y SS.AA.

20,35% 86,05% 96,51% 10,47% 86,05% 96,51% 10,47%

Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA.

4,65% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra C&P 1,16% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación C&P y SS.AA. 69,77% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) C&P

6,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,49% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra C&P

13,95% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 19,60% 83,10% 41,80% -41,30% 83,10% 65,57% -17,53%

Licitación Equipos Comunicaciones

5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Comunicaciones

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Telecomunicaciones

67,61% 100,00% 45,00% -55,00% 100,00% 80,00% -20,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) 4,23% 100,00% 22,58% -77,42% 100,00% 25,16% -74,84%


4,23% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Telecomunicaciones

16,90% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Materiales Línea de Transmisión

45,08% 79,25% 77,35% -1,90% 79,25% 82,14% 2,88%

Estructuras 19,92% 83,33% 99,92% 16,58% 83,33% 99,92% 16,58%

Licitación Estructuras 5,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Proceder 50% inicial

1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Proceder 50% final

1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Cimentaciones

16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Estructuras 41,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fabrica (FAT) 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Cimentaciones

8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 14 DE 68





Transporte y Llegada a Obra Estructuras

16,67% 0,00% 99,50% 99,50% 0,00% 99,50% 99,50%

Cable Conductor 21,21% 76,19% 94,76% 18,57% 76,19% 99,52% 23,33%

Licitación Conductor 6,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Conductor 57,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



4,76% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Conductor

23,81% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Cable OPGW 20,95% 80,00% 20,80% -59,20% 80,00% 30,30% -49,70%

Licitación Cable OPGW 6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación OPGW 60,00% 100,00% 18,00% -82,00% 100,00% 18,00% -82,00%



5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra OPGW

20,00% --- --- --- 0,00% 18,00% 18,00%

Aisladores y Amortiguadores

20,95% 75,00% 94,50% 19,50% 75,00% 99,50% 24,50%

Licitación Aisladores y Amortiguadores

6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Aisladores y Amortiguadores

50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) 10,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,0% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Aisladores

25,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Ferretería 16,97% 82,61% 77,74% -4,87% 82,61% 82,09% -0,52%

Licitación Ferretería 17,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Proceder Ferretería

8,70% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Ferretería 43,48% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 90,00% -10,00%



4,35% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transportes y Llegada a Obra Ferretería

17,39% 0,00% 27,00% 27,00% 0,00% 27,00% 27,00%

Adquisición Otros Suministros y Materiales

9,48% 30,69% 45,71% 15,03% 61,16% 68,57% 7,42%

Otros suministros y materiales S/E

42,86% 45,09% 100,00% 54,91% 82,66% 100,00% 17,34%

PAGINA 15 DE 68





Otros suministros y materiales Líneas

57,14% 19,88% 5,00% -14,88% 45,03% 45,00% -0,03%

Construcción, Montaje y Pruebas

18,13% 38,97% 25,56% -13,41% 42,49% 32,64% -9,85%

Preparación Bases de Licitación para Obras

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Licitación Contratos de Construcción

6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obras e Instalación de Faenas

2,27% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Licitación Inspección Técnica de Obras

4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 41,65% 20,63% 23,91% 3,28% 25,04% 29,27% 4,23%

Línea de Transmisión 42,48% 34,15% 4,71% -29,44% 38,11% 10,79% -27,32%

PAGINA 16 DE 68






Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

100,00% 80,69% 75,35% -5,34% 81,79% 77,85% -3,94%


0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


11,70% 100,00% 99,69% -0,31% 100,00% 99,82% -0,18%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,38% -0,62% 100,00% 99,63% -0,37%



64,36% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%


25,74% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


9,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 96,01% -3,99% 100,00% 96,83% -3,17%


7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



50,15% 100,00% 93,46% -6,54% 100,00% 95,10% -4,90%

Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Imposición de Servidumbres

60,73% 100,00% 89,23% -10,77% 100,00% 91,92% -9,08%



10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de Concesión 88,64% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%

Decreto de Concesión 1,14% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%


32,24% 78,89% 78,26% -0,63% 80,24% 82,59% 2,35%

PAGINA 17 DE 68






1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Materiales SE 44,35% 84,84% 85,61% 0,77% 84,84% 85,63% 0,79%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


60,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


15,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


15,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos GIS 16,77% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%


Orden de Compra Equipos GIS

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Compensación Serie

16,56% 83,78% 95,95% 12,16% 83,78% 95,95% 12,16%

Licitación Equipos Compensación Serie

5,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Compensación Serie

1,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación CS 64,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos CS

8,11% 100,00% 100,00% 0,l00% 100,00% 100,00% 0,l00%


4,05% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra CS

16,22% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%



4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%


16,98% 86,05% 96,51% 10,47% 86,05% 96,51% 10,47%

PAGINA 18 DE 68






4,65% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




6,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,49% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA.

13,95% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%



5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos de Comunicaciones

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


67,61% 100,00% 34,00% -66,00% 100,00% 34,00% -66,00%



4,23% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


45,08% 76,25% 77,35% -1,90% 79,25% 82,14% 2,88%

Estructuras 19,92% 83,33% 99,92% 16,58% 83,33% 99,92% 16,58%



1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Estructura

16,67% 0,00% 99,50% 99,50% 0,00% 99,50% 99,50%

Cable Conductor 21,21% 76,19% 94,76% 18,57% 76,19% 99,52% 23,33%



1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,76% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


23,81% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Cable OPGW 20,95% 80,00% 20,80% -59,20% 80,00% 30,30% -49,70%



1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 19 DE 68






Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW

5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 18,00% -82,00%


5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


20,00% --- --- --- 0,00% 18,00% 18,00%


20,95% 75,00% 94,50% 19,50% 75,00% 99,50% 24,50%


6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Amortiguadores

25,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Ferretería 16,97% 82,61% 77,74% -4,87% 82,61% 82,09% -0,52%



9,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


Pruebas en Fabrica (FAT) 8,70% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 90,00% -10,00%


4,35% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Ferretería

17,39% 0,00% 27,00% 27,00% 0,00% 27,00% 27,00%


9,48% 46,89% 45,71% -1,18% 61,16% 68,57% 7,42%


42,86% 65,75% 100,00% 34,25% 82,66% 100,00% 17,34%

Otros suministros y materiales Líneas

57,14% 32,75% 5,00% -27,75% 45,03% 45,00% -0,03%


18,13% 39,46% 23,74% -15,72% 43,09% 28,78% -14,31%


2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

2,27% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 41,03% 21,98% 17,94% -4,04% 26,71% 23,40% -3,32%


PAGINA 20 DE 68






Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

100,00% 80,60% 72,25% -8,35% 81,56% 75,15% -6,41%


0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


11,70% 100,00% 99,69% -0,31% 100,00% 99,82% -0,18%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,38% -0,62% 100,00% 99,63% -0,37%



64,36% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%


25,74% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


9,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 83,94% -16,06% 100,00% 84,28% -15,72%


7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



50,15% 100,00% 74,75% -25,25% 100,00% 75,41% -24,59%

Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 89,00% -11,00% 100,00% 89,00% -11,00%

Imposición de Servidumbres

60,73% 100,00% 65,54% -34,46% 100,00% 66,62% -33,38%



10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión

88,64% 100,00% 86,00% -14,00% 100,00% 86,00% -14,00%

Decreto de Concesión 1,14 % 100,00% 62,00% -38,00% 100,00% 64,00% -36,00%

PAGINA 21 DE 68






32,24% 78,89% 78,86% -0,03% 80,25% 84,32% 4,07%


1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Materiales SE 44,35% 84,85% 86,96% 2,11% 84,85% 89,51% 4,67%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


60,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


15,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


15,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos GIS 16,77% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%


Orden de Compra Equipos GIS

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Compensación Serie

16,56% 83,78% 95,95% 12,16% 83,78% 95,95% 12,16%

Licitación Equipos Compensación Serie

5,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Compensación Serie

1,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos CS 64,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos CS

8,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,05% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra CS

16,22% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%



4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

PAGINA 22 DE 68






16,98% 86,05% 96,51% 10,47% 86,05% 96,51% 10,47%


4,65% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




6,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,49% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA.

13,95% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%



5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos de Comunicaciones

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


67,61% 100,00% 33,43% -66,57% 100,00% 70,00% -30,00%



4,23% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Telecomunicaciones

16,90% 0,00% 53,72% 53,72% 0,00% 0,00% 0,00%


45,08% 79,25% 77,35% -1,90% 79,25% 82,14% 2,88%

Estructuras 19,92% 83,33% 99,92% 16,58% 83,33% 99,92% 16,58%



1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Estructura

16,67% 0,00% 99,50% 99,50% 0,00% 99,50% 99,50%

Cable Conductor 21,21% 76,19% 94,76% 18,57% 76,19% 99,52% 23,33%



1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,76% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


23,81% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Cable OPGW 20,95% 80,00% 20,80% -59,20% 80,00% 30,30% -49,70%


PAGINA 23 DE 68






1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW

5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 18,00% -82,00%


5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


20,00% --- --- --- 0,00% 18,00% 18,00%


20,95% 75,00% 94,50% 19,50% 75,00% 99,50% 24,50%


6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



5,00% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obras Aisladores

25,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Ferretería 16,97% 82,61% 77,74% -4,87% 82,61% 82,09% -0,52%



8,70% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,35% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Ferretería

17,39% 0,00% 27,00% 27,00% 0,00% 27,00% 27,00%


9,48% 46,89% 45,71% -1,18% 61,16% 68,57% 7,42%


42,86% 65,75% 100,00% 34,25% 82,66% 100,00% 17,34%

Otros suministros y materiales Línea

57,14% 32,75% 5,00% -27,75% 45,03% 45,00% -0,03%


18,13% 38,95% 21,96% -16,99% 41,86% 27,75% -14,11%


2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

2,18% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 40,75% 23,09% 13,39% -9,70% 26,15% 18,22% -7,94%


PAGINA 24 DE 68





* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por InterChile S.A. a fines del mes de referencia.

4. Cumplimiento de Plazos

A la fecha, los Proyectos presentan un avance general acumulado menor respecto al avance general planeado en la curva S, tal como se evidencia en el numeral 3 y 2.1 del presente informe, siendo el Tramo N°3 Pan de Azúcar – Polpaico el que presenta un retraso mayor calculado en un 6.5%, proyecto el cual representa un 55% total del trazado desde Cardones hasta Polpaico.

Asimismo, y de acuerdo al análisis de los antecedentes efectuado por el equipo auditor de ABS Consulting respecto al cumplimiento de plazos, se puede determinar lo siguiente:

4.1. De acuerdo al desarrollo de los proyectos, el avance acumulado en actividades de obtención de los PAS (Permisos Ambientales Sectoriales) y la construcción de fundaciones de la Línea de Transmisión, demuestra que las fechas de término programadas para estas actividades están con un riesgo alto de no cumplimiento, lo cual tiene como efecto el riesgo en el cumplimiento del Hito Relevante N°3 “Construcción de las fundaciones”.

De acuerdo a las tasas de avance mensual de las actividades en cuestión registradas por el equipo auditor y basadas en los antecedentes entregados por el adjudicatario, la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°3 establecida para el día 19 de Febrero del año 2017 en los tres (03) proyectos está en riesgo de cumplimiento, considerando para esta conclusión los siguientes análisis:

a) Proyecto Pan de Azúcar – Polpaico (Tramo N°3): La actividad de “construcción de fundaciones LT” acumula un avance real de 17% en un total de cuatro (04) meses. Considerando la tasa de avance promedio de los últimos dos (02) meses de un 5%, para alcanzar el 50% en la construcción de las fundaciones de la línea, el adjudicatario debería terminar en aproximadamente 6.6 meses, es decir, en el mes de Mayo de 2017.

b) Proyecto Cardones – Maitencillo (Tramo N°1): La actividad de “construcción de fundaciones LT” acumula un avance real de 11% en un total de cuatro (04) meses. Considerando la tasa de avance promedio de los últimos dos (02) meses de un 5%, para alcanzar el 50% en la construcción de las fundaciones de la línea, el adjudicatario debería terminar en aproximadamente 7.8 meses, vale decir, al final del mes de Junio de 2017.

PAGINA 25 DE 68





Por lo anterior, y conforme a los antecedentes registrados y a la forma en cómo se está desarrollando el proyecto específicamente en la construcción de las fundaciones de la línea de transmisión, el equipo auditor de ABS Consulting estima que existe una alta probabilidad que el Hito Relevante N°3 no sea cumplido para los tres (03) proyectos analizados, en la fecha establecida en los cronogramas vigentes. En el punto 2.4 se desarrolla el análisis del riesgo en cumplir el Hito Relevante N°3, conforme el avance en algunas actividades directas e indirectas para dar cumplimiento, es menor al planeado. 4.2. InterChile S.A. presentó a la autoridad ambiental en el mes de Octubre del año 2016, luego de los estudios pertinentes, cambios puntuales en tres tramos de la línea, los cuales garantizan que la nueva alternativa propuesta por el adjudicatario se adapta a la nueva realidad social y ambiental de dichas zonas. Los cambios propuestos – 30 torres en la zona de Zapallar, 30 torres en la zona de Talinay, y 7 torres en la zona de Huaquén en La Ligua corresponden al incremento de 1.3 kilómetros de los 753 km que contempla la línea, así como el desplazamiento de 67 torres, de un total de 1.647. Por su menor envergadura y cercanía a la línea actual, estas modificaciones no incrementan los impactos ambientales del proyecto de InterChile S.A. y, por ende, no se agregan nuevos componentes, especies u otros que no hayan sido evaluados en la RCA.

Por esta razón, InterChile S.A. solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través

de comunicación enviada el 04 de Octubre del presente año, declare que las modificaciones propuestas no constituyen un cambio de consideración al proyecto original por lo que no se requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En opinión de ABS Consulting, las modificaciones al trazado realizadas por InterChile S.A. traen consigo un riesgo para dar cumplimiento al cumplimiento del Hito N°5, según dos (02) escenarios analizados: I. El peor escenario considera que la pertinencia sea rechazada y el adjudicatario deba

ingresar a evaluación mediante una DIA las modificaciones de trazado al Proyecto. El plazo estimado por el equipo auditor de este proceso es de un (1) año, tomando como parámetros lo siguiente:

Tres (3) meses evaluación de pertinencia (Octubre de 2016 a Diciembre de 2016) + un (1) mes de ajustes de preparación DIA (Enero del año 2017) + ocho (8) meses de evaluación DIA (Febrero a Septiembre de 2017).

En este mismo peor escenario cabe señalar que si bien los trazados no afectados con las modificaciones podrán construirse en forma normal dado que el Proyecto cuenta con una RCA para el 96% del trazado, las modificaciones en Zapallar, Talinay y Huaquén sí pueden afectar el término del Proyecto y su puesta en operación.

PAGINA 26 DE 68





El peor escenario considera que hay plazos determinados y otros indeterminados, cuyo efecto es una incertidumbre respecto a señalar un tiempo definido. Dentro del proceso, además de la evaluación ambiental, se debe considerar que una vez obtenida en forma favorable la calificación, se inicia el proceso de solicitud de los Permisos Ambientales Sectoriales, y tal como han indicado los servicios, no tienen un plazo legal para revisar y aprobar estos permisos. Este proceso es el que introduce incertidumbre, dado que existen antecedentes concretos que hay servicios que tardan dos (2) semanas a otros que tardan ocho (8) meses. De acuerdo a la experiencia del equipo auditor, el plazo estimado para la construcción de los tres (3) tramos modificados puede variar dependiendo de los recursos y de la complejidad en cuanto a cruces eléctricos, carreta, etc., entre 3.8 a 5 meses. Entonces, si el Hito Relevante N°5 está considerado para el día 01 de Diciembre del año 2017, los antecedentes que sustentan el peor escenario muestran que está en riesgo su cumplimiento y, por tanto, la entrada en operación del proyecto.

II. El mejor escenario, esto es, a lugar con la pertinencia sin ingreso de DIA (Diciembre del año 2016), y PAS y permisos de atraviesos en cinco (5) meses, en nuestra estimación el adjudicatario tendría como tope primeros días de Junio del año 2017 para ingresar a construir los tramos modificados (en el plazo estimado anteriormente), para dar paso a la entrada en operación (Cumplimiento del Hito N°5). Por lo tanto, si bien los retrasos en las fechas intermedias están siendo mitigados con las holguras que restan de los proyectos, existe un alto riesgo de no dar cumplimiento en lo próximo al Hito N°3 conforme los análisis que ha realizado el equipo auditor.

5. Estado del Proyecto

5.1. Características Técnicas del Proyecto

Durante este periodo, ABS Consulting ha verificado que los documentos presentados por el adjudicatario permiten asegurar que las características técnicas comprometidas serán cumplidas conforme a lo ofertado y estipulado en las bases del proyecto.

Por una parte se ha analizado el diseño de los proyectos de acuerdo a los documentos provistos por parte de InterChile S.A. en el periodo bajo análisis, los cuales se detallan en el punto 5.4.2 del presente informe.

PAGINA 27 DE 68





Por otro lado, se han verificado los últimos protocolos entregados por InterChile S.A. de las pruebas FAT realizadas a la GIS de la Subestación Cardones existente, los cuales demuestran que el equipo cumple con las características técnicas para operar en forma normal. Por parte de ABS Consulting, este es el último lote de protocolos esperados de recibir para terminar de analizar los antecedentes que dan testimonio del cumplimiento de las pruebas FAT de los equipos de los proyectos.

Finalmente, se ha verificado la construcción de los proyectos e instalaciones de terceros mediante una visita al proyecto por parte del Encargado de la auditoría, verificando in-situ la metodología de construcción, la calidad de los materiales, cumplimiento de los compromisos ambientales adquiridos por el adjudicatario en la RCA aprobada, revisión de los protocolos de construcción de las excavaciones, de los hormigones, topografía, y almacenamiento de materiales y equipos.

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

5.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que los programas establecidos por las empresas que ejecutarán los trabajos de ingeniería, Siemens S.A. para Subestaciones y la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia en Chile para las Líneas, resultan consistentes y coincidentes con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Dentro de las actividades previstas y programadas, se evidencian retrasos dentro de lo ejecutado, conforme se señala a continuación:

Primer, Segundo y Tercer Tramo

a) Ingeniería Básica Subestaciones para los tres (3) Tramos, concerniente a la actividad de Subestaciones.

b) Ingeniería Detallada Subestaciones para los tres (3) Tramos, concerniente a la actividad de Subestaciones.

Al respecto, y si bien los retrasos referidos en ambas letras (a y b) son de carácter poco relevante dado que no alcanzan el 10% (0.1% en el Tramo N°1, y 0.15% en los Tramos N°2 y N°3 en cuanto a ingeniería básica; y 0.62% para todos los tramos, en cuanto a ingeniería de detalle), es preciso mencionar que ambas actividades han mantenido un retraso desde hace más de seis (06) meses pero con una tendencia a reducir las brechas y sin afectar la ruta crítica del proyecto ni el cumplimiento de los Hito Relevantes que resta por completar (N°3, N°4 y N°5).

PAGINA 28 DE 68





Ahora bien, los retrasos en la actividad Ingeniería Detallada se presentan tanto en las subestaciones existentes como las nuevas, en las siguientes actividades:

Tramo N°1 S/E Existentes (% avance) S/E Nuevas (% avance)

Actividades

Diseño Electromecánico 100% 100%

Diseño Secundario 100% 88%

Diseño Civil 100% 100%

Tramo N°3 S/E Existentes (% avance) S/E Nuevas (% avance)

Actividades

Diseño Electromecánico 100% 100%

Diseño Secundario 100% 100%

Diseño Civil 100% 87%

A pesar de las dificultades para cerrar la ingeniería de subestaciones, las cuales se han detallado en bimestres anteriores, el adjudicatario InterChile S.A. ha logrado dar inicio a fase de construcción y ampliación de las subestaciones con la documentación revisada y aprobada la segunda quincena del mes de Mayo de 2016.

Asimismo, durante el bimestre Septiembre – Octubre de 2016, InterChile S.A. señala que:

- En relación a la ampliación de GIS en la Subestación Maitencillo, se revisó la verificación sísmica y el cuadro de cargas de la fundación de la GIS, el cual se encuentra aprobado. En relación a la fundación de la GIS se identificó que constructivamente no es posible realizar una fundación monolítica con la fundación de la GIS existente, al interior del galpón, esto implicará que para dar cumplimiento a la NTSyCS se deberá realizar una verificación de los desplazamientos relativos entre las fundaciones que finalmente queden construidas, en este momento InterChile S.A. está en recopilación de la información existente, cuyo estudio resultante podría implicar atrasos en el diseño y la construcción de las fundaciones.

- Se trabaja en el desarrollo de ingeniería, considerando la entrada en paralelo del proyecto de Bancos de Transformadores en las subestaciones nuevas.

Asimismo, ABS Consulting monitoreará y verificará, durante los próximos meses, que sea efectiva la finalización de las fases de ingeniería de las subestaciones, por medio de las distintas medidas de mitigación y planes de acción considerados así como la efectividad de las comunicaciones efectuadas entre ambas partes para la oportuna prosecución de esta actividad y no poner en riesgo el cumplimiento de alguno de los Hitos Relevantes que restan por cumplir (Hito N°3, N°4 y N°5).

PAGINA 29 DE 68





5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de elaborar los Estudios de Impacto Ambiental para cada tramo, Gestión Ambiental Consultores S.A., resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha gestionado de forma oportuna, luego de solicitar el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito relevante N°2, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), obteniéndola el día 10 de Diciembre del año 2015 tras responder a los ICSARA´s correspondientes y considerando las observaciones acaecidas tras el proceso de Participación Ciudadana (PAC) que finalizó con fecha 05 de Septiembre de 2014 y el proceso de Consulta Indígena que finalizó el día 27 de Octubre de 2015.

Por su parte, al mes de Octubre del año 2016, InterChile S.A. ha ingresado un total de ciento veintiún (121) PAS, de los cuales treinta y siete (37) ya han sido otorgados, veinticuatro (24) en trámite en la autoridad respectiva y sesenta (60) aún en carpeta. El detalle de los PAS por cada tramo es el que a continuación se detalla:

Tramo Cantidad En Carpeta En Trámite Otorgado Rechazado

Nueva Cardones-Nueva Maitencillo

8 0.00% 25.00% 75.00% 0.00%

Cardones-Nueva Cardones 2 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar

21 52.38% 19.05% 28.57% 0.00%

Maitencillo-Nueva Maitencillo

1 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Nueva Pan de Azúcar-Polpaico

69 62.32% 20.39% 17.39% 0.00%

Pan de Azúcar-Nueva Pan de Azúcar

4 25.00% 50.00% 25.00% 0.00%

En este sentido, el estado de avance en la tramitación de cada uno de los PAS que se encuentran comprometidos puede ser apreciado en el Anexo 7.7.

Ahora bien, durante el bimestre Septiembre-Octubre del año 2016, el adjudicatario ha continuado con su estrategia ambiental (Relacionamiento Comunitario) por medio de las siguientes acciones:

1. En la Región de Atacama:

a. Capacitación en el manual de comportamiento del contratista para los trabajadores de la Subestación Nueva Cardones.

PAGINA 30 DE 68





2. En la Región de Coquimbo:

a. Comuna de los Vilos: se conforma mesa de trabajo, tras la toma de caminos el fin de semana de fiestas patrias por temas de desempleo, con el Ministerio de Energía, la comunidad y la municipalidad, a objeto de tratar la ejecución de los proyectos de desarrollo local.

b. Realización de tres (3) eventos masivos: inauguración de sede social para el adulto mayor en Incahuasi; postura primera piedra PDIS (Plan de Inversión Social) Quebrada Honda; y entrega de alimentos como apoyo a familias vulnerables.

c. Realización de cinco (05) capacitaciones en buenas prácticas a los trabajadores de instalaciones de faena de líneas.

d. Realización de reuniones comunitarias en Maitencillo, Huentelauquen, Vallenar, Los Vilos, El Peñón, El Romero, Salala y Cruz de Cañas.

e. Se sostuvieron mesas de trabajo en Salala, El Peñón, Maitencillo, El Romero y El Rincón.

3. En la Región de Valparaíso:

a. Se realizaron reuniones con las comunidades de Limache, Quillota y Puchuncaví, estableciéndose las respectivas mesas de trabajo para la implementación de los futuros Planes de Inversión Social (PDIS).

A la fecha, la Determinación de Propiedades se encuentra finalizada y conforme a los plazos establecidos en el cronograma, mientras que el Estudio de Títulos presenta un avance de un 100.00% en cada uno de los tres (3) tramos. Estas dos actividades permitirán, junto con la determinación del trazado definitivo del proyecto, establecer los correspondientes Planes de Manejo Forestal.

5.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de las Servidumbres Voluntarias, a cargo de la empresa FELVAL S.A., es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que si bien esta actividad comenzó en Octubre del año 2014 con la Elaboración de Escrituras y Firmas de Servidumbres Voluntarias, a la fecha se presenta el siguiente estado al mes de Octubre de 2016:

PAGINA 31 DE 68





Tramo Avance programado Avance Real Diferencia

1 100.00% 100.00% 0.00%

2 100.00% 100.00% 0.00%

3 100.00% 89.00% -11.00%

En este sentido, las diferencias observadas consideran la metodología empleada por ABS Consulting para medir el avance teórico o programado de la actividad (en base al avance temporal presentado al término de cada mes) y la metodología utilizada por la empresa adjudicataria InterChile S.A. para poder medir el avance real (100% de la longitud de la línea con escrituración de servidumbre y 50% de la longitud de la línea con acuerdos o MOU que se encuentren en escrituración).

Al respecto, en conjunto dentro de los tres (03) tramos del proyecto se ha efectuado, en el transcurso del bimestre Septiembre-Octubre del año 2016, la constitución de dieciséis (16) escrituras de servidumbres, contando así a la fecha con trescientas cinco (305) escrituras de servidumbres que equivalen a 657.44 km (84.94% del total de la longitud de la línea) y veintitrés (23) acuerdos de constitución de servidumbres que están en proceso de escrituración o con acuerdo y que equivalen a 10.29 km (1.33% de la línea).

Por su parte, al término del mes de Diciembre de año 2015, el adjudicatario presenta un 100% de propietarios notificados por medio de avisos, notificaciones notariales y/o de receptores judiciales, lo cual representa un 100% de la longitud de la línea que ha sido notificada. Ahora bien, InterChile S.A. estima que finalmente se logrará constituir un 65% de las servidumbres de forma voluntaria y en el restante 35% se impondrán servidumbres.

5.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de la Concesión Eléctrica, a cargo de la empresa FELVAL S.A., resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, y conforme ha sido señalado por ABS Consulting en bimestres anteriores, la empresa adjudicataria ha obtenido la admisibilidad para el total de las concesiones definitivas (13) presentadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que ha certificado dichas solicitudes tras haberse completado y/o iniciado las etapas de publicación en los medios respectivos (diarios, radioemisoras) y el proceso de notificación de planos de servidumbres a los propietarios afectados.

PAGINA 32 DE 68





A este respecto, el adjudicatario realizó las siguientes gestiones en el transcurso de este bimestre:

Proyecto Fecha publicación

en Diario Oficial

Fecha de Reducción

a Escritura Pública

Decreto de

Concesión

Línea Maitencillo – Pan de Azúcar, Tramo 5, Sub-tramo 3

27-07-2016 02-08-2016 73 / 2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 8, Sub-tramo 2.1

27-07-2016 02-08-2016 76 / 2016

Línea Maitencillo – Pan de Azúcar, Tramo 6

23-08-2016 26-08-2016 88 / 2016

Línea Maitencillo – Pan de Azúcar, Tramo 11

13-10-2016 13-10-2016 105 / 2016

5.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisición de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, y en complemento a lo señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, InterChile S.A. ha normalizado el avance de la fabricación de los suministros para las subestaciones, restando a la fecha sólo normalizar el avance referente a los Equipos Telecomunicaciones, la cual presenta un retraso de un 17.53% en el Tramos N°1, de un 52.01% en el Tramo N°2 y de un 28.28% en el Tramo N°3, habiendpo disminuido respecto al bimestre anterior.

Asimismo, durante el mes de Octubre de 2016, ABS Consulting ha corroborado que la empresa adjudicataria InterChile S.A. mantiene el grado de retraso en la fase de fabricación de los siguientes suministros asociados a la línea de transmisión respecto al bimestre anterior (para cada uno de los tramos):

Suministro Avance programado Avance Real Diferencia

Cable OPGW 100.0% 18.00% -82.00%

Ferretería 100.0% 90.00% -10.00%

PAGINA 33 DE 68





5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, y conforme ha sido señalado por ABS Consulting en bimestres anteriores, InterChile S.A. ha suscrito, en forma adelantada a la fecha programada, los contratos correspondientes para la construcción de las Subestaciones (Siemens S.A.) y de la Línea de Transmisión (consorcios EIP-TENSA y SOLUX-CORSAN, EDEMSA).

Al mes de Octubre del año 2016, InterChile S.A. ha liberado 657.44 km, equivalentes a 1.140 torres (148 en el Tramo N°1, 353 en el Tramo N°2 y 640 en el Tramo N°3).

Por su parte, al mes de Diciembre de 2015, el adjudicatario ha completado el 100% de las pruebas de carga de las estructuras, continuando durante este bimestre con:

90% de los herrajes y amortiguadores completados para 500 kV, estando en Chile almacenados el 27% del suministro y pendientes las pruebas con Cable OPGW.

90% de los herrajes y amortiguadores completados para 220 kV, estando en Chile almacenado el 27% del suministro y pendientes las pruebas con Cable OPGW.

Se fabricaron en este período 114 kilómetros adicionales para un total de 268 kilómetros, llegando el primer embarque con 154 kilómetros del suministro.

Por otro lado, al mes de Septiembre de 2016 el adjudicatario InterChile S.A. presenta los siguientes avances en la construcción de las subestaciones:

Subestación Plataforma Obras Civiles Montaje

Nueva Cardones 100.00% 44.08% 6.75%

Cardones 0.00% 0.00% 0.00%

Nueva Maitencillo 72.50% 21.89% 1.20%

Nueva Pan de Azúcar 87.52% 30.28% 2.95%

Pan de Azúcar 0.00% 0.00% 0.00%

Polpaico Existente 100.00% 8.72% 0.00%

1. Se realizan reuniones con la empresa TEN para lograr acordar las actividades necesarias para no interferir con el avance del proyecto.

2. Se continúa con el avance en la construcción de las casetas de relés en todas las subestaciones.

PAGINA 34 DE 68





3. Se continúa con la construcción del cierre perimetral, la instalación de la malla de puesta a tierra perimetral, las fundaciones GIS 500 kV y finalización de las actividades de fundaciones GIS 220 kV en la subestación Nueva Cardones.

4. Se instaló un marco de línea de 500 kV y se está en proceso de montaje los reactores de la Subestación Nueva Cardones.

5. Se continúa con el avance en las fundaciones de reactores, marco de barra y de líneas, equipos de maniobra, muros cortafuego de reactores, fundación de la GIS 500 kV y cerramiento perimetral en Subestación Nueva Maitencillo.

6. Se finaliza el armado de la enfierradura de las fundaciones de los muros cortafuego de reactores y vaciado de concreto del lado Polpaico, avanzando igualmente en la construcción de la plataforma ed la GIS 500 kV, en el cierre de la subestación, la construcción del edificio de la GIS 220 kV, el armado de estructuras altas y el armado de enfierradura y vaciado de las fundaciones para estructuras altas y equipos de la subestación Nueva Pan de Azúcar.

7. Se continúa con el armado de la enfierradura de las fundaciones de los muros cortafuego de los reactores y estructuras altas en la Subestación Polpaico.

En el caso de la línea, al mes de Octubre del año 2016 el adjudicatario InterChile S.A. presenta los siguientes avances:

Tramo Excavada Hormigonada Montada

220 kV 500 kV 220 kV 500 kV 220 kV 500 kV

N°1 0 / 16 41 / 289 0 / 16 33 / 289 0 / 16 0 / 289

N°2 2 / 4 66 / 465 2 / 4 44 / 465 2 / 4 0 / 465

N°3 0 / 58 177 / 901 0 / 58 154 / 901 0 / 58 0 / 901

Por último, InterChile S.A. ha iniciado, durante este bimestre, las respectivas causas para la posesión a través de vía judicial para ochocientas veintiséis (826) torres, de las cuales cuatrocientas noventa y cuatro (494) han tenido un acuerdo extrajudicial. En este sentido, el adjudicatario ha ejecutado procesos judiciales satisfactoriamente para doscientas veintiséis (226), quedando sólo pendientes ciento seis (106) torres, de esas últimas una (01) han presentado oposición, iniciándose por ende solicitud de acompañamiento de la fuerza pública, mientras que las ciento cinco (105) torres que restan se encuentran en proceso de depósito a los tribunales de los montos que han sido indicados por la comisión tasadora, y en algunos de ellos se están cerrando por medio de negociación que aún no se firma.

PAGINA 35 DE 68





5.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por el adjudicatario InterChile S.A., en cuanto a la gestión ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental que califica favorablemente el proyecto, y según lo ha señalado el equipo auditor de ABS Consulting en bimestres anteriores, la empresa adjudicataria ha gestionado adecuadamente con este organismo todas las aclaraciones necesarias para su obtención (ADENDA N°1, N°2 y N°3), incluyendo las observaciones del Informe de Participación Ciudadana (PAC) y del proceso de Consulta Indígena.

En este sentido, ABS procederá a monitorear y verificar el oportuno cumplimiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a la RCA que ha obtenido InterChile S.A. y que han de requerirse durante la fase de construcción del proyecto, la cual se ha iniciado en el mes de Julio de 2016 y que, a la fecha, ha ido avanzado paulatinamente con lo referente a plataforma, obras civiles y montaje.

A este respecto, al mes de Octubre de 2016 la empresa adjudicataria ha presentado sólo una parte de los PAS comprometidos, presentando el siguiente avance:

- PAS en Carpeta: 49.59%

- PAS en Trámite: 19.83%

- PAS Otorgados: 30.58%

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, el adjudicatario InterChile S.A. ha realizado una adecuada gestión con estos organismos, lo cual le ha permitido obtener la admisibilidad de la totalidad de las Concesiones Definitivas presentadas (13).

Por otro lado, los Planes de Manejo Forestal que debe presentar InterChile S.A. para la ejecución del proyecto ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF), esto es los PAS N°148, N°149 y N°150, el adjudicatario ha gestionado a la fecha el ingreso de dos (02) PAS N°150 con fecha 27 de Julio del año 2016, y tres (03) PAS N°148 con fechas 13 y 21 de Septiembre y 04 de Octubre de 2016. En este sentido, estas últimas actividades están, por el momento, en absoluta concordancia con los plazos establecidos dentro de su cronograma.

PAGINA 36 DE 68





5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

5.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario InterChile S.A. ha respondido a cada una de las observaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en calidad de forma y contenido luego de haber solicitado el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2, según se señala en la siguiente cronología:

a) Al ICSARA N°140875 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°1 de fecha 18 de Diciembre de 2014 (en plazo extendido);

b) Al ICSARA N°150292 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°2 de fecha 05 de Junio de 2015; y

c) Al ICSARA N°151261 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°3 de fecha 21 de Agosto de 2015.

Por otro lado, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha obtenido con fecha 10 de Diciembre del año 2015 la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

En forma complementaria, en el Anexo 7.8 ha sido incluido un detalle con aquellos procedimientos judiciales y de los recursos administrativos interpuestos en contra del proyecto de InterChile S.A. actualizados al 11 de Noviembre de 2016.

5.4.2. Ingeniería

ABS Consulting ha revisado los documentos Aprobados para Construir, que han sido preparados por InterChile S.A. respecto al diseño, planos, fundaciones, memorias de cálculo tanto para Subestaciones Existentes y Nuevas.

En forma específica, se revisaron documentos de las subestaciones relacionados con los reactores (proveedor ABB Switzerland) y a equipos provistos por proveedor General Electric, todos ellos aprobados para construcción. En total, fueron revisados ciento cuarenta y ocho (148) documentos, sin comentarios relevantes.

PAGINA 37 DE 68





Número del

documento Documento

P1-SE-06-0-D0010 Discharge Damping Study

P1-SE-06-0-D0011 Capacitor Design Study

P1-SE-06-0-D0013 Operational details, setting, descriptions of capacitor bank protection & controls

P1-SE-06-0-D0014 MOV Sizing and Ratings Study

P1-SE-06-0-D0015 Insulation Coordination Study, designations of insulation ratings for platform mounted equipment

P1-SE-06-0-D0016 Descriptive summary of equipment studies

P1-SE-06-0-D0017 Analysis qualification report for series capacitor platform

P1-SE-06-0-D0018 Analysis Qualification report for series capacitor platform Polpacio

P1-SE-06-0-D0022 Selection of Current Transformers

P1-SE-06-0-D0024 Seismic Testing of GE Series Capacitor Platform

P1-SE-06-0-D0315 Bypass Breaker Seismic report

P1-SE-06-0-D0319 Bypass Breaker Seismic Report - Double-headed Breaker

P1-SE-06-0-D0429 Routine Factory Test Reports - Capacitors -Maintencillo Bank #2

P1-SE-06-0-D0430 Routine Factory Test Report - Capacitors - Polpaico Bank # 1

P1-SE-06-0-D0431 Routine Factory Test Report - Capacitor - Polpaico Bank # 2

P1-SE-06-0-D0432 Manufacturer´s Factory Inspection & Test Plan - Capacitors - Polpaico

P1-SE-06-K1100 Platform Design Package - Title/ revision sheet

P1-SE-06-K1102 Platform Design Package - Single Line Diagram

P1-SE-06-K1103 Platform Design Package - Component Bill of Material

P1-SE-06-K1104 Platform Design Package - Platform One Phase Plan Views

P1-SE-06-K1105 Platform Design Package - Connection & Mounting Details

P1-SE-06-K1106 Platform Design Package - Bank Grounding Plan View (If Required)

P1-SE-06-K1107 Platform Design Package - Platform Steel Plan View

P1-SE-06-K1108 Platform Design Package - Lower Universal Joint Details & Assembly

P1-SE-06-K1109 Platform Design Package - Ladder Base Details & Assembly

P1-SE-06-K1110 Platform Design Package - Grating Plan View

P1-SE-06-K2700 Platform Design Package - Title/ revision sheet

P1-SE-06-K2702 Platform Design Package - Single Line Diagram

P1-SE-06-K2703 Platform Design Package - Component Bill of Material

P1-SE-06-K2704 Platform Design Package - Platform One Phase Plan Views 200,210,211,212,250

P1-SE-06-K2705 Platform Design Package - Connection & Mounting Details

P1-SE-06-K2706 Platform Design Package - Bank Grounding Plan View (If Required)

P1-SE-06-K2707 Platform Design Package - Platform Steel Plan View

P1-SE-06-K2708 Platform Design Package - Lower Universal Joint Details & Assembly

PAGINA 38 DE 68





P1-SE-06-K2709 Platform Design Package - Ladder Base Details & Assembly

P1-SE-06-K2710 Platform Design Package - Grating Plan View

P1-SE-06-0-K0201 Protection and Control Schematics -Drawing Index and Drawing Notes

P1-SE-06-0-K0202 Platform cabinet Arrangment

P1-SE-06-0-K0203 Platform cabinet Arrangment

P1-SE-06-0-K0204 Protection and Control Cabinet

P1-SE-06-0-K0205 Protection and Control Schematics

P1-SE-06-0-K0206 Protection and Control Logic Diagrams

P1-SE-06-0-K0207 IEC 61850 System Communications Diagram

P1-SE-06-0-K0208 154D2345CSM

P1-SE-06-0-D0300 Capacitor Outline Drawings

P1-SE-06-0-D0301 Capacitor Stack Outline, Assembly and Details

P1-SE-06-0-D0302 Capacitor Rack Outline, Assembly and Details

P1-SE-06-0-D0303 Capacitor Lifting Device Outline

P1-SE-06-0-D0306 CT Rack Outline, Assembly and Detail

P1-SE-06-0-D0307 CT Outline

P1-SE-06-0-D0308 Bypass Breaker Outline, Assembly

P1-SE-06-0-D0309 Bypass Breaker Wiring Schematic

P1-SE-06-0-D0310 Fiber Optic Signal Column Outline

P1-SE-06-0-K0311 Platform Insulator Support Drawings – Maintencillo

P1-SE-06-0-D0312 Diagonal Insulator Outline

P1-SE-06-0-K0313 MOV Outline

P1-SE-06-0-D0314 Discharge Reactor Outline

P1-SE-06-0-K0317 Bypass Breaker Outline, Assembly - Polpaico

P1-SE-06-0-K0318 Bypass Breaker Wiring Schematic - Polpaico

P1-SE-06-D0323 Capacitor Outline Drawings - Polpaico

P1-SE-06-D0324 Capacitor Stack Outline, Assembly and Details Polpaico

P1-SE-06-D0325 Capacitor Rack Outline, Assembly and Details - Polpaico

P1-SE-06-D0326 Discharge Reactor Outline - Polpaico

P1-SE-06-K0328 Platform Insulator Support Drawings

P1-SE-06-K0329 Vertical Insulator Drawing

P1-SE-06-K0330 Damping Resistor Outline - Polpaico

P1-SE-06-K0331 MOV Outline – Polpaico

P1-SE-06-K0327 Damping Resistor Outline

P1-SE-06-0-D0400 Manufacturer's Factory Inspection & Test Plans - Capacitors

P1-SE-06-0-D0401 Manufacturer's Factory Inspection & Test Plans - MOVs

P1-SE-06-0-D0403 Manufacturer's Factory Inspection & Test Plans - Reactor

P1-SE-06-0-D0404 Manufacturer's Factory Inspection & Test Plans - Bypass Breaker

P1-SE-06-0-D0406 Routine Factory Test Reports - Capacitors

P1-SE-06-0-D0408 Routine Factory Test Reports - Reactors

P1-SE-06-0-D0409 Routine Factory Test Reports - Bypass Breaker

PAGINA 39 DE 68





P1-SE-06-0-D0410 Protection and Contols System - Functional Test Report

P1-SE-06-0-D0413 Platform Snap-Back Test Plan

P1-SE-06-0-D0414 Routine Factory Platform Inspection - Maintencillo

P1-SE-06-0-D0415 Routine Test Report - Fiber Signal Column

P1-SE-06-0-D0416 Routine Factory Test Reports - Bypass Breaker - Maintencillo #2

P1-SE-06-0-D0417 Routine Factory Test Reports - Bypass Breaker - Polpaico #1

P1-SE-06-0-D0418 Routine Factory Test Reports - Bypass Breaker - Polpaico #2

P1-SE-06-0-D0419 Routine Factory Test Reports - Reactors, Polpaico

P1-SE-06-0-D0420 Routine Test Report - Fiber Signal Column, Polpaico

P1-SE-06-0-D0421 Routine Test Report - Platform Insulators, Maitencillo

P1-SE-06-0-D0422 Routine Test Report - Platform Insulators, Polpaico

P1-SE-06-0-D0423 Routine Test Report - Vertical Insulators

P1-SE-06-0-D0424 Protection and Contols System - Functional Test Report -Polpaico

P1-SE-06-0-D0425 Routine Factory Test Report - Diagonal Insulators

P1-SE-06-0-D0426 Manufacturer's Factory Inspection & Test Plans - MOVs - Polpaico

P1-SE-06-0-D0427 Routine Test Report - CT Racks - Maintencillo

P1-SE-06-0-D0428 Routine Test Report - CT Racks - Polpaico

P1-SE-06-0-D0438 Routine Factory Test Reports - Damping Resistors - Maintencillo

P1-SE-06-0-D0439 Routine Factory Test Reports - Damping Resistors- Polpaico

P1-SE-05-D2003 DESIGN REVIEW

P1-SE-05-K2006 PLANO DE DIMENSIONES EXTERNAS

P1-SE-05-K2009 PLACA DE VALVULAS

P1-SE-05-K2010 PLANO DE DIMENSIONES PARA TRANSPORTE

P1-SE-05-K2011 PLACA DE CARACTERISTICAS - 58,3 MVAr - Pan de Azucar

P1-SE-05-D2013 CALCULO SISMICO REACTOR Y ACCESORIOS

P1-SE-05-D2014 CALCULO MECANICO

P1-SE-05-K2016 PLANO DE ANCLAJE

P1-SE-05-K2017 DISENO MECANICO INTERNO

P1-SE-05-K2019 PLANO DE PLACAS GENERALES Y DE BUJES.

P1-SE-05-K2020 PLANOS DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE EMPAQUES

P1-SE-05-K2022 PLACA DE CARACTERISTICAS - 25 MVAr - Nueva Maitencillo

P1-SE-05-D2029 REPORTE DE PRUEBAS FAT

P1-SE-05-D2030 CURVA DE MAGNETIZACIÓN DE CTS

P1-SE-05-D2031 Reporte de PRUEBAS FAT 444 al 450

P1-SE-05-D2032 Reporte de Pruebas FAT 451 a 457

P1-SE-05-D2040 RADIADOR ESCALONADO

P1-SE-05-D2070 Memoria de Cálculo Sísmico para el Reactor Monofásico 25MVAr de 500/√3kV

P1-SE-05-D1002 CARACTERISTICAS GARANTIZADAS

P1-SE-05-D1003 DESIGN REVIEW

PAGINA 40 DE 68





P1-SE-05-D0004 CARACTERISTICAS TECNICAS Y PRUEBAS DEL PAPEL TERMO ESTABILIZADO

P1-SE-05-D0005 INFORMACION DE LAS CARACTERISTICAS DEL ACEITE Y PRUEBAS DEL LOTE

P1-SE-05-K1006 PLANO DE DIMENSIONES EXTERNAS

P1-SE-05-K1007 BUJES DE AT

P1-SE-05-K1008 AISLADOR NEUTRO

P1-SE-05-K1009 PLACA DE VALVULAS

P1-SE-05-K1011 PLACA DE CARACTERISTICAS - 58,3 MVAr - Pan de Azucar

P1-SE-05-K1012 GABINETE DE CONTROL, DIAGRAMA DE LOS EQUIPOS AUXILIARES Y LISTA DE MATERIALES

P1-SE-05-D1013 CALCULO SISMICO REACTOR Y ACCESORIOS

P1-SE-05-D1014 CALCULO MECANICO

P1-SE-05-D1015 VERIFICACIÓN SÍSMICA DEL BUJES

P1-SE-05-K1016 PLANO DE ANCLAJE

P1-SE-05-K1017 DISENO MECANICO INTERNO

P1-SE-05-K1019 PLANO DE PLACAS GENERALES Y DE BUJES.

P1-SE-05-K1020 PLANOS DE CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES DE EMPAQUES

P1-SE-05-K1021 PLACA DE CARACTERISTICAS - 58,3 MVAr - Polpaico

P1-SE-05-D0023 SISTEMA DE PINTURA PARA TRANSFORMADORES / REACTORES

P1-SE-05-D1028 PLAN DE INSPECIÓN Y PRUEBAS FAT

P1-SE-05-D1029 REPORTE DE PRUEBAS FAT

P1-SE-05-D1030 CURVA DE MAGNETIZACIÓN DE CTS

P1-SE-05-D1031 RELÉ BUCHHOLZ

P1-SE-05-D1032 INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE PARA CONSERVADOR PRINCIPAL

P1-SE-05-D1033 TERMOMETRO PARA TEMPERATURA DEL ACEITE

P1-SE-05-D1034 TERMOMETRO PARA TEMPERATURA DEL DEVANADO

P1-SE-05-D1035 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DEL TANQUE PRINCIPAL

P1-SE-05-D1036 RELÉ DE PRESIÓN SÚBITA

P1-SE-05-D1037 RESPIRADOR DESHUMECTANTE REGENERABLE DEL CONSERVADOR DEL TANQUE PRINCIPAL

P1-SE-05-D1038 DISPOSITIVO DE MUESTRA DE GAS

P1-SE-05-D1039 VÁLVULAS

P1-SE-05-D1040 RADIADOR ESCALONADO

P1-SE-05-D1041 RELÉ DE SUPERVISIÓN HERMETICIDAD BOLSA

P1-SE-05-D1043 RELE DE SELLO

P1-SE-05-D1045 Reporte de Pruebas FAT

P1-SE-05-D1070 Memoria de Cálculo Sísmico para el Reactor Monofásico 58,3MVAr de 500/√3kV

PAGINA 41 DE 68





5.4.3. Suministros

ABS Consulting, para el presente período, ha procedido la verificación del avance en la adquisición de los suministros del proyecto, señalando InterChile S.A. que:

- Para los Equipos y Materiales Subestaciones, se ha concluido el proceso de fabricación en los tres (03) tramos para los suministros Equipos Primarios, GIS, Inductivos, Compensación Serie (sólo los tramos N°2 y N°3), C&P y SS.AA., restando solamente finalizar lo correspondiente a la fabricación del suministro Telecomunicaciones.

- Para los Materiales Línea de Transmisión, se presentan avances por debajo de lo programado en los tres (03) tramos para la fabricación del Cable OPGW (-82.0%) y Ferretería (-10.0%).

En este sentido, el adjudicatario ha iniciado el despacho del Cable OPGW en el mes de Septiembre de 2016 y, en cuanto a Ferretería, se estima término de la fase de fabricación para el mes de Noviembre de 2016.

Por su parte, y conforme al grado de avance que InterChile S.A. presente tanto en la adquisición del resto de los Equipos y Materiales para las Subestaciones como para las Líneas, ABS Consulting procederá a verificar el cumplimiento de lo ofertado por el adjudicatario respecto a estos suministros, mediante el análisis de las características técnicas en las disciplinas civil y eléctrica.

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

ABS Consulting, para el presente período, ha verificado que el adjudicatario InterChile S.A. ha avanzado en la realización de las Pruebas FAT de los siguientes suministros de la Línea de Transmisión (para cada tramo):

Suministro Avance programado Avance Real Diferencia

OPGW 100.00% 18.00% -82,00%

Ferretería 100.00% 90.00% -10.00%

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario ha avanzado, al mes de Agosto de 2016, en la ejecución de las Pruebas en Fábrica conforme al detalle siguiente:

Equipos de Comunicaciones: retraso de un 20.00%, 75.00% y 30.00% respecto de lo programado en cada uno de los tramos.

PAGINA 42 DE 68





En este sentido, el equipo auditor de ABS Consulting conforme sea el grado de avance y el cumplimiento del cronograma de estas actividades en los próximos meses procederá a la revisión de los correspondientes protocolos y resultados para garantizar el óptimo cumplimiento de estas pruebas y, en consecuencia, a la verificación del cumplimiento del Hito Relevante N°4, conforme a la solicitud de aplazamiento de fecha que ha sido presentada por InterChile S.A en el mes de Julio del año 2016 y que ABS Consulting ha recomendado aprobar en su informe emitido el día 04 de Octubre de 2016.

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, ha efectuado una visita de inspección de los trabajos en terreno los días 06, 07 y 13 de Septiembre del año 2016, conforme ha sido el grado de avance y de cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma vigente de InterChile S.A. relacionadas a la fase de construcción.

En este sentido, los objetivos generales consisten en verificar en terreno el avance de las actividades de construcción, verificar el cumplimiento de las características técnicas del proyecto y apreciar los recursos disponibles para ejecutar la obra; considerando de manera específica la detección de discrepancias técnicas y/o de programación, junto con observar el estado de avance de construcción de las subestaciones y comprobar avance de obras de la línea.

En el Anexo 7.6 se incluye el informe de las actividades desarrolladas respecto a esta actividad por parte del equipo auditor.

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting, para el presente período, no ha procedido a verificar los trabajos que el adjudicatario InterChile S.A. hubiere realizado en instalaciones de terceros, conforme durante el periodo en análisis, no se han iniciado obras en las subestaciones existentes propiedad de Transelec S.A.

Se espera realizar visita a la Subestación Cardones durante el próximo periodo (meses de Noviembre y Diciembre del año 2016), conforme al programa vigente, la empresa adjudicataria iniciará obras en esta instalación.

PAGINA 43 DE 68





5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis

ABS Consulting ha verificado que la estructura organizacional a cargo de desarrollar el proyecto, conformada en base a recursos propios del adjudicatario InterChile S.A. y a recursos de terceros especialistas en áreas claves del Proyecto que ésta ha contratado como complemento, es apropiada para lograr el cumplimiento en calidad, condiciones técnicas y plazos comprometidos.

PAGINA 44 DE 68





6. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que al mes de Octubre del año 2016, los Proyectos “Nueva Línea Cardones - Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2x500 kV”, y “Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, en ejecución por InterChile S.A., presentan un avance general por debajo del avance proyectado, siendo el tramo Pan de Azúcar – Polpaico el que presenta el mayor retraso, medido en 6.5%.

El desarrollo de los proyectos respecto a las Subestaciones se encuentra de acuerdo a lo programado, y no presenta desviaciones que pongan en riesgo cumplimientos técnicos y de plazo, los cuales tienen como soporte el análisis de documentos de diseño, planificación, pruebas, y las necesarias verificaciones en terreno.

Paralelamente, tal como fuera analizado y descrito dentro del presente informe, los mayores retrasos en el periodo y que mantienen en forma preponderante a los proyectos con una desviación de un 3.7%, se encuentran en las actividades pertenecientes a las Líneas de Trasmisión tal como construcción, tramitación de PAS (Permisos Ambientales Sectoriales), y la gestión de concesiones y servidumbres.

En relación a lo anterior, en opinión del equipo auditor, los retrasos en el desarrollo de los proyectos han puesto en riesgo el cumplimiento del Hito Relevante N°3 establecido para el mes de Febrero del año 2017, conforme existe una alta probabilidad que el adjudicatario no logre ejecutar las obras restantes para cumplir con el 50% de las fundaciones de las línea de transmisión de los tres (03) proyectos.

Por otro lado, y basado en la Carta de Pertinencia presentada por el adjudicatario para la modificación de tres (3) puntos del trazado, desde el punto de vista del equipo auditor de ABS Consulting se pueden realizar análisis y efectos fundados en eventuales resultados, sin embargo los eventuales efectos podrán visualizarse de un modo más concreto una vez que el SEA se pronuncie respecto a si debe o no someterse a evaluación ambiental los cambios realizados a los proyectos. Finalmente señalar que dada la gestión adecuada del adjudicatario en las otras actividades principales (ingeniería, comunidades, suministros), ha permitido equilibrar el avance global de los proyectos, permitiendo que el avance a la fecha no tenga una retraso mayor y que los riesgos de los proyectos sean menores.

Como conclusión, ABS Consulting puede señalar que el comportamiento y las desviaciones de los Proyectos han sido detallados y especificados, tomando como base las condiciones requeridas por la autoridad y acordadas por el adjudicatario InterChile S.A.

PAGINA 45 DE 68





7. Anexos

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la

Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes, basándose en la documentación que la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha presentado para este proyecto.

b) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral de los meses de Septiembre y Octubre de 2016.

c) Revisión de las actividades de Concesión y de Servidumbres, considerando el Estatus de Identificación de Servidumbres de cada Tramo.

d) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Cronograma Definitivo.

e) Visita de Inspección en Terreno, área Obras Civiles.

f) Reunión de coordinación con la empresa adjudicataria para presentación del avance general del proyecto a la fecha y las dificultades para poder proseguir con la fase de construcción.

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las

actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

PAGINA 46 DE 68





7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante

del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes

Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Especialista Área Eléctrica

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

Revisión Concesión y Servidumbres

Análisis y Seguimiento de la gestión ante los organismos respectivos para Concesión y Servidumbres


Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado


Visita a Terreno Verificación de los avances de las obras asociadas al proyecto.

Encargado

Reunión de coordinación con el adjudicatario

Verificación del avance de cada una de las actividades


Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Aldo Celis

Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic

Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 47 DE 68





Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos

Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 48 DE 68





7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos de la empresa adjudicataria InterChile S.A. para referir su análisis:

a) Documento de InterChile S.A. "P1-INME-1609 Consolidado", correspondiente al mes de Septiembre de 2016.

b) Documento de InterChile S.A. "P1-INME-1610 Consolidado", correspondiente al mes de Octubre de 2016.

c) Documento de InterChile S.A. "Anexo 1.P1-PM-00-G004-Curva S 1609", referente al detalle del avance del proyecto a la fecha (Septiembre 2016).

d) Documento de InterChile S.A. "Anexo 1.P1-PM-00-G004-Curva S 1610", referente al detalle del avance del proyecto a la fecha (Octubre 2016).

e) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G001-Línea 1 1610", referente al cronograma del Tramo Cardones-Maitencillo.

f) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G002-Línea 2 1610", referente al cronograma del Tramo Maitencillo-Pan de Azúcar.

g) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G003-Línea 3 1610", referente al cronograma del Tramo Pan de Azúcar-Polpaico.

h) Documento de InterChile S.A. "Anexo 4.Cuadros de avance y Control 30-10-2016" donde se detalla el avance del proyecto conforme al formato de cuadros de Control que se establece en las Bases de Licitación.

i) Documento de InterChile S.A. "Anexo 3. Justificación de avance 1609 consolidado”, donde se describen los avances de cada actividad y detallan cuáles son los aspectos críticos que se evidencian a la fecha.

j) Documento de InterChile S.A. "Anexo 3. Justificación de avance 1610 consolidado”, donde se describen los avances de cada actividad y detallan cuáles son los aspectos críticos que se evidencian a la fecha.

k) Documento de InterChile S.A. “Anexo 5. Permisos Ambientales Sectoriales”, donde se detalla el estado de los PAS al mes de Octubre 2016.

l) Documento de InterChile S.A. “”Anexo 6. Listados de documentos de ingeniería SE 1610”, actualizado al mes de Octubre de 2016.

PAGINA 49 DE 68





7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) Contrato firmado con la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC) el día 01 de Abril de 2013, para la Gestión Ambiental.

b) Contrato firmado con la empresa FELVAL S.A. el día 26 de Abril de 2013, para la Gestión Predial.

c) Contrato firmado con la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia en Chile el día 03 de Mayo de 2013, para la Ingeniería de Líneas.

d) Contrato firmado con la empresa Sterlite Technologies Ltd. el día 24 de Julio de 2013, para la adquisición del Cable Conductor.

e) Contrato EPC Subestaciones firmado con la empresa Siemens S.A. el día 26 de Agosto de 2013.

f) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Julio de 2013, correspondiente al primer tramo. Adicionalmente, se publica un complemento en el Diario Estrategia el día 12 de Septiembre de 2013.

g) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Octubre de 2013, correspondiente al segundo tramo.

h) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 15 de Octubre de 2013, correspondiente al tercer tramo.

i) Ingreso, con fecha 28 de Octubre de 2013, al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para la Subestación Nueva Cardones.

j) Con fecha 29 de Noviembre de 2013, InterChile S.A. envió Orden de Proceder para la fabricación del 100% de las estructuras a la empresa Skipper Limited en India.

k) Contrato firmado con la empresa Maclean Power Systems para el suministro de Aisladores Poliméricos, con fecha 20 de Diciembre de 2013.

l) Contrato firmado con la empresa HMV Chile para los servicios de Ingeniería de Contraparte, con fecha 20 de Diciembre de 2013.

m) Con fecha 31 de Diciembre del año 2013, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Cardones, por medio de la Resolución Exenta N°02380.

PAGINA 50 DE 68





n) Publicación en diario nacional, regional y radio de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva de la Subestación Cardones con fechas 27, 28 y 29 de Enero de 2014, respectivamente.

o) Con fecha 27 de Febrero de 2014, se obtiene la Resolución de Otorgamiento de la Concesión Provisional para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión.

p) Con fecha 27 de Febrero de 2014, reingreso del EIA, el cual fue admitido por el SEA el día 06 de Marzo de 2014, mediante Resolución Exenta N°0145/2014.

q) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo, mediante Resolución Exenta N°2726.

r) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar, por medio de la Resolución Exenta N°2725.

s) Presentación del proyecto a las empresas invitadas a participar en la licitación de las obras de construcción de los Lotes 1 y 2, el día 26 de Marzo de 2014.

t) Con fecha 03 de Junio de 2014, el SEA publica el ICSARA N°140875, donde se incluyen todas las observaciones producto de la PAC.

u) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa General Electric para el suministro de Bancos de Compensación Serie, con fecha 23 de Junio de 2014.

v) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa ABB limitada para el suministro de Reactores, con fecha 27 de Junio de 2014.

w) Contrato firmado con el consorcio EIP-TENSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 1 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

x) Contrato firmado con el consorcio ISOLUX-CORSAN para la Construcción y el Montaje del Tramo 2 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

y) Contrato firmado con el consorcio EDEMSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 3 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

z) Con fecha 29 de Julio de 2014, se ingresan las respuestas a los comentarios y errores asociados a la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 3 Tramo 2/8 Talinay-Talinay.

PAGINA 51 DE 68





aa) Con fecha 31 de Julio de 2014, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental da inicio al proceso de consulta indígena asociado al EIA del proyecto, mediante Resolución Exenta N°0625/2014.

bb) Con fecha 31 de Julio de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°4455, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 4/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

cc) Con fecha 06 de Agosto del año 2014, se notifica la admisibilidad de la Solicitud de Concesión para la Línea 3 Tramo 4/8 mediante Resolución Exenta N°4455 de fecha 31 de Julio de 2014, iniciándose el proceso de notificación notarial.

dd) Con fecha 05 de Septiembre del año 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publica en el expediente electrónico de evaluación el Informe Anexo PAC, el cual contiene las observaciones realizadas por la comunidad respecto a este proyecto.

ee) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión.

ff) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 2 Maitencillo-Pan de Azúcar.

gg) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5263, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

hh) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5264, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ii) Con fecha 07 de Octubre de 2014, y por medio del Oficio Ordinario N°11211, la SEC otorga el Decreto de Concesión Provisional de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

jj) Con fecha 09 de Octubre del año 2014, el adjudicatario InterChile S.A. solicita mayor plazo responder a la ICSARA N°1.

kk) Con fecha 13 de Octubre del año 2014, y mediante Resolución Exenta (RE) N°0919/2014, la Dirección Ejecutiva del SEA notifica a InterChile S.A. de la aceptación de la solicitud de extensión de plazo para el ingreso de la ADENDA N°1.

PAGINA 52 DE 68





ll) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente.

mm) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente.

nn) Contrato firmado, a nivel corporativo, con la empresa Dervaux S.A. el día 27 de Octubre del año 2014, comprendiendo la fabricación, pruebas y entrega de los amortiguadores, herrajes y accesorios.

oo) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5751, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

pp) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5753, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

qq) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5754, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

rr) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea 3 con fechas 24, 25, y 26, 26, 27 y 28 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

ss) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 26, 27 y 28, 27 y 28 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

tt) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea 3 con fechas 19, 20 y 21, 24, 25 y 26 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

uu) Con fecha 15 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, mediante Resolución Exenta N°6428.

PAGINA 53 DE 68





vv) Con fecha 16 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV, mediante Resolución Exenta N°6330.

ww) Con fecha 18 de Diciembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°1 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°140875.

xx) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N°135 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo.

yy) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N°111 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar.

zz) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°6511, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 3/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

aaa) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°6532, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 8/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

bbb) Con fecha 12 de Enero del año 2015, InterChile S.A. adjudica a la empresa Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd, el contrato por el suministro de Cable de Guardia con Fibra Óptica y sus accesorios.

ccc) Con fecha 03 de Febrero de 2015, el SEA publica la ICSARA N°150292, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°1 que ha presentado el adjudicatario.

ddd) Carta “IC-AD-00-C149” de InterChile S.A. dirigida al CDEC-SIC, de fecha 13 de Febrero del año 2015, y en donde se solicita el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 “Obtención de Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de Solicitud de Concesión Definitiva”.

eee) Con fecha 16 de Febrero del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N°7043, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

fff) Carta “DP 0131/2015” del CDEC-SIC dirigida a ABS Consulting, y de fecha 19 de Febrero de 2015, donde se solicita la revisión de la solicitud de aplazamiento de la fecha comprometida para el Hito Relevante N°2.

PAGINA 54 DE 68





ggg) Con fecha 12 de Marzo del año 2015, la Dirección Ejecutiva del SEA publica el Anexo Proceso de Consulta Indígena (Documento N°150498).

hhh) Con fecha 20 de Marzo del año 2015, InterChile S.A. y la comunidad Chipasse Ta Tatara, firman un Contrato de Comodato donde se concede a la comunidad el comodato gratuito de los derechos de aprovechamiento de 7.7 acciones de agua del Canal Nicolasa.

iii) Con fecha 23 de Abril de 2015, la Comisión Tasadora realiza visita a terreno para la concesión de la Subestación Nueva Cardones.

jjj) Con fecha 26 de Marzo del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N°7748, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

kkk) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 14, 15 y 16, y 15, 16 y 17 de Abril de 2015, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 06 al 12 de Abril de 2015.

lll) Con fecha 28 de Mayo del año 2015, la SEC emite el Informe de Tasación de Servidumbres para la Subestación Nueva Cardones mediante el Oficio Ordinario N°6980.

mmm) Con fecha 05 de Junio de 2015, se ha presentado la ADENDA N°2 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°150292.

nnn) Con fecha 14 de Julio de 2015 el SEA emite la Resolución Exenta N°0898/15 donde se amplía el plazo en sesenta (60) días adicionales para evaluar el EIA.

ooo) Con fecha 05 de Agosto del año 2015, el SEA publica la ICSARA N°151261, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°2 que ha presentado el adjudicatario.

ppp) Con fecha 03 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N°1 Cardones-Maitencillo por medio de la Resolución Exenta N°9484.

qqq) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N°2 Maitencillo-Pan de Azúcar mediante Resolución Exenta N°9435.

rrr) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.1 Pan de Azúcar-Talinay por medio de Resolución Exenta N°9577.

PAGINA 55 DE 68





sss) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay por medio de Resolución Exenta N°9574.

ttt) Con fecha 11 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.3 Talinay-La Ligua por medio de Resolución Exenta N°9634.

uuu) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.7 Los Laureles-Benedictinos mediante Resolución Exenta N°9638.

vvv) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.8 Benedictinos-Polpaico mediante Resolución Exenta N°9641.

www) Con fecha 18 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.4 La Ligua-Catapilco por medio de Resolución Exenta N°9728.

xxx) Con fecha 21 de Agosto de 2015, se ha presentado la ADENDA N°3 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°151261.

yyy) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. realiza Toma de Posesión Material del predio de la Subestación Nueva Cardones.

zzz) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°1 Cardones-Maitencillo, por un total de 68.5 Kilómetros, y la conformación de la respectiva Comisión Tasadora.

aaaa) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°2 Maitencillo-Pan de Azúcar, por un total de 116.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora.

bbbb) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para la emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.1 Pan de Azúcar-Talinay, por un total de 41.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora.

cccc) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay, por un total equivalente de 11.57 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

dddd) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.4 La Ligua-Catapilco, por un total de 3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

PAGINA 56 DE 68





eeee) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.7 Los Laureles-Benedictinos, por un total equivalente de 6.3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

ffff) Con fecha 06 de Octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1335 donde se resuelve suspender el proceso de evaluación del EIA por un plazo de sesenta (60 días) para asegurar la ejecución del proceso de Consulta Indígena.

gggg) Con fecha 27 de Octubre del año 2015, InterChile S.A. firma el Protocolo de Acuerdo Final con la comunidad Chipasse Ta Tatara, dando por finalizado el proceso de Consulta Indígena asociado al proyecto.

hhhh) Con fecha 25 de Noviembre del año 2015, y mediante Resolución Exenta N°1548, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental decreta el alzamiento de la medida provisional que suspende la evaluación ambiental.

iiii) Con fecha 10 de Diciembre de 2015, y mediante Resolución Exenta N°1608, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental otorga la Resolución de Calificación Ambiental al proyecto.

jjjj) Con fecha 29 de Diciembre de 2015, se sortea Comisión Tasadora a través del Decreto N°145 para el Tramo 2.3 del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay.

kkkk) Con fecha 04 de Octubre de 2016, InterChile S.A. solicita al SEIA declare que las modificaciones propuestas por el adjudicatario no constituyen un cambio de consideración al proyecto original.

Tramo Decreto Publicación

Diario Oficial

Reducción a

Escritura Pública

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 1, Sub-tramo 1

136 20-01-2016 01-02-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 2, Sub-tramo 1

140 03-02-2016 08-02-2016

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 3 142 03-02-2016 08-02-2016


145 03-02-2016 08-02-2016


3 19-02-2016 23-02-2016

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 1

2 22-03-2016 29-03-2016

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 2, Sub-tramo 2

4 22-03-2016 29-03-2016

PAGINA 57 DE 68






11 22-03-2016 29-03-2016

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 3, Sub-tramo 2

26 22-03-2016 05-04-2016


18 29-03-2016 05-04-2016


27 05-04-2016 12-04-2016


30 11-04-2016 26-04-2016


32 11-04-2016 26-04-2016


36 25-04-2016 28-04-2016


35 11-05-2016 16-05-2016


37 11-05-2016 16-05-2016


38 17-05-2016 25-05-2016


41 25-05-2016 03-06-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 8, Sub-tramo 1

49 25-05-2016 02-06-2016


47 25-05-2016 02-06-2016


46 25-05-2016 02-06-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 1, Sub-tramo 3

64 04-07-2016 05-07-2016


69 19-07-2016 19-07-2016


73 27-07-2016 02-08-2016


76 27-07-2016 02-08-2016


99 17-08-2016 19-08-2016


88 23-08-2016 26-08-2016


105 13-10-2016 13-10-2016

PAGINA 58 DE 68





7.4. Referencias Metodológicas

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

7.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por el adjudicatario InterChile S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

PAGINA 59 DE 68





7.5. Antecedentes de Avance del Proyecto

7.5.1. Listado de Propiedades

Al mes de Octubre de 2016, InterChile S.A. presenta un listado de carácter preliminar de las propiedades afectas por el trazado de la línea, información que una vez sea ratificada se informará su grado de avance. La información se resume como sigue:


a) Cantidad de Propiedades: 23 (6 Fiscales, 17 Privadas).

b) Estado de las Propiedades: 15 legalizados, 06 con decreto y 02 no se conoce al propietario.

c) Estado de las Negociaciones: 02 negociaciones en desarrollo, 01 no iniciada, 12 con servidumbre constituida, 06 con decreto de concesión, y 02 con transacción y finiquito voluntario.

d) Plan de Manejo Forestal: 08 predios no requieren, 15 requieren PAS N°151.


a) Cantidad de Propiedades: 84 (80 Privadas, 2 Bien Común, 2 Fiscales).

b) Estado de las Propiedades: 01 con negociación por imposición (01 no se conoce al propietario), 38 con decreto, y 45 con negociaciones legalizadas.

c) Estado de las Negociaciones: 6 buscando finiquito voluntario, 2 con acuerdo, 14 con el respectivo decreto, 03 con transacción y finiquito voluntario, 36 con servidumbre ya constituida, 01 con toma de posesión, 01 con concesión en trámite, 03 en desarrollo, 01 en proceso de escrituración, 01 con negociación realizada, 15 en trámite de toma de posesión y 01 suspendida.

d) Plan de Manejo Forestal: 37 predios no requieren, 29 requiere PAS N°151, 01 requiere PAS N°149 y N°151, 06 en actualización y 12 sin información.


a) Cantidad de Propiedades: 330 (02 Fiscales, 312 privadas y 16 Bien Común).

PAGINA 60 DE 68





b) Estado de las Propiedades: 37 con el respectivo decreto, 105 con imposición (46 con rechazo total al proyecto, 03 no se conoce al propietario, 24 se oponen al monto de indemnización, 22 desea ser notificado y 10 con servidumbre a través de concesión), 148 con negociaciones legalizadas, 15 negociadas y 25 sin información.

c) Estado de las Negociaciones: 04 con acuerdo, 02 con acuerdo y en proceso de escrituración, 01 con acuerdo y suspendida escrituración, 32 con decreto, 02 con decreto / transacción y finiquito voluntario, 117 con servidumbre ya constituida, 57 en pleno desarrollo, 19 en proceso de escrituración, 35 con liberación a través de concesión, 48 no iniciadas, 02 suspendidas y 11 sin información.

d) Plan de Manejo Forestal: 118 predios no requieren, 51 requieren PAS N°151, 36 requieren PAS N°148, 11 requieren PAS N°149, 01 requiere PAS N°153, 04 requieren PAS N°148 y N°149, 21 requieren PAS N°148 y N°151, 16 requieren PAS N°149 y N°151, 01 requiere PAS N°148 y N°153, 08 requieren PAS N°148, N°149 y N°151, 02 requieren PAS N°148, N°151 y N°153, 01 requiere PAS N°148, N°151 y N°150, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°152, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°153, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°154, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°155, y 56 sin información.

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance de las negociaciones al mes de Octubre de 2016, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 10 / 2016

Mes Número de Predios según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

10/ 2013 298 298 19 298 0 / 298 0 298

11/2013 370 370 65 370 0 / 370 0 370

12/2013 388 388 70 388 0 / 388 5 388

01/2014 388 388 72 388 0 / 388 5 388

02/2014 388 388 50 388 2 / 388 6 388

PAGINA 61 DE 68





03/2014 388 388 42 388 9 / 388 8 388

04/2014 388 388 38 388 16 / 388 13 388

05/2014 388 388 38 388 16 / 388 14 388

06/2014 388 388 38 388 11 / 388 18 388

07/2014 390 390 38 388 10 / 388 21 388

08/2014 435 435 40 389 10 / 389 28 389

09/2014 435 435 79 435 20 / 435 28 435

10/2014 435 435 106 435 43 / 435 37 435

11/2014 435 435 106 435 20 / 435 57 435

12/2014 435 435 113 435 07 / 435 57 435

01/2015 435 435 113 435 47 / 435 57 435

02/2015 435 435 113 435 47 / 435 58 435

03/2015 435 435 260 436 48 / 435 58 436

04/2015 435 435 260 437 76 / 436 58 437

05/2015 435 435 260 437 76 / 436 58 437

06/2015 435 435 161 327 113 / 440 73 440

07/2015 440 440 185 328 155 / 440 91 440

08/2015 440 440 249 296 165 / 440 123 440

09/2015 440 440 110 254 186 / 440 141 440

10/2015 440 440 112 249 192 / 440 149 440

11/2015 440 440 112 249 192 / 440 155 440

12/2015 440 440 102 239 197 / 440 164 440

01/2016 440 440 102 239 213 / 440 173 440

02/2016 440 440 200 240 220 / 440 174 440

03/2016 440 440 173 203 237 / 440 207 440

04/2016 440 440 171 203 239 / 440 213 440

05/2016 440 440 04 203 231 / 440 227 440

06/2016 437 437 75 199 231 / 437 238 437

07/2016 430 430 58 154 276 / 430 264 430

08/2016 430 430 53 125 214 / 430 289 430

09/2016 430 430 28 312 213 / 437 284 437

10/2016 430 430 23 328 221 / 438 305 437

PAGINA 62 DE 68





7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Octubre del año 2016, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente a la fecha, puede ser apreciado en la siguiente tabla, sólo en lo que respecta a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 31 / 10 / 2016

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 305 647.157 83.62%

Con acuerdo vigente 23 10.287 1.33%

Total 328 657.444 84.94%

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre,

tramos continuos

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Octubre de 2016, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente, puede ser apreciado en la tabla siguiente, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 31 / 10 / 2016

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 647.157,26 50 12.943,15

Considerando acuerdos 657.443,80 63 10.435,62

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

PAGINA 63 DE 68





7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario InterChile S.A., el Avance de las Obras en Terreno al mes de Octubre de 2016, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 /10 /2016

Mes

Número de Estructuras: 1.724

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac

04-2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

05-2016

743 / 1724 608 / 1724 58 / 431 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

743 / 1724 608 / 1724 58 / 431 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

06-2016

13 / 0 256 / 0 50 / 448 28 /224 0 / 224 0 / 0 0 / 0

743 / 1724 864 / 1724 108 / 879 28 / 224 0 / 224 0 / 0 0 / 0

07-2016

58 / 0 -169 / 0 51 / 448 33 /172 29 / 172 0 / 0 0 / 0

801 / 1724 695 / 1724 159 / 1327 61 / 396 29 / 396 0 / 0 0 / 0

08-2016

73 / 0 103 / 0 63 / 397 60 / 52 59 / 52 0 / 0 0 / 0

874 / 1724 798 / 1824 222 / 1724 121 / 448 88 / 448 0 / 0 0 / 0

09-2016

49 / 0 432 / 0 93 / 0 62 / 138 60 / 138 0 / 0 0 / 0

923 / 1724 1230 / 1724 315 / 1724 183 / 586 148 / 586 0 / 0 0 / 0

10-2016

202 / 9 -62 / 9 140 / 9 97 / 138 85 / 138 0 / 0 0 / 0

1123 / 1733 1168 / 1733 455 / 1733 286 / 724 233 / 724 0 / 0 0 / 0

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por la empresa InterChile S.A., las notificaciones se encuentran asociadas al desarrollo de la actividad Negociación de Servidumbres, el cual presenta avances a la fecha en conformidad y concordancia con el listado definitivo de propiedades afectadas por el trazado del proyecto, el cual no presenta modificaciones desde el Informe Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año.

PAGINA 64 DE 68





7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha

06, 07 y 13 de Septiembre de 2016.

Proyecto LT 2x500 kV Cardones - Polpaico

Visita de inspección de los trabajos en terreno los días 06, 07, y 13 de

septiembre 2016

1. Objetivos generales de la visita.

- Verificar en terreno el avance de las actividades de construcción.

- Verificar el cumplimiento de las características técnicas del proyecto.

- Revisión del cumplimiento de los estándares de calidad del proyecto.

2. Objetivos específicos de la visita.

- Verificar si existe presencia de discrepancias técnicas, y un chequeo spot a las

revisiones de los documentos que se encuentran en las instalaciones y terreno.

- Verificar cumplimiento de avance de las obras respecto a los antecedentes

provistos en los Informes.

- Verificar ejecución de las obras en Línea de Transmisión tales como

demarcación de trazado, avance de excavaciones, construcción de

fundaciones torres AT, y montaje de torres AT.

- Verificar ejecución de las obras en Subestaciones nuevas tales como

instalaciones de faena, movimiento de tierra, construcción de obras civiles,

montaje de estructuras de patio, de torres AT.

- Verificar estado de almacenamiento de suministros y equipos definitivos de

proyecto.

- Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales del titular en RCA.

- Verificar la organización del Adjudicatario y sus Contratistas en terreno.

3. Personal de ABS Consulting que participó en la visita.

- Aldo Celis S., Encargado de la Auditoría.

4. Personal del adjudicatario entrevistado.

- Francisco Swett, Analista de Subestaciones y Líneas, Interchile

- José Salles, Jefe ITO, Concol

- Gonzalo Sánchez, Jefe Oficina Técnica, Concol

- Ricardo Loyola, Jefe Oficina Técnica, Concol

- Ximena Velazquez, Jefe Oficina Técnica, Concol

- Eduardo Farías, Project Manager, Siemens

- Gonzalo Quezada, Jefe Oficina Técnica, Concol

5. Avance de las actividades.

I. Subestaciones

a) Subestación Nueva Cardones:

Se verifica el avance de las obras, las cuales se encuentran en proceso de

excavación y rellenos; preparación de enfierradura; obras civiles tales como

fundaciones de estructura, muros cortafuego de transformadores, fundaciones de

equipos, y mampostería en caseta de control; montaje marco de barra.

Se aprecia un adecuado control de los materiales (aislación, demarcación, control

de despacho, protección); control de basura y derrames; y una organización

adecuada para la supervisión de las obras.

b) Subestación Nueva Maitencillo:


excavación, rellenos mayores para nivelación de terreno y mejoramiento de terreno

en distintos sectores, además de estar casi en un 90% la excavación del pozo

derrame transformadores; preparación y montaje enfierradura; inicio obras civiles de

fundaciones estructuras de patio, preparación montaje encofrados muros cortafuego

de transformadores, y fundaciones de equipos. No se registra avance en montaje de

estructuras.




c) Subestación Nueva Pan de Azúcar:


excavación y rellenos; preparación de enfierradura; obras civiles tales como

fundaciones de estructura, muros cortafuego de transformadores, fundaciones de

equipos, y mampostería en caseta de control terminada; montaje de estructuras y

torres de marco de barra y marco de línea, y .




d) Subestación Polpaico:


excavación, rellenos mayores para nivelación de terreno y mejoramiento de terreno

en distintos sectores; preparación y montaje enfierradura; inicio obras civiles de

fundaciones estructuras de patio, preparación montaje encofrados muros cortafuego

de transformadores, y fundaciones de equipos. No se registra avance en montaje de

estructuras.




II. Línea de Trasmisión

a) Tramo Cardones - Maitencillo:

Se inspeccionaron las obras que en el total del tramo presentaron un total de 17

torres excavadas, 11 de las cuales estaban hormigonadas y protocolizadas, de un

total de 305 fundaciones.

No se encuentran ejecutados otros trabajos.

Cabe señalar que se realizó visita a la bodega del tramo ubicada en Sector Dos

Hermanas en ruta Panamericana Norte, donde se encontraban en proceso de

clasificación de estructura por tipo de torres (se encuentra el 100% en bodega),

clasificación de pernería. Asimismo se verifica que están almacenados en

condiciones aceptables los carretes del conductor, herraje, aislación. Por último, se

verifica el material rechazado por no cumplimiento de calidad en su terminación o

con defectos de fábrica y/o manipulación.

b) Tramo Maitencillo – Pan de Azúcar:




No se encuentran ejecutados otros trabajos.

Se realizó visita a las dos (02) bodegas del tramo, ubicada la primera de ellas

(bodega norte) en a la salida sur de Vallenar y la otra (bodega sur), en sector de

Quebrada Honda, al norte de La Serena, donde también se encontraba la

instalación de faena principal.

En ambas bodegas se encontraban en proceso de clasificación de estructura por

tipo de torres (se encuentra el 100% en bodega), y clasificación de pernería.

Asimismo se verifica que están almacenados en condiciones aceptables los carretes

del conductor, herraje, y aislación.

Por último, se verifica el material rechazado en bodega sur (mínima cantidad y único

lugar donde se encuentra material rechazado) por no cumplimiento de calidad en su

terminación o con defectos de fábrica y/o manipulación.

c) Tramo Pan de Azúcar - Polpaico:




Se verifica el montaje de patas para una torre de 500 kV, único montaje estructural

ejecutado por el Adjudicatario.

Cabe señalar que se realizó visita a la bodega del tramo ubicada en Puchuncaví,

mismo lugar donde se encuentran las Instalaciones de Faena.

Se verifica que las torres se encuentran clasificadas por tipo, asimismo como su

pernería. Se verifica que están almacenados en condiciones aceptables los carretes

del conductor, herraje, y aislación. Por último, se verifica el material rechazado (una

mínima cantidad) por no cumplimiento de calidad en su terminación o con defectos

de fábrica y/o manipulación.

6. Protocolos de calidad en obra.

Durante la visita se solicitó la siguiente documentación que se indican a

continuación:

- Informes de ensayos de hormigón endurecido

- Protocolo de nivelación de Stub. Post hormigonado

- Protocolo de instalación malla puesta a tierra.

- Protocolo de trazado y excavación de fundaciones

- Protocolo de inspección enfierradura y Stub.

- Protocolo de inspección de moldajes.

- Protocolo de vaciado de hormigón.

- Guías de despacho de hormigones.

- Protocolos de acceso de caminos.

- Protocolo de relleno de fundaciones.

7. Registro fotográfico de la visita a la obra.

En el Anexo I se muestran fotografías relacionadas con el avance de los trabajos.

8. Comentarios de la visita.

- En general, se encuentran clasificados de forma ordenada los suministros,

protegidos y aislados de contaminación.

- Existe control de los residuos, los cuales se acumulan en puntos definidos.

- No se aprecia contaminación de suelo.

- Personal de bodega cuenta con los documentos de calidad de los lotes de

suministro tales como certificados de calidad del suministro.

- En general, las instalaciones de faena son adecuadas y cuentan con las

facilidades para desarrollar los trabajos con normalidad.

Anexo I: Registro fotográfico.

Foto N°1. Vista general subestación Nueva Cardones.



Foto N° 4. Obras Civiles subestación Nueva Cardones.

Foto N° 5. Bodega terreno Subestación Nueva Maitencillo.

Foto N° 6. Vista general subestación Nueva Maitencillo.

Foto N° 7. Muros cortafuego Subestación Nueva Maitencillo.

Foto N° 8. Vista general subestación Nueva Maitencillo.

Foto N° 9. Vista general subestación Nueva Pan de Azúcar.

Foto N° 10. Torres marco de barra subestación Nueva Pan de Azúcar.

Foto N° 13. Vista general subestación Polpaico.

Foto N° 14. Vista general subestación Polpaico.

Foto N° 15. Obras civiles subestación Polpaico.

Foto N° 16. Movimientos de Tierra subestación Polpaico.

Foto N° 17. Fundaciones LT tramo Cardones-Maitencillo.

Foto N° 18. Fundaciones LT tramo Maitencillo – Pan de Azúcar.

Foto N° 19. Fundaciones LT tramo Pan de Azúcar – Polpaico.

Foto N° 20. Bodega tramo Cardones-Maitencillo.

Foto N° 21. Bodega tramo Maitencillo – Pan de Azúcar.

Foto N° 22. Bodega tramo Pan de Azúcar – Polpaico.

PAGINA 65 DE 68





7.7. Estado de Tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)

7/11/2016 SiGePro v3.11

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Tb_Carpetas_Permisos 1/2

Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X220KV PAN DE AZUCAR NVA. PAN DE AZUCAR Todo

Tabla Gráfico

# Instalación Código ROL ProvinciaLong.A.(km)

Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

1 COD.CPT. « P001F015 | PAS 146 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20160217 » ESTADO. « OTORGADO »

L005 LT3 10 91566 ELQUI 0,19 0,45 2 SER. LEGAL

L005 LT3 30 915221 ELQUI 1,39 5,77 5SER.

VOLUNTARIA


L005 LT3 50 9156 ELQUI 1,41 9,85 3SER.

VOLUNTARIA


L005 LT3 60 915997 ELQUI 2,15 14,37 4SER.

VOLUNTARIA




L005 LT3 76 916928 ELQUI 0,35 2,50 1SER.

VOLUNTARIA





L005 LT3 110 3156640 ELQUI 0,63 1,88 4SER.

VOLUNTARIA

2 COD.CPT. « P001F017 | PAS 151 » #.INGR. « 39/32219/16 » FE.INGR. « 20160908 » ESTADO. « ENTRAMITE »

L005 LT3 60 915997 ELQUI 2,15 14,37 4SER.

VOLUNTARIA

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Editar

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Carpetas_Permisos&lev1ID=15&lev2=Editar

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Instalaciones&lev1ID=12&lev2=Editar

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Predios&lev1ID=106&lev2=Editar
































https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Tb_Carpetas_Permisos


7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

3 COD.CPT. « P001F079 | PAS 151 » #.INGR. « 16/PT19/16 » FE.INGR. « 20161007 » ESTADO. « ENTRAMITE »

L005 LT3 50 9156 ELQUI 1,41 9,85 3SER.

VOLUNTARIA

4 COD.CPT. « P001F137 | PAS 151 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20160901 » ESTADO. « ENCARPETA »






















7/11/2016 SiGePro v3.11


Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X500KV NVA. PAN DE AZUCAR POLPAICO Todo

Tabla Gráfico


Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


L006 LT3 3070 207297MARGAMARGA

2,50 26,48 3SER.

VOLUNTARIA


2,18 17,13 6SER.

VOLUNTARIA


5,85 35,99 12SER.

VOLUNTARIA

2 COD.CPT. « P001F003 | PAS 151 » #.INGR. « 05/50/16 » FE.INGR. « 20160125 » ESTADO. « OTORGADO »

L006 LT3 2230 14918 VALPARAISO 0,49 6,60 1SER.

VOLUNTARIA

3 COD.CPT. « P001F004 | PAS 151 » #.INGR. « 1/2016/PTX » FE.INGR. « 20160125 » ESTADO. « OTORGADO »

L006 LT3 1300 36234 PETORCA 5,25 41,33 11SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1320 13016 PETORCA 2,15 17,44 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1370 13013 PETORCA 1,46 9,72 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1440 130160 PETORCA 1,33 16,38 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1441 S/R PETORCA 0,76 4,69 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1450 130150 PETORCA 2,05 18,67 5SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1490 130148 PETORCA 2,89 22,96 6SER.

VOLUNTARIA






























7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 1510 130149 PETORCA 0,43 3,83 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1520 36117 PETORCA 1,01 10,39 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1600 4279 PETORCA 0,59 3,31 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1650 42778 PETORCA 1,55 11,98 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1670 3617 PETORCA 0,74 5,18 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1700 101651 PETORCA 1,10 8,26 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2130 1463 PETORCA 4,06 34,39 8SER.

VOLUNTARIA



2,50 26,48 3SER.

VOLUNTARIA


2,18 17,13 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 3233 S/RMARGAMARGA

2,36 17,30 6SER.

VOLUNTARIA


5,85 35,99 12SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 3490 641 CHACABUCO 7,84 83,62 17SER.

VOLUNTARIA



L006 LT3 90 315637 ELQUI 1,74 9,17 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 110 3156640 ELQUI 0,63 1,88 1SER.

VOLUNTARIA







































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 161 31555 ELQUI 2,74 22,73 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 180 2651340 ELQUI 1,32 8,55 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 183 S/R ELQUI 0,15 1,29 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 200 25011 ELQUI 22,14 160,39 47SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 201 2501149 ELQUI 1,10 8,43 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 204 2501148 ELQUI 0,54 4,28 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 202 2501150 ELQUI 0,63 5,06 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 230 26521 ELQUI 5,62 46,34 13SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 330 2500266 ELQUI 1,57 10,87 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 340 8071 LIMARI 7,28 52,35 15SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 360 807280 LIMARI 2,16 16,39 5SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 400 80317 LIMARI 3,34 22,55 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 410 78642 LIMARI 0,05 0,28 1 SER. LEGAL

L006 LT3 411 78643 LIMARI 0,66 4,02 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 412 78657 LIMARI 1,24 8,65 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 430 78656 LIMARI 0,58 4,19 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 431 78655 LIMARI 1,08 7,72 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 450 78660 LIMARI 1,06 6,72 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 461 786109 LIMARI 0,39 1,97 1 SER. LEGAL









































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 463 786108 LIMARI 0,31 2,20 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 480 79729 LIMARI 4,56 38,08 10SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 500 31107 LIMARI 7,23 70,09 15SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 520 307019 LIMARI 7,86 56,90 19SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 610 30646 LIMARI 5,71 39,56 14SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 620 30649A LIMARI 14,96 113,79 33SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 690 1232 LIMARI 3,62 32,36 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 720 S/R LIMARI 1,16 6,15 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 730 1234 LIMARI 1,79 13,67 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 740 12310 LIMARI 1,58 11,81 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 741 12321 LIMARI 0,93 8,65 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 742 12322 LIMARI 1,75 17,28 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 750 12312 CHOAPA 2,11 19,72 6 SER. LEGAL

L006 LT3 780 12314 CHOAPA 3,25 30,63 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 820 2213 CHOAPA 3,64 33,82 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 870 2215 CHOAPA 5,12 43,74 11SER.

VOLUNTARIA


















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 935 50550 CHOAPA 0,72 5,72 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 936 50551 CHOAPA 0,71 6,04 1SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 960 21938 CHOAPA 0,44 3,90 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 970 50525 CHOAPA 0,62 6,28 1SER.

VOLUNTARIA



L006 LT3 1010 2185 CHOAPA 3,28 21,11 8SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1020 2184 CHOAPA 2,84 20,79 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1030 2181 CHOAPA 10,87 77,44 27SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1040 2144 CHOAPA 1,89 15,12 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1060 2141 CHOAPA 0,87 9,53 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1070 2142 CHOAPA 15,74 123,23 34SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1090 2472 CHOAPA 15,19 123,55 33SER.

VOLUNTARIA



L006 LT3 1150 2935 CHOAPA 3,82 28,81 8SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 1170 2932 CHOAPA 5,53 40,32 13SER.

VOLUNTARIA



VOLUNTARIA

L006 LT3 1300 36234 PETORCA 5,25 41,33 11SER.

VOLUNTARIA















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios L006 LT3 1320 13016 PETORCA 2,15 17,44 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1350 36241 PETORCA 1,42 10,20 3 SER. LEGAL

L006 LT3 1370 13013 PETORCA 1,46 9,72 4SER.

VOLUNTARIA




L006 LT3 1440 130160 PETORCA 1,33 16,38 3SER.

VOLUNTARIA


VOLUNTARIA

L006 LT3 1442 S/R PETORCA 0,30 1,47 1 SER. LEGAL

L006 LT3 1450 130150 PETORCA 2,05 18,67 5SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1470 130147 PETORCA 0,46 3,52 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1490 130148 PETORCA 2,89 22,96 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1510 130149 PETORCA 0,43 3,83 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1520 36117 PETORCA 1,01 10,39 2SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 1570 361159 PETORCA 0,19 0,90 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1600 4279 PETORCA 0,59 3,31 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1610 4278 PETORCA 0,64 4,42 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1620 361217 PETORCA 0,48 3,39 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1621 36118 PETORCA 0,44 2,57 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1650 42778 PETORCA 1,55 11,98 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1670 3617 PETORCA 0,74 5,18 2SER.

VOLUNTARIA















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 1692 101674 PETORCA 0,12 1,50 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1700 101651 PETORCA 1,10 8,26 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1713 101210 PETORCA 0,19 1,15 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1716 101207 PETORCA 0,23 1,46 1SER.

VOLUNTARIA


VOLUNTARIA

L006 LT3 1770 10143 PETORCA 2,91 20,60 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1790 1011 PETORCA 6,61 43,50 16SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1830 2168 PETORCA 0,87 5,93 3SER.

VOLUNTARIA








L006 LT3 1949 201251 PETORCA 0,16 1,07 1SER.

VOLUNTARIA



L006 LT3 2020 201173 PETORCA 0,70 4,43 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2040 201863 PETORCA 1,48 8,10 5SER.

VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 2070 18068 PETORCA 0,55 3,05 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2099 18011 PETORCA 3,74 24,00 11SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2100 18021 PETORCA 0,77 5,66 0SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 2130 1463 PETORCA 4,06 34,39 8SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2170 1454 VALPARAISO 0,93 8,41 2 SER. LEGAL


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA



VOLUNTARIA


VOLUNTARIA



L006 LT3 2460 S/R VALPARAISO 0,39 2,10 2 SER. LEGAL









L006 LT3 2612 27170 QUILLOTA 2,41 17,60 5 SER. LEGAL





















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios



2,09 12,57 5 SER. LEGAL


0,07 0,33 1 SER. LEGAL


1,19 6,32 4 SER. LEGAL


1,92 12,91 2 SER. LEGAL


0,33 2,14 1SER.

VOLUNTARIA


0,70 4,45 2 SER. LEGAL


0,22 1,22 1 SER. LEGAL


0,12 0,72 1 SER. LEGAL


0,04 0,31 1 SER. LEGAL


0,30 2,09 2 SER. LEGAL


0,41 2,69 1SER.

VOLUNTARIA


0,21 1,64 1 SER. LEGAL


0,14 0,65 1SER.

VOLUNTARIA


0,40 1,80 1 SER. LEGAL


0,31 2,57 2 SER. LEGAL


0,69 5,19 2 SER. LEGAL


1,52 10,11 3 SER. LEGAL


0,21 1,08 1 SER. LEGAL


0,48 3,08 2 SER. LEGAL











































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


0,67 6,23 1 SER. LEGAL


0,53 4,64 1 SER. LEGAL


2,29 16,30 5 SER. LEGAL


2,50 26,48 3SER.

VOLUNTARIA


2,18 17,13 6SER.

VOLUNTARIA


3,44 39,61 7 SER. LEGAL


3,48 21,27 7 SER. LEGAL


0,63 2,75 3SER.

VOLUNTARIA


2,36 17,30 6SER.

VOLUNTARIA


6,70 52,37 11 SER. LEGAL


0,20 1,18 1 SER. LEGAL


5,85 35,99 12SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 3410 6529 CHACABUCO 3,23 19,80 8 SER. LEGAL


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA



VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA











































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


7 COD.CPT. « P001F034 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 3.2.1.2 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « ENCARPETA »


8 COD.CPT. « P001F035 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 3.2.1.3 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « ENCARPETA »




L006 LT3 935 50550 CHOAPA 0,72 5,72 1SER.

VOLUNTARIA




9 COD.CPT. « P001F037 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 3.2.3 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « ENCARPETA »



L006 LT3 1150 2935 CHOAPA 3,82 28,81 8SER.

VOLUNTARIA







VOLUNTARIA

12 COD.CPT. « P001F043 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 6.2 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « ENCARPETA »













































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


1,19 6,32 4 SER. LEGAL

13 COD.CPT. « P001F044 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 7.2 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « ENCARPETA »


0,48 3,08 2 SER. LEGAL



6,70 52,37 11 SER. LEGAL



16 COD.CPT. « P001F049 | PAS 156 » #.INGR. « DP0401269 » FE.INGR. « 20160413 » ESTADO. « ENTRAMITE »

L006 LT3 90 315637 ELQUI 1,74 9,17 3SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 1090 2472 CHOAPA 15,19 123,55 33SER.

VOLUNTARIA

18 COD.CPT. « P001F072 | PAS 151 » #.INGR. « 22/PTFX22/16 » FE.INGR. « 20160804 » ESTADO. « EN TRAMITE »

L006 LT3 870 2215 CHOAPA 5,12 43,74 11SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1060 2141 CHOAPA 0,87 9,53 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1070 2142 CHOAPA 15,74 123,23 34SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 480 79729 LIMARI 4,56 38,08 10SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 180 2651340 ELQUI 1,32 8,55 3SER.

VOLUNTARIA

































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 201 2501149 ELQUI 1,10 8,43 3SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 690 1232 LIMARI 3,62 32,36 7SER.

VOLUNTARIA



VOLUNTARIA



VOLUNTARIA


L006 LT3 183 S/R ELQUI 0,15 1,29 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 200 25011 ELQUI 22,14 160,39 47SER.

VOLUNTARIA



VOLUNTARIA



VOLUNTARIA


VOLUNTARIA





28 COD.CPT. « P001F102 | PAS 151 » #.INGR. « 6/PT19/16 » FE.INGR. « 20160713 » ESTADO. « OTORGADO »



































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 230 26521 ELQUI 5,62 46,34 13SER.

VOLUNTARIA



VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


L006 LT3 820 2213 CHOAPA 3,64 33,82 6SER.

VOLUNTARIA


31 COD.CPT. « P001F105 | PAS 148 » #.INGR. « 15/PMOC19/16 » FE.INGR. « 20160913 » ESTADO. « EN TRAMITE »

L006 LT3 161 31555 ELQUI 2,74 22,73 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 200 25011 ELQUI 22,14 160,39 47SER.

VOLUNTARIA

32 COD.CPT. « P001F106 | PAS 148 » #.INGR. « 14/PMOC15/16 » FE.INGR. « 20160921 » ESTADO. « EN TRAMITE »

L006 LT3 690 1232 LIMARI 3,62 32,36 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 720 S/R LIMARI 1,16 6,15 4SER.

VOLUNTARIA



2,09 12,57 5 SER. LEGAL


1,19 6,32 4 SER. LEGAL


1,92 12,91 2 SER. LEGAL


0,70 4,45 2 SER. LEGAL




































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


0,22 1,22 1 SER. LEGAL


0,12 0,72 1 SER. LEGAL


0,04 0,31 1 SER. LEGAL


0,30 2,09 2 SER. LEGAL


0,21 1,64 1 SER. LEGAL


0,40 1,80 1 SER. LEGAL


0,69 5,19 2 SER. LEGAL


1,52 10,11 3 SER. LEGAL


0,21 1,08 1 SER. LEGAL


0,48 3,08 2 SER. LEGAL


0,67 6,23 1 SER. LEGAL


2,29 16,30 5 SER. LEGAL


6,70 52,37 11 SER. LEGAL


L006 LT3 1300 36234 PETORCA 5,25 41,33 11SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1320 13016 PETORCA 2,15 17,44 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1440 130160 PETORCA 1,33 16,38 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1490 130148 PETORCA 2,89 22,96 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1621 36118 PETORCA 0,44 2,57 1SER.

VOLUNTARIA








































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 1650 42778 PETORCA 1,55 11,98 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1692 101674 PETORCA 0,12 1,50 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1700 101651 PETORCA 1,10 8,26 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1770 10143 PETORCA 2,91 20,60 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1790 1011 PETORCA 6,61 43,50 16SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1830 2168 PETORCA 0,87 5,93 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1949 201251 PETORCA 0,16 1,07 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2020 201173 PETORCA 0,70 4,43 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2099 18011 PETORCA 3,74 24,00 11SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2130 1463 PETORCA 4,06 34,39 8SER.

VOLUNTARIA







VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA









































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 1300 36234 PETORCA 5,25 41,33 11SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1450 130150 PETORCA 2,05 18,67 5SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1470 130147 PETORCA 0,46 3,52 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1490 130148 PETORCA 2,89 22,96 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1510 130149 PETORCA 0,43 3,83 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1520 36117 PETORCA 1,01 10,39 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1620 361217 PETORCA 0,48 3,39 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1670 3617 PETORCA 0,74 5,18 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1770 10143 PETORCA 2,91 20,60 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2020 201173 PETORCA 0,70 4,43 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 2040 201863 PETORCA 1,48 8,10 5SER.

VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


VOLUNTARIA


L006 LT3 200 25011 ELQUI 22,14 160,39 47SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 230 26521 ELQUI 5,62 46,34 13SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 330 2500266 ELQUI 1,57 10,87 4SER.

VOLUNTARIA









































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios




VOLUNTARIA


VOLUNTARIA



2,09 12,57 5 SER. LEGAL


1,92 12,91 2 SER. LEGAL


L006 LT3 161 31555 ELQUI 2,74 22,73 6SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 340 8071 LIMARI 7,28 52,35 15SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 520 307019 LIMARI 7,86 56,90 19SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 610 30646 LIMARI 5,71 39,56 14SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 620 30649A LIMARI 14,96 113,79 33SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 741 12321 LIMARI 0,93 8,65 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 742 12322 LIMARI 1,75 17,28 4SER.

VOLUNTARIA




VOLUNTARIA


VOLUNTARIA






































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios



VOLUNTARIA

45 COD.CPT. « P001F120 | PAS 151 » #.INGR. « 25/PTFX22/16 » FE.INGR. « 20160909 » ESTADO. « EN TRAMITE »

L006 LT3 780 12314 CHOAPA 3,25 30,63 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 820 2213 CHOAPA 3,64 33,82 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 936 50551 CHOAPA 0,71 6,04 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 960 21938 CHOAPA 0,44 3,90 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 970 50525 CHOAPA 0,62 6,28 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1010 2185 CHOAPA 3,28 21,11 8SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1020 2184 CHOAPA 2,84 20,79 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1030 2181 CHOAPA 10,87 77,44 27SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1170 2932 CHOAPA 5,53 40,32 13SER.

VOLUNTARIA



3,44 39,61 7 SER. LEGAL


L006 LT3 720 S/R LIMARI 1,16 6,15 4SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 500 31107 LIMARI 7,23 70,09 15SER.

VOLUNTARIA





































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios






L006 LT3 820 2213 CHOAPA 3,64 33,82 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 870 2215 CHOAPA 5,12 43,74 11SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 1010 2185 CHOAPA 3,28 21,11 8SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1020 2184 CHOAPA 2,84 20,79 6SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1030 2181 CHOAPA 10,87 77,44 27SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1040 2144 CHOAPA 1,89 15,12 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1060 2141 CHOAPA 0,87 9,53 1SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 1090 2472 CHOAPA 15,19 123,55 33SER.

VOLUNTARIA



L006 LT3 340 8071 LIMARI 7,28 52,35 15SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 360 807280 LIMARI 2,16 16,39 5SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 400 80317 LIMARI 3,34 22,55 7SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 500 31107 LIMARI 7,23 70,09 15SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 520 307019 LIMARI 7,86 56,90 19SER.

VOLUNTARIA










































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L006 LT3 730 1234 LIMARI 1,79 13,67 3SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 740 12310 LIMARI 1,58 11,81 4SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 741 12321 LIMARI 0,93 8,65 2SER.

VOLUNTARIA

L006 LT3 742 12322 LIMARI 1,75 17,28 4SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 360 807280 LIMARI 2,16 16,39 5SER.

VOLUNTARIA




L006 LT3 1150 2935 CHOAPA 3,82 28,81 8SER.

VOLUNTARIA










L006 LT3 1442 S/R PETORCA 0,30 1,47 1 SER. LEGAL

















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios










L006 LT3 110 3156640 ELQUI 0,63 1,88 1SER.

VOLUNTARIA






L006 LT3 1090 2472 CHOAPA 15,19 123,55 33SER.

VOLUNTARIA



3,44 39,61 7 SER. LEGAL



0,33 2,14 1SER.

VOLUNTARIA


0,41 2,69 1SER.

VOLUNTARIA


2,50 26,48 3SER.

VOLUNTARIA


2,18 17,13 6SER.

VOLUNTARIA










































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


0,63 2,75 3SER.

VOLUNTARIA


2,36 17,30 6SER.

VOLUNTARIA


5,85 35,99 12SER.

VOLUNTARIA


L006 LT3 1610 4278 PETORCA 0,64 4,42 2SER.

VOLUNTARIA












3,48 21,27 7 SER. LEGAL































7/11/2016 SiGePro v3.11


Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X500KV NVA. MAITENCILLO NVA. PAN DE AZUCAR Todo

Tabla Gráfico


Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

1 COD.CPT. « P001F008 | PAS 151 » #.INGR. « SF2/32233/16 » FE.INGR. « 20160212 » ESTADO. « OTORGADO »

L004 LT2 06 103190 HUASCO 0,25 0,74 3SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 40 101517 HUASCO 8,24 58,83 18SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 80 10158 HUASCO 65,72 484,72 136SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 340 300062 HUASCO 14,84 149,78 31SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 06 103190 HUASCO 0,25 0,74 3SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 10 10611 HUASCO 3,53 28,44 6SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 40 101517 HUASCO 8,24 58,83 18SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 80 10158 HUASCO 65,72 484,72 136SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 180 300052 HUASCO 1,95 13,15 5 SER. LEGAL

L004 LT2 340 300062 HUASCO 14,84 149,78 31SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 570 4913 ELQUI 2,29 27,66 5SER.

VOLUNTARIA


































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L004 LT2 610 245 ELQUI 15,94 115,39 32SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 640 2443 ELQUI 0,67 4,33 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 641 2442 ELQUI 1,10 7,58 3SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 642 244 ELQUI 1,67 10,00 4SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 650 2448 ELQUI 1,61 10,78 4SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 670 24153 ELQUI 3,29 21,58 8SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 681 S/R ELQUI 1,40 11,91 3SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 730 281 ELQUI 5,12 34,34 12SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 768 11312 ELQUI 2,96 22,09 2SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 769 113123 ELQUI 0,83 4,49 6SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 772 113112 ELQUI 1,87 11,60 5SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 810 11314 ELQUI 1,53 9,75 4SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 831 S/R ELQUI 3,46 35,57 6SER.

VOLUNTARIA




L004 LT2 910 104541 ELQUI 0,44 3,57 1SER.

VOLUNTARIA

















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


L004 LT2 972 1044481 ELQUI 0,94 4,65 3SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 961 1044461 ELQUI 0,84 6,22 2SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 963 1044454 ELQUI 0,27 1,91 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 964 1044455 ELQUI 0,40 2,53 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 965 1044456 ELQUI 0,43 2,06 1SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 980 80075 ELQUI 1,17 5,75 4SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 982 S/R ELQUI 0,46 2,22 2 SER. LEGAL

L004 LT2 1012 103436 ELQUI 0,28 0,84 1SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 1050 103441 ELQUI 0,38 2,05 1SER.

VOLUNTARIA




L004 LT2 1150 10104 ELQUI 2,29 30,47 4SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 1200 9164 ELQUI 5,84 68,87 11SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1201 1561 ELQUI 3,61 28,51 8SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1220 156467 ELQUI 2,07 9,60 6SER.

VOLUNTARIA





















































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L004 LT2 973 S/R ELQUI 0,00 0,00 1SER.

VOLUNTARIA





L004 LT2 610 245 ELQUI 15,94 115,39 32SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 642 244 ELQUI 1,67 10,00 4SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 650 2448 ELQUI 1,61 10,78 4SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 670 24153 ELQUI 3,29 21,58 8SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 730 281 ELQUI 5,12 34,34 12SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 810 11314 ELQUI 1,53 9,75 4SER.

VOLUNTARIA




L004 LT2 961 1044461 ELQUI 0,84 6,22 2SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 963 1044454 ELQUI 0,27 1,91 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 973 S/R ELQUI 0,00 0,00 1SER.

VOLUNTARIA





































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


10 COD.CPT. « P001F049 | PAS 156 » #.INGR. « DP0401269 » FE.INGR. « 20160413 » ESTADO. « ENTRAMITE »


L004 LT2 610 245 ELQUI 15,94 115,39 32SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1220 156467 ELQUI 2,07 9,60 6SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 10 10611 HUASCO 3,53 28,44 6SER.

VOLUNTARIA

12 COD.CPT. « P001F078 | PAS 156 » #.INGR. « VP0303114 » FE.INGR. « 20160421 » ESTADO. « ENTRAMITE »

L004 LT2 40 101517 HUASCO 8,24 58,83 18SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 80 10158 HUASCO 65,72 484,72 136SER.

VOLUNTARIA


L004 LT2 570 4913 ELQUI 2,29 27,66 5SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 772 113112 ELQUI 1,87 11,60 5SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1150 10104 ELQUI 2,29 30,47 4SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1220 156467 ELQUI 2,07 9,60 6SER.

VOLUNTARIA



L004 LT2 910 104541 ELQUI 0,44 3,57 1SER.

VOLUNTARIA











































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


L004 LT2 640 2443 ELQUI 0,67 4,33 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 641 2442 ELQUI 1,10 7,58 3SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 768 11312 ELQUI 2,96 22,09 2SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 831 S/R ELQUI 3,46 35,57 6SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1201 1561 ELQUI 3,61 28,51 8SER.

VOLUNTARIA










L004 LT2 910 104541 ELQUI 0,44 3,57 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 972 1044481 ELQUI 0,94 4,65 3SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 1200 9164 ELQUI 5,84 68,87 11SER.

VOLUNTARIA









































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L004 LT2 964 1044455 ELQUI 0,40 2,53 1SER.

VOLUNTARIA

L004 LT2 965 1044456 ELQUI 0,43 2,06 1SER.

VOLUNTARIA







7/11/2016 SiGePro v3.11


Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X500KV NVA. CARDONES NVA. MAITENCILLO Todo

Tabla Gráfico


Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


L002 LT1 10 S/R COPIAPO 5,00 27,08 20 SER. LEGAL



L002 LT1 120 5164 COPIAPO 52,07 316,28 103SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 340 S/R HUASCO 16,90 155,78 40 SER. LEGAL



L002 LT1 490 103180 HUASCO 4,42 29,04 10SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 493 103177 HUASCO 2,62 17,93 5SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 590 10631 HUASCO 2,08 14,28 5SER.

VOLUNTARIA

L002 LT2 06 103190 HUASCO 0,25 0,74 0SER.

VOLUNTARIA




L002 LT1 120 5164 COPIAPO 52,07 316,28 103SER.

VOLUNTARIA








































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios


L002 LT1 431 S/R HUASCO 3,51 23,88 0SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 440 SR HUASCO 12,96 87,78 30SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 490 103180 HUASCO 4,42 29,04 10SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 491 103179 HUASCO 1,30 8,14 2SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 492 103181 HUASCO 0,07 0,47 1SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 493 103177 HUASCO 2,62 17,93 5SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 494 103176 HUASCO 0,39 2,15 1SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 520 10311 HUASCO 1,19 6,53 3SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 541 103205 HUASCO 0,31 1,93 1SER.

VOLUNTARIA


L002 LT1 580 10629 HUASCO 0,62 3,98 1SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 590 10631 HUASCO 2,08 14,28 5SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 620 103191 HUASCO 1,70 12,39 3SER.

VOLUNTARIA

L002 LT2 06 103190 HUASCO 0,25 0,74 0SER.

VOLUNTARIA

4 COD.CPT. « P001F018 | PAS 151 » #.INGR. « SF 5/32233/16 » FE.INGR. « 20160623 » ESTADO. « OTORGADO »

L002 LT1 431 S/R HUASCO 3,51 23,88 0SER.

VOLUNTARIA

L002 LT1 440 SR HUASCO 12,96 87,78 30SER.

VOLUNTARIA

5 COD.CPT. « P001F048 | PAS 156 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20160420 » ESTADO. « ENTRAMITE »










































7/11/2016 SiGePro v3.11



Area.S.(ha)

Elem. Comentarios

L002 LT1 120 5164 COPIAPO 52,07 316,28 103SER.

VOLUNTARIA


L002 LT1 541 103205 HUASCO 0,31 1,93 1SER.

VOLUNTARIA

7 COD.CPT. « P001F070 | PAS 151 » #.INGR. « 1032233/16 » FE.INGR. « 20160506 » ESTADO. « OTORGADO »

L002 LT1 520 10311 HUASCO 1,19 6,53 3SER.

VOLUNTARIA

8 COD.CPT. « P001F078 | PAS 156 » #.INGR. « VP0303114 » FE.INGR. « 20160421 » ESTADO. « ENTRAMITE »


















Código # Ingreso Permiso Pred.

Long.A. (km) Area.S. (ha) Fe.Ingr. Comentarios

P001‐F001 06/50/16 PAS 153 3 10,52 79,6 25-01-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

P001‐F003 05/50/16 PAS 151 1 0,49 6,6 25-01-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO

P001‐F0041/2016/PT

XPAS 151 14 25,37 208,52 25-01-2016 CONAF PROVINCIA DE PETORCA

P001‐F005SF2/322-

30/16PAS 151 2 14,79 93,74 26-01-2016 CONAF PROVINCIA DE COPIAPO

P001‐F008SF2/322-

33/16PAS 151 11 185,4 1355 12-02-2016 CONAF PROVINCIA DE HUASCO

P001‐F011 S/A PAS 151 4 12,88 96,89 06-01-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

P001‐F0123/322-20/16

PAS 151 1 7,84 83,62 19-02-2016 CONAF PROVINCIA DE CHACABUCO

P001‐F013 S/A PAS 146 22 133,7 914,18 11-02-2016 SAG PROYECTO LOTE # 1



P001‐F01739/322-19/16

PAS 151 1 2,15 14,37 08-09-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI

P001‐F018SF 5/322-

33/16PAS 151 2 16,47 111,66 23-06-2016 CONAF PROVINCIA DE HUASCO

P001‐F019SF4/322-

33/16PAS 151 2 10,57 77,85 29-04-2016 CONAF PROVINCIA DE HUASCO

P001‐F02113/PT-19/16


P001‐F022 8/PT-19/16 PAS 151 2 3,29 20,78 18-07-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI

P001‐F023 S/A PAS 151 3 9,95 65,67 05-04-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI




P001‐F032 S/A PAS 151 3 0,98 4,67 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARI

P001‐F034LT3 T 3.2.1.2

PAS 151 1 1,6 13,07 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

P001‐F035LT3 T 3.2.1.3


P001‐F037LT3 T 3.2.3


P001‐F039LT3 T 3.2.6

PAS 151 3 6,34 51,14 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE PETORCA

P001‐F04186/322-50/16

PAS 151 1 0,46 5,83 03-08-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO

P001‐F043 LT3 T 6.2 PAS 151 1 1,19 6,32 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

P001‐F044 LT3 T 7.2 PAS 151 1 0,48 3,08 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

P001‐F046LT3 T 8.2.2

PAS 151 1 6,7 52,37 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

P001‐F0477/322-20/16

PAS 151 1 3,23 19,8 07-06-2016 CONAF PROVINCIA DE CHACABUCO

P001‐F048 S/A PAS 156 2 61,86 382,94 20-04-2016 DGA PROVINCIA DE COPIAPO

P001‐F049DP040126

9PAS 156 4 24,76 172,07 13-04-2016 DGA PROVINCIA DE ELQUI

P001‐F050 S/A PAS 156 1 15,19 123,55 13-04-2016 DGA PROVINCIA DE CHOAPA

P001‐F051 S/A PAS 138 1 0 13,44 02-03-2016SER. SALUD S/E NUEVA PAN DE AZUCAR (COQUIMBO)

P001‐F052 S/A PAS 140 1 0 0 24-02-2016 SER. SALUD REGION METROPOLITANA

P001‐F053 92343 PAS 140 1 0 10 25-02-2016SER. SALUD IF N. CARDONES (REGION DE ATACAMA)

P001‐F054 92342 PAS 140 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF A. CARDONES (REGION DE ATACAMA)

P001‐F055 S/A PAS 140 1 0 13,44 26-02-2016SER. SALUD IF N. PDA (REGION DE COQUIMBO)

P001‐F056 S/A PAS 140 1 0 0 26-02-2016SER. SALUD IF A. PDA (REGION DE COQUIMBO)

P001‐F057 92337 PAS 140 1 0 8,09 25-02-2016SER. SALUD IF N. MAITENCILLO (REGION DE ATACAMA)

P001‐F058 92338 PAS 140 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF A. MAITENCILLO (REGION DE ATACAMA)

P001‐F059 S/A PAS 142 1 0 0 24-02-2016 SER. SALUD REGION METROPOLITANA

P001‐F060 92346 PAS 142 1 0 10 25-02-2016SER. SALUD S/E N. CARDONES (REGION DE ATACAMA)

P001‐F062 92345 PAS 142 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF A. CARDONES (REGION DE ATACAMA)

P001‐F063 160477777 PAS 142 1 0 13,44 04-03-2016SER. SALUD S/E N. PDA (REGION DE COQUIMBO)

P001‐F065 160477921 PAS 142 1 0 0 04-03-2016SER. SALUD IF A. PDA (REGION DE COQUIMBO)

P001‐F066 92341 PAS 142 1 0 8,09 25-02-2016SER. SALUD S/E N. MAITENCILLO (REGION DE ATACAMA)

P001‐F068 92339 PAS 142 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF. A. MAITENCILLO (REGION DE ATACAMA)

P001‐F069SF3/322-

33/16PAS 151 2 3,84 30,37 21-04-2016 CONAF PROVINCIA DEL HUASCO

P001‐F07010-322-33/16

PAS 151 1 1,19 6,53 06-05-2016 CONAF PROVINCIA DEL HUASCO

P001‐F07222/PTFX-

22/16PAS 151 3 21,73 176,5 04-08-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

P001‐F07311/PT-15/16

PAS 151 1 4,56 38,08 25-08-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARI

P001‐F07411/PT-19/16


P001‐F07526/322-15/16


P001‐F076 S/A PAS 151 1 5,39 36,42 14-04-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

P001‐F07764/322-50/16

PAS 151 1 0,57 4,74 09-06-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO

P001‐F078VP-0303-

114PAS 156 4 103,3 790,41 21-04-2016 DGA PROVINCIA DE HUASCO

P001‐F07916/PT-19/16


P001‐F080 S/A PAS 160 1 0 10 24-08-2016 SAG-MINVU S/E NUEVA CARDONES

P001‐F081 S/A PAS 160 1 0 0 02-05-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION CARDONES

P001‐F082 S/A PAS 160 1 0 8,09 28-10-2016 SAG-MINVU S/E NUEVA MAITENCILLO

P001‐F083 S/A PAS 160 1 0 0 02-05-2016SAG-MINVU S/E AMPLIACION PAN DE AZUCAR

P001‐F084 S/A PAS 160 1 0 13,44 13-10-2016 SAG-MINVU S/E NUEVA PAN DE AZUCAR

P001‐F085 S/A PAS 160 1 0 0 02-05-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION POLPAICO

P001‐F086 S/A PAS 160 1 0 0 02-05-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION MAITENCILLO

P001‐F087 94485 PAS 138 1 0 10 02-06-2016 SER. SALUD NUEVA S/E CARDONES

P001‐F088 94486 PAS 138 1 0 8,09 02-06-2016 SER. SALUD NUEVA S/E MAITENCILLO

P001‐F0904/322-19/16

PAS 151 1 0 13,44 12-02-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (S/E NUEVA PAN DE AZÚCAR)

P001‐F09428/322-33/15

PAS 151 1 0 8,09 05-10-2015CONAF PROVINCIA DE HUASCO (SE NUEVA MAITENCILLO)

P001‐F096123/2-20/16

PAS 150 4 12,3 119,12 27-07-2016 CONAF CHACABUCO (GUAYACAN)

P001‐F097123/1-20/16

PAS 150 1 2,16 12,51 27-07-2016 CONAF CHACABUCO (ALGARROBO)

P001‐F099 S/A PAS 151 1 2,11 19,72 14-07-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARÍ


P001‐F10338/33-20/16

PAS 148 3 12,04 114,14 04-10-2016 CONAF CHACABUCO

P001‐F104 S/A PAS 148 2 8,85 77,08 18-07-2016 CONAF CHOAPA

P001‐F10515/PMOC-

19/16PAS 148 2 24,88 183,12 13-09-2016 CONAF ELQUI

P001‐F10614/PMOC-

15/16PAS 148 2 4,78 38,5 21-09-2016 CONAF LIMARÍ

P001‐F107 S/A PAS 148 22 23 160,5 18-07-2016 CONAF MARGA MARGA

P001‐F108 S/A PAS 148 15 33,88 256,34 18-07-2016 CONAF PETORCA

P001‐F109 S/A PAS 148 3 6,62 54,05 18-07-2016 CONAF QUILLOTA

P001‐F110 S/A PAS 148 4 2,15 23,26 18-07-2016 CONAF VALPARAÍSO


P001‐F112 S/A PAS 149 8 36,61 269,53 18-07-2016 CONAF ELQUI

P001‐F113 S/A PAS 149 2 5,15 38,74 18-07-2016 CONAF QUILLOTA


P001‐F115 S/A PAS 149 3 5,61 36,81 18-07-2016 CONAF MARGA MARGA


P001‐F11815/PT-15/16


P001‐F119 S/A PAS 153 5 13,96 131,04 20-07-2016 CONAF PROVINCIA DE CHACABUCO

P001‐F12025/PTFX-

22/16PAS 151 9 31,18 240,33 09-09-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA


P001‐F12625/322-15/16

PAS 151 1 1,16 6,15 04-08-2016 CONAF LIMARI

P001‐F127 S/A PAS 151 1 7,23 70,09 05-08-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARI

P001‐F128 S/A PAS 148 2 5,39 32,3 05-08-2016 CONAF CHACABUCO (REMANTENTE 103)



P001‐F133 S/A PAS 149 10 40,42 317,79 12-08-2016 CONAF LIMARÍ

P001‐F13429/322-15/16

PAS 151 1 2,16 16,39 21-09-2016 CONAF LIMARÍ

P001‐F135 S/A PAS 151 1 0,53 20,01 30-08-2016 CONAF PROVINCIA DE PETORCA

P001‐F136 S/A PAS 151 3 12,19 85,04 01-09-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (REMANTENTE 25)

P001‐F137 S/A PAS 151 5 8,08 49,41 01-09-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (REMANENTE 17)

P001‐F138 S/A PAS 148 3 14,28 127,13 07-09-2016CONAF PROVINCIA DE CHOAPA (REMANENTE 104)



P001‐F141 S/A PAS 151 1 4,06 3,29 20-09-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (REMANENTE 23)


P001‐F144 S/A PAS 149 1 0,84 6,08 22-09-2016CONAF PROVINCIA DE PETORCA (REMANENTE 111)

P001‐F145 S/A PAS 148 10 7,75 79,44 22-09-2016CONAF PROVINCIA DE PETORCA (REMANENTE 108)

P001‐F146 S/A PAS 148 4 8,01 68,57 27-09-2016CONAF PROVINCIA DE VALPARAÍSO (REMANENTE 110)





P001‐F151 S/A PAS 151 1 0,17 0,83 06-10-2016 CONAF LIMARÍ




P001‐F156 S/A PAS 151 4 5,81 53,32 19-10-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO



P001‐F159 S/A PAS 149 3 4,55 32,54 21-10-2016 CONAF VALPARAISO (REMANENTE 114)

P001‐F160 S/A PAS 151 1 3,48 21,27 26-10-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

PAGINA 66 DE 68





7.8. Procedimientos Judiciales y Recursos Administrativos en contra del proyecto

INFORME DE RECURSOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS – PLEX 1

PLAN DE EXPANSIÓN CHILE LT 2X500 KV CARDONES – POLPAICO FECHA DE CORTE: 11 DE NOVIEMBRE DE 2016

RECURSOS DE RECLAMACIÓN (COMITÉ DE MINISTROS)

1. Se interpusieron 31 recursos de reclamación en contra de la RCA. Entre los recurrentes se cuentan en su mayoría personas naturales, el Comité de Defensa Valle Ambiental de Limache, la Sociedad Inmobiliaria Beagle S.A., la Inmobiliaria Llanos de Barrera S.A., el Comité de Adelanto El Maqui de Limache y la Junta de Vecinos El Peñón conjuntamente con la agrupación de Juntas de Vecinos del Sector Rural Cordillerano de Coquimbo.

2. Contados los 30 días hábiles administrativos para interponer los recursos de reclamación desde la publicación del extracto de la RCA de Plex 1 en el Diario Oficial, el plazo culminó el día viernes 5 de febrero de 2016. Por ello, cualquier otra reclamación presentada después de esa fecha debiese ser declarada inadmisible.

3. Señalado lo anterior, los reclamantes una vez terminado el plazo de interposición fueron los siguientes:

Número Reclamante

1 Bárbara Brañes Farren

2 Inés Ramírez Gardeweg

3 Ignacio Fernández Reyes

4 Federico Niemann Peralta

5 Marta Grez Henríquez

6 Javier Lara Salvo

7 Pamela Niemann Peralta

8 María Inés Reyes Schifferli

9 Marcela Peralta Biron

10 Paulina Fernández Reyes

11 Alejandro Silva (Comité de

Defensa Ambiental del Valle de Limache)

12 Hernán Passalaqua

(Sociedad Inmobiliaria Beagle S.A.)

13

Patricia Note (Junta de Vecinos el Peñón – Juntas

de Vecinos del Sector Rural Cordillerano de Coquimbo)

14 Stephanie Leighton

15 Gabriel Barraza Martínez

16 Juan José Escorza

17 Marcelo Moreno Cáceres

18 Benito Vargas Bombal

19 Enzo Maiben Araya

20 Gabriela Zegers

21 Rosa Henríquez

22 Carla de la Fuente

23 Evaristo Rojas

24 Lorenza Vega

25 Inmobiliaria Llanos de

Barrera S.A.

26 Piero Vitta

27 Juan Francisco Valladares

28 Comité de Adelanto El

Maqui de Limache

29 Gerardo Leighton

30 Mauricio Zulueta

31 Cecilio Vera

4. Con fecha 18 de abril de 2016, se subió al expediente electrónico Resolución N° 413 de fecha 14 de abril de 2016, que suspende el conocimiento de los recursos de reclamación indicados en el numeral precedente hasta que finalice el conocimiento de los recursos de protección interpuestos ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

5. Con fecha 9 de mayo de 2016, y atendido el término de los recursos de protección recién mencionados, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental decretó la admisibilidad de 22 de los 31 recursos indicados en el número 3 anterior, solicitando además informe de Interchile sobre ellos.

6. Con fecha 1 de junio de 2016 (Resolución Exenta N° 0700/2016), el Director Ejecutivo del SEA suspendió el conocimiento de los recursos de reclamación presentados, mientras no se resuelva la reclamación Rol N° 107-2016 de Tribunal Ambiental de Santiago, actualmente en curso.

RECURSOS DE INVALIDACIÓN (SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL)

1. El día 25 de enero de 2016, se interpusieron dos recursos de invalidación en contra de la RCA por parte de la Ilustre Municipalidad de Zapallar y de la Junta de Vecinos Ex Asentamiento de Catapilco. Por su parte, el día 4 de febrero de 2016, la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví también ingresó un recurso de la misma naturaleza.

2. Además, cabe señalar que con fecha 17 de febrero de 2015, ingresó una nueva solicitud de invalidación en contra de la RCA, interpuesta por don Manuel Jesús Millones Chirino, Consejero Regional de Valparaíso.

a. Recursos de invalidación de Zapallar, Puchuncaví y Junta de Vecinos Ex Asentamiento

de Catapilco.

Con fecha 21 de marzo de 2016, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental los declaró inadmisibles.

b. Recurso de invalidación de Manuel Millones Chirino.

Con fecha 27 de abril de 2016, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental lo declaró inadmisible.

3. Respecto a las invalidaciones declaradas inadmisibles, se presentaron los siguientes

recursos de reclamación:

a. Recurso de reclamación interpuesto por la I. Municipalidad de Zapallar y la I. Municipalidad de Puchuncaví.

Con fecha 25 de abril de 2016, la Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví interpusieron un recurso de reclamación en contra de la resolución que declaró la inadmisibilidad, al Tribunal Ambiental de Santiago.

Con fecha 17 de mayo el Tribunal Ambiental de Santiago declaró admisible el recurso y se dio inicio a la tramitación del mismo.

Con fecha viernes 3 de junio el SEA presentó su informe al Tribunal Ambiental de Santiago.

Con fecha 6 de junio el del Tribunal Ambiental de Santiago, fijó como fecha para la vista de la causa el día 12 de julio de 2016 a las 15 horas, la cual fue suspendida por lo que se indica en la letra c) siguiente.

b. Recurso de reclamación interpuesto por Manuel Millones Chirino.

Con fecha 3 de junio de 2016, don Manuel Jesús Millones Chirino también interpuso un recurso de reclamación al Tribunal Ambiental de Santiago en

contra de la resolución que declaró la inadmisibilidad de su solicitud de invalidación.

Con fecha 17 de junio de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago declaró admisible el recurso de reclamación y se dio inicio a la tramitación del mismo, solicitando el informe del SEA.

Con fecha 20 de junio de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago remitió un oficio al SEA a fin que informara al tenor del recurso interpuesto. A la fecha, el mencionado informe no ha sido evacuado.

Con fecha 23 de junio de 2016, el SEA solicitó la acumulación de los autos, es decir, que el recurso de reclamación interpuesto por la I. Municipalidad de Zapallar y por la I. Municipalidad de Puchuncaví, sea visto conjuntamente con el presentado por Manuel Millones Chirino.

Con fecha 12 de julio de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago accedió a la solicitud de acumulación de autos, decretando que el presente recurso sea visto conjuntamente con la reclamación interpuesta por la I. Municipalidad de Zapallar y de Puchuncaví.

c. Recurso de reclamación acumulado (I. Municipalidad de Zapallar, I. Municipalidad de

Puchuncaví)

Con fecha 8 de julio de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago suspendió la audiencia programada para el día martes 12 de julio de 2016, fijando como nueva fecha para la misma el día 9 de agosto de 2016.

En la causa acumulada, con fecha 8 de julio de 2016, el Comité de Defensa de los Pueblos del Elqui (CODEPUE) solicitó hacerse parte como tercero coadyuvante de los reclamantes.

Con fecha 21 de julio de 2016, el Tribunal Ambiental de Santiago tiene como parte coadyuvante a CODEPUE.

Con fecha 5 de agosto de 2016, Interchile presenta un escrito haciéndose parte y solicitando tener presente consideraciones al momento del fallo, teniéndose a la compañía como parte y presentadas sus alegaciones con fecha 9 de agosto de 2016.

El mismo día 9 de agosto de 2016 se realizó la vista de la causa y los respectivos alegatos.

RECURSOS DE PROTECCIÓN

1. Con fecha 21 de octubre de 2016, Green Agro Ltda. interpuso un recurso de protección en contra de la RCA de Plex 1 ante la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol 7366 – 2016).

2. Por su parte, el día 24 de octubre, la I. Corte de Apelaciones declaró inadmisible el mencionado recurso.

3. El día 27 de octubre, Green Agro Ltda. Interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la resolución que declaró la inadmisibilidad del mencionado recurso.

4. Con fecha 2 de noviembre, el recurso de reposición fue denegado y, por tanto, la admisibilidad de la causa será conocida vía apelación por la Corte Suprema, a la cual fue enviado el expediente con fecha 4 de noviembre.

5. Con fecha 10 de noviembre, la Corte Suprema confirmó la resolución apelada y, por tanto, se tiene por rechazado definitivamente el recurso de protección interpuesto.

* * *

A.- Recursos de Invalidación

TIPO DE RECURSO

INSTITUCIÓN ROL

Identificación de Proceso

RECURRENTE SEGUIMIENTO SEMANAL ACCIONES MITIGADORAS Y

CONTINGENCIAS ANÁLISIS

DE RIEGOS CRITICIDAD

2do Recurso de Invalidación del artículo 53 de la Ley N° 19.880,

del ICSARA 2 Proyecto Cardones - Polpaico 2x500 Kv

SEA Red de Protección

Patrimonial de Limache

24-04-2015: Se presentó recurso de invalidación respecto a todo el proceso. 27-04-2016: Resolución del SEA N° 557/2016 declarando inadmisible la solicitud de invalidación. 21555

*Se a solicitado a todos los Contratistas relacionados con este recurso, proporcionar informes completos respectos a las imputaciones realizadas. *Los profesionales internos y la Gerencia General de Interchile han gestionado la información referente al recurso y la elaboración de la defensa jurídica. *Se contrato para la defensa judicial al estudio jurídico Borros & Errázuriz. *Se monitorea diariamente la tramitación de la causa.

* Se considera baja la posibilidad de que ponga en peligro el proyecto

BAJA

3er Recurso de

Invalidación del artículo 53 de la Ley N° 19.880,

del ICSARA 3 Proyecto Cardones - Polpaico

2x500 kV de fecha 19-09-

2016

SEA

Inmobiliaria Llanos de Barrera S.A.

(Abogado Juan Carlos Urquidi)

16-09-15: Presentación recuros de invalidación en contra de los tres ICSARAS del procedimiento de evaluación. 27-04-2016: Resolución del SEA N° 557/2016 declarando inadmisible la solicitud de invalidación.



BAJA

1er, 2do y 3er Recurso

de Invalidación en contra la

RCA de Plex 1

SEA / TRIBUNAL

AMBIENTAL R-107-2016

Municipalidad de Zapallar


25-01-2016: Se interpusieron tres recursos de invalidación en contra de la RCA por parte de la Ilustre Municipalidad de Zapallar. la I. Municipalidad de Puchuncaví y de la Junta de Vecinos Ex Asentamiento de Catapilco. 21-03-2016: Resolución del

*Se a solicitado a todos los Contratistas relacionados con este recurso, proporcionar informes completos respectos a las imputaciones realizadas. *Los profesionales internos y la Gerencia General de Interchile han gestionado la información referente al recurso y la elaboración de la defensa jurídica. *Se contrato para la defensa judicial al


BAJA

Junta de Vecinos "Ex Asentamiento

de Catapilco"


SEA N° 299/2016 declarando inadmisible la solicitud de invalidación. 25-04-2016: La Ilustre Municipalidad de Zapallar y la Ilustre Municipalidad de Puchuncaví interpusieron un recurso de reclamación en contra de la resolución que declaró la inadmisibilidad, al Tribunal Ambiental de Santiago. 17-05-2016: El Tribunal Ambiental de Santiago declaró admisible el recurso y se dio inicio a la tramitación del mismo. 3-06-2016: El SEA presentó su informe al Tribunal Ambiental de Santiago. 6-06-2016: El Tribunal Ambiental de Santiago, fijó como fecha para la vista de la causa el día 12 de julio de 2016 a las 15 horas. 12-06-2016: El Tribunal Ambiental de Santiago suspende la vista de la causa y decreta como nueva fecha de realización el 9 de agosto de 2016, 12-07-2016: El Comité de Defensa de los Pueblos del Elqui presenta un escrito solicitando hacerse parte como tercero coadyuvante de los reclamantes. A la fecha, el Tribunal Ambiental de Santiago no se ha pronunciado. 21-07-2016: El Tribunal Ambiental de Santiago tiene como tercero coadyuvante al Comité de Defensa de los Pueblos del Elqui. 05-08-2016: Interchile solicita hacerse parte y realiza un presentación de téngase presente. 09-08-2016: Junto con tenerse como parte a Interchile, se realiza la vista de la causa y, con ello, los alegatos correspondientes.

estudio jurídico Borros & Errázuriz. *Se monitorea diariamente la tramitación de la causa.

Ilustre Municipalidad de

Puchuncaví


4 tor Recurso de Invalidación en contra la

RCA de Plex 1

SEA / TRIBUNAL

AMBIENTAL

Manuel Jesús Millones Chirino,

Consejero Regional de Valparaíso

17-02-2016: Se ingresó una nueva solicitud de invalidación en contra de la RCA por Manuel Jesús Millones Chirino, Consejero Regional de Valparaíso. 27-04-2016: Resolución del SEA N° 558/2016 declarando inadmisible la solicitud de invalidación. 3 - 6 - 2016: Manuel Millones Chirino interpone un recurso de reclamación en contra de la resolución que declaró la inadmsibilidad de su solicitud de invalidación. 17-6-2016: Se admite a trámite la reclamación y se le solicita al Servicio de Evaluación Ambiental informe en la materia. 23-6-2016: El SEA solicita la acumulación de autos con la causa Rol 107 - 2016. 12-6-2016: El Tribunal Ambiental de Santiago decreta la acumulación ed autos en la causa Rol 107 - 2016.


TERMINADA BAJA

B.- Reclamación PAC

TIPO DE RECURSO INSTITUCIÓN

Identificación de Proceso RECURRENTE SEGUIMIENTO SEMANAL

ACCIONES MITIGADORAS Y CONTINGENCIAS

ANÁLISIS DE RIEGOS CRITICIDAD

Recursos de Reclamación

PAC

Comité de Ministros

Rol 003 - 2016

(14 recursos de

reclamación bajo mismo

rol)

Número Reclamante 1 Bárbara Brañes Farren 2 Inés Ramírez Gardeweg 3 Ignacio Fernández Reyes 4 Federico Niemann Peralta 5 Marta Grez Henríquez 6 Javier Lara Salvo 7 Pamela Niemann Peralta 8 María Inés Reyes Schifferli 9 Marcela Peralta Biron 10 Paulina Fernández Reyes 11 Alejandro Silva (Comité de Defensa Ambiental del Valle de Limache) 12 Hernán Passalaqua (Sociedad Inmobiliaria Beagle S.A.) 13 Patricia Note (Junta de Vecinos el Peñón – Juntas de Vecinos del Sector Rural Cordillerano de Coquimbo) 14 Stephanie Leighton 15 Gabriel Barraza Martínez 16 Juan José Escorza 17 Marcelo Moreno Cáceres 18 Benito Vargas Bombal 19 Enzo Maiben Araya 20 Gabriela Zegers 21 Rosa Henríquez 22 Carla de la Fuente 23 Evaristo Rojas

26-1-2016 al 3-2-2016: Ingreso de recursos. 22-4-2016: Se decreta admisibilidad parcial de los recursos. 1. Se interpusieron 31 recursos de reclamación en contra de la RCA. Entre los recurrentes se cuentan en su mayoría personas naturales, el Comité de Defensa Valle Ambiental de Limache, la Sociedad Inmobiliaria Beagle S.A., la Inmobiliaria Llanos de Barrera S.A., el Comité de Adelanto El Maqui de Limache y la Junta de Vecinos El Peñón conjuntamente con la agrupación de Juntas de Vecinos del Sector Rural Cordillerano de Coquimbo. Contados los 30 días hábiles administrativos para interponer los recursos de reclamación desde la publicación del extracto de la RCA de Plex 1 en el Diario Oficial, el plazo culminó el día viernes 5 de febrero de 2016. Por ello, cualquier otra reclamación presentada después de esa fecha debiese ser declarada inadmisible. 18-4-2016: se subió al expediente electrónico Resolución N° 413 de fecha 14 de abril de 2016, que suspende el conocimiento de los recursos de reclamación indicados en el numeral precedente hasta que finalice el conocimiento de los recursos de protección interpuestos ante la Corte de

* Se realiza seguimiento coordinado con el SEA.

* Se considera baja la posibilidad que los recursos, en el

caso de ser admitidos a

tramitación, sean acogidos.

BAJA

24 Lorenza Vega 25 Inmobiliaria Llanos de Barrera S.A. 26 Piero Vitta 27 Juan Francisco Valladares 28 Comité de Adelanto El Maqui de Limache 29 Gerardo Leighton 30 Mauricio Zulueta 31 Cecilio Vera

Apelaciones de Santiago. 9-05-2016: Atendido el término de los recursos de protección recién mencionados, la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental decretó la admisibilidad de 22 de los 31 recursos indicados en el número 3 anterior, solicitando además informe de Interchile sobre ellos. 1-06-2016: (Resolución Exenta N° 0700/2016), el Director Ejecutivo del SEA suspendió el conocimiento de los recursos de reclamación presentados, mientras no se resuelva la reclamación ROL N° 107-2016 de Tribunal Ambiental de Santiago.

C.- SEC





Superintendencia de Medio

Ambiente (SMA)

Ord. 6981/Acc

1159682/DOC 950563

Diputada Andrea Molina

Denuncia por supuesta elusión al

Sistema de Evaluación de

Impacto Ambiental por parte de

Interchile

13-05-2015: (Notificada el 19-05-2010) Resolución Exenta N° 389, en la cual se le solicita a ITCH entregue información respecto al proyecto y que señale si ha construido obra que pueda dar inicio a la etapa de ejecución. 03-06-2015: ITCH presenta respuesta y entrega antecedentes para demostrar que no ha iniciado obra.

*Se ha solicitado a todos los Contratistas relacionados con este recurso, proporcionar informes completos respectos a las imputaciones realizadas. *Los profesionales internos y la Gerencia General de Interchile han gestionado la información referente al recurso y la elaboración de la defensa jurídica. *Se contrato para la defensa judicial al estudio jurídico Borros & Errázuriz. *Se monitorea diariamente la tramitación de la causa.

*Si bien la SMA podría eventualmente señalar que Interchile inició obras, consideramos muy poco probable esta situación, dado que se entregaron argumentos sólidos que acreditan que no se ha iniciado ninguna obra referente al proyecto.

BAJA

D.- Juicios Terminados





1er Recurso de Invalidación del artículo 53 de la Ley N° 19.880, del ICSARA y

ICSARA Complementario

de Proyecto Cardones -

Polpaico 2x500 kV

de fecha 13-02-2015

SEA / TRIBUNAL

AMBIENTAL/ CORTE DE

APELACIONES´/ CORTE

SUPREMA

Rol 69-2015 Rol 70-2015

(Rol Corte de Apelaciones Rol N° 8-2015 Rol N° 9-2015)

Municipalidad de Zapallar

(Abogado Juan Carlos

Urquidi)

13-02-2015: Se solicito la invalidación del ICSARA y ICSARA Complementario de Proyecto Cardones - Polpaico 2x500 kV 12-03-2015: ITCH presentó un escrito "Téngase presente" para argumentar lo señalado por la Mun. De Zapallar. 15-04-2015: Resolución del SEA declarando inadmisible. 28-05-2015: Presentación de reclamo del numeral 8) del artículo 17 de la Ley 20.600, presentada por la Junta de Vecinos "Ex Asentamiento de Catapilco). (Causa Rol 69-2015) 28-05-2015: Presentación de reclamo numeral 8) del artículo 17 de la Ley 20.600 de la Municipalidad de Zapallar. (Causa Rol 70-2015) 03-06-2015: Resolución de los Tribunales Ambientales, la cual establece que previo a resolver va a oficiar al Director Ejecutivo del SEA, a fin de que informe existen recursos respecto a la resolución Nº 368/2015, de 15 de abril de 2015. 23-06-2015: El Tribunal Ambiental declaró inadmisibles las reclamaciones interpuestas por la I. Municipalidad de Zapallar y la junta de vecinos Ex asentamiento de Catapilco. La primera, por presentarse fuera de plazo, y la segunda por no ser

TERMINADO TERMINADO BAJA

Junta de Vecinos "Ex

Asentamiento de Catapilco"

(Abogado Juan Carlos

Urquidi)

considerada parte en el procedimiento de invalidación y también por ser presentada fuera de plazo. De estas resoluciones, las reclamantes tienen la posibilidad de apelar a la Corte de Apelaciones, contando con un plazo de 10 días. 30-06-2015: Ambos recurrentes apelan a la I. Corte de Apelaciones de Santiago. 23-07-2015: Con fecha 13 de julio de 2015 ingresaron a la Corte ambos recursos, haciéndose parte el 17 de julio la recurrente. 27-07-2015: Se decretó autos en relación para la causa presentada por la Junta de Vecino Ex Asentamiento de Catapilco. 31-07-2015:Con fecha 27 de julio de 2015 los autos quedaron en relación. 19-08-2015: La I. Muni de Zapallar solicitó orden de no innovar (ONI). 24-08-2015: La Corte denegó la ONI. 03-09-2015: El SEA se hace parte de ambos recursos. 14-09-2015: La corte tuvo presente la solicitud. 19 -02-2016: La Corte de Apelaciones confirma la sentencia del Tribunal Ambiental. 25-02-2016: Recurrente interpone recurso de queja ante la Corte Suprema. 06-04-2016: Corte Suprema rechaza recurso de queja.

PRESIDENCIA DE LA

REPÚBLICA

SEA

CÁMARA DIPUTADOS (Comisión de

Medio Ambiente)

Proyecto de Resolución N°

335


*De acuerdo a lo

informado por nuestros

asesores, no se espera

que existan mayores

repercusiones en relación al Proyecto de Resolución presentado

por la Cámara de Diputados.

CERRADO

POR NUESTRA

PARTE

BAJA

SEC

Municipalidad de Zapallar y

Junta de Vecinos "Ex

Asentamiento de Catapilco"

Solicitud de invalidación de la resolución que declaró admisible la solicitud de concesión definitiva

presentada por ITCH

01-06-2016: Mediante el Ord. 6981, la SEC, dio traslado a ITCH para argumentar sobre la presentación realizada por parte de la Municipalidad de Zapallar. 08-06-2015: ITCH presentó escrito de respuesta a la solicitud de la Municipalidad de Zapallar. 31-07-2015:Mediante resolución de fecha 21 de julio de 2015, la SEC rechaza el recurso de invalidación interpuesto. Contra dicha resolución, procede el recurso de apelación. 07 - 04 - 2016: Corte Suprema confirma sentencia de Corte de Apelaciones que rechazó apelación.


Corte de Apelación de

Valparaíso

Rol 1991-2015

Rol Corte Suprema 9620-

2015

AGROVINO S.A.

(Gonzalo Bofill)

RECURSO DE PROTECCIÓN

*Por ingreso ilegal de

propiedad privada.

*Construcción de obras en predio sin

autorización.

Art. 19 N° 24 y 5 de la

Constitución

02-06-2015: Se interpone Recurso de Protección en contra de Interchile 03-06-2015: Resolución que tiene por interpuesto el recurso de protección, solicitando a Interchile que informe sobre el recurso interpuesto. 11-06-2015: Se remite información proporcionada por los Contratistas a B&E. 8-06-2015: ingresó a Oficinas de Correo la solicitud de información a la Corte de Apelaciones. (Plazo para entregar el Informe por parte de Interchile, el hasta el día 23-06-2015. 15-06-2015: Se notificó a Interchile respecto al recurso interpuesto. 19-06-2015: B&E nos entregó primera versión del informe a presentar. 19-06-2015: La SEC cumple por ordenado, acompañando un CD con la información requerida.

TERMINADO TERMINADO N/A

10-06-2015: Se encuentra programada la vista de la causa.

23-07-2015: Con fecha 17 de julio de 2015, la Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó el recurso de protección interpuesto. Al día 22 de julio de 2015, la recurrente todavía no ha apelado de dicha sentencia. 29-07-2015: Con fecha 23 de julio de 2015, Agrovivo interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia en cuestión, siendo éste admitido a tramitación con fecha 27 de julio de 2015, 30-07-2015: “Dese cuenta del recurso de apelación concedido con fecha 27 de Julio en la 3° Sala en forma preferente”. 12-08-2015: Se dio cuenta del recurso quedando en acuerdo con el abogado integrante José Gómez Balmaceda 05-11-15: Corte Suprema revoca sentencia de la Corte de Apelaciones y ordena que ésta se pronuncia sobre el fondo del recurso. 26-11-15: Corte de Apelaciones de Valparaíso acoge recurso de protección.


Corte de Apelaciones de

Santiago

Rol 892 - 2016 y otros

(Acumulados)

Red de Protección

Ambiental de Limache y

Otros

RECURSO DE PROTECCIÓN *Por afectación de derecho a la vida, igualdad

ante la ley, derecho a vivir en un medio

ambiente libre de

contaminación y derecho de propiedad.

8-1-16: Son ingresados los recursos de protección. 12-1-16: Se dicta resolución para que se dé cuenta de su admisibilidad. 28 - 1 - 16: Se acumulan los recursos de protección en causa 892 - 2016, 29 - 1 - 16: Se declaran inadmisibles por la Corte de Apelaciones. 2 - 2 - 16: Se interpusieron 2 recursos de reposición con apelación subsidiaria en contra de la resolución que declara inadmisible los recursos. 2 - 3 - 16: Causa ingresa a la Corte Suprema que conocerá de la apelación de la resolución que declaró la admisibilidad. 13 - 4 - 16: Corte Suprema confirma sentencia de Corte de Apelaciones.


La Serena

Rol 100 - 2016 y otros

(21 recursos de protección de idéntico tenor)

Cristián Mauricio Rojas

y otros (Personas naturales)

RECURSO DE PROTECCIÓN *Por afectación de derecho a la vida, igualdad

ante la ley, derecho a vivir en un medio

ambiente libre de

contaminación y derecho de propiedad.

20 - 1 - 16: Ingreso de recursos de protección. 22 - 1 - 16: Se dicta resolución previo a proveer. 11 - 2 - 16: Se da cumplimiento de lo ordenado en 15 de los 21 recursos de protección. 15 - 2 - 16: La Corte de Apelaciones de La Serena requiere informar a la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental. 26 - 2 - 16: La Corte de Apelaciones de La Serena concede ampliación de plazo al SEA para informar. 2 - 3 - 16: La Corte de Apelaciones de La Serena trae a la vista los recursos de manera conjunta. 7 - 3 - 16: El Servicio de Evaluación Ambiental informa al tenor de los recursos. 8 - 3 - 16: Interchile se hace parte y realiza sus alegaciones por escrito. 11 - 3 - 16: Se realiza la vista de la causa con presentación de alegatos por parte de los recurrentes, el Servicio de Evaluación Ambiental e Interchile. 18 - 3 - 16: Se rechazan los recursos de protección por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena.



Valparaíso

Roles 2058-2016, 2138-2016

y 2070-2016,

20 personas naturales.

Recurso de Protección

22 - 4 - 2016 / 25 - 4 - 2016: Ingreso de recursos de protección. 26 - 4 - 2016 / 12 - 5 - 2016: Se declaran inadmisibles los recursos.


E.- Recursos de Protección

TIPO DE RECURSO

INSTITUCIÓN Identificación de Proceso

RECURRENTE SEGUIMIENTO SEMANAL ACCIONES

MITIGADORAS Y CONTINGENCIAS

ANÁLISIS DE

RIEGOS CRITICIDAD

Recurso de Protección


Valparaíso 7366/2016

Green Agro Limitada

21-10-2016: Interposición de recurso.

24-10-2016: Se declara inadmisible.

27-10-2016: Se interpone reposición con apelación en subsidio.

02-11-2016: Se rechaza recurso de reposición. Se

concede apelación a la Corte Suprema, que conocerá de la admisibilidad.

11-11-2016: Con fecha 10 de noviembre, la Corte

Suprema confirmó la resolución apelada y, por tanto, se tiene por rechazado definitivamente el

recurso de protección interpuesto.

TERMINADO

PAGINA 67 DE 68





7.9. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Octubre 2016.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Octubre de 2016

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV. 16-01-2013 15-01-2018 1825,5 100,00% 81,56% 100,00% 75,15%

1 Movilización y Estudios Preliminares 17-01-2013 17-03-2013 60 0,03% 100,00% 0,03% 100,00%

1.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) 17-01-2013 15-02-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

1.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) 17-01-2013 15-02-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

1.3 Preparación Bases y Licitaciónes de Ingeniería 16-02-2013 17-03-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 18-03-2013 16-04-2013 30 0,01% 100,00% 0,01% 100,00%

2.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3 Ingeniería Básica y Detallada 17-04-2013 22-08-2015 460 11,70% 100,00% 11,70% 99,82%

3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,63%

3.1.1 Ingeniería Básica 17-04-2013 05-12-2013 232,5 44,87% 100,00% 44,87% 99,85%

3.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto 17-04-2013 28-03-2015 195 64,36% 100,00% 64,36% 99,76%

3.1.1.2 Especificaciones de Detalle del Proyecto 31-08-2013 17-11-2013 78 25,74% 100,00% 25,74% 100,00%

3.1.1.2.1 Estudios sistémicos 31-08-2013 30-10-2013 60 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3.1.1.2.2 Estudios dinámicos 18-09-2013 17-11-2013 60 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3.1.1.2.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.5 Compensación Serie 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 05-11-2013 05-12-2013 30 9,90% 100,00% 9,90% 100,00%

3.1.2 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1 05-12-2013 10-12-2013 5 0,97% 100,00% 0,97% 100,00%

3.1.3 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 10-12-2013 09-01-2014 30 5,80% 100,00% 5,80% 100,00%

3.1.4 Ingeniería Detallada Subestaciones 17-02-2014 22-08-2015 250 48,36% 100,00% 48,36% 99,38%

3.2 Línea de Transmisión 17-04-2013 20-07-2014 460 50,83% 100,00% 50,83% 100,00%




3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%


3.2.1.4 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1 26-11-2013 11-12-2013 15 4,52% 100,00% 4,52% 100,00%


3.2.3 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión 13-11-2013 20-07-2014 250 48,26% 100,00% 48,26% 100,00%

4 Gestión Ambiental 31-07-2013 30-12-2015 595 15,13% 100,00% 15,13% 88,04%

4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%

4.2 Tramitación Resolución 14-02-2014 30-12-2015 390 49,37% 100,00% 49,37% 100,00%

4.3 Tramitación Sectorial EIA 30-12-2015 30-03-2016 210 26,58% 100,00% 26,58% 55,00%

4.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 30-12-2015 30-12-2015 10 1,27% 100,00% 1,27% 100,00%

5 Gestión de Concesiones y Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 21,23% 100,00% 21,23% 84,28%

5.1 Determinación de Propiedades 18-03-2014 15-07-2014 120 7,21% 100,00% 7,21% 100,00%

5.2 Estudios de Títulos 09-06-2014 06-03-2015 270 16,22% 100,00% 16,22% 100,00%

5.3 Negociación de Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 50,15% 100,00% 50,15% 75,41%

5.3.1 Servidumbres Voluntarias 22-10-2014 14-04-2016 540 39,27% 100,00% 39,27% 89,00%

5.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias 22-10-2014 14-04-2016 540 100,00% 100,00% 100,00% 89,00%

5.3.2 Imposición de Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 60,73% 100,00% 60,73% 66,62%

5.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas 17-01-2014 15-07-2014 180 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%

5.3.2.2 Imposición Servidumbre 04-10-2015 30-04-2016 210 53,85% 100,00% 53,85% 38,00%

5.4 Concesión Eléctrica 21-07-2014 04-12-2015 440 26,43% 100,00% 26,43% 87,18%

5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%

5.4.2 Tramitación de la Concesión 04-03-2014 04-12-2015 390 88,64% 100,00% 88,64% 86,00%

5.4.3 Decreto de Concesión 29-11-2015 04-12-2015 5 1,14% 100,00% 1,14% 64,00%

6 Suministro de Equipos y Materiales 20-11-2013 10-05-2017 1267,5 32,24% 80,25% 32,24% 84,32%

6.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 20-11-2013 20-12-2013 30 1,09% 100,00% 1,09% 100,00%

6.2 Equipos y Materiales Subestaciones 20-12-2013 20-04-2017 1217,5 44,35% 84,85% 44,35% 89,51%

6.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 85,00% 16,56% 96,25%

6.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20-12-2013 09-01-2014 20 5,00% 100,00% 5,00% 100,00%

6.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 09-01-2014 14-01-2014 5 1,25% 100,00% 1,25% 100,00%

6.2.1.3 Fabricación Equipos Primarios 30-08-2015 25-04-2016 240 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.




Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.

6.2.1.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios 26-04-2016 24-06-2016 60 15,00% 100,00% 15,00% 100,00%

6.2.1.5 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 25-06-2016 09-07-2016 15 3,75% 100,00% 3,75% 0,00%

6.2.1.6 Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios 21-01-2017 21-03-2017 60 15,00% 0,00% 15,00% 100,00%

6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 85,54% 16,77% 96,39%

6.2.2.1 Licitación Equipos GIS 20-12-2013 09-01-2014 20 4,82% 100,00% 4,82% 100,00%

6.2.2.2 Orden de Compra Equipos GIS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,20% 100,00% 1,20% 100,00%

6.2.2.3 Fabricación Equipos GIS 30-08-2015 24-06-2016 300 72,29% 100,00% 72,29% 100,00%

6.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS 25-06-2016 09-07-2016 15 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%


6.2.2.6 Transporte y Llegada a Obra GIS 05-02-2017 05-04-2017 60 14,46% 0,00% 14,46% 100,00%

6.2.3 Equipos Compensación Serie 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 83,78% 16,56% 95,95%

6.2.3.1 Licitación Equipos CS 20-12-2013 09-01-2014 20 5,41% 100,00% 5,41% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos CS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,35% 100,00% 1,35% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación CS 30-08-2015 25-04-2016 240 64,86% 100,00% 64,86% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) CS 26-04-2016 25-05-2016 30 8,11% 100,00% 8,11% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra CS 21-01-2017 21-03-2017 60 16,22% 0,00% 16,22% 100,00%

6.2.4 Equipos Inductivos 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 85,54% 16,77% 96,39%

6.2.4.1 Licitación Equipos Inductivos 20-12-2013 09-01-2014 20 4,82% 100,00% 4,82% 100,00%

6.2.4.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 09-01-2014 14-01-2014 5 1,20% 100,00% 1,20% 100,00%

6.2.4.3 Fabricación Equipos Inductivos 30-08-2015 24-06-2016 300 72,29% 100,00% 72,29% 100,00%

6.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos 25-06-2016 09-07-2016 15 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%


6.2.4.6 Transporte y Llegada a Obra Inductivo 05-02-2017 05-04-2017 60 14,46% 0,00% 14,46% 100,00%

6.2.5 Equipos Control, Protección y SS.AA 20-12-2013 20-04-2017 1217,5 16,98% 86,05% 16,98% 96,51%

6.2.5.1 Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA 20-12-2013 09-01-2014 20 4,65% 100,00% 4,65% 100,00%

6.2.5.2 Orden de Compra C&P 09-01-2014 14-01-2014 5 1,16% 100,00% 1,16% 100,00%

6.2.5.3 Fabricación C&P y SS.AA 30-08-2015 24-06-2016 300 69,77% 100,00% 69,77% 100,00%

6.2.5.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P 25-06-2016 24-07-2016 30 6,98% 100,00% 6,98% 100,00%


6.2.5.6 Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA 20-02-2017 20-04-2017 60 13,95% 0,00% 13,95% 100,00%

6.2.6 Equipos Comunicaciones 20-12-2013 06-03-2017 1172,5 16,35% 83,10% 16,35% 54,82%

6.2.6.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20-12-2013 09-01-2014 20 5,63% 100,00% 5,63% 100,00%

6.2.6.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 09-01-2014 14-01-2014 5 1,41% 100,00% 1,41% 100,00%

6.2.6.3 Fabricación Telecomucaciones 30-08-2015 25-04-2016 240 67,61% 100,00% 67,61% 70,00%

6.2.6.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones 26-04-2016 10-05-2016 15 4,23% 100,00% 4,23% 10,74%


6.2.6.6 Transporte y Llegada a Obra Tel 06-01-2017 06-03-2017 60 16,90% 0,00% 16,90% 0,00%

6.3 Materiales Línea de Transmisión 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 45,08% 79,25% 45,08% 82,14%

6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 83,33% 19,92% 99,92%

6.3.1.1 Licitación Estructuras 20-12-2013 09-01-2014 20 5,56% 100,00% 5,56% 100,00%

6.3.1.2 Orden de Proceder 50% Inicial Estructuras 10-01-2014 15-01-2014 5 1,39% 100,00% 1,39% 100,00%

6.3.1.3 Orden de Proceder 50% Final Estructuras 18-03-2015 22-03-2015 5 1,39% 100,00% 1,39% 100,00%

6.3.1.4 Fabricación cimentaciones 17-03-2016 15-05-2016 60 16,67% 100,00% 16,67% 100,00%

6.3.1.5 Fabricación estructuras 18-12-2015 15-05-2016 150 41,67% 100,00% 41,67% 100,00%

6.3.1.6 Pruebas en Fábrica (FAT) Estructuras 16-05-2016 30-05-2016 15 4,17% 100,00% 4,17% 100,00%


6.3.1.8 Transporte y Llegada a Obra cimentaciones 16-05-2016 14-06-2016 30 8,33% 100,00% 8,33% 100,00%

6.3.1.9 Transporte y Llegada a Obra Estructura 27-12-2016 24-02-2017 60 16,67% 0,00% 16,67% 99,50%

6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 76,19% 21,21% 99,52%

6.3.2.1 Licitación Cable conductor 20-12-2013 09-01-2014 20 6,35% 100,00% 6,35% 100,00%

6.3.2.2 Orden de Proceder 50% Inicial Conductor 10-01-2014 15-01-2014 5 1,59% 100,00% 1,59% 100,00%

6.3.2.3 Orden de Proceder 50% Final Conductor 18-03-2015 22-03-2015 5 1,59% 100,00% 1,59% 100,00%

6.3.2.4 Fabricación Conductor 17-01-2016 14-07-2016 180 57,14% 100,00% 57,14% 100,00%

6.3.2.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15-07-2016 29-07-2016 15 4,76% 100,00% 4,76% 100,00%


6.3.2.7 Transporte y Llegada a Obra Conductor 25-02-2017 10-05-2017 75 23,81% 0,00% 23,81% 98,00%

6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 80,00% 20,95% 30,30%

6.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20-12-2013 09-01-2014 20 6,67% 100,00% 6,67% 100,00%

6.3.3.2 Orden de Proceder 50% Inicial 10-01-2014 15-01-2014 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.3.3 Orden de Proceder 50% Final OPGW 18-03-2015 22-03-2015 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%




Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.

6.3.3.4 Fabricación OPGW 17-01-2016 14-07-2016 180 60,00% 100,00% 60,00% 18,00%

6.3.3.5 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15-07-2016 29-07-2016 15 5,00% 100,00% 5,00% 18,00%


6.3.3.7 Transporte y Llegada a Obra OPGW 25-02-2017 25-04-2017 60 20,00% 0,00% 20,00% 18,00%

6.3.4 Aisladores y Amortiguadores 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 75,00% 20,95% 99,50%

6.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20-12-2013 09-01-2014 20 6,67% 100,00% 6,67% 100,00%

6.3.4.2 Orden de Proceder 50% Inicial Aisladores y Amortiguadores 10-01-2014 15-01-2014 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.4.3 Orden de Proceder 50% Final Aisladores y Amortiguadores 18-03-2015 22-03-2015 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.4.4 Fabricación Aisladores y Amortiguadores 17-01-2016 14-06-2016 150 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

6.3.4.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores 15-06-2016 14-07-2016 30 10,00% 100,00% 10,00% 100,00%


6.3.4.7 Transporte y Llegada a Obra Aisladores y Amortiguadores 10-02-2017 25-04-2017 75 25,00% 0,00% 25,00% 98,00%

6.3.5 Ferretería 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 82,61% 16,97% 82,09%

6.3.5.1 Licitación Ferretería 21-07-2014 18-09-2014 60 17,39% 100,00% 17,39% 100,00%

6.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 19-09-2014 18-10-2014 30 8,70% 100,00% 8,70% 100,00%

6.3.5.3 Fabricación Ferretería 14-10-2015 11-03-2016 150 43,48% 100,00% 43,48% 90,00%

6.3.5.4 Pruebas en fábrica Ferretería 12-03-2016 10-04-2016 30 8,70% 100,00% 8,70% 90,00%


6.3.5.6 Transporte y Llegada a Obra Ferretería 05-02-2017 05-04-2017 60 17,39% 0,00% 17,39% 27,00%

6.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales 25-06-2016 11-03-2017 260 9,48% 61,16% 9,48% 68,57%

6.4.1 Otros suministros y materiales Subestaciones 25-06-2016 21-12-2016 180 42,86% 82,66% 42,86% 100,00%

6.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación 25-06-2016 22-10-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

6.4.1.2 Otros suministros y materiales 25-06-2016 21-12-2016 180 60,00% 71,09% 60,00% 100,00%

6.4.2 Otros suministros y materiales Líneas 15-07-2016 11-03-2017 240 57,14% 45,03% 57,14% 45,00%

7 Construcción, Montaje y Pruebas 29-09-2015 29-12-2017 822,5 18,13% 41,86% 18,13% 27,75%

7.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras 29-09-2015 28-10-2015 30 2,18% 100,00% 2,18% 100,00%

7.2 Licitación Contratos de Construcción 29-10-2015 26-01-2016 90 6,53% 100,00% 6,53% 100,00%

7.2.1 Licitación Obras 29-10-2015 27-11-2015 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.2.2 Revisión de Ofertas 28-11-2015 27-12-2015 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.2.3 Adjudicación Contratistas de Obra 28-12-2015 26-01-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas 20-03-2016 18-04-2016 30 2,18% 100,00% 2,18% 100,00%

7.4 Licitación Inspección Técnica de Obras 28-11-2015 26-01-2016 60 4,35% 100,00% 4,35% 100,00%

7.4.1 Licitación ITO 28-11-2015 27-12-2015 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%


7.4.3 Adjudicación ITO 12-01-2016 26-01-2016 15 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.5 Subestaciones 19-04-2016 01-11-2017 562 40,75% 26,15% 40,75% 18,22%

7.5.1 Subestación Polpaico 500 kV Existente 19-04-2016 18-08-2017 487 32,99% 30,29% 32,99% 19,01%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles SE Polpaico 19-04-2016 21-03-2017 337 65,18% 46,47% 65,18% 29,17%

7.5.1.2.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos 23-09-2016 19-02-2017 150 37,04% 25,47% 37,04% 48,75%

7.5.1.2.2 Edificaciones 19-04-2016 15-09-2016 150 37,04% 100,00% 37,04% 30,00%

7.5.1.2.3 Obras complementarias 07-12-2016 21-03-2017 105 25,93% 0,00% 25,93% 0,00%

7.5.1.3 Montaje SE Polpaico 20-02-2017 19-06-2017 120 23,21% 0,00% 23,21% 0,00%

7.5.1.3.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos 20-02-2017 20-04-2017 60 22,22% 0,00% 22,22% 0,00%

7.5.1.3.2 Interruptores 21-04-2017 04-06-2017 45 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%

7.5.1.3.3 Otros equipos primarios 21-04-2017 19-06-2017 60 22,22% 0,00% 22,22% 0,00%

7.5.1.3.4 Reactores 21-04-2017 19-06-2017 60 22,22% 0,00% 22,22% 0,00%

7.5.1.3.5 Control, protección, medida y telecomunicaciones 21-04-2017 04-06-2017 45 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%

7.5.1.4 Pruebas SE Polpaico 20-06-2017 18-08-2017 60 11,61% 0,00% 11,61% 0,00%

7.5.1.4.1 Pruebas Equipos Primarios 20-06-2017 19-07-2017 30 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%

7.5.1.4.2 Pruebas Reactores 20-06-2017 19-07-2017 30 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%

7.5.1.4.3 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA 20-07-2017 18-08-2017 30 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%

7.5.2 Subestación Pan de Azúcar 220 kV Existente 19-04-2016 19-06-2017 427 28,93% 23,27% 28,93% 1,40%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Pan de Azúcar Existente 19-04-2016 04-12-2017 292 58,17% 40,00% 58,17% 2,40%


7.5.2.1.2 Edificaciones 19-04-2016 16-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 6,00%


7.5.2.2 Montaje SE Pan de Azúcar Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 29,88% 0,00% 29,88% 0,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%






Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.

7.5.2.3 Pruebas SE Pan de Azúcar Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 11,95% 0,00% 11,95% 0,00%



7.5.3 Subestación Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV 19-04-2016 01-11-2017 562 38,08% 24,76% 38,08% 30,31%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Pan de Azúcar 19-04-2016 05-04-2017 352 55,26% 44,81% 55,26% 54,86%


7.5.3.1.2 Edificaciones 19-04-2016 15-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 57,50%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Pan de Azúcar 20-02-2017 18-08-2017 180 28,26% 0,00% 28,26% 0,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 9,68% 0,00% 9,68% 0,00%


7.5.3.2.4 Equipos GIS 21-05-2017 18-08-2017 90 19,35% 0,00% 19,35% 0,00%


7.5.3.2.6 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 0,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva Pan de Azúcar 20-07-2017 01-11-2017 105 16,48% 0,00% 16,48% 0,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Cpmensación Serie 20-07-2017 02-09-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%



7.6 Línea de Transmisión 01-05-2016 29-12-2017 607,5 44,02% 36,29% 44,02% 11,59%

7.6.1 Construcción Obras Civiles 01-05-2016 03-05-2017 367,5 59,97% 60,51% 59,97% 19,32%

7.6.1.1 Caminos de acceso 01-05-2016 28-08-2016 120 25,81% 100,00% 25,81% 26,00%

7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 03-05-2017 345 74,19% 46,77% 74,19% 17,00%

7.6.2 Montaje, Tendido y Remates 03-05-2017 29-12-2017 240 39,22% 0,00% 39,22% 0,00%

7.6.2.1 Montaje Estructura 03-05-2017 29-12-2017 240 47,06% 0,00% 47,06% 0,00%

7.6.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 31-08-2017 29-12-2017 120 23,53% 0,00% 23,53% 0,00%

7.6.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 14-07-2017 11-12-2017 150 29,41% 0,00% 29,41% 0,00%

7.6.3 Pruebas Línea (SAT) 11-12-2017 16-12-2017 5 0,82% 0,00% 0,82% 0,00%

8 Entrada en Operación 16-12-2017 15-01-2018 30 1,53% 0,00% 1,53% 0,00%

8.1 Tramitación Entrada en Operación 16-12-2017 10-01-2018 25 83,33% 0,00% 83,33% 0,00%

8.2 Energización y Entrada en Operación 10-01-2018 15-01-2018 5 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%



Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV. 16-01-2013 25-12-2017 1804,5 100,00% 81,79% 100,00% 77,85%











3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,63%






3.1.1.2.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%


3.1.1.2.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%









3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%






4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%














5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%










Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.




Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.




6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 85,54% 16,77% 96,39%







6.2.3 Equipos Compensación Serie 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 83,78% 16,56% 95,95%

6.2.3.1 Licitación Equipos CS 20-12-2013 09-01-2014 20 5,41% 100,00% 5,41% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos CS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,35% 100,00% 1,35% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación CS 30-08-2015 25-04-2016 240 64,86% 100,00% 64,86% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) CS 26-04-2016 25-05-2016 30 8,11% 100,00% 8,11% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra CS 21-01-2017 21-03-2017 60 16,22% 0,00% 16,22% 100,00%























6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 83,33% 19,92% 99,92%










6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 76,19% 21,21% 99,52%








6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 80,00% 20,95% 30,30%







Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.













6.3.5 Ferretería 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 82,61% 16,97% 82,09%




















7.4.1 Licitación ITO 30-01-2016 29-02-2016 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%



7.5 Subestaciones 29-04-2016 01-11-2017 551 41,03% 26,71% 41,03% 23,40%

7.5.1 Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kV 29-04-2016 02-09-2017 491 33,68% 26,40% 33,68% 35,56%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 29-04-2016 21-03-2017 326 62,57% 42,19% 62,57% 56,84%


7.5.1.2.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 32,00% 100,00% 32,00% 57,50%


7.5.1.3 Montaje Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 20-02-2017 19-06-2017 120 23,03% 0,00% 23,03% 0,00%


7.5.1.3.2 Interruptores 21-04-2017 04-06-2017 45 13,64% 0,00% 13,64% 0,00%



7.5.1.3.5 Reactores 21-04-2017 19-06-2017 60 18,18% 0,00% 18,18% 0,00%


7.5.1.4 Pruebas Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 20-06-2017 02-09-2017 75 14,40% 0,00% 14,40% 0,00%


7.5.1.4.2 Pruebas Compensación en Serie 20-06-2017 03-08-2017 45 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%



7.5.2 Subestación Maitencillo 220 kV Existente 29-04-2016 19-06-2017 416 28,53% 30,14% 28,53% 1,37%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Maitencillo Existente 29-04-2016 04-02-2017 281 57,23% 52,66% 57,23% 2,40%


7.5.2.1.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 6,00%


7.5.2.2 Montaje SE Maitencillo Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 30,55% 0,00% 30,55% 0,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%




Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.



7.5.2.3 Pruebas SE Maitencillo Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 12,22% 0,00% 12,22% 0,00%



7.5.3 Subestación Nueva Maitencillo 500/220 kV 29-04-2016 01-11-2017 551 37,79% 24,41% 37,79% 29,18%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 05-04-2017 341 54,47% 44,81% 54,47% 53,57%


7.5.3.1.2 Edificaciones 29-04-2016 26-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 50,00%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Maitencillo 500/220 kV 20-02-2017 18-08-2017 180 28,75% 0,00% 28,75% 0,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 9,68% 0,00% 9,68% 0,00%



7.5.3.2.5 Equipos GIS 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 0,00%

7.5.3.2.6 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 0,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva SE Maitencillo 500/220 kV 20-07-2017 01-11-2017 105 16,77% 0,00% 16,77% 0,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Cpmensación Serie 20-07-2017 02-09-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%






7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 18-04-2017 330 73,33% 48,95% 73,33% 9,00%











Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kV. 16-01-2013 01-12-2017 1781 100,00% 81,71% 100,00% 80,96%











3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,65%



3.1.1.2 Ingeniería básica para reubicación de líneas 16-06-2013 12-11-2013 150 33,11% 100,00% 33,11% 100,00%




3.1.1.3.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%


3.1.1.3.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%









3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%






4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%














5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%



Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.




Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.











6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 20,10% 85,54% 20,10% 96,39%





























6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 83,33% 19,92% 99,92%










6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 76,19% 21,21% 99,52%









Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.



6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 80,00% 20,95% 30,30%
















6.3.5 Ferretería 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 82,61% 16,97% 82,09%




















7.4.1 Licitación ITO 30-01-2016 29-02-2016 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%



7.5 Subestaciones 29-04-2016 01-11-2017 551 41,65% 25,04% 41,65% 29,27%

7.5.1 Subestación Nueva Maitencillo 500 kV 29-04-2016 07-10-2017 526 35,23% 21,67% 35,23% 36,17%

7.5.1.1 Adecuación de líneas existentes: construcción, montaje y puesta en servicio 11-05-2017 07-10-2017 150 22,87% 0,00% 22,87% 50,00%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles Nueva SE Maitencillo 500 kV 29-04-2016 06-03-2017 311 47,41% 45,70% 47,41% 52,17%


7.5.1.2.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 34,78% 100,00% 34,78% 50,00%


7.5.1.3 Montaje Nueva SE Maitencillo 500 kV 21-01-2017 04-06-2017 135 20,58% 0,00% 20,58% 0,00%


7.5.1.3.2 Interruptores 22-03-2017 05-05-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%



7.5.1.4 Pruebas Nueva SE Maitencillo 500 kV 06-05-2017 04-07-2017 60 9,15% 0,00% 9,15% 0,00%





Fecha de Control

31-10-2016

InterChile S.A.


7.5.2 Subestación Cardones 220 kV Existente 29-04-2016 19-06-2017 416 27,86% 30,14% 27,86% 6,87%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Cardones Existente 29-04-2016 04-02-2017 281 57,23% 52,66% 57,23% 12,00%


7.5.2.1.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 30,00%


7.5.2.2 Montaje SE Cardones Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 30,55% 0,00% 30,55% 0,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%



7.5.2.3 Pruebas SE Cardones Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 12,22% 0,00% 12,22% 0,00%



7.5.3 Subestación Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 01-11-2017 551 36,91% 24,41% 36,91% 39,59%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 05-04-2017 341 54,47% 44,81% 54,47% 71,43%


7.5.3.1.2 Edificaciones 29-04-2016 26-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 100,00%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Cardones 500/220 kV 20-02-2017 18-08-2017 180 28,75% 0,00% 28,75% 2,36%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 11,11% 0,00% 11,11% 0,00%


7.5.3.2.4 Equipos GIS 21-05-2017 18-08-2017 90 22,22% 0,00% 22,22% 10,60%

7.5.3.2.5 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 14,81% 0,00% 14,81% 0,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva Cardones 500/220 kV 20-07-2017 01-11-2017 105 16,77% 0,00% 16,77% 0,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%







7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 19-03-2017 300 71,43% 53,95% 71,43% 11,00%









PAGINA 68 DE 68





7.10. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Octubre de 2016.

Informe de Avance Bimestral N°19 · Avance del Proyecto ..... 11 3.1. Estado y Porcentaje de...

Documents

Transcript of Informe de Avance Bimestral N°19 · Avance del Proyecto ..... 11 3.1. Estado y Porcentaje de...