Post on 26-Oct-2020
San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago
Informe de Avance Bimestral N°10 Junio – Julio 2015
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
- Comisión Nacional de Energía
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
29 de septiembre 2015
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 48
CONTENIDO
1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4
1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5
1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5
1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 8
1.4.1 Revisor Sísmico ............................................................................................................ 8
1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas.................................................................... 8
1.4.3 Obtención Decreto de Concesión ............................................................................... 9
1.4.4 Suministro de Estructuras ........................................................................................... 9
1.5 Conclusiones........................................................................................................................ 9
2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 11
2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 11
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 11
2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 11
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 11
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 12
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 12
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 12
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 13
2.6.1 Concesión Eléctrica ................................................................................................... 13
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 13
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 13
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 13
2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 13
3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 16
4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 17
4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 17
4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 18
4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 19
4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 19
4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 21
4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 21
4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 23
4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 24
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 48
4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 25
4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 25
4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 26
4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 29
4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 32
4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 32
4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 32
4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 32
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 32
5 Conclusiones.............................................................................................................................. 35
6 Anexos ....................................................................................................................................... 37
6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 37
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 37
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades
desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 38
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del
Auditor durante el período ....................................................................................................... 42
6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 43
6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 47
6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 48
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 48
6.4.2 Documentos Técnicos ............................................................................................... 48
6.4.3 Cronograma ............................................................................................................... 48
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos ........................................................................ 48
6.4.5 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 48
6.4.6 Gestión Predial .......................................................................................................... 48
6.4.7 Elaboración de Informes ........................................................................................... 48
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 48
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,
en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E Lagunas.
La nueva línea debe poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV.
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente con
sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073 ohm/km
a 20° C.
- Cable de guardia OPGW o equivalente.
- Transposiciones 1 ciclo completo.
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas.
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con sus
correspondientes suministros y estaciones asociadas.
- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana.
No obstante lo anterior, el Proyecto debe cumplir con todas las otras características técnicas que,
no habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica
del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, es el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 48
1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de
las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.
Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos
relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto.
Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al
CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el
Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos
establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan
afectar el normal desarrollo de éste.
1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Transcurridos 21,5 meses desde el inicio del Proyecto y de acuerdo con los análisis efectuados por
este Auditor, el avance total acumulado es de un 24,53%, lo que implica un aumento de 0,38% para
el período junio-julio (Tabla 1). Este avance general del Proyecto se explica por lo siguiente:
- Se encuentran finalizadas las siguientes actividades principales del Cronograma del
Proyecto:
Movilización y Estudios Preliminares
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
Seguros Contratados
- La ingeniería básica y de detalle del proyecto se encuentra en desarrollo y presenta al 31 de
julio un avance del 77,34% que se sustenta en:
La ingeniería destinada a la implementación de los paños de línea en las
subestaciones Encuentro y Lagunas presenta un avance acumulado de 61,87%, lo
que implica un aumento en el período junio-julio de 3,10%, dado por la entrega de
diversos documentos, por parte de Siemens, correspondientes a la Ingeniería Básica
y de Detalles de Subestaciones.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 48
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 94,13%, lo
que implica un aumento en el período junio-julio de 6,31%, el cual se explica por la
finalización de las memorias y planos de diseño de las estructuras, así como por la
elaboración de los planos de fabricación de las torres A y AA.
- La actividad correspondiente a la Elaboración de la EIA, y Obtención de RCA y PAS, presenta
un avance acumulado del 75,50% lo que implica un aumento en el período junio-julio de
3,15%. Este avance se explica por la elaboración de la segunda adenda, y por el avance en
la tramitación ambiental. Durante este periodo el SEA extendió el plazo de revisión en 60
días, para poder finalizar el proceso de consulta indígena.
- La actividad destinada a la obtención de la Concesión Eléctrica y Servidumbres Prediales,
mantiene un avance acumulado de 48,70%. Durante el periodo no se midieron avances en
la tramitación de la Concesión, ni en la negociación con propietarios particulares.
- La actividad destinada a la adquisición de los suministros de equipos y materiales necesarios
para la materialización del Proyecto, mantiene un avance acumulado del 9,20%, ya que no
se midieron avances durante el periodo.
Los avances calculados por Interchile al 31 de julio de 2015 son (Tabla 1):
- Programado : 44,69%
- Real : 30,91%.
Esto implica que, de acuerdo a Interchile, en el período junio-julio se habría obtenido un avance parcial real del 1,24%. Estos valores difieren de los obtenidos por este Auditor (Real 24,53%; parcial 0,38%) debido a lo siguiente:
- El Adjudicatario considera un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la
estructuras para la línea, EDT 4.2.1.2.1. Este Auditor considera que existe sólo un 33,3% de
avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser
elaboradas, y que deben incluir las condiciones técnicas necesarias para la realización de las
pruebas de carga de cada una de las estructuras.
- El Adjudicatario considera un 51% de avance en la Ingeniería Detallada de Subestaciones
(EDT 4.1.2). Este Auditor no ha recibido suficientes documentos de ingeniería de
subestaciones que permitan comprobar este grado de avance.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 48
- El Adjudicatario considera un 70% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor considera que el avance debe
corresponder a un 40%, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios.
- El Adjudicatario considera un 10% de avance en la “Tramitación Permisos Ambientales
Sectoriales” (EDT 6.5). El Equipo Auditor no ha recibido documentos que respalden este
avance.
- De acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°18, se decidió congelar el avance en la
subactividad 7.4.3 “Tramitación de la Concesión”. En esta subactividad el Adjudicatario
considera un 75% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de Servidumbres
Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor congeló este avance en un 70%.
- El Adjudicatario considera un 75% de avance “en la Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias” (EDT 7.3.1.1). El Equipo Auditor considera que el avance debe
corresponder a un 40%, ya que aún no se ha llegado a un acuerdo con los propietarios.
- El Adjudicatario considera un 50% de avance en la verificación sísmica de Equipos Primarios
y del Reactor. Tal como le fue indicado a Interchile, no se considerará avance en estas
subactividades hasta la emisión del documento firmado por el revisor sísmico.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases
de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción
Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo
a lo indicado en el Informe Mensual N°4.
- El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” y 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que estos avances debiesen ser de un 0% de acuerdo a lo indicado en el Informe Mensual N°6.
Por su parte, los principales factores que explican el atraso que presenta el avance real del Proyecto
respecto al avance programado, son:
- Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental: De acuerdo al Cronograma del
Proyecto, la RCA se debiese haber obtenido a más tardar el 13 de julio de 2015, lo que a la
fecha no se ha cumplido.
- Solicitud de Concesión: Esta actividad estaba programada para finalizar el 18-07-2015, sin
embargo a la fecha no ha finalizado. - Fabricación de Suministros: Durante el presente período no se contabilizó avance en estas
actividades, ya que no se ha contado con información por parte de los fabricantes que
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 48
permitan verificarlos. Se hace notar que dadas las holguras con que cuentan actualmente
mayor parte de estas actividades, a la fecha, con excepción del suministro de estructuras,
no existe riesgo de afectar la ruta crítica debido a un atraso que pueda sufrir alguno de los
suministros.
Tabla 1: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 30,91% 24,59%
Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 86,78% 77,34%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 79,75% 75,50%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 56,60% 48,70%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 10,26% 9,20%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
1.4 FACTORES DE RIESGO
1.4.1 Revisor Sísmico
Se debe señalar que durante el periodo cubierto por este informe se contrató a la empresa EQCO
como asesores sísmicos, con lo que se levanta la observación indicada en el Informe Bimestral N°9.
1.4.2 Obtención RCA y Construcción de Líneas
Durante el período Interchile solicitó el aplazamiento del Hito Relevante N°2 para el 31 de diciembre
de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. La necesidad de contar con un mayor plazo por
parte del Adjudicatario, para dar cumplimiento al Hito Relevante Nº2, se sustenta en gran medida
debido al atraso que ha tenido el Proceso de Consulta Indígena, cuyo desarrollo no depende del
Adjudicatario. Es tanto así que con fecha 30 de Julio de 2015 el SEA extendió en 60 días hábiles el
plazo del proceso de evaluación ambiental, con la finalidad el Proceso de Consulta Indígena, lo que
implica que no emitirse un nuevo ICSARA la RCA debiese obtenerse a más tardar el próximo 2 de
noviembre.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 48
No obstante que el atraso en la obtención de la RCA provocará un atraso en el inicio de la
construcción de la Línea de Transmisión, en su solicitud de aplazamiento el Adjudicatario ha
señalado que el establecer el 31 de diciembre de 2015 como nueva fecha para cumplimiento del
Hito Relevante Nº2, no afectará el cumplimiento de los restantes Hitos Relevantes en las fechas
comprometidas.
En opinión de este Auditor, el atraso en el inicio de la construcción de la Línea de Transmisión,
requerirá por parte del Adjudicatario incrementar la cantidad de recursos humanos y materiales
contemplados originalmente para le ejecución de los trabajos de construcción y montaje, por lo que
se le ha solicitado que analice y demuestre entre otros aspectos, la forma en que logrará los
rendimientos que requerirá para dar cumplimiento a los Hitos Relevantes 3 y 5.
1.4.3 Obtención Decreto de Concesión
De acuerdo con el Cronograma vigente, con fecha 18 de julio Interchile debió contar con el Decreto
de Concesión, lo cual no se ha cumplido. Interchile ha informado que espera contar con la Concesión
durante el mes de noviembre.
Dado que la RCA pudiese obtenerse a partir de mediados de noviembre y hasta fines de diciembre,
un atraso en la obtención del Decreto de Concesión más allá de fines de noviembre o mediados de
diciembre, pudiese afectar el inicio de los trabajos de la Línea de Transmisión en terreno.
Durante el mes de mayo pasado Interchile ingresó a Bienes Nacionales, una solicitud temporal de
arriendo que de ser aprobada le permitiría no retrasar el inicio de la construcción de la Línea de
Transmisión, en caso que el Decreto de Concesión se atrase.
1.4.4 Suministro de Estructuras
A la fecha solo el suministro de las estructuras se presenta como un potencial riesgo para el
cumplimiento de los plazos establecidos para el Proyecto, dado los reiterados atrasos que ha ido
sufriendo esta actividad tanto por la responsabilidad de Interchile como de su suministrador
Skipper.
1.5 CONCLUSIONES Al 31 de julio de 2015 y habiendo transcurridos 21,5 meses desde su fecha de inicio (16 de octubre
de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance real de
24,53%, frente al 30,91% informado por Interchile y al 44,69% programado.
La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el
Auditor, se debe:
- En parte importante a que para el período no se contabilizó avance en las actividades
correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con información
verificable.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 48
- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) y que ha dado origen a la aceptación por parte del CDEC-SING,
de la solicitud efectuada por Interchile para modificar la fecha de cumplimiento del Hito
Relevante Nº2 al 31 de diciembre de 2015. Esta actividad debió finalizar el 13 de julio de
2015.
- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica,
que debió finalizar el pasado 18 de julio.
Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el
determinado por el Auditor, se deben a aspectos como los siguientes:
- El Auditor no ha recibido la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para la actividad.
- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presenta la actividad.
El atraso de la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), afectará en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que le tome al SEA poder finalizar el Proceso de Consulta Indígena y del tiempo que le pudiese significar a Interchile dar respuesta a un eventual tercer ICSARA. Sin embargo, Interchile ha establecido que un atraso que lleve este proceso hasta el 31 de diciembre no afectará las fechas establecidas para los restantes Hitos Relevantes del Proyecto. Esta situación se irá analizando en forma mensual. El atraso sufrido por la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de mediados de noviembre.
Con la afectación de la Ruta Crítica, Interchile contará con menos tiempo para la construcción,
montaje y puesta en servicio de la Línea de Transmisión, por lo que en opinión de este Auditor, el
Adjudicatario debe incrementar la cantidad de recursos humanos y materiales contemplados
originalmente para la ejecución de los trabajos señalados.
A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las
condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 48
2 AVANCE DEL PROYECTO
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. Con fecha 13 de octubre de 2014 se dio cumplimiento al Hito Relevante N°1. El segundo Hito Relevante que debe cumplir el Adjudicatario tenía fecha 13 de julio de 2015, sin embargo Interchile solicitó extender el plazo para el Hito Relevante N°2 hasta el día 31 de diciembre de 2015, lo que fue aprobado por el CDEC-SING. Transcurridos 21,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 31 de julio de 2015 el estado de avance es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA La ingeniería básica y de detalle del proyecto, EDT 4, se encuentra en desarrollo y presenta al 31 de
julio un avance del 77,34%.
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
La ingeniería básica y de detalle de las subestaciones destinada a la implementación de los paños
de línea en las subestaciones Encuentro y Lagunas, EDT 4.1, presenta un avance acumulado de
61,87%, lo que implica un aumento en el período junio-julio de 3,10%, dado por la finalización de la
ingeniería básica, y por la entrega de algunos documentos por parte de Siemens correspondientes
a la Ingeniería Detallada de Subestaciones.
La subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto” presenta un avance
acumulado del 100%, lo que se explica por la entrega por parte de Siemens de los últimos
documentos de ingeniería básica, incluidos en el numeral 4.4.2.1 del presente informe.
De acuerdo a lo informado por Interchile durante las reuniones mensuales sostenidas con el Auditor,
la ingeniería de Siemens debiese finalizar durante el mes de agosto y su revisión por parte de
interchile durante el mes de septiembre.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 48
2.3.2 Ingeniería de Líneas
La ingeniería destinada a la Línea de Transmisión presenta un avance de 94,13%, lo que implica un
aumento en el período junio-julio de 6,31%, el cual se explica por lo señalado en el numeral 4.4.2.2
del presente informe.
Al 31 de julio de 2015, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, mantiene un avance acumulado del
92,5%.
Por su parte la actividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”, presenta un avance
acumulado del 94%, es decir existió un avance del 14,5% en el periodo, el cual se explica por la
entrega a este Auditor de las memorias y planos diseño de las todas las torres, además de la entrega
de los planos de fabricación de la torres tipo A y AA.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Finalizada.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS Esta actividad presenta un avance acumulado del 75,50%, lo que implica un avance durante el
periodo de junio-julio del 3,15% y que se explica por la entrega de la Adenda N°2, y el avance en la
tramitación.
De acuerdo con el Cronograma vigente al mes de julio, la obtención de la RCA se programó para el
13 de julio de 2015 (Fecha de cumplimiento del Hito Relevante Nº2), lo que no se cumplió. Al
respecto se puede señalar que los motivos que han incidido en este incumplimiento son:
1. Atraso en el ingreso a tramitación del EIA.
2. El tiempo establecido en la planificación del Adjudicatario para la elaboración de adendas.
3. El Adjudicatario no incluyó en el EIA aspectos que en opinión del SEA y de SERNAPESCA
debieron estar incluidos.
4. Tiempos de Respuesta a Consultas y Requerimientos del Adjudicatario.
5. Proceso de Consulta Indígena (PCI).
De los motivos señalados, el Proceso de Consulta Indígena ha resultado ser determinante en el
incumplimiento de la fecha establecida para el Hito Relevante N°2. Es tanto así que con fecha 30 de
Julio de 2015 el SEA extendió en 60 días hábiles el plazo para el desarrollo del proceso de evaluación
ambiental, con la finalidad de poder llevar a cabo el Proceso de Consulta Indígena, por lo que de no
emitirse un nuevo ICSARA la RCA debiese obtenerse a más tardar el próximo 2 de noviembre.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 48
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES De acuerdo con el Cronograma vigente, esta actividad debió finalizar el pasado 18 de julio, sin
embargo a la fecha mantiene un avance acumulado de 48,7%, presentando un avance nulo para el
período junio-julio, toda vez que no obstante la notificación de la SEC a Bienes Nacionales se habría
realizado el pasado mes de abril, al 31 de julio Interchile aún no había recibido las observaciones
que habría realizado este organismo. Se hace notar que las observaciones realizadas por el único
propietario privado afectado por la línea, se encuentran respondidas por el Adjudicatario.
Se mantiene un 40% de avance en la actividad 7.3.1.1 “Elaboración de escrituras y firmas de
Servidumbres Voluntarias”, ya que no se han podido verificar avances en la negociación con los
propietarios.
2.6.1 Concesión Eléctrica
- Con fecha 20 de agosto de 2014 fue presentada la Solicitud de Concesión Definitiva en la
Superintendencia de Electricidad y Combustibles y en el Ministerio de Energía.
- Con fecha 22 de septiembre, la SEC mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de
errores u omisiones en la Solicitud.
- Con fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión
Definitiva, subsanando la información requerida por la SEC.
- Con fecha 19 de noviembre la SEC declara la admisibilidad de la Solicitud de Concesión
Definitiva.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Sin modificaciones durante el período.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Sin modificaciones durante el período.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 31 de julio de 2015 es de 44,69%, en tanto que su
cálculo de avance real llega a 30,91% (Tabla 2). De acuerdo con este Auditor el avance real es de
24,59%.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 48
Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 30,91% 24,59%
Movilización y Estudios Preliminares 0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 86,78% 77,34%
Seguros contratados 0,6% 100% 100%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 79,75% 75,50%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 56,60% 48,70%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 10,26% 9,20%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:
- Programado: Corresponde a la Curva S del Proyecto considerando la Línea Base vigente a
partir del Informe Bimestral N°7.
- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.
- Real Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.
En el Gráfico 2 se presenta las curvas de avance real y programado para el Proyecto. Como se puede
apreciar el avance real del Proyecto, de acuerdo a los cálculos de Interchile y de este Auditor, es
menor al avance programado.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 48
Gráfico 1: Curva S del Proyecto
Gráfico 2: Detalle de la Curva S del Proyecto
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 48
3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Con fecha 12 de junio de 2015, el Adjudicatario presentó a la Dirección de Peajes del CDEC-SING,
una solicitud de prórroga de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante Nº2, del día 13 de julio de
2015 al día 30 de octubre de 2015.
Con fecha 30 de julio mediante la Resolución Exenta N°0972/2015, el Servicio de Evaluación
Ambiental amplió el plazo para la evaluación ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del
proyecto “Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas” por 60 días adicionales. De acuerdo a lo
indicado en la Resolución, esto fue necesario ya que el Proceso de Consulta a Pueblos Indígenas, en
específico, con la Comunidad Indígena Aymara de Quillagua, aún se encontraba en pleno desarrollo.
Debido a esta ampliación del plazo por parte del SEA, con fecha 31 de julio de 2015, el Adjudicatario
presentó una modificación y ampliación de la Solicitud de Ampliación del Plazo de Cumplimiento del
Hito Relevante Nº2, solicitando el 31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para el
cumplimiento del Hito Relevante Nº2. Esta solicitud de ampliación de plazo fue aceptada por la DP
del CDEC-SING.
Suponiendo que la RCA del proyecto se obtenga el 31 de diciembre de 2015, y dado que la obtención
de los Permisos Ambientales Sectoriales, PAS, necesarios para poder iniciar los trabajos en terreno,
puede tomar hasta 60 días hábiles a partir de la obtención de la RCA, el Adjudicatario estaría
obligado a efectuar la totalidad de los trabajos en terreno, incluyendo instalación de faenas,
construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio del Proyecto, en un plazo que pudiese llegar a
12,5 meses, en el caso que los PAS se obtengan en los plazos legales máximos.
No obstante los plazos legales, Interchile indicó que iniciará las gestiones para la obtención de cada
PAS las iniciará a partir del pronunciamiento “conforme” por parte del servicio que otorga el PAS,
esperando de esta manera poder iniciar los trabajos en terreno aproximadamente un mes y medio
luego de obtenida la RCA, lo que le daría unos 14 meses para cumplir con el Hito Relevante N°5 y
alrededor de 5 meses para cumplir con el Hito Relevante N°3.
En opinión de este Auditor, en este plazo el Adjudicatario puede dar cumplimiento al Hito Relevante
N°5, correspondiente a la entrada en operación del Proyecto, en la medida que cuente con la
organización, recursos humanos y materiales, suministros, permisos, logística y todo aquello que se
requiera, de manera oportuna, en las cantidades necesarias y con la calidad requerida, sin embargo
se debe tener presente que durante el período en que se efectuarán los trabajos en terreno, estarán
en desarrollo otros proyectos de línea, de gran magnitud, que debiesen utilizar gran parte de los
recursos humanos y materiales existentes en el marcado local para este tipo de proyectos, motivo
por el cual el Adjudicatario debe analizar desde ya la cantidad y disponibilidad de recursos que
requerirá, asegurándose además que contará con ellos en el momento requerido.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 48
4 ESTADO DEL PROYECTO
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,
consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,
doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.
La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud
de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se conectará
en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de monitoreo de
temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones asociadas.
Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños
necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y
sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas
instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que deben
ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones involucradas.
A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del
proyecto
Tabla 3: Principales características técnicas
Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por
el Adjudicatario
Longitud de la línea 174 km 188 km
Número de Circuitos 2 2
Tensión de Operación 220 kV 220 kV
Capacidad de diseño de la línea por circuito
290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.
290 MVA
Resistencia Máxima por fase de cada circuito
0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C
0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C
Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)
Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo
Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA
Sensores de medida de temperatura y corriente
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 48
4.1.1 Línea de Transmisión
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
Tabla 4: Tipos de Estructuras
Función Tipo de Torre % Referencial
Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100
4.1.1.1 Conductores y Cables
Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la adquisición
del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del Adjudicatario.
Tabla 5: Características del Conductor 220 kV
Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681
Tabla 6: Conductores y Cables
Descripción Tipo Longitud Referencial [km]
Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188
4.1.1.2 Nivel de Aislación
Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el
Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una
distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del trazado.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 48
Tabla 7: Características Ofrecidas Nivel de Aislación
Función Estructura
Número de Aisladores / Distancia de arco seco[mm]
Distancia Fuga cadena de Aisladores [mm]
Rotura [kN]
Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006
4.1.2 Subestaciones
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
4.1.3 S/E Lagunas
En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de
Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus
modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una
configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la
implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra
de transferencia de la subestación.
- Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.
- Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación
de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.3.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 8: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 -
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 48
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.
1 1
Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15
La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló
que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras.
4.1.3.2 Reactor
Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:
- Un (1) reactor de neutro de 280 Ω
- Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.
- Transformadores de corriente tipo bushing.
- Tres (3) pararrayos 245 kV.
4.1.3.3 Paño de Reactor
El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la
subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la
Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda
ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.
El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los
siguientes equipos:
Tabla 9: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.
1 1
Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.
Lo necesario
Pararrayos 245 kV 3
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 48
4.1.4 S/E Encuentro
La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y Barra
de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta Subestación
dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro
la implementación de:
- Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a
la barra de transferencia de la subestación.
- Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la operación
de las nuevas instalaciones.
- Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.4.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 10: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13
4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO Durante el periodo de junio-julio de 2015, fue necesario reprogramar muchas actividades, motivado
principalmente por el retraso en la obtención de la RCA. Es importante notar que se mantiene la
fecha de entrada en operación del Proyecto.
En Tabla 11 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del
Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_Cronograma nueva propuesta 2015 junio), con
aquellas fechas que sufrieron modificaciones marcadas en gris, en tanto que en la Tabla 12 se
resumen los Hitos relevantes del Proyecto con sus respectivas fechas.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 48
Tabla 11: Cronograma del Proyecto
ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE
INICIO FECHA DE TÉRMINO
Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17
Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
16-11-13 28-02-14
Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 02-09-15
Ingeniería Básica Subestaciones 03-03-14 09-08-15
Ingeniería Detallada Subestaciones 13-11-14 15-08-15
Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14
Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 06-03-14 02-09-15
Seguros contratados 20-04-14 31-12-14
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 20-12-15
Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14
Obtención RCA 13-07-15 17-11-15
Tramitación PAS 14-07-15 20-12-15
Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 15-12-15
Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14
Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14
Negociación de Servidumbres 17-08-14 15-12-15
Concesión Eléctrica 18-08-14 17-08-15
Suministro de Equipos y Materiales 22-06-14 28-01-17
Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 21-11-14 20-12-14
Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 28-01-17
Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 01-08-16
Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 11-03-17
Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
19-07-15 17-08-15
Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión
19-07-15 17-08-15
Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
21-12-15 19-01-16
Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
21-12-15 19-01-16
Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 15-11-15
Subestaciones 15-08-16 04-03-17
Línea de Transmisión 20-01-16 11-03-17
Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 48
Tabla 12: Hitos Relevantes del Proyecto
HITOS RELEVANTES FECHA
N° DESCRIPCIÓN
1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14
2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva jue 31-12-15
3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16
4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16
5 Entrada en Operación mié 12-04-17
4.2.1 Verificaciones del Cronograma
En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre los cronogramas de los contratistas
que se encuentran ejecutando las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma del
Proyecto.
4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones
Durante las reuniones mensuales sostenidas con Interchile, este confirmó que a la fecha esperan
tener la ingeniería terminada de parte de Siemens durante el mes de agosto, y que esta debiese
estar revisada y aprobada por Interchile durante el mes de septiembre.
4.2.1.2 Ingeniería de líneas
Se dispone del cronograma de la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y de
acuerdo al avance que se evidencia en el Proyecto, durante el período ha finalizado todas las
actividades contempladas.
Con el informe mensual de julio, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper vigente
al 2 de julio de 2015. Este cronograma no presenta cambios en las fechas indicadas, con respecto al
cronograma del mes de mayo. Las fechas indicadas en este cronograma no afectan el inicio de las
obras en terreno.
4.2.1.3 Medio Ambiente
El cronograma de GAC no incluye la etapa de seguimiento de la etapa de tramitación y calificación
ambiental del Proyecto, sin embargo el servicio de esta empresa sigue vigente y se rige por el
Cronograma del Proyecto.
4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias
Se dispone del cronograma vigente de Felval. Este cronograma concuerda con el Cronograma del
Proyecto.
4.2.1.5 Concesión Eléctrica
El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las
servidumbres voluntarias.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 48
4.2.1.6 Adquisición de Suministros
Con el informe mensual de julio, emitido por Interchile, se recibió el cronograma de Skipper vigente
al 2 de julio de 2015. En este cronograma, se mantienen las fechas indicadas en el cronograma del
mes de mayo.
Se ha recibido el cronograma de ABB Brasil para la fabricación del reactor. Este cronograma es
consistente con el Cronograma del Proyecto, y se adelanta a las fechas establecidas en éste. Por otra
parte, las pruebas en fábrica del reactor están programadas para finalizar el 23 de diciembre.
A la fecha Interchile no ha entregado los cronogramas de los fabricantes de los siguientes
suministros de línea: aisladores; ferretería; cable de guardia. Para el cable conductor se cuenta con
la fecha de entrega.
4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio
No obstante el adelantó en la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la
encargada de la construcción y montaje de la línea de transmisión, estas actividades se encuentran
programadas para iniciarse a partir del 15 de noviembre del presente año, por lo cual a la fecha no
se cuenta con un cronograma.
4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS A la fecha se mantiene vigente por parte de Interchile, el programa incluido en la Tabla 13. Se solicitó
su actualización durante las reuniones mensuales de marzo, abril, mayo, junio y julio, sin embargo
a la fecha aún no se recibe un plan maestro de permisos actualizado.
Tabla 13: Plan Maestro de Permisos
PERMISO Fecha Inicio
Fecha Fin
SEA (Permisos Ambientales Sectoriales) Preparación de documentos técnicos y legales Nov 2014 Dic 2014 Ingreso de los permisos a la autoridad Dic 2014 Ene 2015 Aprobación de los permisos por parte de la autoridad Dic 2014 Abr 2015 Ejecución de los permisos Mar 2015 Jul 2015 Vialidad Preparación planos y memorias descriptivas Nov 2014 Nov 2014 Presentación del permiso a la autoridad Dic 2014 Dic 2014 Aprobación de permiso Dic 2014 May 2015 DGAC Preparación de documentos técnicos (Planos Planta-Perfil) Oct 2014 Oct 2014 Presentación de documentación para la certificación Nov 2014 Nov 2014 Obtención de la certificación Nov 2014 Ene 2015 Cruce Ferrocarriles
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 48
PERMISO Fecha Inicio
Fecha Fin
Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Nov 2014 Nov 2014
Presentación del proyecto al propietario Dic 2014 Dic 2014 Entrega de documentos técnicos para aprobación Dic 2014 Dic 2014 Aprobación del atravieso Dic 2014 May 2015 Cruce con propietarios de redes de transporte de líquidos o gas Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Dic 2014 Dic 2014
Presentación de documento al propietario Ene 2015 Ene 2015 Aprobación del permiso Ene 2015 May 2015 Cruce con propietarios de Líneas Eléctricas BT, MT y AT Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Dic 2014 Ene 2015
Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Abr 2015 Aprobación de permiso Abr 2015 Jun 2015 Cruce con propietarios Líneas de Comunicación Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Ene 2015 Ene 2015
Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Feb 2015 Aprobación de permiso Feb 2015 May 2015
Con relación a la Solicitud de Concesión Definitiva, esta fue ingresada a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles, con fecha 20 de agostos de 2014. Con fecha 22 de septiembre, la SEC
mediante Oficio Ordinario 9886 informó a Interchile de errores u omisiones en la Solicitud. Con
fecha 7 de octubre Interchile rectificó y complementó la Solicitud de Concesión Definitiva,
subsanando la información requerida por la SEC, con lo que finalmente con fecha 19 de noviembre
la SEC declaró la admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva. Con esto Interchile se
encuentra dentro del plazo establecido en el Cronograma para la tramitación de la Concesión
Definitiva, la cual se encuentra actualmente en tramitación por parte de la autoridad.
4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS
4.4.1 Estudios Medioambientales
- El EIA fue presentado el 24 de octubre y declarado admisible por el Servicio de Evaluación
Ambiental el día 3 de noviembre de 2014.
- El día 30 de enero fue emitido el primer ICSARA al Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto con 119 observaciones, fijando como plazo máximo para la entrega de la Adenda
N°1, el 28 de mayo de 2015.
- Con fecha 24 de abril Interchile emitió la Adenda N°1, adelantando en algo más de un mes
la fecha establecida por la Autoridad Ambiental.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 48
- Con fecha 4 de junio de 2015, el SEA emitió un ICSARA Complementario, otorgando al
Adjudicatario un plazo de respuesta con fecha límite 5 de agosto de 2015. Este ICSARA
complementario contuvo un total de 27 observaciones referentes a 9 capítulos, que dieron
origen a 55 respuestas.
- Con fecha 15 de junio de 2015 Interchile se emitió la ADENDA N°2 al Servicio de Evaluación
Ambiental
- El 30 de Julio de 2015 el SEA extiende en 60 días el plazo del proceso de evaluación
ambiental.
4.4.2 Ingeniería
4.4.2.1 Subestaciones
Se encuentran aprobados todos los estudios estáticos y transitorios necesarios para establecer las
especificaciones de detalle del Proyecto y junto con la contratación de los seguros dan cumplimiento
al Hito Relevante N°1.
Para las subestaciones, durante el período se terminó la ingeniería básica, y se avanzó en el
desarrollo de la ingeniería de detalles. Los entregables (acumulados) recibidos al término del
período son:
- Documentos Generales:
o P2-SE-06-D00001(D) Listado Documentos
o P2-SE-06-D00003(C) Cronograma SE Lagunas
o P2-SE-06-D00004(C) Cronograma SE Encuentro
o P2-SE-06-D00006(B) Plan de Calidad
o P2-SE-06-D00008(C) Criterios de Diseño Obra Civil SE
o P2-SE-06-D00009(D) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones
o P2-SE-06-D00010(B) Definición de Nomenclatura Operativa de Equipos
o P2-SE-06-D00013(B) ET del Estudio de Mecánica de Suelos
o P2-SE-06-D00200(C) Espectro Sísmico
o P2-SE-06-D00201(D) Memoria de Cálculo Distancias Mínimas y de Seguridad
o P2-SE-06-D00202(B) Memoria de Cálculo de Coordinación de Aislamiento 220 kV
o P2-SE-06-D00204(C) Memoria de cálculo de Conductores de Línea y Barra Auxiliar
Reactor
o P2-SE-06-D00205(B) Memoria de Cálculo de Conexiones Malla de Puesta a Tierra
o P2-SE-06-D00207(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Exterior Paño de línea
Patio 220kV
o P2-SE-06-D00213(B) ET Proyecto Sistema de Climatización Caseta 220kV
o P2-SE-06-D01001(B) CTG Pararrayos
o P2-SE-06-D01003(B) Verificación Sísmica de Pararrayos
o P2-SE-06-D01023(B) Verificación Sísmica Interruptores
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 48
o P2-SE-06-D01040(D) Características Técnicas Garantizadas Seccionador sin PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01060(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador con PAT
Apertura Central de 220kV
o P2-SE-06-D01070(C) Características Técnicas Garantizadas Seccionador Pantógrafo
o P2-SE-06-D01080(B) ET TTPP Capacitivos 220 kV
o P2-SE-06-D01083(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Tensión
Capacitivo de 220 KV
o P2-SE-06-D01103(B) Memoria de Verificación sísmica Transformador de Corriente
de 220kV
o P2-SE-06-D01120(B) CTG Trampa de Onda 220kV
o P2-SE-06-D01165(C) Características Técnicas Garantizadas Aisladores de Soporte
o P2-SE-06-D01167(B) Memoria de Verificación sísmica Aislador Tipo Pedestal
o P2-SE-06-K00602(C) Disposición de Equipos en Armarios
o P2-SE-06-K00604(C) Diagrama General de Canalización de Servicios
o P2-SE-06-K00605(C) Esquema Final del Sistema de Comunicaciones Linea Encuentro
– Lagunas
o P2-SE-06-K00608(C) Diagrama General de TELEPROTECCIONES
o P2-SE-06-K00609(C) Diagrama General Multiplexores
o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
o P2-SE-06-K01004(B) Plano de Dimensiones Pararrayos
o P2-SE-06-K01006(B) Plano de Dimensiones Contador de Descargas Pararrayos
o P2-SE-06-K01021(B) Placas de Identificación de Equipo Interruptor Potencia de 220
kV
o P2-SE-06-K01024(B) Plano de Dimensiones Interruptor Potencia de 220 kV
o P2-SE-06-K01042(B) Diagramas Eléctricos Seccionador sin PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01044(B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal sin PAT
o P2-SE-06-K01062(B) Diagramas Eléctricos Seccionador con PAT Apertura Central de
220kV
o P2-SE-06-K01064(B) Plano de Dimensiones Seccionador Horizontal con PAT
o P2-SE-06-K01084(C) Plano de Dimensiones Transformador de tensión capacitivo
220 kV
o P2-SE-06-K01102(B) Diagramas Eléctricos Transformador de Corriente 220 KV
o P2-SE-06-K01124(C) Plano de Dimensiones Trampa de Onda
o P2-SE-06-K01168(C) Plano de Dimensiones Aislador de Pedestal
- Subestación Lagunas:
o P2-SE-06-D10206(C) Memoria de Cálculo de Iluminación Interior caseta control y
sala baterías
o P2-SE-06-D10300(C) Informe Técnico Mecánica de Suelos
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 48
o P2-SE-06-K10001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K10003(C) Diagrama Unilineal General Lagunas
o P2-SE-06-K10100(B) Diagrama Unilineal Detallado Subestación Lagunas
o P2-SE-06-K10103(C) Disposición, cortes y detalles de Conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K10105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K10109(B) Disposición Fisica Caseta de Control y Sala de Baterías
o P2-SE-06-K10111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K10258(B) Caseta 220kV Arquitectura y Terminaciones
o P2-SE-06-K10404(B) Diagramas de Principio Linea ENCUENTRO
- Subestación Encuentro:
o P2-SE-06-K20001(C) Disposición general de obras dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20002(C) Disposición general Caseta dentro de la Subestación
o P2-SE-06-K20003(C) Diagrama Unilineal General Encuentro
o P2-SE-06-K20100(B) Diagrama Unilineal Detallado SE Encuentro
o P2-SE-06-K20103(C) Disposición, cortes y detalles de Conjuntos de aislación
o P2-SE-06-K20105(C) Disp. Proy. iluminación Exterior Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20108(C) Apantallamiento Paño de línea Patio 220 kV
o P2-SE-06-K20109(B) Disposición física Caseta Control 220kV y Sala Baterías
o P2-SE-06-K20111(C) Disp. Proy. iluminación Interior Caseta Control y baterías 220kV
o P2-SE-06-K20258(B) Caseta 220 kV - Arquitectura y terminaciones
Se ha detectado un atraso en la entrega de los documentos correspondientes a la ingeniería de
subestaciones, sin embargo dada la fecha de inicio de construcción de las subestaciones indicada en
el Cronograma (11/07/16), aún existe holgura suficiente para que no se vean afectadas las fechas
de inicio de las obras.
4.4.2.2 Línea
A la fecha del presente informe han finalizado las siguientes subactividades de la ingeniería de la
línea:
- 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”
- 4.2.1.2.2 “Conductor” (Especificaciones de Detalle)
- 4.2.1.2.3 “Aislación” (Especificaciones de Detalle)
- 4.2.1.3 “Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales”
- 4.2.2.1 “Informes técnicos, especificaciones técnicas y planos” (Ingeniería Detallada)
- 4.2.2.2.2 “Cuadros de Cargas”
- 4.2.2.2.3 “Siluetas de estructuras”
- 4.2.2.2.4 “Memorias de diseño”
- 4.2.3 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”
- 4.2.4 “Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SING”
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 29 de 48
Durante el periodo se recibieron las memorias de diseño y planos de diseño de todas las estructuras,
además de los planos de fabricación de las estructuras tipo A y AA.
A la fecha se han recibido los siguientes documentos de diseño de torres:
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre A
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre AA
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre B
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre C
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre D/DT
- Memoria de Cálculo y Planos de Diseño Torre TR
- Planos de Fabricación Torre A
- Planos de Fabricación Torre AA
Adicionalmente se recibieron las memorias de cálculos de las fundaciones de las torres tipo A, AA,
B y C.
Se mantiene pendiente la entrega de los planos de fabricación del resto de las estructuras por parte
de Skipper, y la especificación de las pruebas de carga específicas para cada tipo de torre.
4.4.3 Suministros
4.4.3.1 Conductor Línea de Transmisión
Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el
Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR
900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:
188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02
Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características ofrecidas
por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La norma técnica
utilizada por STERLITE es la ASTM B524.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 30 de 48
Tabla 14: Características del Conductor 220 kV
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio
18/19 18/19
Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679
4.4.3.2 Estructuras Línea de Transmisión
Para la adquisición de las estructuras de línea, existe un convenio de alianza estratégica con la
empresa india Skipper. Se completó el diseño de las estructuras, y se encuentran listos los planos
de fabricación de las Torres tipo A y AA.
4.4.3.3 Ferretería
La ferretería se encuentra contratada con la empresa francesa Dervaux.
4.4.3.4 Cable de Guardia
El suministro del cable de guardia fue contratado a la empresa japonesa Suzhou Furukawa Power
Optic Cable Co. A continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas del cable
de guardia adquirido.
Tabla 15: Características del Cable de Guardia OPGW
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo OPGW OPGW Standard IEEE 1138 IEEE 1138 Numero de Fibras 12 12 Alambres 9 9 Tensión de Máxima Ruptura 38,90 kN 38,90 kN Módulo de Elasticidad 7.911 kg/mm2 7.911 kg/mm2 Corriente de Cortocircuito Monofásico 20 kA 20 kA
4.4.3.5 Aisladores de Vidrio
El suministro de los aisladores de vidrio fue contratado a la empresa francesa Sediver. A
continuación se presentan algunas características técnicas garantizadas de los aisladores.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 31 de 48
Tabla 16: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Outerib
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión -
Outerib Estandar - IEC 60383 – IEC
60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 300 mm Distancia de Fuga Máxima - 469 mm Acople IEC 60120 - 16 A Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 120 kN 120 kN
Tabla 17: Caracterísiticas de los Aisladores Tipo Aerodinámico
ITEM CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante - SEDIVER País - China Tipo - Suspensión –
Aerodinámico Estandar - IEC 60383 – IEC
60305 Espaciamiento - 146 mm Diámetro Máximo - 420 mm Distancia de Fuga Máxima - 380 mm Acople IEC 60120 - 20 Voltaje sost. Frec. Industril en seco 1 min - 60 kV Carga de Rotura Máxima 160 kN 160 kN
4.4.3.6 Reactor
Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será fabricado
por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las siguientes:
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 32 de 48
Tabla 18: Características del Reactor
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV
Tabla 19: Repuestos Encargados
REPUESTO
Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica
4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Sin avance, según cronograma.
4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.
4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto
4.8.1.1 Administración y Dirección General
El equipo destinado a la administración y dirección general del Proyecto no ha sido modificado a la
fecha. Como ya ha sido señalado anteriormente, este equipo no participa directamente en la
revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas contratadas para
desarrollar la ingeniería de contraparte.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 33 de 48
4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos
4.8.1.2.1 Siemens
Siemens se encuentra actualmente en el proceso de licitación de las obras y montaje de los paños
de subestación. Entre las empresas que fueron invitadas a la licitación se encuentran:
- Salfa
- Agrosonda
- Delta
- Sadeven
- RVF
- Inspeccoservice
Una vez que se reciba información de las empresas que se adjudiquen la construcción de cada paño
de subestación, se solicitarán sus antecedentes.
4.8.1.2.2 EQCO
Para complementar al profesional de ISA Colombia, designado como revisor de temas sísmicos, se
contrató a la empresa EQCO, formada por Ernesto Cruz y Dania Valdivia, ambos ingenieros
estructurales con amplia experiencia en temas sísmicos.
- Ernesto Cruz posee un Ph.D en Ingeniería de la universidad de California, Berkeley y tiene
amplia experiencia en revisión sísmica de proyectos industriales.
- Dania Valdivia es ingeniería Civil Estructural y posee un magister de la Pontificia Universidad
Católica. Se ha especializado en la revisión sísmica de proyectos estructurales, y ha
participado más de 10 proyectos de generación en Chile y otros países.
4.8.1.2.3 Unión Eléctrica
En la presente tabla se presenta qué actividades serán desarrolladas por Unión Eléctrica, y cuáles serán subcontratadas.
Actividad Responsabilidad
Construcción de campamentos y almacén UESA / Subcontratista
Operación de Almacenes UESA
Construcción de Accesos UESA / Subcontratista
Cimentación de Estructuras UESA / Subcontratista
Montaje de Estructuras UESA / Subcontratista
Tendido, regulación y amarre de conductor eléctrico UESA
Pruebas de cable conductor eléctrico UESA / Subcontratista
Tendido, regulación y amarre del cable OPGW UESA
Empalmes y pruebas del cable OPGW UESA
Gestión Ambiental UESA
Gestión Social UESA
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 34 de 48
Gestión Predial UESA / Consultor
Gestión HSE UESA / Consultor
Gestión de la Calidad UESA
Se solicitó indicar que empresas serán subcontratadas por Unión Eléctrica. En la Tabla 20 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario. Tabla 20: Empresas Contratistas
N° Actividad Contratista País
1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.
Chile
2 Línea de Transmisión
2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile
2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada
2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India
2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India
2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India
2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India
2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica S.A. Colombia
2.9 Suministro de Ferretería Dervaux Francia
2.10 Suministro del Reactor ABB Brasil
2.11 Suministro del Cable de Guardia Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co.
Japón
2.12 Suministro de Aisladores de Vidrio Sediver Francia
3 Paños de Subestaciones
3.1 EPC SIEMENS Chile
3.1 Ingeniería IEB Colombia
3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile
3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia
3.4 Suministro de Equipos Primarios SIEMENS Varios Paises
3.5 Asesores Sísmicos EQCO Chile
4 Ingeniería de Contraparte
4.1 Línea ISA Colombia
4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 35 de 48
5 CONCLUSIONES
Al 31 de julio de 2015 y habiendo transcurridos 21,5 meses desde su fecha de inicio (16 de octubre
de 2013), según los análisis efectuados por este Auditor el Proyecto presenta un avance real de
24,53%, frente al 30,91% informado por Interchile y al 44,69% programado.
La diferencia que se observa entre el avance programado y los avances reales de Interchile y el
Auditor, se debe:
- En parte importante a que para el período no se contabilizó avance en las actividades
correspondientes a la adquisición de suministros, debido a que no se contó con información
verificable.
- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de
Calificación Ambiental (RCA) y que ha dado origen a la aceptación por parte del CDEC-SING,
de la solicitud efectuada por Interchile para modificar la fecha de cumplimiento del Hito
Relevante Nº2 al 31 de diciembre de 2015. Esta actividad debió finalizar el 13 de julio de
2015.
- Al atraso que presenta la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica,
que debió finalizar el pasado 18 de julio.
Por su parte la diferencia que se observa entre el avance real determinado por Interchile y el
determinado por el Auditor, se deben a aspectos como los siguientes:
- El Auditor no ha recibido la documentación que respalde el avance declarado por Interchile para la actividad.
- El Auditor no concuerda con el nivel de avance informado por Interchile dado el nivel de desarrollo que presenta la actividad.
El atraso de la actividad correspondiente a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), afectará en mayor o menor medida la Ruta Crítica del Proyecto, dependiendo del tiempo que le tome al SEA poder finalizar el Proceso de Consulta Indígena y del tiempo que le pudiese significar a Interchile dar respuesta a un eventual tercer ICSARA. Sin embargo, Interchile ha establecido que un atraso que lleve este proceso hasta el 31 de diciembre no afectará las fechas establecidas para los restantes Hitos Relevantes del Proyecto. Esta situación se irá analizando en forma mensual. El atraso sufrido por la actividad correspondiente a la obtención de la Concesión Eléctrica, también podrá afectar Ruta Crítica del Proyecto, siempre y cuando se prolongue más allá de mediados de noviembre.
Con la afectación de la Ruta Crítica, Interchile contará con menos tiempo para la construcción,
montaje y puesta en servicio de la Línea de Transmisión, por lo que en opinión de este Auditor, el
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 36 de 48
Adjudicatario debe incrementar la cantidad de recursos humanos y materiales contemplados
originalmente para la ejecución de los trabajos señalados.
A la fecha del presente informe no se observan riesgos significativos que puedan afectar las
condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 37 de 48
6 ANEXOS
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría
Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
Reuniones con el Adjudicatario:
- El 15 de junio se sostuvo la primera reunión mensual con el Adjudicatario, para el
período de este informe. Algunos temas tratados:
Solicitud aplazamiento para el Hito Relevante N°2. Se solicitó plazo hasta el
30 de octubre de 2015.
Consulta Indígena
Revisor Sísmico (EQCO o Proconsult)
Existen complicaciones en la construcción de los paños de la S/E Lagunas.
Interchile espera cerrar la ingeniería durante agosto.
Se solicitan memorias y planos de diseño de torres.
Se solicita el cronograma y organización de Unión Eléctrica.
Se recomienda conversar con el mecánico de suelos por la salinidad del
suelo.
Se solicita actualización del plan maestro de permisos.
- El 15 de julio se sostuvo la segunda reunión mensual con el Adjudicatario, entre los
temas tratados están:
Aplazamiento Hito Relevante N°2.
Respecto a la Adenda 2, solo la DGA y la DOH tienen observaciones.
Consulta Indígena.
Se adjudicó a EQCO como revisor sísmico, se enviará antecedentes y
experiencia.
Permisos para construcción de subestaciones.
Siemens se encuentra trabajando en la licitación de las actividades de
construcción y montaje de Subestaciones.
Fecha de entrega diseños de fundaciones.
Se solicitan memorias y planos de diseño de torres.
Se solicitan antecedentes de las estaciones de pruebas de carga.
Se solicita actualización del plan maestro de permisos.
Se respondió oposición a la concesión realizada por la Sucesión Palape.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 38 de 48
Revisión de Antecedentes:
- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el
Adjudicatario.
Revisión de Informes de Avance:
- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (junio y julio 2015).
Revisión de Memorias de Cálculo y Planos:
- Se revisó las memorias de cálculo y los planos de diseño de las torres.
- Se revisó los planos de fabricación de las torres.
- Se revisó las memorias de cálculo de las fundaciones de las torres.
Análisis de Cronogramas:
- Se analizaron los avances del período.
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,
respecto del Programa Bimestral
6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el
15 de junio de 2015 y la segunda el 15 de julio de 2015.
6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos
Especialidad Civil
N° Nombre Situación
P2-LT-09-D2A_V2_Valido Memoria de Cálculo Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A- V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja_1 Planos de Diseño Torre A Revisado
P2-LT-09-K2A-V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja 2 Planos de Diseño Torre A Revisado
13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_1 Planos de Diseño Torre AA Revisado
13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_2 Planos de Diseño Torre AA Revisado
P2-LT-09-D2AA_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre AA
Revisado
P2-LT-09-D2B_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre B
Revisado
P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_1 Planos de Diseño Torre B Revisado
P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_2 Planos de Diseño Torre B Revisado
P2-LT-09-D2C_V1_Valido Memoria de Cálculo Torre C
Revisado
P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_1 Planos de Diseño Torre C Revisado
P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_2 Planos de Diseño Torre C Revisado
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 39 de 48
P2-LT-09-D2D_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre D/Dt
Revisado
P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_1
Planos de Diseño Torre D/DT
Revisado
P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_2
Planos de Diseño Torre D/DT
Revisado
P2-LT-09-D2T_V3_Valido Memoria de Cálculo Torre TR
Revisado
P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_1 Planos de Diseño Torre TR Revisado
P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_2 Planos de Diseño Torre TR Revisado
BOM - 220kV A TYPE TOWER REV.2_Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-F01_V0 - STUB-Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S01_V1 - CAGE I & PEAK_Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S02_V1 - CAGE II_Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S03_V1 - TOP X-ARM_Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S04_V1 - MIDDLE X-ARM_Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S05_V1 - BOTTOM X-ARM_Valido Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S06_V1 - BODY 1 & COMMON PART-I FOR BODY 2,3,4,5,6 & 7_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S07_V1 - COMMON PART II FOR BODY 3,4,5,6 & 7_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S08_V1 - COMMON PART III FOR BODY 5,6 & 7_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S09_V1 - BOTTOM PART BODY 2_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S10_V1 - BOTTOM PART BODY 3_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S11_V1 - BOTTOM PART BODY 4_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S12_V1 - BOTTOM PART BODY 5_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S13_V1 - BOTTOM PART BODY 6_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S14_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (ELEVATION)_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 40 de 48
P2-LT-09-K2A-S15_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (PLAN & HIP VIEWS)_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S16_V0 - +1.5M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S17_V1 - +3.0M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S18_V1 - +4.5M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S19_V1 - +6.0M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S20_V1 - +7.5M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S21_V2 - +9.0M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S22_V1 - +10.5M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S23_V1 - +12.0M LEG EXTENSION_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S24_V0 - MOUNTING BELT FOR EXTENSIONS_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S25_V0 - ANTI CLIMBING DEVICE FOR +1.5MLE_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-09-K2A-S26_V1 - ANTI CLIMBING DEVICE_Valido
Planos de Fabricación Torre A
Revisado
P2-LT-08-D2A.F1 Memoria de cálculo Pila torre A
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2A.F2 Memoria de cálculo Zapata torre A
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2A.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre A
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2AA.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre AA
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2AA.F1 Memoria de cálculo Pila torre AA
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2B.F2 Memoria de cálculo Zapata torre B
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2B.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre B
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2B.F1 Memoria de cálculo Pila torre B
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2A.F5 Memoria de cálculo Pilote torre A
Revisado con comentarios
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 41 de 48
P2-LT-08-D2AA.F5 Memoria de cálculo Pilote torre AA
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2B.F5 Memoria de cálculo Pilote torre B
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2C.F5 Memoria de cálculo Pilote torre C
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2C.F1 Memoria de cálculo Pila torre C
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2C.F2 Memoria de cálculo Zapata torre C
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2A.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre A
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2C.F3 Memoria de cálculo Anclaje torre C
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2C.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre C
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2B.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre B
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2AA.F4 Memoria de cálculo micropilotes torre AA
Revisado con comentarios
P2-LT-08-D2AA.F2 Memoria de cálculo Zapata torre AA
Revisado con comentarios
Especialidad Eléctrica
N° Nombre Situación
P2-SE-06-K10404 ( B ) Diagrama de Principios línea Encuentro Revisado
P2-SE-06-K20108 ( C ) Apantallamiento patio de líneas 220 kV Revisado
P2-SE-06-K00605 ( C ) Esquema final del Sistema de Comunicaciones línea
Encuentro Lagunas Revisado
P2-SE-06-K00608 ( C ) Esquema Diagrama unilineal Teleprotecciones Revisado
P2-SE-06-K00609 ( C ) Diagrama General Multiplexores Revisado
P2-SE-06-D000009 ( B ) Criterios de Diseño Obra Montaje Subestaciones Revisado
6.1.2.3 Gestión Ambiental
Se realizó un análisis acabado del proceso de evaluación ambiental para poder elaborar el Informe
de Modificación de Hito.
Se revisaron las respuestas elaboradas para la Adenda N°2.
6.1.2.4 Gestión Predial
Se realizó el seguimiento al estado de avance la Solicitud Concesión Definitiva.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 42 de 48
6.1.2.5 Elaboración de Informes
Se elaboraron los informes mensuales correspondientes a los meses de junio y julio.
Se analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor
durante el período
Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del
Encargado de Programación y Control.
Tabla 21: Actividades desarrolladas
Actividad Descripción Responsable
Reuniones con el Adjudicatario
Reunión realizada el 15 de junio de 2015
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Reunión realizada el 15 de julio de 2015
Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo
Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario
Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo
Revisión de Informes de Avance
Verificación del Estado de Avance de cada una de las actividades
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión Gestión Predial Seguimiento al estado de la Solicitud Concesión Definitiva.
Encargado Ingeniero de Apoyo
Análisis Gestión Ambiental Se realizó un análisis acabado del proceso de evaluación ambiental para poder elaborar el Informe de Modificación de Hito.
Encargado
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 43 de 48
Marcela Aravena R. Víctor Torres P.
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica
Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.
Ingeniero Apoyo Encargado
6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo
Auditor durante el período, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar
características técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.
Tabla 22: Listado de documentos recibidos
N° Nombre del Documento Contenido
1 Solicitud de información_029.pdf Solicitud de información 029
2 Solicitud de información_029.xlsx Solicitud de información 029
3 P2-LT-09-D2A_V2_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre A
4 P2-LT-09-K2A- V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja_1.pdf
Planos de Diseño Torre A
5 P2-LT-09-K2A-V2 LINE DIAGRAM A -220 KV Hoja 2.pdf
Planos de Diseño Torre A
6 13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_1.pdf
Planos de Diseño Torre AA
7 13 P2-LT-09-K2A-LINE DIAGRAM AA -220 KV Hoja_2.pdf
Planos de Diseño Torre AA
8 P2-LT-09-D2AA_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre AA
9 P2-LT-09-D2B_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre B
10 P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_1.pdf Planos de Diseño Torre B
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 44 de 48
11 P2-LT-09-K2B-LINE DIAGRAM B -220 KV-Hoja_2.pdf Planos de Diseño Torre B
12 P2-LT-09-D2C_V1_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre C
13 P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_1.pdf
Planos de Diseño Torre C
14 P2-LT-09-K2C-LINE DIAGRAM C -220 KV - Hoja_2.pdf
Planos de Diseño Torre C
15 P2-LT-09-D2D_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre D/Dt
16 P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_1.pdf
Planos de Diseño Torre D/DT
17 P2-LT-09-K2D -LINE DIAGRAM D DT -220 KV - Hoja_2.pdf
Planos de Diseño Torre D/DT
18 P2-LT-09-D2T_V3_Valido.pdf Memoria de Cálculo Torre TR
19 P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_1.pdf
Planos de Diseño Torre TR
20 P2-LT-09-K2TR-LINE DIAGRAM TR -220 KV - Hoja_2.pdf
Planos de Diseño Torre TR
21 BOM - 220kV A TYPE TOWER REV.2_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
22 P2-LT-09-K2A-F01_V0 - STUB-Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
23 P2-LT-09-K2A-S01_V1 - CAGE I & PEAK_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
24 P2-LT-09-K2A-S02_V1 - CAGE II_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
25 P2-LT-09-K2A-S03_V1 - TOP X-ARM_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
26 P2-LT-09-K2A-S04_V1 - MIDDLE X-ARM_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
27 P2-LT-09-K2A-S05_V1 - BOTTOM X-ARM_Valido.pdf Planos de Fabricación Torre A
28 P2-LT-09-K2A-S06_V1 - BODY 1 & COMMON PART-I FOR BODY 2,3,4,5,6 & 7_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
29 P2-LT-09-K2A-S07_V1 - COMMON PART II FOR BODY 3,4,5,6 & 7_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
30 P2-LT-09-K2A-S08_V1 - COMMON PART III FOR BODY 5,6 & 7_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
31 P2-LT-09-K2A-S09_V1 - BOTTOM PART BODY 2_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
32 P2-LT-09-K2A-S10_V1 - BOTTOM PART BODY 3_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
33 P2-LT-09-K2A-S11_V1 - BOTTOM PART BODY 4_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
34 P2-LT-09-K2A-S12_V1 - BOTTOM PART BODY 5_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
35 P2-LT-09-K2A-S13_V1 - BOTTOM PART BODY 6_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 45 de 48
36 P2-LT-09-K2A-S14_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (ELEVATION)_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
37 P2-LT-09-K2A-S15_V1 - BOTTOM PART BODY 7 (36.0M) (PLAN & HIP VIEWS)_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
38 P2-LT-09-K2A-S16_V0 - +1.5M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
39 P2-LT-09-K2A-S17_V1 - +3.0M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
40 P2-LT-09-K2A-S18_V1 - +4.5M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
41 P2-LT-09-K2A-S19_V1 - +6.0M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
42 P2-LT-09-K2A-S20_V1 - +7.5M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
43 P2-LT-09-K2A-S21_V2 - +9.0M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
44 P2-LT-09-K2A-S22_V1 - +10.5M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
45 P2-LT-09-K2A-S23_V1 - +12.0M LEG EXTENSION_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
46 P2-LT-09-K2A-S24_V0 - MOUNTING BELT FOR EXTENSIONS_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
47 P2-LT-09-K2A-S25_V0 - ANTI CLIMBING DEVICE FOR +1.5MLE_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
48 P2-LT-09-K2A-S26_V1 - ANTI CLIMBING DEVICE_Valido.pdf
Planos de Fabricación Torre A
49 CPRI Tower testing station profile 11.02.2015.pdf Info Estaciones de Prueba
50 Centros de carga.zip Info Estaciones de Prueba
51 Justificacion CPRI.pdf Info Estaciones de Prueba
52 TL Testing Centre Brochure.pdf Info Estaciones de Prueba
53 TTRS.PDF Info Estaciones de Prueba
54 pas.pdf Informacion PAS
55 EQCO_CV_Corto_2015_Mayo.pdf Antecedentes EQCO
56 EQCO_DV_CV_Brief_2014.pdf Antecedentes EQCO
57 EQCO_EC_CV_Corto_2014.pdf Antecedentes EQCO
58 Titulos _EC.pdf Antecedentes EQCO
59 Titulos_DV.pdf Antecedentes EQCO
60 Respuesta Solicitud de información_029.xlsx Respuestas Sol Info 29
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 46 de 48
61 CRITERIOS DE DISEÑO DE FUNDACIONES LT ENCUENTRO - LAGUNAS 2x220 Rev 01-V....pdf
Criterios de Diseño Fundaciones
62 P2-LT-08-C017.pdf Carta a Contratista
63 nuevo plazo del SEA para emision RCA.msg
Correo Extensión del SEA Emision RCA
64 P2-SE-06-D00201(D)_V_T0173.zip Docs. Ingeniería SE
65 P2-SE-06-D00207(C)_V_T0138.zip Docs. Ingeniería SE
66 P2-SE-06-D01040 (D)_V_T0144.zip Docs. Ingeniería SE
67 P2-SE-06-D01060 (C)_V_T0145.zip Docs. Ingeniería SE
68 P2-SE-06-D01070 (C)_V_T0146.zip Docs. Ingeniería SE
69 P2-SE-06-D10206(C)_V_T0160.zip Docs. Ingeniería SE
70 P2-SE-06-D20206(C)_V_T0163.zip Docs. Ingeniería SE
71 P2-SE-06-K01042(B)_V_T0131.zip Docs. Ingeniería SE
72 P2-SE-06-K01062(B)_V_T0132.zip Docs. Ingeniería SE
73 P2-SE-06-K01072(B)_V_T0135.zip Docs. Ingeniería SE
74 P2-SE-06-K01084 (C)_V_T0124.zip Docs. Ingeniería SE
75 P2-SE-06-K01102(B)_V_T0128.zip Docs. Ingeniería SE
76 P2-SE-06-K10103(C)_V_T0141.zip Docs. Ingeniería SE
77 P2-SE-06-K10105(C)_V_T0162.zip Docs. Ingeniería SE
78 P2-SE-06-K10108(C)_V_T0140.zip Docs. Ingeniería SE
79 P2-SE-06-K10111(C)_V_T0161.zip Docs. Ingeniería SE
80 P2-SE-06-K20103(C)_V_T0142.zip Docs. Ingeniería SE
81 P2-SE-06-K20105(C)_V_T0165.zip Docs. Ingeniería SE
82 P2-SE-06-K20108(C)_V_T0139.zip Docs. Ingeniería SE
83 P2-SE-06-K20111(C)_V_T0164.zip Docs. Ingeniería SE
84 Transmittal 0122_Mecanica_de_suelos.zip Docs. Ingeniería SE
85 Transmittal 0127 Verificacion sismica TC.zip Docs. Ingeniería SE
86 Transmittal_0136.zip Docs. Ingeniería SE
87
P2-LT-08-D2A.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre A_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
88
P2-LT-08-D2A.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre A_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
89
P2-LT-08-D2A.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre A_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
90
P2-LT-08-D2A.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre A_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
91
P2-LT-08-D2A.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre A_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 47 de 48
92
P2-LT-08-D2AA.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre AA.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
93
P2-LT-08-D2AA.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre AA_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
94
P2-LT-08-D2AA.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre AA.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
95
P2-LT-08-D2AA.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre AA-VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
96
P2-LT-08-D2AA.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre AA_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
97
P2-LT-08-D2B.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre B-VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
98
P2-LT-08-D2B.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre B-VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
99
P2-LT-08-D2B.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre B-VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
100
P2-LT-08-D2B.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre B-VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
101
P2-LT-08-D2B.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre B-VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
102
P2-LT-08-D2C.F1_V0 Memoria de cálculo Pila torre C_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
103
P2-LT-08-D2C.F2_V0 Memoria de cálculo Zapata torre C_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
104
P2-LT-08-D2C.F3_V0 Memoria de cálculo Anclaje torre C_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
105
P2-LT-08-D2C.F4_V0 Memoria de cálculo micropilotes torre C_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
106
P2-LT-08-D2C.F5_V0 Memoria de cálculo Pilote torre C_VCC.pdf
Memoria de Cálculo Fundaciones
107 P2-SE-06-D00008(F)_V_T0192.zip Docs. Ingeniería SE
108 P2-SE-06-D10308 (C)_V_T0205.zip Docs. Ingeniería SE
109 P2-SE-06-K10110(B)_V_T0209.zip Docs. Ingeniería SE
110 P2-SE-06-K10257(C)_V_T0210.zip Docs. Ingeniería SE
111 P2-SE-06-K20110(B)_V_T0218.zip Docs. Ingeniería SE
112 Transmittal_0193.zip Docs. Ingeniería SE
6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se acompañan informes mensuales de los meses correspondientes.
Informe Bimestral N°10 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 48 de 48
6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes
actividades:
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario.
6.4.2 Documentos Técnicos
Se procederá a verificar y/o revisar los documentos y planos técnicos que emita Interchile sobre los
proyectos de línea y subestaciones.
Se procederá a revisar aquellos documentos ya revisados, y de los cuales se hayan recibido nuevas
versiones.
Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de
acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.
Se solicitará la entrega del listado de pruebas en fábrica de cada uno de los equipos primarios y
mayores de subestaciones.
Los documentos que sean recibidos a fines de septiembre de 2015 serán verificados durante el
periodo siguiente.
6.4.3 Cronograma
Se continuará analizando las actividades del Cronograma actualizado y su consistencia con los
cronogramas particulares.
6.4.4 Gestiones Ante Organismos Públicos
Se hará un seguimiento de las actividades programadas, y se continuará insistiendo frente a
Interchile por la entrega del programa de obtención de permisos.
6.4.5 Gestión Ambiental
Se hará el seguimiento del proceso de Consulta Indígena.
6.4.6 Gestión Predial
Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en las negociaciones de
servidumbres con propietarios privados y bienes nacionales, y avances en la concesión definitiva.
6.4.7 Elaboración de Informes
Se elaborarán los correspondientes informes mensuales, de los meses de agosto 2015 y septiembre
2015. Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes
mensuales elaborados por el Adjudicatario.