Informe de Avance Bimestral N°20 - sic.coordinador.cl · Informe de Avance Bimestral N°20...

Informe de Avance

Bimestral N°20

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea Cardones Polpaico 2x500 kV

2017-7007-POW/VP

Preparado para:

Coordinador Eléctrico Nacional

Teatinos # 280, Piso 6, Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

30 de Enero de 2017

PAGINA 2 DE 63

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°20:7007-VP 3090140 30 de Enero, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Aldo Celis, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°20; Enero; 2017

"Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Noviembre – Diciembre de 2016"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Noviembre - Diciembre 2016

Cliente:

Coordinador Eléctrico Nacional (SIC).

Persona de Contacto: Alexander Quinteros, Dirección de Peajes Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV, y Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500kV.

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°21, correspondiente a los meses de Enero – Febrero de 2017.

PAGINA 3 DE 63





Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 5

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución ..................................... 5

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos 7

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas ..... 7

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto .............................. 8

3. Avance del Proyecto .................................................................................................. 11

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ........................................................................................................................... 11

4. Cumplimiento de Plazos ............................................................................................ 24

5. Estado del Proyecto ................................................................................................... 27

5.1. Características Técnicas del Proyecto ................................................................... 27

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones .............................................................. 27

5.2.1. Ingeniería ........................................................................................................ 27

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal ................................................ 29

5.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................... 31

5.2.4. Concesión Eléctrica ........................................................................................ 32

5.2.5. Adquisición de Suministros ............................................................................. 33

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio .................................... 34

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos .................................................................... 36

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ............................................ 37

5.4.1. Estudios Medioambientales ............................................................................ 37

5.4.2. Ingeniería ........................................................................................................ 38

5.4.3. Suministros ..................................................................................................... 38

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos ..................................................... 39

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno .................................................. 40

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ....................................... 40

PAGINA 4 DE 63





5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis ............ 40

6. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 41

7. Anexos ........................................................................................................................ 42

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor .................................................... 42

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .... 42

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 42

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 42

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia............................................... 44

7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados .................................................... 45

7.4. Referencias Metodológicas .................................................................................... 55

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting ......................................................... 55

7.4.2. Metodología del Adjudicatario ......................................................................... 55

7.5. Antecedentes de Avance del Proyecto ................................................................... 56

7.5.1. Listado de Propiedades .................................................................................. 56

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ....................... 57

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud ................ 59

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos ...................................................................................................................... 59

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ....................................... 60

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ............................................. 60

7.6. Estado de Tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) ................ 61

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto .............................................. 62

7.8. Curva S del Proyecto ............................................................................................. 63

PAGINA 5 DE 63





1. Objetivo del Proyecto

Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV, entre la Subestación Cardones y la Subestación Maitencillo, de una longitud aproximada de 132.4 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Maitencillo y la Subestación Pan de Azúcar, de una longitud aproximada de 209,2 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Pan de Azúcar y la Subestación Polpaico, de una longitud aproximada de 401,8 km, en estructuras para doble circuito, con una capacidad de 1.500 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance real del proyecto alcanza un 81.99%, mientras que el avance teórico (programado) un 84.23%, registrando el proyecto un retraso de un 2.24%. El detalle del estado de avance cada línea (tramo) y cada una de sus respectivas actividades programadas pueden apreciarse en las siguientes tablas:

Descripción Noviembre 2016 Diciembre 2016

Teórico* Real** Teórico* Real**

Proyecto Líneas 2x500 kV Cardones-Polpaico 82,80% 79,80% 84,23% 81,99%

Nueva Línea 2x500 kV Cardones-Maitencillo 82,87% 82,77% 84,23% 85,16%

Nueva Línea 2x500 kV Maitencillo-Pan de Azúcar

82,94% 79,40% 84,31% 81,72%

Nueva Línea 2x500 kV Pan de Azúcar-Polpaico 82,58% 77,23% 84,15% 79,09%

PAGINA 6 DE 63





Primer Tramo: Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV



Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

82,87% 82,62% 84,23% 85,16%

Movilización y Estudios Preliminares 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Adjudicación Contratos de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Ingeniería Básica y Detallada 100,00% 99,83% 100,00% 99,89%

Gestión Ambiental 100,00% 98,67% 100,00% 98,67%

Gestión de Concesiones y Servidumbres

100,00% 99,33% 100,00% 100,00%

Suministro de Equipos y Materiales 81,45% 88,00% 82,57% 92,28%

Construcción, Montaje y Pruebas 46,93% 36,71% 52,43% 41,50%

Segundo Tramo: Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV



Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

82,94% 79,40% 84,31% 81,72%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




100,00% 96,99% 100,00% 98,14%



Tercer Tramo: Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV



Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

82,58% 77,23% 84,15% 79,09%



100,00% 100,00% 100,00% 100,00%




100,00% 85,08% 100,00% 85,91%



PAGINA 7 DE 63





* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por InterChile S.A. a fines del mes de referencia.

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos

comprometidos

De acuerdo a los antecedentes analizados del periodo Noviembre - Diciembre del año 2016 de los Proyectos 2x500 kV “Cardones – Maitencillo”, “Maitencillo – Pan de Azúcar” y “Pan de Azúcar – Polpaico” adjudicados a InterChile S.A., y el cronograma que está vigente y aprobado por comunicado N°0318/2015 del CDEC-SIC, el equipo auditor de ABS Consulting ha podido verificar que existen singularidades que pueden poner en riesgo los plazos que se han comprometido para las Obras contempladas en el Decreto Exento N°115/2011.

De acuerdo al desarrollo de los tres (03) proyectos, el avance en las actividades de obtención de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS), y las obras de construcción relacionadas a las fundaciones de la Línea de Transmisión se mantienen con un atraso respecto a la planificación estimada, afectando en forma directa las fechas de término programadas. Dado lo anterior, el efecto es un riesgo alto en los plazos comprometidos para el Hito Relevante N°3 “Construcción de las fundaciones” establecido para el día 19 de Febrero de 2017, el cual tiene una alta probabilidad de no cumplimiento.

Por otro lado, InterChile S.A. presentó a la autoridad ambiental en el mes de Octubre de 2016 una Carta de Pertinencia, indicando cambios puntuales en tres tramos de la línea, los cuales garantizan que la nueva alternativa propuesta se adapta a la nueva realidad social y ambiental de dichas zonas. Sin embargo, el no pronunciamiento de uno de los servicios, Corporación Nacional Forestal (CONAF), respecto a la consulta de pertinencia bajo Oficio Ordinario N° 698/2016 por los motivos indicados en el mismo, permite que el SEA establezca que los cambios deban ser sometidos a una evaluación ambiental por medio de una DIA. Dado lo anterior, se pone en riesgo el cumplimiento el Hito N°5.

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas

comprometidas

Durante el periodo Noviembre – Diciembre de 2016, el equipo auditor de ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario se encuentra dando cumplimiento de las características técnicas de diseño y condiciones mínimas garantizadas, sustentado en los documentos entregados por InterChile S.A., y donde ABS Consulting menciona en específico en el punto 5.1 del presente informe.

PAGINA 8 DE 63





2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

ABS Consulting ha verificado los antecedentes provistos por el adjudicatario además de los recopilados durante el periodo del presente informe, los cuales se consideran como base para analizar la forma como se están desarrollando los proyectos.

Tal como puede verificarse en los cuadros de avance incluidos en el punto 2.1 de este informe, el avance real de los tres proyectos al mes de Diciembre de 2016 presentan un retraso respecto al avance programado que en cifra general se traduce en un -2.24%, brecha negativa que ha disminuido respecto al bimestre anterior, pero que en el análisis individual por proyecto, muestra un retraso de un 5.1% en el Tramo N°3 Pan de Azúcar – Polpaico, el cual representa un 55% del total del trazado del proyecto y que en razón de esta condición debe gestionar una mayor cantidad de PAS y servidumbres, actividades que inciden directamente en el inicio de las actividades de construcción.

Luego, se debe diferenciar el desarrollo de los proyectos en subestaciones y líneas de transmisión, conforme en líneas generales el avance en subestaciones se encuentra dentro del progreso estimado en los cronogramas, esto es en servidumbre, concesiones, PAS, suministros y construcción.

En relación a las líneas de transmisión, en general para los tres (03) proyectos el atraso experimentado se presenta en las actividades de a) construcción, b) obtención de PAS, y c) gestión de concesiones y servidumbres, siendo las actividades b) y c) críticas para el inicio de las obras de construcción.

El estado de los PAS en el Tramo Nueva Cardones – Nueva Maitencillo (se incluye la conexión Cardones-Nueva Cardones) es de un total de diez (10) PAS, se han obtenido ocho (8) y se encuentran en tramitación dos (2), de acuerdo a la siguiente segregación:

PAGINA 9 DE 63





La tramitación de permisos ambientales (PAS) para los Tramos N°2 (Maitencillo – Pan de Azúcar) y N°3 (Pan de Azúcar – Polpaico) es donde se presenta una menor tasa de obtención (45.45% y 20.00% respectivamente), lo cual incide preponderantemente para iniciar las obras de construcción en sectores del trazado. Ligado con lo anterior, cabe señalar que un 31.82% y 47.69% respectivamente de los PAS se encuentra a la espera de contar con la concesión definitiva y la respuesta a la Pertinencia declarada por el adjudicatario en tres (03) sectores del trazado.

Asimismo, y pese a los inconvenientes respecto a la obtención de PAS y constitución de servidumbres, es preciso señalar que dado el porcentaje de avance evidenciado en los últimos meses en las obras de construcción, el adjudicatario debe acelerar el progreso de la construcción en los frentes de trabajo en los Tramos N°1, N°2 y N°3 conforme la fecha comprometida para el Hito Relevante N°3, el cual tiene una alta probabilidad de incumplimiento, y consecuentemente, de aquellas fechas establecidas parciales en los Cronogramas de los Proyectos.

Consecuentemente, el atraso evidenciado en los Tramos N°1, N°2 y N°3 se enmarca en un atraso en la secuencia de actividades señaladas anteriormente (concesiones, PAS, y en la etapa de construcción) y puede afectar la fecha establecida para dar cumplimiento del Hito Relevante N°5.

Respecto a las concesiones y servidumbres, InterChile S.A. mantuvo la liberación de los predios con escrituras y decretos en un 89.0% de la línea (mismo que bimestre anterior), cuya longitud de trazado equivale a 637 kilómetros. Esto se traduce en que no han sido presentados avances respecto a la constitución de servidumbres, influyendo en forma directa a la tramitación de PAS.

Tramo Liberado

Tramo Nueva Cardones – Nueva Maitencillo 139.5 kms. (100%)

PAGINA 10 DE 63





Tramo Maitencillo – Pan de Azúcar 200.61 kms. (96%)

Pan de Azúcar – Polpaico 358.5 kms. (84%)

Es preciso indicar, y tal como ha sido señalado en informes anteriores, InterChile S.A. mantiene una buena gestión con las demás actividades respecto a los resultados en los plazos, en particular en el suministro de equipos y materiales, las que mantienen un avance real mayor al avance programado en un promedio 8.3%.

Por su parte, el término “Liberado” se refiere a las servidumbres que han sido obtenidas por vía voluntaria, las servidumbres obtenidas a través de decreto y las concesiones que han sido certificadas para emisión de decreto, alcanzando el 100.00% del trazado en el Tramo N°1.

Respecto a las actividades de construcción, éstas presentan un retraso general en las obras relacionadas con torres (OOCC y montaje) en los tres (03) tramos, con atrasos significativos (entre 10% a 20%). Cabe señalar que uno de los factores incidentes en el retraso, es la tardanza en el inicio de las obras, informadas por el ABS Consulting en informes anteriores, las obras aún no han avanzado lo necesario para poder alcanzar el porcentaje de avance planificado.

Las obras se encuentran actualmente en trabajos de excavación, de enfierradura, hormigonado e instalación de stubs, y montaje de torres, además de la clasificación de materiales como estructura de torres, herraje, aislación y conductores (fuerza y fibra óptica) en bodegas asociadas al proyecto.

PAGINA 11 DE 63





3. Avance del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma

del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance real del proyecto alcanza un 81.99%, mientras que el avance teórico (programado) un 84.23%, registrando el proyecto un retraso de un 2.24%. El detalle del estado de avance cada línea (tramo) y cada una de sus respectivas actividades programadas pueden apreciarse en las siguientes tablas:

Descripción Peso

Relativo

Noviembre 2016 Diciembre 2016

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Proyecto Líneas 2x500

kV Cardones-Polpaico 100,00% 82,80% 79,80% -3,00% 84,23% 81,99% -2,24%

Nueva Línea 2x500 kV Cardones-Maitencillo

33,33% 82,87% 82,77% -0,10% 84,23% 85,16% 0,93%

Nueva Línea 2x500 kV Maitencillo-Pan de Azúcar

33,33% 82,94% 79,40% -3,54% 84,31% 81,72% -2,59%

Nueva Línea 2x500 kV Pan de Azúcar-Polpaico

33,33% 82,58% 77,23% -5,35% 84,15% 79,09% -5,06%


Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV

100,00% 82,87% 82,62% -0,25% 84,23% 85,16% 0,93%

Movilización y Estudios Preliminares

0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingeniería Básica y Detallada

11,70% 100,00% 99,83% -0,17% 100,00% 99,89% -0,11%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,65% -0,35% 100,00% 99,77% -0,23%

Ingeniería Básica 44,87% 100,00% 99,90% -0,10% 100,00% 99,90% -0,10%

Ingeniería Básica y Bases Técnicas

43,05% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%

Ingeniería Básica para reubicación Líneas

33,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Especificaciones de Detalle

17,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 12 DE 63





Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales

6,62% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Entrega Información CDEC-SIC Hito N°1

0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Revisión por Auditoría Técnica

5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Ingeniería Detallada S/E 48,36% 100,00% 99,38% -0,62% 100,00% 99,62% -0,38%

Líneas de Transmisión 50,83% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Gestión Ambiental 15,13% 100,00% 98,67% -1,33% 100,00% 98,67% -1,33%

Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación Resolución 49,37% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación Sectorial EIA 26,58% 100,00% 95,00% -5,00% 100,00% 95,00% -5,00%

Obtención de la RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 99,33% -0,67% 100,00% 100,00% 0,00%

Determinación de Propiedades

7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Estudio de Títulos 16,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Negociación de Servidumbres

50,15% 100,00% 98,69% -1,31% 100,00% 100,00% 0,00%

Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 99,95% -0,05% 100,00% 100,00% 0,00%

Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva

10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión

88,64% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Decreto de Concesión 1,14% 100,00% 96,00% -4,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Suministro de Equipos y Materiales

32,24% 81,45% 88,00% 6,55% 82,57% 92,28% 9,70%

Preparación Bases Licitación Suministros

1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Materiales SE 44,35% 85,06% 91,59% 6,53% 85,06% 92,99% 7,94%

Equipos Primarios 19,85% 85,00% 96,25% 11,25% 85,00% 96,25% 11,25%

Licitación Equipos Primarios

5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Primarios

1,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos Primarios

60,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios

15,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Aprobación Informes de Ensayos

3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios

15,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos GIS 20,10% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%

Licitación Equipos GIS 4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden Compra Equipos GIS

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos GIS 72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS

3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

PAGINA 13 DE 63





Transporte y Llegada a Obra GIS

14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Inductivos 20,10% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%

Licitación Equipos Inductivos

4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Inductivos

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos Inductivos

72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos

3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Inductivo

14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Control, Protección, y SS.AA.

20,35% 86,05% 96,51% 10,47% 86,05% 96,51% 10,47%

Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA.

4,65% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra C&P 1,16% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación C&P y SS.AA. 69,77% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) C&P

6,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,49% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra C&P

13,95% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 19,60% 83,10% 71,90% -11,20% 83,10% 79,09% -4,01%

Licitación Equipos Comunicaciones

5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Comunicaciones

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Telecomunicaciones

67,61% 100,00% 89,36% -10,64% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) 4,23% 100,00% 25,16% -74,84% 100,00% 25,16% -74,84%


4,23% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Telecomunicaciones

16,90% 0,00% 20,00% 20,00% 0,00% 20,00% 20,00%

Materiales Línea de Transmisión

45,08% 79,25% 86,71% 7,46% 79,55% 93,24% 13,69%

Estructuras 19,92% 83,33% 99,92% 16,58% 84,85% 99,92% 15,07%

Licitación Estructuras 5,56% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Proceder 50% inicial

1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Proceder 50% final

1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Cimentaciones

16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Estructuras 41,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fabrica (FAT) 4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Cimentaciones

8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 14 DE 63





Transporte y Llegada a Obra Estructuras

16,67% 0,00% 99,50% 99,50% 9,09% 99,50% 90,41%

Cable Conductor 21,21% 76,19% 99,52% 23,33% 76,19% 99,52% 23,33%

Licitación Conductor 6,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Conductor 57,14% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Conductor

23,81% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Cable OPGW 20,95% 80,00% 52,15% -27,85% 80,00% 74,45% -5,55%

Licitación Cable OPGW 6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación OPGW 60,00% 100,00% 47,00% -53,00% 100,00% 77,00% -23,00%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra OPGW

20,00% 0,00% 33,00% 33,00% 0,00% 47,00% 47,00%

Aisladores y Amortiguadores

20,95% 75,00% 99,50% 24,50% 75,00% 99,50% 24,50%

Licitación Aisladores y Amortiguadores

6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Aisladores y Amortiguadores

50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) 10,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,00% 100,00% 100,0% 0,00% 100,00% 100,0% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Aisladores

25,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Ferretería 16,97% 82,61% 82,09% -0,52% 82,61% 93,04% 10,43%

Licitación Ferretería 17,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Proceder Ferretería

8,70% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Ferretería 43,48% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 90,00% -10,00%



4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transportes y Llegada a Obra Ferretería

17,39% 0,00% 27,00% 27,00% 0,00% 90,00% 90,00%

Adquisición Otros Suministros y Materiales

9,48% 72,93% 76,00% 3,07% 83,29% 83,43% 0,14%

Otros suministros y materiales S/E

42,86% 92,97% 100,00% 7,03% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 15 DE 63





Otros suministros y materiales Líneas

57,14% 57,89% 58,00% 0,11% 70,76% 71,00% 0,24%

Construcción, Montaje y Pruebas

18,13% 46,93% 36,71% -10,22% 52,43% 41,50% -10,93%

Preparación Bases de Licitación para Obras

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Licitación Contratos de Construcción

6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obras e Instalación de Faenas

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Licitación Inspección Técnica de Obras

4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 41,65% 31,46% 31,49% 0,03% 40,44% 36,54% -3,90%

Línea de Transmisión 42,48% 42,26% 18,17% -24,09% 46,41% 24,50% -21,91%

PAGINA 16 DE 63






Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV

100,00% 82,94% 79,40% -3,54% 84,31% 81,72% -2,59%


0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


11,70% 100,00% 99,82% -0,18% 100,00% 99,82% -0,18%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,63% -0,37% 100,00% 99,63% -0,37%



64,36% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%


25,74% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


9,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 96,99% -3,01% 100,00% 98,14% -1,86%


7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



50,15% 100,00% 95,42% -4,58% 100,00% 97,71% -2,29%

Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Imposición de Servidumbres

60,73% 100,00% 92,46% -7,54% 100,00% 96,23% -3,77%

Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 97,31% -2,69% 100,00% 97,31% -2,69%


10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de Concesión 88,64% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%

Decreto de Concesión 1,14% 100,00% 97,00% -3,00% 100,00% 97,00% -3,00%


32,24% 81,36% 85,62% 4,27% 82,48% 89,27% 6,80%

PAGINA 17 DE 63






1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Materiales SE 44,35% 84,84% 86,22% 1,38% 84,84% 86,22% 1,38%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


60,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


15,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


15,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos GIS 16,77% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%


Orden de Compra Equipos GIS

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Compensación Serie

16,56% 83,78% 95,95% 12,16% 83,78% 95,95% 12,16%

Licitación Equipos Compensación Serie

5,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Compensación Serie

1,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación CS 64,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos CS

8,11% 100,00% 100,00% 0,l00% 100,00% 100,00% 0,l00%


4,05% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra CS

16,22% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%



4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%


16,98% 86,05% 96,51% 10,47% 86,05% 96,51% 10,47%

PAGINA 18 DE 63






4,65% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




6,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,49% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA.

13,95% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 16,35% 83,10% 34,69% -48,40% 83,10% 34,69% -48,40%


5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos de Comunicaciones

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


67,61% 100,00% 39,34% -60,66% 100,00% 39,34% -60,66%



4,23% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


45,08% 79,25% 86,71% 7,46% 79,55% 93,24% 13,69%

Estructuras 19,92% 83,33% 99,92% 16,58% 84,85% 99,92% 15,07%



1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Estructura

16,67% 0,00% 99,50% 99,50% 9,09% 99,50% 90,41%

Cable Conductor 21,21% 76,19% 99,52% 23,33% 76,19% 99,52% 23,33%



1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


23,81% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Cable OPGW 20,95% 80,00% 52,15% -27,85% 80,00% 74,45% -5,55%



1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

PAGINA 19 DE 63






Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW

5,00% 100,00% 47,00% -53,00% 100,00% 77,00% -23,00%


5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


20,00% 0,00% 33,00% 33,00% 0,00% 47,00% 47,00%


20,95% 75,00% 99,50% 24,50% 75,00% 99,50% 24,50%


6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Amortiguadores

25,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Ferretería 16,97% 82,61% 82,09% -0,52% 82,61% 93,04% 10,43%



9,48% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


Pruebas en Fabrica (FAT) 8,70% 100,00% 90,00% -10,00% 100,00% 90,00% -10,00%


4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Ferretería

17,39% 0,00% 27,00% 27,00% 0,00% 90,00% 90,00%


9,48% 72,93% 76,00% 3,07% 83,29% 83,43% 0,14%


42,86% 92,97% 100,00% 7,03% 100,00% 100,00% 0,00%

Otros suministros y materiales Líneas

57,14% 57,89% 58,00% 0,11% 70,76% 71,00% 0,24%


18,13% 47,45% 31,08% -16,37% 53,04% 35,83% -17,21%


2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,54% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 41,03% 33,03% 24,06% -8,97% 42,34% 28,27% -14,07%


PAGINA 20 DE 63






Descripción Peso

Relativo



Nueva Línea Pan de Azúcar-Polpaico 2x500 kV

100,00% 82,58% 77,23% -5,35% 84,15% 79,09% -5,06%


0,03% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,01% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


11,70% 100,00% 99,82% -0,18% 100,00% 99,82% -0,18%

Subestaciones 49,17% 100,00% 99,63% -0,37% 100,00% 99,63% -0,37%



64,36% 100,00% 99,76% -0,24% 100,00% 99,76% -0,24%


25,74% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


9,90% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


0,97% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


5,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




Elaboración EIA 22,78% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



Obtención RCA 1,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


21,23% 100,00% 85,08% -14,92% 100,00% 85,91% -14,09%


7,21% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



50,15% 100,00% 76,06% -23,94% 100,00% 77,70% -22,30%

Servidumbres Voluntarias 39,27% 100,00% 89,00% -11,00% 100,00% 89,00% -11,00%

Imposición de Servidumbres

60,73% 100,00% 67,69% -32,31% 100,00% 70,38% -29,62%

Concesión Eléctrica 26,43% 100,00% 88,95% -11,05% 100,00% 89,01% -10,99%


10,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Tramitación de la Concesión

88,64% 100,00% 88,00% -12,00% 100,00% 88,00% -12,00%

Decreto de Concesión 1,14 % 100,00% 64,00% -36,00% 100,00% 69,00% -31,00%

PAGINA 21 DE 63






32,24% 81,36% 89,35% 7,99% 82,48% 93,00% 10,52%


1,09% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Materiales SE 44,35% 84,85% 94,61% 9,77% 84,85% 94,61% 9,77%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,25% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


60,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


15,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,75% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


15,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos GIS 16,77% 85,54% 96,39% 10,84% 85,54% 96,39% 10,84%


Orden de Compra Equipos GIS

1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Compensación Serie

16,56% 83,78% 95,95% 12,16% 83,78% 95,95% 12,16%

Licitación Equipos Compensación Serie

5,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos Compensación Serie

1,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Fabricación Equipos CS 64,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos CS

8,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,05% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra CS

16,22% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%



4,82% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,20% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


72,29% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,61% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%


14,46% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

PAGINA 22 DE 63






16,98% 86,05% 96,51% 10,47% 86,05% 96,51% 10,47%


4,65% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




6,98% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


3,49% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA.

13,95% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Equipos Comunicaciones 16,35% 83,10% 86,00% 2,90% 83,10% 86,00% 2,90%


5,63% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Orden de Compra Equipos de Comunicaciones

1,41% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


67,61% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



4,23% 100,00% 0,00% -100,00% 100,00% 0,00% -100,00%

Transporte y Llegada a Obra Telecomunicaciones

16,90% 0,00% 53,72% 52,72% 0,00% 53,72% 52,72%


45,08% 79,25% 86,71% 7,46% 79,55% 93,24% 13,69%

Estructuras 19,92% 83,33% 99,92% 16,58% 84,85% 99,92% 15,07%



1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,39% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


16,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


8,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Estructura

16,67% 0,00% 99,50% 99,50% 9,09% 99,50% 90,41%

Cable Conductor 21,21% 76,19% 99,52% 23,33% 76,19% 99,52% 23,33%



1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,59% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,76% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


23,81% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Cable OPGW 20,95% 80,00% 52,15% -27,85% 80,00% 74,45% -5,55%


PAGINA 23 DE 63






1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW

5,00% 100,00% 47,00% -53,00% 100,00% 77,00% -23,00%


5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


20,00% 0,00% 33,00% 33,00% 0,00% 47,00% 47,00%


20,95% 75,00% 99,50% 24,50% 75,00% 99,50% 24,50%


6,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


1,67% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


50,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%



5,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obras Aisladores

25,00% 0,00% 98,00% 98,00% 0,00% 98,00% 98,00%

Ferretería 16,97% 82,61% 82,09% -0,52% 82,61% 93,04% 10,43%



8,70% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%




4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Transporte y Llegada a Obra Ferretería

17,39% 0,00% 27,00% 27,00% 0,00% 90,00% 90,00%


9,48% 72,93% 76,00% 3,07% 83,29% 83,43% 0,14%


42,86% 92,97% 100,00% 7,03% 100,00% 100,00% 0,00%

Otros suministros y materiales Línea

57,14% 57,89% 58,00% 0,11% 70,76% 71,00% 0,24%


18,13% 45,48% 29,34% -16,14% 52,16% 32,16% -20,00%


2,27% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


6,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Movilización a Obra e Instalación de Faena

2,18% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%


4,35% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Subestaciones 40,75% 30,76% 18,22% -12,55% 42,91% 22,55% -20,37%


PAGINA 24 DE 63





* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por InterChile S.A. a fines del mes de referencia.

4. Cumplimiento de Plazos

A la fecha, los Proyectos presentan un avance general acumulado menor respecto al avance general planeado en la curva S, tal como se evidencia en el numeral 3 y 2.1 del presente informe, siendo el Tramo N°3 Pan de Azúcar – Polpaico el que presenta un retraso mayor calculado en un 5.1%, proyecto el cual representa un 55% total del trazado desde Cardones hasta Polpaico.

Asimismo, y de acuerdo al análisis de los antecedentes efectuado por el equipo auditor de ABS Consulting respecto al cumplimiento de plazos, se puede determinar lo siguiente:

4.1. De acuerdo al desarrollo de los proyectos, el avance acumulado en actividades de obtención de los PAS (Permisos Ambientales Sectoriales) y la construcción de fundaciones de la Línea de Transmisión, demuestra que las fechas de término programadas para estas actividades están con un riesgo alto de no cumplimiento, lo cual tiene como efecto el riesgo en el cumplimiento del Hito Relevante N°3 “Construcción de las fundaciones”.

De acuerdo a las tasas de avance mensual de las actividades en cuestión registradas por el equipo auditor y basadas en los antecedentes entregados por el adjudicatario, la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°3 establecida para el día 19 de Febrero del año 2017 en los tres (03) proyectos está en riesgo de cumplimiento, considerando para esta conclusión los siguientes análisis:

a) Proyecto Pan de Azúcar – Polpaico (Tramo N°3): La actividad de “construcción de fundaciones LT” acumula un avance real de 27% en un total de seis meses. Considerando la tasa de avance promedio de los últimos dos (02) meses de un 5%, para alcanzar el 50% en la construcción de las fundaciones de la línea, el adjudicatario debería terminar en aproximadamente 4.4 meses, es decir, en el mes de Mayo de 2017.

b) Proyecto Cardones – Maitencillo (Tramo N°1): La actividad de “construcción de fundaciones LT” acumula un avance real de 29% en un total de seis (06) meses. Considerando la tasa de avance promedio de los últimos dos (02) meses de un 5%, para alcanzar el 50% en la construcción de las fundaciones de la línea, el adjudicatario debería terminar en aproximadamente 4.2 meses, vale decir, al final del mes de Mayo de 2017.

PAGINA 25 DE 63





c) Proyecto Nueva Cardones – Nueva Maitencillo (Tramo N°1): La actividad de “construcción de fundaciones LT” acumula un avance real de 36% en un total de cuatro (04) meses. Considerando la tasa de avance promedio de los últimos dos meses de un 9%, para alcanzar el 50% en la construcción de las fundaciones de la línea, el adjudicatario debería terminar en aproximadamente 1.5 meses, vale decir, a mediados del mes de Febrero 2017.

Por lo anterior, y conforme a los antecedentes registrados y a la forma en cómo se está desarrollando el proyecto específicamente en la construcción de las fundaciones de la línea de transmisión, el equipo auditor de ABS Consulting estima que existe una alta probabilidad que el Hito Relevante N°3 no sea cumplido para dos de los tres proyectos analizados, en la fecha establecida en los cronogramas vigentes. En el punto 2.4 se desarrolla el análisis del riesgo en cumplir el Hito Relevante N°3, conforme el avance en algunas actividades directas e indirectas para dar cumplimiento, es menor al planeado. 4.2. InterChile S.A. presentó a la autoridad ambiental en el mes de Octubre del año 2016, luego de los estudios pertinentes, cambios puntuales en tres tramos de la línea, los cuales garantizan que la nueva alternativa propuesta por el adjudicatario se adapta a la nueva realidad social y ambiental de dichas zonas. Los cambios propuestos – 30 torres en la zona de Zapallar, 30 torres en la zona de Talinay, y 7 torres en la zona de Huaquén en La Ligua corresponden al incremento de 1.3 kilómetros de los 753 km que contempla la línea, así como el desplazamiento de 67 torres, de un total de 1.647. Por su menor envergadura y cercanía a la línea actual, estas modificaciones no incrementan los impactos ambientales del proyecto de InterChile S.A. y, por ende, no se agregan nuevos componentes, especies u otros que no hayan sido evaluados en la RCA. En este sentido, la modificación del trazado del Tramo N°3 se debe a la presencia de infraestructura en el tramo, la cual no se encontraba al momento del inicio del proyecto. Cuando se inició el proceso de catastro e identificación de los predios y propietarios, el adjudicatario realizó el levantamiento de información de infraestructura presente bajo la línea proyectada, franja de servidumbre y área de influencia del proyecto, bajo lo cual se determinó el trazado que fue aprobado bajo RCA. Sin embargo, posterior a la aprobación ambiental del trazado del proyecto, se han ejecutado proyectos de infraestructura propiedad de terceros, lo cual obligó al adjudicatario a modificar el trazado de la línea, como es el caso del parque eólico Talinay (variante Talinay), y el aeródromo de Zapallar (variante La Empastada). Ambas modificaciones al trazado acumulan 60 torres.

PAGINA 26 DE 63





Por esta razón, InterChile S.A. solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), a través

de comunicación enviada el 04 de Octubre del presente año, declare que las modificaciones propuestas no constituyen un cambio de consideración al proyecto original por lo que no se requiere ingresar al SEIA. Sin embargo, el no pronunciamiento de uno de los servicios – CONAF - respecto a la consulta de pertinencia bajo Oficio Ordinario N°698/2016 por los motivos indicados en el mismo, permite que el SEA establezca que los cambios deban ser sometidos a una evaluación ambiental mediante una DIA, poniendo en riesgo la fecha de cumplimiento del Hito N°5. Lo anterior se basa en el mismo análisis indicado en Informe Bimestral N°19, donde se establece que las modificaciones al trazado realizadas por InterChile S.A. traen consigo un riesgo para dar cumplimiento al cumplimiento del Hito N°5, según dos (02) escenarios analizados:

I. El peor escenario considera que la pertinencia sea rechazada y el adjudicatario deba ingresar a evaluación mediante una DIA las modificaciones de trazado al Proyecto. El plazo estimado por el equipo auditor de este proceso es de un (1) año, tomando como parámetros lo siguiente:

Tres (3) meses evaluación de pertinencia (Octubre de 2016 a Diciembre de 2016) + un (1) mes de ajustes de preparación DIA (Enero del año 2017) + ocho (8) meses de evaluación DIA (Febrero a Septiembre de 2017).

En este mismo peor escenario cabe señalar que si bien los trazados no afectados con las modificaciones podrán construirse en forma normal dado que el Proyecto cuenta con una RCA para el 96% del trazado, las modificaciones en Zapallar, Talinay y Huaquén sí pueden afectar el término del Proyecto y su puesta en operación. El peor escenario considera que hay plazos determinados y otros indeterminados, cuyo efecto es una incertidumbre respecto a señalar un tiempo definido. Dentro del proceso, además de la evaluación ambiental, se debe considerar que una vez obtenida en forma favorable la calificación, se inicia el proceso de solicitud de los Permisos Ambientales Sectoriales, y tal como han indicado los servicios, no tienen un plazo legal para revisar y aprobar estos permisos. Este proceso es el que introduce incertidumbre, dado que existen antecedentes concretos que hay servicios que tardan dos (2) semanas a otros que tardan ocho (8) meses. De acuerdo a la experiencia del equipo auditor, el plazo estimado para la construcción de los tres (3) tramos modificados puede variar dependiendo de los recursos y de la complejidad en cuanto a cruces eléctricos, carreta, etc., entre 3.8 a 5 meses.

PAGINA 27 DE 63





Entonces, si el Hito Relevante N°5 está considerado para el día 01 de Diciembre del año 2017, los antecedentes que sustentan el peor escenario muestran que está en riesgo su cumplimiento y, por tanto, la entrada en operación del proyecto sería entre Febrero y Abril de 2018.

II. El mejor escenario, esto es, a lugar con la pertinencia sin ingreso de DIA (Diciembre del año 2016), y PAS y permisos de atraviesos en cinco (5) meses, en nuestra estimación el adjudicatario tendría como tope primeros días de Junio del año 2017 para ingresar a construir los tramos modificados (en el plazo estimado anteriormente), para dar paso a la entrada en operación (Cumplimiento del Hito N°5). Por lo tanto, si bien los retrasos en las fechas intermedias están siendo mitigados con las holguras que restan de los proyectos, existe un alto riesgo de no dar cumplimiento en lo próximo al Hito N°3 conforme los análisis que ha realizado el equipo auditor.

5. Estado del Proyecto

5.1. Características Técnicas del Proyecto

Durante este periodo, ABS Consulting ha verificado que los documentos presentados por el adjudicatario permiten asegurar que las características técnicas comprometidas serán cumplidas conforme a lo ofertado y estipulado en las bases del proyecto.

Por una parte se ha analizado el diseño de los proyectos de acuerdo a los documentos provistos por parte de InterChile S.A. en el periodo bajo análisis, los cuales se detallan en el punto 5.4.2 del presente informe.

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

5.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que los programas establecidos por las empresas que ejecutarán los trabajos de ingeniería, Siemens S.A. para Subestaciones y la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia en Chile para las Líneas, resultan consistentes y coincidentes con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Dentro de las actividades previstas y programadas, se evidencian retrasos dentro de lo ejecutado, conforme se señala a continuación:

PAGINA 28 DE 63





Primer, Segundo y Tercer Tramo

a) Ingeniería Básica Subestaciones para los tres (3) Tramos, concerniente a la actividad de Subestaciones.

b) Ingeniería Detallada Subestaciones para los tres (3) Tramos, concerniente a la actividad de Subestaciones.

Al respecto, y si bien los retrasos referidos en ambas letras (a y b) son de carácter poco relevante dado que no alcanzan el 10% (0.1% en el Tramo N°1, y 0.15% en los Tramos N°2 y N°3 en cuanto a ingeniería básica; y 0.38% en el Tramo N°1 y 0.62% para los Tramos N°2 y N°3, en cuanto a ingeniería de detalle), es preciso mencionar que ambas actividades han mantenido un retraso desde hace más de seis meses pero con una tendencia a reducir las brechas y sin afectar la ruta crítica del proyecto ni el cumplimiento de los Hito Relevantes que resta por completar (N°3, N°4 y N°5).

Ahora bien, los retrasos en la actividad Ingeniería Detallada se presentan tanto en las subestaciones existentes como las nuevas, en las siguientes actividades, los cuales se mantienen respecto al bimestre anterior:

Tramo N°1 S/E Existentes (% avance) S/E Nuevas (% avance)

Actividades

Diseño Electromecánico 100% 100%

Diseño Secundario 100% 88%

Diseño Civil 100% 100%

Tramo N°3 S/E Existentes (% avance) S/E Nuevas (% avance)

Actividades

Diseño Electromecánico 100% 100%

Diseño Secundario 100% 100%

Diseño Civil 100% 87%

A pesar de las dificultades para cerrar la ingeniería de subestaciones, las cuales se han detallado en bimestres anteriores, el adjudicatario InterChile S.A. ha logrado dar inicio a fase de construcción y ampliación de las subestaciones con la documentación revisada y aprobada la segunda quincena del mes de Mayo de 2016.

Asimismo, durante el bimestre Noviembre – Diciembre del año 2016, InterChile S.A. señala que:

- En relación a la ampliación de GIS en la Subestación Maitencillo, se revisó la verificación sísmica y el cuadro de cargas de la fundación de la GIS, el cual se encuentra aprobado.

PAGINA 29 DE 63





En relación a la fundación de la GIS se identificó que constructivamente no es posible realizar una fundación monolítica con la fundación de la GIS existente, al interior del galpón, esto implicará que para dar cumplimiento a la NTSyCS se deberá realizar una verificación de los desplazamientos relativos entre las fundaciones que finalmente queden construidas. Se avanzó en la ingeniería de IEB solucionando los comentarios emanados por Transelec S.A. respecto de la validación sísmica, estando a la espera de los documentos actualizados de ABB para la aprobación definitiva de Transelec S.A.

- Se sigue trabajando en el desarrollo de ingeniería, considerando la entrada en paralelo del proyecto de Bancos de Transformadores en las subestaciones nuevas.

Asimismo, ABS Consulting monitoreará y verificará, durante los próximos meses, que sea efectiva la finalización de las fases de ingeniería de las subestaciones, por medio de las distintas medidas de mitigación y planes de acción considerados así como la efectividad de las comunicaciones efectuadas entre ambas partes para la oportuna prosecución de esta actividad y no poner en riesgo el cumplimiento de alguno de los Hitos Relevantes que restan por cumplir (Hito N°3, N°4 y N°5).

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de elaborar los Estudios de Impacto Ambiental para cada tramo, Gestión Ambiental Consultores S.A., resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha gestionado de forma oportuna, luego de solicitar el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito relevante N°2, la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), obteniéndola el día 10 de Diciembre del año 2015 tras responder a los ICSARA´s correspondientes y considerando las observaciones acaecidas tras el proceso de Participación Ciudadana (PAC) que finalizó con fecha 05 de Septiembre de 2014 y el proceso de Consulta Indígena que finalizó el día 27 de Octubre de 2015.

Por su parte, al mes de Diciembre del año 2016, InterChile S.A. ha ingresado un total de ciento diecisiete (117) PAS, de los cuales cuarenta y tres (43) han sido otorgados, treinta y un (31) en trámite en la autoridad respectiva y cuarenta (40) aún en carpeta. El detalle de los PAS por cada tramo es el que a continuación se detalla:

PAGINA 30 DE 63





Tramo Cantidad En Carpeta En Trámite Otorgado Rechazado

Nueva Cardones-Nueva Maitencillo

8 0.00% 25.00% 75.00% 0.00%

Cardones-Nueva Cardones 2 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Nueva Maitencillo-Nueva Pan de Azúcar

22 31.82% 18.18% 45.45% 4.55%

Maitencillo-Nueva Maitencillo

1 0.00% 0.00% 100.00% 0.00%

Nueva Pan de Azúcar-Polpaico

65 47.69% 27.69% 20.00% 4.62%

Pan de Azúcar-Nueva Pan de Azúcar

4 25.00% 0.00% 75.00% 0.00%

En este sentido, el estado de avance en la tramitación de cada uno de los PAS que se encuentran comprometidos puede ser apreciado en el Anexo 7.6.

Ahora bien, durante el bimestre Noviembre-Diciembre del año 2016, el adjudicatario ha continuado con su estrategia ambiental (Relacionamiento Comunitario) por medio de las siguientes acciones:

1. En la Región de Atacama:

a. Se realizó un encuentro con la nueva dirigencia en Junta de Vecinos Diaguita, para retomar el relacionamiento comunitario.

b. Se seleccionó a empresa a cargo de la futura construcción de Sede con pertinencia cultural de la Comunidad Chipasse Ta Tatara, como parte del compromiso adquirido en la RCA.

2. En la Región de Coquimbo:

a. Municipalidad de Canela: se firmó el convenio para la donación a la Junta de Vecinos de Huentelauquén Sur, con la finalidad de contar con el primer skatepark del Valle de Choapa.

b. Comuna de los Vilos: se hizo entrega del Protocolo de Acuerdo a la Cooperativa “El Esfuerzo” y se publicaron los TDR para las cinco (05) licitaciones proyectadas para impulsar el desarrollo económico de la zona.

Asimismo, se sostuvieron cuatro (04) reuniones de mesa de trabajo con los proveedores para analizar la factibilidad técnica de cada uno de los proyectos de inversión social a desarrollar.

c. Realización de visitas de inspección en Salala y La Cebada con el fin de actualizar el mapa de actores.

PAGINA 31 DE 63





3. En la Región de Valparaíso:

a. Se efectuaron reuniones comunitarias con las localidades de Los Laureles, Tabolango y Potrerillos, comunas de Limache y Puchuncaví con el fin de avanzar en una relación que permita el trabajo conjunto.

b. Se realiza reunión con dirigente de la comunidad El Mauco, comuna de Quillota, para retomar el diálogo sobre los Planes de Inversión en la localidad.

c. Se realiza reunión con dirigente vecinal de la localidad de El Rincón.

4. En la Región Metropolitana:

a. Se realiza reunión con algunos vecinos de la localidad de Polpaico en la comuna de Til Til, con el fin de satisfacer sus demandas respecto de algunos reclamos por el uso del camino privado hacia Subestación Polpaico, comprometiéndose Siemens a realizar medidas para poder mantener el camino en buenas condiciones.

A la fecha, la Determinación de Propiedades se encuentra finalizada y conforme a los plazos establecidos en el cronograma, mientras que el Estudio de Títulos presenta un avance de un 100.00% en cada uno de los tres (3) tramos. Estas dos actividades permitirán, junto con la determinación del trazado definitivo del proyecto, establecer los correspondientes Planes de Manejo Forestal.

5.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de las Servidumbres Voluntarias, a cargo de la empresa FELVAL S.A., es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Complementario a lo anterior, es preciso destacar que si bien esta actividad comenzó en Octubre del año 2014 con la Elaboración de Escrituras y Firmas de Servidumbres Voluntarias, a la fecha se mantiene el avance del período anterior, restando sólo en el Tramo N°3 finalizar con dicha actividad (brecha de 11%).

PAGINA 32 DE 63





En este sentido, las diferencias observadas consideran la metodología empleada por ABS Consulting para medir el avance teórico o programado de la actividad (en base al avance temporal presentado al término de cada mes) y la metodología utilizada por la empresa adjudicataria InterChile S.A. para poder medir el avance real (100% de la longitud de la línea con escrituración de servidumbre y 50% de la longitud de la línea con acuerdos o MOU que se encuentren en escrituración).

Al respecto, en conjunto dentro de los tres (03) tramos del proyecto se ha efectuado, en el transcurso del bimestre Noviembre-Diciembre del año 2016, la constitución de cuarenta (49) escrituras de servidumbres, contando así a la fecha con trescientas cincuenta y cuatro (354) escrituras de servidumbres que equivalen a 698.59 km (90.26% del total de la longitud de la línea) y veintidós (22) acuerdos de constitución de servidumbres que están en proceso de escrituración/con acuerdo y que equivalen a 9.86 km (1.27% de la línea). El desglose por tramo es el siguiente:

Tramo Servidumbres Liberadas Considerando Acuerdos

N° Km N° Km

1 22 139 0 0

2 83 201 0 0

3 249 358 22 9.86

Por su parte, al término del mes de Diciembre de año 2015, el adjudicatario presenta un 100% de propietarios notificados por medio de avisos, notificaciones notariales y/o de receptores judiciales, lo cual representa un 100% de la longitud de la línea que ha sido notificada. Ahora bien, InterChile S.A. estima que finalmente se logrará constituir un 65% de las servidumbres de forma voluntaria y en el restante 35% se impondrán servidumbres.

5.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de la Concesión Eléctrica, a cargo de la empresa FELVAL S.A., resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, y conforme ha sido señalado por ABS Consulting en bimestres anteriores, la empresa adjudicataria ha obtenido la admisibilidad para el total de las concesiones definitivas (13) presentadas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), organismo que ha certificado dichas solicitudes tras haberse completado y/o iniciado las etapas de publicación en los medios respectivos (diarios, radioemisoras) y el proceso de notificación de planos de servidumbres a los propietarios afectados.

PAGINA 33 DE 63





A este respecto, el adjudicatario realizó las siguientes gestiones en el transcurso de este bimestre:

Proyecto Fecha publicación

en Diario Oficial

Fecha de Reducción

a Escritura Pública

Decreto de

Concesión

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 7, Sub-tramo 2

11-11-2016 16-11-2016 121/2016


29-11-2016 12-12-2016 136/2016


29-11-2016 12-12-2016 138/2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico, Tramo 4, Sub-tramo 3.1

21-12-2016 23-12-2016 143/2016


30-12-2016 Pendiente 149/2016


Pendiente 164/2016

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 2, Sub-tramo 1

Pendiente 165/2016

5.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisición de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, y en complemento a lo señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, InterChile S.A. ha normalizado el avance de la fabricación de los suministros para las subestaciones, restando a la fecha sólo normalizar el avance referente a los Equipos Telecomunicaciones, la cual presenta un retraso de un 4.01% en el Tramo N°1 y un 48.40% en el Tramo N°2, habiéndose normalizado para el Tramo N°3 donde incluso se presenta un avance por sobre lo programado de un 2.90%.

Por su parte, durante el mes de Diciembre de 2016, ABS Consulting ha corroborado que la empresa adjudicataria InterChile S.A. mantiene el grado de retraso en la fase de fabricación de la Ferretería respecto del bimestre anterior, logrando asimismo que un 47.56 % del Cable OPGW haya sido despachado a territorio nacional, lo cual permite ya contar con 382.88 kilómetros de este suministro.

PAGINA 34 DE 63





En forma complementaria, y luego de realizados tres (03) embarques para los ítems de Herraje y Amortiguadores, a la fecha resta por finalizar lo siguiente:

- Amortiguadores Conductor Línea 500 kV: 61% aún por llegar, equivalentes a 54.640 unidades.

- Herrajes Conductor Línea 220 kV: 10% aún por llegar, lo cual equivalente a 83 unidades.

- Amortiguadores Conductor Línea 220 kV: 88% aún por llegar, equivalentes a 3.450 unidades.

- Herrajes Cable OPGW Línea 220 kV: 100% aún por llegar, equivalentes a 194 unidades.

- Amortiguadores Cable OPGW Línea 220 kV: 100% aún por llegar, lo cual equivale a 635 unidades.

- Accesorios Cable OPGW Línea 220 kV: 29% aún por llegar, equivalentes a 100 unidades.

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por InterChile S.A.

Asimismo, y conforme ha sido señalado por ABS Consulting en bimestres anteriores, InterChile S.A. ha suscrito, en forma adelantada a la fecha programada, los contratos correspondientes para la construcción de las Subestaciones (Siemens S.A.) y de la Línea de Transmisión (consorcios EIP-TENSA y SOLUX-CORSAN, EDEMSA).

Al mes de Diciembre de 2016, InterChile S.A. ha liberado 698.59 km, equivalentes a 1.151 torres (148 en el Tramo N°1, 353 en el Tramo N°2 y 650 en el Tramo N°3). En forma detalla se ha avanzado como sigue durante este período:

1. Se continúa con el avance en la construcción de las casetas de relés en todas las subestaciones.

PAGINA 35 DE 63





2. Subestación Nueva Cardones: continúa la construcción del cierre perimetral y la instalación de la malla de tierra perimetral, finalizaron las fundaciones de la GIS 500 kV y GIS de 220 kV. Se inició el montaje de la GIS de 500 kV, finalizando el montaje de los reactores, sólo queda pendiente la instalación de los bushing y el tratamiento del aceite. Se continúa con el trabajo en la construcción definitiva del acceso, finalizando la construcción de fundaciones de equipos.

3. Subestación Nueva Maitencillo: continúa el avance en las fundaciones de los reactores y equipos de maniobra, el cerramiento perimetral, finalizadas fundaciones de marco de barras y de líneas, muros cortafuego de reactores, fundación de la GIS de 500 kV.

4. Subestación Nueva Pan de Azúcar: finalizó la construcción de la plataforma de la GIS de 500 kV, se inició el montaje la de GIS de 500 kV. Se avanza en el cerramiento de la subestación, con la construcción del edificio de la GIS de 220 kV, y el armado de estructuras altas. Igualmente se finalizó el armado de enfierradura y vaciado de las fundaciones para estructuras altas y continúan las de equipos, iniciando igualmente el montaje de los Reactores de 25 MVA.

5. Subestación Polpaico: finaliza el armado de enfierradura de las fundaciones de los muros cortafuego de reactores, iniciando el pre-armado de estructuras altas y avanzando en la construcción de fundaciones de equipos.

En el caso de la línea, al mes de Diciembre del año 2016 el adjudicatario InterChile S.A. presenta los siguientes avances:

Tramo Excavada Hormigonada Montada

220 kV 500 kV 220 kV 500 kV 220 kV 500 kV

N°1 0 / 16 117 / 289 0 / 16 110 / 289 0 / 16 0 / 289

N°2 2 / 4 158 / 465 2 / 4 132 / 465 2 / 4 0 / 465

N°3 0 / 58 270 / 901 0 / 58 256 / 901 0 / 58 0 / 901

Ahora bien, considerando la tasa que ha venido cumpliendo el adjudicatario para la fase de hormigonado de las fundaciones de las torres, el equipo auditor considera como altamente probable que InterChile S.A. no pueda dar cumplimiento a la fecha comprometida para el Hito Relevante N°3 “50% de las fundaciones”, al menos en los Tramos N°2 y N°3, motivo por el cual se espera que durante el mes de Enero del año 2017 se solicite una prórroga de la fecha para poder dar cumplimiento.

PAGINA 36 DE 63





Por último, InterChile S.A. ha iniciado, durante este bimestre, las respectivas causas para la posesión a través de vía judicial para ochocientas ochenta y tres (883) torres, de las cuales quinientas ocho (508) han tenido un acuerdo extrajudicial. En este sentido, el adjudicatario ha ejecutado procesos judiciales satisfactoriamente para doscientas cincuenta (250), quedando sólo pendientes ciento veinticinco (125) torres, de esas últimas treinta y una (31) han presentado oposición, iniciándose por ende solicitud de acompañamiento de la fuerza pública, mientras que las noventa y cuatro (94) torres que restan se encuentran en proceso de depósito a los tribunales de los montos que han sido indicados por la comisión tasadora, y en algunos de ellos se están cerrando por medio de negociación que aún no se firma.

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por el adjudicatario InterChile S.A., en cuanto a la gestión ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental que califica favorablemente el proyecto, y según lo ha señalado el equipo auditor de ABS Consulting en bimestres anteriores, la empresa adjudicataria ha gestionado adecuadamente con este organismo todas las aclaraciones necesarias para su obtención (ADENDA N°1, N°2 y N°3), incluyendo las observaciones del Informe de Participación Ciudadana (PAC) y del proceso de Consulta Indígena.

En este sentido, ABS procederá a monitorear y verificar el oportuno cumplimiento de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS) asociados a la RCA que ha obtenido InterChile S.A. y que han de requerirse durante la fase de construcción del proyecto, la cual se ha iniciado en el mes de Julio de 2016 y que, a la fecha, ha ido avanzado paulatinamente con lo referente a plataforma, obras civiles y montaje.

A este respecto, al mes de Diciembre de 2016 la empresa adjudicataria ha presentado sólo una parte de los PAS comprometidos, presentando el siguiente avance:

- PAS en Carpeta: 34.19%

- PAS en Trámite: 26.50%

- PAS Otorgados: 36.75%

- PAS Rechazados: 2.56%

PAGINA 37 DE 63





En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, el adjudicatario InterChile S.A. ha realizado una adecuada gestión con estos organismos, lo cual le ha permitido obtener la admisibilidad de la totalidad de las Concesiones Definitivas presentadas (13).

Por otro lado, los Planes de Manejo Forestal que debe presentar InterChile S.A. para la ejecución del proyecto ante la Corporación Nacional Forestal (CONAF), esto es los PAS N°148, N°149 y N°150, el adjudicatario ha gestionado a la fecha el ingreso de dos (02) PAS N°150, once (11) PAS N°148, y siete (07) PAS N°149. En este sentido, estas últimas actividades están, por el momento, en concordancia con los plazos establecidos dentro de su cronograma.

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

5.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario InterChile S.A. ha respondido a cada una de las observaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en calidad de forma y contenido luego de haber solicitado el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2, según se señala en la siguiente cronología:

a) Al ICSARA N°140875 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°1 de fecha 18 de Diciembre de 2014 (en plazo extendido);

b) Al ICSARA N°150292 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°2 de fecha 05 de Junio de 2015; y

c) Al ICSARA N°151261 presentada por el SEA, respondió con ADENDA N°3 de fecha 21 de Agosto de 2015.

Por otro lado, ABS Consulting ha verificado que la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha obtenido con fecha 10 de Diciembre del año 2015 la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

PAGINA 38 DE 63





5.4.2. Ingeniería

ABS Consulting ha revisado los documentos Aprobados para Construir, que han sido preparados por InterChile S.A. respecto al diseño, planos, fundaciones, memorias de cálculo tanto para Subestaciones Existentes y Nuevas.

En forma específica, han sido revisados los antecedentes proporcionados por el adjudicatario para demostrar el cumplimiento de los requisitos de calificación sísmica de la NTSyCS, corresponden a los siguientes:

[1] P1-SE-04-D01043(B)_V.

[2] P1-SE-04-D01383(C)_V.

[3] P1-SE-04-D71073_C_marked.

[4] P1-SE-04-D01133_C_timbrado.

[5] P1-SE-04-D01112_E_marked.

[6] P1-SE-04-D02112_C_timbrado.

[7] P1-SE-04-D01102_H_marked.

[8] P1-SE-41-D4027_revE_marked.

[9] P1-SE-04-D01095(D)_VCC.

[10] P1-SE-04-D01395_E_stamped.

[11] P1-SE-04-D01402_E_stamped.

[12] CTC-173826.30-03_G- marked.

[13] P1-SE-04-D01212_C.

5.4.3. Suministros

ABS Consulting, para el presente período, ha procedido la verificación del avance en la adquisición de los suministros del proyecto, señalando InterChile S.A. que:

- Para los Equipos y Materiales Subestaciones, se ha concluido la fabricación de todos los suministros.

PAGINA 39 DE 63





- Para los Materiales Línea de Transmisión, se presentan avances por debajo de lo programado en los tres (03) tramos para la fabricación del Cable OPGW (-23.0%) y Ferretería (-10.0%).

En este sentido, el adjudicatario ha continuado con el despacho del suministro Cable OPGW, y en cuanto al suministro Ferretería, se estima término de la fase de fabricación para el mes de Febrero de 2017.

Por su parte, y conforme al grado de avance que InterChile S.A. presente tanto en la adquisición del resto de los Equipos y Materiales para las Subestaciones como para las Líneas, ABS Consulting procederá a verificar el cumplimiento de lo ofertado por el adjudicatario respecto a estos suministros, mediante el análisis de las características técnicas en las disciplinas civil y eléctrica.

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

ABS Consulting, para el presente período, ha verificado que el adjudicatario InterChile S.A. continúa avanzado en la ejecución de las Pruebas FAT para los suministros de la Línea de Transmisión (para cada tramo) que se detallan a continuación:

Suministro Avance programado Avance Real Diferencia

OPGW 100.00% 18.00% -23,00%

Ferretería 100.00% 90.00% -10.00%

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario ha avanzado, al mes de Diciembre del año 2016, en la ejecución de las Pruebas en Fábrica (FAT) para aquellos suministros de subestaciones conforme al detalle siguiente:

Equipos de Comunicaciones: retraso de un 74.84%, 60.66% y 46.28% respecto de lo programado en cada uno de los tramos.

En este sentido, el equipo auditor de ABS Consulting ha procedido, durante el presente bimestre, a la revisión tanto de las pruebas como de los ensayos y memorias relativas al cumplimiento del Hito Relevante N°4, encontrándose en fase final de ajuste de criterios relacionados con desempeño y análisis sísmico con el adjudicatario y su revisor, para completar la aprobación de lo remitido y necesario para garantizar su cumplimiento.

PAGINA 40 DE 63





5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, no ha efectuado una visita de inspección de los trabajos en terreno, planificándose para los días 10 al 12 de Enero de 2017.

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting, para el presente período, no ha procedido a verificar los trabajos que el adjudicatario InterChile S.A. hubiere realizado en instalaciones de terceros, conforme durante el periodo en análisis, no se han iniciado obras en las subestaciones existentes propiedad de Transelec S.A.

Se espera realizar visita a la Subestación Cardones durante el próximo periodo (meses de Enero y Febrero 2017), conforme al programa vigente, el adjudicatario iniciará obras en esta instalación.

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis

ABS Consulting ha verificado que la estructura organizacional a cargo de desarrollar el proyecto, conformada en base a recursos propios del adjudicatario InterChile S.A. y a recursos de terceros especialistas en áreas claves del Proyecto que ésta ha contratado como complemento, es apropiada para lograr el cumplimiento en calidad, condiciones técnicas y plazos comprometidos.

PAGINA 41 DE 63





6. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que al mes de Diciembre del año 2016, los Proyectos “Nueva Línea Cardones - Maitencillo 2x500 kV”, “Nueva Línea Maitencillo – Pan de Azúcar 2x500 kV”, y “Nueva Línea Pan de Azúcar - Polpaico 2x500 kV”, en ejecución por InterChile S.A., presentan un avance general por debajo del avance proyectado, siendo el tramo Pan de Azúcar – Polpaico el que presenta el mayor retraso, medido en 5.1%.

El desarrollo de los proyectos respecto a las Subestaciones se encuentra de acuerdo a lo programado, y no presenta desviaciones que pongan en riesgo cumplimientos técnicos y de plazo, los cuales tienen como soporte el análisis de documentos de diseño, planificación, pruebas, y las necesarias verificaciones en terreno.

Paralelamente, tal como fuera analizado y descrito dentro del presente informe, los mayores retrasos en el periodo y que mantienen en forma preponderante a los proyectos con una desviación de un 2.24%, se encuentran en las actividades pertenecientes a las Líneas de Trasmisión tal como construcción, tramitación de PAS (Permisos Ambientales Sectoriales), y la gestión de concesiones y servidumbres.

En relación a lo anterior, en opinión del equipo auditor, los retrasos en el desarrollo de los proyectos han puesto en riesgo el cumplimiento del Hito Relevante N°3 establecido para el mes de Febrero del año 2017, conforme existe una alta probabilidad que el adjudicatario no logre ejecutar las obras restantes para cumplir con el 50% de las fundaciones de las línea de transmisión de dos (02) de los tres (03) proyectos.

Por otro lado, y basado en la Carta de Pertinencia presentada por el adjudicatario para la modificación de tres (3) puntos del trazado y las conclusiones emitidas por la CONAF a la misma, desde el punto de vista del equipo auditor de ABS Consulting se pueden establecer una alta probabilidad que InterChile S.A. deba ingresar una DIA, cuyo efecto inmediato es desfavorable para el cumplimiento del Hito N°5, esto es, el inicio de la operación de dos (02) de los tres (03) proyectos. Finalmente señalar que dada la gestión adecuada del adjudicatario en las otras actividades principales (ingeniería, comunidades, suministros), ha permitido equilibrar el avance global de los proyectos, permitiendo que el avance a la fecha no tenga una retraso mayor y que los riesgos de los proyectos sean menores.

Como conclusión, ABS Consulting puede señalar que el comportamiento y las desviaciones de los Proyectos han sido detallados y especificados, tomando como base las condiciones requeridas por la autoridad y acordadas por el adjudicatario InterChile S.A.

PAGINA 42 DE 63





7. Anexos

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la

Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes, basándose en la documentación que la empresa adjudicataria InterChile S.A. ha presentado para este proyecto.

b) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral de los meses de Noviembre y Diciembre de 2016.

c) Revisión de las actividades de Concesión y de Servidumbres, considerando el Estatus de Identificación de Servidumbres de cada Tramo.

d) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Cronograma Definitivo.

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las

actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante

del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes

Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Especialista Área Eléctrica

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

PAGINA 43 DE 63





Revisión Concesión y Servidumbres

Análisis y Seguimiento de la gestión ante los organismos respectivos para Concesión y Servidumbres


Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado


Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Aldo Celis

Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic

Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos

Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles ABS Consulting ABS Consulting

PAGINA 44 DE 63





7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos de la empresa adjudicataria InterChile S.A. para referir su análisis:

a) Documento de InterChile S.A. "P1-INME-1611 Consolidado", correspondiente al mes de Noviembre de 2016.

b) Documento de InterChile S.A. "P1-INME-1612 Consolidado", correspondiente al mes de Diciembre de 2016.

c) Documento de InterChile S.A. "Anexo 1.P1-PM-00-G004-Curva S 1612", referente al detalle del avance del proyecto a la fecha (Diciembre 2016).

d) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G001-Línea 1 1612", referente al cronograma del Tramo Cardones-Maitencillo.

e) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G002-Línea 2 1612", referente al cronograma del Tramo Maitencillo-Pan de Azúcar.

f) Documento de InterChile S.A. "Anexo2.P1-PM-00-G003-Línea 3 1612", referente al cronograma del Tramo Pan de Azúcar-Polpaico.

g) Documento de InterChile S.A. "Anexo 4.Cuadros de avance y Control 30-12-2016" donde se detalla el avance del proyecto conforme al formato de cuadros de Control que se establece en las Bases de Licitación.

h) Documento de InterChile S.A. "Anexo 3. Justificación de avance 1612 consolidado”, donde se describen los avances de cada actividad y detallan cuáles son los aspectos críticos que se evidencian a la fecha.

i) Documento de InterChile S.A. “Anexo 5. Permisos Ambientales Sectoriales”, donde se detalla el estado de los PAS al mes de Diciembre 2016.

j) Documento de InterChile S.A. “”Anexo 6. Listados de documentos de ingeniería SE aprobados”, actualizado al mes de Diciembre de 2016.

PAGINA 45 DE 63





7.3. Cronología de Eventos Relevantes acumulados

a) Contrato firmado con la empresa Gestión Ambiental Consultores (GAC) el día 01 de Abril de 2013, para la Gestión Ambiental.

b) Contrato firmado con la empresa FELVAL S.A. el día 26 de Abril de 2013, para la Gestión Predial.

c) Contrato firmado con la empresa Consultoría Colombiana S.A. Agencia en Chile el día 03 de Mayo de 2013, para la Ingeniería de Líneas.

d) Contrato firmado con la empresa Sterlite Technologies Ltd. el día 24 de Julio de 2013, para la adquisición del Cable Conductor.

e) Contrato EPC Subestaciones firmado con la empresa Siemens S.A. el día 26 de Agosto de 2013.

f) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Julio de 2013, correspondiente al primer tramo. Adicionalmente, se publica un complemento en el Diario Estrategia el día 12 de Septiembre de 2013.

g) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 01 de Octubre de 2013, correspondiente al segundo tramo.

h) Publicación de la Solicitud de Concesión Provisional en el Diario Oficial el día 15 de Octubre de 2013, correspondiente al tercer tramo.

i) Ingreso, con fecha 28 de Octubre de 2013, al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva para la Subestación Nueva Cardones.

j) Con fecha 29 de Noviembre de 2013, InterChile S.A. envió Orden de Proceder para la fabricación del 100% de las estructuras a la empresa Skipper Limited en India.

k) Contrato firmado con la empresa Maclean Power Systems para el suministro de Aisladores Poliméricos, con fecha 20 de Diciembre de 2013.

l) Contrato firmado con la empresa HMV Chile para los servicios de Ingeniería de Contraparte, con fecha 20 de Diciembre de 2013.

m) Con fecha 31 de Diciembre del año 2013, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Cardones, por medio de la Resolución Exenta N°02380.

PAGINA 46 DE 63





n) Publicación en diario nacional, regional y radio de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva de la Subestación Cardones con fechas 27, 28 y 29 de Enero de 2014, respectivamente.

o) Con fecha 27 de Febrero de 2014, se obtiene la Resolución de Otorgamiento de la Concesión Provisional para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión.

p) Con fecha 27 de Febrero de 2014, reingreso del EIA, el cual fue admitido por el SEA el día 06 de Marzo de 2014, mediante Resolución Exenta N°0145/2014.

q) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo, mediante Resolución Exenta N°2726.

r) Con fecha 07 de Marzo de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar, por medio de la Resolución Exenta N°2725.

s) Presentación del proyecto a las empresas invitadas a participar en la licitación de las obras de construcción de los Lotes 1 y 2, el día 26 de Marzo de 2014.

t) Con fecha 03 de Junio de 2014, el SEA publica el ICSARA N°140875, donde se incluyen todas las observaciones producto de la PAC.

u) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa General Electric para el suministro de Bancos de Compensación Serie, con fecha 23 de Junio de 2014.

v) Contrato de alianza estratégica firmado con la empresa ABB limitada para el suministro de Reactores, con fecha 27 de Junio de 2014.

w) Contrato firmado con el consorcio EIP-TENSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 1 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

x) Contrato firmado con el consorcio ISOLUX-CORSAN para la Construcción y el Montaje del Tramo 2 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

y) Contrato firmado con el consorcio EDEMSA para la Construcción y el Montaje del Tramo 3 de la Línea, con fecha 30 de Junio de 2014.

z) Con fecha 29 de Julio de 2014, se ingresan las respuestas a los comentarios y errores asociados a la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 3 Tramo 2/8 Talinay-Talinay.

PAGINA 47 DE 63





aa) Con fecha 31 de Julio de 2014, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental da inicio al proceso de consulta indígena asociado al EIA del proyecto, mediante Resolución Exenta N°0625/2014.

bb) Con fecha 31 de Julio de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°4455, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 4/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

cc) Con fecha 06 de Agosto del año 2014, se notifica la admisibilidad de la Solicitud de Concesión para la Línea 3 Tramo 4/8 mediante Resolución Exenta N°4455 de fecha 31 de Julio de 2014, iniciándose el proceso de notificación notarial.

dd) Con fecha 05 de Septiembre del año 2014, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) publica en el expediente electrónico de evaluación el Informe Anexo PAC, el cual contiene las observaciones realizadas por la comunidad respecto a este proyecto.

ee) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 1 Cardones-Maitencillo y conexión.

ff) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, se entrega para control de admisibilidad el reingreso de la Solicitud de Concesión Definitiva para la Línea 2 Maitencillo-Pan de Azúcar.

gg) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5263, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

hh) Con fecha 30 de Septiembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5264, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

ii) Con fecha 07 de Octubre de 2014, y por medio del Oficio Ordinario N°11211, la SEC otorga el Decreto de Concesión Provisional de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

jj) Con fecha 09 de Octubre del año 2014, el adjudicatario InterChile S.A. solicita mayor plazo responder a la ICSARA N°1.

kk) Con fecha 13 de Octubre del año 2014, y mediante Resolución Exenta (RE) N°0919/2014, la Dirección Ejecutiva del SEA notifica a InterChile S.A. de la aceptación de la solicitud de extensión de plazo para el ingreso de la ADENDA N°1.

PAGINA 48 DE 63





ll) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 2/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente.

mm) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 7/8 de la Línea 3 con fechas 15, 16, 17, y 20, 21 y 22 de Octubre de 2014, respectivamente.

nn) Contrato firmado, a nivel corporativo, con la empresa Dervaux S.A. el día 27 de Octubre del año 2014, comprendiendo la fabricación, pruebas y entrega de los amortiguadores, herrajes y accesorios.

oo) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5751, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

pp) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5753, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

qq) Con fecha 04 de Noviembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°5754, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

rr) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 1/8 de la Línea 3 con fechas 24, 25, y 26, 26, 27 y 28 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

ss) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 26, 27 y 28, 27 y 28 de Noviembre y 01 de Diciembre de 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

tt) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 6/8 de la Línea 3 con fechas 19, 20 y 21, 24, 25 y 26 de Noviembre del año 2014, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 13 al 20 de Noviembre de 2014.

uu) Con fecha 15 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Cardones-Maitencillo 2x500 kV, mediante Resolución Exenta N°6428.

PAGINA 49 DE 63





vv) Con fecha 16 de Diciembre de 2014, se declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva de la Línea Maitencillo-Pan de Azúcar 2x500 kV, mediante Resolución Exenta N°6330.

ww) Con fecha 18 de Diciembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°1 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°140875.

xx) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N°135 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Maitencillo.

yy) Con fecha 22 de Diciembre del año 2014, InterChile S.A. recibe el Decreto Supremo N°111 que otorga la Concesión Eléctrica Definitiva de la Subestación Nueva Pan de Azúcar.

zz) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°6511, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 3/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

aaa) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, y por medio de la Resolución Exenta N°6532, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 8/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

bbb) Con fecha 12 de Enero del año 2015, InterChile S.A. adjudica a la empresa Suzhou Furukawa Power Optic Cable Co. Ltd, el contrato por el suministro de Cable de Guardia con Fibra Óptica y sus accesorios.

ccc) Con fecha 03 de Febrero de 2015, el SEA publica la ICSARA N°150292, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°1 que ha presentado el adjudicatario.

ddd) Carta “IC-AD-00-C149” de InterChile S.A. dirigida al CDEC-SIC, de fecha 13 de Febrero del año 2015, y en donde se solicita el aplazamiento de la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 “Obtención de Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de Solicitud de Concesión Definitiva”.

eee) Con fecha 16 de Febrero del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N°7043, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

fff) Carta “DP 0131/2015” del CDEC-SIC dirigida a ABS Consulting, y de fecha 19 de Febrero de 2015, donde se solicita la revisión de la solicitud de aplazamiento de la fecha comprometida para el Hito Relevante N°2.

PAGINA 50 DE 63





ggg) Con fecha 12 de Marzo del año 2015, la Dirección Ejecutiva del SEA publica el Anexo Proceso de Consulta Indígena (Documento N°150498).

hhh) Con fecha 20 de Marzo del año 2015, InterChile S.A. y la comunidad Chipasse Ta Tatara, firman un Contrato de Comodato donde se concede a la comunidad el comodato gratuito de los derechos de aprovechamiento de 7.7 acciones de agua del Canal Nicolasa.

iii) Con fecha 23 de Abril de 2015, la Comisión Tasadora realiza visita a terreno para la concesión de la Subestación Nueva Cardones.

jjj) Con fecha 26 de Marzo del año 2015, y por medio de la Resolución Exenta N°7748, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea Pan de Azúcar-Polpaico.

kkk) Publicación en diario nacional y regional de la Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva del Tramo 5/8 de la Línea 3 con fechas 14, 15 y 16, y 15, 16 y 17 de Abril de 2015, respectivamente. Adicionalmente se efectúa la difusión radial entre las fechas 06 al 12 de Abril de 2015.

lll) Con fecha 28 de Mayo del año 2015, la SEC emite el Informe de Tasación de Servidumbres para la Subestación Nueva Cardones mediante el Oficio Ordinario N°6980.

mmm) Con fecha 05 de Junio de 2015, se ha presentado la ADENDA N°2 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°150292.

nnn) Con fecha 14 de Julio de 2015 el SEA emite la Resolución Exenta N°0898/15 donde se amplía el plazo en sesenta (60) días adicionales para evaluar el EIA.

ooo) Con fecha 05 de Agosto del año 2015, el SEA publica la ICSARA N°151261, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°2 que ha presentado el adjudicatario.

ppp) Con fecha 03 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N°1 Cardones-Maitencillo por medio de la Resolución Exenta N°9484.

qqq) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge la solicitud de subdivisión del Tramo N°2 Maitencillo-Pan de Azúcar mediante Resolución Exenta N°9435.

rrr) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.1 Pan de Azúcar-Talinay por medio de Resolución Exenta N°9577.

PAGINA 51 DE 63





sss) Con fecha 07 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay por medio de Resolución Exenta N°9574.

ttt) Con fecha 11 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.3 Talinay-La Ligua por medio de Resolución Exenta N°9634.

uuu) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.7 Los Laureles-Benedictinos mediante Resolución Exenta N°9638.

vvv) Con fecha 12 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.8 Benedictinos-Polpaico mediante Resolución Exenta N°9641.

www) Con fecha 18 de Agosto de 2015 la SEC acoge solicitud de subdivisión del Tramo N°3.4 La Ligua-Catapilco por medio de Resolución Exenta N°9728.

xxx) Con fecha 21 de Agosto de 2015, se ha presentado la ADENDA N°3 en el SEA, dando así respuesta al ICSARA N°151261.

yyy) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. realiza Toma de Posesión Material del predio de la Subestación Nueva Cardones.

zzz) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°1 Cardones-Maitencillo, por un total de 68.5 Kilómetros, y la conformación de la respectiva Comisión Tasadora.

aaaa) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°2 Maitencillo-Pan de Azúcar, por un total de 116.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora.

bbbb) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para la emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.1 Pan de Azúcar-Talinay, por un total de 41.9 Kilómetros, y la conformación de la correspondiente Comisión Tasadora.

cccc) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay, por un total equivalente de 11.57 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

dddd) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.4 La Ligua-Catapilco, por un total de 3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

PAGINA 52 DE 63





eeee) Con fecha 30 de Septiembre del año 2015, InterChile S.A. solicita a la SEC el informe favorable para emisión del decreto de los sub-tramos del Tramo N°3.7 Los Laureles-Benedictinos, por un total equivalente de 6.3 Kilómetros, y la conformación de la Comisión Tasadora correspondiente.

ffff) Con fecha 06 de Octubre de 2015, el SEA emite la Resolución Exenta N°1335 donde se resuelve suspender el proceso de evaluación del EIA por un plazo de sesenta (60 días) para asegurar la ejecución del proceso de Consulta Indígena.

gggg) Con fecha 27 de Octubre del año 2015, InterChile S.A. firma el Protocolo de Acuerdo Final con la comunidad Chipasse Ta Tatara, dando por finalizado el proceso de Consulta Indígena asociado al proyecto.

hhhh) Con fecha 25 de Noviembre del año 2015, y mediante Resolución Exenta N°1548, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental decreta el alzamiento de la medida provisional que suspende la evaluación ambiental.

iiii) Con fecha 10 de Diciembre de 2015, y mediante Resolución Exenta N°1608, la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental otorga la Resolución de Calificación Ambiental al proyecto.

jjjj) Con fecha 29 de Diciembre de 2015, se sortea Comisión Tasadora a través del Decreto N°145 para el Tramo 2.3 del Tramo N°3.2 Talinay-Talinay.

kkkk) Con fecha 04 de Octubre de 2016, InterChile S.A. solicita al SEIA declare que las modificaciones propuestas por el adjudicatario no constituyen un cambio de consideración al proyecto original.

llll) Con fecha 21 de Octubre de 2016, el SEIA solicita a la CONAF, mediante Oficio Ordinario N°161367, informar sobre consulta de pertinencia ingresada.

mmmm) Con fecha 24 de Noviembre del año 2016, la CONAF, mediante el Oficio Ordinario N°698/2016, informa al SEIA sobre el estado de la pertinencia que se ha ingresado por parte de InterChile S.A.

Tramo Decreto Publicación

Diario Oficial

Reducción a

Escritura Pública


136 20-01-2016 01-02-2016

Línea Pan de Azúcar-Polpaico Tramo 2, Sub-tramo 1

140 03-02-2016 08-02-2016

Línea Cardones-Maitencillo, Tramo 3 142 03-02-2016 08-02-2016


145 03-02-2016 08-02-2016

PAGINA 53 DE 63






3 19-02-2016 23-02-2016

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 1

2 22-03-2016 29-03-2016


4 22-03-2016 29-03-2016


11 22-03-2016 29-03-2016

Línea Maitencillo-Pan de Azúcar, Tramo 3, Sub-tramo 2

26 22-03-2016 05-04-2016


18 29-03-2016 05-04-2016


27 05-04-2016 12-04-2016


30 11-04-2016 26-04-2016


32 11-04-2016 26-04-2016


36 25-04-2016 28-04-2016


35 11-05-2016 16-05-2016


37 11-05-2016 16-05-2016


38 17-05-2016 25-05-2016


41 25-05-2016 03-06-2016


49 25-05-2016 02-06-2016


47 25-05-2016 02-06-2016


46 25-05-2016 02-06-2016


64 04-07-2016 05-07-2016


69 19-07-2016 19-07-2016


73 27-07-2016 02-08-2016


76 27-07-2016 02-08-2016


99 17-08-2016 19-08-2016


88 23-08-2016 26-08-2016


105 13-10-2016 13-10-2016

PAGINA 54 DE 63






121 11-11-2016 16-11-2016


136 29-11-2016 12-12-2016


138 29-11-2016 12-12-2016


143 21-12-2016 23-12-2016


149 30-12-2016 Pendiente


164 Pendiente


165 Pendiente

PAGINA 55 DE 63





7.4. Referencias Metodológicas

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

7.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por el adjudicatario InterChile S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

PAGINA 56 DE 63





7.5. Antecedentes de Avance del Proyecto

7.5.1. Listado de Propiedades

Al mes de Diciembre del año 2016, InterChile S.A. presenta un listado de carácter preliminar de las propiedades afectas por el trazado de la línea, información que una vez sea ratificada se informará su grado de avance. La información se resume como sigue:


a) Cantidad de Propiedades: 22 (6 Fiscales, 16 Privadas).

b) Estado de las Propiedades: 15 legalizados y 07 con decreto.

c) Estado de las Negociaciones: 01 negociaciones en desarrollo, 01 no iniciada, 12 con servidumbre constituida, 06 con decreto de concesión, y 02 con transacción y finiquito voluntario.

d) Plan de Manejo Forestal: 08 predios no requieren, 14 requieren PAS N°151.


a) Cantidad de Propiedades: 84 (80 Privadas, 2 Bien Común, 2 Fiscales).

b) Estado de las Propiedades: 01 con negociación por imposición (01 no se conoce al propietario), 36 con decreto, y 47 con negociaciones legalizadas.

c) Estado de las Negociaciones: 4 buscando finiquito voluntario, 2 con acuerdo, 14 con el respectivo decreto, 05 con transacción y finiquito voluntario, 36 con servidumbre ya constituida, 01 con toma de posesión, 01 con concesión en trámite, 03 en desarrollo, 01 en proceso de escrituración, 01 con negociación realizada, 15 en trámite de toma de posesión y 01 suspendida.

d) Plan de Manejo Forestal: 37 predios no requieren, 29 requiere PAS N°151, 01 requiere PAS N°149 y N°151, 06 en actualización y 12 sin información.


a) Cantidad de Propiedades: 331 (02 Fiscales, 288 privadas, 16 Bien Común, y 25 sin información).

PAGINA 57 DE 63





b) Estado de las Propiedades: 81 con el respectivo decreto, 60 con imposición (20 con rechazo total al proyecto, 01 no se conoce al propietario, 14 se oponen al monto de indemnización, 15 desea ser notificado y 10 con servidumbre a través de concesión), 168 con negociaciones legalizadas, y 22 negociadas.

c) Estado de las Negociaciones: 03 con acuerdo, 02 con acuerdo y en proceso de escrituración, 01 con acuerdo y suspendida escrituración, 35 con decreto, 136 con servidumbre ya constituida, 51 en pleno desarrollo, 16 en proceso de escrituración, 29 con liberación a través de concesión, 33 no iniciadas, 01 suspendidas y 24 sin información.

d) Plan de Manejo Forestal: 122 predios no requieren, 50 requieren PAS N°151, 36 requieren PAS N°148, 09 requieren PAS N°149, 01 requiere PAS N°153, 05 requieren PAS N°148 y N°149, 20 requieren PAS N°148 y N°151, 15 requieren PAS N°149 y N°151, 01 requiere PAS N°148 y N°153, 08 requieren PAS N°148, N°149 y N°151, 02 requieren PAS N°148, N°151 y N°153, 01 requiere PAS N°148, N°151 y N°150, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°152, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°153, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°154, 01 requiere PAS N°148, N°149 y N°155, y 57 sin información.

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por el adjudicatario InterChile S.A., el avance de las negociaciones al mes de Diciembre de 2016, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 31 / 12 / 2016

Mes Número de Predios según Actividad

En Catastro En Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real R.ac

Prg Pr.ac

10/ 2013 298 298 19 298 0 / 298 0 298

11/2013 370 370 65 370 0 / 370 0 370

12/2013 388 388 70 388 0 / 388 5 388

01/2014 388 388 72 388 0 / 388 5 388

02/2014 388 388 50 388 2 / 388 6 388

PAGINA 58 DE 63





03/2014 388 388 42 388 9 / 388 8 388

04/2014 388 388 38 388 16 / 388 13 388

05/2014 388 388 38 388 16 / 388 14 388

06/2014 388 388 38 388 11 / 388 18 388

07/2014 390 390 38 388 10 / 388 21 388

08/2014 435 435 40 389 10 / 389 28 389

09/2014 435 435 79 435 20 / 435 28 435

10/2014 435 435 106 435 43 / 435 37 435

11/2014 435 435 106 435 20 / 435 57 435

12/2014 435 435 113 435 07 / 435 57 435

01/2015 435 435 113 435 47 / 435 57 435

02/2015 435 435 113 435 47 / 435 58 435

03/2015 435 435 260 436 48 / 435 58 436

04/2015 435 435 260 437 76 / 436 58 437

05/2015 435 435 260 437 76 / 436 58 437

06/2015 435 435 161 327 113 / 440 73 440

07/2015 440 440 185 328 155 / 440 91 440

08/2015 440 440 249 296 165 / 440 123 440

09/2015 440 440 110 254 186 / 440 141 440

10/2015 440 440 112 249 192 / 440 149 440

11/2015 440 440 112 249 192 / 440 155 440

12/2015 440 440 102 239 197 / 440 164 440

01/2016 440 440 102 239 213 / 440 173 440

02/2016 440 440 200 240 220 / 440 174 440

03/2016 440 440 173 203 237 / 440 207 440

04/2016 440 440 171 203 239 / 440 213 440

05/2016 440 440 04 203 231 / 440 227 440

06/2016 437 437 75 199 231 / 437 238 437

07/2016 430 430 58 154 276 / 430 264 430

08/2016 430 430 53 125 214 / 430 289 430

09/2016 430 430 28 312 213 / 437 284 437

10/2016 430 430 23 328 221 / 438 305 437

11/2016 438 430 19 353 227 / 438 334 438

12/2016 438 430 22 376 227 / 438 354 438

PAGINA 59 DE 63





7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Diciembre de 2016, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente a la fecha, puede ser apreciado en la siguiente tabla, sólo en lo que respecta a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 31 / 12 / 2016

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 354 688.731 88.99%

Con acuerdo vigente 22 9.860 1.27%

Total 376 698.591 90.26%

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre,

tramos continuos

En base al cronograma presentado por InterChile S.A., el avance en la Constitución de Servidumbres al mes de Diciembre de 2016, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente, puede ser apreciado en la tabla siguiente, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 31 / 12 / 2016

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 688.731,08 36 19.131,42

Considerando acuerdos 698.591,34 46 15.186,77

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

PAGINA 60 DE 63





7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por el adjudicatario InterChile S.A., el Avance de las Obras en Terreno al mes de Diciembre de 2016, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 31 /12 /2016

Mes

Número de Estructuras: 1.724

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac

04-2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

05-2016

743 / 1724 608 / 1724 58 / 431 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

743 / 1724 608 / 1724 58 / 431 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0

06-2016

13 / 0 256 / 0 50 / 448 28 /224 0 / 224 0 / 0 0 / 0

743 / 1724 864 / 1724 108 / 879 28 / 224 0 / 224 0 / 0 0 / 0

07-2016

58 / 0 -169 / 0 51 / 448 33 /172 29 / 172 0 / 0 0 / 0

801 / 1724 695 / 1724 159 / 1327 61 / 396 29 / 396 0 / 0 0 / 0

08-2016

73 / 0 103 / 0 63 / 397 60 / 52 59 / 52 0 / 0 0 / 0

874 / 1724 798 / 1824 222 / 1724 121 / 448 88 / 448 0 / 0 0 / 0

09-2016

49 / 0 432 / 0 93 / 0 62 / 138 60 / 138 0 / 0 0 / 0

923 / 1724 1230 / 1724 315 / 1724 183 / 586 148 / 586 0 / 0 0 / 0

10-2016

202 / 9 -62 / 9 140 / 9 97 / 138 85 / 138 0 / 0 0 / 0

1123 / 1733 1168 / 1733 455 / 1733 286 / 724 233 / 724 0 / 0 0 / 0

11-2016

2 / 0 56 / 0 147 / 0 140 / 362 140 / 362 0 / 0 0 / 0

1125 / 1733 1224 / 1733 602 / 1733 426 / 1086 373 / 1086 0 / 0 0 / 0

12-2016

0 / 0 0 / 0 126 / 0 119 / 172 127 / 172 0 / 0 0 / 0

1125 / 1733 1224 / 1733 728 / 1733 547 / 1258 500 / 1258 0 / 0 0 / 0

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por la empresa InterChile S.A., las notificaciones se encuentran asociadas al desarrollo de la actividad Negociación de Servidumbres, el cual presenta avances a la fecha en conformidad y concordancia con el listado definitivo de propiedades afectadas por el trazado del proyecto, el cual no presenta modificaciones desde el Informe Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del año 2016.

PAGINA 61 DE 63





7.6. Estado de Tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales (PAS)

# Código # Ingreso Permiso Pred. Long.A. (km) Area.S. (ha) Fe.Ingr. Comentarios

1 P001-F001 06/50/16 PAS 153 3 10,54 83,86 25-01-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

2 P001-F003 05/50/16 PAS 151 1 0,49 6,6 25-01-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO

3 P001-F004 1/2016/PTX PAS 151 14 25,55 212,52 25-01-2016 CONAF PROVINCIA DE PETORCA

4 P001-F005 SF2/322-30/16 PAS 151 2 14,79 93,74 26-01-2016 CONAF PROVINCIA DE COPIAPO

5 P001-F008 SF2/322-33/16 PAS 151 11 185,35 1355 12-02-2016 CONAF PROVINCIA DE HUASCO


7 P001-F012 3/322-20/16 PAS 151 1 7,84 83,62 19-02-2016 CONAF PROVINCIA DE CHACABUCO

8 P001-F013 S/A PAS 146 22 133,67 914,18 11-02-2016 SAG PROYECTO LOTE # 1



11 P001-F017 39/322-19/16 PAS 151 1 2,15 14,37 08-09-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI

12 P001-F018 SF 5/322-33/16 PAS 151 2 16,47 111,66 23-06-2016 CONAF PROVINCIA DE HUASCO

13 P001-F019 SF4/322-33/16 PAS 151 2 10,57 77,85 29-04-2016 CONAF PROVINCIA DE HUASCO

14 P001-F021 13/PT-19/16 PAS 151 1 15,94 115,39 25-08-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI


16 P001-F023 S/A PAS 151 3 9,95 65,67 05-04-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI




20 P001-F032 S/A PAS 151 3 0,98 4,67 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARI

21 P001-F034 53/322-22/16 PAS 151 1 1,6 13,07 24-11-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

22 P001-F035 LT3 T 3.2.1.3 PAS 151 7 6,08 45,49 09-01-2017 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

23 P001-F037 35/PTFX-22/16 PAS 151 3 14,89 125,9 01-12-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

24 P001-F039 LT3 T 3.2.6 PAS 151 3 6,34 51,14 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE PETORCA

25 P001-F041 86/322-50/16 PAS 151 1 0,46 5,83 03-08-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO

26 P001-F043 LT3 T 6.2 PAS 151 1 1,19 6,32 06-04-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA

27 P001-F044 127/322-50/16 PAS 151 1 0,48 3,08 22-11-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA


29 P001-F047 7/322-20/16 PAS 151 1 3,33 22,06 07-06-2016 CONAF PROVINCIA DE CHACABUCO

30 P001-F048 S/A PAS 156 2 61,86 382,94 20-04-2016 DGA PROVINCIA DE COPIAPO

31 P001-F049 DP0401269 PAS 156 4 24,76 172,07 13-04-2016 DGA PROVINCIA DE ELQUI

32 P001-F050 S/A PAS 156 1 15,19 123,55 13-04-2016 DGA PROVINCIA DE CHOAPA

33 P001-F051 S/A PAS 138 1 0 13,44 02-03-2016SER. SALUD S/E NUEVA PAN DE AZUCAR

(COQUIMBO)

34 P001-F052 S/A PAS 140 1 0 0 24-02-2016 SER. SALUD REGION METROPOLITANA

35 P001-F053 92343 PAS 140 1 0 10 25-02-2016SER. SALUD IF N. CARDONES (REGION DE

ATACAMA)

36 P001-F054 92342 PAS 140 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF A. CARDONES (REGION DE

ATACAMA)

37 P001-F055 S/A PAS 140 1 0 13,44 26-02-2016SER. SALUD IF N. PDA (REGION DE

COQUIMBO)

38 P001-F056 S/A PAS 140 1 0 0 26-02-2016SER. SALUD IF A. PDA (REGION DE

COQUIMBO)

39 P001-F057 92337 PAS 140 1 0 8,09 25-02-2016SER. SALUD IF N. MAITENCILLO (REGION DE

ATACAMA)

40 P001-F058 92338 PAS 140 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF A. MAITENCILLO (REGION DE

ATACAMA)

41 P001-F059 S/A PAS 142 1 0 0 24-02-2016 SER. SALUD REGION METROPOLITANA

42 P001-F060 92346 PAS 142 1 0 10 25-02-2016SER. SALUD S/E N. CARDONES (REGION DE

ATACAMA)

43 P001-F062 92345 PAS 142 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF A. CARDONES (REGION DE

ATACAMA)

44 P001-F063 160477777 PAS 142 1 0 13,44 04-03-2016SER. SALUD S/E N. PDA (REGION DE

COQUIMBO)

45 P001-F065 160477921 PAS 142 1 0 0 04-03-2016SER. SALUD IF A. PDA (REGION DE

COQUIMBO)

46 P001-F066 92341 PAS 142 1 0 8,09 25-02-2016SER. SALUD S/E N. MAITENCILLO (REGION DE

ATACAMA)

47 P001-F068 92339 PAS 142 1 0 0 25-02-2016SER. SALUD IF. A. MAITENCILLO (REGION DE

ATACAMA)

48 P001-F069 SF3/322-33/16 PAS 151 2 3,84 30,37 21-04-2016 CONAF PROVINCIA DEL HUASCO

49 P001-F070 10-322-33/16 PAS 151 1 1,19 6,53 06-05-2016 CONAF PROVINCIA DEL HUASCO

50 P001-F074 11/PT-19/16 PAS 151 1 1,1 8,43 03-08-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (PREDIO

CORTADO)

51 P001-F077 64/322-50/16 PAS 151 1 0,57 4,74 09-06-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO

52 P001-F078 VP-0303-114 PAS 156 4 103,33 790,41 21-04-2016 DGA PROVINCIA DE HUASCO

53 P001-F079 16/PT-19/16 PAS 151 3 6 67,97 07-10-2016 CONAF PROVINCIA DE ELQUI

54 P001-F080 S/A PAS 160 1 0 10 24-08-2016 SAG-MINVU S/E NUEVA CARDONES

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Carpetas_Permisos&lev1ID=1&lev2=Editar






















































55 P001-F081 S/A PAS 160 1 0 0 30-12-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION CARDONES

56 P001-F082 S/A PAS 160 1 0 8,09 28-10-2016 SAG-MINVU S/E NUEVA MAITENCILLO

57 P001-F083 S/A PAS 160 1 0 0 02-05-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION PAN DE AZUCAR

58 P001-F084 S/A PAS 160 1 0 13,44 13-10-2016 SAG-MINVU S/E NUEVA PAN DE AZUCAR

59 P001-F085 S/A PAS 160 1 0 0 29-12-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION POLPAICO

60 P001-F086 S/A PAS 160 1 0 0 02-05-2016 SAG-MINVU S/E AMPLIACION MAITENCILLO

61 P001-F087 94485 PAS 138 1 0 10 02-06-2016 SER. SALUD NUEVA S/E CARDONES

62 P001-F088 94486 PAS 138 1 0 8,09 02-06-2016 SER. SALUD NUEVA S/E MAITENCILLO

63 P001-F090 4/322-19/16 PAS 151 1 0 13,44 12-02-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (S/E NUEVA PAN

DE AZÚCAR)

64 P001-F094 28/322-33/15 PAS 151 1 0 8,09 05-10-2015CONAF PROVINCIA DE HUASCO (SE NUEVA

MAITENCILLO)

65 P001-F096 123/2-20/16 PAS 150 4 12,3 119,12 27-07-2016 CONAF CHACABUCO (GUAYACAN)

66 P001-F097 123/1-20/16 PAS 150 1 2,16 12,51 27-07-2016 CONAF CHACABUCO (ALGARROBO)

67 P001-F099 S/A PAS 151 1 2,11 19,72 14-07-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARÍ


69 P001-F103 38/33-20/16 PAS 148 3 12,04 114,14 04-10-2016 CONAF CHACABUCO

70 P001-F104 34/PMOC-22/16 PAS 148 2 8,85 77,08 30-11-2016 CONAF CHOAPA

71 P001-F105 15/PMOC-19/16 PAS 148 2 24,88 183,24 13-09-2016 CONAF ELQUI (PREDIOS CORTADOS)

72 P001-F107 S/A PAS 148 33 44,69 341,58 18-07-2016 CONAF MARGA MARGA

73 P001-F108 S/A PAS 148 25 39,06 303,96 18-07-2016 CONAF PETORCA

74 P001-F109 S/A PAS 148 3 5,61 45,52 18-07-2016 CONAF QUILLOTA

75 P001-F110 066/50/16 PAS 148 4 2,15 23,26 22-11-2016 CONAF VALPARAÍSO


77 P001-F112 S/A PAS 149 8 36,61 269,66 18-07-2016 CONAF ELQUI

78 P001-F113 S/A PAS 149 2 4,13 30,21 18-07-2016 CONAF QUILLOTA

79 P001-F114 S/A PAS 149 5 4,29 30,04 18-07-2016 CONAF VALPARAÍSO

80 P001-F115 076/50/16 PAS 149 3 5,61 36,81 02-12-2016 CONAF MARGA MARGA


82 P001-F119 S/A PAS 153 5 14,06 133,31 20-07-2016 CONAF PROVINCIA DE CHACABUCO

83 P001-F121 075/50/16 PAS 153 1 3,11 37,35 02-12-2016 CONAF MARGA MARGA

84 P001-F128 S/A PAS 148 2 5,49 34,57 05-08-2016 CONAF CHACABUCO (REMANTENTE 103)

85 P001-F129 S/A PAS 151 1 0,93 8,41 05-08-2016 CONAF VALPARAÍSO

86 P001-F130 32/PTFX-22/16 PAS 151 9 31,18 240,33 21-11-2016 CONAF CHOAPA

87 P001-F132 S/A PAS 149 10 61,89 496,22 12-08-2016 CONAF CHOAPA

88 P001-F133 S/A PAS 149 10 40,59 318,09 12-08-2016 CONAF LIMARÍ

89 P001-F136 S/A PAS 151 3 12,19 85,04 01-09-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (REMANTENTE

25)

90 P001-F137 S/A PAS 151 5 8,08 49,41 01-09-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (REMANENTE

17)

91 P001-F138 42/PMOC-22/16 PAS 148 3 14,89 125,9 22-12-2016CONAF PROVINCIA DE CHOAPA (REMANENTE

104)



94 P001-F141 S/A PAS 151 1 4,06 3,29 20-09-2016CONAF PROVINCIA DE ELQUI (REMANENTE

23)

95 P001-F142 S/A PAS 151 1 5,21 43,25 21-09-2016 CONAF PROVINCIA DE CHOAPA

96 P001-F144 15/PT-15/16 PAS 151 6 38,51 288,53 05-12-2016 CONAF LIMARÍ

97 P001-F145 35/322-15/16 PAS 151 1 1,16 6,15 06-12-2016 CONAF LIMARÍ

98 P001-F146 S/A PAS 148 4 6,18 51,75 27-09-2016CONAF PROVINCIA DE VALPARAÍSO

(REMANENTE 110)



101 P001-F151 40/322-15/16 PAS 151 1 0,17 0,83 22-12-2016 CONAF LIMARÍ


103 P001-F153 41/PTFX-22/16 PAS 151 3 21,73 176,5 22-12-2016 CONAF CHOAPA



106 P001-F156 079/50/16 PAS 151 4 3,97 36,5 22-12-2016 CONAF PROVINCIA DE VALPARAISO




110 P001-F160 S/A PAS 151 1 3,48 21,27 26-10-2016 CONAF PROVINCIA DE MARGA MARGA


112 P001-F162 S/A PAS 151 1 7,32 70,09 28-12-2016 CONAF PROVINCIA DE LIMARI




























































114 P001-F164 S/A PAS 151 4 26,23 183,01 07-10-2016 CONAF ELQUI (PREDIOS CORTADOS)



117 P001-F167 S/A PAS 151 1 8,73 64,87 16-01-2017 CONAF CHOAPA






9/1/2017 SiGePro v3.11

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Tb_Carpetas_Permisos 1/3

Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X500KV NVA. CARDONES NVA. MAITENCILLO Todo

Tabla Gráfico

# Instalación Código ROL Provincia Long.A. (km) Area.S. (ha) Elem. Comentarios

1 COD.CPT. « P001F005 | PAS 151 » #.INGR. « SF2/32230/16 » FE.INGR. « 20160126 » ESTADO. « OTORGADO »

L002 LT1 10 S/R COPIAPO 5,00 27,08 20 SER. LEGAL



L002 LT1 120 5164 COPIAPO 52,07 316,28 103 SER. VOLUNTARIA

L002 LT1 340 S/R HUASCO 16,90 155,78 40 SER. LEGAL



L002 LT1 490 103180 HUASCO 4,42 29,04 10 SER. VOLUNTARIA




3 COD.CPT. « P001F013 | PAS 146 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20160211 » ESTADO. « OTORGADO »





https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Editar


https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Instalaciones&lev1ID=2&lev2=Editar

https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Predios&lev1ID=1&lev2=Editar





























https://190.211.162.70/index.php?module=Proyectos&moduleID=1&lev1=Tb_Carpetas_Permisos




9/1/2017 SiGePro v3.11





L002 LT1 431 S/R HUASCO 3,51 23,88 0 SER. VOLUNTARIA

L002 LT1 440 SR HUASCO 12,96 87,78 30 SER. LEGAL








L002 LT1 570 10312 HUASCO 0,28 1,53 1 SER. LEGAL





4 COD.CPT. « P001F018 | PAS 151 » #.INGR. « SF 5/32233/16 » FE.INGR. « 20160623 » ESTADO. « OTORGADO »

L002 LT1 431 S/R HUASCO 3,51 23,88 0 SER. VOLUNTARIA

L002 LT1 440 SR HUASCO 12,96 87,78 30 SER. LEGAL

5 COD.CPT. « P001F048 | PAS 156 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20160420 » ESTADO. « EN TRAMITE »





7 COD.CPT. « P001F070 | PAS 151 » #.INGR. « 1032233/16 » FE.INGR. « 20160506 » ESTADO. « OTORGADO »



















































9/1/2017 SiGePro v3.11




8 COD.CPT. « P001F078 | PAS 156 » #.INGR. « VP0303114 » FE.INGR. « 20160421 » ESTADO. « EN TRAMITE »












9/1/2017 SiGePro v3.11


Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X500KV NVA. MAITENCILLO NVA. PAN DE AZUCAR Todo

Tabla Gráfico















L004 LT2 570 4913 ELQUI 2,29 27,66 5 SER. VOLUNTARIA

L004 LT2 580 4815 ELQUI 5,01 37,91 10 SER. LEGAL









































9/1/2017 SiGePro v3.11








L004 LT2 681 S/R ELQUI 1,40 11,91 3 SER. VOLUNTARIA










































































9/1/2017 SiGePro v3.11








L004 LT2 982 S/R ELQUI 0,46 2,22 2 SER. LEGAL


















4 COD.CPT. « P001F021 | PAS 151 » #.INGR. « 13/PT19/16 » FE.INGR. « 20160825 » ESTADO. « OTORGADO »






















































9/1/2017 SiGePro v3.11






6 COD.CPT. « P001F023 | PAS 151 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20160405 » ESTADO. « EN CARPETA »






8 COD.CPT. « P001F025 | PAS 151 » #.INGR. « 17/PT19/16 » FE.INGR. « 20161125 » ESTADO. « EN TRAMITE »




9 COD.CPT. « P001F028 | PAS 151 » #.INGR. « 42/32219/16 » FE.INGR. « 20161202 » ESTADO. « OTORGADO »


10 COD.CPT. « P001F049 | PAS 156 » #.INGR. « DP0401269 » FE.INGR. « 20160413 » ESTADO. « EN TRAMITE »






12 COD.CPT. « P001F078 | PAS 156 » #.INGR. « VP0303114 » FE.INGR. « 20160421 » ESTADO. « EN TRAMITE »

















































9/1/2017 SiGePro v3.11












































































9/1/2017 SiGePro v3.11









22 COD.CPT. « P001F164 | PAS 151 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20161007 » ESTADO. « RECHAZADO »




















9/1/2017 SiGePro v3.11


Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X500KV NVA. PAN DE AZUCAR POLPAICO Todo

Tabla Gráfico


1 COD.CPT. « P001F001 | PAS 153 » #.INGR. « 06/50/16 » FE.INGR. « 20160125 » ESTADO. « EN TRAMITE »

L006 LT3 3070 207297 MARGA MARGA 2,50 26,48 3 SER. VOLUNTARIA




L006 LT3 2230 14918 VALPARAISO 0,49 6,60 1 SER. VOLUNTARIA

3 COD.CPT. « P001F004 | PAS 151 » #.INGR. « 1/2016/PTX » FE.INGR. « 20160125 » ESTADO. « OTORGADO »

L006 LT3 1300 36234 PETORCA 5,25 41,33 11 SER. VOLUNTARIA




L006 LT3 1441 S/R PETORCA 0,76 4,69 2 SER. VOLUNTARIA











































9/1/2017 SiGePro v3.11










L006 LT3 3230 207144 MARGA MARGA 3,11 37,35 7 SER. LEGAL

L006 LT3 3233 S/R MARGA MARGA 2,36 16,49 3 SER. VOLUNTARIA



L006 LT3 3490 641 CHACABUCO 7,84 83,62 17 SER. VOLUNTARIA

































































9/1/2017 SiGePro v3.11




L006 LT3 340 8071 LIMARI 7,28 52,35 15 SER. VOLUNTARIA



L006 LT3 410 78642 LIMARI 0,05 0,28 1 SER. LEGAL






L006 LT3 461 786109 LIMARI 0,39 1,97 1 SER. LEGAL









L006 LT3 720 S/R LIMARI 1,16 6,15 4 SER. VOLUNTARIA





L006 LT3 750 12312 CHOAPA 2,11 19,72 6 SER. LEGAL























































9/1/2017 SiGePro v3.11



L006 LT3 780 12314 CHOAPA 3,25 30,63 6 SER. VOLUNTARIA















































































9/1/2017 SiGePro v3.11









L006 LT3 1350 36241 PETORCA 1,42 10,20 3 SER. LEGAL









































































9/1/2017 SiGePro v3.11


















































































9/1/2017 SiGePro v3.11







L006 LT3 2170 1454 VALPARAISO 0,93 8,41 2 SER. LEGAL










L006 LT3 2460 S/R VALPARAISO 0,39 2,10 2 SER. LEGAL









L006 LT3 2612 27170 QUILLOTA 2,41 17,60 5 SER. LEGAL
























































9/1/2017 SiGePro v3.11












L006 LT3 2781 358501/358502 MARGA MARGA 1,60 11,33 4 SER. LEGAL






































































9/1/2017 SiGePro v3.11







L006 LT3 3231 S/R MARGA MARGA 3,48 21,27 8 SER. LEGAL
















L006 LT3 3750 6618 CHACABUCO 2,16 12,51 6 SER. LEGAL



8 COD.CPT. « P001F035 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 3.2.1.3 » FE.INGR. « 20170109 » ESTADO. « EN CARPETA »






















































9/1/2017 SiGePro v3.11









9 COD.CPT. « P001F037 | PAS 151 » #.INGR. « 35/PTFX22/16 » FE.INGR. « 20161201 » ESTADO. « EN TRAMITE »




10 COD.CPT. « P001F039 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 3.2.6 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « EN CARPETA »






12 COD.CPT. « P001F043 | PAS 151 » #.INGR. « LT3 T 6.2 » FE.INGR. « 20160406 » ESTADO. « EN CARPETA »








16 COD.CPT. « P001F049 | PAS 156 » #.INGR. « DP0401269 » FE.INGR. « 20160413 » ESTADO. « EN TRAMITE »















































9/1/2017 SiGePro v3.11






18 COD.CPT. « P001F074 | PAS 151 » #.INGR. « 11/PT19/16 » FE.INGR. « 20160803 » ESTADO. « RECHAZADO »



















25 COD.CPT. « P001F104 | PAS 148 » #.INGR. « 34/PMOC22/16 » FE.INGR. « 20161130 » ESTADO. « EN TRAMITE »
















































9/1/2017 SiGePro v3.11



26 COD.CPT. « P001F105 | PAS 148 » #.INGR. « 15/PMOC19/16 » FE.INGR. « 20160913 » ESTADO. « RECHAZADO »













































































9/1/2017 SiGePro v3.11

















































































9/1/2017 SiGePro v3.11



44 COD.CPT. « P001F138 | PAS 148 » #.INGR. « 42/PMOC22/16 » FE.INGR. « 20161222 » ESTADO. « EN TRAMITE »







































































9/1/2017 SiGePro v3.11









































































9/1/2017 SiGePro v3.11





62 COD.CPT. « P001F164 | PAS 151 » #.INGR. « S/A » FE.INGR. « 20161007 » ESTADO. « RECHAZADO »




























9/1/2017 SiGePro v3.11


Proyectos / P001

Carpetas PermisosDetalles Instalación 2X220KV PAN DE AZUCAR NVA. PAN DE AZUCAR Todo

Tabla Gráfico

























































9/1/2017 SiGePro v3.11






























PAGINA 62 DE 63





7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Diciembre de 2016.

Cálculo de Avance Teórico al 31 de Diciembre de 2016

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Duración (días) Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

Resumen de Línea 1: Cardones-Maitencillo 2 x500 kV. 16-01-2013 01-12-2017 1781 100,00% 84,23% 100,00% 85,16%

1 Movilización y Estudios Preliminares 17-01-2013 17-03-2013 60 0,03% 100,00% 0,03% 100,00%

1.1 Movilización (Organización, recursos iniciales, preparación cronograma detallado) 17-01-2013 15-02-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

1.2 Estudios preliminares (Desarrollo de Ingeniería Preliminar) 17-01-2013 15-02-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

1.3 Preparación Bases y Licitaciónes de Ingeniería 16-02-2013 17-03-2013 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 18-03-2013 16-04-2013 30 0,01% 100,00% 0,01% 100,00%

2.1 Adjudicación Contratista Ingeniería Subestaciones 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.2 Adjudicación Contratista Ingeniería Líneas de Transmisión 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.3 Adjudicación Contratista Gestión Ambiental 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

2.4 Adjudicación Contratista Gestión Predial 18-03-2013 16-04-2013 30 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3 Ingeniería Básica y Detallada 17-04-2013 22-08-2015 460 11,70% 100,00% 11,70% 99,89%

3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,77%

3.1.1 Ingeniería Básica 17-04-2013 05-12-2013 232,5 44,87% 100,00% 44,87% 99,90%

3.1.1.1 Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto 17-04-2013 28-03-2015 195 43,05% 100,00% 43,05% 99,76%

3.1.1.2 Ingeniería básica para reubicación de líneas 16-06-2013 12-11-2013 150 33,11% 100,00% 33,11% 100,00%

3.1.1.3 Especificaciones de Detalle del Proyecto 31-08-2013 17-11-2013 78 17,22% 100,00% 17,22% 100,00%

3.1.1.3.1 Estudios sistémicos 31-08-2013 30-10-2013 60 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3.1.1.3.2 Estudios dinámicos 18-09-2013 17-11-2013 60 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

3.1.1.3.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.5 Compensación Serie 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.3.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.4 Especificaciones de Compra de Equipos y Materiales 05-11-2013 05-12-2013 30 6,62% 100,00% 6,62% 100,00%

3.1.2 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1 05-12-2013 10-12-2013 5 0,97% 100,00% 0,97% 100,00%

3.1.3 Revisión por Auditoría Técnica del CDEC-SIC 10-12-2013 09-01-2014 30 5,80% 100,00% 5,80% 100,00%

3.1.4 Ingeniería Detallada Subestaciones 17-02-2014 22-08-2015 250 48,36% 100,00% 48,36% 99,62%

3.2 Línea de Transmisión 17-04-2013 20-07-2014 460 50,83% 100,00% 50,83% 100,00%




3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%


3.2.1.4 Entrega de Información al CDEC-SIC para Cumplimiento Hito 1 26-11-2013 11-12-2013 15 4,52% 100,00% 4,52% 100,00%


3.2.3 Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión 13-11-2013 20-07-2014 250 48,26% 100,00% 48,26% 100,00%

4 Gestión Ambiental 31-07-2013 30-12-2015 595 15,13% 100,00% 15,13% 98,67%

4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%

4.2 Tramitación Resolución 14-02-2014 30-12-2015 390 49,37% 100,00% 49,37% 100,00%

4.3 Tramitación Sectorial EIA 30-12-2015 30-03-2016 210 26,58% 100,00% 26,58% 95,00%

4.4 Obtención Resolución de Calificación Ambiental (RCA) 30-12-2015 30-12-2015 10 1,27% 100,00% 1,27% 100,00%

5 Gestión de Concesiones y Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 21,23% 100,00% 21,23% 100,00%

5.1 Determinación de Propiedades 18-03-2014 15-07-2014 120 7,21% 100,00% 7,21% 100,00%

5.2 Estudios de Títulos 09-06-2014 06-03-2015 270 16,22% 100,00% 16,22% 100,00%

5.3 Negociación de Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 50,15% 100,00% 50,15% 100,00%

5.3.1 Servidumbres Voluntarias 22-10-2014 14-04-2016 540 39,27% 100,00% 39,27% 100,00%

5.3.1.1 Elaboración de escrituras y firmas servidumbres voluntarias 22-10-2014 14-04-2016 540 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.2 Imposición de Servidumbres 17-01-2014 30-04-2016 835 60,73% 100,00% 60,73% 100,00%

5.3.2.1 Identificación Otras Servidumbres legalmente constituidas 17-01-2014 15-07-2014 180 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%

5.3.2.2 Imposición Servidumbre 04-10-2015 30-04-2016 210 53,85% 100,00% 53,85% 100,00%

5.4 Concesión Eléctrica 21-07-2014 03-10-2015 440 26,43% 100,00% 26,43% 100,00%

5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitiva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%

5.4.2 Tramitación de la Concesión 04-03-2014 13-12-2015 390 88,64% 100,00% 88,64% 100,00%

5.4.3 Decreto de Concesión 29-11-2015 13-12-2015 5 1,14% 100,00% 1,14% 100,00%

Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.




Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.

6 Suministro de Equipos y Materiales 20-11-2013 10-05-2017 1267,5 32,24% 82,57% 32,24% 92,28%

6.1 Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 20-11-2013 20-12-2013 30 1,09% 100,00% 1,09% 100,00%

6.2 Equipos y Materiales Subestaciones 20-12-2013 20-04-2017 1217,5 44,35% 85,06% 44,35% 92,99%

6.2.1 Equipos Primarios (interruptor, Desconectador, TTCC, TTPP, Pararrayos) 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 19,85% 85,00% 19,85% 96,25%

6.2.1.1 Licitación Equipos Primarios 20-12-2013 09-01-2014 20 5,00% 100,00% 5,00% 100,00%

6.2.1.2 Orden de Compra Equipos Primarios 09-01-2014 14-01-2014 5 1,25% 100,00% 1,25% 100,00%

6.2.1.3 Fabricación Equipos Primarios 30-08-2015 25-04-2016 240 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.2.1.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Primarios 26-04-2016 24-06-2016 60 15,00% 100,00% 15,00% 100,00%

6.2.1.5 Aprobación Informes Ensayos por Auditor 25-06-2016 09-07-2016 15 3,75% 100,00% 3,75% 0,00%

6.2.1.6 Transporte y Llegada a Obra Equipos Primarios 21-01-2017 21-03-2017 60 15,00% 0,00% 15,00% 100,00%

6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 20,10% 85,54% 20,10% 96,39%

6.2.2.1 Licitación Equipos GIS 20-12-2013 09-01-2014 20 4,82% 100,00% 4,82% 100,00%

6.2.2.2 Orden de Compra Equipos GIS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,20% 100,00% 1,20% 100,00%

6.2.2.3 Fabricación Equipos GIS 30-08-2015 24-06-2016 300 72,29% 100,00% 72,29% 100,00%

6.2.2.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos GIS 25-06-2016 09-07-2016 15 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%


6.2.2.6 Transporte y Llegada a Obra GIS 05-02-2017 05-04-2017 60 14,46% 0,00% 14,46% 100,00%

6.2.3 Equipos Inductivos 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 20,10% 85,54% 20,10% 96,39%

6.2.3.1 Licitación Equipos Inductivos 20-12-2013 09-01-2014 20 4,82% 100,00% 4,82% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos Inductivos 09-01-2014 14-01-2014 5 1,20% 100,00% 1,20% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación Equipos Inductivos 30-08-2015 24-06-2016 300 72,29% 100,00% 72,29% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Equipos Inductivos 25-06-2016 09-07-2016 15 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra Inductivo 05-02-2017 05-04-2017 60 14,46% 0,00% 14,46% 100,00%

6.2.4 Equipos Control, Protección y SS.AA 20-12-2013 20-04-2017 1217,5 20,35% 86,05% 20,35% 96,51%

6.2.4.1 Licitación Equipos Control, Protección y SS.AA 20-12-2013 09-01-2014 20 4,65% 100,00% 4,65% 100,00%

6.2.4.2 Orden de Compra C&P 09-01-2014 14-01-2014 5 1,16% 100,00% 1,16% 100,00%

6.2.4.3 Fabricación C&P y SS.AA 30-08-2015 24-06-2016 300 69,77% 100,00% 69,77% 100,00%

6.2.4.4 Pruebas en Fábrica (FAT) C&P 25-06-2016 24-07-2016 30 6,98% 100,00% 6,98% 100,00%


6.2.4.6 Transporte y Llegada a Obra C&P y SS.AA 20-02-2017 20-04-2017 60 13,95% 0,00% 13,95% 100,00%

6.2.5 Equipos Comunicaciones 20-12-2013 06-03-2017 1172,5 19,60% 83,10% 19,60% 79,09%

6.2.5.1 Licitación Equipos Comunicaciones 20-12-2013 09-01-2014 20 5,63% 100,00% 5,63% 100,00%

6.2.5.2 Orden de Compra Telecomunicaciones 09-01-2014 14-01-2014 5 1,41% 100,00% 1,41% 100,00%

6.2.5.3 Fabricación Telecomucaciones 30-08-2015 25-04-2016 240 67,61% 100,00% 67,61% 100,00%

6.2.5.4 Pruebas en Fábrica (FAT) Telecomunicaciones 26-04-2016 10-05-2016 15 4,23% 100,00% 4,23% 25,16%


6.2.5.6 Transporte y Llegada a Obra Tel 06-01-2017 06-03-2017 60 16,90% 0,00% 16,90% 20,00%

6.3 Materiales Línea de Transmisión 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 45,08% 79,55% 45,08% 93,24%

6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 84,85% 19,92% 99,92%

6.3.1.1 Licitación Estructuras 20-12-2013 09-01-2014 20 5,56% 100,00% 5,56% 100,00%

6.3.1.2 Orden de Proceder 50% Inicial Estructuras 10-01-2014 15-01-2014 5 1,39% 100,00% 1,39% 100,00%

6.3.1.3 Orden de Proceder 50% Final Estructuras 18-03-2015 22-03-2015 5 1,39% 100,00% 1,39% 100,00%

6.3.1.4 Fabricación cimentaciones 17-03-2016 15-05-2016 60 16,67% 100,00% 16,67% 100,00%

6.3.1.5 Fabricación estructuras 18-12-2015 15-05-2016 150 41,67% 100,00% 41,67% 100,00%

6.3.1.6 Pruebas en Fábrica (FAT) Estructuras 16-05-2016 30-05-2016 15 4,17% 100,00% 4,17% 100,00%


6.3.1.8 Transporte y Llegada a Obra cimentaciones 16-05-2016 14-06-2016 30 8,33% 100,00% 8,33% 100,00%

6.3.1.9 Transporte y Llegada a Obra Estructura 27-12-2016 24-02-2017 60 16,67% 9,09% 16,67% 99,50%

6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 76,19% 21,21% 99,52%

6.3.2.1 Licitación Cable conductor 20-12-2013 09-01-2014 20 6,35% 100,00% 6,35% 100,00%

6.3.2.2 Orden de Proceder 50% Inicial Conductor 10-01-2014 15-01-2014 5 1,59% 100,00% 1,59% 100,00%

6.3.2.3 Orden de Proceder 50% Final Conductor 18-03-2015 22-03-2015 5 1,59% 100,00% 1,59% 100,00%

6.3.2.4 Fabricación Conductor 17-01-2016 14-07-2016 180 57,14% 100,00% 57,14% 100,00%

6.3.2.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Conductor 15-07-2016 29-07-2016 15 4,76% 100,00% 4,76% 100,00%




Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.


6.3.2.7 Transporte y Llegada a Obra Conductor 25-02-2017 10-05-2017 75 23,81% 0,00% 23,81% 98,00%

6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 80,00% 20,95% 74,45%

6.3.3.1 Licitación Cable OPGW 20-12-2013 09-01-2014 20 6,67% 100,00% 6,67% 100,00%

6.3.3.2 Orden de Proceder 50% Inicial 10-01-2014 15-01-2014 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.3.3 Orden de Proceder 50% Final OPGW 18-03-2015 22-03-2015 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.3.4 Fabricación OPGW 17-01-2016 14-07-2016 180 60,00% 100,00% 60,00% 77,00%

6.3.3.5 Pruebas en Fábrica (FAT) OPGW 15-07-2016 29-07-2016 15 5,00% 100,00% 5,00% 77,00%


6.3.3.7 Transporte y Llegada a Obra OPGW 25-02-2017 25-04-2017 60 20,00% 0,00% 20,00% 47,00%

6.3.4 Aisladores y Amortiguadores 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 75,00% 20,95% 99,50%

6.3.4.1 Licitación Aisladores y Amortiguadores 20-12-2013 09-01-2014 20 6,67% 100,00% 6,67% 100,00%

6.3.4.2 Orden de Proceder 50% Inicial Aisladores y Amortiguadores 10-01-2014 15-01-2014 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.4.3 Orden de Proceder 50% Final Aisladores y Amortiguadores 18-03-2015 22-03-2015 5 1,67% 100,00% 1,67% 100,00%

6.3.4.4 Fabricación Aisladores y Amortiguadores 17-01-2016 14-06-2016 150 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%

6.3.4.5 Pruebas en Fábrica (FAT) Aisladores y Amortiguadores 15-06-2016 14-07-2016 30 10,00% 100,00% 10,00% 100,00%


6.3.4.7 Transporte y Llegada a Obra Aisladores y Amortiguadores 10-02-2017 25-04-2017 75 25,00% 0,00% 25,00% 98,00%

6.3.5 Ferretería 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 82,61% 16,97% 93,04%

6.3.5.1 Licitación Ferretería 21-07-2014 18-09-2014 60 17,39% 100,00% 17,39% 100,00%

6.3.5.2 Orden de Proceder Ferretería 19-09-2014 18-10-2014 30 8,70% 100,00% 8,70% 100,00%

6.3.5.3 Fabricación Ferretería 14-10-2015 11-03-2016 150 43,48% 100,00% 43,48% 90,00%

6.3.5.4 Pruebas en fábrica Ferretería 12-03-2016 10-04-2016 30 8,70% 100,00% 8,70% 90,00%


6.3.5.6 Transporte y Llegada a Obra Ferretería 05-02-2017 05-04-2017 60 17,39% 0,00% 17,39% 90,00%

6.4 Adquisición Otros Suministros y Materiales 25-06-2016 11-03-2017 260 9,48% 83,29% 9,48% 83,43%

6.4.1 Otros suministros y materiales Subestaciones 25-06-2016 21-12-2016 180 42,86% 100,00% 42,86% 100,00%

6.4.1.1 Marcos de estructuras de la subestación 25-06-2016 22-10-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

6.4.1.2 Otros suministros y materiales 25-06-2016 21-12-2016 180 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.4.2 Otros suministros y materiales Líneas 15-07-2016 11-03-2017 240 57,14% 70,76% 57,14% 71,00%

7 Construcción, Montaje y Pruebas 01-12-2015 14-11-2017 713,5 18,13% 52,43% 18,13% 41,50%

7.1 Preparación de Bases de Licitación para Obras 01-12-2015 31-12-2015 30 2,27% 100,00% 2,27% 100,00%

7.2 Licitación Contratos de Construcción 31-12-2015 30-03-2016 90 6,80% 100,00% 6,80% 100,00%

7.2.1 Licitación Obras 31-12-2015 30-01-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.2.2 Revisión de Ofertas 30-01-2016 29-02-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.2.3 Adjudicación Contratistas de Obra 29-02-2016 30-03-2016 30 33,33% 100,00% 33,33% 100,00%

7.3 Movilización a Obra e Instalación de faenas 30-03-2016 29-04-2016 30 2,27% 100,00% 2,27% 100,00%

7.4 Licitación Inspección Técnica de Obras 30-01-2016 30-03-2016 60 4,54% 100,00% 4,54% 100,00%

7.4.1 Licitación ITO 30-01-2016 29-02-2016 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%


7.4.3 Adjudicación ITO 15-03-2016 30-03-2016 15 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.5 Subestaciones 29-04-2016 01-11-2017 551 41,65% 40,44% 41,65% 36,54%

7.5.1 Subestación Nueva Maitencillo 500 kV 29-04-2016 07-10-2017 526 35,23% 35,68% 35,23% 42,48%

7.5.1.1 Adecuación de líneas existentes: construcción, montaje y puesta en servicio 11-05-2017 07-10-2017 150 22,87% 0,00% 22,87% 66,67%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles Nueva SE Maitencillo 500 kV 29-04-2016 06-03-2017 311 47,41% 75,27% 47,41% 57,44%

7.5.1.2.1 Fundaciones de pórticos (marcos) y equipos 23-09-2016 20-01-2017 120 34,78% 82,56% 34,78% 100,00%

7.5.1.2.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 34,78% 100,00% 34,78% 65,15%

7.5.1.2.3 Obras complementarias 22-11-2016 06-03-2017 105 30,43% 38,67% 30,43% 0,00%

7.5.1.3 Montaje Nueva SE Maitencillo 500 kV 21-01-2017 04-06-2017 135 20,58% 0,00% 20,58% 0,00%

7.5.1.3.1 Pórticos (marcos) y estructuras de equipos 21-01-2017 21-03-2017 60 30,77% 0,00% 30,77% 0,00%

7.5.1.3.2 Interruptores 22-03-2017 05-05-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%

7.5.1.3.3 Otros equipos primarios 22-03-2017 05-05-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%

7.5.1.3.4 Control, protección, medida y telecomunicaciones 21-04-2017 04-06-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%

7.5.1.4 Pruebas Nueva SE Maitencillo 500 kV 06-05-2017 04-07-2017 60 9,15% 0,00% 9,15% 0,00%

7.5.1.4.1 Pruebas Equipos Primarios 06-05-2017 04-06-2017 30 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%




Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.

7.5.1.4.2 Pruebas Control, Protección, Medida y SCADA 05-06-2017 04-07-2017 30 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

7.5.2 Subestación Cardones 220 kV Existente 29-04-2016 19-06-2017 416 27,86% 52,66% 27,86% 24,62%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Cardones Existente 29-04-2016 04-02-2017 281 57,23% 88,46% 57,23% 43,02%


7.5.2.1.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 30,00%


7.5.2.2 Montaje SE Cardones Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 30,55% 6,67% 30,55% 0,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%



7.5.2.3 Pruebas SE Cardones Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 12,22% 0,00% 12,22% 0,00%



7.5.3 Subestación Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 01-11-2017 551 36,91% 35,74% 36,91% 39,87%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 05-04-2017 341 54,47% 65,62% 54,47% 71,43%


7.5.3.1.2 Edificaciones 29-04-2016 26-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 100,00%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Cardones 500/220 kV 20-02-2017 18-08-2017 180 28,75% 0,00% 28,75% 3,33%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 11,11% 0,00% 11,11% 0,00%


7.5.3.2.4 Equipos GIS 21-05-2017 18-08-2017 90 22,22% 0,00% 22,22% 15,00%

7.5.3.2.5 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 14,81% 0,00% 14,81% 0,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva Cardones 500/220 kV 20-07-2017 01-11-2017 105 16,77% 0,00% 16,77% 0,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Reactores 20-07-2017 18-08-2017 30 22,22% 0,00% 22,22% 0,00%


7.6 Línea de Transmisión 01-05-2016 14-11-2017 562,5 42,48% 46,41% 42,48% 24,50%

7.6.1 Construcción Obras Civiles 01-05-2016 19-03-2017 322,5 56,79% 81,73% 56,79% 43,14%

7.6.1.1 Caminos de acceso 01-05-2016 28-08-2016 120 28,57% 100,00% 28,57% 61,00%

7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 19-03-2017 300 71,43% 74,42% 71,43% 36,00%

7.6.2 Montaje, Tendido y Remates 19-03-2017 14-11-2017 240 42,33% 0,00% 42,33% 0,00%

7.6.2.1 Montaje Estructura 19-03-2017 14-11-2017 240 47,06% 0,00% 47,06% 0,00%

7.6.2.2 Montaje Aisladores, amortiguadores y ferreteria 17-07-2017 14-11-2017 120 23,53% 0,00% 23,53% 0,00%

7.6.2.3 Tendido y Regulación Cables Conductor y Guarda 30-05-2017 27-10-2017 150 29,41% 0,00% 29,41% 0,00%

7.6.3 Pruebas Línea (SAT) 27-10-2017 01-11-2017 5 0,88% 0,00% 0,88% 0,00%

8 Entrada en Operación 02-11-2017 01-12-2017 30 1,53% 0,00% 1,53% 0,00%

8.1 Tramitación Entrada en Operación 02-11-2017 26-11-2017 25 83,33% 0,00% 83,33% 0,00%

8.2 Energización y Entrada en Operación 27-11-2017 01-12-2017 5 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%



Resumen de Línea 2: Maitencillo-Pan de Azucar 2x500 kV. 16-01-2013 25-12-2017 1804,5 100,00% 84,31% 100,00% 81,72%











3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,64%






3.1.1.2.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%


3.1.1.2.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%









3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%






4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%














5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%










Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.




Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.




6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 85,54% 16,77% 96,39%







6.2.3 Equipos Compensación Serie 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 83,78% 16,56% 95,95%

6.2.3.1 Licitación Equipos CS 20-12-2013 09-01-2014 20 5,41% 100,00% 5,41% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos CS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,35% 100,00% 1,35% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación CS 30-08-2015 25-04-2016 240 64,86% 100,00% 64,86% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) CS 26-04-2016 25-05-2016 30 8,11% 100,00% 8,11% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra CS 21-01-2017 21-03-2017 60 16,22% 0,00% 16,22% 100,00%























6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 84,85% 19,92% 99,92%










6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 76,19% 21,21% 99,52%








6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 80,00% 20,95% 74,45%







Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.













6.3.5 Ferretería 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 82,61% 16,97% 93,04%




















7.4.1 Licitación ITO 30-01-2016 29-02-2016 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%



7.5 Subestaciones 29-04-2016 01-11-2017 551 41,03% 42,34% 41,03% 28,27%

7.5.1 Subestación Nueva Pan de Azúcar 500 kV 29-04-2016 02-09-2017 491 33,68% 40,99% 33,68% 38,01%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 29-04-2016 21-03-2017 326 62,57% 65,51% 62,57% 59,28%


7.5.1.2.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 32,00% 100,00% 32,00% 57,50%


7.5.1.3 Montaje Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 20-02-2017 19-06-2017 120 23,03% 0,00% 23,03% 3,98%


7.5.1.3.2 Interruptores 21-04-2017 04-06-2017 45 13,64% 0,00% 13,64% 0,00%



7.5.1.3.5 Reactores 21-04-2017 19-06-2017 60 18,18% 0,00% 18,18% 0,00%


7.5.1.4 Pruebas Nueva SE Pan de Azúcar 500 kV 20-06-2017 02-09-2017 75 14,40% 0,00% 14,40% 0,00%


7.5.1.4.2 Pruebas Compensación en Serie 20-06-2017 03-08-2017 45 33,33% 0,00% 33,33% 0,00%



7.5.2 Subestación Maitencillo 220 kV Existente 29-04-2016 19-06-2017 416 28,53% 52,66% 28,53% 15,57%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Maitencillo Existente 29-04-2016 04-02-2017 281 57,23% 88,46% 57,23% 27,20%


7.5.2.1.2 Edificaciones 29-04-2016 27-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 8,00%


7.5.2.2 Montaje SE Maitencillo Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 30,55% 6,67% 30,55% 0,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%




Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.



7.5.2.3 Pruebas SE Maitencillo Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 12,22% 0,00% 12,22% 0,00%



7.5.3 Subestación Nueva Maitencillo 500/220 kV 29-04-2016 01-11-2017 551 37,79% 35,74% 37,79% 29,18%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Cardones 500/220 kV 29-04-2016 05-04-2017 341 54,47% 65,62% 54,47% 53,57%


7.5.3.1.2 Edificaciones 29-04-2016 26-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 50,00%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Maitencillo 500/220 kV 20-02-2017 18-08-2017 180 28,75% 0,00% 28,75% 0,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 9,68% 0,00% 9,68% 0,00%



7.5.3.2.5 Equipos GIS 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 0,00%

7.5.3.2.6 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 0,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva SE Maitencillo 500/220 kV 20-07-2017 01-11-2017 105 16,77% 0,00% 16,77% 0,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Cpmensación Serie 20-07-2017 02-09-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%






7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 18-04-2017 330 73,33% 67,51% 73,33% 28,57%











Resumen de Línea 3: Pan de Azucar - Polpaico 2x500 kV. 16-01-2013 15-01-2018 1825,5 100,00% 84,15% 100,00% 79,09%











3.1 Subestaciones 17-04-2013 22-08-2015 445 49,17% 100,00% 49,17% 99,63%






3.1.1.2.3 Equipos GIS 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%

3.1.1.2.4 Interruptores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%


3.1.1.2.6 Reactores 18-10-2013 17-11-2013 30 12,50% 100,00% 12,50% 100,00%









3.2.1.2.1 Estructuras 11-09-2013 26-11-2013 77 46,11% 100,00% 46,11% 100,00%

3.2.1.2.2 Conductor 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%

3.2.1.2.3 Aislación 11-09-2013 25-10-2013 45 26,95% 100,00% 26,95% 100,00%






4.1 Elaboración EIA 31-07-2013 26-01-2014 180 22,78% 100,00% 22,78% 100,00%














5.4.1 Presentación de Solicitud al Ministerio de Energía de la Concesión Definitva 21-07-2014 03-09-2014 45 10,23% 100,00% 10,23% 100,00%










Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.




Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.




6.2.2 Equipos GIS 20-12-2013 05-04-2017 1202,5 16,77% 85,54% 16,77% 96,39%







6.2.3 Equipos Compensación Serie 20-12-2013 21-03-2017 1187,5 16,56% 83,78% 16,56% 95,95%

6.2.3.1 Licitación Equipos CS 20-12-2013 09-01-2014 20 5,41% 100,00% 5,41% 100,00%

6.2.3.2 Orden de Compra Equipos CS 09-01-2014 14-01-2014 5 1,35% 100,00% 1,35% 100,00%

6.2.3.3 Fabricación CS 30-08-2015 25-04-2016 240 64,86% 100,00% 64,86% 100,00%

6.2.3.4 Pruebas en Fábrica (FAT) CS 26-04-2016 25-05-2016 30 8,11% 100,00% 8,11% 100,00%


6.2.3.6 Transporte y Llegada a Obra CS 21-01-2017 21-03-2017 60 16,22% 0,00% 16,22% 100,00%























6.3.1 Estructuras 20-12-2013 24-02-2017 1162,5 19,92% 84,85% 19,92% 99,92%










6.3.2 Cable conductor 20-12-2013 10-05-2017 1237,5 21,21% 76,19% 21,21% 99,52%








6.3.3 Cable OPGW 20-12-2013 25-04-2017 1222,5 20,95% 80,00% 20,95% 74,45%







Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.













6.3.5 Ferretería 21-07-2014 05-04-2017 990 16,97% 82,61% 16,97% 93,04%




















7.4.1 Licitación ITO 28-11-2015 27-12-2015 30 50,00% 100,00% 50,00% 100,00%



7.5 Subestaciones 19-04-2016 01-11-2017 562 40,75% 42,91% 40,75% 22,55%

7.5.1 Subestación Polpaico 500 kV Existente 19-04-2016 18-08-2017 487 32,99% 44,37% 32,99% 30,60%

7.5.1.2 Construcción Obras Civiles SE Polpaico 19-04-2016 21-03-2017 337 65,18% 68,07% 65,18% 46,94%


7.5.1.2.2 Edificaciones 19-04-2016 15-09-2016 150 37,04% 100,00% 37,04% 78,00%


7.5.1.3 Montaje SE Polpaico 20-02-2017 19-06-2017 120 23,21% 0,00% 23,21% 0,00%


7.5.1.3.2 Interruptores 21-04-2017 04-06-2017 45 16,67% 0,00% 16,67% 0,00%


7.5.1.3.4 Reactores 21-04-2017 19-06-2017 60 22,22% 0,00% 22,22% 0,00%


7.5.1.4 Pruebas SE Polpaico 20-06-2017 18-08-2017 60 11,61% 0,00% 11,61% 0,00%




7.5.2 Subestación Pan de Azúcar 220 kV Existente 19-04-2016 19-06-2017 427 28,93% 50,01% 28,93% 1,40%

7.5.2.1 Construcción Obras Civiles SE Pan de Azúcar Existente 19-04-2016 04-12-2017 292 58,17% 82,56% 58,17% 2,40%


7.5.2.1.2 Edificaciones 19-04-2016 16-08-2016 120 40,00% 100,00% 40,00% 6,00%


7.5.2.2 Montaje SE Pan de Azúcar Existente 22-12-2016 20-05-2017 150 29,88% 6,67% 29,88% 0,00%


7.5.2.2.2 Interruptores 22-03-2017 20-04-2017 30 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%






Fecha de Control

31-12-2016

InterChile S.A.

7.5.2.3 Pruebas SE Pan de Azúcar Existente 21-04-2017 19-06-2017 60 11,95% 0,00% 11,95% 0,00%



7.5.3 Subestación Nueva Pan de Azúcar 500/220 kV 19-04-2016 01-11-2017 562 38,08% 36,26% 38,08% 31,64%

7.5.3.1 Construcción Obras Civiles SE Nueva Pan de Azúcar 19-04-2016 05-04-2017 352 55,26% 65,62% 55,26% 57,25%


7.5.3.1.2 Edificaciones 19-04-2016 15-09-2016 150 35,71% 100,00% 35,71% 57,50%


7.5.3.2 Montaje SE Nueva Pan de Azúcar 20-02-2017 18-08-2017 180 28,26% 0,00% 28,26% 0,00%


7.5.3.2.2 Interruptores 21-05-2017 04-07-2017 45 9,68% 0,00% 9,68% 0,00%


7.5.3.2.4 Equipos GIS 21-05-2017 18-08-2017 90 19,35% 0,00% 19,35% 0,00%


7.5.3.2.6 Reactores 21-05-2017 19-07-2017 60 12,90% 0,00% 12,90% 0,00%


7.5.3.3 Pruebas Nueva Pan de Azúcar 20-07-2017 01-11-2017 105 16,48% 0,00% 16,48% 0,00%

7.5.3.3.1 Pruebas GIS 19-08-2017 02-10-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%


7.5.3.3.3 Pruebas Cpmensación Serie 20-07-2017 02-09-2017 45 23,08% 0,00% 23,08% 0,00%






7.6.1.2 Fundaciones LT 23-05-2016 03-05-2017 345 74,19% 64,52% 74,19% 27,00%









PAGINA 63 DE 63





7.8. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Diciembre de 2016.

Informe de Avance Bimestral N°20 - sic.coordinador.cl · Informe de Avance Bimestral N°20...

Documents

Transcript of Informe de Avance Bimestral N°20 - sic.coordinador.cl · Informe de Avance Bimestral N°20...