Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre....

78
Informe de Avance Bimestral N°23 Auditoría Técnica Proyecto Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa 2017-7177-POW/VP Preparado para: Coordinador Eléctrico Nacional Avenida Apoquindo # 4501, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile Enviado por: ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre Marina Arauco, Viña del Mar, Chile 14 de Agosto de 2017

Transcript of Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre....

Page 1: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

Informe de Avance

Bimestral N°23

Auditoría Técnica Proyecto

Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa

2017-7177-POW/VP

Preparado para:

Coordinador Eléctrico Nacional

Avenida Apoquindo # 4501, Piso 6, Las Condes,

Santiago, Chile

Enviado por:

ABSG Consulting Inc. Agencia en Chile

Avenida Libertad # 1348, Oficina 701-A, Torre

Marina Arauco, Viña del Mar, Chile

14 de Agosto de 2017

Page 2: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 2 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Consultores de ABS Consulting:

Nicolás Queirolo, Encargado Eduardo Campos, Especialista Obras Civiles Raúl Rendic, Especialista Eléctrico Bernardita Tortello, Especialista Medio Ambiente Felipe Evrard, Especialista Programación y Control

Informe Bimestral N°23; Julio; 2017

"Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Mayo-Junio del año 2017"

Alcance general de la actividad: - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto, conforme a las actividades principales definidas.

Fecha de todas las actividades

relacionadas: Mayo - Junio 2017

Cliente:

Coordinador Eléctrico Nacional (SIC).

Persona de Contacto: Cristián Medina, Departamento de Ingeniería y Diseño, Gerencia de Ingeniería y Proyectos Teléfono: (22) 4246300

Proyecto a auditar: Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-Ancoa: tendido del primer circuito

Descripción de componentes: - Revisión del avance general y cumplimiento de plazos del proyecto. - Descripción de las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

Próximas actividades: Informe de Avance Bimestral N°24, correspondiente a los meses de Julio - Agosto 2017.

Page 3: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 3 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Índice General

1. Objetivo del Proyecto ................................................................................................... 5

2. Resumen Ejecutivo ...................................................................................................... 5

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución ..................................... 5

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos 6

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas comprometidas ..... 6

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto .............................. 6

3. Avance del Proyecto .................................................................................................... 8

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma del

Proyecto ............................................................................................................................. 8

4. Cumplimiento de Plazos .............................................................................................. 9

5. Estado del Proyecto ................................................................................................... 10

5.1. Características Técnicas del Proyecto ................................................................... 10

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones .............................................................. 10

5.2.1. Ingeniería ........................................................................................................ 10

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal ................................................ 11

5.2.3. Servidumbres Voluntarias ............................................................................... 12

5.2.4. Concesión Eléctrica ........................................................................................ 13

5.2.5. Adquisición de Suministros ............................................................................. 14

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio .................................... 14

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos .................................................................... 15

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ............................................ 17

5.4.1. Estudios Medioambientales ............................................................................ 17

5.4.2. Ingeniería ........................................................................................................ 18

5.4.3. Suministros ..................................................................................................... 18

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos ..................................................... 18

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno .................................................. 19

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros ....................................... 19

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis ............ 20

Page 4: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 4 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Conclusiones y Comentarios Generales .................................................................. 21

7. Anexos ........................................................................................................................ 23

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor .................................................... 23

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría .... 23

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades

desarrolladas ................................................................................................................ 23

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante del

Equipo Auditor durante el período ................................................................................ 23

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia............................................... 26

7.3. Cronología de Eventos Relevantes del período ..................................................... 27

7.4. Referencias Metodológicas .................................................................................... 28

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting ......................................................... 28

7.4.2. Metodología del Adjudicatario ......................................................................... 28

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto ................................................................... 29

7.5.1. Listado de Propiedades .................................................................................. 29

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones ....................... 29

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud ................ 32

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre, tramos

continuos ...................................................................................................................... 32

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno ....................................... 33

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones ............................................. 34

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 09 y

10 de Mayo de 2017. ........................................................................................................ 35

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto .............................................. 43

7.8. Curva S del Proyecto ............................................................................................. 44

7.9. Anexo N°1: Cronología de Eventos Relevantes acumulados (a Abril 2017) ........... 45

Page 5: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 5 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

1. Objetivo del Proyecto

Esta obra consiste en la construcción de una nueva línea en 500 kV entre la Subestación Charrúa y la Subestación Ancoa, en estructuras para doble circuito, considerando en una primera fase el tendido de sólo un circuito, con una capacidad de 1.400 MVA. El proyecto incluye los paños de línea en ambos extremos de la línea. El proyecto incluye reactores de línea en cada extremo y Compensación Serie, similares a las actuales líneas en paralelo Charrúa-Ancoa 500 kV.

- Nivel de Tensión y Circuitos: 2x500 kV, primer circuito.

- Longitud aproximada: 196.5 km.

- Capacidad de diseño de la línea por circuito: 1.700 MVA a 35°C con sol.

- Conductores por fase de cada circuito: 4.

- Resistencia máxima por fase de cada circuito: 0.025 ohm/km.

- Cable de guardia: OPGW o equivalente.

- Transposiciones: 1 ciclo completo.

2. Resumen Ejecutivo

2.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Obras en Ejecución

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE), el avance real de este proyecto alcanza un 95.69 %, mientras que el avance teórico un 96.96 %, registrándose por ende un retraso de un 1.27% por debajo de lo programado. El detalle del grado de avance de las actividades que han sido programadas se aprecia en la siguiente tabla resumen:

Descripción Mayo 2017 Junio 2017

Teórico* Real** Teórico* Real**

Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-

Ancoa: Tendido del primer circuito 96,03% 95,11% 96,96% 95,69%

Revisión de Trazado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Catastro de Propietarios 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Medio Ambiente 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Concesión Eléctrica 97,57% 90,45% 100,00% 90,69%

Negociación de Servidumbres 97,92% 82,79% 100,00% 88,41%

SE Charrúa 500 kV 96,87% 98,13% 97,30% 98,13%

SE Ancoa 500 kV 97,17% 98,10% 97,57% 98,10%

Línea de Transmisión 90,07% 89,54% 92,63% 90,75%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por Charrúa Transmisora de Energía (CHATE) a fines del mes de referencia.

Page 6: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 6 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

2.2. Información sobre singularidades que pongan en riesgo los plazos

comprometidos

En conformidad con los antecedentes presentados por la empresa Charrúa Transmisora de Energía, ABS Consulting ha verificado que Charrúa Transmisora de Energía S.A no presenta, por ahora, singularidades que pongan en riesgo los plazos comprometidos por el adjudicatario en su cronograma vigente.

2.3. Información sobre cumplimiento de las características técnicas

comprometidas

ABS Consulting ha realizado, hasta el mes de Junio del año 2016, una revisión de los documentos de ingeniería y de las especificaciones de los equipos principales, a fin de verificar el cumplimiento de las características técnicas que han sido comprometidas por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., en donde se pudo comprobar que el proyecto efectivamente cumplirá con las características técnicas acordadas.

2.4. Análisis de la forma en cómo se está desarrollando el Proyecto

En conformidad con los antecedentes presentados por la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE), ABS Consulting ha verificado que el proyecto está desarrollándose en buena forma, presentando en general un avance en línea con lo programado.

En relación a la actividad Medio Ambiente, el adjudicatario ha obtenido en el mes de Enero del año 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental que ha presentado, y durante el mes de Mayo del mismo año ha concluido los Compromisos Ambientales previo al inicio de la Construcción, encontrándose al mes de Junio de 2017 aún en tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a la RCA obtenida.

En cuanto a la actividad Concesión Eléctrica, el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha logrado al mes de Junio del año 2017 que un 100% de los propietarios afectados por el trazado de la línea hayan sido notificados.

Page 7: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 7 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

A este respecto, durante el presente bimestre Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha continuado sus reuniones con la SEC para agilizar la gestión y emisión de los informes, tras haber sido admitida el día 25 de Agosto del año 2016 la división del expediente concesional y habiendo a la fecha obtenido la totalidad de los certificados que han sido solicitados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En este sentido, de estos certificados obtenidos ya existen, al mes de Junio de 2017, tres (03) informes emitidos por la SEC y liberados por el Ministerio de Energía y dos (02) de ellos visados por Contraloría.

Por su parte, la actividad Constitución de Servidumbres presenta a la fecha un avance de un 88.41%, lo cual representa un 87.20% de la longitud de la línea que ya cuenta con servidumbres constituidas, desarrollo que se ha ido normalizando luego de obtener la admisibilidad a la solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva (Junio de 2015).

Asimismo, para la actividad Ingeniería de Subestaciones (Charrúa y Ancoa) mantiene un grado de avance bajo lo programado por el desfase en la entrega de información de las ampliaciones de las subestaciones a cargo de la empresa Transelec S.A., empresa que aún tiene pendiente la entrega de la modificación de los planos entregados por Charrúa Transmisora de Energía S.A. para el seccionamiento.

Ahora bien, en el caso de la Ingeniería de Línea (Básica y Detalle), esta se encuentra finalizada desde el mes de Octubre del año 2014.

En cuanto a la actividad Suministros (Subestaciones Charrúa y Ancoa), a fines del mes de Diciembre de 2016 se ha completado esta actividad para ambas subestaciones. Por su parte, para el caso de la Línea de Transmisión, el adjudicatario presenta un grado de avance de un 100%, en línea con su programa vigente.

Finalmente, la fase de Construcción de ambas subestaciones mantiene un avance por sobre lo programado, habiendo prácticamente finalizado las Obras Civiles y el Montaje en ambas subestaciones (99.61% y 99.18% para la S/E Ancoa; y 99.48% y 98.96% para la S/E Charrúa). En cuanto a la línea, se presentan avances por debajo de lo que ha sido programado, principalmente en las actividades Excavación, hormigonado y puesta a tierra 2° Fase (-10.56%), el Izado de torres 2° Fase (-12.12%) y el Tendido 2° Fase 90% de la longitud (-12.11%).

Page 8: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 8 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

3. Avance del Proyecto

3.1. Estado y Porcentaje de Avance de las Actividades incluidas en el Cronograma

del Proyecto

En conformidad con la metodología utilizada por ABS Consulting, y a lo informado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE), el avance real de este proyecto alcanza un 95.69 %, mientras que el avance teórico un 96.96 %, registrándose por ende un retraso de un 1.27% por debajo de lo programado. El detalle del grado de avance de las actividades que han sido programadas se aprecia en la siguiente tabla resumen:

Descripción Peso

Relativo

Mayo 2017 Junio 2017

Teórico* Real** Diferencia Teórico* Real** Diferencia

Nueva Línea 2x500 kV Charrúa-

Ancoa: Tendido del primer

circuito

100,00% 96,03% 95,11% -0,92% 96,96% 95,69% -1,27%

Revisión de Trazado 0,17% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Catastro de Propietarios 3,08% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Medio Ambiente 4,33% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Concesión Eléctrica 6,78% 97,57% 90,45% -7,12% 100,00% 90,69% -9,31%

Preparación Documentación CED 40,95% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Observaciones a la Admisibilidad 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Respuestas a las observaciones 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Revisión de las respuestas 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Publicación en periódicos y radio 1,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para emisión de comentarios u oposiciones

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Respuestas a las observaciones o comentarios

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para notificaciones 24,16% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para comentarios último notificado

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Período para responder comentarios último notificado

2,46% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Emisión del informe de la SEC al Ministerio de Energía

4,91% 100,00% 60,00% -40,00% 100,00% 60,00% -40,00%

Resolución del Decreto de CED por el Ministerio de Energía

1,23% 100,00% 40,00% -60,00% 100,00% 60,00% -40,00%

Revisión del Decreto de CED por Contraloría

1,23% 100,00% 40,00% -60,00% 100,00% 40,00% -60,00%

Publicación del Decreto de CED en el DO

1,23% 100,00% 40,00% -60,00% 100,00% 40,00% -60,00%

Publicación en el sitio web del Ministerio de Energía

1,23% 100,00% 40,00% -60,00% 100,00% 40,00% -60,00%

Reducción a público del decreto 1,23% 100,00% 40,00% -60,00% 100,00% 40,00% -60,00%

Solicitud de constitución de Comisiones Tasadoras

1,72% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Visita a predios para tasación 0,82% 100,00% 93,00% -7,00% 100,00% 93,00% -7,00%

Emisión del informe de tasación 1,64% 100,00% 67,00% -33,00% 100,00% 67,00% -33,00%

Page 9: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 9 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Revisión del informe de tasación por la SEC

0,82% 100,00% 67,00% -33,00% 100,00% 67,00% -33,00%

Notificación del informe de tasación por parte de la SEC a CHATE

0,82% 100,00% 67,00% -33,00% 100,00% 67,00% -33,00%

Gestión voluntaria de toma de posesión material según art.67

2,45% 33,33% 20,00% -13,33% 100,00% 20,00% -80,00%

Acceso material al último predio 0,80% --- --- --- 100,00% 0,00% -100,00%

Negociación de Servidumbres 5,62% 97,92% 82,79% -15,13% 100,00% 88,41% -11,59%

Constitución de Servidumbres 0-15%

23,34% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Constitución de Servidumbres 15-30%

25,12% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Constitución de Servidumbres 30-45%

5,84% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Constitución de Servidumbres 45-60%

9,79% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Constitución de Servidumbres 60-80%

17,80% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Constitución de Servidumbres de 80% a 100%

18,10% 89,07% 5,00% -84,07% 100,00% 36,00% -64,00%

SE Charrúa 500 kV 28,55% 96,87% 98,13% 1,26% 97,30% 98,13% 0,83%

Ingeniería 24,54% 100,00% 95,52% -4,48% 100,00% 95,52% -4,48%

Suministro 62,11% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Construcción 13,35% 76,53% 94,22% 17,69% 79,74% 94,22% 14,48%

SE Ancoa 500 kV 30,83% 97,17% 98,10% 0,93% 97,57% 98,10% 0,53%

Ingeniería 22,51% 100,00% 94,69% -5,31% 100,00% 94,69% -5,31%

Suministro 64,22% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Construcción 13,27% 78,67% 94,68% 16,01% 81,66% 94,68% 13,01%

Línea de Transmisión 20,64% 90,07% 89,54% -1,15% 92,63% 90,75% -1,88%

Ingeniería 17,91% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Contratos de Suministros 3,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Contratos de Obras 3,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Suministros 36,86% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Obras Civiles 37,83% 77,90% 74,85% -3,05% 83,00% 78,04% -4,96%

* Porcentaje Teórico: valor indicado según la metodología de ABS Consulting. ** Porcentaje Real: valor indicado según lo informado por la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora (CHATE) a fines del mes de referencia.

4. Cumplimiento de Plazos

ABS Consulting ha verificado que, en términos generales y considerando las modificaciones al cronograma que ha realizado Charrúa Transmisora de Energía S.A., se aprecia un grado de avance levemente por debajo de lo programado por el adjudicatario, manteniendo aún retrasos en la sub-actividad Ingeniería (para ambas subestaciones), y en las actividades Concesión Eléctrica, Negociación de Servidumbres y Línea de Transmisión .

Page 10: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 10 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5. Estado del Proyecto

5.1. Características Técnicas del Proyecto

En bimestres anteriores, el equipo auditor de ABS Consulting ha procedido a la revisión de las especificaciones técnicas contenidas en la documentación correspondiente para poder dar cumplimiento al Hito Relevante N°1 (Órdenes de Compra y/o de Proceder, Contratos y sus respectivos apéndices, y Estudios de detalle del proyecto), pudiendo así asegurar que las características técnicas comprometidas serán cumplidas.

En forma complementaria, ABS Consulting ha verificado y analizado, al mes de Junio de 2016, lo referente a especificaciones técnicas del suministro Banco de Compensación Serie (BCS), Reactores, Interruptores, Desconectadores, Conductor, Transformadores de Corriente, Suspensión y Aislación, y Cable de Guardia, los cuales se ajustan a lo que se ha ofertado por parte de Charrúa Transmisora de Energía S.A. y, en consecuencia, no presentan discrepancia con lo requerido.

5.2. Cronograma del Proyecto: Verificaciones

5.2.1. Ingeniería

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para la ejecución de esta actividad, a cargo del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE), resulta consistente y coincidente con el cronograma general del proyecto definido por la misma.

Dentro de las actividades previstas y programadas, se evidencian ciertos retrasos en lo ejecutado, conforme se señala a continuación:

Retrasos

a) Protección y Control, Telecomunicaciones y SS. AA., todas correspondientes a la actividad de Ingeniería de Detalle de la Subestación Charrúa.

b) Protección y Control, Telecomunicaciones y SS.AA., todas correspondientes a la actividad de Ingeniería de Detalle de la Subestación Ancoa.

Ahora bien, los retrasos generados en la fase de detalle de la ingeniería para la S/E Charrúa presentan distintas magnitudes según se detalla a continuación, habiéndose mantenido respecto a los últimos bimestres:

Page 11: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 11 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

1) Protección y Control: 7.55% de atraso respecto de lo programado.

2) Telecomunicaciones: 25.00% de atraso respecto de lo programado.

3) Servicios Auxiliares (SS.AA.): 14.00% de atraso respecto de lo programado.

Por su parte, los retrasos generados en la fase de detalle de la ingeniería para la S/E Ancoa presentan distintas magnitudes según se detalla a continuación, habiéndose mantenido respecto a los últimos bimestres:

1) Protección y Control: 16.82% de atraso respecto de lo programado.

2) Telecomunicaciones: 13.00% de atraso respecto de lo programado.

3) Servicios Auxiliares (SS.AA.): 14.00% de atraso respecto de lo programado.

Dado lo anterior, el equipo auditor de ABS Consulting seguirá monitoreando que los retrasos producidos a la fecha sean adecuadamente mitigados para que Charrúa Transmisora de Energía S.A. no incurra en incumplimientos mayores que pongan en riesgo el cumplimiento programado para el Hito Relevante N°5 del proyecto, siendo el único a la fecha que resta por cumplir.

En este sentido, la empresa Charrúa Transmisora de Energía S.A. aún no recibe de parte de Transelec S.A. los planos As Built (antecedentes de ingeniería en revisión 0)

de los seccionamientos y sólo se ha recepcionado la versión redline de estos planos, con lo cual la empresa adjudicataria podrá adaptar el diseño final del proyecto pero con la consideración que cualquier modificación que se produzca entre esta versión y la definitiva podría generar cambios a posteriori en la ingeniería.

5.2.2. Medio Ambiente y Planes de Manejo Forestal

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido por la empresa encargada de elaborar el Estudio de Impacto Ambiental, Knight Piésold S.A. resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por la empresa adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Asimismo, y conforme ha señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, Charrúa Transmisora de Energía ha gestionado oportunamente la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental (obtenida con fecha 29 de Enero de 2015), respondiendo a los respectivos ICSARA´s y considerando las observaciones relativas al proceso de Participación Ciudadana (PAC) que finalizó con fecha 16 de Enero de 2014.

Page 12: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 12 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Por su parte, durante este bimestre la empresa adjudicataria cuenta con un 100% de los Planes de Manejo Forestal (PMF) aprobados, presentados ante el organismo pertinente, y con lo cual permite a Charrúa Transmisora de Energía S.A. contar al mes de Junio de 2017 con la totalidad de las 385.67 Ha. de PMF a disposición para su intervención.

Asimismo, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha continuado con las actividades referentes a la ejecución de caminos y hormigonado de fundaciones, con lo cual a la fecha permite contar con un total de trescientas sesenta y nueve (369) estructuras con sus correspondientes fundaciones realizadas, equivalente a un 81.82% del total.

5.2.3. Servidumbres Voluntarias

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de las Servidumbres Voluntarias, a cargo de la empresa COMTEC, resulta consistente y coincidente con el cronograma del proyecto que ha definido la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Ahora bien, se evidencia a la fecha en la actividad Constitución de Servidumbres un grado de avance debajo de lo programado, encontrándose el adjudicatario al mes de Junio de 2017 con menos de la mitad del desarrollo de la sub-actividad Constitución de Servidumbres 80% a 100% de predios, lo cual puede apreciarse en la siguiente tabla:

Actividad Avance

programado

Avance

Real Diferencia

Constitución de Servidumbres de 80% a 100% de predios

100.00% 36.00% -64.00%

(atrasada)

Sobre esto último, es preciso señalar que generalmente los avances tanto en las negociaciones como en las constituciones de servidumbres no suelen ser totalmente lineales, produciéndose desfases menores, en su mayoría porque los esfuerzos de negociación pueden verse reflejados en periodos posteriores. Este hecho se hace todavía más patente en la medida que avanza el porcentaje constituido de la línea.

Por su parte, durante los meses de Mayo y Junio del año 2017, se llevaron a cabo los cierre de nuevos acuerdos, lo cual permite contar, al término de este bimestre, con el 87.2% de la longitud de la línea con servidumbre voluntaria constituida, más un 2.3% adicional de acuerdos vigentes.

Page 13: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 13 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.2.4. Concesión Eléctrica

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la Gestión de Concesión Eléctrica, a cargo de la empresa Celeo Redes Chile S.A., es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto que ha sido definido por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Durante bimestres anteriores, ABS Consulting ha verificado que la Superintendencia de Electricidad, por medio de la Resolución Exenta N°008988 de fecha 24 de Junio de 2015, ha declarado admisible la tercera presentación de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva que había ingresado el adjudicatario el día 15 de Abril de 2015.

Asimismo, el adjudicatario ha dado por finalizadas las notificaciones (tanto notariales como judiciales) iniciadas el día 11 de Agosto del año 2015, logrando así un 100% de avance

Por su parte, durante el presente bimestre el adjudicatario ha continuado su trabajo en forma regular con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y con el Ministerio de Energía, a fin de tratar el avance de la concesión y la revisión de los informes emitidos hasta el momento, logrando de esta forma que:

El Ministerio de Energía haya liberado el informe para el Tramo N°3 el día 08 de Junio de 2017.

La SEC se comprometa a emitir su informe respectivo para los Tramos N°5.1 y N°6 durante la primera quincena del mes de Julio de 2017.

En este sentido, el avance por cada uno de los tramos es el siguiente:

Tramo N°1: Bienes Nacionales de Uso Público, en espera de la Publicación del Decreto Oficial tras haber visado Contraloría el informe emitido por la SEC en el mes de Marzo de 2017.

Tramo N°2: con servidumbres constituidas.

Tramo N°3: En espera que Contraloría revise y vise el informe de la SEC.

Tramo N°4: con servidumbres constituidas.

Tramo N°5.1: la SEC emitió el certificado de No Diligencias Pendientes en el mes de Marzo del año 2017, pasando a trámite para la emisión del respectivo informe.

Tramo N°5.2: con servidumbres constituidas.

Page 14: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 14 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Tramo N°6: la SEC emitió el certificado de No Diligencias Pendientes en el mes de Marzo del año 2017, pasando a trámite para la emisión del respectivo informe.

Tramo N°7: predios pertenecientes al Fisco, en espera de la Publicación del Decreto Oficial tras haber visado Contraloría el informe emitido por la SEC en el mes de Marzo de 2017.

Consecuentemente, ABS Consulting procederá a monitorear el avance de cada una de estas tramitaciones, con el fin de mantener los resguardos correspondientes para que se obtenga el (los) decreto(s) correspondiente(s) y no revistan mayores retrasos para la fase de construcción del proyecto.

5.2.5. Adquisición de Suministros

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para realizar la actividad de Adquisición de Suministros es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto definido por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A.

Asimismo, y conforme a señalado ABS Consulting en bimestres anteriores, Charrúa Transmisora de Energía ha concluido la actividad Licitación Contratos de Suministros Principales relacionada con la Línea de Transmisión, completando así en un 100% la actividad de Transporte para cada uno de los suministros (Torres, Cables, Aisladores y Herrajes y Otros), avanzando conforme a lo programado.

Por su parte, la adquisición de suministros para las Subestaciones Charrúa y Ancoa se encuentra concluida, habiéndose terminado durante los meses de Marzo y Abril de 2017 para cada subestación.

5.2.6. Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio

ABS Consulting ha verificado que el programa establecido para las actividades de construcción, montaje, pruebas y puesta en servicio es consistente y coincidente con el cronograma del proyecto que ha definido el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE).

Ahora bien, aun cuando el término de la actividad Licitación de Contratos de Obra, para el caso de ambas Subestaciones estaba programado para el mes de Agosto del año 2015, el adjudicatario ha finalizado el proceso de forma anticipada.

Page 15: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 15 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En este sentido, al mes de Junio del año 2017 la empresa adjudicataria presenta un avance conforme a lo siguiente para ambas subestaciones:

Subestación Obras Civiles Montajes

Programado Real Diferencia Programado Real Diferencia

Charrúa 100.00% 99.48% -0.52% 63.42% 98.96% +35.55%

Ancoa 100.00% 99.61% -0.39% 68.89% 99.18% +30.30%

Para el caso de la Línea de Transmisión, la empresa adjudicataria presenta un grado de avance prácticamente en línea en las Obras Civiles asociada a la Línea y que se ha mantenido dentro de márgenes adecuados (-1.88%), debido a:

Un retraso de un 10.56% en la actividad Excavación, Hormigonado y Puesta a tierra 2° Fase.

Un retraso de un 12.12% en la actividad Izado de Torres 2° Fase.

Un retraso de un 12.11% en la actividad Tendido 2° Fase 90% de Longitud.

En este sentido, durante este periodo Charrúa Transmisora de Energía S.A. cuenta con un avance de trescientas sesenta y nueve (369) estructuras con sus fundaciones ya realizadas, actividad que se ha ido normalizando, lo cual permite contar a la fecha con trescientas seis (306) torres que el adjudicatario ha montado, lo cual equivale al 67.85 % del total, y 87.30 kilómetros de tendido efectuado equivalente a un 44.09% del total del proyecto.

5.3. Gestiones ante Organismos Públicos

En conformidad con lo referido por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía, en cuanto a gestión ante el Servicio de Evaluación Ambiental para la obtención de la RCA que califica favorablemente el proyecto, y según lo ha señalado el equipo auditor de ABS Consulting en bimestres anteriores, la empresa ha gestionado adecuadamente con este organismo todas las aclaraciones que han sido necesarias para su obtención (ADENDA N°1, 2, 3 y 4), incluyendo las observaciones del Informe de Participación Ciudadana.

En este sentido, ABS Consulting ha procedido a monitorear y verificar que todos los PAS asociados a la RCA obtenida se encuentran con el siguiente grado de avance al mes de Junio de 2017:

Page 16: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 16 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

- PAS N°91: obras ya ejecutadas, aún se encuentra pendiente la revisión por parte de la SEREMI de Salud de la Instalación de Faena de Ancoa.

- PAS N°93: aún en evaluación por parte de la autoridad respectiva para la IF de Ancoa, tanto en residuos peligrosos como no peligrosos.

- PAS N°96: aún en elaboración por Charrúa Transmisora de Energía S.A., en fase de recopilación de antecedentes técnicos. Se requiere de la aprobación del PAS N°91 (aplica para la Instalación de Faena de Chillán).

- PAS N°106: aún en evaluación por parte de la Gobernación Provincial de Linares (Estructuras N°287 y N°288).

En cuanto a la Concesión Eléctrica a presentar ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) y ante el Ministerio de Energía, la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha obtenido el día 24 de Junio de 2015 la admisibilidad a la Solicitud de Concesión Eléctrica presentada durante el mes de Abril de 2015, siendo notificada el día 25 de Junio por medio del Oficio Ordinario N°8241 del citado organismo, lo cual ha sido verificado oportunamente por el equipo auditor de ABS Consulting.

En este sentido, durante el presente bimestre el adjudicatario sostuvo nuevas reuniones con la SEC y el Ministerio de Energía para tratar el avance de la concesión y la revisión de los respectivos informes que han sido emitidos a la fecha, considerando eso sí que la división del expediente concesional fue admitida el día 25 de Agosto de 2016 y que al día 08 de Junio de 2017 el Ministerio de Energía ha liberado los correspondientes informes para revisión de Contraloría para los Tramos N°1, N°7 y N°3, habiendo sólo sido visados los informes para los Tramos N° 1 y N°7 durante el mes de Marzo de 2017.

Por otro lado, los Planes de Manejo Forestal asociados al proyecto y que el adjudicatario ha presentado en una segunda etapa desde el mes de Octubre de 2015, cuentan con el 100% de aprobación según su presentación y tramitación en CONAF, dando cuentan del detalle final de las superficies que requerirán corta:

Avance

Superficie

aprobada

(Ha)

Superficie

Total (Ha)

Porcentaje de

aprobación

Porcentaje de

presentación

Plantación Forestal (PF)

367.17 367.17 100.00% 100.00%

Bosque Nativo (BN)

18.50 18.50 100.00% 100.00%

TOTAL 385.67 385.67 100.00% 100.00%

Page 17: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 17 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.4. Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros

5.4.1. Estudios Medioambientales

ABS Consulting ha verificado que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE) ha respondido a cada una de las observaciones presentadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en calidad de forma y contenido, conforme lo señala la siguiente cronología:

a) Al ICSARA N°1 (o N°140267 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°1 de fecha 30 de Abril de 2014;

b) Al ICSARA N°2 (o N°141108 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°2 de fecha 31 de Julio de 2014;

c) Al ICSARA N°3 (o N°141594 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°3 de fecha 14 de Noviembre de 2014;

d) Al ICSARA N°4 (o N°142165 según numeración interna del SEA), emitido por el Servicio de Evaluación Ambiental, respondió con ADENDA N°4 de fecha 31 de Diciembre de 2014;

Por otro lado, ABS Consulting ha verificado que Charrúa Transmisora de Energía ha obtenido el día 29 de Enero del año 2015 la respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

Adicionalmente, el día 21 de Septiembre de 2015 el Comité de Ministros del SEA ha ratificado la obtención de la RCA, rechazando dos (02) recursos administrativos que interpusieron reclamantes en contra del proyecto de Charrúa Transmisora de Energía S.A., y el día 02 de Marzo de 2017 el Tribunal Ambiental de Santiago ha rechazado igualmente la reclamación interpuesta por un grupo de vecinos pertenecientes a la comuna de Colbún sobre las observaciones realizadas en el proceso PAC asociadas al efecto sinérgico en la zona de tres (03) proyectos similares.

En base a esta resolución, el equipo auditor de ABS Consulting monitoreará de cerca la gestión del adjudicatario para hacer frente a este tipo de recursos.

Page 18: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 18 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.4.2. Ingeniería

Durante bimestres anteriores, el equipo auditor de ABS Consulting ha procedido a la revisión de las especificaciones técnicas contenidas en la documentación respectiva para dar cumplimiento al Hito Relevante N°1 (Órdenes de Compra y/o de Proceder, Contratos y sus correspondientes apéndices, y Estudios de detalle del proyecto).

En la medida que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. continúe con el desarrollo de la ingeniería de detalle (Línea y Subestaciones), el equipo auditor de ABS Consulting hará una revisión y análisis de la documentación entregada ya sea en calidad de revisión final y/o apta para construcción.

5.4.3. Suministros

ABS Consulting, en bimestres anteriores, ha procedido a verificar que el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. (CHATE) ha suscrito contratos por el 100% de los Suministros Principales de la Línea de Transmisión, los cuales corresponden al Conductor, las Estructuras Metálicas y los Aisladores.

Asimismo, ABS Consulting ha verificado que las especificaciones técnicas de las estructuras, así como los criterios de diseño y la ingeniería asociadas se ajustan a lo comprometido por el adjudicatario en su oferta técnica y a los requisitos establecidos en las Bases de Licitación y en la normativa aplicable, por medio de la revisión de los criterios de diseño y pruebas de carga de las estructuras del proyecto.

En este sentido, lo último realizado por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido llevado a cabo durante el mes de Junio de 2016, instancia en que se analizaron los documentos referentes a los suministros Transformador de Potencial Capacitivo 500 kV y Pararrayos de 500 kV.

5.5. Pruebas en Fábrica para Equipos y Elementos

ABS Consulting, para este período, ha concluido con la verificación de las pruebas FAT para equipos y elementos, habiendo emitido el informe en versión definitiva el día 23 de Junio del año 2017 y sólo quedando a la espera del resultado de la prueba de oscilación libre para el Banco de Compensación Serie (BCS) que se materializará la última semana del mes de Agosto o primera semana del mes de Septiembre de 2017 en la Subestación Ancoa, tras lo cual se emitirá el informe respectivo en un plazo máximo de dos semanas para revisión del equipo auditor de ABS Consulting.

Page 19: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 19 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

5.6. Visitas de Inspección de los Trabajos en Terreno

ABS Consulting, para el presente período, ha efectuado una visita de inspección de los trabajos en terreno los días 09 y 10 de Mayo del año 2017, con el propósito de verificar el grado de avance de las actividades establecidas en el cronograma vigente de Charrúa Transmisora de Energía S.A. relacionadas a la fase de construcción.

En este sentido, los objetivos generales consisten en verificar en terreno el avance de las actividades de construcción, verificar el cumplimiento de las características técnicas del proyecto y apreciar los recursos disponibles para ejecutar la obra; considerando de manera específica la detección de discrepancias técnicas y/o de programación, junto con observar el estado de avance de construcción de las ampliaciones de las subestaciones Charrúa y Ancoa y comprobar avance de obras de la línea.

En el Anexo 7.6 se incluye el informe de las actividades desarrolladas respecto a esta actividad por parte del equipo auditor.

5.7. Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros

ABS Consulting, tal como ha señalado en bimestres anteriores, y en base a lo informado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía (CHATE), ha procedido a verificar que se han producido las coordinaciones con la empresa Transelec S.A. para efectuar la conexión en las Subestaciones Charrúa y Ancoa.

Ahora bien, durante la primera semana de Marzo del año 2015, la empresa adjudicataria ha firmado el acuerdo “Contrato para las actividades de Conexión”, el cual regula tanto la coordinación y sus plazos como la entrega de información entre ambas empresas, lo que ha sido ratificado con la firma del acuerdo por parte de Transelec S.A., oficializando así el intercambio de información técnica necesaria desde el día 09 de Marzo de 2015.

En complemento a lo anterior, es preciso señalar que una vez finalizada la construcción del proyecto y habiendo entrado en operación, ambas partes procederán a la firma de un segundo acuerdo en donde se regula la interconexión y coordinación de la operación durante la fase de explotación de la línea, toda vez que esta esté energizada.

Por su parte, durante el bimestre Marzo-Abril del año 2016, la empresa Transelec S.A. ha entregado los planos As Built que faltaban para la Subestación Charrúa, respecto a la Televigilancia, lo cual ha permitido proseguir con la recuperación paulatina del retraso en la actividad de ingeniería de las subestaciones.

Page 20: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 20 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

En este sentido, al mes de Abril del año 2017 Charrúa Transmisora de Energía S.A. aún se encuentra a la espera de los antecedentes requeridos de ingeniería en Revisión 0 de los seccionamientos a cargo de la empresa Transelec S.A. para así adaptar el diseño final del proyecto, la cual a la fecha sólo ha remitido la versión redline de los mismos.

Asimismo, ABS Consulting monitoreará que la empresa adjudicataria siga manteniendo una oportuna coordinación para definir los trabajos que se encuentran asociados a los subestaciones propiedad de Transelec S.A.

5.8. Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto: Análisis

ABS Consulting, conforme a lo señalado en bimestres anteriores, ha verificado que la estructura actual, la cual se encuentra vigente desde el mes de Agosto de 2014, resulta adecuada para dar cumplimiento a lo ofertado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía considerando la calidad técnica de su equipo, la experiencia de la empresa y de los servicios tercerizados en las áreas de EPC Diseño, Suministro y Construcción, de Estudios de Ingeniería, Estudios Sistémicos, Estudios Hidrológicos, Mecánica de Suelos, Estudios de Medio Ambiente, y de la Negociación de Servidumbres.

Page 21: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 21 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

6. Conclusiones y Comentarios Generales

ABS Consulting ha verificado que, según lo informado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., con fecha 07 de Julio del año 2017, el proyecto "Nueva Línea 2x500 Charrúa-Ancoa: Tendido del primer circuito" avanza, en términos generales, levemente por debajo de lo que el adjudicatario ha programado. En relación a la actividad Medio Ambiente, el adjudicatario ha obtenido en el mes de Enero del año 2015 la Resolución de Calificación Ambiental para el Estudio de Impacto Ambiental que ha presentado, y durante el mes de Mayo del mismo año ha concluido los Compromisos Ambientales previo al inicio de la Construcción, encontrándose al mes de Febrero de 2017 aún en tramitación de los Permisos Ambientales Sectoriales asociados a la RCA obtenida. En cuanto a la actividad Concesión Eléctrica, la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha logrado al mes de Junio del año 2017 que un 100% de los propietarios afectados por el trazado de la línea hayan sido notificados. A este respecto, durante el presente bimestre el adjudicatario ha continuado sus reuniones con la SEC para agilizar la gestión y emisión de los informes, tras haber sido admitida el día 25 de Agosto del año 2016 la división del expediente concesional y habiendo a la fecha obtenido la totalidad de los certificados que han sido solicitados a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). En este sentido, de estos certificados obtenidos ya existen, al mes de Junio de 2017, tres (03) informes emitidos por la SEC y liberados por el Ministerio de Energía y dos (02) de ellos visados por Contraloría. Por su parte, la actividad Constitución de Servidumbres presenta a la fecha un avance de un 88.41%, lo cual representa un 87.2% de la longitud de la línea que cuenta con servidumbres ya constituidas, desarrollo que se ha ido normalizando luego de obtener la admisibilidad a la solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva (Junio de 2015). Asimismo, para la actividad Ingeniería de Subestaciones (Charrúa y Ancoa) mantiene un grado de avance bajo lo programado por el desfase en la entrega de información de las ampliaciones de las subestaciones a cargo de la empresa Transelec S.A., empresa que aún tiene pendiente la entrega de la modificación de los planos entregados por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. para el seccionamiento. Ahora bien, en el caso de la Ingeniería de Línea (Básica y Detalle), ésta ya se encuentra finalizada desde el mes de Octubre del año 2014. En cuanto a la actividad Suministros (Subestaciones Charrúa y Ancoa), a fines del mes de Diciembre del año 2016 se ha completado esta actividad para ambas subestaciones. Por su parte, para el caso de la Línea de Transmisión, la empresa adjudicataria presenta un grado de avance de un 100%, en línea con su programa vigente.

Page 22: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 22 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Finalmente, la fase de Construcción de ambas subestaciones mantiene un avance por sobre lo programado, habiendo prácticamente finalizado las Obras Civiles y el Montaje en ambas subestaciones (99.61% y 99.18% para la Subestación Ancoa; y 99.48% y 98.96% para la Subestación Charrúa). En cuanto a la línea, se presentan avances por debajo de lo que ha sido programado, principalmente en las actividades Excavación, hormigonado y puesta a tierra 2° Fase (-10.56%), el Izado de torres 2° Fase (-12.12%) y el Tendido 2° Fase 90% de la longitud (-12.11%).

Page 23: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 23 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7. Anexos

7.1. Actividades desarrolladas por el Equipo Auditor

7.1.1. Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la

Auditoría

ABS Consulting, para el presente período, ha desarrollado conforme al cronograma de la auditoría del proyecto las siguientes actividades:

a) Revisión de Antecedentes, basándose en la documentación que la empresa Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado para este proyecto.

b) Revisión de Antecedentes presentados ante Organismos Públicos por parte de Charrúa Transmisora de Energía S.A.

c) Revisión de Informes de Avance, considerando el Informe Bimestral de los meses de Mayo y Junio del año 2017.

d) Verificación del Cronograma del proyecto, basándose en la información que el adjudicatario ha especificado en su Cronograma Definitivo.

e) Visita de Inspección en Terreno, área Eléctrica.

7.1.2. Nivel de Cumplimiento y justificación de las desviaciones en las

actividades desarrolladas

ABS Consulting, para el presente período, presenta un cumplimiento normal de sus actividades, equivalente al 100 % de lo estipulado en nuestra Carta Gantt, razón por la cual no se presentan desviaciones relevantes que pudieran afectar dicho nivel de cumplimiento y poner en riesgo el normal desarrollo de la auditoría.

7.1.3. Descripción firmada de las Actividades realizadas por cada integrante

del Equipo Auditor durante el período

Actividad Descripción Responsable

Revisión de Antecedentes

Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario

Encargado Especialista Área Eléctrica

Page 24: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 24 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Revisión de Antecedentes ante Organismos Públicos

Análisis y Estudio de la información y seguimiento de la gestión ante el SEIA y la SEC

Encargado Especialista Área Medioambiental

Revisión de Informes de Avance

Análisis del Estado de Avance de cada una de las actividades

Encargado Especialista Programación y Control

Verificación de Cronograma

Seguimiento de la ejecución de cada una de las actividades de acuerdo a lo planificado

Encargado Especialista Programación y Control

Visita a Terreno Verificación de los avances de las obras asociadas al proyecto.

Especialista Área Eléctrica

Emitido sin prejuicio,

Revisado por

Aprobado por

Andrés Fuentes Nicolás Queirolo

Gerente de Operaciones Encargado de Proyecto ABS Consulting ABS Consulting

Elaborado por

Elaborado por

Felipe Evrard Raúl Rendic

Encargado Programación y Control Encargado Eléctrico ABS Consulting ABS Consulting

Page 25: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 25 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Elaborado por

Elaborado por

Bernardita Tortello Eduardo Campos

Encargado Medio Ambiente Encargado Obras Civiles ABS Consulting ABS Consulting

Page 26: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 26 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.2. Documentos Verificados y Registros de Referencia

ABS Consulting, para el presente período, ha consultado los siguientes documentos de la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. para referir su análisis:

a) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "170630 - CRONOGRAMA CHARRÚA - ANCOA 2x500 kV 1C Rev.9.0 – Mod. Hito 3".

b) Documento de Charrúa Transmisora de Energía S.A. "Informe N°26 Mensual – Mayo 2017".

c) Documento de Charrúa Transmisora de Energía S.A. "Informe Bimestral N°23 – Mayo - Junio 2017”.

d) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "CHILE-170630-CHARRÚA ANCOA - CONTROL DE AVANCE Rev.9 Mod. Hito 3 (al mes de Junio de 2017)".

e) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "Anexo 2. 17.06.30 V3 (al mes de Junio de 2017)".

f) Documento del adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. "2017-06-30 Tabla resumen Solicitud CDEC-SIC (al mes de Junio de 2017)".

Page 27: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 27 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.3. Cronología de Eventos Relevantes del período

a) Con fecha 02 de Mayo del año 2017 se realiza una reunión de trabajo entre el Ministerio de Energía y el adjudicatario con el fin tratar el avance en cuanto a la concesión y la revisión de los informes emitidos por la SEC hasta el momento.

b) Con fecha 08 de Junio del año 2017, el Ministerio de Energía libera el informe del Tramo N°3.

Page 28: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 28 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.4. Referencias Metodológicas

7.4.1. Metodología de Cálculo ABS Consulting

La Metodología empleada por el equipo auditor de ABS Consulting ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril de 2016, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

7.4.2. Metodología del Adjudicatario

La Metodología empleada por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha sido descrita en el Reporte de Avance Mensual del mes de Abril de 2016, como anexo del Informe de Avance Bimestral de los meses de Marzo y Abril del presente año, no presentándose a la fecha modificaciones a la misma.

Page 29: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 29 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5. Antecedentes de Avance del proyecto

7.5.1. Listado de Propiedades

Al mes de Junio del año 2017, el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. presenta un listado de carácter definitivo de las propiedades afectas por el trazado de la línea, cuya información se resume como sigue:

a) Cantidad de Propiedades: 656 (138 Bienes Nacionales Uso Público, 3 Fiscales, 515 Privadas, y 1 Bien Común).

b) Estado de las Propiedades: todas identificadas.

c) Estado de Negociaciones: 518 negociaciones en desarrollo, de las cuales 14 presentan acuerdo y 415 servidumbre constituida.

d) Plan de Manejo Forestal: solamente 203 estructuras los requerirán, estando a la fecha aprobados 82.28% de los planes.

7.5.2. Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones

En base al cronograma presentado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto al Estado de las Negociaciones, en conformidad y en concordancia con el listado de propiedades vigente, puede ser apreciado en la tabla siguiente:

Cuadro de Avance Mensual para el Estado de Negociaciones, al 30 / 06 / 2017

Mes

Número de Predios según Actividad

En Catastro En

Negociación Con Acuerdos Con Firma de Escritura

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg. R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

Real / Prg R.ac / Pr.ac

12/2013 626 / 626 50 / 50 50 / 50

0 / 0 0 / 0

0 / 0 0 / 0

01/2014 626 / 626 145 / 145 145 / 145

17 / 17 17 / 17

0 / 0 0 / 0

02/2014 626 / 626 145 / 145 145 / 145

30 / 30 30 / 30

0 / 0 0 / 0

03/2014 626 / 626 145 / 145 145 / 145

46 / 45 46 / 45

0 / 0 0 / 0

04/2014 626 / 626 147 / 147 147/ 147

46 / 46 46 / 46

0 / 0 0 / 0

Page 30: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 30 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

05/2014 626 / 626 164 / 164 164 / 164

55 / 55 55 / 55

0 / 0 0 / 0

06/2014 634 / 634 16/ 16

170 / 170 5 / 5

60 / 60 24 / 24 24 / 24

07/2014 634 / 634 170 / 170 16 / 16 76 / 76

11 / 11 35 / 35

08/2014 634 / 634 45 / 0

215 / 170 39 / 39

115 / 115 18 / 18 53 / 53

09/2014 634 / 634 0 / 0

215 / 170 39 / 39

115 / 115 18 / 18 53 / 53

10/2014 634 / 634 0 / 0

215 / 170 61 / 61

176 / 176 11 / 11 64 / 64

11/2014 638 / 638 0 / 0

215 / 170 61 / 61

176 / 176 26 / 26 90 / 90

12/2014 638 / 638 70 / 0

285 / 170 0 / 0

176 / 176 0 / 0

90 / 90

01/2015 638 / 638 46 / 0

331 / 298 8 / 8

184 / 184 10 / 10

100 / 100

02/2015 638 / 638 0 / 0

331 / 298 6 / 6

190 / 190 8 / 8

108 / 108

03/2015 638 / 638 0 / 0

331 / 298 12 / 12

202 / 202 18 /1 8

126 / 126

04/2015 650 / 650 125 / 0

456 / 298 21 / 21

233 / 233 1 / 1

127 / 127

05/2015 650 / 650 9 / 0

465 / 298 0 / 0

233 / 233 62 / 62

189 / 189

06/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 23 / 23

256 / 256 11 / 11

200 / 200

07/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 7 / 7

263 / 263 9 / 9

209 / 209

08/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 12 / 12

275 / 275 15 / 15

224 / 224

09/2015 650 / 650 0 / 0

465 / 298 14 / 14

289 / 289 58 / 58

282 / 282

10/2015 651 / 651 0 / 0

496 / 298 03 / 03

292 / 292 04 / 04

286 / 286

11/2015 651 / 651 0 / 0

513 / 298 06 / 06

298 / 298 06 / 06

292 / 292

12/2015 651 / 651 0 / 16

513 / 314 16 / 16

314 / 314 10 / 10

302 / 302

01/2016 651 / 651 0 / 3

513 / 317 3 / 3

317 / 317 4 / 4

306 / 306

02/2016 651 / 651 0 / 13

513 / 330 13 / 13

330 / 330 14 / 14

320 / 320

03/2016 651 / 651 0 / 4

513 / 334 04 / 04

334 / 334 04 / 04

324 / 324

Page 31: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 31 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

04/2016 651 / 651 0 / 13

513 / 347 13 / 13

347 / 347 0 / 0

324 / 324

05/2016 656 / 656 5 / 3

518 / 350 3 / 3

350 / 350 20 / 20

344 / 344

06/2016 656 / 656 0 / 2

518 / 352 2 / 2

352 / 352 2 / 2

346 / 346

07/2016 656 / 656 0 / 10

518 / 362 10 / 10

362 / 362 5 / 5

351 / 351

08/2016 656 / 656 0 / 7

518 / 369 7 / 7

369 / 369 6 / 6

357 / 357

09/2016 656 / 656 0 / 4

518 / 373 4 / 4

373 / 373 9 / 9

366 / 366

10/2016 656 / 656 0 / 0

518 / 373 0 / 0

373 / 373 4 / 4

370 / 370

11/2016 656 / 656 0 / 17

518 / 390 17 / 17

390 / 390 0 / 0

370 / 370

12/2016 656 / 656 0 / 3

518 / 393 3 / 3

393 / 393 5 / 5

375 / 375

01/2017 656 / 656 0 / 16

518 / 409 16 / 16

409 / 409 16 / 16

391 / 391

02/2017 656 / 656 0 / -4

518 / 405 -4 / -4

405 / 405 3 / 3

394 / 394

03/2017 656 / 656 0 / -6

518 / 399 -6 / -6

399 / 399 2 / 2

396 / 396

04/2017 656 / 656 0 / 6

518 / 405 6 / 6

405 / 405 6 / 6

402 / 402

05/2017 656 / 656 0 / 5

518 / 410 5 / 5

410 / 410 2 / 2

404 / 404

06/2017 656 / 656 0 / 19

518 / 429 19 / 19

429 / 429 11 / 11

415 / 415

Page 32: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 32 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.3. Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, en longitud

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a longitud:

Cuadro de Avance en la Constitución de Servidumbre, al 30 / 06 / 2017

Estado servidumbre N° predios Long. Afect. (mt.) % de longitud de la línea

Servidumbre constituida 415 168.203 85.20%

Con acuerdo vigente 14 4.482 2.30%

Total 429 172.685 87.50%

7.5.4. Cuadro de Indicadores de Avance de la Constitución de Servidumbre,

tramos continuos

En base al cronograma presentado por el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto a la Constitución de Servidumbres, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla, sólo en cuanto a tramos continuos:

Cuadro de indicadores de avance en la constitución de servidumbre, al 30 / 06 / 2017

Lsc (mt) NT Lm(mt)

Con servidumbre constituida 168.203 57 2.950,93

Considerando acuerdos 172.685 52 3.320,87

Lm = Lsc/NT

Lsc: Largo en kilómetros del trazado de la Línea con servidumbres constituidas

NT: Número de tramos (1 o más) continuos con servidumbres constituidas

Page 33: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 33 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.5. Cuadro de Control de Avance de Obras en Terreno

En base al cronograma presentado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de Avance de las Obras en Terreno al término del mes de Junio del año 2017, se puede apreciar en la tabla siguiente:

Cuadro de Control de Avance de las Obras en Terreno, al 30/ 06 /2017

Mes

Número de Estructuras: 446 + 2ML

Replanteo (c/u)

Liberadas para Construir (c/u)

Camino de Acceso (c/u)

Excavación (c/u)

Fundación (c/u)

Montadas (c/u)

Tendido (km)

Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg Real / Prg

R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac R.ac / Pr. ac R.ac / Pr. Ac

01 -2016

280 / 0 59 / 0 59 / 0 32 / 0 32 / 0 0 / 0 0 / 0

280 / 0 59 / 0 59 / 0 32 / 0 32 / 0 0 / 0 0 / 0

02 -2016

0 / 0 23 / 0 23 / 0 17 / 0 17 / 0 0 / 0 0 / 0

280 / 0 82 / 0 82 / 0 49 / 0 49 / 0 0 / 0 0 / 0

03 -2016

0 / 0 14 / 0 14 / 0 22 / 0 22 / 0 7 / 0 0 / 0

280 / 0 96 / 0 96 / 0 71 / 0 71 / 0 7 / 0 0 / 0

04 -2016

0 / 0 20 / 0 20 / 0 16 / 0 16 / 0 4 / 0 0 / 0

280 / 0 116 / 0 116 / 0 87 / 0 87 / 0 11 / 0 0 / 0

05 -2016

0 / 0 33 / 0 33 / 0 21 / 0 21 / 0 0 / 0 0 / 0

280 / 0 149 / 0 149 / 0 108 / 0 108 / 0 11 / 0 0 / 0

06 -2016

0 / 0 22 / 0 22 / 0 38 / 0 38 / 0 20 / 0 0 / 0

280 / 0 171 / 0 171 / 0 146 / 0 146 / 0 31 / 0 0 / 0

07 -2016

0 / 0 1 / 0 1 / 0 14 / 0 14 / 0 32 / 0 0 / 0

280 / 0 172 / 0 172 / 0 160 / 0 160 / 0 63 / 0 0 / 0

08 - 2016

0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 0 3 / 0 27 / 0 0 / 0

280 / 0 172 / 0 172 / 0 163 / 0 163 / 0 90 / 0 0 / 0

09-2016

0 / 0 3 / 0 3 / 0 0 / 0 0 / 0 19 / 0 0 / 0

280 / 0 175 / 0 175 / 0 163 / 0 163 / 0 109 / 0 0 / 0

10-2016

0 / 0 7 / 0 7 / 0 9 / 0 9 / 0 13 / 0 1 / 0

280 / 0 182 / 0 182 / 0 172 / 0 172 / 0 122 / 0 1 / 0

11-2016

0 / 0 62 / 0 26 / 0 25 / 0 25 / 0 41 / 0 0 / 0

280 / 0 244 / 0 208 / 0 197 / 0 197 / 0 163 / 0 1 / 0

12-2016

0 / 0 14 / 0 18 / 0 20 / 0 20 / 0 29 / 0 0 / 0

280 / 0 258 / 0 226 / 0 217 / 0 217 / 0 194 / 0 1 / 0

01-2017

0 / 0 21 / 0 26 /0 34 / 0 34 / 0 27 / 0 0 / 0

280 / 0 279 / 0 252 / 0 241 / 0 241 / 0 221 / 0 1 / 0

02-2017

3 / 0 36 / 0 29 / 0 25 / 0 25 / 0 19 / 0 17 / 0

283 / 0 315 / 0 283 / 0 276 / 0 276 / 0 240 / 0 18 / 0

03-2017

32 / 0 17 / 0 32 / 0 36 / 0 36 / 0 21 / 0 25 / 0

315 / 0 332 / 0 315 / 0 312 / 0 312 / 0 261 / 0 43 / 0

04-2017

17 / 0 13 / 0 17 / 0 17 / 0 17 / 0 9 / 0 17 / 0

332 / 0 345 / 0 332 / 0 329 / 0 329 / 0 272 / 0 60 / 0

05-2017

23 / 0 27 / 0 23 / 0 20 / 0 20 / 0 15 / 0 20 /0

355 / 0 372 / 0 355 / 0 349 / 0 349 / 0 287 / 0 80 / 0

06-2017

16 / 0 8 / 0 16 / 0 20 / 0 20 / 0 29 / 0 7 / 0

371 / 0 380 / 0 371 / 0 369 / 0 369 / 0 306 / 0 87 / 0

Page 34: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 34 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.5.6. Cuadro de Control de Avance de Notificaciones

En base al cronograma presentado por Charrúa Transmisora de Energía S.A., el grado de avance respecto a las Notificaciones, en conformidad y concordancia con el listado de propiedades que se encuentra vigente, puede apreciarse en la siguiente tabla:

Tipo de Notificación Característica Cantidad a Notificar Notificados

Notificación Notarial Propiedad privada --- 169

Notificación Judicial Propiedad privada --- 603

Notificaciones SEC Predios Fiscales --- 3

Por Escritura Pública Propiedad Privada --- 374

TOTAL 1.149 1.149 (100%)

Page 35: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 35 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.6. Visita realizada por ABS Consulting a las instalaciones en Terreno, de fecha 09

y 10 de Mayo de 2017.

Objetivos generales de la visita.

Verificar en terreno el avance de las actividades de construcción.

Verificar el cumplimiento de las características técnicas del proyecto.

Apreciar los recursos disponibles para ejecutar la obra.

Objetivos específicos de la visita.

Detección de discrepancias técnicas y/o de programación.

Observar estado de avance de construcción de las ampliaciones de las

subestaciones Charrúa y Ancoa comprobar avance de obras de la línea.

Personal de ABS Consulting que participó en la visita.

Raúl Rendic, Encargado Área Eléctrica.

Personal del adjudicatario entrevistado.

Javier Peigneux. Jefe de Proyecto de Celeoredes.

Raimundo Garcés, Departamento de Proyectos de Celeoredes.

Isaac Arija, Jefe de Obra Ancoa y Charrúa.

Juan Carlos Urra, Jefe Supervisión Terreno, Charrúa.

Avance de las actividades.

S/E Ancoa.

A continuación se efectúa una descripción de las obras y partidas generales y comentarios del avance observado.

Page 36: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 36 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

a) Fundaciones.

Elecnor terminó los trabajos de construcción de todas las fundaciones de la

subestación. Esto incluya las fundaciones de los 4 reactores, muros cortafuego y

estructuras altas y bajas.

b) Movimientos de tierra y obras civiles.

La construcción de la plataforma donde se ubican las instalaciones de Elecnor

estuvo a cargo de Transelec y está terminada.

Elecnor reinstaló la capa de gravilla instalada por Transelec que había sido

desplazada para efectuar las excavaciones y construir las fundaciones.

c) Casa de control.

Esta edificación tiene la sala de gabinetes con piso técnico, sala de reuniones,

baño, cocina y dos bodegas, y está terminada.

d) Malla de puesta a tierra.

Transelec realizó la instalación de la malla de puesta a tierra en toda la plataforma

del área de la ampliación de la subestación. Todas las estructuras y equipos de la

subestación están conectados a esta malla.

e) Canaletas de cables.

Se instalaron canaletas prefabricadas de fibrocemento para los ductos principales.

En los desvíos a los equipos, se utilizaron tubos de PVC y cañerías de acero

galvanizado. Están instalados todos los cables de control y fuerza.

f) Estructuras de patio.

Están montadas todas las estructuras de la subestación.

g) Equipos.

La lista resumida de los equipos eléctricos principales es la siguiente:

Page 37: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 37 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Transformadores de potencial capacitivos.

Transformadores de corriente

Pararrayos

Desconectadores

Interruptores

Reactores principales

Reactor de neutro

Banco de compensación serie.

Trampas de onda.

Todos los equipos eléctricos de la subestación están montados y protocolizados.

Todas las barras, líneas y conexionado de los equipos están terminados. Sólo está

pendiente la conexión de los equipos de salida a la línea (pararrayos,

transformadores de potencial y cuchilla de puesta a tierra) esperando la

construcción del vano de la línea que se conectará al marco de línea de la

subestación.

h) Servicios auxiliares.

Los servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua son proporcionados por Transelec.

S/E Charrúa.

La ampliación de esta subestación es similar a la realizada en la S/E Ancoa, con la salvedad que no tiene banco de compensación serie. A continuación se efectúa una descripción de las obras y partidas generales y comentarios del avance observado. a) Fundaciones.

Elecnor terminó los trabajos de construcción de todas las fundaciones de la

subestación. Esto incluye las fundaciones de los 4 reactores, muros cortafuego y

estructuras altas y bajas.

Page 38: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 38 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

b) Movimientos de tierra y obras civiles.

La construcción de la plataforma donde se ubican las instalaciones de Elecnor

estuvo a cargo de Transelec y está terminada.

Elecnor reinstaló la capa de gravilla instalada por Transelec que había sido

desplazada para efectuar las excavaciones y construir las fundaciones.

c) Casa de control.

Esta edificación tiene la sala de gabinetes con piso técnico, sala de reuniones,

baño, cocina y dos bodegas, y está terminada.

d) Malla de puesta a tierra.

Transelec realizó la instalación de la malla de puesta a tierra en toda la plataforma

del área de la ampliación de la subestación. Todas las estructuras y equipos de la

subestación están conectados a esta malla.

e) Canaletas de cables.

Se instalaron canaletas prefabricadas de fibrocemento para los ductos principales.

En los desvíos a los equipos, se utilizaron tubos de PVC y cañerías de acero

galvanizado. Están instalados todos los cables de control y fuerza.

f) Estructuras de patio.

Están montadas todas las estructuras de la subestación.

g) Equipos.

La lista de los equipos eléctricos principales es similar a la correspondiente a la S/E Ancoa, con la única salvedad que esta subestación no tiene banco de compensación serie. Todos los equipos eléctricos de la subestación están montados y protocolizados. Todas las barras, líneas y conexionado de los equipos están terminados.

Page 39: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 39 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

h) Servicios auxiliares.

Los servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua son

proporcionados por Transelec.

Protocolos de calidad en obra.

La inspección técnica de obra está a cargo de personal de Elecnor.

Toda la documentación de inspecciones y control de las obras de la línea se encuentra

en la oficina técnica de la instalación de faena ubicada en Coihueco.

Durante la visita se solicitó la documentación correspondiente a algunos protocolos de

calidad relacionados con el montaje de equipos, los que se detallan a continuación y

que indican conformidad.

Protocolo interruptor 500 kV. Control de verticalidad / F-15.2.

Ubicación: Plataforma banco de reactores. 14/09/2016.

Desconectador monopolar tipo pantógrafo. Control de verticalidad / E 08.1.

Ubicación: Plataforma ampliación de barras. 22/07/2016.

Protocolo verificación montaje Banco de Compensación Serie BCS7, S/E Ancoa.

01/03/2017.

Protocolo verificación montaje reactor monofásico, S/E Charrúa.

Recursos disponibles para las obras.

Elecnor prepara diariamente una planilla de su personal en obra. El informe

correspondiente al día de la visita, confirma que los recursos de Elecnor satisfacen los

requerimientos del proyecto en esta etapa de las obras.

Page 40: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 40 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Programación de actividades diarias.

Elecnor tiene disponible en la oficina técnica de la instalación de faena la

programación de actividades diarias de las obras de la línea de transmisión, indicando

la persona a cargo y un informe diario de las actividades ejecutadas el día anterior y

las programadas para el día actual.

Registro fotográfico de la visita a la obra.

En el Anexo N°1 se muestran fotografías relacionadas con el avance de los trabajos.

Comentarios generales.

La visita de inspección en ambas subestaciones y tramos de la línea se realizó

con el apoyo de los señores Javier Peineux y Raimundo Garcés, Jefe de

Proyectos e Ingeniero de Proyectos de Celeo Redes respectivamente.

Se dispone de un libro de obra digital en la oficina técnica para el registro de las

actividades y novedades del proyecto tales como cambios de personal,

modificaciones del proyecto, cambios de materiales y otros.

No se han registrado accidentes con tiempo perdido durante el desarrollo de las

obras desde la visita efectuada el 15 de Junio de 2016.

Se efectúan auditorías internas periódicas al personal, incluyendo inspección de

elementos de trabajo, permisos de operación de maquinaria y otros.

En el caso de la construcción de la línea de transmisión, la revisión de las

herramientas se efectúa diariamente.

Elecnor tiene certificaciones de las máquinas y equipos propios y de contratistas

que utilizará en las obras.

Cada trabajador propio y de contratista tiene una ficha con sus antecedentes,

incluyendo el certificado de examen preocupacional.

Page 41: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 41 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Comentarios del Equipo Auditor.

De acuerdo a la inspección efectuada no existen observaciones de carácter

técnico a las obras efectuadas en terreno.

Las obras relacionadas con la construcción de la línea de transmisión presentan

un avance respecto al programa original.

Al momento de la visita había 280 estructuras montadas de un total de 342, lo

que representa un avance de 62 %.

Las instalaciones de faena son adecuadas y cuentan con las facilidades para

desarrollar los trabajos con normalidad.

El equipo auditor dispuso de las facilidades y toda la información solicitada a

Elecnor para llevar a cabo la inspección de las obras.

Page 42: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 42 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

Anexo N°1: Registro fotográfico de la visita.

Page 43: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 1 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 1. Camión con tracción 4x4 ubicado en la base de mantenimiento en Talca.

Tiene grúa y canastillo para realizar trabajos en la línea de transmisión y subestaciones.

Page 44: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 2 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 2. Base de mantenimiento. Vista parcial del patio de acopio de materiales de

repuesto para la línea de transmisión y las subestaciones de 500 kV.

Page 45: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 3 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 3. Vista general del patio de reactores de 500 kV de la S/E Ancoa.

Page 46: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 4 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 4. Reactor en aire del neutro de los reactores de fase de 500 kV de la S/E

Ancoa.

Page 47: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 5 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 5. Detalle del anclaje de uno de los reactores de 500 kV de la línea a la S/E

Charrúa. A ambos lados de los anclajes se aprecian los topes sísmicos.

Page 48: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 6 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 6. Vista general del paño correspondiente a la línea 3 a Charrúa. En primer plano se ve el transformador de corriente con amortiguadores en su base.

Page 49: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 7 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 7. Detalle de los amortiguadores de uno de los transformadores de corriente de 500 kV.

Page 50: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 8 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 8. Interruptor y desconectador semipantógrafo horizontal de uno de los reactores de 500 kV de la S/E Ancoa.

Page 51: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 9 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 9. Detalle de los amortiguadores de la estructura de un polo de interruptor de

uno de los reactores de 500 kV en S/E Ancoa.

Page 52: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 10 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 10. S/E Ancoa. Los desconectadores tienen instaladas pértigas con puesta a tierra provisionales considerando que las barras de 500 kV en el plano superior están

energizadas.

Page 53: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 11 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 11. Desconectador tipo pantógrafo, fase 1 de barra de transferencia de 500 kV S/E Ancoa.

Page 54: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 12 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 12. Desconectador semipantógrafo horizontal para el bypass del banco de compensación serie en S/E Ancoa. En el plano superior se aprecia el corte de la línea.

Page 55: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 13 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 13. Vista general del banco de compensación serie de 500 kV en la S/E Ancoa.

Page 56: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 14 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 14. Paño de salida de la línea hacia Charrúa. La conexión de los equipos se

hará una vez que se construya la última etapa de la línea y se conecte al marco de línea.

Page 57: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 15 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 15. Vista general del patio de reactores de fase y reactor de neutro de la S/E

Charrúa.

Page 58: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 16 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 16. Placa de características de uno de los reactores de 500 kV, 33,33 MVAr de la S/E Charrúa.

Page 59: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 17 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 17. Casa de control. Armarios de comunicaciones, onda portadora y central telefónica en S/E Charrúa.

Page 60: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 18 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 18. S/E Charrúa. Alimentación de los reactores. En la parte superior se aprecia

la barra auxiliar de 500 kV para conectar el reactor de reserva que está a la extrema derecha de la fotografía.

Page 61: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 19 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 19. Vista general del paño de ampliación de la S/E Charrúa correspondiente a

la línea de 500 kV a la S/E Ancoa.

Page 62: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 20 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 20. Salida de la línea de 500 kV hacia Ancoa. En primer plano se observan los

pararrayos y transformadores de potencial capacitivos.

Page 63: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 21 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 21. S/E Charrúa. Estanque de agua de 45.000 litros y equipo de bombeo del

sistema de extinción de incendio de los reactores. A la extrema derecha se aprecian repuestos de los transformadores de potencial y de corriente de 500 kV.

Page 64: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 22 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 22.Torre de suspensión N° 45 tipo atirantada preparada para la instalación de

los conductores.

Page 65: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 23 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N°23. Línea Ancoa – Charrúa. Montaje de los conductores de fase en la estructura de anclaje N° 108. Se aprecia la polea instalada en la cruceta inferior y los

cuatro conductores de fase que se anclarán a la torre.

Page 66: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 24 DE 24

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Visita de Inspección 3090140 10 de Mayo, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011”

Figura N° 24. Vista general del tendido de conductores. A la izquierda se aprecia la torre

N° 108 y la derecha una línea de 500 kV de Transelec.

Page 67: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 43 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.7. Detalle del Cálculo de Avance Teórico del Proyecto

A continuación, se presenta el detalle por actividad del cálculo del avance teórico hasta el mes de Junio de 2017.

Page 68: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

Cálculo de Avance Teórico al 30 de Junio de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

CHARRÚA-ANCOA 2x500 kV: Tendido Primer Circuito 25-02-2013 25-02-2018 100,00% 96,96% 100,00% 95,69%

0 REVISIÓN DE TRAZADO 25-02-2013 26-03-2013 0,17% 100,00% 0,17% 100,00%

1 CATASTRO DE PROPIETARIOS 27-03-2013 21-11-2013 3,08% 100,00% 3,08% 100,00%

1.1 Catastro de Propietarios 27-03-2013 22-09-2013 32,49% 100,00% 32,49% 100,00%

1.2 Estudio de Títulos 16-04-2013 06-10-2013 31,41% 100,00% 31,41% 100,00%

1.3 Confección Planos Especiales de Servidumbre 06-05-2013 01-11-2013 32,49% 100,00% 32,49% 100,00%

1.4 Recopilación Carpetas Propietarios 02-11-2013 21-11-2013 3,61% 100,00% 3,61% 100,00%

2 MEDIO AMBIENTE 25-02-2013 15-04-2013 4,33% 100,00% 4,33% 100,00%

2.1 Elaboración Estudio Impacto Ambiental 25-02-2013 19-02-2014 46,15% 100,00% 46,15% 100,00%

2.1.1 Elaboración 25-02-2013 19-02-2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2.2 Proceso tramitación EIA 20-02-2014 15-04-2015 53,85% 100,00% 53,85% 100,00%

2.2.1 Evaluación EIA 20-02-2014 06-03-2015 90,48% 100,00% 90,48% 100,00%

2.2.2 Compromisos Ambientales previo inicio Construcción 07-03-2015 15-04-2015 9,52% 100,00% 9,52% 100,00%

3 CONCESIÓN ELÉCTRICA 02-12-2013 28-06-2017 6,78% 100,00% 6,78% 90,69%

3.1 Preparacion Documentación CED 02-12-2013 15-04-2015 40,95% 100,00% 40,95% 100,00%

3.2 Observaciones a la admisibilidad de la Solicitud de CED 16-04-2015 06-05-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.3 Respuesta a las observaciones de admisibilidad 07-05-2015 27-05-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.4 Revisión respuesta a las aclaraciones u observaciones 28-05-2015 17-06-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.5 Publicación en periódicos y radio 18-06-2015 08-07-2015 1,23% 100,00% 1,23% 100,00%

3.6 Período para emisión de comentarios u oposiciones por interesados 09-07-2015 19-08-2015 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.7 Respuesta a las observaciones o comentarios de los interesados 20-08-2015 30-09-2015 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.8 Período para notificaciones (% propietarios notificados) 09-07-2015 24-08-2016 24,16% 100,00% 24,16% 100,00%

3.8.1 0-25% de propietarios notificados 09-07-2015 29-01-2016 49,83% 100,00% 49,83% 100,00%

3.8.2 25-60% de propietarios notificados 01-02-2016 03-06-2016 30,51% 100,00% 30,51% 100,00%

3.8.3 60-80% de propietarios notificados 06-06-2016 29-07-2016 13,56% 100,00% 13,56% 100,00%

3.8.4 80-100% de propietarios notificados 01-08-2016 24-08-2016 6,10% 100,00% 6,10% 100,00%

3.9 Período para emisión de comentarios u oposiciones del último notificado 25-08-2016 05-10-2016 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.10 Período para responder a las oposiciones o comentarios del último notificado 06-10-2016 16-11-2016 2,46% 100,00% 2,46% 100,00%

3.11 Emisión del informe de la SEC al Ministerio de Energía 17-11-2016 08-02-2017 4,91% 100,00% 4,91% 60,00%

3.12 Resolución del Decreto de CED por el Ministerio de Energía 09-02-2017 01-03-2017 1,23% 100,00% 1,23% 60,00%

3.13 Revisión del Decreto de CED por Contraloría 02-03-2017 22-03-2017 1,23% 100,00% 1,23% 40,00%

3.14 Publicación del Decreto de CED en el DO 23-03-2017 12-04-2017 1,23% 100,00% 1,23% 40,00%

3.15 Publicación en el sitio web del Ministerio de Energía 13-04-2017 03-05-2017 1,23% 100,00% 1,23% 40,00%

3.16 Reducción a público del decreto 04-05-2017 24-05-2017 1,23% 100,00% 1,23% 40,00%

3.17 Solicitud de constitución de Comisiones Tasadoras 17-11-2016 15-12-2016 1,72% 100,00% 1,72% 100,00%

3.18 Visita a predios para tasación 16-12-2016 29-12-2016 0,82% 100,00% 0,82% 93,00%

3.19 Emisión del informe de tasación 30-12-2016 26-01-2017 1,64% 100,00% 1,64% 67,00%

3.20 Revisión del informe de tasación por la SEC 27-01-2017 09-02-2017 0,82% 100,00% 0,82% 67,00%

3.21 Notificación del informe de tasación por parte de la SEC a CHATE 10-02-2017 23-02-2017 0,82% 100,00% 0,82% 67,00%

3.22 Gestión voluntaria de toma de posesión material según art.67 25-05-2017 14-06-2017 2,45% 100,00% 2,45% 20,00%

3.22.1 Exhibición del Decreto de CED ante el tribunal de letras correspondiente 25-05-2017 14-06-2017 50,00% 100,00% 50,00% 20,00%

3.22.2 Depósito de la tasación en el tribunal de letras correspondiente 25-05-2017 14-06-2017 50,00% 100,00% 50,00% 20,00%

3.23 Acceso material al último predio 15-06-2017 28-06-2017 0,80% 100,00% 0,80% 0,00%

4 NEGOCIACIÓN DE SERVIDUMBRES 01-01-2014 28-06-2017 5,62% 100,00% 5,62% 88,41%

4.1 Constitución de Servidumbres 01-01-2014 28-06-2017 100,00% 100,00% 100,00% 88,41%

4.1.1 Constitución de Servidumbres de 0% a 15% de predios 01-01-2014 24-08-2014 23,34% 100,00% 23,34% 100,00%

4.1.2 Constitución de Servidumbres de 15% a 30% de predios 25-08-2014 30-06-2015 25,12% 100,00% 25,12% 100,00%

4.1.3 Constitución de Servidumbres de 30% a 45% de predios 01-07-2015 21-09-2015 5,84% 100,00% 5,84% 100,00%

4.1.4 Constitución de Servidumbres de 45% a 60% de predios 22-09-2015 05-02-2016 9,79% 100,00% 9,79% 100,00%

4.1.5 Constitución de Servidumbres de 60% a 80% de predios 08-02-2016 14-10-2016 17,80% 100,00% 17,80% 100,00%

4.1.6 Constitución de Servidumbres de 80% a 100% (relacionado con avance de Servidumbres Forzosas) 17-10-2016 28-06-2017 18,11% 100,00% 18,11% 36,00%

5 SE Charrúa 500kV 01-07-2014 07-12-2017 28,55% 97,30% 28,55% 98,13%

5.1 Ingeniería 01-07-2014 21-03-2016 24,54% 100,00% 24,54% 95,52%

5.1.1 Estudios Preliminares (Desarrollo e Ingeniería Preliminar) 01-07-2014 29-09-2014 7,22% 100,00% 7,22% 100,00%

5.1.2 Desarrollo de Ingeniería Básica 31-07-2024 28-11-2014 9,60% 100,00% 9,60% 100,00%

5.1.2.1 Básica: Equipos. (estudio reactancia y bco. condensadores) Obra Civil (estudio geologico terreno) 31-07-2014 28-11-2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.1.3 Desarrollo de Ingeniería Detalle 01-12-2014 21-03-2016 83,19% 99,99% 83,18% 94,61%

5.1.3.1 Revisión Ingeniería entregada por Transelec 16-04-2015 22-05-2015 2,57% 100,00% 2,57% 100,00%

5.1.3.2 Obras Civiles 01-07-2015 11-09-2015 18,77% 100,00% 18,78% 100,00%

5.1.3.2.1 Malla de tierra 01-07-2015 21-08-2015 19,30% 100,00% 19,29% 100,00%

5.1.3.2.2 Canalizaciones 01-07-2015 11-09-2015 26,90% 100,00% 26,91% 100,00%

5.1.3.2.3 Fundaciones 01-07-2015 11-09-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

5.1.3.2.4 Casa de Control 01-07-2015 11-09-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

5.1.3.3 Obras Electromecánicas 25-05-2015 21-03-2016 20,40% 100,00% 20,40% 100,00%

5.1.3.3.1 Especificaciones de equipos 25-05-2015 14-10-2015 48,13% 100,00% 48,13% 100,00%

Fecha de Control

30-06-2017

CHATE S.A.

Page 69: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

Cálculo de Avance Teórico al 30 de Junio de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

Fecha de Control

30-06-2017

CHATE S.A.

5.1.3.3.2 Disposición de equipos 16-10-2015 31-12-2015 25,70% 100,00% 25,70% 100,00%

5.1.3.3.3 Diseño estructuras metálicas 04-01-2016 21-03-2016 26,17% 100,00% 26,17% 100,00%

5.1.3.4 Obras Eléctricas 01-07-2015 01-01-2016 12,58% 100,00% 12,58% 100,00%

5.1.3.4.1 Listado de cables 01-07-2015 14-10-2015 57,58% 100,00% 57,58% 100,00%

5.1.3.4.2 Alambrado remoto 16-10-2015 01-01-2016 42,42% 100,00% 42,42% 100,00%

5.1.3.5 Protección y Control 25-05-2015 18-11-2015 24,69% 100,00% 24,69% 92,45%

5.1.3.5.1 Unilineales 01-07-2015 18-11-2015 39,00% 100,00% 39,00% 90,00%

5.1.3.5.2 Diferencial de barras 01-07-2015 30-09-2015 25,48% 100,00% 25,48% 88,00%

5.1.3.5.3 Alambrado interno 01-07-2015 26-08-2015 15,83% 100,00% 15,83% 100,00%

5.1.3.5.4 Arquitectutra de control 25-05-2015 03-08-2015 19,69% 100,00% 19,69% 97,00%

5.1.3.6 Telecomunicaciones 01-07-2015 22-09-2015 11,44% 100,00% 11,44% 75,00%

5.1.3.6.1 Arquitectura telecomunicaciones 01-07-2015 22-09-2015 50,00% 100,00% 50,00% 75,00%

5.1.3.6.2 Teleprotección 01-07-2015 22-09-2015 50,00% 100,00% 50,00% 75,00%

5.1.3.7 SS.AA. 01-07-2015 08-09-2015 4,77% 100,00% 4,77% 86,00%

5.1.3.7.1 Elementales C.A. y C.C. 01-07-2015 08-09-2015 100,00% 100,00% 100,00% 86,00%

5.1.3.8 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Suministros (equipos principales) y Obras 01-12-2014 09-01-2015 2,86% 100,00% 2,86% 100,00%

5.1.3.9 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Sistema Protección y Control, Telecomunicaciones y SS.AA. 19-11-2015 16-12-2015 1,91% 100,00% 1,91% 100,00%

5.2 Suministro 15-02-2015 19-05-2017 62,11% 100,01% 62,11% 100,00%

5.2.1 Licitación de Contratos de Suministros 29-04-2015 28-10-2015 4,70% 100,00% 4,70% 100,00%

5.2.1.1 Licitación Contrato de Suministros (Equipos Principales) 30-04-2015 05-08-2015 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

5.2.1.2 Licitación Contrato de Suministros (Sistema de Protección&Control, Telecomunicaciones y SSAA) 06-08-2015 28-10-2015 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

5.2.2 Suministros hasta subestación (Charrúa) 21-12-2015 19-05-2017 95,30% 100,01% 95,30% 100,00%

5.2.2.1 Interruptores 21-12-2015 30-12-2016 8,88% 100,00% 8,88% 100,00%

5.2.2.2 Desconectadores 21-12-2015 18-11-2016 7,89% 100,00% 7,89% 100,00%

5.2.2.3 Transformadores Medida Tensión 21-12-2015 24-03-2017 10,85% 100,00% 10,85% 100,00%

5.2.2.4 Transformadores Medida Corriente 21-12-2015 24-03-2017 10,85% 100,00% 10,85% 100,00%

5.2.2.5 Pararrayos 21-12-2015 30-12-2016 8,88% 100,00% 8,88% 100,00%

5.2.2.6 Trampas de Onda 21-12-2015 30-12-2016 8,88% 100,00% 8,88% 100,00%

5.2.2.7 Aislador Soporte 22-12-2015 22-11-2016 7,89% 100,00% 7,89% 100,00%

5.2.2.8 Reactores 21-12-2015 19-05-2017 12,16% 100,00% 12,16% 100,00%

5.2.2.9 Estructuras Metálicas 21-12-2015 18-11-2016 7,89% 100,00% 7,89% 100,00%

5.2.2.10 Embarrados, Cables de Control y Fuerza, Conductores AT 21-12-2015 18-06-2016 4,27% 100,00% 4,27% 100,00%

5.2.2.11 Equipos de Protección, Control, Telecomunicaciones y SS/AA 11-01-2016 12-01-2017 8,68% 100,00% 8,68% 100,00%

5.2.2.12 Malla de Puesta a Tierra 21-12-2015 21-04-2016 2,89% 100,00% 2,88% 100,00%

5.3 Construcción 30-05-2015 05-12-2017 13,35% 79,74% 13,35% 94,22%

5.3.1 Licitación de Contratos de Obra 30-05-2015 25-12-2015 13,12% 100,00% 13,12% 100,00%

5.3.1.1 Licitación Contrato de Obra 30-05-2015 27-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

5.3.2 Movilización 28-12-2015 12-02-2016 5,10% 100,00% 5,10% 100,00%

5.3.3 Obras civiles 15-02-2016 17-01-2017 41,55% 100,00% 41,55% 99,48%

5.3.3.1 Movimientos de tierras - Caminos de Acceso - Plataforma - Drenajes 15-02-2016 25-03-2016 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%

5.3.3.2 Malla de Puesta a Tierra 21-04-2016 01-06-2016 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%

5.3.3.3 Fundaciones 02-06-2016 13-07-2016 10,53% 100,00% 10,53% 100,00%

5.3.3.4 Canalizaciones 14-07-2016 03-08-2016 5,26% 100,00% 5,26% 100,00%

5.3.3.5 Urbanización (cerco perimetral, caminos interiores, alumbrado, señalética, etc.) 04-08-2016 14-09-2016 10,53% 100,00% 10,53% 95,00%

5.3.3.6 Construcción o Ampliación Casa de SS/GG 22-06-2016 17-01-2017 52,63% 100,00% 52,63% 100,00%

5.3.4 Montajes 21-11-2016 05-12-2017 31,49% 63,42% 31,49% 98,96%

5.3.4.1 Estructuras Metálicas 21-11-2016 30-12-2016 13,89% 100,00% 13,89% 100,00%

5.3.4.2 Embarrados y malla tierra aérea 02-01-2017 30-01-2017 9,72% 100,00% 9,72% 100,00%

5.3.4.3 Interruptores 30-01-2017 20-02-2017 6,94% 100,00% 6,94% 100,00%

5.3.4.4 Desconectadores 21-02-2017 13-03-2017 6,94% 100,00% 6,94% 100,00%

5.3.4.5 Transformadores de Medida 27-03-2017 07-04-2017 4,63% 100,00% 4,63% 100,00%

5.3.4.6 Pararrayos 10-04-2017 21-04-2017 4,63% 100,00% 4,63% 100,00%

5.3.4.7 Trampas de Onda 24-04-2017 01-05-2017 2,78% 100,00% 2,78% 100,00%

5.3.4.8 Reactores 22-05-2017 21-07-2017 20,83% 66,67% 20,83% 100,00%

5.3.4.9 Tendidos cable control y potencia 07-07-2017 17-08-2017 20,37% 0,00% 20,27% 100,00%

5.3.4.10 Equipos de Protección, Control, Telecomunicaciones y SS/AA 18-08-2017 14-09-2017 9,26% 0,00% 9,26% 90,00%

5.3.5 Ensayos y Pruebas 15-09-2017 07-12-2017 8,75% 0,00% 8,75% 40,00%

6 SE Ancoa 500kV 01-07-2014 25-12-2017 30,83% 97,57% 30,83% 98,10%

6.1 Ingeniería 01-07-2014 21-03-2016 22,51% 100,00% 22,51% 94,70%

6.1.1 Estudios Preliminares (Desarrollo e Ingeniería Preliminar) 01-07-2014 29-09-2014 7,30% 100,00% 7,29% 100,00%

6.1.2 Desarrollo de Ingeniería Básica 31-07-2014 28-11-2014 9,69% 100,00% 9,69% 100,00%

6.1.2.1 Básica: Equipos. (estudio reactancia y bco. condensadores) Obra Civil (estudio geologico terreno) 31-07-2014 28-11-2014 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.1.3 Desarrollo de Ingeniería Detalle 31-03-2015 21-03-2016 83,01% 100,00% 83,02% 93,62%

6.1.3.1 Revisión Ingeniería entregada por Transelec 01-09-2015 21-09-2015 1,45% 100,00% 1,44% 100,00%

6.1.3.2 Obras Civiles 01-09-2015 12-11-2015 19,00% 100,00% 19,00% 100,00%

Page 70: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

Cálculo de Avance Teórico al 30 de Junio de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

Fecha de Control

30-06-2017

CHATE S.A.

6.1.3.2.1 Malla de tierra 01-09-2015 22-10-2015 19,30% 100,00% 19,29% 100,00%

6.1.3.2.2 Canalizaciones 01-09-2015 12-11-2015 26,90% 100,00% 26,91% 100,00%

6.1.3.2.3 Fundaciones 01-09-2015 12-11-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

6.1.3.2.4 Casa de Control 01-09-2015 12-11-2015 26,90% 100,00% 26,90% 100,00%

6.1.3.3 Obras Electromecánicas 25-05-2015 21-03-2016 20,63% 100,00% 20,64% 100,00%

6.1.3.3.1 Especificaciones de equipos 25-05-2015 14-10-2015 48,13% 100,00% 48,13% 100,00%

6.1.3.3.2 Disposición de equipos 16-10-2015 31-12-2015 25,70% 100,00% 25,70% 100,00%

6.1.3.3.3 Diseño estructuras metálicas 04-01-2016 21-03-2016 26,17% 100,00% 26,17% 100,00%

6.1.3.4 Obras Eléctricas 01-09-2015 03-03-2016 12,73% 100,00% 12,73% 100,00%

6.1.3.4.1 Listado de cables 01-09-2015 15-12-2015 57,58% 100,00% 57,58% 100,00%

6.1.3.4.2 Alambrado remoto 17-12-2015 03-03-2016 42,42% 100,00% 42,42% 100,00%

6.1.3.5 Protección y Control 25-05-2015 19-01-2016 24,98% 100,00% 24,98% 83,18%

6.1.3.5.1 Unilineales 01-09-2015 19-01-2016 39,00% 100,00% 39,00% 80,00%

6.1.3.5.2 Diferencial de barras 01-09-2015 01-12-2015 25,48% 100,00% 25,48% 88,00%

6.1.3.5.3 Alambrado interno 01-09-2015 27-10-2015 15,83% 100,00% 15,83% 81,00%

6.1.3.5.4 Arquitectutra de control 25-05-2015 03-08-2015 19,69% 100,00% 19,69% 85,00%

6.1.3.6 Telecomunicaciones 02-09-2015 24-11-2015 11,57% 100,00% 11,57% 87,00%

6.1.3.6.1 Arquitectura telecomunicaciones 02-09-2015 24-11-2015 50,00% 100,00% 50,00% 87,00%

6.1.3.6.2 Teleprotección 02-09-2015 24-11-2015 50,00% 100,00% 50,00% 87,00%

6.1.3.7 SS.AA. 02-09-2015 10-11-2015 4,82% 100,00% 4,82% 86,00%

6.1.3.7.1 Elementales C.A. y C.C. 02-09-2015 10-11-2015 100,00% 100,00% 100,00% 86,00%

6.1.3.8 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Suministros (equipos principales) y Obras 31-03-2015 29-04-2015 2,89% 100,00% 2,89% 100,00%

6.1.3.9 Proyecto Definitivo y Preparación Bases de Licitación Sistema Protección y Control, Telecomunicaciones y SS.AA. 17-07-2015 13-08-2015 1,93% 100,00% 1,93% 100,00%

6.2 Suministro 15-02-2015 29-08-2017 64,22% 100,00% 64,22% 100,00%

6.2.1 Licitación de Contratos de Suministros 29-04-2015 28-10-2015 4,21% 100,00% 4,21% 100,00%

6.2.1.1 Licitación Contrato de Suministros (Equipos Principales) 30-04-2015 05-08-2015 60,00% 100,00% 60,00% 100,00%

6.2.1.2 Licitación Contrato de Suministros (Sistema de Protección&Control, Telecomunicaciones y SSAA) 06-08-2015 28-10-2015 40,00% 100,00% 40,00% 100,00%

6.2.2 Suministros hasta subestación (Ancoa) 19-11-2015 29-08-2017 95,79% 100,00% 95,79% 100,00%

6.2.2.1 Interruptores 18-12-2015 29-12-2016 7,91% 100,00% 7,91% 100,00%

6.2.2.2 Desconectadores 18-12-2015 17-11-2016 7,03% 100,00% 7,03% 100,00%

6.2.2.3 Transformadores Medida Tensión 18-12-2015 16-02-2017 8,94% 100,00% 8,94% 100,00%

6.2.2.4 Transformadores Medida Corriente 18-12-2015 16-02-2017 8,94% 100,00% 8,94% 100,00%

6.2.2.5 Pararrayos 18-12-2015 01-12-2016 7,32% 100,00% 7,32% 100,00%

6.2.2.6 Trampas de Onda 18-12-2015 17-11-2016 7,04% 100,00% 7,04% 100,00%

6.2.2.7 Reactores 19-11-2015 22-03-2017 10,25% 100,00% 10,25% 100,00%

6.2.2.8 Bancos de Compensación Serie 01-12-2015 15-05-2017 11,13% 100,00% 11,13% 100,00%

6.2.2.9 Aislador Soporte 22-12-2015 21-11-2016 7,03% 100,00% 7,03% 100,00%

6.2.2.10 Estructuras Metálicas 22-12-2015 24-10-2016 6,45% 100,00% 6,45% 100,00%

6.2.2.11 Embarrados, Cables de Control y Fuerza, Conductores AT 22-12-2015 21-11-2016 7,03% 100,00% 7,03% 100,00%

6.2.2.12 Equipos de Protección, Control, Telecomunicaciones y SS/AA 11-01-2016 13-01-2017 7,74% 100,00% 7,74% 100,00%

6.2.2.13 Malla de Puesta a Tierra 21-12-2015 19-05-2016 3,19% 100,00% 3,19% 100,00%

6.3 Construcción 30-05-2015 05-12-2017 13,27% 81,66% 13,27% 94,68%

6.3.1 Licitación de Contratos de Obra 30-05-2015 25-12-2015 12,23% 100,00% 12,23% 100,00%

6.3.1.1 Licitación Contrato de Obra 30-05-2015 27-08-2015 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

6.3.2 Movilización 01-02-2016 18-03-2016 4,76% 100,00% 4,76% 100,00%

6.3.3 Obras civiles 21-03-2016 31-03-2017 42,12% 100,00% 42,12% 99,61%

6.3.3.1 Movimientos de tierras - Caminos de Acceso - Plataforma - Drenajes 21-03-2016 20-05-2016 14,52% 100,00% 14,52% 100,00%

6.3.3.2 Malla de Puesta a Tierra 23-05-2016 01-07-2016 9,68% 100,00% 9,68% 100,00%

6.3.3.3 Fundaciones 04-07-2016 02-09-2016 14,52% 100,00% 14,52% 100,00%

6.3.3.4 Canalizaciones 05-09-2016 23-09-2016 4,84% 100,00% 4,84% 100,00%

6.3.3.5 Urbanización (cerco perimetral, caminos interiores, alumbrado, señalética, etc.) 26-09-2016 28-10-2016 8,06% 100,00% 8,06% 95,00%

6.3.3.6 Construcción o Ampliación Casa de SS/GG 05-09-2016 31-03-2017 48,39% 100,00% 48,39% 100,00%

6.3.4 Montajes 25-10-2016 05-12-2017 32,74% 68,89% 32,74% 99,18%

6.3.4.1 Estructuras Metálicas 25-10-2016 05-12-2016 12,45% 100,00% 12,45% 100,00%

6.3.4.2 Embarrados y malla tierra aérea 06-12-2016 03-01-2017 8,71% 100,00% 8,71% 100,00%

6.3.4.3 Interruptores 04-01-2017 17-01-2017 4,15% 100,00% 4,15% 100,00%

6.3.4.4 Desconectadores 18-01-2017 31-01-2017 4,15% 100,00% 4,15% 100,00%

6.3.4.5 Transformadores de Medida 20-02-2017 03-03-2017 4,15% 100,00% 4,15% 100,00%

6.3.4.6 Pararrayos 06-03-2017 17-03-2017 4,15% 100,00% 4,15% 100,00%

6.3.4.7 Trampas de Onda 20-03-2017 27-03-2017 2,49% 100,00% 2,49% 100,00%

6.3.4.8 Reactores 28-03-2017 22-05-2017 16,60% 100,00% 16,60% 100,00%

6.3.4.9 Bancos de Compensación Serie 23-05-2017 17-07-2017 16,60% 72,50% 16,60% 100,00%

6.3.4.10 Tendidos cable control y potencia 18-07-2017 04-09-2017 18,26% 0,00% 18,26% 100,00%

6.3.4.11 Equipos de Protección, Control, Telecomunicaciones y SS/AA 05-09-2017 02-10-2017 8,30% 0,00% 8,30% 90,00%

6.4 Ensayos y Pruebas 03-10-2017 25-12-2017 8,15% 0,00% 8,15% 40,00%

Page 71: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

Cálculo de Avance Teórico al 30 de Junio de 2017

N° Actividad Fecha de Inicio Fecha de Término Peso Relativo Avance Peso Relativo Avance Real

Fecha de Control

30-06-2017

CHATE S.A.

7 Línea de Transmisión 25-02-2013 05-01-2018 20,64% 92,63% 20,64% 90,75%

7.1 Ingeniería 25-02-2013 06-11-2014 17,91% 100,00% 17,91% 100,00%

7.1.1 Estudios preliminares 25-02-2013 10-04-2013 6,77% 100,00% 6,77% 100,00%

7.1.2 Ingeniería Básica 27-03-2013 24-07-2013 18,05% 100,00% 18,05% 100,00%

7.1.3 Ingeniería Detalle 25-06-2013 06-11-2014 75,18% 100,00% 75,18% 100,00%

7.2 Contratos de Suministros 24-08-2013 21-12-2013 3,23% 100,00% 3,23% 100,00%

7.2.1 Bases Licitación Suministros 24-08-2013 22-09-2013 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.2.2 Licitación Contrato de Suministros Principales 23-09-2013 21-12-2013 75,00% 100,00% 75,00% 100,00%

7.3 Contratos de Obras 23-09-2013 21-03-2014 3,23% 100,00% 3,23% 100,00%

7.3.1 Bases Licitación de obras 23-09-2013 22-10-2013 25,00% 100,00% 25,00% 100,00%

7.3.2 Licitación Contrato de Obras 23-10-2013 20-01-2014 75,00% 100,00% 75,00% 100,00%

7.4 Suministros 01-06-2014 12-02-2016 36,86% 100,00% 36,86% 100,00%

7.4.1 Torres 01-06-2014 08-02-2016 32,22% 100,00% 32,21% 100,00%

7.4.2 Cables 30-08-2014 12-02-2016 27,76% 100,00% 27,77% 100,00%

7.4.3 Aisladores 27-01-2015 12-02-2016 20,01% 100,00% 20,01% 100,00%

7.4.4 Herrajes y otros 27-01-2015 12-02-2016 20,01% 100,00% 20,01% 100,00%

7.5 Obras Civiles 01-10-2015 05-01-2018 37,83% 83,00% 37,83% 78,04%

7.5.1 Primera Fase 39% 01-10-2015 15-02-2017 41,15% 100,00% 41,15% 100,00%

7.5.1.1 Movilización, Accesos y replanteo 1° Fase 01-10-2015 27-06-2016 28,34% 100,00% 28,34% 100,00%

7.5.1.2 Excavación, hormigonado y puesta a tierra 1° Fase 15-10-2015 24-08-2016 33,04% 100,00% 33,04% 100,00%

7.5.1.2.1 20% Fundaciones 15-10-2015 16-03-2016 48,89% 100,00% 48,89% 100,00%

7.5.1.2.2 39% Fundaciones 17-03-2016 24-08-2016 51,11% 100,00% 51,11% 100,00%

7.5.1.3 Izado de torres 1° Fase 12-11-2015 11-11-2016 38,62% 100,00% 38,62% 100,00%

7.5.1.3.1 20% Estructuras 12-11-2015 30-08-2016 79,85% 100,00% 79,85% 100,00%

7.5.1.3.2 39% Estructuras 31-08-2016 11-11-2016 20,15% 100,00% 20,15% 100,00%

7.5.2 Segunda Fase 39%-95% 03-10-2016 24-11-2017 54,02% 77,47% 54,02% 68,28%

7.5.2.1 Movilización, Accesos y replanteo 2° Fase 03-10-2016 28-06-2017 21,59% 100,00% 21,59% 100,00%

7.5.2.2 Excavación, hormigonado y puesta a tierra 2° Fase 17-10-2016 26-06-2017 20,25% 100,00% 20,25% 89,44%

7.5.2.2.1 70% Fundaciones 17-10-2016 03-04-2017 56,00% 100,00% 56,00% 100,00%

7.5.2.2.2 95% Fundaciones 04-04-2017 26-06-2017 44,00% 100,00% 44,00% 76,00%

7.5.2.3 Izado de torres 2° Fase 14-11-2016 27-10-2017 27,96% 61,41% 27,96% 49,29%

7.5.2.3.1 70% Estructuras 14-11-2016 26-05-2017 53,00% 100,00% 53,00% 93,00%

7.5.2.3.2 95% Estructuras 29-05-2017 27-10-2017 37,00% 22,73% 37,00% 0,00%

7.5.2.4 Tendido 2° Fase 90% de la longitud 14-11-2016 24-11-2017 30,20% 61,11% 30,20% 49,00%

7.5.3 Tercera Fase 5% 02-10-2017 05-01-2018 4,83% 0,00% 4,83% 0,00%

7.5.3.1 Movilización, Accesos y replanteo 3° Fase 02-10-2017 13-10-2017 12,50% 0,00% 12,50% 0,00%

7.5.3.2 Excavación, hormigonado y puesta a tierra 3° Fase 09-10-2017 03-11-2017 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%

7.5.3.3 Izado de torres 3° Fase 30-10-2017 24-11-2017 25,00% 0,00% 25,00% 0,00%

7.5.3.4 Tendido 3° Fase 27-11-2017 05-01-2018 37,50% 0,00% 37,50% 0,00%

7.6 Pruebas y Puesta en Servicio 08-01-2018 25-02-2018 0,94% 0,00% 0,88% 0,00%

7.6.1 Pruebas Conjuntas y Energización 08-01-2018 25-02-2018 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Page 72: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 44 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.8. Curva S del Proyecto

A continuación, se presenta la curva S del proyecto al mes de Junio de 2017.

Page 73: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 45 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

7.9. Anexo N°1: Cronología de Eventos Relevantes acumulados (a Abril 2017)

a) Contrato firmado con la empresa Knight Piésold S.A. para los temas dentro del área de Medio Ambiente, en el mes de Enero de 2013.

b) Contrato firmado con la empresa COMTEC Limitada para los temas dentro del área de Servidumbres y Catastro de Propietarios, en el mes de Enero de 2013.

c) La empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. actuará como EPC para los obras de Subestaciones y Líneas de Transmisión, contrato que ha sido definido durante el mes de Febrero de 2013.

d) Ingreso al SEIA del Estudio de Impacto Ambiental con fecha 08 de Octubre de 2013, aprobándose el test de admisión el día 11 de Octubre de 2013.

e) Presentación del proyecto y del EIA a los diferentes servicios evaluadores en el SEA, con fecha 30 de Octubre de 2013.

f) Con fecha 27 de Noviembre de 2013, se realizó la primera actividad presencial, en el marco de la Participación Ciudadana (PAC). La PAC se estará compuesta por actividades de Puerta a Puerta y Talleres Vecinales de Norte a Sur de la Línea. Al concluir el día 21 de Diciembre de 2013 este PAC, se evidencian:

g) La realización de 12 Actividades de Puerta a Puerta, desde el día 14 de Noviembre hasta el día 13 de Diciembre de 2013.

h) La realización de 6 Talleres de Participación Ciudadana, desde el día 27 de Noviembre hasta el día 12 de Diciembre del año 2013. De momento, se ha presentado una (1) observación ciudadana a propósito de la claridad de la Descripción del Proyecto.

i) Contrato firmado con la empresa AIC (China) Steel Structures Ltd., firmado con fecha 14 de Enero del año 2014, por el suministro de 3.550 tons.de estructuras metálicas.

j) Con fecha 16 de Enero de 2014, se dio por finalizado el período de recepción de observaciones relativas a la Participación Ciudadana (PAC), en el marco de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

k) Contrato firmado con la empresa Maclean Power Systems, de fecha 31 de Enero del año 2014, por el suministro de aproximadamente 1.452 Aisladores Polímeros 120 kN y 1.288 Aisladores Polímeros 160 kN.

Page 74: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 46 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

l) Contrato firmado con la empresa Nanjing Daji Steel Tower Manufacturing Co., Ltd. (China), de fecha 03 de Febrero del año 2014, por el suministro de 3.550 tons.de estructuras metálicas adicionales.

m) Con fecha 10 de Febrero de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°140267, donde se incluyen todas las observaciones producto de la PAC.

n) Contrato firmado con la empresa China National Electric Wire & Cable Corp., de fecha 25 de Febrero del año 2013, por el suministro de aproximadamente 2.450 km. de Conductor ACAR 700 30/7.

o) Con fecha 30 de Abril de 2014, se ha presentado la ADENDA N°1 en el SEIA, dando así respuesta de manera anticipada al ICSARA N°140267.

p) Con fecha 19 de Junio del año 2014, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante la SEC.

q) Con fecha 17 de Junio de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°141018, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°1.

r) Con fecha 10 de Julio del año 2014, la SEC emite observaciones respecto de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada por Charrúa Transmisora de Energía S.A.

s) Con fecha 31 de Julio de 2014, se ha presentado la ADENDA N°2 en el SEIA, dando así respuesta de manera anticipada al ICSARA N°141018.

t) Durante el mes de Agosto del año 2014, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha decidido retirar y reeditar la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

u) Con fecha 16 de Septiembre de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°141594, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°2.

v) Con fecha 22 de Octubre de 2014, la empresa adjudicataria solicita extender el plazo para dar respuesta al ICSARA N°3 hasta el día 15 de Noviembre del año 2014, lo cual fue aceptado por el SEIA el día 24 de Octubre de 2014 por medio de la Resolución Exenta N°0962.

w) Con fecha 13 de Noviembre de 2014, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante la SEC, luego de incorporar las observaciones emanadas de la SEC.

x) Con fecha 14 de Noviembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°3 en el SEIA, dando así respuesta al ICSARA N°141594.

Page 75: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 47 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

y) Con fecha 04 de Diciembre de 2014 la SEC emite observaciones a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada por el adjudicatario.

z) Con fecha 10 de Diciembre de 2014, el SEIA publica el ICSARA N°142165, donde se incluyen todas las observaciones producto de la ADENDA N°3.

aa) Con fecha 31 de Diciembre de 2014, se ha presentado la ADENDA N°4 en el SEIA, dando así respuesta al ICSARA N°142165.

bb) Con fecha 06 de Enero de 2015, la empresa adjudicataria Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha dado respuesta a las observaciones emitidas por la SEC en relación a la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva.

cc) Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental, RCA, con fecha 29 de Enero de 2015, por medio de la Resolución Exenta N°0084/2015 de la Dirección Ejecutiva del SEA.

dd) Con fecha 30 de Enero del año 2015, la SEC declara inadmisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada por Charrúa Transmisora de Energía S.A., por medio de la Resolución Exenta N°6883.

ee) Con fecha 09 de Febrero del año 2015, el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. interpone, ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles un recurso administrativo de reposición de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva presentada.

ff) Con fecha 27 de Marzo de 2015 Charrúa Transmisora de Energía S.A. dirige carta al CDEC-SIC, en donde se solicita aplazar la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°2 “Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental y Presentación de la Solicitud de Concesión Definitiva”.

gg) Con fecha 15 de Abril del año 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado nuevamente la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva ante la SEC, luego de haber acogido los criterios solicitados por este organismo.

hh) Con fecha 27 de Mayo del año 2015, el adjudicatario Charrúa Transmisora de Energía S.A. responde a las observaciones emitidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles en relación a la última presentación de la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva del proyecto.

ii) Con fecha 24 de Junio del año 2015, y mediante Resolución Exenta N°008988, la SEC declara admisible la Solicitud de Concesión Eléctrica Definitiva que ha presentado el adjudicatario el día 15 de Abril de 2015.

Page 76: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 48 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

jj) Con fecha 21 de Septiembre de 2015, el Comité de Ministros del SEA rechaza, en sesión ordinaria, dos (02) recursos administrativos presentados en contra de Charrúa Transmisora de Energía S.A. para la construcción de la línea.

kk) Con fecha 22 de Septiembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. firma acuerdo con la empresa forestal Arauco para la cesión de sus terrenos en forma voluntaria.

ll) Con fecha 22 de Septiembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe de Transelec S.A. una entrega parcial de la ingeniería de la ampliación de la plataforma de la Subestación Ancoa.

mm) Con fecha 17 de Noviembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha presentado ante la SEC una solicitud de modificación de concesión con el fin de integrar cambios menores acaecidos en algunas propiedades, y en la división e identificación de los predios afectados por el trazado de la línea.

nn) Con fecha 30 de Noviembre de 2015, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ha ingresado al CDEC-SIC un escrito donde se levanta consulta sobre los alcances e impactos de los proyectos de seccionamiento que se están llevando a cabo en ambas subestaciones por parte de Transelec S.A. y el decreto que ordena la ejecución de dichos seccionamientos.

oo) Con fecha 03 de diciembre de 2015, tuvo lugar el inicio de las excavaciones de las fundaciones de las torres, actividades que el adjudicatario se encuentra desarrollando en el primer cuarto sur de la línea (cercanía de la subestación Charrúa).

pp) Con fecha 09 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe y accede a la ampliación de la plataforma de la Subestación Ancoa.

qq) Con fecha 16 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe y accede a la ampliación de la plataforma de la Subestación Charrúa.

rr) Con fecha 22 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe los planos “As Built” de la Subestación Ancoa.

ss) Con fecha 24 de Febrero de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. recibe parcialmente los planos “As Built” de la Subestación Charrúa por parte de TLC.

tt) Con fecha 01 de Marzo de 2016 Transelec S.A. hace entrega de la ingeniería de Control y Protección de los seccionamientos de la Subestación Charrúa en su Revisión B.

Page 77: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 49 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

uu) Con fecha 11 de Abril de 2016 Transelec S.A. hace entrega de los planos “As Built” de Televigilancia para la Subestación Charrúa.

vv) Con fecha 13 de Junio de 2016 el MINSAL aprueba, por medio de la Resolución N°2547, el PAS N°93 (correspondiente a la Bodega de Residuos Peligrosos) para la Subestación Charrúa.

ww) Con fecha 28 de Junio de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. solicitó a la SEC la división del expediente concesional en seis (06) tramos diferenciados.

xx) Con fecha 30 de Junio de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. ingresa a la Gobernación Provincial de Linares el PAS N°106 para la defensa fluvial de la Estructura N°350.

yy) Con fecha 30 de Junio de 2016 Charrúa Transmisora de Energía S.A. ingresa a la Gobernación Provincial de Linares el PAS N°106 para la defensa fluvial de las Estructuras N°287 y 288.

zz) Con fecha 25 de Agosto del año 2016 la SEC admitió la solicitud de división del expediente concesional presentada por el adjudicatario.

aaa) Con fecha 26 de Agosto del año 2016, Charrúa Transmisora de Energía S.A. ingresó la solicitud de certificación de no diligencias pendientes ante la SEC.

bbb) Con fecha 15 de Noviembre de 2016, la SEC certifica el Tramo N°7 conforme a la solicitud de división solicitada por el adjudicatario.

ccc) Con fecha 05 de Diciembre del año 2016, la SEC lleva a cabo el sorteo de las comisiones tasadoras para el Tramo N°7.

ddd) Con fecha 06 de Diciembre de 2016 el adjudicatario obtuvo el certificado de no gestiones pendientes para los Tramos N°3 y N°9, solicitando la convocación de las comisiones tasadoras para dichos tramos.

eee) Con fecha 24 de Enero del año 2017, la SEC emite el informe del Tramo N°1 al Ministerio de Energía para su revisión.

fff) Con fecha 03 de Febrero de 2017, la SEC emite el informe para el Tramo N°7.

ggg) Con fecha 10 de Febrero de 2017, la SEC emite el informe para el Tramo N°3.

hhh) Con fecha 10 de Febrero de 2017, el Ministerio de Energía libera el informe del Tramo N°1.

Page 78: Informe de Avance Bimestral N°23 · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas.

PAGINA 50 DE 50

REPORTE N° PROYECTO N° FECHA OFICINA

Bimestral N°23:7177-VP 3090140 14 de Agosto, 2017 Viña del Mar, Chile

“AUDITORÍAS TÉCNICAS DE OBRAS NUEVAS CONTEMPLADAS EN EL DECRETO N°115 DE 2011"

This report is granted subject to the condition that it is understood and agreed that nothing herein contained shall be deemed to relieve any designer, manufacturer, seller, supplier, repairer or operator of any warranty, express or implied and ABS Consulting, Inc.’s liability shall be limited to the acts or omissions of its employees, agents and subcontractors. under no circumstances whatsoever shall ABS Consulting, Inc. be liable for any injury or damage to any person or property occurring by reason of negligent operation or any defect in materials, machinery, equipment or other items other than defects ascertainable by normally accepted testing standards, and only upon those items actually inspected by ABS Consulting, Inc. and which are covered by this report.

iii) Con fecha 14 de Febrero de 2017, el Ministerio de Energía libera el informe del Tramo N°7.

jjj) Con fecha 08 de Marzo de 2017 la SEC emite el certificado de No Diligencias Pendientes para el Tramo N° 5.1.

kkk) Con fecha 17 de Marzo de 2017 la SEC emite el certificado de No Diligencias Pendientes para el Tramo N° 5.1.

lll) Con fecha 22 de Marzo de 2017, la Contraloría General de la República visa los informes de los Tramos N°1 y N°7.

mmm) Con fecha 04 de Abril de 2017, se publica en el Diario Oficial de la República de Chile el Decreto de Concesión del Tramo N°1.


Las empresas comprometidas con la igualdad

Las empresas comprometidas con la igualdad

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · 2.6.1 Concesión Eléctrica ... compra del suministro de

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · 2.6.1 Concesión Eléctrica ... compra del suministro de

Periódico bimestral

Periódico bimestral

Informe de Avance Bimestral N°4 - Página no encontrada€¦ · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características

Informe de Avance Bimestral N°4 - Página no encontrada€¦ · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características

Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe Bimestral N 10 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER

Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe Bimestral N 10 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER

Informe de Avance Bimestral N°3 · bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto,

Informe de Avance Bimestral N°3 · bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas comprometidas. - Descripción del estado del proyecto,

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · Informe Bimestral N°11 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA

Bimestral computacion

Bimestral computacion

Empresas Comprometidas FVCV

Empresas Comprometidas FVCV

Informe de Avance Bimestral N°9 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°9; Enero; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Noviembre

Informe de Avance Bimestral N°9 - sic.coordinador.cl · Informe Bimestral N°9; Enero; 2018 "Informe de Avance Bimestral, correspondiente a lo ejecutado dentro del período Noviembre

MEMORIA - ENTIDADES COMPROMETIDAS CON EL CÓDIGO …

MEMORIA - ENTIDADES COMPROMETIDAS CON EL CÓDIGO …

Informe de Avance Bimestral N°3€¦ · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas

Informe de Avance Bimestral N°3€¦ · - Análisis del avance general del proyecto para el bimestre. - Descripción del cumplimiento de plazos y de las características técnicas

Evaluacion Bimestral

Evaluacion Bimestral

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago Informe

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.clcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get_file?p_file=... · San Pio X 2445, Of.1003 – Providencia – Santiago Informe

Informe de Avance Bimestral N°2cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe de Avance Bimestral N°2 Auditoría Técnica Proyecto KIMAL 2016-6874-POW/VP Preparado

Informe de Avance Bimestral N°2cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get... · Informe de Avance Bimestral N°2 Auditoría Técnica Proyecto KIMAL 2016-6874-POW/VP Preparado

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.cl

Informe de avance bimestral - cdec2.cdec-sing.cl

Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub... · Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER

Informe de avance bimestralcdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub... · Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER

Informe de Avance Bimestral N°1cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe de Avance Bimestral N 1 Auditoría Técnica Proyecto KIMAL 2016-6807-POW/VP Preparado

Informe de Avance Bimestral N°1cdec2.cdec-sing.cl/pls/portal/cdec.pck_pag_web_pub.get...Informe de Avance Bimestral N 1 Auditoría Técnica Proyecto KIMAL 2016-6807-POW/VP Preparado

Informe de avance bimestral

Informe de avance bimestral

EXAMEN BIMESTRAL

EXAMEN BIMESTRAL