Informe de avance bimestral · Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago Informe...
Transcript of Informe de avance bimestral · Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago Informe...
Av. Alonso de Córdova 5670, Of.1202 - Las Condes - Santiago
Informe de Avance Bimestral N°4 Junio – Julio 2014
DEFINITIVO
Auditoria Nueva Línea 2x220 kV Encuentro-Lagunas Primer Circuito
Preparado para:
- Dirección de Peajes del CDEC-SING
- Comisión Nacional de Energía
- Superintendencia de Electricidad y Combustibles
12 de septiembre 2014
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 2 de 45
CONTENIDO
1 Resumen Ejecutivo ...................................................................................................................... 4
1.1 Descripción del Proyecto ..................................................................................................... 4
1.2 Objetivo de la Auditoría ...................................................................................................... 5
1.3 Estado de Avance de Obras ................................................................................................. 5
1.4 Factores de Riesgo .............................................................................................................. 8
1.4.1 Organización ................................................................................................................ 8
1.4.2 Subestaciones .............................................................................................................. 9
1.4.3 Líneas ........................................................................................................................... 9
1.5 Cumplimiento de Característica Técnicas ........................................................................... 9
1.6 Conclusiones........................................................................................................................ 9
2 Avance del Proyecto .................................................................................................................. 10
2.1 Movilización y Estudios Preliminares ................................................................................ 10
2.2 Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial ............... 10
2.3 Ingeniería Básica y Detallada ............................................................................................ 10
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones: ..................................................................................... 10
2.3.2 Ingeniería de Líneas ................................................................................................... 11
2.4 Seguros Contratados ......................................................................................................... 15
2.5 Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS ............................................................................. 16
2.6 Obtención de Concesiones y Servidumbres ...................................................................... 17
2.6.1 Servidumbres Voluntarias ......................................................................................... 17
2.7 Suministro de Equipos y Materiales .................................................................................. 17
2.8 Construcción, Montaje y Pruebas ..................................................................................... 18
2.9 Entrada en Operación ....................................................................................................... 18
2.10 Estado de Avance .............................................................................................................. 19
3 Cumplimiento de Plazos ............................................................................................................ 21
4 Estado del Proyecto................................................................................................................... 22
4.1 Características Técnicas del Proyecto ............................................................................... 22
4.1.1 Línea de Transmisión ................................................................................................. 23
4.1.2 Subestaciones ............................................................................................................ 24
4.1.3 S/E Lagunas ............................................................................................................... 24
4.1.4 S/E Encuentro ............................................................................................................ 25
4.2 Cronograma del Proyecto ................................................................................................. 26
4.2.1 Verificaciones del Cronograma ................................................................................. 28
4.3 Gestiones Ante Organismos Públicos ................................................................................ 29
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 3 de 45
4.4 Estudios Medioambientales, Ingeniería y Suministros ..................................................... 30
4.4.1 Estudios Medioambientales ...................................................................................... 30
4.4.2 Ingeniería ................................................................................................................... 31
4.4.3 Suministros ................................................................................................................ 32
4.5 Pruebas en Fábrica Para Equipos y Elementos ................................................................. 33
4.6 Visitas De Inspección De Los Trabajos En Terreno ............................................................ 33
4.7 Trabajos del Adjudicatario en Instalaciones de Terceros.................................................. 33
4.8 Estructura Organizacional Encargada de Desarrollar el Proyecto..................................... 34
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto ........................... 34
5 Conclusiones.............................................................................................................................. 36
6 Anexos ....................................................................................................................................... 37
6.1 Actividades desarrolladas por el Equipo del Auditor ........................................................ 37
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría ............ 37
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades
desarrolladas, respecto del Programa Bimestral ...................................................................... 38
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del
Auditor durante el período ....................................................................................................... 39
6.2 Documentos Recibidos ...................................................................................................... 40
6.3 Informe Mensual Auditoría ............................................................................................... 44
6.4 Programa Bimestral de Actividades .................................................................................. 44
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario ................................................................................. 44
6.4.2 Recepción de Documentos Técnicos ......................................................................... 44
6.4.3 Gestión Ambiental ..................................................................................................... 45
6.4.4 Gestión Predial .......................................................................................................... 45
6.4.5 Elaboración de Informes ........................................................................................... 45
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 4 de 45
1 RESUMEN EJECUTIVO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Mediante decreto N°5T del Ministerio de Energía, de fecha 9 de septiembre de 2013, publicado en
el Diario Oficial con fecha 16 de octubre de 2013, se otorgaron a Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P,
en adelante el Adjudicatario, los Derechos de Explotación y Ejecución de la Nueva Línea 2x220
Encuentro-Lagunas primer circuito, fijando además las características técnicas del Proyecto y la
fecha de entrada en operación.
El Proyecto consiste en la construcción de una nueva línea de transmisión en 220 kV, entre las
subestaciones Encuentro y Lagunas, en el SING, incluyendo los paños de línea en ambos extremos
del primer circuito, un reactor de línea y su paño de conexión instalados en el extremo S/E
Lagunas.
La nueva línea deberá poseer las siguientes características técnicas mínimas:
- Tensión de operación 220 kV
- Longitud aproximada según decreto N°57, 174 km.
- Número de circuitos 2 (tendido del primer circuito), dispuestos en estructuras para doble
circuito.
- Capacidad de diseño de la línea por circuito 290 MVA, a 35°C de temperatura ambiente
con sol, con una velocidad de viento de 0,61 m/s y una resistencia c.c. máxima de 0,073
ohm/km a 20° C
- Cable de guardia OPGW o equivalente
- Transposiciones 1 ciclo completo
- Reactores de línea 30 MVAr en S/E Lagunas
- Sensores de Medida de Temperatura y Corriente al menos 6 equipos de monitoreo, con
sus correspondientes suministros y estaciones asociadas
- Conjunto de aislación Vidrio o porcelana
No obstante lo anterior, el Proyecto tendrá todas las otras características técnicas que, no
habiendo sido señaladas explícitamente en el decreto N°5T, fueron incluidas en la Oferta Técnica
del Adjudicatario y son señaladas en las Bases de Licitación y su proceso.
Interchile S.A filial de ISA en Chile, será el responsable por el diseño, la adquisición de los bienes, la
construcción, montaje, pruebas, puesta en servicio y operación de la línea de transmisión y las
subestaciones asociadas.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 5 de 45
1.2 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA Supervisar el avance del Proyecto verificando el cumplimiento de los Hitos Relevantes así como de
las condiciones técnicas establecidas según el decreto N°5T del Ministerio de Energía.
Detectar de manera oportuna aquellos aspectos que puedan afectar el cumplimiento de los Hitos relevantes y/o las condiciones técnicas del Proyecto. Informar al CDEC-SING, CNE y SEC mediante informes bimestrales y de cumplimiento de Hitos, y al CDEC-SING mediante informes mensuales: los avances del Proyecto; el cumplimento dado por el Adjudicatario a las condiciones técnicas; el cumplimento dado por el Adjudicatario a los plazos establecidos mediante el Cronograma e Hitos Relevantes del Proyecto, y los aspectos que puedan afectar el normal desarrollo de éste
1.3 ESTADO DE AVANCE DE OBRAS Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Transcurridos 9,5 meses desde el inicio del Proyecto:
Se encuentran finalizadas las actividades preliminares establecidas por el Adjudicatario
para dar inicio a las obras del Proyecto
Se encuentra finalizada la actividad “Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión
Ambiental y Gestión Predial”.
Se encuentran en desarrollo las actividades destinadas a la determinación de propiedades
y actualización de catastro. Esta actividad, la primera en la Ruta Crítica del Proyecto, se
inició con una anticipación de seis (6) meses respecto a lo programado (Fecha de inicio
programada para el 19 de junio de 2014).
Se encuentra en desarrollo la preparación de los antecedentes necesarios para la
presentación de la Solicitud de Concesión, programada para el 18 de agosto de 2014, la
cual se encuentra en la Ruta Crítica del Proyecto.
Se encuentra en desarrollo la ingeniería básica de subestaciones, sin embargo, debido al
atraso en el inicio de esta actividad, la fecha de término establecida en el Cronograma ha
sido modificada por Interchile desde el 4 de abril de 2014 al 10 de noviembre de 2014.
Se encuentra en desarrollo la ingeniería básica de la línea de transmisión. Esta actividad se
inició con un atraso de un (1) mes respecto a lo programado. Además, a la fecha de inicio
de la ingeniería de detalle presenta un atraso mayor a un mes, sin embargo, a la fecha
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 6 de 45
ambas actividades cuentan con holguras suficientes para no afectar la Ruta Crítica del
Proyecto.
Se encuentra en desarrollo la Elaboración del EIA.
Se encuentra muy avanzada la actividad destinada a la contratación de seguros. Esta
actividad estaba programada para ser finalizada el 1 de octubre de 2014.
No obstante se observan atrasos en el inicio de algunas actividades, el Proyecto presenta
holguras que son suficientes para permitir reprogramaciones sin que se afecte la ruta
Crítica del Proyecto y el normal cumplimiento de los Hitos Relevantes.
En la Tabla 1 se encuentran indicadas las ponderaciones asociadas a cada actividad principal del
Cronograma, establecidas en base al esfuerzo realizado (Se aproximan al costo económico
asociado a cada etapa), lo que entrega un mayor peso a las actividades de “Suministros de equipos
y Materiales”, “Construcción, Montaje y Pruebas”.
Tabla 1: Ponderaciones en actividades principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
Movilización y Estudios Preliminares 0,4%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial 2%
Ingeniería Básica y Detallada 7%
Seguros contratados 0,6%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 2%
Obtención de Concesiones y Servidumbres 12%
Suministro de Equipos y Materiales 35%
Construcción, Montaje y Pruebas 40%
Entrada en Operación 1%
Los avances calculados por Interchile al 31 de julio de 2014 son:
Programado: 10,96%
Real: 19,12%. Al 31 de julio el avance real obtenido por el Adjudicatario es de un 19,12%. Por otra parte, de acuerdo con los cálculos efectuados por este Auditor, el avance real llega a un 13,82%. La diferencia tiene su origen en los siguientes factores:
El Adjudicatario consideró un 100% de avance en las especificaciones de detalle de la estructuras. Este Auditor considera que existe sólo un 22,2% de avance en esta actividad en función del total de especificaciones técnicas que deben ser elaboradas.
El Adjudicatario informa un 98% de avance en la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos”. Este Auditor considera que este avance corresponde a un 80%, debido a que estos estudios aún se encuentran en revisión.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 7 de 45
El Adjudicatario informa un 45% de avance en la subactividad 4.1.1.2.2 “Estudios Dinámicos”. Este Auditor considera que este avance corresponde a un 4%, debido a que aún no se han recibido secciones terminadas de estos estudios.
El Adjudicatario informa un 98% de avance en la subactividad 4.2.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”. Este Auditor mantiene este avance en un 63,10%, quedando a la espera de que se incorporen las actividades mencionadas en el punto 2.3.2 del presente informe.
El Adjudicatario informa un 39% de avance en la subactividad 4.2.2 “Ingeniería Detallada Líneas de Transmisión”. Este Auditor considera que este avance corresponde a un 20%, debido a que aún falta incorporar la elaboración de los planos de detalle de las torres al listado documentos de la ingeniería de detalle.
La discrepancia en la metodología utilizada por Interchile para medir el avance de la Gestión Ambiental. Interchile tomó como estado de avance el informe mensual elaborado por GAC, sin embargo el método acordado toma como referencia los documentos terminados.
De acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4, a diferencia del Adjudicatario, este Auditor considera que existe un 50% de avance en las subactividades “Licitación de Equipos” y “Orden de Proceder” de los equipos de subestaciones (Equipos Primarios, Control y Protecciones, Telecomunicaciones).
El Adjudicatario informa un 100% de avance en las subactividades 9.1 “Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones” y 9.3 “Licitación Contratos de Construcción Subestaciones”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°4.
El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 0% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°6.
El Adjudicatario informa un 100% de avance en la subactividad 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”. Este Auditor considera que este avance debiese ser de un 50% de acuerdo a lo informado en el Informe Mensual N°6.
El avance presentado se debe principalmente a la adjudicación de los contratistas de subestaciones y líneas, actividades que no afectan a la ruta crítica del Proyecto.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 8 de 45
Transcurridos 9,5 meses desde el inicio del Proyecto, el avance en cada actividad del Cronograma,
calculado según las nuevas ponderaciones, se puede apreciar en la Tabla 2.
Tabla 2: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 19,12% 13,82%
Movilización y Estudios Preliminares
0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 34,43% 22,20%
Seguros contratados 0,6% 86,49% 86,49%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 17,68% 23,80%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 14,68% 14,68%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 5,18% 4,48%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
1.4 FACTORES DE RIESGO
1.4.1 Organización
La organización encargada del desarrollo del Proyecto por parte de Interchile, no participa en la
revisión técnica del proyecto sino que solamente desarrolla actividades de administración y
gerenciamiento. Esta situación puede constituir en un factor de riesgo debido a que tanto las
empresas encargadas de la elaboración de la ingeniería, como aquellas encargadas de la ingeniería
de contraparte son extranjeras, por lo que no necesariamente conocen en detalle la normativa
nacional vigente y los aspectos de diseño sísmico para el caso de las subestaciones.
El equipo de administración dispuesto por Siemens para el EPC de las subestaciones, no posee experiencia en análisis sísmico, por lo que debiesen incorporar un profesional con amplia experiencia en el tema. A la fecha el equipo Auditor no ha recibido los antecedentes de la persona que estará encargada del tema sísmico, no obstante haber sido solicitados en reunión mensual efectuada el día 14 de julio pasado.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 9 de 45
1.4.2 Subestaciones
Tal como fue informado en el informe Bimestral N°3, a la fecha de la adjudicación a Siemens del contrato EPC para las subestaciones, los criterios de diseño sísmico para equipos, estructuras y fundaciones que se deberá utilizar en sus diseños, aún estaban en etapa de revisión y modificación por parte de Interchile y con observaciones por parte de este Auditor. A la fecha del presente informe no se ha recibido el informe final, no obstante que la ingeniería se encuentra en desarrollo.
Debido a la reprogramación de la Ingeniería Básica de subestaciones, se ha consumido prácticamente la totalidad de la holgura que presentaba respecto a la actividad a la cual precede y que corresponde a la Fabricación de los Equipos Primarios, sin embargo esta última actividad así como las pruebas en fábrica y el transporte a lugar de las obras, presentan holguras, ya sea respecto al Hito Relevante N°4 o al inicio del montaje de estos equipos en terreno, de aproximadamente cuatro (4) meses. No obstante lo señalado, en discrepancia con el Cronograma del Proyecto, el Cronograma específico presentado por Siemens para el desarrollo del EPC de subestaciones, muestra que la fecha de finalización de las pruebas en fábrica es posterior al cumplimiento del Hito Relevante N°4 (Pruebas de Equipos). Esta situación fue informada a Interchile con la finalidad de que se tomen las medidas necesarias para su corrección.
1.4.3 Líneas
Durante el mes de marzo se solicitó la entrega del programa de diseño de las estructuras soporte de la línea, que deben realizar las empresas Trucon y Arcon de la India. No obstante que Interchile comprometió su entrega para el 15 de mayo pasado, a la fecha no ha sido recibido por este Auditor.
1.5 CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICA TÉCNICAS A la fecha de este informe no se han detectado incumplimientos respecto a las características
técnicas del Proyecto.
1.6 CONCLUSIONES Al 31 de julio de 2014 y habiendo transcurridos 9,5 meses desde la fecha de inicio del Proyecto (16
de octubre de 2013), éste presenta un avance real según Interchile de 19,12% y según este Auditor
de 13,82%. El avance programado es de 10,96%.
No obstante que existen retrasos tanto en el inicio como en el avance de algunas actividades
(Ingeniería básica de subestaciones; Ingeniería de líneas), Interchile ha procedido a reprogramar
actividades utilizando las holguras que presenta el Proyecto sin que se afecte el cumplimiento de
Hitos Relevantes. No obstante, debido a que el Cronograma específico de Siemens para el
desarrollo del EPC de subestaciones presenta atrasos respecto al cumplimiento del Hito Relevante
N°4, se ha solicitado a Interchile tomar las medidas necesarias para su corrección.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 10 de 45
Respecto a la actividad “Seguros Contratados”, la cual es necesaria para el cumplimiento del Hito
N°1, esta se adelantó con respecto al Cronograma original del Proyecto, y ya fueron presentados
los antecedentes para revisión del CDEC-SING.
A la fecha del presente informe no se observan de manera concreta riesgos significativos que
puedan afectar las condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.
2 AVANCE DEL PROYECTO
Con fecha 16 de octubre de 2013 el Adjudicatario dio inicio a las actividades del Proyecto, las que deben finalizar a más tardar el 12 de abril de 2017, con su puesta en servicio. El primer Hito Relevante que debe ser cumplido por el Adjudicatario tiene como fecha 13 de octubre de 2014. Transcurridos 9,5 meses desde el inicio del Proyecto, al 31 de julio de 2014 el estado de avance es el siguiente:
2.1 MOVILIZACIÓN Y ESTUDIOS PRELIMINARES Finalizada.
2.2 ADJUDICACIÓN CONTRATISTAS DE INGENIERÍA, GESTIÓN AMBIENTAL Y GESTIÓN PREDIAL Finalizada en las adjudicaciones que debe realizar Interchile de manera directa, faltando las
subcontrataciones que debe realizar Siemens para el desarrollo del EPC de subestaciones.
2.3 INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLADA
2.3.1 Ingeniería de Subestaciones:
Esta actividad, al 31 de julio, presenta un avance del 12,77%. Este avance se explica por las
actividades correspondientes a: Estudios Sistémicos (Estáticos y Dinámicos); Especificaciones
Técnicas para la Compra de: Interruptores; Reactores; otros equipos.
La subactividad 4.1.1.1 “Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto”, presenta un atraso de 4
meses con respecto a la fecha de término establecida en el Cronograma del Proyecto. Debido a lo
señalado, Interchile ha reprogramado esta actividad quedando como fecha de finalización el
10/11/14. Con esta modificación se ha consumido prácticamente la totalidad de la holgura que
presentaba respecto a la actividad a la cual precede y que corresponde a la Fabricación de los
Equipos Primarios, sin embargo esta última actividad así como las pruebas en fábrica y el
transporte a lugar de las obras, presentan holguras, ya sea respecto al Hito Relevante N°4 o al
inicio del montaje de estos equipos en terreno, de aproximadamente cuatro (4) meses.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 11 de 45
No obstante lo señalado en el párrafo anterior, el Cronograma Específico presentado por Siemens,
muestra como fecha de término de la Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto, el 19 de
enero de 2015, en tanto que las pruebas en fábrica las ha programado para abril de 2016 lo que
incumple con la fecha del Hito Relevante N°4, 16 de enero de 2016. Estas situaciones han sido
presentadas a Interchile para que proceda a tomar las medidas que correspondan, con la finalidad
de no afectar el cumplimiento de las fechas establecidas en el Decreto de Adjudicación.
Con relación a la subactividad 4.1.1.2.1 “Estudios Sistémicos”, Interchile informó que existe un
98% de avance, producto de la entrega preliminar de los informes correspondientes a los estudios
estáticos. Esta actividad presenta un atraso de 3 meses respecto al Cronograma del Proyecto, sin
embargo fue reprogramada por Interchile para finalizar el 25 de julio de 2014. Debido a que este
documento aún se encuentra en revisión, este Auditor considera que el porcentaje de avance
debe ser 80%, quedando a la espera de la versión revisada y definitiva. Estos estudios deben estar
finalizados y aprobados por el Auditor a la fecha de cumplimiento del Hito Relevante N°1
(13/10/14).
Con relación a la subactividad 4.1.1.2.2 Estudios Dinámicos, Interchile informó que existe un 45%
de avance sin embargo, debido a que este Auditor no ha podido verificar este avance, se mantiene
en 4%. Esta actividad presenta un atraso de 2,5 meses respecto al Cronograma del Proyecto, sin
embargo fue reprogramada por Interchile para finalizar el día 7 de agosto de 2014. Lo estudios
deben estar finalizados y aprobados por el Auditor a la fecha de cumplimiento del Hito Relevante
N°1.
Con relación al desarrollo de la Ingeniería de Subestaciones, Interchile ha señalado que para
contar con toda la información que requiere para su desarrollo, está firmando un convenio con la
propietaria de éstas, TRANSELEC. Este Auditor le ha reiterado que el acceso a esta información no
debiese estar condicionado a la firma de este convenio, y por lo tanto su obtención en tiempo y
forma es de absoluta responsabilidad de Interchile, por lo cual no debiese ser utilizado como
argumento para explicar eventuales atrasos. Interchile ha manifestado que no afectará el
Cronograma del Proyecto.
Considerando el atraso en los estudios sistémicos, se verificó:
Un 90% de avance en las especificaciones de detalle de los interruptores.
Un 90% de avance en las especificaciones de detalle del reactor.
2.3.2 Ingeniería de Líneas
Al 31 de julio de 2014, la actividad 4.2.1 “Ingeniería Básica”, presenta un avance del 58%, el cual se
explica por las actividades correspondientes a: Ingeniería Básica y Bases Técnicas del Proyecto;
Especificaciones de Detalles del Proyecto; Estructuras; Conductor; Especificaciones de Compra de
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 12 de 45
Equipos y Materiales. La fecha de término de la Ingeniería Básica de la línea estaba programada
para finalizar el 4 de mayo de 2014, sin embargo fue reprogramada por Interchile quedando esta
fecha para el 19 de diciembre de 2014. Este atraso no afecta la Ruta Crítica del Proyecto.
Por su parte la Ingeniería de Detalle, presenta un avance del 20% que se explica por la elaboración
de los documentos listados más adelante. Esta actividad se encuentra programada para finalizar
el 1 de septiembre de 2014, lo cual de acuerdo al avance mostrado no sucederá. Sin embargo y
debido a que presenta holguras superiores a los 4 meses, no debiese impactar la Ruta Crítica. Se
analizará con Interchile esta situación con la finalidad de contar con una reprogramación.
La subactividad 4.2.1.1 Ingeniería Básica iniciada el día 06 de enero de 2014, presenta un avance
del 63,1%. Este avance se mantuvo desde el mes anterior, ya que a pesar de que se haya avanzado
en la ingeniería básica de líneas, aún deben ser incluidas en el Cronograma y en el Listado de
Entregables las actividades relacionadas con el diseño de torres. Entre las actividades por incluir
destacan:
Especificaciones Técnicas de Pruebas de Carga de Estructuras: son 7 documentos según lo
conversado en la reunión del mes de mayo.
Diseño de Torres, ítem que debe considerar los siguientes subítems:
o Dimensiones mínimas
o Cuadros de Cargas
o Elaboración del Diseño Básico de Torres
o Elaboración de Planos de Fabricación
o Ejecución de Pruebas de Carga
A la fecha se han entregado los siguientes documentos:
Ingeniería Básica:
Antecedentes:
- Revisión de antecedentes
- Selección de ruta óptima
Antecedentes:
- Informe de topografía
- Estudio preliminar de interferencia con otras obras
Informes Técnicos:
- Criterios básicos de diseño.
- Diseño electromecánico
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 13 de 45
- Estudio faja de seguridad
- Estudio preliminar de transposición
- Estudio preliminar de interferencia con otras obras
- Localización preliminar de las estructuras
- Criterio de localización de las estructuras
- Lista de estructuras
- Lista de materiales
- Antecedentes para evaluación ambiental
Especificaciones Técnicas:
- E.T. Cable conductor
- E.T. Cable de guardia
- E.T. Aislación
- E.T. Estructuras
- E.T. Ferretería cable conductor
- E.T. Ferretería cable de guardia
- E.T. Sistema de amortiguación cable conductor
- E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia
Planos:
- Geometría Mínima de las estructuras
- Placa de numeración
- Placa de peligro de muerte
- Señales viales
- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor
- Conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia
- Puesta a tierra preliminar
- Planta general
- Perfil longitudinal
Ingeniería de Detalles:
Informes Técnicos:
- Estudio de suelos y geología
- Estudio de resistividad
- Memoria de diseño de puesta a tierra
Especificaciones Técnicas:
- E.T. Generales de construcción y montaje de líneas eléctricas
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 14 de 45
- E.T. Particulares de construcción y montaje de líneas eléctricas
Planos:
- Puesta a tierra
Está pendiente el inicio de la actividad “Diseño de Torres”, actividad subcontratada a Skipper, y
que para su inicio requiere de los siguientes antecedentes:
- Criterios Básicos de Diseño, documento ya entregado
- Geometría Mínima de las Estructuras, documento entregado y observado por el
Auditor
- Cuadros de Carga: documentos pendientes de entrega
Además y de acuerdo con el listado de entregables de la ingeniería, Concol debiese estar
desarrollando, las siguientes actividades:
Ingeniería Básica:
Informes Técnicos:
- Programa del Proyecto
- Presupuesto del Proyecto
Ingeniería de Detalles:
Informes Técnicos:
- Tabla de tensado para cable conductor
- Tabla de tensado para cable de guardia
- Informe de cruces
- Informe de paralelismos
- Informe de selección de patas de las estructuras
Planos:
- Montaje de señales viales
- Montaje de dispositivo antipájaros
- Montaje de dispositivo antitrepado
- Montaje de balizas aéreas
- Pintado especial de estructuras
- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable conductor
- Montaje de conjuntos de suspensión y anclaje para cable de guardia
- Abatimiento y secuencia de fases
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 15 de 45
- Cruce con línea eléctrica y de comunicación
- Cruce con camino y ruta
- Cruce con vía férrea
- Cruce con cauce de agua
- Paralelismo con línea eléctrica y de comunicación
Con relación a los avances de las actividades que debiesen estar en desarrollo o finalizadas a la
fecha de este informe, Interchile informa:
Un 100% de avance en las especificaciones de detalle del conductor. Interchile envió la
Orden de Entrega para la adquisición del cable conductor.
Este avance fue verificado mediante la revisión de las Especificaciones Técnicas para la
compra, las que incluyen entre otras cosas: las pruebas en fábrica, el método de entrega,
los certificados a entregar, requerimientos constructivos, etc.
Un 100% de avance en las especificaciones de detalle de las estructuras. Interchile envió la
Orden de Entrega para la adquisición de las estructuras de acero galvanizado.
De los nueve (9) documentos que deben ser elaborados, dos (2) han sido recibidos por
este Auditor, lo que representa un 22,2% de avance.
Concol debió haber finalizado las especificaciones técnicas de las estructuras el 27 de
mayo, de acuerdo al listado de entregables. En el Cronograma del proyecto se estableció
que esta actividad debió finalizar el 13 de abril pasado. A la fecha esta actividad no se
encuentra finalizada debido a que faltan las especificaciones técnicas para las pruebas de
carga.
Un 0% de avance en las especificaciones de detalle de la aislación. Esta actividad está
programada para haber finalizado el pasado 13 de abril.
Un 0% de avance en la elaboración de los Cuadros de Carga para el diseño de las torres,
estos se espera que sean recibidos a mediados de agosto. Esta actividad está programada
para haber finalizado el 11 de junio.
2.4 SEGUROS CONTRATADOS Se envió la primera parte de la documentación necesaria para dar cumplimiento al “Hito Relevante
N°1. Seguros contratados y Estudio que determina las especificaciones de detalle del Proyecto”. En
ella se adjuntó copia de las pólizas de Seguro de Responsabilidad Civil por daños a terceros y
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 16 de 45
Seguro de Catástrofe, que se han contratado para el proyecto, las cuales se evidencian en las
siguientes pólizas enviadas con sus correspondientes endosos:
- Póliza de Seguro N° 205-13-00001110: Todo Riesgo construcción y montaje.
- Póliza de Seguro N° 303-13-00017852: Responsabilidad Civil General
- Póliza de Seguro N° 101-13-00132646: Incendio
El Adjudicatario ha informado que las siguientes subactividades se encuentran terminadas:
- 5.1 “Preparación Bases y Licitaciones de Seguros”
- 5.2 “Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros Contratado”
- 5.3 “Seguro de Catástrofe - Todo Riesgo de Construcción”
- 5.4 “Entrega de Información al CDEC-SING para Cumplimiento Hito 1”
Interchile ha hecho entrega a este Auditor de los documentos que respaldan este avance.
2.5 ELABORACIÓN EIA, OBTENCIÓN RCA Y PAS El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 50,39%.
Este avance se basa en el informe de avance mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se
detallan las actividades realizadas hasta la fecha.
Este Auditor considera que el avance medible es de un 68%, basándose en las ponderaciones
acordadas, basado en la verificación de los siguientes documentos terminados y que constituyen
parte del EIA:
- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios
- Línea Base de Calidad del Aire
- Línea Base Meteorología
- Línea Base Geología
- Línea Base Geomorfología
- Línea Base Hidrogeología
- Línea Base Hidrología
- Línea Base de Luminosidad
- Línea Base Paisaje
- Línea base del componente fauna
- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales
- Línea Base de Uso del Territorio
- Línea Base Medio Humano
- Línea Base Arqueología
- Línea Base Paleontología
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 17 de 45
- Línea Base Ruido y Vibraciones
- Línea Base Suelos
- Línea Base Hongos
- Línea Base Flora y Vegetación
- Capítulo 6: Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas
- Capítulo 11: Descripción de Relación entre Proyecto y Políticas, Planes y Programas de
Desarrollo Regional y Comunal
- Capítulo 12: Descripción de Relación entre Proyecto y Planes evaluados estratégicamente
Este Auditor ha considerado un 90% de avance para cada uno de los documentos revisados, ya
que aún deben ser revisados por Interchile, también ha considerado un 5% de avance para
aquellos capítulos que hayan sido comenzados.
De acuerdo al informe de avance presentado por Interchile para el mes de julio, existen otros
capítulos con avances importantes, sin embargo debido a que aún no han sido completados, no
han podido ser verificados por el equipo Auditor.
2.6 OBTENCIÓN DE CONCESIONES Y SERVIDUMBRES La subactividad “Determinación de propiedades”, presenta un avance del 95%. Se prepara la
solicitud de concesión definitiva con las propiedades identificadas en la actividad de estudio de
títulos.
La subactividad de “Estudio de Títulos – Investigación de Pertenencias y Títulos Mineros”, presenta
un avance del 90%. Se tiene la totalidad de estudios de títulos e investigación de pertenencias
mineras intervenidas. Se congela avance esperando las observaciones que se puedan levantar en
el trámite de concesión definitiva.
2.6.1 Servidumbres Voluntarias
Se acordó con la representante de la Sucesión Palape, propietaria del único predio particular, el
valor de indemnización por servidumbre y caminos de acceso. Se logró el acuerdo con todos los
herederos.
2.7 SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES Al 31 de julio de 2014, la actividad “Suministro de Equipos y Materiales” presenta un avance de
4,48%.
Existe un 66% de avance en la actividad 8.1 “Preparación Bases de Licitaciones de Suministros”,
debido a que ya se encuentran terminadas seis de nueve bases de licitación.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 18 de 45
Interchile informa que ABB se ha adjudicado el contrato para la fabricación del reactor, debido a
esto Interchile ha indicado que las subactividades 8.2.2.1 “Licitación de Equipos Inductivos” y
8.2.2.2 “Orden de Proceder Equipos Inductivos” poseen un 100% de avance. Este avance fue
verificado por este Auditor.
Interchile informa un avance del 100% para las subactividades 8.3.1.1 “Licitación Estructuras” y
8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras”. Este Auditor considera 100% al ítem 8.3.1.1 “Licitación
Estructuras” debido a que ya de definió la fábrica que hará el suministro y considera 0% para la
subactividad 8.3.1.2 “Orden de Proceder Estructuras” debido a que no se puede iniciar fabricación
del suministro porque están pendientes todas las actividades previas, tales como: diseño de las
torres, elaboración de planos de fabricación, ejecución de las pruebas de carga, entre otras; la
Orden de Compra dada por Interchile es sólo referencial en cuanto a toneladas comprometidas.
De hecho, la subactividad 8.3.1.2 está programada para junio 2015 precisamente porque se
requieren actividades previas para su inicio.
2.8 CONSTRUCCIÓN, MONTAJE Y PRUEBAS Debido a las razones indicadas en el Informe Bimestral N°3, este Auditor considera que las
siguientes actividades poseen un 50% de avance:
- Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
- Licitación Contratos de Construcción Subestaciones
El Adjudicatario ha informado que para la construcción y montaje de la línea, se contrató a la
empresa Unión Eléctrica, lo cual fue verificado por el Auditor. Debido a esto se dan por
completadas las siguientes subactividades:
- Hito Inicio Licitación de Contratos de Obra Línea de Transmisión
Por otra parte, Interchile informa un 100% de avance en las siguientes subactividades:
- 9.5.2 “Licitación Obras Líneas de Transmisión”
- 9.5.3 “Revisión de Ofertas Líneas de Transmisión”
- 9.5.4 “Adjudicación Contratistas de Obra Línea de Trasmisión”
Este Auditor considera que mientras no se confirme que Unión Eléctrica no subcontratará parte de
las obras de construcción de la línea, el avance de las tres subactividades anteriores corresponde a
un 50%.
2.9 ENTRADA EN OPERACIÓN Sin avance, según Cronograma.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 19 de 45
2.10 ESTADO DE AVANCE El avance programado por el Adjudicatario al 31 de julio de 2014 es de 10,96% en tanto que su
cálculo de avance real llega a 19,12% (Tabla 3). De acuerdo con este Auditor el avance real llega a
13,82%.
Tabla 3: Estado de avance Actividades Principales
ACTIVIDADES PRINCIPALES PONDERACIÓN
ESTADO DE AVANCE DE ACUERDO A INTERCHILE
ESTADO DE AVANCE DE
ACUERDO AL AUDITOR
Total Ponderado 19,12% 13,82%
Movilización y Estudios Preliminares
0,4% 100% 100%
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
2% 100% 100%
Ingeniería Básica y Detallada 7% 34,43% 22,20%
Seguros contratados 0,6% 86,49% 86,49%
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS
2% 17,68% 23,80%
Obtención de Concesiones y Servidumbres
12% 14,68% 14,68%
Suministro de Equipos y Materiales 35% 5,18% 4,48%
Construcción, Montaje y Pruebas 40% 24,65% 13,87%
Entrada en Operación 1% 0% 0%
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 20 de 45
En el Gráfico 1 se presenta la Curva S del Proyecto, indicando los siguientes avances:
- Plan Acumulado: Corresponde a la Curva S del Proyecto de acuerdo al programa de
Interchile, tomando en consideración las nuevas ponderaciones acordadas a partir de
febrero.
- Real Interchile: Corresponde al cálculo de avance realizado por Interchile.
- Plan Anterior: Corresponde a la Curva S Original del Proyecto, antes de que se realizaran
los cambios a las ponderaciones de las actividades.
- Equipo Auditor: Corresponde al cálculo de avance de acuerdo a este Auditor.
Gráfico 1: Curva S del Proyecto
En el Gráfico 2 se presenta del detalle de la Curva S, con los meses transcurridos hasta la fecha de
este Informe. Como se puede apreciar, en términos del esfuerzo realizado el Proyecto presenta un
adelanto con respecto al avance programado por Interchile, no obstante que las actividades
principales presentan atrasos y sus reprogramaciones han disminuido las holguras. A la fecha y de
acuerdo con el Cronograma del Proyecto, los atrasos señalados no deben afectar la Ruta Crítica ni
los Hitos Relevantes (Se está analizando la situación del EPC con Siemens).
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 21 de 45
Gráfico 2: Detalle de la Curva S del Proyecto
3 CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
No obstante los atrasos que evidencia el Proyecto en las actividades de ingeniería tanto para la
línea como las subestaciones, producto de las holguras que presentan estas actividades en el
Cronograma de Interchile, ha sido posible reprogramarlas sin que a la fecha se encuentren
comprometidos los plazos establecidos para el cumplimento de los Hitos Relevantes.
No obstante lo señalado, actualmente se está aclarando con Interchile el programa presentado
por Siemns para la ejecución del EPC de subestaciones, el cual no cumple con la fecha establecida
para el Hito relevante N°4. Dada las características técnicas del proyecto de subestaciones, en
opinión de este Auditor, los plazos indicado por Siemens se pueden reprogramar sin mayores
inconvenientes para dar cumplimiento al Hito N°4.
Con relación al cumplimiento del Hito relevante N°1, 13 de octubre de 2014, se puede señalar que,
no obstante existe un atraso en el desarrollo de los estudios de sistema, por lo que las actividades
correspondientes han sido reprogramadas por Interchile, es totalmente factible el cumplimiento
de la fecha establecida, toda vez que ya se encuentran en revisión los estudios estáticos, y los
estudios dinámicos debiesen recibirse a comienzo del mes de septiembre.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 22 de 45
4 ESTADO DEL PROYECTO
4.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO El Proyecto, cuyas instalaciones formarán parte del Sistema de Transmisión Troncal del SING,
consiste en el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de una nueva línea de 220 kV,
doble circuito con solo uno tendido, con capacidad para 290 MVA a 35°C con sol.
La línea se extenderá entre las subestaciones existentes Encuentro y Lagunas, tendrá una longitud
de 188 km y contará con un reactor trifásico, clase 245 kV y 30 MVAr de capacidad, que se
conectará en el extremo Lagunas. A lo largo de su desarrollo contará con el menos 6 equipos de
monitoreo de temperatura y corriente con sus correspondientes suministros y estaciones
asociadas.
Forman parte del Proyecto, el diseño, construcción, montaje y puesta en servicio de los paños
necesarios para el primer circuito y el reactor, así como de todos los sistemas, instalaciones y
sistemas necesarios para la correcta operación de la línea, con la sola excepción de aquellas
instalaciones que han sido establecidos como instalaciones comunes de subestaciones y que
deben ser puesta a disposición del Proyecto por cada propietario de las subestaciones
involucradas.
A continuación se presenta una tabla resumen con las principales características técnicas del
proyecto
Tabla 4: Principales características técnicas
Característica Bases del Proyecto Características Ofrecidas por
el Adjudicatario
Longitud de la línea 174 km 188 km
Número de Circuitos 2 2
Tensión de Operación 220 kV 220 kV
Capacidad de diseño de la línea por circuito
290 MVA, a 35°C temp. Ambiente, con sol.
290 MVA
Resistencia Máxima por fase de cada circuito
0,073 ohm/km Resistencia DC @20°C
0.068 ohm/km Resistencia DC @20°C
Cable de Guardia OPGW o equivalente OPGW (12 Fibras)
Transposiciones 1 ciclo completo 1 ciclo completo
Reactor de Línea 30 MVA 30 MVA
Sensores de medida de temperatura y corriente
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Al menos 6 equipos de monitoreo.
Conjunto de Aislación Vidrio o Porcelana Vidrio Templado o Porcelana
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 23 de 45
4.1.1 Línea de Transmisión
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
Tabla 5: Tipos de Estructuras
Función Tipo de Torre % Referencial
Suspensión Reticulada Autosoportante 85 Anclaje Reticulada Autosoportante 14 Transposición Reticulada Autosoportante 1 Total general 100
4.1.1.1 Conductores y Cables
Como se menciona más adelante, ya se firmó un contrato de alianza estratégica para la
adquisición del conductor, el cual cumple con las características ofrecidas en la Oferta Técnica del
Adjudicatario.
Tabla 6: Características del Conductor 220 kV
Tipo ACAR Calibre MCM 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio 18/19 Diámetro[mm] 27.74 Sección [mm2] 456.26 Peso [kg/km] 1.253 Tensión Rotura [kg] 10297 Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681
Tabla 7: Conductores y Cables
Descripción Tipo Longitud Referencial [km]
Conductor ACAR 900 MCM 3x188 (1 conductor por fase) Cable de Guardia OPGW 1x188
4.1.1.2 Nivel de Aislación
Aún no se encuentran disponibles las Especificaciones de Detalle de la Aislación, sin embargo el
Adjudicatario ha considerado un nivel IV de contaminación, según IEC 60815. Esto significa una
distancia de fuga de 31 mm/kV, lo que es adecuado dadas las características climáticas del
trazado.
Tabla 8: Características Ofrecidas Nivel de Aislación
Función Número de Aisladores / Distancia Distancia Fuga cadena Rotura [kN]
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 24 de 45
Estructura de arco seco[mm] de Aisladores [mm]
Suspensión 17 / 2482 6050 120 Anclaje 18 / 2628 6050 160 Distancia de fuga nominal mínima 25mm/kV, según IEC 60815-2008 Nivel III de contaminación, según IEC 60815 BIL 1050 kV, según IEEE Std 1427-2006
4.1.2 Subestaciones
A continuación se presentan algunas de las características principales mínimas obtenidas de los
documentos presentados en la oferta técnica del Adjudicatario.
4.1.3 S/E Lagunas
En la actualidad la S/E Lagunas cuenta con una configuración de Barra Principal y Barra de
Transferencia. Sin embargo, de acuerdo al Decreto N°82/2012 del Ministerio de Energía y sus
modificaciones, Decreto N°487/2012 y Decreto N°1/2013, la Subestación dispondrá de una
configuración de Barra Principal con 2 secciones y Barra de Transferencia.
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Lagunas la
implementación de:
Un paño de línea para la conexión del primer circuito a la sección de barra N°1 y a la barra
de transferencia de la subestación.
Un reactor trifásico, 245 kV, 30 MVAr.
Un paño para permitir la conexión del reactor a la línea o a la barra de la subestación
Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la
operación de las nuevas instalaciones.
Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.3.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 9: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Lagunas
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal SPT 2 3 Desconectador monopolar tipo pantógrafo vertical 245 kV SPT 3 - Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT.
1 1
Transformador de corriente 245 kV 3 3
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 25 de 45
Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampa de onda 800 A 2 2 Pararrayos 245 kV 3 3 Aislador de pedestal 245 kV 21 15
La configuración de la subestación fue comentada con Interchile, luego de lo cual Interchile señaló
que realizaría modificaciones para permitir la conexión del reactor a ambas barras. A la fecha se
está a la espera de los planos actualizados.
4.1.3.2 Reactor
Un (1) reactor trifásico clase 245 kV, capacidad de 30 MVAr, e incluye:
Un (1) reactor de neutro de 280 Ω
Una (1) cuchilla rápida de puesta a tierra para reactor de neutro.
Transformadores de corriente tipo bushing.
Tres (3) pararrayos 245 kV.
4.1.3.3 Paño de Reactor
El paño del reactor permitirá la conexión de éste tanto a la línea como a una de las barras de la
subestación, tal como quedó establecido durante el proceso de Licitación de Obras Nuevas, en la
Aclaración N° 3 del 17 de octubre de 2012, la Aclaración N°5 del 13 de marzo de 2013 y la segunda
ronda de consultas efectuadas por el CDEC-SING con la finalidad de aclarar las ofertas.
El paño para el reactor en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los
siguientes equipos:
Tabla 10: Equipos Primarios Paño Reactor 30 MVAr
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder 245 kV, accionamiento tripolar 245 kV, con dispositivo para verificación de sincronismo.
1 1
Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal.
1 1
Desconectador para conexión a barra de subestación, 245 kV.
Lo necesario
Pararrayos 245 kV 3
4.1.4 S/E Encuentro
La S/E Encuentro cuenta en la actualidad con una configuración de Barra Principal seccionada y
Barra de Transferencia. De acuerdo al decreto N° 310/2013 Plan de Expansión de la CNE, esta
Subestación dispondrá de una configuración de doble Barra con Barra de Transferencia.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 26 de 45
El Proyecto de la Nueva Línea 2x220kV Encuentro - Lagunas considera en la subestación Encuentro
la implementación de:
Un paño de línea para la conexión del primer circuito a las barras principales N°1 y N°2, y a
la barra de transferencia de la subestación.
Los sistemas de control, protecciones, comunicaciones y SSAA necesarios para la
operación de las nuevas instalaciones.
Una caseta de control exclusiva para el nuevo paño y para el reactor.
4.1.4.1 Paño Línea
El paño de línea en 220 kV será del tipo convencional y que en lo principal incluye los siguientes
equipos:
Tabla 11: Equipos Primarios Paño de Línea S/E Encuentro
EQUIPO CANTIDAD OFERTA
CANTIDAD LICITADA CON
SIEMENS
Interruptor de poder tripolar 245 kV, accionamiento monopolar. 1 1 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal. 2 2 Desconectador monopolar 245 kV, tipo pantógrafo vertical. 3 3 Desconectador tripolar 245 kV, apertura central horizontal, CPT. 1 1 Transformador de corriente 245 kV 3 3 Transformador de potencial capacitivo 245 kV 3 3 Trampas de onda 800 A. 2 2 Pararrayos 245 kV. 3 3 Aisladores de pedestal 245 kV. 13 13
4.2 CRONOGRAMA DEL PROYECTO En Tabla 12 se presenta un resumen con las fechas actualizadas para las principales actividades del
Cronograma en su versión vigente (P2-PM-00-G001_Cronograma a Julio 2014), en tanto que en la
Tabla 13 se resumen los Hitos relevantes del Proyecto con sus respectivas fechas.
Tabla 12: Cronograma del Proyecto
ACTIVIDADES PRINCIPALES FECHA DE
INICIO FECHA DE TÉRMINO
Proyecto Encuentro - Lagunas 16-10-13 12-04-17
Movilización y Estudios Preliminares 17-10-13 15-11-13
Adjudicación Contratistas de Ingeniería, Gestión Ambiental y Gestión Predial
16-11-13 28-02-14
Ingeniería Básica y Detallada 06-12-13 24-01-15
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 27 de 45
Ingeniería Básica Subestaciones 14-06-14 01-12-14
Ingeniería Detallada Subestaciones 29-07-14 24-01-14
Ingeniería Básica Línea de Transmisión 06-12-13 20-12-14
Ingeniería Detallada Línea de Transmisión 05-04-14 01-09-14
Seguros contratados 20-04-14 13-10-14
Elaboración EIA, Obtención RCA y PAS 04-02-14 09-11-15
Elaboración EIA 04-02-14 15-10-14
Obtención RCA 17-10-14 12-07-15
Obtención PAS 14-07-15 09-11-15
Obtención de Concesiones y Servidumbres 19-06-14 15-11-15
Determinación de Propiedades 19-06-14 17-08-14
Estudios de Títulos 30-07-14 28-10-14
Negociación de Servidumbres 17-08-14 15-11-15
Concesión Eléctrica 18-08-14 18-07-15
Suministro de Equipos y Materiales 23-05-14 01-09-16
Preparación Bases de Licitaciones de Suministros 23-05-14 11-12-14
Equipos y Materiales Subestaciones 22-06-14 27-07-16
Materiales Línea de Transmisión 22-06-14 01-09-16
Construcción, Montaje y Pruebas 19-07-15 13-03-17
Preparación de Bases de Licitación para Obras Subestaciones
19-07-15 17-08-15
Preparación de Bases de Licitación para Obras de Línea de Transmisión
19-07-15 17-08-15
Licitación Contratos de Construcción Subestaciones 17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Subestaciones
16-11-15 15-12-15
Licitación Contratos de Construcción Línea de Transmisión
17-08-15 15-11-15
Movilización a Obra e Instalación de faenas Línea de Transmisión
16-11-15 15-12-15
Licitación Inspección Técnica de Obras 17-09-15 15-11-15
Subestaciones 11-07-16 17-12-16
Línea de Transmisión 16-12-15 13-03-17
Entrada en Operación 13-03-17 12-04-17
Tabla 13: Hitos Relevantes del Proyecto
HITOS RELEVANTES FECHA
N° DESCRIPCIÓN
1 Estudios y Seguros contratados lun 13-10-14
2 Obtención RCA y Presentación Concesión Definitiva lun 13-07-15
3 Construcción de 50% de fundaciones mié 03-08-16
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 28 de 45
4 Pruebas de Equipos (FAT) sáb 16-01-16
5 Entrada en Operación mié 12-04-17
4.2.1 Verificaciones del Cronograma
En este numeral se analiza la coherencia que debe existir entre: los cronogramas de los
contratistas que han dado inicio a las actividades que se señalan a continuación, y el Cronograma
del Proyecto.
4.2.1.1 Ingeniería de Subestaciones
Actualmente se dispone de un cronograma de Siemens para cada subestación, en el que se
establecen las principales actividades a realizar. En este cronograma se indica que la ingeniería
básica de subestaciones debiese estar terminada para el 19 de enero del 2015, mientras que en el
Cronograma actualizado del Proyecto se indica que la ingeniería básica debiese finalizar el 1 de
diciembre de 2014. Dado que existe una inconsistencia en ese punto, se está solicitando a
Interchile su corrección.
Si bien la Ingeniería de Subestaciones se encuentra atrasada con respecto al Cronograma de
Proyecto, no es requisito para la elaboración de los estudios sistémicos y transitorios, los cuales
son necesarios para poder cumplir con el Hito N°1. Estos estudios se encuentran avanzados, y ya
se dispone de un informe preliminar de los estudios sistémicos, el cual será revisado por el equipo
Auditor durante el mes de agosto. Los estudios transitorios debiesen estar listos durante la
primera semana de septiembre, lo que debiese permitir el adecuado cumplimiento del Hito N°1.
De acuerdo al Contrato EPC firmado entre Siemens Chile e ISA, la puesta en marcha del Proyecto
se encuentra programada unos tres meses y medio antes de la fecha correspondiente al Hito
Relevante N°5.
De acuerdo a lo indicado por Interchile durante las reuniones sotenidas con el Equipo Auditor,
Interchile se encuentra cercano a firmar un convenio con Transelec para efectos del desarrollo de
las obras de subestaciones que son parte del Proyecto. También informó que tiene programado
para el mes de agosto, una visita a las subestaciones donde desarrollará las obras.
4.2.1.2 Ingeniería de líneas
Se verificó la existencia del cronograma actualizado que debe cumplir la empresa Consultoría
Colombiana S.A. Agencia Chile (CONCOL) y del correspondiente listado de entregables que se
utilizará para medir los avances de esta actividad.
Aún se encuentra pendiente la recepción del cronograma de Skipper, Trucon y Arcon, quienes son
los encargados del diseño de las torres.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 29 de 45
4.2.1.3 Medio Ambiente
El Adjudicatario entregó el cronograma para las actividades que debe realizar GAC, el cual cumple
adecuadamente con los plazos requeridos para el cumplimiento del Hito N°2. Además, se dispone
del listado de entregables proporcionado por GAC, el cual incluye las fechas para la entrega de
cada uno de estos.
De acuerdo con la entrega de los documentos que se han elaborado como parte del Estudio de
Impacto Ambiental, a la fecha la actividad se ha desarrollado de acuerdo a programa.
4.2.1.4 Servidumbres Voluntarias
Las fechas establecidas en el cronograma de Felval concuerdan adecuadamente con el
Cronograma del Proyecto. Adicionalmente se encuentran definidos los entregables y los pesos
asignados para medir el avance de las subactividades del cronograma.
4.2.1.5 Concesión Eléctrica
El cronograma para la concesión eléctrica forma parte del cronograma destinado a obtener las
servidumbres voluntarias.
4.2.1.6 Adquisición de Suministros
Con respecto a la adquisición de suministros no se ha recibido el Cronograma de Skipper,
solicitado a Interchile a fines del mes de marzo.
4.2.1.7 Construcción, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio
Se adelantó la firma del Contrato con la empresa Unión Eléctrica, que será la encargada de la
construcción y montaje de la línea de transmisión, con la finalidad de obtener su participación
durante los estudios ambientales.
4.3 GESTIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS Se mantiene vigente el siguiente programa (Tabla 14).
Tabla 14: Plan Maestro de Permisos
PERMISO Fecha Inicio
Fecha Fin
SEA (Permisos Ambientales Sectoriales) Preparación de documentos técnicos y legales Nov 2014 Dic 2014 Ingreso de los permisos a la autoridad Dic 2014 Ene 2015 Aprobación de los permisos por parte de la autoridad Dic 2014 Abr 2015 Ejecución de los permisos Mar 2015 Jul 2015 Vialidad Preparación planos y memorias descriptivas Nov 2014 Nov 2014 Presentación del permiso a la autoridad Dic 2014 Dic 2014 Aprobación de permiso Dic 2014 May 2015
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 30 de 45
PERMISO Fecha Inicio
Fecha Fin
DGAC Preparación de documentos técnicos (Planos Plata-Perfil) Oct 2014 Oct 2014 Presentación de documentación para la certificación Nov 2014 Nov 2014 Obtención de la certificación Nov 2014 Ene 2015 Cruce Ferrocarriles Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Nov 2014 Nov 2014
Presentación del proyecto al propietario Dic 2014 Dic 2014 Entrega de documentos técnicos para aprobación Dic 2014 Dic 2014 Aprobación del atravieso Dic 2014 May 2015 Cruce con propietarios de redes de transporte de líquidos o gas Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Dic 2014 Dic 2014
Presentación de documento al propietario Ene 2015 Ene 2015 Aprobación del permiso Ene 2015 May 2015 Cruce con propietarios de Líneas Eléctricas BT, MT y AT Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Dic 2014 Ene 2015
Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Abr 2015 Aprobación de permiso Abr 2015 Jun 2015 Cruce con propietarios Líneas de Comunicación Preparación de documentos Técnicos (Planos, memorias, procedimientos de trabajo)
Ene 2015 Ene 2015
Presentación de documentación al propietario Feb 2015 Feb 2015 Aprobación de permiso Feb 2015 May 2015
4.4 ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES, INGENIERÍA Y SUMINISTROS
4.4.1 Estudios Medioambientales
El Adjudicatario ha informado que la actividad “Elaboración EIA” presenta un avance del 50,39%.
Este avance se basa en el informe de avance mensual elaborado por GAC para ISA, en el que se
detallan las actividades realizadas hasta la fecha.
Este Auditor considera que el avance medible es de un 68%, basándose en las ponderaciones
acordadas, basado en la verificación de los siguientes documentos terminados y que constituyen
parte del EIA:
- Línea Base de Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios
- Línea Base de Calidad del Aire
- Línea Base Meteorología
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 31 de 45
- Línea Base Geología
- Línea Base Geomorfología
- Línea Base Hidrogeología
- Línea Base Hidrología
- Línea Base de Luminosidad
- Línea Base Paisaje
- Línea base del componente fauna
- Línea Base de Atractivos Naturales y Culturales
- Línea Base de Uso del Territorio
- Línea Base Medio Humano
- Línea Base Arqueología
- Línea Base Paleontología
- Línea Base Ruido y Vibraciones
- Línea Base Suelos
- Línea Base Hongos
- Línea Base Flora y Vegetación
- Capítulo 6: Potenciales riesgos que el proyecto podría generar en la salud de las personas
- Capítulo 11: Descripción de Relación entre Proyecto y Políticas, Planes y Programas de
Desarrollo Regional y Comunal
- Capítulo 12: Descripción de Relación entre Proyecto y Planes evaluados estratégicamente
Este Auditor ha considerado un 90% de avance para cada uno de los documentos revisados, ya
que aún deben ser revisados por Interchile, también ha considerado un 5% de avance para
aquellos capítulos que hayan sido comenzados.
4.4.2 Ingeniería
De acuerdo con el listado de entregables proporcionado por Interchile, los Estudios Sistémicos que
son necesarios para dar cumplimiento al Hito Relevante N°1, han sido agrupados de la siguiente
forma:
1. Estudios Estáticos
• Niveles máximos de cortocircuito (Estudio Preliminar Entregado)
• Flujos máximos esperados (Estudio Preliminar Entregado)
• Niveles de cortocircuito a lo largo de las líneas de transmisión (Estudio Preliminar
Entregado)
2. Estudios Transitorios
• Verificación del apantallamiento de la línea y sus puestas a tierra ante el impulso
atmosférico.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 32 de 45
• Verificación del apantallamiento de los equipos asociados con las subestaciones del
proyecto y sus puestas a tierra ante el impulso atmosférico.
• Estudio de sobretensiones de maniobra de la línea del proyecto.
• Estudio de sobretensiones de maniobras de los reactores del proyecto.
• Estudio de sobretensiones temporales transitorias y a frecuencia industrial de la línea y los
equipos de las subestaciones del proyecto.
• Estudio de coordinación de aislamiento de la línea del proyecto.
• Estudio de coordinación de aislamiento asociado con los equipos de las subestaciones del
proyecto.
• Estudio para la especificación de los pararrayos del proyecto.
• Estudio para la especificación de los interruptores del proyecto.
• Estudios requeridos para la especificación de los transformadores de corriente del
proyecto.
• Estudios requeridos para la especificación del reactor de línea/barra maniobrable y su
reactor de neutro.
4.4.3 Suministros
4.4.3.1.1 Conductor Línea de Transmisión
Debido al Contrato de Alianza Estratégica para el suministro de cable conductor firmado entre el
Adjudicatario y STERLITE, el 29 de enero de 2014 se envió la Orden de Compra para el cable ACAR
900 MCM (18/19). Se estimó un total de 722 toneladas con base en el siguiente cálculo:
188 km * 3 fases * 1 subconductor por fase * 1,255 ton/km * 1,02
Las características técnicas del conductor cumplen adecuadamente con las características
ofrecidas por el Adjudicatario en su oferta técnica, y con las bases de la licitación (Tabla 13). La
norma técnica utilizada por STERLITE es la ASTM B524.
Tabla 15: Características del Conductor 220 kV
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Tipo ACAR ACAR Calibre MCM 900 900 Relación Hebras Aluminio / Hebras Aleación Aluminio
18/19 18/19
Diámetro[mm] 27.74 27.734 Sección [mm2] 456.26 456.22 Peso [kg/km] 1.253 1.255,2 Tensión Rotura [kg] 10297 10269
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 33 de 45
Rdc [Ω/km] a 20°C 0.0681 0.0679
4.4.3.1.2 Estructuras Línea de Transmisión
Se encuentra pendiente la entrega de los cuadros de carga de las estructuras soporte de la línea,
cuya entrega ha sido comprometida por interchile para mediados del mes de agosto. Aún se
encuentra pendiente el diseño de torres.
4.4.3.1.3 Reactor
Con fecha 18 de julio de 2014, Interchile emitió la orden de compra del reactor, el cual será
fabricado por ABB Brasil. Algunas de las características técnicas principales del reactor son las
siguientes:
Tabla 16: Características del Conductor 220 kV
ITEM CARACTERÍSTICAS OFRECIDAS
CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR
Fabricante, País - ABB, Brasil Potencia 30 MVar 30 MVar Tensión 220 kV 220 kV Aislación 31 mm/kV 31 mm/kV BIL - 1050 kV Tensión del neutro - 46 kV
Tabla 17: Repuestos Encargados
REPUESTO
Válvula de Alivio de Presión Indicador de Temperatura de los devanados y aceite con contactos Relé Buchholz Respiradores de Sílica
4.5 PRUEBAS EN FÁBRICA PARA EQUIPOS Y ELEMENTOS Sin avance, según cronograma.
4.6 VISITAS DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EN TERRENO Sin avance, según cronograma.
4.7 TRABAJOS DEL ADJUDICATARIO EN INSTALACIONES DE TERCEROS Sin avance, según cronograma.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 34 de 45
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ENCARGADA DE DESARROLLAR EL PROYECTO
4.8.1 Análisis de la Organización Encargada de Desarrollar el Proyecto
4.8.1.1 Administración y Dirección General
Durante reunión sostenida con el Adjudicatario, este indicó que no participa directamente en la
revisión técnica del Proyecto, ya que los encargados de realizarla son las empresas encargadas de
la ingeniería de contraparte.
4.8.1.2 Empresas Contratadas Para La Ejecución de los Trabajos
4.8.1.2.1 Siemens
Dado que las empresas que desarrollarán la ingeniería de subestaciones son empresas extranjeras,
y que la organización de Siemens en Chile no cuenta con los conocimientos y experiencia
relacionada con los temas sísmicos de subestaciones, resulta relevante la incorporación de un
asesor sísmico. Interchile informó que Siemens cuenta con este asesor, sin embargo a la fecha, no
ha enviado los antecedentes correspondientes.
La ingeniería de subestaciones será realizada por la empresa colombiana IEB. Se recibió un
organigrama general de la empresa, por lo que se solicitará el organigrama específico del equipo
de trabajo a cargo de la ingeniería de subestaciones.
En la Tabla 18 se resumen las empresas contratistas informadas hasta la fecha por el Adjudicatario.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 35 de 45
Tabla 18: Empresas Contratistas
N° Actividad Contratista País
1 EIA Gestión Ambiental Consultores S.A.
Chile
2 Línea de Transmisión
2.1 Gestión Predial FELVAL S.A. Chile
2.2 Topografía LIDAR Terra Remote Sensing Chile/Canada
2.3 Ingeniería Consultoría Colombiana Agencia Chile S.A.
Colombia
2.4 Fabricación de Estructuras SKIPPER Ltd India
2.5 Suministro Conductor STERLITE Ltd India
2.6 Diseño de Torres y Planos de Fabricación TRUCON India
2.7 Diseño de Torres y Planos de Fabricación ARCON India
2.8 Construcción y Montaje Unión Eléctrica Colombia
3 Paños de Subestaciones
3.1 EPC SIEMENS Chile
3.1 Ingeniería IEB Colombia
3.2 Construcción, Montaje y Puesta en Servicio SIEMENS Chile
3.3 Estudios Dinámicos y Sistémicos HMV Colombia
4 Ingeniería de Contraparte
4.1 Línea ISA Colombia
4.2 Subestaciones HMV Ingenieros Ltda Colombia
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 36 de 45
5 CONCLUSIONES
Al 31 de julio de 2014 y habiendo transcurridos 9,5 meses desde la fecha de inicio del Proyecto (16
de octubre de 2013), éste presenta un avance real según Interchile de 19,12% y según este Auditor
de 13,82%. El avance programado es de 10,96%.
No obstante que existen retrasos tanto en el inicio como en el avance de algunas actividades
(Ingeniería básica de subestaciones; Ingeniería de líneas), Interchile a procedido a reprogramar
actividades utilizando las holguras que presenta el Proyecto sin que se afecte el cumplimiento de
Hitos Relevantes. No obstante, debido a que el Cronograma específico de Siemens para el
desarrollo del EPC de subestaciones presenta atrasos respecto al cumplimiento del Hito Relevante
N°4, se ha solicitado a Interchile tomar las medidas necesarias para su corrección.
Respecto a la actividad “Seguros Contratados”, la cual es necesaria para el cumplimiento del Hito
N°1, esta se adelantó con respecto al Cronograma original del Proyecto, y ya fueron presentados
los antecedentes para revisión del CDEC-SING.
A la fecha del presente informe no se observan de manera concreta riesgos significativos que
puedan afectar las condiciones técnicas establecidas para el Proyecto.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 37 de 45
6 ANEXOS
6.1 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DEL AUDITOR
6.1.1 Actividades desarrolladas y su relación con el Cronograma de la Auditoría
Para el desarrollo del presente informe, se realizaron las siguientes actividades:
Reuniones con el Adjudicatario:
- El 16 de junio se sostuvo una reunión con el Adjudicatario durante la cual se
aclararon diversos temas entre los cuales están:
Adjudicación del reactor
Cuál es la empresa encargada de la ingeniería de subestaciones
Programa de diseño y fabricación de estructuras
Cronograma de Siemens
Cuadros de carga
Organización con Transelec
Observaciones técnicas de líneas
Avance en el desarrollo del EIA
- El 14 de julio se sostuvo una reunión con el Adjudicatario durante la cual se
aclararon diversos temas entre los cuales están:
Calificación Sísmica de Equipos
Atrasos de Siemens
Requisitos Sísmicos
Diseño de Torres
Retraso en la ingeniería de líneas
Gestión Predial, negociación con Bienes Nacionales
Gestiones con Transelec
Atraso en Ingeniería de Subestaciones
Calidad de los materiales a asuministrar
Modificación a los esquemas unilineales
Revisión de Antecedentes:
- Se verificaron los antecedentes solicitados y que fueron entregados por el
Adjudicatario.
Análisis Gestión Predial:
- Se solicitaron mayores antecedentes de Felval.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 38 de 45
Revisión de Informes de Avance:
- Se revisaron los informes de avance mensual del Adjudicatario (abril 2014 a mayo
2014).
Revisión de Especificaciones Técnicas:
- Se encuentra en proceso el estudio de las Especificaciones Técnicas de la Línea de
Transmisión.
Análisis de Cronogramas:
- Se analizó el cronograma de Siemens y su consistencia con el Cronograma del
Proyecto. Se detectaron inconsistencias, y se informó a Interchile.
6.1.2 Nivel de cumplimiento y justificación de las desviaciones en las actividades desarrolladas,
respecto del Programa Bimestral
6.1.2.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevaron a cabo dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera de ellas el
16 de junio de 2014 y la segunda el 14 de julio de 2014.
6.1.2.2 Recepción de Documentos Técnicos
Se recibieron, verificaron y/o revisaron los siguientes documentos y planos técnicos.
General
P2-LT-01-I002 Diseño electromecánico Revisado, con comentarios
P2-LT-01-I003 Estudio faja de seguridad Revisado, con comentarios
P2-LT-01-I004 Estudio preliminar de transposición Revisado, con comentarios
P2-LT-01-I008 Localización preliminar de las estructuras Revisado, con comentarios
Especialidad Civil
P2-LT-01-I016 E.T. Estructuras Revisado, con comentarios
P2-LT-01-K001 Geometría de las estructuras Revisado, con comentarios
P2-SE-06-D001 Especificaciones Técnicas Requisitos Generales Revisado, con comentarios
P2-SE-06-D019 V1 Especificaciones Técnicas Estructuras Metálicas Revisado, con comentarios
P2-SE-06-D040 V1 Características Técnicas Grantizadas Estructuras Metálicas Revisado, con comentarios
P2-SE-06-D021 V1 Especificaciones Técnicas Diseño de Obras Civiles Revisado, con
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 39 de 45
comentarios
Especialidad Eléctrica
P2-LT-01-I013 E.T. Cable conductor Verificado
P2-LT-01-I014 E.T. Cable de guardia Verificado
P2-LT-01-I015 E.T. Aislación Verificado
P2-LT-01-I017 E.T. Ferretería cable de potencia Verificado
P2-LT-01-I018 E.T. Ferretería cable de guardia Verificado
P2-LT-01-I019 E.T. Sistema de amortiguación cable de potencia Verificado
P2-LT-01-I020 E.T. Sistema de amortiguación cable de guardia Verificado
6.1.2.3 Gestión Ambiental
Se verificaron diversos documentos pertenecientes a la gestión ambiental, los cuales están
detallados en el numeral 2.5.
6.1.2.4 Gestión Predial
Se verificó la Base de Negociación con la Sucesión Palape.
6.1.2.5 Elaboración de Informes
Se elaboraron los correspondientes informes mensuales, de los meses de junio y julio. Se
analizaron los informes mensuales elaborados por el Adjudicatario.
6.1.3 Descripción firmada de las actividades realizadas por cada integrante del Equipo del Auditor
durante el período
Cabe destacar que en el equipo del Auditor, el Encargado también realiza las funciones del
Encargado de Programación y Control.
Tabla 19: Actividades desarrolladas
Actividad Descripción Responsable
Reuniones con el Adjudicatario
Reunión realizada el 16 de junio de 2014
Encargado Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Reunión realizada el 14 de julio de 2014
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica Ingeniero de Apoyo
Revisión de Antecedentes Análisis y Estudio de la información y datos entregados por el adjudicatario
Encargado Encargado Área Eléctrica Encargado Área Civil Ingeniero de Apoyo
Revisión de Informes de Avance
Verificación del Estado de Avance de cada una de las
Encargado Encargado Área Civil
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 40 de 45
actividades Ingeniero de Apoyo
Revisión Gestión Predial No hubo nuevos antecedentes presentados por Interchile, aunque se solicitó información respecto a las solicitudes presentadas por Felval
Encargado Ingeniero de Apoyo Encargado Área Civil
Verificación Gestión Ambiental
Se han verificado los documentos terminados por parte de GAC.
Ingeniero de Apoyo
Marcela Aravena R. Víctor Torres P.
Encargado Área Civil Encargado Área Eléctrica
Manuel Antúnez L. Esteban Bravo M.
Ingeniero Apoyo Encargado
6.2 DOCUMENTOS RECIBIDOS A continuación se presenta un listado con los documentos que han sido recibidos por el Equipo
Auditor, los cuales se han utilizado para medir el avance del proyecto, verificar características
técnicas y verificar las actividades realizadas por el Adjudicatario.
Tabla 20: Listado de documentos revisados
N° Nombre del Documento Contenido
1 BN suc julio palape P2-001001.pdf Base de Negocio de Servidumbre
2 Organigrama_Siemens.pdf Organigrama Siemens
3 P2-SE-00-G001.pdf Cronograma Estudios Sistémicos
4 P2-SE-06-D00001(D).pdf Listado de Entregables de Siemens
5 P2-SE-06-D00003(C).pdf Cronograma Siemens SE Lagunas
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 41 de 45
6 P2-SE-06-D00004(C).pdf Cronograma Siemens SE Encuentro
7 Respuesta Solicitud_Info_010.pdf Respuesta Solicitud_Info_010
8 Respuesta Solicitud_Info_010.xlsx Respuesta Solicitud_Info_010
9 Solicitud_Info_010.pdf Solicitud de Información N°10
10 Solicitud_Info_010.xlsx Solicitud de Información N°10
11 P2-LT-01-K002-01.pdf Planos Señalización de Líneas
12 P2-LT-01-K002-02.pdf Planos Señalización de Líneas
13 P2-LT-01-K002-03.pdf Planos Señalización de Líneas
14 P2-LT-01-K003.pdf Planos Señalización de Líneas
15 P2-LT-01-K004-001.pdf Planos Señalización de Líneas
16 P2-LT-01-K005-001.pdf Planos Conjuntos de Anclaje
17 P2-LT-01-K006-001.pdf Plano Conjunto de Suspensión cable de Guardia
18 P2-LT-01-K007-001.pdf Plano Puesta a Tierra Preliminar
19 P2-LT-01-I003 Faja de seguridad V1.docx Memoria Faja de Seguridad
20 P2-LT-01-I016_ET-Estructuras_20140527.doc ET Estructuras
21 P2-LT-01-I016_ET_DiseñoEstructura Galvanizada_20140714.docx ET Diseño Estructuras Galvanizadas
22 P2-LT-01-K001-001.pdf Siluetas Estructuras
23 P2-LT-01-K001-002.pdf Siluetas Estructuras
24 Respuestas_Solicitud_Info_011.xlsx Respuestas Solicitud Información 011
25 Solicitud_Info_011.pdf Solicitud de Información N°11
26 Solicitud_Info_011.xlsx Solicitud de Información N°11
27 Solicitud_Info_012.pdf Solicitud de Información N°12
28 Solicitud_Info_012.xlsx Solicitud de Información N°12
29 02.Cronograma_Transitorios.pdf Cronograma Estudios Transitorios
30 04.P2-SE-10-C001.pdf Orden de Entrega Reactores
31 12.TE-2140-1252-2014-PLEX2_14-07-2014_ITCH.pdf Informe Estudios Sistémicos
32 25.Plan de Calidad_RB.pdf Plan de calidad Siemens
33 25.Plan del Proyecto_RB.pdf Plan del Proyecto, Siemens
34 26.Matriz Resp. Internas.pdf Matriz de Responsabilidades Internas
35 26.Matriz de Comunicaciones.pdf Matriz de Comunicaciones Siemens
36 Respuestas_Solicitud_Info_013.xlsx Respuestas Solicitud de Información N°13
37 Solicitud_Info_013 v2.xlsx Respuestas Solicitud de Información N°13 V2
38 Solicitud_Info_013.pdf Solicitud de Información N°13
39 Solicitud_Info_013.xlsx Solicitud de Información N°13
40 096B-14 Gerencia general.png Organigrama Generencia General IEB
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 42 de 45
41 096B-14 Organigrama.png Organigrama General IEB
42 HDV 1.7z Hojas de Vida IEB
43 HDV 2.7z Hojas de Vida IEB
44 HDV 3.7z Hojas de Vida IEB
45 ANEXO 1_Consolidado Fichas de Registros.docx EIA Arqueología
46 ANEXO 2_Tracks Prospección Pedestre Plex2b.docx EIA Arqueología
47 Arqueología_Resumen.docx EIA Arqueología
48 LDB Arqueología MAA.docx EIA Arqueología
49 LB_Flora y vegetación.doc EIA Flora y Vegetación
50 Ldb bibliografica hongos.docx EIA Hongos
51 LDB Paleontología Terra Ignota.docx Paleontología
52 Paleontología_Resumen.docx Paleontología
53 LDB Ruido y Vibraciones y Fichas de Medición.docx Ruido y Vibraciones
54 Ruido y Vibraciones_Resumen capítulo.docx Ruido y Vibraciones
55 Anexo A Informe LdB_Plex2.docx Suelos
56 Anexo B Informe LdB_Plex2.docx Suelos
57 LDB Edafología.docx Suelos
58 Anexo 2 ETG.pdf Anexo 2 Contrato unión Eléctrica
59 P2-LT-01-I009_Criterio de localización de las estructuras_V1.pdf Criterio de localización de las estructuras
60 P2-LT-01-I010_Lista de estructuras_Planilla.xlsx Lista de Estructuras
61 P2-LT-01-I011_Lista de materiales.xlsx Lista de Materiales
62 P2-LT-01-I021 Estudio de suelos y geología.pdf Estudios desuelos y geología
63 P2-LT-01-I022_Estudio de resistividad V0.pdf Estudio de Resistividad
64 P2-LT-01-I028_Memoria de diseño de puesta a tierra V0.pdf Memoria de Diseño de Puesta a Tierra
65 P2-LT-01-I030-ET_Condiciones_Particulares.pdf ET Conndiciones Particulares
66 P2-LT-01-K008_Planta General Planta
67 P2-LT-01-K009_Perfil longitudinal
68 P2-LT-01-K017-001.pdf Puesta a Tierra Preliminar
69 P2-LT-01-l012 Antecedentes para evaluación ambiental.pdf Antecedentes para Evaluación Ambiental
70 P2-LT-01-K008-001.pdf Planta General de Línea
71 P2-LT-01-K008-002.pdf Planta General de Línea
72 P2-LT-01-K008-003.pdf Planta General de Línea
73 P2-LT-01-K008-004.pdf Planta General de Línea
74 P2-LT-01-K008-005.pdf Planta General de Línea
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 43 de 45
75 P2-LT-01-K008-006.pdf Planta General de Línea
76 P2-LT-01-K008-007.pdf Planta General de Línea
77 P2-LT-01-K008-008.pdf Planta General de Línea
78 P2-LT-01-K008-009.pdf Planta General de Línea
79 P2-LT-01-K008-010.pdf Planta General de Línea
80 P2-LT-01-K008-011.pdf Planta General de Línea
81 P2-LT-01-K008-012.pdf Planta General de Línea
82 P2-LT-01-K009-001.pdf Perfil Longitudinal de Línea
83 P2-LT-01-K009-002.pdf Perfil Longitudinal de Línea
84 P2-LT-01-K009-003.pdf Perfil Longitudinal de Línea
85 P2-LT-01-K009-004.pdf Perfil Longitudinal de Línea
86 P2-LT-01-K009-005.pdf Perfil Longitudinal de Línea
87 P2-LT-01-K009-006.pdf Perfil Longitudinal de Línea
88 P2-LT-01-K009-007.pdf Perfil Longitudinal de Línea
89 P2-LT-01-K009-008.pdf Perfil Longitudinal de Línea
90 P2-LT-01-K009-009.pdf Perfil Longitudinal de Línea
91 P2-LT-01-K009-010.pdf Perfil Longitudinal de Línea
92 P2-LT-01-K009-011.pdf Perfil Longitudinal de Línea
93 P2-LT-01-K009-012.pdf Perfil Longitudinal de Línea
94 P2-LT-01-K009-013.pdf Perfil Longitudinal de Línea
95 P2-LT-01-K009-014.pdf Perfil Longitudinal de Línea
96 P2-LT-01-K009-015.pdf Perfil Longitudinal de Línea
97 P2-LT-01-K009-016.pdf Perfil Longitudinal de Línea
98 P2-LT-01-K009-017.pdf Perfil Longitudinal de Línea
99 P2-LT-01-K009-018.pdf Perfil Longitudinal de Línea
100 P2-LT-01-K009-019.pdf Perfil Longitudinal de Línea
101 P2-LT-01-K009-020.pdf Perfil Longitudinal de Línea
102 P2-LT-01-K009-021.pdf Perfil Longitudinal de Línea
103 P2-LT-01-K009-022.pdf Perfil Longitudinal de Línea
104 P2-LT-01-K009-023.pdf Perfil Longitudinal de Línea
105 P2-LT-01-K009-024.pdf Perfil Longitudinal de Línea
106 P2-LT-01-K009-025.pdf Perfil Longitudinal de Línea
107 P2-LT-01-K009-026.pdf Perfil Longitudinal de Línea
108 P2-LT-01-K009-027.pdf Perfil Longitudinal de Línea
109 P2-LT-01-K009-028.pdf Perfil Longitudinal de Línea
110 P2-LT-01-K009-029.pdf Perfil Longitudinal de Línea
111 P2-LT-01-K009-030.pdf Perfil Longitudinal de Línea
112 P2-LT-01-K009-031.pdf Perfil Longitudinal de Línea
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 44 de 45
113 P2-LT-01-K009-032.pdf Perfil Longitudinal de Línea
114 P2-LT-01-K009-033.pdf Perfil Longitudinal de Línea
115 P2-LT-01-K009-034.pdf Perfil Longitudinal de Línea
116 P2-LT-01-K009-035.pdf Perfil Longitudinal de Línea
117 P2-LT-01-K009-036.pdf Perfil Longitudinal de Línea
118 P2-LT-01-K009-037.pdf Perfil Longitudinal de Línea
119 P2-LT-01-K009-038.pdf Perfil Longitudinal de Línea
120 P2-LT-01-K009-039.pdf Perfil Longitudinal de Línea
6.3 INFORME MENSUAL AUDITORÍA Se adjuntan informes mensuales de los meses correspondientes.
6.4 PROGRAMA BIMESTRAL DE ACTIVIDADES Durante el próximo periodo este equipo Auditor tiene planeado llevar a cabo las siguientes
actividades:
6.4.1 Reuniones con el Adjudicatario
Se llevarán a cabo al menos dos reuniones con el Adjudicatario, habiéndose realizado la primera
de ellas el 14 de agosto de 2014.
6.4.2 Recepción de Documentos Técnicos
Se procederá a verificar y/o revisar los siguientes documentos y planos técnicos.
Especialidad Civil
Cuadros de Carga de las Estructuras
Especificación Técnica de Construcción y montaje de Líneas
También se procederá a revisar aquellos documentos revisados, y de los cuales se hayan recibido
nuevas versiones. En especial se revisaran los documentos observados en las solicitudes de
información N°6 y N°11.
Especialidad Eléctrica
12.TE-2140-1252-2014-PLEX2_14-07-2014_ITCH Estudios Sistémicos
Se revisarán los documentos relacionados con las distancias eléctricas en líneas de transmisión.
Adicionalmente, se solicitarán todos aquellos documentos que debiesen estar terminados de
acuerdo a la fecha indicada en los listados de entregables.
Informe Bimestral N°4 Versión Definitiva
AUDITORIA NUEVA LÍNEA 2X220 KV ENCUENTRO-LAGUNAS PRIMER CIRCUITO
Página 45 de 45
Los documentos que sean recibidos a fines de septiembre serán verificados durante el periodo
siguiente.
6.4.3 Gestión Ambiental
Debido a que la entrega de documentos de GAC se ha adelantado con respecto a lo programado,
es probable que se reciban más documentos de los considerados en su programa. Se procederá a
verificar los documentos que se reciban.
6.4.4 Gestión Predial
Se procederá a verificar e informar de cualquier avance existente en las negociaciones de
servidumbres con propietarios privados y bienes nacionales.
6.4.5 Elaboración de Informes
Se elaborará los correspondientes informes mensuales, de los meses de agosto y septiembre.
Durante el proceso de elaboración de los informes mensuales se analizarán los informes
mensuales elaborados por el Adjudicatario.